顺德区建设工程施工招标文件范本

Transcription

1

2 目录 第一章招标公告... 3 第二章投标人须知... 8 第三章不予受理和否决性条款 第四章合同条款 第一部分协议书 第二部分合同通用条款 第三部分专用条款 第四部分附件 第五章投标文件格式 第一部分资格审查申请文件 第二部分投标报价函 第六章招标控制价

3 第一章招标公告 1. 招标条件本招标项目佛山市顺德区中等专业学校空调设备 10kV 增容用电改造工程已由项目主管部门批准建设, 招标人为佛山市顺德区中等专业学校, 建设资金来自财政拨款 项目已具备招标条件, 现对该项目进行公开招标 2. 项目概况与招标范围本招标项目估价为 :232( 万元 ), 工期 :45 日历天 本工程的主要范围包括 :10kV 线路部分 配电房部分 0.4kV 线路部分和发电机房部分 ; 其中 : ⑴.10kV 线路部分 : 包括由 10kV 电源引自配网基建工程新建的高压开闭所内的高压开关柜的 10kV 铜芯电力电缆敷设及 10kV 户外的电力电缆终端头制作与安装 电缆塑料保护管 钢筋混凝土电缆井 路面拆除及修复和土方工程等, 也包括拆除旧有的变压器 避雷器 开关柜 电力电缆等 ;⑵. 配电房部分 : 包括电房内的干式变压器 ( 带外壳 ) 高低压配电柜的柜体 发电机等安装及设备试验系统调试 设备基础槽钢制作与安装 槽形母线 10kV 铜芯电力电缆敷设 10kV 户内的电力电缆终端头制作与安装 电放配置 电房的接地装置等安装内容 ; 也包括电房的照明部分以及不锈钢门等 ;⑶.0.4kV 线路部分 : 包括引自电房低压柜的 1kV 电力电缆敷设以及电力电缆终端头制作与安装 电缆塑料保护管 电线电管 插座安装 接地装置 砖砌电缆井 路面拆除及修复和土方工程等 ;(4). 发电机房部分 : 包括 300Kw 柴油发电机组的设备基础 接地装置等, 发电机组不在本工程范围内 具体内容详见招标人提供的施工图纸及工程量清单 3. 投标人资格要求 3.1 法人资格投标人应具有独立法人资格并依法取得营业执照, 营业执照处于有效期 3.2 资质要求 投标人须同时具有承装类承装 ( 修 试 ) 电力设施许可证五级以上 ( 含五级 ) 和输变电工程专业承包三级以上 ( 含三级 ) 资质 ; 或同时具有承装类承装 ( 修 试 ) 电力设施许可证五级以上 ( 含五级 ) 和建筑机电安装工程专业承包二级以上 ( 含二级 ) 资质, 或同时具有承装类承装 ( 修 试 ) 电力设施许可证五级以上 ( 含五级 ) 和电力工程施工总承包三级以上 ( 含三级 ) 资质 投标人须通过 2016 年佛山供电局 B 类生产项目合格承包商审查备案 ( 备案名单以佛供电生部 号文为准, 如有最新的文号, 则按最新的文号执行 ) 本工程不接受联合体投标 3.3 投标人须持有有效的 安全生产许可证 3.4 广东省以外的投标人, 须提供在广东建设信息网 ( 网址 : 进粤企业和人员诚信信息登记平台 关于投标人进粤企业及人员信息登记的网页打印件, 信息以收标当天查询的为准 3.5 投标人必须取得有效的相应资质类别的 佛山市建筑行业诚信手册 且没有被锁定 ( 由招标人在资格审查阶段进行核查 ) 3

4 3.6 投标人已加入 佛山市公共资源交易一体化服务平台投标企业信息库 ( 由招标人在资格审查阶段进行核查 ) 3.7 对投标人拟派项目负责人的要求 对拟派项目负责人的资格要求 : 须具备注册于投标人本单位的机电工程专业二级 ( 或以上级 ) 注册建造师执业资格证书 ( 或临时注册建造师执业资格证书, 在外省注册的建造师必须是一级注册建造师或一级临时注册建造师 ), 并持有有效的 安全生产考核合格证 (B 证 ) 省外进粤企业, 拟派驻项目负责人必须在 进粤企业和人员诚信信息登记平台 中录入相关信息并通过数据规范检查, 并提供相关登记信息的网页打印件 拟派项目负责人没有在其他在建项目中担任项目负责人 需提供近一年投标人为拟派项目负责人缴纳社保资金的有效的社保证明材料 有效的社保证明材料是指投标人工商登记所在地 ( 市 区或县 ) 社保管理部门出具的证明文件, 或经投标人工商登记所在地 ( 市 区或县 ) 社保管理部门盖章确认的社保清单 ( 含社保管理部门终端设备打印的社保证明文件 ) 近一年是指扣除发布招标公告当月往前顺推 12 个月, 即 2015 年 9 月至 2016 年 8 月 ( 投标人因所在地区社保查询的不同规定, 如只能查询至查询日的上上月, 不能提供规定社保区间的社保证明的, 投标人如提供了政府部门的社保管理相应文件, 其所提供的社保可以按当地的文件要求相应顺推, 否则, 不予认可 ) 拟派项目负责人如有参与其他工程投标的情况, 必须在投标文件中说明 投标人应慎重考虑选派一名项目负责人参加多个工程项目的投标竞争, 如投标项目负责人在两个及以上工程项目均中标的, 只能按照不同工程项目中标通知书发出的时间先后, 担任本企业最先中标项目的投标项目负责人 后确定该企业为中标人的工程项目的招标人将取消其中标资格 ( 即, 如果在本工程定标前, 投标人拟派项目负责人已在其他项目中获得中标资格的, 本项目招标人将取消该投标人的中标资格 投标人应在本项目定标前, 及时更新或申报拟派项目负责人的中标情况, 若不及时申报, 经查实将视为不诚信投标 ) 投标人隐瞒中标项目获取中标的, 按弄虚作假骗取中标查处 3.8 诚信要求详见本招标公告附件 资格审查申请文件 中的诚信投标承诺书 3.9 其他要求 与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人 其他组织或者个人, 不得参加投标 单位负责人为同一人或者存在控股 管理关系的不同单位, 不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标 单位负责人是指单位的法定代表人或者法律 行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人 国务院国有资产监督管理机构直接监管的中央企业均不属于本条规定的 单位, 其一级子公司可以在本工程中同时进行投标 ; 控股是指股份占股份有限公司股本总额的 50% 以上 ; 管理关系是指不具有出资持股关系的其它单位之间存在的管理与被管理的关系 4

5 4. 资格审查办法和定标办法本项目采用现场同步资格告知性审查, 评定标办法采用信用优先随机定标法 现场告知性审查, 是指以投标人提交的资料为依据, 以诚实信用为原则, 招标人在现场仅对投标人提交的资料进行形式性审查, 并将相关信息予以公示接受社会监督 招标人现场登记审查投标人的资质 项目负责人 投标担保等, 根据投标人递交的资格审查资料, 通过 佛山市公共资源交易一体化服务平台投标企业信息库 进行核对 ( 社保证明除外 ), 若投标人提供的资料与 佛山市公共资源交易一体化服务平台投标企业信息库 中的资料不相符, 招标人对该相关资料不予认定, 视为资格审查不通过 5. 招标文件的获取 5.1 招标人委托佛山市顺德区公共资源交易中心接受投标报名 本项目采用网上报名的方式接受报名 凡有意参加投标的投标人, 请在报名及发布招标文件时间内, 通过佛山市公共资源交易一体化服务平台 ( 网址 : 办结网上报名 具体操作方法请浏览 佛山市公共资源交易一体化服务平台 网站 工程交易 中办事指南栏目, 咨询电话 : 凡有意参加投标的投标人, 请在报名及发布招标文件时间内, 在佛山市顺德区公共资源交易中心网 ( 网址 : 招标公告栏目自行下载招标文件 ( 详见本招标公告附件 ), 逾期将不能下载 供下载的招标文件有 PDF 和 WORD 等版本时, 若有不一致, 以已备案的 PDF 版本招标文件为准 5.3 报名及发布招标文件时间 : 详见佛山市顺德区公共资源交易中心网招标公告或在佛山市公共资源交易一体化服务平台 日程安排查询 查看 5.4 招标文件经在顺德区公共资源交易中心网发布, 视为已发放给所有投标人, 各投标人应在报名及发布招标文件时间内完成网上报名和下载招标文件, 否则所造成的一切后果由投标人自负 6. 投标担保 6.1 投标担保 ( 投标保证金 诚信保证金 ) 的金额 : 人民币 元 其中 : 投标保证金 : 人民币 元, 诚信保证金 : 人民币 0.00 元 6.2 投标担保的形式 : 从投标人的基本账户通过银行汇款或转账的形式 7. 投标文件的递交 7.1 投标文件递交的截止时间 ( 以下简称 投标截止时间 ): 详见佛山市顺德区公共资源交易中心网招标公告或在佛山市公共资源交易一体化服务平台 日程安排查询 查看 7.2 地点 : 佛山市顺德区公共资源交易中心会议室, 地址 : 佛山市顺德区大良德民路区行政服务中心西座 1 楼 7.3 出席人员 : 投标截止时间前, 投标人的投标交易员必须到现场签到并进行身份验证 如果未能按上述要求进行身份验证的, 招标人不接受其投标 身份验证方式 : 指纹验证 ( 在佛山市公共资源交易中心取得交易员资格时采集的本人指纹 ) 投标交易员是指 : 在佛山市公共资源交易中心取得投标企业交易员资格, 并在佛山市投标企业信 息数据库成功采集指纹的人员 5

6 8. 随机定标会议 8.1 随机定标会议时间 ( 签到截止时间 ): 详见佛山市顺德区公共资源交易中心网招标公告或在佛山市公共资源交易一体化服务平台 日程安排查询 查看 8.2 地点 : 佛山市顺德区公共资源交易中心会议室 会议时间如有变更的, 招标人将至少提前 2 个工作日在佛山市顺德区公共资源交易中心网的 网上答疑及通知 栏目内发布通知, 敬请投标单位自行查看并掌握相关安排 8.3 出席人员 : 投标人的企业法定代表人 ( 或企业技术负责人 ) 必须在签到截止时间前, 到现场签到并进行身份验证 如果未能按上述要求进行身份验证的或与佛山市投标企业信息数据库中的信息不一致, 视为自行放弃投标资格 请各投标人及时维护 更新企业信息数据库的信息, 确保其有效性 身份验证方式 : 凭第二代身份证, 不接受临时身份证及其他证件的验证 9. 发布公告的媒介本次招标公告同时在佛山市顺德区公共资源交易中心网 广东省招标投标监管网 顺德区公共资源交易中心交易大厅公告栏上发布 10. 其他 10.1 因本招标项目招标人没有潜在投标人的联系信息, 任何关于本次招标项目的修改通知 补充通知, 统一在顺德区公共资源交易中心网的 网上答疑及通知 栏目内发布, 敬请投标单位自行及时查看 10.2 招标人对投标人投标文件的审查以投标人在佛山市公共资源交易一体化服务平台投标企业信息数据库中正式入库的信息为审查依据 ( 社保证明除外 ), 投标人未录入数据库的信息或已录入数据库但未经公示结束的信息均不予认可 投标人应及时维护 更新数据库的信息, 确保其有效性 因投标人未及时维护 更新数据库信息造成的后果, 由投标人自负 10.3 中标单位应在领取中标通知书后 15 天内 ( 签订合同前 ), 提交企业注册所在地检察机关出具的行贿犯罪档案查询结果告知函 ( 原件, 自出具之日起 2 个月内有效 ) 若中标单位不按时按要求提交, 招标人有权取消其中标资格 10.4 本公告由招标人负责解释, 招标人保留变更 修改的权利 联系方式招标人 : 佛山市顺德区中等专业学校联系人 : 卜先生电话 : 招标代理 : 佛山市博信工程造价咨询有限公司联系人 : 欧阳先生电话 : 传真 : 地 址 : 佛山市顺德区大良宜新路 39 号骏涛商务公寓 A 座 8 楼 邮编 : 招标监督部门 : 佛山市顺德区公共资源交易管理委员会办公室 电话 :

