第一部分协议书委托人 ( 全称 ): 安庆市重点工程建设局监理人 ( 全称 ): 安徽恒信建设工程管理有限公司根据中华人民共和国合同法中华人民共和国建筑法及其他有关法律法规, 遵循平等自愿公平和诚信的原则, 双方就下述工程委托监理与相关服务事项协商一致, 订立本合同一工程概况 1

Size: px

Start display at page:

Download "第一部分协议书委托人 ( 全称 ): 安庆市重点工程建设局监理人 ( 全称 ): 安徽恒信建设工程管理有限公司根据中华人民共和国合同法中华人民共和国建筑法及其他有关法律法规, 遵循平等自愿公平和诚信的原则, 双方就下述工程委托监理与相关服务事项协商一致, 订立本合同一工程概况 1"

撮馥召
5 years ago
Views:

1 (GF ) 建设工程监理合同住房和城乡建设部制定国家工商行政管理总局

2 第一部分协议书委托人 ( 全称 ): 安庆市重点工程建设局监理人 ( 全称 ): 安徽恒信建设工程管理有限公司根据中华人民共和国合同法中华人民共和国建筑法及其他有关法律法规, 遵循平等自愿公平和诚信的原则, 双方就下述工程委托监理与相关服务事项协商一致, 订立本合同一工程概况 1. 工程名称 : 安庆市第三批大建设市政工程项目包 ( 水产路 ) 工程监理 ; 2. 工程地点 : 安庆市 ; 3. 工程规模 : 本项目位于安庆市, 拟建的水产路道路设计等级为城市次干路, 呈南北走向, 道路南起张四墩路 ( 纬七路 ), 北至机场大道, 全长 m, 道路红线宽 32m 含桥梁两座 : 单跨下承式简支刚性系杆拱桥, 计算跨径 134m, 总长 m, 跨越谷桥大沟 ; 1 孔净跨 40m 钢筋混凝土空腹式拱桥, 桥梁总长 57.75m, 跨越机场大沟 ; 4. 工程概算投资额或建筑安装工程费 : 约万元二词语限定协议书中相关词语的含义与通用条件中的定义与解释相同三组成本合同的文件 1. 协议书 ; 2. 中标通知书 ( 适用于招标工程 ) 或委托书 ( 适用于非招标工程 ); 3. 投标文件 ( 适用于招标工程 ) 或监理与相关服务建议书 ( 适用于非招标工程 ); 4. 专用条件 ; 5. 通用条件 ; 6. 附录, 即 : 附录 A 附录 B 相关服务的范围和内容委托人派遣的人员和提供的房屋资料设备本合同签订后, 双方依法签订的补充协议也是本合同文件的组成部分四总监理工程师总监理工程师姓名 : 钱文明 ; 身份证号码 : ; 注册号 : 五签约酬金 ( 工程招标控制价的 0.44% ) 签约酬金 ( 大写 ): 柒拾捌万肆仟捌佰贰拾伍元整 ( ) 包括 :

相关服务期限 : (1) 勘察阶段服务期限自年月日始, 至年月日止 (2) 设计阶段服务期限自年月日始, 至年月日止 (3) 保修阶段服务期限自年月日始, 至年月日止 (4) 其他相关服务期限自年月日始, 至年月日止七双方承诺 1.

