代理合同1.doc

Transcription

1

2 招标文件范本修改补充申报表 本工程按照在佛山市公共资源交易网公布的佛山市房屋建筑和市政工程施 工招标文件范本 (2014 年 8 月版 ) 编制招标文件 如有不一致地方, 在本申报 表中反映, 其他条款均按照招标文件范本 (2014 年 8 月版 ) 相应条款编制 序号章节 条目 修改 类型 范本原文 拟删改的内容 包工 包料 包工期 本工程以综合单价合同方式承包, 1 第一章 2.5 修改 包安全 包文明施工 综合 ( 单价 / 总 包工包料 包材料运输 装卸 包 工程质量 工期 安全 包工程保 价 ) 包干 险 包检测 2 第一章 2. 增加 / 2.8 评标办法 : 随机合理低价法 2.9 工程款支付方式 : 1) 工程按进度完成总工程量 50% 后 10 个工作日内按程序向中标人支付 工程款至已完成合格工程的 60%; 2) 工程完工后一个月内按程序向中 标人支付工程款至已完成合格工程 的 60%, 3 第一章 2. 增加 / 3) 在工程竣工验收合格并经财政部门审定结算后一个月内按程序支付至结算总价的 95%; 4) 余下工程款 ( 质量保证金为结算 总价的 5%) 在质量保修期 ( 一年 ) 满后一个月内付清 5) 上述款项均不计算利息 中标人 在收取工程款时需提供本工程所在 地的税务部门开具的工程建安发 票 4 第一章 4.4. 修改 投标人应有良好信 誉, 并持有佛山市 投标人应有良好信誉, 并持有佛山 市 ( 区 ) 行业行政主管部门颁发的 第 1 页

3 ( 区 ) 行业行政主管 部门颁发的有效的 有效的诚信手册 ; 有效是指诚信管 理系统状态显示为 正常 诚信手册或城市道 路诚信档案 ; 有效是 指诚信管理系统状 态显示为 正常 参加城市道路工程的 投标人, 应成功申请 进入城市道路诚信系 统, 即已获得城市道 路 诚信编号, 且诚信档 案处于有效范围 佛山市建筑行业诚 信手册 的有效范围 是最新年度考评结 论为 C 或以上的, 或 佛山市建筑行业诚信手册 的有 5 第一章 修改 新登记颁发的 城市道路诚信档案处 效范围是最新年度考评结论为 C 或以上的, 或新登记颁发的 于有效范围, 是指城 市道路诚信等级为 C 级或以上的, 且未被 系统锁定 6 第一章 修改 对拟派项目负责人的资格要求 : 须具备注册于投标人本单位的专业级 ( 或以上级 ) 注册建造师执业资格证书或临时注册建造师执业资格证书 ( 在外省注册的建造师必须是一级注册建造师或一级临时注册 须具备注册于投标人本单位的机电工程专业二级 ( 或以上级 ) 注册建造师证书或临时注册建造师证书 ( 在外省注册的建造师必须是机电工程专业一级注册建造师或一级临时注册建造师 ), 并持有有效的 安全生产考核合格证 (B 证 ) 建造师 ) 或, 第 2 页

4 并持有有效的 安全 生产考核合格证 (B 证 ) ( 园林绿化施工 企业拟派的项目负责 人不要求持有 安全 生产考核合格证 ) 7 第二章投标人须知前附表 修改 包工 包料 包工期 包安全 包文明施工 综合单价包干 综合总价包干 综合单价合同方式承包, 包工包料 包材料运输 装卸 包工程质量 工期 安全 包工程保险 包检测, 工程量按实结算 8 第二章投标人须知前附表 修改 2 采用书式胶装方式装订, 装订应牢固 不易拆散和换页, 不得采用活页装订 2 采用书式胶装方式装订, 装订 应牢固 不易拆散和换页, 不得采 用活页装订, 编制连续页码 (1) 是否要求特定人 员出席开标会 : 不要求 1) 是否要求特定人员出席开标会 : 要求以下特定人员 不要求 出席开标会 要求以下特定人员出席开标会 法定代表人或企业负 法定代表人 责人 ( 总经理 ) 或企 法定代表人或企业行政负责人 ( 总 业技术负责人 法定 经理 ) 或企业技术负责人或拟派本 代表人或企业行政负 工程的项目负责人 ( 建造师 ) 责人 ( 总经理 ) 或企 拟派本工程的项目负责人 ( 建造师 ) 9 第二章投标人须知前附表 修改 业技术负责人或拟派本工程的项目负责人 ( 建造师 ) 拟派本工程的项目负责人 ( 建 (2) 本次招标要求各投标人的授权 代理人及上述特定人员必须在投标 截止时间前到场并参加开标会, 并 按开标程序, 向招标人出示本人的 造师 ) (2) 本次招标要求各投标人的授权代理人及上述特定人员必须在投标截止时间前到场并参加开标会, 并 身份证明文件, 以证明其出席 (3) 投标人授权代理人及上述特定 人员须全程参加开标会, 不得中途 退场 特定人员未按时出席并全程 参加开标会的, 将视为该投标人弃 权, 其投标文件将被拒绝受理或作 无效处理 开标会结束后, 有关投 按开标程序, 向招标 标的相关事宜均由投标人授权代理 人出示本人的身份证 人负责办理, 特定人员可以离场 明文件, 以证明其出 席 第 3 页

5 (3) 投标人授权代理 人及上述特定人员须 全程参加开标会, 不 得中途退场 特定人 员未按时出席并全程 参加开标会的, 将视 为该投标人弃权, 其 投标文件将被拒绝受 理或作无效处理 开 标会结束后, 有关投 标的相关事宜均由投 标人授权代理人负责 办理, 特定人员可以 离场 (1) 法定代表人的身 份证明文件包括 : 法 定代表人证明书 本 人身份证 ; (2) 投标人的企业负 责人 ( 总经理 ) 的身 份证明文件包括 : 企 业负责人证明书 本 人身份证 ; (3) 投标人的技术负 (1) 授权代理人的身份证明文件包 10 第二章投标人须知前附表 修改 责人的身份证明文件 包括 : 企业技术负责 人证明书 本人身份 括 : 本人二代身份证原件并通过指纹验证, 法定代表人证明及授权委托书 证 ; (4) 拟派项目负责人 的身份证明文件包 括 : 建造师注册证书 本人身份证 ; (5) 授权代理人的身 份证明文件包括 : 本 人身份证以及取得交 易员资格时采集的本 人指纹 11 第二章须知前附表 删除 评标委员会对投标人 资格审查以及资信标 评审的大部分信息以 投标人在佛山市公共 第 4 页

6 资源交易一体化服务 平台投标企业信息数 据库中登记的信息为 评审依据, 请投标人 及时维护 更新企业 信息数据库的信息, 确保其有效性 因投 标人未及时维护 更 新库内信息造成的后 果, 由投标人自负 第二章 12 正文 删除 施工组织简化方案 (2) 招标人在评标结 束后, 通知交易中心 退还未入选中标候选 人的投标担保金及银 行同期存款利息 ( 扣 (2) 招标人在评标结束后 5 个工作 13 第二章正文 修改 除银行手续费 ); (3) 招标人与中标人 签订合同, 并报公共 资源交易管理机构备 案后, 通知交易中心 退还中标人及未中标 日内, 退还未入选中标候选人的投 标担保金 ; (3) 招标人与中标人签订合同后 5 个工作日内, 退还中标人及未中标 候选人的投标担保金 候选人的投标担保金 及银行同期存款利息 ( 扣除银行手续费 ) 14 第二章正文 删除 全文内容较多, 不在 这表显示 建设工程施工 合同将报公共资源交 第二章 易管理机构备案 合 15 正文 删除 同完成备案且交易中 心接到招标人通知后 方可退回中标人的投 标担保金 第三章 项目技术负责人 ( 如 16 评标办法前附表 删除 有 ) 其他主要人员 ( 如有 ) 施工设备 ( 如有 ) 注 : 修改类型填写 增加 删除 或 修改 第 5 页

7 佛山市三水区南山镇南山市场配电 工程 施工招标文件 招标人 : 佛山市三水区南山公有资产投资管理有限公司 ( 盖单位公章 ) 招标代理机构 : 广东展诚工程咨询有限公司 ( 盖单位公章 ) 项目负责人 : 联系电话 : 传真号码 : ssjcgs@163.com 2016 年月日 第 6 页

8 目 录 投标文件否决性条款摘要...8 一 在开标会上, 判定投标文件不予受理或为无效投标的情形 ( 由招标人负责判定 ):...8 ( 一 ) 判定投标文件不予受理的情形 :...8 ( 二 ) 宣布投标文件为无效投标的情形 :...8 二 初步评审阶段和详细评审阶段有下列情形之一的, 评标委员会应当否决其投标 :...9 第一章招标公告 ( 适用于公开招标 )...13 第二章投标人须知...18 第三章评标办法 ( 随机合理低价法 )...47 评标办法前附表 评标方法 评审标准 初步评审标准 详细评审标准 评标程序...49 第四章合同条款及格式...54 第一部分合同协议书...55 第二部分通用合同条款...58 第三部分专用合同条款...59 第四部分合同附件格式...82 附件 1:...82 附件 2:...84 附件 3:...85 第五章工程量清单 工程量清单说明 投标报价说明 其他说明...89 第六章图纸 第七章技术标准和要求 第八章投标文件格式 第 7 页

9 投标文件否决性条款摘要 重要提示 : 本摘要是本招标文件 ( 含招标文件的澄清 修改 补充文件等 ) 中涉及的所有否决性条款的集中列示, 包括 : 招标文件规定的在开标会上当场宣布投标文件不予受理或为无效投标的情形, 初步评审 详细评审阶段发现重大偏差的情形 除出现本摘要集中列示的否决性条款规定的情形以外, 投标文件出现的其他任何情形均不得作否决处理 招标文件中有关否决性条款的阐述与本摘要所列内容不一致的, 以本摘要列示的内容为准 如招标人通过招标文件的澄清 修改 补充文件予以增加否决性条款的, 招标人应当重新编写本摘要内容, 将新增否决性条款列入本摘要, 并发布新的完整的 投标文件否决性条款摘要 否则, 增加的否决性条款无效 招标人应派代表参加开标 评标会 ( 不得超过 2 人 ), 并负责在开标会上判定投标文件不予受理或为无效投标的情形 评标委员会应将在初步评审阶段和详细评审阶段发现的投标文件中的重大偏差情况列入评标报告中的 否决投标情况说明, 对该投标文件作否决处理 ; 对于发现的其他偏差情况应列入细微偏差, 向招标人提出相关意见和建议, 但不得对该投标作否决处理 一 在开标会上, 判定投标文件不予受理或为无效投标的情形 ( 由招标人负责判定 ): ( 一 ) 判定投标文件不予受理的情形 : 1 无投标邀请函原件( 适用于邀请招标 ); 2 未按规定办理投标报名手续或未向招标代理机构购买招标文件的; 3 投标文件在投标截止时间以后送达或者未送达指定地点; 4 投标文件外封套上载明的投标人名称与报名时登记的投标人名称不一致( 已在工商行政管理部门及建设行政主管部门办理了工商更名登记手续及相关证书更名手续, 且在开标的 1 个工作日之前已向招标代理机构和集中交易机构报备的除外 ); 5 投标人授权代理人以及招标文件有要求必须到场出席开标会的特定人员, 未按招标文件要求到场或未能按招标文件要求提供身份证明文件的 ; 6 投标人未按要求出示投标保证金提交凭证或投标保证金未按规定要求提交; 7 投标文件未按要求密封 标记, 或因错放或密封不牢靠而造成的提前开封的, 具体要求见本招标文件相应条款 注 : 投标文件出现上述情形被判定不予受理的, 招标人将原封退回该投标文件 ( 二 ) 宣布投标文件为无效投标的情形 : 1 投标文件中投标人名称与报名登记的名称不符的( 已在工商行政管理部门及建设行政主管部门办理了工商更名登记手续及相关证书更名手续, 且在开标的 1 个工作日之前已向招标代理机构和集中交易机构报备的除外 ); 2 投标文件的装订不符合要求, 具体要求见本招标文件相应条款 ; 第 8 页

10 3 投标文件的份数不满足要求, 具体要求见本招标文件相应条款 ; 4 未在投标函上填写投标报价或投标文件中投标函以汉字形式( 大写金额 ) 记载的投标报价高于招标控制价 注 : 投标文件出现上述情形在开标会上被宣布为无效投标后, 不再经评标委员会确认, 亦不进入评标程序, 该投标文件不予退回 二 初步评审阶段和详细评审阶段有下列情形之一的, 评标委员会应当否决其投标 : 1 投标人不符合国家或者招标文件规定的资格条件; 2 投标文件不符合评标办法前附表的要求; 3 评标委员会要求澄清 说明 补正, 投标人拒不进行澄清 说明 补正的 ; 或评标委员会根据评标办法对投标文件的计算错误进行修正后, 投标人不接受修正后的投标报价 ; 4 投标报价更改了不可竞争费用或低于投标人的成本; 5 投标文件附有明显有失公允, 招标人不能接受的条件 ; 6 投标人有以他人的名义投标 串通投标 弄虚作假 行贿等违法行为; 7 技术标 ( 如有 ) 经评标委员会评审为不合格的 ; 8 法律 法规 规章规定的其他情形 注 : 以他人的名义投标 串通投标 弄虚作假的行为认定 (1) 使用通过受让或者租借等方式获取的资格 资质证书投标的, 属于以他人名义投标 (2) 有下列情形之一的, 属于投标人相互串通投标 : 1 投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容 ; 2 投标人之间约定中标人 ; 3 投标人之间约定部分投标人放弃投标或者中标 ; 4 属于同一集团 协会 商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标 ; 5 投标人之间为谋取中标或者排斥特定投标人而采取的其他联合行动 (3) 有下列情形之一的, 视为投标人相互串通投标 : 1 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制 ; 2 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜 ; 3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人 ; 4 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异 ; 5 不同投标人的投标文件相互混装 ; 6 不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出 (4) 投标人有下列情形之一的, 属于以其他方式弄虚作假的行为 : 第 9 页