7 第二章投标人须知 鉴于佛山市顺德区中等专业学校空调设备 10kV 增容用电改造工程拟采用信用优先随机定标法的方式定标, 现将有关事项通知如下 : 一 工程概况 1. 工程概况及招标范围 : 见招标公告 2. 质量要求 : 符合国家有关施工质量验收规范并达到合格标准 3. 承包方式 : 工程施工, 具体详见施工合同 二 投标报价方式本工程投标报价采用下浮系数的方式填报, 由投标单位根据企业自身实力在招标控制价的基础上以总价下浮的方式在投标报价函中填写 其中 : 1. 下浮系数 =( 企业投标报价 / 招标控制价 ) 100% 2. 本工程招标控制价为 ( 大写 ) 人民币贰佰叁拾贰万零玖佰玖拾肆元贰角肆分 ( 小写 : 元 ), 详见顺德区公共资源交易中心 ( 以下简称 区交易中心 ) 网站该工程招标公告附件 3. 本工程的最高投标限价下浮系数为 :92.62 %, 投标单位的投标下浮系数必须小于或等于本工程的最高投标限价下浮系数, 否则为无效标 投标单位应自行权衡投标风险, 决策是否参加投标 不接受投标单位对于招标控制价 最高投标限价下浮系数的异议 三 投标担保和履约担保 : 本工程投标担保金额为 : 元, 其中, 投标保证金 : 元, 诚信保证金 :0.00 元 1. 投标担保形式及要求 : (1) 投标人须从本单位的基本账户通过银行汇款或转账, 将投标担保金按规定金额一次性转入或汇入到指定银行账户, 否则不予受理或取消投标资格 指定银行账户在本项目的 网上投标报名回执 提供, 该账号是银行系统为本项目不同投标人随机生成的唯一子账号, 仅限本项目该网上报名投标人缴纳投标担保金使用 请投标人务必按本项目为您单位提供的指定银行账户缴纳投标担保金, 否则不予受理或取消投标资格 (2) 投标担保金的到账要求 : 投标担保金须在投标文件递交截止时间的前 1 天 ( 日 7

8 历天 ) 已到达指定账户 ( 以银行到账时间为准, 包括递交截止时间前 1 天的当天 ), 否则不予受理或取消投标资格 (3) 投标人应在汇款或转账凭证上注明本次招标的项目名称 ( 可简称 ) 2. 投标担保的有效期 : 投标担保金在投标文件有效期内保持有效 3. 投标担保的退还 (1) 未中标投标人的投标担保退还 招标人在随机定标后, 通知交易中心办理退还, 交易中心在五个工作日内退还未中标投标人的投标担保金及银行同期存款利息 ( 扣除银行手续费 ); (2) 中标人的投标担保退还 中标人在收到中标通知后三十天内与招标人签订施工合同, 并把合同副本送交区公共资源交易管理委员会办公室备案 ( 合同备案受理地址 : 佛山市顺德区大良德民路区行政服务中心西座 1 楼 3 号窗口, 咨询电话 : ), 凭合同备案回执到区公共资源交易中心办理退还, 交易中心受理后, 在五个工作日内退还中标人的投标担保金及银行同期存款利息 ( 扣除银行手续费 ) ( 投标担保退还受理地址 : 佛山市顺德区大良德民路区行政服务中心西座 1 楼交易中心窗口 ( 交易大厅内 ), 咨询电话 : ) 4. 有下列情形之一的, 投标担保可不予退还 : (1) 投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件 ; (2) 中标人在收到中标通知书后, 无正当理由拒签合同协议书或未按招标文件规定提交履约担保的 ; (3) 投标人违反诚信投标承诺任何情形的 对不诚信行为投标企业不予退还投标担保的处理原则见第十四点 2 款 5. 本工程履约担保 : 本工程不设置履约担保 四 本工程的投标有效期为 90 日历天 ( 从投标截止之日算起 ) 五 招标文件的答疑 澄清及修改 1. 招标人不集中组织投标现场踏勘, 投标人需要了解现场情况的, 可自行进行现场踏勘 2. 招标人不组织答疑会, 投标人若对招标文件有疑问, 应在招标文件获取截止时间后 1 天内, 在区交易中心网站 网上答疑和通知 栏目上提出澄清要求, 但澄清要求不得有任何可识别投标人单位及人员的标识 3. 招标文件的修改 澄清 ( 答疑 ) 文件将于投标截止时间前 2 天, 在区交易中心网 网 8

9 上答疑和通知 栏目上发布, 该文件作为招标文件的组成部分, 具有约束作用 投标人应随时留意区交易中心网与本招标工程有关的所有信息 当同一内容表述出现不一致时, 以最后发布的内容为准 六 投标文件的编制 密封 标记和递交 1. 投标文件编制 (1) 投标文件应按第五章 投标文件格式 统一采用 A4 纸进行编写, 如有必要, 可以增加附页, 作为投标文件的组成部分 (2) 签字盖章要求 : 1 资格审查申请文件 : 诚信投标承诺书 应由法定代表人签字 ( 或盖章 ) 并加盖单位章 ; 法定代表人身份证明 应加盖单位公章 ; 授权委托书 应由法定代表人及委托代理人签字 ( 或盖章 ) 并加盖单位章 ( 若委托代理人签字的, 需提交 ) 2 投标报价函 应由法定代表人或其委托代理人签字( 或盖章 ) 并加盖单位公章 2. 投标文件的份数 密封及标记 (1) 资格审查申请文件 一式一份, 装订成册, 无须密封 (2) 投标报价函 一式四份, 其中正本一份 副本三份, 并分别标注 ( 当正副本不一致时, 以正本为准 ) 正副本一并包装, 封口加盖投标人公章, 封套上应写明 : 投标人及项目名称 3. 投标文件的递交 (1) 投标人应在规定的投标截止时间前递交投标文件, 递交时间和地点详见第七款 (2) 投标文件提交清单 : 1 资格审查申请文件 ; 2 投标报价函 4. 投标文件的修改与撤回 (1) 投标截止时间前, 投标人可以修改或撤回已递交的投标文件, 但应以书面形式通知招标人 (2) 投标文件应尽量避免涂改 行间插字或删除 如果出现上述情况, 改动之处应加盖单位章或由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字确认 (3) 修改的内容为投标文件的组成部分 修改的投标文件应按照本条规定进行编制 9

10 密封 标记和递交, 并标明 修改 字样 七 招投标时间及地点 1. 时间安排 (1) 投标截止时间 : 详见佛山市顺德区公共资源交易中心网招标公告或在佛山市公共资源交易一体化服务平台 日程安排查询 查看 随后进行资格审查 (2) 开标时间 : 资格审查后开标 (3) 随机定标会议时间 ( 签到截止时间 ): 详见佛山市顺德区公共资源交易中心网招标公告或在佛山市公共资源交易一体化服务平台 日程安排查询 查看 以上时间若有变更, 招标人将提前 2 个工作日在区交易中心网站予以公告, 投标人应自行查看并按时参加相关会议, 未按时按要求参加会议的, 招标人视投标人放弃投标 2. 地点 : 佛山市顺德区公共资源交易中心会议室, 地址 : 佛山市顺德区大良德民路行政服务中心西座 1 楼 八 收开标会议程序收开标由招标人组织, 并按以下程序进行 : 1. 投标交易员签到及身份验证 投标交易员是指在佛山市公共资源交易中心取得投标企业交易员资格, 并在佛山市投标企业信息数据库成功采集指纹的人员 投标交易员采用指纹身份验证方式验证身份 2. 接收投标文件 3. 资格审查 资格审查采用现场告知性资格审查方式, 即指以投标人提交的资格为依据, 以诚实信用为原则, 招标人在现场仅对投标人提交的资料进行形式性审查, 并将相关信息予以公示接受社会监督 招标人现场登记审查投标人的资质 项目负责人 投标担保等, 根据投标人递交的资格审查资料, 通过 佛山市公共资源交易一体化服务平台投标企业信息库 进行核对 ( 社保证明除外 ), 若投标人提供的资料与 佛山市公共资源交易一体化服务平台投标企业信息库 中的资料不相符, 招标人对该相关资料不予认定, 视为资格审查不通过 不通过资格审查的投标人不得参与本项目后续的开标程序 4. 开标 ( 公布资格审查情况 投标担保情况 投标报价等相关信息 ) 5. 确认开标结果 投标人对开标结果有异议的, 应当现场提出, 否则, 视为确认开标结果 10

11 在收开标会议过程中, 投标人出现本招标文件 第三章不予受理和否决性条款 的 1-7 项情形之一的, 将不予受理或投标文件被否决 九 收开标结果公示开标结束后, 由招标人将开标结果相关信息, 在区交易中心网站公示 3 个工作日 十 异议和投诉 1. 公示期间, 对公示信息有异议的, 异议人或投诉人可按有关法律法规向招标人和顺德区公共资源交易管理委员会办公室 ( 以下简称 区资管办 ) 提出 否则, 异议或投诉不予受理 2. 收到符合受理条件的异议或投诉, 招标人应暂停招投标程序 3. 入围投标人经查实不具备投标资格条件的, 该企业纳入不诚信投标企业名单, 不得参与本项目后续的随机定标程序 十一 投诉情况公示及申辨 1. 收开标结果公示结束后, 招标人将收到的异议或投诉情况在区交易中心网站予以公示 认为投诉不属实的, 被投诉单位应在 2 个工作日内向招标人和区资管办提出申辨 2. 入围投标人经查实不具备投标资格条件的, 该企业将纳入不诚信投标企业名单, 不得参与后续该工程的随机定标程序 十二 随机定标会议程序公示及投诉处理结束后, 招标人在区交易中心随机选取中标人 随机定标会议由招标人组织, 按以下程序实施 : 1. 投标人法定代表人或技术负责人签到及身份验证 入围有效投标人的企业法定代表人 ( 或企业技术负责人 ) 必须在签到截止时间前, 到现场签到并进行身份验证 如果未能按上述要求进行身份验证的或与佛山市投标企业信息数据库中的信息不一致, 视为自行放弃投标资格 身份验证方式是第二代身份证, 不接受临时身份证等其他证件进行身份验证 2. 投标人确认编号, 检查设备 投标人编号按投标人的签到顺序确定, 招标人在选取中标候选人前现场予以公布, 并由投标人法定代表人或企业技术负责人签字确认 若法定代表人或企业技术负责人不能签字确认的, 则应由其法定代表人授权的委托代理人携带委托书及本人第二代居民身份证, 经身份验证后签字确认 不确认的, 视为默认其编号 在确认编号的同时, 投标人应同时对拟派项目负责人参与其他项目的投标及中标情况 11

