合同文件格式目录一合同协议书二通用条款三专用条款四房屋建筑工程质量保修书五安全生产合同 2

Size: px

Start display at page:

Download "合同文件格式目录一合同协议书二通用条款三专用条款四房屋建筑工程质量保修书五安全生产合同 2"

闪贻阮
5 years ago
Views:

1 济南市市中区政府采购合同项目名称 : 济南市市中区机关事务管理局济南大厦北门厅餐厅环境营造工程合同编号 : SZCSFBS 资金来源 : 财政资金计划编号 :S 甲乙方 : 济南市市中区机关事务管理局方 : 济南英雄山建筑安装工程有限公司代理机构 : 山东房博士建设项目管理有限公司日期 : 二一七年九月三十日 1

2 合同文件格式目录一合同协议书二通用条款三专用条款四房屋建筑工程质量保修书五安全生产合同 2

3 一合同协议书发包人 ( 全称 ): 济南市市中区机关事务管理局承包人 ( 全称 ): 济南英雄山建筑安装工程有限公司根据中华人民共和国合同法中华人民共和国建筑法及有关法律规定, 遵循平等自愿公平和诚实信用的原则, 双方就济南市市中区机关事务管理局济南大厦北门厅餐厅环境营造工程工程及有关事项协商一致, 共同达成如下协议 : 一工程概况 1. 工程名称 : 济南市市中区机关事务管理局济南大厦北门厅餐厅环境营造工程 2. 工程地点 : 济南市市中区机关事务管理局济南大厦 3. 工程立项批准文号 :S 资金来源 : 财政资金 5. 工程内容 : 济南大厦北门厅餐厅环境营造群体工程应附承包人承揽工程项目一览表 ( 附件 1) 6. 工程承包范围 : 设计图纸及工程量清单范围内的所有工程施工二合同工期计划开工日期 :2017 年 10 月 01 日计划竣工日期 :2017 年 10 月 07 日工期总日历天数 : 7 日历天工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的, 以工期总日历天数为准三质量标准工程质量符合合格标准 3

4 四签约合同价与合同价格形式 1. 签约合同价为 : 人民币 ( 大写 ) 叁拾叁万元整 ( 元 ); 其中 : (1) 安全文明施工费 : 人民币 ( 大写 ) ( 元 ); (2) 材料和工程设备暂估价金额 : 人民币 ( 大写 ) ( 元 ); (3) 专业工程暂估价金额 : 人民币 ( 大写 ) ( 元 ); (4) 暂列金额 : 人民币 ( 大写 ) ( 元 ) 工程竣工结算值不包含暂列金额 2. 合同价格形式 : 固定综合单价五项目经理承包人项目经理 : 张春江六合同文件构成本协议书与下列文件一起构成合同文件 : (1) 中标通知书 ; (2) 投标函及其附录 ; (3) 专用合同条款及其附件 ; (4) 通用合同条款 ; (5) 技术标准和要求 ; 4

5 (6) 图纸 ( 如果有 ); (7) 已标价工程量清单或预算书 ; (8) 其他合同文件在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改, 属于同一类内容的文件, 应以最新签署的为准专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章七承诺 1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款 2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工, 确保工程质量和安全, 不进行转包及违法分包, 并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任 3. 发包人和承包人通过招投标形式签订合同的, 双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议八词语含义本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同九签订时间本合同于 2017 年 09 月 30 日签订十签订地点本合同在济南市市中区机关事务管理局签订十一补充协议合同未尽事宜, 合同当事人另行签订补充协议, 补充协议是合同的组成部分 5

