罗岭镇椿萱堂养老服务中心改扩建工程施工

Transcription

1 宿松县柳坪乡生活污水处理和配套管网工程 招标文件 招标编号 : 皖 H5J 号 招标人 : 宿松县柳坪乡人民政府 ( 盖章 ) 招标代理机构 : 安庆市丰汇建筑咨询有限责任公司 ( 盖章 ) 二零一七年 五月

2 目 录 第一章招标公告 第二章投标人须知 ( 一 ) 前附表 前附表 前附表 3( 招标人需求一览表 ) ( 二 ) 总则 ( 三 ) 招标文件 ( 四 ) 投标文件的编制 ( 五 ) 投标文件的提交 ( 六 ) 开标 ( 七 ) 评标 定标 ( 八 ) 合同的授予 第三章合同条款 第四章投标文件格式 ( 一 ) 商务标 ( 二 ) 技术标 第五章工程技术标准及要求 第六章施工图设计文件 第七章工程量清单 第八章招标人及招标投标监管部门对本本文件的意见

3 1 招标条件 第一章招标公告 宿松县柳坪乡生活污水处理和配套管网工程施工招标公告 本招标项目宿松县柳坪乡生活污水处理和配套管网工程, 已由宿松县发改委以 松发改投 [2014]71 号文批准建设, 建设资金来自财政性资金, 项目出资比例为 100 %, 施工图设计图纸及相关技术资料已齐备, 招标人为宿松县柳坪乡人民政府 项 目已具备招标条件, 现对该项目施工进行公开招标 2 项目概况与招标范围 2.1 招标编号 : 皖 H5J 号 2.2 项目名称 : 宿松县柳坪乡生活污水处理和配套管网工程施工 2.3 建设地点 : 宿松县柳坪乡 2.4 工程概况 : 新建一座 500m3/d 污水处理站, 包括格栅池 氧化池 工艺设备 电气安装 厂区及市政道路 土方 配套污水管网等工程 详见施工图纸 2.5 项目概算 : 项目投资约 750 万元, 详见工程量清单及控制价 2.6 招标范围 : 施工图纸及工程量清单列示的全部内容 2.7 计划工期 : 150 日历天 2.8 招标类别 : 市政工程 - 施工 2.9 标段划分 : 一个标段 3 投标人资格要求 3.1 资质要求 : 投标人须具有独立法人资格, 具备市政公用工程三级及以上施 工总承包资质, 并具备有效的安全生产许可证 3.2 项目负责人要求 : 拟派项目经理须具有市政工程专业二级及以上注册建造 师执业资格, 同时取得有效的安全生产 B 证, 且无在建或中标待建工程 3.3 业绩要求 : / 3.4 信誉要求 : (1) 投标人 法定代表人及拟任项目经理自 2014 年 6 月 16 日起至 2017 年 6 月 15 日, 未被人民检察院列入行贿犯罪档案, 中标公示结束后 中标通知书发放前由第一中 标候选人 ( 或依法依序递补的中标候选人 ) 提供企业住所地或业务发生地人民检察院出 具 行贿犯罪档案查询结果告知函 (2) 投标人 法定代表人及拟任项目经理未被列入全国法院失信被执行人名单 3.5 其他要求 : 投标人在人员 设备 资金等方面应具有相应的施工能力 3.6 本项目不接受联合体投标 - 1 -

4 注 : 投标人和拟派注册建造师须能在安徽省工程建设监管和信用管理平台公开查询 ( 3.7 投标单位投标时在投标文件中提供在中标后须在宿松县组建法人项目公司的承诺 ( 格式自拟 ); 3.8 投标单位投标时在投标文件中提供中标后所有税费全部在宿松县缴纳的承诺 ( 格式自拟 ) 4 招标文件的获取 4.1 本项目只接受已注册成为安庆市公共资源交易中心诚信库会员单位报名 请各投标人及时完成安庆市公共资源交易中心诚信库会员入库登记申报工作 具体详见安庆市公共资源交易中心网 ( 宿松县公共资源交易中心网 ( 上的 关于面向全国征集投标企业网上登记诚信库的公告 因未及时办理入库手续导致无法报名的, 责任自负 4.2 投标企业诚信库的投标人可于 2017 年 5 月 25 日至 2017 年 6 月 6 日前登陆宿松县公共资源交易中心网进行网上报名和工本费缴纳 缴费成功后直接下载招标文件及其它资料 ( 含澄清和补充说明等 ) 4.3 招标文件及相关资料工本费 : 人民币 400 元 / 套, 售后不退 5 投标文件的递交投标人应在投标截止时间之前, 从网上招投标系统递交加密后的电子投标文件 逾期上传 送达或者未送达指定地点的投标文件不予受理 6 发布公告的媒介本次招标公告同时在安徽省招标投标信息网 ( 安徽省建设工程招标投标信息网 ( ) 宿松县公共资源交易中心网 ( 上发布 7 联系方式招标人 : 宿松县柳坪乡人民政府地址 : 宿松县柳坪乡联系人 : 李先生电话 : 招标代理机构 : 安庆市丰汇建筑咨询有限责任公司地址 : 宿松县龙井路与将军山路交汇处新城壹号公馆 2# 楼 303 室联系人 : 姜磊电话 : 其他说明 - 2 -

5 8.1 投标人网上报名后, 必须在报名截止日期前完成网银在线支付, 逾期系统自动关闭, 报名不成功 8.2 本项目采用网上招投标方式, 投标人可在宿松县公共资源交易中心网 ( 下载中心下载 电子招投标系统平台操作手册 电子投标文件制作工具等相关资料, 仔细阅读招标文件要求和相关操作手册 投标人须使用最新版投标文件制作工具, 以免造成标书制作错误 软件启动时也将进行提示 ( 需在国际互联网络通畅状态 ), 各投标人需注意更新, 如因此导致无效投标, 责任自负 8.3 投标人务必提前将资格审查材料上传到网员系统对应栏目, 制作资格审查文件时请插上数字证书, 从诚信库中挑选相关材料 8.4 投标人须用数字证书签章和加密投标文件, 必须使用企业主锁 如未办理数字证书请及时到安徽省电子认证管理中心驻安庆市公共资源交易中心一楼服务窗口办理, 联系电话 本次招标评标时不要求投标人携带相关证件的原件, 评标过程中涉及到评审的资料, 以评标委员会评标时在安庆市公共资源交易中心诚信库中查询的信息为准, 请各投标人及时录入 更新 完善真实信息, 以免影响投标与评标 各投标人不得编造虚假信息, 一经发现存在弄虚作假的信息将按有关法律法规和 诚信廉政承诺书 中的约定予以处理 8.6 本招标文件的澄清 修改 补遗 补充说明等内容均通过投标电子平台发放, 各投标人需通过宿松县公共资源交易中心网登陆后查看, 请务必随时关注, 以免影响投标文件编制, 因投标人未及时关注相关信息对投标造成的不利后果由其自行承担! 8.7 购买了招标文件, 而放弃参加投标的投标人, 请在投标截止日 3 日前在报名系统 填写投标信息 中点击 撤销报名 弃标人未在规定时间内按规定弃标的, 宿松县公共资源交易监督管理局将给予不良行为记录并予以披露 9 投标保证金账户投标保证金人民币壹拾伍万元整, 须从投标企业基本账户以转账方式汇至如下指定账户 : 账户名称 : 宿松县公共资源交易中心开户行 : 徽商银行股份有限公司宿松支行账号 : 年 5 月 25 日 - 3 -

6 第二章投标人须知 ( 一 ) 前附表 1 序号 序列名称 序列内容 1 工程名称 宿松县柳坪乡生活污水处理和配套管网工程施工 2 建设地点 宿松县柳坪乡 3 招标人 宿松县柳坪乡人民政府 4 工程设计单位详见设计图纸 5 建设规模 总投资约 750 万元 6 招标范围 施工图纸及工程量清单列示的全部内容 7 标段划分 1 个标段 8 承包方式 施工总承包 9 是否允许联合体投标 是 否 10 资金来源 财政性资金 11 计价方式 工程量清单综合单价计价 12 计划工期 150 日历天 13 质量要求 合格 14 暂列金额和暂估价 暂列金额 / 万元, 暂估价 / 万元 15 评标定标方法 有效最低价评标方法 16 资格审查方式 资格后审 投标人资格要求 投标人项目负责人 技术负责人和项目部关键岗位其他人员资格要求 1. 资质要求 : 投标人须具有独立法人资格, 具备市政公用工程三级及以上施工总承包资质, 并具备有效的安全生产许可证. 2. 业绩要求 : / 3. 信誉要求 : 投标人 法定代表人及拟任项目经理自 2014 年 6 月 16 日起至 2017 年 6 月 15 日, 未被人民检察院列入行贿犯罪档案, 中标公示结束后 中标通知书发放前由第一中标候选人 ( 或依法依序递补的中标候选人 ) 提供企业住所地或业务发生地人民检察院出具 行贿犯罪档案查询结果告知函 投标人 法定代表人及拟任项目经理未被列入全国法院失信被执行人名单 4. 投标单位投标时在投标文件中提供在中标后须在宿松县组建法人项目公司的承诺 ( 格式自拟 ); 5. 投标单位投标时在投标文件中提供中标后所有税费全部在宿松县缴纳的承诺 ( 格式自拟 ); 1 项目负责人: (1) 资格要求 : 拟派项目经理须具有市政工程专业二级及以上注册建造师执业资格, 同时取得有效的安全生产 B 证, 且无在建或中标待建工程 (2) 其它要求 : 无在建和无中标待建工程 ; 且在近 3 年内承建工程未发生安全和质量事故 2 项目部关键岗位其他人员: (1) 施工员 1 名 : 取得省级住房和城乡建设主管部门 ( 或各级住建部门 国务院有关部门认可的行业协会及部门 ) 颁发的施工员岗位资格证书 (2) 质量员 ( 质检员 ) 1 名 : 取得省级住房和城乡建设主管部门 ( 或各级住建部门 国务院有关部门认可的行业协会及部门 ) 颁发的质量员 ( 质检员 ) 岗位资格证书 (3) 安全员 1 名 : 取得省级住房和城乡建设主管部门 ( 或各级住建部门 国务院有关部门认可的行业协会及部门 ) 颁发的安全考核合格证书 C 证 项目部关键岗位人员配备数量不得低于上述规定且应专业配套, 必须满足工程项目施工工作进展需要 - 4 -

7 前附表 2 序号序列名称序列内容 19 是否允许递交备选投标方案 允许 不允许 20 投标文件 加密电子投标文件须在投标截止时间前登陆 宿松县公共资源交易中心网员专区 - 会员注册及登陆 - 安庆市公共资源交易平台网员系统 - 业务管理 - 上传投标文件 上传 电子清单计价光盘 刻录按本附表第 35 款要求转换的投标文件非加密版.nAQTF 格式 ( 与加密的电子投标文件为同时生成的版本 ) 及投标报价文件的组价软件版 21 投标有效期 投标文件提交截止时间后 :60 天内有效 22 投标保证金 1 投标保证金的金额: 人民币壹拾伍万元整 ; 2 投标保证金的形式: 在 2017 年 6 月 15 日 9 时 00 分前 ( 到账时间 ) 从投标人基本账户采用电汇 转账支票或网银支付缴至招标公告中列示的账户, 不得采用现金 账户名称 : 宿松县公共资源交易中心开户行 : 徽商银行股份有限公司宿松支行 账 号 : 注 : 投标人在缴纳投标保证金时须在汇款用途或摘要栏上注明所投项目名称 23 工程款支付担保 / 24 中标人履约担保 保证方式 : 网银支付 银行转账 电汇保证数额 : 履约保证金为中标合同金额的 10 % 提交时限 : 中标人应合同签订前将履约保证金打入宿松县公共资源交易中心指定账户, 否则视为自动弃权 履约保证金在工程完工验收合格后, 由中标单位持履约保证金退还申请表, 连同项目验收文件或其他完工证明材料申请退还 25 安全文明要求执行国家 省 市现行相关规定, 确保安全文明施工 26 总包及分包规定 27 现场条件具备开工条件 污水处理站工程必须由具有环保工程三级及以上专业承包资质的企业承建, 且具有类似业绩 若中标人不同时具备此类资质, 须经招标人同意, 并提交相关材料到环保行业主管部门备案认可后, 依法分包给具有相应专业承包资质的施工单位 招标人提供的招标文件 图纸及其他资料 招标人书面澄清或修改的时间 投标人提出异议的截止时间 招标文件 ( 含工程量清单 ) 招标控制价 施工图设计文件 其他资料 投标截止时间 15 日前 ( 不影响投标文件编制的除外 ) 投标截止时间 10 日前在网员系统中提交 在规定异议时间前各潜在投标 人未对招标文件条款提出质疑的, 凡在评审过程中涉及到的任何评审争议 均以招标人解释为准 - 5 -

8 31 32 招标人书面答复异议的时间及方式 投标文件递交 对本工程招标文件 工程量清单等内容的答复均将在投标截止时间 7 日前, 对本工程有关控制价异议的答复将在投标截止时间 2 日前, 通过宿松县公共资源交易中心网站发布, 请投标人主动 及时登录该网站查看, 并自行下载 1 投标人应在投标截止时间之前, 从网上招投标系统递交加密后的电子投标文件 投标人必须再递交 1 份电子光盘投标文件及纸质投标文件 ( 商务标正 副本, 技术标正 副本各 1 份 ), 且须在投标截止时间前开标现场递交 纸质标书和光盘应在封口处加盖投标人单位公章 2 投标文件递交截止时间同开标时间 开标时间 2017 年 6 月 15 日 9 时 00 分 ; 33 投标文件递交及开标地点 宿松县公共资源交易中心一开标室 ( 宿松县东北新城龙井路与太白路交叉 处, 政务服务中心 4 楼 ) 34 开标注意事项 1 请投标人务必携带制作投标文件用的企业 CA 锁到开标现场作解密用 2 其他事项详见投标人须知第 ( 六 ) 部分 25.1 条 35 投标文件制作 ( 刻录 ) 方法 1 投标人应首先登陆安庆市公共资源交易平台网员系统 ( )--> 输入登录名和密码登陆 -- 点击 业务系统 - 填写投标信息 进行报名操作 --- 点击 招标文件领取 点击 领取 按钮 --- 点击 网上支付 进行网上支付操作 --- 点击 下载招标文件 按钮下载招标文件 ;--- 再次打开网员系统登陆页面 ( )--- 点击 工具下载 下载后点击安装投标文件制作工具软件 --- 插入企业 CA 锁 ( 请关注安庆市公共资源交易服务网 重要通知办理企业 CA 锁 )-- 打开 投 标文件制作软件 ( 安庆版 ) --- 点击 新建投标 按钮并点击 浏览 按钮并找到下载的.AQZF 格式的招标文件 --- 点选择 CA 证书然后点击 新建项目 然后选择保存文件路径保存 --- 打开投标文件制作工具软件 --- 查看安庆市公共资源交易服务网- 下载中心 - 下载专区 投标文件制作操作说明 制作投标文件 ; 2 刻录电子清单计价光盘后, 请投标人务必检查刻录成功与否 重新将光盘放入光驱中, 能打开光盘看到光盘中.nAQTF 格式投标文件, 说明刻录成功 如有技术问题请联系技术支持服务热线 : , 服务 QQ: 农民工工资要求 投标人一旦中标, 必须严格执行宿松县建设工程农民工工资专用账户管理相关规定, 在宿松县范围内的银行, 以项目为单位设立农民工工资专用帐户 ( 以下简称专户 ), 用于存取施工项目工资性工程款 - 6 -

