GB
|
|
|
- 船菊 姚
- 5 years ago
- Views:
Transcription
1 中华人民共和国国家标准 建设工程监理规范 建标 发布 实施 国家质量技术监督局中华人民共和国建设部 联合发布
2 中华人民共和国国家标准 建设工程监理规范 主编部门 中华人民共和国建设部 批准部门 中华人民共和国建设部 施行日期 年 月 日 北 京
3 关于发布国家标准 建设工程 监理规范 建标 的通知 号 根据我部 关于印发一九九九年工程建设国家标准制订 修 订计划的通知 建标 号 的要求 由我部会同有关 部门共同制订的 建设工程监理规范 经有关部门会审 批准 为国家标准 编号为 自 年 月 日起施 行 本规范由我部负责管理 中国建设监理协会负责具体解释工 作 建设部标准定额研究所组织中国建筑工业出版社出版发行 中华人民共和国建设部年月日
4 前 言 本规范是根据中华人民共和国建设部建标 号文 关于印发一九九九年工程建设国家标准制订 修订计划的通知 的要求编制的我国自 年开始 在建设领域实行了建设工程监理制度 这是工程建设领域管理体制的重大改革 所谓建设工程监理 是 指具有相应资质的监理单位受工程项目建设单位的委托 依据国 家有关工程建设的法律 法规 经建设主管部门批准的工程项目 建设文件 建设工程委托监理合同及其他建设工程合同 对工程 建设实施的专业化监督管理 实行建设工程监理制 目的在于提 高工程建设的投资效益和社会效益 这项制度已经纳入 中华人 民共和国建筑法 的规定范畴 由于建设工程监理制度适应了我国发展社会主义市场经济的 要求 满足了市场经济的客观需要 因此 十余年来 这项制度 在全国范围内健康 迅速地发展起来 形成了一支素质较高 规 模较大的监理队伍 全国各省 市 自治区和国务院各部门都已 全面开展了监理工作 全国大多数大中型工程项目可行性研究 包括举世瞩目的巨型工程 三峡工程都实施了建设工程监理 并取得了显著成效 在工程建设中发挥着越来越重要 明显的作 用 受到了社会的广泛关注和普遍认可 建设工程监理工作的主要内容包括 协助建设单位进行工程 项目可行性研究 优选设计方案 设计单位和施工单位 审查设 计文件 控制工程质量 造价和工期 监督 管理建设工程合同 的履行 以及协调建设单位与工程建设有关各方的工作关系等 由于建设工程监理工作具有技术管理 经济管理 合同管
5 理 组织管理和工作协调等多项业务职能 因此对其工作内容 方式 方法 范围和深度均有特殊要求 鉴于目前监理工作在建 设工程投资决策阶段和设计阶段尚未形成系统 成熟的经验 需 要通过实践进一步研究探索 因此 本规范暂时未涉及工程项目 前期可行性研究和设计阶段的监理工作 本规范共分 章 包括总则 术语 项目监理机构及其设 施 监理规划及监理实施细则 施工阶段的监理工作 施工合同 管理的其他工作 施工阶段监理资料的管理 设备采购监理与设 备监造等内容 经授权负责本规范具体解释的单位是 中国建设监理协会 地址 北京市海淀区三里河路九号 邮编 希望各单位在使用中注意积累经验 并将 建议和意见寄给中国建设监理协会 以供今后修订时参考 本规范主编单位 参编单位和主要起草人 主编单位 中国建设监理协会 参编单位 铁道部科学研究院监理公司 北京帕克国际工程咨询有限公司 南京工苑建设监理公司 同济大学工程建设监理公司 重庆建筑大学 上海市建筑科学研究院 上海华设工程咨询监理公司 江苏华宁交通工程咨询监理公司 广东重工业设计院监理公司 国务院三峡移民局 主要起草人 田世字 何健安 雷艺君 刘建亮 胡耀辉 杨效中 杨卫东 任 宏 周力成 程超然 沈文德 朱本祥 林之毅
6 目 次 总则术语项目监理机构及其设施项目监理机构监理人员的职责监理设施监理规划及监理实施细则监理规划监理实施细则施工阶段的监理工作制定监理工作程序的一般规定施工准备阶段的监理工作工地例会工程质量控制工作工程造价控制工作工程进度控制工作竣工验收工程质量保修期的监理工作施工合同管理的其他工作工程暂停及复工工程变更的管理费用索赔的处理工程延期及工程延误的处理合同争议的调解
7 合同的解除施工阶段监理资料的管理监理资料监理月报监理工作总结监理资料的管理设备采购监理与设备监造设备采购监理设备监造设备采购监理与设备监造的监理资料附录施工阶段监理工作的基本表式规范用词用语说明
8 总 则 为了提高建设工程监理水平 规范建设工程监理行为 编制本规范本规范适用于新建 扩建 改建建设工程施工 设备采 购和制造的监理工作 实施建设工程监理前 监理单位必须与建设单位签订书 面建设工程委托监理合同 合同中应包括监理单位对建设工程质 量 造价 进度进行全面控制和管理的条款 建设单位与承包单位之间与建设工程合同有关的联系活动应 通过监理单位进行 建设工程监理应实行总监理工程师负责制 监理单位应公正 独立 自主地开展监理工作 维护建 设单位和承包单位的合法权益 建设工程监理除应符合本规范外 还应符合国家现行的 有关强制性标准 规范的规定
9 术 语 项目监理机构 监理单位派驻工程项目负责履行委托监理合同的 组织机构 监理工程师 取得国家监理工程师执业资格证书并经注册的监理 人员总监理工程师 由监理单位法定代表人书面授权 全面负责委托 监理合同的履行 主持项目监理机构工作的监理工程师 总监理工程师代表 经监理单位法定代表人同意 由总监理工程 师书面授权 代表总监理工程师行使其部分职责和权力的项目监 理机构中的监理工程师 专业监理工程师 根据项目监理岗位职责分工和总监理工程师的 指令 负责实施某一专业或某一方面的监理工作 具有相应监理 文件签发权的监理工程师 监理员 经过监理业务培训 具有同类工程相关专业知识 从事 具体监理工作的监理人员 监理规划 在总监理工程师的主持下编制 经监理单位技术负责 人批准 用来指导项目监理机构全面开展监理工作的指导性文 件监理实施细则 根据监理规划 由专业监理工程师编写 并经总 监理工程师批准 针对工程项目中某一专业或某一方面监理工作 的操作性文件 工地例会 由项目监理机构主持的 在工程实施过程中针对工程 质量 造价 进啡 合同管理等事宜定期召开的 由有关单位参 加的会议工程变更 在工程项目实施过程中 按照合同约定的程序对部分
10 或全部工程在材料工艺功能构造尺寸技术指标工程数量及施工方法等方面做出的改变工程计量根据设计文件及承包合同中关于工程量计算的规定项目监理机构对承包单位申报的已完成工程的工程量进行的核验见证由监理人员现场监督某工序全过程完成情况的活动旁站在关键部位或关键工序施工过程中由监理人员在现场进行的监督活动巡视监理人员对正在施工的部位或工序在现场进行的定期或不定期的监督活动平行检验项目监理机构利用一定的检查或检测手段在承包单位自检的基础上按照一定的比例独立进行检查或检测的活动设备监造监理单位依据委托监理合同和设备订货合同对设备制造过程进行的监督活动费用索赔根据承包合同的约定合同一方因另一方原因造成本方经济损失通过监理工程师向对方索取费用的活动临时延期批准当发生非承包单位原因造成的持续性影响工期的事件总监理工程师所作出暂时延长合同工期的批准延期批准当发生非承包单位原因造成的持续性影响工期事件总监理工程师所作出的最终延长合同工期的批准
11 项目监理机构及其设施 项目监理机构监理单位履行施工阶段的委托监理合同时必须在施工现场建立项目监理机构项目监理机构在完成委托监理合同约定的监理工作后可撤离施工现场项目监理机构的组织形式和规模应根据委托监理合同规定的服务内容服务期限工程类别规模技术复杂程度工程环境等因素确定监理人员应包括总监理工程师专业监理工程师和监理员必要时可配备总监理工程师代表总监理工程师应由具有三年以上同类工程监理工作经验的人员担任总监理工程师代表应由具有二年以上同类工程监理工作经验的人员担任专业监理工程师应由具有一年以上同类工程监理工作经验的人员担任项目监理机构的监理人员应专业配套数量满足工程项目监理工作的需要监理单位应于委托监理合同签订后十天内将项目监理机构的组织形式人员构成及对总监理工程师的任命书面通知建设单位当总监理工程师需要调整时监理单位应征得建设单位同意并书面通知建设单位当专业监理工程师需要调整时总监理工程师应书面通知建设单位和承包单位监理人员的职责一名总监理工程师只宜担任一项委托监理合同的项目总
12 监理工程师工作 当需要同时担任多项委托监理合同的项目总监 理工程师工作时 须经建设单位同意 且最多不得超过三项 总监理工程师应履行以下职责 确定项目监理机构人员的分工和岗位职责 主持编写项目监理规划 审批项目监理实施细则 并负 责管理项目监理机构的日常工作 审查分包单位的资质 并提出审查意见 检查和监督监理人员的工作 根据工程项目的进展情况 可进行人员调配 对不称职的人员应调换其工作 主持监理工作会议 签发项目监理机构的文件和指令 审定承包单位提交的开工报告 施工组织设计 技术方 案 进度计划 审核签署承包单位的申请 支付证书和竣工结算 审查和处理工程变更 主持或参与工程质量事故的调查 调解建设单位与承包单位的合同争议 处理索赔 审批 工程延期 组织编写并签发监理月报 监理工作阶段报告 专题报 告和项目监理工作总结 审核签认分部工程和单位工程的质量检验评定资料 审 查承包单位的竣工申请 组织监理人员对待验收的工程项目进行 质量检查 参与工程项目的竣工验收 主持整理工程项目的监理资料 总监理工程师代表应履行以下职责 负责总监理工程师指定或交办的监理工作 按总监理工程师的授权 行使总监理工程师的部分职责 和权力 总监理工程师不得将下列工作委托总监理工程师代表 主持编写项目监理规划 审批项目监理实施细则
13 签发工程开工复工报审表 工程暂停令 工程款支付证 书 工程竣工报验单 工程开工复工报审表应符合附录 表的格式 工程暂停 令应符合附录 表的格式 工程款支付证书应符合附录 表的 格式 工程竣工报验单应符合附录 表的格式 审核签认竣工结算 调解建设单位与承包单位的合同争议 处理索赔 审批 工程延期 根据工程项目的进展情况进行监理人员的调配 调换不 称职的监理人员 专业监理工程师应履行以下职责 负责编制本专业的监理实施细则 负责本专业监理工作的具体实施 组织 指导 检查和监督本专业监理员的工作 当人员 需要调整时 向总监理工程师提出建议 审查承包单位提交的涉及本专业的计划 方案 申请 变更 并向总监理工程师提出报告 负责本专业分项工程验收及隐蔽工程验收 定期向总监理工程师提交本专业监理工作实施情况报告 对重大问题及时向总监理工程师汇报和请示 根据本专业监理工作实施情况做好监理日记 负责本专业监理资料的收集 汇总及整理 参与编写监 理月报 核查进场材料 设备 构配件的原始凭证 检测报告等 质量证明文件及其质量情况 根据实际情况认为有必要时对进场 材料 设备 构配件进行平行检验 合格时予以签认 负责本专业的工程计量工作 审核工程计量的数据和原 始凭证 监理员应履行以下职责
14 在专业监理工程师的指导下开展现场监理工作检查承包单位投入工程项目的人力材料主要设备及其使用运行状况并做好检查记录复核或从施工现场直接获取工程计量的有关数据并签署原始凭证按设计图及有关标准对承包单位的工艺过程或施工工序进行检查和记录对加工制作及工序施工质量检查结果进行记录担任旁站工作发现问题及时指出并向专业监理工程师报告做好监理日记和有关的监理记录监理设施建设单位应提供委托监理合同约定的满足监理工作需要的办公交通通讯生活设施项目监理机构应妥善保管和使用建设单位提供的设施并应在完成监理工作后移交建设单位项目监理机构应根据工程项目类别规模技术复杂程度工程项目所在地的环境条件按委托监理合同的约定配备满足监理工作需要的常规检测设备和工具在大中型项目的监理工作中项目监理机构应实施监理工作的计算机辅助管理
15 监理规划及监理实施细则 监理规划监理规划的编制应针对项目的实际情况明确项目监理机构的工作目标确定具体的监理工作制度程序方法和措施并应具有可操作性监理规划编制的程序与依据应符合下列规定监理规划应在签订委托监理合同及收到设计文件后开始编制完成后必须经监理单位技术负责人审核批准并应在召开第一次工地会议前报送建设单位监理规划应由总监理工程师主持专业监理工程师参加编制编制监理规划应依据建设工程的相关法律法规及项目审批文件与建设工程项目有关的标准设计文件技术资料监理大纲委托监理合同文件以及与建设工程项目相关的合同文件监理规划应包括以下主要内容工程项目概况监理工作范围监理工作内容监理工作目标监理工作依据项目监理机构的组织形式项目监理机构的人员配备计划