3 1. 监理酬金 : 工程招标控制价的 0.44% 2. 相关服务酬金 : / 其中 : (1) 勘察阶段服务酬金 : / (2) 设计阶段服务酬金 : / (3) 保修阶段服务酬金 : / (4) 其他相关服务酬金 : / 六期限 1. 监理期限 : 自监理合同签订之日始, 至工程质量缺陷责任期期满止 2. 相关服务期限 : (1) 勘察阶段服务期限自年月日始, 至年月日止 (2) 设计阶段服务期限自年月日始, 至年月日止 (3) 保修阶段服务期限自年月日始, 至年月日止 (4) 其他相关服务期限自年月日始, 至年月日止七双方承诺 1. 监理人向委托人承诺, 按照本合同约定提供监理与相关服务 2. 委托人向监理人承诺, 按照本合同约定派遣相应的人员, 提供房屋资料设备, 并按本合同约定支付酬金八合同订立 1. 订立时间 : 年月日 2. 订立地点 : 安庆市 3. 本合同一式壹拾贰份, 具有同等法律效力, 建设单位执捌份, 监理单位执肆份委托人 : ( 盖章 ) 监理人 : ( 盖章 ) 住所 : 住所 : 邮政编码 : 邮政编码 : 法定代表人法定代表人或其授权代理人 : 或其授权代理人 : 开户银行 : 开户银行 : 账号 : 账号 : 电话 : 电话 : 传真 : 传真 : 电子邮箱 : 电子邮箱 :

4 第二部分通用条件 1. 定义与解释 1.1 定义除根据上下文另有其意义外, 组成本合同的全部文件中的下列名词和用语应具有本款所赋予的含义 : 工程是指按照本合同约定实施监理与相关服务的建设工程委托人是指本合同中委托监理与相关服务的一方, 及其合法的继承人或受让人监理人是指本合同中提供监理与相关服务的一方, 及其合法的继承人承包人是指在工程范围内与委托人签订勘察设计施工等有关合同的当事人, 及其合法的继承人监理是指监理人受委托人的委托, 依照法律法规工程建设标准勘察设计文件及合同, 在施工阶段对建设工程质量进度造价进行控制, 对合同信息进行管理, 对工程建设相关方的关系进行协调, 并履行建设工程安全生产管理法定职责的服务活动相关服务是指监理人受委托人的委托, 按照本合同约定, 在勘察设计保修等阶段提供的服务活动正常工作指本合同订立时通用条件和专用条件中约定的监理人的工作附加工作是指本合同约定的正常工作以外监理人的工作项目监理机构是指监理人派驻工程负责履行本合同的组织机构总监理工程师是指由监理人的法定代表人书面授权, 全面负责履行本合同主持项目监理机构工作的注册监理工程师酬金是指监理人履行本合同义务, 委托人按照本合同约定给付监理人的金额正常工作酬金是指监理人完成正常工作, 委托人应给付监理人并在协议书中载明的签约酬金额附加工作酬金是指监理人完成附加工作, 委托人应给付监理人的金额一方是指委托人或监理人 ; 双方是指委托人和监理人 ; 第三方是指除委托人和监理人以外的有关方书面形式是指合同书信件和数据电文 ( 包括电报电传传真电子数据交换和电子邮件 ) 等可以有形地表现所载内容的形式天是指第一天零时至第二天零时的时间月是指按公历从一个月中任何一天开始的一个公历月时间

