第二章 投标人须知

Transcription

1

2 目录 投标文件否决性条款摘要... 2 第一章招标公告... 5 第二章投标人须知... 8 一 投标人须知前附表... 8 二 投标人须知正文部分 第三章评标办法 ( 平均值法 ) 评标办法前附表 评标办法 ( 平均值法 ) 正文部分 评标方法 评审标准 初步评审标准 详细评审标准 评标程序 初步评审 详细评审 投标文件的澄清和补正 评标结果 第四章合同条款及格式 第五章工程量清单 第六章图纸 第七章技术标准和要求 第八章投标文件格式 第 1 页

3 投标文件否决性条款摘要 重要提示 : 本摘要是本招标文件 ( 含招标文件的澄清 修改 补充文件等 ) 中涉及的所有否决性条款的集中列示, 包括 : 招标文件规定的在开标会上当场宣布投标文件不予受理或为无效投标的情形, 初步评审 详细评审阶段发现重大偏差的情形 除出现本摘要集中列示的否决性条款规定的情形以外, 投标文件出现的其他任何情形均不得作否决处理 招标文件中有关否决性条款的阐述与本摘要所列内容不一致的, 以本摘要列示的内容为准 如招标人通过招标文件的澄清 修改 补充文件予以增加否决性条款的, 招标人应当重新编写本摘要内容, 将新增否决性条款列入本摘要, 并发布新的完整的 投标文件否决性条款摘要 否则, 增加的否决性条款无效 评标委员会应将在初步评审阶段和详细评审阶段发现的投标文件中的重大偏差情况列入评标报告中的 否决投标情况说明, 对该投标文件作否决处理 一 在开标会上, 判定投标文件不予受理或为无效投标的情形 ( 由招标人负责判定 ): ( 一 ) 判定投标文件不予受理的情形 : 1 未按招标文件规定办理投标报名手续的; 2 投标文件在投标截止时间以后送达或者未送达指定地点; 3 投标人的法定代表人或委托代理人 项目负责人未按时到达开标现场; 4 法定代表人参加开标会时, 未能当场递交法定代表人证明书或法定代表人证明书上未盖投标人的公章 ; 或法定代表人未当场出示身份证原件 ; 5 法定代表人不能到场而由委托代理人参加时, 未能当场递交法定代表人证明书或法人授权委托证明书 ; 或法定代表人证明书上未盖投标人公章 ; 或法人授权委托证明书上无法定代表人的签字 ( 或盖章 ) 或未加盖投标人的公章 ; 或委托的代理人未当场出示身份证原件 ; 6 项目负责人未按时参加开标会的; 项目负责人未提交其本人身份证及复印件 建造师注册证书 ( 持建造师注册证书的, 需提交原件及复印件 ; 持建造师执业资格证书持证人员从业情况信息公开证明的, 需提交其公开证明打印件, 并加盖单位公章 ); 7 投标文件外封套上载明的投标人名称与报名时登记的投标人名称不一致( 已在工商行政管理部门及建设行政主管部门办理了工商更名登记手续及相关证书更名手续的除外 ); 8 投标文件未按要求密封 标记的; 9 不提交投标保证金的( 采用银行转账的, 开标时以江门市公共资源交易中心恩平分中心出具的到账名单为准 ) ( 二 ) 宣布投标文件为无效投标的情形 : 1 投标文件的装订不符合要求; 2 投标文件的份数不满足要求; 3 未在投标函上填写投标报价或投标文件中投标函以汉字形式( 大写金额 ) 记载的投标报价高于招标控 第 2 页

4 制价 注 : 投标文件出现上述情形在开标会上被宣布为无效投标后, 不再经评标委员会确认, 亦不进入评标程序, 该投标文件不予退回 二 初步评审阶段和详细评审阶段有下列情形之一的, 评标委员会应当否决其投标 : 1 有第二章 投标人须知 第 项规定的任何一种情形的 ; 2 投标人有以他人的名义投标 串通投标 弄虚作假或有其他违法行为的; 3 不按评标委员会要求澄清 说明或补正的; 4 在形式评审 资格评审( 适用于资格后审的 ) 响应性评审中, 评标委员会认定投标人的投标文件不符合评标办法前附表中规定的任何一项评审标准的 ; 5 当投标人资格预审申请文件的内容发生重大变化时, 其在投标文件中更新的资料, 未能通过资格评审的 ( 适用于已进行资格预审 ); 6 投标报价文件( 投标函除外 ) 未经住建部颁发的注册造价工程师 ( 有资格 ) 签字并加盖执业专用章的 无加盖编制投标报价文件单位公章的 无编制投标报价文件单位法定代表人或者授权人签字 ( 或个人印章 ) 的 ; 投标人委托造价咨询单位编制投标报价, 未提供 委托书 或 协议书 复印件和造价咨询单位的资质证书复印件 ( 加盖公章 ) 的 ; 注册造价工程师执业单位与投标人或咨询单位 ( 指委托编制投标报价的 ) 不相符的 ; 不同投标人委托同一造价咨询单位进行编制投标报价文件的 ; 投标人投标报价文件的编制 复核 批准人 ( 法定代表人或者授权人也视为批准人 ), 三者为同一人的 ; 投标人投标报价文件的编制 复核人没有同时盖执业印章的 ; 投标人投标报价文件的编制人兼任复核人或批准人的 ; 7 未按要求在开标时提供有关资料的; 8 评标委员会认定投标人以低于成本报价竞标的; 9 投标报价高于招标文件设定的招标控制价的; 10 投标人没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应的; 11 投标文件中拟投入本项目的项目负责人( 注册建造师 ) 及在投标报价文件中签字盖章的注册造价工程师信息核查不符合要求的 ; 12 投标人在江门市公共资源交易中心网站上报名时登记的项目经理 出席开标会议的项目经理 投标文件中拟派的项目经理三者不一致的 ; 13 投标文件中不提供人民检察院出具的本公司 本公司法定代表人及本工程项目经理此前( 从项目招标公告发出之日起计 ) 三年内无行贿犯罪记录查询结果告知函 ( 原件须放入正本 ) 或资料不符合要求的 ; 14 投标文件未加盖单位公章 未有法定代表人或者被授权人签名的; 15 评标委员会要求澄清 说明 补正, 投标人拒不进行澄清 说明 补正的 ; 或评标委员会根据评标办法对投标文件的计算错误进行修正后, 投标人不接受修正后的投标报价的 ; 16 投标人递交两份或多份内容不同的投标文件的( 投标文件另有规定除外 ); 17 投标函中没有单列安全文明施工费的; 或投标人的安全文明施工费报价低于招标文件公布的招标控制价中安全文明施工费总额的 ; 18 投标报价中的分部分项工程量清单的项目编码项目 项目名称 项目特征 计量单位 工程量与招标 第 3 页

5 人提供的不一致的 19 投标报价中的规费 税金不按现行规定计算的; 20 暂列金额 材料暂估单价 专业工程暂估价未按照招标控制价中公布的相应金额报价的; 21 投标人需根据招标文件要求及有关建设规定对以下各点作出书面承诺( 承诺书须加盖单位公章, 未在投标文件中作出书面承诺的或书面承诺未盖公章或未按招标文件要求作出承诺的, 视为不响应招标文件实质性内容, 否决其投标 ): A. 严格按照设计图纸施工方面 ; B. 安全施工 安全责任方面 文明施工方面 ; C. 工程质量 工程进度方面 ; D. 投入本工程的技术人员和管理人员到位方面 ; E. 综合单价风险包干及招标文件关于投标报价的有关规定方面 ; F. 承诺实施完成本工程范围内的增加及变更工程, 费用按照投标报价书中的相应价格或经审定的价格完成 ; 22 投标人未在投标文件中按招标文件要求作出诚信承诺或未在诚信承诺书加盖单位公章的; 23 法律 法规 规章规定的其他情形 第 4 页

6 1. 招标条件 第一章招标公告 本招标项目恩平中心城区南华街 ( 美华东路至荣誉市民大道段 ) 道路建设工程已由恩平市发展和改革局以恩发改投 号批文批准建设, 招标人 ( 项目业主 ) 为恩平市城市综合管理局, 建设资金来自全部在 2017 年城市基础设施及市政建设专项资金中筹集解决, 项目出资比例为 100% 项目已具备招标条件, 现对该项目的施工进行公开招标 2. 项目概况与招标范围 : 建设规模 : 道路长 205 米, 宽 40~48 米 包括道路 ( 含排水 ) 工程, 交通设施工程等 ; 项目估算总投资 : 396 万元 ; 项目投资额 : 约 万元 ; 总工期 : 100 日历天 招标范围 : 包括道路 ( 含排水 ) 工程, 交通设施工程等, 具体详见施工图纸及工程量清单 招标内容 : 施工招标 标段划分 : 本工程不划分标段 招标方式 : 公开招标 建设地点 : 本项目位于恩平中心城区御景湾住宅区地块一与地块二之间 工程质量要求 : 符合 工程施工质量验收规范 合格标准 3. 投标人资格要求 3.1 本次招标恩平中心城区南华街 ( 美华东路至荣誉市民大道段 ) 道路建设工程要求投标人须具备行业主管部门核发的市政公用工程施工总承包三级及以上 ( 含三级 ), / ( 类似项目描述 ) 业绩, 并在人员 设备 资金等方面具有相应的能力 其中, 投标人拟派项目经理须具备市政公用工程专业二级注册建造师 ( 临时 ) 及以上资格 ( 二级建造师必须在广东省内注册 ), 具备有效的安全生产考核合格证书, 且未担任其他在建工程项目的项目经理 3.2 本次招标不接受联合体投标 ; 3.3 各投标人均可就本招标项目上述标段中的 1 个标段投标, 但最多允许中标 1 标段 ( 适用于分标段的招标项目 ) 3.4 根据 广东省住房和城乡建设厅关于取消省外建筑企业和人员进粤信息备案有关工作的通知 ( 粤建市 号 ) 要求, 省外建筑企业需在 进粤企业和人员诚信信息登记平台 录入相关信息并通过数据规范检查, 并在投标文件中提供相关信息 ( 网上公开信息打印件 ) 以备审查 资质审查方式 : 资格后审 4. 投标报名 第 5 页

7 凡有意参加投标者, 请于 2017 年月日 8 时 30 分至 2017 年月日 17 时 30 分 _ ( 北京时间, 下同 ), 在江门市公共资源交易中心网站上报名, 网址 : 4.1 投标报名 获取电子招标文件 缴纳投标保证金均通过电子交易系统网上办理, 具体操作办法详见 江门市公共资源交易平台投标企业操作手册 4.2 未办理 CA 锁的投标人, 应按照 关于江门市公共资源交易网注册登记管理系统 ( 第一阶段 ) 上线运行的通知 的要求, 前往江门市公共资源交易中心办理 CA 锁 相关文件下载网址 : 江门市公共资源交易中心 5. 招标文件的获取 5.1 凡通过上述报名者, 请于 2017 年月日 8 时 30 分至 2017 年月日 17 时 30 分, 通过网站获取招标文件等资料, 逾期不予受理 按规定获取招标文件的投标人, 视为完成投标报名手续, 否则视为投标报名无效 6. 投标文件的递交 6.1 投标文件递交的截止时间 ( 投标截止时间, 下同 ) 为 2017 年月日时 00 分, 地点为江门市公共资源交易中心恩平分中心一楼多功能厅 ( 恩平市恩城广青街冯如广场侧, 电话 : ) 6.2 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件, 招标人不予受理 7. 其他要求 投标人提出问题的截止时间 :2017 年月日招标人澄清的时间 : 前 投标人要求澄清招标文件的截止时间 :2017 年月日投标人须知前附表 所述投标文件不得开启的时间 :2017 年月日时 00 分踏勘现场时间 :/ 招标预备会召开时间 :/ 投标人近 / 年来 ( 自本项目招标公告发出之日起向前计算 ), 没有在工程建设过程中因违反工程建设的法律 法规 规章 强制性标准 执业行为规范, 被县级以上建设行政主管部门或其委托的执法监督机构查实作出行政处罚 投标人近 / 个月来 ( 自本项目招标公告发出之日起向前计算 ), 没有在工程建设过程中因招投标 工程质量 安全生产及严重失约行为受到县级以上建设行政主管部门通报批评 投标保证金到账截止时间 :2017 年月日时分 8. 发布公告的媒介 本次招标公告同时在广东省招标投标监管网 广东建设报 江门市公共资源交易中心网 江门市公共资源交易中心恩平分中心网上发布 招标公告内容以广东省招标投标监管网为准 9. 联系方式 第 6 页

8 招标人 : 恩平市城市综合管理局 联系人 : 刘先生 招标代理机构 : 广东奥科工程管理有限公司 联系人 : 莫先生 电话 : 电话 : 年月日 第 7 页

9 第二章投标人须知 一 投标人须知前附表 条款号条款名称编列内容 招标人 招标代理机构 项目名称 建设地点 资金来源 名称 : 恩平市城市综合管理局地址 : 恩平市南堤中路 66 号联系人 : 刘先生电话 : 名称 : 广东奥科工程管理有限公司地址 : 广州市天河区林和西路 107 号天河区计经大楼 7 楼联系人 : 莫先生电话 : 电子邮件 : @qq.com 恩平中心城区南华街 ( 美华东路至荣誉市民大道段 ) 道路建设工程本项目位于恩平中心城区御景湾住宅区地块一与地块二之间全部在 2017 年城市基础设施及市政建设专项资金中筹集解决 出资比例 100% 资金落实情况已落实 招标范围 包括道路 ( 含排水 ) 工程, 交通设施工程等, 具体详见施工图纸及工程量清单 ( 关于招标范围的详细说明见第七章 技术标准和要求 ) 计划工期 计划工期 : 100 个日历天定额工期 : / 个日历天招标控制价中否考虑赶工措施费 除上述总工期外, 发包人还要求以下区段工期 : / 有关工期的详细要求见第七章 技术标准和要求 第 8 页

10 1.3.3 质量要求 投标人资质条件 能力和信誉 是否接受联合体投标 质量标准 : 符合 工程施工质量验收规范 合格标准 关于质量要求的详细说明见第七章 技术标准和要求 资质条件 : 要有独立法人资格且具备有市政公用工程施工总承包三级以上 ( 含三级 ) 施工资质的施工企业财务要求 :/ 业绩要求 :/ 信誉要求 :/ 项目经理资格 : 市政公用工程专业二级 ( 或有效期内的临时建造师 )( 含以上级 ) 注册建造师执业资格, 具备有效的安全生产考核合格证书, 且不得担任其他在施建设工程项目的项目经理 二级 ( 临时 ) 注册建造师必须在广东省内注册 须在投标单位缴纳养老保险 ( 需提供在投标单位 2017 年 6 月至 2017 年 8 月缴纳养老保险的证明 ) 其他要求 :1 投标人在江门市公共资源交易中心网站上报名时登记的项目经理 出席开标会议的项目经理 投标文件中拟派的项目经理, 三者须一致 三者不一致的, 否决其投标 2 投标人提供人民检察院出具的本公司 本公司法定代表人及本工程项目经理此前 ( 从项目招标公告发出之日起计 ) 三年内无行贿犯罪记录查询结果告知函 ( 原件须放入正本 ) 如不能提供或资料不符合要求的, 否决其投标 ( 详见 关于在招标投标活动中全面开展行贿犯罪档案查询的通知 ( 最高人民检察院 国家发展改革委 2015 年 5 月 8 日印发 ) 不接受 接受, 应满足下列要求 : 联合体资质按照联合体协议约定的分工认定 踏勘现场 不组织 组织, 踏勘时间 : 踏勘集中地点 : 第 9 页

