顺德区建设工程施工招标文件范本

Transcription

1

2 目录 第一章招标公告... 2 第二章投标人须知... 6 第三章不予受理和否决性条款 第四章合同条款及格式 第一部分协议书 第二部分合同通用条款 第三部分专用条款 第五章投标文件格式 第一部分资格审查申请文件 第二部分投标报价函 第六章招标控制价... 50

3 第一章招标公告 1. 招标条件本招标项目伦教街道广进地块 10KV 配电工程已由项目主管部门批准建设, 招标人为佛山市顺德区顺伦工程建设管理有限公司, 建设资金来自自筹 项目已具备招标条件, 现对该项目施工进行公开招标 2. 项目概况与招标范围本招标项目估价为 :459( 万元 ), 工期 :60 日历天 伦教街道广进地块 10KV 配电工程, 工程内容包括 :10KV 线路部分, 电缆分接箱基础 电缆井 接地极及电缆线管敷设等内容 具体详见招标人提供的图纸及工程量清单 3. 投标人资格要求 3.1 法人资格投标人应具有独立法人资格并依法取得营业执照, 营业执照处于有效期 3.2 资质要求 投标人须具有承接本工程所需的承装类承装 ( 修 试 ) 电力设施许可证五级 ( 含五级 ) 以上和电力工程施工总承包三级 ( 含三级 ) 以上资质, 或同时具有承装类承装 ( 修 试 ) 电力设施许可证五级 ( 含五级 ) 以上和送变电 ( 或输变电 ) 工程专业承包三级 ( 含三级 ) 以上资质 投标人必须通过佛山供电局 B 类生产项目合格承包商 ( 线路附属设施维护专业 ) 审查备案 ( 备案名单详见佛供电生 号 ) 本项目不接受联合体投标 3.3 投标人须持有有效的 安全生产许可证 3.4 广东省以外的投标人, 须提供在广东建设信息网 ( 网址 : 进粤企业和人员诚信信息登记平台 关于投标人进粤企业及人员信息登记的网页打印件, 信息以收标当天查询的为准 3.5 投标人必须取得有效的相应资质类别的 佛山市建筑行业诚信手册 且没有被锁定 ( 由招标人在资格审查阶段进行核查 ) 3.6 对投标人拟派项目负责人的要求 对拟派项目负责人的资格要求 : 须具备注册于投标人本单位的机电工程专业二级 ( 或以上级 ) 注册建造师执业资格证书 ( 或临时注册建造师执业资格证书, 在外省注册的建造师必须是一级注册建造师或一级临时注册建造师 ), 并持有有效的 安全生产考核合格证 (B 证 ) 1

4 3.7.2 省外进粤企业, 拟派驻项目负责人必须在 进粤企业和人员诚信信息登记平台 中录入相关信息并通过数据规范检查, 并提供相关登记信息的网页打印件 拟派项目负责人没有在其他在建项目中担任项目负责人 需提供近一年投标人为拟派项目负责人缴纳社保资金的有效的社保证明材料 有效的社保证明材料是指投标人工商登记所在地 ( 市 区或县 ) 社保管理部门出具的证明原件, 或经投标人工商登记所在地 ( 市 区或县 ) 社保管理部门盖章确认的社保清单 ( 含社保管理部门终端设备打印的社保证明文件 ) 近一年是指扣除发布招标公告当月往前顺推 12 个月, 即 2014 年 11 月至 2015 年 10 月 拟派项目负责人如有参与其他工程投标的情况, 必须在投标文件中说明 投标人应慎重考虑选派一名项目负责人参加多个工程项目的投标竞争, 如投标项目负责人在两个及以上工程项目均中标的, 只能按照不同工程项目中标通知书发出的时间先后, 担任本企业最先中标项目的投标项目负责人 后确定该企业为中标人的工程项目的招标人将取消其中标资格 ( 即, 如果在本工程定标前, 投标人拟派项目负责人已在其他项目中获得中标资格的, 本项目招标人将取消该投标人的中标资格 投标人应在本项目定标前, 及时更新或申报拟派项目负责人的中标情况, 若不及时申报, 经查实将视为不诚信投标 ) 投标人隐瞒中标项目获取中标的, 按弄虚作假骗取中标查处 3.8 诚信要求详见本招标公告附件 资格审查申请文件 中的诚信投标承诺书 3.9 其他要求 与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人 其他组织或者个人, 不得参加投标 单位负责人为同一人或者存在控股 管理关系的不同单位, 不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标 单位负责人是指单位的法定代表人或者法律 行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人 国务院国有资产监督管理机构直接监管的中央企业均不属于本条规定的 单位, 其一级子公司可以在本工程中同时进行同时投标 ; 控股是指股份占股份有限公司股本总额的 50% 以上 ; 管理关系是指不具有出资持股关系的其它单位之间存在的管理与被管理的关系 除上述中央企业外, 同一母公司下属的全资子公司, 不得同时参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标 属同一母公司的不同单位参加了同一标段或同一项目投标的, 应在开标会议的确认入围中标人名单环节, 商议确定只保留其中一家继续参加投标 4. 资格审查办法和定标办法本项目采用现场同步资格告知性审查, 评定标办法采用信用优先随机定标法 2

5 现场告知性审查, 是指以投标人提交的资料为依据, 以诚实信用为原则, 招标人在现场仅对投标人提交的资料进行形式性审查, 并将相关信息予以公示接受社会监督 5. 招标文件的获取 5.1 凡有意参加投标人, 请于 2015 年 11 月 13 日至 2015 年 11 月 19 日, 在佛山市顺德区公共资源交易中心网 ( 下同 ) 顺德区伦教人民政府网自行下载招标文件 ( 详见本招标公告附件 ), 逾期将不能下载 6. 投标担保 6.1 投标担保 ( 投标保证金 信誉保证金 ) 的金额 : 人民币 元 其中 : 投标保证金 : 人民币 元, 信誉保证金 : 人民币 0.00 元 6.2 投标担保的形式 : 银行保函 7. 投标文件的递交 7.1 投标文件递交的截止时间 ( 投标截止时间 ):2015 年 11 月 24 日下午 3 时 00 分 7.2 地点 : 佛山市顺德区伦教南苑路 1 号国土城建和水利局一楼会议室 7.3 出席人员 : 投标截止时间前, 投标人的投标交易员必须到现场签到并进行身份验证 如果未能按上述要求进行身份验证的, 招标人不接受其投标 身份验证方式 : 第二代身份证, 不接受临时身份证等其它证件进行身份验证 本项目投标交易员是指 : 法定代表人或授权委托人, 其中授权委托人需同时提交法定代表人的授权委托书 投标交易员如果在 资格审查申请文件 中已提交授权委托书的, 可不再提交, 如果投标交易员与 资格审查申请文件 的授权委托人不一致的, 需另行提交授权委托书 8. 随机定标会议 8.1 随机定标会议时间 ( 签到截止时间 ):2015 年 12 月 2 日上午 09 时 30 分 8.2 地点 : 佛山市顺德区伦教南苑路 1 号国土城建和水利局一楼会议室 会议时间如有变更的, 将至少提前 2 个工作日在顺德区公共资源交易中心网站 镇街公告栏 栏目和顺德区伦教人民政府网 招标采购 栏目予以公告通知, 敬请投标单位自行查看并掌握相关安排 8.3 出席人员 : 出席人员 : 投标人的企业法定代表人 ( 或企业技术负责人 ) 必须在签到截止时间前, 到现场签到并进行身份验证 如果未能按上述要求进行身份验证的, 视为自动放弃投标资格 身份验证方式 : 第二代身份证, 不接受临时身份证等其它证件进行身份验证 9. 发布公告的媒介本次招标公告同时在佛山市顺德区公共资源交易中心网 顺德区伦教人民政府网 广东省招标投 标监管网上发布 3

6 10. 其他 10.1 因本招标项目招标人没有潜在投标人的联系信息, 任何关于本次招标项目的修改通知 补充通知, 统一在顺德区公共资源交易中心网站 镇街公告栏 栏目和顺德区伦教人民政府网 招标采购 栏目予以发布, 敬请投标单位自行及时查看 10.2 中标单位应在领取中标通知书后 15 天内 ( 签订合同前 ), 提交企业注册所在地检察机关出具的行贿犯罪档案查询结果告知函 ( 原件, 自出具之日起 2 个月内有效 ) 若中标单位不按时按要求提交, 招标人有权取消其中标资格 10.3 本公告由招标人负责解释, 招标人保留变更 修改的权利 联系方式 招标人 : 佛山市顺德区顺伦工程建设管理有限公司 联系人 : 梁先生 / 赵小姐 电 话 : / 传 真 : 地 址 : 佛山市顺德区伦教街道 邮 编 : 招标监督部门 : 佛山市顺德区伦教街道公共资源交易管理委员会办公室 电话 : 年 11 月 11 日 附件 : 招标文件 ( 含招标控制价 图纸等 ) 4

