泰兴市建设工程施工

Transcription

1

2 目 录 第一章招标公告第二章投标人须知投标人须知前附表投标人须知一 总则二 招标文件三 投标文件四 投标五 开标六 评标及抽取中标候选人程序七 定标八 合同授予九 纪律和监督十 需要补充的其他内容第三章评标办法一 评标准备二 资格审查第四章合同条款及格式第五章投标文件的编制及格式 2

3 第一章招标公告 常周卫生院医疗综合大楼的 10KV 配电装置工程施工招标公告 ( 编号 : BD-003) 1. 招标条件 本招标项目常周卫生院医疗综合大楼已由泰兴市发展和改革委员会以关于常周卫生院医疗综合大楼建设项目可行性研究报告的批复批准建设, 招标人 ( 项目业主 ) 为泰兴市常周卫生院, 现委托江苏润泰工程项目管理咨询有限公司负责招标事宜 建设资金来自自筹 项目已具备招标条件, 现对该项目的 10KV 配电装置工程施工进行公开招标 2. 项目概况与招标范围及付款方式 2.1 项目概况 (1) 建设地点 : 河失镇常周振兴路西侧 (2) 规模 :10KV 配电装置工程 (3) 计划开工日期 :2017 年 8 月 1 日招标工期 :60 日历天 (4) 招标参考价 : 元 2.2 招标范围图纸及清单中注明的 10KV 配电装置工程, 主要包括刀闸 避雷器 分界负荷开关 高压电缆 变压器 高低压配电柜 ATS 低噪音柴油发电机组 接地等设备及安装工程 2.3 付款方式工程竣工通过招标人及供电部门验收合格送电后付至总价的 50%, 竣工验收合格一年后付至总价的 80%, 余款除留 3% 的质保金外在竣工验收合格两年后支付 3. 投标人资格要求 3.1 本次招标要求投标人须具备 [ 电力工程三级 ]( 含 ) 以上或者 [ 输变电工程三级 ]( 含 ) 以上资质并同时具备国家电力监管委员会颁发的承装类五级 ( 含 ) 以上 承修类五级 ( 含 ) 以上 承试类五级 ( 含 ) 以上电力设施许可证, 并在人员 设备 资金等方面具有相应的施工能力 3.2 投标人拟派项目负责人须具备 [ 机电工程建造师二级 ]( 含 ) 以上或者 [ 机电工程建造师临时二级 ]( 含 ) 以上或者 [ 电力工程建造师二级 ]( 含 ) 以上或者 [ 电力工程建造师临时二级 ]( 含 ) 以上, 具备有效的安全生产考核合格证书 (B 证 ), 且满足下列条件之一 : (1) 项目负责人是非变更后无在建工程 (2) 项目负责人是变更后无在建工程的, 必须是原合同工期已满且自变更备案之日已满 6 个月, 或者是因非承包方原因致使工程项目停工超过 120 天, 且经建设单位同意已经办理项目负责人解锁手续的 (3) 项目负责人有在建工程, 但该在建工程与本次招标的工程属于同一工程项目 同一项目批文 3

4 同一施工地点分段发包或分期施工的情况, 且该在建工程与本次招标项目的规模总和在项目负责人资格 执业范围内 注 : 以上在建工程是指在其他项目担任项目负责人职务 3.3 本次招标不接受联合体投标 3.4 投标人或拟派项目负责人应具备其他要求 : (1) 业绩 : 无要求 ; (2) 其他 : 无 3.5 其他要求 : (1) 投标人及项目负责人不得有不良行为记录公示在公示期内 (2) 投标人及项目负责人不得有行贿犯罪记录 ( 以检察机关出具的行贿犯罪记录查询函为准 ) 4. 招标文件的获取 4.1 使用 江苏 CA 数字证书 登录 泰兴市公共资源交易信息网 ( 点击本招标公告中的 招标文件下载 按钮, 完成招标文件网上支付后, 在下列时间内下载招标文件 招标文件下载时间 : 2017 年 7 月 8 日 0:00 时起, 至 2017 年 7 月 13 日 0:00 时止 4.2 招标文件每套售价 元, 售后不退 5. 评标办法 5.1 本工程采用资格后审的方式确定投标人, 具体审查条件见附件一 本工程采用抽签定标法确定中标单位, 中标价为参考价下浮 20%, 中标价为 元, 具体评标定标办法详见附件二 6. 招标公告发布媒介 本次招标公告在下列媒介同时发布 : 泰兴市公共资源交易信息网 ( 泰州市公共资源交易网 ( 江苏建设工程招标网 ( 7. 联系方式 招标人 : 地址 : 联系人 : 电话 : 泰兴市常周卫生院河失镇常周振兴路西侧刘亚青

5 招标代理机构 : 江苏润泰工程项目管理咨询有限公司 地址 : 泰兴市行政服务中心 513 室 联系人 : 郁琴 电话 : 日期 :2017 年 7 月 7 日 附件一 : 资格审查条件 : 1 投标函及投标函附录; 2 法定代表人的身份证明或授权的一般投标事务负责人授权委托书; 3 企业法人营业执照 资质证书( 含国家电力监管委员会颁发的承装类五级 ( 含 ) 以上 承修类五级 ( 含 ) 以上 承试类五级 ( 含 ) 以上电力设施许可证 ) 安全生产许可证; 4 拟派施工项目负责人注册建造师证书及建造师安全生产考核合格 B 证 ; 5 拟派施工项目负责人由投标人为其缴纳的社会保险证明材料 关于社会保险证明材料的格式 查询方式等事项, 请登陆 查询泰建招 号文 关于明确投标人提交社会保险证明材料要求的通知 ; 6 提交检察机关出具的投标人和拟派项目负责人行贿犯罪档案查询结果; 7 近两年( 年度 ) 的财务审计报告及财务报表 附件二 : 评标定标办法 : 本项目采用 随机抽签确定中标人 的方式 按照开评标系统确认的收到电子投标文件的先后时间顺序, 由各单位法定代表人或投标事务负责人, 随机抽取代表本单位的号码并当场公布 若投标单位大于 9 家, 由招标人公开随机抽取 9 个号码, 每次只抽取一个号码, 抽取出的号码对应的投标人入围, 进行投标文件的解密 其余投标人的投标文件不进行解密 若投标单位少于 ( 等于 )9 家, 则所有投标单位全部入围 评标委员会对入围的投标人的投标文件进行资格审查 招标人根据评标委员会提交的资格审查报告, 确定资格审查合格的进入公开随机抽取中标候选人程序的投标人名单, 邀请所有入围的投标人复会, 并当场公布评审结果 由招标人从资格审查合格的投标人的对应号码中公开随机抽取, 第一个被抽取出的号码对应的投标人为第一中标候选人, 第二个被抽取出的号码对应的投标人为第二中标候选人, 第三个被抽取出的号码对应的投标人为第三中标候选人, 如实际进入公开随机抽取中标候选人程序的投标人数量不足 3 个, 则按实抽取 5

6 第二章 : 投标人须知 投标人须知前附表 条款号条款名称编列内容 名称 : 泰兴市常周卫生院 招标人 地址 : 河失镇常周振兴路西侧 联系人 : 刘亚青 电话 : 名称 : 江苏润泰工程项目管理咨询有限公司 招标代理机构 地址 : 泰兴市行政服务中心 513 室 联系人 : 郁琴 电话 : 项目名称 常周卫生院医疗综合大楼 建设地点 河失镇常周振兴路西侧 资金来源及比例 自筹政府投资 万元 (100.00%); 其他国有 0.00 万元 (0.00%); 私有万元 (%); 外国政府万元 (%); 外国私有万元 (%) 资金落实情况 已落实 图纸及清单中注明的 10KV 配电装置工程, 主要包括刀闸 避雷 招标范围 器 分界负荷开关 高压电缆 变压器 高低压配电柜 ATS 低 噪音柴油发电机组 接地等设备及安装工程 招标参考价 : 元 计划工期 :60 日历天 计划工期 计划开工日期 :2017 年 8 月 1 日 计划竣工日期 :2017 年 9 月 30 日 质量要求 合格 1 本次招标要求投标人须具备[ 电力工程三级 ]( 含 ) 以上或者 [ 输变 电工程三级 ]( 含 ) 以上资质并同时具备国家电力监管委员会颁发的 承装类五级 ( 含 ) 以上 承修类五级 ( 含 ) 以上 承试类五级 ( 含 ) 以上电力设施许可证, 并在人员 设备 资金等方面具有相应的 施工能力 2 财务要求: 财务状态良好, 未处于被接管 冻结 破产状态 投标人资格条件 能力 3 业绩要求: 无要求 4 项目负责人资格要求:[ 机电工程建造师二级 ]( 含 ) 以上或者 [ 机电工程建造师临时二级 ]( 含 ) 以上或者 [ 电力工程建造师二级 ]( 含 ) 以上或者 [ 电力工程建造师临时二级 ]( 含 ) 以上, 具备有效的安全生产考核合格证书 (B 证 ), 且满足下列条件之一 : (1) 项目负责人是非变更后无在建工程 (2) 项目负责人是变更后无在建工程的, 必须是原合同工期已满 6

