建设工程施工合同
|
|
|
- 抑 鞠
- 7 years ago
- Views:
Transcription
1 (GF ) 建设工程施工合同 ( 示范文本 ) 住房和城乡建设部 国家工商行政管理总局 制定
2 说明 为了指导建设工程施工合同当事人的签约行为, 维护合同当事人的合法权益, 依据 中华人民共和国合同法 中华人民共和国建筑法 中华人民共和国招标投标法 以及相关法律法规, 住房城乡建设部 国家工商行政管理总局对 建设工程施工合同 ( 示范文本 ) (GF ) 进行了修订, 制定了 建设工程施工合同 ( 示范文本 ) (GF )( 以下简称 示范文本 ) 为了便于合同当事人使用 示范文本, 现就有关问题说明如下 : 一 示范文本 的组成 示范文本 由合同协议书 通用合同条款和专用合同条款三部分组成 ( 一 ) 合同协议书 示范文本 合同协议书共计 13 条, 主要包括 : 工程概况 合同工期 质量标准 签约合同价和合同价格形式 项目经理 合同文件构成 承诺以及合同生效条件等重要内容, 集中约定了合同当事人基本的合同权利义务 ( 二 ) 通用合同条款通用合同条款是合同当事人根据 中华人民共和国建筑法 中华人民共和国合同法 等法律法规的规定, 就工程建设的实施及相关事项, 对合同当事人的权利义务作出的原则性约定 通用合同条款共计 20 条, 具体条款分别为 : 一般约定 发包人 1
3 承包人 监理人 工程质量 安全文明施工与环境保护 工期和进度 材料与设备 试验与检验 变更 价格调整 合同价格 计量与支付 验收和工程试车 竣工结算 缺陷责任与保修 违约 不可抗力 保险 索赔和争议解决 前述条款安排既考虑了现行法律法规对工程建设的有关要求, 也考虑了建设工程施工管理的特殊需要 ( 三 ) 专用合同条款专用合同条款是对通用合同条款原则性约定的细化 完善 补充 修改或另行约定的条款 合同当事人可以根据不同建设工程的特点及具体情况, 通过双方的谈判 协商对相应的专用合同条款进行修改补充 在使用专用合同条款时, 应注意以下事项 : 1 专用合同条款的编号应与相应的通用合同条款的编号一致; 2 合同当事人可以通过对专用合同条款的修改, 满足具体建设工程的特殊要求, 避免直接修改通用合同条款 ; 3 在专用合同条款中有横道线的地方, 合同当事人可针对相应的通用合同条款进行细化 完善 补充 修改或另行约定 ; 如无细化 完善 补充 修改或另行约定, 则填写 无 或划 / 二 示范文本 的性质和适用范围 示范文本 为非强制性使用文本 示范文本 适用于房屋建筑工程 土木工程 线路管道和设备安装工程 装修工程等建设工程的施工承发包活动, 合同当事人可结合建设工程具体情况, 根据 示范文本 订立合同, 并按照法律法规规定和合同约定承担相应的法律责任及合同权利义务 2
4 目录 第一部分合同协议书... 1 一 工程概况... 1 二 合同工期... 1 三 质量标准... 2 四 签约合同价与合同价格形式... 2 五 项目经理... 2 六 合同文件构成... 2 七 承诺... 3 九 签订时间... 4 十 签订地点... 4 十一 补充协议... 4 十二 合同生效... 4 十三 合同份数... 4 第二部分通用合同条款... 6 第三部分专用合同条款 一般约定 发包人 承包人 监理人 工程质量 安全文明施工与环境保护
5 7. 工期和进度 材料与设备 试验与检验 变更 价格调整 合同价格 计量与支付 验收和工程试车 竣工结算 缺陷责任期与保修 违约 不可抗力 保险 争议解决
6 第一部分合同协议书 发包人 ( 全称 ): 山东省青岛第二中学承包人 ( 全称 ): 青岛高科技工业园鑫宏达电力工程有限公司根据 中华人民共和国合同法 中华人民共和国建筑法 及有关法律规定, 遵循平等 自愿 公平和诚实信用的原则, 双方就青岛二中足球场改造工程施工及有关事项协商一致, 共同达成如下协议 : 一 工程概况 1. 工程名称 : 青岛二中供电工程 2. 工程地点 : 青岛市崂山区松岭路 70 号 3. 工程立项批准文号 : 4. 资金来源 : 财政拨款 5. 工程内容 : 本次工程项目主要 10kV 电缆敷设 附件安装 变配电设备安装等 群体工程应附 承包人承揽工程项目一览表 ( 附件 1) 6. 工程承包范围 : 工程量清单 施工图纸 招标文件及范围内全部工程内容 二 合同工期计划开工日期 :2016 年 7 月 15 日计划竣工日期 :2016 年 8 月 2 日工期总日历天数 :30 天 工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的, 以工期总日历天数为准 1
7 三 质量标准工程质量符合一次性验收合格标准 四 签约合同价与合同价格形式 1. 签约合同价为 : 人民币 ( 大写 ) 叁佰壹拾万贰仟玖佰伍拾捌元伍角捌分 ( 元 ); 其中 : (1) 安全文明施工费 : 人民币 ( 大写 ) 详见承包人投标报价书 ( 元 ); (2) 材料和工程设备暂估价金额 : 人民币 ( 大写 ) 详见招标控制价 ( 元 ); (3) 专业工程暂估价金额 : 人民币 ( 大写 ) 详见招标控制价 ( 元 ); (4) 暂列金额 : 人民币 ( 大写 ) 贰拾贰万元整 ( 元 ) 2. 合同价格形式 : 固定单价合同 五 项目经理承包人项目经理 : 刘建晓 六 合同文件构成本协议书与下列文件一起构成合同文件 : 1 中标通知书 ( 适用招投标工程 ); 2
8 2 投标文件( 适用招投标工程 ); 4 本合同专用条款; 5 本合同通用条款; 6 标准 规范及有关技术文件; 7 图纸; 8 已标价工程量清单; 9 双方有关工程的洽商 变更等书面记录和文件; 10 发包人或工程师有关指令 通知及工程会议纪要; 11 工程实施过程中的有关信件 数据电文( 电报 电传 传真 电子数据交换和电子邮件 ) 在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分 上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改, 属于同一类内容的文件, 应以最新签署的为准 专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章 七 承诺 1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续 筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款 2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工, 确保工程质量和安全, 不进行转包及违法分包, 并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任 3. 发包人和承包人通过招投标形式签订合同的, 双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议 八 词语含义 3
9 本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同 九 签订时间本合同于 2016 年 7 月 20 日签订十 签订地点 本合同在青岛市崂山区松岭路 70 号签订 十一 补充协议合同未尽事宜, 合同当事人另行签订补充协议, 补充协议是合同的组成部分 十二 合同生效本合同自合同签订之日起生效 十三 合同份数本合同一式拾份, 均具有同等法律效力, 发包人执伍份, 承包人执伍份 发包人 : ( 公章 ) 承包人 : ( 公章 ) 山东省青岛第二中学 青岛高科技工业园鑫宏达电力工程有限公司 法定代表人或其委托代理人 : 法定代表人或其委托代理人 : ( 签字 ) ( 签字 ) 4
10 组织机构代码 : 组织机构代码 : H 地址 : 青岛市松岭路 70 号 地址 : 山东省崂山区沙子口西九水 邮政编码 : 邮政编码 : 法定代表人 : 法定代表人 : 委托代理人 : 委托代理人 : 电话 : 电话 : 传真 : 传真 : 电子信箱 : 电子信箱 : 开户银行 : 建行市南三支 开户银行 : 中国银行五四广场支行 账号 :_ 账号 :
11 第二部分通用合同条款 第二部分 通用合同条款 执行 建设工程施工合同 ( 示范文本 ) (GF )" 6
12 第三部分专用合同条款 1. 一般约定 1.1 词语定义 合同 其他合同文件包括 :(1) 双方有关工程的洽商 变更等书面 记录和文件 ;(2) 招标文件 答疑 ;(3) 投标书及其附件 ;(4) 工程进行过程中的有关信件 数据电文 ( 电报 电传 传真 电子数据交换和电子邮件 );(5) 发包人和 ( 或 ) 工程师有关指令 通知及工程会议纪要 合同当事人及其他相关方 监理人 : 名 称 : ; 资质类别和等级 : 综合资质 ; 联系电话 : ; 电子信箱 : ; 通信地址 : 设计人 : 名 称 : ; 资质类别和等级 : ; 联系电话 : ; 电子信箱 : ; 通信地址 : 工程和设备 7
13 作为施工现场组成部分的其他场所包括 : 垃圾存放与半成品存放场地 永久占地包括 : 本项目施工图范围内用地 临时占地包括 : 垃圾存放场地与半成品存放场地 1.3 法律适用于合同的其他规范性文件 : 山东省及青岛市的其他有关规范性文 件 1.4 标准和规范 适用于工程的标准规范包括 : 如果工程所在地地方标准 规范低于国 家 行业标准的, 则按国家 行业标准执行 ; 如果工程所在地地方标准 规范高于国家 行业标准的, 则按工程所在地地方标准 规范执行 ; 如果工程所在地地方标准 规范与国家 行业的标准出现矛盾或歧义的, 在满足国家 行业标准的基础上按本合同约定的标准 规范执行 发包人提供国外标准 规范的名称 : 无 ; 发包人提供国外标准 规范的份数 : 无 ; 发包人提供国外标准 规范的名称 : 无 发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求 : 无 1.5 合同文件的优先顺序 合同文件组成及优先顺序为 :1 本合同协议书及各种合同附件;2 中标通知书 ( 适用招投标工程 );3 投标文件( 适用招投标工程 );5 本合同专用条款 ;6 本合同通用条款;7 标准 规范及有关技术文件;8 图纸;9 已标价工程量清单 ;10 双方有关工程的洽商 变更等书面记录和文件;11 发包人或工程师有关指令 通知及工程会议纪要 ; 8
14 12 工程实施过程中的有关信件 数据电文( 电报 电传 传真 电子数据交换和电子邮件 ) 1.6 图纸和承包人文件 图纸的提供发包人向承包人提供图纸的期限 : 开工日期 7 日前 ; 发包人向承包人提供图纸的数量 : 一式六份 ; 发包人向承包人提供图纸的内容 : 电子版和纸质版的施工图 地勘报告 承包人文件需要由承包人提供的文件, 包括 : 施工组织方案和合同文本 ; 承包人提供的文件的期限为 : 开工日期 3 日前 ; 承包人提供的文件的数量为 : 一式六份 ; 承包人提供的文件的形式为 : 电子版和纸质版 ; 发包人审批承包人文件的期限 : 无 现场图纸准备关于现场图纸准备的约定 : 发包人提供 1.7 联络 发包人和承包人应当在 3 天内将与合同有关的通知 批准 证明 证书 指示 指令 要求 请求 同意 意见 确定和决定等书面函件送达对方当事人 发包人接收文件的地点 : 青岛市崂山区松岭路 70 号发包人指定的接收人为 : 陈主任 9
15 承包人接收文件的地点 : 青岛市崂山区松岭路 70 号 ; 承包人指定的接收人为 : 刘建晓 监理人接收文件的地点 : 青岛市崂山区松岭路 70 号 ; 监理人指定的接收人为 : 1.10 交通运输 出入现场的权利 关于出入现场的权利的约定 : / 场内交通 关于场外交通和场内交通的边界的约定 : / 关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和 交通设施的约定 : / 超大件和超重件的运输 运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其 他有关费用由 / 承担 1.11 知识产权 关于发包人提供给承包人的图纸 发包人为实施工程自 行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他 类似性质的文件的著作权的归属 : / 关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求 : / 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属 : / 10
16 关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求 : / 承包人在施工过程中所采用的专利 专有技术 技术秘 密的使用费的承担方式 : / 1.13 工程量清单错误的修正出现工程量清单错误时, 是否调整合同价格 : 是 允许调整合同价格的工程量偏差范围 : 执行招标文件要求 2. 发包人 2.2 发包人代表 发包人代表 : 姓 名 : 陈鹏 ; 身份证号 : ; 职 务 : 总务处副主任 ; 联系电话 : ; 电子信箱 :chenbo815@sina.com ; 通信地址 : 青岛市松岭路 70 号 发包人对发包人代表的授权范围如下 : 负责工程施工现场的全面管理工作, 负责材料进场的验收, 工程款支付审批 隐蔽工程的验收, 办理相关工程签证 2.4 施工现场 施工条件和基础资料的提供 提供施工现场关于发包人移交施工现场的期限要求 : / 11