7 第二章投标人须知 鉴于工程编号为 的伦教街道广进地块 10KV 配电工程拟采用信用优先随机定标法的方式定标, 现将有关事项通知如下 : 一 工程概况 1. 工程概况及招标范围 : 见招标公告 2. 质量要求 : 符合国家有关施工质量验收规范并达到合格标准 3. 承包方式 : 按合同采用施工总承包的方式进行工程承包, 要求包施工 包材料 包工期 包安全 包质量 包文明施工 二 投标报价方式本工程投标报价采用下浮系数的方式填报, 由投标单位根据企业自身实力在招标控制价的基础上以总价下浮的方式在投标报价函中填写 其中 : 1. 下浮系数 =( 企业投标报价 / 招标控制价 ) 100%; 2. 本工程招标控制价为 ( 大写 ) 人民币肆佰伍拾玖万肆仟玖佰陆拾肆元贰角 ( 小写 : 元 ), 详见顺德区公共资源交易中心 ( 以下简称 区交易中心 ) 顺德区伦教人民政府网该工程招标公告附件 3. 本工程的最高投标限价下浮系数为 : %, 投标单位的投标下浮系数必须小于或等于本工程的最高投标限价下浮系数, 否则为无效标 ; 投标单位应自行权衡投标风险, 决策是否参加投标 不接受投标单位对于招标控制价 最高投标限价下浮系数的异议 三 投标担保和履约担保 : 本工程投标担保金额为 : 元, 其中, 投标保证金 : 元, 信誉保证金 :/ 元 1. 投标担保形式 : 银行保函 不入围投标人的投标担保在开标后当即办理退回 入围不中标的投标人的投标担保在佛山市顺德区伦教街道公共资源交易管理委员会办公室确认中标通知书后五个工作日内退回 中标人的投标担保在其收到中标通知后十天内与招标人签订施工合同, 并把合同副本送交佛山市顺德区伦教街道公共资源交易管理委员会办公室备案后五个工作日内办理退回 2. 有下列情形之一的, 投标担保将不予退还 : (1) 投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件 ; (2) 中标人在收到中标通知书后, 无正当理由拒签合同协议书或未按招标文件规定提交履约担保 5

8 的 ; (3) 投标人违反诚信投标承诺任一条的 3. 本工程无履约担保 四 本工程的投标有效期为 90 日历天 ( 从投标截止之日算起 ) 五 招标文件的答疑 澄清及修改 1. 招标人不集中组织投标现场踏勘, 投标人需要了解现场情况的, 可自行进行现场踏勘 2. 招标人不组织答疑会, 投标人若对招标文件有疑问, 应在招标文件获取截止时间后 1 天内, 向顺德区伦教街道公共资源交易中心提出澄清要求, 传真号码 : , 但澄清要求不得有任何可识别投标人单位及人员的标识 3. 招标文件的修改 澄清 ( 答疑 ) 文件将于投标截止时间前 2 天, 在顺德区公共资源交易中心网站 镇街公告栏 栏目和顺德区伦教人民政府网 招标采购 栏目予以公布, 该文件作为招标文件的组成部分, 具有约束作用 投标人应随时留意区交易中心网及顺德区伦教人民政府网与本招标工程有关的所有信息 当同一内容表述出现不一致时, 以最后发布的内容为准 六 投标文件的编制 密封 标记和递交 1. 投标文件编制 (1) 投标文件应按第五章 投标文件格式 统一采用 A4 纸进行编写, 如有必要, 可以增加附页, 作为投标文件的组成部分 (2) 签字盖章要求 : 1 资格审查申请文件 : 诚信投标承诺书 应由法定代表人签字 ( 或盖章 ) 并加盖单位章 ; 法定代表人身份证明 应加盖单位公章 ; 授权委托书 应由法定代表人及委托代理人签字 ( 或盖章 ) 并加盖单位章 ( 若委托代理人签字的, 需提交 ) 2 投标报价函 应由法定代表人或其委托代理人签字( 或盖章 ) 并加盖单位公章 2. 投标文件的份数 密封及标记 (1) 资格审查申请文件 一式一份, 装订成册, 无须密封 (2) 投标报价函 一式四份, 其中正本一份 副本三份, 并分别标注 ( 当正副本不一致时, 以正本为准 ) 正副本一并包装, 封口加盖投标人公章, 封套上应写明 : 投标人及项目名称 3. 投标文件的递交 6

9 (1) 投标人应在规定的投标截止时间前递交投标文件, 递交时间和地点详见第七款 (2) 投标文件提交清单 : 1 资格审查申请文件 ; 2 投标担保资料, 包括 : 银行保函原件 ; 3 投标报价函 4. 投标文件的修改与撤回 (1) 投标截止时间前, 投标人可以修改或撤回已递交的投标文件, 但应以书面形式通知招标人 (2) 投标文件应尽量避免涂改 行间插字或删除 如果出现上述情况, 改动之处应加盖单位章或由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字确认 (3) 修改的内容为投标文件的组成部分 修改的投标文件应按照本条规定进行编制 密封 标记和递交, 并标明 修改 字样 七 招投标时间及地点 1. 时间安排 (1) 投标截止时间 :2015 年 11 月 24 日下午 3 时 00 分 随后进行资格审查 (2) 开标时间 : 资格审查后开标 (3) 随机定标会议时间 ( 签到截止时间 ):2015 年 12 月 2 日上午 9 时 30 分 以上时间若有变更, 招标人将提前 2 个工作日在顺德区公共资源交易中心网站 镇街公告栏 栏目和顺德区伦教人民政府网 招标采购 栏目予以公告, 投标人应自行查看并按时参加相关会议, 未按时按要求参加会议的, 招标人视投标人放弃投标 2. 地点 : 佛山市顺德区伦教南苑路 1 号国土城建和水利局一楼会议室 八 收开标会议程序收开标由招标人组织, 并按以下程序进行 : 1. 投标交易员签到及身份验证 2. 接收投标文件 3. 资格审查 4. 开标 ( 公布资格审查情况 投标担保情况 投标报价等相关信息 ) 5. 确认开标结果 投标人对开标结果有异议的, 应当现场提出, 否则, 视为确认开标结果 在收开标会议过程中, 投标人出现本招标文件 第三章不予受理和否决性条款 的 1-7 项情形之一的, 将不予受理或投标文件被否决 7

10 九 收开标结果公示开标结束后, 由招标人将开标结果相关信息, 在区交易中心网及顺德区伦教人民政府网站公示 3 个工作日 十 异议和投诉 1. 公示期间, 对公示信息有异议的, 异议人或投诉人可按有关法律法规向招标人和佛山市顺德区伦教街道公共资源交易管理委员会办公室提出 否则, 异议或投诉不予受理 2. 收到符合受理条件的异议或投诉, 招标人应暂停招投标程序 3. 入围投标人经查实不具备投标资格条件的, 该企业纳入不诚信投标企业名单, 不得参与本项目后续的随机定标程序 十一 投诉情况公示及申辨 1. 收开标结果公示结束后, 招标人将收到的异议或投诉情况在区交易中心网站及顺德区伦教人民政府网予以公示 认为投诉不属实的, 被投诉单位应在 2 个工作日内向招标人和伦教街道资管办提出申辨 2. 入围投标人经查实不具备投标资格条件的, 该企业将纳入不诚信投标企业名单, 不得参与后续该工程的随机定标程序 十二 随机定标会议程序公示及投诉处理结束后, 招标人在佛山市顺德区伦教街道交易中心随机选取中标人 随机定标会议由招标人组织, 按以下程序实施 : 1. 投标人法定代表人或技术负责人签到及身份验证 2. 投标人确认编号, 检查设备 投标人编号按投标人的法定代表人或技术负责人身份验证的顺序确定, 招标人在选取中标候选人前现场予以公布, 并由投标人法定代表人或企业技术负责人签字确认 若法定代表人或企业技术负责人不能签字确认的, 则应由其法定代表人授权的委托代理人携带委托书及本人第二代居民身份证, 经身份验证后签字确认 不确认的, 视为默认其编号 在确认编号的同时, 投标人应同时对拟派项目负责人参与其他项目的投标及中标情况进行更新确认 此前有获得中标资格的, 应主动退出定标会议 若不及时更新确认, 经查实有上述情况的, 将视为不诚信投标, 纳入不诚信投标企业名单 3. 随机选取中标候选人前, 由佛山市顺德区伦教街道交易中心工作人员会同投标人检查选取设备, 投标人放弃检查的视为默认设备的完好性 检查完毕后, 由佛山市顺德区伦教街道交易中心工作人员和投标人确认 8

