目 录 第一章招标公告... 2 第二章投标人须知... 6 第三章评标办法 ( 综合评估法 ) 第四章合同条款及格式 第五章工程量清单 第六章图纸 第七章技术标准和要求 第八章投标文件格式

Transcription

1 方城县实施全国新增 1000 亿斤粮食生产能力规划田间工 程建设项目 招标文件 招标人 : 方城县实施全国新增 500 亿公斤粮食生产能力规划项目建设办公室招标代理机构 : 河南天一工程管理有限公司日期 : 二〇一八年六月

2 目 录 第一章招标公告... 2 第二章投标人须知... 6 第三章评标办法 ( 综合评估法 ) 第四章合同条款及格式 第五章工程量清单 第六章图纸 第七章技术标准和要求 第八章投标文件格式

3 第一章招标公告方城县实施全国新增 1000 亿斤粮食生产能力规划田间工程建设项目招标公告 一 招标条件本招标项目方城县实施全国新增 1000 亿斤粮食生产能力规划田间工程建设项目已由财政部门批准建设, 建设资金为财政资金, 招标人为方城县实施全国新增 500 亿公斤粮食生产能力规划项目建设办公室, 招标代理机构为河南天一工程管理有限公司, 该项目已具备招标条件, 现对该项目的施工进行公开招标 二 项目概括与招标范围 1 项目名称: 方城县实施全国新增 1000 亿斤粮食生产能力规划田间工程建设项目 2 项目编号:JZ-G 建设地点: 方城县赵河镇 清河镇 4 质量要求: 达到国家验收规范合格标准 5 计划工期:60 日历天 ; 6 建设内容: 第一标段 : 机井 潜水泵 混凝土生产路 机耕路 进地桥涵 道路平板桥等工程第二标段 : 机耕路 机耕桥 过路涵等工程 7 招标范围: 工程量清单及施工图纸内的全部内容 8 标段划分: 本项目共划分为 2 个标段第一标段 : 赵河镇项目区建设工程第二标段 : 清河镇项目区建设工程三 投标人资格要求 : 1 投标人须具有独立法人资格, 具有有效的营业执照 ; 2 投标人须具备市政公用工程施工总承包叁级及以上资质, 具有有效的安全生产许可证 ; 3 拟派项目经理须具备市政公用工程专业贰级及以上注册建造师执业资格, 并具备有效的安全生产考核合格证, 且未担任其他在施建设工程项目的项目经理 ; 2

4 4 投标人应具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度, 需提供近三年 (2015 年 2016 年 2017 年 ) 经审计的财务报告, 新成立企业, 不足三年的, 按已有年份提供 ; 5 投标人现阶段没有财务被接管 冻结 破产状态,2015 年 6 月 1 日以来无违规 无不良行为, 没有处于被责令停产 停业或者投标资格被取消状态, 投标时需做出承诺 具备有效的银行基本账户开户许可证 6 投标人须具有企业注册地或项目所在地检察机关出具的有效期内的检察机关行贿犯罪档案查询结果告知函 ( 查询对象包含企业及法定代表人 ), 开具日期在招标公告发布日期之后 ; 7 根据财政部 关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知 ( 财库 号 ) 要求, 被列入 信用中国 网站 失信被执行人 重大税收违法案件当事人名单 和中国政府采购网 政府采购严重违法失信行为记录名单 栏目中有失信等负面信息的潜在投标人, 将拒绝其报名参加本项目 ( 需提供查询结果网页截图 ); 8 本次招标不接受联合体投标, 不允许非法分包和转包 备注 : 1 本项目每个投标单位只能中取一个标段, 以中标先后顺序为准 ; 2 本次招标实行资格后审, 资格审查的具体要求见招标文件, 资格审查不合格的投标文件将不进行详细评审 四 投标报名 招标文件发售 保证金缴纳 4.1 报名时间 :2018 年 6 月 13 日上午 8:00 至 2018 年 6 月 20 日 17:00( 北京时间, 公休日休息, 下同 ) 4.2 招标文件下载起止时间 :2018 年 6 月 13 日上午 8:00 至 2018 年 6 月 20 日 17:00 投标人在交易中心注册会员并报名该项目后, 即可在规定时间内下载招标文件 4.3 报名方法 : 本项目只接受方城县公共资源交易系统网上报名, 不接受其它形式报名 潜在投标人报名必须通过方城县公共资源交易中心网站 ( 网址 左侧 投标单位登录 入口进入交易系统进行网上报名 ( 详见 投标人注册报名及网上下载招标文件操作手册 ); 潜在投标人若是初次报名, 需先注册 会员账号 ( 潜在投标人务必按照 会员账号 要求进行注册, 内容填写必须真实 完整, 否则 会员注册审核 不予通过, 因此报名失败或会员注册时提供的信息和投标时不一致由此造成的各项损失均由潜在投标人负责 会员注册 详见 投标人注册报名及网上下载招标文件操作手册 ) 3

5 4.3.3 会员注册时, 需提供潜在投标人统一社会信用代码证及基本账号开户许可证等相关证件原件的扫描件 开标当天投标人需携带相关证件原件到现场进行资格后审 4.4 招标文件获取方法 : 潜在投标人网上报名后, 自行登录方城县公共资源交易系统 ( 从交易中心网站 左侧 投标单位登录 入口进入 ) 下载招标文件, 若因为自身原因错过文件下载时间, 造成损失由潜在投标人自行负责 ( 详见 投标人注册报名及网上下载招标文件操作手册 ) 4.5 招标文件费用 : 招标文件 500 元 / 份, 售后不退 投标人须在开标当天开标前, 到方城县公共资源交易中心开标室以现金形式缴纳至招标代理机构 4.6 投标保证金缴纳 投标保证金缴纳截止时间 : 同报名截止时间 ( 以银行到帐时间为准 ) 本项目投标保证金金额为 : 第一标段 : 元 ( 大写 : 人民币壹万零壹元整 ) 第二标段 : 元 ( 大写 : 人民币壹万零贰元整 ) 投标保证金必须从企业基本账户转入交易中心保证金专户, 且转账时应在汇款附言 ( 备注 ) 栏严格按照规定分项目及标段填写 本项目投标保证金附言 ( 备注 ) 填写规定如下 : 方城县 1000 亿斤项目第标段 投标人如投报多个标段, 保证金应分标段分别足额转入 多个标段保证金不能合计金额转入 凡出现投标保证金未按时到账, 未按照招标文件要求足额缴纳, 未按要求填写 ( 绑定 ) 致使保证金无法识别的, 视为未缴纳保证金 为有效保护投标人信息, 交易中心在本项目开标前不获悉投标保证金是否到账, 不开具保证金收款收据, 缴纳日期以银行到账时间为准 为确保各投标人顺利进场交易, 查询保证金是否到账敬请自行到汇出行查询 保证金专用账户信息如下 : 单位全称 : 方城县公共资源交易中心开户银行 : 河南方城凤裕村镇银行有限责任公司账号 :

6 行号 : 网上注册及报名时若有疑问, 请及时与交易中心信息股联系 ( 每日上午 8:30 时至 11:30 时, 下午 15:00 时至 17:00 时, 北京时间, 节假日除外 ) 联系电话 : 备注 : 投标人注册报名及网上下载招标文件操作手册 在 方城县公共资源交易网 右下角资料下载处查看下载 五 投标文件的递交 5.1 投标文件递交的截止时间 ( 同开标时间 ) 为 :2018 年 7 月 10 日上午 9 时整 ( 北京时间 ) 5.2 地点 : 方城县公共资源交易中心开标室 ( 方城县文化路东延计划生育服务站 ) 5.3 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件, 招标人不予受理 六 发布公告的媒介本次招标公告在 河南省电子招标投标公共服务平台 方城县公共资源交易中心网 ( 网站上同时发布 七 联系方式招标人 : 方城县实施全国新增 500 亿公斤粮食生产能力规划项目建设办公室联系人 : 王先生电话 : 招标代理机构 : 河南天一工程管理有限公司地址 : 郑州市金水区财富广场 2 号楼 13 楼联系人 : 张女士联系电话 : 年 6 月 12 日 5

7 第二章投标人须知投标人须知前附表 条款号 条款名称 编列内容 招标人 : 方城县实施全国新增 500 亿公斤粮食生产能力规划 招标人 项目建设办公室 联系人 : 王先生 电话 : 招标代理机构 : 河南天一工程管理有限公司 招标代理机构 地址 : 郑州市金水区财富广场 2 号楼 13 楼 联系人 : 张女士 联系电话 : 项目名称 方城县实施全国新增 1000 亿斤粮食生产能力规划田间工程 建设项目 建设地点 方城县赵河镇 清河镇 资金来源 财政资金 资金落实情况 已落实 招标范围 工程量清单及施工图纸内的全部内容 计划工期 60 日历天 质量要求 达到国家验收规范合格标准 资质要求 : 1 投标人须具有独立法人资格, 具有有效的营业执照 ; 2 投标人须具备市政公用工程施工总承包叁级及以上 投标人资质条 件 能力 资质, 具有有效的安全生产许可证 ; 项目经理要求 : 拟派项目经理须具备市政公用工程专业贰级及以上注册建造师执业资格, 并具备有效的安全生产考核合格证, 且未担任其他在施建设工程项目的项目经理财务要求 : 6

8 1 投标人应具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度, 需提供近三年 (2015 年 2016 年 2017 年 ) 经审计的财务报告, 新成立企业, 不足三年的, 按已有年份提供 ; 2 投标人现阶段没有财务被接管 冻结 破产状态, 2015 年 6 月 1 日以来无违规 无不良行为, 没有处于被责令停产 停业或者投标资格被取消状态, 投标时需做出承诺 具备有效的银行基本账户开户许可证 其他要求 : 1 投标人须具有企业注册地或项目所在地检察机关出具的有效期内的检察机关行贿犯罪档案查询结果告知函 ( 查询对象包含企业及法定代表人 ), 开具日期在招标公告发布日期之后 ; 2 根据财政部 关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知 ( 财库 号 ) 要求, 被列入 信用中国 网站 失信被执行人 重大税收违法案件当事人名单 和中国政府采购网 政府采购严重违法失信行为记录名单 栏目中有失信等负面信息的潜在投标人, 将拒绝其报名参加本项目 ( 需提供查询结果网页截图 ); 3 本次招标不接受联合体投标, 不允许非法分包和转包 踏勘现场 不组织 投标预备会 不召开 投标人提出问题的截止时间招标人书面澄清的时间 递交投标文件的截止时间 10 日前 递交投标文件的截止时间 15 日前 1.11 分包本项目不允许分包或转包 1.12 偏离不允许 2.1 构成招标文件的答疑 澄清及补充文件 7