9 前附表 3( 招标人需求一览表 ) 项目序列名称序列内容 37 人员到岗及履约要求 1 投标人一旦中标, 投标人所派的本项目的项目经理 技术负责人 项目部关键岗位其他人员等在整个项目施工期内必须按合同约定在岗履职, 否则发包人有权终止合同 由此造成的损失, 中标人自行承担并赔偿可能给招标人造成的损失 2 中标人不得擅自更换投标时所报项目经理 技术负责人及项目部关键岗位其他人员 根据安徽省住建厅 关于进一步明确建设工程施工现场关键岗位人员配备标准和岗位职责的通知 要求, 确需更换时, 更换人员的资格等级不得低于被更换人员, 并应符合招标文件要求, 其中国有资金投资 ( 含政府投资和国有资金投资占主导或控股地位 ) 项目, 项目经理的变更应经发包人 县住建局和招投标监督部门同意后, 方可办理变更, 且变更后的项目经理的执业资格不应低于原项目经理 上述变更人员至原合同工期满之日止, 不得作为项目经理在全省范围内承接其他工程 3 中标人未能按照承诺到岗尽职的, 发包人将视情况严重程度对其作出相应处理 38 材料要求 1 除发包人提供的材料 设备外, 凡属承包范围内的所有材料 设备均由中标人自行采购 2 对发包人未指定品牌的材料 设备采购, 承包人必须选用符合现行国家及行业相关合格标准的要求并经发包人同意 3 承包人对本工程的主要材料 设备及供应的厂商, 须进行资格和品牌的认定 如 : 钢材 水泥 管网 安装主材等, 在采购前应将供应商的有关资料 ( 如质保书 生产许可证等或备案要求 ) 报监理单位审查, 并经发包人批准后方可采购 否则, 发包人有权不予验收进场, 由此造成的损失由承包人自负, 工期不予顺延 材料试验费由中标人支付 4 由承包人实施采购的工程主要设备和材料采购由承包人实施, 品牌 规格等须经发包人认可签字后方可进行采购, 承包人采购计划应提前报发包人审定 因承包人资源投入不足, 直接影响工程质量和工期, 且无视监理工程师的警告而不做改进, 从而引起工程的质量 进度和材料设备准备严重滞后时, 发包人有权采取相关措施进行补救, 相关措施的费用由承包人承担 若承包人不能提供符合设计要求或合同约定的材料, 发包人有权要求承包人停止采购, 已经采购进场的勒令其退场, 由此所造成的一切损失或发生的费用由承包人承担 5 鼓励承包人在工程施工过程中采用安庆市行政区域范围内注册企业生产的获国家 省 市名牌称号产品, 被授予驰名 著名 知名商标产品和节能环保产品, 被国家 省认定的高新技术产品和新产品, 已取得知识产权的软件产品以及符合实际需要且在本地生产的质优产品等 - 7 -

10 6 招标文件中提供的参考商标 品牌或标准是招标人为了方便投标人更明确 更清楚说明拟采购货物的技术规格和标准, 并无限制性 投标人在投标中若选用替代商标 品牌或标准, 应优于或相当于参考商标 品牌或标准 中标后, 承包人所选用商标品牌须经发包人同意后方可选用 工程内容及施工重点难点 中标后中标人须另行提供的投标文件份数 施工图纸及工程量清单列示的全部内容 纸质版商务标 技术标各叁份 41 费用缴纳 1 本项目招标代理服务费按招标文件第二章投标人须知第 38.2 条规定收取, 由中标人支付 2 中标候选人未在规定的期限内缴纳招标文件规定的所有费用的, 招标人有权取消其中标资格, 并根据相关规定给予处理 42 其他 43 备注 1 在工程项目开评标过程中, 投标人投标报价与公布的控制价相比降幅过小, 或投标人投标报价明显缺乏竞争性的, 评标委员会可以否决所有投标 2 分包规定: 投标人不得在中标后将工程整体转包或肢解分包给其它施工单位 一经发现, 发包人有权取消合同, 履约保证金不予退还, 并追偿其他相关损失 本招标文件, 由招标人或其委托的工程招标代理机构负责解释, 不能解释清楚的, 提请评标委员会依据有关法律法规规章的规定, 集体研究表决执行 - 8 -

11 ( 二 ) 总则 1 工程说明 1.1 本招标工程项目说明详见本须知前附表 ; 1.2 本招标工程项目按照 中华人民共和国招标投标法 中华人民共和国招标投标实施条例 工程建设项目施工招标投标办法( 七部委 30 号令 ) 等有关法律 法规和规章要求, 通过公开招标方式选定承包人 2 招标范围 承包方式 2.1 本招标工程项目的招标范围及工程内容见本须知前附表 ; 2.2 本招标工程项目的承包方式见本须知前附表 3 资金来源本招标工程项目资金来源见本须知前附表 4 合格的投标人 4.1 投标人资质等级及项目经理资格见前附表 4.2 投标人合格条件详见投标须知前附表 4.3 投标人的单位负责人为同一人或者存在控股 管理关系的不同单位, 不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标 4.4 本招标工程项目采用本须知前附表所述的资格审查方式 4.5 投标人不得存在下列情形之一 : (l) 为招标人不具有独立法人资格的附属机构 ( 单位 ) (2) 为本标段前期准备提供设计或咨询服务的, 但设计施工总承包的除外 (3) 为本标段的监理人 (4) 为本标段的代建人 (5) 为投资参股本项目的法人单位 (6) 为本标段提供招标代理服务的 (7) 与本标段的监理人或代建人或招标人同为一个法定代表人的 (8) 与本标段的监理人或代建人或招标人相互控股或参股的 (9) 与本标段的监理人或代建人或招标人相互任职或工作的 (10) 被责令停业且处于有效期内的 (11) 财产被接管或冻结可能影响本项目正常实施的 (12) 在最近 3 年内发生重大工程质量和重大安全事故的 (13) 涉及正在诉讼的案件 ( 涉及正在诉讼的案件但经评标委员会认定不会对承担本项目造成重大影响的除外 ) (14) 被宿松县招投标监管部门或建设行政主管部门取消投标资格或禁止进入宿松县建设市场且处于有效期内 违反上述规定的, 相关单位投标均无效 - 9 -

12 4.5 根据本工程的特点, 投标人必须认真阅读招标文件内容, 按照招标文件要求编写投标文件, 其内容必须详实, 如果投标人认为有必要, 可结合所编制的工程量清单报价表提供相应技术说明 5 踏勘现场: 投标人应按照招标文件所述, 自行对工程现场及周围环境进行踏勘以获得有关编制投标文件和签署合同所涉及现场的资料 踏勘现场所发生的自身费用由投标人自己承担 经招标人允许, 投标人可为踏勘目的进入招标人的项目现场, 但投标人不得因此使招标人承担有关的责任和蒙受损失 投标人应承担踏勘现场的责任和风险 6 招标人向投标人提供的所有数据和资料, 是招标人现有的能被投标人利用的资料, 招标人对投标人做出的任何推论 理解和结论均不负责任 7 投标费用投标人应承担其编制投标文件与递交投标文件等投标过程中所涉及的一切费用, 不论投标结果 如何, 招标人将不予承担 8 招标文件的组成 8.1 招标文件包括下列内容 : 本招标文件的全部内容 ; ( 三 ) 招标文件 本工程所有发生的答疑文件 ( 如有 ) 及书面通知 ( 如有 ) 8.2 投标人获取招标文件后, 应仔细检查招标文件的所有内容, 如有残缺等问题应在获得招标文件 3 日内向招标人提出, 否则, 由此引起的损失由投标人自己承担 投标人同时应认真审阅招标文件中所有的事项 格式 条款和规范要求等, 若投标人的投标文件没有按招标文件要求提交全部资料及自己理解产生的误差, 或投标文件没有对招标文件做出实质性响应, 其风险由投标人自行承担, 并根据有关条款规定, 该投标有可能被拒绝 9 招标文件的澄清投标人若对招标文件有任何疑问, 应按招标文件规定的时间和方式向招标人提出澄清要求 无论是招标人根据需要主动对招标文件进行必要的澄清, 或是根据投标人的要求对招标文件做出澄清, 招标人都将以澄清 修改 补充形式予以澄清, 同时将澄清 修改 补充文件向所有投标人发送 该澄清作为招标文件的组成部分, 具有约束作用 10 招标文件的修改 10.1 招标文件发出后, 招标人可对招标文件进行必要的修改 资格审查资料放入技术标投标文件中 10.2 招标文件的修改将通过本招标公告的发布平台进行发送 ( 投标人自行下载, 不另行通知 ), 该修改内容作为招标文件的组成部分, 具有约束作用 10.3 当招标文件 招标文件的澄清 修改 补充等在同一内容的表述上不一致时, 以最后发出的修改文件为准 10.4 为使投标人在编制投标文件时有充分的时间对招标文件澄清 修改 补充等内容进行研究,

13 招标人将酌情延长提交投标文件的截止时间, 具体时间将在招标文件的澄清 修改 补充通知中予以明确并将通过本招标公告同一平台发布的方式通知给所有投标人 10.5 如果投标人在答疑截止前未对招标文件有关条款提出质疑, 视为充分理解招标文件所有内容, 一旦递交投标文件, 则认为该投标人接受招标文件所有条款 10.6 投标人对清单工程量提出异议的, 必须附计算书, 并随时准备接受招标人组织的核对 不能提供计算书或不能参加核对的, 招标人对此异议不予受理, 以后也不再调整工程量清单 分部分项工程量清单误差 ±3% 以内的, 招标人可不予调整, 投标人自行在投标报价内考虑 10.7 招标人对投标人提出的问题将予以答复, 答复仅包括对问题的解释, 但不说明问题的来源 10.8 答复 补充通知或答疑纪要将发给所有获得招标文件的投标人, 并作为招标文件的组成部 分, 具有约束作用 ( 四 ) 投标文件的编制 11 投标文件的语言及度量衡单位 11.1 投标文件和与投标有关的所有文件均应使用中文 ( 语言文字 ) 投标人随投标文件提供的证明文件和印刷品可以是其它语言, 但必须附有经权威翻译机构核准的中文译文 11.2 除工程规范另有规定外, 投标文件使用的度量衡单位, 均采用中华人民共和国法定计量单位 12 投标文件的组成 12.1 投标文件由商务标投标文件 技术标投标文件两部分组成 12.2 商务标投标文件主要包括下列内容 : (1) 投标函 ; (2) 工程量清单报价表 ; 12.3 工程量清单报价表应包括以下内容 : (1) 工程量清单报价表封面 ; (2) 投标总报价 ; (3) 投标报价说明 ; (4) 单项工程造价汇总表 ; (5) 单位工程造价汇总表 ; (6) 分部分项工程量清单计价表 ; (7) 措施项目清单计价表 ( 一 ); (8) 措施项目清单计价表 ( 二 ); (9) 其他项目清单计价表 ; (10) 零星工作项目计价表 ; (11) 规费和税金清单计价表 ; (12) 分部分项工程量清单综合单价分析表 ; (13) 措施项目费分析表 ;

14 (14) 主要材料 设备价格表 ; (15) 需评审的材料表 ; (16) 投标报价需要说明的其他资料 ; (17) 电子清单计价文件 ( 按照 投标人须知前附表 第 20 款要求提供 ) 12.4 技术标投标文件主要包括下列内容 : 投标函 ; 资格审查材料 : (1) 法定代表人身份证明书及法人授权委托书 ; (2) 诚信投标承诺书 ; (3) 投标保证金缴纳证明 ; (4) 企业法人营业执照复印件 ; (5) 企业资质证书复印件 ; (6) 安全生产许可证复印件 ; (7) 拟派项目经理的注册建造师证及安全生产考核合格证复印件 ; 拟派技术负责人相关证书复印件 ; (8) 拟派该工程管理的关键岗位其他人员证书复印件 ; (9) 投标单位投标时在投标文件中提供在中标后须在宿松县组建法人项目公司的承诺 ( 格式自拟 ); (10) 投标单位投标时在投标文件中提供中标后所有税费全部在宿松县缴纳的承诺 ( 格式自拟 ); (11) 企业 ( 拟派项目经理 技术负责人 ) 类似工程业绩的复印件 ( 如有要求 ); (12) 优先使用地产品承诺书 ( 如有 ) 项目管理机构配备情况 ; 拟派往本招标工程项目经理 技术负责人 项目部关键岗位其他人员简历 ; 拟分包情况表 ; 投标人认为需要提供的其他资料 ; 施工组织设计部分 : 第一章第二章第三章第四章第五章第六章第七章第八章第九章 工程概况主要施工方法拟投入的主要物资计划拟投入的主要施工机械 设备计划劳动力安排计划及劳动力计划表确保工程质量的技术组织措施确保安全生产的技术组织措施确保工期的技术组织措施确保文明施工的技术组织措施