6 十二合同生效本合同自甲乙双方签章, 加盖代理机构合同审核后, 在济南市市中区财政局备案后生效十三合同份数本合同一式陆份, 均具有同等法律效力, 发包人执一份, 承包人执一份, 监督机构二份, 代理机构二份发包人 :( 公章 ) 承包人 :( 公章 ) 法定代表人或其委托代理人 : 法定代表人或其委托代理人 : ( 签字 ) ( 签字 ) 住所 : 住所 : 法定代表人 : 法定代表人 : 委托代理人 : 委托代理人 : 电话 : 电话 : 传真 : 传真 : 开户银行 : 开户银行 : 账号 : 账号 : 邮政编码 : 邮政编码 : 6

7 二通用条款采用国家工商行政管理局和建设部颁发的建设工程施工合同 (GF ) 的通用条款三专用条款合同专用条款是对合同通用条款中有关条款的补充删改或具体化, 应对照合同通用条款中同一编号的条款一起阅读和理解如果本合同专用条款与合同通用条款之间有不同之处, 以本合同专用条款为准本合同不予否定的 ( 或提及的 ) 通用条款视为认同其余的条款为中华人民共和国建设部和国家工商行政管理总局共同制定的建设工程施工合同 (GF ) 中的专用条款 1. 一般约定 1.1 词语定义合同其他合同文件包括 : 承包人的书面承诺合同当事人及其他相关方监理人 : 名称 : 山东省工程监理咨询有限公司 ; 资质类别和等级 : 工程监理房屋建筑工程专业甲级 ; 联系电话 : ; 电子信箱 : ; 通信地址 : 山东省济南市市中区万寿路 17-3 号设计人 : 名称 : 山东鲁展装饰设计工程有限公司 ; 资质类别和等级 : ; 联系电话 : ; 7

8 电子信箱 : ; 通信地址 : 1.3 法律适用于合同的其他规范性文件 : 执行现行的国家法律法规, 遵守山东省济南市的地方法规和有关部门的规章规定 1.4 标准和规范适用于工程的标准规范包括 : 执行国家省市现行的市政建设工程施工及验收规范和施工技术标准建设工程施工操作规程建设工程质量管理条例工程建设标准强制性条文建筑施工安全检查标准建筑工程质量检验评定标准建筑安装工程质量检验评定统一标准以及有关建筑质量安全施工建筑材料备案证制度等有关文件规定 1.5 合同文件的优先顺序合同文件组成及优先顺序为 : 执行通用条款第 1.5 条 1.6 图纸和承包人文件图纸的提供发包人向承包人提供图纸的期限 : 开工前 ; 发包人向承包人提供图纸的数量 :2 套 ; 发包人向承包人提供图纸的内容 : 施工图纸 1.7 联络发包人和承包人应当在 3 天内将与合同有关的通知批准证明证书指示指令要求请求同意意见确定和决定等书面函件送达对方当事人发包人接收文件的地点 : 现场项目部 ; 发包人指定的接收人为 : 业主派驻现场代表 8

9 承包人接收文件的地点 : 承包人施工现场项目部 ; 承包人指定的接收人为 : 项目经理监理人接收文件的地点 : 监理人施工现场监理办公室 ; 监理人指定的接收人为 : 总监或总监代表 1.11 知识产权关于发包人提供给承包人的图纸发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属 : 属于发包人关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求 : 未经发包人书面同意, 承包人不得为了合同以外的目的而复制使用上述文件或将之提供给任何第三方 2. 发包人 2.2 发包人代表发包人代表 : 姓名 : 邵建军 ; 身份证号 : ; 职务 : ; 联系电话 : ; 电子信箱 : ; 通信地址 : 2.4 施工现场施工条件和基础资料的提供提供施工现场关于发包人移交施工现场的期限要求 : 已具备开工条件提供施工条件 9

