南通市海安县城区提升改造工程招标 ( 项目名称 ) 施工监理招标公告 ( 资格后审, 合理造价区间随机抽取方式 ) 1. 招标条件本招标项目海安县城区提升改造工程 ( 项目名称 ) 已由海安县发展和改革委员会批准建设项目业主 ( 即招标人 ) 为海安县城建开发投资有限责任公司, 招标代理机构为江苏

Size: px

Start display at page:

Download "南通市海安县城区提升改造工程招标 ( 项目名称 ) 施工监理招标公告 ( 资格后审, 合理造价区间随机抽取方式 ) 1. 招标条件本招标项目海安县城区提升改造工程 ( 项目名称 ) 已由海安县发展和改革委员会批准建设项目业主 ( 即招标人 ) 为海安县城建开发投资有限责任公司, 招标代理机构为江苏"

察滕徂顾
5 years ago
Views:

1 南通市海安县城区提升改造工程招标 ( 项目名称 ) 施工监理招标公告 ( 资格后审, 合理造价区间随机抽取方式 ) 1. 招标条件本招标项目海安县城区提升改造工程 ( 项目名称 ) 已由海安县发展和改革委员会批准建设项目业主 ( 即招标人 ) 为海安县城建开发投资有限责任公司, 招标代理机构为江苏建达工程项目管理有限公司, 建设资金来自财政 ( 资金来源 ) 项目已具备招标条件, 现对该项目的公园绿地公共区域公厕新建及改造监理进行公开招标 2. 项目概况与招标范围 (1) 工程地点 : 海安县城区 (2) 工程规模 : 公园绿地公共区域公厕新建及改造 ( 吉祥水岸 (2 处 ) 河滨公园(2 处 ) 西楹水岸景观带新世纪广场小焦港河如海河景观大道奥体中心东洲公园 ), 总投资额约 500 万元 (3) 招标范围 : 公厕新建及改造等施工监理 (4) 服务期 : 自工程实际开工日至工程竣工通过验收止 ( 含保修期监督 ) (5) 质量要求 : 合格 (6) 标段划分及招标内容 : 标段序号招标内容建设规模工程发包价 ( 元 ) 申请人资质类别及等级项目负责人等级须具有在投标申请单位注 E 公厕新建及改造等施工监理同上房屋建筑工程专业丙级及以上监理资质册的国家注册或省级注册监理工程师 ( 注册或所学专业为工民建房屋建筑等相关专业 ) 3. 投标人资格要求 3.1 本次招标要求投标人须具备房屋建筑工程专业丙级及以上监理资质, 并在人员设备 0

2 资金等方面具有相应的施工能力, 其中投标人拟派项目总监为在投标申请单位注册的国家注册或省级注册监理工程师 ( 注册或所学专业为工民建房屋建筑等相关专业 ), 且在海安境外无在建工程, 海安境内有在建工程不超过二个, 已在海安境内有在建, 需提供招标人同意投标证明 ( 须加盖已有在建工程单位的公章 ) 以下条件属于资格审查的必要合格条件 : (1) 具备独立订立合同的能力 ; (2) 未处于被责令停业投标资格被取消或者财产被接管冻结和破产状态 ; (3) 企业没有因串通投标弄虚作假行贿等违法行为或发生安全生产事故等问题, 被有关部门 ( 不受属地管理限制 ) 暂停投标资格或通报并在暂停或通报期内的 ; (4) 企业的资格类别等级和总监的资质等级满足招标公告要求 ; (5) 资格审查文件中的重要内容没有失实或者弄虚作假 ; (6) 其他 : a. 授权委托书 ;b. 授权委托代理人总监及监理人员的有效劳动合同首次公告开始之日前一年以来投标人为其缴纳的社会保险缴费记录 ( 需提供投标人属地人社部门指定的查询方式, 以供备查 ), 若所提供缴费记录起始日至首次公告开始之日不满一年, 须同时提供新录用调入等相应证明材料 3.2 本工程不接受联合体投标 3.3 各投标人均可就本招标项目上述标段中的 1 个标段投标, 但最多允许中标 1 个标段 ; 本工程投标保证金为人民币 1500 元整 4. 招标文件的获取 4.1 本工程投标人的资格审查采用资格后审方式, 招标人不组织投标人对工程现场的集中踏勘凡有意参加投标者请于 2017 年 09 月 08 日到 2017 年 09 月 15 日 09 时 00 分登录南通工程建设网, 凭企业 CA 证书直接下载购买招标文件 4.2 招标文件每套售价 250 元, 售后不退 ( 网上支付 ) 5. 投标文件的递交 5.1 投标文件递交的截止时间 ( 投标截止时间, 下同 ) 为 2017 年 09 月 15 日 09 时 00 分, 文本投标文件递交地点为招标文件前附表规定的地点 5.2 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件, 招标人不予受理 1

3 5.3 本工程为全程电子化招投标, 投标单位需在投标截止时间前上传加密的投标文件到系统, 并携带 CA 证书及刻有未加密的投标文件的普通光盘投标保证金电汇单复印件至开标现场, 若不带上传投标文件所用的 CA 证书导致投标文件将无法解密, 按苏建招办 (2013)4 号文第 25 条的有关规定, 作为投标人放弃投标处理中标人在中标结果公示结束后一个工作日内提供纸质投标文件叁份含分析表的电子文件叁份, 送至招标代理单位 6. 发布公告的媒介本次招标公告发布同时在南通市工程建设网江苏省建设工程招标网上发布南通市工程建设网是本工程招标文件图纸发包价招标文件澄清中标公示等招标信息约定的唯一公开发布媒介 7. 其他事项本次招标根据海安县政府关于政府投资小型工程施工及监理招标在合理造价区间随机抽取中标人的办法 ( 试行 ) 的规定采用随机抽取的办法确定中标单位 8. 联系方式招标人 : 海安县城建开发投资有限责任公司地址 : 海安县城中坝南路 12 号招标代理机构 : 江苏建达工程项目管理有限公司地址 : 海安县海安镇镇南路 399 号 ( 海安县公共资源交易中心二楼窗口 ) 邮编 : 邮编 : 联系人 : 王晶森联系人 : 王晓梅, 卢玲电话 : 电话 : 软件技术支持电话 : 新点软件公司徐飞翔 :

4 海安县城区提升改造工程 ( 工程名称 ) 公园绿地公共区域公厕新建及改造监理标段招标招标文件标段编号 :E 招标人 : 海安县城建开发投资有限责任公司 ( 盖章 ) 日期 : 2017 年 09 月 08 日 3

5 目录招标文件备案表 (2) 第一章投标须知及投标须知前附表 (3) 第二章拟签订的合同条款 (14) 第三章主要技术标准规范规程 (19) 第四章图纸和技术资料 (20) 第五章评标办法 (21) 第六章投标文件格式 (22) 4

6 工程招标文件备案表编制人 ( 组长 ): 王晓梅日期 :2017 年 09 月 08 日招标人 ( 盖章 ) 法定代表人 ( 签字或盖章 ) 招标代理机构 ( 盖章 ) 法定代表人 ( 签字或盖章 ) 日期 :2017 年 09 月 08 日海安公共资源交易中心 ( 备案 ) 5