15 第十章工程施工的重点和难点第十一章施工总平面布置图第十二章投标人认为有必要说明的其他内容 13 投标文件格式 13.1 投标人须分别编制技术标 商务标 13.2 投标文件包括本须知第 12 条中规定的内容, 投标人提交的投标文件应当使用招标文件所提供的投标文件全部格式编制投标文件, 但表格可以按同样格式扩展 14 投标报价 14.1 投标人应根据当前建设市场行情, 结合工程实际情况及本单位的施工方法 材料来源渠道 施工机械装备 施工管理水平等, 对投标费用进行分析 测算, 实事求是地确定投标报价 ( 不得低于成本价 ) 任何投标优惠都体现在报价内 招标人不要求投标人采用总价优惠或以总价百分比优惠的方式进行投标报价, 其优惠应直接体现在各项投标报价的单价中 投标人不得以自有机械闲置 自有材料等不计成本为由进行投标报价 14.2 投标人应仔细阅读招标文件, 了解拟投标合同段的全部工程内容 投标人的投标报价应是在满足招标文件规定工期 质量等要求下, 完成招标范围内的全部工作内容的价格, 其投标报价不得低于成本价 14.3 本工程的投标报价采用本须知投标须知前附表所规定的方式 综合单价是指完成本工程项目的除规费 税金外的单价, 其组成包括人工费 材料费 机械费 管理费 利润和施工工期内的风险费用 14.4 投标报价编制依据 招标文件 ; 设计图纸 ; 工程量清单 控制价 ; 澄清 修改 补充中提出的工程技术 质量 工期 承包范围 工器具及设备清单 ( 如有 ); 施工组织设计及施工方案 ; 质量验收规范等国家 行业 地方有关技术标准 规范 ; 安徽省建设工程工程量清单计价规范 (DBJ34/T ) 及其配套计价依据 ; 安徽省建设工程造价管理总站 关于营业税改征增值税调整现行计价依据的实施意见 ( 造价 号 ) 人工费调整执行安庆市建设工程造价管理站的 关于贯彻执行调整建设工程定额人工费的通知 ( 建价 号 ) 投标人可在安庆市建设工程造价信息网上下载上述文件 本工程涉及的人工 材料 机械台班的市场价格 ; 施工期间的风险因素

16 14.5 投标报价编制原则 人工费 : 按控制价中人工费单价标准计算 材料费 : 参考控制价中的当期市场信息价自主报价 机械台班费 : 可参照 2005 年安徽省清单计价机械台班费用定额 执行, 其中人工费按控制价中人工费单价标准计算 不可竞争费用 : 包含 安全防护与文明施工措施费 规费 税金 三项 组织措施费 中所含 安全防护与文明施工措施费 ( 指环境保护 文明施工 安全施工 临时设施及扬尘防治增加 ) 费率必须与控制价相应费率一致 规费 的费率必须与控制价相应费率一致 税金 税率必须与控制价相应税率一致 管理费 利润等可竞争费 : 费率参照 2005 年安徽省清单费用定额 自主确定取值, 其中利润率可为零, 但管理费率不得为零 暂列金额 暂估价 ( 如有 ) 应按招标人在其他项目清单中所列金额填写, 投标人不得修改 控制价的暂列金额 暂估价 ( 如有 ) 均为估算金额, 工程竣工后应按承包人实际完成的工程内容结算 总承包服务费 ( 如有 ) 应根据招标文件中列出的内容和提出的要求计算 零星工作项目费 ( 如有 ) 应按招标人在其他项目清单列出的项目和数量, 确定各项综合单价计算, 工程竣工后按实际完成的工程量结算 措施项目清单计价投标人可根据工程实际情况结合施工组织设计, 对招标人所列的措施项目进行增补 措施项目以 项 为单位, 应包括除规费 税金以外的全部费用 本工程取 弃土点由施工单位自行解决, 承包人投标报价时应综合考虑经济运距及其他可能增加成本的因素 承包人投标前必须充分了解市场运输行情, 合理报价, 中标后土方报价不做调整 材料信息价参照安庆市建设工程造价管理站 2017 年 4 期 ( 宿松部分 ) 安庆市建设工程造价简讯 及其增补执行 14.6 除非招标人对招标文件予以修改 更正, 否则投标人应按招标人提供的工程量清单中列出的工程项目和工程量逐项填报综合单价和合价 投标人不得在分部分项工程量清单中任意增删 修改清单项目与工程量及项目排列顺序 14.7 除非合同中另有规定, 投标人在工程量清单报价表中所报的综合单价和合价 以及投标总报价表中的投标报价均包括完成招标文件规定的全部工程内容及为达到质量和工期目标 安全文明 环境保护等要求的直接费 间接费 利润 税金 风险费等所有费用 为满足工程建设标准和技术规范要求所发生的费用应包括在投标报价中 投标报价为投标人在投标文件中提出的各项支付金额的总和 每一清单项目只允许有一个报价, 任何有选择的报价将不予接受 投标人未填综合单价或合价的清单项目, 将被视为该项费用已包括在其他有价款的综合单价或合价以及投标总价内, 投标人必须按合同要求完成工程量清单中未填综合单价或合价的工程项目, 任何与未填综合单价或

17 合价的工程项目有关的工程价款, 招标人将不再另行支付 14.8 工程材料 材料供应方式 : 除招标人提供的材料和实行暂估价的材料及设备以外, 本工程使用的材料由承包方采购供应并满足投标须知前附表三中 材料要求 的规定 ; 材料价格 : 除招标人提供的材料和实行暂估价的材料及设备以外, 由投标单位自行采购的材料确定投标报价时应充分考虑材料价格上涨等市场风险因素, 中标后不作调整, 综合单价中的材料费应包括材料运杂费 采保费及检验试验费等 结算时实行暂估价的材料和设备的价差仅计取税金, 不再计取其他费用 实行暂估价的材料和设备达到公开招标标准和规模的, 应按相关规定进行二次招标 14.9 本招标工程的施工地点为本须知前附表所述, 投标人应自行到施工现场踏勘以充分了解工地位置 情况 道路 储存空间 装卸限制及任何其它足以影响投标报价的情况, 任何因忽视或误解施工场地情况而导致的索赔或工期延长申请将不被批准 对于受施工现场场地限制, 如需要另外寻找场地解决临时住宿 材料及设备堆放, 由此所产生的费用应包含在投标报价范围内, 招标人不再承担该费用 工程造价的确定与控制 本工程经招标定标后, 中标价即本工程的固定合同价, 除政策性调整 经批准的设计变更 经济签证外, 其它工程造价增减均不予签证计价 开标前, 投标人应认真对照施工设计图纸等文件核对招标人提供的工程量清单, 发现工程量存在项目划分误差 计量单位误差 数量误差 遗漏项目的, 必须在清单发放后 3 日内向招标人提出异议或修正要求, 否则招标人可不予答复 招标人对异议或修正要求应进行核实, 确认工程量单项子目误差在 ±3%( 含 ±3%) 以内, 招标人可不予调整工程量, 投标人应将其误差考虑在综合单价内 ; 若单项子目工程量误差或有遗漏项目超过 ±3% 的, 招标人应进行修正并重新公布准确的工程量清单 投标人在规定时间内未对工程量清单提出异议的, 中标后, 招标人不再对工程量清单的项目和数量进行校对调整 投标人必须按其报价完成招标文件规定范围内的招标设计图纸规定的所有工程项目 中标人在工程量清单报价表中所报的综合单价一律不予调整 本招标工程不接受恶意不平衡报价, 不保证最低价中标 15 商务标投标文件的工程量清单报价表封面相应位置必须加盖造价专业人员 执业或从业资格专用章 16 投标货币: 本工程投标报价采用的币种为人民币 17 投标有效期 17.1 投标有效期见本须知前附表规定的期限, 在此期限内, 凡符合本招标文件要求的投标文件均保持有效

18 17.2 在特殊情况下, 招标人在原定投标有效期内, 可以根据需要向投标人提出延长投标有效期的要求, 投标人可以拒绝招标人这种要求, 而不被没收保证金, 但是对拒绝延长投标有效期的投标单位招标人有权利拒绝其投标文件 同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件, 但需要相应的延长投标担保的有效期, 在延长的投标有效期内本须知第 18 条关于投标担保的退还与不予退还的规定仍然适用 18 投标担保 18.1 投标人应在本须知前附表规定的时间前提交不少于前附表规定数额的投标担保, 并作为其投标文件的一部分 18.2 投标人应按要求提交投标担保, 本工程投标担保采用投标保证金形式, 接受投标保证金的银行及账号等规定详见本须知前附表 任何未按规定提交投标保证金的投标人, 将被招标人视为自动放弃投标资格 18.3 投标保证金的退还 : 建设工程项目中标人的保证金, 在合同签订并经县公管局备案后 3 个工作日内退还 ; 其他投标人的保证金, 在评标结果公示期满且无异议后 10 个工作日内退还 建设工程项目招标失败的, 在招标失败公示结束后 3 个工作日内, 退还所有投标人的保证金 ; 非中标人原因导致建设工程项目未能签订合同的, 在有关部门作出处理意见之日起 3 个工作日内, 退还中标人的保证金 ; 建设工程项目有异议 投诉的, 中标侯选人 提出异议的投标人及投诉人的保证金, 在异议 投诉处理后, 按相关规定办理 ; 其他投标人的保证金, 在评标结果公示期满后 3 个工作日内退还 18.4 投标人有下列情况之一时, 投标保证金不予退还 : 投标截止后, 投标人在招标文件规定的投标有效期内撤回投标文件 ; 中标人无正当理由不与招标人订立合同的, 或在签订合同时向招标人提出附加条件的 ; 不按照招标文件要求提交履约担保的 ; 投标人在本次招标活动中存在围标 串标 弄虚作假等违规 违法行为的 ; 法律 法规及招标文件规定的其他情形 投标人有上述情形之一的, 政府投资建设项目投标保证金不予退还, 由县公共资源交易中心上缴同级国库 自有资金或自有产权项目的投标保证金退还该项目实际出资人或产权所有人 因投标人原因给招标人造成的损失超过投标保证金数额的, 投标人应当对超过部分予以赔偿 19 投标备选方案( 若有要求 ) 19.1 投标人所提交的方案应满足招标文件的要求, 除非本须知前附表中允许投标人提交备选方案, 否则备选方案将不予考虑 如果允许投标人提交备选方案, 则执行本须知第 19.2 条规定 19.2 如果本须知前附表中允许投标人提交备选方案, 则投标人除提交正式投标文件外, 还应按照招标文件要求提交备选方案 备选方案应包括设计计算书 技术规范 备选方案报价书 所建议

19 的施工方案等满足评审需要的全部资料 20 投标文件的签署 20.1 投标人应按本须知前附表规定规定的格式, 编制并提交投标文件 20.2 投标文件封面 投标函 投标报价汇总表均应加盖投标人公章并经法定代表人或其委托代理人签字或加盖印章, 否则, 视为无效标 20.3 投标人按照本须知第 20.4 条款规定对其投标文件相关内容签署盖章后, 其投标文件所有内容均视为确认, 对投标人起约束作用 20.4 除投标人对错误处须修改外, 全套投标文件应无涂改或行间插字和增删 如有修改, 修改处应由投标人加盖投标人公章并经法定代表人或其委托代理人签字或加盖印章 投标文件应尽量避免以涂改及行间插字方式进行修改, 若投标文件存在涂改及行间插字, 招标人不承担任何可能因 此而造成的辨识错误 ( 五 ) 投标文件的提交 21 投标文件的密封和标记 21.1 投标文件电子光盘的密封和标记 电子光盘 ( 一次性刻录 ) 须装在同一密封袋内, 密封袋封口处应密封, 并在密封袋上注明招标编号 项目名称 投标人名称同时加盖投标人公章 如果投标人未按上述要求密封及加写标记, 招标人对投标文件的误投和提前启封概不负责 对由此造成提前开封的投标文件将予以拒绝, 并退还给投标人 21.2 投标文件纸质版的装订 密封和标记 投标文件需采用固定胶装方式装订并编码, 不得采用活页装订 投标人应将商务标投标文件和技术标投标文件分别密封并在密封袋上标明 商务标 或 技术标 商务标正 副本装在同一密封袋内, 技术标正 副本装在另一密封袋内 ( 即投标文件共有 2 个密封袋 ) 密封袋封口处应密封, 并应加盖投标人公章及法定代表人印章 商务标投标文件和技术标投标文件在投标文件密封袋上均应写明 : 招标人名称 : ; 招标编号 : ; 工程名称 : ; 年月日时分开标, 此时间以前不得开封 ; 投标人名称 : ; 投标人地址 : 电子清单计价文件 ( 介质为光盘 ) 随商务标正本封装 技术标光盘 ( 如有 ) 随技术标正本封装 如果投标人未按上述要求密封及加写标记, 招标人对投标文件的误投和提前启封概不负

20 责 对由此造成提前开封的投标文件将予以拒绝, 并退还给投标人 22 投标文件的提交 22.1 投标人应按投标须知前附表中规定的时间和地点提交投标文件 22.2 各投标人在解密开始时间后, 分别在 5 分钟内完成投标文件的解密工作 如未能成功解密的投标人, 可允许使用已递交的电子投标文件 若系统识别出电子光盘中未加密的投标文件和网上递交的加密投标文件识别码不一致, 系统将拒绝导入 22.3 招标人可按本须知第 9 10 条款规定以澄清 修改 补充的方式, 酌情延长提交投标文件的截止时间 在此情况下, 投标人的所有权利和义务以及投标人受制约的截止时间, 均以延长后新的投标截止时间为准 22.4 到投标截止时间止, 投标人少于 3 个的, 不得开标, 招标人将依法重新招标 23 迟交的投标文件招标人在本前附表规定的投标截止时间以后收到的投标文件, 将被拒绝并退回给投标人 24 投标文件的补充 修改与撤回 24.1 投标人在提交投标文件以后, 在规定的投标截止时间之前, 可以以书面形式补充 修改或撤回已提交的投标文件, 并以书面形式通知招标人 补充 修改的内容为投标文件的组成部分 24.2 投标人对投标文件的补充 修改或撤回通知, 应按须知 21 条有关规定密封 标记和提交, 并在投标文件密封袋上清楚标明 补充 修改 或 撤回 字样 否则, 补充 修改或撤回通知无效 24.3 在投标截止时间之后, 投标人不得补充 修改投标文件 ( 六 ) 开标 25 开标 25.1 招标人按招标文件所规定的时间和地点公开开标, 并邀请所有投标人代表参加 开标时, 投标人代表 ( 法定代表人或授权委托人 ) 必须出示下列相关材料由招标人代表和监督人查验 : 法定代表人出示法定代表人身份证明书及有效二代居民身份证, 授权委托人出示法定代表人签署的授权委托书原件 有效二代居民身份证原件 社保证明 ( 是复印件的须加盖本单位鲜章 ) 未能出示前述材料的投标人视为主动放弃投标资格, 其投标文件予以退回 投标人代表 25.2 按规定提交合格的撤回通知的投标文件不予开封, 并退回给投标人 ; 25.3 投标人必须保证其标书中所有资料的真实性 若发现投标人有弄虚作假行为的, 中标无效且其投标保证金不予退还, 由相关管理部门依法处理, 并记不良行为记录 25.4 开标由招标人或招标代理机构主持, 主持人按下列程序进行 : 宣布开标纪律 ; 宣布唱标人 记录人 监督人等有关人员姓名 ;