11 1 使用伪造 变造的许可证件 ; 2 提供虚假的财务状况或者业绩 ; 3 提供虚假的项目负责人或者主要技术人员简历 劳动关系证明 ; 4 提供虚假的信用状况 ; 5 其他弄虚作假的行为 招标无效 投标无效 中标无效的认定及处理 一 招标无效的情形 ( 包括但不限于 ): ( 一 ) 违法发布公告, 包括不在指定媒介发布资格预审公告和招标公告 ; ( 二 ) 应当公开招标而邀请招标 ; ( 三 ) 资格预审文件 招标文件发售时间不符合法定要求 ; ( 四 ) 不按照资格预审文件载明的标准和方法进行资格预审, 或者资格审查委员会的组建不符合法定要求 ; ( 五 ) 招标人或者招标代理机构限制排斥潜在投标人 ; ( 六 ) 招标人或者招标代理机构向他人透露已获取招标文件的潜在投标人的名称 数量或者可能影响公平竞争的有关招投标的其他情况, 或者泄露标底 ; ( 七 ) 招标人或者招标代理机构与投标人串通 ; ( 八 ) 招标代理机构在所代理的招标项目中投标或者代理投标 上述违法行为, 如果在投标截止前发现的, 责令改正并顺延投标截止时间 如果在投标截止后被发现和查实, 且对中标结果造成实质性影响的, 招标无效 如果是在中标通知书发出后被查实且影响中标结果的, 中标无效 招标被确认无效的, 招标人应当重新招标 二 投标无效的情形 ( 包括但不限于 ): ( 一 ) 与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人 其他组织或者个人参加投标的 ; ( 二 ) 单位负责人为同一人或者存在控股 管理关系的不同单位, 参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标的 ; ( 三 ) 资格预审后联合体增减 更换成员的 ; ( 四 ) 联合体各方在同一招标项目中以自己名义单独投标或者参加其他联合体投标的 ; ( 五 ) 投标人发生合并 分立 破产等重大变化, 不再具备资格预审文件 招标文件规定的资格条件或者其投标影响招标公正性的 ; ( 六 ) 投标人相互串通投标或者与招标人串通投标的 ; 第 10 页

12 ( 七 ) 投标人以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假, 骗取中标的 ; ( 八 ) 投标人向招标人或者评标委员会成员行贿的 ; ( 九 ) 投标人受到财产被查封 冻结或者被责令停产停业 吊销营业执照 取消投标资格等处罚的其他违法行为 投标被确认无效的, 在评标过程中, 相关投标应当被否决 ; 在中标候选人公示阶段, 应当取消其中标资格 ; 已发出中标通知书的, 中标无效 三 中标无效的情形 ( 包括但不限于 ): ( 一 ) 招标人或者招标代理机构接受未通过资格预审的单位或者个人参加投标的 ; ( 二 ) 招标人或者招标代理机构接受应当拒收的投标文件的 ; ( 三 ) 评标委员会的组建 更换违反 招标投标法 和 条例 规定 ; ( 四 ) 评标委员会成员有 招标投标法 第 56 条, 以及 条例 第 71 条 第 72 条所列行为之一的 ; ( 五 ) 招标人向他人透露已获取招标文件的潜在投标人的名称 数量或者可能影响公平竞争的有关招标投标的其他情况的, 或者泄露标底, 影响中标结果的 ; ( 六 ) 招标代理机构泄露应当保密的与招标投标活动有关的情况和资料的, 或者与招标人 投标人串通损害国家利益 社会公共利益或者他人合法权益, 影响中标结果的 ; ( 七 ) 投标人相互串通投标或者与招标人串通投标的, 投标人以向招标人或者评标委员会成员行贿的手段谋取中标的 ; ( 八 ) 投标人以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假, 骗取中标的 ; ( 九 ) 招标人与投标人就投标价格 投标方案等实质性内容进行谈判, 影响中标结果的 ; ( 十 ) 招标人在评标委员会依法推荐的中标候选人以外确定中标人的, 依法必须进行招标的项目在所有投标被评标委员会否决后自行确定中标人的 中标被确认无效的, 按照 招标投标法 第 64 条规定, 由招标人从符合条件的其他中标候选人中确定中标人或者重新招标 第 11 页

13 不予退还投标保证金和诚信保证金的情形 一 有下列情形之一的, 投标保证金将不予退还 : ( 一 ) 投标截止后投标人撤销其投标文件的 ; ( 二 ) 中标人无正当理由不与招标人订立合同的 ; ( 三 ) 中标人在签订合同时向招标人提出附加条件的 ; ( 四 ) 中标人不按照招标文件要求提交履约保证金的 二 有下列情形之一的, 诚信保证金将不予退还 : ( 一 ) 投标人在投标过程中存在违反 诚信投标承诺书 中承诺内容的 ; ( 二 ) 中标候选人被取消中标资格或被行政主管部门处罚的 ; ( 三 ) 法律 法规 规章规定的其他违背诚实信用原则的行为 第 12 页

14 第一章招标公告 ( 适用于公开招标 ) 1. 招标条件佛山市三水区南山镇南山市场配电工程已由佛山市三水区发展规划和统计局以三发规南 号文批准建设, 招标人 ( 项目业主 ) 为佛山市三水区南山公有资产投资管理有限公司, 建设资金来自自筹资金 项目已具备招标条件, 现对该项目佛山市三水区南山镇南山市场配电工程施工进行公开招标 2. 工程概况与招标范围 2.1 建设地点 : 三水区南山镇 项目建设规模 : 本工程为配电安装工程, 配电站电气设备安装 室外电缆敷设 新建电缆井和门窗安装等 本项目工程审定预算费为 元, 招标控制价 元 ( 已包含安全防护 文明施工措施费 元 ) 2.3 计划工期 40 日历天计划开工时间 : 年月日, 计划竣工时间年月日 ( 招标人有权根据情况调整计划开工日期, 具体以招标人签发的开工令为准 ) 2.4 本招标工程共分 1 个标段 2.5 承包方式 : 本工程以综合单价合同方式承包, 包工包料 包材料运输 装卸 包工程质量 工期 安全 包工程保险 包检测 2.6 工程质量要求 : 执行国家 省或行业现行的工程建设质量验收标准及规范, 须达到合格或以上验收质量等级标准 2.7 安全文明施工要求 : 符合国家 省 市安全生产 文明施工管理相关规定 2.8 评标办法 : 随机合理低价法 2.9. 工程款支付方式 : 1) 工程按进度完成总工程量 50% 后 10 个工作日内按程序向中标人支付工程款至已完成合格工程的 60%; 2) 工程完工后一个月内按程序向中标人支付工程款至已完成合格工程的 60%, 3) 在工程竣工验收合格并经财政部门审定结算后一个月内按程序支付至结算总价的 95%; 4) 余下工程款 ( 质量保证金为结算总价的 5%) 在质量保修期 ( 一年 ) 满后一个月内付清 5) 上述款项均不计算利息 中标人在收取工程款时需提供本工程所在地的税务部门开具的工程建安发票 3. 资格审查方式 本工程采用 资格后审 合格全数入围的方式确定合格投标人 第 13 页

15 4. 投标人资格要求根据 注册建造师执业工程规模标准 以及佛山市一般性工程和特殊性工程的划分标准, 本工程属于一般性工程中的大型工程 一般性工程中的中小型工程特殊性工程, 投标人应具备承担本工程施工的资质条件 能力和信誉, 具体要求如下 : 4.1 法人资格投标人应具有独立法人资格并依法取得营业执照, 营业执照处于有效期并且按规定完成年检 4.2 对投标人企业的资质要求 投标人须具有承接本工程所需的具备电力工程施工总承包三级以上资质 ( 含三级 ), 或送变电工程专业承包三级以上资质 ( 含三级 ) 或输变电工程专业承包三级以上资质 ( 含三级 ) 本工程不接受 ( 接受 / 不接受 ) 联合体投标 4.3 投标人须持有有效的 安全生产许可证 ( 园林绿化施工企业除外 ) 4.4 投标人应有良好信誉, 并持有佛山市 ( 区 ) 行业行政主管部门颁发的有效的诚信手册或网页打印件 ; 有效是指诚信管理系统状态显示为 正常 佛山市建筑行业诚信手册 的有效范围是最新年度考评结论为 C 或以上的, 或新登记颁发的 广东省以外的投标人, 须按 广东省住房和城乡建设厅关于取消省外建筑企业和人员进粤信息备案有关工作的通知 ( 粤建市 号文 ) 的规定, 省外进粤建筑企业到我省开展建筑活动的, 只需在 进粤企业和人员诚信信息登记平台 录入相关信息并通过数据规范检查, 并提供在广东建设信息网 ( 网址 : 进粤企业和人员诚信信息登记平台 专栏关于投标人进粤企业及人员信息登记的网页打印件 投标人必须通过佛山供电局 B 类生产项目承包商登记 审查, 是 2016 年佛山供电局 B 类生产项目合格承包商名录 (2016 年第 I 版 ) 的承包商, 相关企业名录以佛供电生 号文件公布为准 4.5 对投标人拟派项目负责人的要求 对拟派项目负责人的资格要求 : 须具备注册于投标人本单位的机电工程专业二级 ( 或以上级 ) 注册建造师证书或临时注册建造师证书 ( 在外省注册的建造师必须机电工程专业一级注册建造师或一级临时注册建造师 ), 并持有有效的 安全生产考核合格证 (B 证 ) 投标人拟派驻项目负责人必须在佛山市建筑行业诚信管理系统登记备案的人员中选取, 并且拟任项目负责人必须在资格审查标当日未处于被系统锁定状态 省外进粤企 第 14 页

16 业, 拟派驻项目负责人必须在省住建厅办理了信息登记手续 拟派项目负责人没有在其他在建项目中担任项目负责人 需提供投标人近半年 ( 扣除发布招标公告当月往前顺推 6 个月, 即 2015 年 9 月至 2016 年 2 月 ) 为拟派项目负责人缴纳社保资金的有效的社保证明材料 以投标人所属当地社保管理部门出具的证明原件为准 拟派项目负责人如有参与其他工程投标的情况, 必须在投标文件中说明 投标人应慎重考虑选派一名项目负责人参加多个工程项目的投标竞争, 如投标项目负责人在两个及以上工程项目均中标的, 只能按照不同工程项目中标通知书发出的时间先后, 担任本企业最先中标项目的投标项目负责人 后确定该企业为中标人的工程项目的招标人将取消其中标资格 投标人隐瞒中标项目获取中标的, 按弄虚作假骗取中标查处 4.6 专职安全人员须具有安全生产考核合格证 (C 类 ), 且为投标单位在职人员 4.7 对投标人企业的信誉要求 投标人企业目前没有处于被有权机关吊销营业执照 吊销资质 停业整顿 取消投标资格或者财产被接管 冻结 进入破产程序等状况 投标人无论在何地受到暂停 ( 取消 ) 在当地投标资格的处罚, 只要在处罚期内的, 都无资格参加投标 投标人企业在近三年内 ( 自本工程招标公告发布之日起往前顺推 ) 没有骗取中标或围标串标或提供虚假投标材料或严重违约或重大工程质量问题或重大安全生产事故 ( 若有则以行政主管部门或司法 仲裁机构等出具的认定文件为准 ) 4.8 与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人 其他组织或者个人, 不得参加投标 单位负责人为同一人或者存在控股 管理关系的不同单位, 不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标 5. 报名要求及招标文件 图纸等资料的获取 5.1 招标人委托三水区公共资源交易中心接受投标报名 本项目采用网上报名的方式接受报名 具体操作方法请浏览 佛山市公共资源交易一体化服务平台 网站 工程交易 中的交易指南栏目 网址 : 业务咨询电话 : 报名成功后, 投标人可自行下载招标文件 图纸 招标文件费用为每套人民币 500 元, 在项目开标当天收取 已报名的投标人未在开标当天投标截止时间之前派交易员交付招标文件费用, 视为自动放弃投标权利 招标人及招标代理机构将拒绝受理其投标 5.2 报名时间 : 2016 年月日时分起至 2016 年月日时分止 ( 不少于五个工作日 ), 各投标人在项目报名日期期限内, 可随时上网报名 5.3 供下载的招标文件有 PDF 和 WORD 版本时, 若有不一致, 以已备案的 PDF 版本招标文件为准 第 15 页

17 6. 投标担保金本工程要求投标人提交 2 万元的投标保证金以及 / 万元的诚信保证金, 投标担保金合计 2 万元 投标担保金转账截止时间为 2016 年月日 17 时之前 ( 以银行到账时间为准 ), 投标担保金按规定金额从基本账户一次性转入或汇入 ( 转入或汇入投标保证金两笔或两笔以上, 投标无效 ) 到网上投标报名回执中所提示的开户银行及账号, 否则投标无效 7. 投标文件的递交 7.1 投标文件递交的截止时间 ( 投标截止时间 ): 为 2016 年月日时分 7.2 投标文件递交地址 : 投标人应于投标截止时间前将投标文件密封送达三水区公共资源交易中心指定开标室 ( 地址 : 佛山市三水区西南街道同福路 10 号 3 楼 ) 7.3 拟定开标时间为 2016 年 月 日 时 分, 地点为 : 佛山市三水区公共资源交易中心 投标单位的交易员须参加会议并签到, 在投标截止时间前交易员未能持本人第二代身份证原件签到的, 其投标文件将被拒收 7.4 投标人须按照 佛山市发展和改革局等六部门关于规范招投标市场秩序 遏制弄虚作假等违规行为的意见 ( 佛发改招 号 ) 的要求, 在投标文件首页签署 诚信投标承诺书, 由法定代表人签字并盖单位公章 对于拒签或不按要求签署承诺书的投标人, 其投标文件将予以拒收 8. 发布公告的媒介本次招标公告同时在三水公共资源交易信息网 ( 广东省招标投标监管网 ( 以及佛山市公共资源交易网发布 公告内容和时间不一致时, 以三水公共资源交易信息网发布的为准 9. 异议与投诉 9.1 根据 中华人民共和国招标投标法实施条例 第二十二条, 潜在投标人或其他利害关系人认为本公告及招标文件的内容违法违规或不公平 不公正, 损害其利益的, 可以向招标人提出异议 ( 异议应当在投标截止时间 10 日前提出 ) 对招标人答复不满意或者招标人未在规定的时间内作出答复的, 可以自知道或应当知道之日起 10 日内向行政监督部门实名投诉 9.2 潜在投标人或其他利害关系人应当充分重视异议 投诉提出的时限, 避免异议权 投诉权因时效原因而灭失 第 16 页

18 10. 其他 10.1 投标人应保证其提供的联系方式 ( 包括电话 传真 电子邮箱及联系人的手机号码等 ) 一直有效, 以保证有关函件 ( 如投标截止时间通知 补遗书 澄清通知等 ) 能及时通知投标人, 并能及时反馈信息 否则, 由此引起的一切后果由投标人自行承担 10.2 本次招标办理投标报名手续并购买招标文件的投标人不足 3 人, 或投标截止时间止递交有效投标文件的投标人不足 3 人时, 招标人将依法将报原项目审批部门核准后, 重新组织招标 10.3 投标人授权代理人须具有交易员资格 11. 联系方式 招标人 : 佛山市三水区南山公有资产投资管理有限公司 标代理机构 : 广东展诚工程咨询有限公司 地 址 : 佛山市三水区南山镇 地 址 : 三水区西南街广海大道中 50 号 邮 编 : 邮 编 : 联系人 : 刘小姐 联系人 : 李小姐 电 话 : 电 话 : 传 真 : 传 真 : 第 17 页

