请招标代理企业自行填写或将已经编写好的内容粘贴到这来

Transcription

1

2 招标文件范本修改补充申报表 本工程按照在佛山市公共资源交易网公布的佛山市房屋建筑和市政工程施 工招标文件范本 (2014 年 8 月版 ) 编制招标文件 如有不一致地方, 在本申报 表中反映, 其他条款均按照招标文件范本 (2014 年 8 月版 ) 相应条款编制 序号 章节 条目 修改类 型 范本原文 拟删改的内容 第一章 2.5 修改 承包方式 : 包工 包料 包工期 包安全 承包方式 : 本工程以固定综合单价方式承包, 包工 包料 包工期 1 包文明施工 综合 ( 单价 / 总价 ) 包干 包质量安全与文明施工 包工程保险 包检测 包竣工验收 包风险因素等等 2 第一章 2. 增加 / 2.8 评标办法 : 随机合理低价法 3 第一章 2. 增加 / 2.9 工程款支付方式 : (1) 工程按进度完成 50% 后, 支付工程款至合同价的 30%; (2) 工程按进度完成 80% 后, 支付工程款至合同价的 60%; (3) 在工程竣工验收合格后 30 天内, 支付工程款至合同价的 80% (4) 工程审定结算后 30 天内, 支付工程款至审定结算价的 95%, 余下 5% 作为工程质量保修金 ; (5) 质量保修金在工程竣工验收合格满 1 年后的 30 天内一次性付清, 中标人按要求履行保修义务后剩余 工程款一次付清 ; (6) 上述款项均不计算利息 中标 人在收取工程款时需提供本工程所 在地的税务部门开具的工程建安发 票 4 第一章 修改 投标人应有良好信 投标人应有良好信誉, 并持有佛山 4.4 誉, 并持有佛山市 市 ( 区 ) 建设行政主管部门颁发的 ( 区 ) 行业行政主管 有效的 佛山市建筑行业诚信手册 部门颁发的有效的诚 或佛山市建筑行业诚信手册电子版 第 1 页

3 5 第一章 第一章 第一章 修改 修改 修改 信手册或城市道路诚信档案 ; 有效是指诚 打印件 ; 有效是指诚信管理系统状态显示为 正常 信管理系统状态显示 为 正常 参加城市道路工程的 投标人, 应成功申请 进入城市道路诚信系 统, 即已获得城市道 路诚信编号, 且诚信 档案处于有效范围 佛山市建筑行业诚 佛山市建筑行业诚信手册 的有 信手册 的有效范围 效范围是最新年度考评结论为 C 或 是最新年度考评结论 以上的, 或新登记颁发的 为 C 或以上的, 或新 登记颁发的 城市道路诚信 档案处于有效范围, 是指城市道路诚信等 级为 C 级或以上的, 且未被系统锁定 广东省以外的投标 广东省以外的投标人, 须按 广东 人, 须按 广东省住 省住房和城乡建设厅关于取消省外 房和城乡建设厅关于 建筑企业和人员进粤信息备案有关 省外建设工程企业和 工作的通知 ( 粤建市 人员进粤信息备案的 号文 ) 的规定, 省外进粤建筑企业 管理办法 ( 试行 ) ( 粤 到我省开展建筑活动的, 只需在 进 建法 号文 ) 粤企业和人员诚信信息登记平台 的规定, 在进粤企业 录入相关信息并通过数据规范检 和人员信息备案管理 查, 并提供在广东建设信息网 ( 网 平台中办理企业和人 址 : 进粤企业和 员信息备案手续, 并 人员诚信信息登记平台 专栏关于 提供在广东建设信息 投标人进粤企业及人员信息登记的 网 ( 网 址 : 网页打印件 进 粤企业和人员信息备 案平台 专栏关于投 标人进粤企业及人员 信息备案的网页打印 件 对拟派项目负责人的 对拟派项目负责人的资格要求 : 须 资格要求 : 须具备注 具备注册于投标人本单位的建筑工 册于投标人本单位的 程专业二级 ( 或以上级 ) 注册建造 专业 级 ( 或以上 师执业资格证书或临时注册建造师 级 ) 注册建造师执业 执业资格证书 ( 在外省注册的建造 第 2 页

4 资格证书或临时注册 师必须是建筑工程专业一级注册建 建造师执业资格证书 造师或一级临时注册建造师 ), 并持 ( 在外省注册的建造 有有效的 安全生产考核合格证 (B 师必须是一级注册建 证 ) 造师或一级临时注册 建造师 ) 或, 并持有有效的 安全 生产考核合格证 (B 证 ) ( 园林绿化施工 企业拟派的项目负责 人不要求持有 安全 生产考核合格证 ) [ 注 : 园林绿化施 工项目可在 或 部分填 写资格要求 ] 8 第一章 修改 投标人拟派驻项目负 投标人拟派驻项目负责人必须在佛 责人必须在 山市建筑行业诚信管理系统登记备 ( 佛山市建筑行业诚 案的人员中选取, 并且拟任项目负 信管理系统 / 佛山市 责人必须在开标当日未处于被佛山 城市道路建设和养护 市建筑行业诚信管理系统锁定状 行业诚信管理系统 ) 态 省外进粤企业, 只需在 进粤 登记备案的人员中选 企业和人员诚信信息登记平台 录 取, 并且拟任项目负 入相关信息并通过数据规范检查 责人必须在资格审查 当日未处于被 ( 佛山市建筑行业诚 信管理系统 / 佛山市 城市道路建设和养护 行业诚信管理系统 ) 锁定状态 省外进粤 企业, 拟派驻项目负 责人必须在省住建厅 办理了备案手续 9 第一章 4.6 修改 专职安全人员须具有安全生产考核合格证 (C 类 ), 且为投标单 专职安全人员须具有安全生产考核合格证 (C 类 ), 且为投标单位在职人员 提供投标人近半年 ( 扣除发布招标公告当月往前顺推 6 个月, 位在职人员 ( 园林绿化施工企业不要求派驻专职安全人 即 2015 年 10 月至 2016 年 3 月 ) 为安全人员缴纳社保资金的有效的社保证明材料 以投标人所属当地社保管理部门出具的证明原件为准 员 ) 第 3 页

5 10 第一章 6 11 第一章 第二章前附表 第二章前附表 3.2 修改 本工程要求投标人提 本工程要求投标人提交 70 万元的 交 万元的投标保 投标保证金 投标人应投标截止 证金以及 万元 时间的 2 个工作日之前在 年 的诚信保证金, 合计 月 日 17 时之前 ( 以银行到 万元 账时间为准 ), 将投标担保金按 规定金额从基本账户一次性转入或汇入 ( 转入或汇入投标保证金两笔或两笔以上, 投标无效 ) 到网上投标报名回执中所提示的开户银行及账号, 否则投标无效 修改 在递交投标文件时, 在递交投标文件时, 投标人的授权 投 标 人 的 代理人须持相关身份证明文件 ( 个 法定代表人或企业负 人二代身份证, 授权委托书 均需 责人 ( 总经理 ) 或企 原件 ) 及法定代表人须持相关身份 业技术负责人 法 证明文件 ( 个人二代身份证, 均需 定代表人或企业负责 原件 ) 到场参加开标会 在投标截 人 ( 总经理 ) 或企业 止时间前授权代理人未能持相关身 技术负责人或拟派本 份证明文件签名确认的, 其投标文 工程的项目负责人 件将被拒收 ( 建造师 ) 拟派本 工程的项目负责人 ( 建造师 ) 须持相关 身份证明文件 ( 注册 执业证书或身份证明 书 个人二代身份证, 均需原件 ) 到场参加 开标会 修改 包工 包料 包工期 综合单价方式承包, 包工 包料 包安全 包文明施工 包工期 包质量安全与文明施工 综合单价包干 包工程保险 包检测 包竣工验收 综合总价包干 包风险因素等等 增加 计算方法 : 建设工程 计算方法 : 建设工程工程量清单 工程量清单计价规计价规范 (GB ) 和 2010 范 (GB ) 年 广东省建设工程计价依据 和 2010 年 广东省建 设工程计价依据 招标控制价金额为 : 招标控制价金额为 : 元 其中包括安全文明施工措施费 元 元, 土建部分安全 其中包括安全文明施 防护 文明施工措施费 工 措 施 费 元, 配电部分安全防护 文明施工 元, 专业措施费 元, 消防部分安全工程暂估价防护 文明施工措施费 元, 元, 暂列 第 4 页

6 金为 元 注 : 安全文明施工措施费 专业工程暂估价及暂列金为不可竞争费, 投标人在报价中必须包含且不得更改该金额, 否则其投标无效 投标单位的报价不得低于其成本价或高于招标控制价 否则投标将被否决 消防通风 空调部分安全防护 文明施工措施费 元, 室内给排水部分安全防护 文明施工措施费 元, 防雷部分安全防护 文明施工措施费 元, 室外给排水部分安全防护 文明施工措施费 元, 雨水回收与利用系统部分安全防护 文明施工措施费 元, 首层广场园建部分安全防护 文明施工措施费 元, 四层屋面园建部分安全防护 文明施工措施费 元, 绿化部分安全防护 文明施工措施费 元, 室外及天面安装部分安全防护 文明施工措施费 元 ) ( 本工程土建部分安全文明施工费包含综合钢脚手架 满堂脚手架 里脚手架 电梯井脚手架 ; 室外给排水部分安全文明施工费包含井字架 ; 四层屋面园建部分安全文明施工费包含综合钢脚手架, 投标单位报价时需注意 ) 专业工程暂估价 / 元, 暂列金为 / 元 安全文明施工措施费 专业工程 暂估价及暂列金为不可竞争费, 投 标人在报价中必须包含且不得更改 该金额, 否则其投标无效 投标单位的报价不得低于其成本 价或高于招标控制价 否则投标将 被否决 14 第二章投标 修改 投标担保金的缴纳形 投标担保金的缴纳形式及要求 : 人须知前附 式及要求 : 1 投标人须从本单位的基本账户通 表 投标人须从本单位 过银行汇款或转账的形式提交投标 的基本账户通过银行 保证金 汇款或转账的形式提 2 投标人应在投标截止时间的 2 个 交投标担保金 工作日之前 ( 即 年 2 投标人应在投标截 月 日 17 时之前, 以银行到 止时间的 2 个工作日 账时间为准 ), 将投标担保金按 第 5 页

