ÕбêÎļþ£�˳µÂÖ°Òµ¼¼ÊõѧԺ»·¾³¸ÄÔ칤³Ì¡ªÊµÑµÇøʵѵÊÒ¸ÄÔ칤³Ì

Transcription

1

2 目录 第一章招标公告...3 第二章投标人须知...8 第三章不予接收和否决性条款...15 第四章合同条款...16 第五章投标文件格式...39 第一部分资格审查申请文件...40 第二部分投标报价函...54 第六章招标控制价...56 附件 : 顺府办发 号文

3 第一章招标公告 1. 招标条件本招标项目顺德职业技术学院环境改造工程 实训区实训室改造工程已由 ( 项目审批部门 / 项目主管部门 ) 批准建设, 招标人为顺德职业技术学院, 建设资金来自自筹资金 项目已具备招标条件, 现对该项目进行公开招标 2. 项目概况与招标范围本招标项目估价为 :320 万元, 工期 :100 日历天, 自中标通知书发出第 3 日开始算起顺德职业技术学院环境改造工程 实训区实训室改造工程, 土建部分 : 建筑物为框架结构, 高度 11.2 米 双层建筑 建筑总面积 m2; 安装部分 : 动力配电箱 照明配电箱 工厂灯 室内消防栓 雨水排水管 防雷 送配电调试等 ; 详见招标人提供的图纸及工程量清单 3. 投标人资格要求 3.1 法人资格投标人应具有独立法人资格并依法取得营业执照, 营业执照处于有效期 3.2 资质要求 投标人须具有承接本工程所需的建筑工程施工总承包三级或以上资质, 在人员 设备 资金等方面具有相应的能力 本工程不接受联合体投标 3.3 投标人须持有有效的 安全生产许可证 3.4 广东省以外的投标人, 须提供在广东建设信息网 ( 网址 : 进粤企业和人员诚信信息登记平台 关于投标人进粤企业及人员信息登记的网页打印件, 信息以收标当天查询的为准 3.5 投标人必须取得有效的相应资质类别的 佛山市建筑行业诚信手册 且没有被锁定 ( 由招标人在资格审查阶段进行核查 ) 3.6 投标人已加入 佛山市公共资源交易一体化服务平台投标企业信息库 ( 由招标人在资格审查阶段进行核查 ) 3.7 对投标人拟派项目负责人的要求 : 对拟派项目负责人的资格要求 : 须具备注册于投标人本单位的建筑工程专业二级 ( 或以上级 ) 注册建造师执业资格证书 ( 或临时注册建造师执业资格证书, 在外省注册的建造师必须是一级注册建造师或一级临时注册建造师 ) 并持有有效的 安全生产考核合格证 (B 证 ) 省外进粤企业, 拟派驻项目负责人必须在 进粤企业和人员诚信信息登记平台 中录入相关信息并通过数据规范检查, 并提供相关登记信息的网页打印件 3

4 3.7.3 拟派项目负责人没有在其他在建项目中担任项目负责人 需提供近一年投标人为拟派项目负责人缴纳社保资金的有效的社保证明材料 有效的社保证明材料是指投标人工商登记所在地 ( 市 区或县 ) 社保管理部门出具的证明文件, 或经投标人工商登记所在地 ( 市 区或县 ) 社保管理部门盖章确认的社保清单 ( 含社保管理部门终端设备打印的社保证明文件 ) 近一年是指扣除发布招标公告当月往前顺推 12 个月, 即 2015 年 9 月至 2016 年 8 月 ( 投标人因所在地区社保查询的不同规定, 如只能查询至查询日的上上月, 不能提供规定社保区间的社保证明的, 投标人如提供了政府部门的社保管理相应文件, 其所提供的社保可以按当地的文件要求相应顺推, 否则, 不予认可 ) 拟派项目负责人如有参与其他工程投标的情况, 必须在投标文件中说明 投标人应慎重考虑选派一名项目负责人参加多个工程项目的投标竞争, 如投标项目负责人在两个及以上工程项目均中标的, 只能按照不同工程项目中标通知书发出的时间先后, 担任本企业最先中标项目的投标项目负责人 后确定该企业为中标人的工程项目的招标人将取消其中标资格 ( 即, 如果在本工程定标前, 投标人拟派项目负责人已在其他项目中获得中标资格的, 本项目招标人将取消该投标人的中标资格 投标人应在本项目定标前, 及时更新或申报拟派项目负责人的中标情况, 若不及时申报, 经查实将视为不诚信投标 ) 投标人隐瞒中标项目获取中标的, 按弄虚作假骗取中标查处 3.8 诚信要求详见本招标公告附件 资格审查申请文件 中的诚信投标承诺书 3.9 其他要求 与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人 其他组织或者个人, 不得参加投标 单位负责人为同一人或者存在控股 管理关系的不同单位, 不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标 单位负责人是指单位的法定代表人或者法律 行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人 国务院国有资产监督管理机构直接监管的中央企业均不属于本条规定的 单位, 其一级子公司可以在本工程中同时进行投标 ; 控股是指股份占股份有限公司股本总额的 50% 以上 ; 管理关系是指不具有出资持股关系的其它单位之间存在的管理与被管理的关系 4. 资格审查办法和定标办法本项目执行顺府办发 号文 本项目采用现场同步资格告知性审查, 评定标办法采用信用优先随机定标法 4

5 现场告知性审查, 是指以投标人提交的资料为依据, 以诚实信用为原则, 招标人在现场仅对投标人提交的资料进行形式性审查, 并将相关信息予以公示接受社会监督 招标人现场登记审查投标人的资质 项目负责人 投标担保等, 根据投标人递交的资格审查资料, 通过 佛山市公共资源交易一体化服务平台投标企业信息库 进行核对 ( 社保证明除外 ), 若投标人提供的资料与 佛山市公共资源交易一体化服务平台投标企业信息库 中的资料不相符, 招标人对该相关资料不予认定, 视为资格审查不通过 5. 招标文件的获取 5.1 招标人委托佛山市顺德区公共资源交易中心接受投标报名 本项目采用网上报名的方式接受报名 凡有意参加投标的投标人, 请在报名及发布招标文件时间内, 通过佛山市公共资源交易一体化服务平台 ( 网址 : 办结网上报名 具体操作方法请浏览 佛山市公共资源交易一体化服务平台 网站 工程交易 中办事指南栏目, 咨询电话 : 凡有意参加投标的投标人, 请在报名及发布招标文件时间内, 在佛山市公共资源交易一体化服务平台 查看公告附件资料 ( 在 报名的工程 栏目里 ) 自行下载招标文件 供下载的招标文件有 PDF 和 WORD 等版本时, 若有不一致, 以 PDF 版本招标文件为准 5.3 报名及发布招标文件时间 : 详见佛山市顺德区公共资源交易中心网招标公告或在佛山市公共资源交易一体化服务平台 日程安排查询 查看 5.4 招标文件经在顺德区公共资源交易中心网发布, 视为已发放给所有投标人, 各投标人应在报名及发布招标文件时间内完成网上报名和下载招标文件, 否则所造成的一切后果由投标人自负 6. 投标担保 6.1 投标担保 ( 投标保证金 ) 的金额 : 人民币 6 万元 6.2 投标担保的形式 : 从投标人的基本账户通过银行汇款或转账的形式 7. 投标文件的递交 7.1 投标文件递交的截止时间 ( 以下简称 投标截止时间 ): 详见佛山市顺德区公共资源交易中心网招标公告或在佛山市公共资源交易一体化服务平台 日程安排查询 查看 7.2 地点 : 佛山市顺德区公共资源交易中心会议室, 地址 : 佛山市顺德区大良德民路区行政服务中心西座 1 楼 7.3 出席人员 : 投标截止时间前, 投标人的投标交易员必须到现场签到并进行身份验证 如果未能按上述要求进行身份验证的, 招标人不接受其投标 5

6 身份验证方式 : 指纹验证 ( 在佛山市公共资源交易中心取得交易员资格时采集的本人指纹 ) 投标交易员是指 : 在佛山市公共资源交易中心取得投标企业交易员资格, 并在佛山市投标企业信息数据库成功采集指纹的人员 8. 随机定标会议 8.1 随机定标会议时间 ( 签到截止时间 ): 详见佛山市顺德区公共资源交易中心网招标公告或在佛山市公共资源交易一体化服务平台 日程安排查询 查看 8.2 地点 : 佛山市顺德区公共资源交易中心会议室 会议时间如有变更的, 招标人将至少提前 2 个工作日在佛山市顺德区公共资源交易中心网的 网上答疑及通知 栏目内发布通知, 敬请投标单位自行查看并掌握相关安排 8.3 出席人员 : 投标人的企业法定代表人 ( 或企业技术负责人 ) 必须在签到截止时间前, 到现场签到并进行身份验证 如果未能按上述要求进行身份验证的或与佛山市投标企业信息数据库中的信息不一致, 视为自行放弃投标资格 请各投标人及时维护 更新企业信息数据库的信息, 确保其有效性 身份验证方式 : 凭第二代身份证, 不接受临时身份证及其他证件的验证 9. 发布公告的媒介本次招标公告同时在佛山市顺德区公共资源交易中心网 广东省招标投标监管网 顺德区公共资源交易中心交易大厅公告栏上发布 10. 其他 10.1 因本招标项目招标人没有潜在投标人的联系信息, 任何关于本次招标项目的修改通知 补充通知, 统一在顺德区公共资源交易中心网的 网上答疑及通知 栏目内发布, 敬请投标单位自行及时查看 10.2 招标人对投标人投标文件的审查以投标人在佛山市公共资源交易一体化服务平台投标企业信息数据库中正式入库的信息为审查依据 ( 社保证明除外 ), 投标人未录入数据库的信息或已录入数据库但未经公示结束的信息均不予认可 投标人应及时维护 更新数据库的信息, 确保其有效性 因投标人未及时维护 更新数据库信息造成的后果, 由投标人自负 10.3 中标单位应在领取中标通知书后 15 天内 ( 签订合同前 ),), 提交企业注册所在地检察机关出具的行贿犯罪档案查询结果告知函 ( 原件, 自出具之日起 2 个月内有效 ) 若中标单位不按时按要求提交, 招标人有权取消其中标资格 10.4 本公告由招标人负责解释, 招标人保留变更 修改的权利 6