10 关于发包人应负责提供施工所需要的条件, 包括 : (1) 施工场地具备施工条件的要求及完成的时间 : 已具备开工条件 (2) 施工所需的水电电讯线路接至施工现场的时间地点和供应要求 : 由发包人协助, 承包人自行解决 (3) 施工场地与公共道路的通道开通时间和要求 : 已开通 (4) 工程地质和地下管线资料的提供时间 : 由承包人自行进行现场管线调查, 若有管线迁移, 经发包人确认后承担费用 (5) 由发包人办理的施工所需证件批件的名称和完成时间 : 发包人按部门规定办理 (6) 水准点与坐标控制点交验要求 : 与现有道路及管线单位协商, 监理单位协助 (7) 图纸会审和设计交底时间 : 由发包人通知具体时间 (8) 协调处理施工场地周围邻近建筑物构筑物 ( 含文物保护建筑 ) 古树名木的保护工作 : 由承包人提出具体保护措施和价格, 经监理审计和发包人确认后执行, 费用由发包人承担 (9) 双方约定发包人应做的其它工作 : 另行协商 3. 承包人 3.1 承包人的一般义务 (5) 承包人提交的竣工资料的内容 :1 完整准确的竣工图纸 2 竣工内业资料承包人需要提交的竣工资料套数 : 竣工图六套 ( 要求计算机出图 ), 其中原件五套, 电子文件一套 ; 竣工内业资料三套承包人提交的竣工资料的费用承担 : 发生费用由承包人承担承包人提交的竣工资料移交时间 : 竣工验收前 10

11 承包人提交的竣工资料形式要求 : 书面形式和电子文件 (6) 承包人应履行的其他义务 : A 承包人按规定办理环保安全等手续 B 按照国家有关规定管理农民用工, 承包人应及时支付农民工工资, 并对其工作安全劳动保险等事宜负责, 若因此造成影响所有责任由承包人承担 C 承包人按照本合同提交进度计划, 接受监理单位定时的检查和考核, 并承担由此的责任和义务 3.2 项目经理项目经理 : 姓名 : 张春江 ; 身份证号 : ; 建造师执业资格等级 : 二级建造师 ; 建造师注册证书号 : 鲁 ; 建造师执业印章号 : ; 安全生产考核合格证书号 : 鲁建安 B(2005) ; 联系电话 : ; 电子信箱 : ; 通信地址 : ; 关于项目经理每月在施工现场的时间要求 : 项目经理应常驻施工现场, 每月不得少于 24 天项目经理未经批准, 擅自离开施工现场的违约责任 : 项目负责人 ( 项目经理 ) 如不能达到承诺的到位率, 在当月的工程进度款中按 2000 元 / 天扣罚 ; 如累计到位率不到总到位率的 70%( 到位率由监理工程师与发包方派驻工程师共同考核 ), 11

12 则承包人将承担中标价 2% 的违约金承包人擅自更换项目经理的违约责任 : 发包人有权要求承包人进行赔偿, 每发生一次扣除结算价的千分之五作为赔偿金承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任 : 由此对发包人造成的工期延误和经济损失由承包人承担 3.3 承包人人员承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限 : 接到开工通知后 3 天内承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任 : 由此对发包人造成的工期延误和经济损失由承包人承担承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求 : 执行通用条款承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任 : 未经发包人同意不得擅自更换主要施工管理人员, 否则承包人承担中标价 2% 的违约金承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任 : 项目管理班子人员在施工现场时间必须与投标文件的承诺相一致如未经工程师书面同意达不到承诺要求的, 项目技术负责人每缺一天罚款 2000 元, 其他每缺一天罚款 300 元, 并在当月的工程进度款中扣除 3.5 分包分包的一般约定禁止分包的工程包括 : \ 主体结构关键性工作的范围 : \ 分包的确定允许分包的专业工程包括 : \ 其他关于分包的约定 : \ 12