16 项目监理机构的人员岗位职责监理工作程序监理工作方法及措施监理工作制度监理设施在监理工作实施过程中如实际情况或条件发生重大变化而需要调整监理规划时应由总监理工程师组织专业监理工程师研究修改按原报审程序经过批准后报建设单位监理实施细则对中型及以上或专业性较强的工程项目项目监理机构应编制监理实施细则监理实施细则应符合监理规划的要求并应结合工程项目的专业特点做到详细具体具有可操作性监理实施细则的编制程序与依据应符合下列规定监理实施细则应在相应工程施工开始前编制完成并必须经总监理工程师批准监理实施细则应由专业监理工程师编制编制监理实施细则的依据已批准的监理规划与专业工程相关的标准设计文件和技术资料施工组织设计监理实施细则应包括下列主要内容专业工程的特点监理工作的流程监理工作的控制要点及目标值监理工作的方法及措施在监理工作实施过程中监理实施细则应根据实际情况进行补充修改和完善
17 施工阶段的监理工作 制定监理工作程序的一般规定制定监理工作总程序应根据专业工程特点并按工作内容分别制定具体的监理工作程序制定监理工作程序应体现事前控制和主动控制的要求制定监理工作程序应结合工程项目的特点注重监理工作的效果监理工作程序中应明确工作内容行为主体考核标准工作时限当涉及到建设单位和承包单位的工作时监理工作程序应符合委托监理合同和施工合同的规定在监理工作实施过程中应根据实际情况的变化对监理工作程序进行调整和完善施工准备阶段的监理工作在设计交底前总监理工程师应组织监理人员熟悉设计文件并对图纸中存在的问题通过建设单位向设计单位提出书面意见和建议项目监理人员应参加由建设单位组织的设计技术交底会总监理工程师应对设计技术交底会议纪要进行签认工程项目开工前总监理工程师应组织专业监理工程师审查承包单位报送的施工组织设计方案报审表提出审查意见并经总监理工程师审核签认后报建设单位施工组织设计方案报审表应符合附录表的格式工程项目开工前总监理工程师应审查承包单位现场项
18 目管理机构的质量管理体系 技术管理体系和质量保证体系 确 能保证工程项目施工质量时予以确认 对质量管理体系 技术管 理体系和质量保证体系应审核以下内容 质量管理 技术管理和质量保证的组织机构 质量管理 技术管理制度 专职管理人员和特种作业人员的资格证 上岗证 分包工程开工前 专业监理工程师应审查承包单位报送 的分包单位资格报审表和分包单位有关资质资料 符合有关规定 后 由总监理工程师予以签认 分包单位资格报审表应符合附录 表的格式 对分包单位资格应审核以下内容 分包单位的营业执照 企业资质等级证书 特殊行业施 工许可证 国外 境外 企业在国内承包工程许可证 分包单位的业绩 拟分包工程的内容和范围 专职管理人员和特种作业人员的资格证 上岗证 专业监理工程师应按以下要求对承包单位报送的测量放 线控制成果及保护措施进行检查 符合要求时 专业监理工程师 对承包单位报送的施工测量成果报验申请表予以签认 检查承包单位专职测量人员的岗位证书及测量设备检定 证书 复核控制桩的校核成果 控制桩的保护措施以及平面控 制网 高程控制网和临时水准点的测量成果 施工测量成果报验申请表应符合附录 表的格式 专业监理工程师应审查承包单位报送的工程开工报审表 及相关资料 具备以下开工条件时 由总监理工程师签发 并报 建设单位 施工许可证已获政府主管部门批准 征地拆迁工作能满足工程进度的需要
19 施工组织设计已获总监理工程师批准 承包单位现场管理人员已到位 机具 施工人员已进场 主要工程材料已落实 进场道路及水 电 通讯等已满足开工要求 工程项目开工前 监理人员应参加由建设单位主持召开 的第一次工地会议 第一次工地会议应包括以下主要内容 建设单位 承包单位和监理单位分别介绍各自驻现场的 组织机构 人员及其分工 建设单位根据委托监理合同宣布对总监理工程师的授权 建设单位介绍工程开工准备情况 承包单位介绍施工准备情况 建设单位和总监理工程师对施工准备情况提出意见和要 求 总监理工程师介绍监理规划的主要内容 研究确定各方在施工过程中参加工地例会的主要人员 召开工地例会周期 地点及主要议题 第一次工地会议纪要应由项目监理机构负责起草 并经 与会各方代表会签 工地例会 在施工过程中 总监理工程师应定期主持召开工地例会 会议纪要应由项目监理机构负责起草 并经与会各方代表会签 工地例会应包括以下主要内容 检查上次例会议定事项的落实情况 分析未完事项原因 检查分析工程项目进度计划完成情况 提出下一阶段进 度目标及其落实措施 检查分析工程项目质量状况 针对存在的质量问题提出 改进措施
20 检查工程量核定及工程款支付情况 解决需要协调的有关事项 其他有关事宜 总监理工程师或专业监理工程师应根据需要及时组织专题会议解决施工过程中的各种专项问题 工程质量控制工作 在施工过程中当承包单位对已批准的施工组织设计进行调整补充或变动时应经专业监理工程师审查并应由总监理工程师签认专业监理工程师应要求承包单位报送重点部位关键工序的施工工艺和确保工程质量的措施审核同意后予以签认当承包单位采用新材料新工艺新技术新设备时专业监理工程师应要求承包单位报送相应的施工工艺措施和证明材料组织专题论证经审定后予以签认项目监理机构应对承包单位在施工过程中报送的施工测量放线成果进行复验和确认专业监理工程师应从以下五个方面对承包单位的试验室进行考核试验室的资质等级及其试验范围法定计量部门对试验设备出具的计量检定证明试验室的管理制度试验人员的资格证书本工程的试验项目及其要求专业监理工程师应对承包单位报送的拟进场工程材料构配件和设备的工程材料构配件设备报审表及其质量证明资料进行审核并对进场的实物按照委托监理合同约定或有关工程质量管理文件规定的比例采用平行检验或见证取样方式进行抽检对未经监理人员验收或验收不合格的工程材料构配件设备监理人员应拒绝签认并应签发监理工程师通知单书面通
21 知承包单位限期将不合格的工程材料 构配件 设备撤出现场 工程材料构配件设备报审表应符合附录表的格式监理工程师通知单应符合附录表的格式项目监理机构应定期检查承包单位的直接影响工程质量的计量设备的技术状况总监理工程师应安排监理人员对施工过程进行巡视和检查对隐蔽工程的隐蔽过程下道工序施工完成后难以检查的重点部位专业监理工程师应安排监理员进行旁站专业监理工程师应根据承包单位报送的隐蔽工程报验申请表和自检结果进行现场检查符合要求予以签认对未经监理人员验收或验收不合格的工序监理人员应拒绝签认并要求承包单位严禁进行下一道工序的施工隐蔽工程报验申请表应符合附录表的格式专业监理工程师应对承包单位报送的分项工程质量验评资料进行审核符合要求后予以签认总监理工程师应组织监理人员对承包单位报送的分部工程和单位工程质量验评资料进行审核和现场检查符合要求后予以签认对施工过程中出现的质量缺陷专业监理工程师应及时下达监理工程师通知要求承包单位整改并检查整改结果监理人员发现施工存在重大质量隐患可能造成质量事故或已经造成质量事故时应通过总监理工程师及时下达工程暂停令要求承包单位停工整改整改完毕并经监理人员复查符合规定要求后总监理工程师应及时签署工程复工报审表总监理工程师下达工程暂停令和签署工程复工报审表宜事先向建设单位报告对需要返工处理或加固补强的质量事故总监理工程师应责令承包单位报送质量事故调查报告和经设计单位等相关单位认可的处理方案项目监理机构应对质量事故的处理过程和处理结果进行跟踪检查和验收总监理工程师应及时向建设单位及本监理单位提交有关质量
22 事故的书面报告并应将完整的质量事故处理记录整理归档 工程造价控制工作 项目监理机构应按下列程序进行工程计量和工程款支付 工作 承包单位统计经专业监理工程师质量验收合格的工程量 按施工合同的约定填报工程量清单和工程款支付申请表 工程款支付申请表应符合附录 表的格式 专业监理工程师进行现场计量 按施工合同的约定审核 工程量清单和工程款支付申请表 并报总监理工程师审定 总监理工程师签署工程款支付证书 并报建设单位 项目监理机构应按下列程序进行竣工结算 承包单位按施工合同规定填报竣工结算报表 专业监理工程师审核承包单位报送的竣工结算报表 总监理工程师审定竣工结算报表 与建设单位 承包单 位协商一致后 签发竣工结算文件和最终的工程款支付证书报建 设单位 项目监理机构应依据施工合同有关条款 施工图 对工 程项目造价目标进行风险分析 并应制定防范性对策 总监理工程师应从造价 项目的功能要求 质量和工期 等方面审查工程变更的方案 并宜在工程变更实施前与建设单 位 承包单位协商确定工程变更的价款 项目监理机构应按施工合同约定的工程量计算规则和支 付条款进行工程量计量和工程款支付 专业监理工程师应及时建立月完成工程量和工作量统计 表 对实际完成量与计划完成量进行比较 分析 制定调整措 施 并应在监理月报中向建设单位报告 专业监理工程师应及时收集 整理有关的施工和监理资 料 为处理费用索赔提供证据 项目监理机构应及时按施工合同的有关规定进行竣工结
23 算并应对竣工结算的价款总额与建设单位和承包单位进行协商当无法协商一致时应按本规范第节的规定进行处理未经监理人员质量验收合格的工程量或不符合施工合同规定的工程量监理人员应拒绝计量和该部分的工程款支付申请 工程进度控制工作 项目监理机构应按下列程序进行工程进度控制总监理工程师审批承包单位报送的施工总进度计划总监理工程师审批承包单位编制的年季月度施工进度计划专业监理工程师对进度计划实施情况检查分析当实际进度符合计划进度时应要求承包单位编制下一期进度计划当实际进度滞后于计划进度时专业监理工程师应书面通知承包单位采取纠偏措施并监督实施专业监理工程师应依据施工合同有关条款施工图及经过批准的施工组织设计制定进度控制方案对进度目标进行风险分析制定防范性对策经总监理工程师审定后报送建设单位专业监理工程师应检查进度计划的实施并记录实际进度及其相关情况当发现实际进度滞后于计划进度时应签发监理工程师通知单指令承包单位采取调整措施当实际进度严重滞后于计划进度时应及时报总监理工程师由总监理工程师与建设单位商定采取进一步措施总监理工程师应在监理月报中向建设单位报告工程进度和所采取进度控制措施的执行情况并提出合理预防由建设单位原因导致的工程延期及其相关费用索赔的建议 竣工验收 总监理工程师应组织专业监理工程师依据有关法律法规工程建设强制性标准设计文件及施工合同对承包单位
24 报送的竣工资料进行审查 并对工程质量进行竣工预验收 对存 在的问题 应及时要求承包单位整改 整改完毕由总监理工程师 签署工程竣工报验单 并应在此基础上提出工程质量评估报告 工程质量评估报告应经总监理工程师和监理单位技术负责人审核 签字 项目监理机构应参加由建设单位组织的竣工验收 并提 供相关监理资料 对验收中提出的整改问题 项目监理机构应要 求承包单位进行整改 工程质量符合要求 由总监理工程师会同 参加验收的各方签署竣工验收报告 工程质量保修期的监理工作 监理单位应依据委托监理合同约定的工程质量保修期监 理工作的时间 范围和内容开展工作 承担质量保修期监理工作时 监理单位应安排监理人员 对建设单位提出的工程质量缺陷进行检查和记录 对承包单位进 行修复的工程质量进行验收 合格后予以签认 监理人员应对工程质量缺陷原因进行调查分析并确定责 任归属 对非承包单位原因造成的工程质量缺陷 监理人员应核 实修复工程的费用和签署工程款支付证书 并报建设单位
25 施工合同管理的其他工作 工程暂停及复工总监理工程师在签发工程暂停令时应根据暂停工程的影响范围和影响程度按照施工合同和委托监理合同的约定签发在发生下列情况之一时总监理工程师可签发工程暂停令建设单位要求暂停施工且工程需要暂停施工为了保证工程质量而需要进行停工处理施工出现了安全隐患总监理工程师认为有必要停工以消除隐患发生了必须暂时停止施工的紧急事件承包单位未经许可擅自施工或拒绝项目监理机构管理总监理工程师在签发工程暂停令时应根据停工原因的影响范围和影响程度确定工程项目停工范围由于非承包单位且非条中款原因时总监理工程师在签发工程暂停令之前应就有关工期和费用等事宜与承包单位进行协商由于建设单位原因或其他非承包单位原因导致工程暂停时项目监理机构应如实记录所发生的实际情况总监理工程师应在施工暂停原因消失具备复工条件时及时签署工程复工报审表指令承包单位继续施工由于承包单位原因导致工程暂停在具备恢复施工条件时项目监理机构应审查承包单位报送的复工申请及有关材料
26 同意后由总监理工程师签署工程复工报审表指令承包单位继续施工总监理工程师在签发工程暂停令到签发工程复工报审表之间的时间内宜会同有关各方按照施工合同的约定处理因工程暂停引起的与工期费用等有关的问题工程变更的管理项目监理机构应按下列程序处理工程变更设计单位对原设计存在的缺陷提出的工程变更应编制设计变更文件建设单位或承包单位提出的工程变更应提交总监理工程师由总监理工程师组织专业监理工程师审查审查同意后应由建设单位转交原设计单位编制设计变更文件当工程变更涉及安全环保等内容时应按规定经有关部门审定项目监理机构应了解实际情况和收集与工程变更有关的资料总监理工程师必须根据实际情况设计变更文件和其他有关资料按照施工合同的有关条款在指定专业监理工程师完成下列工作后对工程变更的费用和工期作出评估确定工程变更项目与原工程项目之间的类似程度和难易程度确定工程变更项目的工程量确定工程变更的单价或总价总监理工程师应就工程变更费用及工期的评估情况与承包单位和建设单位进行协调总监理工程师签发工程变更单工程变更单应符合附录表的格式并应包括工程变更要求工程变更说明工程变更费用和工期必要的附件等内容有设计变更文件的工程变更应附设计变更文件项目监理机构应根据工程变更单监督承包单位实施