9 其他材料 投标人要求澄清 招标文件的截止 时间 递交投标文件的截止时间 15 日前 投标截止时间 2018 年 7 月 10 日上午 9 时整 ( 北京时间 ) 投标人确认收到招标文件澄清的 在收到相应澄清文件后 24 小时内 时间 投标人确认收到招标文件修改的 在收到相应修改文件后 24 小时内 时间 3.1 构成投标文件的其他材料 不加密电子文档 1 份 ((U 盘存储,DOC 格式 )) 招标控制价 本项目设有招标控制价, 招标控制价于开标前七天公布, 投标人的投标报价超过控制价的按废标处理 ; 投标有效期 60 日历天 ( 投标截止之日起 ) 1 投标保证金的金额( 人民币 ): 第一标段 : 元 ( 大写 : 人民币壹万零壹元整 ) 第二标段 : 元 ( 大写 : 人民币壹万零贰元整 ) 2 投标保证金缴纳截止时间: 同报名截止时间 ( 以银 行到帐时间为准 ) 3 投标保证金必须从企业基本账户转入交易中心保证 投标保证金 金专户, 且转账时应在汇款附言 ( 备注 ) 栏严格按照规定分 项目及标段填写 本项目投标保证金附言 ( 备注 ) 填写规定 如下 : 方城县 1000 亿斤项目第标段 4 投标人如投报多个标段, 保证金应分标段分别足额转入 多个标段保证金不能合计金额转入 凡出现投标保证金未按时到账, 未按照招标文件要求足额缴纳, 未按要求填写 ( 绑定 ) 致使保证金无法识别的, 视为未缴纳保证金 5 为有效保护投标人信息, 交易中心在本项目开标前 8

10 不获悉投标保证金是否到账, 不开具保证金收款收据, 缴纳日期以银行到账时间为准 为确保各投标人顺利进场交易, 查询保证金是否到账敬请自行到汇出行查询 6 保证金专用账户信息如下 : 单位全称 : 方城县公共资源交易中心开户银行 : 河南方城凤裕村镇银行有限责任公司账号 : 行号 : 近年财务状况的 年份要求 近三年 (2015 年 2016 年 2017 年 ) 经审计的财务报告, 新成立企业, 不足三年的, 按已有年份提供 近年完成的类似 项目的年份要求 2015 年 6 月 1 日以来 近年发生的诉讼 及仲裁情况的年 份要求 2015 年 6 月 1 日以来 招标文件规定其它应加盖公章的证明材料必须加盖投标人 签字或盖章要求 公章, 并由投标人的法定代表人或其委托代理人亲笔签署姓 名 ; 副本可为正本盖过章的完全复印件, 封面需加盖公章 投标文件份数正本壹份, 副本肆份, 电子文档壹份 (U 盘存储,DOC 格式 ) 装订要求及投标 文件的包装和密 封 投标文件应按以下要求装订 : A4 纸 打印 ( 印刷 ) 清晰 工整 美观 胶装 应在投标文件封面的右上角清楚注明 正本 或 副本, 书脊上应标明项目名称 标段名称 投标单位名称, 正本和副本如有不一致之处, 以正本为准 投标文件的密封必须使用密封条, 在投标文件袋 ( 箱 ) 每个开口处密封, 并在密封条上盖投标人公章 投标文件的正 副本密封在一个包装袋, 电子文档 投标函附录应分别密封, 每一个包装都应在其封套的封口处加贴封条, 并在封套的封口处加盖投标人单位章 ( 鲜章 ) 投标文件必须设定详细目录及页码 电子文档的内容应与投标人的纸质文件内容一致 9

11 是否允许递交备选投标方案封套上应载明的信息 不允许 ( 项目名称及标段名称 ) 投标文件投标人名称 : 投标人地址 : 在年月日时分前不得开启 递交投标文件 地点是否退还投标 文件 5.1 开标时间和地点 5.2 开标程序 方城县公共资源交易中心否开标时间 : 同投标截止时间开标地点 : 方城县公共资源交易中心密封情况检查 : 投标人代表检查标书密封情况开标顺序 : 按投标文件递交的逆顺序唱标 评标委员会的组建是否授权评标委员会确定中标人中标候选人及结果公示媒介 评标委员会构成 : 由相关技术 经济专家 4 人, 业主评委 1 人, 共 5 人组成 ; 专家评委从河南省综合评标专家库中随机抽取 否, 推荐的中标候选人数 :1-3 名招标公告发布网站金额 : 按合同总价的 5% 履约担保 现金或银行保函的形式, 合同签订前提交到招标人银行账 户 10 需要补充的其他内容 10.1 招标服务费 公 证费及其他相 关费用 由中标人参照国家计委 计价格 [2002]1980 号 及 发改 价格 [2011]534 号 文规定向招标代理机构支付招标代理服 务费, 并向其他相关部门支付相关费用 10.2 开工时间要求合同签订后三日内 10

12 招标文件中凡涉及到资格审查或加分项目, 全部以投标单位提供的原件为准 10.3 ( 单独要求的除外 ) 并与投标文件所附复印件加盖红章一致, 否则本项不加 分或资格审查不通过 10.4 招标文件的最终解释权归招标人 ; 其它未尽事宜, 按国家有关法律 法规执 行 11 电子招标投标否 1. 总则 1.1 项目概况 根据 中华人民共和国招标投标法 等有关法律 法规和规章的规定, 本招标项目已具备招标条件, 现对本项目施工进行招标 本招标项目招标人 : 见投标人须知前附表 本招标项目招标代理机构 : 见投标人须知前附表 本招标项目名称 : 见投标人须知前附表 本招标项目建设地点 : 见投标人须知前附表 1.2 资金来源和落实情况 本招标项目的资金来源 : 见投标人须知前附表 本招标项目的资金落实情况 : 见投标人须知前附表 1.3 招标范围 计划工期 质量要求 本次招标范围 : 见投标人须知前附表 本招标项目的计划工期 : 见投标人须知前附表 本招标项目的质量要求 : 见投标人须知前附表 1.4 投标人资格要求 投标人应具备承担本项目施工的资质条件 能力和信誉 (1) 资质要求 : 见投标人须知前附表 ; (2) 项目经理要求 : 见投标人须知前附表 ; (3) 财务要求 : 见投标人须知前附表 ; (4) 其他要求 : 见投标人须知前附表 投标人不得存在下列情形之一 : (1) 为招标人不具有独立法人资格的附属机构 ( 单位 ); 11

13 (2) 为本招标项目前期准备提供设计或咨询服务的 ; (3) 为本招标项目的监理人 ; (4) 为本招标项目的代建人 ; (5) 为本招标项目提供招标代理服务的 ; (6) 与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的 ; (7) 与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的 ; (8) 与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的 ; (9) 被责令停业的 ; (10) 被暂停或取消投标资格的 ; (11) 财产被接管或冻结的 ; (12) 在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的 单位负责人为同一人或者存在控股 管理关系的不同单位, 不得同时参加本招标项目投标 1.5 费用承担投标人准备和参加投标活动发生的费用自理 1.6 保密参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密, 违者应对由此造成的后果承担法律责任 1.7 语言文字招标投标文件使用的语言文字为中文 专用术语使用外文的, 应附有中文注释 1.8 计量单位所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位 1.9 踏勘现场 ( 不组织 ) 投标人须知前附表规定组织踏勘现场的, 招标人按投标人须知前附表规定的时间 地点组织投标人踏勘项目现场 投标人踏勘现场发生的费用自理 除招标人的原因外, 投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失 招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况, 供投标人在 12

14 编制投标文件时参考, 招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责 1.10 投标预备会 ( 不召开 ) 投标人须知前附表规定召开投标预备会的, 招标人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会, 澄清投标人提出的问题 投标人应在投标人须知前附表规定的时间前, 以书面形式将提出的问题送达招标人, 以便招标人在会议期间澄清 投标预备会后, 招标人在投标人须知前附表规定的时间内, 将对投标人所提问题的澄清, 以书面形式通知所有购买招标文件的投标人 该澄清内容为招标文件的组成部分 1.11 分包本项目不允许分包或转包 1.12 偏离投标人须知前附表允许投标文件偏离招标文件某些要求的, 偏离应当符合招标文件规定的偏离范围和幅度 2. 招标文件 2.1 招标文件的组成 本招标文件包括 : (1) 招标公告 ; (2) 投标人须知 ; (3) 评标办法 ; (4) 合同条款及格式 ; (5) 工程量清单 ; (6) 图纸 ; (7) 技术标准和要求 ; (8) 投标文件格式 ; (9) 投标人须知前附表规定的其他材料 根据本章第 1.10 款 第 2.2 款和第 2.3 款对招标文件所作的澄清 修改, 构成招标文件的组成部分 2.2 招标文件的澄清 13

15 2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容 如发现缺页或附件不全, 应及时向招标人提出, 以便补齐 如有疑问, 应在投标人须知前附表规定的时间前以书面形式 ( 包括信函 电报 传真等可以有形地表现所载内容的形式, 下同 ), 要求招标人对招标文件予以澄清 招标文件的澄清将以书面形式发给所有购买招标文件的投标人, 但不指明澄清问题的来源 如果澄清发出的时间距投标人须知前附表规定的投标截止时间不足 15 天, 并且澄清内容影响投标文件编制的, 将相应延长投标截止时间 投标人在收到澄清后, 应在投标人须知前附表规定的时间内以书面形式通知招标人, 确认已收到该澄清 2.3 招标文件的修改 招标人可以书面形式修改招标文件, 并通知所有已购买招标文件的投标人 但如果修改招标文件的时间距投标截止时间不足 15 天, 并且修改内容影响投标文件编制的, 将相应延长投标截止时间 投标人收到修改内容后, 应在投标人须知前附表规定的时间内以书面形式通知招标人, 确认已收到该修改 3. 投标文件 3.1 投标文件的组成投标文件应包括下列内容 : (1) 投标函及投标函附录 (2) 法定代表人身份证明 (3) 授权委托书 (4) 投标保证金 (5) 已标价工程量清单 (6) 施工组织设计 (7) 项目管理机构 (8) 资格审查资料 (9) 其他资料 3.2 投标报价 投标人应按第五章 工程量清单 的要求填写相应表格 14

16 3.2.2 投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标报价总额, 应同时修改 已标价工程量清单 中的相应报价, 投标报价总额为各分项金额之和 此修改须符合本章第 4.3 款的有关要求 招标人设有招标控制价的, 投标人的投标报价不得超过本标段招标控制价, 招标控制价或其计算方法在投标人须知前附表中载明 3.3 投标有效期 除投标人须知前附表另有规定外, 投标有效期为 60 日历天 ( 投标截止之日起 ) 在投标有效期内, 投标人撤销或修改其投标文件的, 应承担招标文件和法律规定的责任 出现特殊情况需要延长投标有效期的, 招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期 投标人同意延长的, 应相应延长其投标保证金的有效期, 但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件 ; 投标人拒绝延长的, 其投标失效, 但投标人有权收回其投标保证金 3.4 投标保证金 投标人须知前附表规定递交投标保证金的, 投标人在递交投标文件的同时, 应按投标人须知前附表规定的金额 担保形式和第八章 投标文件格式 规定的或者事先经过招标人认可的投标保证金格式递交投标保证金, 并作为其投标文件的组成部分 投标人不按本章第 项要求提交投标保证金的, 评标委员会将否决其投标 招标人与中标人签订合同后 5 日内, 向未中标的投标人和中标人退还投标保证金 有下列情形之一的, 投标保证金将不予退还 : (1) 投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件 ; (2) 递交了本项目投标保证金未参加投标导致本标段招标失败的 (3) 中标人在收到中标通知书后, 无正当理由拒签合同协议书或未按招标文件规定提交履约担保 3.5 资格审查资料 15