7 之前 ( 即年月日 17 时之前, 以银行到账时间为准 ), 将投标担保金按规定金额从基本账户一次性转入或汇入到网上投标报名回执中所提示的开户银行及账号, 否则投标无效 投标保证金的金额 ( 人民币 ) : 万元诚信保证金的金额 ( 人民币 ) : 万元共计为 : 万元人民币 注 : 投标人应在汇款或转账凭证上注明本次招标的工程名称 ( 可简称为 以 10 个中文字符为限 ) 公共资源交易中心在接到招标人退还保证金通知书后 5 个工作日内退还给投标人 3 投标人须凭银行转账或汇款凭证的原件或复印件递交投标文件, 否则其投标将被拒绝 规定金额从基本账户一次性转入或汇入 ( 转入或汇入投标保证金两笔或两笔以上, 投标无效 ) 到网上投标报名回执中所提示的开户银行及账号, 否则投标无效 3 投标人须凭银行转账或汇款凭证的原件或复印件递交投标文件, 否则其投标将被拒绝 投标保证金的金额 ( 人民币 ): 万元注 : 投标人应在汇款或转账凭证上注明本次招标的工程名称 ( 可简称为 ) 投标保证金的有效期 : 与投标有效期一致 1. 保证金的缴纳 : (1) 投标人在填写银行汇款凭证时, 要求银行工作人员在用途 ( 或摘要或附言 ) 栏输入以下信息 : 工程名称 ( 要在汇款系统上传送信息到收款方银行, 用于收款银行识别该款项的用途 ) (2) 投标人在汇款时必须要求银行工作人员录入 : 投标人名称全称 投标人帐号 投标人开户行全称 ( 要在汇款系统上传送信息到收款方银行, 用于收款银行能够原路退还该款项给汇款人 ) (3) 投标人转账或汇款后必须登录佛山市公共资源交易一体化服务平台自行查询保证金到账情况 2. 保证金的退还 : 在公示期满后 3 个工作日内, 由招标人通知集中交易机构退还未入选中标候选人的投标人的投标保证金 ( 诚信保证金 ) 及银行同期存款利息 ; 在与中标人签订合同后 3 个工作日内, 由招标人通知集中交易机构退还未中标的中标候选人及中标人的投标保证金 ( 诚信金 ) 及银行同期存款利息 集中交易机构在收到招标人书面通知之日起 5 个工作日内全额退还上述投标人的投标保证金 第 6 页

8 15 第二章投标人须知前附表 第二章前附表 第二章前附表 修改 修改 修改 本金 ( 诚信金 ) 及银行同期存款利息 ( 须扣除银行手续费 ) 2 采用书式胶装方 2 采用书式胶装方式装订, 装订式装订, 装订应牢固 应牢固 不易拆散和换页, 不得采不易拆散和换页, 不用活页装订, 编制连续页码 得采用活页装订 (1) 法定代表人的身 (1) 法定代表人的身份证明文件包份证明文件包括 : 法括 : 法定代表人证明书 本人二代定代表人证明书 本身份证 ; 人身份证 ; (2) 授权代理人的身份证明文件包 (2) 投标人的企业负括 : 本人二代身份证原件并通过指责人 ( 总经理 ) 的身纹验证, 授权委托书原件 本人身份证明文件包括 : 企份证以及取得交易员资格时采集的业负责人证明书 本本人指纹 人身份证 ; (3) 交易员须全程参加开标会, 不 (3) 投标人的技术负得中途退场 开标会结束后, 有关责人的身份证明文件投标的相关事宜均由投标人交易员包括 : 企业技术负责负责办理 人证明书 本人身份证 ; (4) 拟派项目负责人的身份证明文件包括 : 建造师注册证书 本人身份证 ; (5) 授权代理人的身份证明文件包括 : 本人身份证以及取得交易员资格时采集的本人指纹 (1) 投标人授权代理 (1) 投标人递交投标文件时一并提人 ( 含特定人员 ) 的交投标保证金的银行转账或汇款凭身份检查由招标人代证 表实施并当众宣布检 (2) 投标人授权代理人 ( 含特定人查结果 ; 投标文件密封情况检查由投标报员 ) 的身份检查由招标人代表实施名顺序排前的两名投并当众宣布检查结果 ; 投标文件密标人授权代理人实施封情况检查由投标签到顺序排前的并当场宣布检查结两名投标人授权代理人实施并当场果 不符合规定要求宣布检查结果 不符合规定要求的, 的, 其投标将被拒绝 其投标将被拒绝 (3) 开标顺序 : 1 收取投标人的资格审查资料文件 供资格审查资料的原件 经济 第 7 页

9 标文件 投标文件电子版 2 简单介绍工程概况及开标会议流 程 3 在投标担保金查询环节由招标代 理公开佛山市公共资源交易一体化 服务平台中的投标担保金相关信 息, 宣读投标人投标担保金的到账 情况 不符合规定要求的, 其投标 将被拒绝, 退还投标文件 4 对投标人的资格审查文件 经济 标投标文件 投标文件电子版的密 封情况进行检查, 由递交投标文件 前两名投标人授权代理人实施并当 场宣布检查结果 不符合规定要求 的, 其投标将被拒绝 5 对符合密封要求的投标资格审查 资料文件 经济标文件 投标文件 电子版进行拆封, 检查投标文件及 资格审查文件的份数, 宣读投标报 价, 然后根据招标文件的评标办法 进行随机摇珠抽取三个系数 由各 投标单位及相关人员对唱标情况和 摇取结果签字确认 6 评标委员会首先对投标人的资格 审查文件进行审查, 资格审查不合 格的投标人不能进入下阶段的评 审, 投标文件不予退回 通过资格 审查的投标人, 可进入下一个阶段 的评审, 资格审查结束后退还所有 投标人资格审查的原件 ; 评标委员 会按照招标文件对通过资格审查的 投标人的经济标投标文件进行形式 评审和响应性评审, 不通过形式评 审和响应性评审的投标文件, 作废 标处理 7 评标委员会将通过初步形式评 审和响应性评审的经济标投标文件 进行详细评审 评标委员会并依据 招标文件的评标办法计算定标标准 第 8 页

10 18 第二章前附表 第二章前附表 第二章前附表 值, 并推荐两名中标候选人 由评标委员会编写 签署评标报告 开标结束 修改 (1) 工程预付款在合 工程款支付方式 : 同签订后七日内按合 (1) 工程按进度完成 50% 后, 支付 同价款的 % 支付 工程款至合同价的 30%; 中标人应同时提供等 (2) 工程按进度完成 80% 后, 支付 额的预付款担保 预 工程款至合同价的 60%; 付款担保可采用银行 (3) 在工程竣工验收合格后 30 天 保函或专业担保公司 内, 支付工程款至合同价的 80% 担保等形式 (4) 工程审定结算后 30 天内, 支 (2) 进度款结算方 付工程款至审定结算价的 95%, 余下 式 : 按月结算与支 5% 作为工程质量保修金 ; 付 以形象进度分 (5) 质量保修金在工程竣工验收合 段结算与支付 格满 1 年后的 30 天内一次性付清, 注 : 工程预付款原则 中标人按要求履行保修义务后剩余 上不低于合同金额的 工程款一次付清 ; 10%, 不高于合同金 (6) 上述款项均不计算利息 中标 额的 30% 人在收取工程款时需提供本工程所 在地的税务部门开具的工程建安发 票 删除 原文较多不在这里显 / 示 增加 / (1) 在递交投标文件的同时, 须提 供 资格审查资料文件 中所要求 的原件 所有原件无需密封, 各投 标人需自行编制原件备查清单目录 ( 要求一式两份, 加盖投标单位公 章 ), 并自备能装下其原件的密封 袋, 以便在核对完原件数量后当场 密封, 并在密封袋上面注明投标人 名称 投标人在递交投标资料的同 时, 将原件及原件备查清单目录递 交给招标代理机构, 由招标代理机 构核对原件数量 核对完毕, 由招 标代理和申请人双方在核对记录表 上签字确认核查结果后, 由招标代 理机构送交评标委员会备查 其他 在审查过程或审查后提供的原件均 被视为超过时间规定期限而提供 的, 不能对审查结果作出任何影响 (2) 在资格审查审查过程中, 评标 ( 审 ) 委员会将对投标申请人提供 第 9 页

11 21 第二章前附表 第二章正文 的全部被审查资料进行核验 核实 投标申请人无法提供原件的, 评标 ( 审 ) 委员会应当按照资料缺项处理, 资格审查不予通过 增加 / 1 投标文件必须完全接受并填写招 标文件有关工期 投标有效期 质 量要求 技术标准和要求 招标范 围 缺陷责任期 误期赔偿费 误 期赔偿费最高限额 质量保证金扣 留百分比 工程质量保修的约定 合同专用条款的其他内容等实质性 内容 否则作无效标处理 2 本工程要求施工现场以现有状况 为准, 投标人应亲自前往施工现场 视察了解 施工生产 生活场地设 施 施工道路 施工用水用电的费 用等均由中标人自行解决 中标人 在施工过程中应特别注意施工现场 已埋设的光纤 管道 管线等的保 护 中标人在施工过程中所产生的 建筑垃圾须堆放到招标人指定的地 点, 并负责将其外运 在施工过程 中, 中标人需采取有效措施保持施 工现场环境的整洁, 发生的相关费 用中标人应在投标总报价中考虑 删除 施工组织简化方案 23 第二章 正文 修改 投标人的投标总报价, 应是完成招标范围内已列明工作的全部费用, 包括但不限于完成工作的成本 利润 税金 技术措施费 大型机械进出场费 风险费以及政策性文件规定费用等, 不得以任何理由予以重复计算 招标人提供的工程量清单或招标文件其他部分中有关规费 暂列金额 暂估价 安全文明施工费等非竞争性项目明列了单价 投标人的投标总报价, 应是完成招标范围内已列明工作的全部费用, 包括但不限于完成工作的成本 利润 税金 技术措施费 大型机械进出场费 风险费以及政策性文件规定费用等, 不得以任何理由予以重复计算 招标人提供的工程量清单或招标文件其他部分中有关规费 暂列金额 暂估价 安全文明施工费等非竞争性项目明列了单价或合价的金额的, 投标人应按照明列的单价或合价的金额报价, 投标人在报价中必须包含且不得更改该金额, 否则其投标无效 第 10 页

12 或合价的金额的, 投 标人应按照明列的单 价或合价的金额报 价, 未按照规定金额 报价的, 由评标委员 会按照招标文件规定 的金额进行修正 24 (2) 招标人在评标结 (2) 在公示期满后 3 个工作日内, 束后, 通知交易中心 由招标人通知集中交易机构退还未 退还未入选中标候选 入选中标候选人的投标人的投标保 人的投标担保金及银 证金 ( 诚信保证金 ) 及银行同期存 行同期存款利息 ( 扣 款利息 ; 第二章投标须知正文 修改 除银行手续费 ); (3) 招标人与中标人签订合同, 并报公共资源交易管理机构备 (3) 在与中标人签订合同后 3 个工作日内, 由招标人通知集中交易机构退还未中标的中标候选人及中标人的投标保证金 ( 诚信金 ) 及银行 案后, 通知交易中心 同期存款利息 集中交易机构在收 退还中标人及未中标 到招标人书面通知之日起 5 个工作 候选人的投标担保金 日内全额退还上述投标人的投标保 及银行同期存款利息 证金本金 ( 诚信金 ) 及银行同期存 ( 扣除银行手续费 ) 款利息 ( 须扣除银行手续费 ) 25 第二章正文 删除 全文内容较多, 不在这表显示 / 26 第二章投标须知正文 第三章评标办法前附表 第三章评标办法前附表 第三章评标办法前附表 建设工程施工合同将报公共资源交易管理机构备案 合修改同完成备案且交易中心接到招标人通知后方可退回中标人的投标担保金 联合体投标人 ( 如有 ) 删除 提交联合体协议书, 并明确联合体牵头人 增加 / 增加 / 合同签订完成后且交易中心接到招标人书面通知后方可退回中标人的投标担保金 / 投标文件装订要求符合符合第二章 投标人须知前附表 第 项的规定专职安全员符合本工程招标公告的要求, 在开标当日均需对投标单位进行原件核对 注 : 修改类型填写 增加 删除 或 修改 第 11 页