5 不可抗力是指委托人和监理人在订立本合同时不可预见, 在工程施工过程中不可避免发生并不能克服的自然灾害和社会性突发事件, 如地震海啸瘟疫水灾骚乱暴动战争和专用条件约定的其他情形 1.2 解释本合同使用中文书写解释和说明如专用条件约定使用两种及以上语言文字时, 应以中文为准组成本合同的下列文件彼此应能相互解释互为说明除专用条件另有约定外, 本合同文件的解释顺序如下 : (1) 协议书 ; (2) 中标通知书 ( 适用于招标工程 ) 或委托书 ( 适用于非招标工程 ); (3) 专用条件及附录 A 附录 B; (4) 通用条件 ; (5) 投标文件 ( 适用于招标工程 ) 或监理与相关服务建议书 ( 适用于非招标工程 ) 双方签订的补充协议与其他文件发生矛盾或歧义时, 属于同一类内容的文件, 应以最新签署的为准 2. 监理人的义务 2.1 监理的范围和工作内容监理范围在专用条件中约定除专用条件另有约定外, 监理工作内容包括 : (1) 收到工程设计文件后编制监理规划, 并在第一次工地会议 7 天前报委托人根据有关规定和监理工作需要, 编制监理实施细则 ; (2) 熟悉工程设计文件, 并参加由委托人主持的图纸会审和设计交底会议 ; (3) 参加由委托人主持的第一次工地会议 ; 主持监理例会并根据工程需要主持或参加专题会议 ; (4) 审查施工承包人提交的施工组织设计, 重点审查其中的质量安全技术措施专项施工方案与工程建设强制性标准的符合性 ; (5) 检查施工承包人工程质量安全生产管理制度及组织机构和人员资格 ; (6) 检查施工承包人专职安全生产管理人员的配备情况 ; (7) 审查施工承包人提交的施工进度计划, 核查承包人对施工进度计划的调整 ; (8) 检查施工承包人的试验室 ; (9) 审核施工分包人资质条件 ; (10) 查验施工承包人的施工测量放线成果 ; (11) 审查工程开工条件, 对条件具备的签发开工令 ; (12) 审查施工承包人报送的工程材料构配件设备质量证明文件的有效

6 性和符合性, 并按规定对用于工程的材料采取平行检验或见证取样方式进行抽检 ; (13) 审核施工承包人提交的工程款支付申请, 签发或出具工程款支付证书, 并报委托人审核批准 ; (14) 在巡视旁站和检验过程中, 发现工程质量施工安全存在事故隐患的, 要求施工承包人整改并报委托人 ; (15) 经委托人同意, 签发工程暂停令和复工令 ; (16) 审查施工承包人提交的采用新材料新工艺新技术新设备的论证材料及相关验收标准 ; (17) 验收隐蔽工程分部分项工程 ; (18) 审查施工承包人提交的工程变更申请, 协调处理施工进度调整费用索赔合同争议等事项 ; (19) 审查施工承包人提交的竣工验收申请, 编写工程质量评估报告 ; (20) 参加工程竣工验收, 签署竣工验收意见 ; (21) 审查施工承包人提交的竣工结算申请并报委托人 ; (22) 编制整理工程监理归档文件并报委托人相关服务的范围和内容在附录 A 中约定 2.2 监理与相关服务依据监理依据包括 : (1) 适用的法律行政法规及部门规章 ; (2) 与工程有关的标准 ; (3) 工程设计及有关文件 ; (4) 本合同及委托人与第三方签订的与实施工程有关的其他合同双方根据工程的行业和地域特点, 在专用条件中具体约定监理依据相关服务依据在专用条件中约定 2.3 项目监理机构和人员监理人应组建满足工作需要的项目监理机构, 配备必要的检测设备项目监理机构的主要人员应具有相应的资格条件本合同履行过程中, 总监理工程师及重要岗位监理人员应保持相对稳定, 以保证监理工作正常进行监理人可根据工程进展和工作需要调整项目监理机构人员监理人更换总监理工程师时, 应提前 7 天向委托人书面报告, 经委托人同意后方可更换 ; 监理人更换项目监理机构其他监理人员, 应以相当资格与能力的人员替换, 并通知委托人监理人应及时更换有下列情形之一的监理人员 : (1) 严重过失行为的 ; (2) 有违法行为不能履行职责的 ;