21 公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称 ; 招标人代表和监督人员核查各投标人相关证件等资料 ; 请各投标人检查投标文件的密封情况, 并确认是否存在异议 ; 各投标人在解密开始时间后分别在 5 分钟内完成投标文件的解密工作 ; 现场从未加星号清单项中随机抽取三级指标, 从所有清单项中随机抽取进行计价规范性重点检查的清单项 ; 公布投标人投标报价及投标函其他内容, 并记录在案 ; 投标人代表 监督人 记录人等有关人员在开标记录表上签字确认 ; 评标委员会进行商务标评审 ; 评标委员会对通过商务标评审的投标报价由低到高前 3 名的投标人进行资格审查和初步评审 技术标评审, 评审不通过的依次递补 ; 复会, 公布评审结果 25.5 招标人或代理机构对开标过程进行记录, 并存档备查 26 投标文件的有效性 26.1 投标文件有下列情形之一的, 招标人将不予受理 : ( 一 ) 逾期上传 送达的或者未送达指定地点的 ; ( 二 ) 未按招标文件要求包装 密封的 26.2 投标人应当在投标截止时间前完成投标文件的传输递交, 未在投标截止时间前通过网上招投标系统递交有效电子投标文件的, 开评标系统不予接收, 视为未递交投标文件 26.3 按规定通过网上招投标系统递交有效电子投标文件 如未能成功解密的投标人, 可允许使用已递交的电子投标文件导入开评标系统继续开标 若系统识别出电子光盘中未加密的投标文件和网上递交的加密投标文件识别码不一致, 系统将拒绝导入 26.4 开标过程中发现有下列情况的, 属于重大偏差, 由评委会按无效标处理 : 投标人未按招标文件要求递交投标保证金的, 允许使用电子光盘导入但电子光盘中投标文件未成功导入开评标系统的 ; 未按规定格式提供 填写投标函, 或投标函未加盖投标人公章的 ; 商务标投标函和技术标投标函中关于项目经理和投标保证金填写的内容不一致的 ; 投标报价高于招标控制价的 ; 法律 法规及招标文件规定的其它情形

22 序号 1 ( 七 ) 评标 定标评标办法前附表一 ( 商务标评审指标表 ) 评审指标 评审内容及要求 投标人不得递交两份或多份内容不同的投标文件, 或在一份 投标文件 投标文件中对同一招标项目报有两个或多个报价, 且未声明 的唯一性和确定性 哪一个有效, 按招标文件规定提交投标替代方案的除外 通过 ( ) 是否通过 不通过 ( ) 2 投标总价不得大于招标控制价 3 暂列金额 暂估价必须与控制价中规定的金额一致 4 5 商务标投标文件格式商务标造价人员盖章要求 商务标投标文件按招标文件规定的格式填写, 内容完整不得影响投标文件评审, 且不得出现关键字迹模糊 无法辨认等情况 签字盖章要求应符合招标文件规定的签字盖章要求 投标文件商务标投标文件的工程量清单报价表封面须加盖工程造价人员 执业或从业资格专用章 6 工期和质量 投标文件中须明确工期和质量, 工期不高于招标文件的要求 和质量不低于招标文件的要求 已标价的工程量清单清单计价规范性检查分部分项清单综合单价区间范围 已标价工程量清单的数量 序号 项目编码 * 号 小数点精确度等信息必须与 EZB 格式中列示信息完全一致, 投标人不得修改 评标委员会将对开标现场随机抽取 10 项清单项的计价规范性作重点检查, 不符合 安徽省建设工程工程量清单计价规范 (DBJ34/T ) 及其配套计价依据要求的将不予通过 加星号 (* **) 清单项中任何一项综合单价报价不得小于控制价综合单价的 90% 或大于控制价综合单价的 103%; 未加星号清单项中综合单价报价小于控制价综合单价的 85% 的项数不得超过 6 项或大于控制价综合单价的 103% 的项数不得超过 2 项, 且任何一项均不得大于控制价综合单价的 110% 其中分部分项工程量清单综合单价分析表中的综合单价组成各部分报价均不得低于 0 ( 百分比计算方法 : 投标综合单价 / 控制价中该项综合单价 *100%)

23 10 人工费 11 措施费合价 1 除以市场价计入控制价的清单项目外, 其余各清单项目的定额人工费均须按 安徽省 2005 年工程量清单计价规范 (DBJ34/T ) 及其配套计价依据计取, 定额人工费单价执行安徽省建设工程造价总站发布的最新人工费调整政策性文件 人工费合价不得超过控制价人工费合价, 且不得低于控制价人工费合价的 90%, 其中分部分项工程量清单中人工费合计不得低于控制价中的所有单位工程 分部分项工程量清单计价表 中人工费合计的 90%, 措施项目清单计价表 ( 二 ) 中人工费合计不得低于控制价中的所有单位工程 措施项目清单计价表 ( 二 ) 中人工费合计的 90% 注 : 人工费合价为所有单位工程中 分部分项工程量清单计价表 中人工费合计 措施项目清单计价表 ( 二 ) 中人工费合计之和 2 以市场价计入控制价的清单项目: 人工费以市场价计入对应清单的投标报价中, 不计入分部分项人工费合价 措施项目人工费合价 投标报价中措施项目费用合价 ( 不含安全防护与文明施工四项措施费 扬尘防治费 ) 不得低于控制价中相应措施项目费用合价的 70% 其中措施项目费分析表中的综合单价组成各部分报价均不得低于 0 12 安全防护与文明施工四项措施费 扬尘污染防治增加费 规费 税金 (1) 费率 税率必须与控制价相应费率和税率一致 (2) 措施项目清单计价表( 一 ) 及 规费和税金清单计价表 中取费基数均须符合清单计价规范原则要求, 且各单位工程 措施项目清单计价表 ( 一 ) 中各专业环境保护费取费基数之和不得小于该单位工程中养老保险费计算基数, 规费的取费基数不得小于控制价中该单位工程规费取费基数的 90% 13 不平衡报价 不接受综合单价组价方式中的恶意不平衡报价, 一经发现, 评标委员会有权否决其投标 14 投标报价 有效性评审 评审结论 对需要进行投标报价有效性考核的项目, 必须符合本文件 款规定的考核合格标准 全部通过为合格

24 评标办法前附表二 ( 资格审查和初步评审表 ) 序号评审指标评审内容及要求 通过 ( ) 是否通过 不通过 ( ) 1 投标人名称是否与营业执照 资质证书 安全生产许可证一致 2 营业执照是否具备有效的营业执照 3 安全生产许可证是否具备有效的生产许可证 4 资格条件是否符合 投标人须知前附表 规定 5 项目经理资格等是否符合 投标人须知前附表 规定 6 7 技术负责人职称资格 项目部关键岗位其他人员资格等 是否符合 投标人须知前附表 规定 是否符合 投标人须知前附表 规定 8 投标保证金必须按招标文件规定的金额和方式提交 9 10 投标人名称的一致性要求 技术标投标文件格式 评审结论 投标人名称或组织结构与资格审查提供的营业执照 资质证书一致 技术标投标文件按招标文件规定的格式填写, 内容完整不得影响投标文件评审, 且不得出现关键字迹模糊 无法辨认等情况 签字盖章要求应符合招标文件规定的签字盖章要求 全部通过为合格 备注 : 上述相关证件复印件加盖公章后装订在技术标投标文件中

25 评标办法前附表三 ( 技术标详细评审表 ) 序号 1 工程概况的描述是否准确 评审内容及要求 是否通过 通过 ( ) 不通过 ( ) 主要施工方法 : 各主要分部施工方法符合项目实际, 须有详尽的施工技术方案, 工艺先进 方法科学合理 可行, 能指导具体施工并确保安全 拟投入的主要物资计划 : 投入的施工材料有详细计划且计划周密, 数量 选型配置 进场数量 时间安排合理, 满足施工需要拟投入的主要施工机械 设备计划 : 投入的施工机械 设备 机具有详细计划且计划周密, 设备数量 选型配置 进场数量 时间安排合理, 满足施工 需要 5 6 劳动力安排计划 : 各主要施工工序应有详细周密的劳动力安排计划明细, 有各工种劳动力安排计划, 劳动力投入经济合理, 满足施工需要 确保工程质量的技术组织措施 : 施工项目应有专门的质量技术管理班子和制度, 且人员配备合理, 制度健全 主要工序应有质量技术保证措施和手段, 自控体系完整, 能有效保证技术质量, 达到承诺的质量标准 7 确保安全生产的技术组织措施 : 施工项目应有专门的安全管理人员和制度, 且人员配备合理, 制度健全, 各道工序安全技术措施针对性强, 符合实际且 满足有关安全技术标准要求 现场防火 社会治安安全措施得力 确保工期的技术组织措施 : 在施工工艺 施工方法 材料选用 劳动力安排 8 技术等方面有保证工期的具体措施且措施得当 有控制工期的施工进度计 划 应有施工总进度表或施工网络图, 各项计划图表编制完善, 安排科学合 理, 符合本项目施工实际要求 9 确保文明施工的技术组织措施 : 针对本工程项目特点, 应有现场文明施工计 划, 环境保护措施, 且计划措施内容应达到 安全文明示范工地 标准 各 项措施周全 具体 有效 有具体实现现场文明施工目标的承诺 工程施工的重点和难点及保证措施是否正确 投标单位应在重难点章节重点表述 施工总平面布置图 : 应有施工总平面布置图, 安排科学合理, 符合本项目施工实际要求 12 施工组织设计的针对性 完整性 13 其他内容 ( 如有 ) 技术标是否合格

26 说明 : 1. 技术标详细评审采用定性方法 2. 技术标详细评审表 1 至 11 条必须单独成章或有专门阐述, 否则评标委员会有权判定技术标不通过 3. 评标专家根据评审要求判断每项评审内容是否合格, 并在投标人评审空格内用 表示 4. 合格标准 : 技术标详细评审必须同时满足以下两条要求, 否则为不合格 : (1) 上述各项标准中必须有 8 项以上 ( 含 )8 项通过 ; (2) 第 项必须通过 ; 5. 评标委员会对上述内容进行符合性评审时, 如发现投标文件内容与招标文件规定内容存在偏差, 应要求投标人现场澄清 说明或补正 投标人必须现场在评标委员会规定时间内将澄清 说明或补正内容以书面形式 ( 必须法人授权委托人签字 ) 提交评标委员会, 但不得超过 30 分钟 评标委员会将对澄清 说明或补正内容评审后决定是否符合要求

27 27 评标办法本次评标采用有效最低价评标办法, 即评标委员会遵循规定评标原则 : 首先对投标人进行商务标评审, 然后对通过商务标评审 ( 包括有效性评审 ) 按照投标总报价由低到高的顺序排序的投标人进行资格审查和初步评审 技术标详细评审 若入围投标人的资格审查和初步评审 技术标详细评审不通过, 按通过商务标评审 ( 包括有效性评审 ) 的投标人的投标报价由低到高顺序依次递补, 如果依次递补的投标人均未通过资格审查和初步评审 技术标详细评审, 则进行二次商务标评审 ( 含有效性评审 ), 对一次未通过资格审查和初步评审 技术标详细评审的投标人及其投标报价不纳入二次评审范围, 商务标评审 ( 含有效性评审 ) 后, 再进行资格审查和初步评审 技术标详细评审 对投标文件全部通过评审 ( 含通过中位值修正 ) 的投标单位, 按照投标报价由低到高的顺序依次推荐第一 二 三名中标候选人 评审通过的投标人投标报价最低的为预标候选人 全部通过评审的投标单位投标报价最低且相等的, 则采用随机抽取的方式确定中标候选人 评标时, 评标委员会对中标候选人 法定代表人及拟任项目经理是否被列入全国法院失信被执行人名单进行网上核查 ( 网址 : 若核查结果与投标人承诺不一致, 则提交评标委员会取消其中标候选人资格, 依次替补, 并再次对替补单位进行核查 28 评标委员会与评标 28.1 招标人依法组建评标委员会, 评标委员会的专家成员从评标专家库中采用电脑随机抽取方式确定, 评标活动由评标委员会负责 28.2 开标结束后, 开始评标, 评标采用保密方式进行 28.3 本工程评标定标程序 标准 方法详见本须知第 31 条规定 29 评标过程的保密 29.1 开标后, 直至授予中标人合同为止, 凡属于对投标文件的审查 澄清 评价和比较的有关资料以及中标候选人的推荐情况, 与评标有关的其他任何情况均严格保密 29.2 在投标文件的评审和比较 中标候选人推荐以及授予合同的过程中, 投标人向招标人和评标委员会施加影响的任何行为, 都将会导致其投标被拒绝 29.3 中标人确定后, 招标人不对未中标人就评标过程以及未能中标原因作出任何解释 未中标人不得向评标委员会组成人员或其他有关人员索问评标过程的情况和材料 30 投标文件的澄清 30.1 为有助于投标文件的审查 评价和比较, 评标委员会可以以书面形式要求投标人对投标文件含义不明确的内容作必要的澄清或说明, 投标人应采用书面形式 ( 必须法人授权委托人签字 ) 进行澄清或说明, 但不得超出投标文件的范围或改变投标文件的实质性内容 评标委员会将对澄清 说明或补正内容评审后决定是否符合要求 投标人未在评标委员会要求的时间内做出书面解释的, 评标委员会可以做出不利于投标人的认定 根据本须知第 33 条规定, 凡属于评标委员会在评标中发现的计算错误进行核实的修改不在此列

