目 录 第一卷...2 第一章招标公告... 2 第二章投标人须知 总则 招标文件 投标文件 投标 开标 评标 合同授予 重新招标和不再招标

Transcription

1 省直干休所院区基础设施整修 招标文件 项目编号 : 豫财招标采购 招标人 : 河南省直属机关老干部休养所 招标代理机构 : 国泰信华工程咨询有限公司 日 期 : 二〇一七年八月

2 目 录 第一卷...2 第一章招标公告... 2 第二章投标人须知 总则 招标文件 投标文件 投标 开标 评标 合同授予 重新招标和不再招标 纪律要求 投诉 监督 质疑 处罚 需要补充的其他内容 第三章评标办法 ( 综合评估法 ) 前附表 评标方法 评审标准 评标程序 第四章合同条款及格式 第一部分合同协议书 第二部分通用合同条款 第三部分专用合同条款 第五章工程量清单 第二卷...61 第六章图纸 第三卷...62 第七章技术标准和要求 第八章投标文件格式... 63

3 第一卷 第一章招标公告 1. 招标条件本项目省直干休所院区基础设施整修已由相关部门批准建设 招标人为河南省直属机关老干部休养所, 招标代理机构为国泰信华工程咨询有限公司, 项目资金已落实, 已具备招标条件, 现对该项目进行公开招标 2. 工程概况与招标范围 2.1 项目名称 : 省直干休所院区基础设施整修, 项目编号 : 豫财招标采购 建设地点 : 郑州市 2.3 招标范围及标段划分 : 一标段 : 暖气管网更新 南大门道路整修工程 二标段 : 楼道粉刷 职工公共宿舍装修 南门面房后墙整修工程 2.4 招标范围 : 省直干休所院区基础设施整修招标文件 工程量清单及相关补充文件包含的全部内容 2.5 资金来源 : 财政资金 2.6 招标控制价 : 一标段 : 元, 二标段 : 元 2.7 计划工期 :40 日历天 2.8 质量标准 : 合格 3. 投标人资格要求 3.1 本项目投标人应在中华人民共和国境内注册, 具有独立承担民事责任的能力, 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度, 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力, 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录, 参加政府采购活动前三年内, 在经营活动中没有重大违法记录 3.2 一标段 : 投标人须具备市政公用工程施工总承包叁级及以上资质, 并具有有效的安全生产许可证书 二标段 : 投标人须具备建筑工程施工总承包叁级及以上资质或建筑装修装饰工程专业承包贰级及以上资质, 并具有有效的安全生产许可证书 3.3 业绩要求 : 投标人须提供至少一个 2014 年 8 月 1 日以来已完成的类似项目业绩 ( 时间以合同签订日期为准 ) 3.4 拟派项目经理须具有市政公用工程 ( 一标段 ) 或建筑工程 ( 二标段 ) 专业贰级及以上注册建造师 ( 不含临时 ) 执业资格, 且具备有效的安全生产考核合格证书 拟派本工程的项目经理须为本单位员工,

4 在投标企业办理的劳动合同关系 ( 提供劳动合同 ) 及参加社会保险证明, 项目经理不得在其他在建项目中任职, 并出具无在建项目承诺书 3.5 财务要求 : 投标企业近三年财务状况良好, 提供 年度财务审计报告 ( 新成立企业从成立之日起计算 ) 或者投标人基本开户银行资信证明 3.6 信誉要求 : 投标人须提供有效期内的检察院行贿犯罪档案查询结果告知函 ( 查询对象含公司 法定代表人 项目经理 ) 3.7 其他要求 : 投标企业须提供近 3 个月缴纳税收凭据和近 3 个月缴纳社会保险的专用收据或社会保险缴费清单 ( 新成立企业从成立之日起计算, 依法免税企业, 应提供相关证明文件 ) 具有参加政府采购活动近 3 年内在经营活动中无重大违法记录的书面声明 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料 3.8 各投标单位自行通过 信用中国 网站 ( 中国政府采购网 ( 等渠道查询投标人信用记录, 并将查询结果附在投标文件中, 信用信息查询的时间期限为近三年, 被列入失信被执行人 重大税收违法案件当事人名单 政府采购严重违法失信行为记录名单的单位将被拒绝参与本项目政府采购活动 ; 信用信息查询记录和证据将同采购文件等资料一同归档保存 3.9 单位负责人为同一人或者存在控股 管理关系的不同单位, 不得同时参加本招标项目投标 ; 为本项目前期准备提供设计或咨询服务的不得参加本招标项目投标 3.10 本项目不接受联合体投标 4. 报名须知 4.1 凡有意参加本项目的投标单位, 请于 2017 年 8 月 18 日至 2017 年 8 月 31 日, 登录 河南省公共资源交易中心 ( 凭领取的企业身份认证锁 (CA 密钥 ) 进行网上投标报名 ( 详见 公共服务 - 办事指南 ) 4.2 CA 密钥在河南省公共资源交易中心受理大厅 ( 郑州市郑东新区正光北街与东风东路廉政大厦 5 楼 ) 办理 5. 招标文件的获取 5.1 招标文件的获取 : 投标人须注册成为河南省公共资源交易中心网站会员并取得 CA 密钥, 凭 CA 密钥登陆会员专区并按网上提示网上缴费并下载招标文件及资料 ( 详见 公共服务 - 办事指南 ) 5.2 招标文件下载时间 : 请及时关注河南省公共资源交易中心门户网和公司 CA 密钥推送消息, 投标人未按照规定时间在网上下载招标文件的, 其投标将被拒绝

5 5.3 招标文件每套售价 300 元 6. 投标文件的递交 6.1 投标人需要同时递交电子投标文件和纸质投标文件 6.2 投标文件递交的截止时间 :2017 年 9 月 11 日 10 时 30 分 ( 北京时间 ) 第 4 开标室 6.3 加密电子投标文件须在投标截止时间前在河南省公共资源交易中心交易系统中加密上传 ; 未加密的电子投标文件及纸质投标文件须在投标截止时间前递交至招标文件规定地址 6.4 加密电子投标文件逾期上传 未加密的电子投标文件和纸质投标文件逾期送达的或者未送达指定地点的, 招标人不予受理 7. 公告发布的媒介本次招标公告在 中国采购与招标网 河南招标采购综合网 河南省政府采购网 河南省公共资源交易中心网 网站上同时发布 8. 联系方式招标人 : 河南省直属机关老干部休养所联系人 : 牛先生联系方式 : 代理机构 : 国泰信华工程咨询有限公司地址 : 郑州市金水区丰产路 34 号大方商务联系人 : 申先生 李女士电话 :

6 第二章投标人须知 投标人须知前附表 条款号条款名称编列内容 招标人 : 河南省直属机关老干部休养所 招标人 地 址 : 郑州市 联系人 : 牛先生 招标代理机 构 联系方式 : 招标代理机构 : 国泰信华工程咨询有限公司地址 : 郑州市金水区丰产路 34 号大方商务联系人 : 申先生 李女士电话 : 项目名称省直干休所院区基础设施整修 建设地点河南省直属机关老干部休养所内 资金来源财政资金 出资比例 100% 资金落实情况 招标范围 已落实 省直干休所院区基础设施整修招标文件 工程量清单及相关补充文件包含的全 部内容 计划工期 40 日历天 质量要求 质量标准 : 合格 关于质量要求的详细说明见第七章 技术标准和要求 1. 资质条件 : 投标人资质 条件 能力和 信誉 一标段 : 投标人须具备市政公用工程施工总承包叁级及以上资质, 并具有有效的安全生产许可证书 二标段 : 投标人须具备建筑工程施工总承包叁级及以上资质或建筑装修装饰工程专业承包贰级及以上资质, 并具有有效的安全生产许可证书 2. 项目经理 : 拟派项目经理须具有市政公用工程 ( 一标段 ) 或建筑工程 ( 二标段 ) 专业贰级及以上注册建造师 ( 不含临时 ) 执业资格, 且具备有效的安全生产考核合格证书 拟派本工程的项目经理须为本单位员工, 在投标企业办理的

7 1.4.2 是否接受联 合体投标 劳动合同关系 ( 提供劳动合同 ) 及参加社会保险证明, 项目经理不得在其他在建项目中任职, 并出具无在建项目承诺书 3. 财务要求 : 投标企业近三年财务状况良好, 提供 年度财务审计报告 ( 新成立企业从成立之日起计算 ) 或者投标人基本开户银行资信证明 4. 业绩要求 : 投标人须提供至少一份 2014 年 8 月 1 日以来已完成的类似工程项目业绩 ( 时间以合同签订日期为准 ) 5. 信誉要求 : 投标人需提供有效期内的检察院行贿犯罪档案查询结果告知函 ( 查询对象含公司 法定代表人 项目经理 ) 6. 其他要求 : 6.1 投标企业须提供近 3 个月缴纳税收凭据和近 3 个月缴纳社会保险的专用收据或社会保险缴费清单 ( 新成立企业从成立之日起计算, 依法免税企业, 应提供相关证明文件 ) 6.2 具有参加政府采购活动近 3 年内在经营活动中无重大违法记录的书面声明 ( 格式自拟 ) 6.3 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料 ( 格式自拟 ) 6.4 投标单位需提供 信用中国 网站 ( 中国政府采购网 ( 等渠道查询投标人信用记录, 信用信息查询的时间期限为近三年, 被列入失信被执行人 重大税收违法案件当事人名单 政府采购严重违法失信行为记录名单的单位将被拒绝参与本项目政府采购活动 ; 信用信息查询记录和证据将同采购文件等资料一同归档保存 6.5 单位负责人为同一人或者存在控股 管理关系的不同单位, 不得同时参加本招标项目投标 ; 为本项目前期准备提供设计或咨询服务的不得参加本招标项目投标 不接受 踏勘现场不组织 投标预备会不召开 投标人提出问题的截止时间招标人书面澄清的时间 递交投标文件的截止之日 17 日前 递交投标文件的截止之日 15 日前 1.11 分包不允许

8 1.12 偏离不允许 构成招标文件的其他材料投标人要求澄清招标文件的截止时间投标截止时间投标人确认收到招标文件澄清的时间投标人确认收到招标文件修改的时间构成投标文件的其他材料 招标文件的补充文件 ( 如有 ) 招标答疑纪要( 如有 ) 招标控制价( 如有 ) 递交投标文件的截止之日 17 日前 2017 年 9 月 11 日 10:30 分 ( 北京时间 ) 在收到相应澄清文件后 24 小时内在收到相应修改文件后 24 小时内招标人在招标期间发出的补遗书和其它有效正式函件 投标有效期 60 日历天 ( 自投标截止之日起 ) 投标保证金的金额 : 一标段 : 壹万元整 ( 元 ); 二标段 : 壹万元整 ( 元 ) 在投标文件递交截止时间前, 投标保证金应以投标人基本户银行电汇的形式缴 纳至河南省公共资源交易中心指定账户 投标保证金 收款单位 ( 户名 ): 河南省公共资源交易中心 投标保证金递交账户 : 近年财务状况的年份要求近年完成的类似项目的年份要求近年发生的诉讼及仲裁 一标段 : 工商银行中国工商银行股份有限公司郑州投资大厦支行 : 二标段 : 建设银行建设银行河南省分行营业部 : 近三年指 年 指 2014 年 8 月 1 日以来近三年, 指 2014 年 8 月 1 日以来

9 情况的年份要求是否允许递 3.6 交备选投标方案签字和 ( 或 ) 盖章要求投标文件副 本份数 装订要求 不允许见投标文件的格式要求投标人必须在投标截止时间前提供 :(1) 加密的电子投标文件壹份 (*.hntf 格式, 在会员系统指定位置上传 );(2) 未加密的电子投标文件 U 盘壹份 (*.nhntf 格式一份 );(3) 纸质投标文件正本壹份 副本肆份, 纸质投标文件需 A4 纸打印 胶装并密封 投标文件的正本和副本装订均应采用 A4 大小的纸张胶装方式, 不接收活页夹等可随时拆换的方式 招标人名称 : 封套上写明 投标人名称 : ( 项目名称 ) 标段投标文件 在年月日时分整前不得开启 递交投标文件地点是否退还投标文件开标时间和地点 河南省公共资源交易中心第 4 开标室 ( 郑州市农业路与经一路口西南角投资大厦 A 座 ) 否开标时间 :2017 年 9 月 11 日上午 10 时 30 分开标地点 : 同递交投标文件地点 (1) 宣布开标纪律 ; (2) 公布在投标截止时间前递交投标文件是否满足开标条件 ; (3) 宣布开标人 唱标人 记录人 监标人等有关人员姓名 ; (4) 按照投标文件规定检查投标文件的密封情况 ; 5.2 开标程序 (5) 按照投标文件递交逆顺序依次开标 ; (6) 按照宣布的投标签到的逆顺序当众开标, 公布投标人名称, 标段名称, 评标委员会 的组建 投标保证金递交情况 投标报价 质量目标 工期及其他内容, 并记录在案 ; (7) 投标人代表 招标人代表 监标人 记录人等有关人员在开标记录上签字确定 ; (8) 开标结束 评标委员会构成 : 5 人及以上的单数, 其中经济 技术等方面的专家不少于评标委员会总人数的三分之二 评标专家确定方式 : 经济 技术专家应在开标前从政府有关部门设立的评标专家库中随机抽取确定