17 2.4.2 提供施工条件 关于发包人应负责提供施工所需要的条件, 包括 : / 2.5 资金来源证明及支付担保 发包人提供资金来源证明的期限要求 : 无 发包人是否提供支付担保 : 不提供 发包人提供支付担保的形式 : 无 3. 承包人 3.1 承包人的一般义务 (5) 承包人提交的竣工资料的内容 : 执行通用条款 承包人需要提交的竣工资料套数 : 执行通用条款 承包人提交的竣工资料的费用承担 : 执行通用条款 承包人提交的竣工资料移交时间 : 执行通用条款 承包人提交的竣工资料形式要求 : 执行通用条款 (6) 承包人应履行的其他义务 : 执行通用条款 3.2 项目经理 姓 名 : 刘建晓 ; 身份证号 : 建造师执业资格等级 : 二级注册建造师 ; 建造师注册证书号 : 鲁
18 建造师执业印章号 : 鲁 ; 安全生产考核合格证书号 : 鲁建安 B 联系电话 : 电子信箱 : @qq.com 通信地址 : 青岛市崂山区松岭路 70 号承包人对项目经理的授权范围如下 : 依法依规组织施工, 依法依规使用本工程资金, 及时提供材料购进计划 积极与甲方监理和设计进行过沟通, 严抓现场的质量和安全, 及时核对工程量进度, 加强工地管理, 合理紧密的组织劳动力和甲方资金拨付情况 关于项目经理每月在施工现场的时间要求 : 每周五天 承包人未提交劳动合同, 以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任 : 由承包人支付违约金元 项目经理未经批准, 擅自离开施工现场的违约责任 : 按照合同由承包人支付违约金每发生一次元 承包人擅自更换项目经理的违约责任 : 由承包人支付违约金每发生一次元 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任 : 由承包人支付违约金每发生一次元 3.3 承包人人员 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限 : 开工日期三天前 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任 : 由承包人支付违约金每发生一次元 13
19 3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求 : 执行通用条款 承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任 : 由承包人支付违约金每发生一次元 承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任 : 由承包人支付违约金每发生一次元 3.5 分包 分包的一般约定禁止分包的工程包括 : 全部工程 主体结构 关键性工作的范围 : 无 分包的确定允许分包的专业工程包括 : 无 其他关于分包的约定 : 无 分包合同价款关于分包合同价款支付的约定 : 无 3.6 工程照管与成品 半成品保护承包人负责照管工程及工程相关的材料 工程设备的起始时间 : 2016 年 7 月 11 日起至工程交验后 3 日内 3.7 履约担保承包人是否提供履约担保 : 不提供 承包人提供履约担保的形式 金额及期限的 : 无 14
20 4. 监理人 4.1 监理人的一般规定 关于监理人的监理内容 : 执行监理合同 关于监理人的监理权限 : 执行监理合同 关于监理人在施工现场的办公场所 生活场所的提供和费用承 担的约定 : 执行监理合同 4.2 监理人员 总监理工程师 : 姓 名 : 职 务 : 总监 监理工程师执业资格证书号 : 联系电话 : ; 电子信箱 : ; 通信地址 : 关于监理人的其他约定 : 4.4 商定或确定 在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时, 发包人授权 监理人对以下事项进行确定 : (1) / ; (2) / ; (3) / 15
21 5. 工程质量 5.1 质量要求 特殊质量标准和要求 : 无 关于工程奖项的约定 : 无 5.3 隐蔽工程检查 承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定 : 提 前 12 小时通知 监理人不能按时进行检查时, 应提前 6 小时提交书面延 期要求 关于延期最长不得超过 : 12 小时 6. 安全文明施工与环境保护 6.1 安全文明施工 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定 : 符合青岛市标 准化示范工地, 无质量安全责任事故发生, 承包人应对自有员工进行安全教育, 做好安全防护, 如有承包方原因造成的安全事故责任由承包方全权负责 关于治安保卫的特别约定 : 有现场安全员负总责 关于编制施工场地治安管理计划的约定 : 由甲方和项目经理及现场安全员共同制定施工场地治安管理计划 文明施工合同当事人对文明施工的要求 : 按 进行现场文明施工 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定 : 执行通用 16
22 条款 7. 工期和进度 7.1 施工组织设计 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容 : 工期目标 质量目标 各分部分项该工程的主要施工方案 工程投入的主要机械设备情况 机进场计划, 劳动力安排计划 确保工程质量措施 确保安全争措施 确保安全文明施工措施 确保工期的技术组织措施 与其他单位穿插配合协调措施 主要材料 设备进场计划 工程施工总进度图表和施工平面布置图 施工组织设计的提交和修改承包人提交详细施工组织设计的期限的约定 : 开工日期 3 天前 发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限 :3 天内 7.2 施工进度计划 施工进度计划的修订发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限 : 3 天内 7.3 开工 开工准备关于承包人提交工程开工报审表的期限 : 开工日期 3 天前 关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限 : 开工日期 3 天前 17
23 关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限 : 开工日期 3 天前 开工通知因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起 3 天内发出开工通知的, 承包人有权提出价格调整要求, 或者解除合同 7.4 测量放线 发包人通过监理人向承包人提供测量基准点 基准线和水准点及其书面资料的期限 : 开工日期 3 天前 7.5 工期延误 因发包人原因导致工期延误 (7) 因发包人原因导致工期延误的其他情形 : / 因承包人原因导致工期延误因承包人原因造成工期延误, 逾期竣工违约金的计算方法为 : 工期每延误一天, 按照合同造价的万分之五计算违约金 发包人或工程师在发现气温太高或太低及其他恶劣天气, 而承包人不按规范采取和提供有关防护措施的情况下, 有权停止进行任何工作, 有关工期延误, 将由承包人负责 因承包人原因造成工期延误, 逾期竣工违约金的上限 : 无 7.6 不利物质条件不利物质条件的其他情形和有关约定 : 无 7.7 异常恶劣的气候条件发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件 : (1) 6 级以上的地震 ; (2) 10 级以上的大风 ; 18
24 (3) 持续降水 24 小时且降雨量为 100 mm 以上 ; ⑷ 40 摄氏度以上并持续 2 天的高温天气 ; ⑸ 其它 : 国家相关部门认定的不可抗力范围的 7.9 提前竣工的奖励 提前竣工的奖励 : 无 8. 材料与设备 8.4 材料与工程设备的保管与使用 发包人供应的材料设备的保管费用的承担 : 无 8.6 样品 样品的报送与封存需要承包人报送样品的材料或工程设备, 样品的种类 名称 规格 数量要求 : 无 8.8 施工设备和临时设施 承包人提供的施工设备和临时设施关于修建临时设施费用承担的约定 : 乙方承担 9. 试验与检验 9.1 试验设备与试验人员 试验设备施工现场需要配置的试验场所 : 无 施工现场需要配备的试验设备 : 无 施工现场需要具备的其他试验条件 : 无 19
25 9.4 现场工艺试验现场工艺试验的有关约定 : 用于工程项目的主要材料和设备 10. 变更 10.1 变更的范围关于变更的范围的约定 : 执行招标文件, 必须经过甲方 监理 设计三方签证后方可实施 10.4 变更估价 变更估价原则关于变更估价的约定 : 见招标控制价 10.5 承包人的合理化建议监理人审查承包人合理化建议的期限 : 无 发包人审批承包人合理化建议的期限 : 无 承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为 : 无 10.7 暂估价暂估价材料和工程设备的明细详见附件 11: 暂估价一览表 依法必须招标的暂估价项目 对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第 种方 式确定 不属于依法必须招标的暂估价项目 对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第 20
26 种方式确定 第 3 种方式 : 承包人直接实施的暂估价项目承包人直接实施的暂估价项目的约定 : 无 10.8 暂列金额合同当事人关于暂列金额使用的约定 : 由建设方和施工方具体约定 11. 价格调整 11.1 市场价格波动引起的调整市场价格波动是否调整合同价格的约定 : 无 因市场价格波动调整合同价格, 采用以下第 2 种方式对合同价格进行调整 : 第 1 种方式 : 采用价格指数进行价格调整 关于各可调因子 定值和变值权重, 以及基本价格指数及其来源的约定 : 无 ; 第 2 种方式 : 采用造价信息进行价格调整 (2) 关于基准价格的约定 : 无 专用合同条款 1 承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价低于基准价格的 : 专用合同条款合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过 / % 时, 或材料单价跌幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过 /% 时, 其超过部分据实调整 2 承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价高于 21
27 基准价格的 : 专用合同条款合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过 / % 时, 材料单价涨幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过 /% 时, 其超过部分据实调整 3 承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价等于基准单价的 : 专用合同条款合同履行期间材料单价涨跌幅以基准单价为基础超过 ±/% 时, 其超过部分据实调整 第 3 种方式 : 其他价格调整方式 : 无 12. 合同价格 计量与支付 12.1 合同价格形式 1 单价合同 综合单价包含的风险范围 : 执行通用条款 风险费用的计算方法 : 执行通用条款 风险范围以外合同价格的调整方法 : 无 2 总价合同 总价包含的风险范围 : 无 风险费用的计算方法 : 无 风险范围以外合同价格的调整方法 : 无 3 其他价格方式: 无 12.2 预付款 预付款的支付预付款支付比例或金额 : 合同签订以后, 按合同金额的 50% 由学校拨付 工程预付款 全部工程结束竣工并验收合格后, 学校再拨付合同金额的 35% 工程结 22
28 算审计结束并上交基建办校舍档案后, 乙方先缴纳审计额的 5% 作为质保金, 甲方付工程款至审计额的 100% 质保期满未发现工程质量问题后无息返还全部质保金 预付款支付期限 : 签订合同 7 日内 预付款扣回的方式 : 无 预付款担保承包人提交预付款担保的期限 : 无 预付款担保的形式为 : 无 12.3 计量 计量原则工程量计算规则 : 根据现场情况, 如设计工程量增加 施工单位首先应先 申报工程联系单, 经建设单位签字同意后方可进行施工 计量周期关于计量周期的约定 : 单价合同的计量关于单价合同计量的约定 : 根据现场情况, 设计工程量增加时 施工单位 首先应先申报工程联系单, 经建设单位签字同意后方可进行施工 总价合同的计量关于总价合同计量的约定 : / 总价合同采用支付分解表计量支付的, 是否适用第 项 总价合同的计量 约定进行计量 : / 其他价格形式合同的计量其他价格形式的计量方式和程序 : / 23