7 联系方式招标人 : 顺德职业技术学院联系人 : 潘先生电话 : 招标代理 : 广东人信工程咨询有限公司联系人 : 伍小姐电话 : 传真 : 地址 : 顺德区大良新桂南路 16 号 4 楼邮编 : 招标监督部门 : 佛山市顺德区公共资源交易管理委员会办公室电话 : 年月日 附件 : 招标文件 ( 含招标控制价 图纸等 ) 7

8 第二章投标人须知 鉴于顺德职业技术学院环境改造工程 实训区实训室改造工程拟采用信用优先随机定标法的方式定标, 现将有关事项通知如下 : 一 工程概况 1. 工程概况及招标范围 : 见招标公告 2. 质量要求 : 符合国家有关施工质量验收规范并达到合格标准 3. 承包方式 : 按招标文件及合同条款要求完成本项目施工 二 投标报价方式本工程投标报价采用下浮系数的方式填报, 由投标单位根据企业自身实力在招标控制价的基础上以总价下浮的方式在投标报价函中填写 其中 : 1. 下浮系数 =( 企业投标报价 / 招标控制价 ) 100% 2. 本工程招标控制价为 ( 大写 ) 人民币叁佰壹拾玖万伍仟肆佰陆拾玖元捌角肆分 ( 小写 : 元 ), 详见顺德区公共资源交易中心 ( 以下简称 区交易中心 ) 网站该工程招标公告附件 3. 本工程的最高投标限价下浮系数为 :92.39%, 投标单位的投标下浮系数必须小于或等于本工程的最高投标限价下浮系数, 否则为无效标 投标单位应自行权衡投标风险, 决策是否参加投标 不接受投标单位对于招标控制价 最高投标限价下浮系数的异议 三 投标担保和履约担保 : 本工程投标担保金额为 :6 万元 1. 投标担保形式及要求 : (1) 投标人须从本单位的基本账户通过银行汇款或转账, 将投标担保金按规定金额一次性转入或汇入到指定银行账户, 否则不予受理或取消投标资格 指定银行账户在本项目的 网上投标报名回执 提供, 该账号是银行系统为本项目不同投标人随机生成的唯一子账号, 仅限本项目该网上网上报名投标人缴纳报名投标人缴纳投标担保投标担保金使用金使用 请投标人务必按本项目为您单位请投标人务必按本项目为您单位提供提供的指定银行账户缴纳投标担保担保金, 否则不予受理或取消投标资格 如出现投标人从本单位基本账户把保证金汇入其他投标人专属子账号的情形, 相关投标人将被视为相互串通投标处理 8

9 (2) 投标担保金的到账要求 : 投标担保金须在投标文件递交截止时间的前 1 天 ( 日历天,) 已到达指定账户 ( 以银行到账时间为准, 包括递交截止时间前 1 天的当天 ), 否则不予受理或取消投标资格 ; (3) 投标人应在汇款或转账凭证上注明本次招标的项目名称 ( 可简称 ); 2. 投标担保的有效期 : 投标担保金在投标文件有效期内保持有效 3. 投标担保的退还 (1) 未中标投标人的投标担保退还 招标人在随机定标后, 通知交易中心办理退还, 交易中心在五个工作日内退还未中标投标人的投标担保金及银行同期存款利息 ( 扣除银行手续费 ); (2) 中标人的投标担保退还 中标人在收到中标通知后三十天内与招标人签订施工合同, 并把合同副本送交区公共资源交易管理委员会办公室备案 ( 合同备案受理地址 : 佛山市顺德区大良德民路区行政服务中心西座 1 楼 3 号窗口, 咨询电话 : ), 凭合同备案回执到区公共资源交易中心办理退还, 交易中心受理后, 在五个工作日内退还中标人的投标担保金及银行同期存款利息 ( 扣除银行手续费 ) ( 投标担保退还受理地址 : 佛山市顺德区大良德民路区行政服务中心西座 1 楼交易中心窗口 ( 交易大厅内 ), 咨询电话 : ) 4. 有下列情形之一的, 投标担保可不予退还 : (1) 投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件 ; (2) 中标人在收到中标通知书后, 无正当理由拒签合同协议书或未按招标文件规定提交履约担保的 ; (3) 投标人违反诚信投标承诺任何情形的 对不诚信行为投标企业不予退还投标担保的处理原则见第十四点 2 款 5. 本工程履约担保 注 : 不需提供的, 可删除该条 : 履约担保的金额 :/( 工程中标价的 /%); (1) 履约担保的形式 :/ (2) 履约担保的提交时间 :/ (3) 履约担保退还时间的约定 :/ 四 本工程的投标有效期为 90 日历天 ( 从投标截止之日算起 ) 五 招标文件的答疑招标文件的答疑 澄清及修改 1. 招标人不集中组织投标现场踏勘, 投标人需要了解现场情况的, 可自行进行现场踏勘 2. 招标人不组织答疑会, 投标人若对招标文件有疑问, 应在招标文件获取截止时间后 1 天内, 在区交易中心网站 网上答疑和通知 栏目上提出澄清要求, 但澄清要求不得有任何可识别投标人单位及人员的标识 9

10 3. 招标文件的修改 澄清 ( 答疑 ) 文件将于投标截止时间前 2 天, 在区交易中心网 网上答疑和通知 栏目上发布, 该文件作为招标文件的组成部分, 具有约束作用 投标人应随时留意区交易中心网与本招标工程有关的所有信息 当同一内容表述出现不一致时, 以最后发布的内容为准 六 投标文件的编制投标文件的编制 密封密封 标记和递交 1. 投标文件编制 (1) 投标文件应按第五章 投标文件格式 统一采用 A4 纸进行编写, 如有必要, 可以增加附页, 作为投标文件的组成部分 (2) 签字盖章要求 : 1 资格审查申请文件 : 诚信投标承诺书 应由法定代表人签字 ( 或盖章 ) 并加盖单位章 ; 法定代表人身份证明 应加盖单位公章 ; 授权委托书 应由法定代表人及委托代理人签字 ( 或盖章 ) 并加盖单位章 ( 若委托代理人签字的, 需提交 ) 2 投标报价函 应由法定代表人或其委托代理人签字( 或盖章 ) 并加盖单位公章 2. 投标文件的份数 密封及标记 (1) 资格审查申请文件 一式一份, 装订成册, 无须密封 (2) 投标报价函 一式四份, 其中正本一份 副本三份, 并分别标注 ( 当正副本不一致时, 以正本为准 ) 正副本一并包装, 封口加盖投标人公章, 封套上应写明 : 投标人及项目名称 3. 投标文件的递交 (1) 投标人应在规定的投标截止时间前递交投标文件, 递交时间和地点详见第七款 (2) 投标文件提交清单 : 1 资格审查申请文件 ; 2 投标报价函 4. 投标文件的修改与撤回 (1) 投标截止时间前, 投标人可以修改或撤回已递交的投标文件, 但应以书面形式通知招标人 (2) 投标文件应尽量避免涂改 行间插字或删除 如果出现上述情况, 改动之处应加盖单位章或由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字确认 (3) 修改的内容为投标文件的组成部分 修改的投标文件应按照本条规定进行编制 密封 10

11 标记和递交, 并标明 修改 字样 七 招投标时间及地点 1. 时间安排 (1) 投标截止时间 : 详见佛山市顺德区公共资源交易中心网招标公告或在佛山市公共资源交易一体化服务平台 日程安排查询 查看 随后进行资格审查 (2) 开标时间 : 资格审查后开标 (3) 随机定标会议时间 ( 签到截止时间 ): 详见佛山市顺德区公共资源交易中心网招标公告或在佛山市公共资源交易一体化服务平台 日程安排查询 查看 以上时间若有变更, 招标人将提前 2 个工作日在区交易中心网站予以公告, 投标人应自行查看并按时参加相关会议, 未按时按要求参加会议的, 招标人视投标人放弃投标 2. 地点 : 佛山市顺德区公共资源交易中心会议室, 地址 : 佛山市顺德区大良德民路行政服务中心西座 1 楼 八 收开标会议程序收开标由招标人组织, 并按以下程序进行 : 1. 投标交易员签到及身份验证 投标交易员是指在佛山市公共资源交易中心取得投标企业交易员资格, 并在佛山市投标企业信息数据库成功采集指纹的人员 投标交易员采用指纹身份验证方式验证身份 2. 接收投标文件 3. 同步资格审查 现场对投标人资格进行审查, 公布投标人投标报价等相关信息 资格审查采取现场告知性审查登记方式进行, 即以投标人提交的资料为依据, 以诚实信用为原则, 由招标人现场登记并公布投标人企业资质 项目负责人等情况, 接受社会的广泛监督 招标人现场登记审查投标人的资质 项目负责人 投标担保等, 根据投标人递交的资格审查资料, 通过 佛山市公共资源交易一体化服务平台投标企业信息库 进行核对 ( 社保证明除外 ), 若投标人提供的资料与 佛山市公共资源交易一体化服务平台投标企业信息库 中的资料不相符, 招标人对该相关资料不予认定, 视为资格审查不通过 不通过资格审查的投标人不得参与本项目后续的开标程序 4. 开标 ( 公布资格审查情况 投标担保情况 投标报价 信用等级 ( 或企业动态信用得分 综合诚信排名 ) 等相关信息 ) 5. 确认开标结果 投标人对开标结果有异议的, 应当现场提出, 否则, 视为确认开标结果 在收开标会议过程中, 投标人出现本招标文件 第三章不予受理和否决性条款 的