10 是否授权评 7.1 标委员会确定中标人 履约担保 否 评标委员按综合得分由高到低顺序推荐 1-3 名中标候选人 履约担保的形式 : 转账 ( 要求必须从投标人基本账户转出汇至招标人指定帐号 ) 履约担保的金额 : 中标金额的 5% 10. 需要补充的其他内容 10.1 词语定义 类似项目 一标段 : 道路工程或暖气管网工程项目 ; 二标段 : 装修装饰工程项目 ; 10.2 招标控制价本项目招标控制价为 : 一标段 : 元, 二标段 : 元 施工组织设计是否采用 暗标 评审方式投标人代表出席开标会 不采用按照本须知第 5.1 款的规定, 招标人邀请所有投标人的法定代表人或其委托代理人参加开标会 投标人的法定代表人或其委托代理人应当按时参加开标会, 与会人员须出示本人有效的身份证明, 并签字确认以证明其出席, 否则, 其投标文件按废标处理 10.5 评标结果公示 在中标通知书发出前, 招标人将中标候选人的情况在本招标项目招标公 告发布的同一媒介予以公示, 公示期不少于 3 个工作日 构成本招标文件各个组成部分的文件, 未经招标人书面同意, 投标人不 10.6 知识产权 得擅自复印和用于非本招标项目所需的其他目的 招标人全部或者部分 使用未中标人投标文件中的技术成果或技术方案时, 需征得其书面同意, 并不得擅自复印或提供给第三人 10.7 重新招标的其他情形 10.8 同义词语 10.9 监 督 解释权 除投标人须知正文第 8 条规定的情形外, 除非已经产生中标候选人, 在投标有效期内同意延长投标有效期的投标人不足三个的, 招标人应当依法重新招标 构成招标文件组成部分的 通用合同条款 专用合同条款 技术标准和要求 等章节中出现的措辞 发包人 和 承包人, 在招标投标阶段应当分别按 招标人 和 投标人 进行理解 本项目的招标投标活动及其相关当事人应当接受有管辖权的建设工程招标投标行政监督部门依法实施的监督 构成本招标文件的各个组成文件应互为解释, 互为说明 ; 如有不明确或不一致, 构成合同文件组成内容的, 以合同文件约定内容为准, 且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释 ; 除招标文件中有特别规定外, 仅适用于招标投标阶段的规定, 按招标公告 ( 投标邀请书 ) 投标人须

11 知 评标办法 投标文件格式的先后顺序解释 ; 同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的, 以编排顺序在后者为准 ; 同一组成文件不同版本之间有不一致的, 以形成时间在后者为准 按本款前述规定仍不能形成结论的, 由招标人负责解释 促进中小型企业发展, 必须执行财政部 工信部印发的 政府采购促进中小型企业发展暂行办法, 对小型和微型企业的报价给予 6%-10% 的扣除 ( 鉴于企业视同小型 微型企业 ), 用扣除后的价格参与评审, 参加 政府采购政策 政府采购活动的中小企业应当提供 中小企业声明函, 未填写中小企 业声明函的在评标过程中不予认可 中标人如为小型和微型企业的, 并 在领取中标通知书时提供由相关政府部门企业划型认定材料, 若不能提 供或提供的材料与谈判时做出的声明不符, 采购人有权取消该中标人的 中标资格, 并对因其造成的损失进行追责 1. 总则 1.1 项目概况 根据 中华人民共和国招标投标法 等有关法律 法规和规章的规定, 本招标项目己具备招标条件, 现对本招标项目进行招标 本招标项目招标人 : 见投标人须知前附表 本项目招标代理机构 : 见投标人须知前附表 本招标项目名称 : 见投标人须知前附表 本招标项目建设地点 : 见投标人须知前附表 1.2 资金来源和落实情况 本招标项目的资金来源 : 见投标人须知前附表 本招标项目的出资比例 : 见投标人须知前附表 本招标项目的资金落实情况 : 见投标人须知前附表 1.3 招标范围 计划工期和质量和要求 本次招标内容及范围 : 见投标人须知前附表 本招标项目的计划工期 : 见投标人须知前附表 本招标项目的质量要求 : 见投标人须知前附表 1.4 投标人资格要求 投标人应具备承担本招标项目施工的资质条件 能力和信誉

12 (1) 资质条件 : 见投标人须知前附表 ; 投标人不得存在下列情形之一 : (l) 为招标人不具有独立法人资格的附属机构 ( 单位 ); (2) 为本招标项目前期准备提供设计或咨询服务的, 但设计施工总承包的除外 ; (3) 为本招标项目的监理人 ; (4) 为本招标项目的代建人 ; (5) 为本招标项目提供招标代理服务的 ; (6) 与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的 ; (7) 与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的 ; (8) 与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的 ; (9) 被责令停业的 ; (10) 被暂停或取消投标资格的 ; (11) 财产被接管或冻结的 ; (12) 在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的 1.5 费用承担投标人准备和参加投标活动发生的费用自理 1.6 保密参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密, 违者应对由此造成的后果承担法律责任 1.7 语言文字除专用术语外, 与招标投标有关的语言均使用中文 必要时专用术语应附有中文注释 1.8 计量单位所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位 1.9 踏勘现场 投标人须知前附表规定组织踏勘现场的, 招标人按投标人须知前附表规定的时间 地点组织投标人踏勘项目现场 投标人踏勘现场发生的费用自理 除招标人的原因外, 投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失 招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况, 供投标人在编制投标文件时参考, 招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责

13 1.10 投标预备会 投标人须知前附表规定不召开投标预备会 投标人应在投标人须知前附表规定的时间前, 以书面形式将提出的问题送达招标人, 以便招标人澄清 招标人在投标人须知前附表规定的时间内, 将对投标人所提问题的澄清, 以书面方式通知所有购买招标文件的投标人 该澄清内容为招标文件的组成部分 1.11 分包不允许 1.12 偏离不允许 2. 招标文件 2.1 招标文件的组成本招标文件包括 : (1) 招标公告 ; (2) 投标人须知 ; (3) 评标办法 ; (4) 合同条款及格式 ; (5) 工程量清单 (6) 图纸 (7) 技术标准和要求 ; (8) 投标文件格式 ; (9) 投标人须知前附表规定的其他材料 根据本章第 1.10 款 第 2.2 款和第 2.3 款对招标文件所作的澄清 修改, 构成招标文件的组成部分 2.2 招标文件的澄清 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容 如发现缺页或附件不全, 应及时向招标人提出, 以便补齐 如有疑问, 应在投标人须知前附表规定的时间前以书面形式, 要求招标人对招标文件予以澄清 招标文件的澄清将在投标人须知前附表规定的投标截止时间 15 天前以书面形式发给所有购买招标文件的投标人, 但不指明澄清问题的来源 如果澄清发出的时间距投标截止时间不足 15 天, 相应延长投标截止时间 投标人在收到澄清后, 应在投标人须知前附表规定的时间内以书面形式通知招标人, 确认己收

14 到该澄清 2.3 招标文件的修改 在投标截止时间 15 天前, 招标人可以书面形式修改招标文件, 并通知所有已购买招标文件的投标人 如果修改招标文件的时间距投标截止时间不足 15 天, 相应延长投标截止时间 招标人 招标代理机构对已发出的招标文件进行的澄清 更正或更改, 澄清 更正或更改的内容将作为招标文件的组成部分 招标代理机构将通过河南省公共资源交易网 ( 变更公告 和系统内部 答疑文件 等渠道告知投标人, 对于各项目中已经成功报名并下载招标文件的投标人, 系统将通过第三方短信群发方式提醒投标人进行查询 各投标人须重新下载最新的答疑文件, 以此编制投标文件 投标人注册时所留手机联系方式要保持畅通, 因联系方式变更而未及时更新系统内联系方式的, 将会造成收不到短信 此短信仅系友情提示, 并不具有任何约束性和必要性, 招标代理机构不承担投标人未收到短信而引起的一切后果和法律责任 3. 投标文件 3.1 投标文件的组成 投标文件应包括下列内容 : (l) 投标函及投标函附录 ; (2) 法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书 ; (3) 投标保证金 ; (4) 已标价工程量清单 ; (5) 施工组织设计 ; (6) 项目管理机构 ; (7) 资格审查资料 ; (8) 投标人须知前附表规定的其他材料 注 : 以上内容中要求附证明材料的复印件, 并加盖投标人公章 3.2 投标报价 投标人应按第五章 工程量清单 的要求填写相应表格 投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标总报价, 应同时修改第五章 工程量清单 中的相应报价 此修改须符合本章第 4.3 款的有关要求 投标报价编制依据主要有 : (1) 工程量清单 ;

15 (2) 招标人提供的招标工程范围 招标文件 招标答疑纪要及可能发出的补充说明 ; (3) 材料价格自主报价 ; (4) 省市有关工程造价方面的法规 文件以及国家现行施工及验收规范 ; 投标报价说明 本工程实行计价表报价方式, 投标人编制报价时, 应按招标人提供的清单中的数量列入, 套用相应计价表中相应子目, 投标人可根据工程实际情况和企业定额作合理的调整 投标人应掌握施工场地已建成的地下管线规划建设状况, 制定保护措施, 施工时, 如有损坏按实赔偿 其保护措施费自行考虑, 列入投标报价内, 竣工结算时不予调整 招标人对不可预见的群众阻工等因素造成的误工 或因交通延误工期造成的误工等损失不予补偿, 请投标单位将此风险自行考虑列入投标报价中 招标人发出的工程量清单中数量不得调整, 单价由投标人自行报价, 投标人所报的各项费用金额应是全部完成该项目并达到合格标准的所有费用, 各投标人应在详细考察施工现场后, 根据本单位的实际情况确定具体投标价格 投标人报价时应根据设计要求 现场踏勘情况及招标文件所提供的承包范围 内容和要求, 结合该工程的施工组织设计进行综合考虑并报价 投标人应审阅招标文件中所有的条款 变更签证 设计做法不清楚需完善的内容, 投标单位应以书面形式向招标人明确提出, 由发包方明确做法并计入投标报价 ; 否则视为投标单位的报价中已按照相关施工规范完善 计入了投标报价中, 在施工过程中发包方关于设计要求中明确做法的说明及要求, 不再计入工程变更 投标人应先到工地踏勘以充分了解工地位置 情况 道路 储存空间 装卸限制以及其它足以影响承包价的情况, 任何因忽视或误解工地情况而导致的失误招标人概不负责 在施工期间, 承包单位不得以各单项工程量和措施项目为借口要求调整价格或不完成 投标单位投标时各子目的报价将被业主视为在充分考察了施工现场后, 根据本单位的实际情况报出的能合格地完成各项目施工的投标价格 3.3 投标有效期 在投标人须知前附表规定的投标有效期内, 投标人不得要求撤销或修改其投标文件 出现特殊情况需要延长投标有效期的, 招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期 投标人同意延长的, 应相应延长其投标保证金的有效期, 但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件 ; 投标人拒绝延长的, 其投标失效, 但投标人有权收回其投标保证金 3.4 投标保证金 投标人在递交投标文件的同时, 应按投标人须知前附表规定的金额 担保形式和第八章 投标

16 文件格式 规定的投标保证金格式递交投标保证金, 并作为其投标文件的组成部分 投标人不按本章第 项要求提交投标保证金的, 其投标文件作废标处理 招标人与中标人签订合同后 5 个工作日内, 向未中标的投标人和中标人退还投标保证金 ( 中标人扣除代理费后 ) 有下列情形之一的, 投标保证金将不予退还 : (1) 投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件 ; (2) 中标人在收到中标通知书后, 无正当理由拒签合同协议书 ; (3) 由于投标人的原因致使招标工作无法顺利进行 3.5 资格审查资料详见评标办法 3.6 备选投标方案除投标人须知前附表另有规定外, 投标人不得递交备选投标方案 允许投标人递交备选投标方案的, 只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑 评标委员会认为中标人的各选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的, 招标人可以接受该备选投标方案 3.7 投标文件的编制 投标文件如不一致时, 按下顺序确定其投标文件效力 : (1) 加密的电子投标文件 ; (2) 未加密电子投标文件 (U 盘 ); (3) 纸质投标文件 ( 说明 : 加密电子投标文件 未加密电子投标文件 U 盘 纸质投标文件应一致, 不一致时以加密电子投标文件为准 如加密电子投标文件出现问题, 以未加密电子投标文件 U 盘为准 若因系统原因或不可抗力导致无法使用电子投标文件评标, 应采用纸质投标文件评标 ) 纸质投标文件正本壹份, 副本肆份 当副本和正本不一致时, 以正本为准 纸质投标文件的正本与副本应分别装订成册, 并编制目录 投标人须在投标文件递交截止时间前制作并提交投标文件 (1) 加密的电子投标文件 (*.hntf 格式 ), 应在投标文件截止时间前通过 河南省公共资源交易中心 ( 电子交易平台内上传 (2) 未加密的电子投标文件 (*.nhntf 格式 )1 份 (U 盘介质 ), 密封提交 ; (3) 纸质投标文件正本壹份, 副本肆份 (A4 纸打印并胶装 ), 密封提交 加密的电子投标文件为 河南省公共资源交易中心 ( 网站提供的 投标文