11 投标预备会 投标人提出问题的截止时间 招标人澄清的时间 1.11 分包 不召开 召开, 召开时间 : 召开地点 : 2017 年月日前 ( 详以发布的招标公告为准 ) 在投标人提出问题( 质疑 异议 ) 的截止时间后, 招标人不再受理投标人提出的问题 ( 质疑 异议 ) 2017 年月日前 ( 详以发布的招标公告为准 ) 不允许 允许, 分包内容要求 : 分包金额要求 : 接受分包的第三人资质要求 : 1.12 偏离 不允许 允许, 可偏离的项目和范围见第七章 技术标准和要求 : 允许偏离最高项数 : 偏差调整方法 : 2.1 构成招标文件的其他材料招标人发出的工程量清单 ( 另册 ) 投标人要求澄清招标文件的截止时间 投标截止时间 2017 年月日前 ( 以发布的招标公告为准 ) 在投标人要求澄清招标文件的截止时间后, 招标人不再受理投标人要求澄清的要求 2017 年月日时 00 分 ( 以发布的招标公告为准 ) 投标人确认收到招标文件澄清的时间在收到相应澄清文件后 48 小时内 投标人确认收到招标文件修改的时间在收到相应修改文件后 48 小时内 构成投标文件的其他材料 增加和补充其他材料后, 原 条修改为 : 投标文件应包括下列内容 : (l) 投标函及投标函附录 ; (2) 企业营业执照 资质证书和安全生产许可证复印件, 进粤企业和人员信息登记网上公开信息打印件 ( 若为广东省外企业的须提供 ); (3) 法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书 ; (4) 投标保证金 ( 投标保证金的递交证明文件复印件 ); 第 10 页

12 3.3.1 投标有效期 90 天 (5) 已标价工程量清单 ( 工程量清单格式按照 建 设工程工程量清单计价规范 (GB ) 2010 年 广东省建设工程计价通则 和招标人 发出的工程量清单的统一格式执行 ) 在报价文 件后附 造价工程师注册证书 复印件, 委托造 价咨询单位编制投标报价的应提供 委托书 或 协议书 复印件和造价咨询单位的资质证书复 印件 ( 加盖公章 ), 执业单位必须与投标人或咨 询单位 ( 指委托编制投标报价的 ) 相符 ); (6) 项目管理机构 ( 按第八章 投标文件格式 中项目管理机构的要求, 在第八章 投标文件 格式 中填写和提供资料 ); (7) 工程承诺书 ; (8) 投标人诚信承诺书 ; (9) 提供人民检察院出具的本公司 本公司法 定代表人及本工程项目经理此前 ( 从项目招标公 告发出之日起计 ) 三年内无行贿犯罪记录查询结 果告知函 ( 详见 关于在招标投标活动中全面开 展行贿犯罪档案查询的通知 ( 最高人民检察院 国家发展改革委 2015 年 5 月 8 日印发 ); (10) 投标人须知前附表规定的其他材料 ; (11) 资格审查资料 ;( 适用于资格后审 ) 投标保证金 投标保证金的形式 : 银行转账或银行保函 投标保证金的金额 : 5 万元递交方式 : 1 采用银行转账的按 关于江门公共资源 ( 房屋建筑和市政基础设施工程 ) 电子交易系统上线运行的通知 ( 江资交 [2015]22 号 ) 执行, 投标保证金必须由投标人的基本账户转出 ( 开标时以江门市公共资源交易中心恩平分中心出具的到账名单为准, 投标人在开标前须自行核实投标保证金是否到账 )( 具体操作细则按江门市公共资源交易中心 江门公共资源交易平台投标企业操作手册 为准 ) 2 采用银行保函的, 开标时须提供银行保函原件 [ 银行保函应从其基本账户开户银行开 第 11 页

13 3.4.3 投标保证金退还 具, 如银行保函不是从其基本帐户开户银行开具的, 则须由开具保函的银行提供从其基本帐户转帐划付资金的收款凭证或收费凭证 ( 凭证须注明对应的保函编号, 并在编号处加盖银行印章予以确认 )] 注 :(1) 投标保证金采用银行转账或开具银行保函的, 在投标文件中提供投标人基本账户的开户许可证复印件并加盖单位公章 ; 如采用银行保函的, 且银行保函不是从其基本帐户开户银行开具的, 则须提供从其基本帐户转帐划付资金的收款凭证或收费凭证复印件并加盖单位公章 投标保证金由招标人在接收投标文件环节作形式查验 ( 是否已提交投标保证金 ) 经查验不符合要求的, 招标人拒收或退回投标文件 (2) 经评标委员会核查, 不符合招标文件要求的否决其投标 (3) 投标有效期内招标人对投标人提供的银行保函进行核查, 如发现有虚假须上报行政主管部门处理 1 中标候选人情况公示完毕后 10 个工作日内, 除前 3 名中标候选人外, 向未中标的投标人退还投标保证金 2 招标人与中标人签订合同后 5 个工作日内, 向中标人和未中标的中标候选人退还投标保证金 3.5 资格审查资料 近年财务状况的年份要求 近年完成的类似项目的年份要求 / 年, 指 / 年 / 月 / 日起至 / 年 / 月 / 日止 / 年, 指 / 年 / 月 / 日起至 / 年 / 月 / 日止 近年发生的诉讼及仲裁情况的 年份要求 / 年, 指 / 年 / 月 / 日起至 / 年 / 月 / 日止 3.6 是否允许递交备选投标方案 签字和 ( 或 ) 盖章要求 不允许 允许, 备选投标方案的编制要求见附表六 备选投标方案编制要求, 评审和比较方法见第三章 评标办法 1 招标文件( 投标文件格式 ) 中规定的需要加盖投标人公章和经法定代表人或其授权委托代 第 12 页

14 3.7.4 投标文件副本份数 装订及密封要求 理人签字或盖章的, 必须按投标文件格式要求进行签字和盖章 若授权委托代理人签字的, 应在投标文件中提交投标文件签署授权委托书 2 投标人的投标报价文件须经本单位执业由住建部颁发的注册造价工程师签字及加盖造价工程师执业专用章 ; 投标人自行编制投标报价文件的, 须加单位公章 单位法定代表人或者授权人签字 ( 或个人印章 ); 委托造价咨询单位编制投标报价的, 应加盖受委托单位公章 受委托单位执业印章及其注册造价工程师执业专用章和签字 受委托单位法定代表人或者授权人签字 ( 或个人印章 ), 同时提供 委托书 或 协议书 复印件和造价咨询单位的资质证书复印件 ( 加盖造价咨询单位公章 ) 3 投标人在投标报价文件的扉页 投标总价 中 法定代表人或其授权人 一栏下面依次增加 报价文件编制单位法定代表人或其授权人 复核人 两栏, 报价文件编制单位法定代表人或其授权人签字 ( 或个人印章 ), 复核人签字和盖执业印章 ; 投标报价文件的编制 复核 批准人 ( 报价文件编制单位法定代表人或者授权人也视为批准人 ) 须共同签字 ; 投标人投标报价文件的编制 复核 批准人, 三者不得为同一人, 其中, 投标人投标报价文件的编制人不得兼任复核人或批准人 投标人投标报价文件的复核人可兼任批准人 ; 投标人投标报价文件的编制 复核人须同时盖执业印章 贰份 ( 中标人取得中标通知书后需向招标人增加提供投标文件副本叁份 ) 按照投标人须知第 项规定的投标文件组成内容, 投标文件应按以下要求装订 : 投标文件的正本与副本均不得采用活页夹等可随时拆换的方式装订 不分册装订 分册装订, 共分册, 分别为 : 商务标, 包括至的内容技术标, 包括至的内容标, 包括至的内容每册采用固定方式装订, 装订应牢固 不易拆散和换页, 不得采用活页装订 第 13 页

15 投标文件须采用坚固材料进行密封包装, 确保包 装袋不会开裂以致投标文件外露, 并在骑缝处加 盖投标人公章 封套上写明 递交投标文件地点 是否退还投标文件 5.1 开标时间和地点 5.2 开标程序 5.3 开标特殊情况的处置程序 评标委员会的组建 7.1 是否授权评标委员会确定中标人 招标人地址 : 恩平市南堤中路 66 号招标人名称 : 恩平市城市综合管理局恩平中心城区南华街 ( 美华东路至荣誉市民大道段 ) 道路建设工程投标文件在 2017 年月日时 00 分前不得开启江门市公共资源交易中心恩平分中心一楼多功能厅 否 是, 退还安排 : 开标时间 : 同投标截止时间 ( 即 2017 年月日时 00 分 )( 以发布的招标公告为准 ) 开标地点 : 江门市公共资源交易中心恩平分中心一楼多功能厅 (4) 密封情况检查 : 在公共资源交易中心工作人员及监督人员的见证下, 由投标人或其推举的代表检查投标文件的密封情况, 也可由招标人委托公证机构查验 (5) 开标顺序 : 按随机顺序开封 关于开标活动暂停 招标人应当执行连续开标的原则, 按开标程序中规定的程序 内容 方法 标准完成全部开标工作 只有发生不可抗力导致开标工作无法继续时, 开标活动方可暂停 发生开标暂停情况时, 招标人应妥善保管好或封存已接收的投标文件 修改或撤回通知等投标资料, 待不可抗力的影响结束且具备继续开标的条件时, 由招标人继续开标 评标委员会构成 : 5 人, 其中招标人代表人, 专家 5 人 ; 招标人代表资格条件 : 评标专家确定方式 : 从依法成立的评标专家库随机抽取 是 否 推荐的中标候选人数 : 3 第 14 页

16 7.3.1 履约担保 履约担保的形式 : 银行转账或银行保函 履约担保的金额 : 中标价的 5% 银行保函必须为广东省内的中国银行 建设银 行 工商银行 农业银行或江门市行政区域内具 有办理保函业务资格的其他商业银行提供 开户银行 : 中国建设银行恩平支行 账 户 : 恩平市城市综合管理局 账号 : 需要补充的其他内容 10.1 词语定义 类似项目类似项目是指 :/ 不良行为记录不良行为记录是指 :/ 10.2 招标控制价 招标控制价 不设招标控制价 设招标控制价, 招标控制价为 : 元 ( 其中安全 文明施工费为 : 元, 暂列金额为 :/ 元, 暂估价为 :/ 元 ) 详见本须知附表七 ( 注 : 投标报价不得高于招标控制价, 安全 文明施工费 暂列金额及暂估价包含在招标控制价内, 投标总价也必须包含该部分费用, 且不参与竞争及招标文件中有关工程变更条款中的下浮率的计算 评标办法前附表中商务得分的投标人投标报价为投标总价 ) 10.3 暗标 评审 施工组织设计是否采用 暗标 评审 方式 不采用 采用, 投标人应严格按照第八章 投标文件格式 中 施工组织设计 ( 技术暗标 ) 编制及装订要求 编制和装订施工组织设计 10.4 投标文件电子版 是否要求投标人在递交投标文件时, 同时递交投标文件电子版 不要求 要求, 投标文件电子版内容 : 投标文件副本扫描件 工程量综合单价分析表 第 15 页

17 要求投标人在递交投标文件和投标文件电子版时, 另外递交 投标文件网上公示内容电子版 ( 详见江建函 号 ), 但不作为否决性条款 投标文件电子版份数 :1 份投标文件电子版形式 : 投标文件副本制作成 PDF 格式 ; 工程量综合单价分析表为 EXECL 格式 投标文件电子版密封方式 : 单独密封, 密封要求与投标文件的密封要求相同, 并在封套上标记 投标文件电子版 字样 投标文件网上公示内容电子版内容, 份数及要求 ( 不作为否决性条款 ): 内容 : 投标文件商务部分文件的所有内容, 包括报价清单 人员 业绩 奖项等资料, 涉及投标人商业秘密的报价清单除外, 人员身份证信息自行隐藏第 7-14 位数字, 用 * 号代替 份数 :1 份要求 : 将上述内容进行扫描, 扫描内容清晰可辨, 并以 PDF 格式制作成电子版文件, 刻录入光盘, 单独密封包装, 并在封套上标记项目名称 投标单位名称及 投标文件网上公示内容电子版 字样, 在投标文件递交截止时间之前与投标文件一并递交招标人 10.5 计算机辅助评标 是否实行计算机辅助评标 否 是 10.6 投标人代表出席开标会按照本须知第 5.1 款的规定, 招标人邀请所有投标人参加开标会 投标人的法定代表人或其委托代理人 拟定本项目投标的项目负责人应当按时参加开标会 法定代表人出席开标会的, 须向招标人提交法定代表人证明书 ; 委托代理人出席开标会的, 须向招标人提交法定代表人证明书 法定代表人授权委托书 ; 项目负责人须向招标人提交其本人建造师注册证书 ( 持建造师注册证书的, 需提交原件及复印件 ; 持建造师执业资格证书持证人员从业情况信息公开证明的, 需提交其公开证明打印件, 并加盖单位公章 ) 在招标人按开标程序进行点名时, 投标人的法定代表人或其委托代理人须回应确认 上述人员均须出示本人身份证原件及复印件 投标人如有不符合上述规定之一的, 招标人拒收或退回其投标文件 第 16 页

18 10.7 中标公示在中标通知书发出前, 招标人将中标候选人的情况在江门市公共资源交易中心恩平分中心网上予以公示, 公示期为 3 个工作日 10.8 知识产权 构成本招标文件各个组成部分的文件, 未经招标人书面同意, 投标人不得擅自复印和用 于非本招标项目所需的其他目的 招标人全部或者部分使用未中标人投标文件中的技术 成果或技术方案时, 需征得其书面同意, 并不得擅自复印或提供给第三人 10.9 重新招标的其他情形除投标人须知正文第 8 条规定的情形外, 除非已经产生中标候选人, 有以下情形之一的, 招标人应当依法重新招标 : 1 通过资格审查的公开招标的投标人少于三个, 邀请招标的投标人少于三个 ; 2 经评审有效投标的投标人少于三人; 同义词语构成招标文件组成部分的 通用合同条款 专用合同条款 技术标准和要求 和 工程量清单 等章节中出现的措辞 发包人 和 承包人, 在招标投标阶段应当分别按 招标人 和 投标人 进行理解 监督本项目的招标投标活动及其相关当事人应当接受有管辖权的建设工程招标投标行政监督部门依法实施的监督 解释权 构成本招标文件的各个组成文件应互为解释, 互为说明 ; 如有不明确或不一致, 构成合同文件组成内容的, 以合同文件约定内容为准, 且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释 ; 除招标文件中有特别规定外, 仅适用于招标投标阶段的规定, 按招标公告 ( 投标邀请书 ) 投标文件否决性条款摘要 投标人须知 评标办法 投标文件格式的先后顺序解释 ; 同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的, 以编排顺序在后者为准 ; 同一组成文件不同版本之间有不一致的, 以形成时间在后者为准 按本款前述规定仍不能形成结论的, 由招标人负责解释 资格审查 资格审查方式 资格预审 资格后审 评标办法 第 17 页