13 三水北江文化活动中心工程 土建 安装及园建绿化部分 施工招标文件 招标人 : 广东西南投资控股有限公司 ( 盖单位章 ) 招标代理机构 : 广东广水工程造价咨询有限公司 ( 盖单位章 ) 联系人 : 邓波联系电话 : 传真号码 : fsguangshui@163.com 2016 年 4 月 第 12 页

14 目 录 投标文件否决性条款摘要 14 招标无效 投标无效 中标无效的认定及处理 17 不予退还投标保证金和诚信保证金的情形 19 第一章招标公告 ( 适用于公开招标 ) 20 第二章投标人须知 26 第三章评标办法 ( 随机合理低价法 ) 57 第四章合同条款及格式 64 第五章工程量清单 93 第六章图纸 328 第七章技术标准和要求 328 第八章投标文件格式 329 第 13 页

15 投标文件否决性条款摘要 重要提示 : 本摘要是本招标文件 ( 含招标文件的澄清 修改 补充文件等 ) 中涉及的所有否决性条款的集中列示, 包括 : 招标文件规定的在开标会上当场宣布投标文件不予受理或为无效投标的情形, 初步评审 详细评审阶段发现重大偏差的情形 除出现本摘要集中列示的否决性条款规定的情形以外, 投标文件出现的其他任何情形均不得作否决处理 招标文件中有关否决性条款的阐述与本摘要所列内容不一致的, 以本摘要列示的内容为准 如招标人通过招标文件的澄清 修改 补充文件予以增加否决性条款的, 招标人应当重新编写本摘要内容, 将新增否决性条款列入本摘要, 并发布新的完整的 投标文件否决性条款摘要 否则, 增加的否决性条款无效 招标人应派代表参加开标 评标会 ( 不得超过 2 人 ), 并负责在开标会上判定投标文件不予受理或为无效投标的情形 评标委员会应将在初步评审阶段和详细评审阶段发现的投标文件中的重大偏差情况列入评标报告中的 否决投标情况说明, 对该投标文件作否决处理 ; 对于发现的其他偏差情况应列入细微偏差, 向招标人提出相关意见和建议, 但不得对该投标作否决处理 一 在开标会上, 判定投标文件不予受理或为无效投标的情形 ( 由招标人负责判定 ): ( 一 ) 判定投标文件不予受理的情形 : 1 无投标邀请函原件( 适用于邀请招标 ); 2 未按规定办理投标报名手续或未向招标代理机构购买招标文件的; 3 投标文件在投标截止时间以后送达或者未送达指定地点; 4 投标文件外封套上载明的投标人名称与报名时登记的投标人名称不一致 ( 已在工商行政管理部门及建设行政主管部门办理了工商更名登记手续及相关证书更名手续, 且在开标的 1 个工作日之前已向招标代理机构和集中交易机构报备的除外 ); 5 投标人授权代理人以及招标文件有要求必须到场出席开标会的特定人员, 未按招标文件要求到场或未能按招标文件要求提供身份证明文件的 ; 6 投标人未按要求出示投标保证金提交凭证或投标保证金未按规定要求提交 ; 7 投标文件未按要求密封 标记, 或因错放或密封不牢靠而造成的提前开封的, 具体要求见本招标文件相应条款 第 14 页

16 注 : 投标文件出现上述情形被判定不予受理的, 招标人将原封退回该投标文件 ( 二 ) 宣布投标文件为无效投标的情形 : 1 投标文件中投标人名称与报名登记的名称不符的( 已在工商行政管理部门及建设行政主管部门办理了工商更名登记手续及相关证书更名手续, 且在开标的 1 个工作日之前已向招标代理机构和集中交易机构报备的除外 ); 2 投标文件的装订不符合要求, 具体要求见本招标文件相应条款 ; 3 投标文件的份数不满足要求, 具体要求见本招标文件相应条款 ; 4 未在投标函上填写投标报价或投标文件中投标函以汉字形式( 大写金额 ) 记载的投标报价高于招标控制价 注 : 投标文件出现上述情形在开标会上被宣布为无效投标后, 不再经评标委员会确认, 亦不进入评标程序, 该投标文件不予退回 二 初步评审阶段和详细评审阶段有下列情形之一的, 评标委员会应当否决其投标 : 1 投标人不符合国家或者招标文件规定的资格条件; 2 投标文件不符合评标办法前附表的要求; 3 评标委员会要求澄清 说明 补正, 投标人拒不进行澄清 说明 补正的 ; 或评标委员会根据评标办法对投标文件的计算错误进行修正后, 投标人不接受修正后的投标报价 ; 4 投标报价更改了不可竞争费用或低于投标人的成本; 5 投标文件附有明显有失公允, 招标人不能接受的条件 ; 6 投标人有以他人的名义投标 串通投标 弄虚作假 行贿等违法行为 ; 7 技术标( 如有 ) 经评标委员会评审为不合格的 ; 8 法律 法规 规章规定的其他情形 注 : 以他人的名义投标 串通投标 弄虚作假的行为认定 (1) 使用通过受让或者租借等方式获取的资格 资质证书投标的, 属于以他人名义投标 (2) 有下列情形之一的, 属于投标人相互串通投标 : 1 投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容 ; 2 投标人之间约定中标人 ; 3 投标人之间约定部分投标人放弃投标或者中标 ; 4 属于同一集团 协会 商会等组织成员的投标人按照该组织要 第 15 页

17 求协同投标 ; 5 投标人之间为谋取中标或者排斥特定投标人而采取的其他联合行动 (3) 有下列情形之一的, 视为投标人相互串通投标 : 1 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制 ; 2 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜 ; 3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人 ; 4 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异 ; 5 不同投标人的投标文件相互混装 ; 6 不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出 (4) 投标人有下列情形之一的, 属于以其他方式弄虚作假的行为 : 1 使用伪造 变造的许可证件 ; 2 提供虚假的财务状况或者业绩 ; 3 提供虚假的项目负责人或者主要技术人员简历 劳动关系证明 ; 4 提供虚假的信用状况 ; 5 其他弄虚作假的行为 第 16 页

18 招标无效 投标无效 中标无效的认定及处理 一 招标无效的情形 ( 包括但不限于 ): ( 一 ) 违法发布公告, 包括不在指定媒介发布资格预审公告和招标公告 ; ( 二 ) 应当公开招标而邀请招标 ; ( 三 ) 资格预审文件 招标文件发售时间不符合法定要求 ; ( 四 ) 不按照资格预审文件载明的标准和方法进行资格预审, 或者资格审查委员会的组建不符合法定要求 ; ( 五 ) 招标人或者招标代理机构限制排斥潜在投标人 ; ( 六 ) 招标人或者招标代理机构向他人透露已获取招标文件的潜在投标人的名称 数量或者可能影响公平竞争的有关招投标的其他情况, 或者泄露标底 ; ( 七 ) 招标人或者招标代理机构与投标人串通 ; ( 八 ) 招标代理机构在所代理的招标项目中投标或者代理投标 上述违法行为, 如果在投标截止前发现的, 责令改正并顺延投标截止时间 如果在投标截止后被发现和查实, 且对中标结果造成实质性影响的, 招标无效 如果是在中标通知书发出后被查实且影响中标结果的, 中标无效 招标被确认无效的, 招标人应当重新招标 二 投标无效的情形 ( 包括但不限于 ): ( 一 ) 与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人 其他组织或者个人参加投标的 ; ( 二 ) 单位负责人为同一人或者存在控股 管理关系的不同单位, 参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标的 ; ( 三 ) 资格预审后联合体增减 更换成员的 ; ( 四 ) 联合体各方在同一招标项目中以自己名义单独投标或者参加其他联合体投标的 ; ( 五 ) 投标人发生合并 分立 破产等重大变化, 不再具备资格预审文件 招标文件规定的资格条件或者其投标影响招标公正性的 ; ( 六 ) 投标人相互串通投标或者与招标人串通投标的 ; ( 七 ) 投标人以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假, 骗取中标的 ; ( 八 ) 投标人向招标人或者评标委员会成员行贿的 ; ( 九 ) 投标人受到财产被查封 冻结或者被责令停产停业 吊销营业执照 取消投标资格等处罚的其他违法行为 第 17 页

19 投标被确认无效的, 在评标过程中, 相关投标应当被否决 ; 在中标候选人 公示阶段, 应当取消其中标资格 ; 已发出中标通知书的, 中标无效 三 中标无效的情形 ( 包括但不限于 ): ( 一 ) 招标人或者招标代理机构接受未通过资格预审的单位或者个人参加投标的 ; ( 二 ) 招标人或者招标代理机构接受应当拒收的投标文件的 ; ( 三 ) 评标委员会的组建 更换违反 招标投标法 和 条例 规定 ; ( 四 ) 评标委员会成员有 招标投标法 第 56 条, 以及 条例 第 71 条 第 72 条所列行为之一的 ; ( 五 ) 招标人向他人透露已获取招标文件的潜在投标人的名称 数量或者可能影响公平竞争的有关招标投标的其他情况的, 或者泄露标底, 影响中标结果的 ; ( 六 ) 招标代理机构泄露应当保密的与招标投标活动有关的情况和资料的, 或者与招标人 投标人串通损害国家利益 社会公共利益或者他人合法权益, 影响中标结果的 ; ( 七 ) 投标人相互串通投标或者与招标人串通投标的, 投标人以向招标人或者评标委员会成员行贿的手段谋取中标的 ; ( 八 ) 投标人以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假, 骗取中标的 ; ( 九 ) 招标人与投标人就投标价格 投标方案等实质性内容进行谈判, 影响中标结果的 ; ( 十 ) 招标人在评标委员会依法推荐的中标候选人以外确定中标人的, 依法必须进行招标的项目在所有投标被评标委员会否决后自行确定中标人的 中标被确认无效的, 按照 招标投标法 第 64 条规定, 由招标人从符合条件的其他中标候选人中确定中标人或者重新招标 第 18 页