17 件制作工具 软件制作生成的加密版投标文件 未加密的电子投标文件应与加密的电子投标文件为同时生成的版本 纸质版投标文件需按招标文件的格式, 在规定签字的地方签字, 在规定盖章的地方盖章 ( 单位公章 ); 电子版投标文件需应用投标人单位的 CA 印章, 法定代表人签字的地方都应用法定代表人的 CA 印章, 若有委托代理人, 且委托代理人没有 CA 锁, 则投标文件需上传有委托代理人手写签名的扫描件 工程量清单报价封面的签字 盖章另按如下要求 : 采用电子版工程清单报价的清单封面须加盖投标人公章 法定代表人或其授权委托人的印章或签字 注册在本单位的造价人员职业资格专用章及签字 如本单位无造价人员, 应委托具有相应造价资质的中介机构编制工程量清单报价并加盖其注册造价人员执业资格专用章和签字 中介机构资质章和公章 授权人 造价人员 或委托的造价中介机构等若未办理 CA 密钥, 则需上传手动签字的扫描件 ( 需加盖专用章或公章的, 上传盖章的扫描件 ) 投标人在制作电子投标文件时, 投标文件制作工具 左侧栏目 投标函 开标一览表 制作完成后须加盖电子签章 ; 左侧栏目 投标正文 中的 投标函 和 开标一览表 须盖章或签字后扫描替换到 投标正文 中的相应位置 其他要求签字盖章的招标文件格式内容, 投标人须将盖章签字后的扫描图片替换到相应格式中 ( 营业执照等资质证书可选用盖章签字后的扫描件, 也可选用证书原件直接扫描, 效力均等 ) 纸质投标文件须按招标文件格式要求加盖投标人的公章并经法定代表人或授权代表签字 投标文件格式所要求包含的全部资料应全部制作在投标文件内, 严格按照本项目招标文件所有格式如实填写 ( 不涉及的内容除外 ), 不应存在漏项或缺项, 否则将存在投标文件被拒绝的风险 投标函及投标函附录, 须严格按照格式编辑, 并作为电子开评标系统上传的依据 投标文件以外的任何资料招标人和招标代理机构将拒收 投标人编辑电子投标文件时, 根据招标文件要求用法人 CA 密钥和企业 CA 密钥进行签章制作 ; 最后一步生成电子投标文件 (*.hntf 格式和 *.nhntf 格式 ) 时, 只能用本单位的企业 CA 密钥 电报 电传和传真投标文件一律不接受 纸质投标文件须以胶装形式递交, 活页夹形式不接受 4. 投标 4.1 投标文件的密封和标记 投标文件的正本 副本 电子文档应分开包装, 加贴封条, 并在封套的封口处加盖投标人单位章 投标文件的封套上应清楚地标记 正本 或 副本 或 电子文档 字样, 封套上应写明的其他内容见投标人须知前附表 未按本章第 项或第 项要求密封和加写标记的投标文件, 招标人不予受理

18 4.2 投标文件的递交 电子投标文件的递交 (1) 投标人应在投标截止时间前上传加密的电子投标文件 (*.hntf) 到会员系统的指定位置 上传时必须得到电脑 上传成功 的确认 请投标人在上传时认真检查上传投标文件是否完整 正确 (2) 投标人因交易中心投标系统问题无法上传电子投标文件时, 请在工作时间与河南省公共资源交易中心联系, 联系电话 : (3) 现场递交电子投标文件 U 盘壹份和纸质投标文件正本壹份 副本肆份, 应在投标截止时间前递交到规定地点 纸质投标文件的递交 : (1) 纸质投标文件正本壹份, 副本肆份, 应在投标截止时间前递交到 投标人须知前附表 中的指定地点 (2) 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件, 招标人不予受理 4.3 投标文件的修改与撤回 在本章第 项规定的投标截止时间前, 投标人可以修改或撤回已递交的投标文件, 但应以书面形式通知招标人 投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照本章第 项的要求签字或盖章 修改的内容为投标文件的组成部分 修改的投标文件应按照本章第 3 条 第 4 条规定进行编制 密封 标记和递交, 并标明 修改 字样 5. 开标 5.1 开标时间和地点招标人在本章第 项规定的投标截止时间 ( 开标时间 ) 和投标人须知前附表规定的地点公开开标, 并邀请所有投标人的法定代表人或其委托代理人携带法人委托书原件及委托代理人身份证准时参加 5.2 开标程序 招标人将在规定的时间和地点组织公开开标 投标人授权代表应携带法人授权书 身份证明 CA 密钥 未加密的电子投标文件 ( 用信封密封 ) 纸质投标文件( 密封 ) 参加并签到 开标前, 相关人员进行验标 ( 检查网上招标系统正常与否, 检查纸质版投标文件密封情况 检查未加密的电子投标文件密封情况 ), 确认无误后开标 开标时, 各投标人应在规定时间内对本单位的加密投标文件现场解密, 投标人代表在监督员监督下解密所有投标文件 如投标人现场解密失败, 投标人应使用未加密的电子投标文件 ; 如网上招标系统故障, 投标人应使用纸质版投标文件

19 5.2.3 未加密的电子投标文件和纸质投标文件仅仅作为网上提交的加密的电子投标文件在特殊情况下才启用的备份资料 正常情况下, 仅提交纸质投标文件, 未提交网上加密电子投标文件的, 投标无效 开标时没有提交未加密的电子投标文件, 视同放弃使用未加密的电子投标文件投标 ; 未提交纸质投标文件的, 视同放弃使用纸质投标文件的投标 投标人报名成功后, 如未在招标文件规定的投标文件递交截止时间前成功上传或误传加密的投标文件, 而导致的解密失败, 将被拒绝 开标时, 将通过网上招标系统公布投标人名称 投标报价, 以及投标函中认为合适的其它详细内容 6. 评标 6.1 评标委员会 评标由招标人依法组建的评标委员会负责 评标委员会由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表, 以及有关技术 经济等方面的专家组成 评标委员会成员人数以及技术 经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表 评标委员会成员有下列情形之一的, 应当回避 : (1) 投标人或投标人的主要负责人的近亲属 ; (2) 项目主管部门或者行政监督部门的人员 : (3) 与投标人有经济利益关系, 可能影响对投标公正评审的 ; (4) 曾因在招标 评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的 6.2 评标原则评标活动遵循公平 公正 科学和择优的原则 招标人不承诺最低价中标, 而且招标人没有义务向未中标人解释未中标原因 6.3 评标评标委员会按照第三章 评标办法 规定的方法 评审因素 标准和程序对投标文件进行评审 第三章 评标办法 没有规定的方法 评审因素和标准, 不作为评标依据 7. 合同授予 7.1 定标方式除投标人须知前附表规定评标委员会直接确定中标人外, 招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人, 评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表 7.2 中标通知在本章第 3.3 款规定的投标有效期内, 招标人以书面形式向中标人发出中标通知书, 同时将中标结果

20 通知未中标的投标人 7.3 履约担保 在签订合同前, 中标人应按投标人须知前附表规定的金额 担保形式向招标人提交履约担保 中标人递交的履约担保, 应符合投标人须知前附表规定的金额 担保形式 中标人不能按本章第 项要求提交履约担保的, 视为放弃中标, 其投标保证金不予退还, 给招标人造成的损失超过投标保证金数额的, 中标人还应当对超过部分予以赔偿 7.4 签订合同 招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起 30 天内, 根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同 中标人无正当理由拒签合同的, 招标人取消其中标资格, 其投标保证金不予退还 ; 给招标人造成的损失超过投标保证金数额的, 中标人还应当对超过部分予以赔偿 发出中标通知书后, 招标人无正当理由拒签合同的, 招标人向中标人退还投标保证金 ; 给中标人造成损失的, 还应当赔偿损失 8. 重新招标和不再招标 8.1 重新招标有下列情形之一的, 招标人将重新招标 : (1) 投标截止时间止, 投标人少于 3 个的 ; (2) 经评标委员会评审后否决所有投标的 ; (3) 评标委员会否决不合格投标或者界定为废标后因有效投标不足 3 个使得投标明显缺乏竞争, 评标委员会决定否决全部投标的 (4) 同意延长投标有效期的投标人少于 3 个的 8.2 不再招标重新招标后投标人仍少于 3 个或者所有投标被否决的, 属于必须审批或核准的工程建设项目, 经原审批或核准部门批准后不再进行招标 9. 纪律要求 投诉 监督 质疑 处罚 9.1 对招标人的纪律要求招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料, 不得与投标人串通损害国家利益 社会公共利益或者他人合法权益 9.2 对投标人的纪律要求投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标, 不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标, 不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标 ; 投标人不得以任何方式干扰 影响评标工作

21 9.3 对评标委员会成员的纪律要求评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处, 不得向他人透漏对投标文件的评审和比较 中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况 在评标活动中, 评标委员会成员不得擅离职守, 影响评标程序正常进行, 不得使用第三章 评标办法 没有规定的评审因素和标准进行评标 9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处, 不得向他人透漏对投标文件的评审和比较 中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况 在评标活动中, 与评标活动有关的工作人员不得擅离职守, 影响评标程序正常进行 9.5 投诉投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律 法规和规章规定的, 有权向有关行政监督部门投诉 10. 需要补充的其他内容 10.1 需要补充的其他内容 : 见投标人须知前附表

22 第三章评标办法 ( 综合评估法 ) 前附表 条款号评审因素评审标准 投标人名称 与营业执照 资质证书名称一致 2.1 形式评审标 投标函签字盖章 有法定代表人或其委托代理人签字 加盖单位章.1 准 投标文件格式 符合第八章 投标文件格式 的要求 报价唯一 只能有一个有效报价 营业执照 具备有效的营业执照 安全生产许可证 具备有效的安全生产许可证 资质条件 符合第二章 投标人须知 第 项规定 项目经理 符合第二章 投标人须知 第 项规定 财务要求 符合第二章 投标人须知 第 项规定 资格评审标 准 业绩要求 符合第二章 投标人须知 第 项规定 信誉要求 符合第二章 投标人须知 第 项规定 其他要求 符合第二章 投标人须知 第 项规定 资格评审开标时需提供原件 备注 : 企业三证合一营业执照副本 ( 营业执照 组织机构代码证 税务登记证 ) 安全生产许可证副本 资质证书副本三证可不提供证件原件, 但需提供加盖公章的复印件及河南省建筑市场监管信息系统暨一体化工作平台 ( 或全国建筑市场监管与诚信信息发布平台 ) 企业信息 资质证书 安全生产许可证加盖公司公章查询内容 投标内容 符合第二章 投标人须知 第 项规定 工期 符合第二章 投标人须知 第 项规定 工程质量 符合第二章 投标人须知 第 项规定 投标有效期 符合第二章 投标人须知 第 项规定 响应性评审 标准 投标保证金 符合第二章 投标人须知 第 项规定 权利义务 符合第四章 合同条款及格式 规定 已标价工程量清单 符合第五章 工程量清单 给出的子目编码 子目名称 子目特征 计量单位和工程量 技术标准和要求 符合第七章 技术标准和要求 规定 投标价格 不高于招标控制价

