第二部分模拟试题 1 建设工程合同管理 模拟试题 一 单项选择题 ( 每题的备选项中, 只有 1 个最符合题意 ) 1 合同法律关系 ( ), 是参加合同法律关系, 享有相应权利 承担相应义务的 当事人 A 主体 B 客体 C 内容 D 事实 2 企业法人 ( ) 取得法人资格 A 成立之日 B 注

Transcription

1 第二部分 模拟试题

2 第二部分模拟试题 1 建设工程合同管理 模拟试题 一 单项选择题 ( 每题的备选项中, 只有 1 个最符合题意 ) 1 合同法律关系 ( ), 是参加合同法律关系, 享有相应权利 承担相应义务的 当事人 A 主体 B 客体 C 内容 D 事实 2 企业法人 ( ) 取得法人资格 A 成立之日 B 注册资金到位后 C 建立组织机构后 D 经工商行政管理机关核准登记后 3 合同法律关系内容包括 ( ) A 行为 B 权利 C 当事人 D 智力成果 4 在下列经济法律关系主体中,( ) 是法人 A 公司经理 B 施工企业 C 公司董事长 D 施工队 5 能够引起合同法律关系 产生 变更和消灭的客观现象是 ( ) A 法律关系主体 B 法律事实 C 法律关系客体 D 法律关系内容 6 法人是指具有权利能力和民事行为能力, 依法独立享有民事权力和承担民事义 务的 ( ) A 自然人 B 公民 C 领导者 D 组织 7 违约是法律事实中的 ( ) A 违法行为 B 合法行为 C 自然事件 D 社会事件 8 对于合同当事人而言, 所在国爆发战争是一种 ( ) A 合法行为 B 违法行为 C 自然事件 D 社会事件 9 对于合同当事人而言, 所在国爆发罢工是一种 ( ) A 合法行为 B 违法行为 C 自然事件 D 社会事件 10 代理是代理人在代理权限内, 以 ( ) 的名义实施的 其民事责任由被代理人 承担的法律行为 A 代理人和被代理人 B 被代理人

3 2 全国监理工程师执业资格考试辅导资料 ( 下 ) C 第三人 D 自己 11 监理工程师在履行合同义务时工作失误, 给施工单位造成损失, 施工单位应当要求 ( ) 赔偿损失 A 建设单位 B 监理单位 C 监理工程师 D 项目经理 12 在下列各项中, 符合代理特征的是 ( ) A 代理人不应仅限于代理权限内实施代理行为 B 代理人以自己的名义实施代理行为 C 代理人在授权范围内独立地表现自己的意志 D 代理行为的民事责任由代理人承担 13 工程建设中甲施工企业的乙项目经理在行使职权时产生的法律后果应当由 ( ) 承担 A 乙项目经理 B 甲施工企业 C 建设单位 D 具体施工人员 14 施工企业的项目经理指挥失误, 给建设单位造成损失的, 建设单位应当要求 ( ) 赔偿 A 施工企业 B 施工企业的法定代表人 C 施工企业的项目经理 D 具体的施工人员 15 施工企业的项目经理是施工企业法定代表人的代理人, 这种代理是 ( ) 代理 A 委托 B 法定 C 指定 D 再 16 在工程建设中涉及的代理主要是 ( ) A 委托代理 B 法定代理 C 指定代理 D 再代理 17 施工企业的项目经理在施工过程中, 超越自己的代理权限为施工企业购买了一套设备, 设备供应商应当向 ( ) 提出支付合同款的要求 A 监理单位 B 施工单位 C 项目经理 D 建设单位 18 下列关于保证的说法不正确的是 ( ) A 保证法律关系至少必须有三方参加, 即保证人 债务人和债权人 B 保证法律关系包括保证人和被保证人 ( 债务人 ) 两方当事人 C 保证的方式有两种, 即一般保证和连带责任保证 D 当事人没有约定或者约定不明确的, 则按照连带责任保证承担保证责任 19 能够作为保证人的为 ( ) A 法人的职能部门 B 公司 C 学校 D 幼儿园 20 债务人或者第三人不转移其财产的占有, 将该财产作为债务履行担保的担保方式是 ( )

4 第二部分 模拟试题 3 A 定金 B 留置 C 抵押 D 质押 21 下列哪些财产可以抵押 ( ) A 土地所有权 B 抵押人依法承包但未经发包人同意的荒山的土地使用权 C 抵押人所有的房屋 D 有争议的财产 22 下列财产中,( ) 不得抵押 A 土地所有权 B 土地使用权 C 房屋 D 交通运输工具 23 定金是指当事人双方为了保证债务的履行, 约定由当事人一方先行支付给对方 一定数额的货币作为担保 其数额由双方约定, 但不得超过主合同标的额的 ( ) A 10 B 20 C 25 D 工程建设的过程中,( ) 保证的金额是可以随时间变化的 A 施工投标保证 B 施工合同的履约保证 C 施工预付款保证 D 工程保险 25 在工程建设的过程中,( ) 是最为常用的一种担保方式 A 抵押 B 留置 C 保证 D 定金 26 采用 建设工程施工合同 ( 示范文本 ) 应当由 ( ) 投保建筑工程一切险 A 发包人 B 工程师 C 承包人 D 项目经理 27 采用 FIDIC 施工合同条件 时, 应当由 ( ) 投保建筑工程一切险 A 发包人 B 工程师 C 承包人 D 项目经理 28 一般保证的保证人未约定保证期间的, 保证期间为主债务履行期届满之日 起 ( ) A 3 个月 B 6 个月 C 12 个月 D 24 个月 29 当事人以土地使用权抵押的, 抵押合同自 ( ) 之日起生效 A 签订 B 登记 C 履行 D 主合同生效 30 经过公证后, 具有强制执行效力的文书是 ( ) A 遗嘱文书 B 施工合同文书 C 保险合同文书 D 追偿债款的债权文书 31 下列关于合同公证与签证的相同点与区别的说法正确的是 ( ) A 公证一般实行自愿申请原则, 签证反之 B 签证属于行政管理行为, 公证则属于司法行政行为

5 4 全国监理工程师执业资格考试辅导资料 ( 下 ) C 公证与签证的效力等同 D 公证和签证在我国域内和域外都有法律效力 32 某工程双方按口头协议委托的施工任务, 但双方一直没有签订书面合同 在施工任务完成后由于发包人拖欠工程款而发生纠纷, 此时应当认定 ( ) A 尚无合同关系 B 合同没有成立 C 合同已经成立 D 由于法律规定建设工程合同应当采用书面形式, 故发包人不承担责任 33 A 公司授权其采购员甲到 B 公司购买一批计算机, 并交给甲已经盖公司公章的空白合同书, 甲用此合同书与 B 公司订立了购买一批电视机的合同, 发生纠纷后, 应当 ( ) A 要求甲支付电视机的货款 B A 公司向 B 公司无偿退货 C 由 B 公司交付计算机,A 公司支付计算机的货款 D 由 B 公司交付电视机,A 公司支付电视机的货款 34 在下列合同中,( ) 合同是可变更的合同 A 一方以欺诈 胁迫的手段订立合同, 损害国家利益的 B 以合法活动掩盖非法目的的 C 因重大误解而订立的 D 损害社会公共利益的 35 合同生效后, 当事人发现合同对质量的约定不明确, 首先应当采用 ( ) 确定价款 A 补充协议 B 合同有关条款 C 交易习惯 D 按照通常标准 36 合同生效后, 当事人发现合同对给付货币的履行地点的约定是不明确的, 最后应当采用 ( ) 确定 A 补充协议 B 合同有关条款 C 交易习惯 D 在接收货币一方所在地履行 37 一个合同被确认为无效合同, 双方约定的违约金为 2 万元, 双方各有 1 万元的经济损失, 甲乙双方都有过错, 但甲方是主要过错方 (75 过错 ), 损失承担应为 ( ) A 各自承担自己的损失 B 甲方赔偿乙方 1 万元的损失 C 甲方赔偿乙方 0 5 万元的损失 D 甲方赔偿乙方 2 万元的损失 38 在合同权利义务终止的原因中,( ) 是最主要和最常见的原因 A 债务清偿 B 合同解除 C 免除债务 D 债务抵消 39 仲裁委员会的仲裁裁决做出以后, 当事人应当履行 当一方当事人不履行仲裁裁决时, 另一方当事人可以依照民事诉讼法的有关规定向 ( ) 申请执行 A 当地人民政府 B 人民法院

6 第二部分 模拟试题 5 C 仲裁委员会 D 调解委员会 40 表见代理的法律后果由 ( ) 承担 A 无权代理人 B 被代理人 C 善意第三人 D 保险公司 41 可撤销的建设工程施工合同, 当事人应当请求 ( ) 撤销 A 建设行政主管部门 B 设计单位 C 监理单位 D 人民法院 42 一个施工合同的当事人在合同中未选择协议管辖, 施工合同发生纠纷后, 施工 企业应当向 ( ) 人民法院提出诉讼申请 A 施工企业所在地 B 工程所在地 C 合同签订地 D 建设单位所在地 43 根据我国合同法的有关规定, 下列 ( ) 情形的要约可以撤销 A 主要约已经到达受要约人 B 要约人确定了承诺期限 C 要约人明示要约不可撤销 D 受要约人有理由认为要约是不可撤销的, 并已经为履行合同作了准备工作 44 下列可以构成一个有效的承诺是 ( ) A 承诺是由非受要约人做出 B 承诺超过期限, 但要约人及时通知该承诺有效 C 承诺的内容对要约的数量提出适当变更的 D 向不特定的多数人同时做出承诺 45 我国合同法规定要约生效的原则是 ( ) 时 A 发出要约 B 要约到达对方 C 对方了解要约内容 D 对方作出承诺 46 合同生效应当具备的条件不包括 ( ) A 当事人具有相应的民事权利能力和民事行为能力 B 意思表示真实 C 不违反法律或者社会公共利益 D 必须采用一定的合同形式 47 下列关于合同生效的时间说法不正确的是 ( ) A 一般说来, 依法成立的合同, 自成立时生效 B 书面合同自当事人双方签字或者盖章时生效 C 附解除条件的合同, 自条件成就时生效 D 附生效条件的合同, 自条件成就时生效 48 法人的法定代表人超越权限订立的合同,( ) A 该代表行为一律无效 B 除相对人知道或者应当知道其超越权限以外, 该代表行为无效 C 该代表行为一律有效 D 除相对人知道或者应当知道其超越权限以外, 该代表行为有效

7 6 全国监理工程师执业资格考试辅导资料 ( 下 ) 49 无效合同从 ( ) 时起就没有法律效力 A 被确认无效 B 履行 C 订立 D 谈判 50 可变更的建设工程施工合同, 当事人应当请求 ( ) 变更 A 建设行政主管部门 B 设计单位 C 监理单位 D 人民法院 51 在下列几种情形中,( ) 合同是可变更的合同 A 损害公共利益的 B 以合法活动掩盖非法目的的 C 恶意串通, 损害国家 集体或第三人利益的 D 以欺诈 胁迫等手段, 使对方在违背真实意思的情况下订立的 52 在下列合同中,( ) 合同是可撤销的合同 A 造成对方人身伤害而免责的 B 恶意串通, 损害国家 集体或者第三人利益的 C 在订立时显失公平的 D 违反法律强制规定的 53 合同生效后, 当事人对合同价款约定不明确的, 也无法通过其他方法确定, 可以按照 ( ) 价格履行 A 订立合同时订立地的市场 B 订立合同时履行地的市场 C 履行合同时订立地的市场 D 履行合同时履行地的市场 54 合同生效后, 当事人发现合同对交付不动产的履行地点的约定是不明确的, 最后应当采用 ( ) 确定 A 补充协议 B 合同有关条款 C 交易习惯 D 在不动产所在地履行 55 一个买卖合同执行的是政府定价,2000 年 2 月 1 日订立合同时价格为每千克 100 元, 合同规定 2000 年 4 月 1 日交货, 违约金为每千克 10 元, 交货后付款, 但卖方直至 2000 年 6 月 1 日交货, 而政府定价于 2000 年 5 月 1 日调整为每千克 120 元, 买方应当按照每千克 ( ) 元向卖方付款 A 90 B 100 C 110 D 一个买卖合同执行的是政府定价,2000 年 2 月 1 日订立合同是价格为每千克 100 元, 合同规定 2000 年 4 月 1 日交货, 违约金为每千克 10 元, 交货后 10 日内付款 但卖方 2000 年 4 月 1 日交货, 而政府定价于 2000 年 5 月 1 日调整为每千克 120 元, 买方直至 2000 年 6 月 1 日才付款, 买方应当按照每千克 ( ) 元向卖方付款 A 100 B 110 C 120 D 甲 乙双方互负债务, 没有先后履行顺序, 一方在对方履行之前有权拒绝其履行要求, 一方在对方履行债务不符合约定时有权拒绝其相应的履行要求 这在合同法上是 ( )

8 第二部分 模拟试题 7 A 先履行抗辩权 B 先诉抗辩权 C 同时履行抗辩权 D 不安抗辩权 58 应当先履行合同的一方虽然有确切证据证明对方有 ( ) 情形的, 但仍不能中 止履行自己的债务 A 经营状况严重恶化 B 转移财产 抽逃资金, 以逃避债务 C 丧失商业信誉 D 有丧失或者可能丧失履行债务能力的其他情形, 但对方提供适当的担保 59 下列关于合同履行中的债权转让和债务转移的说法不正确的是 ( ) A 是合同当事人双方基于合同内的约定 B 债权转让和债务转移可以分为债务人向第三人履行债务和由第三人向债权人履 行债务 C 合同当事人之间的债权和债务关系因此改变 D 合同当事人之间的债权和债务关系并不因此而改变 60 下列关于违约责任的说法不正确的是 ( ) A 承担违约责任的条件采用过错责任原则 B 承担违约责任的条件采用严格责任原则 C 承担违约责任是以补偿性为原则的 D 承担违约责任在有些情况下也具有惩罚性 61 在下列解决合同纠纷的方式中,( ) 是不以双方自愿为前提的 A 协商 B 调解 C 仲裁 D 诉讼 62 工程建设合同纠纷的仲裁由 ( ) 的仲裁委员会仲裁 A 工程所在地 B 建设单位所在地 C 施工单位所在地 D 双方选定 63 当事人既约定违约金, 又约定定金的, 一方违约时,( ) 承担赔偿责任 A 未违约方只能依据定金条款要求对方 B 违约方有权选择适用的违约金或定金条款 C 未违约方有权选择适用的违约金或定金条款要求对方 D 未违约方采用违约金条款加定金条款计算之和要求对方 64 当事人申请撤销仲裁裁决的, 应当自收到裁决书之日起 ( ) 内提出 A 1 个月 B 3 个月 C 6 个月 D 12 个月 65 无效的建设工程勘察合同, 当事人应当请求向 ( ) 撤销 A 建设行政主管部门 B 质量监督机构 C 监理单位 D 仲裁委员会 66 合同当事人双方权利义务共同指向的对象是 ( ) A 标的 B 数量 C 质量 D 价款