7 (3) 涉嫌犯罪的 ; (4) 不能胜任岗位职责的 ; (5) 严重违反职业道德的 ; (6) 专用条件约定的其他情形委托人可要求监理人更换不能胜任本职工作的项目监理机构人员 2.4 履行职责监理人应遵循职业道德准则和行为规范, 严格按照法律法规工程建设有关标准及本合同履行职责在监理与相关服务范围内, 委托人和承包人提出的意见和要求, 监理人应及时提出处置意见当委托人与承包人之间发生合同争议时, 监理人应协助委托人承包人协商解决当委托人与承包人之间的合同争议提交仲裁机构仲裁或人民法院审理时, 监理人应提供必要的证明资料监理人应在专用条件约定的授权范围内, 处理委托人与承包人所签订合同的变更事宜如果变更超过授权范围, 应以书面形式报委托人批准在紧急情况下, 为了保护财产和人身安全, 监理人所发出的指令未能事先报委托人批准时, 应在发出指令后的 24 小时内以书面形式报委托人除专用条件另有约定外, 监理人发现承包人的人员不能胜任本职工作的, 有权要求承包人予以调换 2.5 提交报告监理人应按专用条件约定的种类时间和份数向委托人提交监理与相关服务的报告 2.6 文件资料在本合同履行期内, 监理人应在现场保留工作所用的图纸报告及记录监理工作的相关文件工程竣工后, 应当按照档案管理规定将监理有关文件归档 2.7 使用委托人的财产监理人无偿使用附录 B 中由委托人派遣的人员和提供的房屋资料设备除专用条件另有约定外, 委托人提供的房屋设备属于委托人的财产, 监理人应妥善使用和保管, 在本合同终止时将这些房屋设备的清单提交委托人, 并按专用条件约定的时间和方式移交 3. 委托人的义务 3.1 告知委托人应在委托人与承包人签订的合同中明确监理人总监理工程师和授予项目监理机构的权限如有变更, 应及时通知承包人 3.2 提供资料委托人应按照附录 B 约定, 无偿向监理人提供工程有关的资料在本合同履

8 行过程中, 委托人应及时向监理人提供最新的与工程有关的资料 3.3 提供工作条件委托人应为监理人完成监理与相关服务提供必要的条件委托人应按照附录 B 约定, 派遣相应的人员, 提供房屋设备, 供监理人无偿使用委托人应负责协调工程建设中所有外部关系, 为监理人履行本合同提供必要的外部条件 3.4 委托人代表委托人应授权一名熟悉工程情况的代表, 负责与监理人联系委托人应在双方签订本合同后 7 天内, 将委托人代表的姓名和职责书面告知监理人当委托人更换委托人代表时, 应提前 7 天通知监理人 3.5 委托人意见或要求在本合同约定的监理与相关服务工作范围内, 委托人对承包人的任何意见或要求应通知监理人, 由监理人向承包人发出相应指令 3.6 答复委托人应在专用条件约定的时间内, 对监理人以书面形式提交并要求作出决定的事宜, 给予书面答复逾期未答复的, 视为委托人认可 3.7 支付委托人应按本合同约定, 向监理人支付酬金 4. 违约责任 4.1 监理人的违约责任监理人未履行本合同义务的, 应承担相应的责任因监理人违反本合同约定给委托人造成损失的, 监理人应当赔偿委托人损失赔偿金额的确定方法在专用条件中约定监理人承担部分赔偿责任的, 其承担赔偿金额由双方协商确定监理人向委托人的索赔不成立时, 监理人应赔偿委托人由此发生的费用 4.2 委托人的违约责任委托人未履行本合同义务的, 应承担相应的责任委托人违反本合同约定造成监理人损失的, 委托人应予以赔偿委托人向监理人的索赔不成立时, 应赔偿监理人由此引起的费用委托人未能按期支付酬金超过 28 天, 应按专用条件约定支付逾期付款利息 4.3 除外责任因非监理人的原因, 且监理人无过错, 发生工程质量事故安全事故工期延误等造成的损失, 监理人不承担赔偿责任