23 2.2.1 分值构成 施工组织设计 :35 分 投标报价 :45 分 企业实力及项目管理机构评分标准 :20 分 条款号施工组织 2.2. 设计评分 4(1) 标准 (35 分 ) 评标基准价计算方法投标报价的偏差率计算公式评分因素施工方案与技术措施 (4 分 ) 重点部位及难点部位施工方法及措施 (4 分 ) 质量管理体系与措施 (4 分 ) 安全管理体系与措施 (4 分 ) 文明及环境保护管理体系与措施 (4 分 ) 工程进度计划与措施 (4 分 ) 1 本工程招标控制价发布招标文件时公布, 投标总报价超过招标控制价为无效标 ; 2 本评标办法中评标报价为有效投标人的投标报价; 3 参与计算评标基准价的范围确定方法: 有效投标人的投标报价在招标控制价的 90%( 含 90%) 100% ( 含 100%) 之间的参与计算评标基准价, 投标报价不在招标控制价的 90%( 含 90%) 100%( 含 100%) 之间的仍参与投标报价的打分 4 评标基准价的计算方法: (1) 若参与计算评标基准价的有效投标人数量为五家 ( 不含五家 ) 以上时, 评标基准价 = 参与计算评标基准价的有效投标人的评标报价去掉一个最高值和一个最低值后的算术平均值 50%+ 招标控制价 50% (2) 若参与计算评标基准价的有效投标人数量为五家或少于五家时, 则评标基准价 = 所有参与计算评标基准价的有效投标人的评标报价的平均值 50%+ 招标控制价 50% (3) 如有效投标人的评标报价均不在招标控制价的 90% 100% 之间时, 以招标控制价的 95% 作为评标基准价 偏差率 =100% ( 投标人评标报价 - 评标基准价 )/ 评标基准价评分标准以下项目, 缺项得 0 分 缺项超过 4 项以上 ( 含 4 项 ) 施工组织设计评分计 0 分 各项主要内容的措施是否科学先进 计划是否合理可行 流水段的划分 各项交叉作业是否切合实际 合理可行 ( 合理 3-4 分, 一般 1-2 分 ), 缺项得 0 分 确保方法及措施先进 合理 ( 合理 3-4 分, 一般 1-2 分 ), 缺项得 0 分 确保工程质量的技术组织措施先进 合理 ( 合理 3-4 分, 一般 1-2 分 ), 缺项得 0 分 确保工程安全的技术组织措施先进 合理 ( 合理 3-4 分, 一般 1-2 分 ), 缺项得 0 分 确保文明及环保施工的组织措施先进 合理 ( 合理 3-4 分, 一般 1-2 分 ), 缺项得 0 分 确保工期的技术组织措施合理 可行 ( 合理 3-4 分, 一般 1-2 分 ), 缺项得 0 分

24 资源配备计划 (4 劳动力配备计划及主要施工机械配备计划合理 可行 ( 合理 3-4 分 ) 分, 一般 1-2 分 ), 缺项得 0 分 扬尘污染防治方案和建筑垃圾处置方案 (4 分 ) 扬尘污染防治方案和建筑垃圾处置方案合理 可行 ( 合理 2-4 分, 一般 0-1 分 ), 缺项得 0 分 施工总进度表或施工网络图 (3 分 ) 施工总进度表或施工网络图布置合理 (1-3 分 ), 缺项得 0 分 1 投标人的评标报价等于评标基准价的, 投标报价得分为 40 分 ; (2) 投标报价评分标准 (45 分 ) 报价得分 (45 分 ) 2 评标报价高于评标基准价的, 按每高于评标基准价 1% 扣 1 分的比例在 40 分的基础上进行扣分, 扣完为止 ; 3 评标报价低于评标基准价的, 按每低于评标基准价 1% 加 1 分的比例在 40 分的基础上进行加分, 最多加 5 分 ; 4 投标人评标价低于评标基准值超过 5%( 不含 5%) 的, 按每 再低于评标基准值 1% 扣 1 分的比例从满分 40 分扣分, 扣完为止 (3) 1 企业业绩 (4 分 ) 企业 2014 年 8 月 1 日以来 ( 以合同签订时间为准 ) 以来完成的类似工程业绩, 每个得 1 分, 最多得 4 分 评标时提供合同原件, 否则不得分 1. 技术负责人具有高级职称得 2 分 2. 项目部人员 : 施工员 质检员 安全员 造价员 材料员, 2 组织机构情况 (6 取 ( 送 ) 样员 测量员提供的证件与投标文件一致, 而且符合 (4) 企业实力及项目管理机构评分标准 20 分 分 ) 3 信誉(2 分 ) 招标文件要求的得 4 分, 缺一项或所提供的证件与投标文件所拟定的名单不一致的扣 0.5 分, 扣完为止 评标时提供原件, 否则不得分 投标人有三体系认证证书 ( 质量管理体系认证证书 环境管理体系认证证书 职业健康安全管理体系认证证书 ) 或文明工地 得 2 分, 没有得 0 分 评标时提供原件, 否则不得分 1 质保期内 外的优惠服务承诺 (0-2) 4 优惠服务承诺 (8 2 保证不拖欠农民工工资的承诺 (0-2) 分 ) 3 安全 质量承诺 (0-2) 4 其他实质性的优惠承诺 (0-2)

25 1 评标方法本次评标采用综合评估法 评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件, 按照本章第 2.2 款规定的评分标准进行打分, 并按综合得分由高到低顺序推荐中标候选人, 或根据招标人授权直接确定中标人, 但投标报价低于其成本的除外 综合评分相等时, 以投标报价低的优先 ; 投标报价也相等的, 由招标人自行确定 2 评审标准 2.1 初步评审标准 形式评审标准 : 见评标办法前附表 资格评审标准 : 见评标办法前附表 响应性评审标准 : 见评标办法前附表 2.2 分值构成与评分标准 分值构成 (l) 施工组织设计 : 见评标办法前附表 ; (2) 投标报价 : 见评标办法前附表 (3) 企业实力及项目管理机构 : 见评标办法前附表 ; 评标基准价计算评标基准价计算方法 : 见评标办法前附表 投标报价的偏差率计算投标报价的偏差率计算公式 : 见评标办法前附表 评分标准 (l) 施工组织设计评分标准 : 见评标办法前附表 ; (2) 投标报价评分标准 : 见评标办法前附表 ; (3) 企业实力及项目管理机构评分标准 : 见评标办法前附表 3 评标程序 3.1 初步评审 评标委员会依据本章第 2.1 款规定的标准对投标文件进行初步评审, 有一项不符合评审标准的, 做否决投标处理 投标人有以下情形之一的, 评标委员会应否决其投标 ; (1) 串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的 ;

26 (2) 不按评标委员会要求澄清 说明或补正的 (3) 不响应招标文件的 投标报价有算术错误的, 评标委员会按以下原则对投标报价进行修正, 修正的价格经投标人书面确认后具有约束力 投标人不接受修正价格的, 其投标作废标处理 (1) 投标文件中的大写金额与小写金额不一致的, 以大写金额为准 ; (2) 总价金额与依据单价计算出的结果不一致的, 以单价金额为准修正总价, 但单价金额小数点有明显错误的除外 3.2 详细评审 对通过初步评审的投标文件, 由评标委员会按评标办法规定的量化因素和分值进行打分, 并计算出综合评估得分 每个投标人最终得分为各评委打分的算术平均值 评分分值计算保留小数点后两位, 小数点后第三位 四舍五入 评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价, 或者在设有标底时明显低于标底, 使得其投标报价可能低于其个别成本的, 应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料 投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的, 由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标, 其投标作废标处理 3.3 投标文件的澄清和补正 在评标过程中, 评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明, 或者对细微偏差进行补正 评标委员会不接受投标人主动提出的澄清 说明或补正 澄清 说明和补正不得改变投标文件的实质性内容 ( 算术性错误修正的除外 ) 投标人的书面澄清 说明和补正属于投标文件的组成部分 评标委员会对投标人提交的澄清 说明或补正有疑问的, 可以要求投标人进一步澄清 说明或补正, 直至满足评标委员会的要求 3.4 评标结果 评标委员会按照投标人综合得分高到低的顺序推荐 3 名中标候选人, 并确定第一中标候选人为中标人 评标委员会完成评标后, 应当向招标人提交书面评标报告

27 第四章合同条款及格式 (GF ) 建设工程施工合同 ( 示范文本 ) 住房和城乡建设部 国家工商行政管理总局 制定

28 第一部分合同协议书 发包人 ( 全称 ): 承包人 ( 全称 ): 根据 中华人民共和国合同法 中华人民共和国建筑法 及有关法律规定, 遵循平等 自愿 公平和诚实信用的原则, 双方就 工程施工及有关事项协商一致, 共同达成如 下协议 : 一 工程概况 1. 工程名称 : 2. 工程地点 : 3. 工程立项批准文号 : 4. 资金来源 : 5. 工程内容 : 群体工程应附 承包人承揽工程项目一览表 ( 附件 1) 6. 工程承包范围 : 二 合同工期计划开工日期 : 年 月 日 计划竣工日期 : 年 月 日 工期总日历天数 : 天 工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致 的, 以工期总日历天数为准 三 质量标准 工程质量符合 标准 四 签约合同价与合同价格形式 1. 签约合同价为 : 人民币 ( 大写 ) ( 元 ); 其中 : (1) 安全文明施工费 : 人民币 ( 大写 ) ( 元 ); (2) 材料和工程设备暂估价金额 : 人民币 ( 大写 ) / ( / 元 ); (3) 专业工程暂估价金额 :

29 人民币 ( 大写 ) / ( / 元 ); (4) 暂列金额 : 人民币 ( 大写 ) / ( / 元 ) 2. 合同价格形式 : 五 项目经理承包人项目经理 : 六 合同文件构成本协议书与下列文件一起构成合同文件 : (1) 中标通知书 ( 如果有 ); (2) 投标函及其附录 ( 如果有 ); (3) 通用合同条款 ; (4) 专用合同条款及其附件 ; (5) 技术标准和要求 ; (6) 图纸 ; (7) 已标价工程量清单或预算书 ; (8) 其他合同文件 在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分 上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改, 属于同一类内容的文件, 应以最新签署的为准 专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章 七 承诺 1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续 筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款 2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工, 确保工程质量和安全, 不进行转包及违法分包, 并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任 3. 发包人和承包人通过招投标形式签订合同的, 双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议 八 词语含义本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同 九 签订时间本合同于年月日签订

30 十 签订地点 本合同在 签订 十一 补充协议合同未尽事宜, 合同当事人另行签订补充协议, 补充协议是合同的组成部分 十二 合同生效本合同自双方法定代表人或其授权的代理人签字盖章之日生效 十三 合同份数本合同一式壹拾贰份, 均具有同等法律效力, 发包人执陆份, 承包人执陆份 发包人 : ( 公章 ) 承包人 : ( 公章 ) 法定代表人或其委托代理人 : 法定代表人或其委托代理人 : ( 签字 ) ( 签字 ) 组织机构代码 : 组织机构代码 : 地 址 : 地址 : 邮政编码 : 邮政编码 : 法定代表人 : 法定代表人 : 委托代理人 : 委托代理人 : 电 话 : 电 话 : 传 真 : 传 真 : 电子信箱 : 电子信箱 : 开户银行 : 开户银行 : 账 号 : 账 号 :

31 第二部分通用合同条款 执行 GF 标准合同的相关内容 第三部分专用合同条款 1. 一般约定 1.1 词语定义 合同 其他合同文件包括 : 招标文件 施工组织设计 ( 专项施工方案 ) 及合同当事人就该项合同文 件所作出的补充和修改 ( 包括补充 ( 或修改 ) 通知 签证 ( 设计或工程 ) 变更 索赔 补充协议等 ), 属 于同一类内容的文件, 应以最新签署的为准 合同当事人及其他相关方 监理人 : 名 称 : ; 资质类别和等级 : ; 联系电话 : ; 电子信箱 : ; 通信地址 : 设计人 : 名 称 : ; 资质类别和等级 : ; 联系电话 : ; 电子信箱 : ; 通信地址 : 工程和设备 作为施工现场组成部分的其他场所包括 : / 永久占地包括 : 建筑红线范围内的区域 临时占地包括 : / 1.3 法律 适用于合同的其他规范性文件 : 中华人民共和国建筑法 中华人民共和国合同法 中华 人民共和国招标投标法 建筑工程强制性标准条文 建筑工程质量保修办法 建筑工程质量

32 管理条例 建筑工程安全生产管理条例 国家 河南省 郑州市现行的关于安全文明施工的法规 条例和行政规范性文件 招标文件 工程设计罗列部分等 1.4 标准和规范 适用于工程的标准规范包括 : 国家现行的施工及验收规范及质量检验评定标准等 发包人提供国外标准 规范的名称 : / ; 发包人提供国外标准 规范的份数 : / ; 发包人提供国外标准 规范的名称 : / 发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求 / 1.5 合同文件的优先顺序 合同文件组成及优先顺序为 : 按通用条款中的 1.5 款内容执行 1.6 图纸和承包人文件 图纸的提供 发包人向承包人提供图纸的期限 : 合同签订后 7 个工作日 ; 发包人向承包人提供图纸的数量 : 4 套 ; 发包人向承包人提供图纸的内容 : 施工图纸 承包人文件 需要由承包人提供的文件, 包括 : 与工程施工有关的文件 ; 承包人提供的文件的期限为 : 每月 25 日前 ; 承包人提供的文件的数量为 : 4 份 ; 承包人提供的文件的形式为 : 书面形式 ; 发包人审批承包人文件的期限 : 收到承包人文件后 7 天内审查完毕 现场图纸准备 关于现场图纸准备的约定 : / 1.7 联络 发包人和承包人应当在 3 天内将与合同有关的通知 批准 证明 证书 指示 指令 要 求 请求 同意 意见 确定和决定等书面函件送达对方当事人 发包人接收文件的地点 : ; 发包人指定的接收人为 : 承包人接收文件的地点 : ;