28 30.2 有下列情形之一的, 在评标现场评标时, 评标委员会可以要求投标人当场作出书面说明并提供相关材料 : 投标报价低于控制价合理幅度的, 经评标委员会论证, 认定该投标人的报价低于其企业成本的, 不能推荐为中标人或中标候选人 31 评审标准及程序 31.1 商务标评审标准 : 见评标办法前附表一 ; 投标报价有效性的判定方法本次投标报价有效性判定指标以工程量清单综合单价为对象, 对通过评标办法前附表一中前 14 项评审内容的投标文件按以下规定进行工程量清单综合单价投标报价有效性判定, 各级考核指标必须同时合格, 才认定为通过投标报价有效性判定 ( 一 ) 一级指标 ( 项目编码后带 * 标记的清单项, 共有 10 项 ) 具体考核的清单名称见分部分项工程量清单 经评审, 上述 10 项考核项中有 1 项及以上综合单价报价低于中位值 95% 的, 该级指标有效性考核不通过 ( 二 ) 二级指标 ( 项目编码后带 ** 标记的清单项, 共有 20 项 ) 具体考核的清单名称见分部分项工程量清单 经评审, 上述 20 项考核项中有 2 项及以上综合单价报价低于中位值 90% 的, 或有 1 项及以上报价低于中位值 85% 的, 该级指标有效性考核不通过 ( 三 ) 三级指标 ( 开标现场在项目编码后未带星号标记的清单项中随机抽取 15 项 ) 项目编码中未带加星号的项目均列入三级指标考核项目抽取范围, 开标现场, 随机抽取 15 项列入具体考核项目 上述 15 项考核项中有 4 项及以上综合单价报价低于中位值 85% 的, 或有 1 项及以上报价低于中位值 80% 的, 该级指标有效性考核不通过 工程量清单考核项各级指标中位值的计算方法 : 首先, 分别对所有投标人分部分项工程量清单综合单价去掉一个最高价 去掉一个最低价 ( 投标人数 5 家的直接计算基准价 ), 以剩余报价的算术平均值作为基准价, 在基准价 103% 以上的所有投标单位报价全部作为一组, 在基准价 103%( 含基准价 103%) 至基准价 98%( 含 98%) 之间的投标单位报价各自成为一组, 在基准价 98% 以下的所有投标单位报价全部作为一组 然后, 对各组内的所有考核项报价计算算术平均值, 将得出的各组数值进行排序, 位于总组数最中间位置的组值为中位数 ( 偶数时, 最中间两组组值的算术平均值为中位数 ) 计算结果均保留两位小数, 第三位四舍五入 说明 : 本项各款所指的 所有投标人 是指通过评标办法前附表一中前 14 项评审内容的投标文件

29 在上述考核指标中, 如一级指标的某考核项中位值大于该项控制价单价 90% 的, 则对其对应的原考核项中位值下调 3 个百分点作为新的中位值, 重新进行考核 ; 或二级指标的某考核项中位值大于该项控制价单价 90% 的, 则对其对应的原考核项中位值下调 3 个百分点作为新的中位值, 重新进行考核 ; 或三级指标的某考核项中位值大于该项控制价单价 90% 的, 则对其对应的原考核项中位值下调 3 个百分点作为新的中位值, 重新进行考核 中位值考核合格标准系数修正方法经评审后, 仅 1 家投标文件有效性考核合格或所有投标单位商务标均不能通过有效性考核时, 评标委员会应按以下办法重新修正考核合格标准, 按本评标办法有关规定重新评审, 直至评审出至少 2 家中标候选人, 但最终修正后仅能产生 1 家的除外 (1) 合格百分比修正 所有合格百分比在原基础上同时下降 3 个百分点作为第二次评审的合格标准重新评审 ; 如第二次评审仍未产生出有效的投标报价, 则在第二次合格标准的基础上同时下降 3 个百分点作为第三次评审的合格标准重新评审 ; 如第三次评审仍未产生出有效的投标报价的, 则按上述标准继续调整 (2) 合格标准中的限定项数修正 如合格百分比修正 3 次仍没有评审出中标候选人, 则在百分比修正的基础上, 保持修正后的合格百分比不动, 合格标准中的限定项数按每次均增加 1 项标准继续修正 (3) 如项数调整 5 次仍不能评审出中标候选人的, 在项数调整基础上再次按照合格百分比修正方法继续进行修正, 直至评审出有效的投标报价 31.2 资格审查和初步评审 资格审查和初步评审标准 : 见评标办法前附表二 31.3 技术标详细评审 技术标详细评审标准 : 见评标办法前附表三 32 投标偏差的界定和评审 32.1 重大偏差的认定, 投标文件有下列情形之一的, 属于重大偏差, 由评标委员会评审后按无效标处理 : (1) 未按招标文件中所附投标文件格式在规定部位盖章或签字的 ; (2) 未按规定的格式填写, 实质性内容不全或关键字迹模糊 无法辨认的 ; (3) 投标人递交两份或多份内容不同的投标文件, 或在一份投标文件中对同一招标项目报有两个或多个报价, 且未声明哪一个有效的 按招标文件规定提交备选投标方案的除外 ; (4) 投标文件明显不符合招标文件规定的报价 工期 质量标准 技术规格 施工方案评审文件或其它实质性要求 ; (5) 未按招标文件要求提交投标保证金的 ; (6) 投标文件中存在招标人不能接受的其它实质性条件或提供虚假文件 ;

30 (7) 投标文件中的其它重大偏差 ( 包括缺项, 漏项 ): 1 投标文件中填报的工程量清单报价表中的分部分项工程项目编码或项目名称或计量单位或工程数量与招标人提供的工程量清单相对应内容不一致的 2 投标报价高于招标控制价的 3 凡招标文件要求或者工程造价组成应计算的费用而投标人未报, 且投标文件未阐明充分理由, 并不能提供足够证据的, 均视为缺漏项目或费用 4 投标人拒不按照要求对投标文件进行澄清 说明 补正的 5 投标报价中变更暂列金额或招标人提供的暂估价的 6 法律 法规规定的其它情形 ; 7 技术标文件或投标报价经评审委员会评审不合格的 32.2 评委对界定为细微偏差的应做相应调整, 投标人应现场书面接受调整内容 32.3 细微偏差的认定 : 细微偏差是指投标文件在实质上响应招标文件要求, 但在个别地方存在漏项或者提供了不完整的技术信息和数据等情况, 并且补正这些遗漏或者不完整不会对其他投标人造成不公平的结果 细微偏差不影响投标文件的有效性 32.4 投标文件的澄清 : 投标文件需澄清 说明或者补正的 ( 包括补正投标报价 ) 以及投标文件存在细微偏差需要补正的, 评标委员会应当以书面形式要求投标人进行书面澄清 说明 补正或确认, 细微偏差的修正将由评委进行评审 解释, 其投标人的法定代表人或其委托代理人应签字认可 32.5 如果投标文件实质上不响应招标文件的各项要求, 评标委员会将予以拒绝, 并且不允许投标人通过修改或撤销其不符合要求的差异或保留, 使之成为具有响应性的投标 32.6 经审查符合招标文件要求的有效投标文件, 由评标委员会进行详细评审 比较 33 投标文件计算错误的修正投标文件计算错误不予修正, 按重大偏差处理 34 投标文件的评审 比较和否决 34.1 评标委员会将按照本须知第 30 条规定, 仅对在实质上响应招标文件要求的投标文件进行评估和比较 34.2 在评审过程中, 评标委员会可以书面形式要求投标人就投标文件中含义不明确的内容进行书面说明并提供相关材料 34.3 招标人根据评标委员会提出的书面评标报告和推荐的中标候选人, 依据国家和地方现行法规确定中标人 招标人也可以授权评标委员会依据现行法规直接确定中标人 34.4 评标委员会经评审, 认为所有投标都不符合招标文件要求的, 可以否决所有投标 所有投标被否决后, 招标人应当依法重新招标 34.5 评标结果

31 评标委员会完成评标后, 应当向招标人提交书面评标报告 投标人在本项目招标过程中有下列行为之一的, 宿松县公共资源交易监督管理部门可以拒绝其 1 3 年内在宿松县公共资源交易中心参加公共资源交易活动, 同时投标保证金不予退还 : (1) 投标人相互串通投标或者与招标人串通投标的 ; (2) 投标人以向招标人或者评标委员会成员行贿的手段谋取中标的 ; (3) 投标人以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假, 骗取中标的 ; (4) 在招投标过程中与招标人就投标价格 投标方案等实质性内容进行协商谈判的 ; (5) 拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的 投标人有前款第 (1) 至 (4) 项情形之一的, 中标无效 中标人 ( 中标候选人 ) 在本项目招标过程中有下列行为之一的, 宿松县公共资源交易监督管理部门可以拒绝其 1 3 年内在宿松县公共资源交易中心参加公共资源交易活动, 同时投标保证金不予退还 : (1) 中标候选人无故放弃中标资格的 ; (2) 中标后无正当理由不与招标人签订合同的 ; (3) 中标人将中标项目转让给他人, 或者在投标文件中未说明, 且未经招标人同意, 将中标项目分包给他人的 ; (4) 中标人不按照与招标人订立的合同履行义务的 在本项目招投标过程中, 投标人相互串通投标或者与招标人串通投标的, 投标人向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标的, 投标人以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标的, 中标均无效, 其投标保证金不予退还 给招标人造成的损失超过投标保证金数额的, 投标人还应对超过部分予以赔偿 构成犯罪的, 依法追究刑事责任 中标候选人无正当理由放弃中标资格, 或未按规定提供符合要求的 行贿犯罪档案查询结果告知函, 取消其中标资格, 投标保证金不予退还 招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人, 也可以重新招标 中标人无正当理由不与招标人订立合同, 在签订合同时向招标人提出附加条件, 或者不按照招标文件要求提交履约保证金的, 经宿松县公共资源交易监督管理部门查实后取消其中标资格, 投标保证金不予退还, 招标人有权重新招标 ( 八 ) 合同的授予 35 合同授予标准本招标工程的施工合同将授予按评标委员会的评标报告所确定的中标人 36 招标人不承诺将合同授予报价最低的投标人 招标人在发出中标通知书前, 有权依据评标委员会的评标报告拒绝不合格的投标

32 37 中标通知书中标人确定后, 招标人将在宿松县公共资源交易中心网上公示, 公示期满后, 未发现中标人在招标投标活动中有违法行为的, 招标人将向中标人发出中标通知书 38 招标代理服务费 38.1 中标人应在收到缴费通知后 3 个工作日按招标文件要求缴纳招标代理服务费 38.2 招标代理服务费 : 按差额定率累进法计算 以中标价为计算基数, 按下表规定的 50% 收取 : 费率 货物招标服务招标工程招标 中标金额 100 万元以下 1.5% 1.5% 1.0% 100~500 万元 1.1% 0.8% 0.7% 500~1000 万元 0.8% 0.45% 0.55% 1000~5000 万元 0.5% 0.25% 0.35% 5000 万元 ~1 亿元 0.25% 0.1% 0.2% 1~5 亿元 0.05% 0.05% 0.05% 5~10 亿元 0.035% 0.035% 0.035% 10~50 亿元 0.008% 0.008% 0.008% 50~100 亿元 0.006% 0.006% 0.006% 100 亿以上 0.004% 0.004% 0.004% 39 签订合同 39.1 中标人的中标价即为合同价款 39.2 中标人应按规定缴纳履约保证金, 及时与发包人办理洽谈和签订承包合同的各项手续并做 好进场准备工作 ( 含临时设施 施工水电接引 ), 发包人另有规定的除外 39.3 发包人和中标人应当自中标通知书发出之日起 30 天内, 根据招标文件和中标人的投标文 件订立书面合同 中标人无正当理由拒签合同的, 招标人有权书面提请宿松县公共资源交易监管部 门取消其中标资格, 投标保证金不予退还 ; 给招标人造成的损失超过投标保证金数额的, 中标人还 应当对超过部分予以赔偿 39.4 中标人应当按照合同约定履行义务, 完成中标项目施工, 不得将中标项目施工转让 ( 转包 ) 给他人 40 履约担保 40.1 履约担保

33 合同协议书签署前, 中标人应按本须知前附表规定的金额和形式提交履约保证金 若中标人不能按本须知第 款的规定执行, 招标人将有充分的理由不与其签定合同, 投标保证金不予退还, 给招标人造成的损失超过投标担保数额的, 还应当对超过部分予以赔偿 承包人应当按照合同约定履行义务, 完成本项目的施工 若承包人未按合同约定履行工期 质量 安全等工作, 应承担违约责任, 招标人根据实际情况, 可按比例扣除履约保证金, 承包人无法按合同约定继续履行合同义务的, 招标人可勒令其无条件退场, 且不退还履约保证金, 给招标人造成损失的还应对超出部分予以赔偿 并由相关行政主管部门记不良行为记录 41. 履约担保返还时限 : 41.1 履约保证金返还应当按合同约定返还 42 支付担保本工程是否实行工程款支付担保及有关规定见前附表规定

34 第三章合同条款 建设工程施工合同 (GF 示范文本 ) 说明 为了指导建设工程施工合同当事人的签约行为, 维护合同当事人的合法权益, 依据 中华人民共和国合同法 中华人民共和国建筑法 中华人民共和国招标投标法 以及相关法律法规, 住房城乡建设部 国家工商行政管理总局对 建设工程施工合同 ( 示范文本 ) (GF ) 进行了修订, 制定了 建设工程施工合同 ( 示范文本 ) (GF )( 以下简称 示范文本 ) 为了便于合同当事人使用 示范文本, 现就有关问题说明如下 : 一 示范文本 的组成 示范文本 由合同协议书 通用合同条款和专用合同条款三部分组成 ( 一 ) 合同协议书 示范文本 合同协议书共计 13 条, 主要包括 : 工程概况 合同工期 质量标准 签约合同价和合同价格形式 项目经理 合同文件构成 承诺以及合同生效条件等重要内容, 集中约定了合同当事人基本的合同权利义务 ( 二 ) 通用合同条款通用合同条款是合同当事人根据 中华人民共和国建筑法 中华人民共和国合同法 等法律法规的规定, 就工程建设的实施及相关事项, 对合同当事人的权利义务作出的原则性约定 通用合同条款共计 20 条, 具体条款分别为 : 一般约定 发包人 承包人 监理人 工程质量 安全文明施工与环境保护 工期和进度 材料与设备 试验与检验 变更 价格调整 合同价格 计量与支付 验收和工程试车 竣工结算 缺陷责任与保修 违约 不可抗力 保险 索赔和争议解决 前述条款安排既考虑了现行法律法规对工程建设的有关要求, 也考虑了建设工程施工管理的特殊需要 32

35 ( 三 ) 专用合同条款专用合同条款是对通用合同条款原则性约定的细化 完善 补充 修改或另行约定的条款 合同当事人可以根据不同建设工程的特点及具体情况, 通过双方的谈判 协商对相应的专用合同条款进行修改补充 在使用专用合同条款时, 应注意以下事项 : 1 专用合同条款的编号应与相应的通用合同条款的编号一致; 2 合同当事人可以通过对专用合同条款的修改, 满足具体建设工程的特殊要求, 避免直接修改通用合同条款 ; 3 在专用合同条款中有横道线的地方, 合同当事人可针对相应的通用合同条款进行细化 完善 补充 修改或另行约定 ; 如无细化 完善 补充 修改或另行约定, 则填写 无 或划 / 二 示范文本 的性质和适用范围 示范文本 为非强制性使用文本 示范文本 适用于房屋建筑工程 土木工程 线路管道和设备安装工程 装修工程等建设工程的施工承发包活动, 合同当事人可结合建设工程具体情况, 根据 示范文本 订立合同, 并按照法律法规规定和合同约定承担相应的法律责任及合同权利义务 33