9 8 全国监理工程师执业资格考试辅导资料 ( 下 ) 67 建设工程合同当事人在合同中约定以仲裁解决争议, 发包人认为合同无效, 应 当由 ( ) 确定合同的效力 A 发包人确认 B 工程师确认 C 仲裁委员会 D 人民法院 68 双方恶意串通, 损害国家或者第三人利益的合同, 应当采取 ( ) 的措施 A 将财产返还给对方 B 赔偿损失 C 继续履行 D 追缴财产 69 因债务人怠于行使其到期债权, 对债权人造成损害, 债权人可以向人民法院请 求以自己的名义行使债务人的债权, 这是债权人的 ( ) A 代位权 B 撤销权 C 先履行抗辩权 D 后履行抗辩权 70 仲裁应当 ( ) 进行 A 不开庭 B 开庭但不公开 C 公开开庭 D 书面审理, 当事人不出庭 71. 在仲裁中, 申请人经书面通知, 无正当理由不到庭或者未经仲裁庭许可中途退 庭的, 可以 ( ) A 视为撤回仲裁申请 B 视为无仲裁协议 C 缺席裁决 D 移交人民法院判决 72 在仲裁中, 被申请人经书面通知, 无正当理由不到庭或者未经仲裁庭许可中途 退庭的, 可以 ( ) A 视为撤回仲裁申请 B 视为无仲裁协议 C 缺席裁决 D 移交人民法院判决 73 当事人提出证据证明裁决所根据的证据是伪造的, 可以向 ( ) 申请撤销 裁决 A 该仲裁委员会 B 仲裁委员会所在地的行政机关 C 仲裁委员会所在地的基层人民法院 D 仲裁委员会所在地的中级人民法院 74 具有合同撤销权的当事人自知道撤销事由之日起 ( ) 内没有行使撤销权, 撤 销权消失 A 3 个月 B 6 个月 C 1 年 D 2 年 75 采用数据电文形式订立合同的, 合同成立的地点是 ( ) A 发件人的主营业地 B 发件人的经常居住地 C 收件人的主营业地 D 收件人的经常居住地 76 缔约过失责任有别于违约责任的最重要原因是 ( ) A 当事人有损失 B 当事人有过错 C 合同尚未成立 D 过错与损失之间的因果关系 77 在下列各种合同中, 一般情况下 ( ) 订立的合同有效

10 第二部分 模拟试题 9 A 限制民事行为能力人 B 无代理权人 C 法定代表人越权 D 无处分权人处分他人财产 78 对于建议工程物资采购合同的效力有争议的, 当事人应当请求 ( ) 确认 无效 A 人民法院 B 监理单位 C 建设行政主管部门 D 建设单位 79 监理服务的采购, 单项合同估算价在 ( ) 万元人民币以上的项目, 必须进 行招标 A 50 B 100 C 200 D 与邀请招标相比, 公开招标的最大优点是 ( ) A 节省招标费用 B 招标时间短 C 减小合同履行过程中承包不违约的风险 D 竞争激烈 81 建设项目施工规模在 ( ) 万元人民币以上估算价的必须进行招标 A 50 B 100 C 200 D 工程设计招标的评标过程, 主要考虑的因素是 ( ) A 设计取费高低 B 设计单位的资历 C 设计方案的优劣 D 设计任务完成的进度 83 招标投标法规定, 应由 ( ) 监督招标活动是否依法进行 A 招标人的董事会 B 招标代理机构 C 仲裁机构 D 建设行政主管部门 84 建设行政主管部门派出监督招标投标活动的人员可以 ( ) A 参加开标会 B 作为评标委员 C 决定中标人 D 参加定标投票 85 应以 ( ) 为最优投标书 A 投标价最低 B 评审标价最低 C 评审标价最高 D 评标得分最低 86 当出现招标文件中的某项规定与招标人对投标人质疑问题的书面回答不一致 时, 应以 ( ) 为准 A 招标文件中的规定 B 现场考察时招标单位的口头解释 C 招标单位在会议上的口头解答 D 发给每个投标人的书面质疑解答文件 87 评标价 是指 ( ) A 标底价格 B 中标的合同价格 C 投标书中标明的报价

11 10 全国监理工程师执业资格考试辅导资料 ( 下 ) D 以价格为单位对各投标书优劣进行比较的量化值 88 招标人在中标通知书中写明的中标合同价应是 ( ) A 初步设计编制的概算价 B 施工图设计编制的预算价 C 投标书中标明的报价 D 评标委员会算出的评标价 89 招标文件中投标须知是为了 ( ) A 指导投标人正确报价 B 避免投标人中标后拒签合同 C 避免泄漏标底 D 进行资格预审 90 评标过程中的邀请投标人澄清问题会, 主要讨论 ( ) A 变更投标工期 B 变更投标报价 C 投标书中含有的技术细节 D 中标通知书的主要内容 91 工程建设监理招标的宗旨是对监理单位 ( ) 的选择 A 报价 B 能力 C 资历信誉 D 规模和经济实力 92 招标人没有明确地将定标的权利授予评标委员会时, 应由 ( ) 决定中标人 A 招标人 B 评标委员会 C 招标代理机构 D 建设行政主管部门 93 投标人串通投标 抬高标价或者压低标价的行为是 ( ) A 市场行为 B 企业行为 C 正当竞争行为 D 不正当竞争行为 94 工程施工投标的主体是 ( ) A 业主 B 监理工程师 C 承包商 D 设备供应单位 95 从项目建议书开始到竣工投产的承包方式称 ( ) A 全过程承包 B 施工总承包 C 设计总承包 D 联合承包 96 设计招标方式有 ( ) A 公开招标 B 公开招标 邀请招标 C 公开招标 邀请招标 议标 D 邀请招标 议标 97 下列各项中,( ) 不属于工程建设施工招标应具备的前提条件 A 建设用地征用完毕, 施工图纸完成 B 概算已经批准, 建设项目已正式列入计划 C 招标文件已经编制好 D 建设资金 建材 设备来源已经落实 98 施工招标文件的内容一般不包括 ( ) A 工程量清单 B 资格预审条件 C 合同条件 D 投标须知 99 对一个邀请招标的工程, 参加招标的单位不得少于 ( ) A 2 家 B 3 家 C 5 家 D 没有限制

12 第二部分 模拟试题 招标代理行为属于 ( ) A 委托代理 B 法定代理 C 指定代理 D 复代理 101 公开招标与邀请招标在招标程序上的主要差异表现为 ( ) A 是否进行资格预审 B 是否组织现场考察 C 是否解答投标单位的质疑 D 是否公开开标 102 工程标底是工程项目的 ( ) A 中标合同价格 B 招标预期价格 C 施工结算价格 D 工程概算总价格 103 招标单位在评标委员会中不得超过三分之一, 其他人员应来自 ( ) A 参与竞争的投标人 B 招标单位的董事会 C 上级行政主管部门 D 省 市政府部门提供的专家名册 104 投标文件对招标文件的响应有细微偏差, 包括 ( ) A 提供的投标担保有瑕疵 B 货物包装方式不符合招标文件的要求 C 个别地方存在漏项 D 明显不符合技术规格要求 105 监理合同在履行过程中, 由于非监理方的原因导致双方在 工程建设监理合 同 中写明的日期未能完成预定的全部监理业务, 则监理责任期应理解为 ( ) A 合同内写明的监理业务开始实行到完成时间 B 从合同签字之日起至合同内写明的完成之日止 C 从合同签字之日起至实际完成全部预定监理业务之日止 D 从实际开始监理业务之日起至实际完成全部预定监理业务之日止 106 由于承包商的原因使监理单位增加了监理服务时间, 此项工作应属于 ( ) A 正常工作 B 附加工作 C 额外工作 D 意外工作 107 监理合同示范文本规定,( ) 属于监理服务的额外工作 A 由于委托人或第三方原因使正常的服务受到阻碍导致增加了工作持续时间 B 合同内约定由委托人承担的义务, 经过协商改由监理单位承担 C 应委托人的要求提出更改服务内容建议而增加的工作 D 出现不应由监理单位负责的特殊情况, 导致终止执行监理任务的善后工作 108 监理合同示范文本规定, 合同内约定由委托人提供的设施改由监理单位自备, 则应按 ( ) 计算设施使用补偿费 A 补偿金额 = 设备在工程上使用的时间 设备原值 B 补偿金额 = 设备原值 设备在工程上使用时间 设备折旧率 C 补偿金额 = 设备原值 设备折旧率 + 管理费 D 补偿金额 = 设备在工程上使用的时间占折旧年限比例 设备原值 + 管理费 109 不属于委托监理合同监理人义务的内容是 ( ) A 在委托的工程范围内负责合同的协调管理工作 B 负责建设工程外部协调工作 C 按合同约定派驻人员

13 12 全国监理工程师执业资格考试辅导资料 ( 下 ) D 不得泄露申明的秘密 110 在我国现行监理费计算方法中, 适用于单工程或临时性工程的方法是 ( ) A 按监理工程概预算百分比计收 B 按委托人和监理人商定的方法计收 C 按参与监理工作的年度平均人数计收 D 按监理工程估算价百分比计数 111 因承包人的违反合同行为导致工程竣工时间的延长, 监理单位 ( ) A 不承担责任 B 监理单位承担全部责任 C 监理单位承担监督不力的责任 D 监理单位承担连带责任 112 合同内约定委托人免费为监理机构提供测量设备, 完成监理工作后, 监理单位 ( ) A 向委托人支付使用费并归还委托人 B 可将设备免费带走 C 可向委托人支付使用期间的折旧费后带走 D 不需向委托人支付任务费用归还委托人 113 承包商由于监理工程师提供的建议提高了工效和节约了施工成本, 此时监理单位 ( ) A 应从委托人方获得附加监理酬金 B 应从委托人方获得额外监理酬金 C 应从承包方获得合理化建议的奖金 D 不应从任何一方获得额外奖励或酬金 114 监理单位出现失职行为, 按照监理合同规定, 委托人可 ( ) A 发出中止合同通知, 令监理合同即行停止 B 发出未履行义务通知后在第 21 天单方终止合同 C 发出未履行义务通知后 21 天内未能得到满意答复, 进一步发出终止合同通知, 在该终止合同通知发出后的第 35 天, 监理合同即行终止 D 首先发出未履行义务通知,21 天内未能得到满意答复后, 在第一个通知发出 35 天内发出终止合同通知, 监理合同即行终止 115 监理机构为执行监理任务所需的工程资料, 应由 ( ) A 监理单位自费收集 B 向委托人付费索取 C 向设计单位付费索取 D 委托人免费提供 116 依据监理委托合同规定, 委托人有权追究监理单位的违约赔偿责任的情况是 ( ) A 工程总投资超过预期金额 B 因施工现场的征用拖延导致竣工时间延长 C 承包商按监理工程师的指示返工修复施工缺陷使竣工时间延长 D 监理工程师没有进行合同内规定的检查试验而出现质量事故 117 监理合同中未明确规定委托人为监理机构提供工作车辆, 开展监理业务时监理单位使用自备车辆, 则在监理服务期间的车辆使用费用应由 ( )

14 第二部分 模拟试题 13 A 监理单位承担 B 承包商承担 C 委托人补偿, 属于附加监理费用 D 委托人补偿, 属于额外监理费用 118 建设部和国家工商行政管理局联合发布了两个设计合同示范文本, 建设工程 设计合同 ( 二 )[GF ] 与 ( 一 ) [GF ] 中条款内容差异的 主要原因是由于委托的工作内容不同, 即承包工程项目的 ( ) 任务 A 勘察 设计 B 设计 施工 C 专业工程设计 D 民用建筑工程设计 119 设计合同生效的时间是指 ( ) 之日 A 设计人收到中标通知书 B 当事人双方在合同签字盖章 C 设计人收到发包人的定金 D 设计人实际开始工作 120 设计合同正常履行情况下, 应在 ( ) 时终止合同 A 提交设计文件 B 设计文件通过审批 C 设计人向施工单位完成设计交底 D 工程施工完成竣工验收 121 施工期间施工承包人从节约工程投资的角度, 向监理工程师提出变更部分工 程设计的建议 发包人接受建议后, 由于设计人当时因人力资源的限制不能在要求的时 间内完成变更任务, 与设计人协商并经设计人同意将此部分工作委托其他设计单位完 成 变更图纸经过监理工程师审核后用于施工, 但施工中发现修改的设计存在重大缺 陷 就设计合同而言, 应由 ( ) 承担责任 A 发包人 B 设计人 C 施工承包人 D 监理工程师 122 设计人完成了规定设计任务的 25 时, 发包人由于建设资金的融资遇到问题而 被迫停建工程项目 发包人向设计人发出终止合同的通知后, 其后果处理应为 ( ) A 设计人没收发包人支付的定金 B 设计人没收定金, 发包人再支付合同价 25 的设计费 C 发包人应支付合同价 50 的设计费 D 设计人没收定金, 发包人再支付合同价 50 的设计费 123 由于设计错误导致工程质量事故, 发包人不解除合同情况下, 设计人应承担 的违约责任除了负责提出补救措施,( ) A 不再承担其他赔偿责任 B 返还设计合同规定的定金 C 免收直接损失部分的设计费 D 双倍返还设计合同规定的定金 124 设计合同履行过程中,( ) 属于设计人的责任 A 确定设计参数的取值 B 组织对设计成果的鉴定 C 办理设计成果的报批手续 D 为现场的设计人员提供必要的工作条件 125 设计人的设计工作进展不到委托设计任务的一半时, 发包人由于项目建设资 金的筹措发生问题而决定停建该项目, 单方发出解除合同的通知 按照设计范本的规

15 14 全国监理工程师执业资格考试辅导资料 ( 下 ) 定, 设计人应 ( ) A 没收全部定金补偿损失 B 要求发包人支付双倍的定金 C 要求发包人补偿实际发生的损失 D 要求发包人付给合同约定设计费用的 根据我国 施工合同文本 规定, 对于具体工程的一些特殊问题, 可通过 ( ) 约定承发包双方的权利和义务 A 通用条款 B 专用条款 C 监理合同 D 协议书 127 施工合同的合同工期是判定承包人提前或延误竣工的标准 订立合同时约定的合同工期概念应为, 从 ( ) 的日历天数计算 A 合同签字日起按投标文件中承诺 B 合同签字日起按招标文件中要求 C 合同约定的开工日起按投标文件中承诺 D 合同约定的开工日起按招标文件中要求 128 在施工合同中, 项目经理是 ( ) 授权的, 派驻施工场地的承包人的总负责人 A 发包人单位法定代表人 B 承包人单位法定代表人 C 总监理工程师 D 发包人代表 129 下列关于建设工程施工合同的工期说法不正确的是 ( ) A 在合同协议书内应明确注明开工日期 B 在合同协议书内应明确注明竣工日期 C 在合同协议书内还应明确注明合同工期总日历天数 D 招标选择承包人的, 工期总日历天数也就是招标文件要求的天数 130 建设单位在 ( ) 合同中承担了项目的全部风险 A 单价 B 总价可调 C 总价不可调 D 成本加酬金合同 131 某些紧急工程, 特别是灾后修复工程, 只能采用 ( ) 合同 A 可调价的总价 B 不可调价的总价 C 单价 D 成本加酬金 132 组成施工合同文件的以下几部分可以互为解释, 互为说明 当出现含糊不清或矛盾时, 具有第一优先解释顺序的文件是 ( ) A 合同专用条款 B 投标书 C 协议书 D 合同通用条款 133 在下列合同文件中,( ) 具有优先的解释效力 A 合同履行中工程洽商协议 B 施工合同通用条款 C 图纸 D 施工合同专用条款 134 在施工合同中, 属于承包人应当完成的工作是 ( ) A 保护施工现场地下管线