19 第二章投标人须知 投标人须知前附表 条款 条款名 号 称 招标人 编列内容名称 : 佛山市三水区南山公有资产投资管理有限公司地址 : 佛山市三水区南山镇联系人 : 刘小姐电话 : 名称 : 广东展诚工程咨询有限公司 招标代理机构 地址 : 三水区西南街广海大道中 50 号三层 联系人 : 李小姐 电话 : 工程名称 佛山市三水区南山镇南山市场配电工程 建设地点 三水区南山镇 资金来源 自筹资金 出资比例 100% 资金落实情况 已筹备落实 招标范围 本工程为佛山市三水区南山镇南山市场配电工程, 具体工程内容详见设计图纸和工程量清单 定额工期 : 个日历天, 计划工期 :40 个日历天 计划工期 计划开工日期 : 年 月 日 计划竣工日期 : 年 月 日 承包方式 综合单价合同方式承包, 包工包料 包材料运输 装卸 包工程质量 工期 安全 包工程保险 包检测 质量要求 执行国家 省或行业现行的工程建设质量验收标准及规范, 须达到合格或以上验收质量等级标准 安全 文明符合国家 省 市安全生产 文明施工管理相关规定 施工要求 投标人资格要求 详见本工程招标公告 是否接受联合体 不接受投标接受, 应满足下列要求 : 详见本工程招标公告 踏勘现场 不组织, 由投标人自行踏勘 第 18 页

20 1.10 投标预备会 不召开 1.11 分包 不允许 允许, 分包内容要求 : 部分非主体 非关键性工程和专业工程 ; 劳务分包 分包金额要求 : 无 接受分包的第三人资质要求 : 中标人在中标后可以将中标项目的部分非主体 非关键性工作和专业工程进行分包, 但需经发包人同意后才能分包给有相应资质条件的分包单位 若承包人采用施工劳务作业分包, 必须是分包给具有相应资质或已在佛山市登记备案的劳务分包企业 劳务分包企业必须取得市建设行政主管部门颁发的 佛山市建筑劳务分包企业登记证, 方可承接劳务分包作业 分包不改变承包人的义务 1.12 偏离 不允许允许, 可偏离的项目和范围见第七章 技术标准和要求 ; 允许偏离最高项数 : 偏差调整方法 : 2.1 构成招标文件的其他材料 澄清 ( 答疑 ) 修改 补充通知 投标人要求澄清 招标文件的截止 2016 年 月 日 时 分 时间 投标截止时间 2016 年 月 日 时 分 投标人确认收到澄清 ( 答疑 ) 的时间投标人确认收到修改 补充的时间招标控制价及其计算方法 在收到相应澄清 ( 答疑 ) 文件后 24 小时内在收到相应修改 补充文件后 24 小时内计算方法 : 建设工程工程量清单计价规范( GB ) 房屋建筑与装饰工程工程量计算规范(GB ) 安装工程工程量计算规范(GB ) 广东省建设工程计价通则 2010 广东省建筑与装饰工程综合定额 (2010) 广东省安装工程综合定额(2010) 招标控制价金额为 : 元 其中包括安全文明施工措施费 元, 专业工程暂估价 0 元, 暂列金为 0 元 注 : 安全文明施工措施费 专业工程暂估价及暂列金为不可竞争费, 投标人在报价中必须包含且不得更改该金额, 第 19 页

21 否则其投标无效 投标单位的报价不得低于其成本价或高于招标控制价 否则投标将被否决 投标有效期 投标文件截止之日起 60 天 投标担保 投标担保金的缴纳形式及要求 : 1 投标人须从本单位的基本账户通过银行柜台汇款或网银转账形式提交投标担保金 2 投标人应在投标截止时间的 2 个工作日之前 ( 具体截止时间按照招标公告标明时间, 投标担保金转入或汇入时间以银行到账时间为准 ), 将投标担保金按规定金额从基本账户一次性转入或汇入 ( 转入或汇入投标保证金两笔或两笔以上, 投标无效 ) 到网上投标报名回执中所提示的开户银行及账号, 否则投标无效 3 投标人须凭银行转账或汇款凭证的原件或复印件递交投标文件, 否则其投标将被拒绝 4 投标人在填写银行汇款凭证时, 要求银行工作人员在用途 ( 或摘要或附言 ) 栏输入以下信息 : 工程名称 ( 可简称为 南山镇南山市场配电工程, 要在汇款系统上传送信息到收款方银行, 用于收款银行识别该款项的用途 ) 5 投标人在汇款时必须要求银行工作人员录入: 投标人名称全称 投标人帐号 投标人开户行全称 ( 要在汇款系统上传送信息到收款方银行, 用于收款银行能够原路退还该款项给汇款人 ) 6 投标人转账或汇款后必须登录佛山市公共资源交易一体化服务平台自行查询保证金到账情况 投标保证金的金额 ( 人民币 ):2 万元诚信保证金的金额 ( 人民币 ): / 万元投标担保金共计为 :2 万元人民币 二 投标担保金的退还 : 在公示期满后 3 个工作日内, 由招标人通知集中交易机构退还未入选中标候选人的投标人的投标保证金 ( 诚信保证金 ) 及银行同期存款利息 ; 在与中标人签订合同后 3 个工作日内, 由招标人通知集中交易机构退还未中标的中标候选人及中标人的投标保证金 ( 诚信金 ) 及银行同期存款利息 集中交易机构在收到招标人书面通知之日起 5 个工作日内全额退还上述未中标和中标的投标人的投标保证金本金 ( 诚信金 ) 及银行同期存款利息 ( 须扣除银行手续费 ) 近年财务状况的 无 第 20 页

22 年份要求 近三年 ( 指 年 ) 近年完成的类似 无项目的时间要求近三年, 自本工程招标公告发布之日起往前顺推 近年发生的诉讼及仲裁情况的年份要求 近三年, 自本工程招标公告发布之日起往前顺推 3.6 是否允许递交备 不允许选投标方案允许, 备选投标方案的编制要求 : 签字或盖章要求 招标文件提供的投标文件格式中规定要求签字 盖章的地方均须由投标人的法定代表人或其委托代理人亲笔签字 ( 不得使用个人印章 签名章或其他电子制版签名代替 ) 加盖投标人公章 ( 不得使用其他代章 ) 投标文件装订成册后须加盖骑缝章 一般性工程 资格审查资料 : 正本 1 份, 副本 4 份, 共 5 份 ; 经济标 : 正本 1 份, 副本 4 份, 共 5 份 ; 投标文件电子版 :2 份 注 : 副本可以是正本签字盖章后的复印件, 但必须清晰可辨 ; 当副本与正本不一致时以正本为准 投标文件电子版应包含 所有投标文件的内容 投标文件副本份数 装订要求 特殊性工程资信标 ( 含资格审查资料 ): 正本一份, 副本份, 共份 ; 经济标 : 正本一份, 副本份, 共份 ; 技术标明标 : 正本一份, 副本份, 共份 ; 技术标暗标 : 正本一份, 副本份, 共份 ; 投标文件电子版 : 份 注 : 技术标明标 资信标及经济标的副本可以是正本签字盖章后的复印件, 但必须清晰可辨 所有技术标暗标副本均不得出现任何与判断投标人相关的标识或暗示, 否则该投标将予以否决处理 ( 采用暗标时 ) 投标文件电子版应包含所有投标文件的内容 按照投标人须知第 项规定的投标文件组成内容, 投标文件应按以下要求装订 : 1 分册装订, 共分 2 册, 分别为 : 资格审查资料 :1 册 ;( 不得分册, 可双面打印 ) 经济标 :1 册 ;( 不得分册, 可双面打印 ) 资信标 ( 含资格审查资料 ):1 册 ; 第 21 页

23 4.1.1 投标文件的密封 技术标明标 :1 册 ; 技术标暗标 :1 册 2 采用书式胶装方式装订, 装订应牢固 不易拆散和换页, 不得采用活页装订, 编制连续页码 投标人投标时递交的投标文件共 3 包, 其标记和密封要求如下 : 资格审查资料的正本与副本封面应注明 正本 副本 字样, 使用一个密封封套进行包装, 并在封套上注明 资格审查资料 字样 ; 在封套的封口处加贴封条并骑缝加盖投标人 ( 联合体牵头人 ) 单位公章 经济标的正本与副本封面应注明 正本 副本 字样, 使用一个密封封套进行包装, 并在封套上注明 经济标 字样 ; 在封套的封口处加贴封条并骑缝加盖投标人 ( 联合体牵头人 ) 单位公章 资信标 ( 含资格审查资料 ) 的正本与副本封面应注明 正本 副本 字样, 使用一个密封封套进行包装, 并在封套上注明 资信标 ( 含资格审查资料 ) 字样 ; 在封套的封口处加贴封条并骑缝加盖投标人 ( 联合体牵头人 ) 单位公章 技术标明标的正本与副本封面应注明 正本 副本 字样, 使用一个密封封套进行包装, 并在封套上注明 技术标明标 字样 ; 在封套的封口处加贴封条并骑缝加盖投标人 ( 联合体牵头人 ) 单位公章 技术标暗标的正本与副本封面应注明 正本 副本 字样 ( 注意副本不得有投标人的任何标识 ), 先使用一个独立的密封封套将技术标暗标正本进行密封包装 ( 此为内封套 ), 并明确标示 技术标暗标 正本 字样及投标人名称, 在封套的封口处加贴封条并骑缝加盖投标人 ( 联合体牵头人 ) 单位公章 ; 然后再将封好内封套的技术标暗标正本与所有的技术标暗标副本 ( 无内封套 ) 一起密封包装在一个外封套内 ; 该外封套上必须明确标示 技术标暗标 字样及投标人名称, 在封套的封口处加贴封条并骑缝加盖投标人 ( 联合体牵头人 ) 单位公章 投标文件电子版 ( 以光盘或 U 盘为载体, 如有 ) 使用一个密封封套进行包装, 并在封套上注明 投标文件电子版 字样 ; 在封套的封口处加贴封条并骑缝加盖投标人 ( 联合体牵头人 ) 单位公章 投标文件未按上述规定进行密封及标记的, 招标人不予 第 22 页

24 4.1.2 封套上应载明 的信息 受理 对因错放或密封不牢靠而造成的提前开封的投标文件将予以拒绝, 并退还给投标人, 招标人及招标代理机构不承担由此造成的投标文件提前开封的责任 招标人地址 : 佛山市三水区南山镇招标人名称 : 佛山市三水区南山公有资产投资管理有限公司佛山市三水区南山镇南山市场配电工程施工招标经济标在 2016 年月日时分前不得开启投标人名称 : 投标人地址 : 递交投标文件 截止时间 投标人递交投标文件的截止时间 :2016 年月日时 ( 北京时间 ) 分 递交投标文件地点构成投标文件的其他材料 佛山市三水区公共资源交易中心开标室 ( 地址 : 佛山市三水 区西南街道同福路 10 号 3 楼 ) 在投标截止时间前提交的书面修改文件 开标时间和地点 开标时间 : 同投标截止时间开标地点 : 佛山市三水区公共资源交易中心开标室 ( 地址 : 佛山市三水区西南街道同福路 10 号 3 楼 ) 投标人出席开标 会的特定人员要 求 (1) 是否要求特定人员出席开标会 : 不要求要求以下特定人员出席开标会法定代表人法定代表人或企业行政负责人 ( 总经理 ) 或企业技术负责人或拟派本工程的项目负责人 ( 建造师 ) 拟派本工程的项目负责人 ( 建造师 ) (2) 本次招标要求各投标人的授权代理人及上述特定人员必须在投标截止时间前到场并参加开标会, 并按开标程序, 向招标人出示本人的身份证明文件, 以证明其出席 (3) 投标人授权代理人及上述特定人员须全程参加开标会, 不得中途退场 特定人员未按时出席并全程参加开标会的, 将视为该投标人弃权, 其投标文件将被拒绝受理或作无效处理 开标会结束后, 有关投标的相关事宜均由投标人授权代理人负责办理, 特定人员可以离场 [ 注 : 招标控制价 3000 万元以上 ( 含 ) 的工程应要求投标人的法定代表人或企业负责人 ( 总经理 ) 或企业技术负责人参加开标会 ; 招标控制价 1000 万元 ( 含 ) 3000 万元的工程应要求投标人的法定代表人或企业负责人 ( 总经理 ) 或企业技术负责人或拟派项目负责人参加开标会 ; 招标控制价 1000 万元以下的工程可以要求拟派项目负责人出席开标会 ] 第 23 页

25 投标人出席开标 会人员的身份证明文件要求 开标程序 (1) 授权代理人的身份证明文件包括 : 本人二代身份证原件 并通过指纹验证, 法定代表人证明书及授权委托书 (1) 收取投标人的投标文件, 招标文件要求提交的资格审查 原件 资格审查文件 经济标文件及电子文件 ; (2) 简单介绍工程概况 开标纪律及开标会议流程 ; (3) 宣布开标 唱标 记录 监标人等有关人员 ; (4) 在开标保证金查询环节由招标代理公开佛山市公共资源 交易一体化服务平台中的保证金信息, 宣读投标人保证金到 账情况 ; (5) 对经济标文件和电子文件的密封情况进行检查 : 经济标 文件和电子文件密封情况检查由递交投标文件顺序排前的两 名投标人交易员实施并当场宣布检查结果 不符合规定要求 的, 其投标将被拒绝 ; 对特定人员进行检查并当场宣布检查 结果 ; (6) 随机对符合密封要求的资格审查文件 经济标文件和电 子文件进行拆封, 并检查投标文件的份数, 宣读投标报价, 由投标人代表签名确认 ; 随机抽取三个下浮系数, 招标人代 表 监标人 记录人等有关人员在抽取下浮系数记录表上签 字确认 ; (7) 评标委员会对资格审查文件进行审查, 资格审查不合格 的投标人不能进入下阶段的评审, 投标文件不予退回 通过 资格审查的投标单位, 进入下一个阶段评审, 资格审查结束 后退还所有投标单位资格审查原件 ; (8) 评标委员会按照招标文件对通过资格审查的投标人的经 济标文件进行形式评审和响应性评审, 不通过形式评审和响 应性评审的投标文件, 作废标处理 ; (9) 评标委员会按招标文件的评标办法确定中标候选人 ; 评标委员会的组 建 (10) 评标委员会编写 签署评标报告, 开标会议结束 (1) 评标委员会构成 : 共 5 人, 其中评标专家 5 人, 招标人代表 0 人 ( 限招标人在职人员, 应当具备国家和省规定的评标专家条件和要求, 且不能担任评标委员会负责人, 不得领取评标报酬 ) ( 2 ) 评标专家确定方式 : 由招标人于开标时间 ( 两 ) 小时前在佛山市公共资源交易中心专家库中随机抽取产生 ( 同一单位不得有二名或以上专家同时参加同一项目的评标 ), 若所要求类别的专家人数选取不足, 则从相近专业类别中抽取 (3) 随机抽取时由三水区公共资源交易中心工作人员和招标人 ( 招标代理机构 ) 各派一名代表参加, 随机抽取过程在监督部门监督下进行 第 24 页