13 3.5.4 分包合同价款关于分包合同价款支付的约定 : \ 3.6 工程照管与成品半成品保护承包人负责照管工程及工程相关的材料工程设备的起始时间 : 执行通用条款 3.7 履约担保承包人是否提供履约担保 : \ 承包人提供履约担保的形式金额及期限的 : \ 4. 监理人 4.1 监理人的一般规定关于监理人的监理内容 : 按照发包人与监理方签订的合同, 依照合同和有关法律法规负责和主持整个项目的监理工作, 在合同规定范围内, 对工程项目施工进行全过程监理 ( 包括工程质量工期进度安全文明施工管理工程量与工程款的审核等 ) 4.2 监理人员总监理工程师 : 姓名 : ; 职务 : ; 监理工程师执业资格证书号 : ; 联系电话 : ; 电子信箱 : ; 通信地址 : ; 关于监理人的其他约定 : 5. 工程质量 13

14 5.1 质量要求特殊质量标准和要求 : \ 关于工程奖项的约定 : \ 5.3 隐蔽工程检查承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定 : 执行通用条款监理人不能按时进行检查时, 应提前 24 小时提交书面延期要求关于延期最长不得超过 :48 小时 6. 安全文明施工与环境保护 6.1 安全文明施工项目安全生产的达标目标及相应事项的约定 : 承包人应按建筑施工企业安全生产管理机构设置及专职安全生产管理人员配备办法 ( 建质号 ) 设置专职安全生产管理人员, 并按照相关内容和国家行业规范要求采取有效的安全措施, 以保证自身及第三人和周边环境的安全关于治安保卫的特别约定 : 施工现场的安全保卫工作 ( 包括此项工作发生的费用 ) 均由承包人承担关于编制施工场地治安管理计划的约定 : \ 文明施工合同当事人对文明施工的要求 : 执行通用条款关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定 : \ 7. 工期和进度 7.1 施工组织设计合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容 : 无施工组织设计的提交和修改 14

15 承包人提交详细施工组织设计的期限的约定 : 收到中标通知书后三天内发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限 : 在承包人提供施工组织设计后七天内审定完毕 ; 若发包人对其施工组织设计提出质疑或要求承包人进行修正, 承包人在规定期限内应提供修正的施工组织设计, 发包人应在七日内对承包人修正的施工组织设计进行最后审定 7.2 施工进度计划施工进度计划的修订发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限 : \ 7.3 开工开工准备关于承包人提交工程开工报审表的期限 : 执行通用条款关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限 : 执行通用条款关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限 : 执行通用条款开工通知执行通用条款 7.5 工期延误因发包人原因导致工期延误 (7) 因发包人原因导致工期延误的其他情形 : 执行通用条款因承包人原因导致工期延误因承包人原因造成工期延误, 逾期竣工违约金的计算方法为 : 除每天向发包人支付合同价万分之五的工期违约金外, 还必须承担由此给发包人造成的其他经济损失, 直至追究法律责任 15

16 因承包人原因造成工期延误, 逾期竣工违约金的上限 : 合同价款的 3% 7.9 提前竣工的奖励提前竣工的奖励 : 无 8. 材料与设备 8.4 材料与工程设备的保管与使用发包人供应的材料设备的保管费用的承担 : 执行通用条款 8.8 施工设备和临时设施承包人提供的施工设备和临时设施关于修建临时设施费用承担的约定 : 9. 试验与检验 9.1 试验设备与实验人员试验设备施工现场需要配置的试验场所 : 按相关规定执行施工现场需要配备的试验设备 : 按相关规定执行施工现场需要具备的其他试验条件 : 按相关规定执行 9.4 现场工艺试验现场工艺试验的有关约定 : \ 10. 变更 10.1 变更的范围关于变更的范围的约定 : 工程设计变更联系单 ( 图 ) 以及业务联系单涉及到合同规定结算需要调整的, 承包人必须在该项目内容实施前经发包人同意签证盖章, 并在该项目完成 7 天内, 将调整原因, 调整价款金额 ( 附价款调整结算书单价分析表 ) 一式二份报监理工程师, 监理工程师在 5 天人进行审核后报发包人, 发 16