29 12.4 工程进度款支付 付款周期 1. 关于付款周期的约定 : 合同签订以后, 按合同金额的 50% 由学 校拨付工程预付款 全部工程结束竣工并验收合格后, 学校再拨付合同 金额的 35% 工程结算审计结束并上交基建办校舍档案后, 乙方先缴纳 审计额的 5% 作为质保金, 甲方付工程款至审计额的 100% 质保期满未 发现工程质量问题后无息返还全部质保金 进度付款申请单的编制 关于进度付款申请单编制的约定 : / 进度付款申请单的提交 (1) 单价合同进度付款申请单提交的约定 : 报学校总务处审核 (2) 总价合同进度付款申请单提交的约定 : (3) 其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定 : / 进度款审核和支付 (1) 监理人审查并报送发包人的期限 :3 日内 发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限 : / (2) 发包人支付进度款的期限 : / 发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式 : / 支付分解表的编制 2 总价合同支付分解表的编制与审批: / 3 单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批: / 24
30 13. 验收和工程试车 13.1 分部分项工程验收 监理人不能按时进行验收时, 应提前小时提交书面延期要求 关于延期最长不得超过 : 小时 13.2 竣工验收 竣工验收程序关于竣工验收程序的约定 : 工程竣工后 施工单位自检评定合格报监理和建设方申请初验 ; 初验由监理单位组织, 初验合格后由建设方组织完成竣工验收 发包人不按照本项约定组织竣工验收 颁发工程接收证书的违约金的计算方法 : 无 移交 接收全部与部分工程承包人向发包人移交工程的期限 : 工程竣工验收合格后 30 天内承包人向发包人递交竣工结算书及完整的结算资料 发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的, 违约金的计算方法为 : 承包人未按时移交工程的, 违约金的计算方法为 : / 13.3 工程试车 试车程序工程试车内容 : 无 25
31 (1) 单机无负荷试车费用由 无 承担 ; (2) 无负荷联动试车费用由 无 承担 投料试车 关于投料试车相关事项的约定 : 无 13.6 竣工退场 竣工退场承包人完成竣工退场的期限 : 竣工日期后 3 日内 14. 竣工结算 14.1 竣工结算申请承包人提交竣工结算申请单的期限 :30 天 竣工结算申请单应包括的内容 : 工程量确认单 工程最终结算造价书 14.2 竣工结算审核发包人审批竣工结算申请单的期限 : 发包人完成竣工付款的期限 : 关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序 : 执行通用条款 14.4 最终结清 26
32 最终结清申请单承包人提交最终结清申请单的份数 : 一式四份 承包人提交最终结算申请单的期限 :30 天 最终结清证书和支付 (1) 发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的 期限 : (2) 发包人完成支付的期限 : 15. 缺陷责任期与保修 15.2 缺陷责任期缺陷责任期的具体期限 : 二年 15.3 质量保证金关于是否扣留质量保证金的约定 : 工程结算审计结束并上交基建办校舍档案后, 乙方先缴纳审计额的 5% 作为质保金, 甲方付工程款至审计额的 100% 质保期满未发现工程质量问题后无息返还全部质保金 承包人提供质量保证金的方式质量保证金采用以下第 2 种方式 : (1) 质量保证金保函, 保证金额为 : ; (2)5 % 的工程款 ; (3) 其他方式 : 质量保证金的扣留 27
33 质量保证金的扣留采取以下第 2 种方式 : (1) 在支付工程进度款时逐次扣留, 在此情形下, 质量保证金的计算基数不包括预付款的支付 扣回以及价格调整的金额 ; (2) 工程竣工结算时一次性扣留质量保证金 ; (3) 其他扣留方式 : 关于质量保证金的补充约定 : 15.4 保修 保修责任工程保修期为 : 此合同范围内的项目为二年 修复通知承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间 :4 小时内 16. 违约 16.1 发包人违约 发包人违约的情形发包人违约的其他情形 : / 发包人违约的责任发包人违约责任的承担方式和计算方法 : (1) 因发包人原因未能在计划开工日期前 7 天内下达开工通知的违约责任 : / 28
34 第一条 (2) 因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违 约责任 : 经承包方催付后仍不支付的, 承包人有权收回所安装的标的物 (3) 发包人违反第 10.1 款 变更的范围 第 (2) 项约定, 自 行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任 : / (4) 发包人提供的材料 工程设备的规格 数量或质量不符合 合同约定, 或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情 况的违约责任 : / (5) 因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任 : / (6) 发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示, 导致 承包人无法复工的违约责任 : / (7) 其他 : / 因发包人违约解除合同 承包人按 项 发包人违约的情形 约定暂停施工满 天 后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的, 承包人有权解除合同 16.2 承包人违约 承包人违约的情形承包人违约的其他情形 : 若发现质量问题两次通知乙方不到位返修, 甲方有权 使用工程保修金, 另请施工企业维修, 并不再拨付保修金给乙方 承包人违约的责任承包人违约责任的承担方式和计算方法 : / 因承包人违约解除合同 29
35 关于承包人违约解除合同的特别约定 : 执行通用条款 发包人继续使用承包人在施工现场的材料 设备 临时工程 承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式 : 执行通用条款 17. 不可抗力 17.1 不可抗力的确认除通用合同条款约定的不可抗力事件之外, 视为不可抗力的其他情形 : 执行通用条款 17.4 因不可抗力解除合同合同解除后, 发包人应在商定或确定发包人应支付款项后天内完成款项的支付 18. 保险 18.1 工程保险关于工程保险的特别约定 : 执行通用条款 18.3 其他保险关于其他保险的约定 : 执行通用条款 承包人是否应为其施工设备等办理财产保险 : 执行通用条 款 30
36 18.7 通知义务关于变更保险合同时的通知义务的约定 : 执行通用条款 20. 争议解决 20.3 争议评审合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定 : 执行通用条款 争议评审小组的确定争议评审小组成员的确定 : 选定争议评审员的期限 : 争议评审小组成员的报酬承担方式 : 其他事项的约定 : 争议评审小组的决定合同当事人关于本项的约定 : 20.4 仲裁或诉讼因合同及合同有关事项发生的争议, 按下列第 2 种方式解决 : (1) 向仲裁委员会申请仲裁 ; (2) 向工程所在地人民法院起诉 31
37 附件协议书附件 : 附件 1: 承包人承揽工程项目一览表专用合同条款附件 : 附件 2: 发包人供应材料设备一览表附件 3: 工程质量保修书附件 4: 主要建设工程文件目录附件 5: 承包人用于本工程施工的机械设备表附件 6: 承包人主要施工管理人员表附件 7: 分包人主要施工管理人员表附件 8: 履约担保格式附件 9: 预付款担保格式附件 10: 支付担保格式附件 11: 暂估价一览表 32
38 附件 1: 承包人承揽工程项目一览表 单位工程名 称 建设规模 建筑面积 ( 平方米 ) 结构形式 层数 生产 能力 设备安装 内容 合同价格 ( 元 ) 开工日 期 竣工日 期 青岛二 中供电 工程 10kV 电缆敷设 附件安装 变配电设备安装 / 7/ / 8/2 33
39 附件 2: 发包人供应材料设备一览表 序号 材料 设备品种 规格型号单位数量 单价 ( 元 ) 质量 等级 供应 时间 送达地点 备注 34
40 附件 3: 工程质量保修书 发包人 ( 全称 ): 山东省青岛第二中学 承包人 ( 全称 ): 青岛高科技工业园鑫宏达电力工程有限公司 发包人和承包人根据 中华人民共和国建筑法 和 建设工程质量管理条例, 经协商一致就青岛二中供电工程 ( 工程全称 ) 签订工程质量保修书 一 工程质量保修范围和内容承包人在质量保修期内, 按照有关法律规定和合同约定, 承担工程质量保修责任 具体保修的内容, 双方约定如下 : 承包人施工范围内的全部该工程 二 质量保修期根据 建设工程质量管理条例 及有关规定, 工程的质量保修期如下 : 1. 地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限 ; 2. 屋面防水工程 有防水要求的卫生间 房间和外墙面的防渗为 5 年 ; 3. 装修工程为 2 年 ; 4. 电气管线 给排水管道 设备安装工程为 2 年 ; 5. 供热与供冷系统为 / 个采暖期 供冷期 ; 35
41 6. 住宅小区内的给排水设施 道路等配套工程为 / 年 ; 7. 其他项目保修期限约定如下 : 无质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算 三 缺陷责任期工程缺陷责任期为 24 个月, 缺陷责任期自工程竣工验收合格之日起计算 单位工程先于全部工程进行验收, 单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算 缺陷责任期终止后, 发包人应退还剩余的质量保证金 四 质量保修责任 1. 属于保修范围 内容的项目, 承包人应当在接到保修通知之日起 7 天内派人保修 承包人不在约定期限内派人保修的, 发包人可以委托他人修理 2. 发生紧急事故需抢修的, 承包人在接到事故通知后, 应当立即到达事故现场抢修 3. 对于涉及结构安全的质量问题, 应当按照 建设工程质量管理条例 的规定, 立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告, 采取安全防范措施, 并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案, 承包人实施保修 4. 质量保修完成后, 由发包人组织验收 五 保修费用保修费用由造成质量缺陷的责任方承担 六 双方约定的其他工程质量保修事项 : / 36
42 工程质量保修书由发包人 承包人在工程竣工验收前共同签署, 作为施工合同附件, 其有效期限至保修期满 发包人 : ( 公章 ) 承包人 : ( 公章 ) 山东省青岛第二中学 青岛高科技工业园鑫宏达电力工程有限公司 法定代表人或其委托代理人 : 法定代表人或其委托代理人 : ( 签字 ) ( 签字 ) 组织机构代码 : 组织机构代码 : 地址 : 青岛市松岭路 70 号 地址 : 山东省崂山区沙子口西九水 邮政编码 : 邮政编码 : 法定代表人 : 法定代表人 : 委托代理人 : 委托代理人 : 电话 : 电话 : 传真 : 传真 : 电子信箱 : 电子信箱 : 开户银行 : 建行市南三支 开户银行 : 中国银行五四广场支行 账号 :_ 账号 :
43 附件 4: 主要建设工程文件目录 文件名称套数费用 ( 元 ) 质量移交时间责任人 招标文件和工程量清单及招标控制价 优
44 附件 5: 承包人用于本工程施工的机械设备表 序号主要材料名称品牌产地规格型号备注 1 电缆汉缆青岛 ZRYJV22-3*120 ZRYJV22-3*70 ZRYJV22-4*300 ZRYJV22-4*185 2 框架断路器 上海人民中国 RMW1-2000/1250A 3 塑壳断路器 上海人民中国 RMM1-630S/ 真空断路器 施耐德 中国 HVX 5 高压开关柜 施耐德 中国 PIX550 6 低压开关柜 实力电器青岛 GCK 7 箱变 实力电器青岛 SCB KVA 8 吊灯 飞利浦 中国 LED 9 防霉乳胶漆 大洋 中国 15kg 10 电力电缆头沃尔中国 ZRYJV22-3*120 ZRYJV22-3*70 ZRYJV22-4*300 ZRYJV22-4*185 39
45 附件 6: 承包人主要施工管理人员表名称姓名职务职称主要资历 经验及承担过的项目一 总部人员 项目主管刘建晓工程部经理工程师承建多项大型工程 其他人员 二 现场人员 项目经理刘建晓项目经理工程师承建多项大型工程 项目副经理 技术负责人张馨技术负责人工程师承建多项大型工程 质量管理 机械管理 安全管理 董春鹏安全负责人助理工程师承建多项大型工程 郑龙龙 承建多项大型工程施工负责人工程师 其他人员 40
46 附件 7: 分包人主要施工管理人员表名称姓名职务职称主要资历 经验及承担过的项目一 总部人员项目主管 其他人员 项目经理项目副经理技术负责人造价管理质量管理材料管理计划管理安全管理 二 现场人员 其他人员 41