17 3.5.1 投标人基本情况表 应附投标人营业执照副本及其年检合格的证明材料 资质证书副本等材料的复印件 近年财务状况表 应附经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表, 包括资产负债表 现金流量表 利润表和财务情况说明书等复印件, 具体年份要求见投标人须知前附表 近年完成的类似项目情况表 应附中标通知书和合同协议书的复印件, 具体年份要求见投标人须知前附表 每张表格只填写一个项目, 并标明序号 正在施工和新承接的项目情况表 应附中标通知书和合同协议书复印件 每张表格只填写一个项目, 并标明序号 近年发生的诉讼及仲裁情况 应说明相关情况, 并附法院或仲裁机构作出的判决 裁决等有关法律文书复印件, 具体年份要求见投标人须知前附表 3.6 投标文件的编制 投标文件应按第八章 投标文件格式 进行编写, 如有必要, 可以增加附页, 作为投标文件的组成部分 其中, 投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上, 可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺 投标文件应当对招标文件有关工期 投标有效期 质量要求 技术标准和要求 招标范围等实质性内容作出响应 投标文件应用不褪色的材料书写或打印, 并由投标人的法定代表人或其委托代理人签字并加盖单位公章 委托代理人签字的, 投标文件应附法定代表人签署的授权委托书 投标文件应尽量避免涂改 行间插字或删除 如果出现上述情况, 改动之处应加盖单位公章或由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字确认 签字或盖章的具体要求见投标人须知前附表 投标文件正本壹份, 副本份数见投标人须知前附表 正本和副本的封面上应清楚地标记 正本 或 副本 的字样 当副本和正本不一致时, 以正本为准 投标文件的正本与副本应分别装订成册, 并编制目录, 书脊上应标明项目名称 标段名称 单位名称, 具体装订要求见投标人须知前附表规定 不允许递交备选投标方案 4. 投标 4.1 投标文件的密封和标记 16

18 4.1.1 投标文件的密封详见投标人须知前附表 投标文件封套上应写明的内容见投标人须知前附表 未按本章第 项或第 项要求密封完好和加写标记的投标文件将按无效投标处理 4.2 投标文件的递交 投标人应在本章第 项规定的投标截止时间前递交投标文件 投标人递交投标文件的地点 : 见投标人须知前附表 除投标人须知前附表另有规定外, 投标人所递交的投标文件不予退还 招标人收到投标文件后, 向投标人出具签收凭证 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件, 招标人不予受理 4.3 投标文件的修改与撤回 在本章第 项规定的投标截止时间前, 投标人可以修改或撤回已递交的投标文件, 但应以书面形式通知招标人 投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照本章第 项的要求签字或盖章 招标人收到书面通知后, 向投标人出具签收凭证 投标人撤回投标文件的, 招标人自收到投标人书面撤回通知之日起 5 日内退还已收取的投标保证金 修改的内容为投标文件的组成部分 修改的投标文件应按照本章第 3 条 第 4 条规定进行编制 密封 标记和递交, 并标明 修改 字样 5. 开标 5.1 开标时间和地点招标人在本章第 项规定的投标截止时间 ( 开标时间 ) 和投标人须知前附表规定的地点公开开标, 并邀请所有投标人的法定代表人或其委托代理人准时参加 5.2 开标程序 招标人在投标人须知前附表规定的地点公开开标, 并邀请所有投标人的法定代表人或其委托代理人准时参加 投标人的法定代表人或其委托代理人未参加开标会的, 招标人或招标代理单位可否决其投标 投标人的法定代表人应出示本人身份证 ( 原件 ) 或委托代理人应携带参加开标会议的授权委托书 ( 原件 ) 和身份证 ( 原件 ), 以证明其身份, 并在指定的登记册上签名报到 若投标人法定代表人或委托代理人未按 17

19 时出席开标会议, 则应对开标和评标结果默认 由投标人代表检查投标文件的密封和签章情况 ( 如发现未按招标文件要求密封和签章的投标文件按无效标退回投标人 ), 经确认无误后, 由招标代理单位有关人员当众拆封 宣读投标人名称 投标总报价和投标文件的其它主要内容 并由投标人在登记册上签名确认 开标顺序, 以收到投标人的投标文件时间, 逆顺序依次开标 招标代理人对开标情况作详细记录, 存档备案 投标文件有下列情形之一的, 招标代理人将拒收其投标文件 : (1) 逾期送达的 ; (2) 未按招标文件要求密封的 ; 主持人按下列程序进行开标 : (1) 宣布开标纪律 ; (2) 公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称, 并点名确认投标人是否派人到场 ; (3) 宣布招标人 监督人等有关人员单位名称 ; (4) 按照投标人须知前附表规定检查投标文件的密封情况 ; (5) 按照投标人须知前附表的规定确定并宣布投标文件开标顺序 ; (6) 设有标底的, 公布标底 ; (7) 按照宣布的开标顺序当众开标, 公布投标人名称 投标报价 质量目标 工期及其他内容, 并记录在案 ; (8) 规定招标控制价计算方法的, 计算并公布招标控制价 ; (9) 招标人代表 监督人等有关人员在开标记录上签字确认 ; (10) 开标结束 5.3 开标异议投标人对开标有异议的, 应当在开标现场提出, 招标人当场作出答复, 并制作记录 6. 评标 6.1 评标委员会 评标由招标人依法组建的评标委员会负责 评标委员会由招标人或其委托 18

20 的招标代理机构熟悉相关业务的代表, 以及有关技术 经济等方面的专家组成 评标委员会成员人数以及技术 经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表 评标委员会成员有下列情形之一的, 应当回避 : (1) 投标人或投标人主要负责人的近亲属 ; (2) 项目主管部门或者行政监督部门的人员 ; (3) 与投标人有经济利益关系 ; (4) 曾因在招标 评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的 ; (5) 与投标人有其他利害关系 6.2 评标原则评标活动遵循公平 公正 科学和择优的原则 6.3 评标 评标委员会按照第三章 评标办法 规定的方法 评审因素 标准和程序对投标文件进行评审 第三章 评标办法 没有规定的方法 评审因素和标准, 不作为评标依据 评标委员会将审查每一份投标文件是否对招标文件提出的所有实质性要求和条件作出响应 未能在实质上响应的投标文件, 将否决其投标 实质上未响应是指 : (1) 未按招标文件规定签字 盖章的 ; (2) 未按招标文件规定的格式填写, 内容不完整 关键字迹模糊或无法辨认的 ; (3) 未按招标文件要求提供投标保证金的 ; (4) 不按照要求对投标文件报价进行确认 对投标文件进行澄清 说明或者补充的 ; (5) 投标文件附有招标人不能接受的条件的 ; (6) 对同一项目递交内容不同的投标文件 ( 一标多投 ), 或在一份投标文件中对同一项目报有两个 ( 含两个 ) 以上报价的 ; (7) 以他人名义投标 串通投标 弄虚作假的 ; (8) 超出招标文件规定及违反国家有关规定的 ; (9) 投标报价高出本标段招标控制价的或未按招标文件要求的格式填写投标报价的 ; 19

21 6.3.3 评标和决标过程的保密开标后至招标人公布中标结果之前, 有关投标文件的检查 澄清 评比和定标等信息对与本过程无关的投标人及其他人员保密 投标人不应对招标人或有关人员施加影响和试图获取评标信息, 违者导致被取消中标资格 投标文件的澄清 (1) 为了有助于投标文件的检查和评审, 招标人可以单独要求投标人澄清其投标文件 招标的澄清要求和投标人的答复均应采用书面形式 除了规定改正算术错误外, 投标人不得修改投标报价和投标文件中的其它实质性内容 (2) 投标人以书面形式澄清的问题, 需由投标人法定代表人或其委托代理人签字确认后作为投标文件的组成部分, 提交一式两份 投标人未按评标委员会的澄清要求进行澄清的, 评标委员会可以不对其投标文件继续评审 投标文件的检查和响应性评定 (1) 在评审时, 首先审定投标文件是否在实质上影响了招标文件的要求, 对投标响应性的鉴定将基于投标文件的本身内容 (2) 实质上响应招标文件要求的投标文件应该与招标文件所有条款 条件和规范相符, 无重大偏差或保留 所谓重大偏差和保留是指 : 1 对投标范围和内容有实质性的偏离 ; 2 对工程质量或使用性能产生不利影响 ; 3 对合同中规定的双方的权利和义务作实质性的修改 ; 4 纠正这种偏差或保留, 将会对其他响应要求的投标人竞争产生不公正的影响 如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求, 招标人将予以拒绝 也不再允许投标人改正或撤回这些不符合要求的偏差与保留 在评标过程中评标委员会发现投标人以他人的名义投标 串通投标 以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的, 该投标人的投标文件作无效标处理 投标人资格条件不符合国家有关规定和招标文件要求的, 或者拒不按照要求对投标文件进行澄清 说明或者补正的, 评标委员会将否决其投标 7. 合同授予 7.1 定标方式除投标人须知前附表规定评标委员会直接确定中标人外, 招标人依据评标委员会 20

22 推荐的排名第一的中标候选人确定为中标人, 排名第一的中标候选人放弃中标或被查实存在影响中标结果的违法行为等情形, 不符合中标的, 招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人依次确定其他中标候选人为中标人 评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表 7.2 中标候选人及结果公示招标人在投标人须知前附表规定的媒介公示中标候选人及结果 7.3 中标通知在本章第 3.3 款规定的投标有效期内, 招标人以书面形式向中标人发出中标通知书, 同时将中标结果通知未中标的投标人 7.4 履约担保 在签订合同前, 中标人应按投标人须知前附表规定的担保形式和招标文件第四章 合同条款及格式 规定的或者事先经过招标人书面认可的履约担保格式向招标人提交履约担保 中标人不能按本章第 项要求提交履约担保的, 视为放弃中标, 其投标保证金不予退还, 给招标人造成的损失超过投标保证金数额的, 中标人还应当对超过部分予以赔偿 7.5 签订合同 招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起 15 个工作日内, 根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同 中标人无正当理由拒签合同的, 招标人取消其中标资格, 其投标保证金不予退还 ; 给招标人造成的损失超过投标保证金数额的, 中标人还应当对超过部分予以赔偿 8. 重新招标和不再招标 8.1 重新招标有下列情形之一的, 招标人将重新招标 : (1) 投标截止时间止, 投标人少于 3 个的 ; (2) 经评标委员会评审后否决所有投标的 8.2 不再招标重新招标后投标人仍少于 3 个或者所有投标被否决的, 属于必须审批或核准的工 21

23 程建设项目, 经原审批或核准部门批准后不再进行招标 9. 纪律和监督 9.1 对招标人的纪律要求招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料, 不得与投标人串通损害国家利益 社会公共利益或者他人合法权益 9.2 对投标人的纪律要求投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标, 不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标, 不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标 ; 投标人不得以任何方式干扰 影响评标工作 9.3 对评标委员会成员的纪律要求评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处, 不得向他人透漏对投标文件的评审和比较 中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况 在评标活动中, 评标委员会成员应当客观 公正地履行职责, 遵守职业道德, 不得擅离职守, 影响评标程序正常进行, 不得使用第三章 评标办法 没有规定的评审因素和标准进行评标 9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处, 不得向他人透漏对投标文件的评审和比较 中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况 在评标活动中, 与评标活动有关的工作人员不得擅离职守, 影响评标程序正常进行 9.5 投诉投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律 法规和规章规定的, 有权向有关行政监督部门投诉 10. 需要补充的其他内容需要补充的其他内容 : 见投标人须知前附表 11. 电子招标投标 ( 不采用 ) 采用电子招标投标, 对投标文件的编制 密封和标记 递交 开标 评标等的具体要求, 见投标人须知前附表 22