12 进行更新确认 此前有获得中标资格的, 应主动退出定标会议 若不及时更新确认, 经查实有上述情况的, 将视为不诚信投标, 纳入不诚信投标企业名单 3. 随机选取中标候选人前, 由区交易中心工作人员会同投标人检查选取设备, 投标人放弃检查的视为默认设备的完好性 检查完毕后, 由区交易中心工作人员和投标人确认 4. 随机选取中标候选人 现场随机选取 (15) 家中标候选人 签到有效的投标人超过 3 家 ( 含 3 家 ) 但少于 (15) 家的 ( 含上述家数 ), 则全部进入中标候选人名单 5. 计算中标下浮系数及中标价 按中标候选人报价去掉一个最高下浮系数和一个最低下浮系数后 ( 不足 5 家的则全部参与平均 ), 算术平均计算得出中标下浮系数, 中标下浮系数以 % 为单位, 保留 2 位小数, 小数点后第 3 位四舍五入 并按下式计算中标价, 现场予以公布 : 中标价 ( 元 ) = 招标控制价 中标下浮系数 ( 中标价保留小数点后 2 位, 小数点后第 3 位四舍五入 ) 6. 确认中标人选取资格 投标报价下浮系数大于中标下浮系数的中标候选人可在定标前放弃中标人选取资格 放弃选取资格的, 需在现场签字确认, 否则, 视为不放弃 投标报价下浮系数低于或等于中标下浮系数的投标人放弃中标人选取资格的, 将被视为不诚信投标, 纳入不诚信投标企业名单 出现放弃中标人选取资格的, 招标人应在参与会议的其余有效投标人中补充选取, 直到满足 (15) 家为止 ( 若剩余有效投标人不足待补充数量的, 则全部进入中标候选人 ), 但中标下浮系数不再重新计算 7. 选取中标人 ( 定标 ) 在选出的中标候选人中, 随机确定唯一 1 名中标人 十三 中标公告确定中标人后, 招标人在向中标人发出中标通知书之前, 中标人须向顺德区公共资源交易中心缴纳中标交易服务费 否则, 招标人有权取消原中标决定 中标结果将在顺德区公共资源交易中心网站予以公告, 招标人同步向中标人发出中标通知书 十四 其他说明 1. 中标人放弃中标资格的, 该企业被视为不诚信投标, 纳入不诚信投标企业名单 2. 对存在不诚信行为投标企业的处理原则 : (1) 在资格审查阶段或在开标结果公示前, 主动承认存在不诚信行为且放弃投标资 12

13 格的, 退还全部投标保证金及诚信保证金 ; 被查实存在不诚信行为的, 取消投标资格, 退还投标保证金, 但不予退还诚信保证金, 项目没有设置诚信保证金的, 则不予退还投标保证金 (2) 在开标结果公示阶段, 被查实有不诚信行为的, 取消投标资格, 退还投标保证金, 但不予退还诚信保证金, 项目没有设置诚信保证金的, 则不予退还投标保证金 (3) 在开标结果公示结束后, 被查实有不诚信行为的, 投标保证金及诚信保证金均不予退还 (4) 有上述不诚信行为的投标企业将被纳入不诚信投标企业名单, 顺德区依法必须招标的项目自有关处理意见发出之日起两年内不接受其投标资格申请 3. 招标失败的情形 : (1) 提交投标文件的投标人不足 5 家, 通过资格审查或参与定标会议的有效投标人不足 3 家, 或中标候选人全部放弃候选资格的, 本次招标失败 (2) 中标人放弃中标的, 由招标人在余下中标候选人中重新随机选取中标人 重新选取仍出现弃标情形的, 本次招标失败 招标失败后, 招标人依本办法重新组织招标, 招标人不负担因招标失败给投标人造成的损失 4. 用于随机选取的设备由区交易中心提供并保障运作正常 在随机选取过程中, 由于停电或设备出现故障等原因导致无法完成随机选取工作时, 已选取确定的投标人有效 同时, 由区交易中心做好现场情况记录, 并由招标人代表 监督人员和区交易中心工作人员签字确认 在恢复供电或更换设备后继续进行选取工作 5 工程结算说明: 本工程采用固定单价合同, 其中 : (1) 结算工程量 : 以工程竣工实际工程量为准 ( 大包干的项目除外 ); (2) 项目 ( 结算 ) 单价 : 1 招标控制价中有相应综合单价的, 按招标控制价中相应子目的综合单价, 乘以中标下浮系数作为结算单价 ; 2 招标控制价中无相应子目综合单价的, 根据招标控制价的编制依据和有关规则确定单价后, 再乘以中标下浮系数作为结算单价 ; 3 不采用综合单价计价的, 按招标控制价的计算规则计算总价后再乘以中标下浮系数进行结算 13

14 4 按上述第 2 3 项方法调整时, 发包人将按施工招标开标日当季度的政府信息价为材料价 ( 若开标日当月有政府信息价的按当月政府信息价 ) 进行组价, 经造价管理部门 ( 区财税局 区工程造价管理站 ) 核定 调整部分工程费计算过程中材料信息价采用 顺德建材市场价格资讯, 缺项部分先以佛山市建设工程造价管理站主办的 佛山工程造价信息 补充 ; 若仍有缺项, 缺项部分再以广东省主管部门主办的造价信息作为补充 合同专用条款中另有相关规定的按专用条款的规定执行 6. 中标人领取中标通知书后, 应在 (30) 天内与招标人签订合同, 报区资管办备案, 中标人须按照合同约定履行义务, 完成中标工程, 不得将中标工程转让 ( 转包 ) 或违法分包给他人 14

15 第三章不予接收和否决性条款 投标人出现下列情形之一的, 将不予受理或投标文件被否决, 被否决的投标人不得参 加本次随机定标 : 序 号 不予接收或被否决条款 要求或说明 应与正文仔细对应 1 投标文件在投标截止时间以后逾期送达或者未送达指定地点 2 3 举行收开标会议时, 投标人的投标交易员未按要求到场签到或未能按要求进行身份验证资格审查申请文件内容修改的, 或资格审查申请文件未按要求签字或盖章 见第一章招标公告和第二章投标人须知相关要求见第一章招标公告 第二章第六条和第五章投标文件格式 4 投标人资格条件不符合要求见第一章招标公告 5 未能核验投标人已办结投标担保金手续或投标担保金不是从 投标人的基本账户转入指定账户或投标担保金不符合要求 见第二章第三条 6 投标下浮系数大于本工程的最高投标限价下浮系数见第二章第二条 (1) 投标报价函未按要求密封 标记和装订 ; 7 8 (2) 投标报价函份数不足 ; (3) 投标报价函格式 内容不符的 ; (4) 投标报价函未按要求签字或盖章的 举行随机定标会议时, 投标人法定代表人或企业技术负责人未按要求到场签到或未能按要求提供身份证明文件 见第二章第六条和第五章投标文件格式见第一章招标公告和第二章投标人须知相关要求 15

16 第四章合同条款 16

17 合同编号 : 广东省住房和城乡建设厅 标准施工合同 2009 年版 工程名称 : 佛山市顺德区中等专业学校空调设备 10kV 增容用电改造工程 工程地点 : 顺德区大良街道红岗桃源路 发包人 : 佛山市顺德区中等专业学校 承包人 : 广东省住房和城乡建设厅制 17

18 第一部分协议书 发包人 :( 全称 ) 佛山市顺德区中等专业学校 承包人 :( 全称 ) 依照 中华人民共和国合同法 中华人民共和国建筑法 及其他有关法律法规, 遵循平等 自愿 公平和诚实信用的原则, 发包人 承包人就本工程施工有关事项达成一致意见, 订立本合同 一 工程概况工程名称 : 佛山市顺德区中等专业学校空调设备 10kV 增容用电改造工程工程地点 : 顺德区大良街道红岗桃源路工程内容 : 本工程的主要范围包括 :10kV 线路部分 配电房部分 0.4kV 线路部分和发电机房部分 ; 其中 :⑴.10kV 线路部分 : 包括由 10kV 电源引自配网基建工程新建的高压开闭所内的高压开关柜的 10kV 铜芯电力电缆敷设及 10kV 户外的电力电缆终端头制作与安装 电缆塑料保护管 钢筋混凝土电缆井 路面拆除及修复和土方工程等, 也包括拆除旧有的变压器 避雷器 开关柜 电力电缆等 ;⑵. 配电房部分 : 包括电房内的干式变压器 ( 带外壳 ) 高低压配电柜的柜体 发电机等安装及设备试验系统调试 设备基础槽钢制作与安装 槽形母线 10kV 铜芯电力电缆敷设 10kV 户内的电力电缆终端头制作与安装 电放配置 电房的接地装置等安装内容 ; 也包括电房的照明部分以及不锈钢门等 ;⑶.0.4kV 线路部分 : 包括引自电房低压柜的 1kV 电力电缆敷设以及电力电缆终端头制作与安装 电缆塑料保护管 电线电管 插座安装 接地装置 砖砌电缆井 路面拆除及修复和土方工程等 ;(4). 发电机房部分 : 包括 300Kw 柴油发电机组的设备基础 接地装置等, 发电机组不在本工程范围内 工程立项 规划批准文件号 : 资金来源 : 二 工程承包范围及承包方式承包范围 : 具体内容详见发包人提供的施工图纸及招标控制价 承包方式 : 按招标文件要求包施工 包材料 包工期 包安全 包质量 包文明施工 施工过程中所发生的施工安全事故 交通事故及因此所造成的一切后果, 概由承包人 18

19 负责, 与发包人无关 三 合同工期工程合同工期总日历天数 :45 日历天 拟从年月日开始施工并计算工期, 至年月日全部竣工完成 四 质量标准工程质量标准 : 按现行的中华人民共和国国家规定的竣工标准 ( 或地方政府主管机关发布的具体标准 ) 和现行的施工验收规范 上级主管部门有关工程竣工的文件和规定 符合招标文件的工程技术指标及各项要求以及双方共同协商的标准 达到合格或以上标准, 以相关部门出具的验收证书为准 上述各类标准与法规必须是有关官方机构最新发布的现行标准版本 因承包人原因造成本工程质量达不到质量标准的, 承包人须承担责任并采取补救或返工措施, 直到达到承诺的工程质量标准为止 五 合同价款 合同总价 ( 大写 ): 元 ;( 合同总价 = 招标控制价总价 中标 下浮系数, 若按招标控制价总价下浮方式计算的合同总价与按项目单价方式计算的合同总价, 因小数点四舍五入出现偏差时, 以项目单价方式计算的结果为准 ) ( 小写 ): 元 本工程采用固定单价合同, 其中 : (1) 结算工程量 : 以工程竣工实际工程量为准 ( 大包干的项目除外 ); (2) 项目 ( 结算 ) 单价 : 1 招标控制价中有相应综合单价的, 按招标控制价中相应子目的综合单价, 乘以中标下浮系数作为结算单价 ; 2 招标控制价中无相应子目综合单价的, 根据招标控制价的编制依据和有关规则确定单价后, 再乘以中标下浮系数作为结算单价 ; 3 不采用综合单价计价的, 按招标控制价的计算规则计算总价后再乘以中标下浮系数进行结算 4 按上述第 2 3 项方法调整时, 发包人将按施工招标开标日当季度的政府信息价为材料价 ( 若开标日当月有政府信息价的按当月政府信息价 ) 进行组价, 经造价管理部门 ( 区财税局 区工程造价管理站 ) 核定 调整部分工程费计算过程中材料信息价采用 顺德建材市场价格资讯, 缺项部分先以佛山市建设工程造价管理站主办的 佛山工程造价信息 补充 ; 若仍有缺项, 缺项部分再以广东省主管部门主办的造价信息作为补充 19