19 评标办法 有效范围的平均值法 平均值法 综合评估法 最低投标价法 评标专家回避承诺书 评标委员会各成员在评标前须签署 评标专家廉洁自律和回避承诺书, 详见附表八 合同格式 合同格式 广东省建设工程标准施工合同 (2009 年版 ) 广东省建设工程标准施工合同 (2009 年版江门市本级政府投资 项目公开招标及邀请招标工程适用版 ) 住房和城乡建设部和国家工商行政管理总局制定 建设工程施工合同 (2013 年版 ) 备注 1 江门市本级政府投资项目必须使用 广东省建设工程标准施工合同 (2009 年版江门市本级政府投资项目公开招标及邀请招标工程适用版 ) 非政府投资项目可参照使用, 亦可使用 广东省建设工程标准施工合同 (2009 年版 ) 住房和城乡建设部和国家工商行政管理总局制定的 建设工程施工合同 (2013 年版 ) 2 除 建设工程工程量清单计价规范 (GB ) 中规定必须严格执行的强制性条文外, 其余有关工程变更 索赔 价格调整 工程款支付方式及工程结算方式等以招标文件及本合同约定为准 第 18 页

20 二 投标人须知正文部分 1. 总则 1.1 项目概况 根据 中华人民共和国招标投标法 等有关法律 法规和规章的规定, 本招标项目己具备招标条件, 现对本标段施工进行招标 本招标项目招标人 : 见投标人须知前附表 本标段招标代理机构 : 见投标人须知前附表 本招标项目名称 : 见投标人须知前附表 本标段建设地点 : 见投标人须知前附表 1.2 资金来源和落实情况 本招标项目的资金来源 : 见投标人须知前附表 本招标项目的出资比例 : 见投标人须知前附表 本招标项目的资金落实情况 : 见投标人须知前附表 1.3 招标范围 计划工期和质量要求 本次招标范围 : 见投标人须知前附表 本标段的计划工期 : 见投标人须知前附表 本标段的质量要求 : 见投标人须知前附表 1.4 投标人资格要求 ( 适用于资格后审的 ) 投标人应具备承担本标段施工的资质条件 能力和信誉 (l) 资质条件 : 见投标人须知前附表 ; (2) 财务要求 : 见投标人须知前附表 ; (3) 业绩要求 : 见投标人须知前附表 ; (4) 信誉要求 : 见投标人须知前附表 ; (5) 项目经理资格 : 见投标人须知前附表 ; (6) 其他要求 : 见投标人须知前附表 投标人须知前附表规定接受联合体投标的, 除应符合本章第 项和投标人须知前附表的要求外, 还应遵守以下规定 : (1) 联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书, 明确联合体牵头人和各方权利义务 ; (2) 由同一专业的单位组成的联合体, 按照资质等级较低的单位确定资质等级 ; (3) 联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在同一标段中投标 投标人不得存在下列情形之一 : (l) 为招标人不具有独立法人资格的附属机构 ( 单位 ); (2) 为本标段前期准备提供设计或咨询服务的, 但设计施工总承包的除外 ; (3) 为本标段的监理人 ; (4) 为本标段的代建人 ; 第 19 页

21 (5) 为本标段提供招标代理服务的 ; (6) 与本标段的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的 ; (7) 与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的 ; (8) 与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的 ; (9) 被责令停业的 ; (10) 被暂停或取消投标资格的 ; (11) 财产被接管或冻结的 ; (12) 在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的 1.5 费用承担投标人准备和参加投标活动发生的费用自理 1.6 保密参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密, 违者应对由此造成的后果承担法律责任 1.7 语言文字除专用术语外, 与招标投标有关的语言均使用中文 必要时专用术语应附有中文注释 1.8 计量单位所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位 1.9 踏勘现场 投标人须知前附表规定组织踏勘现场的, 招标人按投标人须知前附表规定的时间 地点组织投标人踏勘项目现场 投标人踏勘现场发生的费用自理 除招标人的原因外, 投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失 招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况, 供投标人在编制投标文件时参考, 招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责 1.10 投标预备会 投标人须知前附表规定召开投标预备会的, 招标人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会, 澄清投标人提出的问题 投标人应在投标人须知前附表规定的时间前, 以书面形式将提出的问题送达招标人, 以便招标人在会议期间澄清 投标预备会后, 招标人在投标人须知前附表规定的时间内, 将对投标人所提问颗的澄清, 以书面方式通知所有购买招标文件的投标人 该澄清内容为招标文件的组成部分 1.11 分包投标人拟在中标后将中标项目的部分非主体 非关键性工作进行分包的, 应符合投标人须知前附表规定的分包内容 分包金额和接受分包的第三人资质要求等限制性条件 第 20 页

22 1.12 偏离投标人须知前附表允许投标文件偏离招标文件某些要求的, 偏离应当符合招标文件规定的偏离范围和幅度 2. 招标文件 2.1 招标文件的组成本招标文件包括 : (1) 招标公告 ( 或投标邀请书 ); (2) 投标人须知 ; (3) 评标办法 ; (4) 合同条款及格式 ; (5) 工程量清单 ; (6) 图纸 ; (7) 技术标准和要求 ; (8) 投标文件格式 ; (9) 投标人须知前附表规定的其他材料 根据本章第 1.10 款 第 2.2 款和第 2.3 款对招标文件所作的澄清 修改, 构成招标文件的组成部分 2.2 招标文件的澄清 投标人的质疑 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容 如发现缺页或附件不全, 应及时向招标人提出, 以便补齐 如有疑问, 应在投标人须知前附表规定的时间前通过报名所在的电子招标投标平台, 要求招标人对招标文件予以澄清 招标文件的澄清将在投标人须知前附表规定的投标截止时间 15 天前以公开形式通过报名所在的电子招标投标平台通知所有招标文件收受人 ( 通知发出视为送达到各招标文件收受人 ), 但不指明澄清问题的来源 如果澄清发出的时间距投标截止时间不足 15 天, 相应延长投标截止时间 投标人应随时关注本项目报名所在的电子招标投标平台, 以便及时收到有关信息 招标人通过报名所在的电子招标投标平台发出通知视为将招标文件的澄清送达到各招标文件收受人 投标人如不随时关注本项目报名所在的电子招标投标平台, 由此引起的后果由投标人负责 投标人对招标文件及随后收到的有关资料有质疑或异议的, 应当在投标截止时间 10 天前通过报名所在的电子招标投标平台向招标人提出 投标人提出问题 ( 质疑 异议 ) 要求澄清截止时间后, 招标人不再接受投标人提出的问题 ( 质疑 异议 ) 要求澄清的要求 2.3 招标文件的修改 在投标截止时间 15 天前, 招标人可以修改招标文件, 并以公开形式通过报名所在的电子招标投标平台通知所有招标文件收受人 ( 通知发出视为送达到各招标文件收受人 ) 如果修改招标文件的时间距投标截止时间不足 15 天, 相应延长投标截止时间 第 21 页

23 2.3.2 投标人应随时关注本项目报名所在的电子招标投标平台, 以便及时收到有关信息 招标人通过报名所在的电子招标投标平台发出通知视为将招标文件的澄清送达到各招标文件收受人 投标人如不随时关注本项目报名所在的电子招标投标平台, 由此引起的后果由投标人负责 3. 投标文件 3.1 投标文件的组成 投标文件应包括下列内容 : (l) 投标函及投标函附录 ; (2) 法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书 ; (3) 联合体协议书 ; (4) 投标保证金 ; (5) 已标价工程量清单 ; (6) 施工组织设计 ; (7) 项目管理机构 ; (8) 拟分包项目情况表 ; (9) 资格审查资料 ; (10) 投标人诚信承诺书 ; (11) 提供人民检察院出具的本公司 本公司法定代表人及本工程项目经理此前 ( 从项目招标公告发出之日起计 ) 三年内无行贿犯罪记录 ; (12) 投标人须知前附表规定的其他材料 投标人须知前附表规定不接受联合体投标的, 或投标人没有组成联合体的, 投标文件不包括本章第 (3) 目所指的联合体协议书 3.2 投标报价 投标人应按第五章 工程量清单 的要求填写相应表格 投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标总报价, 应同时修改第五章 工程量清单 中的相应报价 此修改须符合本章第 4.3 款的有关要求 3.3 投标有效期 在投标人须知前附表规定的投标有效期内, 投标人不得要求撤销或修改其投标文件 出现特殊情况需要延长投标有效期的, 招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期 投标人同意延长的, 应相应延长其投标保证金的有效期, 但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件 ; 投标人拒绝延长的, 其投标失效, 但投标人有权收回其投标保证金 3.4 投标保证金 投标人在递交投标文件的同时, 应按投标人须知前附表规定的金额 担保形式和第八章 投标文件格式 规定的投标保证金格式递交投标保证金, 并作为其投标文件的组成部分 投标人在投标文件中, 应按投标人须知前附表的规定提供投标人基本账户的开户许可证复印件 从基本帐户转帐划付资金的收款凭证或收费凭证 ( 如需 ) 联合体投标的, 其投标保证金由牵头人递交, 并应符合投标人须知 第 22 页

24 前附表的规定 ( 如有 ) 投标人提交的投标保证金须同投标文件一起交由评标委员会查验, 不符合本章第 项规定的否决其投标 投标保证金的退还, 见投标人须知前附表 有下列情形之一的, 投标保证金将不予退还 : (1) 投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件 ; (2) 中标人在收到中标通知书后, 无正当理由拒签合同协议书或未按招标文件规定提交履约担保 3.5 资格审查资料 ( 适用于资格后审的 ) 投标人基本情况表 应附投标人营业执照副本 资质证书副本和安全生产许可证等材料的复印件 近年财务状况表 应附经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表, 包括资产负债表 现金流量表 利润表和财务情况说明书的复印件, 具体年份要求见投标人须知前附表 近年完成的类似项目情况表 应附中标通知书和 ( 或 ) 合同协议书 工程接收证书 工程竣工验收证书 ) 的复印件, 具体年份要求见投标人须知前附表 每张表格只填写一个项目, 并标明序号 正在施工和新承接的项目情况表 应附中标通知书和 ( 或 ) 合同协议书复印件 每张表格只填写一个项目, 并标明序号 近年发生的诉讼及仲裁情况 应说明相关情况, 并附法院或仲裁机构作出的判决 裁决等有关法律文书复印件, 具体年份要求见投标人须知前附表 投标人须知前附表规定接受联合体投标的, 本章第 项至第 项规定的表格和资料应包括联合体各方相关情况 3.6 备选投标方案除投标人须知前附表另有规定外, 投标人不得递交备选投标方案 允许投标人递交备选投标方案的, 只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑 评标委员会认为中标人的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的, 招标人可以接受该备选投标方案 3.7 投标文件的编制 投标文件应按第八章 投标文件格式 进行编写, 如有必要, 可以增加附页, 作为投标文件的组成部分 其中, 投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上, 可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺 投标文件应当对招标文件有关工期 投标有效期 质量要求 技术标准和要求 招标范围等实质性内容作出响应 投标文件应用不褪色的材料书写或打印, 并由投标人的法定代表人或其委托代理人签字及盖单位章 委托代理人签字的, 投标文件应附法定代表人签署的授权委托书 投标文件应尽量避免涂改 行间插字或删除 如果出现上述情况, 改动之处应加盖单位章及由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字确认 签字或盖章的具体要求见投标人须知前附表 投标文件正本一份, 副本份数见投标人须知前附表 正本和副本的封面上应清楚地标记 正 第 23 页

25 本 或 副本 的字样 当副本和正本不一致时, 以正本为准 投标文件的正本与副本应分别装订成册, 并编制目录, 具体装订要求见投标人须知前附表规定 4. 投标 4.1 投标文件的密封和标记 每份投标文件应分别单独密封包装, 加贴封条, 并在封套的封口处加盖投标人单位章 投标文件的封套上应清楚地标记 正本 或 副本 字样, 封套上应写明的其他内容见投标人须知前附表 未按本章第 项或第 项要求密封和加写标记的投标文件, 招标人不予受理 4.2 投标文件的递交 投标人应在本章第 项规定的投标截止时间前递交投标文件 投标人递交投标文件的地点 : 见投标人须知前附表 除投标人须知前附表另有规定外, 投标人所递交的投标文件不予退还 招标人收到投标文件后, 向投标人出具签收凭证 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件, 招标人不予受理 4.3 投标文件的修改与撤回 在本章第 项规定的投标截止时间前, 投标人可以修改或撤回已递交的投标文件, 但应以书面形式通知招标人 投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照本章第 项的要求签字或盖章 招标人收到书面通知后, 向投标人出具签收凭证 修改的内容为投标文件的组成部分 修改的投标文件应按照本章第 3 条 第 4 条规定进行编制 密封 标记和递交, 并标明 修改 字样 5. 开标 5.1 开标时间和地点招标人在本章第 项规定的投标截止时间 ( 开标时间 ) 和投标人须知前附表规定的地点公开开标, 并邀请所有投标人的法定代表人或其委托代理人准时参加 5.2 开标程序主持人按下列程序进行开标 : (l) 宣布开标纪律 ; (2) 公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称, 并点名确认投标人是否派人到场 ; (3) 宣布开标人 唱标人 记录人 监标人等有关人员姓名 ; (4) 按照投标人须知前附表规定检查投标文件的密封情况 ; (5) 按照投标人须知前附表的规定确定并宣布投标文件开标顺序 ; (6) 设有标底的, 公布标底 ; (7) 按照宣布的开标顺序当众开标, 公布投标人名称 标段名称 投标保证金的递交情况 投标报第 24 页