11 4. 随机选取中标候选人 现场随机选取 (15) 家中标候选人 签到有效的投标人超过 3 家 ( 含 3 家 ) 但少于 (15) 家的 ( 含上述家数 ), 则全部进入中标候选人名单 5. 计算中标下浮系数及中标价 按中标候选人报价去掉一个最高下浮系数和一个最低下浮系数后 ( 不足 5 家的则全部参与平均 ), 算术平均计算得出中标下浮系数, 中标下浮系数以 % 为单位, 保留 2 位小数, 小数点后第 3 位四舍五入 并按下式计算中标价, 现场予以公布 : 中标价 ( 元 ) = 招标控制价 中标下浮系数 ( 中标价保留小数点后 2 位, 小数点后第 3 位四舍五入 ) 6. 确认中标人选取资格 投标报价下浮系数大于中标下浮系数的中标候选人可在定标前放弃中标人选取资格 放弃选取资格的, 需在现场签字确认, 否则, 视为不放弃 投标报价下浮系数低于或等于中标下浮系数的投标人放弃中标人选取资格的, 将被视为不诚信投标, 纳入不诚信投标企业名单 出现放弃中标人选取资格的, 招标人应在参与会议的其余有效投标人中补充选取, 直到满足 (15) 家为止 ( 若剩余有效投标人不足待补充数量的, 则全部进入中标候选人 ), 但中标下浮系数不再重新计算 7. 选取中标人 ( 定标 ) 在选出的中标候选人中, 随机确定唯一 1 名中标人 十三 中标公告确定中标人后, 中标结果将在顺德区公共资源交易中心网 镇街公告栏 及顺德区伦教人民政府网 招标采购 栏目予以公告, 招标人同步向中标人发出中标通知书 十四 其他说明 1. 中标人放弃中标资格的, 该企业被视为不诚信投标, 纳入不诚信投标企业名单 2. 对存在不诚信行为投标企业的处理原则 : (1) 在资格审查阶段或在开标结果公示前, 主动承认存在不诚信行为且放弃投标资格的, 退还全部投标保证金及诚信保证金 ; 被查实存在不诚信行为的, 取消投标资格, 退还投标保证金, 但不予退还诚信保证金, 项目没有设置诚信保证金的, 则不予退还投标保证金 (2) 在开标结果公示阶段, 被查实有不诚信行为的, 取消投标资格, 退还投标保证金, 但不予退还诚信保证金, 项目没有设置诚信保证金的, 则不予退还投标保证金 (3) 在开标结果公示结束后, 被查实有不诚信行为的, 投标保证金及诚信保证金均不予退还 9

12 (4) 有上述不诚信行为的投标企业将被纳入不诚信投标企业名单, 顺德区依法必须招标的项目自有关处理意见发出之日起两年内不接受其投标资格申请 3. 招标失败的情形 : (1) 提交投标文件的投标人不足 5 家, 通过资格审查或参与定标会议的有效投标人不足 3 家, 或中标候选人全部放弃候选资格的, 本次招标失败 (2) 中标人放弃中标的, 由招标人在余下中标候选人中重新随机选取中标人 重新选取仍出现弃标情形的, 本次招标失败 招标失败后, 招标人依本办法重新组织招标, 招标人不负担因招标失败给投标人造成的损失 4. 用于随机选取的设备由伦教街道交易中心提供并保障运作正常 在随机选取过程中, 由于停电或设备出现故障等原因导致无法完成随机选取工作时, 已选取确定的投标人有效 同时, 由伦教街道交易中心工作人员做好现场情况记录, 并由招标人代表 监督人员和伦教街道交易中心工作人员签字确认 在恢复供电或更换设备后继续进行选取工作 5 工程结算说明: 本工程采用固定单价合同, 其中 : (1) 结算工程量 : 以工程竣工实际工程量为准 ( 大包干的项目除外 ); (2) 项目 ( 结算 ) 单价 : 1 招标控制价中有相应综合单价的, 按招标控制价中相应子目的综合单价, 乘以中标下浮系数作为结算单价 ; 2 招标控制价中无相应子目综合单价的, 根据招标控制价的编制依据和有关规则确定单价后, 再乘以中标下浮系数作为结算单价 ; 3 不采用综合单价计价的, 按招标控制价的计算规则计算总价后再乘以中标下浮系数进行结算 合同专用条款中另有相关规定的按专用条款的规定执行 6. 中标人领取中标通知书后, 应在 (30) 天内与招标人签订合同, 报伦教街道公共资源交易管理委员会办公室备案, 中标人须按照合同约定履行义务, 完成中标工程, 不得将中标工程转让 ( 转包 ) 或违法分包给他人 7. 报价及其他说明 : (1) 临时用水 用电 施工便道等一切相关的费用, 投标人自行考虑, 考虑到投标报价中, 结算不予调整 (2) 投标人必须先到工地踏勘以充分了解工地位置 情况 道路 储存空间 装卸限制及任何其他足以影响承包价的情况, 任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不被批准 (3) 投标人的投标报价, 应是完成合同条款上所列招标工程范围及工期的全部, 不得以任何理由予以重复, 作为投标人计算单价或总价的依据 10

13 (4) 投标人所报的价格均包括完成该工程项目的成本 利润 税金 开办费 技术措施费 大型机械进出场费 风险费 政策性文件规定费用等所有费用 (5) 各投标人必须认真会审设计图纸, 自行踏勘现场地形地貌, 投标报价应综合考虑接受现场条件 (6) 施工中打凿孔 洞及施工后遗留孔 槽等一切需要结构修复 装饰完善的工作由中标人负责, 该部分费用由投标人在投标报价中考虑 (7) 中标人在施工期间尽量控制噪音和保持现场周围环境清洁, 以免影响周围其它场所 工程施工完成后必须对工程周围环境恢复原貌, 包括工程施工期间占用的场地及道路等, 所发生的费用由中标人负责 如因施工安全措施不到位而导致安全事故的, 由中标人负责一切相关的法律责任及经济责任 (8) 工程量清单中施工措施费用按常规施工方案考虑, 若投标人认为工程量清单措施费内所给的项目不齐全或项目工程量不足的, 在投标总价里考虑报价, 除非设计变更或另有约定, 投标人未报或少报的措施项目费用, 视为该费用已包含在投标总价内, 结算不予调整 (9) 现场围挡 施工临时用水用电接驳与报装费等一切相关的费用, 投标人自行考虑, 结算不予调整 11

14 第三章不予受理和否决性条款 投标人出现下列情形之一的, 将不予受理或投标文件被否决, 被否决的投标人不得参 加本次随机定标 : 序号 不予受理或被否决条款 1 投标文件在投标截止时间以后送达或者未送达指定地点 要求或说明 应与正文仔细对应 2 3 举行收开标会议时, 投标人的投标交易员未按要求到场签到或未能按要求提供身份证明文件, 授权委托书 ( 投标交易员为授权委托人时 ) 资格审查申请文件内容修改的, 或资格审查申请文件未按要求签字或盖章 见第一章招标公告和第二章投标人须知相关要求见第一章招标公告 第二章第六条和第五章投标文件格式 4 投标人资格条件不符合要求见第一章招标公告 5 未能核验投标人已办结 工程保证金托管 手续或保证金不是 从投标人的基本存款账户转入指定账户或保证金不符合要求 见第二章第三条 6 投标下浮系数大于本工程的最高投标限价下浮系数见第二章第二条 (1) 投标报价函未按要求密封 标记和装订 ; 7 8 (2) 投标报价函份数不足 ; (3) 投标报价函格式不符 内容不符的 ; (4) 投标报价函未按要求签字或盖章的 举行随机定标会议时, 投标人法定代表人或企业技术负责人未按要求到场签到或未能按要求提供身份证明文件 见第二章第六条和第五章投标文件格式见第一章招标公告和第二章投标人须知相关要求 12

15 第四章合同条款及格式 13

16 工程编号 : 广东省建设工程施工合同 工程名称 : 伦教街道广进地块 10KV 配电工程 工程地点 : 顺德区伦教街道 发包人 : 佛山市顺德区顺伦工程建设管理有限公司 承包人 : 广东省建设厅制 14