17 包人在 2 天内审核确认, 返还给承包人承包人未按规定时间上报的, 视为该项变更不涉及合同价款变更发包人未按时间签证的, 视为变更工程报告已被确认 10.4 变更估价变更估价原则关于变更估价的约定 : 执行通用条款 10.5 承包人的合理化建议监理人审查承包人合理化建议的期限 : 执行通用条款发包人审批承包人合理化建议的期限 : 执行通用条款承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为 : 无 10.7 暂估价暂估价材料和工程设备的明细详见暂估价一览表 10.8 暂列金额合同当事人关于暂列金额使用的约定 : 竣工结算时应按承包人实际完成的工作内容结算, 剩余部分仍归发包人所有 11. 价格调整 11.1 市场价格波动引起的调整市场价格波动是否调整合同价格的约定 : 不调整 12. 合同价格计量与支付 12.1 合同价格形式本工程为固定综合单价合同付款方式 : 合同签订, 进场后付至合同金额的 30%; 工程审计后付至审定金额的 90%; 剩余 10% 的审定金额, 质保期满且验收合格后, 一次性无息付清 17

18 13. 验收和工程试车 13.1 分部分项工程验收监理人不能按时进行验收时, 应提前 24 小时提交书面延期要求关于延期最长不得超过 :48 小时 13.2 竣工验收竣工验收程序关于竣工验收程序的约定 : 执行通用条款发包人不按照本项约定组织竣工验收颁发工程接收证书的违约金的计算方法 : 执行通用条款 13.3 工程试车执行通用条款 13.6 竣工退场竣工退场执行通用条款 14. 竣工结算 14.1 竣工付款申请执行通用条款 14.2 竣工结算审核发包人审批竣工付款申请单的期限 : 以审计机关出具的工程结算报告日期为准发包人完成竣工付款的期限 : 执行合同相关条款 15. 缺陷责任期与保修 15.2 缺陷责任期缺陷责任期的具体期限 : 自竣工验收通过之日起 2 年 18

19 15.3 质量保证金关于是否扣留质量保证金的约定 : 是承包人提供质量保证金的方式质量保证金采用以下第 3 种方式 : (1) 质量保证金保函, 保证金额为 : ; (2) % 的工程款 ; (3) 其他方式 : 工程结算总造价的 10% 质量保证金的扣留质量保证金的扣留采取以下第 2 种方式 : (1) 在支付工程进度款时逐次扣留, 在此情形下, 质量保证金的计算基数不包括预付款的支付扣回以及价格调整的金额 ; (2) 工程竣工结算时一次性扣留质量保证金 ; (3) 其他扣留方式 : \ 关于质量保证金的补充约定 : 保修期满后, 扣除发包人代为维修发生的费用后, 一次性无息支付给承包人 15.4 保修保修责任工程保修期为 : 执行国家规定 16. 违约 16.1 发包人违约执行通用条款 16.2 承包人违约承包人违约的情形 19

20 执行通用条款及有关条款规定 20. 争议解决 20.4 仲裁或诉讼因合同及合同有关事项发生的争议, 按下列第 2 种方式解决 : (1) 向仲裁委员会申请仲裁 ; (2) 向济南市市中区人民法院起诉 20