26 7.1 是否授权评标委是员会确定中标人 否, 推荐 2 名中标候选人, 并列出评标排名次序 招标人将评标委员会评审推荐的中标候选人的相关资料 ( 包 括中标候选人投标文件中的业绩 获奖 信誉证明或其它需 7.2 中标候选人公示要公示的材料 ) 在三水区公共资源交易网予以公示, 公示期媒介为 3 个工作日 公示期满无异议或投诉的, 招标人应在 7 日内发出中标通知书 履约担保 履约担保形式 : 无 履约担保金额 :/ 招标人同时向中标人提供同等数额的工程款支付担保 ( 政府投资的工程除外 ) 工程款支付担保可采用银行保函或专业担保公司担保等形式 [ 注 : 银行保函应注明是银行保函, 还是专业担保公司提供担保的银行保函 ; 专业担保公司担保应符合 佛山市工程建设担保管理办法 ( 试行 ) ( 佛府办 号 ) 的规定 ] 10 需要补充的其他内容 10.1 词语定义 类似工程 类似工程是指 :/ 相关专业 10.2 暗标 评审技术标是否采用 暗标 评审方式 10.3 投标文件电子版是否要求投标人同时递交投标文件电子版 10.4 计算机辅助评标是否实行计算机辅助评标 本招标文件中措辞的 相关专业 是指 : 与相关的专业, 包括等专业, 以学历专业或职称专业为准 不采用采用, 投标人应严格按照投标须知正文第 3.7 款及本须知附表 投标文件的密封 要求编制 装订和密封 不要求 要求, 投标文件电子版内容 : 包含所有投标文件的内容 投标文件电子版份数 : 2 份投标文件电子版形式 : 以光盘或 U 盘为载体投标文件电子版密封方式 : 单独放入一个密封袋中, 加贴封条, 并在封套封口处加盖投标人单位章, 在封套上标记 投标文件电子版 字样 否是, 投标人需递交纸质投标文件一份, 同时按本须知要求编制及报送电子投标文件 第 25 页

27 10.5 知识产权构成本招标文件各个组成部分的文件, 未经招标人书面同意, 投标人不得擅自复印和用于非本招标项目所需的其他目的 招标人全部或者部分使用未中标人投标文件中的技术成果或技术方案时, 需征得其书面同意, 并不得擅自复印或提供给第三人 10.6 重新招标的其他情形除投标人须知正文第 8 条规定的情形外, 除非已经产生中标候选人, 在投标有效期内同意延长投标有效期的投标人少于三个的, 招标人应当依法重新招标 10.7 同义词语构成招标文件组成部分的 通用合同条款 专用合同条款 技术标准和要求 和 工程量清单 等章节中出现的措辞 发包人 和 承包人, 在招标投标阶段应当分别按 招标人 和 投标人 中标人 进行理解 ; 项目经理 与 项目负责人 应按相同定义进行理解 10.8 监督本项目的招标投标活动及其相关当事人应当接受有管辖权的建设工程招标投标行政监督部门依法实施的监督 10.9 解释权构成本招标文件的各个组成文件应互为解释, 互为说明 ; 如有不明确或不一致, 构成合同文件组成内容的, 以合同文件约定内容为准, 且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释 ; 除招标文件中有特别规定外, 仅适用于招标投标阶段的规定, 按招标公告 投标人须知 评标办法 投标文件格式的先后顺序解释 ; 同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的, 以编排顺序在后者为准 ; 同一组成文件不同版本之间有不一致的, 以形成时间在后者为准 按本款前述规定仍不能形成结论的, 由招标人负责解释 中标交易服务费招标人在向中标人发出中标通知书之前, 中标人须先向佛山市三水区公共资源交易中心缴纳中标交易服务费 否则, 招标人有权取消原中标决定 中标交易服务费按广东省物价局核定的收费标准收取 工程预付款及进度款拨付方式 (1) 工程预付款在合同签订后七日内按合同价款的 / % 支付 中标人应同时提供等额的预付款担保 预付款担保可采用银行保函或专业担保公司担保等形式 (2) 进度款结算方式 : 按月结算与支付 以形象进度分段结算与支付 1) 工程按进度完成总工程量 50% 后 10 个工作日内按程序向中标人支付工程款至已完成合格工程的 60%; 2) 工程完工后一个月内按程序向中标人支付工程款至已完成合格工程的 60%, 3) 在工程竣工验收合格并经财政部门审定结算后一个月内按程序支付至结算总价的 95%; 第 26 页

28 4) 余下工程款 ( 质量保证金为结算总价的 5%) 在质量保修期 ( 一年 ) 满后一个月内付清 5) 上述款项均不计算利息 中标人在收取工程款时需提供本工程所在地的税务部门开具的工程建安发票 工程结算及调整方式 (1) 按中标单位投标报价时的工程量清单综合单价结算 工程量清单按招标人和监理单位确认的竣工图纸工程量为依据, 按 建设工程工程量清单计价规范 (GB ) 和 2010 年 广东省建设工程计价依据 进行结算 (2) 施工过程中有设计变更或根据实际情况需要变更的, 以设计变更或招标人 监理单位确认的现场签证的内容为准 ( 设计变更必须经设计单位 监理单位 招标人及其他相关单位核认才有效 ), 最后结算价按财政部门 ( 财政部门 / 招标人委托的中介机构 ) 审定价格为准 (3) 当工程项目变更或增减时, 变更或增减工程项目的工程量清单按以下办法确定 : 详见合同条款 在评标结束后 中标通知书发出前, 第一中标候选人放弃中标资格的, 其投标保 证金不予退还, 给招标人造成的损失超过投标保证金数额的, 还应当对超过部分予以赔偿 1 招标文件要求的投标文件中的所有复印件开标时均需提交原件核查( 建造师身份证 网页打印件除外 ) 所有原件无需密封, 各投标人需自行编制原件备查清单目录 ( 要求一式两份, 加盖投标单位公章 ), 并自备能装下其原件的密封袋, 以便在核对完原件数量后当场密封, 并在密封袋上面注明投标人名称 投标人在递交投标资料的同时, 将原件及原件备查清单目录递交给招标代理机构, 由招标代理机构核对原件数量 核对完毕, 由招标代理和申请人双方在核对记录表上签 字确认核查结果后, 由招标代理机构送交评标委员会备查 其他在审查过程或审查后提供的原件均被视为超过时间规定期限而提供的, 不能对审查结果作出任何影响 (2) 在资格审查审查过程中, 评标 ( 审 ) 委员会将对投标申请人提供的全部被审查资料进行核验 核实 投标申请人无法提供原件的, 评标 ( 审 ) 委员会应当按照资料缺项处理, 资格审查不予通过 注 : 本表内容须与投标人须知正文对应条款的内容一起阅读理解, 如有不一致且不能互相解释的内容时, 以本表内容为准 第 27 页

29 投标须知正文 1. 总则 1.1 工程概况 根据 中华人民共和国招标投标法 等有关法律 法规和规章的规定, 本工程已具备招标条件, 现对本工程施工进行招标 本招标项目招标人 : 见投标人须知前附表 本标段招标代理机构 : 见投标人须知前附表 本招标项目名称 : 见投标人须知前附表 本招标项目建设地点 : 见投标人须知前附表 1.2 资金来源和落实情况 本招标项目的资金来源 : 见投标人须知前附表 本招标项目的出资比例 : 见投标人须知前附表 本招标项目的资金落实情况 : 见投标人须知前附表 1.3 招标范围 计划工期 承包方式 质量要求和安全要求 本次招标范围 : 见投标人须知前附表 计划工期 : 见投标人须知前附表 承包方式 : 见投标人须知前附表 质量要求 : 见投标人须知前附表 安全 文明施工要求 : 见投标人须知前附表 1.4 投标人资格要求 投标人应具备承担本工程施工的资质条件 能力和信誉详见本工程招标公告 投标人须知前附表规定接受联合体投标的, 应符合本章第 项和投标人须知前附表的要求 投标人不得存在下列情形之一 : (1) 为招标人不具有独立法人资格的附属机构 ( 单位 ); (2) 为本招标项目前期准备提供设计或咨询服务的, 但设计施工总承包的除外 ; (3) 为本招标项目的监理人 ; 第 28 页

30 的 ; (4) 为本招标项目的代建人 ; (5) 为本招标项目提供招标代理服务的 ; (6) 与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人 (7) 与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的 ; (8) 与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的 1.5 费用承担 投标人准备和参加投标活动发生的费用自理 1.6 保密 参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密, 违者应对由此造成的后果承担法律责任 1.7 语言文字 释 招标投标文件使用的语言文字为中文 专用术语使用外文的, 应附有中文注 1.8 计量单位 所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位 1.9 踏勘现场 不统一组织踏勘现场, 投标人可根据需要自行到项目现场进行踏勘 投标人踏勘现场发生的费用自理 招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况, 供投标人在编制投标文件时参考, 招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责 1.10 投标预备会 不召开 1.11 分包投标人拟在中标后将中标项目的部分非主体 非关键性工作进行分包的, 应符合投标人须知前附表规定的分包内容 分包金额和接受分包的第三人资质要求等限制性条件 第 29 页

31 1.12 偏离 投标人须知前附表允许投标文件偏离招标文件某些要求的, 偏离应当符合招 标文件规定的偏离范围和幅度 2. 招标文件 2.1 招标文件的组成本招标文件包括 : (1) 招标公告 ( 或投标邀请书 ); (2) 投标人须知 ; (3) 评标办法 ; (4) 合同条款及格式 ; (5) 工程量清单 ; (6) 图纸 ; (7) 技术标准和要求 ; (8) 投标文件格式 ; (9) 投标人须知前附表规定的其他材料 根据本章第 2.2 款和第 2.3 款对招标文件所作的澄清 修改 补充, 构成招标文件的组成部分 2.2 招标文件的澄清 ( 答疑 ) 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容 如发现缺页或附件不全, 应及时向招标人提出, 以便补齐 如有疑问, 应在投标人须知前附表规定的时间前在 佛山市公共资源交易一体化服务平台建设工程网上交易系统 提出, 要求招标人对招标文件予以澄清 招标文件的澄清 ( 答疑 ) 将上传至 佛山市公共资源交易一体化服务平台建设工程网上交易系统 供投标人下载, 但不指明澄清问题的来源 如果澄清发出的时间距投标人须知前附表规定的投标截止时间不足 15 天, 并且澄清内容影响投标文件编制的, 将相应延长投标截止时间 投标人在收到澄清后, 应在投标人须知前附表规定的时间内在 佛山市公共资源交易一体化服务平台建设工程网上交易系统 确认已收到该澄清 2.3 招标文件的修改 补充 第 30 页

32 2.3.1 招标文件发出后, 招标人可以对招标文件进行必要的修改或补充, 并上传至 佛山市公共资源交易一体化服务平台建设工程网上交易系统 供投标人下载 但如果修改或补充招标文件的时间距投标截止时间不足 15 天, 并且修改或补充内容影响投标文件编制的, 将相应延长投标截止时间 投标人收到修改或补充内容后, 应在投标人须知前附表规定的时间内在 佛山市公共资源交易一体化服务平台建设工程网上交易系统 确认已收到该修改或补充 2.4 招标文件的效力 招标文件须经公共资源交易管理机构备案 招标文件是招标人发出的要约邀请, 投标人参加投标均视为承认投标邀请书 招标文件及附件的所有条款, 并承诺一旦中标将按招标文件 投标文件 合同条款 技术规范要求的质量和进度完成全部委托任务 招标人 ( 或招标代理机构 ) 与投标人之间通过交易中心网站传送的电子文件 ( 电子邮件 ) 是指数字 文字 图形等以数码形式存储于磁带 磁盘 光盘等载体, 依赖计算机等数字设备阅读 处理, 并可在通信网络上传送的文件, 与公开登载的文件或者盖章发出的文件一样具有同等效力 招标人 ( 或招标代理机构 ) 通过交易服务机构公开登载的文件, 与盖章发出的文件一样具有同等效力 3. 投标文件 3.1 投标文件的组成 ( 适用于一般性工程 ) 投标文件由资格审查资料 经济标组成, 应分别装订成册 资格审查资料应包括下列内容 : (1) 资格审查强制性条件资料 ( 企业 ); (2) 资格审查强制性条件资料 ( 人员 ); (3) 法定代表人身份证明 ; (4) 授权委托书 ; (5) 其他材料 附表一 : 投标人基本情况表 ; 附表二 : 项目管理机构配备情况表 ( 如有 ); 附表三 : 拟派驻本工程的项目负责人及项目技术负责人 ( 如有 ) 简历 ; 附表四 : 近三年发生的诉讼及仲裁情况 ; 第 31 页

33 附表五 : 企业信誉状况 经济标应包括下列内容 : (1) 诚信投标承诺书 ; (2) 投标函及投标函附录 ; (3) 投标担保金 ; (4) 履约承诺书 ; (5) 拟分包项目情况表 ( 如有 ); (6) 已标价工程量清单 ; (7) 其他材料 3.2 投标报价 招标人按照招标施工图纸制定工程量清单, 该清单载于本招标文件第五章中 投标人应按第五章 工程量清单 的要求填写相应表格 投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标总报价, 应同时修改第五章 工程量清单 中的相应报价 此修改须符合本章第 4.3 款的有关要求 招标人设有招标控制价的, 投标人的投标报价不得超过招标控制价, 招标控制价及其计算方法在投标人须知前附表中载明 投标人按照招标人提供的工程量清单中列出的工程项目和工程量填报单价和合价 每一项目只允许有一个报价 任何有选择的报价将不予接受 投标人未填报单价或合价的工程项目, 视为完成该工程项目所需费用已包含在其它有价款的竞争性报价内, 在实施后, 招标人将不予支付 投标人的投标总报价, 应是完成招标范围内已列明工作的全部费用, 包括但不限于完成工作的成本 利润 税金 技术措施费 大型机械进出场费 风险费以及政策性文件规定费用等, 不得以任何理由予以重复计算 招标人提供的工程量清单或招标文件其他部分中有关规费 暂列金额 暂估价 安全文明施工费等非竞争性项目明列了单价或合价的金额的, 投标人应按照明列的单价或合价的金额报价, 未按照规定金额报价的, 由评标委员会按照招标文件规定的金额进行修正 投标人一旦中标, 投标人对招标人提供的工程量清单中列出的工程项目所报出的综合单价和措施项目费 ( 措施项目费必须单列, 没有单独列出的, 视为已经包含在投标报价中 ), 在工程结算时将不得变更, 即在施工过程中即使工程量清单项目的工程量发生变更, 中标投标文件列出的综合单价和措施项目费也不发生改变 第 32 页

