顺德区建设工程施工招标文件范本

Transcription

1

2 目录 第一章招标公告... 3 第二章投标人须知... 8 第三章不予接收和否决性条款 第四章合同条款 第五章投标文件格式 第一部分资格审查申请文件 第二部分投标报价函 第六章招标控制价

3 第一章招标公告 1. 招标条件本招标项目德民路东延线段绿化景观照明箱变工程 ( 二次 ) 已由 ( 项目审批部门 / 项目主管部门 ) 批准建设, 招标人为佛山市顺德区工程建设中心, 建设资金来自财政拔款 项目已具备招标条件, 现对该项目进行公开招标 2. 项目概况与招标范围本招标项目估价为 :100( 万元 ), 工期 :2016 年 4 月 30 日前完工 本工程包括 10kV 高压进线侧到箱变低压柜出线侧的供电设计, 组合型成套箱式变电站安装 S11-M-500kVA 共 1 座, 供电方式 :10kV 电源由 220kV 大良变电站 10kV 逢桂线范沙支线 #2 塔接入, 采用电缆 :ZRYJV22-8.7/15kV-3X240 引入 10kV 采用单电源供电, 低压供电系统接地型式采用 TN-S 详见招标人提供的工程量清单及设计图纸 目前, 工程的前期报批手续已基本齐备 3. 投标人资格要求 3.1 法人资格投标人应具有独立法人资格并依法取得营业执照, 营业执照处于有效期 3.2 资质要求 投标人必须具备以下资质 :1 同时具有承装类承装 ( 修 试 ) 电力设施许可证五级 ( 含五级 ) 以上和送变电工程专业承包三级 ( 含三级 ) 以上资质的施工企业 ;2 或同时具有承装类承装 ( 修 试 ) 电力设施许可证五级 ( 含五级 ) 以上和电力工程施工总承包三级 ( 含三级 ) 以上资质的施工企业 ; 3 或同时具有承装类承装 ( 修 试 ) 电力设施许可证五级 ( 含五级 ) 以上和输变电工程专业承包三级 ( 含三级 ) 以上资质的施工企业 ; 且投标人必须取得有效的企业安全生产许可证并通过年佛山供电局 B 类生产项目合格承包商审查备案 ( 备案名单以佛供电生 [2015]38 号为准 ), 在人员 设备 资金等方面具有相应的能力 本工程不接受联合体投标 3.3 投标人须持有有效的 安全生产许可证 3.4 广东省以外的投标人, 须提供在广东建设信息网 ( 网址 : 进粤企业和人员诚信信息登记平台 关于投标人进粤企业及人员信息登记的网页打印件, 信息以收标当天查询的为准 3.5 投标人必须取得有效的相应资质类别的 佛山市建筑行业诚信手册 且没有被锁定 3.6 投标人已加入 佛山市公共资源交易一体化服务平台投标企业信息库 3.7 对投标人拟派项目负责人的要求 3

4 3.7.1 对拟派项目负责人的资格要求 : 须具备注册于投标人本单位的机电工程专业二级 ( 或以上级 ) 注册建造师执业资格证书 ( 或临时注册建造师执业资格证书, 在外省注册的建造师必须是一级注册建造师或一级临时注册建造师 ) 并持有有效的 安全生产考核合格证 (B 证 ) 省外进粤企业, 拟派驻项目负责人必须在 进粤企业和人员诚信信息登记平台 中录入相关信息并通过数据规范检查, 并提供相关登记信息的网页打印件 拟派项目负责人没有在其他在建项目中担任项目负责人 需提供近一年投标人为拟派项目负责人缴纳社保资金的有效的社保证明材料 有效的社保证明材料是指投标人工商登记所在地 ( 市 区或县 ) 社保管理部门出具的证明文件, 或经投标人工商登记所在地 ( 市 区或县 ) 社保管理部门盖章确认的社保清单 ( 含社保管理部门终端设备打印的社保证明文件 ) 近一年是指扣除发布招标公告当月往前顺推 12 个月, 即 2014 年 12 月至 2015 年 11 月 拟派项目负责人如有参与其他工程投标的情况, 必须在投标文件中说明 投标人应慎重考虑选派一名项目负责人参加多个工程项目的投标竞争, 如投标项目负责人在两个及以上工程项目均中标的, 只能按照不同工程项目中标通知书发出的时间先后, 担任本企业最先中标项目的投标项目负责人 后确定该企业为中标人的工程项目的招标人将取消其中标资格 ( 即, 如果在本工程定标前, 投标人拟派项目负责人已在其他项目中获得中标资格的, 本项目招标人将取消该投标人的中标资格 投标人应在本项目定标前, 及时更新或申报拟派项目负责人的中标情况, 若不及时申报, 经查实将视为不诚信投标 ) 投标人隐瞒中标项目获取中标的, 按弄虚作假骗取中标查处 3.8 诚信要求详见本招标公告附件 资格审查申请文件 中的诚信投标承诺书 3.9 其他要求 与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人 其他组织或者个人, 不得参加投标 单位负责人为同一人或者存在控股 管理关系的不同单位, 不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标 单位负责人是指单位的法定代表人或者法律 行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人 国务院国有资产监督管理机构直接监管的中央企业均不属于本条规定的 单位, 其一级子公司可以在本工程中同时进行投标 ; 控股是指股份占股份有限公司股本总额的 50% 以上 ; 管理关系是指不具有出资持股关系的其它单位之间存在的管理与被管理的关 系 4

5 4. 资格审查办法和定标办法本项目采用现场同步资格告知性审查, 评定标办法采用信用优先随机定标法 现场告知性审查, 是指以投标人提交的资料为依据, 以诚实信用为原则, 招标人在现场仅对投标人提交的资料进行形式性审查, 并将相关信息予以公示接受社会监督 招标人现场登记审查投标人的资质 项目负责人 投标担保等, 根据投标人递交的资格审查资料, 通过 佛山市公共资源交易一体化服务平台投标企业信息库 进行核对 ( 社保证明除外 ), 若投标人提供的资料与 佛山市公共资源交易一体化服务平台投标企业信息库 中的资料不相符, 招标人对该相关资料不予认定, 视为资格审查不通过 5. 招标文件的获取 5.1 招标人委托佛山市顺德区公共资源交易中心接受投标报名 本项目采用网上报名的方式接受报名 凡有意参加投标的投标人, 请在报名及发布招标文件时间内, 通过佛山市公共资源交易一体化服务平台 ( 网址 : 办结网上报名 具体操作方法请浏览 佛山市公共资源交易一体化服务平台 网站 工程交易 中办事指南栏目, 咨询电话 : 凡有意参加投标的投标人, 请在报名及发布招标文件时间内, 在佛山市顺德区公共资源交易中心网 ( 网址 : 招标公告栏目自行下载招标文件 ( 详见本招标公告附件 ), 逾期将不能下载 供下载的招标文件有 PDF 和 WORD 等版本时, 若有不一致, 以已备案的 PDF 版本招标文件为准 5.3 报名及发布招标文件时间 : 详见佛山市顺德区公共资源交易中心网招标公告或在佛山市公共资源交易一体化服务平台 日程安排查询 查看 5.4 招标文件经在顺德区公共资源交易中心网发布, 视为已发放给所有投标人, 各投标人应在报名及发布招标文件时间内完成网上报名和下载招标文件, 否则所造成的一切后果由投标人自负 6. 投标担保 6.1 投标担保 ( 投标保证金 诚信保证金 ) 的金额 : 人民币 1.8 万元 其中 : 投标保证金 : 人民币 1.8 万元, 诚信保证金 : 人民币 / 万元 6.2 投标担保的形式 : 从投标人的基本账户通过银行汇款或转账的形式 7. 投标文件的递交 7.1 投标文件递交的截止时间 ( 以下简称 投标截止时间 ): 详见佛山市顺德区公共资源交易中心网招标公告或在佛山市公共资源交易一体化服务平台 日程安排查询 查看 7.2 地点 : 佛山市顺德区公共资源交易中心会议室, 地址 : 佛山市顺德区大良德民路区行政 5

6 服务中心西座 1 楼 7.3 出席人员 : 投标截止时间前, 投标人的投标交易员必须到现场签到并进行身份验证 如果未能按上述要求进行身份验证的, 招标人不接受其投标 身份验证方式 : 指纹验证 ( 在佛山市公共资源交易中心取得交易员资格时采集的本人指纹 ) 投标交易员是指 : 在佛山市公共资源交易中心取得投标企业交易员资格, 并在佛山市投标企业信息数据库成功采集指纹的人员 8. 随机定标会议 8.1 随机定标会议时间 ( 签到截止时间 ): 详见佛山市顺德区公共资源交易中心网招标公告或在佛山市公共资源交易一体化服务平台 日程安排查询 查看 8.2 地点 : 佛山市顺德区公共资源交易中心会议室 会议时间如有变更的, 招标人将至少提前 2 个工作日在佛山市顺德区公共资源交易中心网的 网上答疑及通知 栏目内发布通知, 敬请投标单位自行查看并掌握相关安排 8.3 出席人员 : 投标人的企业法定代表人 ( 或企业技术负责人 ) 必须在签到截止时间前, 到现场签到并进行身份验证 如果未能按上述要求进行身份验证的或与佛山市投标企业信息数据库中的信息不一致, 视为自行放弃投标资格 请各投标人及时维护 更新企业信息数据库的信息, 确保其有效性 身份验证方式 : 凭第二代身份证, 不接受临时身份证及其他证件的验证 9. 发布公告的媒介本次招标公告同时在佛山市顺德区公共资源交易中心网 广东省招标投标监管网 顺德区公共资源交易中心交易大厅公告栏上发布 10. 其他 10.1 因本招标项目招标人没有潜在投标人的联系信息, 任何关于本次招标项目的修改通知 补充通知, 统一在顺德区公共资源交易中心网的 网上答疑及通知 栏目内发布, 敬请投标单位自行及时查看 10.2 招标人对投标人投标文件的审查以投标人在佛山市公共资源交易一体化服务平台投标企业信息数据库中正式入库的信息为审查依据 ( 社保证明除外 ), 投标人未录入数据库的信息或已录入数据库但未经公示结束的信息均不予认可 投标人应及时维护 更新数据库的信息, 确保其有效性 因投标人未及时维护 更新数据库信息造成的后果, 由投标人自负 10.3 中标单位应在领取中标通知书后 15 天内 ( 签订合同前 ), 提交企业注册所在地 6

7 检察机关出具的行贿犯罪档案查询结果告知函 ( 原件, 自出具之日起 2 个月内有 效 ) 若中标单位不按时按要求提交, 招标人有权取消其中标资格 10.4 本公告由招标人负责解释, 招标人保留变更 修改的权利 联系方式招标人 : 佛山市顺德区工程建设中心联系人 : 钟工 蔡工电话 : 招标代理 : 北京中外建工程管理有限公司联系人 : 吴慧敏电话 : 传真 : 地 址 : 佛山市禅城区新明二路 1 号一生伴大厦 D 座 3 楼 邮编 : 招标监督部门 : 佛山市顺德区公共资源交易管理委员会办公室 电话 : 年月日 附件 : 招标文件 ( 含招标控制价 图纸等 ) 7