7 且自变更备案之日已满 6 个月, 或者是因非承包方原因致使工程项目停工超过 120 天, 且经建设单位同意已经办理项目负责人解锁手续的 (3) 项目负责人有在建工程, 但该在建工程与本次招标的工程属于同一工程项目 同一项目批文 同一施工地点分段发包或分期施工的情况, 且该在建工程与本次招标项目的规模总和在项目负责人资格执业范围内 注 : 以上在建工程是指在其他项目担任项目负责人职务 5 项目管理机构其他人员最低配置要求: 招标时不做要求, 中标后签订合同时按照苏建建管 [2014]701 号文及相关文件的要求配备 6 其他要求: (1) 投标人及项目负责人不得有不良行为记录公示在公示期内 (2) 投标人及项目负责人不得有行贿犯罪记录 ( 以检察机关出具的行贿犯罪记录查询函为准 ) 踏勘现场 不组织 1.10 分包 不允许 1.11 偏离 不允许 2.1 构成招标文件的其他材料 主材品牌推荐表 投标人要求澄清招标文件的截止时间 2017 年 7 月 13 日 投标截止时间 2017 年 7 月 18 日 15: 投标人提供的其他材料 主材品牌确定表 国家电力监管委员会颁发的承装类五级 ( 含 ) 以上 承修类五级 ( 含 ) 以上 承试类五级 ( 含 ) 以上电力设施许可证 投标有效期 90 天 投标保证金金额 壹万元 近年财务状况的年份要求 缴纳社会保险的证明材料的时间要求 行贿犯罪档案查询结果 年度投标截止时间上月或当月在招标公告开始发布时间后, 由检察机关出具的投标人和拟派项目负责人行贿犯罪档案查询结果 投标人提供的原件资料无 7

8 5.1.1 开标时间和地点 开标时间 :2017 年 7 月 18 日 15:30 开标地点 : 泰兴市政务服务中心六楼开标二室 评标委员会的组建评标委员会构成 :3 人 评标结果公示媒介 泰兴市公共资源交易信息网 ( 江苏建设工程招标网 ( 泰州市公共资源交易网 ( 评标结果公示时间不少于 3 日 履约保证金 履约保证金的形式 : 现金或结算银行出具的银行保函 履约保证金的金额 : 中标价 5% 履约保证金的提交时间 : 领取中标通知书后签订合同前 签订合同的时间要求自中标通知书发出之日起 30 天内 10 需要补充的其他内容 10.1 本招标文件中所称 电子印章 是指 泰兴市网上招标投标平台 可以接受的江苏 CA 数字 证书电子印章 10.2 本招标文件中所称 一般委托投标事务负责人 的相关要求详见 泰兴市建设工程投标事 务负责人管理办法 ( 泰建招 2013[2] 号文 ) 10.3 本招标文件中所称 社会保险证明材料 的相关要求详见 关于明确投标人提交社会保险 证明材料要求的通知 ( 泰建招 号 ) 本工程招标人推荐的主材 设备品牌已列入, 投标人确定的主材 设备品牌列入投 标人须提供的其他材料里面, 若未按要求列入, 则中标后由招标人在推荐的主材 设备品 牌表中确定一种由中标人供货, 投标单价不变, 中标人必须无条件接受 若遇供应商供货 困难或哄抬价格, 致使中标人选择的品牌因故无法供货, 可由招标人在其它两个品牌中另 作选择, 投标单价不变, 投标人在报价中必须充分考虑可能存在的风险 如投标人拟选择 招标人推荐品牌之外的品牌, 必须在本文件规定的 投标人要求澄清招标文件的截止时间 前提出, 并附相应的符合本次招标要求的技术参数等证明材料 国家电力监管委员会颁发的承装类五级 ( 含 ) 以上 承修类五级 ( 含 ) 以上 承试 类五级 ( 含 ) 以上电力设施许可证须将原件扫描后编入投标文件 1. 总则 1.1 项目概况 根据 中华人民共和国招标投标法 等有关法律 法规和规章的规定, 本招标项目已具备招 标条件, 现对本项目施工进行招标 本招标项目招标人 : 见投标人须知前附表 本招标项目招标代理机构 : 见投标人须知前附表 本招标项目名称 : 见投标人须知前附表 本招标项目建设地点 : 见投标人须知前附表 1.2 资金来源和落实情况 8

9 1.2.1 本招标项目的资金来源及出资比例 : 见投标人须知前附表 本招标项目的资金落实情况 : 见投标人须知前附表 1.3 招标范围 计划工期 质量要求 本次招标范围 : 见投标人须知前附表 本招标项目的计划工期 : 见投标人须知前附表 本招标项目的质量要求 : 见投标人须知前附表 1.4 投标人资格要求 投标人应具备承担本项目施工的资质条件 能力和信誉 (1) 资格条件 : 见投标人须知前附表 ; (2) 财务要求 : 见投标人须知前附表 ; (3) 业绩要求 : 见投标人须知前附表 ; (4) 项目负责人资格要求 : 见投标人须知前附表 ; (5) 项目管理机构其他人员最低配置要求 : 见投标人须知前附表 ; (6) 其他要求 : 见投标人须知前附表 投标人不得存在下列情形之一 : (1) 为招标人不具有独立法人资格的附属机构 ( 单位 ); (2) 为本招标项目前期准备提供设计或咨询服务的 ; (3) 为本招标项目的监理人 ; (4) 为本招标项目的代建人 ; (5) 为本招标项目提供招标代理服务的 ; (6) 与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的 ; (7) 与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的 ; (8) 与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的 ; (9) 与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的 ; (10) 被责令停业的 ; (11) 被暂停或取消投标资格的 ; (12) 财产被接管 冻结和破产状态 ; (13) 在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的 单位负责人为同一人或者存在控股 管理关系的不同单位, 不得同时参加本招标项目投标 1.5 费用承担 投标人准备和参加投标活动发生的费用自理 按 省物价局省建设厅关于建设工程交易中心 ( 有形建筑市场 ) 收费标准及有关问题的通知 ( 苏价服 号 ) 规定, 招标投标活动各方主体应承担相应的综合服务费 1.6 保密参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密, 违者应对由此造成的后果承担法律责任 9

10 1.7 语言文字 招标投标文件使用的语言文字为中文 专用术语使用外文的, 应附有中文注释 1.8 计量单位 所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位 1.9 踏勘现场 投标人须知前附表规定组织踏勘现场的, 招标人按投标人须知前附表规定的时间 地点组织 投标人踏勘项目现场 投标人踏勘现场发生的费用自理 除招标人的原因外, 投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失 招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况, 供投标人在编制投标文件时参 考, 招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责 1.10 分包 投标人拟在中标后将中标项目的部分非主体 非关键性工作进行分包的, 应符合投标人须知前附 表规定的分包内容 分包金额和接受分包的第三人资质要求等限制性条件 1.11 偏离 投标人须知前附表允许投标文件偏离招标文件某些要求的, 偏离应当符合招标文件规定的偏离范围 和幅度 2. 招标文件 2.1 招标文件的组成 本招标文件包括 : (1) 招标公告 ; (2) 投标人须知 ; (3) 评标办法 ; (4) 合同条款及格式 ; (5) 工程量清单 ; (6) 图纸 ; (7) 技术标准和要求 ; (8) 投标文件的编制及格式 ; (9) 投标人须知前附表规定的构成招标文件的其他材料 根据本章第 2.2 款和第 2.3 款对招标文件所作的澄清 修改, 构成招标文件的组成部分 2.2 招标文件的澄清 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容 如发现缺页或附件不全, 应及时通过 泰兴 市公共资源交易信息网网上招标投标平台 向招标人提出, 以便补齐 如有疑问, 应在投标人须知前附 表规定的时间前通过 泰兴市公共资源交易信息网网上招标投标平台, 要求招标人对招标文件予以澄 清 招标文件的澄清将通过 泰兴市公共资源交易信息网网上招标投标平台, 在投标人须知前 10