20 不予退还投标保证金和诚信保证金的情形 一 有下列情形之一的, 投标保证金将不予退还 : ( 一 ) 投标截止后投标人撤销其投标文件的 ; ( 二 ) 中标人无正当理由不与招标人订立合同的 ; ( 三 ) 中标人在签订合同时向招标人提出附加条件的 ; ( 四 ) 中标人不按照招标文件要求提交履约保证金的 二 有下列情形之一的, 诚信保证金将不予退还 : ( 一 ) 投标人在投标过程中存在违反 诚信投标承诺书 中承诺内容的 ; ( 二 ) 中标候选人被取消中标资格或被行政主管部门处罚的 ; ( 三 ) 法律 法规 规章规定的其他违背诚实信用原则的行为 第 19 页

21 第一章招标公告 ( 适用于公开招标 ) 1. 招标条件三水北江文化活动中心工程 土建安装及园建绿化部分已由佛山市三水区发展规划和统计局以三发统资 [2015]132 号批准建设, 招标人 ( 项目业主 ) 为广东西南投资控股有限公司, 建设资金来自自筹资金 项目已具备招标条件, 现对该项目的三水北江文化活动中心工程 土建安装及园建绿化部分工程施工进行公开招标 ( 本项目是 2016 年 4 月 15 日终止的招标工程, 现重新启动招标 ) 2. 工程概况与招标范围 2.1 建设地点 : 佛山市三水区西南街道建设一路 1 号地块 2.2 项目建设规模 : 本项目三水北江文化活动中心工程 土建安装及园建绿化部分, 总建筑面积为 m2, 建筑高度 22.66m, 建筑层数 4 层, 单跨最大跨度 17.7 米 工程主要内容包括 :( 一 ) 土建工程 ( 二 ) 配电工程 ( 三 ) 消防工程 ( 四 ) 消防通风 空调安装工程 ( 五 ) 室内给排水工程 ( 六 ) 防雷工程 ( 七 ) 室外给排水工程 ( 八 ) 雨水回收与利用系统 ( 九 ) 首层广场园建工程 ( 十 ) 四层屋面园建工程 ( 十一 ) 绿化工程 ( 十二 ) 室外及天面安装工程等 具体内容详见设计图纸和预算审核报告工程量清单 本项目工程建安费为 元, 招标控制价为 元 ( 其中安全防护 文明施工措施费 元 土建部分安全防护 文明施工措施费 元, 配电部分安全防护 文明施工措施费 元, 消防部分安全防护 文明施工措施费 元, 消防通风 空调部分安全防护 文明施工措施费 元, 室内给排水部分安全防护 文明施工措施费 元, 防雷部分安全防护 文明施工措施费 元, 室外给排水部分安全防护 文明施工措施费 元, 雨水回收与利用系统部分安全防护 文明施工措施费 元, 首层广场园建部分安全防护 文明施工措施费 元, 四层屋面园建部分安全防护 文明施工措施费 元, 绿化部分安全防护 文明施工措施费 元, 室外及天面安装部分安全防护 文明施工措施费 元 ) ( 本工程土建部分安全文明施工费包含综合钢脚手架 满堂脚手架 里脚手架 电梯井脚手架 ; 室外给排水部分安全文明施工费包含井字架 ; 四层屋面园建部分安全文明施工费包含综合钢脚手架, 投标单位报价时需注意 ) 2.3 计划工期 :360 日历天, 计划开 竣工时间 :/ 2.4 本招标工程共分一个标段 第 20 页

22 2.5 承包方式 : 本工程以固定综合单价方式承包, 包工 包料 包工期 包质量安全与文明施工 包工程保险 包检测 包竣工验收 包风险因素等等 2.6 工程质量要求 : 执行国家 省或行业现行的工程建设质量验收标准及规范, 须达到合格验收质量等级标准 2.7 安全文明施工要求 : 符合国家 省 市安全生产 文明施工管理相关规定, 承诺达到合格 2.8 评标办法 : 随机合理低价法 2.9 工程款支付方式 : (1) 工程按进度完成 50% 后, 支付工程款至合同价的 30%; (2) 工程按进度完成 80% 后, 支付工程款至合同价的 60%; (3) 在工程竣工验收合格后 30 天内, 支付工程款至合同价的 80% (4) 工程审定结算后 30 天内, 支付工程款至审定结算价的 95%, 余下 5% 作为工程质量保修金 ; (5) 质量保修金在工程竣工验收合格满 1 年后的 30 天内一次性付清, 中标人按要求履行保修义务后剩余工程款一次付清 ; (6) 上述款项均不计算利息 中标人在收取工程款时需提供本工程所在地的税务部门开具的工程建安发票 3. 资格审查方式 本工程采用 资格后审 合格全数入围的方式确定合格投标人 4. 投标人资格要求根据 注册建造师执业工程规模标准 以及佛山市一般性工程和特殊性工程的划分标准, 本工程属于一般性工程中的大型工程 一般性工程中的中小型工程特殊性工程, 投标人应具备承担本工程施工的资质条件 能力和信誉, 具体要求如下 : 4.1 法人资格投标人应具有独立法人资格并依法取得营业执照, 营业执照处于有效期并且按规定完成年检 4.2 对投标人企业的资质要求 投标人须具有承接本工程所需的下列资质之一 : 1 建筑工程施工总承包二级或以上 ( 为 2015 年颁发的建筑业企业资质标准 ); 2 房屋建筑工程施工总承包三级或以上, 且企业注册资本金 840 万元及以上 本工程不接受联合体投标 第 21 页

23 4.3 投标人须持有有效的 安全生产许可证 4.4 投标人应有良好信誉, 并持有佛山市 ( 区 ) 建设行政主管部门颁发的有效的 佛山市建筑行业诚信手册 或佛山市建筑行业诚信手册电子版打印件; 有效是指诚信管理系统状态显示为 正常 佛山市建筑行业诚信手册 的有效范围是最新年度考评结论为 C 或以上的, 或新登记颁发的 广东省以外的投标人, 须按 广东省住房和城乡建设厅关于取消省外建筑企业和人员进粤信息备案有关工作的通知 ( 粤建市 号文 ) 的规定, 省外进粤建筑企业到我省开展建筑活动的, 只需在 进粤企业和人员诚信信息登记平台 录入相关信息并通过数据规范检查, 并提供在广东建设信息网 ( 网址 : 进粤企业和人员诚信信息登记平台 专栏关于投标人进粤企业及人员信息登记的网页打印件 4.5 对投标人拟派项目负责人的要求 对拟派项目负责人的资格要求 : 须具备注册于投标人本单位的建筑工程专业二级 ( 或以上级 ) 注册建造师执业资格证书或临时注册建造师执业资格证书 ( 在外省注册的建造师必须是建筑工程专业一级注册建造师或一级临时注册建造师 ), 并持有有效的 安全生产考核合格证 (B 证 ) 投标人拟派驻项目负责人必须在佛山市建筑行业诚信管理系统登记备案的人员中选取, 并且拟任项目负责人必须在开标当日未处于被佛山市建筑行业诚信管理系统锁定状态 省外进粤企业, 只需在 进粤企业和人员诚信信息登记平台 录入相关信息并通过数据规范检查 拟派项目负责人没有在其他在建项目中担任项目负责人 需提供投标人近半年 ( 扣除发布招标公告当月往前顺推 6 个月, 即 2015 年 10 月至 2016 年 3 月 ) 为拟派项目负责人缴纳社保资金的有效的社保证明材料 以投标人所属当地社保管理部门出具的证明原件为准 拟派项目负责人如有参与其他工程投标的情况, 必须在投标文件中说明 投标人应慎重考虑选派一名项目负责人参加多个工程项目的投标竞争, 如投标项目负责人在两个及以上工程项目均中标的, 只能按照不同工程项目中标通知书发出的时间先后, 担任本企业最先中标项目的投标项目负责人 后确定该企业为中标人的工程项目的招标人将取消其中标资格 投标人隐瞒中标项目获取中标的, 按弄虚作假骗取中标查处 4.6 专职安全人员须具有安全生产考核合格证 (C 类 ), 且为投标单位在职人员 提供投标人近半年 ( 扣除发布招标公告当月往前顺推 6 个月, 即 2015 年 10 月至 第 22 页

24 2016 年 3 月 ) 为安全员缴纳社保资金的有效的社保证明材料 以投标人所属当地社保管理部门出具的证明原件为准 4.7 对投标人企业的信誉要求 投标人企业目前没有处于被有权机关吊销营业执照 吊销资质 停业整顿 取消投标资格或者财产被接管 冻结 进入破产程序等状况 投标人无论在何地受到暂停 ( 取消 ) 在当地投标资格的处罚, 只要在处罚期内的, 都无资格参加投标 投标人企业在近三年内 ( 自本工程招标公告发布之日起往前顺推 ) 没有骗取中标或围标串标或提供虚假投标材料或严重违约或重大工程质量问题或重大安全生产事故 ( 若有则以行政主管部门或司法 仲裁机构等出具的认定文件为准 ) 4.8 与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人 其他组织或者个人, 不得参加投标 单位负责人为同一人或者存在控股 管理关系的不同单位, 不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标 5. 报名要求及招标文件 图纸等资料的获取 5.1 招标人委托佛山市三水区公共资源交易中心接受投标报名 本项目采用网上报名的方式接受报名 具体操作方法请浏览 佛山市公共资源交易一体化服务平台 网站 工程交易 中的交易指南栏目 网址 : 业务咨询电话 : 报名成功后, 投标人可自行下载招标文件 图纸 招标文件费用为每套人民币 500 元, ( 售后不退 ) 在项目开标当天收取 不交纳招标文件费用的均视为自动放弃投标权利 5.2 报名时间 : 年月日时分起至年月日时分止 ( 不少于五个工作日 ), 各投标人在项目报名日期期限内, 可随时上网报名 5.3 供下载的招标文件有 PDF 和 WORD 版本时, 若有不一致, 以已备案的 PDF 版本招标文件为准 6. 投标担保金本工程要求投标人提交 70 万元的投标保证金 投标人应投标截止时间的 2 个工作日之前在年月日 17 时之前 ( 以银行到账时间为准 ), 将投标担保金按规定金额从基本账户一次性转入或汇入 ( 转入或汇入投标保证金两笔或两笔以上, 投标无效 ) 到网上投标报名回执中所提示的开户银行及账号, 否则投标无效 7. 投标文件的递交 第 23 页