16 第二部分模拟试题 15 B 办理土地征用 C 进行设计交底 D 协调处理施工现场周围地下管线的保护 135 在施工合同中,( ) 是承包人的义务 A 提供施工场地 B 办理土地征用 C 在保修期内负责照管工程现场 D 工程施工期内对施工现场的照管负责 136 如果承包人要求延期开工, 应当由 ( ) 批准 A 发包人 B 工程师 C 承包人代表 D 建设行政主管部门 137 发包人按照合同约定采购的门窗, 现场交货前未通知承包人派代表共同进行现场交货清点, 单方与供货人检验接收后, 口头指示承包人的仓库保管员负责保管 施工使用时发现部分门窗损坏, 则应由 ( ) A 发包人承担损失责任 B 保管员负责赔偿损失 C 承包人负责赔偿损失 D 发包人和承包人各承担损失的 承包商按照工程师的指示对已隐蔽的工程部位进行剥露后的重新检验 该工程部位隐蔽前曾得到工程师的质量认可, 但重新检验后发现质量未达到合同规定的要求, 则全部剥露 修复和重新隐蔽的费用损失和工期处理为 ( ) A 费用和工期损失全部由业主承担 B 费用和工期损失全部由承包商承担 C 费用由承包商承担, 工期给予顺延 D 工期不予顺延, 但费用由业主给予补偿 139 设备安装完毕进行试车检验的结果表明, 由于工程设计原因未能满足验收要求 承包人依据工程师的指示按照修改后的设计将设备拆除 修正施工并重新安装 按照合同责任应 ( ) A 追加合同价款但工期不予顺延 B 由承包人承担费用和工期的损失 C 追加合同价款并相应顺延合同工期 D 工期相应顺延但不补偿承包人的费用 140 施工合同文本规定, 承包人有权 ( ) A 自主决定分包所承包的部分工程 B 自主决定分包和转让所承担的工程 C 经发包人同意转包所承担的工程 D 经发包人同意分包所承担的部分工程 141 在施工过程中, 发包人供应材料设备在用于永久工程的施工前需重新检验的,( )

17 16 全国监理工程师执业资格考试辅导资料 ( 下 ) A 检验由发包人负责, 费用由承包人负责 B 检验由发包人负责, 费用由发包人负责 C 检验由承包人负责, 费用由承包人负责 D 检验由承包人负责, 费用由发包人负责 142 在建设工程施工合同中使用专利技术及特殊工艺施工的处理是 ( ) A 如果发包人要求承包人使用专利技术或特殊工艺施工, 应负责办理相应的申报手续, 承担申报 试验 使用等费用 B 如果发包人要求承包人使用专利技术或特殊工艺施工, 应负责办理相应的申报手续, 承包人承担申报 试验 使用等费用 C 若承包人提出使用专利技术或特殊工艺施工, 应首先取得工程师的认可, 然后由发包人负责办理申报手续, 承包人承担有关费用 D 若承包人提出使用专利技术或特殊工艺施工, 应首先取得工程师认可, 然后由承包人负责办理申报手续, 发包人承担有关费用 143 关于隐蔽工程与重新检验的说法不正确的是 ( ) A 工程师未能按规定时间提出延期要求, 又未按时参加验收, 承包人可自行组织验收, 该检验应视为工程师在场情况下进行的验收 B 工程师没有参加验收, 当其对某部分的工程质量有怀疑, 不能要求承包人对已经隐蔽的工程进行重新检验 C 无论工程师是否参加了验收, 当其对某部分的工程质量有怀疑, 均可要求承包人对已经隐蔽的工程进行重新检验 D 重新检验表明质量不合格, 承包人承担由此发生的费用和工期损失 144 在工程施工中, 经工程师认可合格已经覆盖的工程, 工程师重新检验不合格, 由此发生的费用应当由 ( ) 承担 A 发包人 B 工程师 C 承包人 D 监理单位 145 因承包人的施工质量未达到合同要求, 工程师发布了暂时停工通知 承包人按工程师的指示修复质量缺陷后, 向工程师发出了要求复工的书面通知 工程师接到请求复工通知后的 48 小时未及时作出任何答复, 此时承包人应 ( ) A 继续后续工作的施工 B 向发包人发出请求复工的通知 C 向工程师再次发出请求复工的通知 D 向发包人发出解除合同的通知 146 在工程施工中由于 ( ) 原因导致的工期延误, 承包方应当承担违约责任 A 不可抗力 B 承包方的设备损坏 C 设计变更 D 工程量变化 147 关于施工合同设计变更管理的正确处理方法是 ( ) A 施工合同范本中将工程变更分为工程设计变更和其他变更两类 B 施工中承包人可以因施工方便而要求对原工程设计进行变更 C 承包人在施工中提出的对涉及到设计图纸设计变更等的合理化建议, 可以无须

18 第二部分 模拟试题 17 经工程师的同意 D 施工中发包人需对原工程设计进行变更, 应提前向承包人发出变更申请 148 建设工程施工合同中, 工程师指示的设计变更的情形不包括 ( ) A 更改工程有关部分的标高 基线 位置和尺寸 B 增减合同中约定的工程量 C 改变有关工程的施工时间和顺序 D 变更合同中约定的价款 149 建设工程施工合同中确定变更价款的原则不正确的是 ( ) A 确定变更价款时, 可以适当高于承包人投标报价单内的竞争性水平 B 合同中已有适用于变更工程的价格, 按合同已有的价格变更合同价款 C 合同中只有类似于变更工程的价格, 可以参照类似价格变更合同价款 D 合同中没有适用或类似于变更工程的价格, 由承包人提出适当的变更价格, 经 工程师确认后执行 150 关于工程量计量, 正确的处理方法是 ( ) A 工程师接到承包人的报告后, 应按工程量清单的量作为计量的工程量 B 工程师接到承包人的报告后, 应通知承包人共同计量 C 若工程师未通知承包人参加的单方计量的结果也有效 D 承包人实际完成的 ( 包括涨线部分 ) 所有工程量均应在计量的范围内 151 如果在建设工程施工合同履行过程中承包人提出了分包要求, 则 ( ) A 只需经过发包人的书面同意即可 B 只需经过工程师的书面同意即可 C 需经过发包人的书面同意, 同时也应提请工程师同意 D 任选发包人和工程师同意都行 152 在设备安装工程中, 具备单机无负荷试车条件的, 应当由 ( ) 组织试车 A 发包人 B 监理单位 C 设备供应商 D 承包人 153 设备安装工程具备联动无负荷试车条件的, 应由 ( ) 组织试车 A 发包人 B 设计单位 C 承包人 D 设备供应单位 154 施工的竣工验收应当由 ( ) 负责组织 A 发包人 B 工程师 C 承包人 D 监理单位 155 工程具备竣工验收条件, 承包人应当向发包人申请工程竣工验收, 递交竣工 验收报告并提供完整的竣工资料 实行监理的工程, 工程竣工报告还必须经 ( ) 签 署意见 A 总监理工程师 B 监理工程师 C 发包人代表 D 质量监督机构负责人 156 根据国务院颁布的 建设工程质量管理条例, 建设工程在正常使用条件下的 最低保修期限正确的为 ( )

19 18 全国监理工程师执业资格考试辅导资料 ( 下 ) A 基础设施工程 房屋建筑的地基基础工程和主体工程, 为设计文件规定的该工程的合理使用年限 B 屋面防水工程 有防水要求的卫生间和外墙面的防渗漏, 为 3 年 C 供热与供冷系统, 为 1 个采暖期 供冷期 D 电气管线 给排水管道 设备安装和装修工程, 为 1 年 157 在承包工作范围内, 部分由承包商负责设计的图纸, 应在合同约定的时间内将经过行政法规规定的审查程序批准的设计文件提交工程师审核, 如果设计图纸仍有质量问题, 则责任应当由 ( ) 承担 A 发包人 B 承包人 C 工程师 D 发包人与承包人共同 158 因发包人的原因施工现场尚不具备施工的条件, 影响了承包人不能按照协议书约定的日期开工时,( ) 推迟开工日期 A 工程师应以书面形式通知承包人 B 应当经过承包人批准 C 发包人与承包人协商 D 应当经过建设行政主管部门批准 159 施工合同中, 承包人按照工程师提出的施工进度计划修改建议进行了修改, 由于修改后的计划不合理而导致的窝工损失应当由 ( ) 承担 A 发包人 B 承包人 C 工程师 D 发包人与承包人共同 160 发包人供应的材料设备运抵现场经过清点后, 应当由 ( ) 保管 A 发包人 B 承包人 C 工程师 D 发包人与承包人共同 161 工程师的检查检验原则上不应影响施工正常进行 如果实际影响了施工的正常进行, 检查检验合格时, 影响正常施工的追加合同价款和工期处理为 ( ) A 追加合同价款和工期损失全部由业主承担 B 追加合同价款和工期损失全部由承包商承担 C 追加合同价款由承包商承担, 工期给予顺延 D 工期不予顺延, 但追加合同价款由业主给予补偿 162 在施工合同中, 因工程师指令失误和其他非承包人原因发生的追加合同价款, 由 ( ) 承担 A 承包人 B 发包人 C 工程师 D 工程师与发包人共同 163 因承包人的原因不能按期开工的,( ) 推迟开工日期 A 承包人应以书面形式通知工程师 B 应当经过工程师批准 C 承包人与发包人协商 D 应当经过建设行政主管部门批准 164 依据材料采购合同的约定, 供货方对 ( ) 承担责任 A 因使用不当导致的质量下降 B 到货检验时采购方提出的质量异议

20 C 因交货后保管不善导致的质量下降 D 超过合同约定时间采购方提出的质量异议 第二部分模拟试题 钢材采购合同现场交货时发现, 实际供货数量少于合同内约定的订购数量, 但差额在合理尾差范围内, 则采购方应 ( ) A 按订购数量及时支付货款 B 按实际交货数量及时支付货款 C 待供货方补齐短少的数量后再支付 D 按订购数量支付, 供货方收到货款后补足数量 166 设备安装工程中, 具备联动无负荷试车条件时, 应由 ( A 发包人 C 监理人 B 承包人 D 设备供应人 ) 组织试车 167 在合同协议书内应明确注明开工日期 竣工日期和合同工期总日历天数 其中工期总日历天数应为 ( ) A 招标文件要求的天数 C 工程实际需要施工的天数 168 施工合同范本规定, 图纸会审和设计交底应由 ( A 发包人 C 监理人 169 承包人负责采购的材料和设备, 应 ( ) A 发包人负责检验试验, 费用发包人承担 B 发包人负责检验试验, 费用承包人承担 C 承包人负责检验试验, 费用承包人承担 D 承包人负责检验试验, 费用发包人承担 B 投标书内承包人承诺的天数 D 经政府主管部门认可的天数 B 承包人 D 设计人 ) 组织 170 施工合同通用条款规定, 当施工合同文件中出现含糊不清或不一致时, 下列中解释顺序排列正确的为 ( ) A 专用条款 通用条款 中标通知书 图纸 B 中标通知书 协议书 专用条款 通用条款 C 中标通知书 投标书 协议书 图纸 D 中标通知书 专用条款 通用条款 图纸 171 某订购合同 300t 水泥的合同内列明第一批供货 200t, 第二批供货 100t, 并约定了逾期交货的违约金 第一批水泥按时交货, 第二批水泥虽迟于合同约定 15 天交货, 但未对工程施工产生不利影响, 则采购方 ( ) A 不必追究对方的违约责任 C 按 100t 的货款计算违约金 B 按 300t 的数量计算违约金 D 按逾期 15 天的时间计算违约金 172 订购 80m 3 木材的合同, 在合同约定的时间交付了 60m 3 木材 供货方组织货源再次发货前向采购方发出了继续发货通知, 但在合同约定期限内采购方对此发货通知未给予任何答复, 则对这 20m 3 木材而言,( ) A 供货方不应再继续发运 B 供货方发运后, 采购方有权拒收

21 20 全国监理工程师执业资格考试辅导资料 ( 下 ) C 供货方发运后, 采购方应接收并及时支付合同约定的货款 D 供货方发运后, 采购方应接收并及时支付扣除违约金后的货款 173 设备监理在 ( ) 检验合格后签发的文件是对设备运行性能达到合同要求的最终确认 A 无负荷试车 B 带负荷试车 C 性能检验 D 保证期满 174 FIDIC 施工合同条件中, 规定合同对业主和承包商有约束力的期限, 指从合同签字日起至 ( ) 日止的时间间隔 A 接收证书中指明的竣工 B 颁发履约证书 C 承包商提交竣工报表 D 业主按结清单中注明的金额结算支付 175 FIDIC 施工合同条件规定, 用从 ( ) 之日止的持续时间与合同工期比较, 判定承包商的施工是提前还是延误竣工 A 合同签字日起至颁发接收证书 B 合同签字日起至颁发接收证书中指明的竣工 C 开工令要求的开工日起至颁发接收证书 D 开工令要求的开工日起至颁发接收证书中指明的竣工 176 招标文件要求工程的施工期限不得超过 20 个月, 承包商在投标书内承诺 18 个月竣工 施工过程中, 工程师因变更批准顺延工期 1 个月 ; 填筑工程施工中遇到虽未达到合同约定不可预见外界条件等级的连续降雨, 工程师为了保证工程质量, 指示该部分的施工停工 0 5 个月 则判定承包商提前或延误竣工标准的合同工期应为 ( ) 个月 A 19 B 19 5 C 21 D FIDIC 施工合同条件规定, 用从 ( ) 之日止的持续时间为缺陷通知期, 承包商负有修复质量缺陷的义务 A 开工日起至颁发接收证书 B 开工令要求的开工日起至颁发接收证书中指明的竣工 C 颁发接收证书日起至颁发履约证书 D 接收证书中指明的竣工日起至颁发履约证书 178 施工合同专用条款约定某分部工程应于开工后的第 10 个月竣工移交 施工过程中由于变更工程师批准顺延工期 0 5 个月 ; 工程师批准承包商的索赔顺延工期 0 5 个月 ; 由于业主严重拖欠支付工程进度款承包商停工 0 5 个月 根据 FIDIC 施工合同条件相应通用条款的规定,( ) 个月应作为判定承包商该部分工程施工是否提前竣工获得奖励标准 A 10 B 10 5 C 11 D 业主接受了承包商提出的对原设计的变更建议 实施该部分工程后工程师核定, 由于变更使业主节约了工程造价 2000 万元 ; 工程提前 6 个月发挥效益, 每个月的

22 第二部分 模拟试题 21 预计收益为 50 万元 ; 但运行成本比原设计方案增加了 1000 万元 依据 FIDIC 施工合同 条件的规定, 应给承包商实施此变更 ( ) 万元的奖励 A 650 B 1150 C 2000 D 为了正确区分合同风险的责任归属,FIDIC 施工合同条件中定义的 基准日 是指 ( ) A 投标截止日 B 风险事件发生日 C 投标截止日前第 28 天 D 承包商接到中标通知书日 181 承包商施工中遇到图纸未标明的地下障碍物导致施工成本增加, 为此提出 13 万元的索赔要求 工程师与承包商协商并进行施工效率对比后, 确认承包商成本的 增加额应为 10 万元 前期施工中曾遇到过好于合同中说明的条件, 承包商在那个部位 的施工成本比工程量清单中的该项报价节约了 2 万元 工程师就此项索赔应批准的补偿 额应为 ( ) 万元 A 8 B 10 C 11 D FIDIC 施工合同条件中设立的合同争端裁决委员会, 在处理业主与承包商合同 争议时, 相当于我国法律规定解决合同争议方式中的 ( ) A 和解 B 调解 C 仲裁 D 诉讼 183 承包商对工程师变更工程的估价不满意, 将此争议提交争端裁决委员会 争 端裁决委员会作出处理决定后, 承包商对结果仍不满意 按照施工合同条件的规定, 承 包商 ( ) A 必须接受裁决委员会的决定 B 可以将争议提交业主做决定 C 可以提交仲裁机构做决定 D 可以再次提交工程师做决定 184 由于业主提供的设计图纸错误导致分包工程返工, 为此分包商向承包商提出 索赔 承包商 ( ) A 因不属于自己的原因拒绝索赔要求 B 认为要求合理, 先行支付后再向业主索要 C 不予支付, 以自己的名义向工程师提交索赔报告 D 不予支付, 以分包商的名义向工程师提交索赔报告 185 监理工程师有权处理的索赔是承包商 ( ) A 依据合同条款提出的索赔 B 依据其他法律文书提出的索赔 C 提出的道义索赔 D 无合法理由延误竣工对业主的违约索赔 186 承包人在索赔意向通知提交后的 ( ) 天内递交正式的索赔报告 A 14 B 28 C 7 D 56