21 四工程质量保修书发包人 ( 全称 ): 济南市市中区机关事务管理局承包人 ( 全称 ): 济南英雄山建筑安装工程有限公司为保证济南市市中区机关事务管理局济南大厦北门厅餐厅环境营造工程 ( 工程名称 ) 在合理使用期限内正常使用, 发包人承包人协商一致签订工程质量保修证书承包人在质量保修期内按照有关规定及双方约定承担工程质量缺陷修复责任 ( 一 ) 工程质量保修范围和内容承包人在质量保修期内, 按照有关法律法规规章的管理规定和双方约定, 承担本工程质量保修责任质量保修范围包括地基基础工程主体结构工程, 屋面防水工程有防水要求的卫生间房间和外墙面的防渗漏, 供热与供冷系统, 电气管线给排水管道设备安装和装修工程, 以及双方约定的其他项目. 具体保修的内容, 双方约定如下 : ( 二 ) 质量保修责任期质量保修责任期, 双方根据国家有关规定, 结合具体工程约定质量保修责任期如下 : 1. 地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的该工程合理使用年限 2 屋面防水工程有防水要求的卫生间房间和外墙面的防渗漏为 5 年 ; 3 装修工程为 2 年 ; 4 电气管线给排水管道设备安装工程为 2 年 ; 5 供热与供冷系统为 2 个采暖期供冷期 ; 6 住宅小区内的给排水设施道路等配套工程为 2 年 ; 7 质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算 21

22 ( 三 ) 质量保修责任 1. 属于修复范围和内容的项目, 承包人应在收到修复通知之日后 7 天内派人修复承包人不在约定期限内派人修复, 发包人可委托其他人员修复, 修复费用从保留金内扣除 2. 发生须紧急抢修事故, 承包人接到事故通知后, 应立即到达事故现场抢修非承包人施工质量引起的事故, 抢修费用由发包人承担 3. 在国家规定的工程合理使用期限内, 承包人确保地基基础工程和主体结构的质量因承包人原因致使工程在合理使用期限内造成人身和财产损害的, 承包人应承担赔偿责任 4. 质量保修完成后, 由发包人组织验收 ( 四 ) 保留金的支付工程保留金一般不超过施工合同价款的 10%, 本工程约定的工程保留金为施工合同价款的 10% ( 五 ) 保留金的返还发包人在质量保修责任期满且无责任事故后将保留金返还承包人 ( 六 ) 其他双方约定的其他工程质量修复事项 : 无本工程质量保修证书作为施工合同附件, 由施工合同发包人承包人双方共同签署其有效期限至保修期满发包人 :( 公章 ) 承包人 :( 公章 ) 法定代表人 : 法定代表人 : 日期 : 日期 : 22

23 五安全生产合同为在济南市市中区机关事务管理局济南大厦北门厅餐厅环境营造工程施工合同的实施过程中创造安全高效的施工环境, 切实搞好本项目的安全管理工作, 本项目招标人济南市市中区机关事务管理局 ( 以下简称甲方 ) 与承包人济南英雄山建筑安装工程有限公司 ( 以下简称乙方 ) 特此签订安全生产合同 : 一甲方职责 1. 严格遵守国家有关安全生产的法律法规, 认真执行工程承包合同中的有关安全要求 2. 按照安全第一预防为主和坚持管生产必须管安全的原则进行安全生产管理, 做到生产与安全工作同时计划布置检查总结和评比 3. 重要的安全设施必须坚持与主体工程三同时的原则, 即 : 同时设计审批, 同时施工, 同时验收, 投入使用 4. 定期召开安全生产调度会, 及时传达中央及地方有关安全生产的精神 5. 组织对乙方施工现场安全生产检查, 监督乙方及时处理发现的各种安全隐患二乙方职责 1. 严格遵守国家有关安全生产的法律法规等有关安全生产的规定, 认真执行工程承包合同中的有关安全要求 2. 坚持安全第一预防为主和管生产必须管安全的原则, 加强安全生产宣传教育, 增强全员安全生产意识, 建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度, 配备专职及兼职安全检查人员, 有组织有领导地开展安全生产活动各级领导工程技术人员生产管理人员和具体操作人员, 必须熟悉和遵守本条款的各项规定, 做到生产与安全工作同时计划布置检查总结和评比 23