12 项情形之一的, 将不予受理或投标文件被否决 九 收开标结果公示开标结束后, 由招标人将开标结果相关信息, 在区交易中心网站公示 3 个工作日 十 异议和投诉 1. 公示期间, 对公示信息有异议的, 异议人或投诉人应在公示期间内按有关法律法规向招标人或资管办提交书面意见 否则, 异议或投诉不予受理 2. 收到符合受理条件的异议或投诉, 招标人应暂停招投标程序 3. 入围投标人经查实不具备投标资格条件的, 该企业纳入不诚信投标企业名单, 不得参与本项目后续的随机定标程序 十一 投诉情况公示及申辨 1. 收开标结果公示结束后, 招标人将收到的异议或投诉情况在区交易中心网站予以公示 认为投诉不属实的, 被投诉单位应在 2 个工作日内向招标人或区资管办提出书面申辨 2. 入围投标人经查实不具备投标资格条件的, 该企业将纳入不诚信投标企业名单, 不得参与后续该工程的随机定标程序 十二 随机定标会议程序公示及投诉处理结束后, 招标人在区交易中心随机选取中标人 随机定标会议由招标人组织, 按以下程序实施 : 1. 投标人法定代表人或技术负责人签到及身份验证 入围有效投标人的企业法定代表人 ( 或企业技术负责人 ) 必须在签到截止时间前, 到现场签到并进行身份验证 如果未能按上述要求进行身份验证的或与佛山市投标企业信息数据库中的信息不一致, 视为自行放弃投标资格 身份验证方式是第二代身份证, 不接受临时身份证等其他证件进行身份验证 2. 投标人确认编号 投标人编号按投标人的签到顺序确定, 招标人在选取中标候选人前现场予以公布, 并由投标人法定代表人或企业技术负责人签字确认 若法定代表人或企业技术负责人不能签字确认的, 则应由其法定代表人授权的委托代理人携带委托书及本人第二代居民身份证, 经身份验证后签字确认 不确认的, 视为默认其编号 在确认编号的同时, 投标人应同时对拟派项目负责人参与其他项目的投标及中标情况进行更新确认 此前有获得中标资格的, 应主动退出定标会议 若不及时更新确认, 经查实有上述情况的, 将视为不诚信投标, 纳入不诚信投标企业名单 3. 随机选取中标候选人前, 由区交易中心工作人员会同投标人检查选取设备, 投标人放弃 12

13 检查的视为默认设备的完好性 检查完毕后, 由区交易中心工作人员和投标人或投标人现场推选的代表签名确认 4. 随机选取中标候选人 现场随机选取 (15) 家中标候选人 本项目属于施工类项目房屋建筑行业项目 中标候选人的选取按照 佛山市顺德区人民政府办公室关于印发顺德区工程建设项目信用优先随机定标办法的通知 ( 顺府办发 号 ) 执行 签到有效的投标人超过 3 家 ( 含 3 家 ) 但少于 (15) 家的 ( 含上述家数 ), 则全部进入中标候选人名单 5. 计算中标价 按中标候选人投标报价去掉一个最高和一个最低后算术平均计算得出 (4 家或以下的全部参与平均 ) 中标价 ( 中标价保留小数点后 2 位, 小数点后第 3 位四舍五入 ) 6. 确认中标人选取资格 投标报价超过中标价的候选人可在定标前放弃选取资格 ; 投标报价低于或等于中标价的候选人放弃选取资格的, 将被视为不诚信投标, 纳入不诚信投标企业名单 出现放弃选取资格的, 招标人应在有效签到的其余入围有效投标人中, 不分企业信用等级 ( 或企业动态信用得分 综合诚信排名 ) 补充选取足够数量的中标候选人并确定选取资格, 但中标价不再重新计算 7. 选取中标人 ( 定标 ) 在确定选取资格的中标候选人中, 随机确定 1 名中标人 十三 中标公告确定中标人后, 招标人在向中标人发出中标通知书之前, 中标人须向顺德区公共资源交易中心缴纳中标交易服务费 否则, 招标人有权取消原中标决定 中标结果将在顺德区公共资源交易中心网站予以公告, 招标人同步向中标人发出中标通知书 十四 其他说明 1. 中标人放弃中标资格的, 该企业被视为不诚信投标, 纳入不诚信投标企业名单 2. 对存在不诚信行为投标企业的处理原则 : 在资格审查阶段或在开标结果公示前, 主动承认存在不诚信行为且放弃投标资格的, 可退还投标保证金 ; 在招标投标过程中被查实存在不诚信行为的, 不予退还投标保证金 上述存在不诚信行为的投标企业将被纳入不诚信投标企业名单, 顺德区依法必须招标的项目自有关处理意见发出之日起两年内不接受其投标资格申请 3. 招标失败的情形 : 13

14 (1) 提交投标文件的投标人不足 3 家 (2) 通过资格审查或参与定标会议的有效投标人不足 3 家 (3) 中标候选人全部放弃候选资格的 (4) 中标人放弃中标的 招标失败后, 招标人依本办法重新组织招标, 招标人不负担因招标失败给投标人造成的损 失 4. 用于随机选取的设备由区交易中心提供并保障运作正常 在随机选取过程中, 由于停电或设备出现故障等原因导致无法完成随机选取工作时, 已选取确定的投标人有效 同时, 由区交易中心做好现场情况记录, 并由招标人代表 监督人员和区交易中心工作人员签字确认 在恢复供电或更换设备后继续进行选取工作 5. 工程结算说明 : 本工程采用固定单价合同, 其中 : (1) 结算工程量 : 以工程竣工实际工程量为准 ( 大包干的项目除外 ); (2) 项目 ( 结算 ) 单价 : 1 招标控制价中有相应综合单价的, 按招标控制价中相应子目的综合单价, 乘以中标下浮系数作为结算单价 ; 2 招标控制价中无相应子目综合单价的, 根据招标控制价的编制依据和有关规则确定单价后, 再乘以中标下浮系数作为结算单价 ; 3 不采用综合单价计价的, 按招标控制价的计算规则计算总价后再乘以中标下浮系数进行结算 合同专用条款中另有相关规定的按专用条款的规定执行 6. 中标人领取中标通知书后, 应在 (30) 天内与招标人签订合同, 报区资管办备案, 中标人须按照合同约定履行义务, 完成中标工程, 不得将中标工程转让 ( 转包 ) 或违法分包给他人 14

15 第三章不予接收和否决性条款 投标人出现下列情形之一的, 将不予受理或投标文件被否决, 被否决的投标人不得参加本 次随机定标 : 序 号 不予接收或被否决条款 要求或说明 应与正文仔细对应 1 投标文件在投标截止时间以后逾期送达或者未送达指定地点 2 举行收开标会议时, 投标人的投标交易员未按要求到场签到或 未能按要求提供身份证明文件 见第一章招标公告和第二 章投标人须知相关要求 3 资格审查申请文件内容修改的, 或资格审查申请文件未按要求 签字或盖章 见第一章招标公告 第二章 第六条和第五章投标文件 格式 4 投标人资格条件不符合要求见第一章招标公告 5 未能核验投标人已办结投标保证金手续或保证金不是从投标 人的基本存款账户转入指定账户或保证金不符合要求 见第二章第三条 6 投标下浮系数大于本工程的最高投标限价下浮系数见第二章第二条 (1) 投标报价函未按要求密封 标记和装订 ; 7 8 (2) 投标报价函份数不足 ; (3) 投标报价函格式 内容不符的 ; (4) 投标报价函未按要求签字或盖章的 举行随机定标会议时, 投标人法定代表人或企业技术负责人未按要求到场签到或未能按要求提供身份证明文件 见第二章第六条和第五章投标文件格式见第一章招标公告和第二章投标人须知相关要求 15

16 第四章合同条款 使用 广东省建设工程标准施工合同 (2009 年版 ) 16

17 工程编号 : 广东省建设工程施工合同 工程名称 : 顺德职业技术学院环境改造工程 实训区实训室 改造工程 工程地点 : 顺德区大良街道 发包人 : 顺德职业技术学院 承包人 : 广东省建设厅制 17

18 发包人 :( 全称 ) 顺德职业技术学院承包人 :( 全称 ) 第一部分协议书 依照 中华人民共和国合同法 中华人民共和国建筑法 及其他有关法律法规, 遵循平等 自愿 公平和诚实信用的原则, 发包人承包人就本工程施工有关事项达成一致意见, 订立本合同 一 工程概况工程名称 : 顺德职业技术学院环境改造工程 实训区实训室改造工程工程地点 : 顺德区工程内容及规模 : 顺德职业技术学院环境改造工程 实训区实训室改造工程, 土建部分 : 建筑物为框架结构, 高度 11.2 米 双层建筑 建筑总面积 m2; 安装部分 : 动力配电箱 照明配电箱 工厂灯 室内消防栓 雨水排水管 防雷 送配电调试等 ; 详见招标人提供的图纸及工程量清单 工程立项 规划批准文件号 : 资金来源 : 自筹资金二 工程承工程承包范围及承范围及承包方式承包范围 : 顺德职业技术学院环境改造工程 实训区实训室改造工程, 具体详见招标人提供的设计图纸及工程量清单 承包方式 : 按招标文件要求包工 包料 包质量 包安全 包工期 包文明施工 施工过程中所发生的施工安全事故 交通事故及因此所造成的一切后果, 概由承包人负责, 与发包人无关 三 合同工期工程合同工期总日历天数 :100 日历天, 自中标通知书发出第 3 日开始算起拟从年月日开始施工并计算工期, 至 20 年月日全部竣工完成 四 质量质量标准工程质量标准 : 按现行的中华人民共和国国家规定的竣工标准 ( 或地方政府主管机关发布的具体标准 ) 和现行的施工验收规范 上级主管部门有关工程竣工的文件和规定 符合招标文件的工程技术指标及各项要求以及双方共同协商的标准 达到合格或以上标准, 以相关部门出具的验收证书为准 上述各类标准与法规必须是有关官方机构最新发布的现行标准版本 因承包人原因造成本工程质量达不到质量标准的, 承包人须承担责任并采取补救或返工措施, 直到达到承诺的工程质量标准为止 18