17 第一部分协议书 发包人 :( 全称 ) 佛山市顺德区顺伦工程建设管理有限公司承包人 :( 全称 ) 依照 中华人民共和国合同法 中华人民共和国建筑法 及其他有关法律法规, 遵循平等 自愿 公平和诚实信用的原则, 发包人承包人就本工程施工有关事项达成一致意见, 订立本合同 一 工程概况工程名称 : 伦教街道广进地块 10KV 配电工程工程地点 : 顺德区伦教街道工程内容及规模 : 伦教街道广进地块 10KV 配电工程, 工程内容包括 :10KV 线路部分, 电缆分接箱基础 电缆井 接地极及电缆线管敷设等内容 工程立项 规划批准文件号 : 立项 : 资金来源 : 自筹二 工程承包范围及承包方式承包范围 : 具体详见招标人提供的图纸及工程量清单 承包方式 : 按合同采用施工总承包的方式进行工程承包, 要求包施工 包材料 包工期 包安全 包质量 包文明施工 三 合同工期工程合同工期总日历天数 :60 日历天拟从年月日开始施工并计算工期, 至年月日全部竣工完成 四 质量标准工程质量标准 : 按现行的中华人民共和国国家规定的竣工标准 ( 或地方政府主管机关发布的具体标准 ) 和现行的施工验收规范 上级主管部门有关工程竣工的文件和规定 符合招标文件的工程技术指标及各项要求以及双方共同协商的标准 达到合格或以上标准, 以相关部门出具的验收证书为准 上述各类标准与法规必须是有关官方机构最新发布的现行标准版本 相关标准 规范文件资料由承包人自行筹集, 费用包含在中标价中 因承包人原因造成本工程质量达不到质量标准的, 承包人须承担责任并采取补救或返工措施, 直到达到承诺的工程质量标准为止 五 合同价款合同总价 ( 大写 ): 元 ; ( 小写 ): 元 15

18 中标下浮系数 : ( 合同总价 = 招标控制价总价 中标下浮系数, 若按招标控制价总价下浮方式计算的合同总价与按项目单价方式计算的合同总价, 因小数点四舍五入出现偏差时, 以项目单价方式计算的结果为准 ); 本工程采用固定单价合同, 其中 : (1) 结算工程量 : 以工程竣工实际工程量为准 ( 大包干的项目除外 ); (2) 项目 ( 结算 ) 单价 : 1 招标控制价中有相应综合单价的, 按招标控制价中相应子目的综合单价, 乘以中标下浮系数作为结算单价 ; 2 招标控制价中无相应子目综合单价的, 根据招标控制价的编制依据和有关规则确定单价后, 再乘以中标下浮系数作为结算单价 ; 3 不采用综合单价计价的, 按招标控制价的计算规则计算总价后再乘以中标下浮系数进行结算 六 组成合同的文件组成本合同的文件及优先解释顺序见本合同 专用条款 第 2.2 款 七 词语含义本协议书中有关词语含义与本合同第二部分 通用条款 中赋予它们的定义相同 八 承包人承诺承包人向发包人承诺已阅读 理解并接受本合同所有条款, 按照本合同约定实施 完成并保修合同工程, 履行本合同所约定的全部义务 九 发包人承诺发包人向承包人承诺已阅读 理解并接受本合同所有条款, 按照本合同约定的时限和方法支付工程价款及其他应当支付的款项, 履行本合同所约定的全部义务 十 合同生效本合同订立时间 : 2015 年月日 本合同订立地点 : 顺德区伦教 合同双方当事人约定本合同自双方签字 盖章后生效 发包人 : ( 公章 ) 承包人 : ( 公章 ) 地 址 : 地 址 : 法定代表人 : 法定代表人 : 委托代理人 : 委托代理人 : 电 话 : 电 话 : 16

19 传 真 : 传 真 : 开户银行 : 开户银行 : 帐 号 : 帐 号 : 邮政编码 : 邮政编码 : 电子邮箱 : 电子邮箱 : 17

20 第二部分 合同通用条款 本通用条款采用广东省建设厅印发的 广东省建设工程标准施工合同 (2009 版 ) 的合同通用条款 1. 定义 1.53 所采用的书面形式包括 : 文书 ; 信件 ; 电报 ; 传真 ; 电子邮件 ; 其他 ; 2. 合同文件及解释 2.2 合同文件组成及优先顺序 第三部分 专用条款 下列组成本合同的文件是一个合同整体, 彼此应当能相互解释, 互为说明 当出现相互矛盾时, 组成本合同文件的优先解释顺序如下 : (1) 履行本合同的相关补充协议 ( 含工程洽商记录 会议纪要 工程变更 现场签证 索赔和合同价款调整报告等修正文件 ); (2) 本合同协议书 ; (3) 本合同专用条款 ; (4) 中标通知书 ; (5) 承包人投标文件及其附件 ( 含评标期间的澄清文件和补充资料 ); (6) 招标文件 ( 含招标控制价 工程量清单及编制说明 招标文件补充文件 澄清文件 答疑文件等 ); (7) 本合同通用条款 ( 详见 广东省建设工程标准施工合同 (2009 年版 ) ); (8) 标准 规范及有关技术文件 ; (9) 施工设计图纸 ; (10) 组成合同的其他文件 : 本合同的附件 4. 语言及适用的法律 标准与规范 4.3 约定适用的标准 规范的名称 : 现行国家施工及验收规范 技术标准以及计价规范等 相关的 18

21 标准 规范文件由承包人自行筹集, 费用已包含在合同总价中 5. 施工设计图纸 5.1 施工设计图纸由发包人提供 (1) 施工设计图纸提供的时间 : 中标通知书发出后七天内 (2) 施工设计图纸提供的数量 : 五份 承包人如需加晒图纸, 发包人可协调解决, 费用由承包人自已承担 (3) 发包人对图纸的保密要求 : 承包人对本工程图纸负有保密义务, 不得向与施工无关的第三者提供 ; 承包人自行承担有关的保密措施费用 6. 通讯联络 6.2 各方通讯地址 收件人及其他送达方式 (1) 各方通讯地址和收件人 : 发包人 : 通讯地址 : 收件人 : 邮政编码 : 承包人 : 通讯地址 : 收件人 : 邮政编码 : 监理单位 : 通讯地址 : 收件人 : 邮政编码 : 造价咨询单位 : 通讯地址 : 收件人 : 邮政编码 : 19

22 (2) 视为送达的其他方式 : 无 7. 工程分包 7.5(1) 指定分包工程 : 无 13. 交通运输 13.1 办理道路通行权和修建场外设施的费用 : 出入施工场地道路按现状 办理出入施工场地的道路通行权由承包人自行负责并承担相关费用 承包人应充分勘察现场, 为实施合同工程所需修建的场外设施由承包人负责, 费用已包含在合同价款内 13.2 修建场内临时道路和交通设施的费用 : 按通用条款约定 13.4 运输超大件和超重件的费用 : 按通用条款约定 14. 专项批准事件的签认 14.2 专项批准事件的签认人选 (1) 监理工程师具体人选 : (2) 造价工程师具体人选 : (3) 建造师具体人选 : 19. 发包人 19.2 发包人完成下列工作的约定 (1) 办理土地征用 拆迁 平整工作场地等工作, 使施工场地具备施工条件的时间 : 场地清理 ( 包括原有杂草 杂物 垃圾等 ) 平整等工作由承包人负责办理, 费用已包含在投标价中, 发包人不另行计量支付 (2) 完成施工所需水 电 通讯线路接驳的时间及地点 : 施工临时用水 用电 通讯设施的报装及接驳由承包人自行负责, 费用已包含在投标价中, 发包人不另行计量支付 (3) 开工施工现场与城乡公共道路间的通道的约定 : 施工范围外的公共道路按现状, 施工便道由承包人自行考虑, 费用已包含在投标价中 (4) 提供有关资料的时间工程地质资料 ( 如发包人具有时 ) 与设计文件同时提供, 地上及地下管线资料由承包人自行调查核实, 费用已包含在投标价中, 发包人不另行计量支付, 发包人可提供可能的协助和方便 (5) 办理有关所需证件的约定 : 有关施工所需证件 文件由承包人办理, 同时承包人也应协助发包人办理施工许可证, 费用 ( 包括建设工程质量监督费由承包人支付 ) 已包含投标价中 本工程所需的规定项目的检测费用由承包人考虑在投标报价中, 发包人不另行支付 不合格工程的重复检测费用亦由承包人负责 (6) 现场定点 放线的约定 : 投标人应自行考虑在施工时需聘请有测绘资质的单位 ( 已办理进驻顺德 ) 进行定点 放线的费用 20