34 3.2.7 工程项目变更或增减时, 变更或增减工程项目的工程量清单单价的确定办法 : 见投标人须知前附表 投标人可先到工地踏勘以充分了解工地位置 情况 道路 储存空间 装卸限制及任何其他足以影响承包价的情况, 任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不被批准 属于承包人自行采购的主要材料 设备, 招标人应当在招标文件中提出材料 设备的技术标准或者质量要求, 或者以事先公开征集的方式提出不少于 3 个同等档次品牌或分包商供投标人报价时选择, 凡招标人在招标文件中提出参考品牌的, 必须在参考品牌后面加上 或相当于 字样 投标人在投标文件中应明确所选用主要材料 设备的品牌 厂家以及质量等级, 并且应当符合招标文件的要求 3.3 投标有效期 在投标人须知前附表规定的投标有效期内, 投标人不得要求撤销或修改其投标文件 出现特殊情况需要延长投标有效期的, 招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期 投标人同意延长的, 应相应延长其投标保证金的有效期, 但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件 ; 投标人拒绝延长的, 其投标失效, 但投标人有权收回其投标保证金 3.4 投标担保金 投标人在递交投标文件的同时, 应按投标人须知前附表规定的金额 担保形式和第八章 投标文件格式 规定的格式递交投标担保金, 并作为其投标文件的组成部分 联合体投标的, 其投标担保金由牵头人递交, 并应符合投标人须知前附表的规定 (1) 投标人须按本须知前附表中规定的方式和金额提交投标担保金 (2) 投标人须在本须知前附表中规定的时间前, 按规定的办法提交投标担保金 (3) 投标人应将提交投标担保金的银行汇款或转账凭证的复印件 ( 必须清晰可辨, 并加盖投标人公章 ) 固定装入投标文件中规定的位置, 禁止以夹页 信封等非固化形式装入投标文件中 采用网上银行汇款或转账的, 其网上银行系统提供的汇款或转账凭证必须经投标人的基本存款账户开户银行加盖确认章后方为有效 投标人不按本章第 项要求提交投标担保金的, 评标委员会将否决其投标 第 33 页

35 3.4.3 投标担保金的有效期与退还 (1) 投标担保金在投标文件有效期内保持有效, 招标人如果按本须知第 项的规定延长了投标文件的有效期, 则担保金的有效期也相应延长 ; (2) 在公示期满后 3 个工作日内, 由招标人通知集中交易机构退还未入选中标候选人的投标人的投标保证金 ( 诚信保证金 ) 及银行同期存款利息 ( 须扣除银行手续费 ); (3) 在与中标人签订合同后 3 个工作日内, 由招标人通知集中交易机构退还未中标的中标候选人及中标人的投标保证金 ( 诚信金 ) 及银行同期存款利息 ( 须扣除银行手续费 ); (4) 集中交易机构在收到招标人书面通知之日起 5 个工作日内全额退还上述未中标和中标的投标人的投标保证金本金 ( 诚信金 ) 及银行同期存款利息 ( 须扣除银行手续费 ) 有下列情形之一的, 投标保证金将不予退还 : (1) 投标截止后投标人撤销其投标文件的 ; (2) 中标人无正当理由不与招标人订立合同的 ; (3) 中标人在签订合同时向招标人提出附加条件的 ; (4) 中标人不按照招标文件要求提交履约保证金的 有下列情形之一的, 诚信保证金将不予退还 : (1) 投标人在投标过程中存在违反 诚信投标承诺书 中承诺内容的 ; (2) 中标候选人被取消中标资格或被行政主管部门处罚的 ; (3) 法律 法规 规章规定的其他违背诚实信用原则的行为 3.5 资格审查资料 本工程采用资格后审时对投标申请人资格原件进行审查 资格原件审查合格的投标申请人全部作为正式投标人, 投标截止时间止递交有效投标文件的投标人或通过资格原件审查的合格投标人不足 3 人时, 招标人将依法重新组织招标 投标人基本情况表 应附投标人营业执照副本及其年检合格的证明材料 资质证书 ( 副本 ) 企业安全生产许可证 企业基本账户的银行开户许可证等材料的复印件, 佛山市建筑行业诚信手册电子版打印件 3.6 备选投标方案 除投标人须知前附表另有规定外, 投标人不得递交备选投标方案 允许投标 人递交备选投标方案的, 只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑 评标 第 34 页

36 委员会认为中标人的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的, 招标人可以接受该备选投标方案 3.7 投标文件的编制 投标文件应按第八章 投标文件格式 进行编写, 如有必要, 可以增加附页, 作为投标文件的组成部分 除特别说明外, 投标文件应采用 A4 幅面的纸张进行编制, 遇到有大于 A4 幅面的图文材料时, 应按 A4 幅面进行折叠 投标文件应当对招标文件有关工期 投标有效期 质量要求 技术标准和要求 招标范围等实质性内容作出响应 在此基础上, 投标文件可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺 投标文件正本应用不褪色的材料书写或打印, 招标文件提供的投标文件格式中规定须签字盖章处, 均应由投标人的法定代表人或其委托代理人亲笔签字并加盖投标人单位公章 由委托代理人签字的, 投标文件应附法定代表人签署的授权委托书 投标文件应尽量避免涂改 行间插字或删除, 否则, 所有改动之处均应加盖单位公章或由投标人的法定代表人签字确认 签字或盖章的具体要求见投标人须知前附表 以联合体形式参与投标的, 投标文件正本由联合体牵头人的法定代表人或其委托代理人按上述规定签署, 并由联合体牵头人盖章即可 ( 投标文件中须附联合体协议书 ) 投标文件正本一份, 副本份数见投标人须知前附表 正本和副本的封面上应清楚地标记 正本 或 副本 的字样 当副本和正本不一致时, 以正本为准 除技术标暗标副本以外, 其余投标文件的副本可以是正本签字盖章后的复印件, 但必须清晰明辨 投标文件的具体装订要求见投标人须知前附表规定 4. 投标 4.1 投标文件的密封和标记 投标文件的密封 : 共有 3 包, 分别为 : 资格审查资料 ; 经济标 ; 资信标 ( 含资格审查资料 ); 技术标明标 ; 技术标暗标 ; 投标文件电子版 这 2 包密封投标文件的封套均应加贴封条并在封口处应加盖密封章 具体密封要求详见 投标人须知前附表 第 35 页

37 4.1.2 投标文件的封套上应清楚地标记 资格审查资料 或 经济标 或 资信标 ( 含资格审查资料 ) 或 技术标明标 或 技术标暗标 或 投标文件电子版, 封套上应写明的其他内容见 投标人须知前附表 未按本章第 项和第 项要求进行密封和加写标记的投标文件, 招标人不予受理 4.2 投标文件的递交 投标人应在本章第 项规定的投标截止时间前递交投标文件 投标人递交投标文件的地点 : 见投标人须知前附表 除投标人须知前附表另有规定外, 投标人所递交的投标文件不予退还 招标人收到投标文件后, 向投标人出具签收凭证 4.3 投标文件的修改与撤回 在本章第 项规定的投标截止时间前, 投标人可以修改或撤回已递交的投标文件, 但应以书面形式通知招标人 投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照本章第 项的要求签字或盖章 招标人收到书面通知后, 向投标人出具签收凭证 修改的内容为投标文件的组成部分 修改的投标文件应按照本章第 3.7 款 第 4.1 款 第 4.2 款规定进行编制 密封 标记和递交, 并标明 修改 字样 投标人依法撤回投标文件的, 招标人自收到投标人书面撤回通知之日起 5 日内退还已收取的投标担保金及银行同期存款利息 ( 扣除银行手续费 ) 5. 开标 5.1 开标时间和地点 招标人在本章第 项规定的投标截止时间 ( 开标时间 ) 和投标人须知前附表规定的地点公开开标, 并邀请所有投标人授权代理人及其特定人员准时参加 投标人授权代理人以及投标人须知前附表规定必须参加会议的特定人员均应在开标前到场, 在招标人指定的登记册上签名报到, 并带齐个人身份证明书原件 法人授权委托书原件及个人身份证复印件和原件, 由投标人授权代理人在开标前的代表身份检查程序中进行当场提交与核验 ( 所有个人身份证原件于开标会现场查验后当场退还 ) 第 36 页

38 投标人授权代理人及投标人须知前附表规定必须参加会议的特定人员迟 到或未到或不按要求出示其有效的身份证明文件的, 其投标将被拒绝 投标人参加开标会人员的身份证明文件要求见投标人须知前附表 5.2 开标程序 主持人按下列程序对投标文件进行开标 : (1) 收取投标人的投标文件, 招标文件要求提交的资格审查原件 资格审查文件 经济标文件及电子文件 ; (2) 简单介绍工程概况 开标纪律及开标会议流程 ; (3) 宣布开标 唱标 记录 监标人等有关人员 ; (4) 在开标保证金查询环节由招标代理公开佛山市公共资源交易一体化服务平台中的保证金信息, 宣读投标人保证金到账情况 ; (5) 对经济标文件和电子文件的密封情况进行检查 : 经济标文件和电子文件密封情况检查由递交投标文件顺序排前的两名投标人交易员实施并当场宣布检查结果 不符合规定要求的, 其投标将被拒绝 ; 对特定人员进行检查并当场宣布检查结果 ; (6) 随机对符合密封要求的资格审查文件 经济标文件和电子文件进行拆封, 并检查投标文件的份数, 宣读投标报价, 由投标人代表签名确认 ; 随机抽取三个下浮系数, 招标人代表 监标人 记录人等有关人员在抽取下浮系数记录表上签字确认 ; (7) 评标委员会对资格审查文件进行审查, 资格审查不合格的投标人不能进入下阶段的评审, 投标文件不予退回 通过资格审查的投标单位, 进入下一个阶段评审, 资格审查结束后退还所有投标单位资格审查原件 ; (8) 评标委员会按照招标文件对通过资格审查的投标人的经济标文件进行形式评审和响应性评审, 不通过形式评审和响应性评审的投标文件, 作废标处理 ; (9) 评标委员会按招标文件的评标办法确定中标候选人 ; (10) 评标委员会编写 签署评标报告, 开标会议结束 评标委员会成员不得参加开标会议 5.3 开标异议 投标人对开标有异议的, 应当在开标现场提出, 招标人当场作出答复, 并制作记录 当开标过程发生争议无法确定投标文件的有效性时, 则提交评标委员会裁决 6. 评标 第 37 页

39 6.1 评标委员会 评标由招标人依法组建的评标委员会负责 评标委员会成员人数以及技术 经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表 评标委员会成员有下列情形之一的, 应当回避 : (1) 招标人或投标人的主要负责人的近亲属 ; (2) 项目主管部门或者行政监督部门的人员 ; (3) 与投标人有经济利益关系, 可能影响对投标公正评审的 ; (4) 曾因在招标 评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的 ; (5) 与投标人有其他利害关系 6.2 评标原则 评标活动遵循公平 公正 科学和择优的原则 6.3 评标评标委员会按照第三章 评标办法 规定的方法 评审因素 标准和程序对投标文件进行评审 第三章 评标办法 没有规定的方法 评审因素和标准, 不作为评标依据 7. 合同授予 7.1 中标候选人招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人, 评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表 7.2 中标候选人公示 招标人在投标人须知前附表规定的媒介公示中标候选人, 公示期为 3 个工作日 投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的, 应当在公示期间提出 7.3 定标 经公示无异议后, 招标人确定第一中标候选人为中标人 第 38 页

40 7.3.2 如第一中标候选人因自身原因放弃中标, 或被行政监督主管部门取消中标资格, 或因不可抗力等原因不能履行中标义务, 或在规定的期限内未能与招标人签订合同时, 招标人将宣布第一中标候选人中标无效, 并确定第二中标候选人为中标人, 依此类推 没有第二中标候选人或下一中标候选人的, 招标人将依法重新组织招标 中标人的投标报价为中标价 7.4 中标通知 中标人确定后, 招标人将在七日内向中标人发出中标通知书, 同时将中标结果 通知其他投标人 7.5 履约担保 在签订合同前, 中标人应按投标人须知前附表规定的金额 担保形式和招标文件第四章 合同条款及格式 规定的履约担保格式向招标人提交履约担保 联合体中标的, 其履约担保由牵头人递交, 并应符合投标人须知前附表规定的金额 担保形式和招标文件第四章 合同条款及格式 规定的履约担保格式要求 中标人不能按本章第 项要求提交履约担保的, 视为放弃中标, 其投标保证金不予退还, 给招标人造成的损失超过投标保证金数额的, 中标人还应当对超过部分予以赔偿 除政府投资的建设工程外, 招标人应同时向中标人提供同等数额的工程款支付担保 7.6 签订合同 招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起 30 天内, 根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同 中标人无正当理由拒签合同的, 招标人取消其中标资格, 其投标保证金不予退还 ; 给招标人造成的损失超过投标保证金数额的, 中标人还应当对超过部分予以赔偿 发出中标通知书后, 招标人无正当理由拒签合同的, 招标人向中标人退还投标保证金 ; 给中标人造成损失的, 还应当赔偿损失 在签订建设工程施工合同之前, 招标人可以根据招标文件及中标人的投标文件约谈项目管理机构主要人员 中标人应积极配合, 否则, 须自行承担由此造成的一切延误后果 中标人更换项目管理机构主要人员的, 应按相关规定经过批准, 且更换的人员不得低于原拟派人员的所有条件 第 39 页