24 附件一 : 开标记录表 ( 项目 标段名称 ) 开标记录表开标时间 : 年月日时分序号投标人名称投标报价 ( 元 ) 质量标准工期项目经理签名 招标人编制的标底 / 最高限价记录人 : 年月日 23

25 附件二 : 问题澄清通知问题澄清通知编号 : ( 投标人名称 ): ( 项目名称 ) 招标的评标委员会, 对你方的投标文件进行了仔细的审查, 现需你方对下列问题以书面形式予以澄清 : 请将上述问题的澄清于年月日时前递交至 ( 详细地址 ) 或传真至 ( 传真号码 ) 采用传真方式的, 应在年月日时前将原件递交至 ( 详细地址 ) 招标人或招标代理机构 :( 签字或盖章 ) 年月日 24

26 附件三 : 问题的澄清 问题的澄清编号 : ( 项目名称 ) 招标评标委员会 : 问题澄清通知 ( 编号 :) 已收悉, 现澄清如下 : 投标人 :( 盖单位章 ) 法定代表人或其委托代理人 :( 签字 ) 年月日 25

27 第三章评标办法 ( 综合评估法 ) 评标办法前附表 条款号评审因素评审标准 投标人名称 与营业执照 资质证书 安全生产许可证一致 形式评 审标准 投标函签字盖章有法定代表人或其委托代理人签字并加盖单位章 投标文件格式 符合第八章 投标文件格式 的要求 报价唯一 只能有一个有效报价 资质要求 符合第二章 投标人须知 第 项规定 资格评 审标准 项目经理要求财务要求 符合第二章 投标人须知 第 项规定符合第二章 投标人须知 第 项规定 其他要求 符合第二章 投标人须知 第 项规定 投标报价 符合第二章 投标人须知 第 项规定 投标范围 符合第二章 投标人须知 第 项规定 响应性 评审标 准 工期工程质量投标有效期投标保证金已标价工程量清单 符合第二章 投标人须知 第 项规定符合第二章 投标人须知 第 项规定符合第二章 投标人须知 第 项规定符合第二章 投标人须知 第 项规定符合第五章 工程量清单 给出的范围 数量及招标文件规定的其他要求 条款号条款内容编列内容 分值构成 ( 总分 100 分 ) 施工组织设计 :40 分 投标报价 :40 分 其他评分因素 :20 分 26

28 1 投标报价在招标控制价 100%-95%( 含 95%) 范围内者均作为有效投标报价, 有效投标报价的算术平均值和招标控制价相加除以 2 作为评标基准值 ( 若投标人的投标报价全部都没有进入有效投标报价范 评标基准价计算方法投标报价的偏差率计算公式 围内, 则评标基准价 = 招标人控制价 *95%) 2 有效投标报价算术平均值的确定: N 为有效投标报价个数 ; 当 0<N<5 时, 有效投标报价算术平均值为进入商务报价评审的所有有效投标报价的算术平均值 ; 当 5 时, 计算有效投标报价算术平均值时应去掉一个最高有效报价和一个最低有效报价后的剩余有效投标报价的算术平均值偏差率 =100% ( 投标人报价 评标基准价 )/ 评标基准价 条款号 评分因素 评分标准 1 主要施工办法 0~10 分 2 拟投入的主要物资计划 0~2 分 3 拟投入的主要施工机械 0~2 分 (1) 施工组织设计评分标准 ( 满分 40 分 ) 4 劳动力安排计划 0~2 分 5 确保工程质量的技术组织措施 0~4 分 6 确保安全生产的技术组织措施 0~4 分 7 确保工期的技术组织措施 0~4 分 8 确保文明施工的技术组织措施 0~4 分 9 施工总进度表或施工网络图 0~4 分 10 施工总平面布置图 0~4 分 评分依据 : 按投标单位施工组织设计各项的科学性 合理性 可行性 先进性在以上 10 项内容的分值范围内打分 有缺项该项按 0 分计 (2) 商务标 评分标 准 ( 满分 工程量清单总报价 满分 :40 分 投标人报价与评标基准值相比, 等于评标基准值得 基本分 35 分, 每高 1% 从基本分上扣 2 分, 扣完为 止 ; 低于评标基准值, 每低于评标基准值 1% 从基 27

29 40 分 ) 本分上加 1 分, 最多加 5 分 ; 满分后每再低 1% 从满分 40 分内扣 2 分, 扣完为止 投标人自 2015 年 6 月 1 日以来凡承担过一个类似项目的得 2 分, 每增加 1 个类似项目加 2 分, 最高得 4 分 ( 以合同和中标通知书的原件为准, 时间 1 企业及项目经理 业绩 (6 分 ) 以合同签订的时间为准 ) 拟派项目经理自 2015 年 6 月 1 日以来凡承担过一 个类似项目的得 2 分 ( 以合同和中标通知书的原件 为准, 时间以合同签订的时间为准, 与企业业绩不 (3) 其他因素评分标准 ( 满分 20 分 ) 2 企业财务状况(3 分 ) 得重复使用 ) 投标人 年经审计部门审计的财务报告, 三年均盈利者得 3 分, 有一年持平者扣 0.5 分, 有一年亏损者扣 1 分, 扣完为止 1 安全生产 文明施工承诺, 并承诺在施工过程中, 如何接受甲方合理的安排和建议并积极配合 ; 0-2 分 3 服务承诺 (6 分 ) 2 由于业主资金不到位的情况下, 保证连续施工 承诺 ;0-2 分 3 投标人不能按期完工的自罚措施承诺 ;0-2 分 投标文件中没有以上承诺的不得分 4 综合评价 (5 分 ) 根据投标单位所承诺的服务及优惠条件 企业实力综合评比后打分, 最少得 1 分, 最多得 5 分 1. 评标方法 本次评标采用综合评估法 评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件, 按照本章第 2.2 款规定的评分标准进行打分, 并按得分由高到低顺序推荐中标候选人, 或根据招标人授权直接确定中标人, 但投标报价低于其成本的除外 综合评分相等时, 以投标报价低的优先 ; 投标报价也相等的, 由招标人或其授权的评标委员会自行确定 2. 评审标准 2.1 初步评审标准 28

30 2.1.1 形式评审标准 : 见评标办法前附表 资格评审标准 : 见评标办法前附表 响应性评审标准 : 见评标办法前附表 2.2 分值构成与评分标准 分值构成 (1) 施工组织设计 : 见评标办法前附表 ; (2) 投标报价 : 见评标办法前附表 ; (3) 其他评分因素 : 见评标办法前附表 评标基准价计算评标基准价计算方法 : 见评标办法前附表 投标报价的偏差率计算投标报价的偏差率计算公式 : 见评标办法前附表 评分标准 (1) 施工组织设计评分标准 : 见评标办法前附表 ; (2) 投标报价评分标准 : 见评标办法前附表 ; (3) 其他因素评分标准 : 见评标办法前附表 3. 评标程序 3.1 初步评审 评标委员会依据本章第 2.1 款规定的标准对投标文件进行初步评审 有一项不符合评审标准的, 评标委员会应当否决其投标 投标人有以下情形之一的, 评标委员会应当否决其投标 : (1) 第二章 投标人须知 第 项 第 项规定的任何一种情形的 ; (2) 串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的 ; (3) 不按评标委员会要求澄清 说明或补正的 ; (4) 投标人投标总报价超过本标段最高限价的 ; (5) 未按招标文件规定编制各项报价的 ; 投标报价有算术错误的, 评标委员会按以下原则对投标报价进行修正, 修正的价格经投标人书面确认后具有约束力 投标人不接受修正价格的, 评标委员会应当否决其投标 29

31 (1) 投标文件中的大写金额与小写金额不一致的, 以大写金额为准 ; (2) 总价金额与依据单价计算出的结果不一致的, 以单价金额为准修正总价, 但单价金额小数点有明显错误的除外 3.2 详细评审 评标委员会按本章第 2.2 款规定的量化因素和分值进行打分, 并计算出综合评估得分 (1) 按本章第 2.2.4(1) 目规定的评审因素和分值对施工组织设计计算出得分 A; (2) 按本章第 2.2.4(2) 目规定的评审因素和分值对投标报价计算出得分 B; (3) 按本章第 2.2.4(3) 目规定的评审因素和分值对其他评分因素计算出得分 C 评分分值计算保留小数点后两位, 小数点后第三位 四舍五入 投标人得分 =A+B+C 评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价, 或者在设有标底时明显低于标底, 使得其投标报价可能低于其个别成本的, 应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料 投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的, 评标委员会应当认定该投标人以低于成本报价竞标, 否决其投标 3.3 投标文件的澄清和补正 在评标过程中, 评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明, 或者对细微偏差进行补正 评标委员会不接受投标人主动提出的澄清 说明或补正 澄清 说明和补正不得改变投标文件的实质性内容 投标人的书面澄清 说明和补正属于投标文件的组成部分 评标委员会对投标人提交的澄清 说明或补正有疑问的, 可以要求投标人进一步澄清 说明或补正, 直至满足评标委员会的要求 3.4 评标结果 除第二章 投标人须知 前附表授权直接确定中标人外, 评标委员会按照得分由高到低的顺序推荐中标候选人 评标委员会完成评标后, 应当向招标人提交书面评标报告 30

32 第四章 合同条款及格式 参见 建设工程施工合同 ( 示范文本 ) (GF ) 建设工程施工合同 (2017 版 ) 31

33 第一部分合同协议书 发包人 ( 全称 ): 承包人 ( 全称 ): 根据 中华人民共和国合同法 中华人民共和国建筑法 及有关法律规定, 遵循平等 自愿 公平和诚实信用的原则, 双方就 工程施工及有关事项协商一致, 共同达成如下协议 : 一 工程概况 1. 工程名称 : 2. 工程地点 : 3. 工程立项批准文号 : 4. 资金来源 : 5. 工程内容 : 群体工程应附 承包人承揽工程项目一览表 ( 附件 1) 6. 工程承包范围 : 二 合同工期 计划开工日期 : 年 月 日 计划竣工日期 : 年 月 日 工期总日历天数 : 天 工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期 天数不一致的, 以工期总日历天数为准 三 质量标准 工程质量符合 标准 四 签约合同价与合同价格形式 1. 签约合同价为 : 人民币 ( 大写 ) ( 元 ); 其中 : (1) 安全文明施工费 : 人民币 ( 大写 ) ( 元 ); (2) 材料和工程设备暂估价金额 : 人民币 ( 大写 ) ( 元 ); (3) 专业工程暂估价金额 : 32