27 项目监理机构处理工程变更应符合下列要求项目监理机构在工程变更的质量费用和工期方面取得建设单位授权后应按施工合同规定与承包单位进行协商经协商达成一致后总监理工程师应将协商结果向建设单位通报并由建设单位与承包单位在变更文件上签字在项目监理机构未能就工程变更的质量费用和工期方面取得建设单位授权时总监理工程师应协助建设单位和承包单位进行协商并达成一致在建设单位和承包单位未能就工程变更的费用等方面达成协议时项目监理机构应提出一个暂定的价格作为临时支付工程进度款的依据该项工程款最终结算时应以建设单位和承包单位达成的协议为依据在总监理工程师签发工程变更单之前承包单位不得实施工程变更未经总监理工程师审查同意而实施的工程变更项目监理机构不得予以计量费用索赔的处理项目监理机构处理费用索赔应依据下列内容国家有关的法律法规和工程项目所在地的地方法规本工程的施工合同文件国家部门和地方有关的标准规范和定额施工合同履行过程中与索赔事件有关的凭证当承包单位提出费用索赔的理由同时满足以下条件时项目监理机构应予以受理索赔事件造成了承包单位直接经济损失索赔事件是由于非承包单位的责任发生的承包单位已按照施工合同规定的期限和程序提出费用索赔申请表并附有索赔凭证材料
28 费用索赔申请表应符合附录 表的格式 承包单位向建设单位提出费用索赔 项目监理机构应按 下列程序处理 承包单位在施工合同规定的期限内向项目监理机构提交 对建设单位的费用索赔意向通知书 总监理工程师指定专业监理工程师收集与索赔有关的资 料 承包单位在承包合同规定的期限内向项目监理机构提交 对建设单位的费用索赔申请表 总监理工程师初步审查费用索赔申请表 符合本规范第 条所规定的条件时予以受理 总监理工程师进行费用索赔审查 并在初步确定一个额 度后 与承包单位和建设单位进行协商 总监理工程师应在施工合同规定的期限内签署费用索赔 审批表 或在施工合同规定的期限内发出要求承包单位提交有关 索赔报告的进一步详细资料的通知 待收到承包单位提交的详细 资料后 按本条的第 款的程序进行 费用索赔审批表应符合附录 表的格式 当承包单位的费用索赔要求与工程延期要求相关联时 总监理工程师在作出费用索赔的批准决定时 应与工程延期的批 准联系起来 综合作出费用索赔和工程延期的决定 由于承包单位的原因造成建设单位的额外损失 建设单 位向承包单位提出费用索赔时 总监理工程师在审查索赔报告 后 应公正地与建设单位和承包单位进行协商 并及时作出答 复 工程延期及工程延误的处理 当承包单位提出工程延期要求符合施工合同文件的规定 条件时 项目监理机构应予以受理
29 当影响工期事件具有持续性时 项目监理机构可在收到 承包单位提交的阶段性工程延期申请表并经过审查后 先由总监 理工程师签署工程临时延期审批表并通报建设单位 当承包单位 提交最终的工程延期申请表后 项目监理机构应复查工程延期及 临时延期情况 并由总监理工程师签署工程最终延期审批表 工程延期申请表应符合附录 表的格式 工程临时延期审 批表应符合附录 表的格式 工程最终延期审批表应符合附录 表的格式 项目监理机构在作出临时工程延期批准或最终的工程延 期批准之前 均应与建设单位和承包单位进行协商 项目监理机构在审查工程延期时 应依下列情况确定批 准工程延期的时间 施工合同中有关工程延期的约定 工期拖延和影响工期事件的事实和程度 影响工期事件对工期影响的量化程度 工程延期造成承包单位提出费用索赔时 项目监理机构 应按本规范第 节的规定处理 当承包单位未能按照施工合同要求的工期竣工交付造成 工期延误时 项目监理机构应按施工合同规定从承包单位应得款 项中扣除误期损害赔偿费 合同争议的调解 项目监理机构接到合同争议的调解要求后应进行以下工 作 及时了解合同争议的全部情况 包括进行调查和取证 及时与合同争议的双方进行磋商 在项目监理机构提出调解方案后 由总监理工程师进行 争议调解 当调解未能达成一致时 总监理工程师应在施工合同规
30 定的期限内提出处理该合同争议的意见 在争议调解过程中 除已达到了施工合同规定的暂停履 行合同的条件之外 项目监理机构应要求施工合同的双方继续履 行施工合同 在总监理工程师签发合同争议处理意见后 建设单位或 承包单位在施工合同规定的期限内未对合同争议处理决定提出异 议 在符合施工合同的前提下 此意见应成为最后的决定 双方 必须执行 在合同争议的仲裁或诉讼过程中 项目监理机构接到仲 裁机关或法院要求提供有关证据的通知后 应公正地向仲裁机关 或法院提供与争议有关的证据 合同的解除 施工合同的解除必须符合法律程序 当建设单位违约导致施工合同最终解除时 项目监理机 构应就承包单位按施工合同规定应得到的款项与建设单位和承包 单位进行协商 并应按施工合同的规定从下列应得的款项中确定 承包单位应得到的全部款项 并书面通知建设单位和承包单位 承包单位已完成的工程量表中所列的各项工作所应得的 款项 按批准的采购计划订购工程材料 设备 构配件的款项 承包单位撤离施工设备至原基地或其他目的地的合理费 用 承包单位所有人员的合理遣返费用 合理的利润补偿 施工合同规定的建设单位应支付的违约金 由于承包单位违约导致施工合同终止后 项目监理机构 应按下列程序清理承包单位的应得款项 或偿还建设单位的相关 款项 并书面通知建设单位和承包单位
31 施工合同终止时清理承包单位已按施工合同规定实际完成的工作所应得的款项和已经得到支付的款项施工现场余留的材料设备及临时工程的价值对已完工程进行检查和验收移交工程资料该部分工程的清理质量缺陷修复等所需的费用施工合同规定的承包单位应支付的违约金总监理工程师按照施工合同的规定在与建设单位和承包单位协商后书面提交承包单位应得款项或偿还建设单位款项的证明由于不可抗力或非建设单位承包单位原因导致施工合同终止时项目监理机构应按施工合同规定处理合同解除后的有关事宜
32 施工阶段监理资料的管理 监理资料施工阶段的监理资料应包括下列内容施工合同文件及委托监理合同勘察设计文件监理规划监理实施细则分包单位资格报审表设计交底与图纸会审会议纪要施工组织设计方案报审表工程开工复工报审表及工程暂停令测量核验资料工程进度计划工程材料构配件设备的质量证明文件检查试验资料工程变更资料隐蔽工程验收资料工程计量单和工程款支付证书监理工程师通知单监理工作联系单报验申请表会议纪要来往函件监理日记
33 监理月报质量缺陷与事故的处理文件分部工程单位工程等验收资料索赔文件资料竣工结算审核意见书工程项目施工阶段质量评估报告等专题报告监理工作总结监理月报施工阶段的监理月报应包括以下内容本月工程概况本月工程形象进度工程进度本月实际完成情况与计划进度比较对进度完成情况及采取措施效果的分析工程质量本月工程质量情况分析本月采取的工程质量措施及效果工程计量与工程款支付工程量审核情况工程款审批情况及月支付情况工程款支付情况分析本月采取的措施及效果合同其他事项的处理情况工程变更工程延期费用索赔本月监理工作小结对本月进度质量工程款支付等方面情况的综合评价
34 本月监理工作情况有关本工程的意见和建议下月监理工作的重点监理月报应由总监理工程师组织编制位和本监理单位 签认后报建设单 监理工作总结监理工作总结应包括以下内容工程概况监理组织机构监理人员和投入的监理设施监理合同履行情况监理工作成效施工过程中出现的问题及其处理情况和建议工程照片有必要时施工阶段监理工作结束时监理单位应向建设单位提交监理工作总结监理资料的管理监理资料必须及时整理真实完整分类有序监理资料的管理应由总监理工程师负责并指定专人具体实施监理资料应在各阶段监理工作结束后及时整理归档监理档案的编制及保存应按有关规定执行
35 设备采购监理与设备监造 设备采购监理监理单位应依据与建设单位签订的设备采购阶段的委托监理合同成立由总监理工程师和专业监理工程师组成的项目监理机构监理人员应专业配套数量应满足监理工作的需要并应明确监理人员的分工及岗位职责总监理工程师应组织监理人员熟悉和掌握设计文件对拟采购的设备的各项要求技术说明和有关的标准项目监理机构应编制设备采购方案明确设备采购的原则范围内容程序方式和方法并报建设单位批准项目监理机构应根据批准的设备采购方案编制设备采购计划并报建设单位批准采购计划的主要内容应包括采购设备的明细表采购的进度安排估价表采购的资金使用计划等项目监理机构应根据建设单位批准的设备采购计划组织或参加市场调查并应协助建设单位选择设备供应单位当采用招标方式进行设备采购时项目监理机构应协助建设单位按照有关规定组织设备采购招标当采用非招标方式进行设备采购时项目监理机构应协助建设单位进行设备采购的技术及商务谈判项目监理机构应在确定设备供应单位后参与设备采购订货合同的谈判协助建设单位起草及签订设备采购订货合同在设备采购监理工作结束后总监理工程师应组织编写监理工作总结
36 设备监造 监理单位应依据与建设单位签订的设备监造阶段的委托 监理合同 成立由总监理工程师和专业监理工程师组成的项目监 理机构 项目监理机构应进驻设备制造现场 总监理工程师应组织专业监理工程师熟悉设备制造图纸 及有关技术说明和标准 掌握设计意图和各项设备制造的工艺规 程以及设备采购订货合同中的各项规定 并应组织或参加建设单 位组织的设备制造图纸的设计交底 总监理工程师应组织专业监理工程师编制设备监造规划 经监理单位技术负责人审核批准后 在设备制造开始前十天内报 送建设单位 总监理工程师应审查设备制造单位报送的设备制造生产 计划和工艺方案 提出审查意见 符合要求后予以批准 并报建 设单位 总监理工程师应审核设备制造分包单位的资质情况 实 际生产能力和质量保证体系 符合要求后予以确认 专业监理工程师应审查设备制造的检验计划和检验要求 确认各阶段的检验时间 内容 方法 标准以及检测手段 检测 设备和仪器 专业监理工程师必须对设备制造过程中拟采用的新技术 新材料 新工艺的鉴定书和试验报告进行审核 并签署意见 专业监理工程师应审查主要及关键零件的生产工艺设备 操作规程和相关生产人员的上岗资格 并对设备制造和装配场所 的环境进行检查 专业监理工程师应审查设备制造的原材料 外购配套件 元器件 标准件以及坯料的质量证明文件及检验报告 检查设备 制造单位对外购器件 外协作加工件和材料的质量验收 并由专 业监理工程师审查设备制造单位提交的报验资料 符合规定要求
37 时予以签认 专业监理工程师应对设备制造过程进行监督和检查 对 主要及关键零部件的制造工序应进行抽检或检验 专业监理工程师应要求设备制造单位按批准的检验计划 和检验要求进行设备制造过程的检验工作 做好检验记录 并对 检验结果进行审核 专业监理工程师认为不符合质量要求时 指 令设备制造单位进行整改 返修或返工 当发生质量失控或重大 质量事故时 必须由总监理工程师下达暂停制造指令 提出处理 意见 并及时报告建设单位 专业监理工程师应检查和监督设备的装配过程 符合要 求后予以签认 在设备制造过程中如需要对设备的原设计进行变更 专 业监理工程师应审核设计变更 并审查因变更引起的费用增减和 制造工期的变化 总监理工程师应组织专业监理工程师参加设备制造过程 中的调试 整机性能检测和验证 符合要求后予以签认 在设备运往现场前 专业监理工程师应检查设备制造单 位对待运设备采取的防护和包装措施 并应检查是否符合运输 装卸 储存 安装的要求 以及相关的随机文件 装箱单和附件 是否齐全 设备全部运到现场后 总监理工程师应组织专业监理工 程师参加由设备制造单位按合同规定与安装单位的交接工作 开 箱清点 检查 验收 移交 专业监理工程师应按设备制造合同的规定审核设备制造 单位提交的进度付款单 提出审核意见 由总监理工程师签发支 付证书 专业监理工程师应审查建设单位或设备制造单位提出的 索赔文件 提出意见后报总监理工程师 由总监理工程师与建设 单位 设备制造单位进行协商 并提出审核报告
38 专业监理工程师应审核设备制造单位报送的设备制造结算文件并提出审核意见报总监理工程师审核由总监理工程师与建设单位设备制造单位进行协商并提出审核报告在设备监造工作结束后总监理工程师应组织编写设备监造工作总结设备采购监理与设备监造的监理资料设备采购监理的监理资料应包括以下内容委托监理合同设备采购方案计划设计图纸和文件市场调查考察报告设备采购招投标文件设备采购订货合同设备采购监理工作总结设备采购监理工作结束时监理单位应向建设单位提交设备采购监理工作总结设备监造工作的监理资料应包括以下内容设备制造合同及委托监理合同设备监造规划设备制造的生产计划和工艺方案设备制造的检验计划和检验要求分包单位资格报审表原材料零配件等的质量证明文件和检验报告开工复工报审表暂停令检验记录及试验报告报验申请表设计变更文件会议纪要