33 承包人指定的接收人为 : 监理人接收文件的地点 : ; 监理人指定的接收人为 : 1.10 交通运输 出入现场的权利关于出入现场的权利的约定 : 执行通用条款 场内交通 关于场外交通和场内交通的边界的约定 : 执行通用条款 关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定 / 超大件和超重件的运输 运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由执行通用条款承担 1.11 知识产权 关于发包人提供给承包人的图纸 发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属 : 发包人 关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求 : 执行通用条款 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属 : 执行通用条款 关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求 : 执行通用条款 承包人在施工过程中所采用的专利 专有技术 技术秘密的使用费的承担方式 : 执行通用条款 1.13 工程量清单错误的修正 出现工程量清单错误时, 是否调整合同价格 : 不调整 允许调整合同价格的工程量偏差范围 : 不调整 2. 发包人 2.2 发包人代表 发包人代表 : 姓名 : ; 身份证号 : ; 职务 : ;

34 联系电话 : ; 电子信箱 : ; 通信地址 : 发包人对发包人代表的授权范围如下 :(1) 督促监理工程师行使职权, 协调施工现场各方面的关系, 处理设计与施工中的技术问题和隐蔽工程的签证 ;(2) 审核施工进度 工程质量的检查和监督, 组织工程中间及竣工验收, 工程款项的拨付 ;(3) 合同及设计变更 增减工程后的工程量认定 2.4 施工现场 施工条件和基础资料的提供 提供施工现场关于发包人移交施工现场的期限要求 : / 提供施工条件 关于发包人应负责提供施工所需要的条件, 包括 :(1) 保证向承包人提供正常施工所需要的进入施 工现场的交通条件 ;(2) 协调处理施工现场周围地下管线和邻近建筑物 构筑物 古树名木的保护工作, 但相关费用由承包人承担 ; 2.5 资金来源证明及支付担保 发包人提供资金来源证明的期限要求 : / 发包人是否提供支付担保 : / 发包人提供支付担保的形式 : / 3. 承包人 3.1 承包人的一般义务 (5) 承包人提交的竣工资料的内容 : 与工程验收相关的一切资料 ( 包括结算资料 竣工图及竣工图 的电子文档等 ) 承包人需要提交的竣工资料套数 : 8 套 承包人提交的竣工资料的费用承担 : 承包人自行承担 承包人提交的竣工资料移交时间 : 竣工验收合格后 15 日内 承包人提交的竣工资料形式要求 : 书面及电子版 (6) 承包人应履行的其他义务 : 工程施工阶段免费为监理人提供现场办公用房, 承包人应积极配合 发包人进行一切与本工程有关的验收 3.2 项目经理

35 3.2.1 项目经理 : 姓 名 : ; 身份证号 : ; 建造师执业资格等级 : ; 建造师注册证书号 : ; 建造师执业印章号 : ; 安全生产考核合格证书号 : ; 联系电话 : ; 电子信箱 : ; 通信地址 : ; 承包人对项目经理的授权范围如下 : 受承包人委托全面负责工程安全 质量 进度 投资四大控制 要素, 完善合同 信息 组织管理体系, 做好安全监督, 文明标准化现场工作 关于项目经理每月在施工现场的时间要求 : 每周不少于 5 个工作日, 每天不少于 8 小时 承包人未提交劳动合同, 以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任 : 责令改正, 否则否则 发包人有权解除合同, 并由承包人赔偿所有损失 项目经理未经批准, 擅自离开施工现场的违约责任 : 罚款 3000 元 / 每天 承包人擅自更换项目经理的违约责任 : 责令改正, 否则发包人有权解除合同, 并由承包人 赔偿所有损失 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任 : 发包人有权解除合同, 并由承包人赔偿 所有损失 3.3 承包人人员 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限 : 接到发包人开工通知 3 日内 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任 : 发包人有权解除合同, 并由承包人赔偿所有损失 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求 : 报监理人 发包人批准后方可离开 承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任 : 发包人有权解除合同, 并由承包人赔偿所有损失 承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任 : 发包人有权解除合同, 并由承包人赔偿所

36 有损失 3.5 分包 分包的一般约定禁止分包的工程包括 : 不得分包 主体结构 关键性工作的范围 : / 分包的确定 允许分包的专业工程包括 : / 其他关于分包的约定 : / 分包合同价款 关于分包合同价款支付的约定 : / 3.6 工程照管与成品 半成品保护 承包人负责照管工程及工程相关的材料 工程设备的起始时间 : 设备 人员进场至验收交付使用前 由承包人负责保修, 无其他特殊要求的, 费用由承包人承担 3.7 履约担保 承包人是否提供履约担保 : 承包人应向发包人提供履约担保 承包人提供履约担保的形式 金额及期限的 : 1 履约担保采用现金方式, 以现金担保形式通过中标人 的基本帐户以银行转帐方式提供, 工程完工验收合格后履行手续退换 ;2 履约保证金 = 中标金额的 5%+ 差额履约保证金 ( 如有时 ); 另 5% 的民工保证金由承包人缴纳 3 差额履约金为中标价与招标控制价 85% 之间差额的 3 倍 ;4 履约保证金应在承包人收到中标通知书后 15 个工作日内并在合同签订前通过公司基本账户以银行转账方式向发包人缴纳 ;5 履约保证金在工程完工 7 天内全部无息退还 4. 监理人 4.1 监理人的一般规定 关于监理人的监理内容 : 监督工程质量 安全 进度等 ( 详见理服务合同 ) 关于监理人的监理权限 : 按通用条款执行 关于监理人在施工现场的办公场所 生活场所的提供和费用承担的约定 : 4.2 监理人员 总监理工程师 : 姓名 : ;

37 职 务 : ; 监理工程师执业资格证书号 : ; 联系电话 : ; 电子信箱 : ; 通信地址 : ; 关于监理人的其他约定 : 按通用条款执行 4.4 商定或确定 在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时, 发包人授权监理人对以下事项进行确定 : (1) ; (2) ; (3) 5. 工程质量 5.1 质量要求 特殊质量标准和要求 : 合格 关于工程奖项的约定 : / 5.3 隐蔽工程检查 承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定 : 按通用条款执行 监理人不能按时进行检查时, 应提前 24 小时提交书面延期要求 关于延期最长不得超过 : 24 小时 6. 安全文明施工与环境保护 6.1 安全文明施工 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定 : 承包人负责对本工程施工制定出完善的安全措施, 并对职工进行安全教育, 凡因违反安全措施而造成的罚款 人身伤亡事故或伤害他人事故, 均由承包人承担全部责任和费用 ; 与本项目有关的一切安全事故均有承包人承担全部责任 承包人应遵守相关法律 行政法规的规定, 在施工地段作出安全警示标志等, 以免造成他人人身伤亡财产损失 若造成他人财产或人身伤亡等, 承包人应承担全部赔偿责任和费用, 法院依法判决发包人赔偿的, 承包人承担发包人的赔偿费用 关于治安保卫的特别约定 : 执行通用条款

38 关于编制施工场地治安管理计划的约定 : 执行通用条款 文明施工合同当事人对文明施工的要求 : 施工现场的卫生标准 噪音标准应满足国家有关规定, 施工中因违反规定造成的损失和发生的费用由承包人负责 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定 : 与进度款同期支付 7. 工期和进度 7.1 施工组织设计 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容 : 执行通用条款 施工组织设计的提交和修改承包人提交详细施工组织设计的期限的约定 : 执行通用条款 发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限 : 执行通用条款 7.2 施工进度计划 施工进度计划的修订 发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限 : 执行通用条款 7.3 开工 开工准备关于承包人提交工程开工报审表的期限 : 计划开工日期 3 日前 关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限 : / 关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限 : 计划开工日期 1 日前 开工通知因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起 90 天内发出开工通知的, 承包人有权提出价格调整要求, 或者解除合同 7.4 测量放线 发包人通过监理人向承包人提供测量基准点 基准线和水准点及其书面资料的期限 : / 7.5 工期延误 因发包人原因导致工期延误 (7) 因发包人原因导致工期延误的其他情形 : 无

39 7.5.2 因承包人原因导致工期延误 因承包人原因造成工期延误, 逾期竣工违约金的计算方法为 : 因承包人原因造成工期延误的, 工期 不予延期, 且每天扣罚合同金额的万分之二, 延误工期产生的监理费用全部由承包人承担 因承包人原因造成工期延误, 逾期竣工违约金的上限 : 合同金额的 5% 7.6 不利物质条件 不利物质条件的其他情形和有关约定 : / 7.7 异常恶劣的气候条件 发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件 : 执行通用条款 7.9 提前竣工的奖励 提前竣工的奖励 : / 8. 材料与设备 8.4 材料与工程设备的保管与使用 发包人供应的材料设备的保管费用的承担 : / 8.6 样品 样品的报送与封存需要承包人报送样品的材料或工程设备, 样品的种类 名称 规格 数量要求 : 按管理部门及监理人和发包人的要求办理 8.8 施工设备和临时设施 承包人提供的施工设备和临时设施 关于修建临时设施费用承担的约定 : 由承包人承担 9. 试验与检验 9.1 试验设备与试验人员 试验设备施工现场需要配置的试验场所 : 执行通用条款 施工现场需要配备的试验设备 : 执行通用条款 施工现场需要具备的其他试验条件 : 执行通用条款

40 9.4 现场工艺试验 现场工艺试验的有关约定 : 执行通用条款 10. 变更 10.1 变更的范围 关于变更的范围的约定 : 执行通用条款 10.4 变更估价 变更估价原则关于变更估价的约定 : (1) 已标价工程量清单或预算书有相同项目的, 按照相同项目单价认定 ;(2) 已标价工程量清单中无相同项目, 但有类似项目的, 参照类似项目的单价认定 ;(3) 变更导致实际完成的变更工程量与已标价工程量清单中列明的该项目工程量的变化幅度超过 15% 的, 或已标价工程量清单或预算书中无相同项目及类似项目单价的, 以重新评审的综合单价下浮 10% 作为结算的综合单价 10.5 承包人的合理化建议 监理人审查承包人合理化建议的期限 : 执行通用条款 发包人审批承包人合理化建议的期限 : 执行通用条款 承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为 : / 10.7 暂估价 暂估价材料和工程设备的明细详见附件 11: 暂估价一览表 依法必须招标的暂估价项目 对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第 (2) 种方式确定 不属于依法必须招标的暂估价项目 对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第 (3) 种方式确定 承包人直接实施的暂估价项目的约定 : / 10.8 暂列金额 合同当事人关于暂列金额使用的约定 : 暂列金是招标人自行确定设立的, 承包方无权使用此笔费用, 根据发包方需要进行使用, 此费用按实际发生经招标人签证后确定使用 部分使用或不使用金额 暂列金 不计入工程款付款的基数

41 11. 价格调整 11.1 市场价格波动引起的调整 市场价格波动是否调整合同价格的约定 : 不调整 12. 合同价格 计量与支付 12.1 合同价格形式 合同价格形式 : 固定总价合同 2 总价合同 总价包含的风险范围 : / 风险费用的计算方法 : / 风险范围以外合同价格的调整方法 : 1) 发包人驻工地签证的工程量增减 ; 2) 发包人驻工地代表签证后的工程变更及工程洽商 ; 3) 由于工程量变化引起的合同价款变更, 以工程量原单价为依据 ; 4) 若出现新增工程量, 以工程量原单价为参考进行合同价款调整 ; 5) 若出现新增工程量, 无原工程量单价参考由双方协商 ; 6) 以上 1)~5) 款引起的合同价款变化均执行投标优惠率 3 其他价格方式: / 12.2 预付款 预付款的支付预付款支付比例或金额 : 合同金额的 10% 预付款支付期限 : 合同签订 10 天内 预付款扣回的方式 : 工程竣工经验收合格后付款时扣除 预付款担保 承包人提交预付款担保的期限 : / 预付款担保的形式为 : / 12.3 计量 计量原则 工程量计算规则 : 执行通用条款 计量周期

42 关于计量周期的约定 : 执行通用条款 单价合同的计量关于单价合同计量的约定 : / 总价合同的计量关于总价合同计量的约定 : 执行通用条款 总价合同采用支付分解表计量支付的, 是否适用第 项 总价合同的计量 约定进行 计量 : / 其他价格形式合同的计量其他价格形式的计量方式和程序 : / 12.4 工程进度款支付 付款周期 关于付款周期的约定 : 工程量完成 50% 支付合同额的 30%; 工程量完成 70% 支付至合同额的 50%; 工 程竣工经验收合格并经第三方检测机构 ( 检测合格后支付至合同额的 80%; 工程竣工结算经相关管理部 门审计审定批复后, 付至审定价款的 97%; 在质保期满后付至工程结算总价款的 100% 进度付款申请单的编制 关于进度付款申请单编制的约定 : 按照发包人要求执行 进度付款申请单的提交 (1) 单价合同进度付款申请单提交的约定 : / (2) 总价合同进度付款申请单提交的约定 : 按照发包人要求执行 (3) 其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定 : / 进度款审核和支付 (1) 监理人审查并报送发包人的期限 : / 发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限 : / (2) 发包人支付进度款的期限 : / 发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式 : / 支付分解表的编制 2 总价合同支付分解表的编制与审批: / 3 单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批: /