9 因不可抗力导致本合同全部或部分不能履行时, 双方各自承担其因此而造成的损失损害 5. 支付 5.1 支付货币除专用条件另有约定外, 酬金均以人民币支付涉及外币支付的, 所采用的货币种类比例和汇率在专用条件中约定 5.2 支付申请监理人应在本合同约定的每次应付款时间的 7 天前, 向委托人提交支付申请书支付申请书应当说明当期应付款总额, 并列出当期应支付的款项及其金额 5.3 支付酬金支付的酬金包括正常工作酬金附加工作酬金合理化建议奖励金额及费用 5.4 有争议部分的付款委托人对监理人提交的支付申请书有异议时, 应当在收到监理人提交的支付申请书后 7 天内, 以书面形式向监理人发出异议通知无异议部分的款项应按期支付, 有异议部分的款项按第 7 条约定办理 6. 合同生效变更暂停解除与终止 6.1 生效除法律另有规定或者专用条件另有约定外, 委托人和监理人的法定代表人或其授权代理人在协议书上签字并盖单位章后本合同生效 6.2 变更任何一方提出变更请求时, 双方经协商一致后可进行变更除不可抗力外, 因非监理人原因导致监理人履行合同期限延长内容增加时, 监理人应当将此情况与可能产生的影响及时通知委托人增加的监理工作时间工作内容应视为附加工作附加工作酬金的确定方法在专用条件中约定合同生效后, 如果实际情况发生变化使得监理人不能完成全部或部分工作时, 监理人应立即通知委托人除不可抗力外, 其善后工作以及恢复服务的准备工作应为附加工作, 附加工作酬金的确定方法在专用条件中约定监理人用于恢复服务的准备时间不应超过 28 天合同签订后, 遇有与工程相关的法律法规标准颁布或修订的, 双方应遵照执行由此引起监理与相关服务的范围时间酬金变化的, 双方应通过协商进行相应调整因非监理人原因造成工程概算投资额或建筑安装工程费增加时, 正常工作酬金应作相应调整调整方法在专用条件中约定因工程规模监理范围的变化导致监理人的正常工作量减少时, 正常工作酬金应作相应调整调整方法在专用条件中约定 6.3 暂停与解除除双方协商一致可以解除本合同外, 当一方无正当理由未履行本合同约定的义务时, 另一方可以根据本合同约定暂停履行本合同直至解除本合同在本合同有效期内, 由于双方无法预见和控制的原因导致本合同全部或部分无法继续履行或继续履行已无意义, 经双方协商一致, 可以解除本合同或监理人的部分义务在解除之前, 监理人应作出合理安排, 使开支减至最小

10 因解除本合同或解除监理人的部分义务导致监理人遭受的损失, 除依法可以免除责任的情况外, 应由委托人予以补偿, 补偿金额由双方协商确定解除本合同的协议必须采取书面形式, 协议未达成之前, 本合同仍然有效在本合同有效期内, 因非监理人的原因导致工程施工全部或部分暂停, 委托人可通知监理人要求暂停全部或部分工作监理人应立即安排停止工作, 并将开支减至最小除不可抗力外, 由此导致监理人遭受的损失应由委托人予以补偿暂停部分监理与相关服务时间超过 182 天, 监理人可发出解除本合同约定的该部分义务的通知 ; 暂停全部工作时间超过 182 天, 监理人可发出解除本合同的通知, 本合同自通知到达委托人时解除委托人应将监理与相关服务的酬金支付至本合同解除日, 且应承担第 4.2 款约定的责任当监理人无正当理由未履行本合同约定的义务时, 委托人应通知监理人限期改正若委托人在监理人接到通知后的 7 天内未收到监理人书面形式的合理解释, 则可在 7 天内发出解除本合同的通知, 自通知到达监理人时本合同解除委托人应将监理与相关服务的酬金支付至限期改正通知到达监理人之日, 但监理人应承担第 4.1 款约定的责任监理人在专用条件 5.3 中约定的支付之日起 28 天后仍未收到委托人按本合同约定应付的款项, 可向委托人发出催付通知委托人接到通知 14 天后仍未支付或未提出监理人可以接受的延期支付安排, 监理人可向委托人发出暂停工作的通知并可自行暂停全部或部分工作暂停工作后 14 天内监理人仍未获得委托人应付酬金或委托人的合理答复, 监理人可向委托人发出解除本合同的通知, 自通知到达委托人时本合同解除委托人应承担第款约定的责任因不可抗力致使本合同部分或全部不能履行时, 一方应立即通知另一方, 可暂停或解除本合同本合同解除后, 本合同约定的有关结算清理争议解决方式的条件仍然有效 6.4 终止以下条件全部满足时, 本合同即告终止 : (1) 监理人完成本合同约定的全部工作 ; (2) 委托人与监理人结清并支付全部酬金 7. 争议解决 7.1 协商双方应本着诚信原则协商解决彼此间的争议 7.2 调解如果双方不能在 14 天内或双方商定的其他时间内解决本合同争议, 可以将其提交给专用条件约定的或事后达成协议的调解人进行调解 7.3 仲裁或诉讼