8 第二章投标人须知 鉴于工程编号为 / 的德民路东延线段绿化景观照明箱变工程 ( 二次 ) 拟采用信用优先随机定标法的方式定标, 现将有关事项通知如下 : 一 工程概况 1. 工程概况及招标范围 : 见招标公告 2. 质量要求 : 符合国家有关施工质量验收规范并达到合格标准 3. 承包方式 : 按招标文件及合同条款要求完成本项目施工 二 投标报价方式本工程投标报价采用下浮系数的方式填报, 由投标单位根据企业自身实力在招标控制价的基础上以总价下浮的方式在投标报价函中填写 其中 : 1. 下浮系数 =( 企业投标报价 / 招标控制价 ) 100% 2. 本工程招标控制价为 ( 大写 ) 人民币玖拾玖万伍仟叁佰柒拾陆元肆角捌分 ( 小写 : 元 ), 详见顺德区公共资源交易中心 ( 以下简称 区交易中心 ) 网站该工程招标公告附件 3. 本工程的最高投标限价下浮系数为 :92.62 %, 投标单位的投标下浮系数必须小于或等于本工程的最高投标限价下浮系数, 否则为无效标 投标单位应自行权衡投标风险, 决策是否参加投标 不接受投标单位对于招标控制价 最高投标限价下浮系数的异议 三 投标担保和履约担保 : 本工程投标担保金额为 :1.8 万元, 其中, 投标保证金 :1.8 万元, 诚信保证金 :/ 万元 1. 投标担保形式及要求 : (1) 投标人须从本单位的基本账户通过银行汇款或转账, 将投标担保金按规定金额一次性转入或汇入到指定银行账户, 否则不予受理或取消投标资格 指定银行账户在本项目的 网上投标报名回执 提供, 该账号是银行系统为本项目不同投标人随机生成的唯一子账号, 仅限本项目该网上报名投标人缴纳投标担保金使用 请投标人务必按本项目为您单位提供的指定银行账户缴纳投标担保金, 否则不予受理或取消投标资格 (2) 投标担保金的到账要求 : 投标担保金须在投标文件递交截止时间的前 1 天 ( 日历天,) 8

9 已到达指定账户 ( 以银行到账时间为准, 包括递交截止时间前 1 天的当天 ), 否则不予受理或取消投标资格 ; (3) 投标人应在汇款或转账凭证上注明本次招标的项目名称 ( 可简称 ); 2. 投标担保的有效期 : 投标担保金在投标文件有效期内保持有效 3. 投标担保的退还 (1) 未中标投标人的投标担保退还 招标人在随机定标后, 通知交易中心办理退还, 交易中心在五个工作日内退还未中标投标人的投标担保金及银行同期存款利息 ( 扣除银行手续费 ); (2) 中标人的投标担保退还 中标人在收到中标通知后三十天内与招标人签订施工合同, 并把合同副本送交区公共资源交易管理委员会办公室备案 ( 合同备案受理地址 : 佛山市顺德区大良德民路区行政服务中心西座 1 楼 14 号窗口, 咨询电话 : ), 凭合同备案回执到区公共资源交易中心办理退还, 交易中心受理后, 在五个工作日内退还中标人的投标担保金及银行同期存款利息 ( 扣除银行手续费 ) ( 投标担保退还受理地址 : 佛山市顺德区大良德民路区行政服务中心西座 1 楼交易中心窗口 ( 交易大厅内 ), 咨询电话 : ) 4. 有下列情形之一的, 投标担保可不予退还 : (1) 投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件 ; (2) 中标人在收到中标通知书后, 无正当理由拒签合同协议书或未按招标文件规定提交履约担保的 ; (3) 投标人违反诚信投标承诺任何情形的 对不诚信行为投标企业不予退还投标担保的处理原则见第十四点 2 款 5. 本工程履约担保 注 : 不需提供的, 可删除该条 : 履约担保的金额 : / ( 工程中标价的 / %); (1) 履约担保的形式 : / (2) 履约担保的提交时间 : / (3) 履约担保退还时间的约定 : / 四 本工程的投标有效期为 90 日历天 ( 从投标截止之日算起 ) 五 招标文件的答疑 澄清及修改 1. 招标人不集中组织投标现场踏勘, 投标人需要了解现场情况的, 可自行进行现场踏勘 2. 招标人不组织答疑会, 投标人若对招标文件有疑问, 应在招标文件获取截止时间后 1 天内, 在区交易中心网站 网上答疑和通知 栏目上提出澄清要求, 但澄清要求不得有任何 可识别投标人单位及人员的标识 9

10 3. 招标文件的修改 澄清 ( 答疑 ) 文件将于投标截止时间前 2 天, 在区交易中心网 网上答疑和通知 栏目上发布, 该文件作为招标文件的组成部分, 具有约束作用 投标人应随时留意区交易中心网与本招标工程有关的所有信息 当同一内容表述出现不一致时, 以最后发布的内容为准 六 投标文件的编制 密封 标记和递交 1. 投标文件编制 (1) 投标文件应按第五章 投标文件格式 统一采用 A4 纸进行编写, 如有必要, 可以增加附页, 作为投标文件的组成部分 (2) 签字盖章要求 : 1 资格审查申请文件 : 诚信投标承诺书 应由法定代表人签字 ( 或盖章 ) 并加盖单位章 ; 法定代表人身份证明 应加盖单位公章 ; 授权委托书 应由法定代表人及委托代理人签字 ( 或盖章 ) 并加盖单位章 ( 若委托代理人签字的, 需提交 ) 2 投标报价函 应由法定代表人或其委托代理人签字( 或盖章 ) 并加盖单位公章 2. 投标文件的份数 密封及标记 (1) 资格审查申请文件 一式一份, 装订成册, 无须密封 (2) 投标报价函 一式四份, 其中正本一份 副本三份, 并分别标注 ( 当正副本不一致时, 以正本为准 ) 正副本一并包装, 封口加盖投标人公章, 封套上应写明 : 投标人及项目名称 3. 投标文件的递交 (1) 投标人应在规定的投标截止时间前递交投标文件, 递交时间和地点详见第七款 (2) 投标文件提交清单 : 1 资格审查申请文件 ; 2 投标报价函 4. 投标文件的修改与撤回 (1) 投标截止时间前, 投标人可以修改或撤回已递交的投标文件, 但应以书面形式通知招标人 (2) 投标文件应尽量避免涂改 行间插字或删除 如果出现上述情况, 改动之处应加盖单位章或由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字确认 (3) 修改的内容为投标文件的组成部分 修改的投标文件应按照本条规定进行编制 密 10

11 封 标记和递交, 并标明 修改 字样 七 招投标时间及地点 1. 时间安排 (1) 投标截止时间 : 详见佛山市顺德区公共资源交易中心网招标公告或在佛山市公共资源交易一体化服务平台 日程安排查询 查看 随后进行资格审查 (2) 开标时间 : 资格审查后开标 (3) 随机定标会议时间 ( 签到截止时间 ): 详见佛山市顺德区公共资源交易中心网招标公告或在佛山市公共资源交易一体化服务平台 日程安排查询 查看 以上时间若有变更, 招标人将提前 2 个工作日在区交易中心网站予以公告, 投标人应自行查看并按时参加相关会议, 未按时按要求参加会议的, 招标人视投标人放弃投标 2. 地点 : 佛山市顺德区公共资源交易中心会议室, 地址 : 佛山市顺德区大良德民路行政服务中心西座 1 楼 八 收开标会议程序收开标由招标人组织, 并按以下程序进行 : 1. 投标交易员签到及身份验证 投标交易员是指在佛山市公共资源交易中心取得投标企业交易员资格, 并在佛山市投标企业信息数据库成功采集指纹的人员 投标交易员采用指纹身份验证方式验证身份 2. 接收投标文件 3. 资格审查 资格审查采用现场告知性资格审查方式, 即指以投标人提交的资格为依据, 以诚实信用为原则, 招标人在现场仅对投标人提交的资料进行形式性审查, 并将相关信息予以公示接受社会监督 招标人现场登记审查投标人的资质 项目负责人 投标担保等, 根据投标人递交的资格审查资料, 通过 佛山市公共资源交易一体化服务平台投标企业信息库 进行核对 ( 社保证明除外 ), 若投标人提供的资料与 佛山市公共资源交易一体化服务平台投标企业信息库 中的资料不相符, 招标人对该相关资料不予认定, 视为资格审查不通过 不通过资格审查的投标人不得参与本项目后续的开标程序 4. 开标 ( 公布资格审查情况 投标担保情况 投标报价等相关信息 ) 5. 确认开标结果 投标人对开标结果有异议的, 应当现场提出, 否则, 视为确认开标结果 在收开标会议过程中, 投标人出现本招标文件 第三章不予受理和否决性条款 的 1-7 项情形之一的, 将不予受理或投标文件被否决 九 收开标结果公示 11

12 开标结束后, 由招标人将开标结果相关信息, 在区交易中心网站公示 3 个工作日 十 异议和投诉 1. 公示期间, 对公示信息有异议的, 异议人或投诉人可按有关法律法规向招标人和顺德区公共资源交易管理委员会办公室 ( 以下简称 区资管办 ) 提出 否则, 异议或投诉不予受理 2. 收到符合受理条件的异议或投诉, 招标人应暂停招投标程序 3. 入围投标人经查实不具备投标资格条件的, 该企业纳入不诚信投标企业名单, 不得参与本项目后续的随机定标程序 十一 投诉情况公示及申辨 1. 收开标结果公示结束后, 招标人将收到的异议或投诉情况在区交易中心网站予以公示 认为投诉不属实的, 被投诉单位应在 2 个工作日内向招标人和区资管办提出申辨 2. 入围投标人经查实不具备投标资格条件的, 该企业将纳入不诚信投标企业名单, 不得参与后续该工程的随机定标程序 十二 随机定标会议程序公示及投诉处理结束后, 招标人在区交易中心随机选取中标人 随机定标会议由招标人组织, 按以下程序实施 : 1. 投标人法定代表人或技术负责人签到及身份验证 入围有效投标人的企业法定代表人 ( 或企业技术负责人 ) 必须在签到截止时间前, 到现场签到并进行身份验证 如果未能按上述要求进行身份验证的或与佛山市投标企业信息数据库中的信息不一致, 视为自行放弃投标资格 身份验证方式是第二代身份证, 不接受临时身份证等其他证件进行身份验证 2. 投标人确认编号, 检查设备 投标人编号按投标人的签到顺序确定, 招标人在选取中标候选人前现场予以公布, 并由投标人法定代表人或企业技术负责人签字确认 若法定代表人或企业技术负责人不能签字确认的, 则应由其法定代表人授权的委托代理人携带委托书及本人第二代居民身份证, 经身份验证后签字确认 不确认的, 视为默认其编号 在确认编号的同时, 投标人应同时对拟派项目负责人参与其他项目的投标及中标情况进行更新确认 此前有获得中标资格的, 应主动退出定标会议 若不及时更新确认, 经查实有上述情况的, 将视为不诚信投标, 纳入不诚信投标企业名单 3. 随机选取中标候选人前, 由区交易中心工作人员会同投标人检查选取设备, 投标人放弃检查的视为默认设备的完好性 检查完毕后, 由区交易中心工作人员和投标人确认 12