26 价 质量目标 工期及其他内容, 并记录在案 ; (8) 投标人代表 招标人代表 监标人 记录人等有关人员在开标记录上签字确认 ; (9) 开标结束 5.3 开标特殊情况的处置程序关于开标活动暂停 招标人会应当执行连续开标的原则, 按开标程序中规定的程序 内容 方法 标准完成全部开标工作 只有发生不可抗力导致开标工作无法继续时, 开标活动方可暂停 发生开标暂停情况时, 招标人应妥善保管好或封存已接收的投标文件 修改或撤回通知 备选投标方案等投标资料, 待不可抗力的影响结束且具备继续开标的条件时, 由招标人继续开标 6. 评标 6.1 评标委员会 评标由招标人依法组建的评标委员会负责 评标委员会由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表, 以及有关技术 经济等方面的专家组成 评标委员会成员人数以及技术 经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表 评标委员会成员有下列情形之一的, 应当回避 : (1) 招标人或投标人的主要负责人的近亲属 ; (2) 项目主管部门或者行政监督部门的人员 : (3) 与投标人有经济利益关系, 可能影响对投标公正评审的 ; (4) 曾因在招标 评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的 6.2 评标原则评标活动遵循公平 公正 科学和择优的原则 6.3 评标评标委员会按照第三章 评标办法 规定的方法 评审因素 标准和程序对投标文件进行评审 第三章 评标办法 没有规定的方法 评审因素和标准, 不作为评标依据 7. 合同授予 7.1 定标方式除投标人须知前附表规定评标委员会直接确定中标人外, 招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人, 评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表 7.2 中标通知在本章第 3.3 款规定的投标有效期内, 招标人以书面形式向中标人发出中标通知书, 同时将中标结果通知未中标的投标人 7.3 履约担保 在签订合同前, 中标人应按投标人须知前附表规定的金额 担保形式和招标文件第四章 合同条款及格式 规定的履约担保格式向招标人提交履约担保 联合体中标的, 其履约担保由牵头人递交, 并应符合投标人须知前附表规定的金额 担保形式和招标文件第四章 合同条款及格式 规定的履约担第 25 页

27 保格式要求 中标人不能按本章第 项要求提交履约担保的, 视为放弃中标, 其投标保证金不予退还, 给招标人造成的损失超过投标保证金数额的, 中标人还应当对超过部分予以赔偿 7.4 签订合同 招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起 30 天内, 根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同 中标人无正当理由拒签合同的, 招标人取消其中标资格, 由第二名中标候选人补上, 由此类推, 其投标保证金不予退还 ; 给招标人造成的损失超过投标保证金数额的, 中标人还应当对超过部分予以赔偿 发出中标通知书后, 招标人无正当理由拒签合同的, 招标人向中标人退还投标保证金 ; 给中标人造成损失的, 还应当赔偿损失 8. 重新招标和不再招标 8.1 重新招标有下列情形之一的, 招标人将重新招标 : (1) 通过资格审查的公开招标的投标人少于三个, 邀请招标的投标人少于三个的 ; (2) 经评审有效投标的投标人少于三个的 8.2 不再招标公开招标重新招标后, 通过资格审查的公开招标的投标人仍少于三个, 或者经评审有效投标人少于三个的, 属于必须审批或核准的工程建设项目, 经原审批或核准部门批准后不再进行招标 9. 纪律和监督 9.1 对招标人的纪律要求招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料, 不得与投标人串通损害国家利益 社会公共利益或者他人合法权益 9.2 对投标人的纪律要求投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标, 不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标, 不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标 ; 投标人不得以任何方式干扰 影响评标工作 9.3 对评标委员会成员的纪律要求评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处, 不得向他人透漏对投标文件的评审和比较 中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况 在评标活动中, 评标委员会成员不得擅离职守, 影响评标程序正常进行, 不得使用第三章 评标办法 没有规定的评审因素和标准进行评标 9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处, 不得向他人透漏对投标文件的评审和比较 中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况 在评标活动中, 与评标活动有关的工作人员不得擅离职守, 影响评标程序正常进行 9.5 投诉投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律 法规和规章规定的, 有权向有关行政监督部第 26 页

28 门投诉 10 需要补充的其他内容 需要补充的其他内容 : 见投标人须知前附表 第 27 页

29 附表一 : 开标记录表 开标时间 : 年月日时分 开标地点 : ( 项目名称 ) 标段施工开标记录表 投标人名称 投标报价 ( 元 ) 安全文明措施 费 ( 元 ) 工期 ( 日历天 ) 自报质量 等级 投标人代 表签名 招标人代表签名行政主管部门代表签名监督部门代表签名交易中心见证人签名 第 28 页

30 附表二 : 问题澄清通知 问题澄清通知 编号 : ( 投标人名称 ): ( 项目名称 ) 标段施工招标的评标委员会, 对你方的投标文件进行了仔细的 审查, 现需你方对本通知所附质疑问卷中的问题以书面形式予以澄清 说明或者补正 请将上述问题的澄清 说明或者补正于 年 月 日 时前密封递交至 ( 详细地址 ) 或传真至 ( 传真号码 ) 采用传真方式的, 应在 年 月 日 时前将原件递 交至 ( 详细地址 ) 附件 : 质疑问卷 ( 项目名称 ) 标段施工招标评标委员会 ( 经评标委员会授权的招标人代表签字或招标人加盖单位章 ) 年月日 第 29 页

31 附表三 : 问题的澄清 问题的澄清 说明或补正 编号 : ( 项目名称 ) 标段施工招标评标委员会 : 问题澄清通知 ( 编号 : ) 已收悉, 现澄清 说明或者补正如下 : 投标人 : ( 盖单位章 ) 法定代表人或其委托代理人 : ( 签字 ) 年月日 第 30 页

32 附表四 : 中标通知书 中标通知书 建设项目工程登记号 : 江建招中字 ( ) 第号 ( 中标人 ) : 你方于 ( 投标日期 ) 所递交的 ( 项目名称 ) 标段施工投标文件已 被我方接受, 被确定为中标人 招标方式 : ( 公开招标 / 邀请招标 ) 中标价 : 元 工 期 : 日历天 工程质量 : 符合 标准 项目经理 : ( 姓名 ), 证号 : 请你方在接到本通知书后, 须在年月日时分前到 ( 指定地点 ) 与招标人签订施工承包合同, 在此之前按招标文件第二章 投标人须知 第 7.3 款规定向我方提交履约担保 特此通知 招标人 :( 盖章 ) 招标代理机构 :( 盖章 ) 法定代表人或委托代理人 : 法定代表人或委托代理人 : ( 签字或盖章 ) ( 签字或盖章 ) 年月 日 年 月日 确认单位 : 公共资源交易中心 ( 盖章 ) 负责人 : ( 签字或盖章 ) 年 月日 第 31 页

33 附表五 : 确认通知 确认通知 ( 招标人名称 ): 你方年月日发出的 ( 项目名称 ) 标段施工招 标关于的通知, 我方已于年月日收到 特此确认 投标人 : ( 盖单位章 ) 年月日 第 32 页

34 附表六 : 备选投标方案编制要求 备选投标方案编制要求 备注 : 允许备选投标方案时, 本附表应当作为本章 投标人须知 的附件, 由招标人根据招标项目的具 体情况和第三章 评标办法 中所附的评审和比较方法, 对备选投标方案是否或在多大程度上可以偏离 投标文件相关实质性要求 备选投标方案的组成内容, 装订和递交要求等给予具体规定 附表七 : 招标控制价明细 1. 本项目招标控制价为 : 元 其中 : 单位工程的分部分项工程合价为 : 元 ; 措施项目合价为 : 元 ; 其他项目合价为 : 元 ; 规费合价为 : 元 ; 税金的合价为 : 元 2. 单列的安全 文明施工费为 : 元, 暂列金额为 :/ 元 2.1 招标人给定的材料和工程设备暂估价合计金额 :/ 元, 详见工程量清单中 专业工程暂估价 3. 其他需说明的问题 : 第 33 页

35 附表八 : 评标专家廉洁自律和回避承诺书 评标专家廉洁自律和回避承诺书 一 廉洁自律承诺 作为项目的评标委员会成员, 谨在此郑重承诺 : 1. 严格遵守 中华人民共和国招标投标法 中华人民共和国保密法 评标委员会和评标方法暂行规定 等国家法律及国家有关部门关于招投标的法规规章, 维护国家利益 2. 客观 公正地履行职责, 遵守职业道德, 严格按照招标文件规定的评标标准 办法和有关法律 法规的规定进行评标, 对所提出的评审意见承担个人责任 3. 履行相关的保密义务, 遵守评标纪律, 不私下接触投标人, 不收受他人的财物或其他好处, 不透露对投标文件的评审和比较 中标候选人的推荐情况以及与评标有关的其他情况 4. 自觉抵制违法违规的招投标活动, 协助 配合专家库管理部门的监督 检查工作 5. 如有违反上述承诺的行为发生, 自愿接受主管部门处理 二 回避承诺本人受 ( 招标代理人或招标人 ) 邀请, 担任项目 ( 项目名称或编号 ) 的评委 本人郑重承诺, 有下列情形之一的, 应主动申请回避, 如有违反, 同意取消本人评标专家资格, 并承担相应的法律责任 : 1. 投标人或投标人主要负责人的近亲属 ; 2. 项目主管部门或监督管理部门的人员 ; 3. 与投标人有其他社会关系或者经济利益关系, 可能影响对投标公正评审的 ; 4. 曾因在招标 评标以及其他与招标投标活动有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的 ; 5. 其他依法应当回避的人员 承诺人 ( 签名 ): 承诺日期 : 年月日 第 34 页

36 第三章评标办法 第 35 页

37 第三章评标办法 ( 平均值法 ) 评标办法前附表 条款号评审因素评审标准 投标人名称 投标函签字盖章 与营业执照 资质证书 安全生产许可证一致 有法定代表人或其委托代理人签字或盖章, 并加盖单位章 形式评审标准 投标文件格式 符合第八章 投标文件格式 的要求 联合体投标人 ( 如有 ) 提交联合体协议书, 并明确联合体牵头人 报价 投标文件签章 只能有一个有效报价 符合招标文件中要求的有关签名或盖章 广东省以外的投标企业进粤信息登记 提供进粤企业和人员信息登记网上公开信息打印件 营业执照 具备有效的营业执照 安全生产许可证 具备有效的安全生产许可证 资质等级 符合第二章 投标人须知 第 项规定 资格评审标准 财务状况类似项目业绩信誉 符合第二章 投标人须知 第 项规定符合第二章 投标人须知 第 项规定符合第二章 投标人须知 第 项规定 项目经理 符合第二章 投标人须知 第 项规定 其他要求 符合第二章 投标人须知 第 项规定 联合体投标人 ( 如有 ) 符合第二章 投标人须知 第 项规定 投标内容 符合第二章 投标人须知 第 项规定 工期 符合第二章 投标人须知 第 项规定 工程质量 符合第二章 投标人须知 第 项规定 响应性评审标准 投标有效期投标保证金 符合第二章 投标人须知 第 项规定 符合第二章 投标人须知 第 项规定 权利义务 符合第四章 合同条款及格式 规定 已标价工程量清单 符合第五章 工程量清单 给出的子目编码 子目名称 子目特征 计量单位和工程量 技术标准和要求 符合第七章 技术标准和要求 规定 第 36 页

38 投标价格分包计划承诺书投标文件否决性条款 低于 ( 含等于 ) 拦标价, 拦标价 = 标底价 (1+ %) 低于 ( 含等于 ) 第二章 投标人须知 前附表第 10.2 款载明的招标控制价 符合第二章 投标人须知 第 1.11 款规定 已按照招标文件要求作出承诺 按招标文件中 投标文件否决性条款摘要 的内容判断其投标投标是否被否决 条款号评审因素评审方法 评标基准价的确定 对通过初步评审的投标文件, 评标委员会按照下列方法计算投标人投标报价的算术平均值 : 设 通过初步评审的投标人个数 N Int, 其 4 中 Int 为取整函数, 不进行四舍五入 评标委员会将通过初步评审的投标人的投标报价按由低至高的顺序进行排序, 去掉排名最靠前的 N 个投标人的投标报价以及排名最靠后的 N 个投标人的投标报价之后, 再对剩余投标人的投标报价取算术平均值, 此算术平均值为评标基准价 随后的评审中无论出现何种情形, 该基准价不作调整 2.2 详细评审标准 商务得分 评标委员会按照最接近评标基准价的顺序 进行排序 ( 若出现投标报价与评标基准价的差值 的绝对值相同的则投标报价较低的排前 ; 若出现 投标报价相同的, 则由评标委员会抽签确定排 名 ) 商务得分折算公式如下 : S= 100 B A 100 A S 商务标得分 ; B 投标人的投标报价 ; A 评标基准价 ; 投标人商务标得分最低分为 0 分, 取值保留到小数点后四位 ; 评标总得分 (100 分 ) 评标总得分 = 商务得分 第 37 页

39 条款号 编列内容 3 评程 标序 详见本章附件 A: 评标详细程序 否决性条件 详见 : 投标文件否决性条款摘要 第 38 页

40 评标办法 ( 平均值法 ) 正文部分 1. 评标方法本次评标采用 广东省住房和城乡建设厅关于房屋建筑和市政基础设施工程施工评标的管理办法 ( 粤建市 [2009]7 号 ) 的 平均值法 评标办法 评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件, 根据本章第 2.2 款规定的量化因素及量化标准进行价格折算, 按照评标总得分由高到低的顺序推荐中标候选人, 或根据招标人授权直接确定中标人, 但投标报价低于其成本的除外 如果评标总得分相同的, 以投标报价较低的排前 ; 如果评标总得分 投标报价均相同的, 则对相同的投标人, 按中标候选人数量的规定, 由评标委员会采用随机抽取的方式, 确定中标候选人 2. 评审标准 2.1 初步评审标准 形式评审标准 : 见评标办法前附表 资格评审标准 : 见评标办法前附表 ( 适用于资格后审的 ) 响应性评审标准 : 见评标办法前附表 2.2 详细评审标准详细评审标准 : 见评标办法前附表 3. 评标程序 3.1 初步评审 评标委员会可以要求投标人提交第二章 投标人须知 第 项至第 项规定的有关证明和证件的原件, 以便核验 ( 适用资格后审的 ) 评标委员会依据本章第 2.1 款规定的标准对投标文件进行初步评审 有一项不符合评审标准的, 否决其投标 投标人有以下情形之一的, 否决其投标 : (1) 有第二章 投标人须知 第 项规定的任何一种情形的 ; (2) 串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的 ; (3) 不按评标委员会要求澄清 说明或补正的 投标报价有算术错误的, 评标委员会按以下原则对投标报价进行修正, 修正的价格经投标人书面确认后具有约束力 投标人不接受修正价格的, 否决其投标 (1) 投标文件中的大写金额与小写金额不一致的, 以大写金额为准 ; (2) 总价金额与依据单价计算出的结果不一致的, 以单价金额为准修正总价, 但单价金额小数点有明显错误的除外 3.2 详细评审 评标委员会按本章第 2.2 款规定的量化因素和标准进行商务评分, 计算出投标人的评标总得分, 并编制评标结果汇总表 评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价, 或者在设有标底时明显低于标底, 第 39 页