47 附件 8: 履约担保 发包人名称 ): 鉴于 ( 发包人名称, 以下简称 发包人 ) 与 --( 承包人名称 )( 以下称 承包人 ) 于年 月 日就 ( 工程名称 ) 施工及有关事项协商一致共同签订 建设工程施工合同 我方愿意无条件地 不可撤销地就承包人履行与你方签订的合同, 向你方提供连带责任担保 1. 担保金额人民币 ( 大写 ) 无元 ( 无 ) 2. 担保有效期自你方与承包人签订的合同生效之日起至你方签发或应签发工程接收证书之日止 3. 在本担保有效期内, 因承包人违反合同约定的义务给你方造成经济损失时, 我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后, 在 7 天内无条件支付 4. 你方和承包人按合同约定变更合同时, 我方承担本担保规定的义务不变 5. 因本保函发生的纠纷, 可由双方协商解决, 协商不成的, 任何一方均可提请青岛市仲裁委员会仲裁 6. 本保函自我方法定代表人 ( 或其授权代理人 ) 签字并加盖公章之日起生效 42
48 担保人 : ( 盖单位章 ) 法定代表人或其委托代理人 : ( 签字 ) 地址 : 邮政编码 : 电话 : 传真 : 年月日 43
49 附件 9 : 预付款担保 ( 发包人名称 ): 根据 ( 承包人名称 )( 以下称 承包人 ) 与 ( 发包人名称 )( 以下简称 发包人 ) 于年月日签订的 ( 工程名称 ) 建设工程施工合同, 承包人按约定的金额向你方提交一份预付款担保, 即有权得到你方支付相等金额的预付款 我方愿意就你方提供给承包人的预付款为承包人提供连带责任担保 1. 担保金额人民币 ( 大写 ) 元 ( ) 2. 担保有效期自预付款支付给承包人起生效, 至你方签发的进度款支付证书说明已完全扣清止 3. 在本保函有效期内, 因承包人违反合同约定的义务而要求收回预付款时, 我方在收到你方的书面通知后, 在 7 天内无条件支付 但本保函的担保金额, 在任何时候不应超过预付款金额减去你方按合同约定在向承包人签发的进度款支付证书中扣除的金额 4. 你方和承包人按合同约定变更合同时, 我方承担本保函规定的义务不变 5. 因本保函发生的纠纷, 可由双方协商解决, 协商不成的, 任 44
50 何一方均可提请 仲裁委员会仲裁 6. 本保函自我方法定代表人 ( 或其授权代理人 ) 签字并加盖公 章之日起生效 担保人 : ( 盖单位章 ) 法定代表人或其委托代理人 : ( 签字 ) 地址 : 邮政编码 : 电话 : 传真 : 年月日 45
51 附件 10: 支付担保 ( 承包人 ): 鉴于你方作为承包人已经与 ( 发包人名称 )( 以 下称 发包人 ) 于年月日签订了 ( 工程名称 ) 建设工程施工合同 ( 以下称 主合同 ), 应发包人的申请, 我方愿就发包人履行主合同约定的工程款支付义务以保证的方式向你方提供如下担保 : 一 保证的范围及保证金额 1. 我方的保证范围是主合同约定的工程款 2. 本保函所称主合同约定的工程款是指主合同约定的除工程质量保证金以外的合同价款 3. 我方保证的金额是主合同约定的工程款的 %, 数额最高不超过人民币元 ( 大写 : ) 二 保证的方式及保证期间 1. 我方保证的方式为 : 连带责任保证 2. 我方保证的期间为 : 自本合同生效之日起至主合同约定的工 程款支付完毕之日后 日内 3. 你方与发包人协议变更工程款支付日期的, 经我方书面同意后, 保证期间按照变更后的支付日期做相应调整 三 承担保证责任的形式我方承担保证责任的形式是代为支付 发包人未按主合同约定 46
52 向你方支付工程款的, 由我方在保证金额内代为支付 四 代偿的安排 1. 你方要求我方承担保证责任的, 应向我方发出书面索赔通知及发包人未支付主合同约定工程款的证明材料 索赔通知应写明要求索赔的金额, 支付款项应到达的账号 2. 在出现你方与发包人因工程质量发生争议, 发包人拒绝向你方支付工程款的情形时, 你方要求我方履行保证责任代为支付的, 需提供符合相应条件要求的工程质量检测机构出具的质量说明材料 3. 我方收到你方的书面索赔通知及相应的证明材料后 7 天内无条件支付 五 保证责任的解除 1. 在本保函承诺的保证期间内, 你方未书面向我方主张保证责任的, 自保证期间届满次日起, 我方保证责任解除 2. 发包人按主合同约定履行了工程款的全部支付义务的, 自本保函承诺的保证期间届满次日起, 我方保证责任解除 3. 我方按照本保函向你方履行保证责任所支付金额达到本保函保证金额时, 自我方向你方支付 ( 支付款项从我方账户划出 ) 之日起, 保证责任即解除 4. 按照法律法规的规定或出现应解除我方保证责任的其他情形的, 我方在本保函项下的保证责任亦解除 47
53 5. 我方解除保证责任后, 你方应自我方保证责任解除之日起个工作日内, 将本保函原件返还我方 六 免责条款 1. 因你方违约致使发包人不能履行义务的, 我方不承担保证责任 2. 依照法律法规的规定或你方与发包人的另行约定, 免除发包人部分或全部义务的, 我方亦免除其相应的保证责任 3. 你方与发包人协议变更主合同的, 如加重发包人责任致使我方保证责任加重的, 需征得我方书面同意, 否则我方不再承担因此而加重部分的保证责任, 但主合同第 10 条 变更 约定的变更不受本款限制 4. 因不可抗力造成发包人不能履行义务的, 我方不承担保证责任 七 争议解决因本保函或本保函相关事项发生的纠纷, 可由双方协商解决, 协商不成的, 按下列第种方式解决 : (1) 向仲裁委员会申请仲裁 ; (2) 向人民法院起诉 八 保函的生效本保函自我方法定代表人 ( 或其授权代理人 ) 签字并加盖公章之日起生效 48
54 担保人 : ( 盖章 ) 法定代表人或委托代理人 : ( 签字 ) 地址 : 邮政编码 : 传真 : 年月日 49
55 附件 11: 11-1: 材料暂估价表 序号名称单位数量单价 ( 元 ) 合价 ( 元 ) 备注
56 11-2: 工程设备暂估价表 序号名称单位数量单价 ( 元 ) 合价 ( 元 ) 备注
57 11-3: 专业工程暂估价表 序号名称单位数量单价 ( 元 ) 合价 ( 元 ) 备注
?丽）由广东省城市?划
珠江三角洲的 建筑市场大有作为 陈广言教授 WTO CEPA 10 20 700 300 100 IT 100 2003 4989.9 26 1500 15 13 7821.5 28.7 3940 94 5 10 103419 128.8 69.3 29783 29737 99.84 99.6 95 4 18506 12102 65 203 183 361 361 79 149 133 90 20
评委签名 : 评委 1 评委 2 评委 3 评委 4 评委 5 第 1 轮形式评审汇总表 单位名称 评委 1 评委 2 评委 3 评委 4 评委 5 汇总 1 娄底市水利水电工程建设有限 通过 通过 通过 通过 通过 通过 责任公司 2 河南盛世永昌建设工程有限公 通过 通过 通过 通过 通过 通过 司 3 通过 通过 通过 通过 通过 通过 4 通过 通过 通过 通过 通过 通过 5 通过 通过
第一部分 合同协议书 发包人 ( 全称 ): 无锡市政设施管理处 承包人 ( 全称 ): 无锡市市政设施建设工程有限公司 根据 中华人民共和国合同法 中华人民共和国建筑法 及有关法律规定, 遵循平等 自 愿 公平和诚实信用的原则, 双方就 2016 年人大建议 政协提案声屏障项目施工及有关事项协 商
建设工程施工合同 ( 示范文本 ) 住房和城乡建设部 国家工商行政管理总局 制定 第一部分 合同协议书 发包人 ( 全称 ): 无锡市政设施管理处 承包人 ( 全称 ): 无锡市市政设施建设工程有限公司 根据 中华人民共和国合同法 中华人民共和国建筑法 及有关法律规定, 遵循平等 自 愿 公平和诚实信用的原则, 双方就 2016 年人大建议 政协提案声屏障项目施工及有关事项协 商一致, 共同达成如下协议
合同文件格式 目 录 一 合同协议书二 通用条款三 专用条款四 房屋建筑工程质量保修书五 安全生产合同 2
济南市市中区政府采购合同 项目名称 : 济南市市中区机关事务管理局济南大厦北门厅 餐厅环境营造工程合同编号 : SZCSFBS-2017-004 资金来源 : 财政资金计划编号 :S20172319 甲 乙 方 : 济南市市中区机关事务管理局 方 : 济南英雄山建筑安装工程有限公司 代理机构 : 山东房博士建设项目管理有限公司 日 期 : 二 一七年九月三十日 1 合同文件格式 目 录 一 合同协议书二
Microsoft Word - 北京市建设工程施工专业承包合同正式版.doc
BF 2014 0214 合同编号 : 北京市建设工程施工专业承包合同 北京市住房和城乡建设委员会 北京市工商行政管理局 二〇一四年八月 第一部分 协议书 发包人 ( 全称 ): 承包人 ( 全称 ): 依照 中华人民共和国合同法 中华人民共和国建筑法 等相关法律 法规 规章和规范性文件的规定, 发包人和承包人在自愿 平等 公平 诚实信用的基础上, 就本工程施工事项协商达成一致, 订立本合同 一 工程概况工程名称
说 明 为了指导建设工程施工合同当事人的签约行为, 维护合同当事人的合法权益, 依据 中华人民共和国合同法 中华人民共和国建筑法 中华人民共和国招标投标法 以及相关法律法规, 住房城乡建设部 国家工商行政管理总局对 建设工程施工合同 ( 示范文本 ) (GF ) 进行了修订, 制定
(GF 2013 0201) 建设工程施工合同 ( 示范文本 ) 住房和城乡建设部 国家工商行政管理总局 制定 说 明 为了指导建设工程施工合同当事人的签约行为, 维护合同当事人的合法权益, 依据 中华人民共和国合同法 中华人民共和国建筑法 中华人民共和国招标投标法 以及相关法律法规, 住房城乡建设部 国家工商行政管理总局对 建设工程施工合同 ( 示范文本 ) (GF-1999-0201) 进行了修订,
PowerPoint Presentation
北京科技大学 UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY BEIJING 基本建设项目施工合同管理 -- 基于 2013 版 建设工程施工合同 冯建明 2017 年 12 月 6 日 contents 1 合同法的相关知识 2 合同管理的基本内容 3 6 1 合同法的相关知识 1.1 合同订立 1.1.1 合同订立形式 合同形式 书面形式 口头形式 其它形式 建筑工程合同应该为书面形式
第一部分合同协议书 发包人 ( 全称 ): 泰安市泰山区上高街道办事处桑家疃小学承包人 ( 全称 ): 山东广厦建设集团有限公司根据 中华人民共和国合同法 中华人民共和国建筑法 及有关法律规定, 遵循平等 自愿 公平和诚实信用的原则, 双方就山东省泰安市泰山区上高街道办事处桑家疃小学新建工程施工及有
建设工程施工合同 (GF-2017-0201) 中华人民共和国建设部 国家工商行政管理局 制 第一部分合同协议书 发包人 ( 全称 ): 泰安市泰山区上高街道办事处桑家疃小学承包人 ( 全称 ): 山东广厦建设集团有限公司根据 中华人民共和国合同法 中华人民共和国建筑法 及有关法律规定, 遵循平等 自愿 公平和诚实信用的原则, 双方就山东省泰安市泰山区上高街道办事处桑家疃小学新建工程施工及有关事项协商一致,
2.4 限售期: 乙方所认购的甲方股份自甲方本次非公开发行结束之日起 60 个月内不得转让 限售期满后, 将按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行 二 股份认购协议 5.2 款第 (5) 项 (5) 本协议项下乙方获得的甲方股份自甲方本次非公开发行结束之日起 36 个月内不得转让 现修改为 (5
山东东方海洋科技股份有限公司与山东东方海洋集 团有限公司之附条件生效的股份认购协议 补充协议书 ( 一 ) 本协议于二〇一五年九月十六日由以下双方签署 : 甲方 : 山东东方海洋科技股份有限公司 住所 : 山东省烟台市莱山区澳柯玛大街 18 号 法定代表人 : 车轼 乙方 : 山东东方海洋集团有限公司 住所 : 山东省烟台市莱山区泉韵南路 2 号 法定代表人 : 车轼 鉴于 : 甲乙双方已于 2015
第一部分合同协议书 发包人 ( 全称 ): 山东泰山财金实业有限公司承包人 ( 全称 ): 优士科技发展有限公司根据 中华人民共和国合同法 中华人民共和国建筑法 及有关法律规定, 遵循平等 自愿 公平和诚实信用的原则, 双方就开元盛世 文旅城建设项目消防工程 ( 项目编号 : TAZB
第一部分合同协议书 发包人 ( 全称 ): 山东泰山财金实业有限公司承包人 ( 全称 ): 优士科技发展有限公司根据 中华人民共和国合同法 中华人民共和国建筑法 及有关法律规定, 遵循平等 自愿 公平和诚实信用的原则, 双方就开元盛世 文旅城建设项目消防工程 ( 项目编号 : TAZB2018-12-08) 施工及有关事项协商一致, 共同达成如下协议 : 一 工程概况 1. 工程名称 : 开元盛世
浙建许撤决字 2018 第 154 号 姚海波 : 经调查核实, 你在建造师执业资格注册 ( 二级建造师初始注册 ) 事项办件中提交了虚假的申报材料, 存在以欺骗手段取得许可的行为 我厅于 2018 年 8 月 27 日向你发出 撤销行政许可告知书, 并已送达给你 你在规定的期限内未向我厅提出书面陈
浙建许撤决字 2018 第 61 号 袁茂倩 : 经调查核实, 你在建造师执业资格注册 ( 二级建造师初始注册 ) 事项办件中提交了虚假的申报材料, 存在以欺骗手段取得许可的行为 我厅于 2018 年 8 月 27 日向你发出 撤销行政许可告知书, 并已送达给你 你在规定的期限内未向我厅提出书面陈述 申辩 ( 或陈述 申辩未被采纳 ) 根据 中华人民共和国行政许可法 第六十九条 第七十九条之规定,