11 附表规定的投标截止时间 1 天前发布, 但不指明问题的来源 如果澄清发布的时间距投标截止时间不 足 1 天, 并且澄清内容影响投标文件编制的, 将相应延长投标截止时间 投标人应及时通过 泰兴市公共资源交易信息网网上招标投标平台 获取澄清后的招标文件, 未按澄清后的招标文件编制的投标文件有可能被评标委员会否决 2.3 招标文件的修改 招标人可以修改招标文件, 并通过 泰兴市公共资源交易信息网网上招标投标平台 发布 但如果修改招标文件的时间距投标截止时间不足 1 天, 并且修改内容影响投标文件编制的, 将相应延长 投标截止时间 投标人应通过 泰兴市公共资源交易信息网网上招标投标平台, 及时获取修改后的招标文 件, 未按修改后的招标文件编制的投标文件有可能被评标委员会否决 2.4 招标控制价 ( 招标参考价 ) 及中标价 ( 发包价 ) 招标控制价 ( 招标参考价 ), 是招标人根据国家或省级 行业建设主管部门颁发的有关计价 依据和办法, 以及本招标文件和招标工程量清单, 结合工程具体情况编制的本次招标工程的最高投标限 价 招标控制价 ( 招标参考价 ) 随本项目招标文件在 泰兴市公共资源交易信息网 同步发布, 各投 标人亦可登录 投标单位业务管理系统 获取 本工程采用抽签定标法确定中标单位, 中标价为参考价下浮 20 % 中标价 ( 发包价 )= 招标控制价 ( 招标参考价 ) (1 20%) 招标参考价的异议与投诉 (1) 投标人经复核认为招标人公布的招标参考价未按照现行计价规范进行编制的, 应当在本章 条规定的时间前通过 泰兴市公共资源交易信息网网上招标投标平台, 向招标人提出异议 (2) 招标人将按照投标人提出的异议复核招标参考价 招标参考价确需调整的, 招标人将在投标 人须知前附表规定的投标截止时间 5 天前重新公布 公布的时间至招标文件要求提交投标文件截止时 间不足 5 天的, 且影响投标文件编制的, 招标人将相应延长提交投标文件截止时间 (3) 招标人对投标人提出的异议不予核实的, 或招标参考价经核实确有错误但招标人未调整的, 或投标人对招标人公布的核实结果仍有异议的, 投标人应在投标人须知前附表规定的投标截止时间 3 天前, 根据相关投诉要求, 向工程造价管理机构提交书面投诉 (4) 工程造价管理机构根据相关规定确定是否受理投诉 决定受理投诉的, 投诉人应当予以配合, 并应保证所提供资料的真实性 (5) 工程造价管理机构完成复查时间一般在受理投诉的 3 天内, 特殊情况下可适当延长 (6) 招标人根据招标参考价复查结论重新公布招标参考价的, 其最终公布的时间至招标文件要求 提交投标文件截止时间不足 5 天的, 将相应延长投标文件的截止时间 (7) 投标人不得进行虚假 恶意投诉, 阻碍招投标活动的正常进行 (8) 重新公布的招标参考价影响本招标文件规定的投标人资格要求的, 招标人将重新组织招标 3. 投标文件 3.1 投标文件的组成 11

12 投标文件应包括下列内容 : 1 投标函 2 投标函附录 3 一般投标事务负责人授权委托书( 或法定代表人身份证明 ) 4 投标保证金缴纳凭据 5 资格审查材料 3.2 投标报价本工程采用抽签定标法确定中标单位, 投标单位不需编制投标报价, 投标报价 ( 中标价 ) 为参考价下浮 20 %, 投标报价 ( 中标价 ) 为 元 3.3 投标有效期 在投标人须知前附表规定的投标有效期内, 投标人不得要求撤销或修改其投标文件 出现特殊情况需要延长投标有效期的, 招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期 投标人同意延长的, 应相应延长其投标保证金的有效期, 但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件 ; 投标人拒绝延长的, 其投标失效, 但投标人有权收回其投标保证金 3.4 投标保证金 投标人应在投标截止时间前缴纳投标保证金, 金额见投标人须知前附表 投标保证金须从投标人的基本账户汇入到泰兴市投标保证金专用账户, 账户信息如下 : 户名 : 泰兴市建设工程交易中心开户银行 : 中国建设银行泰兴市中兴路支行缴纳形式 : 电汇帐号 : 招标文件下载确认单 中载明的投标保证金缴纳账号 投标人在缴纳投标保证金时, 应充分考虑银行汇款的时间误差风险 投标人缴纳投标保证金后, 可通过 泰兴市公共资源交易信息网网上招标投标平台 核实投标保证金的缴纳情况 缴纳账号必须和企业诚信库中登记的基本账号一致 如确实是基本账户缴纳, 但显示的缴纳账号与企业诚信库中基本户账号不一致时 ( 如 : 增减银行识别码等 ), 可凭开户银行出具的证明材料修改企业诚信库信息, 并及时与泰兴市公共资源交易中心 ( ) 联系 招标人与中标人签订合同后 5 日内, 向未中标的投标人和中标人退还投标保证金 有下列情形之一的, 投标保证金将不予退还 : (1) 投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件 ; (2) 中标人在收到中标通知书后, 无正当理由拒签合同协议书或未按招标文件规定提交履约担保 3.5 资格审查资料 法定代表人身份证明书或投标事务负责人的相关资料 : 具备有效的投标文件的签署人资料 ; 企业的营业执照 : 具备有效的营业执照 ; 企业的资质证书 ( 含国家电力监管委员会颁发的电力设施许可证 ): 具备有效的资质证书且资质等级 类别满足招标文件要求 ; 12

13 3.5.4 企业的安全生产许可证 : 具备有效的安全生产许可证 ; 项目负责人的建造师注册证书及安全考核合格证 : 具备有效的证书且满足招标文件要求 ; 近年财务状况表 : 具有招标文件规定的具体年份的经会计师事务所或审计机构审计的财务报 告及报表 ; 拟派施工项目负责人由投标人为其缴纳的社会保险证明材料 ( 证明材料的要求请登录 www. txprtc.com 查询泰建招 [2014]8 号文 ); 检察机关出具的行贿犯罪档案查询结果 : 投标人及项目负责人无行贿犯罪记录 3.6 投标文件的编制 投标文件应按第八章 投标文件编制和格式 要求进行编制, 投标人需另行增加的, 应以扫 描件的形式编入投标文件相应章节, 作为投标文件的组成部分 投标文件必须使用 泰兴市公共资源交易信息网 上的 交易平台 可接受的专用工具编制, 专用工具可在 泰兴市公共资源交易信息网下载园地 中下载 投标文件应当对招标文件有关工期 投标有效期 质量要求 技术标准和要求 招标范围等 实质性内容作出响应 投标文件中涉及到的相关的资质 资格 业绩等材料, 应按第八章 投标文件编制和格式 规定的方式编入投标文件 3.7 投标备份文件 投标备份文件是指投标人用专用工具编制的 与上传的投标文件一致的不加密的电子投标文 件 投标备份文件由投标人一般委托投标事务负责人携带至开标现场 只有在本章 的情况下, 招标人才接受投标人提交的投标备份文件 4. 投标 4.1 投标文件的递交 投标人登录 泰兴市公共资源交易信息网 上的 交易平台, 在本章第 项规定的投标 截止时间前, 完成投标文件的上传 投标文件以投标截止时间前, 泰兴市公共资源交易信息网 上的 交易平台 接受到的最 后一份投标文件为准 4.2 投标文件的修改与撤回 在本章第 项规定的投标截止时间前, 投标人可以修改或撤回已递交的投标文件 修改的投标文件应按照本章第 3 条 第 4 条规定进行编制和递交 投标人在投标截止时间前撤回投标文件的, 招标人自收到投标人书面撤回通知之日起 5 日内 退还已收取的投标保证金 5. 开标 招标人在投标人须知前附表规定的开标时间和地点公开开标 如遇停电 断网等突发故障或 事件, 导致网上开评标系统无法开标的, 招标人将重新确定开标时间, 并通过 泰兴市公共资源交易信 息网 上的 交易平台 通知所有投标人 投标人参加开标会的要求 : 13

14 (1) 一般委托投标事务负责人 拟派施工项目负责人须准时参加开标会议 (2) 一般委托投标事务负责人使用 江苏 CA 数字证书, 按开标程序解密电子投标文件 (3) 拟派施工项目负责人携带本人二代身份证, 签字确认开标结果 5.2 开标程序 主持人按下列程序进行开标 : (1) 宣布开标纪律 ; (2) 宣布开标人 记录人 监标人 招标人代表等有关人员姓名 ; (3) 公布提交投标文件的投标人名称 ; (4) 招标人随机抽取确定 9 家入围单位 ; (5) 核验入围的投标人一般委托投标事务负责人 拟派施工项目负责人身份 ; 一般委托投标事务 负责人按照系统接收到的投标文件的先后顺序解密投标文件 ; (6) 招标人 ( 招标代理机构 ) 解密 ; (7) 公布并记录各投标人的投标保证金递交情况 投标报价 质量目标 工期及其他内容 ; (8) 投标人施工项目负责人 招标人代表 监标人 记录人等有关人员在开标记录上签字确认 ; (9) 开标结束 因 交易平台 故障, 开 评标活动无法正常进行时, 招标人将启用 应急开评标系统 继 续进行开 评标活动 交易平台 故障是指非投标人原因造成所有投标人电子投标文件均无法解密的情形 部分投标文 件无法解密的, 不适用该条款 5.3 投标人有下列情形之一的, 招标人在开标记录中详细记载, 由评标委员会认定该投标 人的投标为无效投标 (1) 经检查数字证书无效的 ; (2) 投标文件无法解密的 ; (3) 相关人员未按 款要求参加开标会的 ; (4) 开标时出现 款情形时, 当场无法提交投标备份文件的 5.4 开标异议 投标人对开标有异议的, 应当在开标现场提出, 招标人当场作出答复, 并制作记录 6. 评标及抽取中标候选人程序 6.1 评标委员会 评标由招标人依法组建的评标委员会负责 评标委员会由招标人代表 ( 如有时 ), 以及有关技 术 经济等方面的专家组成 评标委员会成员人数见投标人须知前附表 评标委员会成员有下列情形之一的, 应当回避 : (1) 投标人或投标人主要负责人的近亲属 ; (2) 项目主管部门或者行政监督部门的人员 ; (3) 与投标人有经济利益关系 ; (4) 曾因在招标 评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚 14