23 22 全国监理工程师执业资格考试辅导资料 ( 下 ) 二 多项选择题 ( 每题的备选项中, 有 2 个或 2 个以上符合题意, 至少有 1 个错项 ) 1 合同法律关系由 ( ) 等要素构成 A 主体 B 客体 C 行为 D 事件 E 内容 2 以代理权产生的依据不同, 可将代理分为 ( ) A 委托代理 B 间接代理 C 法定代理 D 直接代理 E 指定代理 3 担保方式包括 ( ) 等 A 保证 B 抵押 C 质押 D 预付款 E 定金 4 合同公证与鉴证的 ( ) 等相同 A 性质 B 效力 C 内容 D 范围 E 目的 5 法人应当具备 ( ) 等条件 A 依法成立 B 经过国家管理机构核准 C 有必要的财产和经费 D 有自己的名称 组织机构和场所 E 能够独立承担民事责任 6 合同法律关系客体包括 ( ) A 物 B 行为 C 智力成果 D 权利 E 义务 7 经过公证后, 具有强制执行效力的文书是 ( ) A 追偿债款的债权文书 B 遗嘱文书 C 施工合同文书 D 保险合同文书 E 追偿物品的债权文书 8 可以通过合同约定的担保方式包括 ( ) A 保证 B 抵押 C 质押 D 留置 E 定金 9 债权人可以留置的合同限于 ( ) 合同 A 建设工程 B 保管 C 运输 D 加工承揽 E 买卖 10 在建筑工程一切险中, 保险人对 ( ) 等原因造成的损失负责赔偿 A 自然事件 B 设计错误

24 第二部分模拟试题 23 C 意外事件 D 自然磨损 E 维修养护 11 质押包括 ( ) A 工程质押 B 动产质押 C 权利质押 D 地产质押 E 不动产质押 12 在下列财产中,( ) 不能质押 A 工程 B 汇票 C 邮票 D 地产 E 专利权中的财产权 13 下列关于抵押权的实现和有关质押的说法正确的有 ( ) A 质押可分为动产质押 不动产质押和权利质押 B 抵押权的实现一般按抵押物登记的先后顺序清偿 C 抵押物未登记的, 按照合同成立的先后顺序清偿 D 可以质押的权利包括汇票 支票 本票 债券 存款单 仓单 提单 E 所有股份 股票以及商标专用权 专利权 著作权中的财产权 14 招标人可以没收投标保证金的情况有 ( ) A 投标人在投标截止日前撤回投标书 B 投标人在投标有效期内撤销投标书 C 投标人在中标后拒签合同 D 投标人在中标后拒交履约保函 E 投标人有可能在合同履行中违约 15 在下列几种情形中,( ) 合同是可变更的合同 A 损害公共利益的 B 以合法活动掩盖非法目的的 C 恶意串通, 损害国家 集体或第三人利益的 D 因重大误解而订立的 E 在订立合同时显失公平的 16 合同生效后, 当事人对合同价款约定不明确的, 可以按照 ( ) 确定的价格履行 A 协议补充 B 按照有关合同条款确定 C 按照交易习惯确定 D 按照订立合同时履行地的市场价格履行 E 按照订立合同时订立地的市场价格履行 17 在合同仲裁制度中, 首席仲裁员由 ( ) A 当事人共同选定 B 仲裁申请人选定 C 未申请仲裁一方当事人选定

25 24 全国监理工程师执业资格考试辅导资料 ( 下 ) D 当事人共同委托仲裁委员会主任指定 E 仲裁委员会主任无须经委托可以直接指定 18 在下列行为中,( ) 属于要约邀请 A 价目表的寄送 B 招标公告 C 投标 D 招股说明书 E 不含价格的商业广告 19 合同当事人承担违约责任的形式有 ( ) A 支付违约金 B 支付赔偿金 C 返回财产 D 追缴财产 E 继续履行 20 工程建设合同是 ( ) 合同 A 主合同 B 从合同 C 诺成性合同 D 实践性合同 E 无偿合同 21 所有的合同的订立都必须经过 ( ) A 要约引诱 B 要约 C 承诺 D 批准 E 公证 22 下列关于要约的撤回和撤销的说法中, 不正确的是 ( ) A 要约的撤回和撤销的区别在于要约是否已经发生法律效力 B 撤回要约的通知必须在要约到达受要约人之前到达受要约人 C 撤回要约的通知可以在要约到达受要约人的同时到达受要约人 D 撤销要约的通知应当在受要约人发出承诺通知之前到达受要约人 E 撤销要约的通知可以在受要约人发出承诺通知的同时到达受要约人 23 受要约人对要约内容的实质性变更包括 ( ) 等 A 违约责任的变更 B 数量的变更 C 增加建议性条款 D 增加说明性条款 E 履行期限的变更 24 当事人在合同的订立过程中有 ( ) 情形, 给对方造成损失的, 应当承担订约责任 A 假借订立合同, 恶意进行磋商的 B 准备订立合同后违约的 C 提供虚假情况的 D 故意隐瞒与订立合同有关的重要事实 E 经过艰苦的谈判但最终未签订合同的 25 无效建设工程合同的确认权归 ( ) A 建设行政主管部门 B 人民法院 C 仲裁机构 D 工商行政管理部门 E 监理单位

26 第二部分模拟试题 可撤销的建设工程施工合同应当由 ( ) 撤销 A 建设行政主管部门 B 人民法院 C 仲裁机构 D 工商行政管理部门 E 监理公司 27 下列哪些合同, 当事人一方有权请求人民法院或者仲裁机构变更或者撤销 ( ) A 因重大误解而订立的合同 B 显失公平的合同 C 以欺诈 胁迫等手段使对方在违背真实意思的情况下订立的合同 D 乘人之危使对方在违背真实意思的情况下订立的合同 E 以合法形式掩盖非法目的的合同 28 在下列几种情形中,( ) 合同是可变更的合同 A 损害公共利益的 B 以合法活动掩盖非法目的的 C 恶意串通, 损害国家 集体或第三人利益的 D 因重大误解而订立的 E 在订立合同时显失公平的 29 合同生效后, 当事人对履行方式约定不明确的, 可以按照 ( ) 确定履行方式 A 协议补充 B 按照有利于债务人的方式履行 C 按照交易习惯确定 D 按照有利于债权人的方式履行 E 按照有利于实现合同目的的方式履行 30 合同在履行中既可能是按照市场行情约定价格, 也可能执行政府定价或政府指导价 下列说法正确的有 ( ) A 如果是按照市场行情约定价格履行, 则市场行情的波动不应影响合同价, 合同仍执行原价格 B 如果是按照市场行情约定价格履行, 合同按市场行情波动的新价格执行 C 如果执行政府定价或政府指导价的, 在合同约定的交付期限内政府价格调整时, 按照交付时的价格计价 D 如果执行政府定价或政府指导价的, 逾期交付标的物的, 遇价格上涨时按照新价格执行 ; 遇价格下降时, 按原价格执行 E 如果执行政府定价或政府指导价的, 逾期提取标的物或者逾期付款的, 遇价格上涨时, 按新价格执行 ; 价格下降时, 按原价格执行 31 在合同履行中, 应当先履行合同的一方有确切证据证明对方有 ( ) 情形之一时, 可以行使抗辩权 A 未按合同约定办理保险 B 经营状况严重恶化 C 为逃避债务转移财产 抽逃资金 D 合同履行的准备不充分

27 26 全国监理工程师执业资格考试辅导资料 ( 下 ) E 丧失商业信誉 32 下列关于合同不当履行中的保全措施的说法正确的有 ( ) A 保全措施包括代位权和撤销权两种 B 代位权是指债权人可以向人民法院请求以自己的名义代位行使债务人的债权 C 代位权是指债权人可以向人民法院请求以债务人的名义代位行使债务人的债权 D 债权人请求人民法院撤销债务人的行为的前提是债务人以明显不合理低价转让财产, 对债权人造成损害的, 并且受让人知道该情形 E 撤销权自债权人知道或者应当知道撤销事由之日起 2 年内行使 33 违约责任, 是指当事人任何一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定而应当承担的法律责任 下列属于承担违约责任的形式的有 ( ) A 继续履行 B 采取补救措施 C 赔偿损失 D 支付违约金 E 返还财产 34 在施工合同中, 不论何种形式的仲裁协议, 都应包括 ( ) A 仲裁申请书 B 请求仲裁的意思表示 C 仲裁事项 D 选定的仲裁员 E 选定的仲裁委员会 35 选择招标方式时主要考虑因素包括 ( ) A 工程项目的特点 B 图纸和技术资料的准备情况 C 招标单位的管理能力 D 业主与施工单位的关系 E 施工的专业技术特点 36 公开招标设置资格预审程序的目的是 ( ) A 选取中标人 B 减少评标工程量 C 优选最有实力的承包商参加投标 D 迫使投标单位降低投标报价 E 了解投标人准备实施招标项目的方案 37 设计招标的特点主要表现在 ( ) 方面 A 开标时仅公布报价金额 B 在投标书内写明实施计划 C 按照工程量清单中的规定工程量填报单价 D 评标时主要侧重于设计方案的科学性和合理性 E 要求投标单位在预期的投资限额内提出设计方案 38 监理招标评审投标书中的人员配备情况时, 主要优选出 ( ) 的标书 A 总监理工程师的素质高 B 拟派驻监理人员的数量多 C 专业方面满足监理工作范围的需要 D 人员的取费标准最低 E 人员派驻计划合理

28 第二部分 模拟试题 施工招标划分合同工作范围时, 应考虑的影响因素包括 ( ) A 有利于本地区的承包商 B 有利于本系统的承包商 C 施工内容的专业性较强 D 避免施工现场的交叉干扰 E 对项目建设总投资的影响 40 有资格代理招标的机构应具备的条件包括 ( ) A 必须是法人组织 B 不得与行政机关有隶属关系 C 有从事招标代理业务的场所 D 有编制招标文件的能力 E 有自己的评标专家库 41 建设行政主管部门发现 ( ) 情况时, 可视为招标人违反招标投标法的规定 A 没有编制标底 B 在资格审查条件中设置不允许外地区承包商参与投标的规定 C 在评标方法中设置对外系统投标人压低分数的规定 D 强制投标人必须结成联营体投标 E 没有委托代理机构招标 42 投标单位有以下行为时,( ) 招标单位可视其为严重违约行为而没收投标 保证金 A 通过资格预审后不投标 B 不参加开标会议 C 中标后拒绝签订合同 D 开标后要求撤回投标书 E 不参加现场考察 43 开标时, 所列 ( ) 情况之一视为废标 A 投标书逾期到达 B 投标书未密封 C 报价不合理 D 无单位和法定代表人或其他代理人印鉴 E 招标文件要求保函而无保函 44 构成对招标单位有约束力的招标文件, 其组成内容包括 ( ) A 招标广告 B 合同条件 C 技术规范 D 图纸和技术资料 E 对投标人质疑的书面解答 45 按照规定可以不进行招标的范围包括 ( ) 的工程 A 抢险救灾 B 建筑造型有特殊要求 C 基础设施 D 施工企业自建自用 E 涉及国家秘密

29 28 全国监理工程师执业资格考试辅导资料 ( 下 ) 46 对投标人资格审查时, 投标必要的合格条件有 ( ) A 资质等级 B 是否部门内企业 C 财务状况 D 分包计划 E 企业信誉 47 建设工程监理合同示范文本中规定属于额外监理工作的情况包括 ( ) A 因承包商严重违约委托人与其终止合同后监理单位完成的善后工作 B 由于非监理单位原因导致的监理服务时间延长 C 原应由委托人承担的义务双方协议改由监理单位承担 D 应委托人要求监理单位提出更改服务内容建议后增加的工作内容 E 不可抗力事件发生导致合同的履行被迫暂停, 事件影响消失后恢复监理服务前的准备工作 48 因监理单位与第三方的共同责任而给委托人造成了经济损失, 计算监理单位赔偿费的原则是 ( ) A 按工程实际受到的损害计算 B 按委托人认为所受到的损害计算了 C 按实际损害计算一定比例的赔偿金 D 监理单位赔偿总额不应超过监理酬金总额 E 监理单位赔偿总额不应超过扣除税金后的监理酬金总额 49 按照监理合同示范文本的规定, 委托人对监理单位提交的支付通知书中部分酬金项目的计算有异议时,( ) A 发出拒付全部酬金通知书, 要求监理单位重新提交酬金支付申请表 B 及时地发出异议通知书 C 按时支付全部酬金, 异议部分下次支付时再予扣款 D 按时支付无异议部分酬金, 拒付有异议部分酬金 E 拖延支付时需补偿对方逾期付款的利息 50 监理合同文件包括有 ( ) A 中标函 B 工程量清单 C 监理委托函 D 监理委托合同专用条件 E 实施过程中双方签署的修正文件 51 监理委托合同中, 属于委托人权利有 ( ) A 规划设计决定权 B 工程设计变更审批权 C 实施项目的质量监督控制权 D 工程建设有关协作单位协调主持权 E 生产工艺设计认定权 52 委托人在监理合同中的委托工作内容可以是 ( ) A 完成设计任务 B 制订特殊工艺的质量标准 C 编制施工组织设计 D 监督工程施工质量 E 负责采购设备

30 第二部分模拟试题 监理单位的义务包括 ( ) A 选择承担工程项目建设的实施单位 B 与承包商签订施工合同 C 公正地维护有关各方的合法权益 D 不得泄露与本工程有关的保密资料 E 不得参与可能与业主利益相冲突的承包商组织的活动 54 委托工程测量 水文和地质勘察任务的合同, 按照 建设工程勘察合同 范本要求的主要内容应包括 ( ) 方面的条款 A 合同生效的条件 B 勘察成果的提交 C 勘察费用的支付 D 发包人应提供的资料 E 提供履约担保 55 进行地质勘察时, 按照 建设工程勘察合同 范本的要求, 应由发包人承担责任的情况包括 ( ) A 钻机动力的燃油费 B 钻探设备的进场费用 C 修建进入勘察现场临时道路的费用 D 雇用临时工人平整钻机平台场地的费用 E 地下钻探时切断发包人提供图纸中未标明市政供水管道修复的赔偿费 56 订立设计合同后, 由于发生 ( ) 原因可以延长设计合同期限 A 增加委托设计的范围 B 设计的技术参数取值偏低修改设计 C 设计文件未能通过审批修改设计 D 勘察资料不准确导致设计返工 E 发包人延误提交设计依据资料影响设计工作的进行 57 为了保证设计工作的正常进行, 发包人应提供的资料和文件包括 ( ) A 设计方案 B 规划许可文件 C 工程勘察资料 D 限额设计要求 E 高于设计规范要求的标准 58 设计合同履行过程中, 设计人应负责情况包括 ( ) A 收集设计依据文件和现场地质 水文资料 B 施工现场必要的工作和生活条件 C 采用先进的设计方案 D 向设计审批部门完成报批手续 E 审查工程项目外商提供设计部分的设计资料 59 设计合同履行过程中, 设计人应负责情况包括 ( ) A 向施工单位进行设计交底 B 组织设计成果的鉴定和验收 C 确定所设计工程的合理使用年限 D 提供设计依据的文件和基础资料