43 13. 验收和工程试车 13.1 分部分项工程验收 监理人不能按时进行验收时, 应提前 24 小时提交书面延期要求 关于延期最长不得超过 : 48 小时 13.2 竣工验收 竣工验收程序关于竣工验收程序的约定 : 执行通用条款 发包人不按照本项约定组织竣工验收 颁发工程接收证书的违约金的计算方法 : 执行通用条款 移交 接收全部与部分工程 承包人向发包人移交工程的期限 : 执行通用条款 发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的, 违约金的计算方法为 : 执行通用条款 承包人未按时移交工程的, 违约金的计算方法为 : 执行通用条款 13.3 工程试车 试车程序工程试车内容 : 执行通用条款 (1) 单机无负荷试车费用由 执行通用条款 承担 ; (2) 无负荷联动试车费用由 执行通用条款 承担 投料试车关于投料试车相关事项的约定 : 执行通用条款 13.6 竣工退场 竣工退场 承包人完成竣工退场的期限 : 执行通用条款 14. 竣工结算 14.1 竣工付款申请 承包人提交竣工付款申请单的期限 : 执行通用条款 竣工付款申请单应包括的内容 : 执行通用条款 14.2 竣工结算审核

44 发包人审批竣工付款申请单的期限 : 执行通用条款 发包人完成竣工付款的期限 : 执行通用条款 关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序 : 执行通用条款 14.4 最终结清 最终结清申请单承包人提交最终结清申请单的份数 : 执行通用条款 承包人提交最终结算申请单的期限 : 执行通用条款 最终结清证书和支付 (1) 发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限 : 执行通用条款 (2) 发包人完成支付的期限 : 执行通用条款 15. 缺陷责任期与保修 15.2 缺陷责任期 缺陷责任期的具体期限 : 2 年 15.3 质量保证金 关于是否扣留质量保证金的约定 : 是 承包人提供质量保证金的方式 质量保证金采用以下第 (2) 种方式 : (1) 质量保证金保函, 保证金额为 : / ; (2) 5 % 的工程款 ; (3) 其他方式 : / 质量保证金的扣留 质量保证金的扣留采取以下第 (2) 种方式 : (1) 在支付工程进度款时逐次扣留, 在此情形下, 质量保证金的计算基数不包括预付款的支付 扣 回以及价格调整的金额 ; (2) 工程竣工结算时一次性扣留质量保证金 ; (3) 其他扣留方式 : / 关于质量保证金的补充约定 : 质保期满后全部结清 15.4 保修

45 保修责任工程保修期为 : 按照国家规定执行 修复通知 承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间 : 收到保修通知 24 小时内 16. 违约 16.1 发包人违约 发包人违约的情形发包人违约的其他情形 : 执行通用条款 发包人违约的责任 发包人违约责任的承担方式和计算方法 : (1) 因发包人原因未能在计划开工日期前 7 天内下达开工通知的违约责任 : 执行通用条款 (2) 因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任 : / (3) 发包人违反第 10.1 款 变更的范围 第 (2) 项约定, 自行实施被取消的工作或转由他人实施 的违约责任 : / (4) 发包人提供的材料 工程设备的规格 数量或质量不符合合同约定, 或因发包人原因导致交货 日期延误或交货地点变更等情况的违约责任 : / (5) 因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任 : / (6) 发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示, 导致承包人无法复工的违约责任 : / (7) 其他 : / 因发包人违约解除合同承包人按 项 发包人违约的情形 约定暂停施工满 28 天后发包人仍不纠正其违约行为并致 使合同目的不能实现的, 承包人有权解除合同 16.2 承包人违约 承包人违约的情形承包人违约的其他情形 : 执行通用条款 承包人违约的责任 承包人违约责任的承担方式和计算方法 : 执行通用条款, 赔偿承包人的损失 因承包人违约解除合同

46 关于承包人违约解除合同的特别约定 : 承包人违约, 赔偿发包人损失, 发包人可单方解除合同 发包人继续使用承包人在施工现场的材料 设备 临时工程 承包人文件和由承包人或以其名义编 制的其他文件的费用承担方式 : / 17. 不可抗力 17.1 不可抗力的确认 除通用合同条款约定的不可抗力事件之外, 视为不可抗力的其他情形 : 执行通用条款 17.4 因不可抗力解除合同 合同解除后, 发包人应在商定或确定发包人应支付款项后 28 天内完成款项的支付 18. 保险 18.1 工程保险 关于工程保险的特别约定 : 执行通用条款 18.3 其他保险 关于其他保险的约定 : 执行通用条款 承包人是否应为其施工设备等办理财产保险 : 执行通用条款 18.7 通知义务 关于变更保险合同时的通知义务的约定 : 执行通用条款 20. 争议解决 20.3 争议评审 合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定 : 执行通用条款 争议评审小组的确定 争议评审小组成员的确定 : 执行通用条款 选定争议评审员的期限 : 执行通用条款 争议评审小组成员的报酬承担方式 : 承包人承担 其他事项的约定 : 承包人承担 争议评审小组的决定合同当事人关于本项的约定 : 承包人承担

47 20.4 仲裁或诉讼 因合同及合同有关事项发生的争议, 按下列第 2 种方式解决 : (1) 向 / 仲裁委员会申请仲裁 ; (2) 向工程所在地有管辖权的人民法院起诉

48 房屋建筑工程质量保修书 发包人 ( 全称 ): 承包人 ( 全称 ): 发包人 承包人根据 中华人民共和国建筑法 建设工程质量管理条例 和和 房屋建筑工 程质量保修办法 的规定, 结合承发包工程的实际情况, 经过协商, 签订对 : 工程的质量 保修责任协议书 : 一 房屋建筑工程质量保修范围和内容 : 1.1 承包人在本协议约定的质量保修期内, 按照国家 地方有关法律 法规 规章的管理规定和双 方在本协议中的约定, 承担本工程的质量保修责任 1.2 承包人质量保修的范围包括全部承包人施工工程 : 二 质量保修期 : 2.1 根据 建设工程质量管理条例 以及有关规定, 双方约定本工程的质量保修期如下 : (1) 地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的该工程合理使用年限 ; (2) 屋面防水工程 有防水要求的卫生间 房间和外墙的防渗漏工程为 伍年 ; (3) 建筑初装饰和装修工程为 贰 年 ; (4) 电气管线 给排水管道 设备安装工程为 贰 年, 设备为该设备设计使用的合理使用寿命 期间 ; (5) 门窗安装工程为 贰 年 ; (6) 住宅小区内的给排水设施 道路工程为 贰 年 ; (7) 采暖工程与制冷工程为 贰个采暖期 供冷期 ; (8) 其他工程土建 装饰和安装工程的保修期间为 贰 年 2.2 工程质量保修期的开始和结束 : (1) 房屋建筑工程的质量保修期自房屋竣工验收合格并整体移交发包人委托的物业公司 ( 办理移 交接收手续 ) 之日起开始计算 如果房屋建筑工程是按照单项验收交付的, 按照单项工程分别计算保修 期 房屋建筑工程竣工后未在 六十天内办理移交手续的, 如果被证明工程未移交的责任是由于发包人 的原因导致的, 承包人的保修期按照竣工验收合格后的第 61 日起计算 ; 如果工程未移交的责任是由于承包人的责任产生的, 保修期自实际移交工程时开始结算 (2) 不同的工程质量保修期适用于本工程的不同分项或者分部工程保修范围, 只有最后一个保修范围结束时, 承包人的保修责任期才最终结束, 在此之前, 本保修协议对双方仍然有效

49 三 承包人质量保修期的保修责任 : 3.1 保修通知的发出 : 保修通知按照以下地址发出 : 承包人在本协议中提供如下约定地址, 供发包人发出维修通知使用 : 省市路号邮政编码 : ; 办公电话及传真 : ; 移动电话 : ; 上述地址, 承包人声明, 发包人能够以挂号信函 特快专递 电话或者传真等任何方式可以有效通知 承包人声明, 在变更上述通知地址时必须保证事先通知发包人, 否则, 承担由此产生的所有责任 3.2 承包人的维修义务 : 承包人接到发包人或者发包人在本协议中指定物业管理公司的通知后, 应当按照通知要求的时间派人维修 双方商定一般工程维修, 承包人应当在接到通知后叁日内到达现场维修 ; 发生涉及结构安全或者严重影响使用功能 ( 如上 下水漏水 暖气漏水或者漏气 动力线路故障等 ) 的紧急情况下维修, 发包人有权以传真或者电话 ( 移动电话 ) 方式通知 移动电话或者办公电话确认以电信部门查询单认定, 传真通知以该传真回执记载时间为准确认 承包人应当在接到维修通知后, 立即到达现场开展抢修 承包人未在规定时间到达现场开展维修, 发包人有权委托其他人维修, 同时发包人有权单方面确定相关费用, 并有权将该费用从承包人工程款或保修金中扣除 为不使维修责任扩大, 在紧急情况下, 发包人有权先行采取必要措施, 由此发生的费用, 承包人承担 3.3 发生紧急抢修事故的, 承包人在接到事故通知后, 应立即到达现达现场抢修 3.4 结构安全质量责任: 对于涉及结构安全的质量缺陷, 双方应当按照 房屋建筑工程质量保修办法 的规定, 立即向当地建设行政主管部门报告, 采取安全防范和紧急防护措施 ; 由设计单位或者具有相应资格的设计单位提出维修方案, 承包人实施维修 3.5 维修工程的验收: 维修事项完成后, 承包人会同物业管理公司 房屋所有人或者使用人对工程进行验收 涉及结构安全的, 应当报建设行政主管部门备案 四 质量缺陷责任期的维修费用和赔偿责任 : 4.1 质量缺陷责任期的维修费用, 由承包人承担 承包人有证据证明质量事故是由于房屋所有人或者使用人使用不当造成的, 承包人不承担责任 4.2 在质量保修期发生维修责任, 属于承包人维修的, 维修费用承包人承担 ; 若承包人不履行保修义务, 发包人有权另行委托其他单位维修, 属于发包人另行委托其他单位维修的, 维修费用从其他单位保修金中支付 4.3 在保修期内, 因房屋建筑工程质量缺陷造成房屋所有人 使用人或者第三人的人身和财产损失

50 的, 承包人在接到发包人通知后, 应当按照通知要求的时间, 参加与房屋所有人 使用人或者第三人的协商赔偿事宜, 并根据协商结果承担赔偿责任 协商达不成一致意见的, 由发包人按照 房屋建筑工程质量保修办法 向房屋所有人 使用人 第三人赔偿后, 向承包人追偿 承包人有异议时有权提出诉讼 4.4 承包人应当承担的本协议第 4.3 条质量赔偿责任包括财产损失赔偿和人身损害财产赔偿 发包人承担维修或者赔偿责任后, 有权自承包人留存的质量保修金中扣除 保修金不足以承担的, 承包人另行承担 五 房屋建筑工程质量维修保证金以及保证金的返还 : 5.1 质量维修保证金 : 双方商定本工程的工程质量保修责任采取发包人留置保修 ( 证 ) 金担保, 承包人按照本协议承担了保修义务, 保修期结束后, 双方根据本协议办理完结算后, 剩余保修 ( 证 ) 金在 28 天内无息退还 5.2 本工程的维修保证金为建设工程施工合同约定合同总价款的 5 %( 工程总价款为暂定价款的, 以最终确认的结算价款总额计算 ) 承包人在办理工程最终支付时从工程价款中留置 5.3 质量维修保证金退还办法 : 质保期满后退还 ( 无息退还 ) 六 其他双方约定事项 : 6.1 本协议与 建设工程施工合同 一并签订生效 当建设工程竣工验收交付后, 本协议开始生效 6.2 房屋竣工交付使用后, 发包人即将本协议书约定的质量保修通知 监督 结算的权利义务委托 给 : 执行, 承包人表示无异议 6.3 关于建筑工程质量保修金的退还, 由发包人与承包人具体办理结算 保修期结束后, 出具结算报告后, 由发包人办理最后结算支付或者追缴工作 6.4 本协议在建设工程质量保修期结束后终止 6.5 本协议书是 建设工程施工合同 的附件, 是合同的组成部分