39 来往文件监理日记监理工程师通知单监理工作联系单监理月报质量事故处理文件设备制造索赔文件设备验收文件设备交接文件支付证书和设备制造结算审核文件设备监造工作总结设备监造工作结束时监理单位应向建设单位提交设备监造工作总结
40 附录 施工阶段监理工作的基本表式 类表 承包单位用表 工程开工复工报审表施工组织设计方案报审表分包单位资格报审表报验申请表工程款支付申请表监理工程师通知回复单工程临时延期申请表费用索赔申请表工程材料构配件设备报审表工程竣工报验单 类表 监理单位用表 监理工程师通知单工程暂停令工程款支付证书工程临时延期审批表工程最终延期审批表费用索赔审批表 类表 各方通用表 监理工作联系单 工程变更单
41 工程开工复工报审表 工程名称 编号 致监理单位我方承担的工程已完成了以下各项工作具备了开工复工条件特此申请施工请核查并签发开工复工指令附开工报告证明文件 承包单位章项目经理日期 审查意见 项目监理机构总监理工程师日期
42 施工组织设计方案报审表 工程名称 编号 致监理单位我方已根据施工合同的有关规定完成了工程施工组织设计方案的编制并经我单位上级技术负责人审查批准请予以审查附施工组织设计方案 承包单位章项目经理日期 专业监理工程师审查意见 专业监理工程师日期 总监理工程师审核意见 项目监理机构总监理工程师日期
43 分包单位资格报审表 工程名称 编号 致监理单位经考察我方认为拟选择的分包单位具有承担下列工程的施工资质和施工能力可以保证本工程项目按合同的规定进行施工分包后我方仍承担总包单位的全部责任请予以审查和批准附分包单位资质材料分包单位业绩材料分包工程名称部位工程数量拟分包工程合同额分包工程占全部工程 合 计 专业监理工程师审查意见 承包单位章项目经理日期 专业监理工程师日期 总监理工程师审核意见 项目监理机构总监理工程师日期
44 报验申请表 工程名称 编号 致监理单位我单位已完成了工作现报上该工程报验申请表请予以审查和验收附件 承包单位章项目经理日期审查意见 项目监理机构总专业监理工程师日期
45 工程款支付申请表 工程名称 编号 致 监理单位 我方已完成了 工作 按施工合同的规定 建设单位应在 年 月 日前支付该项工程款共 大 写 小写 现报上 工程付款申请 表 请予以审查并开具工程款支付证书 附件 工程量清单计算方法 承包单位章项目经理日期
46 监理工程师通知回复单 工程名称 编号 致监理单位我方接到编号为的监理工程师通知后已按要求完成了工作现报上请予以复查详细内容 承包单位章项目经理日期复查意见 项目监理机构总专业监理工程师日期
47 工程临时延期申请表 工程名称 编号 致监理单位根据施工合同条款条的规定由于原因我方申请工程延期请予以批准 附件 工程延期的依据及工期计算 合同竣工日期 申请延长竣工日期 证明材料 承包单位项目经理日期
48 费用索赔申请表 工程名称 编号 致监理单位根据施工合同条款条的规定由于的原因我方要求索赔金额大写请予以批准索赔的详细理由及经过 索赔金额的计算 附 证明材料 承包单位项目经理日期
49 工程材料构配件设备报审表 工程名称 编号 致监理单位我方于年月日进场的工程材料构配件设备数量如下见附件现将质量证明文件及自检结果报上拟用于下述部位 请予以审核附件数量清单质量证明文件自检结果 承包单位章项目经理日期 审查意见经检查上述工程材料构配件设备 符合不符合设计文件和规范的要求 准 许不准许进场 同意不同意使用于拟定部位 项目监理机构总专业监理工程师日期
50 工程竣工报验单 工程名称 编号 致监理单位我方已按合同要求完成了工程经自检合格请予以检查和验收附件 承包单位章项目经理日期 审查意见经初步验收该工程符合不符合我国现行法律法规要求符合不符合我国现行工程建设标准符合不符合设计文件要求符合不符合施工合同要求综上所述该工程初步验收合格不合格可以不可以组织正式验收 项目监理机构总监理工程师日期
51 监理工程师通知单 工程名称 编号 致 事由 内容 项目监理机构总专业监理工程师日期
52 工程暂停令 工程名称 编号 致由于 承包单位 原因现通知你方必须于年月日时起 对本工程的 部位 工序 实施暂停施工 并按下述要 求做好各项工作 项目监理机构总监理工程师日期
53 工程款支付证书 工程名称 编号 致建设单位根据施工合同的规定经审核承包单位的付款申请和报表并扣除有关款项同意本期支付工程款共大写小写请按合同规定及时付款 其中承包单位申报款为经审核承包单位应得款为本期应扣款为本期应付款为 附件 承包单位的工程付款申请表及附件 项目监理机构审查记录 项目监理机构总监理工程师日期
54 工程临时延期审批表 工程名称 编号 致 承包单位 根据施工合同条款 条的规定 我方对你方提出的 工程延期申请 第 号 要求延长工期 日历天的要求 经过审核评估 暂时同意工期延长 日历天 使竣工日期 包括已指令 延长的工期 从原来的 年 月 日延迟到 年 月 日 请你方执行 不同意延长工期 请按约定竣工日期组织施工 说明 项目监理机构总监理工程师日期
55 工程最终延期审批表 工程名称 编号 致承包单位根据施工合同条款条的规定我方对你方提出的工程延期申请第号要求延长工期日历天的要求经过审核评估最终同意工期延长日历天使竣工日期包括已指令延长的工期从原来的年月日延迟到年月日请你方执行不同意延长工期请按约定竣工日期组织施工 说明 项目监理机构总监理工程师日期
56 费用索赔审批表 工程名称 编号 致 承包单位 根据施工合同条款 条的规定你方提出的 费用索赔申请第 号 索赔大写 经我方审核评估不同意此项索赔 同意此项索赔 金额为 大写 同意不同意索赔的理由 索赔金额的计算 项目监理机构总监理工程师日期
57 监理工作联系单 工程名称 编号 致 事由 内容 单位负责人日期
58 工程变更单 工程名称 编号 致监理单位由于原因兹提出工程变更内容见附件请予以审批 附件 提出单位代表人日期 一致意见 建设单位代表 设计单位代表 项目监理机构 签字 签字 签字 日期日期日期
59 规范用词用语说明 为了便于在执行本规范条文时区别对待对要求严格程度不同的用词说明如下表示很严格非这样做不可的用词正面词采用必须反面词采用严禁表示严格在正常情况下均应这样做的用词正面词采用应反面词采用不应或不得表示允许稍有选择在条件许可时首先应这样做的用词正面词采用宜反面词采用不宜表示有选择在一定条件下可以这样做的采用可规范中指定应按其他有关标准规范执行时写法为应符合的规定或应按执行
2013版《建设工程监理规范》内容解析
2013 版 建设工程监理规范 (2014 年 3 月 1 日起实施 ) 1 总则 1.0.1 为规范建设工程监理与相关服务行为, 提高建设工程监理与相关服务水平, 制定本规范 1.0.2 本规范适用于新建 扩建 改建建设工程监理与相关服务活动 1.0.3 实施建设工程监理前, 建设单位必须委托具有相应资质的工程监理单位, 并以书面形式与工程监理单位订立建设工程监理合同, 合同中应包括监理工作的范围
?丽）由广东省城市?划
珠江三角洲的 建筑市场大有作为 陈广言教授 WTO CEPA 10 20 700 300 100 IT 100 2003 4989.9 26 1500 15 13 7821.5 28.7 3940 94 5 10 103419 128.8 69.3 29783 29737 99.84 99.6 95 4 18506 12102 65 203 183 361 361 79 149 133 90 20
中华人民共和国国家标准 建设工程监理规范 Code of construction project management GB/T 主编部门 : 中华人民共和国住房和城乡建设部 批准部门 : 中华人民共和国住房和城乡建设部 施行日期 :2014 年 3 月 1 日 中国建筑工业
目录 UDC 中华人民共和国国家标准 P GB/T 50319-2013 GB 建设工程监理规范 Code of construction project management 2013-05-13 发布 2014-03-01 实施 中华人民共和国住房和城乡建设部 中华人民共和国国家质量技术监督局 联合发布 第 1 页共 78 页 中华人民共和国国家标准 建设工程监理规范 Code of construction
2Z 施工管理 知识点及其重要程度 第一节施工方的项目管理 ( 重点 ) 第一章施工管理 ( 重点 ) 第二节施工管理的组织 ( 重点 ) 第三节施工组织设计的内容和编制方法 ( 重点 ) 第四节目标的动态控制 ( 重点 ) 第五节施工方项目经理的任务和责任 ( 常考点 ) 第六节施工风
2015 二级建造师 建设工程施工管理 精讲课程 1070 精讲讲师陈涛 2Z101000 施工管理 知识点及其重要程度 第一节施工方的项目管理 ( 重点 ) 第一章施工管理 ( 重点 ) 第二节施工管理的组织 ( 重点 ) 第三节施工组织设计的内容和编制方法 ( 重点 ) 第四节目标的动态控制 ( 重点 ) 第五节施工方项目经理的任务和责任 ( 常考点 ) 第六节施工风险管理 ( 重点 ) 第七节工程监理的工作任务和方法
Microsoft Word - SH3903正文
石油化工建设工程项目监理规范 1 范围 本规范规定了石油化工建设工程勘察 设计 设备采购 施工和保修等各阶段监理工作的要求 本规范适用于新建 改建 扩建的石油化工建设工程项目的监理工作 2 规范性引用文件 下列文件中的条款通过本规范的引用而成为本规范的条款 凡是注日期的引用文件, 其随后所有的修改单 ( 不包括勘误的内容 ) 或修订版均不适用于本规范, 然而, 鼓励根据本规范达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本
评委签名 : 评委 1 评委 2 评委 3 评委 4 评委 5 第 1 轮形式评审汇总表 单位名称 评委 1 评委 2 评委 3 评委 4 评委 5 汇总 1 娄底市水利水电工程建设有限 通过 通过 通过 通过 通过 通过 责任公司 2 河南盛世永昌建设工程有限公 通过 通过 通过 通过 通过 通过 司 3 通过 通过 通过 通过 通过 通过 4 通过 通过 通过 通过 通过 通过 5 通过 通过
Microsoft Word - 电力建设工程监理规范_DL T _
1 目 录 目录 -------------------------------------------------------------------------- 1 目录 -------------------------------------------------------------------------- 2 1 范围 ------------------------------------------------------------------------------
北京市地方性标准 DB 编号 :DBJ 01-41 2002 备案号 :J10135-2002 建设工程监理规程 Code of Engineering Construction Supervision 2002 02 21 发布 2002 04 01 实施 北京市建设委员会 发布 北京市地方性标准 建设工程监理规程 Code of Engineering Construction Supervision
工程施工质量流程图
施工管理工作总程序流程图 签定施工承包合同 接受施工任务 建立 完善 落实技术管理及质量保证体系 施工现场的安全防护 消防 环保卫生设施 文明施工 施工准备阶段的工作 : 1. 成立, 委派 2. 明确组织机构及人员的职务及岗位责任 3. 准备施工设施及设备 4. 参与设计交底 5. 熟悉施工图纸, 施工图会审 6. 分析研究施工合同及分包合同, 制定施工风险措施 7. 编制项目施工组织设计及施工方案
资信标定性表 投标人名称 : 深圳市国建工程造价咨询有限公司 序号项目子项与标准 要求 : 取得质量管理体系认证证书不要求 : 未取得质量管理体系认证证书注 : 需提供质量管理体系认证证书原件扫描件 要求 : 具有 1 项以上 ( 含 1 项 ) 业绩 不要求 : 不具有以上业绩 要求 :2013
资信标定性表 投标人名称 : 深圳市建锋工程造价咨询有限公司 序号项目子项与标准 要求 : 取得质量管理体系认证证书不要求 : 未取得质量管理体系认证证书注 : 需提供质量管理体系认证证书原件扫描件 要求 : 具有 1 项以上 ( 含 1 项 ) 业绩 不要求 : 不具有以上业绩 要求 :2013 年 1 月 1 日至今, 投标人获得过国家级或省级或市级奖励或投标人在政府单位履约评价为优秀的 ; 不要求