13 4. 随机选取中标候选人 现场随机选取 (15) 家中标候选人 签到有效的投标人超过 3 家 ( 含 3 家 ) 但少于 (15) 家的 ( 含上述家数 ), 则全部进入中标候选人名单 5. 计算中标下浮系数及中标价 按中标候选人报价去掉一个最高下浮系数和一个最低下浮系数后 ( 不足 5 家的则全部参与平均 ), 算术平均计算得出中标下浮系数, 中标下浮系数以 % 为单位, 保留 2 位小数, 小数点后第 3 位四舍五入 并按下式计算中标价, 现场予以公布 : 中标价 ( 元 ) = 招标控制价 中标下浮系数 ( 中标价保留小数点后 2 位, 小数点后第 3 位四舍五入 ) 6. 确认中标人选取资格 投标报价下浮系数大于中标下浮系数的中标候选人可在定标前放弃中标人选取资格 放弃选取资格的, 需在现场签字确认, 否则, 视为不放弃 投标报价下浮系数低于或等于中标下浮系数的投标人放弃中标人选取资格的, 将被视为不诚信投标, 纳入不诚信投标企业名单 出现放弃中标人选取资格的, 招标人应在参与会议的其余有效投标人中补充选取, 直到满足 (15) 家为止 ( 若剩余有效投标人不足待补充数量的, 则全部进入中标候选人 ), 但中标下浮系数不再重新计算 7. 选取中标人 ( 定标 ) 在选出的中标候选人中, 随机确定唯一 1 名中标人 十三 中标公告确定中标人后, 招标人在向中标人发出中标通知书之前, 中标人须向顺德区公共资源交易中心缴纳中标交易服务费 否则, 招标人有权取消原中标决定 中标结果将在顺德区公共资源交易中心网站予以公告, 招标人同步向中标人发出中标通知书 十四 其他说明 1. 中标人放弃中标资格的, 该企业被视为不诚信投标, 纳入不诚信投标企业名单 2. 对存在不诚信行为投标企业的处理原则 : (1) 在资格审查阶段或在开标结果公示前, 主动承认存在不诚信行为且放弃投标资格的, 退还全部投标保证金及诚信保证金 ; 被查实存在不诚信行为的, 取消投标资格, 退还投标保证金, 但不予退还诚信保证金, 项目没有设置诚信保证金的, 则不予退还投标保证金 (2) 在开标结果公示阶段, 被查实有不诚信行为的, 取消投标资格, 退还投标保证金, 但不予退还诚信保证金, 项目没有设置诚信保证金的, 则不予退还投标保证金 (3) 在开标结果公示结束后, 被查实有不诚信行为的, 投标保证金及诚信保证金均 13

14 不予退还 (4) 有上述不诚信行为的投标企业将被纳入不诚信投标企业名单, 顺德区依法必须招标的项目自有关处理意见发出之日起两年内不接受其投标资格申请 3. 招标失败的情形 : (1) 提交投标文件的投标人不足 5 家, 通过资格审查或参与定标会议的有效投标人不足 3 家, 或中标候选人全部放弃候选资格的, 本次招标失败 (2) 中标人放弃中标的, 由招标人在余下中标候选人中重新随机选取中标人 重新选取仍出现弃标情形的, 本次招标失败 招标失败后, 招标人依本办法重新组织招标, 招标人不负担因招标失败给投标人造成的损失 4. 用于随机选取的设备由区交易中心提供并保障运作正常 在随机选取过程中, 由于停电或设备出现故障等原因导致无法完成随机选取工作时, 已选取确定的投标人有效 同时, 由区交易中心做好现场情况记录, 并由招标人代表 监督人员和区交易中心工作人员签字确认 在恢复供电或更换设备后继续进行选取工作 5 工程结算说明: 本工程采用固定单价合同, 其中 : (1) 结算工程量 : 以工程竣工实际工程量为准 ( 大包干的项目除外 ); (2) 项目 ( 结算 ) 单价 : 1 招标控制价中有相应综合单价的, 按招标控制价中相应子目的综合单价, 乘以中标下浮系数作为结算单价 ; 2 招标控制价中无相应子目综合单价的, 根据招标控制价的编制依据和有关规则确定单价后, 再乘以中标下浮系数作为结算单价 ; 3 不采用综合单价计价的, 按招标控制价的计算规则计算总价后再乘以中标下浮系数进行结算 合同专用条款中另有相关规定的按专用条款的规定执行 6. 中标人领取中标通知书后, 应在 (30) 天内与招标人签订合同, 报区资管办备案, 中标人须按照合同约定履行义务, 完成中标工程, 不得将中标工程转让 ( 转包 ) 或违法分包给他人 14

15 第三章不予接收和否决性条款 投标人出现下列情形之一的, 将不予受理或投标文件被否决, 被否决的投标人不得参加 本次随机定标 : 序 号 不予接收或被否决条款 要求或说明 应与正文仔细对应 1 投标文件在投标截止时间以后逾期送达或者未送达指定地点 见第一章招标公告和第二 章投标人须知相关要求 2 举行收开标会议时, 投标人的投标交易员未按要求到场签到或 未能按要求提供身份证明文件 见第一章招标公告和第二 章投标人须知相关要求 3 资格审查申请文件内容修改的, 或资格审查申请文件未按要求 签字或盖章 见第一章招标公告 第二章 第六条和第五章投标文件 格式 4 投标人资格条件不符合要求见第一章招标公告 5 未能核验投标人已办结 工程保证金托管 手续或保证金不是 从投标人的基本存款账户转入指定账户或保证金不符合要求 见第二章第三条 6 投标下浮系数大于本工程的最高投标限价下浮系数见第二章第二条 (1) 投标报价函未按要求密封 标记和装订 ; 7 8 (2) 投标报价函份数不足 ; (3) 投标报价函格式 内容不符的 ; (4) 投标报价函未按要求签字或盖章的 举行随机定标会议时, 投标人法定代表人或企业技术负责人未按要求到场签到或未能按要求提供身份证明文件 见第二章第六条和第五章投标文件格式见第一章招标公告和第二章投标人须知相关要求 15

16 第四章合同条款 16

17 第一部分 合同协议书 发包人 :( 全称 ) 佛山市顺德区工程建设中心 承包人 :( 全称 ) 依照 中华人民共和国合同法 中华人民共和国建筑法 及其他有关法律法规, 遵循 平等 自愿 公平和诚实信用的原则, 合同双方当事人就合同工程施工有关事项达成一致意 见, 订立本协议书 一 工程概况 工程名称 : 德民路东延线段绿化景观照明箱变工程 ( 二次 ) 工程地点 : 顺德区大良 工程内容 : 本工程包括 10kV 高压进线侧到箱变低压柜出线侧的供电设计, 组合型成套 箱式变电站安装 S11-M-500kVA 共 1 座, 供电方式 :10kV 电源由 220kV 大良变电站 10kV 逢桂线范沙支线 #2 塔接入, 采用电缆 :ZRYJV22-8.7/15kV-3X240 引入 10kV 采用单电源供电, 低压供电系统接地型式采用 TN-S 详见招标人提供的工程量清单及设计图纸 工程立项 规划批准文件号 : 资金来源 : 财政拔款 二 工程承包范围 承包范围 : 三 合同工期 工程合同工期总日历天数 :2016 年 4 月 30 日前完工 四 质量标准 工程质量标准 : 五 合同价款合同总价 ( 大写 ): ; ( 小写 ): 元 ( 合同总价 = 招标控制价总价 中标 下浮系数, 若按招标控制价总价下浮方式计算的合同总价与按项目单价方式计算的合同总价, 因小数点四舍五入出现偏差时, 以项目单价方式计算的结果为准 ) 项目单价 : 招标控制价 %( 中标下浮系数 ) 本工程采用固定单价合同, 其中 : (1) 结算工程量 : 以核实后工程量为准 ( 大包干的项目除外 ); (2) 项目 ( 结算 ) 单价 : 1 招标控制价中有相应综合单价的, 按招标控制价中相应子目的综合单价, 乘以 %( 中 17

18 标下浮系数 ) 作为结算单价 ; 2 招标控制价中无相应子目综合单价的, 根据招标控制价的编制依据和有关规则确定单价后, 再乘以 %( 中标下浮系数 ) 作为结算单价 ; 3 不采用综合单价计价的, 按招标控制价的计算规则计算总价后再乘以 %( 中标下浮系数 ) 进行结算 合同专用条款中另有相关规定的按专用条款的规定执行 六 组成合同的文件组成合同的文件及其优先解释顺序与本合同第三节 专用条款 第 2.2 款赋予的规定一致 七 词语含义本协议书中有关词语含义与本合同第二节 通用条款 第 1 条赋予它们的定义相同 八 承包人承诺承包人向发包人承诺已阅读 理解并接受本合同所有条款, 按照本合同约定实施 完成并保修合同工程, 履行本合同所约定的全部义务 九 发包人承诺发包人向承包人承诺已阅读 理解并接受本合同所有条款, 按照本合同约定的时限和方法支付工程款及其他应当支付的款项, 履行本合同所约定的全部义务 十 合同生效订立合同时间 : 年月日订立合同地点 : 合同双方当事人约定本合同自双方签字 盖章后生效 发包人 :( 公章 ) 承包人 :( 公章 ) 地址 : 地 址 : 法定代表人 : 法定代表人 : 委托代理人 : 委托代理人 : 电话 : 传真 : 开户银行 : 帐户名称 : 帐号 : 邮政编码 : 18

19 第二部分通用条款 ( 略 ) 通用条款采用广东省住房和城乡建设厅印发的 广东省建设工程标准施工合同 (2009 版 ) 的合同通用条款 第三部分 专用条款 1. 定义 1.53 所采用的书面形式包括 : 文书 ; 信件 ; 电报 ; 传真 ; 电子邮件 ; 其他 : 可以有形表现所载内容的形式 将 第二节通用条款 第 1 条增加 1.55~1.61 款 : 1.55 投标报价函 : 指构成合同文件组成部分的由承包人填写并签署的投标报价函 1.57 工程量清单 : 按招标时招标人发出的招标控制价中约定的分部分项工程项目 措施 项目 其他项目 规费项目和税金项目的名称和相应数量等的明细清单 项目 ( 结算 ) 单价 按本合同协议书约定执行 总金额 1.58 签约合同价 : 指签定合同时合同协议书中写明的, 包括了暂列金额 暂估价的合同 1.59 永久占地 : 指为实施本合同工程而需要的一切永久占用的土地, 包括道路两侧路权 范围内的用地 1.60 临时占地 : 指为实施本合同工程而需要的一切临时占用的土地, 包括施工所用的临 时支线 便道 便桥和现场的临时出入通道, 以及生产 ( 办公 ) 生活等临时设施用地等 1.61 业主 : 指执行本建设项目投资计划的单位, 或其指定的负责管理本建设项目的代表 机构, 以及取得该当事人 ( 单位 ) 资格的合法继承人 ( 单位 ) 本项目的发包人单位为佛山市顺 德区工程建设中心 1.62 监理单位 : 同 监理人 1.63 承包人 : 指其投标已为发包人接受, 并与发包人签订了合同协议书, 负责本合同工 程施工的当事人 ( 单位 ), 以及取得该当事人 ( 单位 ) 资格的合法继承人 ( 单位 ) 2. 合同文件及解释 2.2 合同文件组成及优先顺序 下列组成本合同的文件是一个合同整体, 彼此应当能相互解释, 互为说明 当出现相互 19

20 矛盾时, 组成本合同文件的优先解释顺序如下 : (1) 协议书及各种合同附件 ( 含评标期间和合同谈判过程中的澄清文件和补充资料, 履 行本合同的相关补充协议 ( 含洽商记录 会议纪要 工程变更 现场签证 索赔和合同价款 调整报告等修正文件 ); (2) 中标通知书 ; (3) 投标报价函 ; (4) 专用条款 ; (5) 通用条款 ( 广东省建设工程施工合同范本 2009 年 ); (6) 招标文件 ( 含工程量清单及编制说明 招标文件补充文件 澄清文件 答疑文件等 ); (7) 标准 规范及有关技术文件 ; (8) 施工设计图纸 ; (9) 专用条款约定的其他文件 ; (10) 组成合同的其他文件 4. 语言及适用的法律 标准与规范 4.3 约定适用的标准 规范的名称 : 国家有关现行的标准 规范 规程及建筑文件 ; 当没有国家标准 规范 规程时, 采用国内现行的行业标准 规范 ; 没有国家和行业标准 规范的, 采用工程所在地现行地方标准 规范 如施工期间国家或地方标准 规范发生变动, 承包人应无条件按新标准 规范执行, 施工期间因施工验收标准 相关规范改变引起的费用增加, 增加费用由承包人承担, 发包人不予以考虑 5. 施工设计图纸 5.1 施工设计图纸由发包人提供 行购买 ; (1) 施工设计图纸提供的时间 : 在开工前提供图纸 ; 本合同约定的标准 规范由承包人自 (2) 施工设计图纸提供的数量 : 图纸 2 套, 承包人确需增加图纸套数的, 发包人应当予 以同意, 所需费用由承包人自行承担 6. 通讯联络 6.2 各方通讯地址 收件人及其他送达方式 (1) 各方通讯地址和收件人 : 发包人 : 佛山市顺德区工程建设中心通讯地址 : 佛山顺德区大良德民路行政服务中心四楼收件人 : 邮编 : 承包人 : 通讯地址 : 收件人 : 邮编 : 监理单位 : 通讯地址 : 收件人 : 邮编 : 造价咨询单位 : 20

