济南市市中区政府采购合同

Size: px

Start display at page:

Download "济南市市中区政府采购合同"

促糜
7 years ago
Views:

1 济南市市中区政府采购合同项目名称 : 济南市市中区机关事务管理局办公街改造工程标段 : 二标段合同编号 : SZGKFBS 资金来源 : 预算内申报编号 :S 甲方 ( 招标人 ): 济南市市中区机关事务管理局乙方 ( 中标人 ): 江苏大汉建设实业集团有限责任公司政府采购代理机构 : 山东房博士建设项目管理有限公司二一六年十月 1

2 合同协议书发包人 ( 全称 ): 济南市市中区机关事务管理局承包人 ( 全称 ): 江苏大汉建设实业集团有限责任公司依照中华人民共和国合同法中华人民共和国建筑法及其他有关法律行政法规, 遵循平等自愿公平和诚实信用的原则, 双方就本建设工程施工事项协商一致, 订立本合同一工程概况工程名称 : 济南市市中区机关事务管理局办公街改造工程工程地点 : 胜利大街号工程内容 : 济南市市中区机关事务管理局办公街暖气改造工程 ( 二标段 ) 工程立项批准文号 :/ 资金来源 : 预算内二工程承包范围承包范围 : 包工包料三合同工期开工日期 :2016 年 10 月 12 日合同工期总日历天数 :35 日历天四质量标准工程质量标准 : 合格 ( 具体标准符合国家标准 ) 五合同价款 1 合同金额( 大写 ) 陆拾叁万玖仟伍佰叁拾贰元陆角玖分 ( 人民币 ) ( 小写 ) : 元 ( 人民币 ) 合同金额中含措施项目费 : 人民币 ( 大写 ) 壹万零贰佰捌拾壹元贰角叁分 ( 元 ) 2. 合同价格形式 : 固定综合单价合同 2

3 3 付款方式: 合同签订乙方进场后支付合同总金额的 30%; 工程竣工验收合格经审计后付至最终审定金额的 90%; 剩余 10% 做为质保金, 待项目质保期满且验收合格后无质量问题一次性无息付清六组成合同的文件 1. 本合同协议书 2. 中标通知书 3. 招标文件及其附件 4. 本合同专用条款 5. 本合同通用条款 6. 标准规范及有关技术文件 7. 图纸 8. 工程量清单 9. 投标文件 10. 工程报价单或预算书双方有关工程的洽商变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分七本协议书中有关词语含义与本合同第二部分通用条款中分别赋予它们的定义相同八承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任九发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项十合同生效合同订立时间 :2016 年 10 月 12 日合同订立地点 : 采购人办公室本合同双方约定签订之日起生效 3

4 发包人 :( 公章 ) 承包人 :( 公章 ) 江苏大汉建设实业集团有限责任公司住所 : 住所 : 江苏省徐州市沛县沛城镇歌风路 6 号法定代表人 : 法定代表人 : 委托代理人 : 委托代理人 : 电话 : 电话 : 传真 : 传真 : 开户银行 : 开户银行 : 中国建设银行沛县支行帐号 : 帐号 : 邮政编码 : 邮政编码 : 二通用条款采用国家工商行政管理局和建设部颁发的建设工程施工合同 (GF ) 的通用条款三专用条款合同专用条款是对合同通用条款中有关条款的补充删改或具体化, 应对照合同通用条款中同一编号的条款一起阅读和理解如果本合同专用条款和合同通用条款之间有不同之处, 以本合同专用条款为准本合同不予否定的 ( 或提及的 ) 通用条款视为认同, 其余的条款为中华人民共和国建设部和国家工商行政管理总局共同制定的建设工程施工合同 (GF ) 的专用条款一词语定义及合同文件 2. 合同文件及解释顺序合同文件组成及解释顺序 : 执行通用条款第 2 条 3. 语言文字和适用法律标准及规范 3.1 本合同除使用汉语外, 还使用 / 语言文字 3.2 适用法律和法规需要明示的法律行政法规 : 执行现行的国家法律法规, 遵守济南市的地方法 4