19 五 合同价合同价款合同总价 ( 大写 ): 元 ;( 合同总价 = 招标控制价总价 中标下浮系数, 若按招标控制价总价下浮方式计算的合同总价与按项目单价 方式计算的合同总价, 因小数点四舍五入出现偏差时, 以项目单价方式计算的结果为准 ); ( 小写 ): 元 本工程采用固定单价合同, 其中 : (1) 结算工程量 : 以工程竣工实际工程量为准 ( 大包干的项目除外 ); (2) 项目 ( 结算 ) 单价 : 1 招标控制价中有相应综合单价的, 按招标控制价中相应子目的综合单价, 乘以中标下浮 系数作为结算单价 ; 2 招标控制价中无相应子目综合单价的, 根据招标控制价的编制依据和有关规则确定单价 后, 再乘以中标下浮系数作为结算单价 ; 结算 3 不采用综合单价计价的, 按招标控制价的计算规则计算总价后再乘以中标下浮系数进行 4 按上述第 2 3 项方法调整时, 发包人将按施工招标开标日当季度的政府信息价为材料 价 ( 若开标日当月有政府信息价的按当月政府信息价 ) 进行组价, 经造价管理部门 ( 或财税局 或区工程造价管理站 ) 核定 调整部分工程费计算过程中材料信息价采用 顺德建材市场价格 资讯, 缺项部分先以佛山市建设工程造价管理站主办的 佛山工程造价信息 补充 ; 若仍有缺 项, 缺项部分再以广东省主管部门主办的造价信息作为补充 合同专用条款中另有相关规定的按专用条款的规定执行 六 组成合同的文件 组成本合同的文件及优先解释顺序见本合同 专用条款 第 2.2 款 七 词语含义 本协议书中有关词语含义与本合同第二部分 通用条款 中赋予它们的定义相同 八 承包人承人承诺 承包人向发包人承诺已阅读 理解并接受本合同所有条款, 按照本合同约定实施 完成并 保修合同工程, 履行本合同所约定的全部义务 九 发包人承人承诺 发包人向承包人承诺已阅读 理解并接受本合同所有条款, 按照本合同约定的时限和方法 支付工程价款及其他应当支付的款项, 履行本合同所约定的全部义务 十 合同生效 本合同订立时间 : 年月日 本合同订立地点 : 佛山市顺德区 19

20 合同双方当事人约定本合同自双方签字 盖章后生效 发包人 : 承包人 : ( 公章 ) 地 址 : 地 址 : 法定代表人 : 法定代表人 : 委托代理人 : 委托代理人 : 电 话 : 电 话 : 传 真 : 传 真 : 开户银行 : 开户银行 : 帐 号 : 帐 号 : 邮政编码 : 邮政编码 : 电子邮箱 : 电子邮箱 : 20

21 第二部分通用条款 通用条款采用广东省住房和城乡建设厅印发的 广东省建设工程标准施工合同广东省建设工程标准施工合同 (2009 版 ) 的合同通用条款 广东省建设工程标准施工合同广东省建设工程标准施工合同 (2009 版 ) 的合同通用条款已刻录在电子光盘内供投标人参阅 21

22 第三部分专用条款第三部分专用条款 1. 定义 1.53 所采用的书面形式包括 : 文书 ; 信件 ; 传真 ; 以上书面文件须经加盖公章或经授权印章后生效 1.55 新增项目 : 指工程项目实施期间和结算时, 招标文件工程量清单中漏列而由监理单位和招标人现场签证确认的工程项目 原设计没有而由招标人批准设计变更产生的工程项目 1.56 类似项目 : 指施工工艺和施工方法一致, 但材料规格不同的项目 1.57 限期改正责任 : 指承包人在合同实施过程中较轻微地违反了工期 材料采购 工程质量 安全文明施工 环境保护及其他合同义务等方面的约定, 但经过发包人提出后能够尽快弥补并不会对发包人造成损失而应承担的责任 1.58 一般违约责任 : 指承包人在合同实施过程中轻度违反了工期 材料采购 工程质量 安全文明施工 环境保护及其他合同义务等方面的约定 1.59 严重违约责任 : 指承包人在合同实施过程中严重违反了工期 材料采购 工程质量 安全文明施工 环境保护及其他合同义务等方面的约定 2. 合同文件及解释 2.2 合同文件组成及优先顺序下列组成本合同的文件是一个合同整体, 彼此应当能相互解释, 互为说明 当出现相互矛盾时, 组成本合同文件的优先解释顺序如下 : (1) 协议书 ; (2) 履行本合同的相关补充协议 ( 含工程洽商记录 会议纪要 工程变更 现场签证 索赔和合同价款调整报告等修正文件 ); (3) 中标通知书 ; (4) 承包人投标文件及其附件 ( 含评标期间的澄清文件和补充资料 ); (5) 专用条款 ; (6) 通用条款 [ 采用 广东省建设工程标准施工合同 2009 年版 ( 粤建管字 [2009]62 号 )]; (7) 标准 规范及有关技术文件 ; (8) 施工设计图纸 ; (9) 组成合同的其他文件 : 本合同的附件 招标文件 4. 语言及适用的法用的法律 标准与规范 22

23 4.3 约定适用的标准 规范的名称 : 国家有关现行的标准 规范 规程及建筑文件 ; 当没有 国家标准 规范 规程时, 采用国内现行的行业标准 规范 ; 没有国家和行业标准 规范的, 采用工程所在地现行地方标准 规范 如施工期间国家或地方标准 规范发生变动, 承包人 应无条件按新标准 规范执行, 施工期间因施工验收标准 相关规范改变引起的费用增加, 增 加费用由承包人承担, 发包人不予以考虑 5. 施工设计图纸 5.1 施工设计图纸由发包人提供 行购买 ; (1) 施工设计图纸提供的时间 : 在开工前提供图纸 ; 本合同约定的标准 规范由承包人自 (2) 施工设计图纸提供的数量 : 图纸 4 套, 承包人确需增加图纸套数的, 发包人应当予以 同意, 所需费用由承包人自行承担 6. 通讯联络 6.2 各方通讯地址 收件人及其他送达方式 (1) 各方通讯地址和收件人 : 发包人 : 顺德职业技术业技术学院通讯地址 : 佛山顺德区收件人 : 邮编 : 承包人 : 通讯地址 : 收件人 : 邮编 : 监理单位 : 通讯地址 : 收件人 : 邮编 : 造价咨询单位 : 通讯地址 : 收件人 : 邮政 : (2) 视为送达的其他方式 : 无 7. 工程分包 7.5 (1) 指定分包工程 : 无 13. 交通运输 13.1 道路通行权和场外设施的约定 : 如有, 由承包人负责 13.2 场外施工道路的约定 : 由承包人负责 13.4 超大件和超重件运输的约定 : 由承包人负责 19. 发包人 19.2 发包人完成下列工作的约定 (1) 办理土地征用 拆迁工作 平整工作场地等工作, 使施工场地具备施工条件的时间 : 提 供现场的日期与开工期相同, 场地清理 平整等工作由承包人负责办理, 费用已包含在中标合 同价中, 发包人不另行计量支付 23

24 (2) 完成施工所需水 电 通讯线路接驳的时间及地点 : 开工前施工所需水 电接驳地点由发包人提供至施工现场, 由承包人接至施工场地, 费用由承包人承担 ; 通讯由承包人解决, 费用由承包人承担, 承包人必须确保上述事项符合法律法规及相关规范关于安全的要求, 并向有关部门申报 办理相关手续, 费用包在中标合同价内, 发包人不再另行支付 (3) 开通施工现场与城乡公共道路间的通道的约定 : 由承包人自行解决, 费用已包含在中标合同价中 (4) 提供有关资料的时间 : 除地质勘察资料外, 其余资料由承包人自行调查核实, 并承担由此引起的责任和损失, 费用已包含在中标合同价中, 发包人不另行计量支付, 发包人可提供可能的协助和方便 (5) 办理有关所需证件的约定 : 委托给承包人负责 ; (6) 组织现场交验的时间 : 工程开工前完成 ; (7) 提供标准与规范的时间 : 由承包人负责并承担由此产生的费用 ; (8) 组织图纸会审和设计交底的约定 : 开工前七天内组织承包人和设计 监理等有关单位和人员进行图纸会审 设计交底, 由承包人做好会审记录, 与会有关单位和人员签字盖章确认 (9) 发包人应做的其他工作及约定 : 协调处理施工场地周围地形关系和邻近建筑物 构筑物 ( 包括文物保护建筑 ) 古树名木等的保护工作 (10) 接收已完工程支付工程相关价款的约定 : 及时接收已完工程, 并按照合同约定及时支付工程款及其他各种款项 (11) 委托给承包人负责的部分工作 : 协助发包人办理有关施工手续 [ 施工许可及其他所需证件 批准文件和临时用地 停水 停电 中断道路交通 爆破作业等的申请批准手续 ( 承包人自身施工资质的证件除外 )], 应由发包人承担的费用由发包人承担 ; 办理施工许可证和工程质量安全监督报监手续, 原则上自收到中标通知书 15 天内完成, 办理前述施工手续须承包人提供相关资料的, 承包人应按发包人要求的时间及时提交 19.3 提供施工场地的时间 : 中标通知书发出后三天 19.4 支付期及支付方式的约定 (1) 工程价款支付期限 按合同通用条款规定期限支付 其他 : 按合同支付的有关规定 (2) 工程价款支付方式 24