21 通讯地址 : (2) 视为送达的其他方式 : 无 收件人 : 邮政 : 7. 工程分包 7.4 分包工程价款的支付方式 : 分包工程款由承包人与分包人自行结算 在 第二节通用条款 第 7 条后补充第 7.7 款 : 7.7 违法转包与分包承包人将本项目转让给他人的, 或者将本项目肢解后分别转让给他人的 ; 或者违反法律 法规规定将本项目的部分主体 关键性工作分包给他人的, 或者分包人再次分包的 ; 若出现上述情况, 转让 分包无效, 同时发包人将其情况报告至建设行政主管部门, 由建设行政主管部门对其进行处罚 ; 情节严重的, 建设行政主管部门或发包人将其情况报告至相关工商行政管理机关, 由工商行政管理机关吊销营业执照 若施工过程中, 出现下列情况将按下述规定执行 (1) 分包工程的发包单位未在施工现场设立项目管理机构 派驻项目经理及配备项目管理人员的, 视为转包工程 (2) 承包单位存在下列情形之一的将视为违法分包 : 1 承包单位将建设工程分包给不具备相应资质条件的单位或个人的 ; 2 承包合同中没有约定, 又未经建设单位书面认可, 承包单位将其承包的部分建设工程交由其他单位完成的 ; 3 劳务企业将承包的劳务作业再分包的 ; 4 法律法规规定的其他情形 8. 现场查勘将 第二节通用条款 第 款分别修改为 : 8.1 发包人发布招标文件时, 同时发布招标施工图纸及相关资料, 此资料及承包人自行现场调查取得的资料应被视为已经足够满足承包人投标报价所需所有资料, 履行合同后承包人不得以发包人发起人招标时提供的资料比第 19.2 款规定发包人应提供的资料少等理由索赔或调整合同价格 8.2 承包人应依据发包人提供的资料和自己对现场查勘来编制投标文件, 并对发包人提供上述资料的理解 推断和应用负责 承包人的投标文件应被认为已经考虑了现场及其周围环境的影响, 包括但不限于以下内容 : (1) 现场地质情况及地形地貌特征 ; (2) 水文和气候条件 ; (3) 为实施 完成并保修合同工程所需的临时工程和措施项目 ; (4) 为实施 完成并保修合同工程所需的材料采购和加工 设备的采购, 及所需的施工设备 周转性材料 人员和管理等 ; 21

22 (5) 场地内外的交通情况及水 电 食宿供应条件 ; (6) 可能对投标报价有影响或起作用的其他情况 13. 交通运输 13.1 道路通行权和场外设施的约定 : 承包人应根据合同工程的施工需要, 负责办理取得出入施工场地的专用和临时道路的通行权, 以及取得为工程建设所需修建场外设施的权利, 并承担有关费用 需要发包人协调时, 发包人应协助承包人办理相关手续 13.2 场外施工道路的约定 : 无另行约定, 按 第二节通用条款 约定 13.4 超大件和超重件运输的约定 : 无另行约定, 按 第二节通用条款 约定 14. 专项批准事件的签认 14.2 (1) 专项批准事件的监理工程师 : 发包人在签订合同后另行通知 (2) 专项批准事件的造价工程师 : 发包人在签订合同后另行通知 (3) 专项批准事件的建造师的 : 发包人在签订合同时明确 19. 发包人 19.2 发包人完成下列工作的约定 (1) 办理土地征用 拆迁工作 平整工作场地等工作, 使施工场地具备施工条件的时间 : 提供现场的日期与开工期相同, 场地清理 平整等工作由承包人负责办理, 费用已包含在中标合同价中, 发包人不另行计量支付 (2) 完成施工所需水 电 通讯线路接驳的时间及地点 : 开工前施工所需水 电接驳由承包人自行解决, 费用由承包人承担 ; 通讯由承包人解决, 费用由承包人承担, 承包人必须确保上述事项符合法律法规及相关规范关于安全的要求, 并向有关部门申报 办理相关手续, 费用包在中标合同价内, 发包人不再另行支付 (3) 开通施工现场与城乡公共道路间的通道的约定 : 由承包人自行解决, 费用已包含在中标合同价中 (4) 提供有关资料的时间 : 除地质勘察资料外, 其余资料由承包人自行调查核实, 并承担由此引起的责任和损失, 费用已包含在中标合同价中, 发包人不另行计量支付, 发包人可提供可能的协助和方便 1 办理有关所需证件的约定 : 委托给承包人负责 ; 2 组织现场交验的时间 : 工程开工前完成 ; (7) 提供标准与规范的时间 : 由承包人负责并承担由此产生的费用 ; (8) 组织图纸会审和设计交底的约定 : 开工前七天内组织承包人和设计 监理等有关单位 和人员进行图纸会审 设计交底, 由承包人做好会审记录, 与会有关单位和人员签字盖章 确认 (9) 协调处理施工场地周围地形关系问题和做好邻近建筑物 构筑物 ( 包括文物保护建 筑 ) 古树名木等的保护工作的约定 : 承包人应在施工前, 对施工周围建筑物 构筑物 名 树名木等进行安全调查, 以防止因施工原因造成施工范围附近建筑物 构筑物 名树名木等 的破坏 该项目所需所有费用已含入承包人投标报价中, 发包人不另行支付 由于承包人安 22

23 全调查不力, 进行施工, 造成施工范围附近建筑物 构筑物 名树名木等的破坏, 由此产生 的一切费用, 由承包人承担 发包人将有权扣留承包人进度款, 作为赔偿 (10) 接收已完工程支付工程相关价款的约定 : 及时接收已完工程, 并按照合同约定及时 支付工程款及其他各种款项 (11) 委托给承包人负责的部分工作 : 协助发包人办理有关施工手续 [ 施工许可及其他所 需证件 批准文件和临时用地 停水 停电 中断道路交通 爆破作业等的申请批准手续 ( 承 包人自身施工资质的证件除外 )], 应由发包人承担的费用由发包人承担 ; 办理施工许可证 和工程质量安全监督报监手续, 原则上自收到中标通知书 15 天内完成, 办理前述施工手续须 承包人提供相关资料的, 承包人应按发包人要求的时间及时提交 19.3 提供施工场地的时间 : 中标通知书发出后三天 19.4 支付期及支付方式的约定 (1) 工程价款支付期限 按合同通用条款规定期限支付 其他 : 按合同支付的有关规定 (2) 工程价款支付方式 按协议书所注明的银行帐号转帐 支票支付 其他方式 : 发包人将要求承包人在指定的银行开户, 并将工程价款支付该账户 ; 同时承包人应接受发包人对该账户的工程款进行监管 20. 承包人 20.2 承包人完成下列工作的约定 (4) 承担施工场地安全保卫工作, 提供和维修非夜间施工使用的照明 围栏设施等安全标 志的责任和要求 : 承包人必须按有关要求设置围栏 照明等设施 如承包人未履行上述义务 造成财产和人身伤害, 由承包人承担责任及由此所发生的费用 (5) 向发包人提供施工现场办公和生活的房屋设施的时间和要求 : / (8) 施工场地周围地下管线和临近建筑物 构筑物 ( 含文物保护建筑 ) 古树名木的保护 要求及费用承担 : 因承包人责任而导致地下管线和临近建筑物 构筑物 ( 含文物保护建筑 ) 古树名木的损坏, 其造成的损失 ( 含费用 ) 由承包人承担 ; 施工期间发现文物, 应按国家文 物和省 市有关文物管理规定保护现场, 并通知有关部门 ; 施工期间执行国家相关标准, 因 此造成的损失或被有关部门处罚, 均由承包人负责 20.4 承包人完成设计的约定 承包人负责的设计有 : 无 (2) 承包人提交设计图纸的时间 : 补充 20.8 承包人发生下列情况时, 发包人有权向承包人课以违约金, 具体约定如下 : (1) 承包人派驻的人员若存在曾在其它未完成项目上担任施工任务的, 承包人应根据 建设主管部门的规定无条件更换同等资历的人员并报建设主管部门备案 23

24 (2) 承包人在监理工程师规定的截止日前, 承包人派驻的项目负责人 项目技术负责人 ( 若有 ) 没有按时进场, 或进场后, 未经批准又离开工地, 发包人将按每人每日 5000 元的标准从工程期中支付款中扣除相应的金额作为承包人的违约金 ; 其他工地主要人员没有按时进场, 或进场后, 未经批准又离开工地, 发包人将按每人每日 3000 元的标准从工程期中支付款中扣除相应的金额作为承包人的违约金, 直至缺员进场为止 承包人的项目经理和技术负责人未经发包人批准擅离工地超过三次者, 发包人有权中止合同, 承包人须赔偿发包人因此造成的损失 (3) 无特殊原因, 承包人不得更换项目管理人员, 承包人更改项目管理人员必须报发包人批准 ( 若未经批准, 不得更换 ), 即使发包人批准更换, 发包人对承包人将作如下处罚 : 投标文件 ( 或合同约定, 或施工组织设计 ) 中所列的项目经理每更换一人, 发包人将有权酌情处以每人 5000 元的违约金 ; 投标文件 ( 或合同约定, 或施工组织设计 ) 中所列的项目总工程师每更换一人, 发包人将有权酌情处以每人 5000 元的违约金 ; 其余人员每更换一人, 发包人有权酌情处以每人 3000 元的违约金 如因委任的项目经理及总工程师不能胜任本职工作时, 承包人必须进行更换同等资历的相关人员, 并且, 发包人有权酌情按照每更换一次处以每人 5~10 万元的违约金 以上违约金从工程期中支付款中扣除 (4) 投入本工程的主要设备 ( 规格 功率 容量 ) 及其数量低于投标文件 ( 或施工组织设计 ) 承诺时, 都被视为欺骗行为并每少 1 台 ( 或座或辆或套 ) 发包人有权酌情处以 1~10 万元罚款 (5) 在工程实施期间, 未经发包人批准, 承包人进场的施工机械和材料试验 质检仪器设备撤离现场, 发包人将按该设备的重置价值从工程期中支付款中扣除相应金额作为承包人的违约金 (6) 在施工期间, 承包人若违反施工操作及管理程序, 一经发包人发现, 则按每次 0.5~5 万元的标准从工程期中支付款中扣除相应的金额作为承包人的违约金 (7) 承包人在施工期间如果在各种报表及检查试验记录中自己作假或诱导监理工程师作假, 一经查实, 发包人将按每次 3~10 万元的标准从工程期中支付款中扣除相应的金额作为承包人的违约金 (8) 上级主管部门和质量监督部门进行工地安全 质量大检查, 或发包人进行不定期抽查, 每发现一个安全或质量问题按 1000~5000 元的标准从工程期中支付款中扣除相应的金额作为承包人的违约金 ; 情况严重造成较大负面影响的, 每一问题按 10000~50000 元的标准从工程期中支付款中扣除相应的金额作为承包人的违约金 ; 如发生重大质量事故, 发包人有权终止合同并从工程期中支付款中扣除合同价格的 10% 作为承包人的违约金 (9) 承包人外委的工地试验室 ( 若有 ) 须经质量监督部门同意, 若未通过考核, 发包人将按以 5~10 万元的标准从工程期中支付款中扣除相应的金额作为承包人的违约金 (10) 发包人及有关部门将不定期对承包人项目部人员进行考勤 若在发包人对承包人的考勤或履约检查中, 项目负责人或项目总工若一次考勤不到, 发包人将对承包人酌情处以 1000~10000 元的违约金 ; 项目其它人员若一次考勤不到, 发包人将对承包人酌情处以 24