7 投标须知及投标须知前附表投标须知前附表序号内容规定招标内容 : 公园绿地公共区域公厕新建及改造监理标段招标 : 公园绿地公共区域公厕新建及改造 ( 吉祥水岸 (2 处 ) 河滨公园 (2 处 ) 西楹水岸景观带 1 新世纪广场小焦港河如海河景观大道奥体中心东洲公园 ) 建设地点 : 海安县城区工程要求工期 : 自工程实际开工日至工程竣工通过验收止 ( 含保修期监督 ) 委托监理业务范围 : 施工监理 ( 应包含但不限于以下内容 ): 1 施工准备阶段施工阶段工程质量保修期阶段的进度质量投资控制, 2 安全环境文明施工管理, 合同信息管理以及协调工作等 2 工程施工竣工资料审核竣工结算初审 3 协助业主做好施工及材料设备采购服务等的招投标工作 4 协助业主做好工程资料的归档工作资金来源 : 财政招标方式 : 公开招标投标保证金数额 : 人民币 1500 元履约保函金额 : 服务类项目履约保证金为中标价的 5%, 根据海公管办号关于明确政府投资工程履约保证金收取退还有关事项的通知要求, 履约保证金由县公共资源交易中心负责收取退还中标单位的投标保证金可以直接转为履约保证金, 不足部分由中标人缴齐履约保证金额的退还 : 退还履约保证金时, 必须同时提供 :1 竣工验收报告 ; 2 相关工程变更责任追究执行到位证明 ;3 无违反廉政规定证明履约保证金不计付利息投标有效期 : 投标截止日后 60 日内有效投标文件份数 : 本工程为全程电子化招投标, 投标单位需在投标截止时间前上 4 传加密的投标文件到系统, 并携带 CA 证书及刻有未加密的投标文件的普通光盘投标保证金电汇单复印件至开标现场, 若不带上传投标文件所用的 CA 证书导致投标文件将无法解密, 按苏建招办 (2013)4 号文第 25 条的有关规定, 作为投标人放弃投标处理中标人在中标结果公示结束后一个工作日内提供纸质 6

8 投标文件叁份含分析表的电子文件叁份, 送至招标代理单位投标文件递交 : 海安县公共资源交易中心开标室 ( 海安县海安镇镇南路 399 号 5 三楼 ) 投标截止时间 :2017 年 09 月 15 日 09 时 00 分 6 开标时间 :2017 年 09 月 15 日 09 时 00 分开标地点 : 海安县公共资源交易中心开标室 ( 海安县海安镇镇南路 399 号三楼 ) 1 本工程招标发包价为 : 元 7 2 固定总价合同, 发包价包括完成招标文件所确定的委托监理的范围和监理业务所需的全部费用注 : 投标截止时间和开标时间以电脑显示时间为准 7

9 第一章投标人须知一总则 ( 一 ) 监理工程概况 : 1 本工程监理招标范围 : 公厕新建及改造等施工监理应包含但不限于以下内容 : (1) 施工准备阶段施工阶段工程质量保修期阶段的进度质量投资控制, 安全环境文明施工管理, 合同信息管理以及协调工作等 (2) 工程施工竣工资料审核竣工结算初审 (3) 协助业主做好施工及材料设备采购服务等的招投标工作 (4) 协助业主做好工程资料的归档工作 2 资金已落实 : 财政 3 工程基本情况 (1) 现场条件 : 具备施工条件 (2) 工程规模 : 公园绿地公共区域公厕新建及改造监理 : 公园绿地公共区域公厕新建及改造 ( 吉祥水岸 (2 处 ) 河滨公园 (2 处 ) 西楹水岸景观带新世纪广场小焦港河如海河景观大道奥体中心东洲公园 ), 总投资额约 500 万元负责 (3) 本工程质量要求 : 合格 4 招标人不提供现场办公用房, 办公交通通讯食宿安全等一切事项自行 ( 二 ) 投标单位条件 1 监理单位资质及要求具有国家建设行政主管部门核发的房屋建筑工程专业丙级及以上监理资质等级证书, 持有工商行政管理部门核发的营业执照并取得独立法人资格的监理单位 2 拟派驻的总监资质要求及其它要求 : 总监须为在投标申请单位注册的国家注册或省级注册监理工程师 ( 注册或所学专业为工民建房屋建筑等相关专业 ), 且在海安境外无在建工程, 海安境内有在建工程不超过二个, 已在海安境内有在建, 需提供招标人同意投标证明 ( 须加盖已有在建工程单位的公章 ) 3 其它要求 :a. 授权委托书 ;b. 授权委托代理人总监及监理人员的有效劳动合同首次公告开始之日前一年以来投标人为其缴纳的社会保险缴费记录 ( 需提供投标人属地人社部门指定的查询方式, 以供备查 ), 若所提供缴费记录起始日至首次公告开始 8

10 之日不满一年, 须同时提供新录用调入等相应证明材料 ; 4 监理机构人员配备要求施工阶段监理单位派驻到现场的监理人员 ( 含总监 ) 总人数应符合下表要求 : 岗位人员要求持证上岗要求其他要求在投标申请单位注册的国家注册或省总监理工程师 1 名级注册监理工程师 ( 注册或所学专业为工民建房屋建筑等相关专业 ) 在投标申请单位注册的国家注册或省均需提供注册证专业监理工程师 1 名级注册监理工程师 ( 注册或所学专业书或省级考试合为工民建房屋建筑等相关专业 ) 格证书和毕业证监理员 1 名江苏省监理员考试合格工民建房屋建筑等相关专业监理员书 ( 相关专业 ) 总计 3 名注 :1 表中所列人员配备为最低限度要求, 若不满足所列各项基本要求, 视为不实质性响应招标文件中标单位应根据实际工作需要及时投入人员, 项目总监必须常驻现场, 每天不得少于 8 小时, 每周不少于 5 天 ; 每天有 3 名及以上监理人员在施工现场, 监理内容 : 除了做到三控三管一协调之外还需监督地形处理的高程复测工作所有监理人员均须身体健康, 年龄不得超过 60 周岁 ( 总监年龄不得超过 65 周岁 ), 从事工程监理 3 年以上 ( 注 : 表中人员不可兼职 ) 当人员不能满足工程进展要求时, 业主有权要求增加相应专业监理员 ( 国家注册监理工程师专业以提供的注册证书为准, 省级监理工程师和监理员专业以提供的学历证书为准 ) 2 中标后, 总监理工程师所持注册执业证书原件将留存在招标人处至工程竣工总监理工程师可以且只能在本县范围内同时监理不超过三个工程, 总监工程师不在现场时须另增加一名具有同等资质的总监工程师代表常驻现场 3 投标人投标时须充分考虑人员保证正常在施工现场, 招标人公管办县纪委每月将分别对监理人员进行突击考核 4 表中所列人员的监理证书应为建设行政主管部门核发 ( 三 ) 投标费用 9