41 使得其投标报价可能低于其成本的, 应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料 投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的, 由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标, 否决其投标 3.3 投标文件的澄清和补正 在评标过程中, 评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交的投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明, 或者对细微偏差进行补正 评标委员会不接受投标人主动提出的澄清 说明或补正 澄清 说明和补正不得改变投标文件的实质性内容 ( 算术性错误修正的除外 ) 投标人的书面澄清 说明和补正属于投标文件的组成部分 评标委员会对投标人提交的澄清 说明或补正有疑问的, 可以要求投标人进一步澄清 说明或补正, 直至满足评标委员会的要求 3.4 评标结果 除第二章 投标人须知 前附表授权直接确定中标人外, 评标委员会按照评标总得分由高到低的顺序推荐中标候选人 评标委员会完成评标后, 应当向招标人提交书面评标报告 第 40 页

42 附件 A: 评标详细程序 评标详细程序 A0. 总则 本附件是本章 评标办法 的组成部分, 是对本章第 3 条所规定的评标程序的进一步细化, 评标委员会应当按照本附件所规定的详细程序开展并完成评标工作 A1. 基本程序 评标活动将按以下五个步骤进行 : (1) 评标准备 ; (2) 初步评审 : (3) 详细评审 ; (4) 澄清 说明或补正 ; (5) 推荐中标候选人或者直接确定中标人及提交评标报告 A2. 评标准备 A2.1 评标委员会成员签到评标委员会成员到达评标现场时应在签到表上签到以证明其出席 A2.2 评标委员会的分工评标委员会首先推选一名评标委员会组长 招标人也可以直接指定评标委员会组长 评标委员会组长负责评标活动的组织领导工作 评标委员会组长在与其他评标委员会成员协商的基础上, 可以将评标委员会划分为技术组和商务组 A2.3 熟悉文件资料 A2.3.1 评标委员会组长应组织评标委员会成员认真研究招标文件, 了解和熟悉招标目的 招标范围 主要合同条件 技术标准和要求 质量标准和工期要求等, 掌握评标标准和方法, 熟悉本章及附件中包括的评标表格的使用, 如果本章及附件所附的表格不能满足评标所需时, 评标委员会应补充编制评标所需的表格, 尤其是用于详细分析计算的表格 未在招标文件中规定的标准和方法不得作为评标的依据 A2.3.2 招标人或招标代理机构应向评标委员会提供评标所需的信息和数据, 包括招标文件 未在开标会上当场拒绝的各投标文件 开标会记录 资格预审文件及各投标人在资格预审阶段递交的资格预审申请文件 ( 适用于已进行资格预审的 ) 招标控制价或标底( 如果有 ) 工程所在地工程造价管理部门颁布的工程造价信息 定额 ( 如作为计价依据时 ) 有关的法律 法规 规章 国家标准以及招标人或评标委员会认为必要的其他信息和数据 A2.4 对投标文件进行基础性数据分析和整理工作 ( 清标 ) A2.4.1 在不改变投标人投标文件实质性内容的前提下, 评标委员会应当对投标文件进行基础性数据分析和整理 ( 本章中简称为 清标 ), 从而发现并提取其中可能存在的对招标范围理解的偏 第 41 页

43 差 投标报价的算术性错误 错漏项 投标报价构成不合理 不平衡报价等存在明显异常的问题, 并就这些问题整理形成清标成果 评标委员会对清标成果审议后, 决定需要投标人进行书面澄清 说明或补正的问题, 形成质疑问卷, 向投标人发出问题澄清通知 ( 包括质疑问卷 ) A2.4.2 在不影响评标委员会成员的法定权利的前提下, 评标委员会可委托由招标人专门成立的清标工作小组完成清标工作 在这种情况下, 清标工作可以在评标工作开始之前完成, 也可以与评标工作平行进行 清标工作小组成员应为具备相应执业资格的专业人员, 且应当符合有关法律法规对评标专家的回避规定和要求, 不得与任何投标人有利益 上下级等关系, 不得代行依法应当由评标委员会及其成员行使的权利 清标成果应当经过评标委员会的审核确认, 经过评标委员会审核确认的清标成果视同是评标委员会的工作成果, 并由评标委员会以书面方式追加对清标工作小组的授权, 书面授权委托书必须由评标委员会全体成员签名 A2.4.3 投标人接到评标委员会发出的问题澄清通知后, 应按评标委员会的要求提供书面澄清资料并按要求进行密封, 在规定的时间递交到指定地点 投标人递交的书面澄清资料由评标委员会开启 A3. 初步评审 A3.1 形式评审评标委员会根据评标办法前附表中规定的评审因素和评审标准, 对投标人的投标文件进行形式评审 A3.2 资格评审 A3.2.1 评标委员会根据评标办法前附表中规定的评审因素和评审标准, 对投标人的投标文件进行资格评审 ( 适用于资格后审的 ) A3.3 响应性评审 A3.3.1 评标委员会根据评标办法前附表中规定的评审因素和评审标准, 对投标人的投标文件进行响应性评审 A3.3.2 投标人投标价格不得超出 ( 不含等于 ) 按照第二章 投标人须知 前附表第 10.2 款载明的招标控制价, 凡投标人的投标价格超出招标控制价的, 该投标人的投标文件不能通过响应性评审 ( 适用于设立招标控制价的情形 ) A3.4 判断投标是否为被否决 A3.4.1 判断投标人的投标是否有否决性条件的全部条件 ( 包括本章第 项中规定的条件 ) 中的条件, 在投标文件否决性条款摘要中集中列示 A3.4.2 第二章 投标人须知 和本章正文部分包括的否决性条件不应与投标文件否决性条款摘要集中列示的否决性条件抵触, 如果出现相互矛盾的情况, 以投标文件否决性条款摘要的规定为准 A3.4.3 评标委员会在评标 ( 包括初步评审和详细评审 ) 过程中, 依据投标文件否决性条款摘要中规定的否决性条件判断投标人的投标是否被否决 A3.5 算术错误修正 第 42 页

44 评标委员会依据本章中规定的相关原则对投标报价中存在的算术错误进行修正, 并根据算术错误修正结果计算评标价 A3.6 澄清 说明或补正在初步评审过程中, 评标委员会应当就投标文件中不明确的内容要求投标人进行澄清 说明或者补正 投标人应当根据问题澄清通知要求, 以书面形式予以澄清 说明或者补正 澄清 说明或补正根据本章第 3.3 款的规定进行 A4. 详细评审 只有通过了初步评审 被判定为合格的投标方可进入详细评审 A4.1 价格折算评标委员会根据评标办法前附表中规定的程序 标准和方法, 以及算术错误修正结果, 对投标报价进行价格折算, 计算出评标价 A4.2 判断投标报价是否低于成本根据本章第 项的规定, 评标委员会判断投标人的投标报价是否低于其成本 由评标委员会认定投标人以低于成本竞标的, 否决其投标 A4.3 澄清 说明或补正在初步评审过程中, 评标委员会应当就投标文件中不明确的内容要求投标人进行澄清 说明或者补正 投标人应当根据问题澄清通知要求, 以书面形式予以澄清 说明或者补正 澄清 说明或补正根据本章第 3.3 款的规定进行 A4.4 投标人商务得分计算通过初步评审且投标报价在合理投标报价范围内的投标人按照评标办法前附表第 2.2 条的详细评审标准计算其商务得分 A5 推荐中标候选人或者直接确定中标人 A5.1 汇总评标结果投标报价评审工作全部结束后, 评标委员会应填写评标结果汇总表 A5.2 推荐中标候选人 A5.2.1 除第二章 投标人须知 前附表授权直接确定中标人外, 评标委员会在推荐中标候选人时, 应遵照以下原则 : (1) 评标委员会对有效的投标按照评标价由低至高的次序排列, 根据第二章 投标人须知 前附表第 7.1 款的规定推荐中标候选人 (2) 评标委员会对有效的投标按照评标总得分由高至低的次序排列, 根据第二章 投标人须知 前附表第 7.1 款的规定推荐中标候选人 A5.2.2 若出现投标人须知第 8.1 款的情形之一时, 招标人应当依法重新招标 A5.3 直接确定中标人第二章 投标人须知 前附表授权评标委员会直接确定中标人的, 评标委员会对有效的投标按 第 43 页

45 照评标总得分由高至低的次序排列, 并确定排名第一的投标人为中标人 A5.4 编制及提交评标报告评标委员会根据本章第 项的规定向招标人提交评标报告 评标报告应当由全体评标委员会成员签字, 并于评标结束时抄送有关行政监督部门 A6. 特殊情况的处置程序 A6.1 关于评标活动暂停 A6.1.1 评标委员会应当执行连续评标的原则, 按评标办法中规定的程序 内容 方法 标准完成全部评标工作 只有发生不可抗力导致评标工作无法继续时, 评标活动方可暂停 A6.1.2 发生评标暂停情况时, 评标委员会应当封存全部投标文件和评标记录, 待不可抗力的影响结束且具备继续评标的条件时, 由原评标委员会继续评标 A6.2 关于评标中途更换评标委员会成员 A6.2.1 除非发生下列情况之一, 评标委员会成员不得在评标中途更换 : (1) 因不可抗拒的客观原因, 不能到场或需在评标中途退出评标活动 (2) 根据法律法规规定, 某个或某几个评标委员会成员需要回避 A6.2.2 退出评标的评标委员会成员, 其已完成的评标行为无效 由招标人根据本招标文件规定的评标委员会成员产生方式另行确定替代者进行评标 A6.3 记名投票在任何评标环节中, 需评标委员会就某项定性的评审结论做出表决的, 由评标委员会全体成员按照少数服从多数的原则, 以记名投票方式表决 第 44 页

46 附表 : 投标文件注册人员核查表 投标文件注册人员核查表 注册建造师 注册造价工程师 序号 投标单位 姓名 聘用单位 证书有效期 证号项 目 锁 定 核查情 况 姓 名 聘用单位证书有效期证号 核查情况 情况 说明 : 1 招标代理在开标后, 根据投标文件将拟投入本项目的项目负责人 ( 注册建造师 ) 及在投标报价文件中签字盖章的注册造价工程师列出, 经评标委员会全体成员 招投标监督人员和招标人 ( 招标代理 ) 确认, 评委或委托招标代理工作人员负责核查上述所列内容, 并将核查结果提交项目评标委员会作为评审的依据 2 投标文件中拟投入本项目的项目负责人( 注册建造师 ) 及在投标报价文件中签字盖章的注册造价工程师信息由评委或委托招标代理工作人员从官网相关注册人员库中核查 3 投标文件中拟投入本项目的项目负责人( 注册建造师 ) 项目锁定情况信息由评委或委托招标代理工作人员从部级 省级建设信息网站 三库一平台管理信息服务系统 人员信息 关键岗位人员项目锁定信息栏中核查 评标委员会全体成员签名 : 监督人员签名 : 招标人 ( 招标代理 ) 签名 : 第 45 页

47 第四章合同条款及格式 使用广东省建设厅印发的 广东省建设工程标准施工合同 2009 年版 ( 原版 ) 第 46 页

48 工程编号 : 合同编号 : 广东省建设工程 标准施工合同 2009 年版 工程名称 : 恩平中心城区南华街 ( 美华东路至荣誉市民大道段 ) 道路建设工程工程地点 : 本项目位于恩平中心城区御景湾住宅区地块一与地块二之间发包人 : 恩平市城市综合管理局承包人 : 广东省建设厅制 第 47 页

49 第一部分协议书 发包人 :( 全称 ) 恩平市城市综合管理局承包人 :( 全称 ) 依照 中华人民共和国合同法 中华人民共和国建筑法 及其他有关法律法规, 遵循平等 自愿 公平和诚实信用的原则, 合同双方当事人就合同工程施工有关事项达成一致意见, 订立本协议书 一 工程概况工程名称 : 恩平中心城区南华街 ( 美华东路至荣誉市民大道段 ) 道路建设工程工程地点 : 本项目位于恩平中心城区御景湾住宅区地块一与地块二之间工程内容 : 包括道路 ( 含排水 ) 工程, 交通设施工程等, 具体详见施工图纸及工程量清单 工程规模 : 道路长 205 米, 宽 40~48 米 包括道路 ( 含排水 ) 工程, 交通设施工程等 结构形式 : / 工程立项 规划批准文件号 : 恩发改投 号资金来源 : 全部在 2017 年城市基础设施及市政建设专项资金中筹集解决二 工程承包范围承包范围 : 包括道路 ( 含排水 ) 工程, 交通设施工程等, 具体详见施工图纸及工程量清单三 合同工期工程合同工期总日历天数 :100 日历天 拟从年月日开始施工, 至年月日竣工完成 四 质量标准工程质量标准 : 一次性通过验收合格标准 五 合同价款合同总价 ( 大写 ):( 按照中标价填写 ); ( 小写 )::( 按照中标价填写 ) 其中 : 安全 文明措施费 元 暂列金额 元 项目单价 : 详见承包人的投标报价书 ( 招标工程 ); 详见经确认的工程量清单报价单或施工图预算书 ( 非招标工程 ) 六 组成合同的文件组成合同的文件及其优先解释顺序与本合同第二部分 通用条款 第 2.2 款赋予的规定一致 七 词语含义本协议书中有关词语含义与本合同第二部分 通用条款 第 1 条赋予它们的定义相同 八 承包人承诺承包人向发包人承诺已阅读 理解并接受本合同所有条款, 按照本合同约定实施 完成并保修 第 48 页

50 合同工程, 履行本合同所约定的全部义务 九 发包人承诺发包人向承包人承诺已阅读 理解并接受本合同所有条款, 按照本合同约定的时限和方法支付工程款及其他应当支付的款项, 履行本合同所约定的全部义务 十 合同生效 订立合同时间 : 年月日 订立合同地点 : 本合同双方约定 后生效 发包人 :( 公章 ) 承包人 : ( 公章 ) 地 址 : 地 址 : 法定代表人 : 法定代表人 : 委托代理人 : 委托代理人 : 电 话 : 电 话 : 传 真 : 传 真 : 开户银行 : 开户银行 : 账 号 : 账 号 : 邮政编码 : 邮政编码 : 电子邮箱 : 电子邮箱 : 第 49 页

51 第二部分 通用条款 使用广东省建设厅印发的 广东省建设工程标准施工合同 2009 年版 的 合同通用条款 第三部分 专用条款 第 50 页

52 1. 定义 1.53 所采用的书面形式包括 : 文书 ; 信件 ; 电报 ; 传真 ; 电子邮件 ; 其他 : 2. 合同文件及解释 2.2(10) 组成合同的其他文件 : 无 当出现相互矛盾时, 组成本合同文件的优先解释顺序如下 :(1) 本合同协议书 ;(2) 本合同专用条款 ;(3) 招标文件及书面答疑材料 ;(4) 中标通知书 ;(5) 投标书 ;(6) 本合同通用条款 ;(7) 标准 规范及有关技术文件 ;(8) 图纸 4. 语言及适用的法律 标准与规范 4.3 约定适用的标准 规范的名称 : 具体按照施工图纸参照的有关规范及标准 5. 施工设计图纸 5.1 施工设计图纸由发包人提供 (1) 施工设计图纸提供的时间 : 签订施工合同后 3 天内 (2) 施工设计图纸提供的数量 :2 套图纸, 承包人需要更多份数时, 应自费复制 5.2 施工设计图纸由承包人提供 (1) 施工设计图纸提供的时间 : / (2) 施工设计图纸提供的数量 : / 6. 通讯联络 6.2 各方通讯地址 收件人及其他送达方式 (1) 各方通讯地址和收件人 : 发包人 : 通讯地址 : 收件人 : 邮政编码 : 承包人 : 通讯地址 : 收件人 : 邮政编码 : 监理单位 : 第 51 页