25 500~5000 元的违约金 (11) 如承包人多次发生上述违约现象, 发包人有权随时终止合同 补充 20.9 承包人应在收到通知后 7 日内, 应按投标文件 ( 或合同约定, 或施工组织设计 ) 要求派驻相关人员, 且将相关资料提交至监理工程师及发包人审查, 若未提交其他主要管理人员和技术人员供发包人审查或提交的其他主要管理人员和技术人员经发包人审查未通过, 发包人有权终止合同 21. 现场管理人员任命和更换 21.2 补充 : 现场管理人员的配备和更换的必须符合 关于印发 顺德区建筑工程施工现场关键岗位人员配置管理办法 的通知 { 顺建发 号 } 及 广东省住房和城乡建设厅关于建设工程项目招标中标后监督检查的办法 的相关规定 上述人员必须能通过建设行业主管部门的备案, 如建设行业主管部门在备案过程中有不同要求, 中标人无条件响应, 若中标人提交的拟派驻人员经建设行业主管部门审查未通过, 发包人有权取消其中标资格 解除合同, 并对承包人已经完成工作不予补偿 21.4 承包人代表授权人选任命和撤回 除合同约定或依法应由承包人代表履行的职权外, 承包人代表可将其职权以书面形式授 予其临时任命的一名合适人选 ( 该人选应经发包人和监理工程师事先确认 ), 亦可将其授权撤 回 任何此类任命和撤回, 均应至少提前 7 天以书面形式通知发包人和监理工程师 未将有 关文件送发包人和监理工程师之前, 任何此类任命和撤回均为无效 22. 发包人代表 22.1 发包人代表及其权力的限制 (1) 发包人任命 ( ) 为发包人代表, 其联络通讯地址如下 : 通讯地址 : 佛山顺德区大良德民路行政服务中心四楼邮政编码 : 联系电话 : 传真号码 : (2) 发包人对发包人代表权力做如下限制 : 发包人代表在行使下列权力时需得到发包人批准 : (2.1) 变更工程 (2.2) 工期变更 23. 监理工程师 23.1 负责合同工程的监理单位及任命的监理工程师 (1) 监理单位 : 法定代表人 : (2) 任命 ( ) 为监理工程师, 其联络通讯地址如下 : 通讯地址 : 邮政编码 : 联系电话 : 传真号码 : 25

26 23.3 (11) 需要发包人批准的其他事项 : 无 24. 造价工程师 24.1 负责合同工程的造价咨询单位及任命的造价工程师 (1) 造价咨询单位 : 法定代表人 : (2) 任命 ( ) 为造价工程师, 其联络通讯地址如下 : 通讯地址 : 邮政编码 : 联系电话 : 传真号码 : 24.3(4) 需要发包人批准的其他事项 : 无 25. 承包人代表 25.1 承包人任命 ( ) 为承包人代表, 其联络通讯地址如下 : 通讯地址 : 邮政编码 : 联系电话 : 传真号码 : 26. 指定分包人 26.1 事先指定的分包人及有关规定 : 无 27. 承包人劳务 27.5 补充 : 承包人是工人工资支付的责任人, 必须按照 佛山市建设领域工人工资支付分账管理实 施细则 ( 试行 ) 有关规定支付工人工资 承包人应当按照 及时支付 按时结算 的原则, 通过银行 工人工资支付专用账户, 将工人工资直接支付到工人的个人银行账户, 并向监理 单位和建设单位提供工人工资支付银行明细表 承包人应当建立用工管理台账, 真实 准确记录工人名册 劳动合同 劳务合同 工程进度 工时 劳务承包款和工人工资支付情况等信息, 并保存两年以上备查 工人工资支付情况应 如实记录支付单位 支付时间 支付对象 支付数额 支付对象的身份证号和签字等信息 承包人上报中期支付报表 ( 含预付款 ) 时, 必须提交相应的工人工资预支付信息 在支付建 设项目款项时, 根据工程建设监理 建设单位核定的工程款乘以招标控制价中人工费占招标 控制价金额的比例, 且不少于承包人提供的工人工资预支付信息金额, 直接拨付工人工资到 承包人设立的 工人工资支付专用账户 承包人或其分包人应严格遵守国家有关解决拖欠工程款和工人工资的法律 法规, 及时支付 工程中的材料 设备货款及工人工资等费用 承包人不得以任何借口拖欠材料 设备货款及 工人工资等费用, 如果出现此种现象, 发包人有权代为支付其拖欠的材料 设备货款及工人 工资, 并从应付给承包人的工程款中扣除相应款项 发生上述情况及发现承包人建立的用工 管理台账弄虚作假后, 发包人有权扣留合同价格的 5% 作为材料 设备货款及工人工资后备款, 直至缺陷责任终止证书颁发后返还给承包人 对恶意拖欠和拒不按计划支付的, 作为不良记 录纳入建设市场信用信息管理系统 承包人不得将该预付款及业主支付的其它工程款项用于 与本工程无关的支出, 如经查实承包人滥用动员预付款及其它工程款项, 业主有权停止支付 工程款, 直至承包人采取相应措施满足业主要求 26

27 28. 工程担保 28.1 承包人提供履约担保的约定 : 承包人不向发包人提供履约担保 28.4 发包人提供支付担保的约定 : 发包人不向承包人提供支付担保 31. 不可抗力 31.1 (4) 不可抗力的其他情形 : 无 32. 保险 32.1 发包人委托承包人办理保险事项有 : 合同通用条款第 31.1 款的第 (1) 项 ; 同时承包人应以发包人和承包人的共同名义投 保建筑工程一切险 合同通用条款第 31.1 款的第 (2) 项 ; 合同通用条款第 31.1 款的第 (3) 项 ; 合同通用条款第 31.1 款的第 (4) 项 32.8 担保内容和责任等事项的约定 : (1) 建筑工程一切险 安装工程一切险 建筑工程一切险的投保内容 : 为本合同工程的永久工程 临时工程和设备及已运至施工 工地用于永久工程的材料和设备所投的保险 保险金额 : 招标控制价总价 中标下浮系数 ( 不含建筑工程一切险及第三者责任险的保 险费 ) 的总金额 任期 ) 保险期限 : 开工日起直至本合同工程签发缺陷责任期终止证书止 ( 即合同工期 + 缺陷责 保险费率 ( 费 ): 建筑工程一切险及第三者责任险投保的范围与条件 实际保险条款与费 率 ( 费 ) 由发包人审定的投保协议中确定, 中标后发包人将按承包人实际支付的保险费的保 单支付承包人 由此产生的税费等, 承包人在报价中考虑, 发包人不另外补偿 (2) 第三者责任险的投保金的赔偿限额不得低于 50 万元, 但事故次数不限 其中建筑 工程一切险及第三者责任险的保险费以暂估价的形式给出, 投保的范围与条件和实际保险费 率由发包人审定的投保协议中确定, 发包人将按承包人实际支付的保险费的保单支付承包人 (3) 承包人应为其施工设备等办理保险, 其投保金额应足以现场重置 办理本款保险的 一切费用均由承包人承担, 并包括在工程量清单的单价及总额价中, 发包人不单独支付 将 第二节通用条款 第 32 条增加 32.9 款 : 32.9 保险金不足的补偿 (1) 由于按合同条款规定的任何一种已投保的不可抗力 ( 或发包人风险 ) 造成的损失或 损害, 承包人应在事故发生后及时报告监理人和保险公司并向保险公司提出索赔 不能从保 险公司收回的免赔额部分由承包人自己承担, 而超出保险公司最高赔偿限额的损失部分应由 承包人和发包人平均分担 (2) 由于第 31 条规定的任何一种无法投保的不可抗力造成的损失或损害, 承包人应在 监理人要求的范围内弥补损失或损害 同时监理人应按照合同约定在与承包人协商后报发包 27

28 人, 确定合同价格的增加额 33. 进度计划和报告将 第二节通用条款 第 33.1 款修改为 : 33.1 总体施工组织设计及总体进度计划的要求 : 承包人应在签订本合同后的 28 天内向监理工程师提交一式肆份施工组织设计和合同工程进度计划 其编制的施工组织设计应按单位工程 分部 分项工程对合同工程的全部施工作业的施工方法 施工安排 作业顺序和时间表现提出总体上的说明, 包含技术措施方案 安全管理措施 质量管理措施 进度计划 环境保护措施等内容, 其中合同进度计划按照关键线网络图和主要工作横道图两种形式分别编汇, 并应包括每月预计完成的工作量和形象进度 经承包人批准后, 监理工程师应在收到该设计和计划后的 14 天内予以确认或提出修改意见, 逾期不确认也不提出书面意见的, 视为同意 34. 开工 34.2 监理工程师在本合同签订后的 ( / ) 内签发开工令 按合同通用条款规定的 42 天 其他时间 : 以第一次工地例会日期计算 35. 暂停施工和复工 35.4 发包人 承包人原因和不可抗力因素造成暂停施工的其他情形 : 由于发包人原因 监理人原因引起的暂停施工造成工期延误的, 承包人有权要求发包人延长工期 36. 工期及工期延误 36.1 合同工程工期 :2016 年 4 月 30 日前完工 38. 提前竣工 38.1 计划竣工日期 : 42. 质量目标 42.1 工程质量标准 : 符合国家有关施工质量验收规范并达到合格标准 45. 安全文明施工与环境保护 45.1 补充 : 承包人应按业主的管理规定设置围蔽, 围蔽的设置应满足业主相关要求 ; 承包人同时应按行业主管部门 ( 或发包人 ) 安全文明施工管理规定, 在施工过程中按安全文明管理的要求及其他相关要求进行施工安排 临建设置 ; 上述两项所需费用均已包含在投标报价中, 发包人不另行支付 承包人必须按照 印发顺德区建设工程文明施工管理规定的通知 { 顺建发 [2008]53 号 } 关于规范占用和挖掘城市道路施工现场围蔽 设置公示牌的通知 { 顺城管办 [2009]17 号 } 关于进一步加强交通( 市政 ) 建设工程文明施工管理工作的通知 { 顺建函 [2013]254 号 } 顺德区 美城行动 相关规定及行业主管部门颁布的 ( 含在施工过程中新颁布的 ) 安全文明施工管理规定等做好施工现场安全文明施工工作 ; 施工围蔽必须按照发包人要求设置 施工 28