5 规和有关部门的规章规定 3.3 适用标准规范适用标准规范的名称 : 执行国家省市现行的市政建设工程施工及验收规范和施工技术标准建设工程施工操作规程建设工程质量管理条例工程建设标准强制性条文建筑施工安全检查标准建筑工程质量检验评定标准建筑安装工程质量检验评定统一标准以及有关建筑质量安全施工建筑材料备案证制度等有关文件规定发包人提供标准规范的时间 : 由承包商自行解决国内没有相应的标准规范时的约定 : 由发包人委托设计单位提出标准及规范 ( 含国外标准 ), 经监理工程师确认后执行 4. 图纸 4.1 发包人向承包人提供图纸日期和套数 : 开工前提供施工图纸 2 套, 不含竣工图纸 4.2 发包人对图纸的保密要求 : 若有需要发包人以书面形式通知承包人使用国外图纸的要求及费用承担 : 无二双方一般权利和义务 5. 工程师 5.2 监理单位 : 山东省工程监理咨询有限公司总监理工程师 : 韩耀伟职务 : 项目总监发包人委托的职权 : 对工程施工全过程进行质量控制进度控制资金及安全控制, 对工程施工合同管理信息管理及组织协调需要发包人批准才能行使的职权 : 下达开工令停工令 ( 除局部紧急情况 ) 复工令, 设计变更经济签证应征得发包人的同意 7. 项目经理姓名 : 石怀堂职务 : 项目经理身份证号 : ; 建造师执业资格等级 : 壹级 ; 5

6 联系方式 : 发包人工作 8.1 发包人应按约定的时间和要求完成以下工作 : (1) 施工场地具备施工条件的要求及完成的时间 : 已具备开工条件 (2) 施工所需的水电电讯线路接至施工现场的时间地点和供应要求 : 由发包人协助, 承包人自行解决 (3) 施工场地与公共道路的通道开通时间和要求 : 已开通 (4) 工程地质和地下管线资料的提供时间 : 由承包人自行进行现场管线调查, 若有管线迁移, 经发包人确认后承担费用 (5) 由发包人办理的施工所需证件批件的名称和完成时间 : 发包人按部门规定办理 (6) 水准点与坐标控制点交验要求 : 与现有道路及管线单位协商, 监理单位协助 (7) 图纸会审和设计交底时间 : 由发包人通知具体时间 (8) 协调处理施工场地周围邻近建筑物构筑物 ( 含文物保护建筑 ) 古树名木的保护工作 : 由承包人提出具体保护措施和价格, 经监理审计和发包人确认后执行, 费用由发包人承担 (9) 双方约定发包人应做的其它工作 : 另行协商 8.2 发包人委托承包人办理的工作 : 发包人将 8.1(3) 8.1(4) 条款部分内容委托承包人办理 9. 承包人工作 9.1 承包人应按约定时间和要求, 完成以下工作 : (1) 需由设计资质等级和业务范围允许的承包人完成的设计文件提交时间 : 无 (2) 应提供计划报表的名称及完成时间 : 开工前 7 天按投标文件投标书重新提交规定的计划报表, 服从监理单位和指挥部的调度所有报表一式 6 份, 工程师收到后 7 日内审核完毕并返还承包人一份 (3) 承担施工安全和防护保卫工作, 以及非夜间施工照明的责任和要求 : 按通用 6

7 条款 9.1(3) 及投标文件投标书承诺的相关的内容执行, 并根据需要设置相应的安全围栏警示照明标志, 费用自担 (4) 向发包人提供的办公和生活房屋及设施的要求 : 无 (5) 需承包人办理的有关施工场地交通环卫和施工噪音管理等手续 : 执行相关规定, 自费办理相关手续 (6) 已完成工程成品保护的特殊要求及费用承担 : 执行通用条款, 按规定自费承担 (7) 负责对施工场地周围地下管线和邻近建筑物构筑物 ( 含文物保护建筑 ) 古树名木的保护, 费用承担 : 如有发生, 由承包人提出具体保护措施和价格, 经监理审计和发包人确认后执行, 费用由发包人承担 (8) 施工场地清洁卫生的要求 : 保证施工现场及临时用地清洁卫生符合当地政府有关部门的管理规定, 交工前将施工现场及临时用地清理干净, 保证工完场清, 所发生的费用包含在合同价中 (9) 双方约定承包人应做的其它工作 : A 承包人按规定办理环保安全等手续 B 按照国家有关规定管理农民用工, 承包人应及时支付农民工工资, 并对其工作安全劳动保险等事宜负责, 若因此造成影响所有责任由承包人承担 C 承包人按照本合同 9.1(2) 款提交进度计划, 接受监理单位定时的检查和考核, 并承担由此的责任和义务三施工组织设计和工期 10. 进度计划 10.1 承包人提供施工组织设计 ( 施工方案 ) 和进度计划的时间 : 图纸会审后五日内提供施工组织设计和进度总计划 ( 修改稿 ), 分项分段计划按项目部及监理单位的要求及时提供工程师确认的时间 : 收到后 5 日内批复 10.2 群体工程中有关进度计划的要求 : 无四质量与验收 7