34 人民币 ( 大写 ) ( 元 ); (4) 暂列金额 : 人民币 ( 大写 ) ( 元 ) 2. 合同价格形式 : 五 项目经理承包人项目经理 : 六 合同文件构成本协议书与下列文件一起构成合同文件 : (1) 中标通知书 ( 如果有 ); (2) 投标函及其附录 ( 如果有 ); (3) 专用合同条款及其附件 ; (4) 通用合同条款 ; (5) 技术标准和要求 ; (6) 图纸 ; (7) 已标价工程量清单或预算书 ; (8) 其他合同文件 在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分 上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改, 属于同 一类内容的文件, 应以最新签署的为准 专用合同条款及其附件须经合同当事人签字 或盖章 七 承诺 1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续 筹集工程建设资金并按照合同约 定的期限和方式支付合同价款 2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工, 确保工程质量和安全, 不进行转包及违法分包, 并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任 3. 发包人和承包人通过招投标形式签订合同的, 双方理解并承诺不再就同一工程 另行签订与合同实质性内容相背离的协议 八 词语含义 本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同 九 签订时间 本合同于年月日签订 33

35 十 签订地点本合同在签订 十一 补充协议合同未尽事宜, 合同当事人另行签订补充协议, 补充协议是合同的组成部分 十二 合同生效本合同自双方签字盖章之日起生效 十三 合同份数本合同一式份, 均具有同等法律效力, 发包人执份, 承包人执份 发包人 : ( 公章 ) 承包人 : ( 公章 ) 法定代表人或其委托代理人 : 法定代表人或其委托代理人 : ( 签字 ) ( 签字 ) 组织机构代码 : 组织机构代码 : 地址 : 地址 : 邮政编码 : 邮政编码 : 法定代表人 : 法定代表人 : 委托代理人 : 委托代理人 : 电话 : 电话 : 传真 : 传真 : 电子信箱 : 电子信箱 : 开户银行 : 开户银行 : 账号 : 账号 : 34

36 第二部分通用合同条款 ( 略 ) 参见 2017 版标准施工合同 35

37 第三部分专用合同条款 1. 一般约定 1.1 词语定义 合同 其他合同文件包括 : 合同当事人及其他相关方 监理人 : 名称 : ; 资质类别和等级 : ; 联系电话 : ; 电子信箱 : ; 通信地址 : 设计人 : 名 称 : ; 资质类别和等级 : ; 联系电话 : ; 电子信箱 : ; 通信地址 : 工程和设备 作为施工现场组成部分的其他场所包括 : 永久占地包括 : 临时占地包括 : 1.3 法律 适用于合同的其他规范性文件 : 1.4 标准和规范 适用于工程的标准规范包括 : 发包人提供国外标准 规范的名称 : /; 发包人提供国外标准 规范的份数 : /; 36

38 发包人提供国外标准 规范的名称 : / 发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求 : / 1.5 合同文件的优先顺序 合同文件组成及优先顺序为 : 1.6 图纸和承包人文件 图纸的提供 发包人向承包人提供图纸的期限 :; 发包人向承包人提供图纸的数量 : / ; 发包人向承包人提供图纸的内容 : / 承包人文件 需要由承包人提供的文件, 包括 :; 承包人提供的文件的期限为 : ; 承包人提供的文件的数量为 : ; 承包人提供的文件的形式为 : ; 发包人审批承包人文件的期限 : 现场图纸准备关于现场图纸准备的约定 : 1.7 联络 发包人和承包人应当在 天内将与合同有关的通知 批准 证明 证书 指 示 指令 要求 请求 同意 意见 确定和决定等书面函件送达对方当事人 发包人接收文件的地点 : ; 发包人指定的接收人为 : 承包人接收文件的地点 : ; 承包人指定的接收人为 : 监理人接收文件的地点 : ; 监理人指定的接收人为 : 1.10 交通运输 出入现场的权利 37

39 关于出入现场的权利的约定 : 场内交通关于场外交通和场内交通的边界的约定 : 关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定 : 超大件和超重件的运输运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由承包人承担 1.11 知识产权 关于发包人提供给承包人的图纸 发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属 : 关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求 :/ 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属 :/ 关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求 : / 承包人在施工过程中所采用的专利 专有技术 技术秘密的使用费的承担方式 : 1.13 工程量清单错误的修正出现工程量清单错误时, 是否调整合同价格 : 允许调整合同价格的工程量偏差范围 : 2. 发包人 2.2 发包人代表发包人代表 : 姓名 : ; 身份证号 : ; 职务 : ; 联系电话 : ; 电子信箱 : ; 通信地址 : 38

40 发包人对发包人代表的授权范围如下 : 2.4 施工现场 施工条件和基础资料的提供 提供施工现场关于发包人移交施工现场的期限要求 : 提供施工条件 关于发包人应负责提供施工所需要的条件, 包括 :(1) 施工所需水 电 通讯等管 网线路由承包人自行解决, 达到施工要求的标准, 满足施工需要, 费用已列入投标报价 中, 电按表计量, 费用由承包人负担 ;(2) 施工场地与公共道路的开通时间 : 发包人应在 施工前负责办理临时用地和占道许可 ;(3) 承包人负责做好施工场地周围地下管线和邻 近建筑和构筑物 ( 包含文物保护 ) 古树名木 花草的保护工作 发包人未能按合同约 定完成上述工作面影响施工时, 工期相应顺延 2.5 资金来源证明及支付担保 发包人提供资金来源证明的期限要求 : 发包人是否提供支付担保 : 否 发包人提供支付担保的形式 : / 3. 承包人 3.1 承包人的一般义务 (9) 承包人提交的竣工资料的内容 : 承包人需要提交的竣工资料套数 : 承包人提交的竣工资料的费用承担 : 承包人提交的竣工资料移交时间 : 承包人提交的竣工资料形式要求 : (10) 承包人应履行的其他义务 : 3.2 项目经理 项目经理 : 姓 名 : ; 身份证号 : ; 建造师执业资格等级 : ; 39

41 建造师注册证书号 : ; 建造师执业印章号 : ; 安全生产考核合格证书号 : ; 联系电话 : ; 电子信箱 : ; 通信地址 : ; 承包人对项目经理的授权范围如下 : 关于项目经理每月在施工现场的时间要求 : 项目经理应常驻施工现场 如果项目负责人在施工期间, 要暂时离开现场 1 天以上, 应事先征得总监的同意, 并任命适合的项目负责人代表, 书面通知总监 ; 若暂时离开现场 3 天以上, 则除应事先征得总监的同意外, 还应征得发包人代表的同意, 并任命适合的项目负责人代表, 书面通知总监, 每月请假时间不超过 5 天 承包人未提交劳动合同, 以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任 : 发包人有权要求更换, 并由承包人负贵增加的费用和延误的工期 项目经理未经批准, 擅自离开施工现场的违约责任 : 项目负责人除向发包人支付违约金 500 元 / 天 ( 以实际请假时间计算 ) 外, 发包方还可视情况采取必要的手段进行制裁直至解除施工合同 承包人擅自更换项目经理的违约责任 : 发包人有权随时终止合同并迫承包人迫究经济损失, 同时报行政主管部门备案, 记入不良行为记录 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任 : 对由于管理不善, 造成工程管理不协调 混乱或阶段性进度滞后的项目负责人, 监理工程师有权对其提出警告并责令其采取必要措施改进工作方法, 如 7 日内, 项目负责人拒不执行或整改措施仍未有明显成效, 监理工程师将认为该项目负责人不称职, 并有权向发包人提出建议, 要求承包人更换项目负责人, 发包人批准后, 承包人必须在 7 旦内执行, 如不执行则暂停支付进度款 ; 如超过 14 日, 承包人仍未执行, 则发包人有权与承包人解除合同并将其清理出场, 由此给发包人造成的经济损失由承包人全部承担 3.3 承包人人员 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限 : 开工前五天 40

42 3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任 : 发包人有权单方面解除合同不承担违约责任, 并和本合回价数 2%-3% 的违约金 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求 : 执行通用条款 承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任 : 发包人有权单方面解除合同不承担违约责任, 并和本合回价数 2%-3% 的违约金 承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任 : 主要施工管理人员在施工期回, 要暂时离开现场 1 天以内 ( 含 1 天 ) 应事先征得总监的同意, 并任命适合的现场管理人员代表, 报告总监 ; 若暂时离开现场 2 天以上 ( 含 2 天 ), 则应事先征得总监的同意外, 还应征得发包人书面同意, 并任命适合的代现场管理人员, 否则, 每发现一次罚款 元, 情节严重的, 发包人有权要求更换相关管理人员或解除合同而不承担违约责任 3.5 分包 ( 不允许 ) 分包的一般约定禁止分包的工程包括 : / 主体结构 关键性工作的范围 : / 分包的确定允许分包的专业工程包括 : / 其他关于分包的约定 :/ 分包合同价款关于分包合同价款支付的约定 : / 3.6 工程照管与成品 半成品保护承包人负责照管工程及工程相关的材料 工程设备的起始时间 : 执行通用条款 3.7 履约担保承包人是否提供履约担保 : 是 承包人提供履约担保的形式 金额及期限的 : 4. 监理人 4.1 监理人的一般规定关于监理人的监理内容 : 监理合同 41

43 关于监理人的监理权限 : 监理合同 关于监理人在施工现场的办公场所 生活场所的提供和费用承担的约定 : 4.2 监理人员总监理工程师 : 姓名 : ; 职务 : ; 监理工程师执业资格证书号 : ; 联系电话 : ; 电子信箱 : ; 通信地址 : ; 关于监理人的其他约定 : 4.4 商定或确定在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时, 发包人授权监理人对以下事项进行确定 : (1); (2); (3) 5. 工程质量 5.1 质量要求 特殊质量标准和要求 : 关于工程奖项的约定 : 无 5.3 隐蔽工程检查 承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定 : 监理人不能按时进行检查时, 应提前 6 小时提交书面延期要求 关于延期最长不得超过 :12 小时 6. 安全文明施工与环境保护 6.1 安全文明施工 42

44 6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定 : 安全文明施工责任由承包方负责 关于治安保卫的特别约定 : 承包方负责 关于编制施工场地治安管理计划的约定 : 承包方负责 文明施工合同当事人对文明施工的要求 : 安全文明施工 现场分区 围挡 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定 : 7. 工期和进度 7.1 施工组织设计 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容 : 通用条款 施工组织设计的提交和修改承包人提交详细施工组织设计的期限的约定 : 发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限 : 7.2 施工进度计划 施工进度计划的修订发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限 : 收到后两天内 7.3 开工 开工准备关于承包人提交工程开工报审表的期限 : 关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限 : 关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限 : 开工通知因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起天内发出开工通知的, 承包人有权提出价格调整要求, 或者解除合同 7.4 测量放线 发包人通过监理人向承包人提供测量基准点 基准线和水准点及其书面资料的期限 : 43