11 投标人应承担其编制投标文件以及递交投标文件所涉及的一切费用, 无论投标结果如何, 招标人对上述费用不负任何责任 ( 四 ) 现场考察投标人可自行对工程现场和周围环境进行考察, 以获取需投标人负责的有关投标准备和签署合同所需的材料, 考察现场的费用由投标人自负招标人对投标人进行的现场考察给予必要的协助和配合二招标文件内容澄清及修改 ( 五 ) 招标文件的组成第一章投标须知及投标须知前附表第二章拟签订的合同条款第三章主要技术标准规范规程第四章图纸和技术资料第五章评标办法第六章投标文件格式 1 除上述内容外, 招标人以书面形式发出的对招标文件的澄清或修改内容, 均为招标文件的组成部分, 对招标人和投标人起约束作用 2 招标文件包括本文件及所有按第( 七 ) 条发出的修改澄清通知 3 投标人获取招标文件后, 应仔细核查招标文件的所有内容, 如有残缺等问题应在获取招标文件 2 日内向招标人提出否则, 由此引起的损失由投标人自己承担投标人同时应认真审核招标文件中所有的事项格式条款和规范要求等, 若投标人的投标文件没有按招标文件要求提交全部资料, 或投标文件没有对招标文件做出实质性响应, 其风险由投标人自行承担, 并根据有关条款规定, 该标书有可能被拒绝 ( 六 ) 招标文件的澄清 1 投标人需要招标人解答的问题, 对招标文件有疑问需要澄清的, 应于投标截止时间 3 日前以投标单位专用 CA 证书登陆南通市工程建设网 ( 通过南通市建设工程网上招投标系统向招标人提出并同时以电子邮件形式通过海安县公共资源交易中心答疑邮箱 hazbb @163.com 向招标人提出, 招标人自收到异议之日起 2 日内作出答复, 开标时间不变招标人以书面形式予以解答, 解答的内容报公管办备案后, 将在南通市工程建设网网上招投标系统和 ( 或 ) 南通市工程建设网行业快讯海安资 10

12 格后审专栏发布给所有投标人 2 投标人对招标人提供的招标文件所做的推证解释和结论, 招标人概不负责, 投标人由于对招标文件的任何推证和误解以及招标人对有关问题的口头解释所造成的后果, 均由投标人自负 ( 七 ) 招标文件的修改 1 投标截止时间 3 天前, 招标人可能会以补充通知的方式修改招标文件, 补充通知将作为招标文件的组成部分, 具有与招标文件同等效力 2 补充通知报公管办备案后, 在南通市工程建设网网上招投标系统公布给各投标人 3 为使投标人在编制投标文件时, 将补充通知修改的内容考虑进去, 招标人可以延长投标截止时间 ( 延长时间在补充通知中写明 ) 当招标文件修改通知内容相互矛盾时, 以最后发出的书面通知为准 ( 八 ) 投标报价三投标报价本工程招标发包价为 : 为元固定总价合同, 发包价包括完成招标文件所确定的委托监理的范围和监理业务所需的全部费用四投标文件 ( 九 ) 投标文件应包括下列各项内容 (1) 投标承诺书 (2) 法人资格证明书或法人授权委托书 ( 如果授权 ) (3) 现场监理人员一览表 ( 含性别年龄职务职称专业以及持上岗执业资格证情况等 ) (4) 资格后审证明材料:(1) 企业法人营业执照 ; (2) 企业资质证书 ;(3) 总监及监理人员资格注册证书学历证书身份证 ; (4) 授权委托代理人总监的有效劳动合同首次公告开始之日前一年内投标人为其缴纳的社会保险缴费记录 ( 需提供投标人属地人社部门指定的查询方式, 以供备查 ), 若所提供缴费记录起始日至首次公告开始之日不满一年, 须同时提供新录用调入等相应证明材料 ;(( 本工程实行全程电子化, 资格后审时须将以上材料原件彩色扫描上传投标人要对提供的原件真实性承担相应的法律责任 11

( 十 ) 投标人应当使用本招标文件提供的投标文件表式, 表式可以按同样格式进行扩展 ( 十一 ) 投标人应当按照招标文件的要求交纳投标保证金按招标文件规定的时间和地点上传或递交投标文件 ( 十二 ) 投标保证金 1 本工程的投标保证金实行集中管理投标人须向招标人交纳投标人须知前附表规定的金额作为投标保证金, 户名 : 海安县公共资源交易中心, 开户行 : 中国建设银行股份有限公司海安支行,

13 ( 十 ) 投标人应当使用本招标文件提供的投标文件表式, 表式可以按同样格式进行扩展 ( 十一 ) 投标人应当按照招标文件的要求交纳投标保证金按招标文件规定的时间和地点上传或递交投标文件 ( 十二 ) 投标保证金 1 本工程的投标保证金实行集中管理投标人须向招标人交纳投标人须知前附表规定的金额作为投标保证金, 户名 : 海安县公共资源交易中心, 开户行 : 中国建设银行股份有限公司海安支行, 账号 : 会员系统中相对应标段的随机生成的子账户即保证金账号 2 投标保证金递交程序投标保证金必须以转账汇款方式提交或者是在投标有效期内有效的银行保函, 不接受现金方式提交投标保证金必须投标人自身的名义且必须从投标人法人基本存款帐户提交, 不得以分支机构等其他名义提交汇款特别说明 : (1) 获取子账户 : 通过 CA 锁登录会员系统下载招标文件后在 : 业务管理 - 保证金支付( 海安 ) - 选中已下载招标文件的项目然后点击获取保证金账户, 在标段的最后一列会随机生成一个子账户号例如 ( ) 详见海安县公共资源交易网资料下载栏目中保证金指南 (2) 缴纳流程 : 投标单位通过所开的基本账户登录网上银行进行支付账户名 : 海安县公共资源交易中心账号 : 为随机生成的子账户号如 :

14 交易完成后打印回单, 开标时随投标文文件递交给招标人各投标人应充分考虑投标保证金从提交到入帐的时间风险, 提前办理相关事项, 以保证投标保证金在招标文件指定的投标截止时间前汇入指定帐户以个人企业的办事处分公司子公司名义或从他人帐户投标人企业的其他账户缴纳的投标保证金无效五投标文件的密封和递交 ( 十三 ) 投标文件的密封与标志本工程为全程化电子招投标, 不需提供纸质文件, 投标单位需在投标截止时间前上传加密的投标文件到评标系统, 开标时须携带 CA 加密锁和刻有未加密的投标文件的普通光盘到开标现场中标人在中标结果公示结束后一个工作日内复制纸质投标文件肆份, 电子文件一套送至代理公司 ( 十四 ) 投标截止时间投标人的授权委托人须按前附表规定的投标文件递交截止时间之前上传投标文件 ( 十五 ) 投标文件的修改与撤回投标截止时间之前, 投标人可对所递交的投标文件进行修改或撤回, 但所递交的修改或撤回通知必须按招标文件的规定进行编制和递交投标截止时间之后, 投标人不得修改或撤回投标文件六开标评标定标 ( 十六 ) 开标 1 开标由招标代理机构主持, 邀请所有投标人参加 2 开标时, 当众宣读投标人名称监理取费总监姓名和其他招标人认为有必 13

15 要的内容 3 招标人在招标文件要求提交投标文件的截止时间前收到的所有投标文件, 开标时都将当众予以拆封宣读记录 4 在开标时, 投标文件出现下列情况之一的, 将作为无效投标文件, 不得进入评标 : (1) 在投标须知前附表规定的投标截止时间以后逾期送达的 ; (2) 投标文件中的投标函未加盖投标人的企业或企业法定代表人印章的, 或者企业法定代表人委托代理人没有合法有效的委托书 ( 原件 ) 及委托代理人印章的 ; (3) 投标文件的关键内容字迹模糊无法辨认的 ; (4) 投标人未按照招标文件的要求提供投标保函或者投标保证金的 ; (5) 投标人提交的电子标书格式开标后无法读取导入的 ; ( 十七 ) 评标 1 评标工作评标工作在海安招标投标办公室及海安县纪委的监督下, 由招标人依法组建的评标委员会在海安县建设工程交易中心开标室组织进行 2 评标标准与方法根据海政办发号文的规定, 本次招标采用在合理造价区间随机抽取中标人的办法 ( 以下简称随机抽取办法 ) 3 评标委员对投标人资格及承诺文件的有效性进行评审, 编写评标报告, 并评定进入公开随机抽取中标人程序的投标人名单 4 按上传投标文件的顺序, 由进入公开随机抽取中标人程序的投标人的法定代表人或其授权代表公开随机抽取代表该投标人的号码, 招标人当场公布每个号码所对应的投标人 5 招标人公开随机抽取其中三个号码, 第一个号码对应的投标人为第一中标候选人, 第二个号码对应的投标人为第二中标候选人, 第三个号码对应的投标人为第三中标侯选人 6 投标人不足三家或经资格审查合格的投标人不足三家的, 开标继续进行如有二个合格投标人, 用随机抽取的办法选定中标候选人 ; 如只有一个合格投标人, 该投标人即为中标候选人 7 名单确定后, 当场公布评审结果 14