31 30 全国监理工程师执业资格考试辅导资料 ( 下 ) E 按设计审查会提出的意见完善设计文件 60 对设计成果的要求包括 ( ) A 建筑物稳定 安全 B 满足环境保护的要求 C 施工图纸满足规定的设计深度 D 不得超过国家规范规定的标准 E 不得低于消防规定的强制性标准 61 设计合同规定设计人的义务包括 ( ) A 按约定时间提交设计文件 B 组织设计审查会 C 负责设计交底 D 完成必要的设计变更 E 组织工程验收 62 建设工程施工合同文本 由 ( ) 组成 A 协议书 B 中标通知书 C 通用条款 D 工程量清单 E 专用条款 63 建设工程施工合同文本 的附件包括 ( ) 等 A 协议书 B 通用条款 C 工程质量保修书 D 专用条款 E 发包人供应材料设备一览表 64 建设工程施工合同的当事人包括 ( ) A 建设行政主管部门 B 建设单位 C 监理单位 D 施工单位 E 材料供应商 65 施工合同按照计价方式的不同可以分为 ( ) 等 A 总承包合同 B 分别承包合同 C 固定价格合同 D 可调价格合同 E 成本加酬金合同 66 组成施工合同的文件包括 ( ) 等 A 招标公告 B 协议书 C 中标通知书 D 图纸 E 工程量清单 67 在施工合同中,( ) 属于发包人应当完成的工作 A 使施工现场具备施工条件 B 提供施工场地的工程地质资料 C 提供工程进度计划 D 向工程师提供在施工现场办公的设施 E 开通施工场地与城乡公共道路的通道 68. 在施工合同中,( ) 等工作应由发包人完成 A 土地征用和拆迁

32 第二部分 模拟试题 31 B 临时用地 占道申报批准手续 C 提供工程地质报告 D 保护施工现场地下管道和邻近建筑物及构筑物 E 提供相应的工程进度计划及进度统计报表 69 工程建设施工的分包合同当事人包括 ( ) A 建设行政主管部门 B 建设单位 C 监理单位 D 施工单位 E 分包单位 70 工程师在施工过程中应采用 ( ) 等方式监督检查承包人的施工工艺和产品质 量, 对建筑产品的生产过程进行严格控制 A 巡视 B 旁站 C 询问 D 质疑 E 平行检验 71. 按照 施工合同文本 规定, 在施工中由于 ( ) 造成工期延误, 经发包人 代表确认, 竣工日期可以顺延 A 承包人未能及时调配施工机械 B 发生不可抗力 C 雨季天数增多 D 工程量变化和设计变更 E 一周内非承包人原因停电 停水 停气等造成停工累计超过 8 小时 72 工程师对已同意承包人覆盖的隐蔽工程质量有怀疑, 指示承包人进行剥露后的 重新取样试验 试验结果表明该部位的施工质量虽满足行业规范的要求, 但未达到合同 约定的标准 工程师应判定 ( ) A 质量合格 B 需重新修复 C 不补偿费用但顺延合同工期 D 顺延合同工期并追加合同价款 E 承包人损失的工期和费用均不予补偿 73 施工合同履行过程中, 发生 ( ) 等情况, 应给承包人顺延合同工期 A 发生设计变更 B 发包人延误移交施工现场 C 承包人采购的材料供货商未能按时交货 D 基础开挖时遇到图纸未标明的地下通讯管线 E 分包人的施工干扰了承包人按计划进度施工 74 发包人出于某种需要希望工程能提前竣工, 则他应做的工作包括 ( ) A 向承包人发出必须提前竣工的指令 B 与承包人协商并签订提前竣工协议 C 负责修改施工进度计划 D 为承包人提供赶工的便利条件 E 减少对工程质量的检测试验项目 75 采用可调价格合同, 施工过程中发生 ( ) 情况时, 可以调整合同价款 A 设计变更

33 32 全国监理工程师执业资格考试辅导资料 ( 下 ) B 工程师批准的承包人索赔 C 当地税务部门对税费的调整 D 遇到图纸未标明的地下构筑物 E 中期支付进度款扣回部分预付款 76 施工合同文本 规定, 对于在施工中发生不可抗力,( ) 发生的费用由承包人承担 A 工程本身的损害 B 发包人人员伤亡 C 造成承包人设备 机械的损坏及停工 D 所需清理修复工作 E 承包人人员伤亡 77 下列关于竣工验收说法正确的是 ( ) A 工程验收是合同履行中的一个重要工作阶段, 工程未经竣工验收或竣工验收未通过的, 发包人不得使用 B 发包人强行使用时, 由此发生的质量问题及其他问题, 由发包人承担责任 C 竣工验收是指整体工程的竣工验收 D 对符合竣工验收要求的工程, 发包人收到工程竣工报告后 14 天内, 组织勘察 设计 施工 监理 质量监督机构和其他有关方面的专家组成验收组, 制定验收方案 E 发包人在验收后 14 天内给予认可或提出修改意见 发包人收到承包人送交的竣工验收报告后 28 天内不组织验收, 或验收后 14 天内不提出修改意见, 视为竣工验收报告已被认可 78 竣工结算中发包人应承担的违约责任有 ( ) A 发包人收到竣工结算报告及结算资料后 28 天内无正当理由不支付工程竣工结算价款, 从第 29 天起按承包人同期向银行贷款利率支付拖欠工程价款的利息, 并承担违约责任 B 发包人收到竣工决算报告及结算资料后 28 天内不支付工程竣工结算价款, 承包人可以催告发包人支付结算价款 C 发包人收到竣工决算报告及结算资料后 28 天内不支付工程竣工结算价款, 承包人可以直接占有该工程 D 发包人在收到竣工结算报告及结算资料后 56 天内仍不支付, 承包人可以与发包人协议将该工程折价, 也可以由承包人申请人民法院将该工程依法拍卖, 承包人就该工程折价或者拍卖的价款优先受偿 E 承包人就该工程折价或者拍卖的价款按合同约定享有优先受偿权 79 在施工合同履行中, 发包人在收到竣工结算报告及结算资料后 56 天仍不支付结算价款时, 承包人可以 ( ) A 与发包人协议将该工程折价 B 留置该工程 C 自行拍卖该工程

34 第二部分 模拟试题 33 D 申请人民法院将该工程依法拍卖 E 申请仲裁或者向人民法院起诉 80 对于发包人供应的材料设备,( ) 等工作应当由发包人承担 A 到货后, 通知清点 B 参加清点 C 清点后负责保管 D 支付保管费用 E 如果质量与约定不符, 运出施工场地并重新采购 81 在安全施工方面,( ) 等应当由发包人承担 A 安全防护措施费用 B 提出安全防护措施 C 实施安全措施 D 因承包人措施不力造成的事故责任 E 因发包人原因导致的安全事故责任 82 发包人供应的材料设备进入施工现场后需要在使用前检验或者试验的, 由 ( ) A 承包人负责检查试验 B 发包人负责检查试验 C 费用由发包人负责 D 费用由承包人负责 E 检验通过之后, 如果又发现材料设备有质量问题时, 发包人仍应承担重新采购 83 在竣工验收和竣工结算中, 承包人应当 ( ) A 申请验收 B 组织验收 C 提出修改意见 D 递交竣工结算报告 E 移交工程 84 大批量采购水泥的供货合同, 在交货检验的条款内应当约定 ( ) 等内容 A 质量应达到的标准 B 抽样检查的抽样方法 C 检测单位 D 提出质量异议的时间 E 水泥用于施工前的任何时间内均必须满足国家规定的标准 85 供货方比合同约定的交货日期提前 1 个月将订购的钢材发运到工程所在地的铁 路货站, 采购方接到提货通知后应 ( ) A 拒绝提货 B 将钢材发运回供货方 C 及时提货 D 通知对方要求其承担提前期间的保管费用 E 不承担提前期间保管不善导致的货物损失 86 订购 50t 钢材的合同, 现场交货时发现供货方由于货源短缺, 所交付的钢材中 有 10t 与合同约定的型号 规格不符 为了不耽误施工, 采购方只能以高于本合同订购 的价格紧急从另一供货商处采购了 10t 钢材 对此事件采购方应 ( ) A 及时将违约行为和处理意见通知供货方 B 要求对方将不合格钢材运出工地 C 按 50t 钢材不能按时交货对待 D 按 10t 钢材不能按时交货对待 E 要求供货方承担 10t 钢材采购差价的损失 87 设备制造阶段的监理任务包括 ( )

35 34 全国监理工程师执业资格考试辅导资料 ( 下 ) A 使用原材料质量的确认 B 制造过程重要试验结果的质量确认 C 审查供货方提供的月报表 D 对发运设备前包装质量的检验 E 货物运抵现场后进行开箱检验 88 设备监理的工作大致可以划分为 ( ) 等阶段的工作 A 设备的定型设计 B 订购的制造 C 货物运抵施工现场 D 设备安装施工 E 设备验收 89 FIDIC 施工合同条件规定, 下列的 ( ) 文件属于对业主和承包商有约束力的合同文件组成部分 A 合同协议书 B 中标意向书 C 专用条件 D 图纸 E 资料表 90 FIDIC 施工合同条件的 规范 文件中, 可包括 ( ) 等的约定内容, 作为对当事人双方有约束力的文件组成部分 A 工程款调价的方法 B 必须遵守的施工环境限制 C 施工中检验的内容 方法 D 各工程部位应达到的质量标准 E 业主选择指定分包商施工部位的说明 91 指定分包商的特点主要表现为 ( ) A 业主选择实施该部分工程的施工单位 B 指定分包商与业主签订合同 C 承包商负责指定分包商施工的协调管理 D 指定分包商的工程款从暂定金额内支付 E 指定分包商的违约行为视为承包商违约 92 施工过程中, 工程师根据工程的需要, 可以就 ( ) 情况发布变更指令 A 改变某单位工程的标高 B 增加工程量清单中列明某项工作的数量 C 从承包范围内删减部分工作内容交与当地承包人施工 D 为了协调施工干扰指示改变承包商某部分施工的时间 E 指示承包商使用其投标书内未承诺到场的施工机械完成新增工作 93 分包商应立即执行的变更指令包括 ( ) 的书面指令 A 业主直接送达 B 工程师直接送达 C 工程师代表直接送达 D 承包商代表直接送达 E 经承包商代表确认工程师发布

36 第二部分 模拟试题 承包商提出施工索赔时, 应提供的依据包括 ( ) A 所引用的合同条款内容 B 政府公告资料 C 施工进度计划 D 事件发生的现场同期纪录资料 E 承包商受到损害的照片 95 工程师对承包商施工索赔的处理决定, 承包商 ( ) A 必须执行 B 可以不予理睬 C 可以执行 D 可以要求工程师重新考虑 E 可以依据合同提交仲裁 96 承包商向业主索赔成立的条件包括有 ( ) A 由于业主原因造成费用增加和工期损失 B 由于工程师原因造成费用增加和工期损失 C 由于分包商原因造成费用增加和工期损失 D 按约定提交了索赔意向 E 提交了索赔报告 97 索赔按目的划分包括 ( ) A 综合索赔 B 单项索赔 C 工期索赔 D 合同内索赔 E 费用索赔 98 FIDIC 施工合同条件 规定, 对承包商索赔同时给予工期 费用 利润补偿 的情况有 ( ) A 延误移交施工现场 B 不可预见的外界条件 C 非承包人原因检验导致施工的延误 D 业主提前占用工程 E 不可抗力事件造成的损失

37 36 全国监理工程师执业资格考试辅导资料 ( 下 ) 建设工程质量控制 模拟试题 一 单项选择题 ( 每题的备选项中, 只有 1 个最符合题意 ) 1 建筑工程质量是指工程满足业主需要的, 符合国家法律 法规 技术规范标准 ( ) 的特性综合 A 必须履行 B 合同文件及合同规定 C 通常隐含 D 满足明示 2 工程满足使用目的理化性能 结构特性 使用性能 外观性能等, 称之为工程 的 ( ) A 适用性 B 耐久性 C 安全性 D 可靠性 3 工程建设的 ( ) 阶段对工程质量的影响主要是确定工程项目应达到的质量 目标和水平 A 可行性研究 B 项目决策 C 勘察设计 D 工程施工 4 工程 ( ) 阶段是决定工程质量的关键环节 A 勘察 B 设计 C 施工 D 竣工 5 工程的 ( ) 使得质量目标和水平具体化 A 设计 B 施工 C 决策 D 可行性研究 6 建设工程施工过程中, 分项工程交接多 中间产品多 隐蔽工程多, 因此质量 存在 ( ) A 局限性 B 波动性 C 隐蔽性 D 复杂性 7 质量控制的目的是 ( ) A 致力于满足质量要求 B 致力于提供质量要求得到满足的信任 C 增强满足质量要求的能力 D 制定质量目标 规定过程和资源, 以实现其目的 8 工程质量控制是为了保证工程质量满足 ( ) 规范标准所采取的一系列措 施 方法和手段 A 工程合同 B 质量目标 C 质量计划 D 质量手册 9 工程质量控制按实施主体不同分为自控主体和监控主体, ( ) 属于监控

38 第二部分 模拟试题 37 主体 A 设计单位 B 施工单位 C 工程监理单位 D 勘察单位 10 在工程建设的 ( ) 阶段, 需要确定工程项目的质量要求, 并与投资目标 相协调 A 可行性研究 B 项目决策 C 勘察设计 D 施工 11 建设工程开工前,( ) 办理工程质量监督手续 A 施工单位负责 B 建设单位负责 C 监理单位负责 D 监理单位协助建设单位 12 在正常使用条件下, 屋面防水工程和有防水要求的卫生间 房间和外墙面的防 渗漏, 最低保修期限为 ( ) A 3 年 B 4 年 C 5 年 D 6 年 13 在工程建设中,( ) 对其自行选择设计 施工单位发生的质量问题承担相 应责任 A 建设单位 B 监理单位 C 总包单位 D 咨询单位 14 实行总分包的工程, 分包应按照分包合同约定对其分包工程的质量向总包单位 负责, 总包单位与分包单位对分包工程的质量承担 ( ) A 连带责任 B 违约责任 C 违法责任 D 赔偿责任 15 施工图设计文件审查是由 ( ) 对施工图进行结构安全和强制性标准 规范 执行情况等进行的独立审查 A 设计行政主管部门 B 设计审查机构 C 建设行政主管部门 D 工程监理单位 16 在正常使用条件下, 电气管线 给排水管道 设备安装和装修工程, 最低保修 期限为 ( ) A 1 年 B 2 年 C 3 年 D 4 年 17 设计质量有两层意思, 首先设计应 ( ), 其次设计必须遵守有关的技术标 准 规范和规程 A 满足业主所需的功能和使用价值 B 满足项目建议书要求 C 受经济 资源 技术 环境等因素制约 D 受项目质量目标和水平的限制 18 对设计工作进行监理时, 评标或设计方案的评选工作应由 ( ) 来组织 A 建设单位 B 监理单位 C 招投标管理机构 D 监理协助建设单位