29 场地必须严格按照区建设局 2012 年 8 月 29 日下发的 佛山市顺德区国土城建和水利局关于印发 < 顺德区建筑工地美城行动实施细则 >( 试行 ) 的通知 ( 顺建发 (2012)81 号 ) 执行 遵守政府部门及招标人有关施工场地交通 城市管理 环境保护 施工噪音 安全防护 文明施工 佛山市及顺德区创建文明城市 美城行动 八个一 检查等的管理规定, 办理有关手续, 并以书面形式通知发包人 办理相关手续的时间由中标人根据施工进度安排, 完成上述工作的相关费用包含在投标报价中, 发包人不另行支付 46. 测量放线 46.1 施工控制网资料提交的时间 : 在发出开工令后的 7 天内提交 ; 46.4 测量放线误差的约定 : 出现测量放线误差 ( 不论原因 ) 承包人应自费纠正 48. 发包人供应材料和工程设备 48.1 发包人是否供应材料设备 发包人不供应材料和工程设备, 本条不适用 发包人供应材料和工程设备的, 约定 " 发包人供应材料设备一览表 ", 作为本合同的附件 48.8 发包人供应材料和工程设备的合同工程结算方式 : 本条不适用 49. 承包人采购材料和工程设备 49.1 承包人采购的材料和工程设备 : 按通用条款规定 49.2 承包人供货与清点要求 : 按通用条款规定 补充 : 施工材料进场前, 承包人必需提供三个或以上的材料样板, 经发包人和监理工程师选定确认样板后, 方可采购进场施工 苗木必须经过发包人和监理工程师审定后才可进场种植 50. 材料和工程设备的检验试验 50.2 材料和工程设备的检验试验时间和地点 : 按通用条款规定 50.4 修改为 : 材料和工程设备的检验试验费已包括合同价内, 结算时不作调整 不合格工程的重复检验试验费由承包人自行承担 51. 施工设备和临时设施 51.2 发包人提供的施工设备和临时设施 : 无 53. 隐蔽工程和中间验收 53.1 中间验收部位有 : 无中间验收 55. 工程试车 55.1 是否需要试车 不需要试车的, 本条不适用 需要试车的, 试车的内容和要求 : 56. 工程变更补充 : 工程变更按顺府办法 号 顺德区重点工程建设项目投资评审管理办法 的规定进行报批, 经批准后方可实施 29

30 56.4 承包人提出合理建议应得的奖励 : 无 58. 竣工验收补充 : 竣工资料要求 : 承包人应按照国家 城市建设档案管理规定 和发包人有关整理工程档案的要求, 在工程施工期间及时收集 汇总 整理 编制档案, 承包人按照现行的工程质量验收及竣工验收备案实施办法的规定, 整理提交合格的竣工档案, 存在问题时及时进行整理完善, 工程质量验收合格通过后向主体施工单位或城市建设档案管理部门移交工程竣工档案 单位工程和工程部位的验收 合同工程无单位工程和工程部位的, 本款不适用 合同工程无单位工程和工程部位的, 本款不适用 合同工程有单位工程和工程部位的, 各单位工程和工程部位的范围 计划竣工时间如下 : (1) ( 工程名称 ) 工程, 计划竣工时间为, 其范围包括 : (2) ( 工程名称 ) 工程, 计划竣工时间为, 其范围包括 : 合同工程需在施工期运行的约定 : 无 59. 缺陷责任与质量保修 59.6 缺陷责任期的约定 : 缺陷责任期自竣工验收合格之日起计算二年 59.8 工程质量保修的约定 : 依照国家 建设工程质量管理条例 及国家 地方规范标准执行 61 工程量将 第二节通用条款 第 61.1 款修改 : 61.1 工程量清单中开列的工程量应包括由承包人完成的施工 安装等工作内容, 其任何遗漏或错误既不能使合同无效, 也不能免除承包人按照图纸 标准与规范实施合同工程的任何责任 对于依据图纸 标准与规范应在工程量清单中计量但未计量的工作, 除本专用条款其他条款已约定相关内容 ( 或工作 ) 不予计量或包干外, 应根据第 72 条规定确定合同价款的增加额 62. 工程量计量和计价将 第二节通用条款 第 62.1 款修改为 : 62.1 工程的计量规则和计价办法, 以国家标准 建设工程量清单计价规范 为准 ; 建设工程量清单计价规范 没有规定的, 以广东省统一工程计价依据为准 ; 广东省统一工程计价依据没有规定的, 可参照专业部门颁发的工程计价依据, 但本专用条款其他条款已有约定的, 以约定为准 将 第二节通用条款 第 62.2 款修改为 : 30

31 62.2 合同双方当事人应按照合同约定, 依据国家标准 建设工程量清单计价规范 广东省统一工程计价依据或专业部门的工程计价依据以及工程造价管理机构制订的有关计价规定进行工程计量和计价, 但本专用条款其他条款已有约定的, 以约定为准 造价工程师负责工程计量和计价的核实工作 63. 暂列金额 63.1 合同工程的暂列金额详见工程量清单 65. 暂估价 65.3 非招标专业工程的暂估价金额为详见工程量清单 66. 提前竣工奖与误期赔偿费 66.1 提前竣工奖的约定 : 没约定提前竣工奖的, 本款不适用 约定提前竣工奖的, 每日历天应奖额度为 / 元, 提前竣工奖的最高限额是 / 元 66.2 误期赔偿费的约定 : (1) 每日历天应赔付额度为 元 (2) 误期赔偿费最高限额是 10% 签约合同价 67. 优质优价奖 67.1 优质优价奖的约定 : 没约定优质优价奖的, 本款不适用 ; 约定优质优价奖的等级 : 67.2 优质优价奖的计提与支付 : 发包人不提供优质优价奖 68. 合同价款的约定与调整 68.2 合同价款的调整因素包括 : 发包人认可的法律法规的变化 ; 项目特征描述不符事实 ( 本专用条款其他条款已有约定, 以约定为准 ); 分部分项工程量清单缺项漏项事件 ( 本专用条款其他条款已有约定, 以约定为准 ); 工程变更 ; 工程量的偏差 ( 除已约定不予调整项目外 ); 费用索赔事件 ; 现场签证事件 ; 物价 ; 31

32 69. 后继法律法规变化事件将 第二节通用条款 第 69.1 款修改为 : 69.1 合同履行期间, 出现国家或省颁布的法律 法规 规章和政策在合同工程基准日期后发生变化, 且因执行上述法律 法规 规章和政策引起除第 76 条规定以外的工程造价增减事件的, 发包人认为需要调整合同价款的, 由各方另行协商, 调整合同价款 70. 项目特征描述不符事件将 第二节通用条款 第 70.2 款修改为 : 70.2 合同履行期间, 出现实际施工设计图纸 ( 含设计变更 ) 与招标文件提供的工程量清单项目特征描述不符, 且该变化引起工程造价增减事件的, 合同双方当事人应调整合同价款, 但本专用条款其他条款已有约定, 以约定为准 71. 分部分项工程量清单缺项漏项事件将 第二节通用条款 第 71.1 款修改为 : 71.1 合同履行期间, 出现工程量清单中分部分项工程缺项漏项事件的, 合同双方当事人应调整合同价款, 但本专用条款其他条款有约定, 以约定为准 72. 工程变更事件将 第二节通用条款 第 72.2 款修改为 : 72.2 工程变更引起分部分项工程项目发生变化, 按照下列规定调整分部分项工程费 : (1) 招标控制价中有相应综合单价的, 按招标控制价中相应子目的综合单价, 乘以相应专业工程中标下浮系数作为结算单价 ; (2) 招标控制价中无相应子目综合单价的, 根据招标控制价的编制依据和有关规则确定单价后, 再乘以相应专业工程中标下浮系数作为结算单价 (3) 不采用综合单价计价的, 按招标控制价的计算规则计算总价后再乘以相应专业工程中标下浮系数进行结算 (4) 按上述第 (2) (3) 项方法调整时, 发包人将按施工招标开标日当季度的政府信息价为材料价 ( 若开标日当月有政府信息价的按当月政府信息价 ) 进行组价, 经造价管理部门 ( 或财税局或区工程造价管理站 ) 核定 调整部分工程费计算过程中材料信息价采用 顺德建材市场价格资讯, 缺项部分先以佛山市建设工程造价管理站主办的 佛山工程造价信息 补充 ; 若仍有缺项, 缺项部分再以广东省主管部门主办的造价信息作为补充 将 第二节通用条款 第 72.3 款修改为 : 72.3 若发生较大设计变更且变更引起措施项目发生变化的, 合同双方当事人不利一方当事人有权提出调整措施项目费 提出调整措施项目费的, 应事先将拟实施的方案提交另一方当事人确认, 并详细说明与原方案措施项目相比的变化情况 拟实施的方案, 经合同双方当 32

33 事人确认后执行 该情况下, 应按照下列规定调整措施项目费 : (1) 凡可计算工程量的措施项目费, 按照实际发生变化的措施项目的工程量乘以第 72.2 款规定的单价或合价调整 (2) 凡按系数计算的措施项目费, 按照实际发生变化的措施项目调整, 按招标控制价的计算规则计算总价后再乘以中标下浮系数进行结算 (3) 若未能按照上述第 (1) (2) 项方法调整, 发包人将按招标控制价的计算规则计算总价后再乘以中标下浮系数进行结算 如果不利一方当事人未按本款规定事先将拟实施的方案提交给另一方当事人, 则认为工程变更不引起措施项目费的调整或不利一方当事人放弃调整措施项目费的权利 72.4 工程变更, 导致综合单价调整的方法 : 按合同通用条款的规定调整 按以下方法调整 : 综合单价不作调整 将 第二节通用条款 第 72.5 款修改为 : 72.5 如果因为非承包人原因删减了合同中的某项原定工作或工程, 致使承包人发生的费用或 ( 和 ) 得到的收益不能被包括在其他已支付或应支付的项目中, 也未被包含在任何替代的工作或工程中, 发包人不予补偿 73. 工程量的偏差事件 73.2 工程量的偏差, 导致分部分项工程费结算价调整的方法 : 按合同通用条款的规定调整 按以下方法调整 : 综合单价不作调整 73.3 工程量的偏差, 导致措施项目费调整的方法 : 按合同通用条款的规定调整 按以下方法调整 : 措施费用不予调整 75. 现场签证事件 75.3 现场签证报告确认约定的时间 : 无另行约定, 按 第二节通用条款 约定 76. 物价涨落事件 将 第二节通用条款 第 款修改为第 76.1 款 : 76.1 合同履行期间, 合同清单单价不作调整 78. 支付事项 78.2 计算利息的利率 按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率 33

34 其他为 79. 预付款 79.1 预付款的约定 没约定预付款的 约定预付款的, 预付款的金额为 : 签约合同价扣除暂列金额后的 10%, 其支付办法 及抵扣方式按本条有关规定确定 79.2 预付款支付申请的约定 : (1) 施工合同签订, 承包人进场施工后十天内 ; (2) 向发包人提供与预付款等额的预付款保函的正本 79.4 预付款低扣办法 : 本款不适用 79.5 预付款保函的有效与退还 : 承包人应保持预付款保函在本工程初步验收合格之前一直有效 发包人应在本工程初步 验收合格后的 14 天内将预付款保函退还承包人, 并不得向承包人收取预付款的任何利息 采 用银行保函时, 出具预付款保函的银行级别应为国有或股份制商业银行支行出具的履约保函 80. 安全文明施工费 80.1 安全文明施工费的内容 范围和金额的约定 (1) 安全文明施工的内容和范围 按合同通用条款的规定, 以现行广东省统一工程计价依据规定为准 发包人的其他要求 : 承包人应严格执行佛山市顺德区顺建发 [2007]56 号文及顺建发 [2007]40 号文件, 并按照文件要求做好安全防护和文明施工 (2) 安全文明施工费的总金额为元 80.2 安全文明施工费的预付金额 支付办法和抵扣方式 发包人在 建设工程施工前期安全措施登记表 上签注该工程 各项施工措施已 落实 后 2 日内支付安全防护 文明施工措施费总额的 50% 给承包人 ; 余下的安全防护 文 明施工措施费按照工程阶段安全评价总次数均分, 付款期限为区质监站出具结论为 合格 或 优良 的阶段安全评价报告书后 5 日内 违约责任 : (1) 由于发包人未支付或未及时支付安全防护 文明施工措施费用, 而导致工程未能 按要求实施安全防护 文明施工, 承包人受建设行政主管部门处罚及企业信誉等损失, 或因 此无法取得建筑工程许可证的, 发包人承担违约责任, 赔偿因其违约给承包人造成的经济损 失, 顺延延误的工期 (2) 承包人按合同提取了安全防护 文明施工措施费用, 而工程安全防护 文明施工仍 无法达到建设行政主管部门有关规定要求的, 承包人承担违约责任, 赔偿因其违约给发包人 34