15 的 ; (5) 与投标人有其他利害关系 6.2 评标原则 评标活动遵循公平 公正 科学和择优的原则 6.3 评标 评标委员会按照第三章 评标办法 规定的方法 评审因素 标准和程序对投标文件进行评审, 推荐 1-3 名中标候选人 第三章 评标办法 没有规定的方法 评审因素和标准, 不作为评标依据 招 标文件未列明的否决性条款, 不得作为否决投标 判定无效标的依据 6.4 抽取中标候选人程序 本项目采用 随机抽签确定中标人 的方式 按照开评标系统确认的收到电子投标文件的先后时间顺序, 由各单位法定代表人或投标事务负责 人, 随机抽取代表本单位的号码并当场公布 若投标单位大于 9 家, 由招标人公开随机抽取 9 个号码, 每次只抽取一个号码, 抽取出的号码对应 的投标人入围, 进行投标文件的解密 其余投标人的投标文件不进行解密 若投标单位少于 ( 等于 )9 家, 则所有投标单位全部入围 评标委员会对入围的投标人的投标文件进行资格审查 招标人根据评标委员会提交的资格审查报 告, 确定资格审查合格的进入公开随机抽取中标候选人程序的投标人名单, 邀请所有入围的投标人复会, 并当场公布评审结果 招标人从资格审查合格的投标人的对应号码中公开随机抽取, 第一个被抽取出的号码对应的投标人 为第一中标候选人, 第二个被抽取出的号码对应的投标人为第二中标候选人, 第三个被抽取出的号码对 应的投标人为第三中标候选人, 如实际进入公开随机抽取中标候选人程序的投标人数量不足 3 个, 则按 实抽取 7. 定标 7.1 评标结果公示 公示时间和方式 : 招标人在投标人须知前附表规定的媒介公示评标结果, 公示期不少于 3 日 7.2 确定中标人 招标人确定排名第一的中标候选人为该标段中标人 排名第一的中标候选人出现下列情形之一的, 招标人将按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人 如其他中标候 选人与采购预期差距较大, 或者依次选择中标人对招标人明显不利时, 招标人将重新招标 件的 ; (1) 因不可抗力不能履行合同的, 或被查实存在影响中标结果的违法行为等情形, 不符合中标条 (2) 评标结束后, 中标候选人的经营 财务状况发生较大变化或者存在违法行为, 招标人认为可 能影响其履约能力, 经评标委员会按招标文件规定的办法重新审查, 确认其不符合招标文件规定的标准, 取消其候选人资格的 (3) 被确定为中标人后, 放弃中标的, 或不按照招标文件要求提交履约保证金的 ; (4) 被确定为中标人并与招标人签订合同后, 因不可抗力不能履行合同的 7.4 中标通知 15

16 在本章第 3.3 款规定的投标有效期内, 招标人以书面形式向中标人发出中标通知书, 同时将中标结 果在招标公告发布的同一媒介上公布 8. 合同授予 8.1 履约保证金 中标人应按投标人须知前附表规定的履约保证金的形式 金额和提交时间向招标人提交履约 保证金 中标人不能按本章第 项要求提交履约保证金的, 视为放弃中标, 其投标保证金不予退还, 给招标人造成的损失超过投标保证金数额的, 中标人还应当对超过部分予以赔偿 8.2 签订合同 招标人和中标人应当在投标人须知前附表规定的时间内, 根据招标文件和中标人的投标文件 订立书面合同 中标人无正当理由拒签合同的, 招标人取消其中标资格, 其投标保证金不予退还 ; 给招 标人造成的损失超过投标保证金数额的, 中标人还应当对超过部分予以赔偿 发出中标通知书后, 招标人无正当理由拒签合同的, 招标人向中标人退还投标保证金 ; 给中 标人造成损失的, 还应当赔偿损失 9. 纪律和监督 9.1 对招标人的纪律要求 招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料, 不得与投标人串通损害国家利益 社会公 共利益或者他人合法权益 9.2 对投标人的纪律要求 投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标, 不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中 标, 不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标 ; 投标人不得以任何方式干扰 影响评标工 作 9.3 对评标委员会成员的纪律要求 评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处, 不得向他人透漏对投标文件的评审和比较 中 标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况 在评标活动中, 评标委员会成员应当客观 公正地履行 职责, 遵守职业道德, 不得擅离职守, 影响评标程序正常进行, 不得使用第三章 评标办法 没有规定 的评审因素和标准进行评标 9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求 与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处, 不得向他人透漏对投标文件的评审 和比较 中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况 在评标活动中, 与评标活动有关的工作人员 不得擅离职守, 影响评标程序正常进行 9.5 投诉 投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律 法规和规章规定的, 有权向有关行政监督部 门投诉 10. 需要补充的其他内容 需要补充的其他内容 : 见投标人须知前附表 16

17 第三章评标办法 评标办法前附表条款号 评审因素 评审标准 投标人名称 与营业执照 资质证书一致 ; 投标函签字盖章 有法定代表人的电子签章并加盖法人电子印章 投标文件的编制 符合第八章 投标文件格式 的要求 形式评审标准 投标报价 响应招标文件中关于投标报价的要求 一般投标事务负责人授权委有效的一般投标事务负责人授权委托书或法定代表托书 ( 或法定代表人身份证人身份证明 明 ); 营业执照 具备有效的营业执照 安全生产许可证 具备有效的安全生产许可证 资质证书 ( 含国家电力监管 委员会颁发的电力设施许可具备有效的资质证书 证 ) 资质等级 符合第二章 投标人须知 第 项规定 财务要求 符合第二章 投标人须知 第 项规定 资格评审标准 业绩要求 符合第二章 投标人须知 第 项规定 项目负责人 项目负责人的资格条件符合第二章 投标人须知 第 项规定 ; 项目负责人具备有效的注册证书 岗位证书等 ; 项目负责人提供的社会保险证明符合现行规定要求 其他要求 符合第二章 投标人须知 第 中第六款其他要求的规定, 符合第二章 投标人须知 第 的规定 ; 投标内容 符合第二章 投标人须知 第 项规定 工期 投标函中载明的工期符合第二章 投标人须知 第 项规定 响应性评审标准工程质量 投标函中载明的质量符合第二章 投标人须知 第 项规定 投标有效期 投标函附录中承诺的投标有效期符合第二章 投标人须知 第 项规定 投标保证金 符合第二章 投标人须知 第 项规定 ; 1. 评标方法 本项目采用 随机抽签确定中标人 的方式, 评标委员会对满足招标文件实质要求的投标文件, 按 照随机抽签确定的顺序推荐中标候选人 2. 评审标准 2.1 资格审查标准 形式评审标准 : 见评标办法前附表 资格评审标准 : 见评标办法前附表 17

18 2.1.3 响应性评审标准 : 见评标办法前附表 3. 评标程序 3.1 评标准备 招标人的准备工作 (1) 招标人或招标代理机构将向评标委员会提供评标所需的信息和数据, 包括招标文件 开标记录 经备案的招标控制价等 ; (2) 查询项目负责人是否有在建工程的记录 查询地址 ( 包括但不限于 ): 江苏建设工程招标网 ( (3) 查询投标人及项目负责人是否有不良行为记录 查询地址 ( 包括但不限于 ): 江苏建设工程招标网 ( 江苏省住房和城乡建设厅 ( 泰兴市公共资源交易信息网 ( (4) 有关的法律 法规 规章 国家标准以及评标委员会认为必要的其他信息和数据 评标委员会的准备工作 (1) 评标委员会成员到达评标现场时, 须填写评标专家回避确认表, 以确认参加本次评标工作无需要回避的情况 (2) 推荐评标委员会主任 评标委员会主任由评标委员会推选或招标人直接确定 评标委员会主任负责评标活动的组织领导工作, 具有与评标委员会其他成员同等的表决权 (3) 评标委员会的分工 : 评标委员会分为资格审查组 资格审查组由评标委员会全体成员组成 (4) 评标委员会主任组织评标委员会成员认真研究招标文件, 了解和熟悉招标目的 招标范围 主要合同条件 技术标准和要求 质量标准和工期要求等, 掌握评标标准和方法, 熟悉相关评标表格的使用, 如果表格不能满足评标所需时, 评标委员会应补充编制评标所需的表格 3.2 清标 清标工作由评标委员会负责, 评标委员会应当对投标文件进行基础性数据分析和整理 ( 简称为 清标 ), 从而发现并提取其中可能存在的对招标范围理解的偏差等存在明显异常的问题, 并就这些问题整理形成清标报告 清标内容 (1) 投标报价不响应招标文件要求的 ; (2) 投标工期 质量标准不响应招标文件要求的 ; (3) 投标有效期不满足招标文件要求的 ; (4) 投标保证金的缴纳不符合招标文件要求的 ; (5) 评标委员会认为需要列出的其他偏差 3.3 资格审查 形式性评审评标委员会根据本章第 款列出的评审标准, 对投标人的投标文件进行形式性评审 资格评审评标委员会根据本章第 款列出的评审标准, 对投标人的投标文件进行资格评审 响应性评审评标委员会根据本章第 款列出的评审标准, 对投标人的投标文件进行响应性评审 18