39 38 全国监理工程师执业资格考试辅导资料 ( 下 ) 19 设计展开阶段, 监理工程师的审核工作应包括对 ( ) 的审核 A 设计纲要 B 设计标准 C 设计人员的资格 D 主要设备和材料清单 20 在工程设计准备阶段, 编制 ( ) 是确保设计质量的重要环节 A 设计合同 B 设计文案 C 设计纲要 D 设计图纸 21 检查勘察设计单位的营业执照, 重点是检查 ( ) A 有效期和年检情况 B 注册证书有效性 C 拟建工程情况 D 与资质等级相应要求的管理水平 22 监理工程师对勘察文件的质量控制, 首先应检查 ( ) A 勘察成果是否满足条件 B 勘察工作方案 C 勘察报告 D 勘察技术档案 23 设计阶段质量控制的主要方法是 ( ) A 监督设计人员计算 画图 B 设计质量跟踪 C 处理设计变更 D 协调各专业设计 24 设计交底由 ( ) 负责组织 A 监理单位 B 设计单位 C 建设单位 D 施工单位 25 在设计交底会上确认的设计变更, 应由 ( ) 会签 A 设计单位 建设单位 B 设计单位 监理单位 施工单位 C 设计单位 建设单位 监理单位 D 设计单位 建设单位 监理单位 施工单位 26 初步设计阶段设计图纸的审核侧重于工程项目所采用的技术方案是否符合 ( ) 要求, 以及是否达到项目决策阶段确定的质量标准 A 总体方案 B 设计方案 C 初步方案 D 扩初方案 27 设计方案竞选方式有公开竞选和 ( ) A 协议竞选 B 邀请竞选 C 指定竞选 D 有条件竞选 28 监理工程师在进行设计方案比较选择时, 应处理好 ( ) A 质量 投资的关系 B 质量 进度的关系 C 投资 进度的关系 D 质量 投资 进度的关系 29 综合类工程勘察单位的资质 ( ) A 分为甲 乙级 B 分为甲 乙 丙级 C 不分级别 D 只设甲级 30 图纸会审应由 ( ) 整理会议纪要, 与会各方会签 A 设计单位 B 施工单位 C 监理单位 D 建设单位 31 设计交底应由 ( ) 整理会议纪要, 与会各方会签

40 第二部分 模拟试题 39 A 设计单位 B 施工单位 C 建设单位 D 监理单位 32 工程设计行业资质根据其工作性质划分, 资质等级 ( ) A 分为甲 乙级 B 分为甲 乙 丙级 C 不设级别 D 只设乙 丙级 33 承担工程勘察劳务工作的企业, 其资质 ( ) A 分为甲 乙级 B 分为甲 乙 丙级 C 不分级别 D 只设乙 丙级 34 技术设计阶段对设计图纸的审核侧重于 ( ) A 所采用的技术方案是否符合总体方案的要求 B 各专业设计是否符合预定的质量标准和要求 C 使用功能及质量要求是否得到了满足 D 技术方案的研究 选择 35 施工质量控制按工程实体质量形成过程的时间阶段分为 ( ) 控制 A 分项工程 分部工程 单位工程 B 资源投入 生产过程 最终产品 C 施工准备 施工过程 竣工验收 D 设计单位 施工单位 监理单位 36 施工质量控制按工程实体形成过程中物质形态转化的阶段可分为 ( ) 质 量控制 A 施工准备 施工过程 竣工验收 B 分项工程 分部工程 单位工程 C 施工人员 建筑材料 机械设备 D 投入的物质资源 施工过程 完成工程产出品 37 监理工程师对施工承包单位的资质核查, 除在招投标阶段对承包单位资质审查 外, 主要是 ( ) A 查对 建筑业企业资质证书 B 查对年检情况 C 核查中标进场的承包企业的质量管理体系 D 查对近期承建工程的质量情况和管理水平 38 根据工程的类型 规模和特点, 确定参与投标企业的 ( ), 并取得招投标 管理部门的认可 A 资质等级 B 质量计划 C 质量手册 D 质量管理体系 39 施工组织设计审查是 ( ) 质量控制的重要环节 A 施工计划 B 施工准备 C 施工过程 D 施工方案 40 施工组织设计在约定时间内组织专业监理工程师提出意见后, 由 ( ) 审 核签认 A 总工程师 B 总监理工程师 C 项目经理 D 单位工程技术负责人

41 40 全国监理工程师执业资格考试辅导资料 ( 下 ) 41 监理工程师要求 ( ) 对给定的原始基准点 基准线和标高等测量控制 点复核 A 施工承包单位 B 建设单位 C 设计单位 D 分包单位 42 凡由承包单位负责采购的原材料 半成品或构配件, 在采购订货前应向 ( ) 申报 A 监理工程师 B 业主代表 C 材料工程师 D 项目经理 43 对于重要材料, 除申报外, 还应提供样品供试验鉴定, 经 ( ) 审查认可 后, 方可进行订货采购 A 材料工程师 B 监理工程师 C 业主代表 D 单位工程技术负责人 44 质量控制点是为了保证作业过程质量而确定的 ( ) A 重点控制对象 B 施工作业对象 C 施工工序 D 施工操作 45 关键部位或技术难度大 施工复杂的分项工程施工前, 承包单位的技术交底书 ( 作业指导书 ) 要报 ( ) 审查 A 单位工程技术负责人 B 项目经理 C 监理工程师 D 专业工程师 46 对于质量控制点, 一般要 ( ), 再制订对策和措施进行预控 A 事先分析可能造成质量问题的原因 B 事先分析施工过程中的关键工序 C 分析施工过程中的薄弱环节 D 分析施工过程中质量不稳定的工序 47 凡运到施工现场的原材料 半成品或构配件, 进场前应向项目 ( ) 提交 工程材料 / 构配件 / 设备报审表 A 承包单位 B 建设单位 C 监理机构 D 项目经理部 48 进口材料的检查验收, 应由施工单位和监理单位会同 ( ) 进行 A 国家检测机构 B 国家商检部门 C 建设主管部门 D 建设单位代表 49 机械设备进场前, 承包单位应向项目 ( ) 报送进场设备清单 A 建设单位 B 监理机构 C 总包单位 D 主管部门 50 由监理工程师现场监督承包单位某工序全过程完成情况的活动, 称之 为 ( ) A 检查 B 旁站 C 见证 D 巡视 51 对于承包单位提出见证取样送检的实验室, ( ) 要进行实地考察, 符合

42 第二部分 模拟试题 41 要求 A 总工程师 B 总实验师 C 监理工程师 D 专业工程师 52 技术修改问题, 一般可以由专业监理工程师组织承包单位和现场设计单位代表 参加, 经各方同意后签字并形成纪要, 经 ( ) 批准后实施 A 总监理工程师 B 总工程师 C 监理工程师 D 项目技术负责人 53 如果工程变更涉及到结构主体及安全, 该工程变更要按有关规定报送施工图 ( ) 进行审批 A 设计行政主管部门 B 设计审查机构 C 设计单位 D 监理机构 54 在工程施工中, 工程变更或图纸修改, 都应通过 ( ) 审查并经有关方面研 究, 确认必要性后, 由总监发布变更指令方能生效予以实施 A 监理工程师 B 项目技术负责人 C 总工程师 D 项目经理 55 监理工程师收到承包单位报验申请后, 首先对 ( ) 进行审查, 并在合同规 定时间到现场检查 A 报验申请表 B 质量证明资料 C 分项工程 D 隐蔽工程 56 指令文件是表达 ( ) 对施工承包单位提出指示或命令的书面文件 A 建设单位 B 总工程师 C 监理工程师 D 业主代表 57 量测法的手法可归纳为靠 吊 量 ( ) A 套 B 摸 C 敲 D 照 58 在关键部位或关键工序施工过程中, 由监理人员在现场进行的监督活动称之为 ( ) A 旁站 B 巡视 C 检查 D 见证 59 向施工承包单位支付工程款项, 必须有 ( ) 审核签认的支付证明书 A 总会计师 B 总经济师 C 总监理工程师 D 总工程师 60 无论是建设 施工 监理还是设计单位提出的工程变更或图纸修改, 经审查并 经有关方面研究后, 由 ( ) 发布变更指令方能生效予以实施 A 建设单位代表 B 设计单位代表 C 专业监理工程师 D 总监理工程师 61 施工过程中的作业技术交底工作应由 ( ) 进行 A 设计单位代表 B 施工单位主管技术人员 C 专业监理工程师 D 施工单位项目经理

43 42 全国监理工程师执业资格考试辅导资料 ( 下 ) 62 监理工程师审查总包单位提交的 分包单位资质报审表 后, 还要对 ( ) 进行调查 A 施工承包合同是否允许分包 B 分包范围和工程部位是否可进行分包 C 分包单位 D 分包协议草案 63 作业技术交底是取得好的施工质量的条件之一, 为此, 每一分项工程开始实施 前均要进行交底, 技术交底书应由 ( ) 编制 A 专业监理工程师 B 施工主管技术人员 C 专业工程师 D 分包单位技术负责人 64 见证取样的送检试验室, 一般应是 ( ) A 施工单位的试验室 B 监理单位指定的试验室 C 第三方试验室 D 质监站指定的试验室 65 监理工程师在施工过程中对工序施工的跟踪监督检查与控制, 主要是 ( ) A 对影响工序质量的因素进行监督检查 B 对隐蔽工程的监督检查 C 对质量控制点的监督检查 D 对旁站工程的监督检查 66 总承包单位在收到总监理工程师对分包的批准通知后, 应尽快与分包单位签订 分包协议, 并将协议副本报送 ( ) 备案 A 建设单位 B 监理单位 C 监督单位 D 招投标主管部门 67 油漆 架线等作业劳务分包企业资质 ( ) A 可分为一 二级 B 可分为一 二 三级 C 不分级 D 可分为一 二 临时级 68 凡由承包单位负责采购的原材料 半成品或构配件, 在采购订货前应向监理工 程师申报, 经 ( ) 审查认可后, 方可进行订货采购 A 项目经理 B 总监理工程师 C 监理工程师 D 设计单位现场代表 69 监理工程师组织图纸会审后, 应将整理成的会审问题清单在设计交底前 ( ) 交设计单位 A 一周 B 两周 C 十天 D 一个月 70 在施工过程中, 监理工程师见证取样的试验费用应由 ( ) 支付 A 建设单位 B 监理单位 C 施工单位 D A+C 71 市场采购的设备, 若由建设单位直接采购, 监理工程师要协助编制设备采购方 案, 设备采购方案最终需获得 ( ) 的批准 A 总监理工程师 B 建设单位

44 第二部分 模拟试题 43 C 质监站 D 建设单位工程主管部门 72 设备采购方案最终要获得 ( ) 的批准 A 建设单位 B 总包单位 C 监理单位 D 设备安装单位 73 由总包单位或安装单位采购的设备, 采购前要向 ( ) 提交设备采购方案, 经审查同意后, 方可实施 A 总设备工程师 B 监理工程师 C 总工程师 D 设备安装工程师 74 选择一个合格的供货厂商, 是 ( ) 设备质量控制工作的首要环节 A 市场采购 B 厂家订购 C 招标采购 D 订货采购 75 设备进入安装现场前, ( ) 要审查设备报审表及有关技术资料, 如符合要 求予以签认, 设备方可进入安装现场 A 设备工程师 B 业主代表 C 监理工程师 D 项目经理 76 设备开箱检查,( ) 和设计单位应派代表参加 A 总承包单位 B 监理单位 C 供应厂商 D 建设单位 77 大型或专用设备检验或鉴定, 一般要经过 ( ) 及一定时间的运行方能进 行判断 A 试运转 B 单机试车 C 整机检验 D 生产作业 78 设备安装中, 要坚持自检 交检 专检和 ( ) 复检或抽检制度 A 施工人员 B 下道工序 C 专职质量人员 D 监理工程师 79 一般中小型单体设备, 可只进行 ( ) 后, 即可交付生产 A 整机检验 B 单机试车 C 联动试车 D 投料试车 80 设备进场后, 监理工程师应组织设备安装单位在规定的时间内进行检查验收, 此时 ( ) 应派人参加 A 供货单位 B 制造单位 C 建设单位 D A 或 B 81 在建筑工程施工质量验收统一标准中, ( ) 是指对安全 卫生 环境保护 和公众利益起决定性作用的检验项目 A 主控项目 B 一般项目 C 保证项目 D 基本项目 82 按同一的生产条件或按规定的方式汇总起来供检验用的, 由一定数量样本组成 的检验体, 称之为 ( ) A 分项工程 B 分部工程

45 44 全国监理工程师执业资格考试辅导资料 ( 下 ) C 检验批 D 抽样检验方案 83 施工现场质量管理检查记录表应由施工单位填写, ( ) 进行检查, 并作出 检查结论 A 总工程师 B 项目经理 C 总监理工程师 D 监理工程师 84 建筑工程施工质量验收时, 对涉及结构安全和使用功能的分部工程应进 行 ( ) A 抽样检测 B 全数检验 C 无损检测 D 见证取样检测 85 具备独立施工条件并能形成独立使用功能的建筑物及构筑物为一个 ( ) A 分部工程 B 分项工程 C 单位工程 D 建筑工程 86 在制定检验批抽样方案时, 主控项目, 对应于合格质量水平的 α 和 β 均不宜超 过 ( ) A 3 B 4 C 5 D 6 87 在制定检验批抽样方案时, 对于一般项目, 对应于合格质量水平的 α 不宜超过 5,β 不宜超过 ( ) A 5 B 8 C 10 D 检验批的质量验收记录表由施工项目专业质量检查员填写, ( ) 组织项目 专业质量检查员等进行验收, 并按表记录 A 项目经理 B 单位工程技术负责人 C 监理工程师 D 专业工程师 89 检验批的质量验收记录中的验收结论应由 ( ) 填写 A 专业监理工程师 B 项目专业质检员 C 总监理工程师 D 建设单位代表 90 工程施工质量不符合要求时, 经返工重做或更换器具 设备的检验批 应 ( ) A 予以验收 B 有条件验收 C 重新进行验收 D 专门验收 91 检验批和分项工程应由 ( ) 组织验收 A 项目经理 B 项目专业质量检验员 C 监理工程师 D 项目专业技术负责人 92 对 ( ) 的验收, 是整个建筑工程质量验收的基础 A 工序 B 隐蔽工程 C 分项工程 D 检验批 93 单位工程竣工验收时, 对观感质量验收的检查结论应由 ( ) 签认 A 建设单位 B 总监理工程师

46 第二部分 模拟试题 45 C 质量监督站 D 建设 施工 监理共同 94 分项工程验收合格的条件, 除其所含检验批合格外, 还应 ( ) A 质量控制资料完整 B 观感质量验收应符合要求 C 质量验收记录应完整 D 主要功能项目抽查结果应符合规定 95 单位工程竣工验收的验收结论应由 ( ) 填写 A 建设单位 B 监理单位 C 质量监督站 D A+C 96 凡工程产品质量没有满足某个规定的要求, 就称之为 ( ) A 质量事故 B 质量不合格 C 质量问题 D 质量通病 97 凡工程质量不合格, 由此造成直接经济损失低于 ( ) 元的称之为质量 问题 A 3000 B 4000 C 5000 D 凡工程质量不合格, 由此造成直接经济损失在 ( ) 元以上的, 称之为工程 质量事故 A 5000 B 8000 C 9000 D 直接经济损失在 ( ) 万元以上的工程质量事故为严重质量事故 A 3 B 5 C 8 D 由于质量事故, 造成人员死亡或重伤 ( ) 人以上的为重大质量事故 A 2 B 3 C 4 D 工程质量事故发生后, 总监理工程师首先要做的事情是 ( ) A 签发 工程暂停令 B 要求施工单位保护现场 C 要求施工单位 24h 内上报 D 发出质量通知单 102 严重质量事故由 ( ) 建设行政主管部门归口管理 A 国家 B 省 自治区 直辖市 C 市 县 D 地区 103 一般质量事故, 调查组由 ( ) 建设行政主管部门组织 A 省 自治区 直辖市级 B 地区级 C 市 县级 D 乡级 104 工程质量事故技术处理方案, 一般应委托原 ( ) 提出 A 设计单位 B 施工单位 C 监理单位 D 咨询单位 105 直接经济损失在 ( ) 万元以上的工程质量事故, 为重大质量事故 A 5 B 8 C 10 D 15