25 7.1 投标文件递交的截止时间 ( 投标截止时间 ): 年月日时分 7.2 投标文件递交地址 : 投标人应于投标截止时间前将投标文件密封送达佛山市三水区公共资源交易中心指定开标室 ( 地址 : 地址 : 佛山市三水区西南街道同福路 10 号 3 楼 ) 7.3 在递交投标文件时, 投标人的授权代理人须持相关身份证明文件 ( 个人二代身份证, 授权委托书 均需原件 ) 及法定代表人须持相关身份证明文件 ( 个人二代身份证, 均需原件 ) 到场参加开标会 在投标截止时间前授权代理人未能持相关身份证明文件签名确认的, 其投标文件将被拒收 7.4 投标人须按照 佛山市发展和改革局等六部门关于规范招投标市场秩序 遏制弄虚作假等违规行为的意见 ( 佛发改招 号 ) 的要求, 在投标文件首页签署 诚信投标承诺书, 由法定代表人签字并盖单位公章 对于拒签或不按要求签署承诺书的投标人, 其投标文件将予以拒收 8. 发布公告的媒介本次招标公告同时在三水公共资源交易信息网以及广东省招标投标监管网 佛山市公共资源交易网发布 公告内容和时间不一致时, 以三水公共资源交易信息网发布的为准 9. 异议与投诉 9.1 根据 中华人民共和国招标投标法实施条例 第二十二条, 潜在投标人或其他利害关系人认为本公告及招标文件的内容违法违规或不公平 不公正, 损害其利益的, 可以向招标人提出异议 ( 异议应当在投标截止时间 10 日前提出 ) 对招标人答复不满意或者招标人未在规定的时间内作出答复的, 可以自知道或应当知道之日起 10 日内向行政监督部门实名投诉 9.2 潜在投标人或其他利害关系人应当充分重视异议 投诉提出的时限, 避免异议权 投诉权因时效原因而灭失 10. 其他 10.1 投标人应保证其提供的联系方式 ( 包括电话 传真 电子邮箱及联系人的手机号码等 ) 一直有效, 以保证有关函件 ( 如投标截止时间通知 补遗书 澄清通知等 ) 能及时通知投标人, 并能及时反馈信息 否则, 由此引起的一切后果由投标人自行承担 10.2 本次招标办理投标报名手续并购买招标文件的投标人不足 3 人, 或投标截止时间止递交有效投标文件的投标人或通过资格审查的合格投标人不足 3 人时, 招标人将依法重新组织招标 第 24 页

26 10.3 投标人授权代理人须具有交易员资格 11. 联系方式 招标人 : 广东西南投资控股有限公司 招标代理机构 : 广东广水工程造价咨询 有限公司地址 : 佛山市三水区西南街道地址 : 佛山市三水区健力宝北路 18 号 201 邮编 : 邮编 : 联系人 : 陆先生 联系人 : 邓工 电话 : 电话 : 传真 : 传真 : 电子邮件 : 电子邮件 :fsguangshui@163.com 2016 年 4 月日 第 25 页

27 第二章投标人须知 投标人须知前附表 条款号条款名称编列内容 招标人 招标代理机构 名称 : 广东西南投资控股有限公司地址 : 佛山市三水区西南街道 联系人 : 陆先生 电话 : 名称 : 广东广水工程造价咨询有限公司 办公地址 : 佛山市三水区健力宝北路 18 号 201 联系人 : 邓工 电话 : 传真 : 电子邮箱 :fsguangshui@163.com 工程名称三水北江文化活动中心工程 土建安装及园建绿化部分 建设地点佛山市三水区西南街道建设一路 1 号地块 资金来源自筹资金 出资比例 100% 资金落实情况已落实 招标范围 计划工期 承包方式 本项目三水北江文化活动中心工程 土建安装及园建绿化部分, 总建筑面积为 m2, 建筑高度 22.66m, 建筑层数 4 层, 单跨最大跨度 17.7 米 工程主要内容包括 :( 一 ) 土建工程 ( 二 ) 配电工程 ( 三 ) 消防工程 ( 四 ) 消防通风 空调安装 工程 ( 五 ) 室内给排水工程 ( 六 ) 防雷工程 ( 七 ) 室外给 排水工程 ( 八 ) 雨水回收与利用系统 ( 九 ) 首层广场园建工 程 ( 十 ) 四层屋面园建工程 ( 十一 ) 绿化工程 ( 十二 ) 室 外及天面安装工程等 具体内容详见设计图纸和预算审核报告工 程量清单 定额工期 :360 日历天, 计划工期 :360 日历天 计划开工日期 : 年月日 计划竣工日期 : 年月日 本工程以固定综合单价方式承包, 包工 包料 包工期 包质量 安全与文明施工 包工程保险 包检测 包竣工验收 包风险因 素等等 质量要求执行国家 省或行业现行的工程建设质量验收标准及规范, 须达 第 26 页

28 到合格验收质量等级标准 安全 文明符合国家 省 市安全生产 文明施工管理相关规定, 承诺达到 施工要求合格 投标人资格要求详见本工程招标公告 是否接受联合体投 不接受 标接受, 应满足下列要求 : 详见本工程招标公告 踏勘现场不组织, 由投标人自行踏勘 1.10 投标预备会不召开 1.11 分包 不允许 允许, 分包内容要求 : 本项目严禁转包和违规分包, 且不得再次分包, 但如中标人不具备相关专项工程施工资质的, 须将该专项工程分包 投标人拟在中标后将项目的部分非主体 非关键性工作进行分包的, 应符合以下规定并征得招标人同意 分包的工程范围仅限于非关键性工程或者适合专业化队伍施工的专业工程和劳务分包 分包金额要求 : 专业工程分包的工程量累计不得超过总工程量的 30% 接受分包的第三人资质要求 : 分包人的资格能力应与其分包工程的标准和 规模相适应, 具备相应的专业承包资质或劳务分包资质 若承包人采用施工劳务作业分包, 必须是分包给具有相应资质或已在佛山市登记备案的劳务分包企业 劳务分包企业必须取得市建设行政主管部门颁发的 佛山市建筑劳务分包企业登记证, 方可承接劳务分包作业 分包不改变承包人的义务 1.12 偏离 不允许允许, 可偏离的项目和范围见第七章 技术标准和要求 ; 允许偏离最高项数 : 偏差调整方法 : 2.1 构成招标文件的其他材料 澄清 ( 答疑 ) 修改 补充通知 投标人要求澄清招标文件的截止时间 2016 年 月 日 时 分 投标截止时间 年 月 日 时 分 ( 与交易中心确定时间后另行通知 ) 投标人确认收到澄清 ( 答疑 ) 的时间 在收到相应澄清 ( 答疑 ) 文件后 24 小时内 投标人确认收到修改 补充的时间 在收到相应修改 补充文件后 24 小时内 3.2 计算方法 : 建设工程工程量清单计价规范 (GB ) 招标控制价及其计和 2010 年 广东省建设工程计价依据 算方法招标控制价金额为 : 元 其中包括安全文明施工 第 27 页

29 措施费 元, 土建部分安全防护 文明施工措施费 元, 配电部分安全防护 文明施工措施费 元, 消防部分安全防护 文明施工措施费 元, 消防通风 空调部分安全防护 文明施工措施费 元, 室内给排水部分安全防护 文明施工措施费 元, 防雷部分安全防护 文明施工措施费 元, 室外给排水部分安全防护 文明施工措施费 元, 雨水回收与利用系统部分安全防护 文明施工措施费 元, 首层广场园建部分安全防护 文明施工措施费 元, 四层屋面园建部分安全防护 文明施工措施费 元, 绿化部分安全防护 文明施工措施费 元, 室外及天面安装部分安全防护 文明施工措施费 元 ) ( 本工程土建部分安全文明施工费包含综合钢脚手架 满堂脚手架 里脚手架 电梯井脚手架 ; 室外给排水部分安全文明施工费包含井字架 ; 四层屋面园建部分安全文明施工费包含综合钢脚手架, 投标单位报价时需注意 ) 专业工程暂估价 元, 暂列金为 / 元 安全文明施工措施费 专业工程暂估价及暂列金为不可竞争费, 投标人在报价中必须包含且不得更改该金额, 否则其投标无效 投标单位的报价不得低于其成本价或高于招标控制价 否则投标将被否决 投标有效期 投标文件截止之日起 60 天 投标担保金的缴纳形式及要求 : 1 投标人须从本单位的基本账户通过银行汇款或转账的形式提交投标保证金 2 投标人应在投标截止时间的 2 个工作日之前 ( 即 年 月 投标担保 日 17 时之前, 以银行到账时间为准 ), 将投标担保金按规定金额从基本账户一次性转入或汇入 ( 转入或汇入投标保证金两笔或两笔以上, 投标无效 ) 到网上投标报名回执中所提示的开户银行及账号, 否则投标无效 3 投标人须凭银行转账或汇款凭证的原件或复印件递交投标文件, 否则其投标将被拒绝 投标保证金的金额 ( 人民币 ):70 万元注 : 投标人应在汇款或转账凭证上注明本次招标的工程名称 ( 可简称为 北江文化中心土建园建 ) 第 28 页

30 近年财务状况的年份要求近年完成的类似项目的时间要求近年发生的诉讼及仲裁情况的年份要求 投标保证金的有效期 : 与投标有效期一致 1. 保证金的缴纳 : (1) 投标人在填写银行汇款凭证时, 要求银行工作人员在用途 ( 或摘要或附言 ) 栏输入以下信息 : 工程名称 ( 要在汇款系统上传送信息到收款方银行, 用于收款银行识别该款项的用途 ) (2) 投标人在汇款时必须要求银行工作人员录入 : 投标人名称全称 投标人帐号 投标人开户行全称 ( 要在汇款系统上传送信息到收款方银行, 用于收款银行能够原路退还该款项给汇款人 ) (3) 投标人转账或汇款后必须登录佛山市公共资源交易一体化服务平台自行查询保证金到账情况 2. 保证金的退还 : 在公示期满后 3 个工作日内, 由招标人通知集中交易机构退还未入选中标候选人的投标人的投标保证金 ( 诚信保证金 ) 及银行同期存款利息 ; 在与中标人签订合同后 3 个工作日内, 由招标人通知集中交易机构退还未中标的中标候选人及中标人的投标保证金 ( 诚信金 ) 及银行同期存款利息 集中交易机构在收到招标人书面通知之日起 5 个工作日内全额退还上述投标人的投标保证金本金 ( 诚信金 ) 及银行同期存款利息 ( 须扣除银行手续费 ) 无近三年 ( 指 年 ) 无近三年, 自本工程招标公告发布之日起往前顺推 近三年, 自本工程招标公告发布之日起往前顺推 3.6 是否允许递交备选投标方案 签字或盖章要求 投标文件副本份数 不允许允许, 备选投标方案的编制要求 : 招标文件提供的投标文件格式中规定要求签字 盖章的地方均须由投标人的法定代表人或其委托代理人亲笔签字 ( 不得使用个人印章 签名章或其他电子制版签名代替 ) 加盖投标人公章( 不得使用其他代章 ) 投标文件装订成册后须加盖骑缝章 一般性工程资格审查资料 : 正本一份, 副本 4 份, 共 5 份 ; 第 29 页