35 造成的损失 安全防护 文明施工措施费用应专款专用, 承包人应在财务账目中单独列项备查, 不得 挪作他用 81. 进度款 81.1 支付期间 改为工程付款方式 : 1 施工合同签订后, 按合同约定支付安全防护 文明施工措施费总额的 50%; 2 施工合同签订, 承包人进场施工后十天内, 按签约合同价扣除暂列金额后的 10% 支付工程预付款 ; 3 工程进度款 : 每月按当月实际完成工程量的 70% 支付进度款 ( 含安全防护 文明施工措施费 ); 4 工程竣工验收后, 工程预付款及进度款的累计支付至不超过完成工程量总价的 85%; 5 余下工程款 (15%), 除扣留 5% 质量保证金外, 待工程结算完成及保养期满后一个月内付清 ; 6 工程竣工验收合格二年后的 28 天内, 发包人应将剩余的质量保证金返还给承包人 82. 竣工结算与结算款 删除该条款, 修改为 : (1) 工程竣工验收后, 承包人于 28 日内向监理单位递交竣工结算报告及完整的结算资 料, 监理单位收到结算资料后出具审核意见, 报发包人审批 (2) 发包人委托造价咨询单位对竣工结算资料审查编制, 出具竣工结算文件 发包人审 批后, 报顺德区财税局审核 顺德区国土城建和水利局备案 若本工程经区政务监察和审计 局审计的, 合同各方必须严格按照审计结果执行 (3) 经顺德区国土城建和水利局备案 顺德区财税局审核的竣工结算为支付依据 82.2 本工程不适用 82.3 本工程不适用 82.4 本工程不适用 82.5 本工程不适用 83. 结算款 83.1 提交竣工支付申请 (1) 竣工支付期限 按合同通用条款的规定, 在造价工程师签发竣工结算支付证书后的 28 天内 另有约定 : 见合同条款第 81 条的规定 83.2 取消原通用条款 条, 修改为 : 结算书经顺德区国土城建 35

36 和水利局备案后, 由承包人向发包人提出结算款的支付申请, 发包人按第 81 条的支付要求进 行支付 84. 质量保证金 84.2 质量保证金的金额及扣留 (1) 本工程质量保证金为结算价的 5% (2) 扣留从最后一次支付给承包人的工程款中一次扣除 1. 质量保证金的返还时间 : (1) 工程竣工验收合格二年后的 28 天内, 发包人应将剩余的质量保证金返还给承包人 85. 最终清算付款 85.1 最终结清申请报告提交份数 : 一式四份 ; 提交期限 : 见第 81 条 86. 合同争议 86.4 调解或认定 争议调解或认定机构 按合同通用条款的规定 不按合同通用条款的规定, 合同双方认可为 : 86.6 双方同意选择下列一种方式解决争议 : 向 ( 仲裁机构 ) 申请仲裁 向有管辖权的人民法院提起诉讼 91. 保密要求 91.1 提供保密信息的期限 : 在保密协议约定 94. 合同份数 94.1 提供合同文本 按合同通用条款的规定, 由发包人提供 94.2 合同份数改为 : 合同一式 (10) 份, 均具有同等法律效力, 其中发包人 (5) 份, 承包人 (5) 份 96. 补充条款 96.2 本工程必须通过相关职能部门的验收及备案 36

37 第三部分附件 附件一 廉政合同 发包人 :( 全称 ) 承包人 :( 全称 ) 根据国家 省有关廉政建设的规定, 为做好合同工程的廉政建设, 保证工程质量与施工安全, 提高建设资金的有效使用和投资效益, 合同双方当事人就加强合同工程的廉政建设, 订立本合同 1. 双方权利和义务 1.1 严格遵守国家 省有关法律法规的规定 1.2 严格执行合同工程一切合同文件, 自觉按合同办事 1.3 合同双方当事人的业务活动应坚持公平 公开 公正和诚信的原则 ( 法律认定的商业秘密和合同文件另有规定除外 ), 不得损害国家和集体利益, 不得违反工程建设管理规章制度 1.4 建立健全廉政制度, 开展廉政教育, 设立廉政告示牌, 公布举报电话, 监督并认真查处违法违纪行为 1.5 发现对方在业务活动中有违反廉政建设规定的行为, 应及时给予提醒和纠正 1.6 发现对方严重违反合同的行为, 有向其上级部门举报 建议给予处理并要求告知处理结果的权利 没有上级部门的, 可按本合同第二部分 通用条款 第 87 条规定处理 2. 发包人义务 2.1 发包人及其工作人员不得索取或接受承包人的礼金 有价证券和贵重物品, 不得在承包人报销任何应由发包人或其工作人员个人支付的费用 2.2 发包人及其工作人员不得参加承包人安排的宴请 ( 工作餐除外 ) 和娱乐活动, 不得接受承包人提供的通讯 交通工具和高档办公用品等物品 2.3 发包人及其工作人员不得要求或者接受承包人为其住房装修 婚丧嫁娶活动 配偶子女工作安排以及出国出境 旅游等提供方便 2.4 发包人及其工作人员不得以任何理由向承包人推荐分包人 推销材料和工程设备, 不得要求承包人购买合同以外的材料和工程设备 2.5 发包人及其工作人员要秉公办事, 不准营私舞弊, 不准利用职权私自为合同工程安排施工队伍, 也不得从事与合同工程有关的各种有偿中介活动 2.6 发包人及其工作人员 ( 含其配偶 子女 ) 不得从事与合同工程有关的材料和工程设备供应 工程 37

38 分包 劳务等经济活动 3. 承包人义务 3.1 承包人不得以任何理由向发包人及其工作人员行贿或馈赠礼金 有价证券 贵重礼品 3.2 承包人不得以任何名义为发包人及其工作人员报销应由发包人或其工作人员个人支付的任何费用 3.3 承包人不得以任何理由安排发包人及其工作人员参加宴请 ( 工作餐除外 ) 及娱乐活动 3.4 承包人不得为发包人和个人购置或提供通讯 交通工具和高档办公用品等物品 3.5 承包人不得为发包人及其工作人员的住房装修 婚丧嫁娶活动 配偶子女工作安排以及出国出境 旅游等提供方便 4. 违约责任 4.1 发包人及其工作人员违反本合同第 1 条和第 2 条规定, 应按照廉政建设的有关规定给予处分 ; 涉嫌犯罪的, 移交司法机关追究刑事责任 ; 给承包人造成损失的, 应予赔偿 4.2 承包人及其工作人员违反本合同第 1 条和第 3 条规定, 应按照廉政建设的有关规定给予处分 ; 情节严重的, 给予承包人 1~3 年内不得进入工程建设市场的处罚 ; 涉嫌犯罪的, 移交司法机关追究刑事责任 ; 给发包人造成损失的, 应予赔偿 ; 5. 双方约定本合同由合同双方当事人或其上级部门负责监督执行, 并由合同双方当事人或其上级部门相互约请对本合同执行情况进行检查 6. 合同法律效力本合同作为 ( 工程名称 ) 工程施工合同的附件, 与施工合同具有同等的法律效力 7. 合同生效本合同自合同双方当事人签署之日起生效, 至合同工程竣工验收合格之日后失效 8. 合同份数本合同一式份, 合同双方当事人各执份 有上级部门的, 合同双方当事人应各送交其上级部门一份 发包人 :( 公章 ) 承包人 :( 公章 ) 法定代表人 :( 签字 ) 法定代表人 :( 签字 ) 联系电话 : 联系电话 : 年月日年月日 38

39 附件二 安全生产合同 为在 ( 项目名称 ) 施工合同的实施过程中创造安全 高效的施工环境, 切实搞好本项目的安全管理工作, 本项目发包人 ( 发包人名称, 以下简称 发包人 ) 与承包人 ( 承包人名称, 以下简称 承包人 ) 特此签订安全生产合同 : 1. 发包人职责 (1) 严格遵守国家有关安全生产的法律法规, 认真执行工程承包合同中的有关安全要求 (2) 按照 安全第一 预防为主 和坚持 管生产必须管安全 的原则进行安全生产管理, 做到生产与安全工作同时计划 布置 检查 总结和评比 (3) 重要的安全设施必须坚持与主体工程 三同时 的原则, 即 : 同时设计 审批, 同时施工, 同时验收, 投入使用 (4) 定期召开安全生产调度会, 及时传达中央及地方有关安全生产的精神 (5) 组织对承包人施工现场进行安全生产检查, 监督承包人及时处理发现的各种安全隐患 2. 承包人职责 (1) 严格遵守 中华人民共和国安全生产法 建设工程安全生产管理条例 等国家有关安全生产的法律法规 办法 规定规程等有关安全生产的规定 认真执行工程承包合同中的有关安全要求 (2) 坚持 安全第一 预防为主 和 管生产必须管安全 的原则, 加强安全生产宣传教育, 增强全员安全生产意识, 建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度, 配备专职及兼职安全检查人员, 有组织有领导地开展安全生产活动 各级领导 工程技术人员 生产管理人员和具体操作人员, 必须熟悉和遵守本合同的各项规定, 做到生产与安全工作同时计划 布置 检查 总结和评比 (3) 建立健全安全生产责任制 从派往项目实施的项目经理到生产工人 ( 包括临时雇请的民工 ) 的安全生产管理系统必须做到纵向到底, 一环不漏 ; 各职能部门 人员的安全生产责任制做到横向到边, 人人有责 项目经理是安全生产的第一责任人 现场设置的安全机构, 应按不低于市政建设行业规定的最低数量和资质条件配备专职安全生产管理人员, 专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生 安全机构人员有权按有关规定发布指令, 并采取保护性措施防止事故发生 (4) 承包人在任何时候都应采取各种合理的预防措施, 防止其员工发生任何违法 违禁 暴力或妨碍治安的行为 (5) 承包人必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产考核合格证书, 参加施工的人员, 必须接受安全技术教育, 熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程, 定期进行安全技术考核, 合格者方准上岗操作 对于从事电气 起重 建筑登高架设作业 锅炉 压力容器 焊接 机动车船艇驾驶 爆破 潜水 瓦斯检验等特殊工种的人员, 经过专业培训, 获得 安全操作合格证 后, 方准持证上岗 施工现场如出现特种作业无证操作现象时, 项目经理必须承担管理责任 (6) 对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外, 还应配备有足够的消防设施, 所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法 ; 承包人不得将任何种类的爆炸物给予 易货或以其他方式转让给任何其 39

40 他人, 或允许 容忍上述同样行为 (7) 操作人员上岗, 必须按规定穿戴防护用品 施工负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况, 不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗 (8) 所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查, 并有安全员的签字记录, 保证其经常处于完好状态 ; 不合格的机具 设备和劳动保护用品严禁使用 (9) 施工中采用新技术 新工艺 新设备 新材料时, 必须制定相应的安全技术措施, 施工现场必须具有相关的安全标志牌 (10) 承包人必须按照本工程项目特点, 组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案 ; 如果发生安全事故, 应按照 国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定 以及其他有关规定, 及时上报有关部门, 并坚持 四不放过 的原则, 严肃处理相关责任人 (11) 安全生产费用按照不低于市政 建设行业的相关规定使用和管理 (12) 承包人应对其人员进行培训, 对施工设备等的布置应保证安全, 符合相应安全生产操作规程, 应保证施工方案可行合理, 安全保证措施得当 3. 违约责任如因发包人或承包人违约造成安全事故, 将依法追究责任 4. 本合同由双方法定代表人或其授权的代理人签署并加盖单位章后生效, 全部工程竣工验收后失效 5. 本合同正本二份 副本 份, 合同双方各执正本一份, 副本 份, 当正本与副本的内容不一致时, 以正本为准 发包人 :( 公章 ) 承包人 :( 公章 ) 地 址 : 地 址 : 法定代表人 : 法定代表人 : 委托代理人 : 委托代理人 : 开户银行 : 开户银行 : 帐户名称 : 帐户名称 : 帐号 : 帐号 : 40