41 7.6.4 签订建设工程施工合同时, 签约双方应出示法定代表人证明书或其代理人授权书 如果中标人未能按本须知的规定与招标人签订书面合同的, 招标人将宣布其中标无效, 其投标保证金不予退还 在此情况下, 招标人将合同授予下一个中标候选人 ; 没有下一中标候选人的, 招标人将依法重新组织招标 建设工程施工合同将报公共资源交易管理机构备案 合同完成备案且交易中心接到招标人通知后方可退回中标人的投标担保金 8. 重新招标和不再招标 8.1 重新招标有下列情形之一的, 招标人将重新招标 : (1) 投标截止时间止, 投标人少于 3 个的 ; (2) 通过资格审查的投标人少于 3 个的 ; (3) 经评标委员会评审通过初步评审的有效投标的投标人少于 3 个的 ; (4) 经评标委员会评审后否决所有投标的 8.2 不再招标 重新招标后投标人仍少于 3 个或者所有投标被否决的, 属于必须招标的工程建设 项目, 经批准后不再进行招标 9. 纪律和监督 9.1 对招标人的纪律要求招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料, 不得与投标人串通损害国家利益 社会公共利益或者他人合法权益 9.2 对投标人的纪律要求投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标, 不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标, 不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标 ; 投标人不得以任何方式干扰 影响评标工作 9.3 对评标委员会成员的纪律要求 第 40 页

42 评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处, 不得向他人透漏对投标文件的评审和比较 中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况 在评标活动中, 评标委员会成员不得擅离职守, 影响评标程序正常进行, 不得使用第三章 评标办法 没有规定的评审因素和标准进行评标 9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处, 不得向他人透漏对投标文件的评审和比较 中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况 在评标活动中, 与评标活动有关的工作人员不得擅离职守, 影响评标程序正常进行 9.5 异议和投诉 投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律法规规定或不合理不公平的, 应当先向招标人提出异议 投标人和其他利害关系人对招标文件 ( 含招标公告 ) 的异议应当在在投标截止时间 10 日前提出 ; 对开标有异议的, 应当在开标现场提出 ; 对评标结果有异议的, 应当在中标候选人公示期间提出 对招标人答复不满意或招标人未在规定时间内做出答复的, 投标人或者其他利害关系人可以自知道或者应当知道之日起 10 日内向有关行政监督部门投诉 投诉应当有明确的请求和合法 必要的证明材料 招标人认为招标投标活动不符合法律 行政法规规定的, 也可以自知道或者应当知道之日起 10 日内向有关行政监督部门投诉 但投诉只限于那些不能自行处理, 必须通过行政救济途径才能解决的问题 10. 需要补充的其他内容 需要补充的其他内容 : 见投标人须知前附表 第 41 页

43 附表一 : 开标记录表 ( 工程名称 ) 开标情况登记表 工程编号 : 年 月 日 招标单位 工程名称 招标内容 检查投标文件单位名称 检查者签名 启标人唱标人监标人 投标单位名 称 投标报价 ( 元 ) 投标单位签名 确认 备注 开 标 情 况 记 录 招标单位人员 监督部门人员 签名 签名 交易中心见证人 : 第 42 页

44 附表二 : 问题澄清通知 问题澄清通知 编号 : ( 投标人名称 ): ( 工程名称 ) 施工招标的评标委员会, 对你方的投标文件 进行了仔细的审查, 现需你方对下列问题以书面形式予以澄清 : 请将上述问题的澄清于年月日时前递交至 ( 详细地址 ) 或传真至 ( 传真号码 ) 采用传真方式的, 应在年 月日时前将原件递交至 ( 详细地址 ) 评标委员会负责人 : ( 签字 ) 年月日 第 43 页

45 附表三 : 问题的澄清 问题的澄清 编号 : ( 工程名称 ) 施工招标评标委员会 : 问题澄清通知 ( 编号 : ) 已收悉, 现澄清如下 : 投标人 : ( 盖单位章 ) 法定代表人或其委托代理人 : ( 签字 ) 年月日 第 44 页

46 附表四 : 中标结果通知书 中标结果通知书 ( 未中标人名称 ): 我方已接受 ( 中标人名称 ) 于 ( 投 标日期 ) 所递交的 ( 项目名称 ) 施工投标文件, 确定 ( 中 标人名称 ) 为中标人 感谢你单位对我们工作的大力支持! 招标人 : ( 盖单位章 ) 法定代表人 : ( 签字 ) 年月日 第 45 页

47 附表五 : 确认通知 确认通知 ( 招标人名称 ): 我方已接到你方 年 月 日发出的 ( 工程名称 ) 施 工招标关于 的通知, 我方已于 年 月 日收到 特此确认 投标人 : ( 盖单位章 ) 年月日 第 46 页

48 评标办法前附表 第三章评标办法 ( 随机合理低价法 ) 条款号评审因素评审标准 形式评 审标准 资格评审标准资格评审标准 响应性 评审 标准 详细评 审标准 投标人名称 投标文件签字盖章 与营业执照 资质证书 安全生产许可证 ( 如 有 ) 诚信手册 基本存款账户等证件的单位 名称一致 符合第二章 投标人须知 第 项的规定 投标文件装订要求符合第二章 投标人须知 第 项的规定 投标文件格式 联合体投标人 ( 如有 ) 报价唯一 营业执照 资质等级 安全生产许可证 诚信手册 进粤登记 项目负责人 专职安全员 信誉 联合体投标人 ( 如有 ) 投标范围 工期 工程质量 投标有效期 投标担保金 已标价工程量清单 投标价格 分包计划 ( 如有 ) 报价平均值 符合第八章 投标文件格式 的要求 提交联合体协议书, 并明确联合体牵头人 只能有一个有效报价 具备有效的营业执照, 开标时进行资格审查 ( 提供原件核查 ) 符合本工程招标公告的要求, 开标时进行资格 审查 ( 提供原件核查 ) 具备有效的安全生产许可证, 开标时进行资格 审查 ( 提供原件核查 ) 符合本工程招标公告的要求, 开标时进行资格 审查 ( 提供原件核查, 网页打印件不用提交原 件核查 ) 符合本工程招标公告的要求, 开标时进行资格 审查 ( 提供原件核查 ) 符合本工程招标公告的要求, 开标时进行资格 审查 符合本工程招标公告的要求 符合第二章 投标人须知 第 项规定 符合第二章 投标人须知 第 项规定 符合第二章 投标人须知 第 项规定 符合第二章 投标人须知 第 项规定 符合第二章 投标人须知 第 项规定 符合第五章 工程量清单 的各项规定 符合第二章 投标人须知 第 3.2 项规定 符合第二章 投标人须知 第 1.11 款规定 将所有通过初步评审的投标文件的有效投标报价分别去掉一个最高数和一个最低数后取 第 47 页

49 附表 1: 定标标准值的确定 中标候选人的确定 算术平均值 如果有效投标报价数量少于 5 个, 则取全部投标报价的算术平均值 ( 计算值保留两位有效小数, 第三位小数四舍五入到第二位小数 ) 下浮系数确定方式 : 下浮系数统一于开标后评标前于开标室采用摇珠方式确定 : 采用连续编号的 1 号珠 ~21 号珠分别代表 90%~100% 中以 0.5% 递增的 21 个系数 ( 编号代表值见附表 1), 由招标人代表分三次摇出 3 个下浮系数后取平均值 ( 每次摇出的号珠不再放入摇珠机 ), 再乘以报价平均值为定标标准值 ( 每个计算过程的计算值均保留两位有效小数, 第三位小数四舍五入到第二位小数, 例如 :0.00%) 注 : 报价平均值 定标标准值均不因招投标当事人质疑 投诉 复议以及其它任何情形而改变 有效投标报价低于且最接近定标标准值的投标人为第一中标候选人 ; 有效投标报价低于且第二接近定标标准值的投标人为第二中标候选人 ; 以此类推, 排完负接近定标标准值的投标人再排等于定标标准值的投标人, 再排正接近定标标准值的投标人 若出现两个或两个以上的相同投标报价且同为中标候选人时, 采用随机抽取的办法确定中标候选人排序 随机抽取办法 : 在招标人 招标代理机构 交易中心及监督单位的共同监督下, 按报名登记顺序号 ( 以开标记录为准 ) 为投标人的对应号码球编号, 将投标报价相同的投标人的号码球放进摇珠机, 按率先抽中为先的原则, 由招标人随机抽取号码球对应的投标人进行中标候选人排序 编号 代表值 90% 90.5% 91% 91.5% 92% 92.5% 93% 编号 代表值 93.5% 94% 94.5% 95% 95.5% 96% 96.5% 编号 代表值 97% 97.5% 98% 98.5% 99% 99.5% 100% 第 48 页

50 1. 评标方法 本次评标采用随机合理低价法 评标委员会对满足招标文件实质要求的投标文件, 根据本章规定确定并推荐中标候选人, 但投标报价低于其成本的除外 投标报价相等且同为中标候选人时, 招标人将采用随机抽取的办法确定中标候选人顺序 2. 评审标准 2.1 初步评审标准 形式评审标准 : 见评标办法前附表 资格评审标准 : 见评标办法前附表 响应性评审标准 : 见评标办法前附表 2.2 详细评审标准 详细评审标准 : 见评标办法前附表 3. 评标程序 3.1 基本程序评标活动将按以下五个步骤进行 : (1) 评标准备 ; (2) 初步评审 : (3) 详细评审 ; (4) 澄清 说明或补正 ; (5) 推荐中标候选人及提交评标报告 3.2 评标准备 评标委员会成员签到评标委员会成员到达评标现场时应在签到表上签到以证明其出席 评标委员会的分工由招标人及招标人委托的招标代理机构在相关监管部门监督见证下主持开标及定标 熟悉文件资料 评标委员会负责人应组织评标委员会成员认真研究招标文件, 了解和熟悉招标目的 招标范围 主要合同条件 技术标准和要求 质量标准和工期要求 第 49 页

51 等, 掌握评标标准和方法 未在招标文件中规定的标准和方法不得作为评标的依据 招标人或招标代理机构应向评标委员会提供评标所需的信息和数据, 包括招标文件 未在开标会上当场拒绝的各投标文件 开标会记录 招标控制价 工程所在地工程造价管理部门颁布的工程造价信息 定额 ( 如作为计价依据时 ) 有关的政策文件 国家标准以评标委员会认为必要的其他信息和数据 但不得明示或者暗示其倾向或者排斥特定投标人 对投标文件进行基础性数据分析和整理工作 ( 清标 ) 在不改变投标人投标文件实质性内容的前提下, 评标委员会应当对投标文件进行基础性数据分析和整理 ( 本章中简称为 清标 ), 从而发现并提取其中可能存在的对招标范围理解的偏差 投标报价的算术性错误 错漏项 投标报价构成不合理 不平衡报价等存在明显异常的问题, 并就这些问题整理形成清标成果 评标委员会对清标成果审议后, 决定需要投标人进行书面澄清 说明或补正的问题, 形成质疑问卷, 向投标人发出问题澄清通知 ( 包括质疑问卷 ) 投标人接到评标委员会发出的问题澄清通知后, 应按评标委员会的要求提供书面澄清资料并按要求进行密封, 在规定的时间递交到指定地点 投标人递交的书面澄清资料由评标委员会开启 3.3 初步评审评标委员会依据本章第 2.1 款规定的标准对投标文件进行初步评审 有一项不符合评审标准的, 评标委员会应当否决其投标 形式评审评标委员会根据评标办法前附表中规定的评审因素和评审标准, 对投标人的投标文件进行形式评审 资格评审评标委员会根据评标办法前附表中的规定的评审因素和评审标准, 对投标人的投标文件进行资格评审 响应性评审 评标委员会根据评标办法前附表中规定的评审因素和评审标准, 对投标人的投标文件进行响应性评审 投标人投标价格不得超出 ( 不含等于 ) 按照第二章 投标人须知 前附表载明的招标控制价, 凡投标人的投标价格超出招标控制价的, 该投标人的投标文件不能通过响应性评审 第 50 页

52 3.3.4 判断否决投标判断否决投标的全部条件, 在本招标文件 投标文件否决性条款摘要 中集中列示 算术错误修正投标报价有算术错误的, 评标委员会按以下原则对投标报价进行修正, 修正的价格经投标人书面确认后具有约束力 投标人不接受修正价格的, 评标委员会应否决其投标 (1) 投标文件中的大写金额与小写金额不一致的, 以大写金额为准 ; (2) 总价金额与依据单价计算出的结果不一致的, 以单价金额为准修正总价, 但单价金额小数点有明显错误的除外 澄清 说明或补正在初步评审过程中, 评标委员会应当就投标文件中不明确的内容要求投标人进行澄清 说明或者补正 投标人应当根据问题澄清通知要求, 以书面形式予以澄清 说明或者补正 3.4 详细评审 只有通过了初步评审 被判定为合格的投标方可进入详细评审 评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价, 或者在设有标底时明显低于标底, 使得其投标报价可能低于其成本的, 应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料 投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的, 评标委员会应该认定该投标人以低于成本报价竞标, 否决其投标 投标文件的澄清 说明或补正 在详细评审过程中, 评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交的投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明, 或者对细微偏差进行补正 评标委员会不接受投标人主动提出的澄清 说明或补正 澄清 说明和补正不得改变投标文件的实质性内容 ( 算术性错误修正的除外 ) 投标人的书面澄清 说明和补正属于投标文件的组成部分 评标委员会对投标人提交的澄清 说明或补正有疑问的, 可以要求投标人进一步澄清 说明或补正, 直至满足评标委员会的要求 3.5 推荐中标候选人 评标委员会对满足招标文件实质要求的投标文件, 根据本章第 2.2 款的规定 第 51 页

53 确定并推 荐中标候选人 3.6 编制及提交评标报告评标委员会在评审结束后向招标人提交评标报告 评标报告应当由全体评标委员会成员签字, 并于评标结束时抄送有关行政监督部门 评标报告应当包括以下内容 : (1) 基本情况和数据表 ; (2) 评标委员会成员名单 ; (3) 开标记录 ; (4) 符合要求的投标一览表 ; (5) 否决投标情况说明 ; (6) 评标标准 评标方法或者评标因素一览表 ; (7) 经评审的价格一览表 ( 包括评标委员会在评标过程中所形成的所有记载评标结果 结论的表格 说明 记录等文件 ): (8) 经评审的投标人排序 ; (9) 推荐的中标候选人名单与签订合同前要处理的事宜 ; (10) 澄清 说明或补正事项纪要 4. 特殊情况的处置程序 4.1 关于评标活动暂停 评标委员会应当执行连续评标的原则, 按评标办法中规定的程序 内容 方法 标准完成全部评标工作 只有发生不可抗力导致评标工作无法继续时, 评标活动方可暂停 发生评标暂停情况时, 评标委员会应当封存全部投标文件和评标记录, 待不可抗力的影响结束且具备继续评标的条件时, 由原评标委员会继续评标 4.2 关于评标中途更换评标委员会成员 除非发生下列情况之一, 评标委员会成员不得在评标中途更换 : (1) 因不可抗拒的客观原因, 不能到场或需在评标中途退出评标活动 第 52 页