36 第一部分合同协议书 发包人 ( 全称 ): 承包人 ( 全称 ): 根据 中华人民共和国合同法 中华人民共和国建筑法 及有关法律规定, 遵循平等 自愿 公平和诚实信用的原则, 双方就 施工及有关事项协商一 致, 共同达成如下协议 : 一 工程概况 1. 工程名称 : 2. 工程地点 : 3. 工程立项批准文号 : 4. 资金来源 : 5. 工程内容 : 工程量清单及施工图纸列示的全部内容 群体工程应附 承包人承揽工程项目一览表 ( 附件 1) 6. 工程承包范围 : 工程量清单及施工图纸列示的全部内容 二 合同工期 计划开工日期 : 年 月 日 计划竣工日期 : 年 月 日 工期总日历天数 : 日历天 三 质量标准 工程质量符合国家相关施工验收规范合格标准 四 签约合同价与合同价格形式 1. 签约合同价为 : 人民币 ( 大写 ) ( 元 ); 其中 : (1) 安全文明施工费 : 人民币 ( 大写 ) ( 元 ); (2) 材料和工程设备暂估价金额 : 人民币 ( 大写 ) ( 元 ); (3) 专业工程暂估价金额 : 34

37 人民币 ( 大写 ) ( 元 ); (4) 暂列金额 : 人民币 ( 大写 ) ( 元 ) 2. 合同价格形式 : 五 项目经理承包人项目经理 : 六 合同文件构成本协议书与下列文件一起构成合同文件 : (1) 中标通知书 ( 如果有 ); (2) 投标函及其附录 ( 如果有 ); (3) 专用合同条款及其附件 ; (4) 通用合同条款 ; (5) 技术标准和要求 ; (6) 图纸 ; (7) 已标价工程量清单或预算书 ; (8) 其他合同文件 在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分 上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改, 属于同一类内容的文件, 应以最新签署的为准 专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章 七 承诺 1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续 筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款 2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工, 确保工程质量和安全, 不进行转包及违法分包, 并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任 3. 发包人和承包人通过招投标形式签订合同的, 双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议 八 词语含义本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同 九 签订时间本合同于年月日签订 35

38 十 签订地点 本合同在 签订 十一 补充协议合同未尽事宜, 合同当事人另行签订补充协议, 补充协议是合同的组成部分 十二 合同生效本合同自双方签字盖章之日起生效 十三 合同份数本合同一式捌份, 均具有同等法律效力, 发包人执陆份, 承包人执贰份 发包人 : ( 公章 ) 承包人 : ( 公章 ) 法定代表人或其委托代理人 : 法定代表人或其委托代理人 : ( 签字 ) ( 签字 ) 组织机构代码 : 组织机构代码 : 地址 : 地址 : 邮政编码 : 邮政编码 : 法定代表人 : 法定代表人 : 委托代理人 : 委托代理人 : 电话 : 电话 : 传真 : 传真 : 电子信箱 : 电子信箱 : 开户银行 : 开户银行 : 账号 : 账号 : 36

39 第二部分通用合同条款 ( 略 ) 第三部分专用合同条款 1. 一般约定 1.1 词语定义 合同 其他合同文件包括 : 执行通用条款 合同当事人及其他相关方 监理人 : 名称 : ; 资质类别和等级 : 联系电话 : ; 电子信箱 : ; 通信地址 : 设计人 : 名称 : ; 资质类别和等级 : ; 联系电话 : ; 电子信箱 : ; 通信地址 : 工程和设备 作为施工现场组成部分的其他场所包括 : 用于施工需要的临时占地 永久占地包括 : 无 临时占地包括 : 用于施工需要的临时占地 1.3 法律适用于合同的其他规范性文件 : 执行招标文件及通用条款 1.4 标准和规范 适用于工程的标准规范包括 : 执行招标文件及通用条款 发包人提供国外标准 规范的名称 : 无 ; 发包人提供国外标准 规范的份数 : 无 ; 发包人提供国外标准 规范的名称 : 无 37

40 1.4.3 发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求 : 无 1.5 合同文件的优先顺序合同文件组成及优先顺序为 : (1) 中标通知书 ; (2) 招标文件 ; (3) 合同协议书 ; (4) 合同专用条款 ; (5) 合同通用条款 ; (6) 投标函 投标文件 ; (7) 已标价的工程量清单 ; (8) 列入合同的投标辅助资料 1.6 图纸和承包人文件 图纸的提供发包人向承包人提供图纸的期限 : 合同签订后 3 日内 ; 发包人向承包人提供图纸的数量 : 贰套 ; 发包人向承包人提供图纸的内容 : 施工图以及图审意见回复变更通知书 图纸补疑文件等 承包人文件需要由承包人提供的文件, 包括 : 执行通用条款 ; 承包人提供的文件的期限为 : 工程开工前 3 天 ; 承包人提供的文件的数量为 : 叁份 ; 承包人提供的文件的形式为 : 纸质版两份, 电子版一份 ; 发包人审批承包人文件的期限 : 承包人提交全部资料后 7 日内 现场图纸准备关于现场图纸准备的约定 : 执行通用条款 1.7 联络 发包人和承包人应当在 7 天内将与合同有关的通知 批准 证明 证书 指示 指令 要求 请求 同意 意见 确定和决定等书面函件送达对方当事人 发包人接收文件的地点 : ; 发包人指定的接收人为 : 承包人接收文件的地点 : 施工现场 ; 承包人指定的接收人为 : ; 监理人接收文件的地点 : 施工现场 ; 监理人指定的接收人为 : 1.10 交通运输 38

41 出入现场的权利关于出入现场的权利的约定 : / 场内交通关于场外交通和场内交通的边界的约定 : 规划红线 关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定 : 不提供 超大件和超重件的运输运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由承包人承担 1.11 知识产权 关于发包人提供给承包人的图纸 发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属 : 执行通用条款 关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求 : 执行通用条款 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属 : 执行通用条款 关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求 : 执行通用条款 承包人在施工过程中所采用的专利 专有技术 技术秘密的使用费的承担方式 : 执行通用条款 1.13 工程量清单错误的修正出现工程量清单错误时, 是否调整合同价格 : 执行招标文件及通用条款 允许调整合同价格的工程量偏差范围 : 执行招标文件及通用条款 2. 发包人 2.2 发包人代表 姓 名 : ; 身份证号 : ; 职 务 : ; 联系电话 : ; 电子信箱 : ; 通信地址 : 发包人对发包人代表的授权范围如下 : 除设计变更 费用调整 工期延长及其他法律 法规 和政策性规定须由发包人批准才能行使职权的事项外, 其它执行招标文件及通用条款 2.4 施工现场 施工条件和基础资料的提供 提供施工现场 关于发包人移交施工现场的期限要求 : 执行通用条款 提供施工条件 关于发包人应负责提供施工所需要的条件, 包括 : 执行通用条款 39

42 2.5 资金来源证明及支付担保发包人提供资金来源证明的期限要求 : 不提供 发包人是否提供支付担保 : 不提供 发包人提供支付担保的形式 : 不提供 3. 承包人 3.1 承包人的一般义务 (5) 承包人提交的竣工资料的内容 : 竣工资料执行 建设工程文件归档整理规范 (GB/T ) 承包人需要提交的竣工资料套数 : 竣工图及资料各肆套并提供电子版 1 套 承包人提交的竣工资料的费用承担 : 由承包人承担 承包人提交的竣工资料移交时间 : 竣工验收后 15 日内 承包人提交的竣工资料形式要求 : 整理装订成册并签章的书面文件 (10) 承包人应履行的其他义务 : 无 3.2 项目经理 项目经理 : 姓名 : ; 身份证号 : ; 建造师执业资格等级 : ; 建造师注册证书号 : ; 建造师执业印章号 : ; 安全生产考核合格证书号 : ; 联系电话 : ; 电子信箱 : ; 通信地址 : ; 承包人对项目经理的授权范围如下 : 负责施工现场的项目管理工程 关于项目经理每月在施工现场的时间要求 : 项目经理应常驻施工现场, 且每月在施工现场时间不得少于 22 天 项目经理确需离开施工现场时, 应事先通知监理人, 并取得发包人的书面同意 承包人未提交劳动合同, 以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任 : 由承包人自行解决 项目经理未经批准, 擅自离开施工现场的违约责任 : 项目经理要常驻施工现场, 离开现场的须经发包人同意, 并书面指定临时代表, 代为行使项目经理权利, 该临时代表的一切行为均认为是项目经理的行为 未经发包人批准, 擅自离开施工现场, 一经发现, 每次扣罚 2000 元, 工程 40

43 建设期间发生 3 次以上 ( 不含 3 次 ), 发包人有权终止合同 履约保证金不予退还 承包人擅自更换项目经理的违约责任 : 须提前 14 天通知发包人和监理人, 并征得发包 人的书面同意, 更换后的项目经理资历 水平不得降低 擅自更换项目经理将对承包人处以 5000~20000 元违约金处罚 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任 : 将对承包人处以 5000 元 ~20000 元 违约金处罚 内 3.3 承包人人员 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限 : 施工合同签订后 3 日 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任 : 执行招标文件及通用条款 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求 : 承包人主要施工管理人员应常驻 现场, 离开现场须经发包人或监理人同意, 擅自离开的, 一经发现, 将按招标文件进行处罚 承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任 : 将对承包人处以警告处罚, 情节严重 处以 2000 元 ~50000 元违约金处罚, 直至解除合同 承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任 : 3.5 分包 分包的一般约定 : 投标人不得在中标后将工程转包给其它施工单位 如需专业分包, 分包项目 内容 及分包商须经监理单位及发包人同意和认可 禁止分包的工程包括 : 主体结构工程 关键性工作 主体结构 关键性工作的范围 : 涉及承包人资质证书承包范围内的工程内容 分包的确定 允许分包的专业工程包括 : 污水处理站工程 其他关于分包的约定 : 污水处理站工程必须由具有环保工程三级及以上专业承包资质的企业 承建, 且具有类似业绩 若中标人不同时具备此类资质, 须经招标人同意, 并提交相关材料到环 保行业主管部门备案认可后, 依法分包给具有相应专业承包资质的施工单位 分包合同价款关于分包合同价款支付的约定 : 3.6 工程照管与成品 半成品保护 承包人负责照管工程及工程相关的材料 工程设备的起始时间 : 执行通用条款 3.7 履约担保 承包人提供履约担保的形式 金额及期限的 : 承包人按规定向发包人提交履约保证金 4.1 监理人的一般规定 4. 监理人 41

44 关于监理人的监理内容 : 详见监理合同 关于监理人的监理权限 : 除设计变更 费用调整 工期延长及其他法律 法规和政策性规定 须由发包人批准才能行使职权的事项外, 其它执行招标文件及通用条款 关于监理人在施工现场的办公场所 生活场所的提供和费用承担的约定 : 4.2 监理人员 总监理工程师 : 姓 名 : ; 职 务 : ; 监理工程师执业资格证书号 : ; 联系电话 : ; 电子信箱 : ; 通信地址 : ; 关于监理人的其他约定 : / 5. 工程质量 5.1 质量要求 特殊质量标准和要求 : 合格标准 关于工程奖项的约定 :/ 5.3 隐蔽工程检查 承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定 : 执行通用条款 监理人不能按时进行检查时, 应提前 24 小时提交书面延期要求 关于延期最长不得超过 :48 小时 6. 安全文明施工与环境保护 6.1 安全文明施工 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定 : 执行通用条款 安全生产保障措施合同当事人对安全生产的要求 : 执行国家 省 市有关规定, 确保安全施工 关于治安保卫的特别约定 : 执行通用条款 关于编制施工场地治安管理计划的约定 : 执行通用条款 文明施工合同当事人对文明施工的要求 : 执行国家 省 市有关规定, 确保文明施工 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定 : 与工程进度款同期支付 42

45 7. 工期和进度 7.1 施工组织设计 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容 : 执行通用条款 施工组织设计的提交和修改承包人提交详细施工组织设计的期限的约定 : 执行通用条款 发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限 : 执行通用条款 7.2 施工进度计划 施工进度计划的修订发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限 : 执行通用条款 7.3 开工 开工准备关于承包人提交工程开工报审表的期限 : 执行通用条款 关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限 : 执行通用条款 关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限 : 执行通用条款 开工通知发包人应按照法律规定获得工程施工所需的许可 经发包人同意后, 监理人发出的开工通知应符合法律规定 监理人应在计划开工日期 7 天前向承包人发出开工通知, 工期以开工通知中的开工日期起算 7.4 测量放线 发包人通过监理人向承包人提供测量基准点 基准线和水准点及其书面资料的期限 : 7 日内 7.5 工期延误 因发包人原因导致工期延误 (7) 因发包人原因导致工期延误的其他情形 : 无 因承包人原因导致工期延误因承包人原因造成工期延误, 逾期竣工违约金的计算方法为 : 每延期竣工一天, 承包人支付发包人合同价款的万分之三的违约金 ; 违约金最高限额为合同价款的 5% 延期竣工 3 个月以上的, 发包人有权解除合同并追究连带损失 7.6 不利物质条件不利物质条件的其他情形和有关约定 : 执行通用条款 7.7 异常恶劣的气候条件发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件 : (1) 战争 动乱 空中飞行物体坠落或其他非发包人承包人责任造成的爆炸 火灾 ; (2) 四级以上地震, 连续四日日降雨量 100mm 以上的天气及其他天灾 ; 43

46 (3) 其它执行通用合同条款 8. 材料与设备 8.4 材料与工程设备的保管与使用 发包人供应的材料设备的保管费用的承担 : / 8.6 样品 样品的报送与封存需要承包人报送样品的材料或工程设备, 样品的种类 名称 规格 数量要求 :/ 8.8 施工设备和临时设施 承包人提供的施工设备和临时设施关于修建临时设施费用承担的约定 : 执行通用条款 9. 试验与检验 9.1 试验设备与试验人员 试验设备施工现场需要配置的试验场所 : 承包人自行解决, 费用自理 施工现场需要配备的试验设备 : 承包人自行解决, 费用自理 施工现场需要具备的其他试验条件 : 承包人自行解决, 费用自理 9.4 现场工艺试验现场工艺试验的有关约定 : 执行通用条款 10. 变更 10.1 变更的范围关于变更的范围的约定 : 执行招标文件及通用条款 10.4 变更估价 变更估价原则关于变更估价的约定 :(1) 合同价中已有适用的综合单价, 按控制价中的子目综合单价结合下浮率计算结算价款 ;(2) 合同价中有类似的综合单价, 参照控制价中的子目综合单价结合下浮率计算结算价款 ;(3) 合同价中没有适用或类似的综合单价, 由承包人根据控制价编制依据中的计价原则规定提出适当的综合单价, 经发包人或其委托的工程造价咨询单位审定后作为结算依据, 该综合单价需乘以 (1- 下浮率 ) 作为实际结算综合单价予以结算, 最终结算价以审计单位审定价为准 其中下浮率 =[1-( 中标人的中标价 - 暂列金额 - 暂估价 )/( 控制价 - 暂列金额 - 暂估价 )] 100% 10.5 承包人的合理化建议监理人审查承包人合理化建议的期限 : 执行通用条款 44