国家广播电影电视总局文件 广发 [2008] 130 号 广电总局关于发布 广播电视工程监理规范 的通知 各省 自治区 直辖市广播影视局, 新疆生产建设兵团广电局, 总局直属有关单位 : 由广电总局规划财务司 广播电视工程建设标准定额管理中心组织, 中广电广播电影电视设计研究院负责编制的 广播电视工
![国家广播电影电视总局文件 广发 [2008] 130 号 广电总局关于发布 广播电视工程监理规范 的通知 各省 自治区 直辖市广播影视局, 新疆生产建设兵团广电局, 总局直属有关单位 : 由广电总局规划财务司 广播电视工程建设标准定额管理中心组织, 中广电广播电影电视设计研究院负责编制的 广播电视工](/thumbs/50/26361744.jpg "国家广播电影电视总局文件 广发 [2008] 130 号 广电总局关于发布 广播电视工程监理规范 的通知 各省 自治区 直辖市广播影视局, 新疆生产建设兵团广电局, 总局直属有关单位 : 由广电总局规划财务司 广播电视工程建设标准定额管理中心组织, 中广电广播电影电视设计研究院负责编制的 广播电视工")
国家广播电影电视总局文件 广发 [2008] 130 号 广电总局关于发布 广播电视工程监理规范 的通知 各省 自治区 直辖市广播影视局, 新疆生产建设兵团广电局, 总局直属有关单位 : 由广电总局规划财务司 广播电视工程建设标准定额管理中心组织, 中广电广播电影电视设计研究院负责编制的 广播电视工程监理规范 已经通过审查, 现批准为广播电影电视工程建设行业标准, 予以发布 该项标准编号为 GY5080-2008,
没有幻灯片标题
第四单元 建设工程质量管理 法律制度 主讲教师 : 杨松森 2015 年 5 月 土木工程学院 第四单元建设工程质量管理法律制度 4.1 工程建设标准 4.2 施工单位的质量责任和义务 4.3 建设单位的质量责任和义务 4.4 勘察 设计单位的质量责任和义务 4.5 监理单位的质量责任和义务 4.6 建设工程竣工验收制度 4.7 建设工程质量保修制度 2 4.5 监理单位的质量责任和义务 教学内容
中华人民共和国通信行业标准 YD YO 5189-2010 长途通信光缆塑料管道王程 施王监理暂行规忘 Provi~ional Supervi 刊 ion SPl cification of Pla~tic ( 飞 lil dllit ]n~thllation Engineering for Lυng' I!aul Telecommunication (}ptiutl l 飞 t1 J Ie 2010-05-14
中华人民共和国通信行业标准 通信设备安装施工监理规范 Supervision Specification of Installation for Communication Equipment YD 主管部门 : 工业和信息化部通信发展司 批准部门 : 中华人民共和国工业和信息化
YD 中华人民共和国通信行业标准 通信设备安装施工监理规范 Supervision Specification Installation Engineering for Communication Equipment YD 5125-2011 2011-XX-XX 发布 2011-XX-XX 实施 中华人民共和国工业和信息化部发布 中华人民共和国通信行业标准 通信设备安装施工监理规范 Supervision
第一题
2009 年度全国监理工程师执业资格考试试卷 ( 建设工程监理案例分析 ) http://www.jianshe99.com 建设工程教育网 第一题 某工程监理合同签订后, 监理单位负责人对该项目监理工作提出以下 5 点要求 : (1) 监理合同签订后的 30 天内应将项目监理机构的组织形式 人员构成及总监理工程师的任命书面通知建设单位 ;(2) 监理规划的编制要依据 : 建设工程的相关法律 法规,
二 交证明及相关证明材料等 施工管理重点和难点分析 ( 质量 安全 进度控制 ) 施工总体部署 施工总平面布置图 ( 应包括主要机械设备 堆场 加工场 临时道路 临时供水供电 临时排水排污设施等的布局, 主要施工阶段总平面图齐全合理 ) 及相关说明施工进度网络图或带关键线路的
招标工程名称 : 臣田研发大楼 ( 桩基础工程 ) 投标人 : 韶关市地质工程公司 技术标定性评审表 序号评审项目评审子项及评审意见 评委名称 : 翟波 一 1.1 1.2 1.3 项目经理 ( 建造师 ) 职称 专业 工作经历和年龄要求 : 建筑专业一级建造师 高级工程师职称 五年以上同类施工经验, 提交近一年在本单位社保缴交证明及相关证明材料等 项目技术负责人职称 专业 工作经历和年龄要求 :
中华人民共和国建筑法
上海市建设工程监理管理办法 (2011 年 10 月 24 日市政府第 123 次常务会议通过,2011 年 10 月 27 日上海市人民政府令第 72 号公布, 自 2011 年 12 月 1 日起施行 ) 第一章总则第一条 ( 目的和依据 ) 为了规范本市建设工程监理活动, 保障建设工程质量和安全, 根据 中华人民共和国建筑法 建设工程质量管理条例 建设工程安全生产管理条例 上海市建筑市场管理条例
<4D F736F F D20BDA8D6FEB9A4B3CCCAA9B9A4D6CAC1BFD1E9CAD5CDB3D2BBB1EAD7BCD0DEB6A9C4DAC8DDBCB0C7BFCCF5BACDD1E9CAD5B3CCD0F2D7E9D6AF2E646F63>
建筑工程施工质量验收统一标准建筑工程施工质量验收统一标准 GB50300-2013 修订的主要内容 强条强条及质量质量验收的程序和组织验收的程序和组织的说明的说明 各有关单位 : 建筑工程施工质量验收统一标准 GB50300-2013, 已于 2014 年 6 月 1 日开始执行 本标准是在 建筑工程施工质量验收统一标准 GB50300-2001 的基础上修订而成 现就本规范本次修订主要内容 强条及质量验收的程序和组织等情况进行摘要
Microsoft Word - F33F5051E0FFCC A93002B403C
中国通建二局工程技术 2012 42 号 关于转发中国电信集团通信工程建设监理管理办法的通知 各基层单位 : 现将中国通信建设集团有限公司 关于转发中国电信集团通信工程建设监理管理办法的通知 ( 中国通信服务建 2012 266 号 ) 转发给你们, 请组织大家认真学习 - 1 - 中国通信服务建 2012 266 号 关于转发中国电信集团通信工程建设 监理管理办法的通知 各专业公司 山东省信息产业服务有限公司
北化大校办发 关于印发《北京化工大学基本建设项目施工管理办法（试行）》的通知
北京化工大学文件 北化大校办发 2016 63 号 关于印发 北京化工大学 基本建设项目施工管理办法 ( 试行 ) 的通知 各学院 部 处及校直属单位 : 为规范基本建设项目施工管理, 根据 中华人民共和国建筑法 建设工程质量管理条例 建设工程安全生产管理条例, 结合我校实际情况, 特制定 北京化工大学基本建设项目施工管理办法 ( 试行 ) 经 2016 年 11 月 3 日第 30 次校长办公会审议通过,
附件 考核指标 序号 考核要点 年度水利建设质量工作项目考核评分细则 考核内容 分值 评分标准 1 项目法人组建不规范的, 扣 2 分 1 质量管理机构 项目法人应在工程开工前组建完成 项目法人应有适应工程建设需要的内设质量管理机构, 管理人员满足工程建设要求 项目法人应落实内设
附件 考核指标 序号 考核要点 016-017 年度水利建设质量工作项目考核评分细则 考核内容 分值 评分标准 1 项目法人组建不规范的, 扣 分 1 质量管理机构 项目法人应在工程开工前组建完成 项目法人应有适应工程建设需要的内设质量管理机构, 管理人员满足工程建设要求 项目法人应落实内设机构质量责任和质量管理岗位责任, 明示质量责任主体和责任人 5 项目法人无内设质量管理机构的, 扣 1 分 项目法人内设质量管理机构人员配备不能满足工程建设需要的,
序号 : 浙江省档案事务所 : 贵单位获得我公司颁发的认证证书后, 现因获证客户未能在规定的期限内接受监督审核, 根据认证准则和合同的相关规定, 我公司决定从即日起至 2018 年 09 月 05 日 暂停贵单位所持有的证书编号为 00215S11550R0M CN-00215
序号 :20180401287 浙江省档案事务所 : 贵单位获得我公司颁发的认证证书后, 现因获证客户未能在规定的期限内接受监督审核, 根据认证准则和合同的相关规定, 我公司决定从即日起至 2018 年 09 月 05 日 暂停贵单位所持有的证书编号为 00215E32057R0M CN-00215E32057R0M 的认证证 二零一八年四月十五日 序号 :20180401288 浙江省档案事务所
<4D F736F F D20B9A4B3CCD6CAC1BFBCE0B6BDB9A4D7F7B8E6D6AACAE9>
工程质量监督工作告知书 各有关单位 : 为了规范质量监督工作程序, 明确质量监督工作内容, 提高质量监督工作效率, 增加质量监督工作透明度, 使质量监督工作科学化 规范化, 现根据工程建设有关法律 法规 部门规章 规范性文件和工程建设强制性标准, 现将政府对工程质量监督的要求告知如下 : 工程质量监督管理, 是指住房和城乡建设行政主管部门及其委托的工程质量监督机构依据有关法律 法规 规章和工程建设强制性标准,
浙建许撤决字 2018 第 154 号 姚海波 : 经调查核实, 你在建造师执业资格注册 ( 二级建造师初始注册 ) 事项办件中提交了虚假的申报材料, 存在以欺骗手段取得许可的行为 我厅于 2018 年 8 月 27 日向你发出 撤销行政许可告知书, 并已送达给你 你在规定的期限内未向我厅提出书面陈
浙建许撤决字 2018 第 61 号 袁茂倩 : 经调查核实, 你在建造师执业资格注册 ( 二级建造师初始注册 ) 事项办件中提交了虚假的申报材料, 存在以欺骗手段取得许可的行为 我厅于 2018 年 8 月 27 日向你发出 撤销行政许可告知书, 并已送达给你 你在规定的期限内未向我厅提出书面陈述 申辩 ( 或陈述 申辩未被采纳 ) 根据 中华人民共和国行政许可法 第六十九条 第七十九条之规定,
施工质量控制系统如下图所示 : 施工质量控制系统事前控制事中控制事后控制施工准备阶段质量控制图纸会审及技术交底审查开工申请把好开工关施工过程质量控制中间产品质量控制分部 单元工程质量评定设计变更与图纸修改审查竣工质量检查工程质量评定工程质量文件审核与建档质量控制系统组织现场管理环境监督检查提交竣工资
质量控制的程序 措施和质量保证体系一 施工质量控制系统围绕质量目标的实现, 关系到参与工程建设各方的工作质量及生产的工序质量, 必须对施工全过程进行全面的控制与管理, 应树立全面质量的基本观点, 即全面对待质量的观点, 用真实数据说话的观点, 真正为用户服务的观点, 做到预防为主的 ; 不断完善和提高的观点, 施工阶段工程施工质量控制是一个事前控制 事中控制 事后控制并进的系统过程, 监理单位将采用如下系统控制程序,
第28号令
承装 ( 修 试 ) 电力设施许可证申请条件 第一章承装类承装 ( 修 试 ) 电力设施许可证申请条件第一条承装类承装 ( 修 试 ) 电力设施许可证等级分为一级 二级 三级 四级和五级 第二条取得一级承装类承装 ( 修 试 ) 电力设施许可证的, 可以从事所有电压等级电力设施的安装活动 申请人应当具备下列条件 : ( 二 ) 注册资本 净资产 6000 万元以上 ; ( 三 ) 最近 3 年内承担过下列第
讲座提纲 监理规划 监理实施细则 旁站记录 监理日志 监理月报 工程质量评估报告 监理工作总结
第十一章 常用监理工作用表填写实例 二 常用监理文本编 ( 填 ) 写说明 要求及实例 倪建国 2016 年度 讲座提纲 监理规划 监理实施细则 旁站记录 监理日志 监理月报 工程质量评估报告 监理工作总结 3.1 监理规划 的编写 说明 要求及实例 3.1.1 监理规划是指项目监理机构全面开展建设工程监理 工作的指导性文件, 其参考格式及文本详见附录一 3.1.2 监理规划 编写说明及要求 3.1.2.1
<4D F736F F D20CAAFD3CDCCECC8BBC6F8B4A2D4CBBCB0B9DCB5C0B9A4B3CCC9E8B1B8BCE0C0EDB9E6B7B E646F63>