51 其他附件 : 安全责任协议书 为落实工程安全生产的管理要求, 确保本工程建设的顺利进行, 经发包人 承包人双方共同协商, 同意明确如下协议 : 一 发包人在施工开始前向承包人提交必要的施工场地, 明确承包人安全生产管理的责任区域和要求, 承包人负责施工现场的安全管理工作, 并建立工程安全保证体系, 报发包人备案 二 发包人应积极组织和督促承包人开展创安全生产无事故活动 ; 及时传达和部署上级的有关精神和要求, 定期听取承包人的意见和要求 加强安全生产的指导和协调工作 三 发包人负责组织对承包人安全规范作业 文明施工情况的检查, 定期组织考核 ; 对承包人及有关人员在安全生产工作中有突出贡献或成绩显著的集体 个人, 发包人应给予表彰和物资奖励 对承包人及有关人员发生的违章 违法行为和存在的问题, 发包人有权制止教育 责令其限期整改 必要时视情节轻重每次按责任违约给予人民币 500 元 ~ 元的违约经济处罚 四 凡工地内发生生产事故或人员伤亡事故的, 发包人派员参与劳动行政部门 司法机关调查处理 发包人可按其造成的后果及影响, 对责任单位以按责任违约给予一次性经济处罚 责任违约的经济处罚按 发包工程安全抵押金实施细则 ( 见附件 ) 扣除 事故造成的经济损失 法律后果及因承包人责任给发包人造成的连带直接和间接损失全部由承包人承担 五 承包人要严格贯彻执行国家和地方颁发的有关安全生产的法律 法规严格按照中华人共和国建设部建标 (99)79 号 关天发布行业标准 建筑施工安全检查标准 的通知 ( 编号 JGJ ) 要求加强内部安全管理, 落实各项安全防护措施, 确保工程建设中不发生重大安全生产和人员伤亡事故 六 承包人要按照安全作业规范针对本工程项目的特点 性质 规模以及施工现场条件编制施工组织设计和施工方案, 制定和组织落实各项的施工安全技术措施, 并向全体施工人员进行安全技术交底 严格按照施工组织设计和有关安全要求施工 七 承包人进入工地后应明确落实施工现场安全生产第一责任人, 专 ( 兼 ) 职安全人员, 并报发包人备案 ; 建立健全安全生产保证体系, 落实各级安全责任制, 完善各项安全生产制度 ( 包括奖惩制度 ); 按照 : 谁施工谁负责 的原则, 负责单位内部和施工责任区域的安全生产管理工作 八 承包人对外聘人员的安全生产工作要纳入本单位统一管理的范围, 明确要求, 签订管理协议加强寻全体施工人员安全作业 文明施工和自我保护的宣传教育 : 做好上岗前的安全培训, 特殊工种作业人员必须做到持上岗证上岗 : 进入本市施工的外省市特殊作业人员, 还必须经本市有关特种作业考核站进行审证教育, 禁止实习 学习人员现场作业

52 九 承包人要按照 安全自查, 隐患自改, 责任自负 的原则加对施工责任区的正常安全检查 及进制止和处理各类违章违法行为 对查获的隐患要及时组织整改 十 承包人应主动接受发包人在安全生产工作上的业务指导, 检查和督促, 服从管理发包人的工作布置和组织活动要积极贯彻实施和参加 对发包人给予因责任违约的经济处理如有异议可要求复核 对发包人工作人同利用职权营私舞弊 有意刁难的违法行为, 有权检举揭发, 要求处理 十一 承包人因疏于管理违章违法作业发生安全事故或造成人员伤亡的, 应在积极抢救受伤人员 保护现场的同时, 严格按安全事故上报的规定时限向发包人和当地劳动行政部门汇报, 不得迟报瞒报 十二 本协议中未涉及的有关条款, 双方可根据需要协商补充修改 如遇有国家和本市法规不符的, 应按国家和本市的有关法规执行 十三 本协议作为双方工程全同的附件, 在工程合同签约后生效, 与工程合同具有同等法律效力 工程合同期满, 本协议终止

53 文明施工责任协议书 为贯彻执行建设部 建设工程施工现场管理规定 及郑州市关于文明施工的相关规定, 认真做好工程建设施工区域内的文明施工, 现经发包人 承包人双方协商同意, 明确在文明施工和文明施工管理中的各自职责, 并签订如下协议 一 双方同意在工程管理和工程建设中必须坚持社会效益第一, 经济效益和社会效益相一致 方便人民生活, 有利于发展生产 保护生态环境 的原则 搞好工程建设中的文明施工 二 双方要认真贯彻 发包人负责, 施工单位实施, 地方政府监督 的文明施工原则 现场由发包人项目管理驵牵头, 建立三方共同参于的文明施工管理小组, 负责日常管理协调工作, 共创文明工地 发包人按市有关创建文明工地的规定, 组织 指导 检查 考核 和开展选评工作, 创建文明工地活动的实施由承包人负责 三 承包人在其施工大纲中应结合工程实际情况, 制订出各项文明施工措施, 并落实如下有关要求 : 1. 施工现场必须按规定要求设置施工铭牌, 所有施工管理 作业人员应配带胸卡上岗 2. 施工区域与非施工区域必须按规定设置分隔设施, 并做到连续 稳固 整洁 美观和线型和顺 施工区域的围护设施如有损坏要及时修复 3. 在施工的路段要有保证车辆通行宽度的车行道 人行道沿街居民出行的安全便道 凡在施工道路的交叉路口, 均应按规定设置标志 ( 牌 ) 夜间设示警灯及照明灯, 便于车辆行人通行 如遇台风 暴雨 季节要派人值班, 确保安全 4. 要落实切实可行的施工排水和和防汛措施, 禁止向通道上排放, 禁止泥浆 水泥浆水未经沉淀直接排入下水道 5. 施工现场平面布置合理, 各类材料 设备 预制构件等 ( 包括土方 ) 做到有序堆放, 不得侵占车行道 人行道 施工中要加强对各种管线的保护 6. 施工中必须采取有效措施, 防止渣土洒落, 泥浆 废水流溢, 控制粉尘飞扬, 减少施工对本市环境和绿化的污染, 严格控制噪音 7. 如发现承包人未进行上述环境保护测试工作, 此测试工作由发包人代为办理, 其费用由承包人加倍承担 四 承包人负责施工区域及生活区域的环境卫生, 建立完善有关规章制度, 落实责任 做到 五小 设施齐全, 符合规范要求 五 发包人对承包人开展创建文明工地的工作要经常性地给予指导, 定期组织检查, 对承包人存

54 在的问题应及时通知承包人进行整改 凡承包人整改不力, 逾期不改的, 发包人有权权承包人责任违约, 可给予一次性的经济处理 (1000~2000 元人民币 ), 并采取强化整改措施, 整改所发生的费用及处理款从工程上直接扣除, 最高上限为 5 万元 六 因承包人违反文明施工管理要求, 被地方政府有关部门查获而受到的经济处罚, 以及由此而使发包人受到的经济损失, 均有承包人承担 七 本协议作为发包人 承包人双方工程合同的附件, 在工程合同正式签约后生效, 与工程合同具有同等法律效力 工程合同期满, 本协议终止 八 联系人 :

55 治安 防火责任协议书 为切实搞好工程建设中的治安防火工作, 确保施工现场的治安稳定的防火安全, 现根据相关法律法规之规定, 以双方协商, 明确双方在治安防范防火安全方面的权利和义务 : 一 发包人的权利和义务: 1. 发包人在与承包人签约工程式合同时应将发包人对 施工现场防火工作管理规范 ( 附后 ) 书面交于承包人, 明确要求 落实责任 加强指导 2. 发包人应将上级公安部门和上级单位对工地治安防火工作中的情况和意见, 做好指导协调工作 3. 发包人有权对承包人贯彻落实治安防范工作的情况进行检查, 对承包人有关人员发生的违章违法行及相关问题, 则有权教育 制止和责成其限期整改, 必要时可按责任违约给予相应的经济处理 (500~1000 元人民币每次 ) 4. 承包人的违章违法行为, 发包人有权对其进行经济处理的是指 : (1) 未以公安消防部门审核批准, 擅自使用液化气钢瓶或违章储存易燃易爆危险物品尚未造成后果的 (2) 未严格控本公司 施工现场动用明火管理规定 动作 ( 后附 ) 进行动火作业尚未造成后果的 (3) 施工区域内发生聚众斗殴 赌博 收看淫秽录像等影响工地治安秩序的违法行为及集体宿舍内违章男女混居的 (4) 违反 施工现场用电安全管理规定 ( 后附 ) 用电, 擅自使用电炉 煤油炉 电热毯 电熨斗等及带有明火的各类电取热器, 或擅自使用高能耗灯具取暖 烘烤物品及在禁火区域内违章吸烟的 5. 承包人在其责任区域内发生严重违法犯罪案件 火灾事故或伤亡及以上安全事故的, 承包人在承担相应法律责任的同时还必须承担由此造成的一切直接和间接损失 此外发包人还可视情节轻重每次扣除承包人人民币 元 ~ 元的违约金 6. 发包人对承包人的责任违约经济处理, 由发包人开具书面通知单给承包人认可 处理款从承包人工程款中直接扣除 7. 根据整个工地治安防范的需要, 如确需增设或外聘警卫值勤人员时, 发包人可按 协商 集中 的原则决定实施法案, 其费用发包人按实际需要由涉及到的各施工单位分担, 承包人不得推委 二 承包人的权利和义务 : 1. 承包人在进入工地后, 应及时明确落实工地治安 防火第一责任人专 ( 兼 ) 职保卫消防干部及治

56 安保卫组织网络, 书面报发包人备案 2. 承包人在施工期间必须遵守 执行国家和本市颁布的治安 消防方面的法律 法规, 认真落实发包人制定的 施工现场治安 防火工作管理规范 执行服从管理, 对本责任区域内的治安稳定 防火安全, 实施全面责任, 确保不发生重大治安 行事案件和火灾事故 3. 承包人的治安防火工作, 除接受其上级主管单位的领导外, 还应主动接受上海市徐泾镇公安局和发包人的业务指导 督促 检查 对公安机关和发包人布置的 创建治安合格工地 等工作, 要积极地贯彻执行, 对公安部门和发包人在检查中查获的各类隐患问题, 应在规定的期限内组织整改或采取相应的防范措施, 确保安全 4. 一旦工地上发生治安 刑事案件或火灾事故, 承包人应在积极处置 保护现场的同时, 立即向公安部门和发包人报告, 接受调查 处理 所造成 ( 包括对发包人 ) 的损失, 由承包人承担 5. 承包人对因违章违法行为所受的责任违约经济处理有异议的, 可提出申述, 要求复议 如发现发包人工作人员在工作中有滥用职权 营私舞弊 有意刁难等违法行为的, 有权向发包人领导或有关机关检举揭发, 要求处理 三 其他 : 1. 本协议中未涉及到的有关条款, 双方可根据需要协商补充修改 如遇有与国家和本市的有关部门法规不符的应按国家和本市的有关规定执行 2. 本协议作为工程合同的附件在工程合同正式签约后生效, 与工程合同具有同等法律效力 工程合同期满, 本协议终止 3 本合同涉及的通知及任何往来函件, 均应当以书面形式出具, 书面形式可包括挂号信 特快专递 传真 电子邮件等形式, 并在通知方通过邮局以挂号信 特快专递等形式寄达本合同约定地址或被通知方合同代表签收, 以电子文档为载体的, 该等文档进入本合同约定网址或 /MSN 账户, 视为送达 本合同的所有附件均应被视为本合同不可分割的组成部分, 与本合同具有同等法律效力 本合同的修改应以书面形式做出 承包人电子邮箱 : 发包人电子邮箱 :

57 建设工程廉政责任书 发包人 : 承包人 : 为加强建设工程廉政建设, 规范建设工程各项活动中发包人承包人双方的行为, 防止谋取不正当利益的违法违纪现象的发生, 保护国家 集体和当事人的合法权益, 根据国家有关工程建设的法律法规和廉政建设的有关规定, 订立本廉政责任书 一 双方的责任 1.1 应严格遵守国家关于建设工程的有关法律 法规, 相关政策, 以及廉政建设的各项规定 1.2 严格执行建设工程合同文件, 自觉按合同办事 1.3 各项活动必须坚持公开 公平 公正 诚信 透明的原则 ( 除法律法规另有规定者外 ), 不得为获取不正当的利益, 损害国家 集体和对方利益, 不得违反建设工程管理的规章制度 1.4 发现对方在业务活动中有违规 违纪 违法行为的, 应及时提醒对方, 情节严重的, 应向其上级主管部门或纪检监察 司法等有关机关举报 二 发包人责任发包人的领导和从事该建设工程项目的工作人员, 在工程建设的事前 事中 事后应遵守以下规定 : 2.1 不得向承包人和相关单位索要或接受回扣 礼金 有价证券 贵重物品和好处费 感谢费等 2.2 不得在承包人和相关单位报销任何应由发包人或个人支付的费用 2.3 不得要求 暗示或接受承包人和相关单位为个人装修住房 婚丧嫁娶 配偶子女的工作安排以及出国 ( 境 ) 旅游等提供方便 2.4 不得参加有可能影响公正执行公务的承包人和相关单位的宴请 健身 娱乐等活动 2.5 不得向承包人和相关单位介绍或为配偶 子女 亲属参与同发包人工程建设管理合同有关的业务活动 ; 不得以任何理由要求承包人和相关单位使用某种产品 材料和设备 三 承包人责任应与发包人保持正常的业务交往, 按照有关法律法规和程序开展业务工作, 严格执行工程建设的有关方针 政策, 执行工程建设强制性标准, 并遵守以下规定 : 3.1 不得以任何理由向发包人及其工作人员索要 接受或赠送礼金 有价证券 贵重物品及回扣 好处费 感谢费等 3.2 不得以任何理由为发包人和相关单位报销应由对方或个人支付的费用 3.3 不得接受或暗示为发包人 相关单位或个人装修住房 婚丧嫁娶 配偶子女的工作安排以及出