23 (7) 提供标准与规范的时间 : 开工前由承包人自行筹集并承担相关费用 (8) 组织图纸会审和设计交底的约定 : 合同签订后五天内 (9) 协调处理施工场地周围地形关系问题和做好邻近建筑物 构筑物 ( 包括文物保护建筑 ) 古树名木等的保护工作的约定 : 承包人应预见施工现场地上及地下管线 邻近建筑物和构筑物 ( 包括文物保护建筑 ) 古树名木的保护工作对施工的影响, 所需保护费用 ( 文物保护除外 ) 已包含在投标价中, 发包人不另行计量支付 (10) 接收已完工程支付工程相关价款的约定 : 委托给承包人负责的部分工作有 : 办理工程报监手续 施工报建手续 竣工资料的整理 编制及备案 19.3 提供施工场地的时间 : 合同签订后五天内 19.4 支付期及支付方式的约定 (1) 工程价款支付期限 按合同通用条款规定期限支付 其他 : 按专用条款第 80.2 款 第 81.1 款 第 83.1 款等相关规定执行 (2) 工程价款支付方式 按协议书所注明的银行帐号转账 支票支付 其他方式 : 20. 承包人 20.2 承包人完成下列工作的约定 (3) 提交支付申请和工程款额报告期限 : 按通用条款第 80.2 款 第 81.1 款 第 83.1 款等规定期限提交 另作约定 : (5) 向发包人提供施工现场办公和生活的房屋设施的时间和要求 : 无 (6) 办完施工场地交通 环境保护 施工噪声 安全文明施工等手续的时间 : 遵守政府部门及发包人有关施工场地交通 环境保护 施工噪音 安全防护 文明施工等的管理规定, 办理有关手续, 并以书面形式通知发包人 办理相关手续的时间由承包人根据施工进度安排, 费用已包含在合同价款内 (7) 按要求设置施工围蔽及交通警示, 保证道路畅通, 具体要求按照顺管伦 [2013]11 号关于 伦教街道城市道路占用 挖掘及建设工程施工围蔽管理办法 执行, 其费用由承包人在措施费中自行考虑 施工过程中发生的交通事故或安全事故, 由承包人负责其责任及费用 (8) 做好施工场地地下管线和邻近建筑物 构筑物 ( 包括文物保护建筑 ) 古树名木保护工作的约定 : 打桩工程 基础工程 土方的开挖回填等工程, 承包方必须到现场进行勘察, 并了解四周居民房屋现时状况, 施工前承包方必须制订有效的施工方案 支护方案及周边房屋检测等, 做好支护 放坡 排 21

24 水降水等防护施工措施安排, 避免出现因施工措施不够而引起的安全事故, 如出现因施工不当引起的事故则由承包方承担 支护 放坡等施工措施的费用在投标报价中考虑, 发包方将不再增加该项费用 (9) 保证施工场地的清洁和做好交工前施工现场清理工作的约定 :1 现场材料应按指定的区域范围堆放, 材料转运堆放现场要有专人管理 清扫, 并保持场内清洁 ;2 垃圾等要及时清理 ;3 工程竣工后, 做到工完 料清 场地清洁 具体要求按照顺建发 [2012]81 号关于 顺德区建筑工地美城行动实施细则 执行 (10) 承包人的渣土运输实行环境卫生管理责任制度, 具体按 顺德区渣土运输管理暂行办法 顺府办发 号文执行, 承包人并需缴纳卫生保证金 (11) 提交竣工验收申请报告和竣工结算文件 : 按通用条款第 82.2 款规定提交 补充 : 承包人应按照国家 城市建设档案管理规定 和发包人有关整理工程档案的要求, 在工程施工期间及时收集 汇总 整理 编制竣工档案 承包人按照现行的工程质量验收及竣工验收备案实施办法的规定, 整理提交合格的竣工档案, 存在问题时及时进行整理完善 工程质量验收合格通过后, 按规定向政府有关部门提交合格的竣工档案, 同时提交两套竣工档案副本, 五套完整的竣工结算资料给发包人, 并办理有关工程竣工验收备案手续 另作约定 : 20.4 承包人提供施工所需劳务 材料 工程设备 施工设备和其他物品的约定 : 本工程所有材料采用优等品并符合国家及行业标准 21. 现场管理人员的任命和更换 21.1 发包人现场管理人员任命和更换 : 按通用条款约定 21.2 承包人代表任命和更换 : 按通用条款约定 21.3 监理工程师代表任命和撤回 : 按通用条款约定 21.4 造价工程师代表任命和撤回 : 按通用条款约定 22. 发包人代表 22.1 发包人代表及其权力的限制 (1) 发包人任命 ( ) 为发包人代表, 其联络通讯地址如下 : 通讯地址 : 邮政编码 : 联系电话 : 传真号码 : (2) 发包人对发包人代表权力做如下限制 : 在行使下列权力时需得到发包人批准 1 变更工程 2 变更工期 22

25 23. 监理工程师 23.1 负责合同工程的监理单位及任命的监理工程师 (1) 监理单位 : 法定代表人 : (2) 任命 ( ) 为监理工程师, 其联络通讯地址如下 : 通讯地址 : 邮政编码 : 联系电话 : 传真号码 : 23.3(11) 需要发包人批准的其他事项 : 在行使下列权力时需得到发包人批准 : 1 变更工程 2 变更工期 24. 造价工程师 24.1 负责合同工程的造价咨询单位及任命的造价工程师 (1) 造价咨询单位 : 法定代表人 : (2) 任命 ( ) 为造价工程师, 其联络通讯地址如下 : 通讯地址 : 邮政编码 : 联系电话 : 传真号码 : 25. 承包人代表 25.1 承包人任命 ( ) 为承包人代表, 其联络通讯地址如下 : 通讯地址 : 邮政编码 : 联系电话 : 传真号码 : 26. 指定分包人 26.1 依法指定的分包人及其有关规定 : 28. 工程担保 : 本条不适用 31. 不可抗力 31.1(4) 不可抗力的其他情形 : 无 32. 保险 32.8 投保内容 保险金 保险期限和责任等事项的约定: 办理通用条款 32.2 款规定项目的保险费用已包含在合同价款内, 发包人不再另行支付 33. 进度计划和报告 33.3 承包人编制施工进度报告和修订进度计划的时间要求 : 承包人在接到中标通知书后 5 天内, 向监理工程师提交一式两份施工组织设计和进度计划, 以供工程师批准 23

26 34. 开工 34.2 承包人在本合同签订后 14 天内, 提供有关施工所需证件 文件办理施工许可证, 并向环境运输和城市管理局 交警部门提供有关方案文件审批 保证金费用等 监理工程师在本具备开工条件后的 (7 天 ) 内签发开工令 在本合同签订后 42 天内, 因承包人原因, 不办理有关报建开工手续, 经监理工程师催告后未报建开工的, 发包人有权解除合同, 由此造成的损失由承包人承担 35. 暂停施工和复工 35.4 承包人原因造成暂停施工的其他原因 : 无 36. 工期及工期延误 36.1 合同工程的工期约定为 :60 日历天 38. 竣工日期 38.1 计划竣工日期 : 42. 质量目标 42.1 工程质量标准 : (1) 合同工程质量标准 : 符合国家有关绿化验收规范并达到合格标准 (2) 工程质量验收标准 :1 符合中华人民共和国国家规定的现行施工竣工验收规范 标准 ( 或地方政府主管机关的具体规范 标准 );2 上级主管部门有关工程竣工的文件和规定 ;3 符合招标文件的工程技术指标及各项要求 ;4 工程设计文件及施工 设计图纸 ;5 双方共同协商的标准 45. 安全文明施工 45.5 治安管理的约定 : 按国家 广东省及佛山市和工程所在地现行有关规定执行 补充 : 本招标工程项目施工期间承包人须按国家规范要求设置足够警示标志及防护标志, 如因施工而引起的交通事故或安全事故责任和因此发生的费用, 由承包人负责 发生事故的风险费用, 由承包人在投标报价中予以考虑 承包人应严格执行顺建发 [2008]53 号文 顺德区建设工程文明施工管理规定, 顺建发 [2007]56 号文 关于建设部建筑工程安全防护 文明措施费用及使用管理规定 和省建设厅 建筑工程安全防护 文明施工措施费用管理办法的通知, 顺建发 [2007]79 号文 关于在市政施工现场设置公示牌的通知, 严格按照以上文件要求做好安全防护和文明施工措施 工地施工围蔽 ( 沿建筑场地四周设置 ), 施工单位结合现场实际进行报价, 自行考虑围蔽使用周转性 工期及所需围蔽长度 费用等, 结算不再调整, 详见文件 伦教街道城市道路占用 挖掘及建设工程施工围蔽管理办法 46. 测量放线 46.1 施工控制网资料提交的时间 : 按通用条款规定 24