19 3.3.4 澄清 说明或补正在资格审查过程中, 评标委员会应当就投标文件中不明确的内容要求投标人进行澄清 说明或补正, 澄清 说明或补正按照本章第 3.4 款的规定进行 确定资格审查合格的投标人通过形式性评审 资格评审 响应性评审的投标文件为资格审查合格的投标人 3.4 投标文件的澄清和补正 在评标过程中, 评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交的投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明 评标委员会不接受投标人主动提出的澄清 说明或补正 澄清 说明和补正不得改变投标文件的实质性内容 投标人的书面澄清 说明和补正属于投标文件的组成部分 评标委员会对投标人提交的澄清 说明或补正有疑问的, 可以要求投标人进一步澄清 说明或补正, 直至满足评标委员会的要求 3.5 资格审查结束后, 评标委员会完成资格审查报告, 详细载明通过资格审查的投标人的名单和资格审查不合格的投标人名单及不合格的原因 4. 抽取中标候选人的方法本项目采用 随机抽签确定中标人 的方式 按照开评标系统确认的收到电子投标文件的先后时间顺序, 由各单位法定代表人或投标事务负责人, 随机抽取代表本单位的号码并当场公布 若投标单位大于 9 家, 由招标人公开随机抽取 9 个号码, 每次只抽取一个号码, 抽取出的号码对应的投标人入围, 进行投标文件的解密 其余投标人的投标文件不进行解密 若投标单位少于 ( 等于 )9 家, 则所有投标单位全部入围 评标委员会对入围的投标人的投标文件进行资格审查 招标人根据评标委员会提交的资格审查报告, 确定资格审查合格的进入公开随机抽取中标候选人程序的投标人名单, 邀请所有入围的投标人复会, 并当场公布评审结果 招标人从资格审查合格的投标人的对应号码中公开随机抽取, 第一个被抽取出的号码对应的投标人为第一中标候选人, 第二个被抽取出的号码对应的投标人为第二中标候选人, 第三个被抽取出的号码对应的投标人为第三中标候选人, 如实际进入公开随机抽取中标候选人程序的投标人数量不足 3 个, 则按实抽取 5. 推荐中标候选人 5.1 评标委员会按照随机抽签确定的顺序推荐 1-3 名中标候选人 5.2 评标委员会完成评标后, 应当向招标人提交评标报告 6. 否决性条款汇总 6.1 投标文件有下列情况之一的, 视作投标人放弃投标 ⑴ 投标截止时间前, 未上传投标文件的 ; ⑵ 投标截止时间止, 无法确认其投标保证金已缴纳的 ⑶ 投标人存在第二章 5.3 款情形之一的 6.2 初步评审过程中, 投标文件有下列情形之一的, 评标委员会作无效标处理 : 19

20 ⑴ 按照本章第 款列出的形式性评审标准, 出现一项评审因素不符合评审标准的 ; ⑵ 按照本章第 款列出的资格评审标准, 出现一项评审因素不符合评审标准的 ; ⑶ 按照本章第 款列出的响应性评审标准, 出现一项评审因素不符合评审标准的 ; ⑷ 拒绝按评标委员会要求澄清 说明或补正的 6.3 投标文件有下列情形之一的, 评标委员会作无效标处理, 并视为串通投标, 提请建设行政主管部门或者有关行政管理部门进行调查处理 : (1) 不同投标人的投标文件由同一单位或者同一个人编制的 ; (2) 不同投标人委托同一单位或个人办理投标事宜 ; (3) 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员出现同一人的 ; (4) 不同投标人的投标文件内容异常一致或报价组成异常一致或者呈规律性变化的 ; (5) 不同投标人的投标文件相互混装的 ; (6) 不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出 ; (7) 不同投标人的投标文件以及投标文件制作过程出现了评标委员会认为其他不应当雷同的情况的 6.4 以他人的名义投标 串通投标 以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的 ; 6.5 未对招标文件的实质性要求作出响应的 20

21 第四章合同条款及格式 第二章专用条款 1. 一般约定 1.1 词语定义 合同 其他合同文件包括 :(1) 本合同协议书 (2) 中标通知书 (3) 本合同专用条款 (4) 本合 同通用条款 (5) 投标书及其附件 (6) 标准 规范及有关技术文件 (7) 图纸 (8) 工程量清单 (9) 工 程报价单或预算书 ; 合同履行中, 发包人承包人有关工程的洽商 变更等书面协议或文件视为本合同的 组成部分 合同当事人及其他相关方 监理人 : 名 称 : 资质类别和等级 : ; 联系电话 : ; 电子信箱 : ; 通信地址 : 设计人 : 名 称 : ; 资质类别和等级 : ; 联系电话 : ; 电子信箱 : ; 通信地址 : 工程和设备 作为施工现场组成部分的其他场所包括 : 永久占地包括 : 临时占地包括 : 1.3 法律 适用于合同的其他规范性文件 : 中华人民共和国合同法 中华人民共和国建筑法 中华 人民共和国招标投标法 中华人民共和国招标投标法实施条列 中华人民共和国担保法 中华人民共和国政府采购法 建设工程质量管理条列 建设工程安全生产管理条列 及其 他相关国家和地方法律 法规 规章 1.4 标准和规范 21

22 1.4.1 适用于工程的标准规范包括 : 现行有关建设工程的标准和规范 规程 ; 建筑质量验收评定标准, 施工图纸以及设计文件所载明的标准 规范 规程等 发包人提供国外标准 规范的名称 : / ; 发包人提供国外标准 规范的份数 : / ; 发包人提供国外标准 规范的名称 : / 发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求 : / 1.5 合同文件的优先顺序合同文件组成及优先顺序为 : 按照通用条款执行 1.6 图纸和承包人文件 图纸的提供发包人向承包人提供图纸的期限 : 开工前 ; 发包人向承包人提供图纸的数量 : 肆套 ; 发包人向承包人提供图纸的内容 : 全套图纸 ( 含图纸会审纪要和设计交底等 ) 承包人文件需要由承包人提供的文件, 包括 : 施工组织设计 工程进度计划 专项施工方案等, 承包人根据发包人提供的图纸结合具体情况编制加工图 大样图 协调配合图等 ; 承包人提供的文件的期限为 : 在工程或相应部位施工前 ; 承包人提供的文件的数量为 : 叁套 ; 承包人提供的文件的形式为 : 纸质书面材料并签字盖章 ; 发包人审批承包人文件的期限 : 7 天 现场图纸准备关于现场图纸准备的约定 : 承包人应在施工现场另外保存一套完整的图纸和承包人文件, 供发包人 监理人及有关人员进行工程检查时使用 1.7 联络 发包人和承包人应当在 5 天内将与合同有关的通知 批准 证明 证书 指示 指令 要求 请求 同意 意见 确定和决定等书面函件送达对方当事人 发包人接收文件的地点 : 施工现场或建设单位办公室 ; 发包人指定的接收人为 : 承包人接收文件的地点 : 施工现场或建设单位办公室 ; 承包人指定的接收人为 : 监理人接收文件的地点 : 施工现场或建设单位办公室 ; 监理人指定的接收人为 : 1.10 交通运输 出入现场的权利关于出入现场的权利的约定 : 发包人办理出入施工现场所需的所有批准或许可, 并承担相关费 22

23 用 场内交通 关于场外交通和场内交通的边界的约定 : 规划红线 关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定 : 三通一平, 开工 前壹周内完成 超大件和超重件的运输 运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由承包人承担 1.11 知识产权 关于发包人提供给承包人的图纸 发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及 反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属 : 发包人 关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求 : 承包人可以为实现合同目的而复制 使用此类文 件, 但不能用于与合同无关的其他事项 未经发包人同意, 承包人不得为了合同以外的目的而复制 使 用上述文件或将之提供给任何第三方 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属 : 发包人 关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求 : 承包人可以为实现合同目的而复制 使用此类文 件, 但不能用于与合同无关的其他事项 未经发包人同意, 承包人不得为了合同以外的目的而复制 使 用上述文件或将之提供给任何第三方 承包人在施工过程中所采用的专利 专有技术 技术秘密的使用费的承担方式 : 已包含 在签约合同价中 1.13 工程量清单错误的修正出现工程量清单错误时, 是否调整合同价格 : 是 允许调整合同价格的工程量偏差范围 : 超过 15% 2. 发包人 2.2 发包人代表发包人代表 : 姓 名 : ; 身份证号 : ; 职 务 : ; 联系电话 : ; 电子信箱 : ; 通信地址 : 发包人对发包人代表的授权范围如下 : 工程价款洽商 索赔事项的处理 合同的变更等, 需要在 监理人的配合下完成, 但需经发包人签字盖章后才能最终生效 2.4 施工现场 施工条件和基础资料的提供 23

24 2.4.1 提供施工现场 关于发包人移交施工现场的期限要求 : 开工前壹周内 提供施工条件 关于发包人应负责提供施工所需要的条件, 包括 : 将施工用水 通信线路等施工所必需的条件接至 施工现场内 ( 按现场条件提供 ); 向承包人提供正常施工所需要的进入施工现场的交通条件 ; 协调处理 施工现场周围地下管线和邻近建筑物 构筑物 古树名木的保护工作, 并承担相关费用 ; 其他有关基础 资料 2.5 资金来源证明及支付担保 发包人提供资金来源证明的期限要求 : / 发包人是否提供支付担保 : / 发包人提供支付担保的形式 : / 3. 承包人 3.1 承包人的一般义务 (9) 承包人提交的竣工资料的内容 : 按照法律法规和当地竣工验收备案部门的有关规定, 完成竣 工资料的立卷及归档 承包人需要提交的竣工资料套数 : 按照法律法规和当地竣工验收备案部门的有关规定 承包人提交的竣工资料的费用承担 : 由承包人自行承担 承包人提交的竣工资料移交时间 : 按照法律法规和当地竣工验收备案部门的有关规定 承包人提交的竣工资料形式要求 : 书面资料 (10) 承包人应履行的其他义务 : / 3.2 项目经理 项目经理 : 姓 名 : ; 身份证号 : ; 建造师执业资格等级 : ; 建造师注册证书号 : ; 建造师执业印章号 : ; 安全生产考核合格证书号 : ; 联系电话 : ; 电子信箱 : ; 通信地址 : ; 承包人对项目经理的授权范围如下 : 代表承包商履行合同所必需的一切权力 关于项目经理每月在施工现场的时间要求 : 每周不少于 5 天且不少于 40 小时 承包人未提交劳动合同, 以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任 : 取消中标资格, 并 上报行政主管部门 24