11 双方均有权不经调解直接向专用条件约定的仲裁机构申请仲裁或向有管辖权的人民法院提起诉讼 8. 其他 8.1 外出考察费用经委托人同意, 监理人员外出考察发生的费用由委托人审核后支付 8.2 检测费用委托人要求监理人进行的材料和设备检测所发生的费用, 由委托人支付, 支付时间在专用条件中约定 8.3 咨询费用经委托人同意, 根据工程需要由监理人组织的相关咨询论证会以及聘请相关专家等发生的费用由委托人支付, 支付时间在专用条件中约定 8.4 奖励监理人在服务过程中提出的合理化建议, 使委托人获得经济效益的, 双方在专用条件中约定奖励金额的确定方法奖励金额在合理化建议被采纳后, 与最近一期的正常工作酬金同期支付 8.5 守法诚信监理人及其工作人员不得从与实施工程有关的第三方处获得任何经济利益 8.6 保密双方不得泄露对方申明的保密资料, 亦不得泄露与实施工程有关的第三方所提供的保密资料, 保密事项在专用条件中约定 8.7 通知本合同涉及的通知均应当采用书面形式, 并在送达对方时生效, 收件人应书面签收 8.8 著作权监理人对其编制的文件拥有著作权监理人可单独或与他人联合出版有关监理与相关服务的资料除专用条件另有约定外, 如果监理人在本合同履行期间及本合同终止后两年内出版涉及本工程的有关监理与相关服务的资料, 应当征得委托人的同意

12 第三部分专用条件 1. 定义与解释 1.2 解释本合同文件除使用中文外, 还可用 / 约定本合同文件的解释顺序为 : (1) 中标通知书 ; (2) 招标文件 ; (3) 合同协议书 ; (4) 合同专用条款 ; (5) 合同通用条款 ; (6) 投标函投标文件 ; (7) 列入合同的投标辅助资料 2. 监理人义务 2.1 监理的范围和内容监理范围包括 : 工程施工图纸内容的全过程监理监理工作内容还包括 : 工程施工图纸内容的质量缺陷责任期期满全过程监理服务 2.2 监理与相关服务依据监理依据包括 : 1 国家现行施工规范及验收标准;2 国家有关工程建设监理的法规规范和有关工程建设文件 ;3 安徽省有关工程建设和建设监理的地方法规规章 ; 4 该工程所有工程建设合同;5 工程施工图纸及相关文件;6 其他相关服务依据包括 : / 2.3 项目监理机构和人员更换监理人员的其他情形 : / 2.4 履行职责对监理人的授权范围 : 除设计变更费用调整工期延长及其他法律法规和政策性规定需发包人批准才能行使职权的事项外, 其他执行招标文件及通用条件在涉及工程延期 / 天内和 ( 或 ) 金额 / 万元内的变更, 监理人不需请示委托人即可向承包人发布变更通知监理人有权要求承包人调换其人员的限制条件 : 要求调换前须书面报委托人并征得委托人同意