4 付款方式 无预付款 ; 承包人如期竣工 经发包人验收通过书面确认并完成结算后发包人向承包人支付至结算总价的 95%, 剩余 5% 作为质保金, 待保修期满后的 30 日内无息结清 ; 保修期至该复原租户单元新租户进场装修时前止, 但最迟不超过竣工移交后两年 承
发包人 : 承包人 : 单元精装恢复施工承包合同 鉴于北京望京搜候房地产有限公司已于年月日与 公司就 SOHO 北京自持项目空置单元精装恢复工程签署了战略合作协议 ( 以下简称 战略协议 ), 现依照 中华人民共和国合同法 中华 人民共和国建筑法 及其他有关法律 行政法规, 遵循平等 自愿 公平 和诚实信用的原则, 双方就 致, 订立本合同 1 工程概况 1.1 项目名称 : 单元精装恢复工程 1.2
<4D F736F F D20D6D0B9FABDF0C8DAC6DABBF5BDBBD2D7CBF9D6B8B6A8B4E6B9DCD2F8D0D0B9DCC0EDB0ECB7A8>
2013 8 14 2015 4 3 10015000 10003 600 3 ; 3 5 ; 3 ; ; ; ; ; 3 1 5 7*24 3 3 5 1 ; 1 3 1 10 3 2015 4 3 1 期货保证金存管业务资格申请表 申请人全称注册地址注册资本邮政编码法定代表人姓名企业法人营业执照号码金融业务许可证号码存管业务负责部门联系电话传真电话姓名 存管银行业务负责人 部门及职务 联系方式
第一部分合同协议书 发包人 ( 全称 ): 西南财经大学承包人 ( 全称 ): 四川肯维装饰工程有限公司根据 中华人民共和国合同法 中华人民共和国建筑法 及有关法律规定, 遵循平等 自愿 公平和诚实信用的原则, 双方就西南财经大学网球场 篮球场等部分运动场馆维修改造项目新增卫生间施工工程施工及有关事
合同编号 : 西财大基合同 2018 21 号 建设工程施工合同 项目名称 : 西南财经大学网球场 篮球场等部分运动场馆维修改造项目新增卫生间施工发包人 : 西南财经大学承包人 : 四川肯维装饰工程有限公司时间 :2018 年 07 月 25 日 第一部分合同协议书 发包人 ( 全称 ): 西南财经大学承包人 ( 全称 ): 四川肯维装饰工程有限公司根据 中华人民共和国合同法 中华人民共和国建筑法
二 交证明及相关证明材料等 施工管理重点和难点分析 ( 质量 安全 进度控制 ) 施工总体部署 施工总平面布置图 ( 应包括主要机械设备 堆场 加工场 临时道路 临时供水供电 临时排水排污设施等的布局, 主要施工阶段总平面图齐全合理 ) 及相关说明施工进度网络图或带关键线路的
招标工程名称 : 臣田研发大楼 ( 桩基础工程 ) 投标人 : 韶关市地质工程公司 技术标定性评审表 序号评审项目评审子项及评审意见 评委名称 : 翟波 一 1.1 1.2 1.3 项目经理 ( 建造师 ) 职称 专业 工作经历和年龄要求 : 建筑专业一级建造师 高级工程师职称 五年以上同类施工经验, 提交近一年在本单位社保缴交证明及相关证明材料等 项目技术负责人职称 专业 工作经历和年龄要求 :
资信标定性表 投标人名称 : 深圳市国建工程造价咨询有限公司 序号项目子项与标准 要求 : 取得质量管理体系认证证书不要求 : 未取得质量管理体系认证证书注 : 需提供质量管理体系认证证书原件扫描件 要求 : 具有 1 项以上 ( 含 1 项 ) 业绩 不要求 : 不具有以上业绩 要求 :2013
资信标定性表 投标人名称 : 深圳市建锋工程造价咨询有限公司 序号项目子项与标准 要求 : 取得质量管理体系认证证书不要求 : 未取得质量管理体系认证证书注 : 需提供质量管理体系认证证书原件扫描件 要求 : 具有 1 项以上 ( 含 1 项 ) 业绩 不要求 : 不具有以上业绩 要求 :2013 年 1 月 1 日至今, 投标人获得过国家级或省级或市级奖励或投标人在政府单位履约评价为优秀的 ; 不要求
附件1
实际控制关系账户申报表 (K-1 表 ) 大连商品交易所 第一部分 : 申报人信息 * 姓名 * 个人客户 * 身份证号码 * 联系电话 * 组织机构代码 * 联系电话 单位客户 客户类型 主营业务 A. 生产企业 B. 加工企业 C. 贸易公司 D. 投资公司 E. 其他 ( 请详细说明 ) 第二部分 : 实际控制关系账户信息 1 是否实际控制其他主体 ( 个人客户或单位客户 ) 的期货交易? 如果是,
贵州省夹岩水利枢纽及黔西北供水工程双山新区移民集中点路灯等照明设施项目 工程 年月日 封 1 贵州省建设工程造价计价软件测评合格编号 :GZA RJ01-01
贵州省夹岩水利枢纽及黔西北供水工程双山新区移民集中点路灯等照明设施项目 工程 招标工程量清单 招标人 : ( 单位盖章 ) 造价咨询人 : ( 单位盖章 ) 封 1 贵州省建设工程造价计价软件测评合格编号 :GZA1-31-2016-RJ01-01 贵州省夹岩水利枢纽及黔西北供水工程双山新区移民集中点路灯等照明设施项目 工程 年月日 封 1 贵州省建设工程造价计价软件测评合格编号 :GZA1-31-2016-RJ01-01
Microsoft Word - 北京市建设工程施工专业分包合同正式版.doc
BF 2014 0213 合同编号 : 北京市建设工程施工专业分包合同 北京市住房和城乡建设委员会 北京市工商行政管理局 二〇一四年八月 第一部分 协议书 承包人 ( 全称 ): 分包人 ( 全称 ): 依照 中华人民共和国合同法 中华人民共和国建筑法 等相关法律 法规 规章和规范 性文件的规定, 鉴于 的 ( 以下简称为 发包人 ) 与承包人已经签订 工程施工总承包合同 ( 以下称为 总包合同 ),
建设工程施工招际
建设工程施工招标 招标文件 ( 资格后审项目修订表 ) 技术简化版 杭州市建设委员会制 二 0 一四年十一月 建设工程施工招标文件 ( 资格后审项目 ) 招标编号 :01151120160816011 工程名称 : 杭州三立大厦改建工程建筑智能化工程 招标人 : 中国人民解放军 61195 部队杭州办事处 ( 盖章 ) 法定代表人或其委托代理人 : ( 签字或盖章 ) 招标代理机构 : 浙江省工程咨询有限公司
扶沟招标文件
淇县城区生活垃圾转运站工程施工及设备采购项目 一包采购文件 采购编号 :JDGJHB-2016-1012 采购人 : 淇县利民环卫有限公司 代理机构 : 河南省机电设备国际招标有限公司 二〇一六年十一月 目 录 第一章采购公告...3 第二章供应商须知...7 供应商须知前附表...7 1. 总则...10 2. 采购文件...12 3. 投标文件...12 4. 投标...14 5. 开标...15
第28号令
承装 ( 修 试 ) 电力设施许可证申请条件 第一章承装类承装 ( 修 试 ) 电力设施许可证申请条件第一条承装类承装 ( 修 试 ) 电力设施许可证等级分为一级 二级 三级 四级和五级 第二条取得一级承装类承装 ( 修 试 ) 电力设施许可证的, 可以从事所有电压等级电力设施的安装活动 申请人应当具备下列条件 : ( 二 ) 注册资本 净资产 6000 万元以上 ; ( 三 ) 最近 3 年内承担过下列第
<4D F736F F D20CAA9B9A4BACFCDACA1AAC0CFC4EAD7DBBACFB7FECEF1D6D0D0C4C9FDBCB6B8C4D4EC>
目录 第一部分 : 合同协议书 第二部分 : 通用合同条款 第三部分 : 专用合同条款 1 合同协议书 编号 : 发包人 ( 全称 ): 法定代表人 : 法定注册地址 : 北京市西城区民政局 张中喜 北京市西城区裕中西里 28 号 承包人 ( 全称 ): 北京爱地鑫装饰艺术有限责任公司 法定代表人 : 冯凭 法定注册地址 : 北京市海淀区三里河路 17 号 9 层 901 发包人为建设老年综合服务中心升级改造
中华人民共和国
程 招标编号 ZC-G-20160630-040 招 标 单 位: 方城县教育体育局 招标代理机构 日 期 二〇一六年六月 本文件只提供阅读查看如需投标请登录业务系统报名并下载 目 录 第一章 招标公告... 4 第二章 投标人须知... 7 投标人须知前附表... 7 1. 总则... 10 1.1 项目概况... 10 1.2 资金来源和落实情况... 10 1.3 招标范围 计划工期和质量要求...
目 录 第一章招标公告... 2 第二章投标人须知... 6 第三章评标办法 ( 综合评估法 ) 第四章合同条款及格式 第五章工程量清单 第六章图纸 第七章技术标准和要求 第八章投标文件格式
方城县实施全国新增 1000 亿斤粮食生产能力规划田间工 程建设项目 招标文件 招标人 : 方城县实施全国新增 500 亿公斤粮食生产能力规划项目建设办公室招标代理机构 : 河南天一工程管理有限公司日期 : 二〇一八年六月 目 录 第一章招标公告... 2 第二章投标人须知... 6 第三章评标办法 ( 综合评估法 )... 26 第四章合同条款及格式... 31 第五章工程量清单... 74 第六章图纸...
口口口口口口口口工程口口标段施工招标
方城县券桥乡第一初级中学等 6 所 学校建设项目 招标文件 招标编号 :JZ-G-20161223-097 招标人 : 方城县券桥乡人民政府 招标代理机构 : 华春建设工程项目管理有限责任公司 日 期 : 二〇一六年十二月 目 录 第一卷... 3 第二章投标人须知... 10 投标人须知前附表... 10 1. 总则... 14 2. 招标文件... 15 3. 投标文件... 15 5. 开标...
河南农业大学新校区学生食堂电梯
河南建筑职业技术学院图书馆信息 大楼消防改造工程 招标文件 项目编号 : XDEC A2017 招标人 : 河南建筑职业技术学院 代理机构 : 河南兴达工程咨询有限公司 日期 : 2017 年 10 月 1 目录 第一章招标公告... 3 第二章投标人须知... 7 投标人须知前附表... 8 1. 总则... 14 2. 招标文件... 16 3. 投标文件... 18 4. 投标... 20 5.
附件二：
施工 招标文件 项目编号 : 豫财招标采购 -2017-753 号 招标人 : 河南省体育运动学校 招标代理机构 : 河南求实工程造价咨询有限公司 日 期 : 二零一七年六月 目 第一章 招标公告... 2 第二章 投标人须知... 6 1. 总则... 10 2. 招标文件... 13 3. 投标文件... 14 4. 投标... 16 5. 开标... 16 6. 评标... 17 7. 合同授予...
目 录 第一章招标公告... 4 第二章投标人须知... 8 投标人须知前附表 总则 项目概况 资金来源和落实情况 招标范围 计划工期和质量要求 投标人资格要求 费用承担
方城县弘裕产业发展投融资有限公司 方城县弘裕 9# 10# 12# 标准化厂房 建设项目 施工招标文件 招标编号 :JZ-G-20180108-006 标段 : 第 1-2 标段 招 标单位 : 方城县弘裕产业发展投融资有限公司 招标代理机构 : 北京江河润泽工程管理咨询有限公司 日 期 : 二〇一八年一月 目 录 第一章招标公告... 4 第二章投标人须知... 8 投标人须知前附表... 8 1.
中华人民共和国
目录 第一章招标公告... 1 1. 招标条件... 1 2. 项目概况与招标范围及付款方式... 1 3. 投标人资格要求... 1 4. 招标文件的获取... 2 5. 评标办法见附件... 2 6. 招标公告发布媒介... 2 7. 联系方式... 2 第二章投标人须知... 4 投标人须知前附表... 4 1. 总则... 6 1.1 项目概况... 6 1.2 资金来源和落实情况... 7
海门市青少年足球训练场及配套工程施工招标
海门市城区大转盘改造项目交通设施五标段 ( 电子招标资格后审 ) 招标文件 ( 工程量清单计 ) 项目编号 : S3206840308000157002001 招标人 : 海门市城市基础设施建设有限公司 ( 盖公章 ) 招标代理机构 : 南通通城建设工程项目管理有限公司 日期 : 2017 年 11 月 08 日 目 录 招标文件备案表..(1) 第一章投标须知及投标须知前附表..(2) 一 投标须知前附表..(2)
海门市青少年足球训练场及配套工程施工招标
海门市北京路西延工程施工招标 ( 电子招标资格后审 ) 招标文件 ( 工程量清单计 ) 项目编号 : S3206840308000228001001 招标人 : 海门市城市基础设施建设有限公司 ( 盖公章 ) 招标代理机构 : 江苏天业工程咨询房地产估价有限责任公司 日期 : 2017 年 11 月 22 日 目 录 招标文件备案表..(1) 第一章投标须知及投标须知前附表..(2) 一 投标须知前附表..(2)
西湖大学云栖校区实验室二次改造 2# 楼超纯水 系统工程 ( 重新招标 ) 招标文件 招标编号 :ZJZBC 招标人 : 西湖大学 招标代理 : 浙江省建设工程设备招标有限公司 二 一九年二月
西湖大学云栖校区实验室二次改造 2# 楼超纯水 系统工程 ( 重新招标 ) 招标文件 招标编号 :ZJZBC-18-759-1 招标人 : 西湖大学 招标代理 : 浙江省建设工程设备招标有限公司 二 一九年二月 目 录 第一章招标公告... 3 第二章投标人须知... 4 第三章评标办法... 15 第四章合同条款及格式... 17 第一部分合同协议书... 19 第二部分通用合同条款 ( 略 )...