41 附件三 预付款保函 ( 发包人名称 ): 根据 ( 承包人名称或联合体成员名称 )( 以下称 承包人 ) 与 ( 发包人名称 )( 以下简称 发包人 ) 于年月日签订的 ( 项目名称 ) 施工承包合同, 承包人按约定的金额向发包人提交一份预付款保函, 即有权得到发包人支付相等金额的预付款 我方愿意就你方提供给承包人的预付款提供担保 1. 担保金额人民币 ( 大写 ) 元 ( ) 2. 担保有效期自预付款支付给承包人起生效, 预付款保函在本工程初步验收合格之前一直有效 3. 在本保函有效期内, 因承包人违反合同约定的义务而要求收回预付款时, 我方在收到你方的书面通知后, 在 7 天内无条件支付, 无须你方出具证明或陈述理由 但本保函的担保金额, 在任何时候不应超过预付款金额减去发包人按合同约定在向承包人签发的进度付款证书中扣除的金额 4. 发包人和承包人按合同条款变更合同时, 我方承担本保函规定的义务不变 担保人 : ( 盖单位章 ) 法定代表人或其委托代理人 : ( 签字 ) 地 址 : 邮政编码 : 电 话 : 传 真 : 年 月 日 41

42 第五章投标文件格式 42

43 第一部分资格审查申请文件 43

44 工程 资格审查申请文件 投标申请人 : 编制日期 : 44

45 目 录 一 诚信投标承诺书二 投标申请人基本情况表三 附件 1. 企业证明资料 : 营业执照 资质证书及承装类承装 ( 修 试 ) 电力设施许可证 安全生产许可证 法定代表人身份证明 ( 原件 ) 法定代表人身份证 授权委托书( 原件, 如为委托人签名时需提交 ) 授权委托人身份证( 如为委托人签名时需提交 ) 佛山供电局 B 类生产项目合格承包商审查备案 ( 备案名单以佛供电生 [2015]38 号为准 ) 的复印件 ; 2. 拟派项目负责人证明资料 : 身份证 资格证 ( 注册建造师执业资格证书 ) 安全生产考核合格证 (B 类 ) 社保证明( 原件 ); 3. 投标人在广东建设信息网 进粤企业和人员信息备案登记平台 专栏关于投标人进粤企业及人员信息备案的网页打印件并加具公章 4. 其他 ( 如有 ) 四 其他说明 1. 以上附件要求提交的资料, 除注明提交原件外, 其余可提交复印件, 提交复印件的, 复印件应加盖投标人公章 2. 招标人有权要求投标单位就以上述资料提供相应原件, 以备核查 投标单位应予以积极配合, 否则, 招标人有权拒绝其投标 45

46 一 诚信投标承诺书 致 : ( 招标人 ) 本人以法定代表人的身份代表本单位郑重承诺 : 一 本单位将遵循公开 公正和诚实信用的原则参加本项目的投标, 自愿按招标文件要求交纳投标担保金 ( 含信誉保证金 ) 二 本单位所提供的一切材料都是真实 有效 合法的, 没有伪 ( 变 ) 造或虚假成份 三 本单位近三年 ( 自招标公告发布之日上溯 ) 没有下列情形之一 : 1. 被责令停业 ; 2. 财产被接管或冻结, 破产状态 ; 3. 处于被取消或暂停投标资格的处罚期内, 或被纳入不诚信投标企业名单 ; 4. 投标人相互串通投标或者与招标人串通投标 ; 5. 以行贿谋取中标, 或以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标 ; 6. 投标人捏造事实 伪造证明材料投诉 ; 7. 投标人无故放弃中标的 ; 8. 发生较大以上质量安全事故, 或一年内发生两起一般安全生产事故 ; 9. 超越本单位资质等级许可的业务范围承揽工程, 或违法转包 分包工程, 或允许其他单位或个人以本单位名义承揽工程 ( 违规转让 建筑企业资质证书 ); 10. 由于本企业原因, 拖欠分包单位工程款或材料供应单位材料款, 引发集体上访或聚众闹事 ; 拖欠和克扣劳务人员工资, 发生拖欠农民工工资, 引发农民工集体上访或聚众闹事 ; 11. 办理各项业务如资质申报 诚信手册 申领 人员信息备案等手续时 ( 或已办结取得审批通过的 ), 经核查发现存在欺骗行为 ( 如伪造证明材料 捏造或瞒报事实 或存在其他弄虚作假方式等 ); 12. 被建设行政主管部门取消或收回 佛山市建筑行业诚信手册 的其他行为 四 保证参加投标的项目负责人没有在其他在建工程中担任项目负责人 ( 但水利工程项目和电力工程项目除外 ), 如相关网站载明该项目负责人有在建工程信息, 在资格审查资料中须提交建设单位出具的建造师变更手续或工程竣工验收报告 ( 公路工程交工验收报告 ) 否则在资格审查时发现或中标后有投诉被查实, 视为故意隐瞒事实 弄虚作假 以上内容本人已仔细阅读, 本单位如违反上述承诺内容, 愿意承担以下后果 : 46

47 1. 取消本单位在本项目中的投标资格或中标资格 ; 2. 不予退还本单位在本项目中的投标担保 ( 含诚信保证金 ); 3. 同意将本单位纳入不诚信投标企业名单 投标单位 ( 公章 ): 法定代表人 ( 签字或盖章 ): 年月日 二 投标申请人基本情况表 工程名称 : 投标申请人资质类别及等级安全生产许可证编号法定代表人技术负责人联系人 资质证号安全生产许可证有效期限身份证号身份证号联系电话 项目负责人姓名 资格证号 安全生产考核合格证 (B 类, 如有 ) 是否同时参与其他项 目投标 否 拟委派项目负责人 ( 内请打 ) 是, 具体项目情况如下 : 近年在本企业购买的社保证明 符合 ; 不符合 身份证号码 ( 应填写参与工程名称 地区以及开标和评标时间 ) 如为联合体投标的, 联合体成员须按招标文件的约定填表写以下内容投标申请人资质类别及等级资质证号安全生产许可证安全生产许可证编号有效期限法定代表人身份证号技术负责人身份证号联系人联系电话拟委派项目负责人 ( 内请打 ) 47

48 项目负责人姓名 资格证号 安全生产考核合格证 (B 类, 如有 ) 在本企业购买 社保的证明 身份证号码 符合 ; 不符合 是否同时参与其他项 否 是, 具体项目情况如下 : ( 应填写参与工程名称 地区以及开标和评标时间 ) 说明 :1. 投标申请人填写的内容必须真实 完整 2. 资格审查采用现场同步告知性审查 3. 拟委派项目负责人资格证, 属注册类的, 填写注册证号 ; 不属注册类别的, 为相关资格证号 4. 如联合投标的, 联合体成员单位多于两个的, 可参照上表内容扩展本表 48

49 三 附件 : 1. 企业证明资料 注 : 由投标人自行扩展页面依次提供以下资料 : 营业执照复印件 资质证书及承装类承装 ( 修 试 ) 电力设施许可证复印件 安全生产许可证复印件 法定代表人身份证明 ( 原件 ) 法定代表人身份证 ( 复印件 ) 授权委托书( 原件, 如为委托人签名时需提交 ) 授权委托人身份证( 复印件, 如为委托人签名时需提交 ) 佛山供电局 B 类生产项目合格承包商审查备案 ( 备案名单以佛供电生 [2015]38 号为准 ) 的复印件 49

50 法定代表人身份证明 ( 格式 ) 投标人名称 : 单位性质 : 地址 : 成立时间 : 年月日 经营期限 : 姓名 : 性别 : 年龄 : 职务 : 系 ( 投标人名称 ) 的法定代表人 特此证明 投标人 : ( 盖单位章 ) 年月日 50

51 授权委托书 ( 格式 ) 本人 ( 姓名 ) 系 ( 投标人名称 ) 的法定代表人, 现委托 ( 姓名 ) 为我方代理人 代理人根据授权, 以我方名义签署 澄清 说明 补正 递交 撤回 修改 ( 项目名称 ) 施工投标文件 签订合同和处理有关事宜, 其法律后果由我方承担 委托期限 : 代理人无转委托权 投标人 : ( 盖单位章 ) 法定代表人 : ( 签字或盖章 ) 身份证号码 : 委托代理人 : ( 签字或盖章 ) 身份证号码 : 年月 日 51

52 2. 拟派项目负责人证明资料 注 : 由投标人自行扩展页面依次提供以下资料 : 身份证复印件 资格证 ( 注册建造师 执业资格证书复印件 ) 安全生产考核合格证 (B 类, 复印件 ) 社保证明 52

53 社保证明 ( 仅供参考格式 ) 兹证明 ( 姓名 )( 身份证号码 ), 自 年 月 日至今, 已由 ( 单位名称 ) 按我市 ( 县 区 ) 有关规定为其缴纳社保 特此证明 企业注册所在地 ( 县级以上 ) 社保部门 ( 盖章 ) 年月日 注 : 1. 上述社保证明格式仅供投标人参考 投标人也可按照投标人工商登记所在地 ( 市 区或县 ) 社保管理部门出具的社保证明格式提交, 或提交经投标人工商登记所在地 ( 市 区或县 ) 社保管理部门盖章确认的社保清单 ( 含社保管理部门终端设备打印的社保证明文件 ) 53

54 3. 投标人进粤企业及人员信息登记的网页打印件 ( 广东省以外的投标人须提交, 投标人加盖公章 ) 54

55 4. 其他 ( 如有 ) 55

56 第二部分投标报价函 56

57 正本或副本 ( 招标人名称 ): 投标报价函 1. 我方已仔细研究了 ( 项目名称 ) 招标文件的全部内容, 针对本项目, 我方的投标下 浮系数为 %( 下浮系数 =( 企业投标报价 / 招标控制价 ) 100%, 保留小数点后两位 ), 我方保 证按招标文件及合同规定的工期内完成并移交本工程, 质量达到招标文件及合同质量标准的要求 2. 我方承诺在投标有效期内不修改 撤销投标文件 3. 我方承诺在收到中标通知书后, 按招标文件的要求与你方签订合同, 并按照招标文件规定向你方递交履约担保 ( 如有时 ) 4. 我方在此声明, 本单位所提供的一切材料都是真实 有效 合法的, 没有伪 ( 变 ) 造或虚假成份, 同时做出以下承诺 : (1) 当我方的投标下浮系数大于中标下浮系数时, 如我方未现场书面声明放弃中标候选人资格, 视为我方接受随机定标会议时按招标文件约定计算的中标下浮系数, 接受该中标下浮系数计算得出的中标价为施工合同价 (2) 当我方的投标下浮系数低于或等于中标价下浮系数时, 接受该中标下浮系数计算得出的中标价为施工合同价 如我方现场书面声明放弃中标候选人资格, 视为我方不诚信投标, 自愿接受相关规定的处罚 5. 我方保证对在工程实施过程中发生的设计变更和根据需要增加的工程项目, 严格按照双方合同的有关规定计量和计价, 并保证接受贵方要求完成变更或增加的所有工程内容 6. 如获中标, 我方将按规定向区公共资源交易中心交纳交易服务费 ( 中标价的 0.9 ) 7. ( 其他补充说明 ) 投标人 : ( 盖单位公章 ) 法定代表人或其委托代理人 : ( 签字或盖章 ) 电话及传真 : 邮政编码 : 57 年月日

58 58

59 第六章招标控制价 另附, 详见招标公告附件 59