20 合同专用条款中另有相关规定的按专用条款的规定执行 六 组成合同的文件组成本合同的文件及优先解释顺序见本合同 专用条款 第 2.2 款 七 词语含义本协议书中有关词语含义与本合同第二部分 通用条款 中赋予它们的定义相同 八 承包人承诺承包人向发包人承诺已阅读 理解并接受本合同所有条款, 按照本合同约定实施 完成并保修合同工程, 履行本合同所约定的全部义务 九 发包人承诺发包人向承包人承诺已阅读 理解并接受本合同所有条款, 按照本合同约定的时限和方法支付工程款及其他应当支付的款项, 履行本合同所约定的全部义务 十 合同生效订立合同时间 : 年月日订立合同地点 : 合同双方当事人约定本合同自双方签字 盖章后生效 发包人 :( 公章 ) 承包人 :( 公章 ) 地 址 : 地 址 : 法定代表人 : 法定代表人 : 委托代理人 : 委托代理人 : 电 话 : 电 话 : 传 真 : 传 真 : 开户银行 : 开户银行 : 帐 号 : 帐 号 : 邮政编码 : 邮政编码 : 电子邮箱 : 电子邮箱 : 20

21 第二部分通用条款 ( 略 ) 通用条款采用广东省住房和城乡建设厅印发的 广东省建设工程标准施工合同 (2009 版 ) 的合同通用条款 第三部分专用条款 1. 定义 1.53 所采用的书面形式包括 : 文书 ; 信件 ; 传真 ; 以上书面文件须经加盖公章或经授权印章后生效 1.55 新增项目 : 指工程项目实施期间和结算时, 招标文件工程量清单中漏列而由监理单位和发包人现场签证确认的工程项目 原设计没有而由发包人批准设计变更产生的工程项目 1.56 类似项目 : 指施工工艺和施工方法一致, 但材料规格不同的项目 1.57 限期改正责任 : 指承包人在合同实施过程中较轻微地违反了工期 材料采购 工程质量 安全文明施工 环境保护及其他合同义务等方面的约定, 但经过发包人提出后能够尽快弥补并不会对发包人造成损失而应承担的责任 1.58 一般违约责任 : 指承包人在合同实施过程中轻度违反了工期 材料采购 工程质量 安全文明施工 环境保护及其他合同义务等方面的约定 1.59 严重违约责任 : 指承包人在合同实施过程中严重违反了工期 材料采购 工程质量 安全文明施工 环境保护及其他合同义务等方面的约定 2. 合同文件及解释 2.2 合同文件组成及优先顺序下列组成本合同的文件是一个合同整体, 彼此应当能相互解释, 互为说明 当出现相互矛盾时, 组成本合同文件的优先解释顺序如下 : (1) 协议书 ; (2) 履行本合同的相关补充协议 ( 含工程洽商记录 会议纪要 工程变更 现场签证 索赔和合 21

22 同价款调整报告等修正文件 ); (3) 中标通知书 ; (4) 承包人投标文件及其附件 ( 含评标期间的澄清文件和补充资料 ); (5) 专用条款 ; (6) 通用条款 ( 采用 广东省建设工程标准施工合同 2009 年版 ( 粤建管字 [2009]62 号 )); (7) 标准 规范及有关技术文件 ; (8) 施工设计图纸 ; (9) 工程量清单 ; (10) 组成合同的其他文件 : 本合同的附件 招标文件 4. 语言及适用的法律 标准与规范 4.3 约定适用的标准 规范的名称 : 相关的现行全国施工及验收规范 中华人民共和国国家标准的计价规范等 相关标准, 规范文件资料由承包人自行筹集, 费用已包含在合同总价中 5. 施工设计图纸 5.1 施工设计图纸由发包人提供 (1) 施工设计图纸提供的时间 : 中标通知书发出后七天内 (2) 施工设计图纸提供的数量 : 四份 承包人如需加晒图纸, 发包人可协调解决, 费用由承包人自己承担 (3) 发包人对图纸的保密要求 : 承包人对本工程图纸负有保密义务, 不得向与施工无关的第三者提供 ; 承包人自行承担有关的保密措施费用 6. 通讯联络 6.2 各方通讯地址 收件人及其他送达方式 (1) 各方通讯地址和收件人 : 发包人 : 通讯地址 : 收件人 : 邮政编码 : 承包人 : 通讯地址 : 收件人 : 邮政编码 : 22

23 监理单位 : 通讯地址 : 收件人 : 邮政编码 : 造价咨询单位 : 通讯地址 : 收件人 : 邮政编码 : (2) 视为送达的其他方式 : 无 7. 工程分包 7.5(1) 指定分包工程 : 无 13. 交通运输 13.1 办理道路通行权和修建场外设施的费用 : 出入施工场地道路按现状 办理出入施工场地的道路通行权由承包人自行负责并承担相关费用 承包人应充分勘察现场, 为实施合同工程所需修建的场外设施由承包人负责, 费用已包含在合同价款内 13.2 修建场内临时道路和交通设施的费用 : 按通用条款约定 19. 发包人 19.2 发包人完成下列工作的约定 (1) 办理土地征用 拆迁 平整工作场地等工作, 使施工场地具备施工条件的时间 : 提供现场的日期与开工期相同, 场地清理 平整等工作由承包人负责办理, 费用已包含在合同价中, 发包人不另行计量支付 (2) 完成施工所需水 电 通讯线路接驳的时间及地点 : 发包人就近指定水 电 通讯线路的接驳地点, 施工临时用水 用电 通讯设施及符合安全等相关管理规定的接驳线路由承包人自行负责, 费用已包含在合同价中, 发包人不另行计量支付 (3) 开工施工现场与城乡公共道路间的通道的约定 : 由承包人自行解决, 费用已包含在合同价中 (4) 提供有关资料的时间 : 除地质勘察资料外, 其余资料由承包人自行调查核实, 费用由承包人负责, 发包人提供协助 ; 地下管线资料由承包人自行调查核实, 并承担由此引起的责任和损失, 费用已包含在合同价中, 发包人不另行计量支付, 发包人可提供可能的协助和方便 (5) 办理有关所需证件的约定 : 有关施工所需证件 文件由承包人办理, 同时承包人也应协助发包 23

24 人办理施工许可证, 费用已包含在合同价款内 本工程所需的规定项目的检测费用 ( 含桩检测试验费 配合桩试费 临时道路费 水电费等 ) 已包含在合同价中, 发包人不另行支付, 结算不作调整 不合格工程的重复检测费用亦由承包人负责 (6) 现场定点 放线的约定 : 投标人应自行考虑在施工时需聘请有测绘资质的单位 ( 已办理进驻顺德 ) 进行定点 放线的费用 (7) 提供标准与规范的时间 : 开工前由承包人自行筹集并承担相关费用 (8) 组织图纸会审和设计交底的约定 : 开工前七天内 (9) 协调处理施工场地周围地形关系问题和做好邻近建筑物 构筑物 ( 包括文物保护建筑 ) 古树名木等的保护工作的约定 : 开工前发包人负责审核承包人提交的保护方案, 相关费用由承包人承担, 开工后如因承包人原因造成的损坏, 由承包人承担全部责任 (10) 接收已完工程支付工程相关价款的约定 : 及时接收已完工程, 并按照合同约定及时支付工程款及其他各种款项 委托给承包人负责的部分工作有 : 办理工程报监手续 施工报建手续 竣工资料的整理 编制及备案 19.3 提供施工场地的时间 : 与开工期相同 19.4 支付期及支付方式的约定 (1) 工程价款支付期限 按合同通用条款规定期限支付 其他 : 按专用条款第 80.2 款 第 81.1 款 第 83.1 款等相关规定执行 (2) 工程价款支付方式 按协议书所注明的银行帐号转账 20. 承包人 20.2 承包人完成下列工作的约定 (3) 提交支付申请和工程款额报告期限 : 按通用条款第 80.2 款 第 81.1 款 第 83.1 款等规定期限提交 另作约定 : (5) 向发包人提供施工现场办公和生活的房屋设施的时间和要求 : 无 (6) 办完施工场地交通 环境保护 施工噪声 安全文明施工等手续的时间 : 遵守政府部门及发包人有关施工场地交通 环境保护 施工噪音 安全防护 文明施工等的管理规定, 办理有关手续, 并以书面形式通知发包人 办理相关手续的时间由承包人根据施工进度自行安排, 费用已包含在合同价款内 24

25 (8) 做好施工场地地下管线和邻近建筑物 构筑物 ( 包括文物保护建筑 ) 古树名木保护工作的约定 : 打桩工程 基础工程 土方的开挖回填等工程, 承包方必须到现场进行勘察, 并了解四周管线和居民房屋现时状况, 施工前承包方必须制订有效的施工方案 支护方案及周边房屋检测 管线防护方案等, 做好支护 放坡 排水降水等防护施工措施安排, 避免出现因施工措施不够而引起的安全事故, 如出现因施工引起的事故则由承包方承担 周边房屋的桩前检测 ( 含委托有资质的房屋鉴定公司评估鉴定 ) 及桩后检测 ( 含委托有资质的房屋鉴定公司评估鉴定 ) 支护 放坡 管线防护等施工措施的费用已包含在合同价中, 发包方将不再增加该项费用 (9) 保证施工场地的清洁和做好交工前施工现场清理工作的约定 :1 现场材料应按指定的区域范围堆放, 材料转运堆放现场要有专人管理 清扫, 并保持场内清洁 ;2 垃圾等要及时清理 ;3 工程竣工后, 做到工完 料清 场地清 (10) 提交竣工验收申请报告和竣工结算文件 : 按通用条款第 82.2 款规定提交 另作约定 : 承包人应在工程初检合格后 30 天内提交竣工验收申请报告 自工程竣工验收合格之日起 30 天内递交全部结算文件, 超过 30 天未提交资料或资料不齐的, 每延迟 1 天, 发包人有权处以承包人 0.5 万元 / 天作为违约金, 延迟天数超过 30 天的, 发包人可单方解除合同, 剩余工程款不予支付, 由此造成的经济损失由承包人承担 承包人未在本款规定的时间内递交竣工结算文件, 经发包人催促后仍未递交或没有明确答复的, 造价工程师可根据自己掌握的资料编制竣工结算文件, 承包人应予以认可 补充 : 承包人应按照国家 城市建设档案管理规定 和发包人有关整理工程档案的要求, 在工程施工期间及时收集 汇总 整理 编制竣工档案 承包人应配合发包人委托的测量单位进行竣工测量, 并配合协助发包人完成规划验收工作 承包人按照现行的工程质量验收及竣工验收备案实施办法的规定, 整理提交合格的竣工档案, 存在问题时及时进行整理完善 工程质量验收合格通过后, 按规定向政府有关部门提交合格的竣工档案, 同时提交两套竣工档案副本, 五套完整的竣工结算资料给发包人, 并办理有关工程竣工验收备案手续 (11) 承包人必须聘请已备案的车队从事渣土运输 ( 顺德区已办理备案的渣土运输车队名册可登陆 顺德区环境运输和城市管理局 官方网站查询 ), 并在工程开工前与佛山市顺德区环境运输和城市管理局大良分局签订 顺德区渣土运输环境卫生管理责任书 ( 办理地点 : 大良金榜民安路 27 号 205 室, 大良环运城管分局综合执法科, 联系电话 : ) 如无签订相关合同 责任书导致工期拖延或工程无法实施的, 承包人应按照合同相应条款承担违约责任 (12) 承包人不得容留或安排计划外怀孕人员居住 务工, 如工期超过一个月, 则应向工地所在社 25