13 2.5 提交报告监理人应提交报告的种类 ( 包括监理规划监理月报及约定的专项报告 ) 时间和份数 : 工程开工前提交监理规划一份 ; 每月 25 日提交当月监理月报两份 ; 质量安全等专项报告在专项事实发生后七日内提交 ( 一式两份 ) 2.7 使用委托人的财产附录 B 中由委托人无偿提供的房屋设备的所有权属于 : 委托人监理人应在本合同终止后 7 天内移交委托人无偿提供的房屋设备, 移交的时间和方式为 : 现场移交 3. 委托人义务 3.4 委托人代表委托人代表为 : 3.6 答复委托人同意在 7 天内, 对监理人书面提交并要求做出决定的事宜给予书面答复 4. 违约责任 4.1 监理人的违约责任监理人赔偿金额按下列方法确定 : 赔偿金 = 直接经济损失正常工作酬金工程概算投资额 ( 或建筑安装工程费 ) 4.2 委托人的违约责任 5. 支付委托人逾期付款利息按下列方法确定 : 逾期付款利息 = 当期应付款总额银行同期贷款利率拖延支付天数 5.1 支付货币币种为 : 人民币, 比例为 : /, 汇率为 : / 5.3 支付酬金正常工作酬金的支付 : 工程监理费按每月工程进度款与监理费率乘积的 70% 支付, 竣工验收合格后付至总进度款与监理费率乘积的 80%, 工程审计结束后付至总监理费的 95%, 余下的 5% 待缺陷责任期满后一次性付清 ( 不计息 ) 6. 合同生效变更暂停解除与终止 6.1 生效本合同生效条件 : 执行通用条件 6.2 变更正常工作酬金增加额按下列方法确定 :

14 正常工作酬金增加额 = 工程投资额或建筑安装工程费增加额正常工作酬金工程概算投资额 ( 或建筑安装工程费 ) 因工程规模监理范围的变化导致监理人的正常工作量减少时, 按减少工作量的比例从协议书约定的正常工作酬金中扣减相同比例的酬金 7. 争议解决 7.2 调解本合同争议进行调解时, 可提交安庆市建设行政主管部门进行调解 7.3 仲裁或诉讼合同争议的最终解决方式为下列第 (1) 种方式 : (1) 提请安庆仲裁委员会进行仲裁 (2) 向人民法院提起诉讼 8. 其他 8.2 检测费用委托人应在检测工作完成后 7 天内支付检测费用 8.3 咨询费用委托人应在咨询工作完成后 7 天内支付咨询费用 8.4 奖励合理化建议的奖励金额按下列方法确定为 : 奖励金额 = 工程投资节省额奖励金额的比率 ; 奖励金额的比率为 / % 8.6 保密委托人申明的保密事项和期限 : / 监理人申明的保密事项和期限 : / 第三方申明的保密事项和期限 : / 8.8 著作权监理人在本合同履行期间及本合同终止后两年内出版涉及本工程的有关监理与相关服务的资料的限制条件 : 无 9. 补充条款 (1) 本工程监理费用为监理人在合同规定的范围内所提供全部服务费用的总和 (2) 监理人应按合同约定履行合同义务, 完成监理服务, 不得将本工程监理工作违法转包否则, 委托人有权解除合同, 并依法追究转包责任