25 按协议书所注明的银行帐号转帐 支票支付 其他方式 : 20. 承包人 20.2 承包人完成下列工作的约定 (4) 承担施工场地安全保卫工作, 提供和维修非夜间施工使用的照明 围栏设施等安全标志 的责任和要求 : 承包人必须按有关要求设置围栏 照明等设施 如承包人未履行上述义务造成 财产和人身伤害, 由承包人承担责任及由此所发生的费用 (5) 向发包人提供施工现场办公和生活的房屋设施的时间和要求 : / (8) 施工场地周围地下管线和临近建筑物 构筑物 ( 含文物保护建筑 ) 古树名木的保护要 求及费用承担 : 因承包人责任而导致地下管线和临近建筑物 构筑物 ( 含文物保护建筑 ) 古树 名木的损坏, 其造成的损失 ( 含费用 ) 由承包人承担 ; 施工期间发现文物, 应按国家文物和省 市有关文物管理规定保护现场, 并通知有关部门 ; 施工期间执行国家相关标准, 因此造成的损 失或被有关部门处罚, 均由承包人负责 20.4 承包人完成设计的约定 (1) 承包人负责的设计有 : 无 (2) 承包人提交设计图纸的时间 : 补充 20.8 承包人发生下列情况时, 发包人有权向承包人课以违约金, 具体约定如下 : (1) 承包人派驻的人员若存在曾在其它未完成项目上担任施工任务的, 承包人应根据建设 主管部门的规定无条件更换同等资历的人员并报建设主管部门备案 (2) 承包人在监理工程师规定的截止日前, 承包人派驻的项目负责人 项目技术负责人 ( 若 有 ) 没有按时进场, 或进场后, 未经批准又离开工地, 发包人将按每人每日 5000 元的标准从工 程期中支付款中扣除相应的金额作为承包人的违约金 ; 其他工地主要人员没有按时进场, 或进 场后, 未经批准又离开工地, 发包人将按每人每日 3000 元的标准从工程期中支付款中扣除相应 的金额作为承包人的违约金, 直至缺员进场为止 承包人的项目经理和技术负责人未经发包人 批准擅离工地超过三次者, 发包人有权中止合同, 承包人须赔偿发包人因此造成的损失 (3) 无特殊原因, 承包人不得更换项目管理人员, 承包人更改项目管理人员必须报发包人 批准 ( 若未经批准, 不得更换 ), 即使发包人批准更换, 发包人对承包人将作如下处罚 : 投标文 件 ( 或合同约定, 或施工组织设计 ) 中所列的项目经理每更换一人, 发包人将有权酌情处以每 人 3~10 万元的违约金 ; 投标文件 ( 或合同约定, 或施工组织设计 ) 中所列的项目总工程师每更 换一人, 发包人将有权酌情处以每人 2~10 万元的违约金 ; 其余人员每更换一人, 发包人有权酌 情处以每人 1~10 万元的违约金 如因委任的项目经理及总工程师不能胜任本职工作时, 承包人 必须进行更换同等资历的相关人员, 并且, 发包人有权酌情按照每更换一次处以每人 5~10 万元 的违约金 以上违约金从工程期中支付款中扣除 (4) 投入本工程的主要设备 ( 规格 功率 容量 ) 及其数量低于投标文件 ( 或施工组织设 25

26 计 ) 承诺时, 都被视为欺骗行为并每少 1 台 ( 或座或辆或套 ) 发包人有权酌情处以 1~10 万元罚款 (5) 在工程实施期间, 未经发包人批准, 承包人进场的施工机械和材料试验 质检仪器设备撤离现场, 发包人将按该设备的重置价值从工程期中支付款中扣除相应金额作为承包人的违约金 (6) 在施工期间, 承包人若违反施工操作及管理程序, 一经发包人发现, 则按每次 0.5~5 万元的标准从工程期中支付款中扣除相应的金额作为承包人的违约金 (7) 承包人在施工期间如果在各种报表及检查试验记录中自己作假或诱导监理工程师作假, 一经查实, 发包人将按每次 3~10 万元的标准从工程期中支付款中扣除相应的金额作为承包人的违约金 (8) 上级主管部门和质量监督部门进行工地安全 质量大检查, 或发包人进行不定期抽查, 每发现一个安全或质量问题按 1000~5000 元的标准从工程期中支付款中扣除相应的金额作为承包人的违约金 ; 情况严重造成较大负面影响的, 每一问题按 10000~50000 元的标准从工程期中支付款中扣除相应的金额作为承包人的违约金 ; 如发生重大质量事故, 发包人有权终止合同并从工程期中支付款中扣除合同价格的 10% 作为承包人的违约金 (9) 承包人外委的工地试验室 ( 若有 ) 须经质量监督部门同意, 若未通过考核, 发包人将按以 5~10 万元的标准从工程期中支付款中扣除相应的金额作为承包人的违约金 (10) 发包人及有关部门将不定期对承包人项目部人员进行考勤 若在发包人对承包人的考勤或履约检查中, 项目负责人或项目总工若一次考勤不到, 发包人将对承包人酌情处以 1000~10000 元的违约金 ; 项目其它人员若一次考勤不到, 发包人将对承包人酌情处以 500~5000 元的违约金 (11) 如承包人多次发生上述违约现象, 发包人有权随时终止合同 补充 20.9 承包人应在收到通知后 7 日内, 应按投标文件 ( 或合同约定, 或施工组织设计 ) 要求派驻相关人员, 且将相关资料提交至监理工程师及发包人审查, 若未提交其他主要管理人员和技术人员供发包人审查或提交的其他主要管理人员和技术人员经发包人审查未通过, 发包人有权终止合同 21. 现场管场管理人理人员任命员任命和更换 21.2 补充 : 现场管理人员的配备和更换的必须符合 关于印发 顺德区建筑工程施工现场关键岗位人员配置管理办法 的通知 { 顺建发 号 } 及 广东省住房和城乡建设厅关于建设工程项目招标中标后监督检查的办法 的相关规定 21.4 承包人代表授权人选任命和撤回除合同约定或依法应由承包人代表履行的职权外, 承包人代表可将其职权以书面形式授予其临时任命的一名合适人选 ( 该人选应经发包人和监理工程师事先确认 ), 亦可将其授权撤回 任何此类任命和撤回, 均应至少提前 7 天以书面形式通知发包人和监理工程师 未将有关文件 26

27 送发包人和监理工程师之前, 任何此类任命和撤回均为无效 22. 发包人代表 22.1 发包人代表及其权力的限制 (1) 发包人任命 ( ) 为发包人代表, 其联络通讯地址如下 : 通讯地址 : 邮政编码 : 联系电话 : 传真号码 : (2) 发包人对发包人代表权力做如下限制 : 发包人代表在行使下列权力时需得到发包人批准 : (2.1) 变更工程 (2.2) 工期变更 23. 监理工程理工程师 23.1 负责合同工程的监理单位及任命的监理工程师 (1) 监理单位 : 法定代表人 : (2) 任命 ( ) 为监理工程师, 其联络通讯地址如下 : 通讯地址 : 邮政编码 : 联系电话 : 传真号码 : 23.3 (11) 需要发包人批准的其他事项 : 无 24. 造价工程价工程师 24.1 负责合同工程的造价咨询单位及任命的造价工程师 (1) 造价咨询单位 : 法定代表人 : (2) 任命 ( ) 为造价工程师, 其联络通讯地址如下 : 通讯地址 : 邮政编码 : 联系电话 : 传真号码 : 24.3(4) 需要发包人批准的其他事项 : 无 25. 承包人代表 25.1 承包人任命 ( ) 为承包人代表, 其联络通讯地址如下 : 通讯地址 : 邮政编码 : 联系电话 : 传真号码 : 26. 指定分包人 26.1 事先指定的分包人及有关规定 : 无 27

28 27. 承包人劳务 27.5 补充 : 承包人应按照 关于贯彻落实 < 佛山市建设领域工人工资支付分账管理实施细则 ( 试行 )> 的通知 ( 顺民社发 号 )( 下称 通知 ) 要求开立 工人工资支付专用账户 发包人应在划拨工程进度款的同时将工程款划拨至工人工资支付专用账户, 划拨到专用帐户的工程款不得低于工程进度款的 20%, 且确保能足额支付工人工资 承包人应建立劳动用工管理台账 ; 其他具体事项按照通知要求执行 28. 工程担保 28.1 承包人提供履约担保的约定 : 承包人不向发包人提供履约担保 28.4 发包人提供支付担保的约定 : 发包人不向承包人提供支付担保 31. 不可抗力 31.1 (4) 不可抗力的其他情形 : 无 32. 保险 32.1 发包人委托承包人办理保险事项有 : 无 32.8 对保险事项的其他约定 : 保险已含在合同价内, 发包人不另行支付 33. 进度计划度计划和报告 33.3 承包人在接到中标通知书后 3 天内, 向业主 监理单位提交一式两份施工组织设计和进度计划附电子版文件, 以供工程师批准 34. 开工 34.2 监理工程师在本合同签订后的 (42 天 ) 内签发开工令 按合同通用条款规定的 42 天 其他时间 : 35. 暂停施工和工和复工 35.4 发包人 承包人原因和不可抗力因素造成暂停施工的其他情形 : 无 36. 工期及工期延误 36.1 合同工程工期 :100 日历天, 自中标通知书发出第 3 日开始算起 38. 提前竣工 38.1 计划竣工日期 : 42. 质量目标 42.1 工程质量标准 : 符合国家有关施工质量验收规范并达到合格标准 45. 安全文明文明施工与工与环境环境保护 45.1 补充 : 承包人应按业主的管理规定设置围蔽, 围蔽的设置应满足业主相关要求 ; 承包 28

29 人同时应按行业主管部门 ( 或发包人 ) 安全文明施工管理规定, 在施工过程中按安全文明管理的要求及其他相关要求进行施工安排 临建设置 ; 上述两项所需费用均已包含在投标报价中, 发包人不另行支付 承包人必须按照 印发顺德区建设工程文明施工管理规定的通知 { 顺建发 [2008]53 号 } 关于规范占用和挖掘城市道路施工现场围蔽 设置公示牌的通知 { 顺城管办 [2009]17 号 } 关于进一步加强交通 ( 市政 ) 建设工程文明施工管理工作的通知 { 顺建函 [2013]254 号 } 顺德区 美城行动 相关规定及行业主管部门颁布的 ( 含在施工过程中新颁布的 ) 安全文明施工管理规定等做好施工现场安全文明施工工作 ; 施工围蔽必须按照发包人要求设置 施工场地必须严格按照区建设局 2012 年 8 月 29 日下发的 佛山市顺德区国土城建和水利局关于印发 < 顺德区建筑工地美城行动实施细则 >( 试行 ) 的通知 ( 顺建发 (2012)81 号 ) 执行 遵守政府部门及招标人有关施工场地交通 城市管理 环境保护 施工噪音 安全防护 文明施工 佛山市及顺德区创建文明城市 美城行动 八个一 检查等的管理规定, 办理有关手续, 并以书面形式通知发包人 办理相关手续的时间由中标人根据施工进度安排, 完成上述工作的相关费用包含在投标报价中, 发包人不另行支付 46. 测量放线 46.1 施工控制网资料提交的时间 : 在发出开工令后的 7 天内提交 ; 46.4 测量放线误差的约定 : 出现测量放线误差 ( 不论原因 ) 承包人应自费纠正 48. 发包人供应人供应材料材料和工程和工程设备 48.1 发包人是否供应材料设备 发包人不供应材料和工程设备, 本条不适用 发包人供应材料和工程设备的, 约定 " 发包人供应材料设备一览表 ", 作为本合同的附件 48.8 发包人供应材料和工程设备的合同工程结算方式 : 本条不适用 49. 承包人采购材料采购材料和工程和工程设备 49.1 承包人采购的材料和工程设备 : 按通用条款规定 49.2 承包人供货与清点要求 : 按通用条款规定 50. 材料和工程和工程设备设备的检验的检验试验 50.2 材料和工程设备的检验试验时间和地点 : 按通用条款规定 50.4 修改为 : 材料和工程设备的检验试验费已包括合同价内, 结算时不作调整 不合格工 程的重复检验试验费由承包人自行承担 51. 施工设备设备和临时和临时设施 51.2 发包人提供的施工设备和临时设施 : 无 53. 隐蔽工程和中间验收 53.1 中间验收部位有 : 无中间验收 29