47 发包人审批承包人合理化建议的期限 : 执行通用条款 承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为 : / 10.7 暂估价暂估价材料和工程设备的明细详见附件 11: 暂估价一览表 依法必须招标的暂估价项目对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第 2 种方式确定 不属于依法必须招标的暂估价项目对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第 1 种方式确定 第 3 种方式 : 承包人直接实施的暂估价项目承包人直接实施的暂估价项目的约定 : / 10.8 暂列金额合同当事人关于暂列金额使用的约定 : / 11. 价格调整 11.1 市场价格波动引起的调整市场价格波动是否调整合同价格的约定 : 执行招标文件 因市场价格波动调整合同价格, 采用以下第 / 种方式对合同价格进行调整 : 第 1 种方式 : 采用价格指数进行价格调整 关于各可调因子 定值和变值权重, 以及基本价格指数及其来源的约定 : ; 第 2 种方式 : 采用造价信息进行价格调整 (2) 关于基准价格的约定 : / 专用合同条款 1 承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价低于基准价格的 : 专用合同条款合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过 / % 时, 或材料单价跌幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过 / % 时, 其超过部分据实调整 2 承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价高于基准价格的 : 专用合同条款合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过 / % 时, 材料单价涨幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过 / % 时, 其超过部分据实调整 3 承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价等于基准单价的 : 专用合同条款合同履行期间材料单价涨跌幅以基准单价为基础超过 ± / % 时, 其超过部分据实调整 第 3 种方式 : 其他价格调整方式 : / 12. 合同价格 计量与支付 12.1 合同价格形式 : 总价包含的风险范围 : 人工市场价 材料费及机械费的市场价格变化 ; 除政策性调整 不可 45

48 抗力以外的其他风险 风险费用的计算方法 : 投标人在投标报价时已经考虑, 不再另行计取 风险范围以外合同价格的调整方法 : / 12.2 预付款 预付款的支付预付款支付比例或金额 : / 预付款支付期限 : / 预付款扣回的方式 : / 预付款担保承包人提交预付款担保的期限 : / 预付款担保的形式为 : / 12.3 计量 计量原则工程量计算规则 : 以相关的国家标准 行业标准等为依据 计量周期关于计量周期的约定 : 按月进行 单价合同的计量关于单价合同计量的约定 : / 总价合同的计量关于总价合同计量的约定 : 每月 25 日前提交当月已完工程量报告, 监理工程师在 2 日内审核完毕 总价合同采用支付分解表计量支付的, 是否适用第 项 总价合同的计量 约定进行计量 : 否 其他价格形式合同的计量其他价格形式的计量方式和程序 : / 12.4 工程进度款支付工程量完成 50% 时付至合同价款的 30%, 工程完成后付至合同价款的 60%, 经竣工验收合格并决算审计后付至决算审定价的 95%, 留 5% 作为工程质量保证金 付款周期关于付款周期的约定 : / 进度付款申请单的编制关于进度付款申请单编制的约定 : 执行招标文件及通用条款 进度付款申请单的提交 (1) 单价合同进度付款申请单提交的约定 : / 46

49 (2) 总价合同进度付款申请单提交的约定 : 执行通用条款 (3) 其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定 : / 进度款审核和支付 (1) 监理人审查并报送发包人的期限 : 执行通用条款 发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限 : (2) 发包人支付进度款的期限 : / 发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式 : / 支付分解表的编制 2 总价合同支付分解表的编制与审批: / 3 单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批: / 13. 验收和工程试车 13.1 分部分项工程验收 监理人不能按时进行验收时, 应提前 24 小时提交书面延期要求 关于延期最长不得超过 :48 小时 13.2 竣工验收 竣工验收程序关于竣工验收程序的约定 : 执行通用条款 发包人不按照本项约定组织竣工验收 颁发工程接收证书的违约金的计算方法 : 执行通用条款 移交 接收全部与部分工程承包人向发包人移交工程的期限 : 执行通用条款 发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的, 违约金的计算方法为 : 执行通用条款 承包人未按时移交工程的, 违约金的计算方法为 : 执行通用条款 13.3 工程试车 试车程序工程试车内容 : 执行通用条款 (1) 单机无负荷试车费用由承包人承担 ; (2) 无负荷联动试车费用由承包人承担 投料试车关于投料试车相关事项的约定 : 执行通用条款 13.6 竣工退场 竣工退场承包人完成竣工退场的期限 : 颁发工程接收证书后 7 日内 47

50 14. 竣工结算 14.1 竣工付款申请承包人提交竣工付款申请单的期限 : 执行通用条款 竣工付款申请单应包括的内容 : 除执行通用条款外, 还必须提交竣工结算审计所需的资料文件 14.2 竣工结算审核发包人审批竣工付款申请单的期限 : 依法定程序竣工结算审计后 30 日内 发包人完成竣工付款的期限 : 签发竣工付款证书后 60 日内 关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序 : 执行通用条款 14.4 最终结清 最终结清申请单承包人提交最终结清申请单的份数 : 叁份 承包人提交最终结算申请单的期限 : 执行通用条款 最终结清证书和支付 (1) 发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限 : 执行通用条款 (2) 发包人完成支付的期限 : 颁发最终结算证书后 30 日内 15. 缺陷责任期与保修 15.2 缺陷责任期缺陷责任期的具体期限 :24 个月 15.3 质量保证金关于是否扣留质量保证金的约定 : 是 承包人提供质量保证金的方式质量保证金采用以下第 2 种方式 : (1) 质量保证金保函, 保证金额为 : 无 ; (2) 5 % 的工程款 ; (3) 其他方式 : 无 质量保证金的扣留质量保证金的扣留采取以下第 2 种方式 : (1) 在支付工程进度款时逐次扣留, 在此情形下, 质量保证金的计算基数不包括预付款的支付 扣回以及价格调整的金额 ; (2) 工程竣工结算时一次性扣留质量保证金 ; (3) 其他扣留方式 : 无 关于质量保证金的补充约定 : / 48

51 15.4 保修 保修责任工程保修期为 : 执行国家相关保修规定 修复通知承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间 :48 小时内 16. 违约 16.1 发包人违约 发包人违约的情形发包人违约的其他情形 : / 发包人违约的责任发包人违约责任的承担方式和计算方法 : (1) 因发包人原因未能在计划开工日期前 7 天内下达开工通知的违约责任 : 执行通用条款 (2) 因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任 : 执行通用条款 (3) 发包人违反第 10.1 款 变更的范围 第 (2) 项约定, 自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任 : 执行通用条款 (4) 发包人提供的材料 工程设备的规格 数量或质量不符合合同约定, 或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任 : 执行通用条款 (5) 因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任 : 执行通用条款 (6) 发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示, 导致承包人无法复工的违约责任 : 执行通用条款 (7) 其他 : 无 因发包人违约解除合同承包人按 项 发包人违约的情形 约定暂停施工满 28 天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的, 承包人有权解除合同 16.2 承包人违约 承包人违约的情形承包人违约的其他情形 : 承包人未按投标文件所提交的项目组织机构管理人员和招标文件约定到岗尽职尽责, 或未经发包人同意私自更换项目管理人员 承包人违约的责任承包人违约责任的承担方式和计算方法 : 执行招标文件及通用条款 因承包人违约解除合同关于承包人违约解除合同的特别约定 : 执行招标文件及通用合同条款 发包人继续使用承包人在施工现场的材料 设备 临时工程 承包人文件和由承包人或以其 49

52 名义编制的其他文件的费用承担方式 : 由承包人承担 因承包人违约解除合同后的处理 : 执行通用合同条款 17. 不可抗力 17.1 不可抗力的确认除通用合同条款约定的不可抗力事件之外, 视为不可抗力的其他情形 : (1)4 级以上的地震 ; (2)8 级以上的持续 3 天的大风 ; (3) 连续 4 日日降雨量达到 100mm 以上的大雨 ; (4)30 毫米以上的持续 3 天的大雪 ; (5)50 年以上未发生过的, 持续 3 天的高温天气 ; (6)50 年以上未发生过的, 持续 3 天的低温天气 ; (7)50 年以上未发生过的洪水 17.4 因不可抗力解除合同合同解除后, 发包人应在商定或确定发包人应支付款项后 56 天内完成款项的支付 18. 保险 18.1 工程保险关于工程保险的特别约定 : 所有工程保险费用均由承包人承担 18.3 其他保险关于其他保险的约定 : 执行通用条款 承包人是否应为其施工设备等办理财产保险 : 执行通用条款 18.7 通知义务关于变更保险合同时的通知义务的约定 : 执行通用合同条款 20. 争议解决 20.3 争议评审合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定 : 否 争议评审小组的确定争议评审小组成员的确定 : / 选定争议评审员的期限 : / 争议评审小组成员的报酬承担方式 : / 其他事项的约定 : / 争议评审小组的决定合同当事人关于本项的约定 : / 50

53 20.4 仲裁或诉讼因合同及合同有关事项发生的争议, 按下列第 2 种方式解决 : (1) 向 / 仲裁委员会申请仲裁 ; (2) 向宿松县人民法院起诉 21. 补充条款 1 承包人必须严格按相关要求在宿松县范围内的银行, 以本项目为单位设立农民工工资专用帐户 ( 以下简称专户 ), 用于存取施工项目工资性工程款 专户资金由项目承包人 委托银行共同监管 承包人须在开工前 10 个工作日内, 与开户银行签署 建设工程农民工工资专用帐户托管协议 1.1 建设项目工资性工程款计价标准原则上按照工程建设中农民工工资发生的实际费用进行确定 每月 5 日前, 工程项目总承包人根据务工人员实名登记信息, 完成对上一个月劳务企业 ( 专业分包企业 ) 施工班组 以及农民工个人的工资进行结算 审核 确认后, 将上个月农民工工资清单交工程项目发包人 每月 10 日前, 工程项目发包人根据总承包人审核的工资数额, 足额将上个月工资性工程进度款拨付至总承包人项目农民工工资指定专户 每月 15 日前, 委托银行根据总承包人提供的农民工工资清单, 将上一个月农民工工资直接划转至农民工个人银行卡 每月 20 日前, 各总承包人要将本月专户信息情况报管理办公室备案 1.2 专户资金须专项用于已实名登记的农民工工资发放, 不得用于农民工工资以外的价款支付 专户资金由总承包人 设立专户的银行共同监管, 总承包人对农民工工资明细的真实性负总责, 发包人必须按时将工资性工程款打入专用账户, 委托银行必须根据委托协议将农民工工资按时打入农民工银行卡 1.3 工程项目总承包人须每月在施工现场醒目位置将工资性工资款拨付情况和农民工工资支付清单进行公示 项目竣工验收后, 总承包人须在施工现场对无拖欠农民工工资情况进行公示, 经项目部 劳务企业 ( 专业分包企业 ) 班组长 农民工签字确认后, 可办理专户撤销手续 1.4 工程项目发包人未按时足额拨付工资性工程款的, 由安庆市建设领域农民工工资专用帐户管理办公室 ( 以下简称管理办公室 ) 予以通报批评, 并在安庆媒体网络予以曝光 连续出现两次的, 由相关职能部门依法责令项目停工整改, 直至工资性工程款拨付到位 1.5 工程项目总承包人未设立工资专户 未按时足额支付农民工工资 未在施工现场公示工资性工程款拨付情况和农民工工资清单以及未按时报送专户信息的, 由管理办公室及时通报相关职能部门,5 个工作日内停止该项目施工活动, 责令限期整改 ; 报送虚假工资支付清单和专户信息的, 由市人社部门责令整改 ; 逾期未整改或整改不到位的, 记入市建设行业信用信息系统, 列入全市建设市场 黑名单, 限制参与本市工程项目施工承包竞标活动 2 承包人应严格按照国家有关法律 法规和招标文件 建设工程施工合同 设计图纸及施工标准 规范 强制性条文进行施工 因施工原因造成工程重大质量问题的, 承包人应负责无偿返 51

54 工, 赔偿由此可能带来的发包人的损失, 包括对使用功能造成影响的损失, 并承担工程总造价的 2%-3% 的违约金, 发包人有权要求撤换建造师, 并保留解除施工合同的权利 3 承包人应仔细勘查现场, 充分考虑现场装卸条件 材料堆放 实际状况等施工环境和市场风险, 由此造成的造价增加或工期延误等一切责任均由承包人自负 4 承包人必须根据发包人的要求采取切实可行的措施并确保交通畅通和安全, 施工中采取保护措施, 确保各类管线安全运营, 确保沿线居民出行通畅, 将施工给群众带来的干扰降至最低 5 工程施工期间, 承包人必须按照招标文件要求和投标文件承诺, 以及经批准的施工组织设计 总进度计划 关键节点的进度计划, 报劳动力和施工机械使用计划 使用计划经发包人和监理单位审定后, 必须严格执行, 发包人和监理单位将进行严格考核 经考核, 有效劳动力人数和机械数量达不到计划要求的, 视承包人违约, 违约金按如下标准计算 : 劳动力按 500 元 / 人 天, 施工机械按 元 / 台 天 累计出现 10 次 ( 含 10 次 ) 以上者, 影响工程进度且不能如期完成节点工期或总工期的, 发包人可解除合同, 并要求承包人赔偿给发包人造成的损失 附件协议书附件 : 附件 1: 承包人承揽工程项目一览表专用合同条款附件 : 附件 2: 发包人供应材料设备一览表附件 3: 工程质量保修书附件 4: 主要建设工程文件目录附件 5: 承包人用于本工程施工的机械设备表附件 6: 承包人主要施工管理人员表附件 7: 分包人主要施工管理人员表附件 8: 履约担保格式附件 9: 预付款担保格式附件 10: 支付担保格式附件 11: 暂估价一览表 52

55 附件 1: 承包人承揽工程项目一览表 单位工程名称 建设规模 建筑面积 ( 平方米 ) 结构形式 层数 生产能力 设备安装内容 合同价格 ( 元 ) 开工日期 竣工日期 53