54 (2) 根据法律法规规定, 某个或某几个评标委员会成员需要回避 退出评标的评标委员会成员, 其已完成的评标行为无效 由招标人根据本 招标文件规定的评标委员会成员产生方式另行确定替代者进行评标 4.3 记名投票 在任何评标环节中, 需评标委员会就某项定性的评审结论做出表决的, 由评 标委员会全体成员按照少数服从多数的原则, 以记名投票方式表决 第 53 页

55 (GF ) 第四章合同条款及格式 建设工程施工合同 住房和城乡建设部 国家工商行政管理总局 制定 第 54 页

56 第一部分合同协议书 发包人 ( 全称 ): 佛山市三水区南山公有资产投资管理有限公司承包人 ( 全称 ): 根据 中华人民共和国合同法 中华人民共和国建筑法 及有关法律规定, 遵循平等 自愿 公平和诚实信用的原则, 双方就佛山市三水区南山镇南山市场配电工程施工及有关事项协商一致, 共同达成如下协议 : 一 工程概况 1. 工程名称 : 佛山市三水区南山镇南山市场配电工程 2. 工程地点 : 三水区南山镇 3. 工程立项批准文号 : 三发规南 号 4. 资金来源 : 自筹资金 5. 工程内容 : 本工程为佛山市三水区南山镇南山市场配电工程, 配电站电气设备安装 室外电缆敷设 新建电缆井和门窗安装等 6. 工程承包范围 : 本工程为佛山市三水区南山镇南山市场配电工程, 配电站电气设备安装 室外电缆敷设 新建电缆井和门窗安装等, 以图纸和工程量清单所包括的范围和内容为准 二 合同工期计划开工日期 : 年月日 计划竣工日期 : 年月日 工期总日历天数 :40 个日历天 工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的, 以工期总日历天数为准 三 质量标准工程质量符合国家有关施工质量验收规范合格或以上标准 四 签约合同价与合同价格形式 1. 签约合同价为 : 人民币 ( 大写 ) ( 元 ); 其中 : (1) 安全文明施工费 : 人民币 ( 大写 ) ( 元 ); (2) 材料和工程设备暂估价金额 : 第 55 页

57 人民币 ( 大写 )/( / 元 ); (3) 专业工程暂估价金额 : 人民币 ( 大写 )/( / 元 ); (4) 暂列金额 : 人民币 ( 大写 )/ ( / 元 ) 2. 合同价格形式 : 综合单价合同方式承包, 包工包料 包材料运输 装卸 包工程质量 工期 安全 包工程保险 包检测 五 项目经理承包人项目经理 : 六 合同文件构成本协议书与下列文件一起构成合同文件 : (1) 中标通知书 ( 如果有 ); (2) 投标函及其附录 ( 如果有 ); (3) 专用合同条款及其附件 ; (4) 通用合同条款 ; (5) 技术标准和要求 ; (6) 图纸 ; (7) 已标价工程量清单或预算书 ; (8) 其他合同文件 在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分 上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改, 属于同一类内容的文件, 应以最新签署的为准 专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章 七 承诺 1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续 筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款 2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工, 确保工程质量和安全, 不进行转包及违法分包, 并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任 3. 发包人和承包人通过招投标形式签订合同的, 双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议 八 词语含义本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同 第 56 页

58 九 签订时间本合同于 年 月 日签订 十 签订地点本合同在 签订 十一 补充协议 合同未尽事宜, 合同当事人另行签订补充协议, 补充协议是合同的组成部分 十二 合同生效 本合同自发包人和承包人的法定代表人或其授权代理人在协议书上签字并 盖单位公章后本合同生效 十三 合同份数 本合同一式拾玖份, 均具有同等法律效力, 发包人执肆份, 承包人执肆份, 招标代理壹份 发包人 : ( 公章 ) 承包人 : ( 公章 ) 法定代表人或其委托代理人 : 法定代表人或其委托代理人 : ( 签字 ) ( 签字 ) 组织机构代码 : 组织机构代码 : 地址 : 地址 : 邮政编码 : 邮政编码 : 法定代表人 : 法定代表人 : 委托代理人 : 委托代理人 : 电话 : 电话 : 传真 : 传真 : 电子信箱 : 电子信箱 : 开户银行 : 开户银行 : 账号 : 账号 : 第 57 页

59 第二部分通用合同条款 通用合同条款直接引用 建设工程施工合同 ( 示范文本 )(GF ) 第二部分 通用合同条款 内容 该通用条款详见招标文件光盘附件, 此略 第 58 页

60 第三部分专用合同条款 1. 一般约定 1.1 词语定义 合同 其他合同文件包括 : 招标文件及其澄清补遗 投标文件及在评标阶段签署的澄 清文件等 合同当事人及其他相关方 监理人 : 名 称 : ; 资质类别和等级 : ; 联系电话 : ; 电子信箱 : ; 通信地址 : 设计人 : 名 称 :; 资质类别和等级 : ; 联系电话 : ; 电子信箱 : ; 通信地址 : 工程和设备 作为施工现场组成部分的其他场所包括 : / 永久占地包括 : / 临时占地包括 : / 1.3 法律 适用于合同的其他规范性文件 : / 1.4 标准和规范 适用于工程的标准规范包括 : 按国家 广东省 佛山市和相应行业现行相关工程 施工和验收规范, 包括但不限于 建设工程质量管理条例 建设工程安全生产管理条例 建设领域推广应用新技术管理规定 及广东省和佛山市行政建设主管部门颁发的有关法规 和政策性文件等 相关标准 规范文件资料由承包人自行筹集, 费用视为包含在中标价中 发包人提供国外标准 规范的名称 : / ; 发包人提供国外标准 规范的份数 : / ; 第 59 页

61 发包人提供国外标准 规范的名称 : / 发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求 : / 1.5 合同文件的优先顺序合同文件组成及优先顺序为 : (1) 本合同履行过程中双方以书面形式签署的补充和修正文件 ( 含会议纪要 工程变更 签证等修正文件 ); (2) 本合同协议书 ; (3) 中标通知书 ; (4) 本合同专用条款 [ 含工程质量保修书 ( 格式 )]; (5) 招标文件及其附件 ( 含图纸 工程量清单 ) 及答疑补遗文件 ; (6) 本合同通用条款 ; (7) 承包人投标文件及其附件 ( 含评标期间的澄清文件和补充资料 ); (8) 标准 规范及有关技术文件 ; (9) 与本工程有关的其他文件 ; 如承包人在投标文件及其附件 ( 含评标期间的澄清文件和补充资料 ) 中作出有比招标文件及其附件 答疑文件 补遗文件和本合同 ( 含合同协议书 专用条款 质量保修书格式 通用条款, 下同 ) 更有利于发包人的响应 ( 该是否有利于发包人的解释权双方同意最终归发包人所有 ), 则投标文件及其附件 ( 含评标期间的澄清文件和补充资料 ) 中更有利于发包人的相关条款内容的解释顺序优于招标文件及其附件 答疑文件 补遗文件和本合同, 承包人须按这些响应承诺履行 1.6 图纸和承包人文件 图纸的提供发包人向承包人提供图纸的期限 : 开工前 ; 发包人向承包人提供图纸的数量 : 开工前提供 4 套图纸, 如需另行增加图纸, 需通过发包人向设计人购买 ( 承包人应交晒图成本费用 ); 发包人向承包人提供图纸的内容 : 本项目的施工图纸 承包人文件需要由承包人提供的文件, 包括 : / ; 承包人提供的文件的期限为 : / ; 承包人提供的文件的数量为 : / ; 承包人提供的文件的形式为 : / ; 发包人审批承包人文件的期限 : / 现场图纸准备关于现场图纸准备的约定 : / 第 60 页

62 1.7 联络 发包人和承包人应当在 7 天内将与合同有关的通知 批准 证明 证书 指示 指令 要求 请求 同意 意见 确定和决定等书面函件送达对方当事人 发包人接收文件的地点 : ; 发包人指定的接收人为 : 承包人接收文件的地点 : ; 承包人指定的接收人为 : 监理人接收文件的地点 : ; 监理人指定的接收人为 : 1.10 交通运输 出入现场的权利关于出入现场的权利的约定 : 施工范围外的公共道路按现状, 承包人自行办理施工范围外道路通行及公共设施使用的相关手续, 服从当地管理部门的管理, 费用由承包人自行考虑和负责, 且已包含在本工程合同总价中 场内交通关于场外交通和场内交通的边界的约定 : / 关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定 : 施工范围内的公共道路按现状, 施工临时道路和交通设施由承包人自行考虑和负责, 费用已包在本工程投标总造价中 超大件和超重件的运输运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由承包人承担, 承包人接受当地交通管理 城市管理部门管理并自行办理相关手续和承担相关费用 1.11 知识产权 关于发包人提供给承包人的图纸 发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属 : 按通用合同条款 关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求 : 按通用合同条款 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属 : 按通用合同条款 关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求 : 按通用合同条款 承包人在施工过程中所采用的专利 专有技术 技术秘密的使用费的承担方式 : 按通用合同条款 1.13 工程量清单错误的修正施工图内容和工程量清单已视为一致, 承包人的合同总价已经充分考虑当中的风险 承包人必须在施工场地现状条件下完成图纸范围内的所有工程内容 ; 结算时按承包人实际完成 第 61 页

63 的工程量 ( 须经发包人和监理工程师确认的竣工图纸 设计变更 现场签证等 ) 为依据 本 工程的结算价最终以招标人审定为准 2. 发包人 2.2 发包人代表发包人代表 : 姓名 : ; 身份证号 : ; 职务 : ; 联系电话 : ; 电子信箱 : ; 通信地址 : 发包人对发包人代表的授权范围如下 : 按发包人内部管理相关规定执行 2.4 施工现场 施工条件和基础资料的提供 提供施工现场关于发包人移交施工现场的期限要求 : 开工前 提供施工条件关于发包人应负责提供施工所需要的条件, 包括 : (1) 办理土地征用 拆迁等工作的时间 : 开工前提供施工场地 (2) 完成施工所需水 电 通讯线路接驳的时间及地点 : 施工用水 用电接驳点由发包人提供, 施工场内的用水 用电及接驳费用由承包人自行解决, 相关费用已包含在本工程投标总价中 施工用水 用电安全必须符合相关规定 (3) 开通施工现场与城乡道路间的通道的时间 : 施工范围外的道路按现状, 施工过程中若由于承包人原因导致现状道路损坏, 承包人须承担全部责任, 施工临时道路由承包人自行考虑和负责, 费用已包在本工程合同价中 (4) 提供施工所需的有关资料的时间 :/ (5) 办理施工所需的有关证件和批准手续的时间 : 发包人委托施工单位办理有关手续, 除另有约定外, 承包人发包人各自承担相关费用, 因承包人责任造成的罚款由承包人自行负责 (6) 现场交验的时间 : 开工前 (7) 提供标准与规范的时间 : 标准和规范文件资料由承包人自行筹集 (8) 组织图纸会审和设计交底的时间 : 开工前由发包人组织 (9) 协调处理施工场地周围地形关系问题和邻近建筑物等保护工作的约定 : 承包人在施工前应对地上 地下管线及邻近建 ( 构 ) 筑物 设施情况自行探测 调查 勘核, 施工过程 第 62 页

64 中承包人应采取有效措施保护地上 地下管线及邻近建 ( 构 ) 筑物和设施的安全, 积极进行管线方面的协调工作, 费用包含在中标价中 施工过程中若因施工原因对地上 地下管线及邻近建 ( 构 ) 筑物和设施造成损坏, 承包人须承担全部责任 委托承包人办理的工作有 : 由承包人办理工程报监手续, 施工报建手续, 占用市政道路 车辆通行 夜间施工等审批, 完工 ( 竣工 ) 档案的整理 编制及移交 其它事宜在具体发生时商定 ( 费用按政策规定各自承担相应部分 ) 承包人必须充分考虑各项报建手续所需的时间, 合理安排工期, 不得以此延迟工期 上述工作所需相关费用 ( 承包人应当承包的费用 ) 已由承包人在投标报价中考虑, 并包含在合同价中 2.5 资金来源证明及支付担保发包人提供资金来源证明的期限要求 :/ 发包人是否提供支付担保 : / 发包人提供支付担保的形式 : / 3. 承包人 3.1 承包人的一般义务 (9) 承包人提交的竣工资料的内容 : 按照法律法规规定完成竣工资料的编制, 包括但不限于完工 ( 竣工 ) 验收申请报告和完工 ( 竣工 ) 结算文件 承包人需要提交的竣工资料套数 : 纸质版不少于 5 套 电子版不少于 3 份 承包人提交的竣工资料的费用承担 : 费用由承包人承担 承包人提交的竣工资料移交时间 : 竣工验收后 30 天内提交 承包人提交的竣工资料形式要求 : 当面提交 (10) 承包人应履行的其他义务 : a. 完成发包人委托承包人办理的工作 b. 负责施工场地内交通 场地周边环卫及夜间超时施工报审及临建报审工作 c. 负责做好施工现场与周边地区水利 交通 噪声防护 环境污染 卫生等工作, 并按相关规定办理有关手续 由此产生的所有费用已包含在合同价中, 发包人不再另行支付 若承包人在施工过程中违反规定受到市民投诉 或城监 执法等有关部门的处罚, 发包人每次处罚承包人 5000 元人民币, 均在工程款中扣除 d. 承包人在施工前应对地上 地下管线及邻近建 ( 构 ) 筑物和设施情况自行探测 调查 勘核, 施工过程中应采取有效措施保护地上 地下管线及邻近建 ( 构 ) 筑物和设施的安全, 积极进行管线方面的协调工作, 费用包含在中标价中 施工过程中若因施工原因对地上 地下管线及邻近建 ( 构 ) 筑物和设施造成损坏, 承包人须承担全部责任 e. 承包人应在发包人指定的范围内施工 在发包人规定的时间内无条件对施工辅助设施进行拆卸和清理场地 承包人在工程完工后至正式验收通过并移交发包人前期间, 仍须负 第 63 页