30 55. 工程试车 55.1 是否需要试车 不需要试车的, 本条不适用 需要试车的, 试车的内容和要求 : 56. 工程变更 56.3 补充增加工程变更办理程序 : (1) 施工过程中因设计图纸修改或工地现场实际情况而引起工程的改变, 必须按照先认同变更的增减, 然后才施工的原则确定 具体操作程序是设计单位出具设计变更通知单, 交发包人确认, 经各方施工现场管理人员估算造价, 并按增加工程的审批程序书面办理报批手续后方可施工 凡增加工程造价超过 30 万元的, 应由设计 监理 发包人 承包人会议讨论通过, 并按估算价上报发包人审批 (2) 发生变更的工程量, 必须在获审批后 10 天内办理现场签证并提交发包人确定, 不能事后补办签证 增加工程的造价待结算时按发包人及承包人双方确认的实际发生量给予审核 56.4 承包人提出合理建议应得的奖励 : 无 58. 竣工验收补充 : 竣工资料要求 : 承包人应按照国家 城市建设档案管理规定 和发包人有关整理工程档案的要求, 在工程施工期间及时收集 汇总 整理 编制档案, 承包人按照现行的工程质量验收及竣工验收备案实施办法的规定, 整理提交合格的竣工档案, 存在问题时及时进行整理完善, 工程质量验收合格通过后向主体施工单位或城市建设档案管理部门移交工程竣工档案 单位工程和工程部位的验收 合同工程无单位工程和工程部位的, 本款不适用 合同工程无单位工程和工程部位的, 本款不适用 合同工程有单位工程和工程部位的, 各单位工程和工程部位的范围 计划竣工时间如下 : (1) ( 工程名称 ) 工程, 计划竣工时间为, 其范围包括 : (2) ( 工程名称 ) 工程, 计划竣工时间为, 其范围包括 : 合同工程需在施工期运行的约定 : 无 59. 缺陷责任与质量质量保修 59.6 缺陷责任期的约定 : 缺陷责任期自竣工验收合格之日起计算二年 59.8 工程质量保修的约定 : 依照国家 建设工程质量管理条例 及国家 地方规范标准 30

31 执行 63. 暂列金额 63.1 本工程暂列金额元 65. 暂估价 65.3 非招标专业工程的暂估价金额为元 66. 提前竣工奖与误期赔偿费 66.1 提前竣工奖的约定 : 没约定提前竣工奖的, 本款不适用 66.2 误期赔偿费的约定 : (1) 若承包人因素导致工期延期 ( 遇不可抗力因素除外 ), 每拖延一天按工程总造价 2 / 天罚款, 罚款归发包人所有, 超过一个月发包人有权终止合同, 另选施工单位, 施工单位必须在两天内撤离现场, 造成的一切损失由施工方负责 承包人的实际施工现场推进工期与中标人所提供经招标人 监理工程师批准的技术 ( 施工组织设计 ) 中的施工进度控制表的单项工序出现偏差超过 1/3 临界危险工期时, 或施工材料 设备 人员严重不足时, 招标人以书面形式通知中标人, 如中标人 7 日内尚无具体整改工程进度的应变措施, 招标人有权采取一切有效的强硬措施介入中标人的现场施工管理, 有权拒付工程款, 以确保工程工期顺利推进, 并由中标人负责由此引起的一切经济责任 (2) 误期赔偿费最高限额 : 按通用条款规定为合同价款的 5%, 即元 另作约定 : 不超过合同工程价款总额 67. 优质优价奖 67.1 优质优价奖的约定 : 没约定优质优价奖的, 本款不适用 ; 约定优质优价奖的等级 : 68. 合同价款的约定与的约定与调整 68.2 合同价款的调整因素包括 : 后继法律法规的变化事件 ; 项目特征描述不符事件 ; 分部分项工程项工程量清单清单缺项漏项事件 ; 工程变更事变更事件 ; 工程量偏差事量偏差事件 ; 31

32 费用索赔事索赔事件 ; 现场签证签证事件 ; 物价涨落事件 ; 其他调整事件 : 无 70. 项目特征描述特征描述不符事符事件 70.3 补充 : 综合单价按合同专用条款 72.2(1) 条的原则进行重新确定 72. 工程变更事变更事件将 通用条款 第 72.2 款修改为 : 72.2 工程变更引起分部分项工程项目发生变化, 按照下列规定调整分部分项工程费 : (1) 招标控制价中有相应综合单价的, 按招标控制价中相应子目的综合单价, 乘以 ( 中标下浮系数 ) 作为结算单价 ; (2) 招标控制价中无相应子目综合单价的, 根据招标控制价的编制依据和有关规则确定单价后, 再乘以 ( 中标下浮系数 ) 作为结算单价 (3) 不采用综合单价计价的, 按招标控制价的计算规则计算总价后再乘以 ( 中标下浮系数 ) 进行结算 (4) 按上述第 (2) (3) 项方法调整时, 发包人将按施工招标开标日当季度的政府信息价为材料价 ( 若开标日当月有政府信息价的按当月政府信息价 ) 进行组价, 经造价管理部门 ( 区财税局 区工程造价管理站 ) 核定 调整部分工程费计算过程中材料信息价采用 顺德建材市场价格资讯, 缺项部分先以佛山市建设工程造价管理站主办的 佛山工程造价信息 补充 ; 若仍有缺项, 缺项部分再以广东省主管部门主办的造价信息作为补充 将 通用条款 第 72.3 款修改为 : 72.3 若发生较大设计变更且变更引起措施项目发生变化的, 合同双方当事人不利一方当事人有权提出调整措施项目费 提出调整措施项目费的, 应事先将拟实施的方案提交另一方当事人确认, 并详细说明与原方案措施项目相比的变化情况 拟实施的方案, 经合同双方当事人确认后执行 该情况下, 应按照下列规定调整措施项目费 : (1) 凡可计算工程量的措施项目费, 按照实际发生变化的措施项目的工程量乘以第 72.2 款规定的单价或合价调整 (2) 凡按系数计算的措施项目费, 按照实际发生变化的措施项目调整, 按招标控制价的计算规则计算总价后再乘以 ( 中标下浮系数 ) 进行结算 (3) 若未能按照上述第 (1) (2) 项方法调整, 发包人将按招标控制价的计算规则计算总 32

33 价后再乘以 ( 中标下浮系数 ) 进行结算 如果不利一方当事人未按本款规定事先将拟实施的方案提交给另一方当事人, 则认为工程变更不引起措施项目费的调整或不利一方当事人放弃调整措施项目费的权利 72.4 工程变更, 导致综合单价调整的方法 : 按合同通用条款的规定调整 按以下方法调整 : 综合单价不作调整 72.5 删除本条 改为 : 如果因为非承包人原因删减了合同中的某项原定工作或工程, 致使承包人发生的费用或 ( 和 ) 得到的收益不能被包括在其他已支付或应支付的项目中, 也未被包含在任何替代的工作或工程中, 发包人不予补偿 73. 工程量的偏差事偏差事件 73.2 删除原条款, 修改为 : (1) 工程量的偏差不能导致合同无效 (2) 承包人对工程量清单的核对在工程施工期间进行, 并会同招标人 招标人委托的监理单位 造价咨询单位, 对招标文件的工程量清单与工程图纸的工程量进行复核 对于出现的偏差, 在工程结算时按实增减计算 该部分工程造价的确定参照本合同专用条款 72.2 条的方法进行调整 (3) 本工程土方工程及工程量清单项目注明大包干的项目均为大包干工程, 结算时均不予调整 73.3 工程量的偏差, 导致措施项目费调整的方法 : 按以下方法调整 : 不作调整 75. 现场签证签证事件 现场签证报告确认约定的时间 : 按本合同专用条款第 72.2 条款规定进行调整 76. 物价涨落事涨落事件取消原条款, 改为 : 物价变化引起合同价款的调整 : 按照顺建发 2009)59 号 关于我区主要建材价格异常涨落引起工程造价变动的指导意见 第三条进行调整 : 统一以顺德工程造价信息公布的人工工资和主要材料价格 ( 如顺德工程造价信息中没有的人工 材料价则参考佛山市工程造价信息公布为依据 ) 为计算依据, 以合同工程基准期 ( 为递交投标文件截止日期前 28 天 ) 为调价基础, 按月计算相对于基准期的涨落幅度, 当涨落在 ± 10% 以内时不调价, 风险由双方自担, 超过 ±10% 时调价方法如下 : 33

34 (1) 当涨价幅度超过 +10% 时, 涨价 10% 以内部分风险由承包人承担, 超出 10% 部分的费用由发包人承担, 按增加合同价款计算 (2) 当降价幅度低过 -10% 时, 降价 10% 以内部分风险由包人承担, 低于 10% 部分的收益归发包人, 按减少合同价款计算 78. 支付事项 78.2 计算利息的利率 按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率 其他为 79. 预付款 79.1 预付款的约定 没约定预付款的 约定预付款的, 预付款的金额为 : 预付款的金额为 ( 本工程合同价的 10%) 元, 其支付办法及抵扣方式按本条有关规定 79.2 预付款支付申请的约定 : (1) 施工合同签订, 承包人进场施工后十天内 ; (2) 向发包人提供与预付款等额的预付款保函的正本 79.4 预付款低扣办法 : 本款不适用 79.5 预付款保函的有效与退还 : 承包人应保持预付款保函在本工程初步验收合格之前一直有效 发包人应在本工程初步验收合格后的 14 天内将预付款保函退还承包人, 并不得向承包人收取预付款的任何利息 采用银行保函时, 出具预付款保函的银行级别应为国有或股份制商业银行支行出具的履约保函 80. 安全文明文明施工费 80.1 安全文明施工费的内容 范围和金额的约定 (1) 安全文明施工的内容和范围 按合同通用条款的规定, 以现行广东省统一工程计价依据规定为准 发包人的其他要求 : 承包人应严格执行佛山市顺德区顺建发 [2007]56 号文及顺建发 [2007]40 号文件, 并按照文件要求做好安全防护和文明施工 (2) 安全文明施工费的总金额为元 80.2 安全文明施工费的预付金额 支付办法和抵扣方式 34