53 通讯地址 : 收件人 : 邮政编码 : 造价咨询单位 : 通讯地址 : 收件人 : 邮政编码 : (2) 视为送达的其他方式 : 电子邮件 当面递交 7. 工程分包 7.5 (1) 指定分包工程 : / (2) 分包工程价款的支付方式 : / 13. 交通运输 13.1 道路通行权和场外设施的约定 : 发包人应根据合同工程的施工需要, 负责办理取得出入施工场地的专用和临时道路的通行权, 以及取得为工程建设所需修建场外设施的权利, 并承担有关费用 承包人应协助发包人办理上述手续 13.2 场外施工道路的约定 : 13.4 超大件和超重件运输的约定 : 由承包人负责运输的超大件和超重件, 应由承包人负责向交通管理部门办理申请手续, 发包人给予协助 运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用, 由承包人承担 因承包人运输造成施工场地内外公共道路和桥梁损坏的, 由承包人承担修复损坏的全部费用和可能引起的赔偿 14. 专项批准事件的签认 14.2 (1) 专项批准事件的监理工程师 : 具体人选 : 印章样式 : 签字样式 : 授权范围 : (2) 专项批准事件的造价工程师具体人选 : 印章样式 : 签字样式 : 授权范围 : (3) 专项批准事件的建造师 : 具体人选 : 印章样式 : 签字样式 : 授权范围 : 19. 发包人 19.2 发包人完成下列工作的约定 (1) 办理土地征用 拆迁 平整工作场地等工作, 使施工场地具备施工条件的时间 : 开工前 7 天 (2) 完成施工所需水 电 通讯线路接驳的时间及地点 : 在签订合同生效后及开工前将施工所需的水 电 通讯线路接到施工现场内 第 52 页

54 (3) 开工施工现场与城乡公共道路间的通道的约定 : 已通路 (4) 提供有关资料的时间 : 开工前 7 天 (5) 办理有关所需证件的约定 : 开工前 7 天完成 (6) 现场交验的时间 : 具备开工条件后 3 天内完成 (7) 提供标准与规范的时间 : / (8) 组织图纸会审和设计交底的约定 : 开工前 7 天完成 (9) 协调处理施工周围场地系问题和邻近建筑物等保护工作的约定 : 按通用条款执行 19.3 提供施工场地的时间 : 在现场交验后 2 天内 19.4 支付款项 (1) 工程价款支付期限 按通用条款第 80.3 款 第 81.3 款 第 83.3 款等规定期限支付 另作约定 : 按专用条款相关规定 (2) 工程价款支付方式 按协议书所注明的银行账号转账 支票支付 其他方式 : 20. 承包人 20.2 承包人完成下列工作的约定 (3) 提交支付申请和工程款额报告期限 按通用条款第 80.2 款 第 81.1 款 第 83.1 款等规定期限提交 另作约定 : 按专用条款相关规定 (5) 向发包人提供施工现场办公和生活的房屋设施的时间和要求 : 向招标单位和监理单位提供一间不少于 15 平方米的办公室, 并配置办公设备及用品 (6) 办完施工场地交通 环境保护 施工噪声 安全文明施工等手续的时间 :/ (8) 做好施工场地地下管线和邻近建筑物 构筑物 ( 包括文物保护建筑 ) 古树名木保护工作的约定 : 承包人提出保护方案, 并经项目经理签字确认, 同时需经现场工程师 监理工程师确认, 最后报被保护项目的相关管理单位批准同意后实施 (9) 保证施工场地的清洁和做好交工前施工现场清理工作的约定 : 保证施工现场清洁符合环境卫生管理的有关规定, 交工前清洁施工现场 承包人因违反相关规定造成的损失和罚款, 承包人应自行承担 (10) 提交竣工验收申请报告和竣工结算文件 按通用条款第 82.2 款规定提交 其他 : 20.4 承包人提供施工所需劳务 材料 工程设备 施工设备和其他物品的约定 :/ 21. 现场管理人员任命和更换 第 53 页

55 21.1 发包人现场管理人员任命和更换 : 21.2 承包人代表任命和更换 : 21.3 监理工程师代表任命和撤回 : 造价工程师代表任命和撤回 : 21.4 承包人代表授权人选任命和撤回 : 22. 发包人代表 22.1 发包人代表及其权力的限制 (1) 发包人任命 ( ) 为发包人代表, 其联络通讯地址如下 : 通讯地址 : 邮政编码 : 联系电话 : 传真号码 : (2) 发包人对发包人代表权力做如下限制 : 23. 监理工程师 23.1 负责合同工程的监理单位及任命的监理工程师 (1) 监理单位 : 法定代表人 : (2) 任命 ( ) 为监理工程师, 其个人信息及联系方式如下 : 身份证号码 : 通讯地址 : 邮政编码 : 联系电话 : 手机号码 : 传真号码 : 23.3(12) 需要发包人批准的其他事项 : 24. 造价工程师 24.1 负责合同工程的造价咨询单位及任命的造价工程师 (1) 造价咨询单位 : 法定代表人 : (2) 任命 ( ) 为造价工程师, 其个人信息及联系方式如下 : 身份证号码 : 通讯地址 : 邮政编码 : 联系电话 : 手机号码 : 传真号码 : 24.3(4) 需要发包人批准的其他事项 : 25. 承包人代表 25.1 承包人任命 ( ) 为承包人代表, 其联络通讯地址如下 : 通讯地址 : 邮政编码 : 联系电话 : 传真号码 : 26. 指定分包人 26.1 依法指定的分包人及其有关规定 : (1) 实施 完成任何永久工程的分包人 : (2) 提供本合同工程材料和工程设备 服务的分包人 : 第 54 页

56 28. 工程担保 28.1 承包人提供履约担保的约定 (1) 履约担保的金额 : 中标价的 5%, 即 ( 大写 ) ( 小写 ) (2) 提供履约担保的时间 : 签订本合同时 其他时间 : 中标通知书发出后 7 天内提交 (3) 出具履约担保的银行 : 江门市行政区域内具有办理保函业务资格的商业银行, 或广东省其他区域内的建设银行 中国银行 工商银行和农业银行 28.2 履约担保退还时间的约定 : 竣工验收合格, 发包人向承包人颁发工程接收书后 ( 且无违约记录 )30 天内将此担保退回给承包人 28.4 发包人提供支付担保的约定 (1) 支付担保的金额 :( 大写 ) / ( 小写 ) / (2) 提供支付担保的时间 签订本合同时 其他时间 : (3) 出具支付担保的银行 : 28.8 担保内容 方式和责任等事项的约定 : 31. 不可抗力 31.1(4) 不可抗力的其他情形 : 七级以上的地震 ; 当地气象部门公布正面吹袭江门市的 8 级以上台风 ; 日降雨量达 50 毫米以上及经监理人和发包人共同认可的影响施工的雨水天 32. 保险 32.1 发包人委托承包人办理保险事项有 :/ 合同通用条款第 32.1 款的第 (1) 项 ; 合同通用条款第 32.1 款的第 (2) 项 ; 合同通用条款第 32.1 款的第 (3) 项 ; 合同通用条款第 32.1 款的第 (4) 项 32.8 担保内容和责任等事项的约定 : 33. 进度计划和报告 33.3 承包人编制施工进度报告和修订进度计划的时间要求 : 34. 开工 34.2 监理工程师在本合同签订后的 ( ) 内签发开工令 按合同通用条款规定的 42 天 其他时间 : 具备开工条件后 1 天内 35. 暂停施工和复工 35.4 发包人 承包人原因和不可抗力因素造成暂停施工的其他情形 :/ 第 55 页

57 36. 工期及工期延误 36.1 合同工程的工期约定为 (100 日历 ) 天 (1) ( 工程名称 ) 单项 ( 位 ) 工程的工期约定为天 (2) ( 工程名称 ) 单项 ( 位 ) 工程的工期约定为天 38. 提前竣工 38.1 计划竣工日期 : 42. 质量目标 42.1 工程质量标准 : (1) 合同工程质量标准 : 符合 工程施工质量验收规范 合格标准 (2) 工程质量验收标准 : 符合 工程施工质量验收规范 合格标准 45. 安全文明施工与环境保护 45.5 治安管理的约定 : 按通用条款执行 46. 测量放线 46.1 施工控制网资料提交的时间 : 开工令指定开工日期之后起 10 天内 46.4 测量放线误差的约定 : 48. 发包人供应材料和工程设备 48.1 发包人是否供应材料设备 发包人不供应材料和工程设备, 本条不适用 发包人供应材料和工程设备的, 约定 发包人供应材料设备一览表, 作为本合同的附件 48.8 发包人供应材料和工程设备的合同工程 :/ 49. 承包人采购材料和工程设备 按通用条款规定, 由承包人负责人运输和保管 49.2 承包人供货与清点要求 :/ 49.8 发包人指定的生产厂家或供应商 :/ 50. 材料和工程设备的检验试验 50.2 见证取样检验试验的材料和工程设备 (1) 种类 :/ (2) 检测机构 :/ 51. 施工设备和临时设施 51.1 承包人配置施工设备和临时设施 按通用条款规定, 承包人承担修建临时设施的费用 其他 : 51.2 发包人提供的施工设备和临时设施 :/ 53. 隐蔽工程和中间验收 53.1 中间验收部位有 : 应按有关部门的规定执行 第 56 页

58 55. 工程试车 55.1 是否需要试车 不需要试车的, 本条不适用 需要试车的, 试车的内容和要求 : 56. 工程变更 56.4 承包人提出工程变更建议发包人采纳承包人建议带来利益的计奖方法 :/ 58. 竣工验收 58.1 竣工验收标准合同工程竣工验收标准 :/ 单位工程和工程部位的验收 合同工程无单位工程和工程部位的, 本款不适用 合同工程有单位工程和工程部位的, 各单位工程和工程部位的范围 计划竣工时间如下 : (1) ( 工程名称 ) 工程, 计划竣工时间为, 其范围包括 : (2) ( 工程名称 ) 工程, 计划竣工时间为, 其范围包括 :/ 施工期运行 合同工程无单位工程 无工程部位在施工期运行的, 本款不适用 合同工程无单位工程或工程部位需在施工期运行的, 各单位工程或工程部位的名称 运行时间如下 :/ (1) ( 工程名称 ) 工程或部位, 运行时间为, (2) ( 工程名称 ) 工程或部位, 运行时间为, 竣工清场 按通用条款的规定 另作约定 : 保证施工现场清洁符合环境卫生管理的有关规定, 交工前清洁施工现场 承包人因违反相关规定造成的损失和罚款, 承包人应自行承担 59. 缺陷责任与质量保修 59.1 缺陷责任期的约定 :2 年 59.8 工程质量保修的约定 : 按通用条款和国家有关规定执行, 并由双方签订 工程质量保修书 61. 工程量 61.1 清单工程量包括的工作内容 按通用条款的规定 另作约定 : 详见投标文件工程量清单 63. 暂列金额 第 57 页

59 63.1 合同工程的暂列金额为 / 元 65. 暂估价 65.1 招标暂估价项目必须招标暂估价项目合同双方当事人的权利 义务 材料 工程设备 : 专业工程 : 详见工程量清单 65.3 非招标专业工程款的确定 按通用条款的规定, 由造价工程与分包人确定 另作约定 :/ 66. 提前竣工奖与误期赔偿费 66.1 提前竣工奖 :/ (1) 提前竣工奖额度 没约定提前竣工奖的, 本款不适用 约定提前竣工奖的, 每日历天应奖额度为元 (2) 提前竣工奖的最高限额 按通用条款规定为合同价款的 5%, 即元 另作约定 : 66.2 误期赔偿费的约定 : (1) 每日历天应赔付额度为 元 (2) 误期赔偿费最高限额是合同价的 5% 元 67. 优质优价奖 67.1 优质优价奖的约定 : 没约定优质优价奖的, 本款不适用 ; 约定优质优价奖的等级 : 67.2 工程优质费的计算额度 :/ 按通用条款规定计算 另作约定 ( 合同工程同时获得下列多个奖项的, 只按最高奖项的额度计算 ): 国家级质量奖, 合同价款的 3%, 即 元 ; 省级质量奖, 合同价款的 2%; 即 元 ; 市级质量奖, 合同价款的 1%; 即 元 68. 合同价款的约定与调整 68.2 合同价款的调整事件 按通用条款规定的调整事件 另作约定 : 工程量的偏差 ; 工程变更 ; 费用索赔事件或发包人负责的其他情况 ; 经审核的工程量清单中工程量缺项漏项的, 其工程量按实际结算, 其综合单价调整方法按照 72.4 条, 工程结算 第 58 页

60 造价最终以相关财政部门审定的工程结算造价为准 72. 工程变更事件 72.4 工程变更, 导致综合单价调整的方法 : 按合同通用条款的规定调整 按以下方法调整 : A 变更或增减工程是工程量清单所列的项目, 单价按照投标文件所填写的单价计算 B 变更或增减工程在工程量清单中没有相同的项目, 可参考 广东省市政工程综合定额 2010 广东省安装工程综合定额 2010 确定单价 相应按照 建设工程工程量清单计价规范 (GB ) 中的清单计价法三类地区管理费类别收费标准和参照施工期间相应时期江门市造价站提供的信息价或市场价计算 以上工程单价应再乘以下浮系数 (1- 下浮率 ) 为变更工程单价 下浮率计算公式为 : 1-( 中标价 - 招标文件规定的安全文明施工措施费 )/( 招标控制价 - 招标文件规定的安全文明施工措施费 ) 100% C 变更或增加工程在投标文件中没有相同或相似内容, 定额又没有参考子目的, 由承包单位将单价分别送监理公司 建设单位及相关造价管理部门审核确定 73. 工程量的偏差事件 73.2 工程量的偏差, 导致分部分项工程费结算价调整的方法 : 按合同通用条款的规定调整 按以下方法调整 : 项目采用固定单价合同方式招标, 竣工结算的工程量按发 承包双方在合同中约定应予计量且实际完成的工程量确定 73.3 工程量的偏差, 导致措施项目费调整的方法 : 按合同通用条款的规定调整 按以下方法调整 : 按实结算 75. 现场签证事件 75.3 现场签证报告确认约定的时间 : 按通用条款规定的时间提交 76. 物价涨落事件 76.3 承包人采购材料和工程设备的材料设备费 施工机械费的调整方法 物价包括人工 材料涨落超过 2017 年 7 月份材料信息价的 ±5%, 应调整合同价款 ( 调整是指物价涨落超过 5% 的部分,5% 以内的 ( 含 5%) 不予调整 ), 具体结算公式为 : 合同施工期材料人工信息价 年 7 月份材料人工信息价 X(1±5%) X 材料人工消耗量 ) (1) 价格系数法各资源的权重系数约定如下 :/ 1) 固定系数 a 为 ; 2) 人工权重系数 b 为 ; 3) 机械台班权重系数 c 为 ; 4) 钢筋权重系数 d 为 ; 第 59 页