31 经济标 : 正本一份, 副本 4 份, 共 5 份 ; 投标文件电子版 : 2 份 注 : 副本可以是正本签字盖章后的复印件, 但必须清晰可辨 ; 当副本与正本不一致时以正本为准 投标文件电子版应包含所有投标文件的内容 特殊性工程资信标 ( 含资格审查资料 ): 正本一份, 副本份, 共份 ; 经济标 : 正本一份, 副本份, 共份 ; 技术标明标 : 正本一份, 副本份, 共份 ; 技术标暗标 : 正本一份, 副本份, 共份 ; 投标文件电子版 : 份 注 : 技术标明标 资信标及经济标的副本可以是正本签字盖章后的复印件, 但必须清晰可辨 所有技术标暗标副本均不得出现任何与判断投标人相关的标识或暗示, 否则该投标将予以否决处理 ( 采用暗标时 ) 投标文件电子版应包含所有投标文件的内容 按照投标人须知第 项规定的投标文件组成内容, 投标文件应按以下要求装订 : 1 分册装订, 共分 2 册 ( 特殊说明除外 ), 分别为 : 资格审查资料 :1 册 ; 装订要求 经济标 :1 册 ( 如内容太多可分册装订, 分册装订时需注明 : 第几册, 共几册 ); 资信标 ( 含资格审查资料 ):1 册 ; 技术标明标 :1 册 ; 技术标暗标 :1 册 2 采用书式胶装方式装订, 装订应牢固 不易拆散和换页, 不得采用活页装订, 编制连续页码 投标人投标时递交的投标文件共 3 包, 其标记和密封要求如下 : 资格审查资料的正本与副本封面应注明 正本 副本 投标文件的密封 字样, 使用一个密封封套进行包装, 并在封套上注明 资格 审查资料 字样 ; 在封套的封口处加贴封条并骑缝加盖投标 人 ( 联合体牵头人 ) 单位公章 经济标的正本与副本封面应注明 正本 副本 字样, 使用一个密封封套进行包装, 并在封套上注明 经济标 字 样 ; 在封套的封口处加贴封条并骑缝加盖投标人 ( 联合体牵 第 30 页

32 头人 ) 单位公章 资信标 ( 含资格审查资料 ) 的正本与副本封面应注明 正本 副本 字样, 使用一个密封封套进行包装, 并在封套上注明 资信标 ( 含资格审查资料 ) 字样 ; 在封套的封口处加贴封条并骑缝加盖投标人 ( 联合体牵头人 ) 单位公章 技术标明标的正本与副本封面应注明 正本 副本 字样, 使用一个密封封套进行包装, 并在封套上注明 技术标明标 字样 ; 在封套的封口处加贴封条并骑缝加盖投标人 ( 联合体牵头人 ) 单位公章 技术标暗标的正本与副本封面应注明 正本 副本 字样 ( 注意副本不得有投标人的任何标识 ), 先使用一个独立的密封封套将技术标暗标正本进行密封包装 ( 此为内封套 ), 并明确标示 技术标暗标 正本 字样及投标人名称, 在封套的封口处加贴封条并骑缝加盖投标人 ( 联合体牵头人 ) 单位公章 ; 然后再将封好内封套的技术标暗标正本与所有的技术标暗标副本 ( 无内封套 ) 一起密封包装在一个外封套内 ; 该外封套上必须明确标示 技术标暗标 字样及投标人名称, 在封套的封口处加贴封条并骑缝加盖投标人 ( 联合体牵头人 ) 单位公章 投标文件电子版 ( 以光盘或 U 盘为载体,) 使用一个密封封 封套上应载明的信息 递交投标文件截止时间 递交投标文件地点 套进行包装, 并在封套上注明 投标文件电子版 字样 ; 在封套的封口处加贴封条并骑缝加盖投标人 ( 联合体牵头人 ) 单位公章 投标文件未按上述规定进行密封及标记的, 招标人不予受理 对因错放或密封不牢靠而造成的提前开封的投标文件将予以拒绝, 并退还给投标人, 招标人及招标代理机构不承担由此造成的投标文件提前开封的责任 招标人地址 : 招标人名称 : ( 工程名称 ) 施工招标资格审查资料 ( 或技术标明标或技术标暗标或资信标或经济标 ) 在年月日时分前不得开启投标人名称 : 投标人地址 : 投标人递交投标文件的截止时间 : 年月日时分 ( 北京时间 ) 佛山市三水区公共资源交易中心开标室 ( 地址 : 佛山市三水区西南街道同福路 10 号 3 楼 ) 第 31 页

33 4.3.3 构成投标文件的其他材料 开标时间和地点 在投标截止时间前提交的书面修改文件 开标时间 : 同投标截止时间开标地点 : 佛山市三水区公共资源交易中心开标室 ( 地址 : 佛山市三水区西南街道同福路 10 号 3 楼 ) (1) 是否要求特定人员出席开标会 : 不要求 要求以下特定人员出席开标会 : 法定代表人 投标人出席开标会 的特定人员要求投标人出席开标会 人员的身份证明文件要求 开标程序 (2) 本次招标要求各投标人的授权代理人及上述特定人员必须在投标截止时间前到场并参加开标会, 并按开标程序, 向招标人出示本人的身份证明文件, 以证明其出席 (3) 投标人授权代理人及上述特定人员须全程参加开标会, 不得中途退场 特定人员未按时出席并全程参加开标会的, 将视为该投标人弃权, 其投标文件将被拒绝受理或作无效处理 开标会结束后, 有关投标的相关事宜均由投标人授权代理人负责办理, 特定人员可以离场 (1) 法定代表人的身份证明文件包括 : 法定代表人证明书 本人二代身份证 ; (2) 授权代理人的身份证明文件包括 : 本人二代身份证原件并通过指纹验证, 授权委托书原件 本人身份证以及取得交易员资格时采集的本人指纹 (3) 交易员须全程参加开标会, 不得中途退场 开标会结束后, 有关投标的相关事宜均由投标人交易员负责办理 (1) 投标人递交投标文件时一并提交投标保证金的银行转账或汇款凭证 (2) 投标人授权代理人 ( 含特定人员 ) 的身份检查由招标人代表实施并当众宣布检查结果 ; 投标文件密封情况检查由投标签到顺序排前的两名投标人授权代理人实施并当场宣布检查结果 不符合规定要求的, 其投标将被拒绝 (3) 开标顺序 : 1 收取投标人的资格审查资料文件 供资格审查资料的原件 经济标文件 投标文件电子版 2 简单介绍工程概况及开标会议流程 3 在投标担保金查询环节由招标代理公开佛山市公共资源交易一体化服务平台中的投标担保金相关信息, 宣读投标人投标担保金的到账情况 不符合规定要求的, 其投标将被拒绝, 退还投标文件 4 对投标人的资格审查文件 经济标投标文件 投标文件电子版 第 32 页

34 6.1.1 评标委员会的组建 7.1 是否授权评标委员会确定中标人 的密封情况进行检查, 由递交投标文件前两名投标人授权代理人实施并当场宣布检查结果 不符合规定要求的, 其投标将被拒绝 5 对符合密封要求的投标资格审查资料文件 经济标文件 投标文件电子版进行拆封, 检查投标文件及资格审查文件的份数, 宣读投标报价, 然后根据招标文件的评标办法进行随机摇珠抽取三个系数 由各投标单位及相关人员对唱标情况和摇取结果签字确认 6 评标委员会首先对投标人的资格审查文件进行审查, 资格审查不合格的投标人不能进入下阶段的评审, 投标文件不予退回 通过资格审查的投标人, 可进入下一个阶段的评审, 资格审查结束后退还所有投标人资格审查的原件 ; 评标委员会按照招标文件对通过资格审查的投标人的经济标投标文件进行形式评审和响应性评审, 不通过形式评审和响应性评审的投标文件, 作废标处理 7 评标委员会将通过初步形式评审和响应性评审的经济标投标文件进行详细评审 评标委员会并依据招标文件的评标办法计算定标标准值, 并推荐两名中标候选人 由评标委员会编写 签署评标报告 开标结束 (1) 评标委员会构成 : 共 9 人, 其中评标专家 9 人, 招标人代表 0 人 ( 限招标人在职人员, 应当具备国家和省规定的评标专家条件和要求, 且不能担任评标委员会负责人, 不得领取评标报酬 ) (2) 评标专家确定方式 : 由招标人于开标时间 ( 2 ) 小时前在 ( 佛山市公共资源交易中心专家库 ) 中随机抽取产生 ( 同一单位不得有二名或以上专家同时参加同一项目的评标 ), 若所要求类别的专家人数选取不足, 则从相近专业类别中抽取 (3) 随机抽取时由佛山市三水区公共资源交易中心工作人员和招标人 ( 招标代理机构 ) 各派一名代表参加, 随机抽取过程在监督部门监督下进行 是 否, 推荐 2 名中标候选人, 并列出评标排名次序 招标人将评标委员会评审推荐的中标候选人的相关资料 ( 包括中中标候选人公示媒标候选人投标文件中的业绩 获奖 信誉证明或其它需要公示的 7.2 介材料 ) 在佛山市公共资源交易网予以公示, 公示期为 3 个工作日 公示期满无异议或投诉的, 招标人应在 7 日内发出中标通知书 履约担保形式 : 无 履约担保履约担保金额 : 无 10 需要补充的其他内容 第 33 页

35 10.1 词语定义 类似工程类似工程是指 : 房屋建筑工程 相关专业 本招标文件中措辞的 / 相关专业 是指 : 与 / 相关的专业, 包括 / 等专业, 以学历专业或职称专业为准 10.2 暗标 评审 技术标是否采用 暗标 评审方式 10.3 投标文件电子版是否要求投标人同时递交投标文件电子版 10.4 计算机辅助评标 不采用采用, 投标人应严格按照投标须知正文第 3.7 款及本须知附表 投标文件的密封 要求编制 装订和密封 不要求 要求, 投标文件电子版内容 : 包含所有投标文件的内容 投标文件电子版份数 :2 份投标文件电子版形式 : 以光盘或 U 盘为载体投标文件电子版密封方式 : 单独放入一个密封袋中, 加贴封条, 并在封套封口处加盖投标人单位章, 在封套上标记 投标文件电子版 字样 否是否实行计算机辅助评标是, 投标人需递交纸质投标文件一份, 同时按本须知要求编制及报送电子投标文件 10.5 知识产权构成本招标文件各个组成部分的文件, 未经招标人书面同意, 投标人不得擅自复印和用于非本招标项目所需的其他目的 招标人全部或者部分使用未中标人投标文件中的技术成果或技术方案时, 需征得其书面同意, 并不得擅自复印或提供给第三人 10.6 重新招标的其他情形除投标人须知正文第 8 条规定的情形外, 除非已经产生中标候选人, 在投标有效期内同意延长投标有效期的投标人少于三个的, 招标人应当依法重新招标 10.7 同义词语构成招标文件组成部分的 通用合同条款 专用合同条款 技术标准和要求 和 工程量清单 等章节中出现的措辞 发包人 和 承包人, 在招标投标阶段应当分别按 招标人 和 投标人 中标人 进行理解 ; 项目经理 与 项目负责人 应按相同定义进行理解 10.8 监督本项目的招标投标活动及其相关当事人应当接受有管辖权的建设工程招标投标行政监督部门依法实施的监督 第 34 页