35 发包人在 建设工程施工前期安全措施登记表 上签注该工程 各项施工措施已落实 后 2 日内支付安全防护 文明施工措施费总额的 50% 给承包人 ; 余下的安全防护 文明施工措施费按照工程阶段安全评价总次数均分, 付款期限为区质监站出具结论为 合格 或 优良 的阶段安全评价报告书后 5 日内 违约责任 : (1) 由于发包人未支付或未及时支付安全防护 文明施工措施费用, 而导致工程未能按要求实施安全防护 文明施工, 承包人受建设行政主管部门处罚及企业信誉等损失, 或因此无法取得建筑工程许可证的, 发包人承担违约责任, 赔偿因其违约给承包人造成的经济损失, 顺延延误的工期 (2) 承包人按合同提取了安全防护 文明施工措施费用, 而工程安全防护 文明施工仍无法达到建设行政主管部门有关规定要求的, 承包人承担违约责任, 赔偿因其违约给发包人造成的损失 安全防护 文明施工措施费用应专款专用, 承包人应在财务账目中单独列项备查, 不得挪作他用 81. 进度款 81.1 支付期间 改为工程付款方式 :( 含分账管理 ) 1 双方签订施工合同, 施工单位进场十天内, 支付中标合同价 10% 的工程预付款 ( 含安全文明施工费 ) 2 完成工程总量的 70% 后三十天内, 支付中标合同价 30% 工程款 ; 3 工程全部完成并初验合格后三十天内, 支付中标合同价 30% 工程款 4 工程竣工验收合格 完成相关备案及资料存档手续, 并办理工程结算及完成备案手续后半年内, 支付累计不超过结算价 95% 的工程款 ; 5 结算价 5% 作为工程质保金, 待工程竣工验收后, 质量等级达到合同要求满二年后一个月内付清 82. 竣工结算与结算工结算与结算款 82.1 结算的程序和时限 : 按合同通用条款的规定办理 不按合同通用条款的规定, 办理结算程序和时限为 : (1) 工程竣工验收后, 承包人于 28 日内向监理单位递交竣工结算报告及完整的结算资 35

36 料, 监理单位收到结算资料后出具审核意见, 报发包人审批 (2) 发包人委托造价咨询单位对竣工结算资料审查并编制结算书, 结算书由发包人 承包人 监理单位共同确认后, 报顺德区财税局审核 顺德区国土城建和水利局备案 若本工程需经区政务监察和审计局审计的, 合同各方必须严格按照审计结果执行 (3) 经顺德区财税局和顺德区工程造价管理站审核后的竣工结算款为支付依据 83. 结算款 83.1 提交竣工支付申请 (1) 竣工支付期限 按合同通用条款的规定, 在造价工程师签发竣工结算支付证书后的 28 天内 另有约定 : 见合同条款第 81 条的规定 83.2 取消原通用条款 条, 修改为 : 结算书经顺德区国土城建和水利局备案后, 由承包人向发包人提出结算款的支付申请, 发包人按第 81 条的支付要求进行支付 84. 质量保证金 84.2 质量保证金的金额及扣留 (1) 本工程质量保证金为结算价的 5% (2) 扣留从最后一次支付给承包人的工程款中一次扣除 质量保证金的返还时间 : (1) 工程竣工验收合格二年后的 28 天内, 发包人应将剩余的质量保证金返还给承包人 85. 最终清算清算付款 85.1 最终结清申请报告提交份数 : 一式四份 ; 提交期限 : 见第 81 条 86. 合同争议 86.4 调解或认定争议调解或认定机构 按合同通用条款的规定 不按合同通用条款的规定, 合同双方认可为 : 86.6 双方同意选择下列一种方式解决争议 : 36

37 向 ( 仲裁机构 ) 申请仲裁 向有管辖权的人民法院提起诉讼 91. 保密要求 91.1 提供保密信息的期限 : 在保密协议约定 94. 合同份数 94.1 提供合同文本 按合同通用条款的规定, 由发包人提供 94.2 合同份数改为 : 合同一式 (10) 份, 均具有同等法律效力, 其中发包人 (5) 份, 承包人 (5) 份 96. 补充条款 96.2 本工程必须通过相关职能部门的验收及备案 37

38 第四部分附件 发包人 ( 全称 ): 顺德职业技术学院 工程质量保修书 承包人 ( 全称 ): 为保证顺德职业技术学院环境改造工程 实训区实训室改造工程在合理使用期限内正常使用, 发包人承包人根据 中华人民共和国建筑法 建设工程质量管理条例, 经协商一致签订工程质量保修书, 承包人在质量保修期内按照有关管理规定及双方约定承担工程质量保修责任 一 工程质量保修范围和内容质量保修范围为 : 与合同施工内容相同 二 质量保修期 2.1 质量保修期从工程实际竣工验收合格之日算起 单项竣工验收的工程, 按单项工程分别计算质量保修期 2.2 双方根据 建设工程质量管理条例 及有关规定, 约定本工程质量保修期如下 : 两年三 质量保修责任 1 属于保修范围和内容的项目, 承包人应在接到修理通知之日后 7 天内派人修理 承包人不在约定期限内派人修理, 发包人可以委托其它人员修理 2 发生须紧急抢修事故, 承包人接到通知后应立即到达事故现场抢修 非承包人施工质量引起的事故, 抢修费用由发包人承担 3 在国家规定的工程合理使用期限内, 承包人确保地基基础工程和主体结构的质量 因承包人原因致使工程在合理使用期限内造成人身和财产损害的, 承包人应承担损害赔偿责任 4 质量保修完成后, 由发包人组织验收 四 质量保修费用工程质量保修费用由造成质量缺陷的责任方承担 五 其它双方约定的其它工程质量保修事项 : 本工程质量保修书由施工合同发包人承包人在工程竣工验收前共同签署, 作为施工合同附件, 其有效期限至保修期满 发包人 ( 公章 ): 承包人 ( 公章 ): 法定代表人 ( 签字 ): 法定代表人 ( 签字 ): 年月日年月日 38

39 第五章投标文件格式 39

40 第一部分资格审查申请文件 40

41 顺德职业技术学院环境改造工程 实训区实训室改造工程 资格审查申请文件 投标申请人 : 编制日期 : 41

42 目 录 一 诚信投标承诺书二 投标申请人基本情况表三 企业信用等级 ( 或企业动态信用得分 综合诚信排名 ) 填报表及网页打印页四 附件 1. 企业证明资料 : 营业执照 资质证书 安全生产许可证 法定代表人身份证明 ( 原件 ) 法定代表人身份证 授权委托书 ( 原件, 如为委托人签名时需提交 ) 授权委托人身份证 ( 如为委托人签名时需提交 ); 2. 拟派项目负责人证明资料 : 身份证 资格证 ( 注册建造师执业资格证书 ) 安全生产考核合格证 (B 类 ) 社保证明 ( 原件 ); 3. 广东省外投标人在广东建设信息网 进粤企业和人员信息备案登记平台 专栏关于投标人进粤企业及人员信息备案的网页打印件 ( 加具公章 ) 4. 其他 ( 如有 ) 五 其他说明 1. 以上附件要求提交的资料, 除注明提交原件外, 其余可提交复印件, 提交复印件的, 复印件应加盖投标人公章 2. 招标人有权要求投标单位就以上述资料提供相应原件, 以备核查 投标单位应予以积极配合, 否则, 招标人有权拒绝其投标 42

43 一 诚信投标承诺书 致 : ( 招标人 ) 本人以法定代表人的身份代表本单位郑重承诺 : 一 本单位将遵循公开 公正和诚实信用的原则参加本项目的投标, 自愿按招标文件要求交纳投标担保 金 ( 含信誉保证金 ) 二 本单位所提供的一切材料都是真实 有效 合法的, 没有伪 ( 变 ) 造或虚假成份 三 本单位近三年 ( 自招标公告发布之日上溯 ) 没有下列情形之一 : 1. 被责令停业 ; 2. 财产被接管或冻结, 破产状态 ; 3. 处于被取消或暂停投标资格的处罚期内, 或被纳入不诚信投标企业名单 ; 4. 投标人相互串通投标或者与招标人串通投标 ; 5. 以行贿谋取中标, 或以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标 ; 6. 投标人捏造事实 伪造证明材料投诉 ; 7. 投标人无故放弃中标的 ; 8. 发生较大以上质量安全事故, 或一年内发生两起一般安全生产事故 ; 9. 超越本单位资质等级许可的业务范围承揽工程, 或违法转包 分包工程, 或允许其他单位或个人以本 单位名义承揽工程 ( 违规转让 建筑企业资质证书 ); 10. 由于本企业原因, 拖欠分包单位工程款或材料供应单位材料款, 引发集体上访或聚众闹事 ; 拖欠和克 扣劳务人员工资, 发生拖欠农民工工资, 引发农民工集体上访或聚众闹事 ; 11. 办理各项业务如资质申报 诚信手册 申领 人员信息备案等手续时 ( 或已办结取得审批通过的 ), 经核查发现存在欺骗行为 ( 如伪造证明材料 捏造或瞒报事实 或存在其他弄虚作假方式等 ); 12. 被建设行政主管部门取消或收回 佛山市建筑行业诚信手册 的其他行为 四 保证参加投标的项目负责人没有在其他在建工程中担任项目负责人 ( 但水利工程项目和电力工程项目除外 ), 如相关网站载明该项目负责人有在建工程信息, 在资格审查资料中须提交建设单位出具的建造师 变更手续或工程竣工验收报告 ( 公路工程交工验收报告 ) 否则在资格审查时发现或中标后有投诉被查实, 视为故意隐瞒事实 弄虚作假 以上内容本人已仔细阅读, 本单位如违反上述承诺内容, 愿意承担以下后果 : 1. 取消本单位在本项目中的投标资格或中标资格 ; 2. 没收本单位在本项目中的投标担保金 ; 3. 同意将本单位纳入不诚信投标企业名单 投标单位 ( 公章 ): 法定代表人 ( 签字或盖章 ): 年月日 43