16 8 抽签工作由县公管办和招标单位纪检监察人员共同监督 ( 十八 ) 投标文件的澄清为了有助于投标文件的审查评价和比较, 评标委员会可以书面方式要求投标人对投标文件中含义不明确对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清说明或者补正投标人的澄清说明或者补正应以书面方式进行并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容 ( 十九 ) 投标人资格条件不符合国家有关规定和招标文件要求的或者投标文件内容不完整, 或者拒不按照要求对投标文件进行澄清说明或者补正的, 评标委员会可以否决其投标 ( 二十 ) 评标委员会将审查每一投标文件是否对招标文件提出的所有实质性要求和条件做出响应未能在实质上响应的投标, 将作无效标处理 ( 二十一 ) 投标文件有下述情形之一的, 属于重大偏差视为未能对招标文件做出实质性响应, 并按前条规定作无效标处理 : 1. 投标文件中的投标函未加盖投标人的公章及投标人法定代表人印章或签字的, 或者投标人法定代表人的委托代理人没有合法有效的委托书 ( 原件 ) 及委托代理人印章的 ; 2. 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的 ; 3. 没有按照招标文件要求提供投标担保或者所提供的投标担保有瑕疵 ; 4. 投标人未按招标文件规定的发包价进行报价的 ; 5. 投标文件载明的招标项目完成期限超过招标文件规定的期限 ; 6. 明显不符合技术规格技术标准的要求 ; 7. 投标文件载明的检验标准和方法等不符合招标文件的要求 ; 8. 投标文件附有招标人不能接受的条件 ; 9. 不同投标人的投标文件出现了评标委员会认为不应当雷同的情况 ; 10. 以他人的名义投标串通投标以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的 ; 11. 其他对招标文件未实质性响应的 ( 二十二 ) 评标和定标将在投标有效期结束日 30 个工作日前完成不能在投标有效期结束日 30 个工作日前完成评标和定标的, 招标人将通知所有投标人延长投标有效期拒绝延长投标有效期的投标人有权收回投标保证金同意延长投标有效期的投标人 15

17 应当相应延长其投标担保的有效期, 但不得修改投标文件的实质性内容因延长投标有效期造成投标人损失的, 招标人将给予补偿, 但因不可抗力需延长投标有效期的除外七授予合同 ( 二十三 ) 中标 1 招标人将投标人资格审查承诺文件审查和中签结果等信息在海安县公共资源交易网上公示确定中标单位后, 招标人向中标单位发出中标通知书, 并同时将中标结果通知所有未中标的投标人, 中标通知书将成为合同的组成部分 2 中标单位收到中标通知书后, 应在 30 日内与招标人签订监理合同若中标人不与招标人订立合同, 招标人将有充分的理由解除合同, 投标保证金不予退还并取消其中标资格, 给招标人造成的损失超过投标保证金数额的, 应当对超过部分予以赔偿 3 在签订合同前, 中标人应按本须知前附表第 3 项规定的金额向招标人提交履约担保, 担保的形式为现金支票若中标人不能按本须知第 3 条款的规定执行, 招标人将有充分的理由解除合同, 投标保证金不予退还并取消其中标资格, 给招标人造成的损失超过投标保证金数额的, 应当对超过部分予以赔偿 4 招标人与中标人订立合同后 7 日内, 中标人应将合同报送县公管办备案, 合同备案包括施工现场项目部人员名单和岗位职责身份证等信息同时交易中心办理投标保证金退还手续 5 中标人在中标后或施工期间不得随意变更中标总监理工程师如果出现特殊情况, 确需更换的, 应当经招标人同意, 并提供必要的证明文件报招标投标行政监督部门备案自备案之日起至原合同期满止, 原中标总监理工程师不得作为总监承接其他工程, 如备案之日至原合同工期期满之日不足六个月, 则限制其承接工程的期限为六个月海安县公共资源交易中心将在备案手续上注明限制承接工程的起止日期, 并在办理备案手续之日起的三个工作日内将总监变更情况限制承接的期限在网上给予公布 ( 二十四 ) 合同签订招标人与中标人将根据中华人民共和国合同法的规定, 依据招标文件和投标文件签订监理合同 16

18 委托监理合同二〇一七年月 17

19 合同条款及格式第一部分协议书委托人 ( 全称 ): 海安县城建开发投资有限责任公司监理人 ( 全称 ): 根据中华人民共和国合同法中华人民共和国建筑法及其他有关法律法规, 遵循平等自愿公平和诚信的原则, 双方就下述工程委托监理与相关服务事项协商一致, 订立本合同一工程概况 1. 工程名称 : 海安县城区提升改造工程 -- 公园绿地公共区域公厕新建及改造监理 ; 2. 工程地点 : 海安县城区 ; 3. 工程规模 : 工程造价约为 500 万元 4. 招标范围 : 公厕新建及改造等施工监理二本合同中的有关词语含义与本合同第二部分标准条件中赋予它们的定义相同三下列文件均为本合同的组成部分 : 1 监理投标文件和中标通知书 ; 2 本合同标准条件 ; 3 本合同专用条件 ; 4 在实施过程中三方共同签署的补充与修正文件四监理人向委托人承诺, 按照本合同的规定, 承担本合同专用条件中议定范围内的监理业务五签约酬金 1 委托人向监理人承诺按照本合同注明的期限方式币种, 向监理人支付报酬 2 委托人向监理人承诺按照本合同注明的期限方式币种, 向监理人支付报酬本工程固定监理服务费元, 附加工作和额外工作的监理报酬不另计算, 包含在上述监理费中六本合同自工程开工之日开始实施, 至缺陷期期满后完成具体开工以委托人下达进场通知为准 ; 竣工以竣工验收通过及资料归档为止七本合同经双方法定代表人或其授权的代理人在协议书上签字并加盖公章后生效 18

20 八合同订立本合同一式拾份, 正本贰份, 副本捌份, 具有同等法律效力双方各贰份, 其他分送有关部门委托人 : 监理人 : 地址 : 地址 : 法定代表人或其法定代表人或其委托代理人 ( 签字或盖章 ): 委托代理人 ( 签字或盖章 ): 开户银行 : 开户银行 : 账号 : 账号 : 邮编 : 邮编 : 本合同签订于 :2017 年月日 19