25 项目经理未经批准, 擅自离开施工现场的违约责任 : 处 1000 元人民币罚金每次, 由此造成的损失由承包人承担, 并上报相关部门 承包人擅自更换项目经理的违约责任 : 责令停工整改, 并处 元人民币罚金, 由此造成的损失由承包人承担, 并上报相关部门 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任 : 责令停工整改, 并处 元人民币罚金, 由此造成的损失由承包人承担, 并上报相关部门 3.3 承包人人员 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限 : 承包人应在接到开工通知后 7 天内, 向监理人提交承包人项目管理机构及施工现场人员安排的报告 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任 : 责令停工整改, 并处 1000 元人民币罚金每人, 由此造成的损失由承包人承担 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求 : 承包人的主要施工人员离开现场每月累计不超过 5 天, 应报监理人同意 超过 5 天的, 应通知监理人, 并征得发包人书面同意 承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任 : 责令停工整改, 并处 1000 元人民币罚金每人, 由此造成的损失由承包人承担 承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任 : 处 500 元人民币罚金每次, 由此造成的损失由承包人承担 3.5 分包 分包的一般约定禁止分包的工程包括 : 主体结构 关键性工作 主体结构 关键性工作的范围 : 按规范 分包的确定允许分包的专业工程包括 : / 其他关于分包的约定 : / 分包合同价款关于分包合同价款支付的约定 : / 3.6 工程照管与成品 半成品保护承包人负责照管工程及工程相关的材料 工程设备的起始时间 : 发包人向承包移交施工现场之日起 3.7 履约担保承包人是否提供履约担保 : 是 承包人提供履约担保的形式 金额及期限的 : 形式 : 现金或结算银行出具的银行保函, 金额 : 中标价的 5%, 提交时间 : 中标通知书签发后, 合同签订前 25

26 4. 监理人 4.1 监理人的一般规定 关于监理人的监理内容 : 见监理合同 关于监理人的监理权限 : 对本工程施工阶段的质量 进度 造价进行控制, 以及对合同 安全 信 息和现场进行管理 关于监理人在施工现场的办公场所 生活场所的提供和费用承担的约定 : / 4.2 监理人员 总监理工程师 : 姓 名 : ; 职 务 : ; 监理工程师执业资格证书号 : ; 联系电话 : ; 电子信箱 : ; 通信地址 : ; 关于监理人的其他约定 : 4.4 商定或确定 在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时, 发包人授权监理人对以下事项进行确定 : (1) / ; (2) / ; (3) / 5. 工程质量 5.1 质量要求 特殊质量标准和要求 : / 关于工程奖项的约定 : / 5.3 隐蔽工程检查 承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定 : 检查前 48 小时书面通知监理人检查 监理人不能按时进行检查时, 应提前 24 小时提交书面延期要求 关于延期最长不得超过 : 48 小时 6. 安全文明施工与环境保护 6.1 安全文明施工 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定 : / 关于治安保卫的特别约定 : 执行通用条款 关于编制施工场地治安管理计划的约定 : 执行通用条款 26

27 6.1.5 文明施工合同当事人对文明施工的要求 : / 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定 : 建设单位应在工程开工后的 28 天内预付不低于当年施工进度计划的安全文明施工费总额的 60%, 其余部分应按照提前安排的原则进行分解, 并应与进度款同期支付 ; 施工单位应当确保安全文明施工费专款专用, 在财务管理中单独列出安全文明施工项目费用清单备查 7. 工期和进度 7.1 施工组织设计 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容 : 执行通用条款 施工组织设计的提交和修改承包人提交详细施工组织设计的期限的约定 : 执行通用条款 发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限 : 执行通用条款 7.2 施工进度计划 施工进度计划的修订发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限 : 收到后 7 天内 7.3 开工 开工准备关于承包人提交工程开工报审表的期限 : 执行通用条款 关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限 : 执行通用条款 关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限 : 执行通用条款 开工通知因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起 90 天内发出开工通知的, 承包人有权提出价格调整要求, 或者解除合同 7.4 测量放线 发包人通过监理人向承包人提供测量基准点 基准线和水准点及其书面资料的期限 : 执行通用条款 7.5 工期延误 因发包人原因导致工期延误 (7) 因发包人原因导致工期延误的其他情形 : / 因承包人原因导致工期延误因承包人原因造成工期延误, 逾期竣工违约金的计算方法为 : 每延误一天罚款工程造价的千分之一 因承包人原因造成工期延误, 逾期竣工违约金的上限 :/ 7.6 不利物质条件不利物质条件的其他情形和有关约定 : 另行协商 27

28 7.7 异常恶劣的气候条件发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件 : (1) 24 小时内降水量达到 mm 的暴雨 ; (2) 风速达到 8 级的台风 ; (3) 日气温超过 38 度或低于零下 10 度 ; (4) 其他另行协商 7.9 提前竣工的奖励 提前竣工的奖励 : / 8. 材料与设备 8.4 材料与工程设备的保管与使用 发包人供应的材料设备的保管费用的承担 : 由发包人承担, 按 1% 收取保管费 8.6 样品 样品的报送与封存需要承包人报送样品的材料或工程设备, 样品的种类 名称 规格 数量要求 : 情况双方商定 8.8 施工设备和临时设施 根据工程实际 承包人提供的施工设备和临时设施关于修建临时设施费用承担的约定 : 承包人自行按现场既定条件考虑承担修建临时设施的费用 9. 试验与检验 9.1 试验设备与试验人员 试验设备施工现场需要配置的试验场所 : / 施工现场需要配备的试验设备 : / 施工现场需要具备的其他试验条件 : / 9.4 现场工艺试验现场工艺试验的有关约定 : / 10. 变更 10.1 变更的范围关于变更的范围的约定 : 执行通用条款 10.4 变更估价 变更估价原则 28

29 关于变更估价的约定 : 已标价工程量清单中有适用于变更工程项目的, 应采用该项目的单价 ; 已标价工程量清单中没有适用但有类似于变更工程项目的, 可在合理范围内参照类似项目的单价 ; 已标价工程量清单中没有适用也没有类似于变更工程项目的, 应由承包人根据变更工程资料 计算规则和计价办法 工程造价管理机构发布的信息价格和承包人报价浮动率提出变更工程项目的单价, 并应报发包人确认后调整 ( 承包人报价浮动率 L=(1- 中标价 / 招标控制价 )X100%); 已标价工程量清单中没有适用也没有类似于变更工程项目的, 且工程造价管理机构发布的信息价缺价的, 应由承包人根据变更工程资料 计算规则和计价办法和通过市场调查等取得有合法依据的市场价格提出变更工程项目的单价, 并应报发包人确认后调整 上述综合单价调整时, 当工程量增加 15% 以上时, 增加部分的工程量的综合单价应予以调低, 当工程量减少 15% 以上时, 减少后剩余部分的工程量的综合单价应予以调高 当分部分项工程量清单项目发生工程量变更时, 措施费项目数不增加, 除相应的模板 脚手架 支架工程量按投标报价的比例可进行调整, 其余费用包干 10.5 承包人的合理化建议监理人审查承包人合理化建议的期限 : 执行通用条款 发包人审批承包人合理化建议的期限 : 执行通用条款 承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为 : 另行协商 10.7 暂估价暂估价材料和工程设备的明细详见附件 11: 暂估价一览表 依法必须招标的暂估价项目对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第 1 种方式确定 不属于依法必须招标的暂估价项目对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第 1 种方式确定 第 3 种方式 : 承包人直接实施的暂估价项目承包人直接实施的暂估价项目的约定 : 由发包人 承包人双方共同认价, 承包人负责采购 10.8 暂列金额合同当事人关于暂列金额使用的约定 : 执行通用条款 11. 价格调整 11.1 市场价格波动引起的调整市场价格波动是否调整合同价格的约定 : 是 因市场价格波动调整合同价格, 采用以下第 2 种方式对合同价格进行调整 : 第 1 种方式 : 采用价格指数进行价格调整 关于各可调因子 定值和变值权重, 以及基本价格指数及其来源的约定 : / ; 第 2 种方式 : 采用造价信息进行价格调整 (2) 关于基准价格的约定 : 以投标截止日前 28 天为基准日的指导价为基准价, 无指导价的以市 29