8 17. 隐蔽工程和中间验收 17.1 双方约定中间验收部位 : 地下所有管线工程及其他按照国家有关规范要求隐蔽工程或工程师发出的中间验收部位 19. 工程试车 19.5 试车费用的承担 : 按通用条款 19.5(4) 执行五安全施工承包人应严格按当地政府的要求做好安全防护措施, 所有费用由承包人承担六合同价款与支付 23. 合同价款及调整 23.1 本工程为固定综合单价合同, 已综合考虑了为完成本合同内容所有的人工费材料费机械费利润管理费措施费技术处理费等在内及其他一切风险费用, 在合同执行期间及有效期内, 除投标文件或合同另有约定外, 综合单价固定不变 23.2 付款方式 : 合同签订乙方进场后支付合同总金额的 30%; 工程竣工验收合格经审计后付至最终审定金额的 90%; 剩余 10% 做为质保金, 待项目质保期满且验收合格后无质量问题一次性无息付清 23.3 对于因实际情况出现签证追加项目变更等原因新增的综合单价, 合同中有对应或类似的清单项目价格, 参照其价格取定 ; 若合同也没有对应清单项目的, 其综合单价由承包人按中标的取费人工材料机械等提出适当的新增价格, 经发包人监理审计审核后, 报发包人确认作为工程计量和结算的依据 ( 追加部分要签订补充协议, 但不得超过原合同采购金额的 10%) 25. 工程量确认 25.1 承包人向工程师提交已完工程量报告的时间 : 承包人按第 26 条提供已完工程量报告一式六份 26.3 结算以审计部门审计为准七材料设备供应 28. 承包人采购材料设备 8

9 28.1 承包人采购材料设备的约定 : 本工程所需材料设备, 原则上均由承包人负责采购, 采购前必须报发包人认可质量和价格主要材料须经发包人监理单位考察认可后方可采购所有材料进场使用前, 承包人应向监理工程师提出材料质量检验申请, 经检验批准后方可投入使用 ; 材料检验费用由承包人承担经检验不合格的材料不准在现场堆放, 必须立即运出现场工程所用材料, 凡属结构工程用料必须由承包人按规范要求进行复试, 且每批进场材料均应复试所有材料若发包人 ( 监理单位 ) 对质量有怀疑而提出复试, 承包人应进行复试材料经复试若不合格, 不得使用, 已使用在工程上的必须返工清除, 其复试费用由承包人承担, 承包人同时承担发生的返工费用, 由此延误的工期不予顺延工程材料进场后, 承包人应按相关规定妥善保管, 若保管不善导致材料变质变形而不能使用, 其经济损失由承包人负责八工程变更 31.1 工程变更按以下原则执行 :( 工程价款的变更 ) 合同中已有适用于变更工程的价格, 按合同已有的价格变更合同价款 ; 合同中只有类似于变更工程的价格, 可以参照类似价格变更合同价款 ; 合同中没有适用或类似于变更工程的价格, 由承包人提出按中标的取费人工材料机械等提出适当的变更价格, 经发包人监理审计审核后, 报发包人确认作为工程计量和结算的依据工程变更的工程量和现场签证的工程量以发包人监理审计工程师签证的工程量为准九竣工验收与结算 32. 竣工验收 32.1 承包人提供竣工图的约定 : 工程竣工验收合格后 28 天内提交竣工图二套, 竣工资料二套 9