36 10.9 解释权 构成本招标文件的各个组成文件应互为解释, 互为说明 ; 如有不明确或不一致, 构成 合同文件组成内容的, 以合同文件约定内容为准, 且以专用合同条款约定的合同文件 优先顺序解释 ; 除招标文件中有特别规定外, 仅适用于招标投标阶段的规定, 按招标 公告 投标人须知 评标办法 投标文件格式的先后顺序解释 ; 同一组成文件中就同 一事项的规定或约定不一致的, 以编排顺序在后者为准 ; 同一组成文件不同版本之间 有不一致的, 以形成时间在后者为准 按本款前述规定仍不能形成结论的, 由招标人 负责解释 中标交易服务费 招标人在向中标人发出中标通知书之前, 中标人须先向佛山市三水区公共资源 交易中心缴纳中标交易服务费 否则, 招标人有权取消原中标决定 中标交易服务费按广东省物价局核定的收费标准收取 工程预付款及进度款拨付方式 工程款支付方式 : (1) 工程按进度完成 50% 后, 支付工程款至合同价的 30%; (2) 工程按进度完成 80% 后, 支付工程款至合同价的 60%; (3) 在工程竣工验收合格后 30 天内, 支付工程款至合同价的 80% (4) 工程审定结算后 30 天内, 支付工程款至审定结算价的 95%, 余下 5% 作为工程质 量保修金 ; (5) 质量保修金在工程竣工验收合格满 1 年后的 30 天内一次性付清, 中标人按要求 履行保修义务后剩余工程款一次付清 ; (6) 上述款项均不计算利息 中标人在收取工程款时需提供本工程所在地的税务部门开具的工程建安发票 工程结算及调整方式 (1) 按中标单位投标报价时的工程量清单综合单价结算 工程量清单按招标人和监 理单位确认的竣工图纸工程量为依据, 按本预算采用清单计价模式 工程量清单按 招标人和监理单位确认的竣工图纸工程量为依据, 按 建设工程工程量清单计价规范 (GB ) 和 2010 年 广东省建设工程计价依据 进行结算 (2) 施工过程中有设计变更或根据实际情况需要变更的, 以设计变更或招标人 监 理单位确认的现场签证的内容为准 ( 设计变更必须经设计单位 监理单位 招标人及 其他相关单位核认才有效 ), 最后结算价按财政部门审定价格为准 (3) 当工程项目变更或增减时, 变更或增减工程项目的工程量清单按以下办法确定 : 1) 工程变更引起工程量扣减的项目, 综合单价按投标单价计取 2) 工程变更引起工程量增加的项目, 如投标单价高于本工程审定预算书中相应 综合单价的, 则按本工程审定预算书中相应综合单价计取 ; 如投标单价低于本工 程审定预算书中相应综合单价的, 则按投标单价计取 3) 合同中没有适用于变更工程项目的, 则按本预算采用清单计价模式 建设工程工 第 35 页

37 程量清单计价规范 (GB ) 房屋建筑与装饰工程工程量计算规范 (GB ) 通用安装工程工程量计算规范 (GB ) 市政工程工 程量计算规范 (GB ) 园林绿化工程工程量计算规范 (GB ) 广东省建设工程计价通则 (2010) 广东省建筑与装饰工程综合定额 (2010) 广东省安装工程综合定额 (2010) 广东省市政工程综合定额 (2010) 广东省 园林绿化工程综合定额 (2010) 为依据, 材料价格采用 佛山工程造价信息 中佛 山市 2015 年第四季度工程主要材料参考价格计算工程造价, 并结合三水的材料市场 价执行, 并乘以 中标总价与本工程审定建安费预算总价的比值 作为结算的综合单 价 其中利润按照人工费的 18% 计算 佛山市材料参考价格中没有适用的材料, 按当 地市场价计算, 管理费按二类地区计算 4) 如投标文件工程量清单报价书中有关费用的计算方法不符合国家 省 市的有 关规定和标准, 或投标单价明显不合理, 或工程量清单报价书中出现计算错误, 致使 清单项目价格与总报价不符的, 均视为合同中没有适用的工程项目的情况 5) 工程变更, 导致措施项目费不作调整 6) 工程变更, 导致规费 税金按相关规定调整 在评标结束后 中标通知书发出前, 第一中标候选人放弃中标资格的, 其投标保证金不予退还, 给招标人造成的损失超过投标保证金数额的, 还应当对超过部分予以赔偿 (1) 在递交投标文件的同时, 须提供 资格审查资料文件 中所要求的原件 所有 原件无需密封, 各投标人需自行编制原件备查清单目录 ( 要求一式两份, 加盖投标单 位公章 ), 并自备能装下其原件的密封袋, 以便在核对完原件数量后当场密封, 并在 密封袋上面注明投标人名称 投标人在递交投标资料的同时, 将原件及原件备查清单 目录递交给招标代理机构, 由招标代理机构核对原件数量 核对完毕, 由招标代理和 申请人双方在核对记录表上签字确认核查结果后, 由招标代理机构送交评标委员会备 查 其他在审查过程或审查后提供的原件均被视为超过时间规定期限而提供的, 不能 对审查结果作出任何影响 (2) 在资格审查审查过程中, 评标 ( 审 ) 委员会将对投标申请人提供的全部被审查 资料进行核验 核实 投标申请人无法提供原件的, 评标 ( 审 ) 委员会应当按照资料 缺项处理, 资格审查不予通过 1 投标文件必须完全接受并填写招标文件有关工期 投标有效期 质量要求 技术标准和要求 招标范围 缺陷责任期 误期赔偿费 误期赔偿费最高限额 质量保证金扣留百分比 工程质量保修的约定 合同专用条款的其他内容等实质性内容 否则作无效标处理 2 本工程要求施工现场以现有状况为准, 投标人应亲自前往施工现场视察了解 施 工生产 生活场地设施 施工道路 施工用水用电的费用等均由中标人自行解决 中 标人在施工过程中应特别注意施工现场已埋设的光纤 管道 管线等的保护 中标人 在施工过程中所产生的建筑垃圾须堆放到招标人指定的地点, 并负责将其外运 在施 工过程中, 中标人需采取有效措施保持施工现场环境的整洁, 发生的相关费用中标人 应在投标总报价中考虑 第 36 页

38 注 : 本表内容须与投标人须知正文对应条款的内容一起阅读理解, 如有不一致 且不能互相解释的内容时, 以本表内容为准 投标人须知正文 1. 总则 1.1 工程概况 根据 中华人民共和国招标投标法 等有关法律 法规和规章的规定, 本工程已具备招标条件, 现对本工程施工进行招标 本招标项目招标人 : 见投标人须知前附表 本标段招标代理机构 : 见投标人须知前附表 本招标项目名称 : 见投标人须知前附表 本招标项目建设地点 : 见投标人须知前附表 1.2 资金来源和落实情况 本招标项目的资金来源 : 见投标人须知前附表 本招标项目的出资比例 : 见投标人须知前附表 本招标项目的资金落实情况 : 见投标人须知前附表 1.3 招标范围 计划工期 承包方式 质量要求和安全要求 本次招标范围 : 见投标人须知前附表 计划工期 : 见投标人须知前附表 承包方式 : 见投标人须知前附表 质量要求 : 见投标人须知前附表 安全 文明施工要求 : 见投标人须知前附表 1.4 投标人资格要求 投标人应具备承担本工程施工的资质条件 能力和信誉详见本工程招标公告 投标人须知前附表规定接受联合体投标的, 应符合本章第 项和投标人须知前附表的要求 投标人不得存在下列情形之一 : (1) 为招标人不具有独立法人资格的附属机构 ( 单位 ); 第 37 页

39 (2) 为本招标项目前期准备提供设计或咨询服务的, 但设计施工总承包的除外 ; (3) 为本招标项目的监理人 ; (4) 为本招标项目的代建人 ; (5) 为本招标项目提供招标代理服务的 ; (6) 与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的 ; (7) 与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的 ; (8) 与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的 1.5 费用承担 投标人准备和参加投标活动发生的费用自理 1.6 保密 参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密, 违者应对由此造成的后果承担法律责任 1.7 语言文字 释 招标投标文件使用的语言文字为中文 专用术语使用外文的, 应附有中文注 1.8 计量单位 所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位 1.9 踏勘现场 不统一组织踏勘现场, 投标人可根据需要自行到项目现场进行踏勘 投标人踏勘现场发生的费用自理 招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况, 供投标人在编制投标文件时参考, 招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责 1.10 投标预备会 不召开 1.11 分包 第 38 页

40 投标人拟在中标后将中标项目的部分非主体 非关键性工作进行分包的, 应符合 投标人须知前附表规定的分包内容 分包金额和接受分包的第三人资质要求等限 制性条件 1.12 偏离 投标人须知前附表允许投标文件偏离招标文件某些要求的, 偏离应当符合招标文 件规定的偏离范围和幅度 2. 招标文件 2.1 招标文件的组成本招标文件包括 : (1) 招标公告 ; (2) 投标人须知 ; (3) 评标办法 ; (4) 合同条款及格式 ; (5) 工程量清单 ; (6) 图纸 ; (7) 技术标准和要求 ; (8) 投标文件格式 ; (9) 投标人须知前附表规定的其他材料 根据本章第 2.2 款和第 2.3 款对招标文件所作的澄清 修改 补充, 构成招标文件的组成部分 2.2 招标文件的澄清 ( 答疑 ) 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容 如发现缺页或附件不全, 应及时向招标人提出, 以便补齐 如有疑问, 应在投标人须知前附表规定的时间前在 佛山市公共资源交易一体化服务平台建设工程网上交易系统 提出, 要求招标人对招标文件予以澄清 招标文件的澄清 ( 答疑 ) 将上传至 佛山市公共资源交易一体化服务平台建设工程网上交易系统 供投标人下载, 但不指明澄清问题的来源 如果澄清发出的时间距投标人须知前附表规定的投标截止时间不足 15 天, 并且澄清内容影响投标文件编制的, 将相应延长投标截止时间 第 39 页