目 录 第一章招标公告... 4 第二章投标人须知... 7 投标人须知前附表 总则 项目概况 资金来源和落实情况 招标范围 计划工期和质量要求 投标人资格要求 费用承担
本文件只提供阅读查看 如需投标请登录业务系统报名并下载招标文件 方城县弘裕 龙汇盛福安置房建设项目 消防工程 招标文件 招标编号 :JZ-G-20180824-035 招标单位 : 方城县弘裕产业发展投融资有限公司 招标代理机构 : 河南首招建设管理有限公司 日 期 : 二〇一八年八月 目 录 第一章招标公告... 4 第二章投标人须知... 7 投标人须知前附表... 7 1. 总则... 10
施工招标文件
河南应用技术职业学院西校区校园消防改造项目 招标文件 招标编号 : 豫财招标采购 -2017-1375 招标人 : 河南应用技术职业学院 招标代理 : 德汇工程管理 ( 北京 ) 有限公司二 一七年八月 目录 第一章招标公告... 4 第二章投标人须知... 4 投标人须知前附表... 6 1. 总则... 9 1.1 项目概况... 9 1.2 资金来源和落实情况... 9 1.3 招标范围 工期要求和质量要求...
天禧小区住宅楼工程
河南省中医药研究院 办公楼改造维修工程 招标文件 招标编号 : 豫财招标采购 -2017-1888 采购人 : 河南省中医药研究院 招标代理机构 : 河南招标采购服务有限公司 日 期 : 二〇一七年十一月十日 特别提示 1 投标人注册投标人首先通过 河南省公共资源交易中心 (www.hnggzy.com) 网站进行注册, 然后按网站公共服务 ( 办事指南及下载专区 ) 公共资源项目 CA 办理流程准备齐注册资料,
证券代码： 证券简称：维尔利 公告编号：
证券代码 :300190 证券简称 : 维尔利公告编号 :2018-112 江苏维尔利环保科技股份有限公司 关于签订 成都市固体废弃物卫生处置场渗滤液处理扩容 ( 三期 ) 工程项目采购施工总承包合同 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 江苏维尔利环保科技股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 参与了成都市固体 废弃物卫生处置场渗滤液处理扩容
施工招标文件
河南应用技术职业学院西校区学生餐厅改造项目 招标文件 招标编号 : 豫财招标采购 -2017-1372 招标人 : 河南应用技术职业学院 招标代理 : 德汇工程管理 ( 北京 ) 有限公司 二 一七年八月 目录 第一章招标公告... 4 第二章投标人须知... 4 投标人须知前附表... 7 1. 总则... 10 1.1 项目概况... 10 1.2 资金来源和落实情况... 10 1.3 招标范围
海门市海西幼儿园室内装饰及改造工程施工招标
海门实验小学南校区装修工程施工招标 ( 资格后审电子招标 ) 招标文件 ( 工程量清单计价 ) 编号 :HMS20141222821001001 招标人 : 海门市城市发展有限公司 代理机构 : 江苏建达工程项目管理有限公司 日期 : 2017 年 6 月 5 日 - 1 - 目 录 招标文件备案表. (3) 第一章投标须知及投标须知前附表. (4) 一 投标须知前附表. (4) 二 投标须知. (6)
河南省人口和计划生育科学技术研究院附属医院手术室 产 房及供应室装修 净化系统安装工程 招标文件 招标编号 : 豫财招标采购 招标人 : 河南省人口和计划生育科学技术研究院 代理机构 : 汇龙工程咨询有限公司 2017 年 11 月
河南省人口和计划生育科学技术研究院附属医院手术室 产 房及供应室装修 净化系统安装工程 招标文件 招标编号 : 豫财招标采购 -2017-1723 招标人 : 河南省人口和计划生育科学技术研究院 代理机构 : 汇龙工程咨询有限公司 2017 年 11 月 目录 第一章招标公告...2 第二章投标人须知...5 投标人须知前附表...5 1. 总则...10 2. 招标文件...12 3. 投标文件...13
建设工程施工招际
建设工程施工招标文件 工程名称 : 临安经济开发区科技大道 ( 大园路 - 发达路 ) 再生水工程 招标人 : 临安市青山污水处理有限公司 ( 盖章 ) 法定代表人或其委托代理人 : ( 签字或盖章 ) 招标代理机构 : 临安市阳光建设工程招标代理有限公司 ( 盖章 ) 法定代表人或其委托代理人 : ( 签字或盖章 ) 备案单位 : 临安市公共资源招投标管理委员会办公室 发出日期 : 二 一六年三月
目 录 第一章招标公告...2 第二章投标人须知...5 投标人须知前附表 总则 招标文件 投标文件 投标 开标 评标 合同授予 重新招标和不再招标 纪
三门峡市迎宾花园三期公共租赁住房 护坡工程施工项目 招标文件 招标编号 : 三财采购 2015 第 261 号总第 2291 号三公资建 2015 201 号 招标单位 : 三门峡市住房保障中心 招标代理机构 : 河南友拓工程管理有限公司 二 一五年十月 目 录 第一章招标公告...2 第二章投标人须知...5 投标人须知前附表... 5 1. 总则...9 2. 招标文件... 10 3. 投标文件...11
第一卷 巩义市大峪沟镇人民政府 河南龙华工程咨询有限公司 2
目 录 第一卷... 2 第二章招标公告...3 第三章投标人须知...5 1 总则... 11 2 招标文件...13 3 投标文件...14 4 投标...17 5 开标...17 6 评标...18 7 合同授予...19 8 重新招标和不再招标...19 9 纪律和监督...20 10 需要补充的其他内容...20 第三章评标办法...27 1 评标方法...29 2 评审标准...29 3
中粮（郑州）产业园项目 施工招标文件
招标文件 招标编号 : 招标人 : 柘城县商务局 代理机构 : 河南招标采购服务有限公司 日 期 : 二零一七年十二月 目 录 第一卷...2 第一章招标公告...2 第二章投标人须知...5 第三章评标办法 ( 综合评估法 )... 23 第四章合同条款及格式... 26 第五章工程量清单 ( 另附 )... 32 第二卷...75 第六章图纸 ( 另附 )... 74 第三卷... 75 第七章技术标准和要求...
<433A5C C6C656E6F766F5C B746F705CB8DBCDE5C2B7D0A1D1A7CCB8C5D0CEC4BCFE E332E3238B8E52E646F6378>
郑州市管城回族区港湾路小学围墙工程 谈判文件 采购编号 : 管竞采 (2018)16 号 采购人 : 郑州市管城回族区城乡建设 和交通运输局 采购代理机构 : 河南招标采购服务有限公司 日期 : 二〇一八年三月 目 录 第一章谈判公告郑州市管城回族区豫六路和 107 辅道跨京广铁路项目...3 4 座还建平房工程施工竞争性谈判公告...3 1. 招标条件...3 2. 项目概况与招标范围...3 3.
招标文件审查表
徐州市建设工程项目 招标文件 工程编号 : PJZ20130530027 招标人 : 运河高等师范学校 工程名称 : 运师办公综合楼装修工程 徐州中瑞工程造价咨询有限公司 二〇一六年八月 目 录 招标文件核准单 3 第一章投标须知 4 前附表 4 一 总则 6 二 招标文件 7 三 投标报价 8 四 投标文件 11 五 投标文件密封和递交 13 六 开标 13 七 评标 定标 13 八 合同订立 18
( 一 ) 适用范围桂林市本级各行政 事业单位 社会团体和承担财政性资金建设工程的项目业主 ( 以下统称采购人 ) 使用市本级财政性资金实施预算金额 20 万元 ( 含 20 万元 ) 至 200 万元 ( 不含 200 万元 ) 的房屋建筑及装饰维修工程 园林绿化工程 市政公用工程 配电工程 水利
桂林市财政局文件 市财采 2015 7 号 关于 2016 2017 年度桂林市本级预算单位小额工程项目实行定点采购的通知 市直各行政 事业单位 社会团体 : 为进一步规范政府采购行为, 提高政府采购效率, 减少采购 环节, 降低采购成本, 根据 中华人民共和国政府采购法 中 华人民共和国政府采购法实施条例 及 广西壮族自治区人民政 府办公厅关于公布 2016-2017 年广西政府集中采购目录及限额标
序号 : 浙江省档案事务所 : 贵单位获得我公司颁发的认证证书后, 现因获证客户未能在规定的期限内接受监督审核, 根据认证准则和合同的相关规定, 我公司决定从即日起至 2018 年 09 月 05 日 暂停贵单位所持有的证书编号为 00215S11550R0M CN-00215
序号 :20180401287 浙江省档案事务所 : 贵单位获得我公司颁发的认证证书后, 现因获证客户未能在规定的期限内接受监督审核, 根据认证准则和合同的相关规定, 我公司决定从即日起至 2018 年 09 月 05 日 暂停贵单位所持有的证书编号为 00215E32057R0M CN-00215E32057R0M 的认证证 二零一八年四月十五日 序号 :20180401288 浙江省档案事务所
目录 第一部分... 3 合同协议书... 3 第二部分... 7 中标通知书... 7 第三部分... 8 投标函及其附录... 9 ( 一 ) 投标函 ( 二 ) 投标函附录 第四部分 通用合同条款 第五部分 专用合同条款
(GF 2013 0201) 中组部老旧小区综合整治一期项目 建设工程施工合同 住房和城乡建设部国家工商行政管理总局 制定 第 1 页共 77 页 目录 第一部分... 3 合同协议书... 3 第二部分... 7 中标通知书... 7 第三部分... 8 投标函及其附录... 9 ( 一 ) 投标函... 10 ( 二 ) 投标函附录... 11 第四部分... 12 通用合同条款... 12 第五部分...
附件二：
中国人民武装警察部队河南省消防总队应急救援特勤支队南院供配电项目施工和监理 第 1 标段 ( 第二次 ) 招标人 : 中国人民武装警察部队河南省消防总队 招标代理机构 : 河南求实工程造价咨询有限公司 日 期 : 2018 年 3 月 目 录 第一章招标公告... 2 第二章投标人须知... 5 投标人须知前附表... 5 1. 总则... 10 2.... 12 3. 投标文件... 13 4.
中华人民共和国
目录 第一章招标公告... 1 1. 招标条件... 1 2. 项目概况与招标范围及付款方式... 1 3. 投标人资格要求... 1 4. 招标文件的获取... 2 5. 评标办法见附件... 2 6. 招标公告发布媒介... 2 7. 联系方式... 2 第二章投标人须知... 4 投标人须知前附表... 4 1. 总则... 7 1.1 项目概况... 7 1.2 资金来源和落实情况... 7
4 其他风险: (1) 本合同为主体合同, 在履行合同过程中因付款 工程进度 结算等事项存在不确定性风险 (2) 在履行本合同中公司需要垫付一定的资金, 公司可能存在由于筹措资金的困难而影响合同正常履行的风险 (3) 本合同存在因公司违反合同条款支付违约金的风险 5 合同履行对公司本年度经营成果影响
证券代码 :300211 证券简称 : 亿通科技公告编号 :2014-020 江苏亿通高科技股份有限公司 关于签订智能化安装工程施工合同的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 江苏亿通高科技股份有限公司作为承包人 ( 以下简称 公司 或 乙方 ) 近日与发包人南通润万嘉置业投资有限公司 ( 以下简称 甲方 或 发包人 ) 签订了关于南通市润华国际中心智能化安装工程的
西南财经大学柳林校区
西南财经大学柳林校区 IDC 机房供电系统 安全整改工程 西南财经大学 2017 年 7 月 目录 第一章竞争性磋商公告...2 1. 总则...4 2. 磋商文件的组成...5 3. 响应文件的组成...5 4. 采购内容及报价要求...5 5. 响应文件递交...6 6. 响应文件的开启 :...6 7. 评审... 7 8. 成交及合同授予...7 9. 监督与纪律...7 第三章评审办法...12
合同协议书 编号 : FZZCA 发包人 ( 全称 ): 首钢技师学院 法定代表人 : 王传雪 法定注册地址 : 北京市石景山区晋元庄路 6 号 承包人 ( 全称 ): 深圳市新国俊建筑装饰设计工程有限公司法定代表人 : 彭国水法定注册地址 : 深圳市福田区笋岗西路市政设计大厦十二楼
招标备案编号 :FZZCA01600108 改善办学条件 - 基础设施改造 - 图书馆 修缮改造项目 施工合同 发包人 : 首钢技师学院 承包人 : 深圳市新国俊建筑装饰设计工程有限公司 签订时间 :2016 年 8 月 1 日 合同协议书 编号 : FZZCA01600108 发包人 ( 全称 ): 首钢技师学院 法定代表人 : 王传雪 法定注册地址 : 北京市石景山区晋元庄路 6 号 承包人 (
中华人民共和国
河南农业大学 原阳科教园区旱作棚和网室建设项目 招标文件 招标编号 : 豫财招标采购 -2017-1555 招标人 : 河南农业大学 招标代理 : 河南豫信招标有限责任公司 2017 年 9 月 目 录 第一卷... 1 第一章招标公告... 2 第二章投标人须知... 7 第三章评标办法 ( 综合评估法 )... 21 第四章合同条款及格式... 29 第五章工程量清单... 30 第二卷...