10 32.6 中间交工工程的范围和竣工时间 : 按实际情况双方约定十违约索赔和争议 35. 违约 35.1 本合同中关于发包人违约的具体责任如下 : 本合同通用条款第 24 条约定发包人违约应承担的违约责任 : 无本合同通用条款第 26.4 条约定发包人违约应承担的违约责任 : 执行通用条款 26.4 条相关规定本合同通用条款第 33.3 条约定发包人违约应承担的违约责任 : 在双方协商的基础上, 执行通用条款第 33 条双方约定的发包人其他违约责任 : 无 35.2 本合同中关于承包人违约的具体责任如下 : 本合同通用条款第 7.4 条约定承包人违约应承担的违约责任 : 如因承包人原因, 承包人未取得发包人书面同意擅自更换项目经理, 每违约一次罚金 2 万人民币, 且发包人可以采取必要的合同措施, 直至取消承包人承包资格本合同通用条款第 14.2 条约定承包人违约应承担的违约责任 : 因承包人责任, 工期每逾期一天按 5000 元 / 天向发包人支付违约金, 最多不超过工程总造价的 5%, 无条件接受发包人的处罚或解除合同本合同通用条款第 15.1 条约定承包人违约应承担的违约责任 : 承包人无偿修理或返工, 使工程质量达到约定的质量标准, 工期不予顺延若发生多次返工才达到验收标准的情况而影响工程交付使用时, 发包人扣除承包人全部工程款的 1% 作为处罚双方约定的承包人其他违约责任 : 若出现质量或安全问题, 承包人无条件接受发包人的处罚, 并承担因此造成的损失, 触犯法律的移交司法机关处理 37. 争议 37.1 本合同在发行过程中发生的争议, 由双方当事人协商解决, 协商不成的, 按下列第 ( 二 ) 种方式解决 ( 一 ) 提交济南仲裁委员会仲裁 ; 10

11 ( 二 ) 依法向济南市市中区人民法院起诉十一其他 38. 工程分包分包施工单位为 : 无 39. 不可抗力 39.1 双方关于不可抗力的约定 : 按通用条款以及 (1)5 级以上地震 (2)6 级以上持续 4 小时以上大风 (3)150mm 以上雨雪 (4)10 年一遇洪水或高温高寒天气, 以上资料以济南市政府部门资料为准 40. 保险 40.6 本工程双方约定投保内容如下 : (1) 发包人投保内容 : 无发包人委托承包人办理的保险事项 : 无承包人投保内容 : 执行通用条款 40.4 条, 包括施工人员安全保险和设备材料机具保险和第三方人身安全保险 46. 合同份数 46.1 双方约定合同份数 : 本合同一式陆份, 甲方两份乙方一份监督部门两份招标代理一份 47 补充条款: 47.1 签订合同前承包人须将所投报的项目经理建造师注册证书交至招标人处保存, 至工程完工验收合格后返还给中标单位承包人不按上述规定执行将被视为自动放弃中标资格 47.2 承包人提供履约担保的形式金额及期限的 : 签订合同前承包人须按照中标金额的 10% 向招标人缴纳履约保证金四工程质量保修书发包人 ( 全称 ): 济南市市中区机关事务管理局承包人 ( 全称 ): 江苏大汉建设实业集团有限责任公司 11

12 为保证济南市市中区机关事务管理局办公街改造工程在合理使用期限内正常使用, 发包人承包人协商一致签订工程质量保修证书承包人在质量保修期内按照有关规定及双方约定承担工程质量缺陷修复责任 ( 一 ) 工程质量保修范围和内容承包人在质量保修期内, 按照有关法律法规规章的管理规定和双方约定, 承担本工程质量保修责任质量保修范围包括地基基础工程主体结构工程, 屋面防水工程有防水要求的卫生间房间和外墙面的防渗漏, 供热与供冷系统, 电气管线给排水管道设备安装和装修工程, 以及双方约定的其他项目. 具体保修的内容, 双方约定如下 : ( 二 ) 质量保修责任期质量保修责任期, 双方根据国家有关规定, 结合具体工程约定质量保修责任期如下 : 1. 地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的该工程合理使用年限 2 屋面防水工程有防水要求的卫生间房间和外墙面的防渗漏为 5 年 ; 3 装修工程为 2 年 ; 4 电气管线给排水管道设备安装工程为 2 年 ; 5 供热与供冷系统为 2 个采暖期供冷期 ; 6 住宅小区内的给排水设施道路等配套工程为 2 年 ; 7 质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算 8 本项目质保期: 2 年 ( 三 ) 质量保修责任 1. 属于修复范围和内容的项目, 承包人应在收到修复通知之日后 7 天内派人修复承包人不在约定期限内派人修复, 发包人可委托其他人员修复, 修复费用从保 12