24 3. 建立健全安全生产责任制从派往项目实施的项目经理到生产工人 ( 包括临时雇请的民工 ) 的安全生产管理系统必须做到纵向到底, 一环不漏 ; 各职能部门人员的安全生产责任制做到横向到边, 人人有责项目经理是安全生产的第一责任人现场设置的安全机构, 应按施工人员的 1% 3% 配备安全员, 专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生安全机构人员, 有权按有关规定发布指令, 并采取保护性措施防止事故发生 4. 乙方在任何时候都应采取各种合理的预防措施, 防止其员工发生任何违法违禁暴力或妨碍治安的行为 5. 乙方必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产证书, 参加施工的人员, 必须接受安全技术教育, 熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程, 定期进行安全技术考核, 合格者方准上岗操作对于从事电气起重建筑登高架设作业锅炉压力容器焊接机动车船艇驾驶爆破潜水瓦斯检验等特殊工种的人员, 经过专业培训, 获得安全操作合格证后, 方准持证上岗施工现场如出现特种作业无证操作现象时, 项目经理必须承担管理责任 6. 对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外, 还应配备有足够的消防设施, 所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法 ; 乙方不得将任何种类的爆炸物给予易货或以其他方式转让给任何其他人, 或允许容忍上述同样行为 7. 操作人员上岗, 必须按规定穿戴防护用品施工负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况, 不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗 8. 所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查, 并有安全员的签字记录, 保证其经常处于完好状态 ; 不合格的机具设备和劳动保护用品严禁使用 9. 施工中采用新技术新工艺新设备新材料时, 必须制定相应的安全技术措施, 施工现场必须具有相关的安全标志牌 10. 乙方必须按照本工程项目特点, 组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案 ; 如果发生安全事故, 应按照国务院关于特大安全事故行政责任 24

25 追究的规定以及其它有关规定, 及时上报有关部门, 并坚持三不放过的原则, 严肃处理相关责任人三违约责任如因甲方或乙方违约造成安全事故, 将依法追究责任由双方法定代表人或其授权的代理人签署与加盖公章后生效, 全部工程竣工验收后失效发包人 :( 公章 ) 承包人 :( 公章 ) 法定代表人或其委托代理人 : 法定代表人或其委托代理人 : ( 签字 ) ( 签字 ) 住所 : 住所 : 法定代表人 : 法定代表人 : 委托代理人 : 委托代理人 : 电话 : 电话 : 传真 : 传真 : 开户银行 : 开户银行 : 账号 : 账号 : 邮政编码 : 邮政编码 : 25

( 一 ) 合同协议书甲方 ( 全称 ): 济南市育贤第四小学乙方 ( 全称 ): 济南市市中区建筑安装工程公司济南市育贤第四小学 ( 甲方 ) 所需济南市育贤第四小学仲尼楼加固工程 ( 工程名称 ) 经山东三阳项目管理有限公司 ( 代理机构名称 ) 以公开招标方式在国内组织招标采购经评标委

( 一 ) 合同协议书甲方 ( 全称 ): 济南市育贤第四小学乙方 ( 全称 ): 济南市市中区建筑安装工程公司济南市育贤第四小学 ( 甲方 ) 所需济南市育贤第四小学仲尼楼加固工程 ( 工程名称 ) 经山东三阳项目管理有限公司 ( 代理机构名称 ) 以公开招标方式在国内组织招标采购经评标委济南市市中区政府采购合同项目名称 : 济南市育贤第四小学仲尼楼加固工程合同编号 : SZGKSY-2017-07 资金来源 : 财政资金计划编号 :S20171204 甲方 ( 招标人 ): 济南市育贤第四小学乙方 ( 中标人 ): 济南市市中区建筑安装工程公司代理机构 : 山东三阳项目管理有限公司二一七年六月 ( 一 ) 合同协议书甲方 ( 全称 ): 济南市育贤第四小学乙方 ( 全称

合同文件格式 目 录 一 合同协议书二 通用条款三 专用条款四 房屋建筑工程质量保修书五 安全生产合同 2

合同文件格式目录一合同协议书二通用条款三专用条款四房屋建筑工程质量保修书五安全生产合同 2