58 国 ( 境 ) 旅游等提供方便 3.4 不得以任何理由为发包人 相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请 健身 娱乐等活动 四 违约责任 4.1 发包人工作人员有违反本责任书第一 二条责任行为的, 依据有关法律 法规给予处理 ; 涉嫌犯罪的, 移交司法机关追究刑事责任 ; 给承包人单位造成经济损失的, 应予以赔偿 4.2 承包人工作人员有违反本责任书第一 三条责任行为的, 依据有关法律法规处理 ; 涉嫌犯罪的, 移交司法机关追究刑事责任 ; 给发包人单位造成经济损失的, 应予以赔偿 4.3 本责任书作为建设工程合同的组成部分, 与建设工程合同具有同等法律效力 经双方签署后立即生效 五 责任书有效期本责任书的有效期为双方签署之日起至该工程项目竣工验收合格时止 六 责任书份数本责任书一式二份, 发包人承包人各执一份, 具有同等效力 发包人 : ( 公章 ) 承包人 : ( 公章 ) 法定地址 : 法定地址 : 法定代表人或其 法定代表人或其 委托代理人 : ( 签字 ) 委托代理人 : ( 签字 ) 电话 : 电话 : 传真 : 传真 : 电子邮箱 : 电子邮箱 : 开户银行 : 开户银行 : 帐号 : 帐号 : 邮政编码 : 邮政编码 :

59 第五章工程量清单 ( 另附 )

60 第二卷 第六章图纸 ( 无图纸 )

61 第三卷 第七章技术标准和要求 ( 参照最新版行业技术标准 )

62 第八章投标文件格式 封面格式 : ( 项目名称 ) 标段 投标文件 项目编号 : 投标人 : ( 盖单位章 ) 法定代表人或其委托代理人 : ( 签字或盖章 ) 年月日

63 目 录 一 投标函及投标函附录 二 法定代表人身份证明 三 授权委托书 四 投标保证金 五 已标价工程量清单 六 施工组织设计 七 项目管理机构 八 资格审查资料 九 其他材料

64 一 投标函及投标函附录 ( 一 ) 投标函 致 : ( 招标人名称 ) 1 我方已仔细研究了项目标段招标文件的全部内 容, 愿按照招标文件中规定的条款和要求, 完成本项目 投标总报价为 ( 大写 ) ( 元 ), 工期为日历天, 质量, 项目经理 2 我方承诺在投标有效期内不修改 撤销投标文件 3 投标保证金已按招标文件规定提交, 金额为人民币 ( 大写 ) ( 元 ) 4 如我方中标 : (1) 我方承诺在收到中标通知书后, 在中标通知书规定的期限内与你方签订合同 (2) 随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分 (3) 我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约担保 (4) 我方承诺在合同约定的期限内完成本项目 5 我方在此声明, 所递交的投标文件及有关资料内容完整 真实和准确 6 ( 其他补充说明 ) 投标人 ( 盖单位章 ): 法定代表人或委托代理人 ( 签字或盖章 ): 日期 :

65 ( 二 ) 投标函附录 工程名称 投标人 标段 投标范围 投标总报价 ( 元 ) ( 大写 ) 元 ( 小写 ) 投标有效期 日历天 投标工期日历天投标质量 缺陷责任期分包不允许 项目经理姓名级别证书编号 技术负责人姓名职称 投标人 ( 盖单位章 ): 法定代表人或其委托代理人 ( 签字或盖章 ): 日期 : 年月日

66 二 法定代表人身份证明 投标人 : 单位性质 : 地 址 : 成立时间 : 年 月 日 经营期限 : 姓 名 : 性 别 : 年 龄 : 职 务 : 系 ( 投标人名称 ) 的法定代表人 特此证明 投标人 : ( 盖单位章 ) 年月日

67 三 授权委托书 本人 ( 姓名 ) 系 ( 投标人名称 ) 的法定代表人, 现委托 ( 姓名 ) 为我方 代理人 代理人根据授权, 以我方名义签署 澄清 说明 补正 递交 撤回 修改 ( 项 目名称 ) 标段投标文件 签订合同和处理有关事宜, 其法律后果由我方承担 委托期限 : 代理人无转委托权 附 : 法定代表人身份证和委托人身份证复印件 投标人 : ( 盖单位章 ) 法定代表人 : ( 签字或盖章 ) 身份证号码 : 委托代理人 : ( 签字 ) 身份证号码 : 年月日

68 四 投标保证金 附投标保证金转账凭证的复印件或扫描件及投标人基本 账户开户许可证复印件

69 五 已标价工程量清单 说明 : 已标价工程量清单按第五章 工程量清单 中的相关清单表格式填写 构成合同文件的已标 价工程量清单包括第五章 工程量清单 有关工程量清单 投标报价以及其他说明的内容

70 六 施工组织设计 1. 投标人应根据招标文件和对现场的勘察情况, 采用文字并结合图表形式, 参考以下要点编制本工程的施工组织设计 : (1) 施工方案及技术措施 ; (2) 重点部位及难点部位施工方法及措施 ; (3) 质量 安全管理体系与措施 (4) 文明及环境保护管理体系与措施 ; (5) 工程进度计划与措施 ; (6) 资源配备计划 ; (7) 施工总进度表或施工网络图 ; (8) 节能减排 工艺创新措施 ; (9) 冬季和雨季施工方案 ; (10) 施工现场总平面布置 ( 投标人应递交一份施工总平面图, 绘出现场临时设施布置图表并附文字说明, 说明临时设施 加工车间 现场办公 设备及仓储 供电 供水 卫生 生活 道路 消防等设施的情况和布置 ); (11) 项目组织管理机构 ; (12) 成品保护和工程保修工作的管理措施和承诺 ; (13) 任何可能的紧急情况的处理措施 预案以及抵抗风险 ( 包括工程施工过程中可能遇到的各种风险 ) 的措施 ; (14) 扬尘污染防治方案和建筑垃圾处置方案 ; (15) 与发包人 监理及设计人的配合 ; (16) 招标文件规定的其他内容 2. 施工组织设计除采用文字表述外可附下列图表, 图表及格式要求附后 若采用技术暗标评审, 则下述表格应按照章节内容, 严格按给定的格式附在相应的章节中

71 附表一附表二附表三附表四附表五附表六 拟投入本工程的主要施工设备表拟配备本工程的试验和检测仪器设备表劳动力计划表计划开 竣工日期和施工进度网络图施工总平面图临时用地表

72 附表一 : 拟投入本工程的主要施工设备表 序号 设备名称 型号 规格 数 量 国别 产地 制造 年份 额定功率 (KW) 生产 能力 用于施 工部位 备注

73 附表二 : 拟配备本工程的试验和检测仪器设备表 序号 仪器设备 名 称 型号 规格 数 量 国别 产地 制造 年份 已使用台 时 数 用途备注

74 附表三 : 劳动力计划表 单位 : 人 工种 按工程施工阶段投入劳动力情况

75 附表四 : 计划开 竣工日期和施工进度网络图 键日期 1. 投标人应递交施工进度网络图或施工进度表, 说明按招标文件要求的计划工期进行施工的各个关 2. 施工进度表可采用网络图或横道图表示

76 附表五 : 施工总平面图 投标人应递交一份施工总平面图, 绘出现场临时设施布置图表并附文字说明, 说明临时设施 加工 车间 现场办公 设备及仓储 供电 供水 卫生 生活 道路 消防等设施的情况和布置

77 附表六 : 临时用地表 用途面积 ( 平方米 ) 位置需用时间

78 七 项目管理机构 ( 一 ) 项目管理机构组成表 职务姓名职称 执业或职业资格证明 证书名称级别证号专业养老保险 备注

79 ( 二 ) 主要人员简历表 附 1: 项目经理简历表 项目经理应附建造师注册证书 安全生产考核合格证书 身份证 职称证 ( 如有 ) 劳务合同 社 保证明及未担任其他在施建设工程项目项目经理的承诺书, 管理过的项目业绩须附合同协议书 类似项 目限于以项目经理身份参与的项目 姓 名 年 龄 学历 职 称 职 务 拟在本工程任职 项目经理 注册建造师执业资格等级 级 建造师专业 安全生产考核合格证书 毕业学校 年毕业于 学校 专业 主要工作经历 时 间 参加过的类似项目名称 工程概况说明 发包人及联系电话

80 附 2: 主要项目管理人员简历表 主要项目管理人员指技术负责人 专职安全生产管理人员等岗位人员 技术负责人应附身份证 职 称证 劳务合同 养老保险复印件 ( 如有 ), 专职安全生产管理人员应附安全生产考核合格证书 岗位名称 姓名年龄 性别毕业学校 学历和专业 毕业时间 拥有的执业资格 专业职称 执业资格证书编号 工作年限 主要工作业绩及担任的主要工作

81 附 3: 承诺书 承诺书 ( 招标人名称 ): 我方在此声明, 我方拟派往 ( 项目名称 ) 标段 ( 以下简称 本工程 ) 的项目经理 ( 项目经理姓名 ) 现阶段没有担任任何在施建设工程项目的项目经理 我方保证上述信息的真实和准确, 并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切法律后果 特此承诺 投标人 : ( 盖单位章 ) 法定代表人 : ( 盖章或盖章 ) 年月日

82 八 资格审查资料 ( 一 ) 投标人基本情况表 投标人名称 注册地址 联系方式 邮政编码 联系人电话 传真网址 组织结构 法定代表人姓名技术职称电话 技术负责人姓名技术职称电话 成立时间员工总人数 : 企业资质等级 营业执照号 项目经理 高级职称人员 注册资金 开户银行 其中 中级职称人员 初级职称人员 账号技工 经营范围 备注备注 : 本表后应附企业法人营业执照 企业资质证书副本 安全生产许可证 类似业绩 年度财务审计报告或者投标人基本开户银行资信证明 缴纳税收凭据和缴纳社会保险的专用收据或社会保险缴费清单 具有参加政府采购活动近 3 年内在经营活动中无重大违法记录的书面声明 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料 信用中国 网站 ( 中国政府采购网 ( 等渠道查询投标人信用记录等材料的复印件 检察院行贿犯罪档案查询函

83 ( 二 ) 近年完成的类似项目情况表 项目名称 项目所在地 发包人名称 发包人地址 发包人联系人及电话 合同价格 开工日期 竣工日期 承担的工作 工程质量 项目经理 技术负责人 总监理工程师及电话 项目描述 备注 备注 :1 类似工程项目 2 本表后附合同协议书的复印件, 具体年份要求见投标人须知前附表 每张表格只填写一个项目, 并标明序号

84 ( 三 ) 正在施工的和新承接的项目情况表 项目名称 项目所在地 发包人名称 发包人地址 发包人电话 签约合同价 开工日期 计划竣工日期 承担的工作 工程质量 项目经理 技术负责人 总监理工程师及电话 项目描述 备注 备注 : 本表后附中标通知书或合同协议书复印件 每张表格只填写一个项目, 并标明序号

85 ( 四 ) 近年发生的诉讼和仲裁情况 说明 : 近年发生的诉讼和仲裁情况仅限于投标人败诉的, 且与履行施工承包合同有关的案件, 不包括调 解结案以及未裁决的仲裁或未终审判决的诉讼

86 ( 五 ) 企业其他信誉情况表 ( 年份要求同诉讼及仲裁情况年份要求 ) 1 近年企业不良行为记录情况 2 在施工程以及近年已竣工工程合同履行情况 3 其他 备注 : 合同履行情况主要是投标人近年所承接工程和已竣工工程是否按合同约定的工期 质量 安全等履行合同义务, 对未竣工工程合同履行情况还应重点说明非不可抗力解除合同 ( 如果有 ) 的原因等具体情况, 等等

87 九 其他材料