27 46.4 测量放线误差的约定 : 按现行有关设计及施工验收规范规定 48. 发包人供应材料和工程设备 48.1 发包人是否供应材料设备 发包人不供应材料和工程设备, 本条不适用 48.8 发包人供应材料和工程设备的合同工程结算方式 : 48.8 发包人供应材料和工程设备的合同工程结算方式 : 本次招标不含发包人提供的材料费 49. 承包人采购材料和工程设备 49.1 承包人采购的材料和工程设备 : 承包人采购设备材料前应会同发包人 监理工程师对材料设备供应商进行规模 质量 产能条件考察, 在取得发包人确认后, 承包人应在采购前向监理工程师提交包括营业执照或生产许可证书 产品合格证 检验报告进行供应商资格审查, 经批准后, 承包人并提交材料设备样板给发包人封板 承包人采购材料和设备由其自行负责运输和保管 49.2 承包人供货与清点要求 : 按通用条款规定 49.8 发包人指定的生产厂家或供应商 : 无 50. 材料和工程设备的检验试验 50.4 材料和工程设备等产品的检验试验费, 由承包人在投标报价内填报, 结算时不作调整 不合格工程的重复检测费用亦由承包人负责 51. 施工设备和临时设施 51.1 承包人配置施工设备和临时设施 按通用条款规定, 承包人承担修建临时设施的费用 另作约定 : 51.2 发包人提供的施工设备和临时设施 : 无 53. 隐蔽工程和中间验收 53.1 中间验收部位有 : 按国家 广东省及佛山市相关法律 法规 标准 规范的规定 55. 工程试车 55.1 是否需要试车 不需要试车的, 本条不适用 需要试车的, 试车的内容和要求 : 56. 工程变更 56.4 承包人提出合理建议应得的奖励 : 无 58. 竣工验收 25

28 58.1 竣工验收标准 合同工程竣工验收标准 : 58.8 单位工程和工程部位验收 合同工程无单位工程 无工程部位提前验收的, 本款不适用 合同工程单位工程或工程部位需提前验收的, 各单位工程或工程部位的名称 竣工验收时间和 范围如下 : (1) ( 名称 ) 工程或部位, 竣工验收时间 为, 其范围包括 : (2) ( 名称 ) 工程或部位, 竣工验收时间 为, 其范围包括 : 58.9 施工期运行 合同工程无单位工程 无工程部位在施工期运行的, 本款不适用 合同工程单位工程或工程部位需在施工期运行的, 各单位工程或工程部位的名称 运行时间如下 : (1) ( 名称 ) 工程或部位, 运行时间为, 其范围包括 : (2) ( 名称 ) 工程或部位, 运行时间为, 其范围包括 : 竣工清场 按通用条款的规定 另作约定 : 施工队伍的撤离 按通用条款的规定, 承包人的人员和施工设备全部撤离施工场地 另作约定 : 59. 缺陷责任与质量保修 59.6 缺陷责任期的约定 : 2 年 59.8 工程质量保修的约定 : 依照国家 建设工程质量管理条例 及国家 地方规范标准执行 ( 市政 工程质量保修期为两年 ) 63. 暂列金额 63.1 合同工程的暂列金额为 : 65. 暂估价 65.3 非招标专业工程的暂估价金额为详见已标价的工程量清单 26

29 66. 提前竣工奖与误期赔偿费 66.1 提前竣工奖 : (1) 提前竣工奖额度约定提前竣工奖的, 每日历天应奖额度为人民币 元, 奖金在工程结算后与结算价款一同支付 (2) 提前竣工奖的最高限额按通用条款规定为合同价款的 5%, 即元 66.2 误期赔偿费的约定 : (1) 每日历天应赔付额度为 : 每日历天应赔付额度为 : 元, 罚金从承包人的工程款中扣除并归发包人所有, 逾期二十天, 招标人有权终止合同, 重新选择施工单位, 承包人必须在两天内撤离现场, 造成的一切损失由承包人负责 承包人的实际施工现场推进工期与中标人所提供经招标人 监理工程师批准的技术 ( 施工组织设计 ) 中的施工进度控制表的单项工序出现偏差超过 1/3 临界危险工期时, 或施工材料 设备 人员严重不足时, 发包人以书面形式通知承包人, 如承包人 7 日内尚无具体整改工程进度的应变措施, 发包人有权采取一切有效的强硬措施介入承包人的现场施工管理, 有权拒付工程款, 以确保工程工期顺利推进, 并由承包人负责由此引起的一切经济责任 (2) 误期赔偿费最高限额 : 按通用条款规定为合同价款的 5%, 即元 另作约定 : 67. 工程优质费 67.1 优质优价奖的约定 : 没约定优质优价奖的, 本款不适用 ; 约定优质优价奖的等级 : 68. 合同价款的约定与调整 68.2 合同价款的调整因素包括 : 后继法律法规的变化事件 ; 项目特征描述不符事件 ; 分部分项工程量清单缺项漏项事件 ; 工程变更事件 ; 工程量偏差事件 ; 费用索赔事件 ; 现场签证事件 ; 27

30 物价涨落事件 ; 其他调整事件 : 无 69. 后继法律法规的变化事件 69.2 导致工程造价调整的方法 : 按合同通用条款的规定调整 按以下方法调整 : 70. 项目特征描述不符事件 70.3 导致综合单价调整的方法 : 不作调整 71. 分部分项工程量清单缺项漏项事件 71.2 导致分部分项工程费结算价调整的方法 : 按合同通用条款的规定调整 按以下方法调整 : 按本合同专用条款第 72.2 条款规定进行调整 71.3 导致措施项目费调整的方法 : 按合同通用条款的规定调整 按以下方法调整 : 按本合同专用条款第 72.3 条款规定进行调整 72. 工程变更事件 72.2 导致综合单价调整的方法 : 按合同通用条款的规定调整 按以下方法调整 : 如施工过程中因修改图纸而引起工程造价的改变, 则改变的该部分工程造价按以下原则确定 : (1) 施工过程中图纸变更增减工程的造价, 按照先认同变更造价的增减, 后施工的原则确定即设计单位出变更图纸及变更通知单交给发包人, 发包人同意交给承包人的项目经理, 由承包人书面提出增减造价, 经中介造价咨询有限公司核算增减造价后, 由承包人书面报发包人同意后方可施工 ; (2) 发生变更的工程量, 必须 10 天内签证并提交发包人确认, 增加造价贰万元以上, 施工单位必须提交报告书, 过时不再调整 ; (3) 变更价款按以下方法确定 : 1 结算工程量 : 以工程竣工实际工程量为准 ( 大包干的项目除外 ); 2 项目 ( 结算 ) 单价 : a 招标控制价中有相应综合单价的, 按招标控制价中相应子目的综合单价, 乘以中标下浮系数作为结算单价 ; b 招标控制价中无相应子目综合单价的, 根据招标控制价的编制依据和有关规则确定单价后, 再 28

31 乘以中标下浮系数作为结算单价 ; c 不采用综合单价计价的, 按招标控制价的计算规则计算总价后再乘以中标下浮系数进行结算 72.3 导致措施项目费调整的方法 : 按合同通用条款的规定调整 按以下方法调整 : (1) 凡可计算工程量的措施项目费, 按照实际发生变化的措施项目的工程量乘以第 72.2 款规定的单价或合价调整 (2) 凡按系数计算的措施项目费, 按照实际发生变化的措施项目调整, 按招标控制价的计算规则计算总价后再乘以中标下浮系数进行结算 (3) 若未能按照上述第 (1) (2) 项方法调整, 发包人将按招标控制价的计算规则计算总价后再乘以中标下浮系数进行结算 73. 工程量的偏差事件 73.2 导致分部分项工程费结算价调整的方法 : 按合同通用条款的规定调整 按以下方法调整 : 按本合同专用条款第 72.2 条款规定进行调整 73.3 导致措施项目费调整的方法 : 按合同通用条款的规定调整 按以下方法调整 : 不作调整 75. 现场签证事件 75.3 现场签证报告确认约定的时间 : 按本合同专用条款第 72.2 条款规定进行调整 76. 物价涨落事件 76.1 物价涨落的价款调整 : 施工期间材料价格的浮动导致合同价款的调整, 按照 关于我区主要建材价格异常涨落引起工程造价变动的指导意见 ( 顺建发 [2009]59 号 ) 文件执行, 即统一以顺德工程造价信息公布的主要材料价格为计算依据, 以合同工程基准期 ( 递交投标文件截止日期前 28 天 ) 为调价基础, 按月计算相对于基准期的涨落幅度, 当涨落在 ±10% 以内时不调价, 风险由双方自担, 超过 ±10% 时调价方法如下 :1 当涨价幅度超过 +10% 时, 涨价 10% 以内部分风险由承包人承担, 超出 10% 部分的费用由发包人承担, 按增加合同价款计算 2 当降价幅度低过 -10% 时, 降价 10% 以内部分风险由发包人承担, 低于 10% 部分的收益归发包人, 按减少合同价款计算 78. 支付事项 78.2 计算利息的利率 29