石油天然气储运及管道工 程设备监理规范 ( 标准草案征求意见稿 ) 中国石油集团石油管工程技术研究院 北京隆盛泰科石油管科技有限公司 二 Ο 一二年九月 ICS 75.200 E 9 8 GB 中华人民共和国国家标准 GB/T XXXX-XXXX 石油天然气储运及管道工程设备监理规范 Plant engineering consulting service specification for oil
第一节 如何排标题、页码、书眉
衔接中职专业举例无接续本科专业举例消防工程给排水科学与工程工程管理 5405 建设工程管理类 专业代码 540501 专业名称建设工程管理基本修业年限三年培养目标本专业培养德 智 体 美全面发展, 具有良好职业道德和人文素养, 掌握建设工程施工技术和建设工程经济基本知识, 具备工程招投标 施工项目管理 项目资料管理能力, 从事工程招投标 施工项目管理 项目资料管理等工作的高素质技术技能人才 就业面向主要面向建筑施工企业
目 次
目次 1 总则...1 2 术语... 3 3 监理组织..5 3.1 监理单位..5 3.2 监理机构..6 3.3 监理人员....7 4 施工监理工作程序 方法和制度..12 4.1 基本工作程序...12 4.2 主要工作方法...12 4.3 主要工作制度...13 5 施工准备的监理工作...15 5.1 监理机构的准备工作...15 5.2 施工准备的监理工作....15 6 施工实施阶段的监理工作...18
<4D F736F F D20BCE0C0EDB5A5CEBBD6CAC1BFB9DCC0EDCFE0B9D8B7A8C2C9A1A2B7A8B9E6A1A2B9E6D5C2BDDAC4BFC2BC2E646F63>
附件 2 监理单位质量管理相关法律 法规 规章节目录 中华人民共和国刑法 (2006 年 6 月 29 日中华人民共和国主席令第 51 号修正 ) 第一百三十七条建设单位 设计单位 施工单位 工程监理单位违反国家规定, 降低工程质量标准, 造成重大安全事故的, 对直接责任人员, 处五年以下有期徒刑或者拘役, 并处罚金 ; 后果特别严重的, 处五年以上十年以下有期徒刑, 并处罚金 建设工程质量管理条例
关于印发《湖南省建设工程施工项目部和现场监理部关键岗位人员配备标准及管理办法（试行）》的通知
关于印发 湖南省建设工程施工项目部和现场监理部关键岗位人员配备标准及管理办法 ( 试行 ) 的通知 湘建建 2010 109 号 各市州建设局 ( 建委 规划建设局 ), 衡阳市 邵阳市建工局, 长沙市 永州市房产局 : 现将 湖南省建设工程施工项目部和现场监理部关键岗位人员配备标准及管理办法 ( 试行 ) 印发给你们, 请认真遵照执行 执行中有何问题和建议, 请及时函告我厅建管处 附件 1: 施工项目部关键岗位人员配备标准附件
工程项目勘察设 计阶段质量管理 一 工程勘察质量管理 二 工程设计质量管理 工程项目 质量控制 工程项目施工阶 段的质量控制 一 工程施工质量控制的依据和工作程序二 工程施工准备阶段的质量控制三 工程施工过程质量控制 工程项目质量验 收 一 工程施工质量验收层次划分二 工程施工质量验收程序和标准 工
第八章工程项目质量控制 学习提要 : 质量目标是工程项目管理的主要控制目标之一 本章首先介绍了工程质量控制的概念和控制原则, 接着介绍了工程质量管理管制体系和 ISO 体系, 然后介绍工程项目勘察设计阶段 工程项目施工阶段以及工程项目质量验收的控制, 最后还阐释了工程质量缺陷及事故的分类和处理方式 学习目标 : 本章需要掌握工程项目质量管理制度体系与政府监督的内容 ; 熟悉 ISO 质量管理体系及卓越绩效管理模式
资产负债表
2004 OO 11 11 OO 1 3 4 5 6 7 9 24 2 1 JINZHOU PORT CO.,LTD. JZP 2 A 600190 B B 900952 3 1 121007 HTTP://WWW.JINZHOUPORT.COM JZP@JINZHOUPORT.COM 4 5 1 86 416 3586462 86 416 3582431 WJ@JINZHOUPORT.COM 86
浙江省交通建设工程质量和安全生产管理办法
浙江省交通建设工程质量和安全生产管理办法 浙政令 2012 300 号 浙江省交通建设工程质量和安全生产管理办法 已经省人民政府第 92 次常务会议审议通过, 现予公布, 自 2012 年 8 月 1 日起施行 省长 二 一二年五月十六日 第一章总则 浙江省交通建设工程质量和安全生产管理办法 第一条为了加强交通建设工程质量和安全管理, 保证工程建设质量和施工安全, 根据 中华人民共和国公路法 中华人民共和国港口法
2.2 中华人民共和国建筑法第三十条规定国家推行建筑工程监理制度 第三十二条规定建筑工程监理应当依照法律 行政法规及有关技术标准 设计文件和建筑工程承包合同, 对承包单位在施工质量 建设工期和建设资金使用等方面, 代表建设单位实施监督 2.3 工程监理人员认为工程施工不符合工程设计要求 施工技术标准
中华人民共和国建设监理师及香港特别行政区参与监理工作的建筑师在建筑工程的监理执业角色和职责的比较报告 附件一 报告大纲 1.0 前言 2.0 内地监理师的角色和职责 3.0 香港建筑师的角色和职责 4.0 两者在建筑工程的监理角色和职责的异同 1.0 前言 1.1 中华人民共和国建设部 ( 以下简称建设部 ) 和中国建设监理协会 ( 以下简称协会 ) 自 2004 年底透过香港特别行政区发展局 (
untitled
1 2012 2 2013 3 2013 6 6001000 5020 6000000 6000000 10000000 10000000 620000 500000 120000 1 2012 3 2012 4 1 2 2012 5 2012 6 1 2 3 10 2012 7 2012 8 3 20 250000 250000 100000 5 20000 20000 4 2012 9 2012
untitled
1 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7. 8 3 4 5 [] ) 6 7 8 JGPSSI No.1 CFC A I A II CFC B I B II 111- B III C III 2 E HBFC C II HCFC C I 1 1 JGPSSI 2 4 9 10 11 12 13 76/769/EEC 19 4-2- 33-4- 4-- 24-5-- 33--44-44- 44-33-
三 建设单位项目负责人在组织编制工程概算时, 应当将建筑工程安全生产措施费用和工伤保险费用单独列支, 作为不可竞争费, 不参与竞标 四 建设单位项目负责人应当负责向勘察 设计 施工 工程监理等单位提供与建筑工程有关的真实 准确 齐全的原始资料, 应当严格执行施工图设计文件审查制度, 及时将施工图设计
住房城乡建设部关于印发 建设单位项目负责人 质量安全责任八项规定 ( 试行 ) 等四个规定的通知 各省 自治区住房城乡建设厅, 直辖市建委 北京市规委 新疆生产建设兵团建设局 : 为进一步落实建筑工程各方主体项目负责人的质量安全责任, 我部制定了 建设单位项目负责人质量安全责任八项规定 ( 试行 ) 建筑工程勘察单位项目负责人质量安全责任七项规定 ( 试行 ) 建筑工程设计单位项目负责人质量安全责任七项规定
D. 提高功能和质量要求, 可能降低运行费用和维修费用 11. 当采取某项投资控制措施时, 如果该项措施会对进度目标和质量目标产生不利影响, 就 应考虑选择其他更好的措施 这是建设工程投资控制的 ( ) A. 系统控制 B. 动态控制 C. 全过程控制 D. 全方位控制 12. 根据建设工程各阶段质
2010 年建设工程监理基本理论与相关法规试卷 一 单项选择题 ( 共 50 题, 每题 1 分 每题的备选项中, 只有 1 个最符合题意 ) 1. 下列关于建设工程监理特点的说法中, 不正确的是 ( ) A. 建设工程监理的服务对象具有单一性 B. 建设工程监理具有监督功能 C. 建设工程监理市场准入实行双重控制 D. 建设工程监理有利于实现建设工程投资效益最大化 2. 工程监理企业应当由足够数量的有丰富管理经验和应变能力的监理工程师组成骨干队伍,
中华人民共和国通信行业标准 通信线路工程施工监理规范 Supervision Specification of Installation Engineering for Telecommunication Cable Line YD 主管部门 : 工业和信息化部通信发展司 批准部
中华人民共和国通信行业标准 YD YO 5123-2010 通信线路王程施王监理规范 SUI t rvl~10n Spc cification of In~tallation Engineering for Tell communication('ahle Linl 2010-05-14 发布 2010-10-01 实施 中华人民共和国工业和信息化部发布 中华人民共和国通信行业标准 通信线路工程施工监理规范
092 司法论坛 一 常见的证据保全对象 windowsxp office2003 ( ) ( ) : : 二 对证据保全申请的审查和处理 3 : ; ; ; ( )?
091 知识产权诉讼证据保全制度研究 文 / ( ) 5 11. 12. 教育机构侵权责任的免责事由 :1. 2. 7 3. 6. 4. 5. ; :1. 2. 3. 4. 5. ( : ) 092 司法论坛 一 常见的证据保全对象 windowsxp office2003 ( ) ( ) : : 二 对证据保全申请的审查和处理 3 : ; ; ; ( )? 093 ( ) 75 : : 75? 094
(Microsoft Word - \313\304\270\366\271\346\266\ doc)
住房城乡建设部关于印发 建设单位项目负责人质量安全建设单位项目负责人质量安全责任八项规定 ( 试行 ) 等四个规定的通知 建市 [2015]35 号各省 自治区住房城乡建设厅, 直辖市建委 北京市规委 新疆生产建设兵团建设局 : 为进一步落实建筑工程各方主体项目负责人的质量安全责任, 我部制定了 建设单位项目负责人质量安全责任八项规定 ( 试行 ) 建筑工程勘察单位项目负责人质量安全责任七项规定(
事件 4: 工程保修期内, 建设单位为使用方便, 直接委托甲装饰分包单位对地下室进行了重新装修, 在没有设计图纸的情况下, 应建设单位要求, 甲装饰分包单位在地下室承重结构墙上开设了两个 1800mm 2000mm 的门洞, 造成一层楼面有多处裂缝, 且地下室有严重渗水 问题 1. 事件 1 中,
2013 年监理工程师 案例分析 考试真题 试题一 某工程, 实施过程中发生了如下事件 事件 1: 总监理工程师对项目监理机构的部分工作做出如下安排 (1) 总监理工程师代表负责审核监理实施细则, 进行监理人员的绩效考核, 调换不称职监理人员 (2) 专业监理工程师全权处理合同争议和工程索赔 事件 2: 施工单位向项目监理机构提交了分包单位资格报审材料, 包括营业执照 特殊行业施工许可证 分包单位业绩及拟分包工程的内容和范围
资质文件.cdr
我们的服务 您的安全 建峰特纺五金制造有限公司 - 资质文件 营业执照 6 组织机构代码证 7 我们的服务 您的安全 建峰特纺五金制造有限公司 - 资质文件 国税登记证 8 地税登记证 9 我们的服务 您的安全 建峰特纺五金制造有限公司 - 资质文件 三 质量体系认证及其他认证资料 1 高新技术企业认定证书 2 ISO9001 2000质量管理体系认证 3 计量保证体系确认合格证书 4 ISO14001
公开课培训计划 北京 号课程名称天数 1. 审核员资格 ( 第一 / 第二 / 第三方审核员 ) 价格 ( 人民币含税 ) 一月二月三月四月五月六月七月八月九月十月十一月十二月 IATF 第一 / 第二方审核员资格 IATF 第一 / 第二方审核员考试
北京 1. 审核员资格 ( 第一 / 第二 / 第三方审核员 ) 1.1.1 IATF 16949 第一 / 第二方审核员资格 1.1. IATF 16949 第一 / 第二方审核员考试准备 核心工具 1.1. IATF 16949 第一 / 第二方审核员考试,900-7 0-19-1 18-0 1 1,00 8 1 1 1,00 1 4 1.1.4 IATF 16949 面向管理层 1,800 按需求排课
C. 市政公用专业 D. 机电安装专业 10. 下列不属于工程监理企业事务所资质业务范围的是 () A. 建设工程的技术咨询 B. 建设工程的项目管理 C. 二级建设工程项目的工程监理业务 D. 三级建设工程项目的工程监理业务 11. 监理工程师每人最多可以申请 () 个专业注册 A.1B.2 C.