61 5) 水泥权重系数 e 为 ; 6) 铜材权重系数 f 为 ; 7) 沥青权重系数 g 为 ; 8) 其他资源权重系数 : ; 78. 支付事项 78.2 计算利息的利率 按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率 另作约定 / 79. 预付款 79.1 预付款的约定 没约定预付款的, 本款不适用 约定预付款的, 预付款的金额为合同价款的 10% 元, 其支付办法和抵扣方式, 按本条有 关专用条款的约定 2) 预付款的最高限额 按通用条款规定为合同价款的 30%, 即元 另作约定 : 按合同价的 10% 79.2 提交预付款支付申请期限 按承包人在完成本款三项工作后的 7 天内 另作约定 : 根据工程的实际情况, 在开工前及时支付 79.4 预付款抵扣方式 预付款按照期中应支付工程款的 10% 扣回, 直到扣完为止 其他方式 : 预付款的抵扣方式 : 预付款按照期中支付进度款时最小按 10% 的比例扣, 进度款达到合同价的 60% 时全部扣回 80. 安全文明施工费 80.1 安全文明施工费的内容 范围和金额 (1) 内容和范围 按合同通用条款的规定, 以现行广东省统一工程计价依据规定为准 另作约定 : 按补充条款执行 (2) 安全文明施工费的总金额为元 80.2 支付申请的提交与核实 按通用条款的规定 另作约定 : 81. 进度款 81.1 约定支付期限和提交支付申请 (1) 支付期限 第 60 页

62 以月为单位 以季度为单位 以形象进度为准, 具体为 : 工程进度款必须在施工单位对已完成的工程量进行质量自检合格并经监理工程师 业主现场管 理员进行质量认可签证的基础上, 由承包人于每月 28 日前上报已完成的工程量给监理单位审核, 由监理单位将已审核的工程量报招标人签注认可, 当工程完成进度款超过应扣除工程预付款后, 经 招标人确认 14 天内按进度支付实际完成工程量的 75% 进度款, 在工程竣工结算并经财政部门审核 后按审核额支付至 95%; 保留总造价的 5% 作为保修金, 在缺陷责任期满后, 工程若未出现施工质 量问题, 则在 30 天内将余款支付乙方, 不计利息 81.1(11) 本期间应支付或扣留 ( 回 ) 的其他款项 :/ 81.2 期中付款的最低限额为元 82. 竣工结算 82.1 结算的程序和时限 : 按合同通用条款的规定办理 另作约定 : 工程结算造价以相关财政部门审核定案为准, 如审计机关对本建设项目进行审计, 以审计机关依法作出的审计结果作为价款结算的依据 工程结算上报造价与审核定案价差额在 5% 以内的, 其审核费用由发包人支付, 差额超过 5% 的, 其超过部分审核费用由承包人负责支付 83. 结算款 83.1 提交竣工支付申请 (1) 竣工支付期限 按通用条款的规定, 在造价工程师签发竣工结算支付证书后的 28 天内 另作约定 (2) 政府资金投资工程的支付期 支付办法 按通用条款的规定 另作约定 : 84. 质量保证金 84.2 质量保证金的金额及扣留 (1) 质量保证金的金额 按合同通用条款的规定, 即按合同价款的 3% 另作约定 : 质量保证金为结算定案价的 5% (2) 质量保证金的扣留 按合同通用条款的规定, 按每支付期应支付给承包人的进度款和结算款的 3% 扣留 另作约定 : 工程竣工验收合格且结算经财政部门审核定案后, 从工程结算款中一次性扣留, 扣 留的比例为结算定案价的 5% 85. 最终清算付款 第 61 页

63 85.1 最终结清申请报告提交份数 :5 份 提交期限 : 在本项目缺陷责任期终止后 56 天内 (2) 最终清算支付时限 按合同通用条款的规定, 在造价工程师签发最终清算支付证书后的 14 天内 另有约定 :/ 86. 合同争议 86.4 调解或认定 争议调解或认定机构 :/ 按合同通用条款的规定 另有约定 :/ (1) (2) (3) 86.6 仲裁或诉讼 : 解决争议的最终方式 : 向恩平市 ( 仲裁机构 ) 申请仲裁 向有管辖权的人民法院提起诉讼 91. 保密要求 91.1 提供保密信息的期限 : 按合同通用条款执行 94. 合同份数 94.1 约定提供合同文本 提供合同文件 : 按通用条款的规定, 由发包人向承包人提供 另有约定 : 94.2 正副本效力 合同份数 :8 份 正本 2 份, 副本 6 份 其中 : 发包人正本 1 份, 副本 5 份 ; 承包人正本 1 份, 副本 1 份 95. 补充条款 (1) 发出中标通知书 7 天内中标单位要办理好担保金 ( 或银行保函 ), 发出中标通知书 30 天内中标单位要完成合同的签订, 在签订合同后 30 日内要提供报建所需的资料 ( 资料清单另附 ), 逾期未能提交报建资料的, 招标人发出书面的警告, 逾期 5 天内仍无法提供报建资料的, 招标人对中标人进行处罚, 处罚金为每天约 7% 的保证金,15 天内投标人仍无法提交报建资料的, 招标人与中标人解第 62 页

64 除合同, 由中标候选人顺序补上 (2) 验收后一个月内完成竣工验收备案及编制结算书等相关送审结算资料, 否则逾期引起的责任由中标方承担 (3) 承包人安排在施工场地的项目经理及主要管理人员应与报建资料的名单一致, 并保持相对稳定 未经监理人批准, 上述人员不应无故不到位或被替换 若确实无法到位或需替换, 或监理人认为已委派的项目经理或主要人员 ( 或备选人员 ) 的工作能力和业务水平不称职, 需经监理人审核并报发包人批准后, 用同等资质和经历的人员替换, 同时须按以下标准向业主提交违约金 : 项目经理 技术负责人 5 万元 / 人次 ( 用备选人替换首选人的调整不受此限 ), 施工员 质量检查员 专职安全员 3 万元 / 人次 (4) 工程开工后, 承包人在投标文件中确定的项目经理及主要管理人员每月在岗不少于 22 天 (5) 根据 江门市建筑施工企业工资保证金制度管理办法 的相关规定, 建设单位和建筑施工企业在签订工程承包工程合同后 10 天内, 由建设单位在申请工程许可证前, 按照工程总造价 5% 的比例 ( 不足 10 万元的按 10 万元计 ), 从支付建筑施工企业的首期工程款中一次性划拨工资保证金到受理报建的建设行政主管部门同级的劳动保障行政部门设立的 解决建筑企业拖欠农民工工资专户籍 该项资金视为招标人已付建筑施工企业的工程款 (6) 分部分项工程施工不合格者, 承包人须重新按有关规定 规范进行返工, 保修期相应顺延 (7) 施工期间承包人要按有关的规定做好施工安全措施, 施工场地内设置安全设施及护栏 告示牌及导向标志 灯光 以确保行人 施工人员的安全, 如发生安全事故, 属施工方责任的由施工单位负责处理, 所需费用应考虑在投标报价中 若因发生工程安全事故造成工程停工, 除由施工方负责外, 还应赔偿因此造成招标人的经济损失 (8) 工程的安全文明施工应达到 建筑施工安全检查标准 (JGJ59-99) 及其它现行的安全标准和安全生产目标以及在工程开工前办理建筑意外伤害保险, 所需费用应考虑在投标书报价中 (9) 单列的安全文明施工措施费, 分阶段支付安全防护文明施工措施费 工程开工时, 符合安全防护生产 文明施工条件的, 支付 40%, 第二阶段安全防护文明施工评价合格的支付 40%, 工程竣工阶段安全防护文明施工评价合格的支付 20% (10) 承包人要充分考虑施工场地的制约, 如不能使用大型机械施工的, 要改用小型机械施工, 避免产生噪声扰民, 做到文明施工, 所需费用应考虑在投标书报价中 第 63 页

65 (11) 承包人必须对周边原有道路的使用采取有效措施, 保证道路不被损坏和污染, 若对道路损坏或污染的, 承包人有责任对道路进行修复或清洁, 使道路回复原状 承包人须自行负责临时施工道路及临时场地排水的施工和维护, 不能因此作为雨天无法施工的借口 所需费用由中标单位承担, 考虑在投标报价内 (12) 本工程的施工用水 用电接驳点由发包人委托中标人在开工前完成, 管线接驳费用经造价工程师核定后, 由发包人支付 接驳点后的线路安装由中标人完成, 所需费用及施工期间一切水电费用由中标人负责, 所有费用必须考虑在总投标价内, 所需要的时间也要考虑在总施工工期之内 (13) 工程的开工日期以颁发建筑工程施工许可证和完成图纸会审工作的次日开始计算 (14) 投标报价中必须考虑实际施工中自备发电机发电的施工费用, 在施工中不进行停电补工期的签证 (15) 承包人在施工过程中, 必须保证及时向发包人和监理单位提交材料报验资料 工程分项分部和整体的验收资料, 并及时办理隐蔽工程验收和工程结算, 否则将按照一定的程度在进度款中扣除相当的金额, 并有权拒付下一期工程进度款 (16) 在办理工程竣工验收前, 承包人应按验收规范提供完整的验收资料 (17) 投标人须仔细研究施工图纸, 分析工程的施工难点及要点, 做出详尽的施工组织设计 ( 包括各项专项施工方案及施工进度计划 ) 承包人须在签订施工合同后 7 天内向发包人提供经总监理工程师审批合格的施工组织设计 (18) 为确保工程设备材料质量, 本工程使用的主要设备与材料必须参照或达到招标文件中所给出的三个 ( 或以上 ) 品牌档次的产品, 施工总承包人在设备材料采购时, 必须得到发包人 设计和监理单位的确认 (19) 本工程发包人要求承包人对本工程进行严格管理 精心施工, 既要保证合同工期, 又要保证工程质量, 对于承包人在投标文件中确定的项目经理 项目技术负责人 专职安全员和专职质检员必须每周按时参加工程例会, 若发包人在日常工作检查中发现有上述人员 3 次无正当理由不在场或开会无故缺席情况, 由承包人按 1000 元 / 人 次向发包人支付惩罚性违约金, 违约金最高累计为 元人民币, 该违约金将从期中支付或工程结算中扣除 累计惩罚违约金数额达到最高限额时, 按照不合格处理并报建设局备案 (20) 承包人必须严格遵守劳动法 劳动合同法的规定, 不能拖欠工人工资, 并依法为工人办理工伤保险等, 切实做好劳动保护, 否则应自行承担由此造成的一切法律后 第 64 页

66 果, 发包人不承担任何责任 (21) 如出现以下情况之一, 给予承包人不良记录, 评为不合格 : 1) 中标后, 针对施工图纸 工程量清单等进行无休止扯皮 无理取闹, 经发包人领导班子会议研究同意给予不良记录的 ; 2) 承包人所施工的工程质量达不到合同约定的质量标准, 或工程竣工验收经建设主管部门验收不合格的 ; 3) 若因承包人的过错, 增加工程变更造价超出施工合同价的 3% 的 ; 4) 若因承包人的过错, 竣工结算价超过施工合同价的 10% 的 ; 5) 未按照施工合同约定的时间提交竣工结算资料的; 6) 非发包人或不可抗力原因, 未按照施工合同约定的工期完工的 ; 7) 无故拖欠工人工资的 未依法为工人办理社保或未履行劳动保护规定的; 8) 未经发包人书面许可, 承包人对工程图纸和技术资料及文件擅自修改 复制或向第三人转让或用于工程合同外的项目的 ; 9) 承包人所施工的工程若非不可抗力原因发生安全事故, 重伤 3 人以上, 或死亡 1 人以上的 ( 含本数 ); 10) 承包人所施工的工程若非不可抗力原因发生质量事故, 损失达施工合同价 10% 以上的 ( 含本数 ) (22) 经发包人评价为不合格的, 发包人有权废除承包人在本单位工程发包范围内的投标资格 自确定评价不合格之日起, 承包人自愿放弃一年内发包人所有工程招标的投标资格 (23) 承包人有拖欠工人工资等违法行为, 致使出现较为严重后果情形 ( 包括但不限于工人停工 集体信访或仲裁 静坐 采取过激行为讨薪等 ) 的, 发包人有权在第三方如劳动监察部门的见证下, 直接自应支付给承包人的工程款内代承包人向工人支付其拖欠的应付薪资等 承包人并应按次向发包人支付 元的惩罚性违约金, 该违约金的支付不免除承包人应承担的其他违约责任 第 65 页

67 第四部分附件 第 66 页

68 附件一 联合体施工协议书 甲公司 ( 全称 ): 公司 ( 全称 ): 丁公司 ( 全称 ): 本协议书各方遵循平等 自愿 公平和诚实信用的原则, 共同愿意组成联合体, 实施 完成并 保修合同工程 联合体各方当事人就合同工程施工有关事项达成一致意见, 订立本协议书 1. ( 甲公司名称 ) 为联合体主办人,( 公司名称 ) ( 丁公司名称 ) 为联合体成员 2. 联合体各方当事人对内部有关事项约定如下 : 2.1 联合体由主办人负责与发包人联系 ; 2.2 合同工程一切工作由联合体主办人负责组织, 由联合体各方当事人按内部工作范围具体 实施 ; 2.3 联合体各方当事人将严格按照招标文件的各项要求, 切实执行合同工程一切合同文件, 共同履行合同约定的一切义务, 同时按照内部工作范围划分的职责, 各自承担自身的责任和风险 ; 2.4 联合体各方当事人的内部工作范围划分如下 : 2.4.1( 甲公司名称 ) 承担合同工程工作内容 : 2.4.2( 公司名称 ) 承担合同工程工作内容 : : 2.4.4( 丁公司名称 ) 承担合同工程工作内容 : 2.5 联合体各方当事人对合同工程的其他约定 : 2.6 联合体各方当事人在合同工程实施过程中的有关费用, 按各自承担的工作量所占比例分摊, 或由联合体各方当事人具体协商确定 3. 本协议书签署后, 联合体主办人应将本协议书及时送交发包人和监理工程师 造价工程师 4. 本协议书自签署之日起生效, 至联合体各方当事人履行完成施工合同全部义务后自行失 效, 并随施工合同的终止而终止 5. 本协议书正本与副本具有同等效力, 当正本与副本不一致时, 以正本为准 正本一式 份, 联合体各方当事人各执一份, 送交发包人和监理工程师 造价工程师各一份 ; 副本一式 份, 联合体各方当事人各执 份 甲公司名称 :( 公章 ) 乙公司名称 :( 公章 ) 法定代表人 :( 签字 ) 法定代表人 :( 签字 ) 委托代理人 :( 签字 ) 委托代理人 :( 签字 ) 联系电话 : 联系电话 : 年 月 日 年 月 日 第 67 页