中华人民共和国
目录 第一章招标公告... 1 1. 招标条件... 1 2. 项目概况与招标范围及付款方式... 1 3. 投标人资格要求... 1 4. 招标文件的获取... 2 5. 评标办法见附件... 2 6. 招标公告发布媒介... 2 7. 联系方式... 2 第二章投标人须知... 3 投标人须知前附表... 3 1. 总则... 5 1.1 项目概况... 5 1.2 资金来源和落实情况... 6
中华人民共和国
目录 第一章招标公告... 1 1. 招标条件... 1 2. 项目概况与招标范围及付款方式... 1 3. 投标人资格要求... 1 4. 招标文件的获取... 2 5. 评标办法见附件... 2 6. 招标公告发布媒介... 2 7. 联系方式... 3 第二章投标人须知... 4 投标人须知前附表... 4 1. 总则... 7 1.1 项目概况... 7 1.2 资金来源和落实情况... 7
中华人民共和国
方城县博望镇六所小学教学楼等建设项目 招标编号 :JZ-G-20161017-065 招 标单位 : 方城县教育体育局 招标代理机构 : 北京江河润泽工程管理咨询有限公司 日 期 : 二〇一六年十月 本文件只提供阅读查看, 如需投标请登录业务系统报名并下载方城县博望镇六所小学教学楼等建设项目 目 录 第一章招标公告... 4 第二章投标人须知... 7 投标人须知前附表... 7 1. 总则...
untitled
1 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7. 8 3 4 5 [] ) 6 7 8 JGPSSI No.1 CFC A I A II CFC B I B II 111- B III C III 2 E HBFC C II HCFC C I 1 1 JGPSSI 2 4 9 10 11 12 13 76/769/EEC 19 4-2- 33-4- 4-- 24-5-- 33--44-44- 44-33-
中华人民共和国
目录 第一章招标公告... 1 1. 招标条件... 1 2. 项目概况与招标范围及付款方式... 1 3. 投标人资格要求... 1 4. 招标文件的获取... 2 5. 评标办法见附件... 2 6. 招标公告发布媒介... 2 7. 联系方式... 2 第二章投标人须知... 4 投标人须知前附表... 4 1. 总则... 7 1.1 项目概况... 7 1.2 资金来源和落实情况... 7
泰顺县彭溪镇城镇 ( 彭溪村 ) 污水管网工程 - 二期 招标文件 招标编号 :2016122 招标单位 : 泰顺县彭溪镇人民政府 代理公司 : 温州永信工程咨询有限公司 二零一六年十一月 1 泰顺县彭溪镇城镇 ( 彭溪村 ) 污水管网工程 - 二期项目编号 :2016122 1 项目概况项目名称 : 泰顺县彭溪镇城镇 ( 彭溪村 ) 污水管网工程 - 二期立项文件号 : 泰发改 [2014]191
泰兴市建设工程施工
目 录 第一章招标公告第二章投标人须知投标人须知前附表投标人须知一 总则二 招标文件三 投标文件四 投标五 开标六 评标及抽取中标候选人程序七 定标八 合同授予九 纪律和监督十 需要补充的其他内容第三章评标办法一 评标准备二 资格审查第四章合同条款及格式第五章工程量清单 ( 另册 ) 第六章图纸 ( 另册 ) 第七章技术标准和要求第八章投标文件的编制及格式 2 第一章招标公告 泰兴师范附属小学校史馆室内装饰工程的施工招标公告
中华人民共和国
小史店镇彭楼小学教师周转宿舍建设项目 招标文件 招标编号 : JZ-G-20161228-100 招标人 : 方城县小史店镇人民政府 招标代理机构 : 日 期 : 二 一六年十二月 第 1 页共 92 页 目 录 第一卷... 4 第一章招标公告... 5 第二章投标人须知前附表... 8 1. 总则... 14 1.1 项目概况... 14 1.5 费用承担... 15 1.6 保密... 15
泰兴市建设工程施工
目 录 第一章招标公告第二章投标人须知投标人须知前附表投标人须知一 总则二 招标文件三 投标文件四 投标五 开标六 评标及抽取中标候选人程序七 定标八 合同授予九 纪律和监督十 需要补充的其他内容第三章评标办法一 评标方法二 评审标准三 评标程序第四章合同条款及格式第五章工程量清单 ( 另册 ) 第六章图纸 ( 另册 ) 第七章技术标准和要求第八章投标文件的编制及格式 2 1. 招标条件 第一章招标公告
泰兴市建设工程施工
目 录 第一章招标公告第二章投标人须知投标人须知前附表投标人须知一 总则二 招标文件三 投标文件四 投标五 开标六 评标及抽取中标候选人程序七 定标八 合同授予九 纪律和监督十 需要补充的其他内容第三章评标办法一 评标方法二 评审标准三 评标程序第四章合同条款及格式第五章工程量清单 ( 另册 ) 第六章图纸 ( 另册 ) 第七章技术标准和要求第八章投标文件的编制及格式 2 1. 招标条件 第一章招标公告
目 录 第一章招标公告... 1 第二章投标人须知... 5 第三章评标办法 ( 综合评估法 ) 第四章合同条款及格式 第五章工程量清单 第六章图纸 第七章技术标准和要求 第八章投标文件格式 河南豫信招标有限责任公司
方城县新裕水厂及主管网建设项目二标段 招标文件 项目编号 :JZ-G-20171010-049 招标人 : 方城县住房和城乡建设局 招标代理机构 : 河南豫信招标有限责任公司 二零一七年十月 河南豫信招标有限责任公司 目 录 第一章招标公告... 1 第二章投标人须知... 5 第三章评标办法 ( 综合评估法 )... 31 第四章合同条款及格式... 38 第五章工程量清单... 68 第六章图纸...
Untitled Document
GF 1999 0201 建设工程施工合同 中华人民共和国建设部 国家工商行政管理局 制定 一九九九年十二月 1 第一部分协议书 发包人 ( 全称 ): 承包人 ( 全称 ): 依照 中华人民共和国合同法 中华人民共和国建筑法 及其他有关法律 行政法规 遵循平等 自愿 公平和诚实信用的原则, 双方就本建设工程施工项协商一致, 订立本合同 第一条工程概况工程名称 : 工程地点 : 工程内容 : 群体工程应附承包人承揽工程项目一览表
工程名称 : 朱湖镇设施农业项目朱北村大棚 1 2 朱湖镇设施农业项目朱北村食用菌大棚朱湖镇设施农业项目朱北村蔬菜大棚 单项工程招标控制价表 序号单位工程名称金额 ( 元 ) 暂估价 其中 :( 元 ) 安全文明施工费 第 1 页共 1 页 规费
朱湖镇设施农业项目朱北村大棚 工程 招标控制价 招标控制价 ( 小写 ): 1759382.38 ( 大写 ): 壹佰柒拾伍万玖仟叁佰捌拾贰圆叁角捌分 招标人 : 造价咨询人 : ( 单位盖章 ) ( 单位资质专用章 ) 法定代表人或其授权人 : 法定代表人或其授权人 : ( 签字或盖章 ) ( 签字或盖章 ) 编制人 : 复核人 : ( 造价人员签字盖专用章 ) ( 造价工程师签字盖专用章 ) 编制时间
招标文件审查表
徐州市建设工程项目 招标文件 工程编号 :kytj2017-12-117-0 招标人 : 徐州云鼎置业有限公司 工程名称 : 云鼎秀水湾安置房项目三网合一工程 邳州市开元招投标代理有限公司 1 目 录 招标文件核准单 3 第一章投标须知 4 前附表 4 一 总则 6 二 招标文件 6 三 投标报价 7 四 投标文件 10 五 投标文件密封和递交 12 六 开标 12 七 评标 定标 13 八 合同订立
海门市青少年足球训练场及配套工程施工招标
文苑新村拆迁安置小区项目 基坑支护工程 ( 资格后审电子招标 ) 招标文件 ( 工程量清单计价 ) 编号 :HMS201611161242003001 招标人 : 上海海宏建设集团有限公司 建设单位 : 海门市鸿业建设投资发展有限公司 代理机构 : 江苏天业工程咨询房地产估价有限责任公司 日期 : 2017 年 9 月 7 日 目录 第一章 投标人须知及投标人须知前附表 (1) 一 投标人须知前附表
建设工程施工招际
建设工程施工招标 招标文件 ( 资格后审电子招投标项目修订表 ) 技术通用 (2013 清单修订 ) 版 杭州市建设委员会制 二 0 一四年十一月 1 建设工程施工招标文件 ( 资格后审项目 ) 招标编号 :01141120160314011 工程名称 : 南星单元 A33/S42-07 地块 ( 原 R22-D-06 地块 )24 班小学 及社会停车库工程 南星单元 R22-D-08 地块 9 班幼儿园工程
端州区 年度LED照明产品及配套服务协议供货资格项目采购文件
广东省怀集监狱 ( 新址 ) 市政道路 及围墙工程施工 公开招标文件 穗金良 ( 肇 2) 工采代字 [2015] 第 014 号 招标单位 : 广东省怀集监狱 招标代理 : 广州金良工程咨询有限公司 发布日期 : 二〇一五年十一月 广东省怀集监狱 ( 新址 ) 市政道路 及围墙工程施工 穗金良 ( 肇 2) 工采代字 [2015] 第 014 号 公开招标文件 招标单位 : 广东省怀集监狱招标代理
<4D F736F F D203132B4B1CBDEC9E1B5E7C6F8B8C4D4ECB9A4B3CCCFEEC4BFD5D0B1EACEC4BCFE>
广东风华高新科技股份有限公司 招 标 文 件 项目编号 :NO. G19003 项目名称 :12 幢宿舍电气改造工程项目招标承办单位 : 广东风华高新科技股份有限公司采购管理部 2019 年 1 月 28 日 目录 目 录 1 第一章 招标公告 3 第二章 投标人须知 4 第三章 项目概况及采购要求 13 第四章 合同 36 ( 合同从目录开始独立页码 ) 第五章 投标文件格式 37-1 - 招标文件前置表
闽教职成〔2013〕33号
福建省示范性现代职业院校建设工程 项目建设规划 (2016-2020) 主管部门 学校名称 福建省教育厅 福建省邮电学校 联系人冯力 联系电话 13609596106 电子邮件 44537044@qq.com 编制日期 修订日期 2016 年 4 月 23 日 2016 年 5 月 30 日 一 建设基础... 1 ( 一 ) 学校概况... 1 ( 二 ) 建设基础... 1 ( 三 ) 存在问题...
招标文件审查表
徐州市建设工程项目 招标文件 工程编号 :E3203010319001202001001 招标人 : 徐州市新沂经济技术开发总公司 工程名称 : 杨林大沟西闸站电气自动化工程 新沂市工程建设监理有限公司 二〇一七年十一月二十二日 3 目 录 招标文件核准单... 5 第一章投标须知... 6 前附表 ( 一 )... 6 招标公告 ( 资格后审 )... 8 一 总则... 12 二 招标文件...