65 责工程设施保护责任, 工程范围内的排水设施清疏责任及工程成品的保洁责任, 其所需费用 包含在合同价中 f. 负责建筑材料 构件和建筑施工机械设备安装物进行一般鉴定 检查所发生的检验 试验费 ; 负责对新结构 新材料的试验费和对具有出厂合格证明的建筑材料进行检验 ; 负责 对构件做破坏性试验及其他有特殊要求检验试验的费用 g. 材料必须按照设计图纸提出的相关技术和质量要求进行选用 h. 认真做好现场施工工人的安全教育开工前的施工技术交底, 做到安全 质量第一, 遵纪守法, 防范未然, 各分项工程应经现场监理 发包方 承包方现场验收合格签证后才能 隐蔽, 按有关程序要求进行该项工程施工, 所需检测试验项目按市 区相关要求送佛山市质 检站进行检测 试验 或上一级质检部门进行, 所需费用由承包人负责 i. 承包人不得拖欠 克扣本工程劳动者工资 如果承包人或其分包人拖欠 克扣本工 程劳动者工资, 造成发包人承担连带责任垫付工人工资, 则发包人有权在结算款中扣除 j. 承包人须配合办理本工程的规划验收 竣工验收工作及相关检测等 k. 负责工程的施工报建及竣工资料的整理 备案 归档, 完成后提供给发包人完整的 符合行政主管部门要求的竣工资料存档 除去行政主管部门外, 发包人要求承包人额外提供 2 套资料 l. 承包人需负责与周边居委会等相关单位的协调工作, 如因承包人原因发生第三方人 员生命或财产损失或工期延误, 有关索赔及行政或法律责任均由承包人承担 ; 承包人在开工 前负责办理施工开挖 施工报建 夜间施工 车辆通行 占用市政道路等相关审批手续, 由 此产生的所有费用已包含在合同价 3.2 项目经理 项目经理 : 姓 名 : ; 身份证号 : ; 建造师执业资格等级 : ; 建造师注册证书号 : ; 建造师执业印章号 : ; 安全生产考核合格证书号 : ; 联系电话 : ; 电子信箱 : ; 通信地址 : ; 承包人对项目经理的授权范围如下 : 项目经理作为本工程施工的项目负责人, 必须常驻 现场, 不能兼其他在建项目, 代表承包人履行与发包人签订的本建设工程合同的责任和义务 关于项目经理每月在施工现场的时间要求 : 法定工作日内的驻场率为 100% 第 64 页

66 承包人未提交劳动合同, 以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任 : 发包人有权单方即时终止施工合同, 并按合同价的 5% 处罚违约金 项目经理未经批准, 擅自离开施工现场的违约责任 : 如发包人或监理工程师发现项目负责人不到位, 则发包人按 5000 元 / 次处罚, 并有权即时终止施工合同 ( 承包人如需更换项目负责人, 在取得发包人同意后, 按 广东省工程项目招标中标后监督检查办法 ( 试行 ) 相关规定报相关主管部门审批; 发包人可以与承包人协商, 建议其更换认为不称职的项目负责人, 承包人应及时采纳发包人的建议予以更换 ) 承包人擅自更换项目经理的违约责任 : 发包人有权以任何方式 ( 包括但不限于停工整改 ) 要求承包人作出改正及给予经济处罚, 且发包人有权单方即时终止施工合同, 并 / 或按合同价的 5% 处罚 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任 : 发包人有权单方即时终止施工合同, 并 / 或按合同价的 5% 处罚 3.3 承包人人员 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限 : 开工前 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任 : 发包人按 5000 元 / 人 / 次处罚 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求 : 按通用合同条款 承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任 : 发包人按 5000 元 / 人 / 次处罚 承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任 : 发包人按 5000 元 / 人 / 次处罚 3.5 分包 分包的一般约定禁止分包的工程包括 :/ 主体结构 关键性工作的范围 :/ 分包的确定允许分包的专业工程包括 : / 其他关于分包的约定 : / 分包合同价款关于分包合同价款支付的约定 : / 3.6 工程照管与成品 半成品保护承包人负责照管工程及工程相关的材料 工程设备的起始时间 : 自本合同签订之日起至工程竣工验收合格移交发包人使用之前 3.7 履约担保承包人是否提供履约担保 : / 承包人提供履约担保的形式 金额及期限的 :/ 第 65 页

67 4. 监理人 4.1 监理人的一般规定 关于监理人的监理内容 : 详见发包人与监理单位签定的委托监理合同 关于监理人的监理权限 : 工程变更 工程洽商 工程签证 工程计量 工期延长 费用 调整 监理规划 监理细则等, 其它详见发包人与监理单位签定的委托监理合同及发包人内 部管理相关规定 关于监理人在施工现场的办公场所 生活场所的提供和费用承担的约定 : 监理人在施工 现场的办公场所 生活场所由承包人提供和承担费用 4.2 监理人员 总监理工程师 : 姓 名 : ; 职 务 : ; 监理工程师执业资格证书号 : ; 联系电话 : ; 电子信箱 : ; 通信地址 : ; 关于监理人的其他约定 : 详见发包人与监理人签定的委托监理合同 4.4 商定或确定 在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时, 发包人授权监理人对以下事项进行确 定 : (1) / ; (2) / ; (3) / 5. 工程质量 5.1 质量要求 特殊质量标准和要求 : / 关于工程奖项的约定 : / 5.3 隐蔽工程检查 承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定 : 提前 24 小时 监理人不能按时进行检查时, 应提前 8 小时提交书面延期要求 关于延期最长不得超过 : 48 小时 隐蔽工程经承包人自检合格后, 在隐蔽工程或中间验收前 24 小时内向监理及有关单位 第 66 页

68 提出书面验收申请, 验收人员在验收记录上签字后方可隐蔽和继续施工 ; 中间验收须经相关 部门验收确认 6. 安全文明施工与环境保护 6.1 安全文明施工 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定 : 按照国家有关安全条例和当地有关部门的规定对施工现场和施工方法采取有效的安全措施, 确保安全施工 任何因承包人原因造成的工程 财产和人身伤害及安全事故, 由承包人承担一切经济及法律责任并负责事后补救, 发包人有权解除合同 关于治安保卫的特别约定 : 承包人应与当地公安部门协商, 在现场建立治安管理机构或联防组织, 统一管理施工场地的治安保卫事项, 履行合同工程的治安保卫职责 关于编制施工场地治安管理计划的约定 : 承包人应在工程开工后 7 天内编制施工场地治安管理计划, 制定应对突发治安事件的紧急预案, 经监理人审核后, 报发包人备案 在工程施工过程中, 发生暴乱 爆炸等恐怖事件, 以及群殴 械斗等群体性突发治安事件的, 承包人应立即向发包人 当地政府报告 发包人和承包人应积极协助当地有关部门采取措施平息事态, 防止事态扩大, 尽量避免人员伤亡和财产损失 文明施工合同当事人对文明施工的要求 : 按通用条款 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定 : 安全防护 文明施工措施费与工程进度款同期计量 安全防护 文明施工措施费的计量采取按实发生原则, 施工中承包人应及时办理使用材料的进场报批手续及人工 机械台班等数量的确认手续, 计量时承包人必须提供有效票据或凭证 在合同期内承包人对施工现场的安全生产管理必须严格执行 建筑施工安全检查标准 (JG59-99) 建设工程安全生产管理条例 ( 中华人民共和国国务院令第 393 号 ) 及地方现行相关法律法规 对检查不合格的, 监理工程师有权下达限期停工整改通知单, 承包人在限期内无条件进行整改及至达到合格, 造成工期延误的, 工期不予顺延, 由此造成的损失由承包人负责 7. 工期和进度 7.1 施工组织设计 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容 :/ 施工组织设计的提交和修改承包人提交详细施工组织设计的期限的约定 : 按通用条款 第 67 页

69 发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限 : 按通用条款 7.2 施工进度计划 施工进度计划的修订发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限 : 按通用条款 7.3 开工 开工准备关于承包人提交工程开工报审表的期限 : 开工前 3 天 关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限 : / 关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限 : / 开工通知因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起 / 天内发出开工通知的, 承包人有权提出价格调整要求, 或者解除合同 7.4 测量放线 发包人通过监理人向承包人提供测量基准点 基准线和水准点及其书面资料的期限 : / 7.5 工期延误 因发包人原因导致工期延误 (7) 因发包人原因导致工期延误的其他情形 : / 发包人原因或经发包人确认的第三方影响, 工期可顺延, 但不作费用赔偿 因承包人原因导致工期延误因承包人原因造成工期延误, 逾期竣工违约金的计算方法为 : 因承包人原因导致节点工期或总体工期延误的, 每逾期 1 天, 支付违约金人民币 5000 元, 工期延误 30 天以上, 发包人有权单方解除合同 因承包人原因造成工期延误, 逾期竣工违约金的上限 : 合同总价的 10% 7.6 不利物质条件不利物质条件的其他情形和有关约定 : / 7.7 异常恶劣的气候条件发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件 : (1) 按佛山市气象部门 地震部门规定的情形 ; (2) ; (3) 7.9 提前竣工的奖励 第 68 页

70 7.9.2 提前竣工的奖励 : 无 8. 材料与设备 8.2 承包人采购材料与工程设备 1 必须符合设计文件和国家 广东省 佛山市行业的相关规范 标准及本合同相关规定, 材料到达后要向监理工程师报批并按要求检验合格后才能进场, 检验费用由承包人承担 ;2 在施工期间原则上不允许发生使用材料变更, 如实施过程中确需变更材料的, 承包人必须采用质量 规格 等级均优于投标时所用材料, 并经发包人审定, 材料价不作调整 8.4 材料与工程设备的保管与使用 发包人供应的材料设备的保管费用的承担 : / 8.6 样品 样品的报送与封存需要承包人报送样品的材料或工程设备, 样品的种类 名称 规格 数量要求 : 需要承包人报送样品的材料或工程设备, 样品的种类 名称 规格 数量要求 : 承包人在订购各种材料 商品前必须提供样板给招标人和监理确认后, 凭招标人或监理人所发出的确认书进行订购, 采购的材料和工程设备必须符合设计文件和国家 广东省 佛山市行业的相关规范 标准及本合同相关规定, 样板由监理人保存, 以便核对, 否则所造成直接经济损失由中标人全部承担 ; 施工材料和设备进场前必须进行见证取样送三水区检测站或相关具有资质的单位进行检测试验, 监测合格后方可使用 ; 检验费用由承包人承担 承包人所供材料到场, 必须提交相关管理部门出具的合格证和质量证明文件, 在招标人及监理工程师对材料验收合格后方可使用 8.8 施工设备和临时设施 承包人提供的施工设备和临时设施关于修建临时设施费用承担的约定 : 承包人应按合同工程进度计划的要求, 及时配置施工设备和修建临时设施, 承包人应自行承担修建临时设施的费用, 需要临时占地的, 承包人应办理其申请手续并承担相应的费用 承包人的施工设备须经监理工程师核查后才能进入施工场地投入使用, 承包人更换合同约定的施工设备, 应经监理工程师同意并由其报发包人批准后方可实施 9. 试验与检验 9.1 试验设备与试验人员 第 69 页

71 9.1.2 试验设备施工现场需要配置的试验场所 : / 施工现场需要配备的试验设备 : / 施工现场需要具备的其他试验条件 : / 9.4 现场工艺试验现场工艺试验的有关约定 : / 10. 变更 10.1 变更的范围关于变更的范围的约定 : 按通用条款 10.3 变更程序工程变更程序 : 必须按照相关管理办法执行 ; 对工程变更 工程签证等相关事项的确认认可须完成发包人内部一切审批同意手续而不受相关条款规定的时限限制 变更执行承包人必须在实施签证事项前以书面形式报监理审核批准, 实施后三天内将相关资料 照片等提交至监理单位确认 对承包人单方认为签证事实发生的, 如因承包人的原因承包人提交签证单的时间超过七个日历天, 则监理人 发包人对此类签证一律拒收, 承包人单方提出的签证申请不予确认, 责任自负 10.4 变更估价 变更估价原则关于变更估价的约定 : 关于变更估价的约定 : 在施工过程中, 因设计调整 施工图发生变更或施工项目发生增减, 造成工程费用的增减而引起合同价款调整的项目, 承包人须作好现场记录, 留下相应影像或实物资料, 按合同规定的时限内将调整的原因 金额等内容以书面形式通知发包人 监理人, 并得到发包人和现场监理工程师的书面确认和签证, 并以此作为工程的结算依据之一 所有增加或扣减工程的变更价款在工程竣工结算价款审定后再行支付 如施工过程中因工程变更而引起工程造价的改变, 则改变的该部分工程造价按以下原则确定 : 1 增加变更流程, 各有关部门按规定办理工程变更手续, 作为竣工结算与交工验收的依据 2 工程变更增加的款项在工程竣工验收合格并经财政部门审定后再行支付 3 如施工过程中因工程变更而引起工程造价的改变, 则改变的该部分工程造价按以下原则确定 : (1) 分部分项工程项目费 1) 工程变更引起工程量扣减的项目, 综合单价按投标单价计取 第 70 页

72 2) 工程变更引起工程量增加的项目, 如投标单价高于本工程审定预算书中相应综合单价的, 则按本工程审定预算书中相应综合单价计取 ; 如投标单价低于本工程审定预算书中相应综合单价的, 则按投标单价计取 3) 合同中没有适用于变更工程项目的, 则按根据 建设工程工程量清单计价规范 (GB ) 房屋建筑与装饰工程工程量计算规范(GB ) 安装工程工程量计算规范 (GB ) 广东省建设工程计价通则 2010 广东省建筑与装饰工程综合定额 (2010) 广东省安装工程综合定额(2010) 及配套文件为依据, 材料价格采用 佛山工程造价信息 中佛山市 2015 年第四季度 ( 工程主要材料参考价格计算工程造价, 并乘以 中标总价与本工程审定建安费预算总价的比值 作为结算的综合单价 其中利润按照人工费的 18% 计算 佛山市材料参考价格中没有适用的材料, 按当地市场价计算, 管理费按二类地区计算 若 2010 年广东省相关工程计价办法及相应工程综合定额中没有适合的项目, 则由财政部门审定的单价作为最终结算综合单价 4) 如投标文件工程量清单报价书中有关费用的计算方法不符合国家 省 市的有关规定和标准, 或投标单价明显不合理, 或工程量清单报价书中出现计算错误, 致使清单项目价格与总报价不符的, 均视为合同中没有适用的工程项目的情况 5) 工程变更, 导致措施项目费不作调整 6) 工程变更, 导致规费 税金按相关规定调整 10.5 承包人的合理化建议监理人审查承包人合理化建议的期限 : 3 天内 发包人审批承包人合理化建议的期限 :7 天内 承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为 : 不设奖励 10.7 暂估价暂估价材料和工程设备的明细详见附件 11: 暂估价一览表 依法必须招标的暂估价项目对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第 / 种方式确定 不属于依法必须招标的暂估价项目对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第 / 种方式确定 第 3 种方式 : 承包人直接实施的暂估价项目承包人直接实施的暂估价项目的约定 :/ 10.8 暂列金额合同当事人关于暂列金额使用的约定 : 用于实施合同工程的任一增加部分, 或用于提供 第 71 页