56 附件 2: 发包人供应材料设备一览表 序号 材料 设备品种 规格型号单位数量 单价 ( 元 ) 质量等级 供应时间 送达地点 备注 54

57 附件 3: 工程质量保修书发包人 ( 全称 ): 承包人 ( 全称 ): 发包人和承包人根据 中华人民共和国建筑法 和 建设工程质量管理条例, 经协商一致 就 ( 工程全称 ) 签订工程质量保修书 一 工程质量保修范围和内容承包人在质量保修期内, 按照有关法律规定和合同约定, 承担工程质量保修责任 质量保修范围包括地基基础工程 主体结构工程, 屋面防水工程 有防水要求的卫生间 房间和外墙面的防渗漏, 供热与供冷系统, 电气管线 给排水管道 设备安装和装修工程, 以及双方约定的其他项目 具体保修的内容, 双方约定如下 : 二 质量保修期根据 建设工程质量管理条例 及有关规定, 工程的质量保修期如下 : 1. 地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限 ; 2. 屋面防水工程 有防水要求的卫生间 房间和外墙面的防渗为年 ; 3. 装修工程为年 ; 4. 电气管线 给排水管道 设备安装工程为年 ; 5. 供热与供冷系统为个采暖期 供冷期 ; 6. 住宅小区内的给排水设施 道路等配套工程为年 ; 7. 其他项目保修期限约定如下 : 质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算 三 缺陷责任期工程缺陷责任期为 24 个月, 缺陷责任期自工程竣工验收合格之日起计算 单位工程先于全部工程进行验收, 单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算 缺陷责任期终止后, 发包人应退还剩余的质量保证金 四 质量保修责任 1. 属于保修范围 内容的项目, 承包人应当在接到保修通知之日起 7 天内派人保修 承包人不在约定期限内派人保修的, 发包人可以委托他人修理 2. 发生紧急事故需抢修的, 承包人在接到事故通知后, 应当立即到达事故现场抢修 3. 对于涉及结构安全的质量问题, 应当按照 建设工程质量管理条例 的规定, 立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告, 采取安全防范措施, 并由原设计人或者具有相应资质等级的 55

58 设计人提出保修方案, 承包人实施保修 4. 质量保修完成后, 由发包人组织验收 五 保修费用保修费用由造成质量缺陷的责任方承担 六 双方约定的其他工程质量保修事项 : / 工程质量保修书由发包人 承包人在工程竣工验收前共同签署, 作为施工合同附件, 其有效期限至保修期满 发包人 ( 公章 ): 承包人 ( 公章 ): 地址 : 地址 : 法定代表人 ( 签字 ): 法定代表人 ( 签字 ): 委托代理人 ( 签字 ): 委托代理人 ( 签字 ): 电话 : 电话 : 传真 : 传真 : 开户银行 : 开户银行 : 账号 : 账号 : 邮政编码 : 邮政编码 : 56

59 附件 4: 主要建设工程文件目录 文件名称套数费用 ( 元 ) 质量移交时间责任人 57

60 附件 5: 承包人用于本工程施工的机械设备表 序号机械或设备名称规格型号数量产地制造年份额定功率 (kw) 生产能力备注 58

61 附件 6: 承包人主要施工管理人员表 名称姓名职务职称主要资历 经验及承担过的项目 一 总部人员 项目主管 其他人员 二 现场人员 项目经理 项目副经理 技术负责人 造价管理 质量管理 材料管理 计划管理 安全管理 其他人员 59

62 附件 7: 分包人主要施工管理人员表 名称姓名职务职称主要资历 经验及承担过的项目 一 总部人员 项目主管 其他人员 二 现场人员 项目经理 项目副经理 技术负责人 造价管理 质量管理 材料管理 计划管理 安全管理 其他人员 60

63 附件 8: ( 发包人名称 ): 履约担保 鉴于 ( 发包人名称, 以下简称 发 包人 ) 与 ( 承包人名称 )( 以下称 承包人 ) 于年月日就 ( 工程名称 ) 施工及有关事项协商一致共同签订 建设工程施工合同 我方愿意无条件地 不可撤销地就承包人履行与你方签订的合同, 向你方提供连带责任担保 1. 担保金额人民币 ( 大写 ) 元 ( ) 2. 担保有效期自你方与承包人签订的合同生效之日起至你方签发或应签发工程接收证书之日止 3. 在本担保有效期内, 因承包人违反合同约定的义务给你方造成经济损失时, 我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后, 在 7 天内无条件支付 4. 你方和承包人按合同约定变更合同时, 我方承担本担保规定的义务不变 5. 因本保函发生的纠纷, 可由双方协商解决, 协商不成的, 任何一方均可提请仲裁委员会仲裁 6. 本保函自我方法定代表人 ( 或其授权代理人 ) 签字并加盖公章之日起生效 担保人 : ( 盖单位章 ) 法定代表人或其委托代理人 : ( 签字 ) 地址 : 邮政编码 : 电话 : 传真 : 年月日 61

64 附件 9 : ( 发包人名称 ): 预付款担保 根据 ( 承包人名称 )( 以下称 承包人 ) 与 ( 发包人名称 )( 以下简称 发包人 ) 于年月日签订的 ( 工程名称 ) 建设工程施工合同, 承包人按约定的金额向你方提交一份预付款担保, 即有权得到你方支付相等金额的预付款 我方愿意就你方提供给承包人的预付款为承包人提供连带责任担保 1. 担保金额人民币 ( 大写 ) 元 ( ) 2. 担保有效期自预付款支付给承包人起生效, 至你方签发的进度款支付证书说明已完全扣清止 3. 在本保函有效期内, 因承包人违反合同约定的义务而要求收回预付款时, 我方在收到你方的书面通知后, 在 7 天内无条件支付 但本保函的担保金额, 在任何时候不应超过预付款金额减去你方按合同约定在向承包人签发的进度款支付证书中扣除的金额 4. 你方和承包人按合同约定变更合同时, 我方承担本保函规定的义务不变 5. 因本保函发生的纠纷, 可由双方协商解决, 协商不成的, 任何一方均可提请仲裁委员会仲裁 6. 本保函自我方法定代表人 ( 或其授权代理人 ) 签字并加盖公章之日起生效 担保人 : ( 盖单位章 ) 法定代表人或其委托代理人 : ( 签字 ) 地址 : 邮政编码 : 电话 : 传真 : 年月日 62

65 附件 10: ( 承包人 ): 支付担保 鉴于你方作为承包人已经与 ( 发包人名称 )( 以下称 发包人 ) 于年月日签订了 ( 工程名称 ) 建设工程施工合同 ( 以下称 主合同 ), 应发包人的申请, 我方愿就发包人履行主合同约定的工程款支付义务以保证的方式向你方提供如下担保 : 一 保证的范围及保证金额 1. 我方的保证范围是主合同约定的工程款 2. 本保函所称主合同约定的工程款是指主合同约定的除工程质量保证金以外的合同价款 3. 我方保证的金额是主合同约定的工程款的 %, 数额最高不超过人民币元 ( 大写 : ) 二 保证的方式及保证期间 1. 我方保证的方式为 : 连带责任保证 2. 我方保证的期间为 : 自本合同生效之日起至主合同约定的工程款支付完毕之日后日内 3. 你方与发包人协议变更工程款支付日期的, 经我方书面同意后, 保证期间按照变更后的支付日期做相应调整 三 承担保证责任的形式我方承担保证责任的形式是代为支付 发包人未按主合同约定向你方支付工程款的, 由我方在保证金额内代为支付 四 代偿的安排 1. 你方要求我方承担保证责任的, 应向我方发出书面索赔通知及发包人未支付主合同约定工程款的证明材料 索赔通知应写明要求索赔的金额, 支付款项应到达的账号 2. 在出现你方与发包人因工程质量发生争议, 发包人拒绝向你方支付工程款的情形时, 你方要求我方履行保证责任代为支付的, 需提供符合相应条件要求的工程质量检测机构出具的质量说明材料 3. 我方收到你方的书面索赔通知及相应的证明材料后 7 天内无条件支付 五 保证责任的解除 1. 在本保函承诺的保证期间内, 你方未书面向我方主张保证责任的, 自保证期间届满次日起, 我方保证责任解除 2. 发包人按主合同约定履行了工程款的全部支付义务的, 自本保函承诺的保证期间届满次日 63

66 起, 我方保证责任解除 3. 我方按照本保函向你方履行保证责任所支付金额达到本保函保证金额时, 自我方向你方支付 ( 支付款项从我方账户划出 ) 之日起, 保证责任即解除 4. 按照法律法规的规定或出现应解除我方保证责任的其他情形的, 我方在本保函项下的保证责任亦解除 5. 我方解除保证责任后, 你方应自我方保证责任解除之日起个工作日内, 将本保函原件返还我方 六 免责条款 1. 因你方违约致使发包人不能履行义务的, 我方不承担保证责任 2. 依照法律法规的规定或你方与发包人的另行约定, 免除发包人部分或全部义务的, 我方亦免除其相应的保证责任 3. 你方与发包人协议变更主合同的, 如加重发包人责任致使我方保证责任加重的, 需征得我方书面同意, 否则我方不再承担因此而加重部分的保证责任, 但主合同第 10 条 变更 约定的变更不受本款限制 4. 因不可抗力造成发包人不能履行义务的, 我方不承担保证责任 七 争议解决 因本保函或本保函相关事项发生的纠纷, 可由双方协商解决, 协商不成的, 按下列第 种 方式解决 : (1) 向仲裁委员会申请仲裁 ; (2) 向人民法院起诉 八 保函的生效本保函自我方法定代表人 ( 或其授权代理人 ) 签字并加盖公章之日起生效 担保人 : ( 盖章 ) 法定代表人或委托代理人 : ( 签字 ) 地址 : 邮政编码 : 传真 : 年月日 64

67 附件 11: 11-1: 材料暂估价表 序号名称单位数量单价 ( 元 ) 合价 ( 元 ) 备注 65

68 11-2: 工程设备暂估价表 序号名称单位数量单价 ( 元 ) 合价 ( 元 ) 备注 66

69 11-3: 专业工程暂估价表 序号名称单位数量单价 ( 元 ) 合价 ( 元 ) 备注 67

70 第四章投标文件格式 ( 一 ) 商务标 工程施工招标 投标文件 招标编号 : 项目名称 : 投标文件内容 : 投标文件商务标 投标人 : ( 盖公章 ) 法定代表人或其委托代理人 : ( 签字或盖章 ) 日期 : 年月日 68

71 致 : { 招标人名称 } 一 投标函 1 根据你方招标工程招标编号为 { 招标编号 } 的 { 招标工程项目名称 } 工程招标文件, 遵照 中华人民共和国招标投标法 等有关规定, 经踏勘项目现场和研究上述招标文件的投标须知 合同条款 图纸和工程建设技术标准及其他有关文件后, 我方接受上述文件要求, 并对工程量清单及控制价无异议 我方愿以人民币 ( 大写 ) 元 ( 小写元 ) 的投标总报价, 并承诺按本招标文件 施工图纸 合同条款和工程建设技术标准的条件 承担上述工程的施工 竣工, 并承担任何质量缺陷保修责任 2 我方已详细审核并确认全部招标文件及有关附件, 充分理解投标价格不得低于企业个别成本有关规定 我方经成本核算, 所填报的投标报价不低于企业个别成本 3 我方拟派本工程项目经理为, 资格等级为 4 一旦我方中标, 我方保证按日历天的工期和招标文件或业主开工令的要求如期开工 竣工并移交整个工程 5 一旦我方中标, 我方保证工程质量达到国家相关施工验收规范标准 6 我方将与本投标函一起, 提交人民币元作为投标保证金 7 其他补充说明: { 补充说明事项 } 投标人 : 名称 ( 盖章 ) 单位地址 : 法定代表人或其委托代理人 : ( 签字或盖章 ) 邮政编码 : 电话 : 传真 : 开户银行名称 : 开户银行账号 : 日期 : 年 月 日 69

72 二 工程量清单报价表 首页格式 工程 工程量清单报价表 投标人 : ( 单位盖章 ) 投标人法定代表人 : ( 签字或盖章 ) 审核人 : ( 签字或盖造价专业人员执业专用章 ) 编制人 : ( 签字或盖造价专业人员执业专用章 ) 编制日期 : 70

73 投标总 价 招标人 : 工程名称 : 投标总报价 ( 大写 ): ( 小写 ): 投标人 : ( 盖章 ) 法定代表人 : ( 签字或盖章 ) 编制日期 : 71

74 ( 一 ) 投标报价说明 1. 本报价依据本工程投标须知和合同文件的有关条款进行编制 2. 工程量清单报价表中所填入的综合单价和合价, 均包括人工费 材料费 机械费 管理费 利润 施工期内的风险金等全部费用 3. 措施项目报价表中所填入的措施项目报价, 包括采用的各种措施的费用 4. 其他项目报价表中所填入的其他项目报价, 包括工程量清单报价表和措施项目报价表以外的, 为完成本工程项目的施工所必须发生的其他费用 5. 本工程量清单报价表中的每一单项均应填写单价和合价, 对没有填写单价和合价的项目费用, 视为已包括在工程量清单的其他单价或合价之中 6. 本报价的币种为人民币 7. 投标人应将投标报价需要说明的事项, 用文字书写与投标报价表一并报送 72

75 ( 二 ) 单项工程造价汇总表 工程名称 : 第页共页 序号单项工程名称金额 ( 元 ) 合计 73

76 ( 三 ) 单位工程造价汇总表 工程名称 : 第页共页 序号项目名称金额 ( 元 ) 1 分部分项工程量清单计价合计 2 措施项目清单计价合计 3 其他项目清单计价合计 4 规费 5 税金 - 合计 74

77 ( 四 ) 分部分项工程量清单计价表 工程名称 : 第页共页 序号项目编码项目名称计量单位工程数量 金额 ( 元 ) 综合单价合价其中 : 人工费 75

78 ( 五 ) 措施项目清单计价表 ( 一 ) 工程名称 : 第页共页 序号项目名称取费基数费率 (%) 金额 ( 元 ) 合计 76

79 ( 六 ) 措施项目清单计价表 ( 二 ) 工程名称 : 第页共页 序号 项目名称 计量单位 工程数量 综合单价 ( 元 ) 合价 ( 元 ) 其中 : 人工费 ( 元 ) 77

80 ( 七 ) 其他项目清单计价表 工程名称 : 第 页共 页 序号 项目名称 金额 ( 元 ) 1 招标人部分 1.1 暂列金额 小计 2 投标人部分 小计 合计 78