15 (3) 总监和各专业监理工程师不能随意更换, 如遇不可抗力确需更换, 需事先征得委托人同意否则, 委托人扣全部监理费, 并有权解除合同, 由此造成的一切损失由监理人承担 (4) 监理人的监理费用不因施工工期延长而增加 (5) 监理人应加强施工现场施工单位安全生产的监管, 督促其制定并落实安全专项方案和各种安全管理制度, 坚持安全生产, 确保施工安全无事故若发生安全事故, 造成人员和财产损失的, 监理方承担相应连带责任 (6) 监理考核管理规定 : 1 现场监理人员不得随意脱岗, 否则经查属实, 处以 100 元人. 次罚款 2 现场材料进场时应严格把关, 造成使用材料质量不符合相关规定的, 处以元次罚款 3 未履行监理人员职责进行日常巡查, 放松现场工程质量管理, 造成工程存在质量隐患或出现较大质量安全隐患未及时发现并处理的, 处以元次罚款出现重大质量安全事故的除依据国家相关法律严肃处理外, 相关行政主管部门将依照相关文件给予记不良记录或黑名单处罚 4 检验批检查验收不及时, 无签字无记录的, 处以元次罚款 5 监理日志记录不及时不详或不实的, 处以元次罚款 6 工程重点部位重点工序无旁站或无记录的, 处以元次罚款 7 工程量及经济签证计量审核不准确或错误的, 处以元次罚款. 8 人员配备不到位或未经甲方许可擅自更换人员的, 严格按合同约定予以处罚 9 进度计划与实际进度偏差较大, 未督促完成的, 处以 1000 元次罚款. 10 监理规划实施细则未及时编制审核, 各项施工方案未及时审批, 处以元次罚款 11 未及时组织监理例会工作, 处以 500 元次罚款

16 A-1 勘察阶段 : A-2 设计阶段 : A-3 保修阶段 : 附录 A 相关服务的范围和内容 A-4 其他 ( 专业技术咨询外部协调工作等 ):

17 附录 B 委托人派遣的人员和提供的房屋资料设备 B-1 委托人派遣的人员名称数量工作要求提供时间 1. 工程技术人员 2. 辅助工作人员 3. 其他人员 B-2 委托人提供的房屋名称数量面积提供时间 1. 办公用房 2. 生活用房 3. 试验用房 4. 样品用房用餐及其他生活条件

18 B-3 委托人提供的资料名称份数提供时间备注 1. 工程立项文件 2. 工程勘察文件 3. 工程设计及施工图设计文件 4. 工程承包合同及其他相关合同 5. 施工许可文件 6. 其他文件 1 工程开工前 B-4 委托人提供的设备名称数量型号与规格提供时间 1. 通讯设备 2. 办公设备 3. 交通工具 4. 检测和试验设备

19 附录 C: 安庆市重点工程建设局工程施工监理单位考核办法重建发号签发人 : 郑家齐关于印发安庆市重点工程建设局工程施工监理单位考核办法 ( 试行 ) 的通知局各科室各相关参建单位 : 现将局制定的安庆市重点工程建设局工程施工监理单位考核办法 ( 试行 ) 印发, 请认真贯彻执行特此通知安庆市重点工程建设局 2016 年 4 月 12 日

20 中标通知书

第一部分协议书委托人 ( 全称 ): 监理人 ( 全称 ): 根据中华人民共和国合同法中华人民共和国建筑法及其他有关法律法规, 遵循平等自愿公平和诚信的原则, 双方就下述工程委托监理与相关服务事项协商一致, 订立本合同一工程概况 1. 工程名称 : ; 2. 工程地点 : ; 3.

第一部分协议书委托人 ( 全称 ): 监理人 ( 全称 ): 根据中华人民共和国合同法中华人民共和国建筑法及其他有关法律法规, 遵循平等自愿公平和诚信的原则, 双方就下述工程委托监理与相关服务事项协商一致, 订立本合同一工程概况 1. 工程名称 : ; 2. 工程地点 : ; 3. (GF-2012-0202) 建设工程监理合同 ( 示范文本 ) 住房和城乡建设部制定国家工商行政管理总局第一部分协议书委托人 ( 全称 ): 监理人 ( 全称 ): 根据中华人民共和国合同法中华人民共和国建筑法及其他有关法律法规, 遵循平等自愿公平和诚信的原则, 双方就下述工程委托监理与相关服务事项协商一致, 订立本合同一工程概况 1. 工程名称 : ; 2. 工程地点 :