21 第二部分通用条件 1. 定义与解释 1.1 定义除根据上下文另有其意义外, 组成本合同的全部文件中的下列名词和用语应具有本款所赋予的含义 : 工程是指按照本合同约定实施监理与相关服务的建设工程委托人是指本合同中委托监理与相关服务的一方, 及其合法的继承人或受让人监理人是指本合同中提供监理与相关服务的一方, 及其合法的继承人承包人是指在工程范围内与委托人签订勘察设计施工等有关合同的当事人, 及其合法的继承人监理是指监理人受委托人的委托, 依照法律法规工程建设标准勘察设计文件及合同, 在施工阶段对建设工程质量进度造价进行控制, 对合同信息进行管理, 对工程建设相关方的关系进行协调, 并履行建设工程安全生产管理法定职责的服务活动相关服务是指监理人受委托人的委托, 按照本合同约定, 在勘察设计保修等阶段提供的服务活动正常工作指本合同订立时通用条件和专用条件中约定的监理人的工作附加工作是指本合同约定的正常工作以外监理人的工作项目监理机构是指监理人派驻工程负责履行本合同的组织机构总监理工程师是指由监理人的法定代表人书面授权, 全面负责履行本合同主持项目监理机构工作的注册监理工程师酬金是指监理人履行本合同义务, 委托人按照本合同约定给付监理人的金额正常工作酬金是指监理人完成正常工作, 委托人应给付监理人并在协议书中载明的签约酬金额附加工作酬金是指监理人完成附加工作, 委托人应给付监理人的金额一方是指委托人或监理人 ; 双方是指委托人和监理人 ; 第三方 20

22 是指除委托人和监理人以外的有关方书面形式是指合同书信件和数据电文 ( 包括电报电传传真电子数据交换和电子邮件 ) 等可以有形地表现所载内容的形式天是指第一天零时至第二天零时的时间月是指按公历从一个月中任何一天开始的一个公历月时间不可抗力是指委托人和监理人在订立本合同时不可预见, 在工程施工过程中不可避免发生并不能克服的自然灾害和社会性突发事件, 如地震海啸瘟疫水灾骚乱暴动战争和专用条件约定的其他情形 1.2 解释本合同使用中文书写解释和说明如专用条件约定使用两种及以上语言文字时, 应以中文为准组成本合同的下列文件彼此应能相互解释互为说明除专用条件另有约定外, 本合同文件的解释顺序如下 : (1) 协议书 ; (2) 中标通知书 ( 适用于招标工程 ) 或委托书 ( 适用于非招标工程 ); (3) 专用条件及附录 A 附录 B; (4) 通用条件 ; (5) 投标文件 ( 适用于招标工程 ) 或监理与相关服务建议书 ( 适用于非招标工程 ) 双方签订的补充协议与其他文件发生矛盾或歧义时, 属于同一类内容的文件, 应以最新签署的为准 2. 监理人的义务 2.1 监理的范围和工作内容监理范围在专用条件中约定除专用条件另有约定外, 监理工作内容包括 : (1) 收到工程设计文件后编制监理规划, 并在第一次工地会议 7 天前报委托人根据有关规定和监理工作需要, 编制监理实施细则 ; (2) 熟悉工程设计文件, 并参加由委托人主持的图纸会审和设计交底会议 ; (3) 参加由委托人主持的第一次工地会议 ; 主持监理例会并根据工程需要主持或 21

23 参加专题会议 ; (4) 审查施工承包人提交的施工组织设计, 重点审查其中的质量安全技术措施专项施工方案与工程建设强制性标准的符合性 ; (5) 检查施工承包人工程质量安全生产管理制度及组织机构和人员资格 ; (6) 检查施工承包人专职安全生产管理人员的配备情况 ; (7) 审查施工承包人提交的施工进度计划, 核查承包人对施工进度计划的调整 ; (8) 检查施工承包人的试验室 ; (9) 审核施工分包人资质条件 ; (10) 查验施工承包人的施工测量放线成果 ; (11) 审查工程开工条件, 对条件具备的签发开工令 ; (12) 审查施工承包人报送的工程材料构配件设备质量证明文件的有效性和符合性, 并按规定对用于工程的材料采取平行检验或见证取样方式进行抽检 ; (13) 审核施工承包人提交的工程款支付申请, 签发或出具工程款支付证书, 并报委托人审核批准 ; (14) 在巡视旁站和检验过程中, 发现工程质量施工安全存在事故隐患的, 要求施工承包人整改并报委托人 ; (15) 经委托人同意, 签发工程暂停令和复工令 ; (16) 审查施工承包人提交的采用新材料新工艺新技术新设备的论证材料及相关验收标准 ; (17) 验收隐蔽工程分部分项工程 ; (18) 审查施工承包人提交的工程变更申请, 协调处理施工进度调整费用索赔合同争议等事项 ; (19) 审查施工承包人提交的竣工验收申请, 编写工程质量评估报告 ; (20) 参加工程竣工验收, 签署竣工验收意见 ; (21) 审查施工承包人提交的竣工结算申请并报委托人 ; (22) 编制整理工程监理归档文件并报委托人相关服务的范围和内容在附录 A 中约定 2.2 监理与相关服务依据监理依据包括 : (1) 适用的法律行政法规及部门规章 ; 22

24 (2) 与工程有关的标准 ; (3) 工程设计及有关文件 ; (4) 本合同及委托人与第三方签订的与实施工程有关的其他合同双方根据工程的行业和地域特点, 在专用条件中具体约定监理依据相关服务依据在专用条件中约定 2.3 项目监理机构和人员监理人应组建满足工作需要的项目监理机构, 配备必要的检测设备项目监理机构的主要人员应具有相应的资格条件本合同履行过程中, 总监理工程师及重要岗位监理人员应保持相对稳定, 以保证监理工作正常进行监理人可根据工程进展和工作需要调整项目监理机构人员监理人更换总监理工程师时, 应提前 7 天向委托人书面报告, 经委托人同意后方可更换 ; 监理人更换项目监理机构其他监理人员, 应以相当资格与能力的人员替换, 并通知委托人监理人应及时更换有下列情形之一的监理人员 : (1) 严重过失行为的 ; (2) 有违法行为不能履行职责的 ; (3) 涉嫌犯罪的 ; (4) 不能胜任岗位职责的 ; (5) 严重违反职业道德的 ; (6) 专用条件约定的其他情形委托人可要求监理人更换不能胜任本职工作的项目监理机构人员 2.4 履行职责监理人应遵循职业道德准则和行为规范, 严格按照法律法规工程建设有关标准及本合同履行职责在监理与相关服务范围内, 委托人和承包人提出的意见和要求, 监理人应及时提出处置意见当委托人与承包人之间发生合同争议时, 监理人应协助委托人承包人协商解决当委托人与承包人之间的合同争议提交仲裁机构仲裁或人民法院审理时, 监理人应提供必要的证明资料监理人应在专用条件约定的授权范围内, 处理委托人与承包人所签订合同的 23