32 按照中国人民银行发布的同期同类货款利率 其他为 79. 预付款 79.1 预付款的约定 没约定预付款的, 本款不适用 约定预付款的, 预付款的金额为元 80. 安全文明施工费 80.1 安全文明施工费的内容 范围和金额的约定 (1) 内容和范围 按合同通用条款的规定, 以现行广东省统一工程计价依据规定为准 另作约定 : (2) 安全文明施工费的总金额为 80.2 安全文明施工费的预付金额 支付办法和抵扣方式 按合同通用条款的规定 另作约定 : 统一按进度款支付, 进度款中已包含安全防护 文明施工措施费用的支付 补充违约责任 : (1) 由于发包人未支付或未及时支付安全防护 文明施工措施费用, 而导致工程未能按要求实施安全防护 文明施工, 承包人受建设行政主管部门处罚及企业信誉等损失, 或因此无法取得建筑工程许可证的, 发包人承担违约责任, 赔偿因其违约给承包人造成的经济损失, 顺延延误的工期 (2) 承包人按合同提取了安全防护 文明施工措施费用, 而工程安全防护 文明施工仍无法达到建设行政主管部门有关规定要求的, 承包人承担违约责任, 赔偿因其违约给发包人造成的损失 81. 进度款 81.1 支付期间 以月为单位 以季度为单位 以形象进度为准, 具体为 : 1 施工合同签订后三十天内, 发包人支付中标合同价 10% 的工程款 ( 含安全防护 文明施工措施费等 ); 2 完成总工程量 50% 后三十天内, 发包人支付中标合同价 30% 的工程款 ; 3 工程完工初检合格后三十天内, 发包人支付中标合同价 30% 的工程款 ; 30

33 4 工程竣工验收合格后三十天内, 发包人支付中标合同价 10% 的工程款 ; 5 待办理结算后三十天内支付累计不超过结算价 95% 的工程款 ; 6 余下工程款, 待质保期满后三十天内一次性付清 82. 竣工结算 82.1 结算的程序和时限 : 按合同通用条款的规定办理 不按合同通用条款的规定, 办理结算程序和时限为 : (1) 工程竣工验收后, 承包人于 28 日内向监理单位递交竣工结算报告及完整的结算资料, 监理单位收到结算资料后出具审核意见, 报发包人审批 (2) 发包人委托造价咨询单位对竣工结算资料审查并编制结算书, 结算书由发包人 承包人 监理单位共同确认后, 报顺德区国土城建和水利局审核备案 (3) 经国土城建和水利局审核后的竣工结算款为支付依据 83 结算款 83.1 竣工支付期限 按通用条款的规定, 在造价工程师签发竣工结算支付证书后的 28 天内 另有约定 : 按本合同专用条款第 81.1 款约定进行支付 84. 质量保证金 84.2 质量保证金的金额及扣留 (1) 质量保证金的金额 按合同通用条款的规定, 即按合同价款的 3% 其他为结算价的 5 % (2) 质量保证金的扣留 按合同通用条款的规定, 从每次应支付给承包人的工程款 ( 包括进度款和结算款 ) 中扣留, 扣留的比例为 3% 其他方式 : 按本专用条款第 81 条的规定 84.3 质量保证金的返还时间 : 按本专用条款第 81 条的规定 86. 合同争议 86.4 争议调解或认定机构 按合同通用条款的规定 不按合同通用条款的规定, 合同双方认可为 : 31

34 86.6 双方同意选择下列一种方式解决争议 : 向 ( 仲裁机构 ) 申请仲裁 向合同签订地的人民法院提起诉讼 91. 保密要求 91.1 提供保密信息的期限 : 合同签订后七天内 94. 合同份数 94.1 提供合同文本 按合同通用条款的规定, 由发包人提供 不按合同通用条款的规定, 提供方式为 : 94.2 合同副本的份数 7 份, 其中发包人 4 份, 承包人 3 份 96 合同补充条款: 96.1 承包人必须确保本工程能够通过相关职能部门的验收及备案 96.2 项目负责人 施工员 质安员要到位驻现场, 一经发现不到位, 作挂靠处理, 并上报上级行政主管部门备案处理 给发包人造成其它损失的, 发包人依法追究其相关责任 32

35 附件 1: 工程质量保修书 发包人 ( 全称 ): 佛山市顺德区顺伦工程建设管理有限公司承包人 ( 全称 ): 为保证伦教街道广进地块 10KV 配电工程在合理使用期限内正常使用, 发包人承包人根据 中华人民共和国建筑法 建设工程质量管理条例, 经协商一致签订工程质量保修书, 承包人在质量保修期内按照有关管理规定及双方约定承担工程质量保修责任 一 工程质量保修范围和内容质量保修范围为 : 与合同施工内容相同 二 质量保修期 2.1 质量保修期从工程实际竣工验收合格之日算起 单项竣工验收的工程, 按单项工程分别计算质量保修期 2.2 双方根据 建设工程质量管理条例 及有关规定, 约定本工程质量保修期如下 : 两年三 质量保修责任 1 属于保修范围和内容的项目, 承包人应在接到修理通知之日后 7 天内派人修理 承包人不在约定期限内派人修理, 发包人可以委托其它人员修理 2 发生须紧急抢修事故, 承包人接到通知后应立即到达事故现场抢修 非承包人施工质量引起的事故, 抢修费用由发包人承担 3 在国家规定的工程合理使用期限内, 承包人确保地基基础工程和主体结构的质量 因承包人原因致使工程在合理使用期限内造成人身和财产损害的, 承包人应承担损害赔偿责任 4 质量保修完成后, 由发包人组织验收 四 质量保修费用工程质量保修费用由造成质量缺陷的责任方承担 五 其它双方约定的其它工程质量保修事项 : 本工程质量保修书由施工合同发包人承包人在工程竣工验收前共同签署, 作为施工合同附件, 其有效期限至保修期满 发包人 ( 公章 ): 承包人 ( 公章 ): 法定代表人 ( 签字 ): 法定代表人 ( 签字 ): 年月日年月日 33

36 第五章 投标文件格式 34

37 第一部分 资格审查申请文件 35

38 伦教街道广进地块 10KV 配电工程 资格审查申请文件 投标申请人 : 编制日期 : 36

39 目 录 一 诚信投标承诺书二 投标申请人基本情况表三 附件 : 有关证件及资料复印件 1. 企业证明文件 : 企业营业执照 资质证书 安全生产许可证 佛山市建筑行业诚信管理平台注册并且具有有效的年度考核 ( 提供佛山市建筑行业诚信管理平台网上打印页 ) 法定代表人身份证明( 原件 ) 法定代表人身份证( 复印件 ) 授权委托书( 原件, 如为委托人签名时需提交 ) 授权委托人身份证( 复印件, 如为委托人签名时需提交 ); 2. 拟派项目负责人证明资料 : 身份证 资格证 ( 注册建造师执业资格证书 ) 安全生产考核合格证 (B 类 ) 社保证明( 原件 ); 3. 投标人在广东建设信息网 进粤企业和人员诚信信息登记平台 专栏关于投标人进粤企业及人员信息登记的网页打印件 ( 广东省以外的投标人须提交, 投标人加盖公章 ) 4. 投标人必须通过佛山供电局 B 类生产项目合格承包商 ( 线路附属设施维护专业 ) 审查备案 ( 备案名单详见佛供电生 号 ) 四 其他说明 1. 以上附件要求提交的资料, 除注明提交原件外, 其余可提交复印件, 提交复印件的, 复印件应加盖投标人公章 2. 招标人有权要求投标单位就以上述资料提供相应原件, 以备核查 投标单位应予以积极配合, 否则, 招标人有权拒绝其投标 37