45 7.5 工期延误 因发包人原因导致工期延误 (7) 因发包人原因导致工期延误的其他情形 : 执行通用条款 因承包人原因导致工期延误因承包人原因造成工期延误, 逾期竣工违约金的计算方法为 : 执行通用条款 因承包人原因造成工期延误, 逾期竣工违约金的上限 : 执行通用条款 7.6 不利物质条件不利物质条件的其他情形和有关约定 : 双方协商确定 7.7 异常恶劣的气候条件发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件 : (1); (2); (3) 7.9 提前竣工的奖励 提前竣工的奖励 : 无 8. 材料与设备 8.4 材料与工程设备的保管与使用 发包人供应的材料设备的保管费用的承担 : 执行通用条款 8.6 样品 样品的报送与封存需要承包人报送样品的材料或工程设备, 样品的种类 名称 规格 数量要求 : 执行通用条款, 有出厂合格证 检验报告等 8.8 施工设备和临时设施 承包人提供的施工设备和临时设施关于修建临时设施费用承担的约定 : 承包方承担 9. 试验与检验 9.1 试验设备与试验人员 44

46 9.1.2 试验设备施工现场需要配置的试验场所 : 执行通用条款 施工现场需要配备的试验设备 : 无施工现场需要具备的其他试验条件 : 无 9.4 现场工艺试验现场工艺试验的有关约定 : 执行通用条款 10. 变更 10.1 变更的范围关于变更的范围的约定 : 图纸以外或工程量清单以外的内容 10.4 变更估价 变更估价原则关于变更估价的约定 : 清单内按投标价格, 清单外按实际市场价 10.5 承包人的合理化建议监理人审查承包人合理化建议的期限 : 开工前三天 发包人审批承包人合理化建议的期限 : 无 承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为 : 无 10.7 暂估价暂估价材料和工程设备的明细详见附件 11: 暂估价一览表 依法必须招标的暂估价项目对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第 2 种方式确定 不属于依法必须招标的暂估价项目对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第 1 种方式确定 第 3 种方式 : 承包人直接实施的暂估价项目承包人直接实施的暂估价项目的约定 :/ 10.8 暂列金额合同当事人关于暂列金额使用的约定 : 承包人支付 45

47 11. 价格调整 11.1 市场价格波动引起的调整市场价格波动是否调整合同价格的约定 : 否 因市场价格波动调整合同价格, 采用以下第 1 种方式对合同价格进行调整 : 第 1 种方式 : 采用价格指数进行价格调整 关于各可调因子 定值和变值权重, 以及基本价格指数及其来源的约定 : 执行通用条款 ; 第 2 种方式 : 采用造价信息进行价格调整 (2) 关于基准价格的约定 : 专用合同条款 1 承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价低于基准价格的 : 专用合同条款合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过 5% 时, 或材料单价跌幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过 5% 时, 其超过部分据实调整 2 承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价高于基准价格的 : 专用合同条款合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过 5% 时, 材料单价涨幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过 5% 时, 其超过部分据实调整 3 承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价等于基准单价的 : 专用合同条款合同履行期间材料单价涨跌幅以基准单价为基础超过 ±5% 时, 其超过部分据实调整 第 3 种方式 : 其他价格调整方式 : 执行通用条款 12. 合同价格 计量与支付 12.1 合同价格形式 1 单价合同 综合单价包含的风险范围 : 执行通用条款 风险费用的计算方法 : 由投标人在投标时自行考虑 风险范围以外合同价格的调整方法 : 2 总价合同 总价包含的风险范围 : 执行通用条款 46

48 风险费用的计算方法 : 风险范围以外合同价格的调整方法 : 3 其他价格方式: 据实结算 12.2 预付款 预付款的支付预付款支付比例或金额 :/ 预付款支付期限 :/ 预付款扣回的方式 :/ 预付款担保承包人提交预付款担保的期限 :/ 预付款担保的形式为 :/ 12.3 计量 计量原则工程量计算规则 : 建议工程量清单计价规范 计量周期关于计量周期的约定 : 按月结算 单价合同的计量关于单价合同计量的约定 : 执行通用条款 总价合同的计量关于总价合同计量的约定 :/ 总价合同采用支付分解表计量支付的, 是否适用第 项 总价合同的计量 约定进行计量 :/ 其他价格形式合同的计量其他价格形式的计量方式和程序 :/ 12.4 工程进度款支付 付款周期关于付款周期的约定 : 进度付款申请单的编制关于进度付款申请单编制的约定 : 47

49 进度付款申请单的提交 (1) 单价合同进度付款申请单提交的约定 : (2) 总价合同进度付款申请单提交的约定 : (3) 其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定 : 进度款审核和支付 (1) 监理人审查并报送发包人的期限 : 收到申请七天内 发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限 : (2) 发包人支付进度款的期限 : 发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式 : 支付分解表的编制 2 总价合同支付分解表的编制与审批: 3 单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批: 13. 验收和工程试车 13.1 分部分项工程验收 监理人不能按时进行验收时, 应提前 24 小时提交书面延期要求 关于延期最长不得超过 :48 小时 13.2 竣工验收 竣工验收程序关于竣工验收程序的约定 : 执行通用条款 发包人不按照本项约定组织竣工验收 颁发工程接收证书的违约金的计算方法 : 移交 接收全部与部分工程承包人向发包人移交工程的期限 : 竣工验收合格后十五日内 发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的, 违约金的计算方法为 : 承包人未按时移交工程的, 违约金的计算方法为 : 13.3 工程试车 试车程序工程试车内容 : (1) 单机无负荷试车费用由承担 ; 48

50 (2) 无负荷联动试车费用由承担 投料试车关于投料试车相关事项的约定 : 13.6 竣工退场 竣工退场承包人完成竣工退场的期限 : 竣工验收合格后十五日内 14. 竣工结算 14.1 竣工结算申请承包人提交竣工结算申请单的期限 : 工程竣工验收合格后十五天内 竣工结算申请单应包括的内容 : 14.2 竣工结算审核发包人审批竣工付款申请单的期限 : 以审计机关出具的工程结算报告日期为准 发包人完成竣工付款的期限 : 审计机关出具工程结算报告后 14 天内, 完成对承包人的竣工付款 发包人期支付的, 技照中国人民银行发布的同期同类贷款基准利率支付违约金 逾期支付超过 56 天的, 技照中国人民银行发布的国期同类贷款基准利率的两倍支付违约金 关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序 : 14.4 最终结清 最终结清申请单承包人提交最终结清申请单的份数 : 承包人提交最终结算申请单的期限 : 缺陷期满且工程竣工验收并交付使用两年后 最终结清证书和支付 (1) 发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限 : (2) 发包人完成支付的期限 : 15. 缺陷责任期与保修 15.2 缺陷责任期缺陷责任期的具体期限 : 竣工验收之日起 24 个月 49

51 15.3 质量保证金关于是否扣留质量保证金的约定 : 在工程项目竣工前, 承包人按专用合同条款第 3.7 条提供履约担保的, 发包人不得同时预留工程质量保证金 承包人提供质量保证金的方式质量保证金采用以下第种方式 : (1) 质量保证金保函, 保证金额为 : ; (2) 的工程款 ; (3) 其他方式 : 质量保证金的扣留质量保证金的扣留采取以下第 2 种方式 : (1) 在支付工程进度款时逐次扣留, 在此情形下, 质量保证金的计算基数不包括预付款的支付 扣回以及价格调整的金额 ; (2) 工程竣工结算时一次性扣留质量保证金 ; (3) 其他扣留方式 :/ 关于质量保证金的补充约定 : 详细约定 15.4 保修 保修责任工程保修期为 : 修复通知承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间 :24 小时内 16. 违约 16.1 发包人违约 发包人违约的情形发包人违约的其他情形 : 发包人违约的责任发包人违约责任的承担方式和计算方法 : (1) 因发包人原因未能在计划开工日期前 7 天内下达开工通知的违约责任 : (2) 因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任 : 50

52 (3) 发包人违反第 10.1 款 变更的范围 第 (2) 项约定, 自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任 : (4) 发包人提供的材料 工程设备的规格 数量或质量不符合合同约定, 或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任 : (5) 因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任 : (6) 发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示, 导致承包人无法复工的违约责任 : (7) 其他 : 因发包人违约解除合同承包人按 项 发包人违约的情形 约定暂停施工满天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的, 承包人有权解除合同 16.2 承包人违约 承包人违约的情形承包人违约的其他情形 : 承包人违约的责任承包人违约责任的承担方式和计算方法 : 由承包人承担全部费用并承担相关法律责任 因承包人违约解除合同关于承包人违约解除合同的特别约定 : 除通用条款规定外, 承包人还应承担由此给发包人造成的一切经济损失, 直至追究法律责任 发包人继续使用承包人在施工现场的材料 设备 临时工程 承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式 : 17. 不可抗力 17.1 不可抗力的确认除通用合同条款约定的不可抗力事件之外, 视为不可抗力的其他情形因上级主管部门及政府部门的政策或相关要求需终止合同的 17.4 因不可抗力解除合同合同解除后, 发包人应在商定或确定发包人应支付款项后 60 天内完成款项的支付 51

53 18. 保险 18.1 工程保险关于工程保险的特别约定 : 18.3 其他保险关于其他保险的约定 : 承包人是否应为其施工设备等办理财产保险 : 18.7 通知义务关于变更保险合同时的通知义务的约定 : 20. 争议解决 20.3 争议评审合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定 : 争议评审小组的确定争议评审小组成员的确定 : 选定争议评审员的期限 : 争议评审小组成员的报酬承担方式 : 其他事项的约定 : 争议评审小组的决定合同当事人关于本项的约定 : 20.4 仲裁或诉讼因合同及合同有关事项发生的争议, 按下列第 (2) 种方式解决 : (1) 向仲裁委员会申请仲裁 ; (2) 向工程所在地人民法院起诉 附件协议书附件 : 附件 1: 承包人承揽工程项目一览表附件 2: 发包人供应材料设备一览表附件 3: 发包人认质认价材料 设备清单附件 4: 材料 设备清单附件 5: 工程质量保修书 52

54 附件 6: 主要建设工程文件目录附件 7: 承包人用于本工程施工的机械设备表附件 8: 承包人主要施工管理人员表附件 9: 分包人主要施工管理人员表附件 10: 履约担保格式附件 11: 预付款担保格式附件 12: 支付担保格式附件 13: 建设工程廉政责任书以上协议附件是本合同不可分割的组成部分, 与本协议具有相同的效力 53

55 附件 1: 承包人承揽工程项目一览表 单位 工程 名称 建设规模 建筑面积 ( 平方米 ) 结构形式层数 生产 能力 设备安装 内容 合同价格 ( 元 ) 开工日期 竣工日期 54

56 附件 2: 发包人供应材料设备一览表 序号 材料 设备品种 规格型号单位 数量 单 价 ( 元 ) 质 量 等级 供应 时间 送达地点 备注 55

57 附件 3: 发包人认质认价材料 设备清单 序号材料设备名称备注 1 墙地砖 2 石材 3 涂料 4 保温材料 5 电梯 空调 6 门窗 幕墙 7 配电箱 控制柜 备注 : 施工过程中, 发包人可根据工程实际情况调整以上认质认价材料 设备范围 56

58 附件 4: 材料 设备清单 序号 材料 设备名称 备注 1 水泥及商品砼 2 钢筋及型材 3 电线 电缆 4 防水材料 5 管材及管件 6 开关及插座 57