44 二 投标申请人基本情况表 工程名称 : 投标申请人 资质类别及等级安全生产许可证编号法定代表人企业技术负责人联系人项目负责人姓名资格证号 资质证号安全生产许可证有效期限身份证号身份证号联系电话拟委派项目负责人 ( 内请打 ) 近一年在本企业购买的社保证明身份证号码 符合 ; 不符合 安全生产考核合格证 (B 类, 如有 ) 是否同时参与其他项 目投标 否 是, 具体项目情况如下 : ( 应填写参与工程名称 地区以及开标和评标时间 ) 如为联合体投标的, 联合体成员须按招标文件的约定填表写以下内容投标申请人 资质类别及等级安全生产许可证编号法定代表人技术负责人联系人 资质证号安全生产许可证有效期限身份证号身份证号联系电话 项目负责人姓名 资格证号 拟委派项目负责人 ( 内请打 ) 在本企业购买社保的证明身份证号码 符合 ; 不符合 安全生产考核合格证 (B 类, 如有 ) 是否同时参与其他项 目投标 否 是, 具体项目情况如下 : ( 应填写参与工程名称 地区以及开标和评标时间 ) 本单位承诺 : 以上填报的信息真实 有效 合法 投标单位 :( 公章 ) 年月日 说明 :1. 投标申请人填写的内容必须真实 完整 2. 资格审查采用现场同步告知性审查 3. 拟委派项目负责人资格证, 属注册类的, 填写注册证号 ; 不属注册类别的, 为相关资格证号 4. 如联合投标的, 联合体成员单位多于两个的, 可参照上表内容扩展本表 44

45 三 企业信用等级 ( 或企业动态信用得分 综合诚信排名 ) 填报表及网页打印页 投标人信用等级填报表 ( 格式 ) ( 招标人 ): 我公司根据本工程招标文件及 顺德区工程建设项目信用优先随机定标办法 ( 顺府办发 号 ), 确定的信用等级 ( 或企业动态信用得分 综合诚信排名 ) 为 : 详细信用等级 ( 或企业动态信用得分 综合诚信排名 ) 填报如下 : 序号 行业 信用评价平台 1 房屋建筑和市政基 佛山市建筑行业诚信管理平台 2 础设施 广州市企业诚信综合评价体系 信用等级 ( 或企业动 态信用得分 综合诚 信排名 ) 3 城市道路建设和养佛山市公共资源交易一体化服务平台 4 护行业 5 水利行业佛山市水务局 佛山市城市道路建设和养护行业诚信管理平台 6 广东省交通运输厅交通行业 7 佛山市佛山市交通运输局 ( 注 : 以上填报的信息均为投标截止时间前两天 ( 如投标截止日期为 7 月 7 日, 则前两天为 7 月 5 日 ) 的, 当日 0:00-24:00 的信息均视为有效 ) 我公司确定的信用等级 ( 或企业动态信用得分 综合诚信排名 ), 仅代表我公司对于相关文件的理解, 如出现确定错误, 愿意接受招标人在开标时的纠正 我公司已如实填报详细信用等级 ( 或企业动态信用得分 综合诚信排名 ), 若经招标人查实, 存在填报错误或者漏填的, 自愿接受招标人作出的资格审查不予通过或取消投标资格处理 本表后附企业信用等级 ( 或企业动态信用得分 综合诚信排名 ) 网页打印资料 投标人 : ( 盖章 ) 日期 : 45

46 企业信用等级 ( 或企业动态信用得分 综合诚信排名 ) 是指 : ( 一 ) 房屋建筑和市政基础设施行业 ( 城市道路建设和养护行业除外 ) 项目中 信用等级 是指投标截止时间前两天 ( 如投标截止日期为 7 月 7 日, 则前两天为 7 月 5 日, 下同 ), 投标人在佛山市建筑行业诚信管理平台 ( 网址 : 招标项目相应专业的考评等级 ( 二 ) 城市道路建设和养护行业项目中 信用等级 是指投标截止时间前两天, 投标人在佛山市公共资源交易一体化服务平台 ( 网址 : 或者佛山市城市道路建设和养护行业诚信管理平台 ( 网址 : 招标项目相应专业的诚信等级 当两个平台的诚信等级不一致时, 以佛山市公共资源交易一体化服务平台为准 ( 三 ) 交通行业项目中 信用等级 是指投标截止时间前两天, 广东省交通运输厅 ( 网址 : 和佛山市交通运输局 ( 网址 : 最新公布的, 招标项目相应专业的信用等级结果 动态信用得分 是指水利行业项目的 动态信用得分, 即投标截止时间前两天, 投标人在佛山市水务局 ( 网址 : 工程建设领域项目信息公开共享专栏的动态信用得分 综合诚信排名 是指房屋建筑和市政基础设施行业工程施工类项目中企业综合诚信排名, 即投标截止时间前两天, 投标人在广州市企业诚信综合评价体系 ( 网址 : 的施工企业排名 46

47 四 附件 : 1. 企业证明资料 注 : 由投标人自行扩展页面依次提供以下资料 : 营业执照复印件 资质证书复印件 安全生产许可证复印件 法定代表人身份证明 ( 原件 ) 法定代表人身份证 ( 复印件 ) 授权委托书 ( 原件, 如为委托人签名时需提交 ) 授权委托人身份证 ( 复印件, 如为委托人签名时需提交 ) 47

48 法定代表人身份证明 ( 格式 ) 投标人名称 : 单位性质 : 地址 : 成立时间 : 年月日 经营期限 : 姓名 : 性别 : 年龄 : 职务 : 系 ( 投标人名称 ) 的法定代表人 特此证明 投标人 : ( 盖单位章 ) 年月日 48

49 授权委托书 ( 格式 ) 本人 ( 姓名 ) 系 ( 投标人名称 ) 的法定代表人, 现委托 ( 姓 名 ) 为我方代理人 代理人根据授权, 以我方名义签署 澄清 说明 补正 递交 撤回 修 改 ( 项目名称 ) 施工投标文件 签订合同和处理有关事宜, 其法律后 果由我方承担 委托期限 : 代理人无转委托权 投标人 : ( 盖单位章 ) 法定代表人 : ( 签字或盖章 ) 身份证号码 : 委托代理人 : ( 签字或盖章 ) 身份证号码 : 年月 日 49

50 2. 拟派项目负责人证明资料 注 : 由投标人自行投标人自行扩展页面依次扩展页面依次提供提供以下以下资料 : 身份证复印复印件 资格证 ( 注册建造师建造师执业资格证书复印复印件 ) 安全安全生产考核产考核合格证 (B 类, 复印件 ) 社保证明 ( 原件 ) 50

51 社保证明 ( 仅供参考格式 ) 兹证明 ( 姓名 )( 身份证号码 ), 自年月日至今, 已由 ( 单位名称 ) 按我市 ( 县 区 ) 有关规定为其缴纳社保 特此证明 企业注册所在地 ( 县级以上 ) 社保部门 ( 盖章 ) 年月日 注 : 1. 上述社述社保证明格式仅供投标人保证明格式仅供投标人参考参考 投标人投标人也可也可按照投标人工投标人工商登商登记所在地 ( 市 区或县 ) 社保管理部门部门出具的出具的社保证明格式提交, 或提交提交经投标人工投标人工商登商登记所在地 ( 市 区或县 ) 社保管理部门盖章确认部门盖章确认的社保清单 ( 含社保管理部门终端设备打印部门终端设备打印的社保证明文件 ) 51

52 3. 投标人进粤企业及人员信息登记的网页打印件 ( 广东省以外的投标人须提交, 投标人加盖公章 ) 52

53 4. 其他 ( 如有 ) 53

54 第二部分投标报价函 54

55 正本或副本 ( 招标人名称 ): 投标报价函 1. 我方已仔细研究了 ( 项目名称 ) 招标文件的全部内容, 针对本项目, 我方的投标下浮系数为 %( 下浮系数 =( 企业投标报价 / 招标控制价 ) 100%, 保留小数点后两位 ), 我方保证按 招标文件及合同规定的工期内完成并移交本工程, 质量达到招标文件及合同质量标准的要求 2. 我方承诺在投标有效期内不修改 撤销投标文件 3. 我方承诺在收到中标通知书后, 按招标文件的要求与你方签订合同, 并按照招标文件规定向你方递交履约担保 ( 如有时 ) 4. 我方在此声明, 本单位所提供的一切材料都是真实 有效 合法的, 没有伪 ( 变 ) 造或虚假成份, 同时做出以下承诺 : (1) 当我方的投标下浮系数大于中标下浮系数时, 如我方未现场书面声明放弃中标候选人资格, 视为我方接受随机定标会议时按招标文件约定计算的中标下浮系数, 接受该中标下浮系数计算得出的中标价为施 工合同价 (2) 当我方的投标下浮系数低于或等于中标价下浮系数时, 接受该中标下浮系数计算得出的中标价为施工合同价 如我方现场书面声明放弃中标候选人资格, 视为我方不诚信投标, 自愿接受相关规定的处罚 5. 我方保证对在工程实施过程中发生的设计变更和根据需要增加的工程项目, 严格按照双方合同的有关规定计量和计价, 并保证接受贵方要求完成变更或增加的所有工程内容 6. 如获中标, 我方将按规定向区公共资源交易中心交纳交易服务费 ( 中标价的 0.9 ) 7. ( 其他补充说明 ) 投标人 : ( 盖单位公章 ) 法定代表人或其委托代理人 : ( 签字或盖章 ) 电话及传真 : 邮政编码 : 年月日 55

56 第六章招标控制价 另附, 详见招标公告附件 56

57 附件 : 顺府办发 号文 57

58 58

59 59

60 60

61 61

62 62

63 63

64 64

65 65

66 66

67 67

68 68

69 69

70 70

71 71

72 72