25 变更事宜如果变更超过授权范围, 应以书面形式报委托人批准在紧急情况下, 为了保护财产和人身安全, 监理人所发出的指令未能事先报委托人批准时, 应在发出指令后的 24 小时内以书面形式报委托人除专用条件另有约定外, 监理人发现承包人的人员不能胜任本职工作的, 有权要求承包人予以调换 2.5 提交报告监理人应按专用条件约定的种类时间和份数向委托人提交监理与相关服务的报告 2.6 文件资料在本合同履行期内, 监理人应在现场保留工作所用的图纸报告及记录监理工作的相关文件工程竣工后, 应当按照档案管理规定将监理有关文件归档 2.7 使用委托人的财产监理人无偿使用附录 B 中由委托人派遣的人员和提供的房屋资料设备除专用条件另有约定外, 委托人提供的房屋设备属于委托人的财产, 监理人应妥善使用和保管, 在本合同终止时将这些房屋设备的清单提交委托人, 并按专用条件约定的时间和方式移交 3. 委托人的义务 3.1 告知委托人应在委托人与承包人签订的合同中明确监理人总监理工程师和授予项目监理机构的权限如有变更, 应及时通知承包人 3.2 提供资料委托人应按照附录 B 约定, 无偿向监理人提供工程有关的资料在本合同履行过程中, 委托人应及时向监理人提供最新的与工程有关的资料 3.3 提供工作条件业主不提供现场办公条件 ( 包括交通通讯住宿等 ) 由投标人自行解决, 且不与施工单位一起食宿办公 3.4 委托人代表委托人应授权一名熟悉工程情况的代表, 负责与监理人联系委托人应在双方签订 24

26 本合同后 7 天内, 将委托人代表的姓名和职责书面告知监理人当委托人更换委托人代表时, 应提前 7 天通知监理人 3.5 委托人意见或要求在本合同约定的监理与相关服务工作范围内, 委托人对承包人的任何意见或要求应通知监理人, 由监理人向承包人发出相应指令 3.6 答复委托人应在专用条件约定的时间内, 对监理人以书面形式提交并要求作出决定的事宜, 给予书面答复逾期未答复的, 视为委托人认可 3.7 支付委托人应按本合同约定, 向监理人支付酬金 4. 违约责任 4.1 监理人的违约责任监理人未履行本合同义务的, 应承担相应的责任因监理人违反本合同约定给委托人造成损失的, 监理人应当赔偿委托人损失赔偿金额的确定方法在专用条件中约定监理人承担部分赔偿责任的, 其承担赔偿金额由双方协商确定监理人向委托人的索赔不成立时, 监理人应赔偿委托人由此发生的费用 4.2 委托人的违约责任委托人未履行本合同义务的, 应承担相应的责任委托人违反本合同约定造成监理人损失的, 委托人应予以赔偿委托人向监理人的索赔不成立时, 应赔偿监理人由此引起的费用委托人未能按期支付酬金超过 28 天, 应按专用条件约定支付逾期付款利息 4.3 除外责任因非监理人的原因, 且监理人无过错, 发生工程质量事故安全事故工期延误等造成的损失, 监理人不承担赔偿责任因不可抗力导致本合同全部或部分不能履行时, 双方各自承担其因此而造成的损失损害 25

27 5. 支付 5.1 支付货币除专用条件另有约定外, 酬金均以人民币支付涉及外币支付的, 所采用的货币种类比例和汇率在专用条件中约定 5.2 支付申请监理人应在本合同约定的每次应付款时间的 7 天前, 向委托人提交支付申请书支付申请书应当说明当期应付款总额, 并列出当期应支付的款项及其金额 5.3 支付酬金支付的酬金包括正常工作酬金附加工作酬金合理化建议奖励金额及费用 5.4 有争议部分的付款委托人对监理人提交的支付申请书有异议时, 应当在收到监理人提交的支付申请书后 7 天内, 以书面形式向监理人发出异议通知无异议部分的款项应按期支付, 有异议部分的款项按第 7 条约定办理 6. 合同生效变更暂停解除与终止 6.1 生效除法律另有规定或者专用条件另有约定外, 委托人和监理人的法定代表人或其授权代理人在协议书上签字并盖单位章后本合同生效 6.2 变更任何一方提出变更请求时, 双方经协商一致后可进行变更除不可抗力外, 因非监理人原因导致监理人履行合同期限延长内容增加时, 监理人应当将此情况与可能产生的影响及时通知委托人增加的监理工作时间工作内容应视为附加工作附加工作酬金的确定方法在专用条件中约定合同生效后, 如果实际情况发生变化使得监理人不能完成全部或部分工作时, 监理人应立即通知委托人除不可抗力外, 其善后工作以及恢复服务的准备工作应为附加工作, 附加工作酬金的确定方法在专用条件中约定监理人用于恢复服务的准备时间不应超过 28 天合同签订后, 遇有与工程相关的法律法规标准颁布或修订的, 双方应遵照 26

28 执行由此引起监理与相关服务的范围时间酬金变化的, 双方应通过协商进行相应调整因非监理人原因造成工程概算投资额或建筑安装工程费增加时, 正常工作酬金应作相应调整调整方法在专用条件中约定因工程规模监理范围的变化导致监理人的正常工作量减少时, 正常工作酬金应作相应调整调整方法在专用条件中约定 6.3 暂停与解除除双方协商一致可以解除本合同外, 当一方无正当理由未履行本合同约定的义务时, 另一方可以根据本合同约定暂停履行本合同直至解除本合同在本合同有效期内, 由于双方无法预见和控制的原因导致本合同全部或部分无法继续履行或继续履行已无意义, 经双方协商一致, 可以解除本合同或监理人的部分义务在解除之前, 监理人应作出合理安排, 使开支减至最小因解除本合同或解除监理人的部分义务导致监理人遭受的损失, 除依法可以免除责任的情况外, 应由委托人予以补偿, 补偿金额由双方协商确定解除本合同的协议必须采取书面形式, 协议未达成之前, 本合同仍然有效在本合同有效期内, 因非监理人的原因导致工程施工全部或部分暂停, 委托人可通知监理人要求暂停全部或部分工作监理人应立即安排停止工作, 并将开支减至最小除不可抗力外, 由此导致监理人遭受的损失应由委托人予以补偿暂停部分监理与相关服务时间超过 182 天, 监理人可发出解除本合同约定的该部分义务的通知 ; 暂停全部工作时间超过 182 天, 监理人可发出解除本合同的通知, 本合同自通知到达委托人时解除委托人应将监理与相关服务的酬金支付至本合同解除日, 且应承担第 4.2 款约定的责任当监理人无正当理由未履行本合同约定的义务时, 委托人应通知监理人限期改正若委托人在监理人接到通知后的 7 天内未收到监理人书面形式的合理解释, 则可在 7 天内发出解除本合同的通知, 自通知到达监理人时本合同解除委托人应将监理与相关服务的酬金支付至限期改正通知到达监理人之日, 但监理人应承担第 4.1 款约定的责任监理人在专用条件 5.3 中约定的支付之日起 28 天后仍未收到委托人按本合同约定应付的款项, 可向委托人发出催付通知委托人接到通知 14 天后仍未支付或未提出监理人可以接受的延期支付安排, 监理人可向委托人发出暂停工作的通知并可自行 27

29 暂停全部或部分工作暂停工作后 14 天内监理人仍未获得委托人应付酬金或委托人的合理答复, 监理人可向委托人发出解除本合同的通知, 自通知到达委托人时本合同解除委托人应承担第款约定的责任因不可抗力致使本合同部分或全部不能履行时, 一方应立即通知另一方, 可暂停或解除本合同本合同解除后, 本合同约定的有关结算清理争议解决方式的条件仍然有效 6.4 终止以下条件全部满足时, 本合同即告终止 : (1) 监理人完成本合同约定的全部工作 ; (2) 委托人与监理人结清并支付全部酬金 7. 争议解决 7.1 协商双方应本着诚信原则协商解决彼此间的争议 7.2 调解如果双方不能在 14 天内或双方商定的其他时间内解决本合同争议, 可以将其提交给专用条件约定的或事后达成协议的调解人进行调解 7.3 仲裁或诉讼双方均有权不经调解直接向专用条件约定的仲裁机构申请仲裁或向有管辖权的人民法院提起诉讼 8. 其他 8.1 外出考察费用经委托人同意, 监理人员外出考察发生的费用由委托人审核后支付 8.2 检测费用委托人要求监理人进行的材料和设备检测所发生的费用, 由委托人支付, 支付时间在专用条件中约定 8.3 咨询费用 28