59 附件 5: 工程质量保修书发包人 ( 全称 ): 承包人 ( 全称 ): 发包人和承包人根据 中华人民共和国建筑法 和 建设工程质量管理条例, 经协商一致就 ( 工程全称 ) 签订工程质量保修书 一 工程质量保修范围和内容承包人在质量保修期内, 按照有关法律规定和合同约定, 承担工程质量保修责任 质量保修范围包括地基基础工程 主体结构工程, 屋面防水工程 有防水要求的卫生间 房间和外墙面的防渗漏, 供热与供冷系统, 电气管线 给排水管道 设备安装和装修工程, 以及双方约定的其他项目 具体保修的内容, 双方约定如下 : 二 质量保修期根据 建设工程质量管理条例 及有关规定, 工程的质量保修期如下 : 1. 地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限, 本工程为年 ; 2. 屋面防水工程 有防水要求的卫生间 房间和外墙面的防渗漏工程为年 ; 3. 装修工程为年 ; 4. 电气管线 给排水管道 设备安装工程为年, 设备为该设备设计使用的合理使用寿命期间 ; 5. 供热与供冷系统为个采暖期 供冷期 ; 6. 住宅小区内的给排水设施 道路等配套工程为年 ; 7. 其他工程土建 装饰和安装工程的保修期间年 ; 8. 门窗安装工程为年 ; 9. 其他项目保修期限约定如下 : 质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算 三 缺陷责任期工程缺陷责任期为个月, 缺陷责任期自工程竣工验收合格之日起计算 单位工程先于全部工程进行验收, 单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算 缺陷责任期终止后, 发包人应退还剩余的质量保证金 四 质量保修责任 1. 属于保修范围 内容的项目, 承包人应当在接到保修通知之日起 7 天内派人保修 承包人不在约定期限内派人保修的, 发包人可以委托他人修理 58

60 2. 发生紧急事故需抢修的, 承包人在接到事故通知后, 应当立即到达事故现场抢修 3. 对于涉及结构安全的质量问题, 应当按照 建设工程质量管理条例 的规定, 立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告, 采取安全防范措施, 并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案, 承包人实施保修 4. 质量保修完成后, 由发包人组织验收 五 保修费用保修费用由造成质量缺陷的责任方承担 六 双方约定的其他工程质量保修事项 : 工程质量保修书由发包人 承包人在工程竣工验收前共同签署, 作为施工合同附件, 其有效期限至保修期满 发包人 : ( 公章 ) 承包人 : ( 公章 ) 法定代表人或其委托代理人 : 法定代表人或其委托代理人 : ( 签字 ) ( 签字 ) 组织机构代码 : 地址 : 纳税人识别号 : 电话 : 开户银行 : 账号 : 组织机构代码 : 地址 : 纳税人识别号 : 电话 : 开户银行 : 账号 : 59

61 附件 6: 主要建设工程文件目录 文件名称套数费用 ( 元 ) 质量移交时间责任人 60

62 附件 7: 承包人用于本工程施工的机械设备表 序号 机械或设备 名称 规 型号 格 数量 产地 制造年 份 额定功率 (kw) 生产能 力 备注 61

63 附件 8: 承包人主要施工管理人员表名称姓名职务职称主要资历 经验及承担过的项目一 总部人员项目主管 其他人员 二 现场人员项目经理项目副经理技术负责人造价管理质量管理材料管理计划管理安全管理 其他人员 62

64 附件 9: 分包人主要施工管理人员表名称姓名职务职称主要资历 经验及承担过的项目一 总部人员项目主管 其他人员 二 现场人员项目经理项目副经理技术负责人造价管理质量管理材料管理计划管理安全管理 其他人员 63

65 附件 10: 履约担保 ( 发包人名称 ): 鉴于 ( 发包人名称, 以下简称 发包人 ) 与 ( 承包人名称 )( 以下称 承包人 ) 于年月日就 ( 工程名称 ) 施工及有关事项协商一致共同签订 建设工程施工合同 我方愿意无条件地 不可撤销地就承包人履行与你方签订的合同, 向你方提供连带责任担保 1. 担保金额人民币 ( 大写 ) 元 ( ) 2. 担保有效期自你方与承包人签订的合同生效之日起至你方签发或应签发工程接收证书之日止 3. 在本担保有效期内, 因承包人违反合同约定的义务给你方造成经济损失时, 我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后, 在 7 天内无条件支付 4. 你方和承包人按合同约定变更合同时, 我方承担本担保规定的义务不变 5. 因本保函发生的纠纷, 可由双方协商解决, 协商不成的, 任何一方均可提请仲裁委员会仲裁 6. 本保函自我方法定代表人 ( 或其授权代理人 ) 签字并加盖公章之日起生效 担保人 :( 盖单位章 ) 法定代表人或其委托代理人 :( 签字 ) 地址 : 邮政编码 : 电话 : 传真 : 年月日 64

66 附件 11 : 预付款担保 ( 发包人名称 ): 根据 ( 承包人名称 )( 以下称 承包人 ) 与 ( 发包人名称 )( 以下简称 发包人 ) 于年月日签订的 ( 工程名称 ) 建设工程施工合同, 承包人按约定的金额向你方提交一份预付款担保, 即有权得到你方支付相等金额的预付款 我方愿意就你方提供给承包人的预付款为承包人提供连带责任担保 1. 担保金额人民币 ( 大写 ) 元 ( ) 2. 担保有效期自预付款支付给承包人起生效, 至你方签发的进度款支付证书说明已完全扣清止 3. 在本保函有效期内, 因承包人违反合同约定的义务而要求收回预付款时, 我方在收到你方的书面通知后, 在 7 天内无条件支付 但本保函的担保金额, 在任何时候不应超过预付款金额减去你方按合同约定在向承包人签发的进度款支付证书中扣除的金额 4. 你方和承包人按合同约定变更合同时, 我方承担本保函规定的义务不变 5. 因本保函发生的纠纷, 可由双方协商解决, 协商不成的, 任何一方均可提请仲裁委员会仲裁 6. 本保函自我方法定代表人 ( 或其授权代理人 ) 签字并加盖公章之日起生效 担保人 :( 盖单位章 ) 法定代表人或其委托代理人 :( 签字 ) 地址 : 邮政编码 : 电话 : 传真 : 年月日 65

67 附件 12: 支付担保 ( 承包人 ): 鉴于你方作为承包人已经与 ( 发包人名称 )( 以下称 发包人 ) 于年月日签订了 ( 工程名称 ) 建设工程施工合同 ( 以下称 主合同 ), 应发包人的申请, 我方愿就发包人履行主合同约定的工程款支付义务以保证的方式向你方提供如下担保 : 一 保证的范围及保证金额 1. 我方的保证范围是主合同约定的工程款 2. 本保函所称主合同约定的工程款是指主合同约定的除工程质量保证金以外的合同价款 3. 我方保证的金额是主合同约定的工程款的 %, 数额最高不超过人民币元 ( 大写 :) 二 保证的方式及保证期间 1. 我方保证的方式为 : 连带责任保证 2. 我方保证的期间为 : 自本合同生效之日起至主合同约定的工程款支付完毕之日后日内 3. 你方与发包人协议变更工程款支付日期的, 经我方书面同意后, 保证期间按照变更后的支付日期做相应调整 三 承担保证责任的形式我方承担保证责任的形式是代为支付 发包人未按主合同约定向你方支付工程款的, 由我方在保证金额内代为支付 四 代偿的安排 1. 你方要求我方承担保证责任的, 应向我方发出书面索赔通知及发包人未支付主合同约定工程款的证明材料 索赔通知应写明要求索赔的金额, 支付款项应到达的账号 2. 在出现你方与发包人因工程质量发生争议, 发包人拒绝向你方支付工程款的情形时, 你方要求我方履行保证责任代为支付的, 需提供符合相应条件要求的工程质量检测机构出具的质量说明材料 66

68 3. 我方收到你方的书面索赔通知及相应的证明材料后 7 天内无条件支付 五 保证责任的解除 1. 在本保函承诺的保证期间内, 你方未书面向我方主张保证责任的, 自保证期间届满次日起, 我方保证责任解除 2. 发包人按主合同约定履行了工程款的全部支付义务的, 自本保函承诺的保证期间届满次日起, 我方保证责任解除 3. 我方按照本保函向你方履行保证责任所支付金额达到本保函保证金额时, 自我方向你方支付 ( 支付款项从我方账户划出 ) 之日起, 保证责任即解除 4. 按照法律法规的规定或出现应解除我方保证责任的其他情形的, 我方在本保函项下的保证责任亦解除 5. 我方解除保证责任后, 你方应自我方保证责任解除之日起个工作日内, 将本保函原件返还我方 六 免责条款 1. 因你方违约致使发包人不能履行义务的, 我方不承担保证责任 2. 依照法律法规的规定或你方与发包人的另行约定, 免除发包人部分或全部义务的, 我方亦免除其相应的保证责任 3. 你方与发包人协议变更主合同的, 如加重发包人责任致使我方保证责任加重的, 需征得我方书面同意, 否则我方不再承担因此而加重部分的保证责任, 但主合同第 10 条 变更 约定的变更不受本款限制 4. 因不可抗力造成发包人不能履行义务的, 我方不承担保证责任 七 争议解决因本保函或本保函相关事项发生的纠纷, 可由双方协商解决, 协商不成的, 按下列第种方式解决 : (1) 向仲裁委员会申请仲裁 ; (2) 向人民法院起诉 八 保函的生效本保函自我方法定代表人 ( 或其授权代理人 ) 签字并加盖公章之日起生效 担保人 :( 盖章 ) 67

69 法定代表人或委托代理人 :( 签字 ) 地址 : 邮政编码 : 传真 : 年月日 68

70 附件 13: 建设工程廉政责任书 建设工程廉政责任书 发包人 : 承包人 : 为加强建设工程廉政建设, 规范建设工程各项活动中发包人承包人双方的行为, 防止谋取不正当利益的违法违纪现象的发生, 保护国家 集体和当事人的合法权益, 根据国家有关工程建设的法律法规和廉政建设的有关规定, 订立本廉政责任书 一 双方的责任 1.1 应严格遵守国家关于建设工程的有关法律 法规, 相关政策, 以及廉政建设的各项规定 1.2 严格执行建设工程合同文件, 自觉按合同办事 1.3 各项活动必须坚持公开 公平 公正 诚信 透明的原则 ( 除法律法规另有规定者外 ), 不得为获取不正当的利益, 损害国家 集体和对方利益, 不得违反建设工程管理的规章制度 1.4 发现对方在业务活动中有违规 违纪 违法行为的, 应及时提醒对方, 情节严重的, 应向其上级主管部门或纪检监察 司法等有关机关举报 二 发包人责任发包人的领导和从事该建设工程项目的工作人员, 在工程建设的事前 事中 事后应遵守以下规定 : 2.1 不得向承包人和相关单位索要或接受回扣 礼金 有价证券 贵重物品和好处费 感谢费等 2.2 不得在承包人和相关单位报销任何应由发包人或个人支付的费用 2.3 不得要求 暗示或接受承包人和相关单位为个人装修住房 婚丧嫁娶 配偶子女的工作安排以及出国 ( 境 ) 旅游等提供方便 2.4 不得参加有可能影响公正执行公务的承包人和相关单位的宴请 健身 娱乐等活动 2.5 不得向承包人和相关单位介绍或为配偶 子女 亲属参与同发包人工程建设管理合同有关的业务活动 ; 不得以任何理由要求承包人和相关单位使用某种产品 材料和设备 三 承包人责任 69