47 46 全国监理工程师执业资格考试辅导资料 ( 下 ) 106 严重质量事故的调查组由 ( ) 建设行政主管部门组织 A 省 自治区 直辖市级 B 市 县级 C 国务院级 D 地区级 107 工程质量事故处理, 并经检查验收合格后, 应由 ( ) 编写质量事故处理 报告 A 施工单位 B 监理单位 C 责任单位 D 建设单位 108 对总体中全部个体编号, 采用抽签 摇号 随机数字表等方法确定中选号码, 相应的个体为样品 这种方法为 ( ) A 纯随机抽样 B 分层抽样 C 等距抽样 D 整群抽样 109 将总体按与研究目的有关的某一特性分为若干组, 在每组内随机抽取样品组 成样本的方法称为 ( ) A 简单随机抽样 B 分层抽样 C 等距抽样 D 多阶段抽样 110 从影响质量波动的原因看, 施工过程中应着重控制 ( ) A 偶然性原因 B 4M1E 原因 C 系统性原因 D 物的原因 111 生产过程处于稳定状态是由于消除 ( ) 的影响 A 偶然性原因 B 系统性原因 C 人 材料 D 机械设备方法和环境 112 在排列图中, 累计频率曲线 80 ~90 部分所对应的影响因素为 ( ) 因素 A 主要 B 次要 C 一般 D 其他 113 在质量控制中, 系统整理分析某个质量问题与其产生原因之间的关系可采 用 ( ) A 排列图法 B 因果分析图法 C 直方图法 D 控制图法 114 直方图法出现绝壁型, 是由于 ( ) 造成的 A 分组不当或组距确定不当 B 操作中对上限控制太严 C 数据收集不正常或存在某种人为因素 D 原材料发生变化 115 将直方图与质量标准比较, 质量分布中心与质量标准中心重合, 实际数据分 布与质量标准两边有一定余地, 说明 ( ) A 生产过程处于正常稳定状态 B 加工过于精细, 不经济 C 已出现不合格品 D 过程能力不足 116 在质量控制中, 动态分析方法有 ( )

48 第二部分 模拟试题 47 A 排列图法 B 因果分析图法 C 直方图法 D 控制图法 117 观察工序产品质量分布状态, 一是看 ( ), 二是看分布的离散程度 A 分布中心位置 B 极差 C 变异系数 D 标准偏差 118 ISO9000 族标准中领导者的作用是 ( ) A 将本组织的宗旨 方向和内部环境统一起来 B 创造一个全员参与的环境 C 领导全体职工实现组织的目标 D A+B+C 119 对于 ISO9000 族标准, 我国目前采用的方式是 ( ) A 等同采用 B 等效采用 C 参照执行 D 参考 120 GB/T 族标准质量管理八项原则, 首要的原则是 ( ) A 以顾客为关注焦点 B 领导作用 C 全员参与 D 过程方法 121 质量管理体系认证合格标志, 只能用于 ( ) A 具体的产品上 B 宣传 C 服务 D 证书上 122 质量管理体系认证的依据是 ( ) A GB/T19000 B GB/T19001 C GB/T19004 D GB/T GB/T 族标准的结构和内容更好地适应于 ( ) 类别, 不同 规模和各种类型的组织 A 工业产品 B 国防产品 C 所有产品 D 建筑产品 124 突出了 持续改进 是提高质量管理体系 ( ) 和效率的重要手段 A 科学性 B 有效性 C 符合性 D 适用性 125 质量管理体系认证书的有效期为 ( ) A 3 年 B 2 年 C 1 年 D 5 年 126 持续改进整体业绩应当是组织的一个永恒的 ( ) A 方针 B 目标 C 任务 D 工作 127 GB/T 族标准是对 ( ) 的要求 A 质量管理体系 B 产品 C 过程 D 质量方针和目标 128 质量认证中的 3C 标志是 ( )

49 48 全国监理工程师执业资格考试辅导资料 ( 下 ) A 产品合格认证标志 B 强制性产品认证标志 C 质量管理体系认证标志 D 国际上产品认证的通用标志 129 ISO 族标准的理论基础是 ( ) A 预防为主 B 质量第一 C 八项质量管理原则 D 全面质量管理 130 从影响质量波动的原因看, 施工过程中应着重控制 ( ) A 偶然性原因 B 操作者 C 系统性原因 D 材料 机械 131 在质量控制中, 要分析判断质量分布状态应采用 ( ) A 直方图法 B 因果分析图法 C 排列图法 D 控制图法 132 在排列图中, 累计频率线 (0~80) 部分所对应的影响因素为 ( ) 因素 A 一般 B 主要 C 次要 D 其他 133 质量控制中, 采用控制图是用来 ( ) A 寻找影响质量的主次因素 B 分析判断质量分布状态 C 系统整理分析某个质量问题产生的原因 D 分析判断生产过程是否处于稳定状态 134 在生产过程中, 如果仅仅存在偶然性原因, 而不存在系统性原因的影响, 这 时生产过程处于 ( ) A 系统波动 B 异常波动 C 稳定状态 D 随机波动 135 当采用计数值标准型一次抽样检验方案实际抽检时, 检验出的不合格品数 d, 当 ( ), 判定为不合格批, 拒绝该检验批 A d<c B d>c C d=c D d=r 136 实际抽样检验中, 有出现错误判断的可能, 第一类错误判断是 ( ) A 将合格批判为不合格批 B 将检验批判为不合格批 C 将不合格批判为合格批 D 将检验批判为合格批 137 使用控制图调查分析生产过程是否处于受控状态时, 应采用 ( ) 的方法 A 纯随机抽样 B 分层抽样 C 机械随机抽样 D 二次抽样 138 发生工程质量问题处理后, 质量问题的调查报告应由 ( ) 提交 A 施工单位 B 监理单位 C 责任单位 D 调查组 139 工程发生重大事故, 事故调查组进行现场调查取证和事故原因分析后, 应在 调查结束 ( ) 内写出事故调查报告 A 1 周内 B 10 日内

50 第二部分 模拟试题 49 C 2 周内 D 1 个月内 140 对设备进行监造时, 监造人员原则上由 ( ) 派出 A 设备设计单位 B 设备采购单位 C 设备安装单位 D 监理单位 141 建设单位直接采购或招标采购的设备, 监造时则委托 ( ) 实施 A 设备设计单位 B 监理单位 C 设备安装单位 D A 或 B 二 多项选择题 ( 每题的备选项中, 有 2 个或 2 个以上符合题意, 至少有 1 个错项 ) 1 建筑工程质量的特性除安全性 可靠性外, 还表现为 ( ) A 适用性 B 耐久性 C 经济性 D 与环境协调性 E 有效性 2 工程经济性具体表现为 ( ) 之和 A 决策成本 B 设计成本 C 施工成本 D 使用成本 E 管理成本 3 工程与环境协调性是指 ( ) A 与施工质量管理环境协调 B 与周围生态环境协调 C 与所在地区经济环境协调 D 与周围已建工程协调 E 与施工作业环境协调 4 项目可行性研究直接影响项目的 ( ) A 工程勘察设计质量 B 决策质量 C 设计质量 D 工程施工质量 E 工程竣工验收质量 5 影响工程质量的因素很多, 主要有 4M1E, 即人员素质 ( ) A 材料 B 机械设备 C 方法 D 评价方法 E 环境条件 6 机械设备, 主要是 ( ) 对工程质量有直接影响 A 办公用设备 B 垂直和横向运输设备 C 施工安全设备 D 测量仪器和计量器具 E 操作机具 7 工程质量的特点主要有 ( ) A 质量波动大 B 质量隐蔽性 C 终检局限性 D 复杂性 E 影响因素多 8 工程质量的自控主体包括 ( ) A 政府 B 工程监理单位 C 勘察单位 D 设计单位

51 50 全国监理工程师执业资格考试辅导资料 ( 下 ) E 施工单位 9 政府的工程质量控制, 主要是抓 ( ) 等环节进行 A 工程报建 B 施工图设计文件审查 C 施工许可 D 工程质量监督 E 工程协调 10 现行的建筑工程施工质量验收规范体现了 ( ) 的指导思想 A 验评分离 B 标准统一 C 强化验收 D 完善手段 E 过程控制 11 影响工程质量的环境因素包括 ( ) A 工程技术环境 B 工程劳动环境 C 工程社会环境 D 工程管理环境 E 工程作业环境 12 监理工程师在工程质量控制中应遵循 ( ) 等原则 A 质量第一, 预防为主 B 以人为核心 C 坚持质量标准 D 坚持科学 公正 守法的职业道德规范 E 创优质工程 13 工程实体质量中,( ) 均属于明确需要 A 合同中的规定 B 业主的期望 C 公认的和不言而喻的需要 D 标准规定的 E 图纸中标明的 14 在工程质量控制中, 重点控制 ( ), 充分发挥人的积极性和创造性, 以人 的工作质量保证工程质量 A 人的素质 B 质量标准 C 人的行为 D 材料 E 机械设备 15 监理责任主要有 ( ) A 违纪责任 B 违法责任 C 违约责任 D 连带责任 E 违章责任 16 工程质量监督机构的主要任务有 ( ) A 建筑物安全性 稳定性审查 B 建设工程项目质量监督 C 检查施工现场各方主体的质量行为 D 检查工程实体质量 E 监督工程质量验收 17 工程质量检测机构是对 ( ) 质量进行检测的法定单位 A 建设工程 B 建筑构件 制品 C 建筑材料 D 设备

52 第二部分模拟试题 51 E 企业资质 18 勘察设计质量控制的依据主要有 ( ) A 有关工程建设及质量管理方面的法律 法规 城市规划的要求 B 有关工程建设技术标准 C 项目批准文件 D 勘察 设计规划大纲 纲要和合同文件 E 新技术 新工艺 新材料 新设备 新方法 19 对勘察 设计单位的资质证书检查主要是 ( ) A 与拟建工程及要求的勘察设计任务是否相符 B 签字权的级别是否与拟建工程相符 C 有效期是否过期 D 年检结论是否合格 E 管理水平是否达到与其资质等级相应要求水平 20 监理工程师在勘察阶段质量控制的要点, 主要有 ( ) A 协助建设单位选定勘察单位 B 勘察工作方案审查和控制 C 勘察工作方案的实施 D 勘察文件质量控制 E 勘察现场作业的检查 21 监理工程师对勘察成果的审核与评定主要工作有 ( ) A 检查勘察成果是否满足规定的条件 B 详细审查工程勘察报告 C 看工程勘察报告是否满足勘察任务书和相应设计阶段的要求 D 工程勘察报告的合理性 E 工程勘察报告的审批程序 22 设计阶段监理质量控制的主要任务有 ( ) A 组织设计招标和方案竞赛 B 进行设计质量跟踪 C 设计单位完善质量管理体系 D 组织施工图会审 E 评审验收设计文件 23 在设计审查过程中特别要注意 ( ) 情况 A 总体设计 B 初步设计 C 过分设计 D 不足设计 E 技术设计 24 设计展开阶段监理工程师的审查工作应包括对 ( ) 的审查 A 设计人员的资格 B 设计方案 图纸 C 设计概预算 D 主要材料 设备清单 E 设计大纲 ( 设计纲要或设计任务书 )

53 52 全国监理工程师执业资格考试辅导资料 ( 下 ) 25 初步设计质量控制监理审核要点主要有 ( ) A 有关部门的审批意见和设计要求 B 生产技术是否先进, 能否达到预计的生产规模 C 工艺流程 设备选型先进性 适用性 经济合理性 D 建设法规 技术规范和功能要求的满足程度 E 技术参数先进合理性与环境协调程度, 对环境保护要求的满足情况 26 建设单位委托监理单位进行勘察设计的招投标时, 监理工程师代表业主对勘察设计单位资质的审核重点包括 ( ) A 资质证书类别 等级 范围 年检结论 B 营业执照的有效期及年检情况 C 主要技术人员执业资格及签字权级别 D 实地考察资质情况, 了解其服务意识和工作质量 E 经营情况及资产负债率 27 图纸会审由监理单位负责组织,( ) 等单位参加 A 施工单位 B 建设单位 C 设计单位 D 质量监督站 E 主管部门 28 设计交底由建设单位负责组织,( ) 等单位参加 A 设计主管部门 B 设计单位 C 监理单位 D 施工单位 E 咨询单位 29 设计变更的主要原因包括 ( ) A 建设单位要求 B 现场施工条件的变动 C 政府部门的要求 D 国家政策法规的改变 E 设计主管部门的要求 30 施工准备质量控制的内容主要有 ( ) A 作业技术交底 B 设计交底和图纸会审 C 施工组织设计审查 D 施工生产要素配置质量审查 E 审查开工申请, 把好开工关 31 勘察设计单位资质考核的内容包括 ( ) A 资历和信誉 B 技术力量和水平 C 技术装备和应用水平 D 管理水平和业务成果 E 经营状况 32 监理工程师在收到施工单位的隐蔽工程报验申请表后, 首先对质量证明资料进行审查, 并在规定时间内到现场检查,( ) 应随同一起到现场 A 施工单位专业质检员 B 质监站人员 C 相关施工人员 D 施工单位技术负责人 E 项目经理 33 对参与投标承包企业的考核, 主要是查对 ( )

54 第二部分 模拟试题 53 A 营业执照 及 建筑业企业资质证书 B 年检情况 C 质量管理体系 D 近期承建工程的质量情况和管理水平 E 施工组设计 34 施工质量控制的主要依据有 ( ) A 工程合同和设计文件 B 质量管理体系文件 C 质量手册 D 质量管理方面的法律 法规性文件 E 有关质量检验和控制的专门技术法规性文件 35 审查施工组织设计时应掌握的原则有 ( ) A 质量第一 安全第一 B 针对性和可操作性 C 技术方案的先进性 D 施工措施是否切实可行 E PDCA 循环 36 施工组织设计审查时, 注意的事项有 ( ) A 重要的分部 分项工程的施工方案 B 在施工顺序上符合基本规律 C 施工方案与施工进度计划的一致性 D 施工方案与施工平面图的协调一致 E 施工项目质量管理体系 37 对于半成品和构配件的采购订货, 监理工程师应提出 ( ) A 明确的质量要求 B 质量检测项及标准 C 出厂合格证或产品说明书 D 运输方式 E 价格 38 施工机械设备的选择, 主要考虑施工机械的 ( ) 等方面对施工质量的影响 与保证 A 技术性能与工作效率 B 能源消耗 C 可靠性与维修难易 D 安全 灵活 E 机械型号 39 在选择机械性能参数方面要与 ( ) 相适应 A 施工对象特点 B 施工质量要求 C 维修方便 D 安全 E 灵活 40 监理工程师审查总包单位提交的 分包单位资质报审表, 主要审查 ( ) A 施工承包合同是否允许分包 B 分包的范围和工程部位是否可进行分包 C 分包单位情况是否属实 D 分包单位是否有相应能力 E 分包协议草案 41 选择质量控制点的一般原则有 ( )

55 54 全国监理工程师执业资格考试辅导资料 ( 下 ) A 关键工序 B 隐蔽工程 C 施工中薄弱环节 D 技术难度大的工序 E 施工方法 42 施工过程中监理工程师对计量工作的质量监控的内容应包括 ( ) A 对计量操作的控制 B 对计量记录的监控 C 对计量作业人员资格审核 D 对发现不合格项处置的监控 E 对使用的计量仪器 检测设备 称重衡器的质量控制 43 工程上使用的原材料 半成品和构配件, 进场前必须有 ( ), 经监理工程师审查并确认其质量合格后方可进场 A 出厂合格证 B 技术说明书 C 生产厂家标志 D 检验或试验报告 E 生产厂家出厂手续 44 施工环境状态的控制包括 ( ) 环境控制 A 施工作业 B 施工质量管理 C 现场自然 D 施工生产要素 E 施工平面 45 施工质量管理环境主要包括 ( ) A 质量管理体系是否处于良好状态 B 组织结构 管理制度等是否完善明确 C 质量责任制是否落实 D 施工作业条件是否落实 E 施工人员配置 检测制度是否完善 46 监理工程师应检查施工承包单位实验室的 ( ) A 资质证明文件 B 试验 检测设备仪器是否能满足工程质量检查要求 C 法定计量部门标定的证明文件是否在有效期内 D 管理制度是否齐全, 人员上岗资质证明等 E 承包单位在实验室所开展的试验 检测项目等 47 在市政工程及房屋建筑工程项目中, 对 ( ) 实行见证取样 A 工程材料 B 承重结构的混凝土试块 C 承重结构的砂浆施块 D 构配件 E 结构工程的受力钢筋 48 工程变更的要求可能来自 ( ) A 建设单位 B 设计单位 C 施工单位 D 监理单位 E 建设主管部门 49 隐蔽工程施工完毕承包单位自检合格后, 填写 报验申请表, 附上相应的 ( ), 报送项目监理机构 A 工程检查证 B 材料证明