第一章 招标公告、投标须知、合同条款
布政小学 200 米运动场塑胶改造及零星项目维 修工程 施工招标文件 招标人 : 宁波市海曙区古林镇布政小学 招标代理人 : 浙江联达工程项目管理有限公司 二 一八年七月 施工招标文件专用条款 招标项目名称 : 布政小学 200 米运动场塑胶改造及零星项目维修工程 招标人名称 : 宁波市海曙区古林镇布政小学 ( 盖章 ) 法定代表人 ( 签字或盖章 ): 招标代理人名称 : 浙江联达工程项目管理有限公司
目录 第一章招标公告 第二章投标人须知前附表 1 总则 2 招标文件 3 投标文件 4 投标 5 开标 6 评标 7 合同授予 8 纪律和监督 9 需要补充的内容第三章评标办法第四章合同条款及格式第五章工程预算 ( 另附 ) 第六章图纸 ( 另附 ) 第七章技术标准和要求第八章投标文件格式 2
1 目录 第一章招标公告 第二章投标人须知前附表 1 总则 2 招标文件 3 投标文件 4 投标 5 开标 6 评标 7 合同授予 8 纪律和监督 9 需要补充的内容第三章评标办法第四章合同条款及格式第五章工程预算 ( 另附 ) 第六章图纸 ( 另附 ) 第七章技术标准和要求第八章投标文件格式 2 第一章招标公告 1. 招标条件临安区疾病预防控制中心业务用房改造项目已由临发改投 2018 112 号批准建设,
目 录 招标文件核准单 第一章投标须知 前附表 招标公告 一 总则 二 招标文件 三 投标报价 四 投标文件 五 投标文件密封和递交 六 开标 七 评标 定标 八 合同订立 第二章施工合同 一 协议书 二 通用条款 三 专用条款 四 附件 第三章技术规范 一 工程建设地点的现场条件 二 本工程采用的
徐州市建设工程项目 招标文件 项目编号 :E3203010319002050 标段编号 :E3203010319002050001001 招标人 : 睢宁县财政局 项目名称 : 睢宁县财政局办公楼维修 标段名称 : 睢宁县财政局装修改造工程 江苏标普工程管理有限公司 二〇一八年九月 1 目 录 招标文件核准单 第一章投标须知 前附表 招标公告 一 总则 二 招标文件 三 投标报价 四 投标文件 五
第二章 投标人须知
竞争性谈判采购文件 项目编号 :GXJD-2016(ZB)-019 招标人 : 河池市城市投资建设发展有限公司 招标代理机构 : 广西嘉达工程咨询管理有限公司 二 0 一六年五月 目 录 第一卷...3 第一章竞争性谈判采购公告...3 第二章竞标人须知... 5 竞标人须知前附表...5 1 总则...11 1.1 项目概况... 11 1.2 资金来源和落实情况...11 1.3 招标范围 计划工期和质量要求...11
徐州市建设工程项目
徐州市建设工程项目 招标文件 招标人 : 新沂市马陵山中学 工程名称 : 新沂市马陵山中学教学楼工程 江苏大彭工程项目管理咨询有限公司二 O 一六年十二月九日 目 录 招标文件核准单 3 第一章投标须知 4 前附表 4 招标公告 7 一 总则 9 二 招标文件 9 三 投标报价 10 四 投标文件 12 五 投标文件递交 13 六 开标 14 七 评标 定标 16 八 合同订立 17 第二章施工合同
中华人民共和国
目录 第一章招标公告... 1 1. 招标条件... 1 2. 项目概况与招标范围及付款方式... 1 3. 投标人资格要求... 1 4. 招标文件的获取... 2 5. 评标办法见附件... 2 6. 招标公告发布媒介... 2 7. 联系方式... 2 第二章投标人须知... 4 投标人须知前附表... 4 1. 总则... 7 1.1 项目概况... 7 1.2 资金来源和落实情况... 7
泰兴市建设工程施工
目 录 第一章招标公告第二章投标人须知投标人须知前附表投标人须知一 总则二 招标文件三 投标文件四 投标五 开标六 评标及抽取中标候选人程序七 定标八 合同授予九 纪律和监督十 需要补充的其他内容第三章评标办法一 评标方法二 评审标准三 评标程序第四章合同条款及格式第五章工程量清单 ( 另册 ) 第六章图纸 ( 另册 ) 第七章技术标准和要求第八章投标文件的编制及格式 2 1. 招标条件 第一章招标公告
中华人民共和国
浙江工业大学屏峰校区 1-A 区块建设项目 ( 高压供电 工程 ) 施工招标 招标文件 招标人 : 浙江工业大学 ( 盖单位章 ) 日期 :2016 年 6 月 1 目 录 第一章招标公告... 4 第二章投标人须知... 7 投标人须知前附表... 7 四 投标保证金的缴存时间 :... 10 投标人须知... 21 ( 略, 内容同 中华人民共和国标准施工招标文件 (2007 年版 ) 投标人须知
中华人民共和国
目录 第一章招标公告... 1 1. 招标条件... 1 2. 项目概况与招标范围及付款方式... 1 3. 投标人资格要求... 2 4. 招标文件的获取... 2 5. 评标办法见附件... 3 6. 招标公告发布媒介... 3 7. 联系方式... 3 第二章投标人须知... 4 投标人须知前附表... 4 1. 总则... 7 1.1 项目概况... 7 1.2 资金来源和落实情况... 8
招标文件审查表
徐州市建设工程项目 招标文件 工程编号 :E3203010319000317003001 招标人 : 新沂市沭东新城投资开发有限公司 工程名称 : 锡沂高新区胜利引河闸站工程 新沂市工程建设监理有限公司 二〇一八年九月七日 1 目 录 招标文件核准单... 3 第一章投标须知... 4 前附表 ( 一 )... 4 招标公告... 6 ( 资格后审 )... 6 一 总则... 9 二 招标文件...
目 录 第一章招标公告...2 第二章投标人须知...5 投标人须知前附表 总则 招标文件 投标文件 投标 开标 评标 合同授予 重新招标和不再招标 纪
三门峡市迎宾花园三期公共租赁住房 建设给水及室外水泵房工程施工项目 招标文件 招标编号 : 三财采购 2015 第 318 号总第 2348 号三公资建 2015 235 号 招标单位 : 三门峡市住房保障中心 招标代理机构 : 河南友拓工程管理有限公司 二 一五年十一月 目 录 第一章招标公告...2 第二章投标人须知...5 投标人须知前附表... 5 1. 总则...9 2. 招标文件...
广西壮族自治区房屋建筑和市政工程施工电子招标文件范本（2015年版）
房屋建筑和市政基础设施工程施工招标文件范本 铜山区嵩山路 ( 彭祖路 ~ 珠江路 ) 改造工程施工招标 招标文件 项目编号 :E3203010319002490 标段编号 :E3203010319002490001002 招标人 : 徐州市铜山区城市管理局招标代理机构 : 江苏中大建设项目管理有限公司编制人 ( 签字并加盖执业印章 ): 2019 年 03 月 22 日 目 录 第一章招标公告...1
乌审旗嘎鲁图镇旧城区污水管网工程施工
项目编号 : WCGAJ-2015-SG001 招标人 : 武川县公安局 代理机构 : 内蒙古新天立工程项目管理有限公司 日 期 : 二 一五年十月二十日 目录 第一章招标公告...3 一 项目概述...4 二 供应商的资格要求...4 三 获取采购文件的时间 地点 方式...4 四 采购文件售价...5 五 递交投标 ( 响应 ) 文件截止时间 开标时间及地点...5 六 联系方式...5 第二章投标人须知...7
1. 招标条件 第一章招标公告 滕州市墨子纪念馆 墨砚馆改扩建消防工程招标公告 本招标项目滕州市墨子纪念馆 墨砚馆改扩建消防工程已由相关部门以 政府采购项目实施计划备案表 形式批准建设, 招标人滕州市墨子研究中心办公室为建设单位, 现委托滕州市东方建设工程事务有限公司负责招标事宜 建设资金来自财政资
滕州市墨子纪念馆 墨砚馆改扩建消防工程 招标文件 招标单位 : 滕州市墨子研究中心办公室 代理单位 : 滕州市东方建设工程事务有限公司 日 期 : 二零一八年二月 1. 招标条件 第一章招标公告 滕州市墨子纪念馆 墨砚馆改扩建消防工程招标公告 本招标项目滕州市墨子纪念馆 墨砚馆改扩建消防工程已由相关部门以 政府采购项目实施计划备案表 形式批准建设, 招标人滕州市墨子研究中心办公室为建设单位, 现委托滕州市东方建设工程事务有限公司负责招标事宜
目 录 第一章招标公告第二章投标人须知投标人须知前附表投标人须知一 总则二 招标文件三 投标文件四 投标五 开标六 评标及抽取中标候选人程序七 定标八 合同授予九 纪律和监督十 需要补充的其他内容第三章评标办法一 评标方法二 评审标准三 评标程序第四章合同条款及格式第五章工程量清单 ( 另册 ) 第
目 录 第一章招标公告第二章投标人须知投标人须知前附表投标人须知一 总则二 招标文件三 投标文件四 投标五 开标六 评标及抽取中标候选人程序七 定标八 合同授予九 纪律和监督十 需要补充的其他内容第三章评标办法一 评标方法二 评审标准三 评标程序第四章合同条款及格式第五章工程量清单 ( 另册 ) 第六章图纸 ( 另册 ) 第七章技术标准和要求第八章投标文件的编制及格式 2 1. 招标条件 第一章招标公告
泰兴市建设工程施工
目 录 第一章招标公告第二章投标人须知投标人须知前附表投标人须知一 总则二 招标文件三 投标文件四 投标五 开标六 评标及抽取中标候选人程序七 定标八 合同授予九 纪律和监督十 需要补充的其他内容第三章评标办法一 评标方法二 评审标准三 评标程序第四章合同条款及格式第五章工程量清单 ( 另册 ) 第六章图纸 ( 另册 ) 第七章技术标准和要求第八章投标文件的编制及格式 2 第一章招标公告 羽惠河两侧步道建设
示范文本
民生花园地下车库 物业泵房及室外配套工程 招标文件 < 招标编号 :370400201607130101 > 招标人 : 枣庄市房屋建设开发中心 招标代理人 : 山东飞腾建设项目管理有限公司 日 期 : 二〇一六年九月 目 录 第一章招标公告 3 第二章投标人须知 5 投标人须知前附表 5 投标人须知正文部分 13 第三章评标办法 ( 综合评估法 ) 29 第四章合同条款及格式 40 第一节合同协议书
中华人民共和国
枣庄市建设工程 施工招标文件 ( 适用于公开招标 资格后审 ) 枣庄市台儿庄区老年托抚中心一期建设工程施工招标 招标文件 招标人 : 枣庄市台儿庄区中医院 招标代理机构 ( 加盖单位电子印章 ): 山东华伟招标有限 公司 编制人 ( 电子签名 ): 日期 : 目 录 ( 适用于公开招标 资格后审 )...1 第一章投标人须知...6 投标人须知前附表...6 1. 总则... 12 1.1 项目概况...
招标文件审查表
徐州市建设工程项目 招标文件 工程编号 : E3203010319002116 招标人 : 睢宁县城市管理局 工程名称 : 睢宁县永昶路 ( 乐园路 - 渭河西段 ) 建 设工程 江苏中瑞建设项目管理有限公司 二 0 一八年九月 1 目 录 招标文件核准单...2 第一章投标须知...3 前附表...3 招标公告...5 一 总则...7 二 招标文件...7 三 投标报价...8 四 投标文件...11
中华人民共和国
河南省交通职业技术学院风雨篮球场项目 招标编号 : 豫财招标采购 -2018-1086 招标人 : 河南交通职业技术学院 代理机构 : 河南省政通招标有限公司 日 期 : 二零一八年十二月 目录 第一章招标公告.... 1 第二章投标人须知... 4 投 标 人 须 知 前 附 表.............................. 4 1. 总 则..........................................
招标文件审查表
徐州市建设工程项目 招标文件 项目名称 : 丰县人民法院办公楼维修改造工程 项目编号 :E3203010319000707 标段名称 : 丰县人民法院办公楼维修改造工程 标段编号 :E3203010319000707001001 招标人 : 丰县人民法院 江苏中瑞建设项目管理有限公司 二〇一七年七月 1 目 录 招标文件核单 3 第一章投标须知 4 前附表 4 招标公告 一 总则 7 二 招标文件
目 录 第一章招标公告 ( 小型工程 )... 3 第二章投标人须知... 5 第三章评标办法 第四章合同条款及格式 第五章图纸 第六章投标文件格式... 23
阜南二中艺术中心改建项目 ( 二次 )) 招标文件 项目编号 :FNZG-GC2017343 招标人 : 安徽省阜南第二中学 ( 盖单位章 ) 招标代理机构 : 四川旭日工程项目管理有限公司 ( 盖单位章 ) 2018 年 2 月 10 日 目 录 第一章招标公告 ( 小型工程 )... 3 第二章投标人须知... 5 第三章评标办法... 12 第四章合同条款及格式... 15 第五章图纸...
附件二：
方城县七峰小区公租房建设项目附属配套工程 施工招标文件 招标编号 : JZ-G-20170605-021 6 标段 招标人 : 方城县房产管理局 ( 盖章 ) 招标代理机构 : 河南省城建建设管理有限公司 ( 盖章 ) 日 期 : 二零一七年六月 河南省城建建设管理有限公司地址 : 南阳市工业路 62 号电话 :0377-63188069 传真 :0377-61626111 目录 第一章招标公告...
海门市老干部活动中心施工招标
海门市弘謇中学项目智能化工程 施工招标 ( 资格后审 电子招标 ) 招标文件 ( 工程量清单计价 ) 编号 :HMS201609071198005001 招标人 : 海门市政府投资项目工程建设中心 代理机构 : 南通通城建设工程项目管理有限公司 日 期 : 2017 年 07 月 12 日 1 目 录 招标文件备案表. (3) 第一章投标须知及投标须知前附表. (4) 一 投标须知前附表. (4)