30 经委托人同意, 根据工程需要由监理人组织的相关咨询论证会以及聘请相关专家等发生的费用由委托人支付, 支付时间在专用条件中约定 8.4 奖励监理人在服务过程中提出的合理化建议, 使委托人获得经济效益的, 双方在专用条件中约定奖励金额的确定方法奖励金额在合理化建议被采纳后, 与最近一期的正常工作酬金同期支付 8.5 守法诚信监理人及其工作人员不得从与实施工程有关的第三方处获得任何经济利益 8.6 保密双方不得泄露对方申明的保密资料, 亦不得泄露与实施工程有关的第三方所提供的保密资料, 保密事项在专用条件中约定 8.7 通知本合同涉及的通知均应当采用书面形式, 并在送达对方时生效, 收件人应书面签收 8.8 著作权监理人对其编制的文件拥有著作权监理人可单独或与他人联合出版有关监理与相关服务的资料除专用条件另有约定外, 如果监理人在本合同履行期间及本合同终止后两年内出版涉及本工程的有关监理与相关服务的资料, 应当征得委托人的同意 29

31 第三部分专用条件第二条本合同适用的法律及监理依据 : 1. 中华人民共和国合同法中华人民共和国建筑法中华人民共和国招投标法建筑工程质量管理条例建设工程监理规范建设工程文件归档整理规范等现行国家法律 2. 监理工作依据 : 本工程的监理合同工程施工合同及与工程相关的其他合同建设工程监理规范 (GB ) 国家和工程所在地现行有关工程建设的法律法规政策和规定 (1) 本工程的设计文件施工图纸工程地质勘探报告设计变更通知单图纸会审纪要等其他有关技术文件 ; (2) 经业主认可的监理大纲监理规划和监理实施细则及施工组织设计施工方案等 ; (3) 业主签发的工程监理委托书 ; (4) 现行的工程建设规范和质量验收规范及检验评定标准等第四条监理范围和监理工作内容 ( 应包含但不限于以下内容 ): 1. 总监理工程师姓名 :, 身份证号码 :, 资质证书编号 : 专业监理工程师姓名 :, 资质证书编号 : 监理员姓名 :, 资质证书编号 : 2. 监理范围和监理工作内容 : 公厕新建及改造等施工监理, 施工和缺陷责任期阶段的质量进度造价安全等的全面控制和管理第九条外部条件包括 : 有关需要监理协调的工作委托人保证该项目具备监理进退场条件 ; 监理人协助委托人做好有关部门的协调工作, 但委托人不支付任何费用第十条委托人应提供的工程资料及提供时间 : 开工前 7 天提供全部施工有关资料开工前三天提供图纸壹套, 施工单位组织设计壹份, 进度计划壹份第十二条委托人的常驻代表为 30

32 监理人派出的总监理工程师 : 第二十六条监理人在责任期内如果失职, 同意按以下办法承担责任, 赔偿损失 [ 累计赔偿额不超过监理报酬总数 ( 扣税 )]: 赔偿金 = 直接经济损失 ( 万元 ) 10%, 在工程监理费付款过程中同步扣除本工程履约保证金为合同价的 5%, 根据海公管办号关于明确政府投资工程履约保证金收取退还有关事项的通知要求, 履约保证金由县公共资源交易中心负责收取退还第三十九条委托人同意按以下的计算方法支付时间与金额, 支付监理人的报酬 : 39.1 监理报酬 : 监理费采取固定总价报价方式, 监理费为元, 附加工作和额外工作的监理报酬不另计算, 包含在上述监理费中 39.2 支付方式 : 施工单位完成全部工程量后付至已完工程监理费的 50%; 待所有监理资料齐全, 工程审计完毕, 当年年底付已完工程监理费的 80%, 余款待工程保修期满后当年年底结清附加工作和额外工作的监理报酬不另计算, 包含在上述监理费中第四十一条委托人与监理人双方同意用人民币支付本合同涉及的相关款项, 不计汇率第四十五条奖励办法 : 无第四十九条本合同在履行过程中发生争议时, 当事人双方应及时协商解决协商不成时, 双方同意由仲裁委员会仲裁 ( 当事人双方不在本合同中约定仲裁机构, 事后又未达成书面仲裁协议的, 可向人民法院起诉 ) 附加协议条款 : (1) 本工程如未经审批调换总监, 则委托人一经发现即有中止合同的权利 (2) 监理人工程计量审核必须准确, 因工程量计量不准造成审计价核价超过 5%, 每超过 1% 罚款 1 万元 31

33 附件一 : 建设工程廉政责任书发包人 : 海安县城建开发投资有限责任公司承包人 : 为加强建设工程廉政建设, 规范建设工程各项活动中发包人承包人双方的行为, 防止谋取不正当利益的违法违纪现象的发生, 保护国家集体和当事人的合法权益, 根据国家有关工程建设的法律法规和廉政建设的有关规定, 订立本廉政责任书一双方的责任 1.1 应严格遵守国家关于建设工程的有关法律法规, 相关政策, 以及廉政建设的各项规定 1.2 严格执行建设工程合同文件, 自觉按合同办事 1.3 各项活动必须坚持公开公平公正诚信透明的原则 ( 除法律法规另有规定者外 ), 不得为获取不正当的利益, 损害国家集体和对方利益, 不得违反建设工程管理的规章制度 1.4 发现对方在业务活动中有违规违纪违法行为的, 应及时提醒对方, 情节严重的, 应向其上级主管部门或纪检监察司法等有关机关举报二发包人责任发包人的领导和从事该建设工程项目的工作人员, 在工程建设的事前事中事后应遵守以下规定 : 2.1 不得向承包人和相关单位索要或接受回扣礼金有价证券贵重物品和好处费感谢费等 2.2 不得在承包人和相关单位报销任何应由发包人或个人支付的费用 2.3 不得要求暗示或接受承包人和相关单位为个人装修住房婚丧嫁娶配偶子女的工作安排以及出国 ( 境 ) 旅游等提供方便 2.4 不得参加有可能影响公正执行公务的承包人和相关单位的宴请健身娱乐等活动 2.5 不得向承包人和相关单位介绍或为配偶子女亲属参与同发包人工程建设管理合同有关的业务活动 ; 不得以任何理由要求承包人和相关单位使用某种产品材料和设备三承包人责任应与发包人保持正常的业务交往, 按照有关法律法规和程序开展业务工作, 严格执行工程建设的有关方针政策, 执行工程建设强制性标准, 并遵守以下规定 : 3.1 不得以任何理由向发包人及其工作人员索要接受或赠送礼金有价证券贵重物品及回扣好处费感谢费等 3.2 不得以任何理由为发包人和相关单位报销应由对方或个人支付的费用 32