71 应与发包人保持正常的业务交往, 按照有关法律法规和程序开展业务工作, 严格执行工程建设的有关方针 政策, 执行工程建设强制性标准, 并遵守以下规定 : 3.1 不得以任何理由向发包人及其工作人员索要 接受或赠送礼金 有价证券 贵重物品及回扣 好处费 感谢费等 3.2 不得以任何理由为发包人和相关单位报销应由对方或个人支付的费用 3.3 不得接受或暗示为发包人 相关单位或个人装修住房 婚丧嫁娶 配偶子女的工作安排以及出国 ( 境 ) 旅游等提供方便 3.4 不得以任何理由为发包人 相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请 健身 娱乐等活动 四 违约责任 4.1 发包人工作人员有违反本责任书第一 二条责任行为的, 依据有关法律 法规给予处理 ; 涉嫌犯罪的, 移交司法机关追究刑事责任 ; 给承包人单位造成经济损失的, 应予以赔偿 4.2 承包人工作人员有违反本责任书第一 三条责任行为的, 依据有关法律法规处理 ; 涉嫌犯罪的, 移交司法机关追究刑事责任 ; 给发包人单位造成经济损失的, 应予以赔偿 4.3 本责任书作为建设工程合同的组成部分, 与建设工程合同具有同等法律效力 经双方签署后立即生效 五 责任书有效期本责任书的有效期为双方签署之日起至该工程项目竣工验收合格时止 六 责任书份数本责任书一式二份, 发包人承包人各执一份, 具有同等效力 发包人 :( 公章 ) 承包人 : ( 公章 ) 法定地址 : 法定地址 : 法定代表人或其 法定代表人或其 委托代理人 :( 签字 ) 委托代理人 : ( 签字 ) 电话 : 电话 : 传真 : 传真 : 电子邮箱 : 电子邮箱 : 70

72 开户银行 : 开户银行 : 帐号 : 帐号 : 邮政编码 : 邮政编码 : ( 本合同条款及格式仅供参考 ) 71

73 附件 1: 承包人承揽工程项目一览表 单位工程 建设 建筑面积 结 层 跨度 设备安装 工程造 开工 竣工 名 称 规模 ( 平方米 ) 构 数 ( 米 ) 内 容 价 ( 元 ) 日期 日期 72

74 附件 2: 发包人供应材料设备一览表 序 材料 / 设备 规格 单 数 单 质量 供应 送达 备注 号 品 种 型号 位 量 价 等级 时间 地点 73

75 第五章工程量清单 ( 详见附件 ) 74

76 第六章图纸 ( 详见附件 ) 75

77 第七章技术标准和要求 适用现行的国家 行业以及地方规范 标准 规程和设计要求 76

78 第八章投标文件格式 77

79 ( 项目名称及标段名称 ) 正本 / 副本 投标文件 项目编号 : 投标人 :( 盖单位章 ) 法定代表人或其委托代理人 :( 签字或盖章 ) 年月日 78

80 目 录 ( 由投标人自行编制目录 ) 79

81 一 投标函及投标函附录 ( 一 ) 投标函 ( 招标人名称 ): 1. 我方已仔细研究了 ( 项目名称及标段名称 ) 招标文件的全部内容, 愿意以人民币 ( 大写 )( ) 的投标总报价, 工期日历天, 按合同约定完成承包工程, 修补工程中的任何缺陷, 工程质量达到 2. 我方承诺在招标文件规定的投标有效期内不修改 撤销投标文件 3. 随同本投标函提交投标保证金一份, 金额为人民币 ( 大写 ) ( ) 4. 如我方中标 : (1) 我方承诺在收到中标通知书后, 在中标通知书规定的期限内与你方签订合同 (2) 随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分 (3) 我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约担保 (4) 我方承诺在合同要求工期内完成并移交全部合同工程 (5) 我方承诺参照国家计委 计价格 [2002]1980 号 及 发改价格 [2011]534 号 文规定向招标代理机构支付招标代理服务费 5. 我方在此声明, 所递交的投标文件及有关资料内容完整 真实和准确, 且不存在第二章 投标人须知 第 项和第 项规定的任何一种情形 6.( 其他补充说明 ) 投标人 :( 盖单位章 ) 法定代表人或其委托代理人 :( 签字或盖章 ) 地址 : 网址 : 电话 : 传真 : 邮政编码 : 年月日 80

82 ( 二 ) 投标函附录 项目名称 标段名称 投标人名称 投标范围 投标总报价 ( 元 ) ( 大写 ) 元 ( 小写 ) 元 投标工期 日历天 投标质量 投标有效期日历天 ( 投标截止之日起 ) 项目经理姓名职称编号 备注 投标人 :( 盖单位章 ) 法定代表人或其委托代理人 :( 签字或盖章 ) 年月日 注 : 此表应另外打印一份单独密封, 以便唱标时使用 81

83 二 法定代表人身份证明 投标人名称 : 单位性质 : 地址 : 成立时间 : 年 月 日 经营期限 : 姓名 : 性别 : 年龄 : 职务 : 系 ( 投标人名称 ) 的法定代表人 特此证明 投标人 :( 盖单位章 ) 年月日 82

84 三 授权委托书 本人 ( 姓名 ) 系 ( 投标人名称 ) 的法定代表人, 现委托 ( 姓名 ) 为我方代理人 代理人根据授权, 以我方名义签署 澄清 说明 补正 递交 撤回 修改 ( 项目名称及标段名称 ) 投标文件 签订合同和处理有关事宜, 其法律后果由我方承担 委托期限 : 代理人无转委托权 附 : 法定代表人身份证明和委托代理人身份证明 投标人 :( 盖单位章 ) 法定代表人 :( 签字或盖章 ) 身份证号码 : 委托代理人 :( 签字或盖章 ) 身份证号码 : 年月日 83

85 四 投标保证金 ( 附投标保证金缴纳证明 ) 84

86 五 已标价工程量清单 85

87 六 施工组织设计 投标人编制施工组织设计内容时必须按以下内容进行编制 : (1) 主要施工办法 (2) 拟投入的主要物资计划 (3) 拟投入的主要施工机械 (4) 劳动力安排计划 (5) 确保工程质量的技术组织措施 (6) 确保安全生产的技术组织措施 (7) 确保工期的技术组织措施 (8) 确保文明施工的技术组织措施 (9) 施工总进度表或施工网络图 (10) 施工总平面布置图附 : 图表及格式要求 附表一附表二附表三附表四附表五附表六 拟投入本工程的主要施工设备表拟配备本工程的试验和检测仪器设备表劳动力计划表计划开 竣工日期和施工进度网络图施工总平面图临时用地表 施工组织设计不按上述要求编制的按 0 分处理 86

88 附表一 : 拟投入本工程的主要施工设备表 型 用于 序 号 设备名 称 号规 数量 国别 产地 制造 年份 额定功率 (KW) 生产 能力 施工部 备注 格 位 87

89 附表二 : 拟配备本工程的试验和检测仪器设备表 序 号 仪器设 备 名称 型号 规格 数 量 国别 产地 制造 年份 已使用台 时 数 用途 备注 88

90 附表三 : 劳动力计划表 单位 : 人 工种 按工程施工阶段投入劳动力情况 89

91 附表四 : 计划开 竣工日期和施工进度网络图 1. 投标人应递交施工进度网络图或施工进度表, 说明按招标文件要求的计划工期进行施工的各个关键日期 2. 施工进度表可采用网络图和 ( 或 ) 横道图表示 90

92 附表五 : 施工总平面图投标人应递交一份施工总平面图, 绘出现场临时设施布置图表并附文字说明, 说明临时设施 加工车间 现场办公 设备及仓储 供电 供水 卫生 生活 道路 消防等设施的情况和布置 91

93 附表六 : 临时用地表 用途面积 ( 平方米 ) 位置需用时间 92

94 七 项目管理机构 ( 一 ) 项目管理机构组成表 执业或职业资格证明 备注 职务 姓名职称 证书名 称 级别证号专业 养老保险 注明 : 表后附相关人员资格证书的复印件或扫描件 93

95 ( 二 ) 项目经理简历表 姓名年龄学历 职称职务拟在本合同任职 毕业学校年毕业于学校专业 主要工作经历 时间参加过的类似项目担任职务发包人及联系电话 94

96 附 : 承诺书 承诺书 ( 招标人名称 ): 我方在此声明, 我方拟派往 ( 项目名称及标段名 ) ( 以下简称 本工程 ) 的项目经理 ( 项目经理姓名 ) 现阶段没有担任任何在施建设工程项目的项目经理 我方保证上述信息的真实和准确, 并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切法律后果 特此承诺 投标人 :( 盖单位章 ) 法定代表人或其委托代理人 :( 签字或盖章 ) 年月日 95

97 ( 三 ) 拟投入的项目主要技术 管理人员情况表 姓名性别职称证书 资格证书 证书名称证号专业 在本工程中 拟担任的工 作 以往工作 年限 96

98 投标人名称 八 资格审查资料 ( 一 ) 投标人基本情况表 注册地址 联系方式 组织结构 联系人 传真 邮政编码 电话 网址 法定代表人姓名技术职称电话 技术负责人姓名技术职称电话 成立时间员工总人数 : 企业资质等级营业执照号注册资金开户银行账号 其中 项目经理高级职称人员中级职称人员初级职称人员技工 经营范围 备注 备注 : 本表后应附有效的企业法人营业执照 企业资质证书副本等相关材料的复印件 97

99 ( 二 ) 财务状况表 ( 近 3 年指 年经会计师事务所或审计机构审计的财务审计报告, 包括资产负债表 现金流量表 利润表和财务情况说明书的复印件, 新成立企业, 不足三年的, 按已有年份提供 ) 98

100 ( 三 ) 近年完成的类似项目情况表 项目名称 项目所在地 发包人名称 发包人地址 发包人电话 合同价格 开工日期 竣工日期 承担的工作 工程质量 项目经理 技术负责人 项目描述 备注备注 : 应附中标通知书和合同协议书的复印件, 具体年份要求见投标人须知前附表 每张表格只填写一个项目, 并标明序号 99

101 ( 四 ) 正在实施的和新承接的项目情况表 项目名称 项目所在地 发包人名称 发包人地址 发包人电话 签约合同价 开工日期 计划竣工日期 承担的工作 工程质量 项目经理 技术负责人 项目描述 备注 备注 : 本表后附中标通知书和合同协议书复印件 每张表格只填写一个项目, 并标明序号 100

102 ( 五 )2015 年 6 月 1 日以来发生的诉讼及仲裁情况 附 : 说明相关情况, 并附 2015 年 6 月 1 日以来发生的诉讼及仲裁情况书面资料复印件, 未发生诉 讼及仲裁情况可填写 无 101

103 ( 六 ) 企业其他信誉情况表 1 检察机关查询行贿犯罪档案结果告知函 2 信用中国 网站和中国政府采购网的查询结果网页截图 ; 3 投标人现阶段没有财务被接管 冻结 破产状态,2015 年 6 月 1 日以来无违规 无不良行为, 没有处于被责令停产 停业或者投标资格被取消状态的承诺 102

104 九 其他资料 投标人认为需要提供的其他证明材料 103