26 区 ( 村 ) 计生部门申报工地内育龄妇女情况 (13) 承包人应保证所聘用的流动人员育龄妇女有持验流动人口婚育证明 依时参加季度孕检 ; 聘用的常住人口育龄夫妇无违反相关的计生规定或已处理完毕 (14) 本工程拆除的材料必须归还发包人, 并由承包人负责运输到发包人指定地方放置 20.4 承包人提供施工所需劳务 材料 工程设备 施工设备和其他物品的约定 : 本工程所有材料采用优等品并符合国家及行业标准 21. 现场管理人员的任命和更换 21.1 发包人现场管理人员任命和更换 : 按通用条款约定 21.2 承包人代表任命和更换 : 按通用条款约定 21.3 监理工程师代表任命和撤回 : 按通用条款约定 21.4 造价工程师代表任命和撤回 : 按通用条款约定 22. 发包人代表 22.1 发包人代表及其权力的限制 (1) 发包人任命 ( ) 为发包人代表, 其联络通讯地址如下 : 通讯地址 : 邮政编码 : 联系电话 : 传真号码 : (2) 发包人对发包人代表权力做如下限制 : 在行使下列权力时需得到发包人批准 1 变更工程 ; 2 变更工期 23. 监理工程师 23.1 负责合同工程的监理单位及任命的监理工程师 (1) 监理单位 : 法定代表人 : (2) 任命 ( ) 为监理工程师, 其联络通讯地址如下 : 通讯地址 : 邮政编码 : 联系电话 : 传真号码 : 23.3(11) 需要发包人批准的其他事项 : 在行使下列权力时需得到发包人批准 : 1 变更工程 ; 2 调整合同价格 3 变更工期 24. 造价工程师 24.1 负责合同工程的造价咨询单位及任命的造价工程师 26

27 (1) 造价咨询单位 : 法定代表人 : (2) 任命 ( ) 为造价工程师, 其联络通讯地址如下 : 通讯地址 : 邮政编码 : 联系电话 : 传真号码 : 25. 承包人代表 25.1 承包人任命 ( ) 为承包人代表, 其联络通讯地址如下 : 通讯地址 : 邮政编码 : 联系电话 : 传真号码 : 补充 :25.5 承包人项目经理或建造师承诺常驻现场, 代表承包人履行与发包人签订的本建设工程合同 25.6 承包人如需更换项目经理或建造师, 应至少提前 7 天以书面形式通知发包人, 并征得发包人书面同意, 后任项目经理或建造师继续行使合同文件约定的前任项目经理或建造师的职权, 履行义务 未征得发包人书面同意, 承包人不得更换项目经理或建造师 25.7 项目经理或建造师离开工地 48 小时以上须征得发包人的书面同意, 否则每天罚款 1000 元累计超过 10 天发包人有权终止合同 若违反 25.6 条规定每次罚款 1 万 如更改项目经理或建造师超过两次发包人有权终止合同 如发包人要求承包人更换项目经理或建造师的, 承包人必须 7 个工作日内更换 26. 指定分包人 26.1 依法指定的分包人及其有关规定 : 无 27. 承包人劳务 27.5 补充 : 承包人应按照 关于贯彻落实 < 佛山市建设领域工人工资支付分账管理实施细则 ( 试行 )> 的通知 ( 顺民社发 号 ) 及补充通知 ( 下称 通知 ) 要求开立 工人工资支付专用账户 发包人应在划拨工程进度款的同时将工程款划拨至工人工资支付专用账户, 划拨到专用帐户的工程款不得低于工程进度款的 20%( 其中市政工程不少于造价部门审核的招标清单中列明的人工费所占总造价的比率 ), 且确保能足额支付工人工资 承包人应建立劳动用工管理台账 ; 其他具体事项按照通知要求执行 28. 工程担保 : 28.1 承包人提供履约担保的约定 本项目不需提供履约担保 本项目需提供履约担保, 约定如下 : (1) 履约担保的金额 :( 大写 ) / ( 小写 / 元 ) (2) 提供履约担保的时间 : (3) 出具履约保函的担保人 : 27

28 31. 不可抗力 31.1(4) 不可抗力的其他情形 : 按通用条款约定 32. 保险 32.1 发包人委托承包人办理保险事项有 : 合同通用条款第 32.1 款的第 (1) 项 :( 建筑工程一切险 安装工程一切险 ); 合同通用条款第 32.1 款的第 (2) 项 :( 场内自有人员工伤保险 意外伤害保险 ); 合同通用条款第 32.1 款的第 (3) 项 :( 第三者责任险 ); 合同通用条款第 32.1 款的第 (4) 项 :( 材料及设备的财产保险 ) 32.8 投保内容 保险金 保险期限和责任等事项的约定 : 办理专用条款第 32.1 条及通用条款第 32.2 条规定项目的保险费用已包含在合同价款内, 发包人不再另行支付 33. 进度计划和报告 33.3 承包人编制施工进度报告和修订进度计划的时间要求 : 承包人在接到中标通知书后 5 天内, 向发包人 监理工程师提交一式两份施工组织设计和进度计划, 以供工程师批准 34. 开工 34.2 监理工程师在本合同签订后的 ( ) 内签发开工令 按合同通用条款规定的 42 天 35. 暂停施工和复工 35.4 承包人原因造成暂停施工的其他原因 : 无 36. 工期及工期延误 36.1 合同工程的工期约定为 :45 日历天 38. 竣工日期 38.1 计划竣工日期 : 42. 质量目标 42.1 工程质量标准 : (1) 合同工程质量标准 : 符合国家有关施工质量验收规范并达到合格标准 承包人必须确保工程一次验收合格 因承包人原因致工程未 1 次验收合格导致工程不能按计划工期完成竣工验收的, 承包人按专用条款承担违约责任 (2) 工程质量验收标准 :1 符合中华人民共和国国家规定的现行施工竣工验收规范 标准 ( 或地方政府主管机关的具体规范 标准 );2 上级主管部门有关工程竣工的文件和规定 ;3 符合招标文件的工程技术指标及各项要求 ;4 工程设计文件及施工 设计图纸 ;5 双方共同协商的标准 45. 安全文明施工 28

29 45.5 治安管理的约定 : 按国家 广东省及佛山市和工程所在地现行有关规定执行 补充 :1 本招标工程项目施工期间承包人须按国家规范要求设置足够警示标志及防护标志, 如因施工而引起的交通事故或安全事故责任和因此发生的费用, 由承包人负责 发生事故的风险费用, 由承包人在投标报价中予以考虑 承包人应严格执行顺建发 [2008]53 号文 顺德区建设工程文明施工管理规定, 顺建发 [2007]56 号文 关于建设部建筑工程安全防护 文明措施费用及使用管理规定 和省建设厅 建筑工程安全防护 文明施工措施费用管理办法的通知, 顺建发 [2007]79 号文 关于在市政施工现场设置公示牌的通知, 严格按照以上文件要求做好安全防护和文明施工措施 施工围蔽必须按照发包人要求设置 2 施工场地必须严格按照区建设局 2012 年 8 月 29 日下发的 佛山市顺德区国土城建和水利局关于印发 < 顺德区建筑工地美城行动实施细则 >( 试行 ) 的通知 ( 顺建发 (2012)81 号 ) 执行 遵守政府部门及发包人有关施工场地交通 城市管理 环境保护 施工噪音 安全防护 文明施工 佛山市及顺德区创建文明城市 美城行动 八个一 检查等的管理规定, 办理有关手续, 并以书面形式通知发包人 办理相关手续的时间由承包人根据施工进度安排, 费用已包含在合同价款内 若施工期间在相关检查中, 因承包人原因导致扣分, 累计不超过 5 分, 每扣 1 分罚款承包人伍千元, 累计扣 5 分或以上, 每扣 1 分罚款承包人壹万元 46. 测量放线 46.1 施工控制网资料提交的时间 : 在发出开工令后的 7 天内提交 46.4 测量放线误差的约定 : 出现测量放线误差 ( 不论原因 ) 承包人应自费纠正 48. 发包人供应材料和工程设备 48.1 发包人是否供应材料设备 发包人不供应材料和工程设备, 本条不适用 发包人供应材料和工程设备的, 约定 发包人供应材料设备一览表, 作为本合同的附件 48.8 发包人供应材料和工程设备的合同工程结算方式 : / 49. 承包人采购材料和工程设备 49.1 承包人采购的材料和工程设备 : 承包人采购设备材料前应会同发包人 监理工程师对材料设备供应商进行规模 质量 产能条件考察, 在取得发包人确认后, 承包人应在采购前向监理工程师提交包括营业执照或生产许可证书 产品合格证 检验报告进行供应商资格审查, 经批准后, 承包人并提交材料设备样板给发包人封板 发包人对材料作出样板要求的, 承包人在大面积施工前须向发包人 监理提出施工样板, 经现场发包人 监理确认样板施工质量及效果后方能大面积施工, 否则, 因质量或效果未能达到监理及发包人要求而造成的返工费用由承包人承担, 并承担工期延误的所有责任 承包人采购材料和设备由其自行负责运输和保管 29

30 49.2 承包人供货与清点要求 : 按通用条款规定 49.8 发包人指定的生产厂家或供应商 : 无 50. 材料和工程设备的检验试验 50.2 材料和工程设备的检验试验时间和地点 : 按通用条款规定 50.4 材料和工程设备等产品的检验试验费已包含在合同价中, 结算时不作任何调整 不合格工程的重复检测费用亦由承包人负责 51. 施工设备和临时设施 51.1 承包人配置施工设备和临时设施 按通用条款规定, 承包人承担修建临时设施的费用 另作约定 : 51.2 发包人提供的施工设备和临时设施 : 无 53. 隐蔽工程和中间验收 53.1 中间验收部位有 : 分部 ( 子分部 ) 工程 分项工程和检验批 55. 工程试车 55.1 是否需要试车 不需要试车的, 本条不适用 需要试车的, 试车的内容和要求 : 56. 工程变更 56.3 补充工程变更办理程序 : (1) 施工过程中因设计图纸修改或工地现场实际情况而引起工程的改变, 必须按照先认同变更的增减, 然后才施工的原则确定 具体操作程序是设计单位出具设计变更通知单, 交发包人确认, 经各方施工现场管理人员估算造价, 并按增加工程的审批程序书面办理报批手续后方可施工 凡增加工程造价超过 30 万元的, 应由设计 监理 发包人 承包人会议讨论通过, 并按估算价上报发包人审批 (2) 发生变更的工程量, 必须在获审批后 10 天内办理现场签证并提交发包人确定, 不能事后补办签证 增加工程的造价待结算时按发包人及承包人双方确认的实际发生量给予审核 56.4 承包人提出合理建议应得的奖励 : 无 58. 竣工验收 58.1 竣工验收标准合同工程竣工验收标准 : 58.8 单位工程和工程部位验收 合同工程无单位工程 无工程部位提前验收的, 本款不适用 30