34 3.3 不得接受或暗示为发包人相关单位或个人装修住房婚丧嫁娶配偶子女的工作安排以及出国 ( 境 ) 旅游等提供方便 3.4 不得以任何理由为发包人相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请健身娱乐等活动四违约责任 4.1 发包人工作人员有违反本责任书第一二条责任行为的, 依据有关法律法规给予处理 ; 涉嫌犯罪的, 移交司法机关追究刑事责任 ; 给承包人单位造成经济损失的, 应予以赔偿 4.2 承包人工作人员有违反本责任书第一三条责任行为的, 依据有关法律法规处理 ; 涉嫌犯罪的, 移交司法机关追究刑事责任 ; 给发包人单位造成经济损失的, 应予以赔偿 4.3 本责任书作为建设工程合同的组成部分, 与建设工程合同具有同等法律效力经双方签署后立即生效五责任书有效期本责任书的有效期为双方签署之日起至该工程项目竣工验收合格时止六责任书份数本责任书一式二份, 发包人承包人各执一份, 具有同等效力发包人 : ( 公章 ) 承包人 : ( 公章 ) 法定地址 : 法定地址 : 法定代表人或其法定代表人或其委托代理人 : ( 签字或签章 ) 委托代理人 : ( 签字或签章 ) 电话 : 电话 : 传真 : 传真 : 电子邮箱 : 电子邮箱 : 开户银行 : 开户银行 : 帐号 : 帐号 : 邮政编码 : 邮政编码 : 33

35 第三章设计采用的主要技术标准规范规程 ( 略 ) 第四章图纸和技术资料 ( 略 ) 34

36 第五章评标办法本工程采用合理造价区间随机抽取法开标评标 : 1. 招标人按招标文件规定的开标时间, 在交易中心举行开标会投标人的法定代表人或其委托的代理人应当参加, 并现场核验身份投标人未按规定的时间和地点参加开标的, 视为自行放弃抽取中标候选人资格 2. 按上传投标文件的顺序, 由进入公开随机抽取中标人程序的投标人的法定代表人或其授权代表公开随机抽取代表该投标人的号码, 招标人当场公布每个号码所对应的投标人 3. 招标人公开随机抽取所有投标人拟中标顺序号码, 第一个号码对应的投标人为第一拟中标候选人, 第二个号码对应的投标人为第二拟中标候选人, 第三个号码对应的投标人为第三拟中标侯选人, 以此类推 4. 招标人依法组建评标委员会评标评标委员依照招标人抽取的拟中标候选人的投标文件依次进行详细评审, 如果出现无效标, 抽取的拟中标候选人的顺序号依次前移 5. 投标人不足三家或经资格审查合格的投标人不足三家的, 开标继续进行如有二个合格投标人, 用随机抽取的办法选定中标候选人 ; 如只有一个合格投标人, 该投标人即为中标候选人 6. 评标委员会完成评标报告 35

37 第六章投标文件格式正 ( 副 ) 本标段工程投标文件投标人 : ( 全称 ) ( 盖章 ) 日期 : 年月日 36

38 目录一投标承诺书二法定代表人身份证明书三授权委托书 ( 如有授权 ) 四本工程拟用监理人员一览表五用于本工程的检测设备仪器一览表六资格后审材料 37

39 一投标承诺书海安县城建开发投资有限责任公司 : ( 一 ) 根据已收到的施工监理的招标文件, 我单位将遵照中华人民共和国招标投标法等有关规定并根据工程招标文件的规定, 经考察现场和研究招标文件后, 愿以投标总价元承包本次招标范围内的全部监理 ( 二 ) 我单位将严格按照监理人员执业守则, 按照国家相关法规规范及我方制定的监理大纲实施细则进行监理, 在保证质量安全的前提下, 确保工程按期交付 ( 三 ) 承诺我单位中标后所安排的项目总监及派驻现场监理的人员与投标文件一致, 工程施工期间, 确保每天有 3 名及以上监理人员在施工现场, 项目总监及派驻现场监理人员未经批准不得更换当人员不能满足工程进展要求时, 业主有权要求增加相应专业监理员否则委托人在任何时候都有中止合同的权利 ( 四 ) 我单位保证本工程质量达到合格 ( 五 ) 我单位金额为人民币 ( 大写 )( : 元 ) 的投标保证金已按招标文件要求与本投标书一起提交 ( 四 ) 如果我单位中标, 我单位将在招标人发出中标通知书后 7 日缴纳服务类项目履约保证金, 履约保证金为中标价的 5% ( 七 ) 我单位没有组织和参与串标围标, 没有出借资质等其他违法违规行为, 递交的资格审查文件投标文件中的所有资料都是真实可信的, 没有弄虚作假否则, 愿意放弃投标保证金 () 贵单位的招标文件中标通知书和本投标文件将构成约束我们双方的合同投标人 ( 盖法人章 ): 法定代表人 ( 签字或盖章 ): 日期 : 年月日 38

40 二法定代表人身份证明书单位名称 : 单位性质 : 地址 : 成立时间 : 年月日经营期限 : 姓名 : 性别 : 年龄 : 职务 : 系 : ( 投标人单位名称 ) 的法定代表人特此证明投标人 ( 盖法人章 ): 日期 : 年月日 39

41 三授权书本授权委托书声明 : 我 ( 姓名 ) 系 ( 投标单位 ) 的法定代表人, 现授权委托 ( 单位名称 ) ( 姓名 ) 为我的授权代理人, 以本公司的名义参加 ( 招标单位名称 ) 的工程的监理投标, 授权委托人所签署的一切文件和处理与有关的一切事务, 我均予以承认授权委托人无转让权特此委托授权委托人 : 性别 : 年龄 : 单位 : 部门 : 职务 : 投标单位 :( 盖法人章 ) 法定代表人 :( 签字 ) 日期 : 年月日备注 : 若系投标人的法定代表人亲自参与本项目投标的一切活动, 并签署投标文件, 则无需此授权书 40

42 四本工程拟用监理人员一览表岗位姓名性别年龄职称职务学历专业监理业绩资格证编号 41

43 五用于本工程的检测设备仪器一览表序号设备仪器名称型号规格数量国别产地备注 42

44 六资格后审材料资格证明材料 :(1) 企业法人营业执照 ;(2) 企业资质证书 ;(3) 总监及监理人员资格注册证书学历证书身份证 ;(4) 授权委托代理人总监及监理人员的有效劳动合同首次公告开始之日前一年以来投标人为其缴纳的社会保险缴费记录 ( 需提供投标人属地人社部门指定的查询方式, 以供备查 ), 若所提供缴费记录起始日至首次公告开始之日不满一年, 须同时提供新录用调入等相应证明材料 ; 43

第一部分协议书委托人 ( 全称 ): 监理人 ( 全称 ): 根据中华人民共和国合同法中华人民共和国建筑法及其他有关法律法规, 遵循平等自愿公平和诚信的原则, 双方就下述工程委托监理与相关服务事项协商一致, 订立本合同一工程概况 1. 工程名称 : ; 2. 工程地点 : ; 3.

第一部分协议书委托人 ( 全称 ): 监理人 ( 全称 ): 根据中华人民共和国合同法中华人民共和国建筑法及其他有关法律法规, 遵循平等自愿公平和诚信的原则, 双方就下述工程委托监理与相关服务事项协商一致, 订立本合同一工程概况 1. 工程名称 : ; 2. 工程地点 : ; 3. (GF-2012-0202) 建设工程监理合同 ( 示范文本 ) 住房和城乡建设部制定国家工商行政管理总局第一部分协议书委托人 ( 全称 ): 监理人 ( 全称 ): 根据中华人民共和国合同法中华人民共和国建筑法及其他有关法律法规, 遵循平等自愿公平和诚信的原则, 双方就下述工程委托监理与相关服务事项协商一致, 订立本合同一工程概况 1. 工程名称 : ; 2. 工程地点 :