69 附件二 : 发包人供应材料和工程设备一览表 工程名称 : 工程编号 : 序 号 编码 材料 工程 设备名称 规格 生产厂 家 单位数 量 单 价 ( 元 ) 总价 ( 元 ) 投产日期 备注 填表 : 复核 : 批准 : 单位 ( 章 ) 日期 : 年月日 第 68 页

70 附件三 : 工程质量保修书 工程质量保修书 发包人 :( 全称 ) 承包人 :( 全称 ) 为保证 ( 工程名称 ) 在合理使用期限内正常使用, 合同双方当事人根据 中华人民共和国建筑法 建设工程质量管理条例 和 房屋建筑工程质量保修办法 等规定, 经协商一致, 订立本质量保修书 1. 质量保修范围 质量保修范围包括地基基础工程 主体结构工程 屋面防水工程 有防水要求的 卫生间 房间 外墙面的防渗漏工程 电气管线工程 给排水管道工程 设备安装 工程 供热 供冷系统工程 装饰装修工程以及双方约定其他项目 具体质量保修范 围, 合同双方当事人约定如下 : 质量保修期 2.1 质量保修期从合同工程实际竣工之日算起 单项竣工验收的工程, 按单项工 程分别计算质量保修期 2.2 合同工程质量保修期, 合同双方当事人约定如下 : 1. 地基基础工程 主体结构工程为设计文件规定的合理使用年限 ; 2. 屋面防水工程 有防水要求的卫生间 房间和外墙面的防渗漏工程为年 ; 3. 电气管线工程 给排水管道工程 设备安装工程为年 ; 4. 供热 供冷系统工程为个采暖期 供冷期 ; 5. 装饰装修工程为年 ; 6. 其他项目 3. 质量保修责任 3.1 属于保修范围的项目, 承包人应在接到发包人通知后的 7 天内派人保修 承 包人未能在规定时间内派人保修的, 发包人可自行或委托第三方保修 3.2 发生紧急抢修事故的, 承包人在接到通知后, 应立即到达事故现场抢修 3.3 在国家规定的合理使用期限内, 承包人应确保地基基础工程和主体结构的质量和安全 凡出现质量问题, 应立即报告当地建设行政主管部门, 经设计人提出保修方案后, 承包人应立即实施保修 3.4 质量保修完成后, 由发包人组织验收 第 69 页

71 4. 质量保修费用 质量保修等费用, 由责任方承担 5. 质量保证金 质量保证金的约定 支付和使用与本合同第二部分 通用条款 第 84 条赋予的规定一致 6. 其他 6.1 合同双方当事人约定的其他质量保修事项 : 6.2 本质量保修书, 由合同双方当事人在承包人向发包人提交竣工验收申请报告时 签署, 作为本合同的附件 6.3 本质量保修书, 自合同双方当事人签署之日起生效, 至质量保修期满后失效 发包人 :( 公章 ) 承包人 :( 公章 ) 法定代表人 :( 签字 ) 法定代表人 :( 签字 ) 联系电话 : 联系电话 : 年月日 年月日 第 70 页

72 附件四 : 廉政合同 发包人 :( 全称 ) 承包人 :( 全称 ) 根据国家 省有关廉政建设的规定, 为做好合同工程的廉政建设, 保证工程质量与施工安全, 提高建设资金的有效使用和投资效益, 合同双方当事人就加强合同工程的廉政建设, 订立本合同 1 双方权利和义务 1.1 严格遵守国家 省有关法律法规的规定 1.2 严格执行合同工程一切合同文件, 自觉按合同办事 1.3 合同双方当事人的业务活动应坚持公平 公开 公正和诚信的原则 ( 法律认定的商业秘密和合同文件另有规定除外 ), 不得损害国家和集体利益, 不得违反工程建设管理规章制度 1.4 建立健全廉政制度, 开展廉政教育, 设立廉政告示牌, 公布举报电话, 监督并认真查处违法违纪行为 1.5 发现对方在业务活动中有违反廉政建设规定的行为, 应及时给予提醒和纠正 1.6 发现对方严重违反合同的行为, 有向其上级部门举报 建议给予处理并要求告知处理结果的权利 没有上级部门的, 可按本合同第二部分 通用条款 第 87 条规定处理 2 发包人义务 2.1 发包人及其工作人员不得索取或接受承包人的礼金 有价证券和贵重物品, 不得向承包人报销任何应由发包人或其工作人员个人支付的费用 2.2 发包人及其工作人员不得参加承包人安排的宴请 ( 工作餐除外 ) 和娱乐活动, 不得接受承包人提供的通讯 交通工具和高档办公用品等物品 2.3 发包人及其工作人员不得要求或者接受承包人为其住房装修 婚丧嫁娶活动 配偶子女工作安排以及出国出境 旅游等提供方便 2.4 发包人及其工作人员不得以任何理由向承包人推荐分包人 推销材料和工程设备, 不得要求承包人购买合同以外的材料和工程设备 2.5 发包人及其工作人员要秉公办事, 不准营私舞弊, 不准利用职权私自为合同工程安排施工队伍, 也不得从事与合同工程有关的各种有偿中介活动 2.6 发包人及其工作人员 ( 含其配偶 子女 ) 不得从事与合同工程有关的材料和工程设备供应 工程分包 劳务等经济活动 3 承包人义务 3.1 承包人不得以任何理由向发包人及其工作人员行贿或馈赠礼金 有价证券 贵重礼品 3.2 承包人不得以任何名义为发包人及其工作人员报销应由发包人或其工作人员个人支付的任何费用 第 71 页

73 3.3 承包人不得以任何理由安排发包人及其工作人员参加宴请 ( 工作餐除外 ) 及娱乐活动 3.4 承包人不得为发包人和个人购置或提供通讯 交通工具和高档办公用品等物品 3.5 承包人不得为发包人及其工作人员的住房装修 婚丧嫁娶活动 配偶子女工作安排以及出国出境 旅游等提供方便 4 违约责任 4.1 发包人及其工作人员违反本合同第 1 条和第 2 条规定, 应按照廉政建设的有关规定给予处分 ; 涉嫌犯罪的, 移交司法机关追究刑事责任 ; 给承包人造成损失的, 应予赔偿 4.2 承包人及其工作人员违反本合同第 1 条和第 3 条规定, 应按照廉政建设的有关规定给予处分 ; 情节严重的, 给予承包人 1~3 年内不得进入工程建设市场的处罚 ; 涉嫌犯罪的, 移交司法机关追究刑事责任 ; 给发包人造成损失的, 应予赔偿 ; 5 双方约定本合同由合同双方当事人或其上级部门负责监督执行, 并由合同双方当事人或其上级部门相互约请对本合同执行情况进行检查 6 合同法律效力 本合同作为 ( 工程名称 ) 工程施工合同的附件, 与施工合同具有 同等的法律效力 7 合同生效本合同自合同双方当事人签署之日起生效, 至合同工程竣工验收合格之日后失效 8 合同份数 本合同一式 6 份, 合同双方当事人各执 3 份 有上级部门的, 合同双方当事人应各送 交其上级部门一份 发包人 :( 公章 ) 承包人 :( 公章 ) 法定代表人 :( 签字 ) 法定代表人 :( 签字 ) 联系电话 : 联系电话 : 上级部门 :( 公章 ) 上级部门 :( 公章 ) 年月日 年月日 第 72 页

74 附件五 : 履约银行保函格式 履约银行保函 致 : ( 发包人全称 ) 鉴于 ( 承包人全称 )( 下称 承包人 ) 与 ( 发包人全称 ) ( 下称 发包人 ) 签订 ( 工程名称 ) 施工合同 ( 编号, 年 月日签署 ), 并保证承包人按合同约定履行实施 完成并保修合同工程的义务和责任 ; 发包人在 合同中要求承包人应通过经认可的银行提交合同指定的承包人履行本合同全部义务和责任的担保金 额等事实, 我行愿意为承包人出具保函, 以担保金额人民币 ( 大写 ) 元 ( 元 ) 向发包人提供不可撤销的担保 如果承包人在履行合同过程中发生违约或违背合同约定的义务和责任时, 我行保证在担保金额 额度内偿还或偿清发包人因该项违约或违背所造成的经济损失, 并在接到发包人要求的第 天内予以 支付, 发包人应提供承包人有上述违约或违背合同事实的证据或相关的证明材料 在向我行提出要求前, 我行将不坚持要求发包人首先向承包人提出上述款项的索赔 我行承诺 : 不论是否经我行知晓或同意, 我行的义务和责任不因发包人与承包人对合同条款所作的任何修改或补充而解除 本保函在担保金额支付完毕, 或工程竣工验收合格, 发包人向承包人颁发竣工验收证书后第 15 天起失效 法定代表人或其授权的代理人 :( 签字签章 ) 担保银行盖章 : 地址 : 日期 : 年月日 第 73 页

75 附件六 : 工程项目一览表格式 (4) 至支付统计表格式 (22) 详见广东省建设厅印发的 广东省建设工程标准施工合同 2009 年版 的附件格式 第 74 页

76 第五章工程量清单 1 工程量清单说明 1.1 本工程量清单是依据中华人民共和国国家标准 建设工程工程量清单计价规范 GB ( 以下简称 计价规范 ) 以及招标文件中包括的图纸等编制 计价规范中规定的工程量计算规则中没有的子目, 应在本章第 1.4 款约定 ; 计价规范中规定的工程量计算规则中没有且本章第 1.4 款也未约定的, 双方协商确定 ; 协商不成的, 可向省级或行业工程造价管理机构申请裁定或按照有合同约束力的图纸所标示尺寸的理论净量计算 计量采用中华人民共和国法定的基本计量单位 1.2 本工程量清单应与招标文件中的投标人须知 通用合同条款 专用合同条款 技术标准和要求及图纸等章节内容一起阅读和理解 1.3 本工程量清单仅是投标报价的共同基础, 竣工结算的工程量按合同约定确定 合同价格的确定以及价款支付应遵循合同条款 ( 包括通用合同条款和专用合同条款 ) 技术标准和要求以及本章的有关约定 1.4 补充子目的子目特征 计量单位 工程量计算规则及工作内容说明如下 : 1.5 本条第 1.1 款中约定的计量和计价规则适用于合同履约过程中工程量计量与价款支付 工程变更 索赔和工程结算 1.6 本条与下述第 2 条和第 3 条的说明内容是构成合同文件的已标价工程量清单的组成部分 2 投标报价说明 2.1 投标报价应根据招标文件中的有关计价要求, 并按照下列依据自主报价 (1) 本招标文件 ; (2) 建设工程工程量清单计价规范 GB ; (3) 国家或省级 行业建设主管部门颁发的计价办法 ; (4) 企业定额, 国家 省级或市级 行业建设主管部门颁发的计价定额 ; (5) 招标文件 ( 包括工程量清单 ) 的澄清 补充和修改文件 ; (6) 建设工程设计文件及相关资料 ; (7) 施工现场情况 工程特点及拟定的投标施工组织设计或施工方案 ; (8) 与建设项目相关的标准 规定等技术资料 ; (9) 市场价格信息或工程造价管理机构发布的工程造价信息 ; (10) 其他的相关资料 2.2 工程量清单中的每一子目须填入单价或价格, 且只允许有一个报价 第 75 页

77 2.3 工程量清单中标价的单价或金额, 应包括所需人工费 材料费 施工机械使用费和管理费及利润, 以及一定范围内的风险费用 所谓 一定范围内的风险 是指合同约定的风险 2.4 已标价工程量清单中投标人没有填入单价或价格的子目, 其费用视为已分摊在工程量清单中其他已标价的相关子目的单价或价格之中 2.5 投标报价汇总表 中的投标总价由分部分项工程费 措施项目费 其他项目费 规费和税金组成, 并且 投标报价汇总表 中的投标总价应当与构成已标价工程量清单的分部分项工程费 措施项目费 其他项目费 规费 税金的合计金额一致 2.6 分部分项工程项目按下列要求报价 : 分部分项工程量清单计价应依据计价规范及 2010 年 广东省建设工程计价通则 中关于综合单价的组成内容确定报价 如果分部分项工程量清单中涉及 材料和工程设备暂估单价表 中列出的材料和工程设备, 则按照本节第 项的报价原则, 将该类材料和工程设备的暂估单价本身以及除对应的规费及税金以外的费用计入分部分项工程量清单相应子目的综合单价 如果分部分项工程量清单中涉及 发包人提供的材料和工程设备一览表 ( 见合同格式 ) 中列出的材料和工程设备, 则该类材料和工程设备供应至现场指定位置的采购供应价本身不计入投标报价, 但应将该类材料和工程设备的安装 安装所需要的辅助材料 安装损耗以及其他必要的辅助工作及其对应的管理费及利润计入分部分项工程量清单相应子目的综合单价, 并其他项目清单报价中计取与合同约定服务内容相对应的总承包服务费 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 所列各子目的综合单价组成中, 各子目的人工 材料和机械台班消耗量由投标人按照其自身情况做充分的 竞争性考虑 材料消耗量包括损耗量 投标人在投标文件中提交并构成合同文件的 承包人提供主要材料和工程设备一览表 ( 适用于造价信息差额调整法 ) 中所列的材料和工程设备的价格是指此类材料和工程设备到达施工现场指定堆放地点的落地价格, 即包括采购 包装 运输 装卸 堆放等到达施工现场指定落地或堆放地点之前及落地之后发生的仓储 保管 库损的全部费用, 但不包括从堆放地点运至安装地点的二次搬运费用 承包人提供主要材料和工程设备一览表 ( 适用于造价信息差额调整法 ) 中所列材料和工程设备的价格应与构成综合单价相应材料或工程设备的价格一致 落地之后发生的仓储 保管 库损以及从堆放地点运至安装地点的二次搬运等其他费用均应在投标报价中考虑 2.7 措施项目按下列要求报价 : 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表中措施项目清单计价应根据投标人的施工组织设计进行报价 可以计量工程量的措施项目, 应按分部分项工程量清单的方式采用综合单价计价 ; 其余的措施项目可以 项 为单位的方式计价 投标人所填报价格应包括除规费 税金外的全部费用 总价措施项目清单中的安全文明施工费应按国家 省级 市级或行业建设主管部门的规定计 第 76 页