30 场价为基准价 专用合同条款 1 承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价低于基准价格的 : 专用合同 条款合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过 5 % 时, 或材料单价跌幅以已标价工程量清单或 预算书中载明材料单价为基础超过 5 % 时, 其超过部分据实调整 2 承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价高于基准价格的 : 专用合同条款合同履行 期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过 5 % 时, 材料单价涨幅以已标价工程量清单或预算书中载明材 料单价为基础超过 5 % 时, 其超过部分据实调整 3 承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价等于基准单价的 : 专用合同条款合同 履行期间材料单价涨跌幅以基准单价为基础超过 ± 5 % 时, 其超过部分据实调整 第 3 种方式 : 其他价格调整方式 : / 12. 合同价格 计量与支付 12.1 合同价格形式 1 单价合同 综合单价包含的风险范围 : 市场价格波动 因法律变化引起的调整不包含在风险范围内 风险费用的计算方法 : 市场价格波动执行通用条款第 11.1 款, 因法律变化收起的调整执行通用 条款第 11.2 款 风险范围以外合同价格的调整方法 : 人工单价发生变化按照省造价管理总站发布的人工费等文件调 整合同价格, 并扣除原让利部分 但承包人对人工费或人工单价的报价高于发布价格的除外 2 总价合同 总价包含的风险范围 : / 风险费用的计算方法 : / 风险范围以外合同价格的调整方法 : / 3 其他价格方式: / 12.2 预付款 预付款的支付预付款支付比例或金额 : / 预付款支付期限 : / 预付款扣回的方式 : / 预付款担保 承包人提交预付款担保的期限 : 无 预付款担保的形式为 : 无 12.3 计量 计量原则 工程量计算规则 : 工程量清单中的工程量计算规则按 建设工程工程量清单计价规范 (GB ) 规定执行 30

31 计量周期关于计量周期的约定 : 跟付款同步 单价合同的计量关于单价合同计量的约定 : 1. 工程计量时, 若发现工程量清单中出现漏项 工程量计算偏差, 以及工程变更引起工程量的增减, 应按承包人在履行合同义务过程中实际完成的工程量计算 2. 承包人应在每个月末或合同约定的工程段末对己完成的工程进行计量, 向监理人 ( 造价咨询企业 ) 提交进度付款申请单 己完成工程量报表和有关计量资料 3. 监理人 ( 造价咨询企业 ) 对承包人提交的工程量报表进行复核, 以确定实际完成的工程量 对数量有异议的, 可要求承包人进行共同复核 承包人应协助监理人或造价咨询企业进行复核并按监理人 ( 造价咨询企业 ) 要求提供补充计量资料 承包人未按监理人 ( 造价咨询企业 ) 要求参加复核, 监理人 ( 造价咨询企业 ) 复核或修正的工程量视为承包人实际完成的工程量 4. 监理人 ( 造价咨询企业 ) 认为有必要时, 可通知承包人共同进行联合测量 计量, 承包人应遵照执行 5. 承包人完成工程量清单中每个子目的工程量后, 监理人 ( 造价咨询企业 ) 应要求承包人派员共同对每个子目的历次计量报表进行汇总, 以核实最终结算工程量 监理人 ( 造价咨询企业 ) 可要求承包人提供补充计量资料, 以确定最后一次进度付款的准确工程量 承包人未按监理人 ( 造价咨询企业 ) 要求派员参加的, 监理人 ( 造价咨询企业 ) 最终核实的工程量视为承包人完成该子目的准确工程量 6. 监理人 ( 造价咨询企业 ) 应在收到承包人提交的工程量报表后的 7 天内进行复核, 监理人 ( 造价咨询企业 ) 未在约定时间内复核的, 承包人提交的工程量报表中的工程量视为承包人实际完成的工程量, 据此计算工程价款 总价合同的计量关于总价合同计量的约定 : / 总价合同采用支付分解表计量支付的, 是否适用第 项 总价合同的计量 约定进行计量 : / 其他价格形式合同的计量其他价格形式的计量方式和程序 : / 12.4 工程进度款支付 付款周期关于付款周期的约定 : 工程竣工通过招标人及供电部门验收合格送电后付至总价的 50%, 竣工验收合格一年后付至总价的 80%, 余款除留 3% 的质保金外在竣工验收合格两年后支付 进度付款申请单的编制关于进度付款申请单编制的约定 : 执行通用条款 进度付款申请单的提交 (1) 单价合同进度付款申请单提交的约定 : 执行通用条款 (2) 总价合同进度付款申请单提交的约定 : / (3) 其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定 : / 进度款审核和支付 (1) 监理人审查并报送发包人的期限 : 执行通用条款 31

32 发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限 : 执行通用条款 (2) 发包人支付进度款的期限 : 执行通用条款 发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式 : 执行通用条款 支付分解表的编制 2 总价合同支付分解表的编制与审批: / 3 单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批: / 13. 验收和工程试车 13.1 分部分项工程验收 监理人不能按时进行验收时, 应提前 24 小时提交书面延期要求 关于延期最长不得超过 : 48 小时 13.2 竣工验收 竣工验收程序关于竣工验收程序的约定 : 执行通用条款 发包人不按照本项约定组织竣工验收 颁发工程接收证书的违约金的计算方法 : 执行通用条款 移交 接收全部与部分工程承包人向发包人移交工程的期限 : 颁发工程接受证书后 7 天内完成工程的移交 发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的, 违约金的计算方法为 : 如有, 双方另行约定 承包人未按时移交工程的, 违约金的计算方法为 : 双方另行约定 13.3 工程试车 试车程序工程试车内容 : 执行通用条款 (1) 单机无负荷试车费用由承包人承担 ; (2) 无负荷联动试车费用由承包人承担 投料试车关于投料试车相关事项的约定 : 执行通用条款 13.6 竣工退场 竣工退场承包人完成竣工退场的期限 : 另行协商 14. 竣工结算 14.1 竣工结算申请承包人提交竣工结算申请单的期限 : 执行通用条款 竣工结算申请单应包括的内容 : 执行通用条款 14.2 竣工结算审核 32

33 发包人审批竣工付款申请单的期限 : 发包人应在监理人收到进度付款中请单后的 28 天内, 将进度应付款支付给承包人 发包人完成竣工付款的期限 : 根据本项目付款方式 关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序 :1 监理人在收到承包人进度付款申请单以及相应的支持性证明文件后的 14 天内完成核查, 提出发包人到期应支付给承包人的金额以及相应的支持性材料, 经发包人审查同意后, 由监理人向承包人出具经发包人签认的进度付款证书 监理人有权扣发承包人未能按照合同要求履行任何工作或义务的相应金额 2 发包人应在监理人收到进度付款中请单后的 28 天内, 将进度应付款支付给承包人 发包人不按期支付的, 按专用合同条款的约定支付逾期付款违约金 3 监理人出具进度付款证书, 不应视为监理人己同意 批准或接受了承包人完成的该部分工作 14.4 最终结清 最终结清申请单承包人提交最终结清申请单的份数 : 执行通用条款 承包人提交最终结算申请单的期限 : 执行通用条款 最终结清证书和支付 (1) 发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限 : 执行通用条款 (2) 发包人完成支付的期限 : 执行通用条款 15. 缺陷责任期与保修 15.2 缺陷责任期缺陷责任期的具体期限 : 实际竣工日期起 24 个月 15.3 质量保证金关于是否扣留质量保证金的约定 : 是 承包人提供质量保证金的方式质量保证金采用以下第 2 种方式 : (1) 质量保证金保函, 保证金额为 : / ; (2) 3 % 的工程款 ; (3) 其他方式 : / 质量保证金的扣留质量保证金的扣留采取以下第 2 种方式 : (1) 在支付工程进度款时逐次扣留, 在此情形下, 质量保证金的计算基数不包括预付款的支付 扣回以及价格调整的金额 ; (2) 工程竣工结算时一次性扣留质量保证金 ; (3) 其他扣留方式 : / 关于质量保证金的补充约定 : 无 15.4 保修 33

34 保修责任工程保修期为 :1 基础设施工程 房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程, 为设计文件规定的该工程合理使用年限 ;2 屋面防水工程 有防水要求的卫生间 房间和外墙面的防渗漏为 5 年 ;3 供热与供冷系统, 为 2 个采暖期 供冷期 ;4 电气管线 给排水管道 设备安装工程和装修工程为 2 年 设备更换后保修期重计 修复通知承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间 : 双方约定 16. 违约 16.1 发包人违约 发包人违约的情形发包人违约的其他情形 : 无 发包人违约的责任发包人违约责任的承担方式和计算方法 : (1) 因发包人原因未能在计划开工日期前 7 天内下达开工通知的违约责任 : 工期顺延 (2) 因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任 : 按照中国人民银行发布的同期同类贷款基准利率支付违约金 (3) 发包人违反第 10.1 款 变更的范围 第 (2) 项约定, 自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任 : 补偿承包人合理的利润, 可以按照省费用定额中规定的利润率计算 (4) 发包人提供的材料 工程设备的规格 数量或质量不符合合同约定, 或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任 : 工期顺延 (5) 因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任 : 补偿承包人人员的窝工费 机械停滞费, 工期顺延 (6) 发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示, 导致承包人无法复工的违约责任 : 工期顺延 (7) 其他 : / 因发包人违约解除合同承包人按 项 发包人违约的情形 约定暂停施工满 28 天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的, 承包人有权解除合同 16.2 承包人违约 承包人违约的情形承包人违约的其他情形 : / 承包人违约的责任承包人违约责任的承担方式和计算方法 : 承包人应承担其违约行为而增加的费用和 ( 或 ) 延误的工期 因承包人违约解除合同 34