2015 年度全国监理工程师资格考试试卷 单项选择题( 共 50 题, 每题 1 分 每题的备选项中, 只有 1 个最符合题意 ) 1. 由全国人民代表大会及其常务委员会通过, 国家主席签署主席令予以公布的规范工程建设活动的文件属于 () A. 法律 B. 行政法规 C. 国家规范 D. 部门规章 2. 对于采用投资补助 转贷和贷款贴息方式的政府投资工程, 只审批 () A. 项目建议书 B. 可行性研究报告
»
政法论坛 中国政法大学学报 年第 期 王 铮 作者结合国际公约以及中国自 年代至今对外缔结的双边条约和 涉外刑事诉讼的司法实践 总结分析了国际刑事司法协助中调查取证方面的各类问题 包括 提供证据和鉴定材料 扣押移交赃款赃物 代为询问证人 移送人员出 庭作证 跨境调查 控制下交付等等 同时 对加强与毒品 经济诈骗 洗钱等跨 国犯罪的斗争和健全我国司法协助制度提出了建议 国际司法协助 刑事 调查取证 ¹
-2-
山西晋煤集团泽州天安靖丰煤业有限公司 1 20 一般机电事故调查报告 一 事故单位基本情况 -1- -2- -3- -4- -5- -6- -7- 二 事故发生经过及应急处置评估情况 -8- -9- -10- -11- 三 事故现场勘查及技术分析 -12- -13- -14- 四 事故造成的人员伤亡和直接经济损失 五 与事故相关的其他情况 -15- -16- 六 事故原因和性质 -17- -18-
《江苏省房屋建筑和市政基础设施工程质量监督管理办法》
江苏省人民政府令 江苏省房屋建筑和市政基础设施工程质量监督管理办法 已于 2013 年 3 月 27 日经省人民政府第 4 次常务会议讨论通过, 现予 发布, 自 2013 年 7 月 1 日起施行 省长 2013 年 5 月 21 日 1 江苏省房屋建筑和市政基础设施工程 质量监督管理办法 第一章总则 第一条为了加强对房屋建筑和市政基础设施工程质量的监督管理, 保障人民群众的生命财产安全, 明确工程质量责任和义务,
UDC
UDC 中华人民共和国国家标准 P GB/T 50326 2001 建设工程项目管理规范 The code of construction project management by enterprises of construction industry 2002 01 10 发布 2002 05 01 实施 中华人民共和国建设部 国家质量监督检验检疫总局 联合发布 第 1 页, 共 69 页 中华人民共和国国家标准
6.3 施工进度计划 施工准备与资源配置计划 施工方法及工艺要求 主要施工管理计划 一般规定 进度管理计划 质量管理计划 安全管理计划 环境管理
GB/T 50502-2009 建筑施工组织设计规范 出处 : 山东三强建设咨询有限公司发布日期 :2010-4-14 13:06:47 浏览次数 :3200 GB/T 50502-2009 建筑施工组织设计规范 2009 年 10 月 1 日起实行 目 录 2 术语... 2 3 基本规定... 3 4 施工组织总设计... 5 4.1 工程概况... 5 4.2 总体施工部署... 6 4.3
大亚湾开发区 2017 年度集中组织事业单位公开招聘考生表 制表 : 区公开招聘工作领导小组办公室 时间 :2018 年 1 月 19 日 序号准考证号报考单位及岗位 1 201701000071 2 201701000045 3 201701000004 4 201701000044 5 201701000070 6 201701000042 7 201701000014 8 201701000072
a
UDC 中华人民共和国国家标准 P GB/T 50326 2001 建设工程项目管理规范 The code of construction project management by enterprises of construction industry 2002 01 10 发布 2002 05 01 实施 中华人民共和国建设部 国家质量监督检验检疫总局 联合发布 www.sinoaec.com
中国绿色建筑与节能委员会
中国绿色建筑与节能委员会 CHINA GREEN BUILDING COUNCIL 关于召开第二届严寒 寒冷地区绿色建筑联盟大会 暨第二届绿色建筑技术论坛的通知 各省 自治区 市绿色建筑机构, 有关企事业单位专家和学者 : 一 大会主要内容 二 参会人员 三 会议时间及地点 2013 9 23 1 2013 9 22 8:00 20:00) 2013 9 24 1 2013 9 21 22 2 四
<4D F736F F D203920B1B1BEA9BAE8CFC3BBF9BDA8B9A4B3CCBCE0C0EDD3D0CFDEB9ABCBBEC9F3BACBB0B8C0FD>
北京鸿厦基建工程监理有限公司审核案例 推荐机构 : 北京中安质环认证中心 认证类型 : 质量 环境 职业健康安全管理体系 审核员 : 程胜祥 陈天舒 一 案例发生的背景 : 认证领域 : 质量 环境 职业健康安全管理体系认证审核受审核组织名称 : 北京鸿厦基建工程监理有限公司认证范围 : 质量管理体系过程控制 ( 监理项目现场 )7.5.1 条款的审核受审核组织场所 : 北京市海淀区中关村东路 95
上海市建筑工程施工质量标准化管理评价细则 为进一步加强上海市建筑工程施工现场质量管理, 落实施工企业质量管理主体责任 根据 上海市住房和城乡建设管理委员会关于印发 上海市建设工程施工质量标准化管理办法 的通知 ( 沪建质 号 ) 等文件要求, 结合上海市建筑工程施工质量管理工作实
上海市建筑工程施工质量标准化管理评价细则 为进一步加强上海市建筑工程施工现场质量管理, 落实施工企业质量管理主体责任 根据 上海市住房和城乡建设管理委员会关于印发 上海市建设工程施工质量标准化管理办法 的通知 ( 沪建质 2016 1024 号 ) 等文件要求, 结合上海市建筑工程施工质量管理工作实际, 制定本细则 一 适用范围本细则适用于上海市 ( 以下简称本市 ) 行政区域内新建 扩建和改建房屋建筑和市政基础设施
嘉定校区基建修缮决算审计工作流程图
审字 2017 7 号 校属各单位 : 为进一步规范学校内部审计工作, 保证建设工程结算审计工作高效有序进行, 提高建设工程管理审计绩效, 根据 教育部关于加强直属高校建设工程管理审计的意见 ( 教财 2016 11 号 ) 教育部关于加强直属高等学校内部审计工作的意见 ( 教财 2015 2 号 ) 中国农业大学内部审计规定 ( 中农大审 2014 4 号 ), 结合学校建设工程管理审计工作实际情况,
<4D F736F F D20CAA9B9A4B5A5CEBBD6CAC1BFB9DCC0EDCFE0B9D8B7A8C2C9A1A2B7A8B9E6A1A2B9E6D5C2BDDAC4BFC2BC2E646F63>
附件 3 施工单位质量管理相关法律 法规 规章节目录 中华人民共和国刑法 (2006 年 6 月 29 日中华人民共和国主席令第 51 号修正 ) 第一百三十七条建设单位 设计单位 施工单位 工程监理单位违反国家规定, 降低工程质量标准, 造成重大安全事故的, 对直接责任人员, 处五年以下有期徒刑或者拘役, 并处罚金 ; 后果特别严重的, 处五年以上十年以下有期徒刑, 并处罚金 建设工程质量管理条例
B. 未经注册的 C. 未取得注册建筑师资格的 D. 未取得注册结构工程师资格的答案 :B 解析 : 本题主要考查建造师执业的资格和基本条件 建造师经注册后, 才有资格以建造师名义担任建设工程项目施工的项目经理及从事其他施工活动的管理 取得建造师执业费格, 未经注册的, 不得以建造师名义从事建设工程
建设工程法规及相关知识习题 单项选择题 1. 根据 建造师执业资格制度暂行规定, 二级建造师执业划分为 10 个专业, 注册建造师应在相应的岗位上执业, 但国家鼓励和提倡 ( ) A.. 多种经营 B. 一岗多师 C. 一师多岗 D. 多种兼职答案 :C 解析 : 本题主要考查建造师的执业要求 二级建造师的专业分为房屋建筑工程 公路工程 水利水电工程 电力工程 矿山工程 冶炼工程 石油化工工程 市政公用工程
Microsoft Word - 施工技术与组织（10级）
一 基本信息 施工技术与组织 Construction Organization and Management 课程代码 : 2060132 课程学分 : 2 面向专业 : 工程管理 课程性质 : 专业选修课 课程类型 : 理论教学课 开课院系 : 商学院工程管理系使用教材 : 主教材 建筑施工组织与管理, 曲颐胜主编, 科学出版,2012.2 第一版 先修课程 : 房屋建筑学 二 课程简介 本课程为工程管理专业的一门必修课,
图书在版编目丨 0 旧 ) 数据建设工程监理案例分析 7 中国建设监理协会组织编写, ^ 版. 一北京 : 中国建筑工业出版社, 全国监理工程师培训考试用书 15 抓 建 1. 1 中 皿.1 建筑工程一监理工作一案例一工程师一资格考试一
全国监理工程师培训考试用书 建设工程监理案例分析 2014 中国建设监理协会组织编写 图书在版编目丨 0 旧 ) 数据建设工程监理案例分析 7 中国建设监理协会组织编写, ^ 版. 一北京 : 中国建筑工业出版社,2013. 12 全国监理工程师培训考试用书 15 抓 978-7-112-16277-2 1. 1 建 1. 1 中 皿.1 建筑工程一监理工作一案例一工程师一资格考试一自学参考资料 0X1)712
,,,,, 5,,, :,,,,,, ( ), 6,,,,,,,,, 7,, ( ),,,,,,,,,, 8,,,,,,,,,,,,,,,,, 9,,,,, :, :, :, :,,,,,
:. /..... 死刑复核法律监督制度研究 * 万春 检察机关对死刑复核实行法律监督, 符合人大制度关于权力监督制约的原理, 不影响最高人民法院应有的诉讼地位和独立性 权威性, 体现了检察官客观性义务的要求, 具有基本法律依据 开展死刑复核法律监督应遵循严格限制并减少死刑 切实保障人权 维护公共利益 公平 及时 突出重点等原则 检察机关在死刑复核中的诉讼地位不是公诉人, 而是法律监督者 检察机关可以通过备案审查
6. 工程项目的监理实践中总负责人是 ( ) A. 总监理工程师 B. 总监理工程师代表 C. 专业监理工程师 D. 监理员 7. 委托监理合同签订后, 由总监理工程师主持, 在详细占有工程项目有关资料的基础上 编制的开展监理工作的指导性文件通常是指 ( ) A. 监理规划 B. 监理实施细则 c.
试卷代号 :1194 座位号 E 口 l -- -sla -- 国家开放大学 ( 中央广播电视大学 )2016 年秋季学期 " 开放本科 " 期末考试 建设监理试题 2017 年 1 月 题号 一 二 三 总分 分数 I I I I 得分 评卷人 I I 一 单项选择题 { 每小题 2 分, 共 40 分 每题的备选项中, 只有一个 最符合题意 ) 权不同1. 项目业主与监理方的关系是 ( ) A.
7d 1 2 GB GB/T GB/T : :
2016 11 2016 2016 09 12 1 2 3 7d 1 2 GB 8076-2008 3 GB/T 50080-2002 4 GB/T 50081-2002 1 2016 09 12 2 9 19 8 9 00 12:00 9 20 5 9 00 12:00 230 2 3 2016 10 20 4 2016 12 20 1 2 9 210014 13770703525 025-84202066-6414
例题 下列选项中属于工程建设增值的内容有( ) A. 提高工程质量 B. 提有利于降低工程运营成本 C. 有利于进度控制 D. 有利于环保节能 E. 确保工程使用安全 答案 BDE 第二个增值参考教材 P37 例题 关于建设工程项目策划的说法, 正确的是 ( ) A. 工程项目策划只针对建设工程项目
2016 年一级建造师 建设工程项目管理 冲刺指导主讲老师 : 贾若冰一 增值 的几种易混易错考点 第一个增值参考教材 P3 建设工程管理工作是一种增值服务工作, 其核心任务是为工程的建设和使用 ( 运行 ) 增值 工程建设增值 确保工程建设安全 提高工程质量 有利于投资 ( 成本 ) 控制 有利于进度控制 工程使用 ( 运行 ) 增值 确保工程使用安全 有利于环保 节能 满足最终用户的使用功能 有利于降低工程运营成本
建设工程领域检查应用说明
CNAS-CI07 检验机构能力认可准则在建设工程检验领域的应用说明 Guidance on the Application of Inspection Body Competence Accreditation Criteria in the Field of Construction Engineering 中国合格评定国家认可委员会 第 1 页共 7 页 目次 前言... 2 1 范围...
<4D F736F F D20CBAEC0FBB9A4B3CCCAA9B9A4BCE0C0EDBACFCDAC5F47462D D F>
GF-2007-0211 水利工程施工监理合同 ( 示范文本 ) 水 利 部 中华人民共和国 国家工商行政管理总局 说明 为进一步规范水利建设监理市场秩序, 提高建设监理水平, 保障监理合同双方的合法权益, 依据 中华人 民共和国合同法 等法律法规和水利工程建设监理有关规定, 结合现阶段我国水利工程建设监理实际, 水利部 组织修订了 水利工程建设监理合同示范文本, 并与国家工商行政管理总局联合颁发
水利水电工程建设监理
水利工程施工监理合同 示范文本 GF-2007-0211 中华人民共和国 水利部国家工商行政管理总局 说明 为进一步规范水利建设监理市场秩序, 提高建设监理水平, 保障监理合同双方的合法权益, 依据 中华人民共和国合同法 等法律法规和水利工程建设监理有关规定, 结合现阶段我国水利工程建设监理实际, 水利部组织修订了 水利工程建设监理合同示范文本, 并与国家工商行政管理总局联合颁发 为体现合同文本名称与其适用范围和相关内容的协调一致,
安全施工作业票
岗位 1 天津华冶工程设计有限公司 2017 年招聘公告 www.hysj.com.cn 中央企业隶属中冶集团国内中小火电领域领头羊 结构 土建处 / 邯郸设计部 工作地点 天津大港 / 河北邯郸丛台区 招聘人数 大港 3 人邯郸 2 人 结构工程 土木工程 给排水科学与工程 工程力学类 2 请广大求职者认准我公司地址和官方邮件, 谨防上当受骗 建筑设计岗位 2 工作地点天津大港招聘人数 2 全日制土建处本科及以建筑学类上岗位工资
<4D F736F F D20BDA8C9E8B9A4B3CCCFEEC4BFB9DCC0EDB9E6B7B D E646F63>
建设工程项目管理规范 中华人民共和国建设部 公 告 第 449 号 现批准 建设工程项目管理规范 为国家标准, 编号为 GB/T50326-2006, 自 2006 年 12 月 1 日起实施 原 建设工程项目管理规范 GB/T50326-2001 同时废止 本规范由建设部标准定额研究所组织中国建筑工业出版社出版发行 中华人民共和国建设部 二 六年六月二十六日 建设部文件建标 [2002]12 号
风力发电工程建设监理规范
ICS**.*** P *** 备案号 :J*** -2011 DL 中华人民共和国电力行业标准 P DL/T -2011 风力发电场建设工程监理规范 Specification of engineering supervision for wind power plant project ( 征求意见稿 ) 2011 发布 2011 实施 中华人民共和国国家发展和改革委员会 发布 1 目次 1 总则...