13 留金内扣除 2. 发生须紧急抢修事故, 承包人接到事故通知后, 应立即到达事故现场抢修非承包人施工质量引起的事故, 抢修费用由发包人承担 3. 在国家规定的工程合理使用期限内, 承包人确保地基基础工程和主体结构的质量因承包人原因致使工程在合理使用期限内造成人身和财产损害的, 承包人应承担赔偿责任 4. 质量保修完成后, 由发包人组织验收 ( 四 ) 保留金的支付工程保留金一般不超过施工合同价款的 10%, 本工程约定的工程保留金为施工合同价款的 10% ( 五 ) 保留金的返还发包人在质量保修责任期满且无责任事故后将保留金返还承包人 ( 六 ) 其他双方约定的其他工程质量修复事项 : 无本工程质量保修证书作为施工合同附件, 由施工合同发包人承包人双方共同签署其有效期限至保修期满 13

14 五安全生产合同为在济南市市中区机关事务管理局办公街改造工程施工合同的实施过程中创造安全高效的施工环境, 切实搞好本项目的安全管理工作, 本项目招标人济南市市中区机关事务管理局 ( 以下简称甲方 ) 与承包人江苏大汉建设实业集团有限责任公司 ( 全称 )( 以下简称乙方 ) 特此签订安全生产合同 : 一甲方职责 1. 严格遵守国家有关安全生产的法律法规, 认真执行工程承包合同中的有关安全要求 2. 按照安全第一预防为主和坚持管生产必须管安全的原则进行安全生产管理, 做到生产与安全工作同时计划布置检查总结和评比 3. 重要的安全设施必须坚持与主体工程三同时的原则, 即 : 同时设计审批, 同时施工, 同时验收, 投入使用 4. 定期召开安全生产调度会, 及时传达中央及地方有关安全生产的精神 5. 组织对乙方施工现场安全生产检查, 监督乙方及时处理发现的各种安全隐患二乙方职责 1. 严格遵守国家有关安全生产的法律法规等有关安全生产的规定, 认真执行工程承包合同中的有关安全要求 2. 坚持安全第一预防为主和管生产必须管安全的原则, 加强安全生产宣传教育, 增强全员安全生产意识, 建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度, 配备专职及兼职安全检查人员, 有组织有领导地开展安全生产活动各级领导工程技术人员生产管理人员和具体操作人员, 必须熟悉和遵守本条款的各项规定, 做到生产与安全工作同时计划布置检查总结和评比 3. 建立健全安全生产责任制从派往项目实施的项目经理到生产工人 ( 包括临时雇请的民工 ) 的安全生产管理系统必须做到纵向到底, 一环不漏 ; 各职能部门人 14

15 员的安全生产责任制做到横向到边, 人人有责项目经理是安全生产的第一责任人现场设置的安全机构, 应按施工人员的 1% 3% 配备安全员, 专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生安全机构人员, 有权按有关规定发布指令, 并采取保护性措施防止事故发生 4. 乙方在任何时候都应采取各种合理的预防措施, 防止其员工发生任何违法违禁暴力或妨碍治安的行为 5. 乙方必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产证书, 参加施工的人员, 必须接受安全技术教育, 熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程, 定期进行安全技术考核, 合格者方准上岗操作对于从事电气起重建筑登高架设作业锅炉压力容器焊接机动车船艇驾驶爆破潜水瓦斯检验等特殊工种的人员, 经过专业培训, 获得安全操作合格证后, 方准持证上岗施工现场如出现特种作业无证操作现象时, 项目经理必须承担管理责任 6. 对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外, 还应配备有足够的消防设施, 所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法 ; 乙方不得将任何种类的爆炸物给予易货或以其他方式转让给任何其他人, 或允许容忍上述同样行为 7. 操作人员上岗, 必须按规定穿戴防护用品施工负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况, 不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗 8. 所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查, 并有安全员的签字记录, 保证其经常处于完好状态 ; 不合格的机具设备和劳动保护用品严禁使用 9. 施工中采用新技术新工艺新设备新材料时, 必须制定相应的安全技术措施, 施工现场必须具有相关的安全标志牌 10. 乙方必须按照本工程项目特点, 组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案 ; 如果发生安全事故, 应按照国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定以及其它有关规定, 及时上报有关部门, 并坚持三不放过的原则, 严肃处理相关责任人 15