35 关于承包人违约解除合同的特别约定 : 执行通用条款 发包人继续使用承包人在施工现场的材料 设备 临时工程 承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式 : 双方约定 17. 不可抗力 17.1 不可抗力的确认除通用合同条款约定的不可抗力事件之外, 视为不可抗力的其他情形 : / 17.4 因不可抗力解除合同合同解除后, 发包人应在商定或确定发包人应支付款项后 28 天内完成款项的支付 18. 保险 18.1 工程保险关于工程保险的特别约定 : 执行通用条款 18.3 其他保险关于其他保险的约定 : / 承包人是否应为其施工设备等办理财产保险 : 承包人自行考虑 18.7 通知义务关于变更保险合同时的通知义务的约定 : 执行通用条款 20. 争议解决 20.3 争议评审合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定 : 同意 争议评审小组的确定争议评审小组成员的确定 : 执行通用条款 选定争议评审员的期限 : 执行通用条款 争议评审小组成员的报酬承担方式 : 执行通用条款 其他事项的约定 : 无 争议评审小组的决定合同当事人关于本项的约定 : 执行通用条款 20.4 仲裁或诉讼因合同及合同有关事项发生的争议, 按下列第 2 种方式解决 : (1) 向 / 仲裁委员会申请仲裁 ; (2) 向泰兴市人民法院起诉 补充条款 : 35

36 1 承包人的项目负责人及项目部组成人员与投标时不一致, 又未经发包人同意更换, 则发包人可自行终止施工合同并没收履约保证金, 并保留进一步追究其责任的权利 2 承包人严格把好材料关 工序关等, 确保工程质量 安全等 3 公司总部必须大力支持, 确保本工程按期保质顺利完成 4 材料 设备有包装的, 必须原包装验收 存在以假乱真 以次充好等弄虚作假行位的, 每次罚货款的 2 倍 5 为了加强安全管理, 落实管理, 承包人和发包人必须签订安全协议 承包人应根据本工程的实际情况落实实施工程安全生产管理条例和有关工程安全生产强制性条文, 安全防护具体措施必须责任到人 落实到位 有关防护措施费 文明施工费已经包含在工程总价中, 发包人不再另行支付任何费用 如因承包人安全措施不到位造成施工现场发生安全事故而引发人员伤亡或其他经济损失, 承包人作为事故责任方应承担所有损失及后果 6 如属不可抗力 发包人原因( 累计两个月之内 ) 或恶劣的气候条件造成工期延误, 由承包人提交书面报告, 经发包人据实认可后, 可以顺延工期, 延误期间的费用由承包人自行承担 ; 无发包人签字认可的工期延误, 按工程款的千分之一 / 天罚款 7 在施工期间承包人如发生重大质量和安全事故, 发包人有权勒令其退场, 或减少其承包内容, 所有损失由承包人承担 8 在项目实施过程中, 承包人应按合同约定按时支付分包单位及材料 设备供应商的合同款以及逐月发放本项目民工工资 发包人可以要求承包人提供支付凭证 未按时支付的, 每延迟一个月, 发包人按承包人延迟付款金额的 2% 扣罚, 扣罚金在下次付款过程中扣除 同时发包人将有权使用履约保函支付拖欠的民工工资 9 工程中出现下列一种或一种以上情况时, 发包人有权终止合同, 承包人必须按甲方要求的时间退场后, 方可按甲方要求办理有关结算手续, 并赔偿发包人损失 : 1) 承包人在投标文件中计划投入的人员 机械 材料等未能按计划投入, 合同工期可能无法实现 ; 2) 实际进度滞后计划进度 ( 经监理批准的计划进度 )5 个日历天以上 ; 3) 质量经常达不到设计或规范要求, 有 3 次以上验收不合格 ; 4) 发生重大质量 安全事故或发生影响施工的重大治安事件 ; 5) 未经发包人书面同意, 将本工程分包 转包 ; 6) 承包人对发包方或监理单位提出的有关质量 安全 进度等方面的整改意见, 拒不按时执行三次以上, 并可能造成严重后果的 ; 7) 承包人因拖欠工人工资等原因引发局部或全部工程停工连续 3 天或累计 3 次以上 ; 8) 项目经理连续 5 天或累计 10 天不能在现场实施管理 10 必须经审计机关审计后方可办理工程结算或竣工结算 11 承包人工程决算应本着实事求是的原则, 若竣工结算时审计核减超过 5%, 超过部分的审计费用将由承包方承担 36

37 第五章 投标文件的编制及格式 1. 投标文件的组成 投标文件的组成详见第二章投标人须知第 3.1 条 2. 投标文件的编制内容及编制要求 2.1 投标函及投标函附录投标人依据本章第 3 条提供的参考格式, 在相应空白处进行填写, 并加盖法人电子印章和法定代表人的电子印章 投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上, 可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺 2.2 一般投标事务负责人授权委托书 ( 或法定代表人身份证明 ) 投标人应从企业诚信库中一般委托投标事务负责人处挑选 2.3 投标保证金缴纳凭据 投标人应将投标保证金电汇单据扫描后编入投标文件 投标人从企业基本账户缴纳投标保证金后, 可以登录 泰兴市公共资源交易信息网 上的 交易平台 核实投标保证金的缴纳情况 2.4 资格审查材料 投标人基本情况表 : 附投标人年检合格的资质证书 营业执照 安全生产许可证等的证明材料 ; 资质证书 营业执照 安全生产许可证等材料应从企业诚信库中挑选 近年财务状况表 : 投标人应从企业诚信库中 企业财务 处挑选 项目负责人基本情况表 须将项目负责人的执业资格证书 安全生产考核合格证 B 证 身份证扫描件和缴纳社会保险的证明材料扫描件作为 项目负责人基本情况表 的附件编入投标文件 其中执业资格证书 安全生产考核合格证 B 证 身份证扫描件应从企业诚信库中挑选 ; 缴纳社会保险的证明材料扫描件应将原件扫描后编入投标文件 检察机关出具的投标人和拟派项目负责人行贿犯罪档案查询结果应将原件扫描后编入投标文件 投标人或项目负责人完成的类似工程业绩 ( 类似工程业绩作为资格条件时, 具体见第二章 条 ), 投标人应从企业诚信库中 企业业绩 处挑选 2.5 施工组织设计本次招标不需编制施工组织设计 2.6 已标价的工程量清单本次招标不需编制已标价的工程量清单 37

38 2.7 投标人提供的其他资料 根据第二章投标人须知第 3.1 条, 要求投标人提供的其他资料, 应将原件扫描后编入投标文件 3. 投标文件的参考格式 38

39 一 投标函及投标函附录 ( 一 ) 投标函 泰兴市常周卫生院 ( 招标人名称 ): 1. 我方已仔细研究了泰兴市常周卫生院 10KV 配电装置工程招标文件的全部内容, 在充分响应招标文件要求的前提下, 愿意以人民币 ( 大写 ) 柒拾肆万零捌佰壹拾肆元壹角壹分 ( 元 ), 工期 60 日历天, 按合同约定实施和完成承包工程, 修补工程中的任何缺陷, 工程质量达到合格 2. 我方承诺在招标文件规定的投标有效期内不修改 撤销投标文件 3. 如我方中标 : (1) 我方承诺在收到中标通知书后, 在中标通知书规定的期限内与你方签订合同 (2) 随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分 (3) 我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约担保 (4) 我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程 4. 我方在此声明, 所递交的投标文件及有关资料内容完整 真实和准确, 且不存在第二章 投标人须知 第 项和第 项规定的任何一种情形 投标人 : ( 电子印章 ) 法定代表人 : ( 电子印章 ) 电话 ( 传真 ): 年月日 39

40 ( 二 ) 投标函附录 序号条款内容招标要求承诺内容备注 1 分包第二章 1.10 条 2 投标有效期 3 投标保证金 4 履约保证金 第二章 条 第二章 条 第二章 条 5 项目部组成人员 第二章 条 项目负责人 : 身份证号码 : 6 项目负责人 第二章 条 无在建工程 40

41 二 一般投标事务负责人授权委托书 ( 或法定代表人身份证明 )( 挑 选 ) 41

42 三 投标保证金缴纳凭据及其他材料 42

43 四 资格审查材料 ( 一 ) 投标人基本情况表 投标人名称 注册地址 联系方式 联系人 传真 邮政编码 电话 网址 组织结构代码 法定代表人姓名技术职称电话 技术负责人姓名技术职称电话 成立时间员工总人数 : 企业资质等级营业执照号注册资金开户银行账号 其中 注册建造师高级职称人员中级职称人员初级职称人员技工 经营范围 备注 43

44 ( 二 ) 近年财务状况表 44

45 ( 三 ) 投标人或项目负责人完成的工程业绩表 ( 工程业绩作为资格条件时 ) 项目名称 项目所在地 发包人名称 发包人地址 发包人电话 合同价格 开工日期 竣工日期 承担的工作 工程质量 项目负责人 技术负责人 项目描述 备注 45

46 ( 四 ) 项目管理机构人员基本情况表 在本工程中 拟担任工作姓名身份证号码证书编号社会保险个人代码 备注 : 46

47 五 投标人提供的其他资料 47