第六条一级建造师执业资格实行统一大纲 统一命题 统一组织的考试制度, 由人事部 建设部共同 组织实施, 原则上每年举行一次考试 第七条建设部负责编制一级建造师执业资格考试大纲和组织命题工作, 统一规划建造师执业资格的培 训等有关工作 培训工作按照培训与考试分开 自愿参加的原则进行 第八条人事部负责审
建造师执业资格制度暂行规定 建造师执业资格制度暂行规定, 为了加强建设工程项目管理, 提高工程项目总承包及施工管理专业技 术人员素质, 规范施工管理行为, 保证工程质量和施工安全, 根据 中华人民共和国建筑法 建设工 程质量管理条例 和国家有关职业资格证书制度的规定, 制定本规定, 自 2002 年 12 月 9 日起执行 关于印发 建造师执业资格制度暂行规定 的通知 人发 [2002]111 号
南通大学学位评定委员会文件 通大学位 2012 14 号 南通大学关于印发 南通大学硕士 博士学位 授予工作实施细则 的通知 各学院 系 室 所 部门 群团组织 直属单位 现将 南通大学硕士 博士学位授予工作实施细则 印发给 你们 请遵照执行 南通大学学位评定委员会 2012 年 12 月 31 日 - 1 - - 2 - 2.0 3 4-3 - - 4 - - 5 - 2.0 5 8 5-6 -
Microsoft Word - BW05AC doc
建筑业劳务分包企业资质标准 (2001-3-8) 一 木工作业分包企业资质标准二 砌筑作业分包企业资质标准三 抹灰作业分包企业资质标准 四 石制作分包企业资质标准五 油漆作业分包企业资质标准六 钢筋作业分包企业资质标准 七 混凝土作业分包企业资质标准八 脚手架作业分包企业资质标准九 模板作业分包企业资质标准十 焊接作业分包企业资质标准十一 水暖电安装作业分包企业资质标准十二 钣金作业分包企业资质标准十三
Microsoft Word - 604ºÅ¸½¼þ.doc
兖矿集团有限公司兖州矿区建设工程质量监督实施细则 第一章总则第一条为加强建设工程质量监督管理, 规范质量监督行为和工程建设各方责任主体质量行为, 根据 中华人民共和国建筑法 建设工程质量管理条例 等法律 法规, 制订本细则 第二条煤炭工业兖州矿区建设工程质量监督站 ( 以下简称 : 质监站 ) 依法对兖矿集团有限公司建设工程行使政府委托认可的第三方强制性监督, 凡确需其他质量监督机构监督的建设工程,
1 信息系统工程技术知识 1.1 信息系统建设 信息系统概念 功能 类型和发展 信息系统建设的复杂性 信息系统的生命周期 信息系统建设的原则 信息系统开发方法 1.2 计算机技术知识与网络知识 计算机系统功能 组成 及其相互关系 计算机系统与信息管理 数据处理 辅助设计 自动控制 科学计算 人工职能
全国计算机技术与软件专业技术资格 ( 水平 ) 考试 信息系统监理师考试大纲 一 考试说明 1. 考试要求 : (1) 理解信息系统 计算机技术 数据通信与计算机网络 软件与软件工程基础知识 ; (2) 掌握信息系统项目管理与监理的基本知识 ; (3) 掌握信息系统工程监理质量控制 进度控制 投资控制 变更控制 合同管理 信息管理 安全管理和组织协调的方法, 以及在信息网络系统和信息应用系统监理中的应用
第二条 凡在中华人民共和国境内从事建设工程的新建 扩 建 改建等有关活动及实施对建设工程质量监督管理的, 必须遵守本条例 本条例所称建设工程, 是指土木工程 建筑工程 线路管道和设备安装工程及装修工程 第三条 建设单位 勘察单位 设计单位 施工单位 工程 监理单位依法对建设工程质量负责 第四条 县级
建筑工程质量管理条例 建筑工程质量管理条例 (2000 年 1 月 10 日国务院第 25 次常务会议通过 2000 年 1 月 30 日中华人民共和国国务院令第 279 号公布自公布之日起施行 ) 目 录 第一章总则 第二章第三章第四章第五章第六章第七章 建设单位的质量责任和义务勘察 设计单位的质量责任和义务施工单位的质量责任和义务工程监理单位的质量责任和义务建设工程质量保修监督管理 第八章罚则
投标报价由投标人或其委托的具有相应资质的工程造价咨询机构编制 第十条对是否低于成本报价的异议, 评标委员会可以参照建设行政主管部门发布的计价办法和有关规定进行评审 第十一条招标人与中标人应当根据中标价订立合同 不实行招标投标的工程, 在承包方编制的施工图预算的基础上, 由发承包双方协商订立合同 第十
中华人民共和国建设部令第 107 号 建筑工程施工发包与承包计价管理办法 已经 2001 年 10 月 25 日建设部第 49 次常务会议审议通过, 现予发布, 自 2001 年 12 月 1 日起施行 部长俞正声二 一年十一月五日 建筑工程施工发包与承包计价管理办法 第一条为了规范建筑工程施工发包与承包计价行为, 维护建筑工程发包与承包双方的合法权益, 促进建筑市场的健康发展, 根据有关法律 法规,
UDC
UDC 中华人民共和国国家标准 GB P GB/T 50502-2009 建筑施工组织设计规范 Code for construction organization plan of building engineering 2009-05-13 发布 2009-10-01 实施 中华人民共和国住房和城乡建设部中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局联合发布 中华人民共和国国家标准 建筑施工组织设计规范
35kV以上输变电工程
第 1 页共 79 页 凯里供电局 2016 年新建住宅区供配电设施建设工程施 工监理服务 招标公告 招标编号 :KGPTZB-01-20160401 1. 招标条件本招标项目凯里供电局 2016 年新建住宅区供配电设施建设工程施工监理服务已由凯里供电局依据贵州省人民政府令第 150 号批准建设, 建设资金为新建住宅区供配电设施建设费, 招标人为贵州电网有限责任公司凯里供电局 项目已具备招标条件,
深圳市新亚电子制程股份有限公司
证 券 代 码 :002388 证 券 简 称 : 新 亚 制 程 公 告 编 号 :2016-053 深 圳 市 新 亚 电 子 制 程 股 份 有 限 公 司 2016 年 第 二 次 临 时 股 东 大 会 决 议 公 告 本 公 司 及 董 事 会 全 体 成 员 保 证 公 告 内 容 真 实 准 确 和 完 整, 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 特
绵阳市建设局
绵阳市建设局文件 绵建局函 2008 193 号 绵阳市建设局绵阳市工商行政管理局关于转发 房屋建筑抗震加固工程施工合同 示范文本的通知 各县市区建设行政主管部门 工商行政管理局, 绵阳城区有关业主及房屋加固工程施工单位 : 现将省建设厅 省工商行政管理局 关于印发 房屋建筑抗震加固工程施工合同 示范文本的通知 ( 川建发 [2008]79 号 ) 文件转发你们, 请各地建设行政主管部门 工商行政管理局做好推行工作
程质量 第二章 : 建设单位的质量责任和义务第七条 : 建设单位应当将工程发包给具有相应资质等级的单位 建设单位不得将建设工程肢解发包 第八条 : 建设单位应当依法对工程建设项目的勘察 设计 施工 监理以及与工程建设有关的重要设备 材料的采购进行招标 第九条 : 建设单位必须向有关的勘察 设计 施工
建设工程质量管理条例 中华人民共和国国务院令 : 第 279 号 建设工程质量管理条例 已经 2000 年 1 月 10 日国务院第 25 第次常务会议通过, 现予发布, 自发布之日起施行 总理 : 朱镕基 2000 年 1 月 30 日第一章 : 总则第一条 : 为了加强对建设工程质量的管理, 保证建设工程质量, 保护人民生命和财产安全, 根据 中华人民共和国建筑法, 制定本条例 第二条 : 凡在中华人民共和国境内从事建设工程的新建
关于实施《药品进口管理办法》有关事宜的通知
关 进 理办 关 监 [2003]320 颁 单 监 理 颁 2003.11.19 2004.01.01 监 理 检验 关 办 关 监 理 关 令 进 理办 称 办 将 年 行 为切 办 贯 现将 关 许 进 为 北 连 岛 为 理 关 率 监 理 关 进 了 许 进 关 单 年 办 规 进 须为 关 进 列 监 理 监 理 为 监 理 北 连 岛 监 理 监 理 话 进 检验 监 理 权 检 北
<4D F736F F D20D5D0C6B8C9E7BBE1C8CBD4B12E646F63>
中国石化集团洛阳石油化工工程公司招聘职位 项目经理 采购经理 HSE 经理 施工经理 材料控制工程师 计划 / 进度控制工程师 费用控制工程师 涉外法律 涉外会计 文档工程师 采买工程师 质检工程师 HSE 工程师 监理工程师 施工专业技术人员 炼油工艺工程师 化工工艺工程师 管道设计工程师 电气设计工程师 仪表设计工程师 设备设计工程师 结构设计工程师 储运设计工程师 给排水设计工程师 热工设计工程师
中华人民共和国建筑法
建设工程质量管理条例 (2000 年 1 月 10 日国务院第 25 次常务会议通过,2000 年 1 月 30 日 中华人民共和国国务院令第 279 号公布, 自公布之日起施行 ) 第一章总则第一条为了加强对建设工程质量的管理, 保证建设工程质量, 保护人民生命和财产安全, 根据 中华人民共和国建筑法, 制定本条例 第二条凡在中华人民共和国境内从事建设工程的新建 扩建 改建等有关活动及实施对建设工程质量监督管理的,
<4D F736F F D20A1B6CBAEB5E7CBAEC0FBB9A4B3CCCAA9B9A4BCE0C0EDB9E6B7B6A1B75FD0DEB6A95FB1A8C5FAB8E52E646F63>
中华人民共和国电力行业标准 水电水利工程施工监理规范 (DLT5lll-2000) 修订稿 ( 报批稿 ) 主编部门 : 主编部门 : 施行日期 : 1 前 言 水电水利工程施工监理规范 (DL/T5111-2000) 依据原电力工业部 1995 年电力行业标准计划项目 ( 技综 [1995]15 号 ) 安排, 根据国家颁布的 中华人民共和国建筑法 中华人民共和国合同法, 以及国务院发布的 建设工程质量管理条例
第一章 财务管理总论
1Z204000 建设工程项目质量控制 1Z204010 建设工程项目质量控制的内涵一 项目质量控制的责任与义务 1. 建设单位的质量责任和义务 前 中 后 资质 不得违法违规 招标和监理 遵守程序 (1) 应当将工程发包给具有相应资质等级的单位, 并不得将建设工程肢解发包 (2) 应当依法对工程建设项目的勘察 设计 施工 监理以及与工程建设有关的重要设备 材料等的采购进行招标 肢解 : 以防止建筑市场行为和建筑质量行为的混乱
一、单项选择题(共50题，每题l分
2009 年度全国监理工程师执业资格考试试卷 ( 建设工程监理基本理论与相关法规 ) 一 单项选择题 ( 共 50 题, 每题 1 分 每题的备选项中, 只有 1 个最符合题意 ) 1. 建设工程监理的行为主体是 ( ) A. 建设单位 B. 工程监理单位 C. 建设主管部门 D. 质量监督机构 2. 我国建设工程法律法规体系中, 建设工程质量管理条例 属于( ) A. 法律 B. 行政规章 C.
工程项目进度管理 西北工业大学管理学院 黄柯鑫博士 甘特图 A B C D E F G 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 甘特图的优点 : 直观明了 ( 图形化概要 ); 简单易懂 ( 易于理解 ); 应用广泛 ( 技术通用 ) 甘特图的缺点 : 不能清晰表示活动间的逻辑关系 WBS 责任分配矩阵 ( 负责〇审批
印发版-黄浦江两岸地区公共空间建设设计导则
沪浦江办 2017 1 号 签发人 : 顾金山 两 开发 领导 组办 关 发 两 间 设 设计导则 各成员单位 各相关部门 ( 单位 ): 经领导小组同意, 现将 黄浦江两岸地区公共空间建设设计导则 印发给你们, 请遵照执行 特此通知 附件 : 黄浦江两岸地区公共空间建设设计导则 2017 年 3 月 28 日 联系人 : 陈丽红电话 :23113146 附件 : 黄浦江两岸地区 公共空间建设设计导则
上海现代设计集团建筑协同设计平台研究与应用
邓雪原 苏 昶 孙 朋 王国俭 上海交通大学土木工程系 上海 上海现代建筑设计 集团 有限公司 上海 本文首先分析了建筑 协同设计发展过程中存在的问题 指出建筑 协同设计的发展需要经过二维协同设计向三维协同设计的过渡 接着对适合于大型建筑设计企业的建筑 协同设计平台的关键问题进行了阐述 通过上海现代建筑设计集团一个实际工程项目 详细描述了建筑工程协同设计的方法与过程 然后对建筑协同设计的标准统一 工种协同等特点和高效沟通及超大项目的应用优势进行了讨论
闽教职成〔2013〕33号
福建省示范性现代职业院校建设工程 项目建设规划 (2016-2020) 主管部门 学校名称 福建省教育厅 福建省邮电学校 联系人冯力 联系电话 13609596106 电子邮件 44537044@qq.com 编制日期 修订日期 2016 年 4 月 23 日 2016 年 5 月 30 日 一 建设基础... 1 ( 一 ) 学校概况... 1 ( 二 ) 建设基础... 1 ( 三 ) 存在问题...
第 二 章 教 职 工 人 事 档 案 收 集 范 围 与 归 档 要 求
南 昌 大 学 教 职 工 人 事 档 案 管 理 细 则 第 一 章 总 则 第 二 章 教 职 工 人 事 档 案 收 集 范 围 与 归 档 要 求 第 三 章 教 职 工 人 事 档 案 的 日 常 管 理 第 四 章 教 职 工 人 事 档 案 的 利 用 第 五 章 教 职 工 人 事 档 案 的 转 递 第 六 章 教 职 工 人 事 档 案 管 理 人 员 职 责 第 七
第四条县级以上人民政府建设行政主管部门和其他有关部门应当加强对 建设工程质量的监督管理 第五条从事建设工程活动, 必须严格执行基本建设程序, 坚持先勘察 后 设计 再施工的原则 县级以上人民政府及其有关部门不得超越权限审批建设项目或者擅自简化 基本建设程序 第六条国家鼓励采用先进的科学技术和管理方法
建设工程质量管理条例 (2000 年 1 月 10 日国务院第 25 次常务会议通过 2000 年 1 月 30 日中华人民共 和国国务院令第 279 号公布自公布之日起施行 ) 目 录 第一章总则第二章建设单位的质量责任和义务第三章勘察 设计单位的质量责任和义务第四章施工单位的质量责任和义务第五章工程监理单位的质量责任和义务第六章建设工程质量保修第七章监督管理第八章罚则第九章附则 第一章总则 第一条为了加强对建设工程质量的管理,
况伟大 本文在住房存量调整模型基础上 考察了预期和投机对房价影响 理性预 期模型表明 理性预期房价越高 投机越盛 房价波动越大 适应性预期模型表明 当消费 性需求占主导时 上期房价越高 房价波动越小 当投机性需求占主导时 上期房价越高 房价波动越大 本文对中国 个大中城市 年数据的实证结果表明 预期及 其投机对中国城市房价波动都具有较强的解释力 研究发现 经济基本面对房价波动影 响大于预期和投机 但这并不意味着个别城市房价变动不是由预期和投机决定的