56 第二部分 模拟试题 55 C 试验报告 D 工程变更单 E 复验报告 50 对于不合格的处理, 要做到 ( ) A 上道工序不合格, 不准进入下道工序施工 B 不合格的材料 构配件 半成品不允许使用 C 对已进场的不合格品限期清除出现场 D 对不合格检验批要给予清除 E 不合格的工序或工程产品不予计价 51 质量检验的主要方法有 ( ) A 目测法 B 量测法 C 分层法 D 控制图法 E 试验法 52 目测法是根据质量要求, 采用 ( ) 等手法对检查对象进行检查 A 看 B 摸 C 敲 D 照 E 靠 53 施工阶段质量控制的手段主要有 ( ) A 审核技术文件 报告和报表 B 指令文件与一般管理文书 C 现场监督和检查 D 利用支付手段 E 审核质量监控程序 54 现场监督检查的方式有 ( ) A 旁站 B 巡视 C 平行检查 D 质量检验 E 试验 55 质量预控及对策的表达方式主要有 ( ) A 文字 B 质量预控表 C 质量控制图 D 解析图形式 E 因果分析图 56 监理工程师参加设计交底时, 应着重了解的内容包括 ( ) A 设计意图 B 可操作性 C 施工应注意事项 D 有关自然条件 E 施工图设计深度是否满足要求 57 设备采购可采取 ( ) 等方式 A 市场采购 B 向生产厂家订购 C 设备公司供应 D 招标采购 E 投标采购 58 设备采购的原则有 ( ) A 向供货质量稳定合格的供货商采购 B 所采购的设备能满足设计文件所确定的各项技术要求

57 56 全国监理工程师执业资格考试辅导资料 ( 下 ) C 供货厂商能提供符合要求的技术文件 D 所采购的设备价格合理 技术相对先进 E 交货及时, 维修保养能得到充分保障 59 监理工程师对设备采购方案审查的重点内容有 ( ) A 设备采购的基本原则 B 依据的图纸 规范和质量标准 C 市场供应情况 D 保证设备质量的具体措施 E 检查和验收程序 60 设备招标采购一般用于 ( ) 的订货 A 大型 复杂 关键设备 B 成套设备 C 电气设备 D 暖卫设备 E 生产线设备 61 设备检查的方法一般有 ( ) A 设备开箱检查 B 设备专业检查 C 设备完好检查 D 设备功能检查 E 单机无负荷试车或联动试车 62 设备开箱检查, 应按 ( ) 检查并做好记录 A 箱号 箱数以及包装情况 B 设备的名称 型号和规格 C 设备的技术文件 资料及专用工具 D 设备有无缺损件 表面有无损坏和锈蚀等 E 设备性能 参数等 63 设备安装过程的质量控制包括 ( ) 等不同工序的质量控制 A 设备基础检验 B 设备就位 C 设备调平找正 D 设备的复查和二次灌浆 E 设备安装工序 64 设备试运行一般可分为准备工作 ( ) 几个阶段来进行 A 单机试车 B 联动试车 C 投料试车 D 试生产 E 正式生产 65 设备安装前, 设备安装单位要提交设备检查验收方案, 方案的内容应包括 ( ) A 验收方法 B 检查验收记录 C 质量标准 D 检查验收用计量仪器 设备 E 检查验收依据 66 设备试运转时, 应参加的单位有 ( ) A 建设单位 B 设计单位 C 安装单位 D 监理单位 E 质量监督站 67 建筑工程施工质量应符合 ( ) 的规定

58 第二部分 模拟试题 57 A 建安工程质量检验评定标准 B 建筑工程施工质量验收统一标准 C 相关专业验收规范 D 建设工程质量管理条例 E 建设工程项目管理规范 68 建筑工程施工质量验收层次划分的目的是实施对工程施工质量的 ( ), 确 保工程施工质量达到工程决策阶段所确定的质量目标和水平 A 过程控制 B 终端把关 C 完善手段 D 强化验收 E 验评分离 69 分部工程的划分应按 ( ) 确定 A 专业性质 B 主要工种 C 建筑材料 D 设备类别 E 建筑部位 70 分项工程应按 ( ) 等进行划分 A 主要工种 B 材料 C 施工工艺 D 设备类别 E 施工顺序 71 当分部工程较大或较复杂时, 可按 ( ) 等划分为若干子分部工程 A 施工程序 B 主要工种 C 专业系统及类别 D 施工工艺 E 设备类别 72 检验批的质量验收包括了 ( ) 的内容 A 质量资料检查 B 主控项目的检验 C 一般项目的检验 D 保证项目的检验 E 允许偏差项目的检验 73 检验批的合格质量主要取决于 ( ) 的检验结果 A 保证项目 B 主控项目 C 一般项目 D 基本项目 E 允许偏差项目 74 分项工程质量验收合格的规定是 ( ) A 所含的检验批均应符合合格的质量规定 B 质量验收记录应完整 C 质量控制资料应完整 D 观感质量应符合要求 E 主要功能项目应符合相关规定 75 单位工程质量验收合格的条件, 除构成单位工程的各分部工程质量合格外, 还 应 ( ) A 质量控制资料应完整 B 所含分部工程有关安全和功能的检验资料应完整 C 主要功能项目的抽检结果应符合相关专业质量验收规范的规定

59 58 全国监理工程师执业资格考试辅导资料 ( 下 ) D 观感质量验收应符合要求 E 质量检查记录齐全 76 分部工程应由总监组织施工单位项目负责人和技术质量负责人等进行验收, 与地基基础 主体结构分部工程相关的 ( ) 也应参加相关分部工程验收 A 勘察设计单位项目负责人 B 质量监督机构负责人 C 施工单位技术 质量部门负责人 D 业主代表 E 专业工程师 77 建设工程竣工验收应具备的条件有 ( ) A 完成建设工程设计和合同约定的各项内容 B 有完整的技术档案和施工管理资料 C 由施工单位签署的工程保修书 D 有勘察 设计 施工 工程监理等单位分别签署的质量合格文件 E 有质量监督机构的审核意见 78 建筑安装工程可以按 ( ) 划分为 1 个检验批 A 设计系统 B 楼层 C 工种 D 材料 E 组别 79 分项工程质量验收记录应有 ( ) 签字 A 施工班组长 B 监理工程师 C 项目经理 D 项目专业质检员 E 项目专业技术负责人 80 建筑工程的检验批应按 ( ) 等进行划分 A 施工工序 B 设备类别 C 楼层 D 施工段 E 变形缝 81 分部工程质量验收中, 观感质量验收评价的结论有 ( ) A 优 B 好 C 合格 D 一般 E 差 82 单位工程竣工验收时, 参加验收的各方人员共同进行观感质量的检查, 最后是否通过验收由 ( ) 确定 A 质量监督站 B 建设单位 C 勘察设计单位 D 监理单位 E 施工单位 83 工程质量问题 事故发生的原因主要有 ( ) A 违背建设程序和违反法规行为 B 地质勘察失真和设计差错 C 施工管理不到位 D 使用不合格的原材料 制品和设备 E 建设监理不力 84 质量问题处理报告的主要内容包括 ( )

60 第二部分 模拟试题 59 A 调查情况与原因分析结果 B 处理的依据和处理方案 C 与质量问题相关的工程情况 D 实施处理中的有关原始数据 验收记录资料 E 对处理结果的检查 鉴定结论和处理结论 85 工程质量事故具有 ( ) 的特点 A 复杂性 B 严重性 C 可变性 D 多发性 E 经济性 86 工程质量事故通常按造成损失的严重程度可分为 ( ) 质量事故 A 一般 B 中等 C 严重 D 重大 E 特别重大 87 工程质量事故处理的依据主要有 ( ) A 质量事故的实况资料 B 有关合同资料 C 质量事故分类 D 有关技术文件和档案 E 相关建设法规 88 工程质量事故调查报告主要内容有 ( ) A 质量事故发生的时间 地点 B 质量事故状况的描述 C 质量事故发展变化的情况 D 质量事故的处理意见 E 质量事故的观察记录 施工现场状态的照片或录像 89 工程质量事故处理方案类型可分为 ( ) A 修补处理 B 返工处理 C 限制使用 D 观察研究 E 不做处理 90 发生工程质量事故, 通常不用专门处理的情况有 ( ) A 不影响结构安全和正常使用 B 经后续工序可以弥补 C 经法定单位鉴定合格 D 经返修或加固补强的分项 分部工程 E 经原设计单位核算仍能满足结构安全和使用功能 91 工程质量事故处理验收结论通常有 ( ) A 事故已排除, 可继续施工 B 隐患已消除, 结构安全有保证 C 经修补处理后, 完全能满足使用要求 D 对耐久性的结论 E 对维修性的结论 92 描述数据集中趋势的特征值有 ( ) A 算术平均数 B 中位数 C 极差 D 标准偏差 E 变异系数

61 60 全国监理工程师执业资格考试辅导资料 ( 下 ) 93 描述数据离散趋势的特征值有 ( ) A 极差 B 算术平均数 C 标准偏差 D 中位数 E 变异系数 94 排列图法主要应用有 ( ) A 按不合格点的内容分类, 可分析出造成质量问题的薄弱环节 B 按生产班组或单位分类, 可分析比较各单位的技术 质量管理水平 C 成本费用分析 D 安全问题分析 E 质量波动原因分析 95 绘制和使用因果分析图时应注意的问题是 ( ) A 集思广益 B 明确质量问题 C 制定对策 D ABC 分类 E 过程分析 96 直方图法可用来 ( ) A 分析判断质量分布状态 B 估算生产过程总体不合格率 C 评价过程能力 D 分析生产过程是否稳定 E 控制生产过程质量状态 97 分析判断生产过程是否正常, 可采用 ( ) A 因果分析图法 B 直方图法 C 排列图法 D 控制图法 E 相关图法 98 控制图的用途是 ( ) A 过程分析 B 过程控制 C 寻找影响质量的主次因素 D 分析判断质量分布状态 E 评价过程能力 99 质量控制的静态分析法有 ( ) A 分层法 B 排列图法 C 因果分析图法 D 直方图法 E 控制图法 100 生产过程中如出现产品质量 ( ) 情况, 说明生产过程有异常因素影响 A 分布中心与质量标准中重合, 分布散差在控制界限内 B 分布散差没变, 分布中心发生偏移 C 分布中心无偏移, 分布散差变大 D 分布中心和散差都发生较大变化 E 分布中心向左偏移, 分布散差变大 101 当控制图同时满足 ( ), 我们认为生产过程基本处于稳定状态 A 点子几乎全部落在控制界限内 B 控制界限内的点子排列没有缺陷

62 第二部分 模拟试题 61 C 点子排列出现 链 D 点子排列出现 多次同侧 E 点子排列出现 趋势或倾向 102 点子几乎全部落在控制界限内, 是指 ( ) A 连续 25 点以上处于控制界限内 B 连续 30 点仅有 1 点超出控制界限 C 连续 35 点仅有 1 点超出控制界限 D 连续 80 点不多于 2 点超出控制界限 E 连续 100 点不多于 2 点超出控制界限 103 控制图上点子排列有缺陷是指出现 ( ) A 链 B 多次同侧 C 趋势或倾向 D 周期性变动 E 随机排列 104 GB/T 族核心标准的构成有 ( ) A GB/T 质量管理体系 基础和术语 B GB/T 质量管理体系 要求 C GB/T 质量管理体系 业绩改进指南 D ISO 质量管理体系审核指南 E ISO 质量和环境审核指南 105 GB/T 族标准质量管理原则主要有 ( ) A 以顾客为关注焦点 B 领导作用和全员参与 C 过程方法和管理系统方法 D 持续改进 E 统计技术的应用 106 质量管理体系的理论说明是整个质量管理体系基础的总纲, 它说明了 ( ) A 质量管理体系的目的就是帮助组织增进顾客满意 B 顾客对组织的重要性 C 顾客对组织持续改进的影响 D 质量管理体系的要求 E 质量管理体系的重要作用 107 质量管理体系中使用的文件主要有 ( ) A 施工组织设计 B 质量手册 C 质量计划 D 规范 指南 E 程序 记录 108 持续改进工作包括 ( ) A 确定 测量 分析现状及建立改进目标 B 寻找可能的解决办法, 评价 实施这些办法 C 确定防止不合格并消除产生原因的措施 D 测量 验证和分析实施结果 E 将更改纳入文件

63 62 全国监理工程师执业资格考试辅导资料 ( 下 ) 109 质量管理体系认证的审核人员要具有 ( ) A 科学性 B 公平性 C 独立性 D 公正性 E 公开性 110 认证机构对申请单位的质量管理体系审核的基本环节是 ( ) A 认证申请审查 B 认证申请批准 C 文件审核 D 现场审核 E 提出审核报告 111 设备监造质量控制的主要工作包括 ( ) A 帮助企业完善质量管理体系 B 监督设备制造单位的工作 C 协调设备制造单位的工作 D 对完成产品的复检性检验 E 产品的检查验收 112 设备监造时, 常用设备的质量监控方式有 ( ) A 驻厂监造 B 定期检查 C 平行检查 D 不定期检查 E 巡回监控

64 第二部分模拟试题 63 建设工程投资控制 模拟试题 一 单项选择题 ( 每题的备选项中, 只有 1 个最符合题意 ) 1 生产性建设工程总投资包括 ( ) 和铺底流动资金两部分 A 设备工器具投资 B 建筑安装工程投资 C 流动资金 D 建设投资 2 计算建设工程投资时, 按 ( ) 顺序计算, 并逐层汇总 A 分项 分部 单位 单项工程 B 土建 安装设备工程 C 分部 分项 单项 单位工程 D 设备 土建 安装工程 3 建设工程投资控制最主要的阶段是 ( ) A 施工阶段 B 招标阶段 C 竣工验收阶段 D 设计阶段 4 建设工程动态投资部分, 是指在建设期内, 因建设期利息 建设工程需缴纳的 ( ) 和国家新批准的税费 汇率 利率变动以及建设期价格变动引起的建设投资增 加额 A 基本预备费 B 涨价预备费 C 固定资产投资方向调节税 D 建筑安装工程费用 5 建设工程投资控制的原理是 ( ) A 静态控制 B 动态控制 C 循环控制 D 比较控制 6 建设工程施工图设计阶段的投资控制目标是 ( ) A 设计概算 B 施工图预算 C 建安工程承包合同价 D 投资估算 7 工程设计变更由 ( ) 审查批准 A 业主 B 监理工程师 C 原设计单位 D 造价工程师 8 建筑安装工程费, 设备工器具购置费, 工程建设其他费和基本预备费组 成 ( ) A 动态投资 B 静态投资 C 建设投资 D 工程总投资 9 动态投资部分, 是指在建设期内, 因建设期利息 建设工程需缴纳的固定资产 投资方向调节税和国家新批准的税费 汇率 利率变动以及建设期价格变动引起的建设 投资 ( ) A 施工预留费 B 生产准备费 C 增加额 D 管理费