31 合同工程单位工程或工程部位需提前验收的, 各单位工程或工程部位的名称 竣工验收时间和 范围如下 : (1) / ( 名称 ) 工程或部位, 竣工验收时间为 /, 其范围包括 : (2) / ( 名称 ) 工程或部位, 竣工验收时间为 /, 其范围包括 : 58.9 施工期运行 合同工程无单位工程 无工程部位在施工期运行的, 本款不适用 合同工程单位工程或工程部位需在施工期运行的, 各单位工程或工程部位的名称 运行时间如下 : (1) / ( 名称 ) 工程或部位, 运行时间为 /, 其范围包括 : (2) / ( 名称 ) 工程或部位, 运行时间为 /, 其范围包括 : 竣工清场 按通用条款的规定 另作约定 : 施工队伍的撤离 按通用条款的规定, 承包人的人员和施工设备全部撤离施工场地 另作约定 : 59. 缺陷责任与质量保修 59.6 缺陷责任期的约定 : 缺陷责任期自竣工验收通过或投入使用之日起计算两年 59.8 工程质量保修的约定 : 依照国家 建设工程质量管理条例 及国家 地方规范标准执行 63. 暂列金额 63.1 合同工程的暂列金额为 / 元 65. 暂估价 65.3 非招标专业工程的暂估价金额为 / 元 66. 提前竣工奖与误期赔偿费 66.1 提前竣工奖 : (1) 提前竣工奖额度 没约定提前竣工奖的, 本款不适用 约定提前竣工奖的, 每日历天应奖额度为 / 元 (2) 提前竣工奖的最高限额 按通用条款规定为合同价款的 5%, 即 / 元 另作约定 : 66.2 误期赔偿费的约定 : 31

32 (1) 每日历天应赔付额度为 : 合同价款的 2, 罚金从承包人的工程款中扣除并归发包人所有, 逾期十五天, 发包人有权终止合同, 重新选择施工单位, 承包人必须在两天内撤离现场, 造成的一切损失由承包人负责 承包人的实际施工现场推进工期与承包人所提供经发包人 监理工程师批准的技术 ( 施工组织设计 ) 中的施工进度控制表的单项工序出现偏差超过 1/3 临界危险工期时, 或施工材料 设备 人员严重不足时, 发包人以书面形式通知承包人, 如承包人 7 日内尚无具体整改工程进度的应变措施, 发包人有权采取一切有效的强硬措施介入承包人的现场施工管理, 有权拒付工程款, 以确保工程工期顺利推进, 并由承包人负责由此引起的一切经济责任 (2) 误期赔偿费最高限额 : 按通用条款规定为合同价款的 5%, 即元 另作约定 : 67. 工程优质费 67.1 优质优价奖的约定 : 没约定优质优价奖的, 本款不适用 ; 约定优质优价奖的等级 : / 68. 合同价款的约定与调整 68.2 合同价款的调整因素包括 : 后继法律法规的变化事件 ; 项目特征描述不符事件 ; 分部分项工程量清单缺项漏项事件 ; 工程变更事件 ; 工程量偏差事件 ; 费用索赔事件 ; 现场签证事件 ; 物价涨落事件 ; 其他调整事件 : 无 69. 后继法律法规的变化事件 69.2 导致工程造价调整的方法 : 按合同通用条款的规定调整 按以下方法调整 : 70. 项目特征描述不符事件 32

33 70.3 导致综合单价调整的方法 : 不作调整 71. 分部分项工程量清单缺项漏项事件 71.2 导致分部分项工程费结算价调整的方法 : 按合同通用条款的规定调整 按以下方法调整 : 按本合同专用条款第 72.2 条款规定进行调整 71.3 导致措施项目费调整的方法 : 按合同通用条款的规定调整 按以下方法调整 : 按本合同专用条款第 72.3 条款规定进行调整 72. 工程变更事件 72.2 删除原来条款, 改为 : 经审批的工程变更, 发包人 承包人应按下列方法调整变更工程的分部分项工程项目费 : 1 招标控制价中有相应综合单价的, 按招标控制价中相应子目的综合单价, 乘以中标下浮系数作为结算单价 ; 2 招标控制价中无相应子目综合单价的, 根据招标控制价的编制依据和有关规则确定单价后, 再乘以中标下浮系数作为结算单价 ; 3 不采用综合单价计价的, 按招标控制价的计算规则计算总价后再乘以中标下浮系数进行结算 4 按上述第 2 3 项方法调整时, 发包人将按施工招标开标日当季度的政府信息价为材料价 ( 若开标日当月有政府信息价的按当月政府信息价 ) 进行组价, 经造价管理部门 ( 区财税局 区工程造价管理站 ) 核定 调整部分工程费计算过程中材料信息价采用 顺德建材市场价格资讯, 缺项部分先以佛山市建设工程造价管理站主办的 佛山工程造价信息 补充 ; 若仍有缺项, 缺项部分再以广东省主管部门主办的造价信息作为补充 72.3 导致措施项目费调整的方法 : 按合同通用条款的规定调整 按以下方法调整 : (1) 凡可计算工程量的措施项目费, 按照实际发生变化的措施项目的工程量乘以第 72.2 款规定的单价或合价调整 (2) 凡按系数计算的措施项目费, 按照实际发生变化的措施项目调整, 按招标控制价的计算规则计算总价后再乘以中标下浮系数进行结算 (3) 若未能按照上述第 (1) (2) 项方法调整, 发包人将按招标控制价的计算规则计算总价后再乘以中标下浮系数进行结算 73. 工程量的偏差事件 73.2 导致分部分项工程费结算价调整的方法 : 删除原条款, 修改为 : 33

34 (1) 工程量的偏差不能导致合同无效 (2) 本工程的工程量清单项目注明大包干的项目, 结算时工程量均不予调整 其余按本合同专用条款第 72.2 条款规定进行调整 73.3 导致措施项目费调整的方法 : 按合同通用条款的规定调整 按以下方法调整 : 不作调整 75. 现场签证事件 75.3 现场签证报告确认约定的时间 : 按通用条款的规定 76. 物价涨落事件 76.1 物价涨落的价款调整 : 物价变化引起合同价款的调整 : 按照顺建发 2009)59 号 关于我区主要建材价格异常涨落引起工程造价变动的指导意见 第三条进行调整 : 统一以顺德工程造价信息公布的人工工资和主要材料价格为计算依据 ( 如顺德工程造价信息中没有的人工 材料价则参考佛山市工程造价信息公布为依据 ), 以合同工程基准期 ( 为开标当日 ) 为调价基础, 按季度计算相对于基准期的涨落幅度, 当实施期该季度信息价 ( 按该季度内每月信息价的平均值作为标准 ) 涨落幅度在 ±10% 以内时不调价, 风险由双方自担, 超过 ±10% 时调价方法如下 : (1) 当涨价幅度超过 +10% 时, 涨价 10% 以内部分风险由承包人承担, 超出 10% 部分的费用由发包人承担, 按增加合同价款计算 (2) 当降价幅度低过-10% 时, 降价 10% 以内部分风险由承包人承担, 低于 10% 部分的收益归发包人, 按减少合同价款计算 78. 支付事项 78.2 计算利息的利率 按照中国人民银行发布的同期同类货款利率 其他为 / 79. 预付款 79.1 预付款的约定 没约定预付款的, 本款不适用 约定预付款的, 预付款的金额为 / 元 80. 安全文明施工费 80.1 安全文明施工费的内容 范围和金额的约定 (1) 内容和范围 34

35 按合同通用条款的规定, 以现行广东省统一工程计价依据规定为准 另作约定 : (2) 安全文明施工费的总金额为 80.2 安全文明施工费的预付金额 支付办法和抵扣方式 按合同通用条款的规定 另作约定 : 统一按进度款支付, 进度款中已包含安全防护 文明施工措施费用的支付 补充违约责任 : (1) 由于发包人未支付或未及时支付安全防护 文明施工措施费用, 而导致工程未能按要求实施安全防护 文明施工, 承包人受建设行政主管部门处罚及企业信誉等损失, 或因此无法取得建筑工程许可证的, 发包人承担违约责任, 赔偿因其违约给承包人造成的经济损失, 顺延延误的工期 (2) 承包人按合同提取了安全防护 文明施工措施费用, 而工程安全防护 文明施工仍无法达到建设行政主管部门有关规定要求的, 承包人承担违约责任, 赔偿因其违约给发包人造成的损失 (3) 安全防护 文明施工措施费用应专款专用, 承包人应在财务账目中单独列项备查, 不得挪作他用 81. 进度款 81.1 支付期间 以月为单位 以季度为单位 以形象进度为准, 具体为 : 1 合同签订后, 发包人在 建设工程施工前期安全措施登记表 上签注该工程 各项施工措施已落实 后十天内一次性支付安全防护 文明施工措施费 ; 2 合同签订进场施工后十天内, 支付中标合同价 10% 的工程预付款 ( 含已支付的安全防护 文明施工措施费 ) 3 按合同及图纸要求施工全部工程完成并初检合格后十五天内, 支付合同价 70% 的工程款 4 工程项目竣工经验收质量等级达到合格要求并办理结算十五天内, 支付累计不超过结算价 95% 的工程款 5 结算价 5% 作为工程质保金, 待保修期满且承包人完成相关保修工作并验收合格后一个月内付清 82. 竣工结算 82.1 结算的程序和时限 : 按合同通用条款的规定办理 35

36 不按合同通用条款的规定, 办理结算程序和时限为 : 补充结算程序 : 监理工程师收到结算资料后出具审核意见并报发包人审批, 然后委托造价咨询公司编制工程结算书, 结算书由发包人 承包人 监理单位共同确认后, 报顺德区工程造价管理站 顺德区财税局审核 83 结算款 83.1 竣工支付期限 按通用条款的规定, 在造价工程师签发竣工结算支付证书后的 28 天内 另有约定 : 按本合同专用条款第 81.1 款约定进行支付 84. 质量保证金 84.2 质量保证金的金额及扣留 (1) 质量保证金的金额 按合同通用条款的规定, 即按合同价款的 3% 其他为 : 按本专用条款第 81 条的规定 (2) 质量保证金的扣留 按合同通用条款的规定, 从每次应支付给承包人的工程款 ( 包括进度款和结算款 ) 中扣留, 扣留的比例为 3% 其他方式 : 按本专用条款第 81 条的规定 84.3 质量保证金的返还时间 : 按本专用条款第 81 条的规定 85. 最终清算付款 85.1 最终结清申请报告提交份数 :3 份 提交期限 : 缺陷责任期终止证书签发后的 14 天内 86. 合同争议 86.4 争议调解或认定机构 按合同通用条款的规定 不按合同通用条款的规定, 合同双方认可为 : 86.6 双方同意选择下列一种方式解决争议 : 向 / ( 仲裁机构 ) 申请仲裁 向合同签订地的人民法院提起诉讼 91. 保密要求 91.1 提供保密信息的期限 : 永久 94. 合同份数 36