16 三违约责任如因甲方或乙方违约造成安全事故, 将依法追究责任本合同一式六份由双方法定代表人或其授权的代理人签署与加盖公章后生效, 全部工程竣工验收后失效六廉政协议为了确保工程质量和干部廉洁勤政, 达到工程优质干部优良的目的, 经济南市市中区机关事务管理局 ( 甲方 ) 江苏大汉建设实业集团有限责任公司(( 乙方 ) 济南市市中区财政局 ( 监督方 ) 共同协商, 制定以下廉政协议 : 一加强廉政教育各方要经常组织有关人员学习中共十七大精神及中央关于加大源头治理, 加强党风廉政建设和反腐败的指示精神, 增强干部职工的法制观念, 树立正确的世界观人生观价值观, 不断提高自身的政治素质和拒腐防变的能力二健全落实规章制度一是廉政建设, 甲乙双方要严格制定和遵守廉政制度甲方要自觉做到约法三章 : 不接受任何施工单位供货单位的宴请 ; 不接受礼品 ; 不索贿受贿乙方不准为谋取不正当利益而宴请业主, 向业主行贿或变相行贿二是招投标制度重要设备和大宗材料的购进, 设计施工单位的选定, 凡符合招标条件的, 一律按照公平公开公正的原则和法定程序实行公开招标三是以合同法及相关法律为依据, 遵循平等互利协商一致的原则签订合同, 并按照合同的要求履约四是严格落实建设工程质量管理条例, 禁止施工方允许其他单位或个人以本单位的名义承揽工程如有违反本协议, 造成质量安全事故或影响工程进度等问题, 有关部门按照规定严肃处理 16

17 三监督方的主要职责一是要根据工程建设的情况, 以适当的方式, 对甲乙双方进行法制教育二是经常深入施工单位 ( 现场 ), 了解和掌握工程建设中的廉政建设情况, 发现问题和隐患要及时向有关方面的领导反馈, 共同商定预防和处理措施三是对于疑点较大的问题, 要搞好协调重点追踪, 确认已违纪或犯罪的移交有关部门处理本协议自签订之日起执行甲方 ( 公章 ): 乙方 ( 公章 ): 法定代表人 : 法定代表人 : 委托代理人 : 委托代理人 : 电话 : 电话 : 地址 : 住所 : 江苏省徐州市沛县沛城镇歌风路 6 号开户单位 : 江苏大汉建设实业集团有限责任公司开户银行 : 中国建设银行沛县支行账号 : 年月日附 :1 施工项目经理身份证复印件 2 工程量清单 17

( 一 ) 合同协议书甲方 ( 全称 ): 济南市育贤第四小学乙方 ( 全称 ): 济南市市中区建筑安装工程公司济南市育贤第四小学 ( 甲方 ) 所需济南市育贤第四小学仲尼楼加固工程 ( 工程名称 ) 经山东三阳项目管理有限公司 ( 代理机构名称 ) 以公开招标方式在国内组织招标采购经评标委

( 一 ) 合同协议书甲方 ( 全称 ): 济南市育贤第四小学乙方 ( 全称 ): 济南市市中区建筑安装工程公司济南市育贤第四小学 ( 甲方 ) 所需济南市育贤第四小学仲尼楼加固工程 ( 工程名称 ) 经山东三阳项目管理有限公司 ( 代理机构名称 ) 以公开招标方式在国内组织招标采购经评标委济南市市中区政府采购合同项目名称 : 济南市育贤第四小学仲尼楼加固工程合同编号 : SZGKSY-2017-07 资金来源 : 财政资金计划编号 :S20171204 甲方 ( 招标人 ): 济南市育贤第四小学乙方 ( 中标人 ): 济南市市中区建筑安装工程公司代理机构 : 山东三阳项目管理有限公司二一七年六月 ( 一 ) 合同协议书甲方 ( 全称 ): 济南市育贤第四小学乙方 ( 全称