40 一 诚信投标承诺书 致 : ( 招标人 ) 本人以法定代表人的身份代表本单位郑重承诺 : 一 本单位将遵循公开 公正和诚实信用的原则参加本项目的投标, 自愿按招标文件要求交纳投标担保金 ( 含信誉保证金 ) 二 本单位所提供的一切材料都是真实 有效 合法的, 没有伪 ( 变 ) 造或虚假成份 三 本单位近三年 ( 自招标公告发布之日上溯 ) 没有下列情形之一 : 1. 被责令停业 ; 2. 财产被接管或冻结, 破产状态 ; 3. 处于被取消或暂停投标资格的处罚期内, 或被纳入不诚信投标企业名单 ; 4. 投标人相互串通投标或者与招标人串通投标 ; 5. 以行贿谋取中标, 或以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标 ; 6. 投标人捏造事实 伪造证明材料投诉 ; 7. 投标人无故放弃中标的 ; 8. 发生较大以上质量安全事故, 或一年内发生两起一般安全生产事故 ; 9. 超越本单位资质等级许可的业务范围承揽工程, 或违法转包 分包工程, 或允许其他单位或个人以本单位名义承揽工程 ( 违规转让 建筑企业资质证书 ); 10. 由于本企业原因, 拖欠分包单位工程款或材料供应单位材料款, 引发集体上访或聚众闹事 ; 拖欠和克扣劳务人员工资, 发生拖欠农民工工资, 引发农民工集体上访或聚众闹事 ; 11. 办理各项业务如资质申报 诚信手册 申领 人员信息备案等手续时 ( 或已办结取得审批通过的 ), 经核查发现存在欺骗行为 ( 如伪造证明材料 捏造或瞒报事实 或存在其他弄虚作假方式等 ); 12. 被建设行政主管部门取消或收回 佛山市建筑行业诚信手册 的其他行为 四 保证参加投标的项目负责人没有在其他在建工程中担任项目负责人 ( 但水利工程项目和电力工程项目除外 ), 如相关网站载明该项目负责人有在建工程信息, 在资格审查资料中须提交建设单位出具的建造师变更手续或工程竣工验收报告 ( 公路工程交工验收报告 ) 否则在资格审查时发现或中标后有投诉被查实, 视为故意隐瞒事实 弄虚作假 以上内容本人已仔细阅读, 本单位如违反上述承诺内容, 愿意承担以下后果 : 1. 取消本单位在本项目中的投标资格或中标资格 ; 2. 没收本单位在本项目中的投标担保金 ( 含信誉保证金 ); 3. 同意将本单位纳入不诚信投标企业名单 投标单位 ( 公章 ): 法定代表人 ( 签字或盖章 ): 年月日 38

41 工程名称 : 投标申请人 二 投标申请人基本情况表 资质类别及等级安全生产许可证编号法定代表人技术负责人联系人 资质证号安全生产许可证有效期限身份证号身份证号联系电话 拟委派项目负责人 ( 内请打 ) 项目负责人姓名 资格证号 安全生产考核合格证 (B 类, 如有 ) 近一年在本企业 购买的社保证明 身份证号码 符合 ; 不符合 是否同时参与其他项 目投标 否 是, 具体项目情况如下 : ( 应填写参与工程名称 地区以及开标和评标时间 ) 说明 :1. 投标申请人填写的内容必须真实 完整 2. 资格审查采用现场同步告知性审查 3. 拟委派项目负责人资格证, 属注册类的, 填写注册证号 ; 不属注册类别的, 为相关资格证号 39

42 三 附件 : 有关证件及资料复印件 1 企业证明文件 注 : 由投标人自行扩展页面依次提供以下资料 : 营业执照复印件 资质证书复印件 安全生产许可证复印件 佛山市建筑行业诚信管理平台注册并且具有有效的年度考核 ( 提供佛山市建筑行业诚信管理平台网上打印页 ) 法定代表人身份证明 ( 原件 ) 法定代表人身份证 ( 复印件 ) 授权委托书 ( 原件, 如为委托人签名时需提交 ) 授权委托人身份证 ( 复印件, 如为委托人签名时需提交 ) 40

43 法定代表人身份证明 投标人名称 : 单位性质 : 地址 : 成立时间 : 年 月 日 经营期限 : 姓名 : 性别 : 年龄 : 职务 : 系 ( 投标人名称 ) 的法定代表人 特此证明 投标人 : ( 盖单位章 ) 年月日 41

44 授权委托书 本人 ( 姓名 ) 系 ( 投标人名称 ) 的法定代表人, 现委托 ( 姓名 ) 为我方代理人 代理人根据授权, 以我方名义签署 澄清 说明 补正 递交 撤回 修改 ( 项目名称 ) 投标文件 签订合同和处理有关事宜, 其法律后果 由我方承担 委托期限 : 代理人无转委托权 投标人 : ( 盖单位章 ) 法定代表人 : ( 签字或盖章 ) 身份证号码 : 委托代理人 : ( 签字或盖章 ) 身份证号码 : 年月日 42

45 2 拟派人员证明文件 注 : 由投标人自行扩展页面依次提供以下资料 : 项目负责人身份证 ( 复印件 ) 项目负责人资格证 建 造师注册证书 ( 复印件 ) 项目负责人安全生产考核合格证 (B 类, 复印件 ) 项目负责人社保证明 ( 原 件 ) 43

46 社保证明 兹证明 ( 姓名 )( 身份证号码 ), 自年月 日至今, 已由 ( 单位名称 ) 按我市 ( 县 区 ) 有关规定为其缴纳社 保 特此证明 企业注册所在地 ( 县级以上 ) 社保部门 ( 盖章 ) 年月日 注 : 1. 上述社保证明格式仅供投标人参考 投标人也可按照投标人工商登记所在地 ( 市 区或县 ) 社保管理部门出具的社保证明格式提交, 或经投标人工商登记所在地 ( 市 区或县 ) 社保管理部门盖章确认的社保清单 ( 含社保管理部门终端设备打印的社保证明文件 ) 2. 投标人提供的社保证明材料必须以原件形式附在资格审查文件之中 44

47 3 投标人进粤企业及人员信息登记的网页打印件 ( 广东省以外的投标人须提交, 投标人加盖公章 ) 45

48 4. 投标人必须通过佛山供电局 B 类生产项目合格承包商 ( 线路附 属设施维护专业 ) 审查备案 ( 备案名单详见佛供电生 号 ) 46

49 第二部分投标报价函 47

50 正本或副本 投标报价函 ( 招标人名称 ): 1. 我方已仔细研究了 ( 项目名称 ) 招标文件的全部内容, 针对本项目, 我方的投标下浮系数为 %( 下浮系数 =( 企业投标报价 / 招标控制价 ) 100%, 保留小数点后两位 ), 我方保证按招标文件及合同规定的工期内完成并移交本工程, 质量达到招标文件及合同质量标准的要求 2. 我方承诺在投标有效期内不修改 撤销投标文件 3. 我方承诺在收到中标通知书后, 按招标文件的要求与你方签订合同, 并按照招标文件规定向你方递交履约担保 ( 如有时 ) 4. 我方在此声明, 本单位所提供的一切材料都是真实 有效 合法的, 没有伪 ( 变 ) 造或虚假成份, 同时做出以下承诺 : (1) 当我方的投标下浮系数大于中标下浮系数时, 如我方未现场书面声明放弃中标候选人资格, 视为我方接受随机定标会议时按招标文件约定计算的中标下浮系数, 接受该中标下浮系数计算得出的中标价为施工合同价 (2) 当我方的投标下浮系数低于或等于中标价下浮系数时, 接受该中标下浮系数计算得出的中标价为施工合同价 如我方现场书面声明放弃中标候选人资格, 视为我方不诚信投标, 自愿接受相关规定的处罚 5. 我方保证对在工程实施过程中发生的设计变更和根据需要增加的工程项目, 严格按照双方合同的有关规定计量和计价, 并保证接受贵方要求完成变更或增加的所有工程内容 6. 如获中标, 我方将按规定向区公共资源交易中心交纳交易服务费 ( 中标价的 0.9 ) 7. ( 其他补充说明 ) 投标人 : ( 盖单位公章 ) 法定代表人或其委托代理人 : ( 签字或盖章 ) 电话及传真 : 邮政编码 : 年月日 48

51 第六章招标控制价 另附, 详见招标公告附件 49