37 94.1 提供合同文本 按合同通用条款的规定, 由发包人提供共一式 6 份, 具有同等效力, 发包人和承包人各保存 3 份 不按合同通用条款的规定, 提供方式为 : 95. 补充 : 违约责任 ( 本合同其它条款下有约定违约责任的按其它条款的具体约定 ) 95.1 违约责任的等级和承担内容 ( 一 ) 违约责任的等级承包人出现违约行为, 发包人即可要求其承担违约责任 双方对由承包人承担的违约责任进行等级划分, 具体约定为 : 1 限期改正; 2 承担一般违约责任; 3 承担严重违约责任; 4 解除合同 依据违约的情节轻重, 承包人应承担不同等级的违约责任 ( 二 ) 违约责任的定义 1 限期改正责任: 指承包人在合同实施过程中较轻微地违反了工期 材料采购 工程质量 安全文明施工 环境保护及其他合同义务等方面的约定, 但经过发包人提出后能够尽快弥补并不会对发包人造成损失而应承担的责任 2 一般违约责任: 指承包人在合同实施过程中轻度违反了工期 材料采购 工程质量 安全文明施工 环境保护及其他合同义务等方面的约定 3 严重违约责任: 指承包人在合同实施过程中严重违反了工期 材料采购 工程质量 安全文明施工 环境保护及其他合同义务等方面的约定 4 解除合同适用通用条款第 87 条规定 ( 三 ) 违约责任的承担内容 1 限期改正承包人未履行或未按时履行或未按质履行义务时, 工程师应发出书面通知, 并要求承包人必须在工程师限定的时间内履行义务 2 承担一般违约责任承包人违反本合同的约定须承担一般违约责任时, 发包人扣除合同价款人民币 0.5 万元 / 次作为违约金 ; 若承包人再犯性质相同的违约责任, 第 2 次扣除合同价款人民币 1 万元,2 次以上 ( 不含本数 ) 按 1.5 万元 / 次扣除合同价款 3 承担严重违约责任承包人违反本合同的约定须承担严重违约责任时, 发包人扣除合同价款人民币 2 万元 / 次作为违约金, 并通报批评 警告 37

38 4 解除合同发包人向承包人发出解除合同通知后, 承包人必须在 2 天内停工,10 天内机械 材料 物件 人员等全部清理离场 停工 3 天内, 发包人 监理单位将会承包人对己完成工程量进行清点 : 只承认己发生并投入, 且符合质量验收标准的部分, 对己订货未到现场或在现场未使用的材料 设备等均不予承认, 由承包人自行处理 ; 对于承包人己施工但经检验不合格的工程, 承包人必须在限期内拆除, 并清运出工地, 由此带来的承包人损失发包人不予负任何责任 承包人未在规定期限内离场, 发包人有权将其留在现场的材料 设备和其物件临时转到其它堆放处, 由此产生的搬运 保管费用应由承包人负责, 在此过程中出现的任何非发包人主观故意引起的损坏 遗失由承包人自行负责, 处理费用由承包人承担 由于合同解除, 引致发包人工期延误及其它方面的损失, 发包人可要求承包人赔偿 停工 7 天内, 承包人应将全部与工程相关的技术资料无条件移交给发包人, 任何因移交资料不完整 不及时引起工程工期延误和其它损失均由承包人负责, 发包人有权要求承包人作出因此而引起的一切经济赔偿 95.2 违约责任的说明 1 若承包人发生本合同约定的违约行为, 发包人要求承包人承担违约责任的, 应以书面形式通知承包人, 说明其违约的原因和必须承担违约责任的等级 2 二次限期改正责任相当于一次一般违约责任; 两次一般违约责任相当于一次严重违约责任, 累计三次严重违约责任, 发包人有权解除合同 合同解除后, 承包人必须承担累计的所有违约责任 3 若因承包人的违约行为造成发包人的实际损失超过承包人履约保证金或剩余工程款所能支付的金额, 则承包人必须按造成发包人的实际损失支付赔偿金 若承包人拒不支付, 发包人将依法予以追讨 4 承包人违约须向发包人支付违约金时, 发包人有权从应支付给承包人的工程款中直接抵扣, 承包人不得有异议 95.3 承包人具体承担的违约责任或奖励 : 1 工期延误方面的违约责任或工期提前的奖励 (1) 承包人未经监理工程师及发包人同意延期开工的, 每迟延开工 1 天, 应给发包人支付 1 万元的违约金 ; 迟延开工超过 10 天的, 发包人有权解除合同, 将本工程另行发包, 并不免除承包人的违约赔偿责任 (2) 承包人造成工程关键节点工期延误超过 7 天的, 发包人有权停发当月的工程进度款 ; 延误 14 天以上的, 承包人应在 2 天内制定出具体可行的自行赶工措施, 报发包人和工程师批准 如发包人认为承包人的赶工计划不可行, 则发包人有权解除合同, 并要求承包人赔偿发包人的因该合同解除而造成的一切经济损失 2 工程质量方面的违约责任 (1) 工程竣工验收不能一次性通过的, 承包人向发包人交纳审定结算总价 1.5% 的违约金 38

39 (2) 工程保修期内发现质量不合格, 承包人必须在规定的期限返工并达到合同约定的质量等级 3 安全生产方面的违约责任 (1) 承包人在政府行政主管部门组织的质量安全检查中, 被发现存在严重的安全隐患, 被通报批评, 或被新闻媒体曝光造成不良影响的, 被通报或被曝光 1 次, 承包人必须承担严重违约责任 ; 造成严重社会影响或累计被通报或被曝光 3 次以上 ( 含本数 ) 的, 发包人有权解除合同, 将本工程另行发包, 并不免除承包人应承担的违约赔偿责任 (2) 承包人在工程师进行的日常质量安全检查中, 被发现存在安全隐患的, 承包人应限期改正 若同样问题被发现 2 次的或累计类似问题被发现 3 次, 承包人必须承担一般违约责任 1 次 ; 此类问题的认定, 以工程师书面通知 指令 通报和会议纪要为准 (3) 承包人因自身原因造成的重大安全事故 ( 含工程质量事故 ) 的, 按国家规定由相关主管部门处罚, 并按本合同专用条款约定进行处罚, 发包人视情况严重性, 有权解除合同, 按专用条款执行 4 文明施工 环境保护方面的违约责任 (1) 工程师对承包人文明施工措施进行检查 经检查发现承包人因自身原因未能落实的, 承包人必须承担一般违约责任 1 次, 并限期改正 ; 如不限期改正, 承包人须承担严重违约责任 (2) 在政府行政主管部门的检查中, 承包人的施工场地被评为不合格工地的, 或者被通报批评的, 或者被新闻媒体曝光的, 承包人必须承担严重违约责任 1 次, 并立即采取切实有效措施予以整改 ; 拒不采取切实有效的措施整改的, 或整改效果不明显的, 发包人有权解除合同, 并要求承包人赔偿由此造成的损失 (3) 承包人在施工过程中因其自身原因造成周围环境卫生状况较差, 被其他施工单位或周围居民投诉的, 承包人必须在当天内整改 若故意拖延或同样问题累计被投诉 2 次, 或累计被投诉 3 次, 经查实, 承包人必须承担一般违约责任 1 次 5 其他违约责任承包人违反有关规定, 被民工投诉属实的, 承包人必须在 3 天内予以发放拖欠的款项 若继续拖延被投诉 2 次及以上, 经查实, 承包人必须承担一般违约责任 1 次 若仍然不予整改并发放拖欠的款项, 使民工采取停工 集聚围阻发包人办公地点甚至政府办公部门等过激行动的, 承包人必须承担严重违约责任 1 次, 并立即采取切实有效措施予以整改 ; 拒不采取切实有效的措施整改的, 或整改效果不明显的, 发包人有权解除合同, 并要求承包人赔偿由此造成的损失 承包人必须服从发包人 监理单位管理, 主动支持发包人 监理单位的工作, 对发包人 监理单位的指令, 若无正当理由而公开或变相拒不执行的, 发包人 监理单位视情节严重程度有权给予一般违约 1 次及以上的处罚, 并承担由此造成的一切经济损失 承包人应妥善处理好分包人 施工人 民工及其他债务人 ( 统称 第三人 ) 的关系, 如果承包人与第三人发生纠纷而给承包人造成影响或经济损失, 承包人应承担全部责任 如果承包人因欠第三 39

40 人的任何债务, 有关法院要求发包人提供协助执行, 发包人有权按照法院的要求冻结到期应支付的工程款或支付至法院指定的账号, 承包人不得有任何异议, 而且不得影响工程的进度 如果因此对工程进度有较严重影响或者对发包人造成严重影响或遭受经济损失的, 视为承包人违约, 发包人有权解除合同 6 补充责任条款: (1) 本着施工企业对所承包的工程质量负责到底的精神, 承包人自工程竣工验收合格之日起对工程质量实施保修 保修期内在正常使用的条件下, 确因施工方面的原因而发生的工程质量问题, 其返修工作及修复费均由承包人负责, 为了保证设施的正常使用功能, 避免发生事故, 承包人在接到返修通知后 3 天内必须进场返修, 否则, 发包人有权安排其它施工单位进场返修, 所发生的费用由承包人负责支付 工程验收合格之前, 工程的保管责任由承包人负责, 工程质量按国务院第 279 号 建筑工程质量管理条例执行 (2) 承包人的项目经理 副经理以及项目技术负责人等, 必须常驻工地, 不得兼职 必须保证拟定的项目经理及其主要管理人员和技术人员能及时地 始终地参与本工程的施工管理, 未经工程师同意, 不得随意更换 (3) 承包人只能在发包人提供的施工场地范围内进行布置 安排和组织施工 承包人如需占用发包人提供的施工场地范围以外的场地, 须自行办理有关手续及支付相关费用 (4) 承包人在履行合同过程中应严格执行其投标文件中的任何承诺, 发包人不接受承包人低于发包人要求的承诺 7 不良行为记录承包人在合同履行过程中因违反合同约定或因工程质量安全问题受到发包人批评处罚的, 发包人有权将企业的不良行为提交给行政主管部门, 经核实后由行政主管部门根据相关扣分标准在诚信系统中作出不良行为记录登记 40

41 第四部分 附件 附件一 工程质量保修书 发包人 ( 全称 ): 佛山市顺德区中等专业学校承包人 ( 全称 ): 为保证佛山市顺德区中等专业学校空调设备 10kV 增容用电改造工程在合理使用期限内正常使用, 发包人承包人根据 中华人民共和国建筑法 建设工程质量管理条例, 经协商一致签订工程质量保修书, 承包人在质量保修期内按照有关管理规定及双方约定承担工程质量保修责任 一 工程质量保修范围和内容质量保修范围为 : 佛山市顺德区中等专业学校空调设备 10kV 增容用电改造工程 二 质量保修期 2.1 质量保修期从工程实际竣工验收合格之日算起 单项竣工验收的工程, 按单项工程分别计算质量保修期 2.2 双方根据 建设工程质量管理条例 及有关规定, 约定本工程质量保修期如下 :2 年 ; 质量保修期从工程竣工验收合格之日算起 三 质量保修责任 1 属于保修范围和内容的项目, 承包人应在接到修理通知之日后 7 天内派人修理 承包人不在约定期限内派人修理, 发包人可以委托其它人员修理 2 发生须紧急抢修事故, 承包人接到通知后应立即到达事故现场抢修 非承包人施工质量引起的事故, 抢修费用由发包人承担 3 在国家规定的工程合理使用期限内, 承包人确保地基基础工程和主体结构的质量 因承包人原因致使工程在合理使用期限内造成人身和财产损害的, 承包人应承担损害赔偿责任 4 质量保修完成后, 由发包人组织验收 四 质量保修费用工程质量保修费用由造成质量缺陷的责任方承担 五 其它双方约定的其它工程质量保修事项 : 本工程质量保修书由施工合同发包人承包人在工程竣工验收前共同签署, 作为施工合同附件, 其有效期限至保修期满 发包人 ( 公章 ): 承包人 ( 公章 ): 法定代表人 ( 签字 ): 法定代表人 ( 签字 ): 年月日 41

42 第五章 投标文件格式 第一部分 资格审查申请文件 42

43 工程 资格审查申请文件 投标申请人 : 编制日期 : 43

44 目 录 一 诚信投标承诺书二 投标申请人基本情况表三 附件 1. 企业证明资料 : 营业执照 资质证书 安全生产许可证 法定代表人身份证明 ( 原件 ) 法定代表人身份证 授权委托书( 原件, 如为委托人签名时需提交 ) 授权委托人身份证 ( 如为委托人签名时需提交 ); 2. 拟派项目负责人证明资料 : 身份证 资格证 ( 注册建造师执业资格证书 ) 安全生产考核合格证 (B 类 ) 社保证明( 原件 ); 3. 投标人在广东建设信息网 进粤企业和人员信息备案登记平台 专栏关于投标人进粤企业及人员信息备案的网页打印件 ( 省外进粤企业须提供, 并加具公章 ); 4. 投标人通过 2016 年佛山供电局 B 类生产项目合格承包商审查备案证明文件 ( 备案名单以佛供电生部 号文为准, 如有最新的文号, 则按最新的文号执行 ); 5. 其他 ( 如有 ) 四 其他说明 1. 以上附件要求提交的资料, 除注明提交原件外, 其余可提交复印件, 提交复印件的, 复印件应加盖投标人公章 2. 招标人有权要求投标单位就以上述资料提供相应原件, 以备核查 投标单位应予以积极配合, 否则, 招标人有权拒绝其投标 44

45 一 诚信投标承诺书 致 : ( 招标人 ) 本人以法定代表人的身份代表本单位郑重承诺 : 一 本单位将遵循公开 公正和诚实信用的原则参加本项目的投标, 自愿按招标文件要求交纳投标担保金 ( 含信誉保证金 ) 二 本单位所提供的一切材料都是真实 有效 合法的, 没有伪 ( 变 ) 造或虚假成份 三 本单位近三年 ( 自招标公告发布之日上溯 ) 没有下列情形之一 : 1. 被责令停业 ; 2. 财产被接管或冻结, 破产状态 ; 3. 处于被取消或暂停投标资格的处罚期内, 或被纳入不诚信投标企业名单 ; 4. 投标人相互串通投标或者与招标人串通投标 ; 5. 以行贿谋取中标, 或以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标 ; 6. 投标人捏造事实 伪造证明材料投诉 ; 7. 投标人无故放弃中标的 ; 8. 发生较大以上质量安全事故, 或一年内发生两起一般安全生产事故 ; 9. 超越本单位资质等级许可的业务范围承揽工程, 或违法转包 分包工程, 或允许其他单位或个人以本单位名义承揽工程 ( 违规转让 建筑企业资质证书 ); 10. 由于本企业原因, 拖欠分包单位工程款或材料供应单位材料款, 引发集体上访或聚众闹事 ; 拖欠和克扣劳务人员工资, 发生拖欠农民工工资, 引发农民工集体上访或聚众闹事 ; 11. 办理各项业务如资质申报 诚信手册 申领 人员信息备案等手续时 ( 或已办结取得审批通过的 ), 经核查发现存在欺骗行为 ( 如伪造证明材料 捏造或瞒报事实 或存在其他弄虚作假方式等 ); 12. 被建设行政主管部门取消或收回 佛山市建筑行业诚信手册 的其他行为 四 保证参加投标的项目负责人没有在其他在建工程中担任项目负责人 ( 但水利工程项目和电力工程项目除外 ), 如相关网站载明该项目负责人有在建工程信息, 在资格审查资料中须提交建设单位出具的建造师变更手续或工程竣工验收报告 ( 公路工程交工验收报告 ) 否则在资格审查时发现或中标后有投诉被查实, 视为故意隐瞒事实 弄虚作假 以上内容本人已仔细阅读, 本单位如违反上述承诺内容, 愿意承担以下后果 : 1. 取消本单位在本项目中的投标资格或中标资格 ; 2. 没收本单位在本项目中的投标担保金 ( 含信誉保证金 ); 3. 同意将本单位纳入不诚信投标企业名单 投标单位 ( 公章 ): 法定代表人 ( 签字或盖章 ): 45 年月日

46 二 投标申请人基本情况表 工程名称 : 投标申请人 资质类别及等级安全生产许可证编号法定代表人技术负责人联系人 资质证号安全生产许可证有效期限身份证号身份证号联系电话 拟委派项目负责人 ( 内请打 ) 项目负责人姓名 资格证号 安全生产考核合格证 (B 类, 如有 ) 近一年在本企业 购买的社保证明 身份证号码 符合 ; 不符合 是否同时参与其他项 目投标 否 是, 具体项目情况如下 : ( 应填写参与工程名称 地区以及开标和评标时间 ) 如为联合体投标的, 联合体成员须按招标文件的约定填表写以下内容 投标申请人 资质类别及等级安全生产许可证编号法定代表人技术负责人联系人 资质证号安全生产许可证有效期限身份证号身份证号联系电话 拟委派项目负责人 ( 内请打 ) 项目负责人姓名 资格证号 安全生产考核合格证 (B 类, 如有 ) 在本企业购买 社保的证明 身份证号码 符合 ; 不符合 是否同时参与其他项 否 是, 具体项目情况如下 : ( 应填写参与工程名称 地区以及开标和评标时间 ) 说明 :1. 投标申请人填写的内容必须真实 完整 2. 资格审查采用现场同步告知性审查 3. 拟委派项目负责人资格证, 属注册类的, 填写注册证号 ; 不属注册类别的, 为相关资格证号 4. 如联合投标的, 联合体成员单位多于两个的, 可参照上表内容扩展本表 46

47 三 附件 : 1. 企业证明资料 注 : 由投标人自行扩展页面依次提供以下资料 : 营业执照复印件 资质证书复印件 安全生产许可证复印件 法定代表人身份证明 ( 原件 ) 法定代表人身份证 ( 复印件 ) 授权委托书 ( 原件, 如为委托人签名时需提交 ) 授权委托人身份证( 复印件, 如为委托人签名时需提交 ) 47

48 法定代表人身份证明 ( 格式 ) 投标人名称 : 单位性质 : 地址 : 成立时间 : 年 月 日 经营期限 : 姓名 : 性别 : 年龄 : 职务 : 系 ( 投标人名称 ) 的法定代表人 特此证明 投标人 : ( 盖单位章 ) 年月日 48

49 授权委托书 ( 格式 ) 本人 ( 姓名 ) 系 ( 投标人名称 ) 的法定代表人, 现委 托 ( 姓名 ) 为我方代理人 代理人根据授权, 以我方名义签署 澄清 说明 补正 递交 撤回 修改 ( 项目名称 ) 施工投标文件 签订合同 和处理有关事宜, 其法律后果由我方承担 委托期限 : 代理人无转委托权 投标人 : ( 盖单位章 ) 法定代表人 : ( 签字或盖章 ) 身份证号码 : 委托代理人 : ( 签字或盖章 ) 身份证号码 : 年月日 49

50 2. 拟派项目负责人证明资料 注 : 由投标人自行扩展页面依次提供以下资料 : 身份证复印件 资格证 ( 注册建 造师执业资格证书复印件 ) 安全生产考核合格证 (B 类, 复印件 ) 社保证明 50

51 社保证明 ( 仅供参考格式 ) 兹证明 ( 姓名 )( 身份证号码 ), 自 年 月 日至今, 已由 ( 单位名 称 ) 按我市 ( 县 区 ) 有关规定为其缴纳社保 特此证明 企业注册所在地 ( 县级以上 ) 社保部门 ( 盖章 ) 年月日 注 : 1. 上述社保证明格式仅供投标人参考 投标人也可按照投标人工商登记所在地 ( 市 区或县 ) 社保管理部门出具的社保证明格式提交, 或提交经投标人工商登记所在地 ( 市 区或县 ) 社保管理部门盖章确认的社保清单 ( 含社保管理部门终端设备打印的社保证明文件 ) 51

52 3. 投标人进粤企业及人员信息登记的网页打印件 ( 广东省以外的投标人须提交, 投标人加盖公章 ) 52

53 4. 投标人通过 2016 年佛山供电局 B 类生产项目合格承包商审查备案 证明文件 ( 备案名单以佛供电生部 号文为准, 如有最新 的文号, 则按最新的文号执行 ) 53

54 5. 其他 ( 如有 ) 54

55 第二部分投标报价函 55

56 正本或副本 投标报价函 ( 招标人名称 ): 1. 我方已仔细研究了 ( 项目名称 ) 招标文件的全部内容, 针对本项目, 我方的投标下浮系数为 %( 下浮系数 =( 企业投标报价 / 招标控制价 ) 100%, 保留小数点后两位 ), 我方保证按招标文件及合同规定的工期内完成并移交本工程, 质量达到招标文件及合同质量标准的要求 2. 我方承诺在投标有效期内不修改 撤销投标文件 3. 我方承诺在收到中标通知书后, 按招标文件的要求与你方签订合同, 并按照招标文件规定向你方递交履约担保 ( 如有时 ) 4. 我方在此声明, 本单位所提供的一切材料都是真实 有效 合法的, 没有伪 ( 变 ) 造或虚假成份, 同时做出以下承诺 : (1) 当我方的投标下浮系数大于中标下浮系数时, 如我方未现场书面声明放弃中标候选人资格, 视为我方接受随机定标会议时按招标文件约定计算的中标下浮系数, 接受该中标下浮系数计算得出的中标价为施工合同价 (2) 当我方的投标下浮系数低于或等于中标价下浮系数时, 接受该中标下浮系数计算得出的中标价为施工合同价 如我方现场书面声明放弃中标候选人资格, 视为我方不诚信投标, 自愿接受相关规定的处罚 5. 我方保证对在工程实施过程中发生的设计变更和根据需要增加的工程项目, 严格按照双方合同的有关规定计量和计价, 并保证接受贵方要求完成变更或增加的所有工程内容 6. 如获中标, 我方将按规定向区公共资源交易中心交纳交易服务费 ( 中标价的 0.9 ) 7. ( 其他补充说明 ) 投标人 : ( 盖单位公章 ) 法定代表人或其委托代理人 : ( 签字或盖章 ) 电话及传真 : 邮政编码 : 年 月 日 56

57 第六章招标控制价 另附, 详见招标公告附件 57