41 2.2.3 投标人在收到澄清后, 应在投标人须知前附表规定的时间内在 佛山市公 共资源交易一体化服务平台建设工程网上交易系统 确认已收到该澄清 2.3 招标文件的修改 补充 招标文件发出后, 招标人可以对招标文件进行必要的修改或补充, 并上传至 佛山市公共资源交易一体化服务平台建设工程网上交易系统 供投标人下载 但如果修改或补充招标文件的时间距投标截止时间不足 15 天, 并且修改或补充内容影响投标文件编制的, 将相应延长投标截止时间 投标人收到修改或补充内容后, 应在投标人须知前附表规定的时间内在 佛山市公共资源交易一体化服务平台建设工程网上交易系统 确认已收到该修改或补充 2.4 招标文件的效力 招标文件须经公共资源交易管理机构备案 招标文件是招标人发出的要约邀请, 投标人参加投标均视为承认招标公告 招标文件及附件的所有条款, 并承诺一旦中标将按招标文件 投标文件 合同条款 技术规范要求的质量和进度完成全部委托任务 招标人 ( 或招标代理机构 ) 与投标人之间通过交易中心网站传送的电子文件 ( 电子邮件 ) 是指数字 文字 图形等以数码形式存储于磁带 磁盘 光盘等载体, 依赖计算机等数字设备阅读 处理, 并可在通信网络上传送的文件, 与公开登载的文件或者盖章发出的文件一样具有同等效力 招标人 ( 或招标代理机构 ) 通过交易服务机构公开登载的文件, 与盖章发出的文件一样具有同等效力 3. 投标文件 3.1 投标文件的组成 投标文件由资格审查资料 经济标组成, 应分别装订成册 资格审查资料应包括下列内容 : (1) 资格审查强制性条件资料 ( 企业 ); (2) 资格审查强制性条件资料 ( 人员 ); (3) 法定代表人身份证明 ; (4) 授权委托书 ; 第 40 页

42 附表一 : 投标人基本情况表 ; 附表二 : 项目管理机构配备情况表 ; 附表三 : 拟派驻本工程的项目负责人简历 ; 附表四 : 拟派驻本工程的专职安全员简历 ; 附表五 : 近三年发生的诉讼及仲裁情况 ; 附表六 : 企业信誉状况 经济标应包括下列内容 : (1) 诚信投标承诺书 (2) 投标函及投标函附录 ; (3) 投标担保金 ; (4) 履约承诺书 ; (5) 已标价工程量清单 ; (6) 拟分包项目情况表 ; (7) 其他材料 ; 3.2 投标报价 招标人按照招标施工图纸制定工程量清单, 该清单载于本招标文件第五章中 投标人应按第五章 工程量清单 的要求填写相应表格 投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标总报价, 应同时修改第五章 工程量清单 中的相应报价 此修改须符合本章第 4.3 款的有关要求 招标人设有招标控制价的, 投标人的投标报价不得超过招标控制价, 招标控制价及其计算方法在投标人须知前附表中载明 投标人按照招标人提供的工程量清单中列出的工程项目和工程量填报单价和合价 每一项目只允许有一个报价 任何有选择的报价将不予接受 投标人未填报单价或合价的工程项目, 视为完成该工程项目所需费用已包含在其它有价款的竞争性报价内, 在实施后, 招标人将不予支付 投标人的投标总报价, 应是完成招标范围内已列明工作的全部费用, 包括但不限于完成工作的成本 利润 税金 技术措施费 大型机械进出场费 风险费以及政策性文件规定费用等, 不得以任何理由予以重复计算 招标人提供的工程量清单或招标文件其他部分中有关规费 暂列金额 暂估价 安全文明施工费等非竞争性项目明列了单价或合价的金额的, 投标人应按照明列的单价或合价的金额报价, 投标人在报价中必须包含且不得更改该金额, 否则其投标无效 投标人一旦中标, 投标人对招标人提供的工程量清单中列出的工程项目所报出的综合单价和措施项目费 ( 措施项目费必须单列, 没有单独列出的, 视为已 第 41 页

43 经包含在投标报价中 ), 在工程结算时将不得变更, 即在施工过程中即使工程量清单项目的工程量发生变更, 中标投标文件列出的综合单价和措施项目费也不发生改变 工程项目变更或增减时, 变更或增减工程项目的工程量清单单价的确定办法 : 见投标人须知前附表 投标人可先到工地踏勘以充分了解工地位置 情况 道路 储存空间 装卸限制及任何其他足以影响承包价的情况, 任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不被批准 属于承包人自行采购的主要材料 设备, 招标人应当在招标文件中提出材料 设备的技术标准或者质量要求, 或者以事先公开征集的方式提出不少于 3 个同等档次品牌或分包商供投标人报价时选择, 凡招标人在招标文件中提出参考品牌的, 必须在参考品牌后面加上 或相当于 字样 投标人在投标文件中应明确所选用主要材料 设备的品牌 厂家以及质量等级, 并且应当符合招标文件的要求 3.3 投标有效期 在投标人须知前附表规定的投标有效期内, 投标人不得要求撤销或修改其投标文件 出现特殊情况需要延长投标有效期的, 招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期 投标人同意延长的, 应相应延长其投标保证金的有效期, 但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件 ; 投标人拒绝延长的, 其投标失效, 但投标人有权收回其投标保证金 3.4 投标担保金 投标人在递交投标文件的同时, 应按投标人须知前附表规定的金额 担保形式和第八章 投标文件格式 规定的格式递交投标担保金, 并作为其投标文件的组成部分 联合体投标的, 其投标担保金由牵头人递交, 并应符合投标人须知前附表的规定 (1) 投标人须按本须知前附表中规定的方式和金额提交投标担保金 (2) 投标人须在本须知前附表中规定的时间前, 按规定的办法提交投标担保金 (3) 投标人应将提交投标担保金的银行汇款或转账凭证的复印件 ( 必须清晰可辨, 并加盖投标人公章 ) 固定装入投标文件中规定的位置, 禁止以夹页 信封等非固化形式装入投标文件中 采用网上银行汇款或转账的, 其网上银行系 第 42 页

44 统提供的汇款或转账凭证必须经投标人的基本存款账户开户银行加盖确认章后方为有效 投标人不按本章第 项要求提交投标担保金的, 评标委员会将否决其投标 投标担保金的有效期与退还 (1) 投标担保金在投标文件有效期内保持有效, 招标人如果按本须知第 项的规定延长了投标文件的有效期, 则担保金的有效期也相应延长 ; (2) 在公示期满后 3 个工作日内, 由招标人通知集中交易机构退还未入选中标候选人的投标人的投标保证金 ( 诚信保证金 ) 及银行同期存款利息 ; (3) 在与中标人签订合同后 3 个工作日内, 由招标人通知集中交易机构退还未中标的中标候选人及中标人的投标保证金 ( 诚信金 ) 及银行同期存款利息 集中交易机构在收到招标人书面通知之日起 5 个工作日内全额退还上述投标人的投标保证金本金 ( 诚信金 ) 及银行同期存款利息 ( 须扣除银行手续费 ) 有下列情形之一的, 投标保证金将不予退还 : (1) 投标截止后投标人撤销其投标文件的 ; (2) 中标人无正当理由不与招标人订立合同的 ; (3) 中标人在签订合同时向招标人提出附加条件的 ; (4) 中标人不按照招标文件要求提交履约保证金的 有下列情形之一的, 诚信保证金将不予退还 : (1) 投标人在投标过程中存在违反 诚信投标承诺书 中承诺内容的 ; (2) 中标候选人被取消中标资格或被行政主管部门处罚的 ; (3) 法律 法规 规章规定的其他违背诚实信用原则的行为 3.5 资格审查资料 投标人基本情况表 应附投标人营业执照副本及其年检合格的证明材料 资质证书 ( 副本 ) 企业安全生产许可证 佛山市建筑行业诚信手册 或佛山市建筑行业诚信手册电子版打印件 企业基本账户的银行开户许可证等材料的复印件 近三年财务状况表 应附经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表, 包括资产负债表 现金流量表 利润表和财务情况说明书的复印件, 具体年份要求见投标人须知前附表 近三年完成的类似项目及获奖情况表 应附中标通知书 合同协议书 竣工验收报告和获奖证书的复印件, 以及当地政府组建的集中交易机构的招投标网页打印件 ( 内容须包括完整的网址路径 项目名称 中标人或预中标人 中标 第 43 页

45 金额等信息 ), 具体年份要求见投标人须知前附表 每张表格只填写一个项目, 并标明序号 注 : 各项业绩证明材料的内容须能清楚反映项目名称 中标人或承包人 中标金额或合同金额, 以及本章规定的关键特征信息, 如前述证明材料不能清晰反映本章规定的关键特征信息的, 还须提供附有业主方联系人及联系电话的业主证明文件 其中的中标通知书必须是当地集中交易机构或招标投标管理部门核发的方为有效 近三年发生的诉讼及仲裁情况 应说明相关情况, 并附法院或仲裁机构作出的判决 裁决等有关法律文书复印件, 具体年份要求见投标人须知前附表 投标人须知前附表规定接受联合体投标的, 本章第 项至第 项规定的表格和资料应包括联合体各方相关情况 3.6 备选投标方案除投标人须知前附表另有规定外, 投标人不得递交备选投标方案 允许投标人递交备选投标方案的, 只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑 评标委员会认为中标人的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的, 招标人可以接受该备选投标方案 3.7 投标文件的编制 投标文件应按第八章 投标文件格式 进行编写, 如有必要, 可以增加附页, 作为投标文件的组成部分 除特别说明外, 投标文件应采用 A4 幅面的纸张进行编制, 遇到有大于 A4 幅面的图文材料时, 应按 A4 幅面进行折叠 投标文件应当对招标文件有关工期 投标有效期 质量要求 技术标准和要求 招标范围等实质性内容作出响应 在此基础上, 投标文件可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺 投标文件正本应用不褪色的材料书写或打印, 招标文件提供的投标文件格式中规定须签字盖章处, 均应由投标人的法定代表人或其委托代理人亲笔签字并加盖投标人单位公章 由委托代理人签字的, 投标文件应附法定代表人签署的授权委托书 投标文件应尽量避免涂改 行间插字或删除, 否则, 所有改动之处均应加盖单位公章或由投标人的法定代表人签字确认 签字或盖章的具体要求见投标人须知前附表 以联合体形式参与投标的, 投标文件正本由联合体牵头人的法定代表人或其委托代理人按上述规定签署, 并由联合体牵头人盖章即可 ( 投标文件中须附联合体协议书 ) 投标文件正本一份, 副本份数见投标人须知前附表 正本和副本的封面上 第 44 页

46 应清楚地标记 正本 或 副本 的字样 当副本和正本不一致时, 以正本为准 除技术标暗标副本以外, 其余投标文件的副本可以是正本签字盖章后的复印件, 但必须清晰明辨 投标文件的具体装订要求见投标人须知前附表规定 4. 投标 4.1 投标文件的密封和标记 投标文件的密封 : 共有 3 包, 分别为 : 资格审查资料 ; 经济标 ; 资信标 ( 含资格审查资料 ); 技术标明标 ; 技术标暗标 ; 投标文件电子版 这 3 包密封投标文件的封套均应加贴封条并在封口处应加盖密封章 具体密封要求详见 投标人须知前附表 投标文件的封套上应清楚地标记 资格审查资料 或 经济标 或 资信标 ( 含资格审查资料 ) 或 技术标明标 或 技术标暗标 或 投标文件电子版, 封套上应写明的其他内容见 投标人须知前附表 未按本章第 项和第 项要求进行密封和加写标记的投标文件, 招标人不予受理 4.2 投标文件的递交 投标人应在本章第 项规定的投标截止时间前递交投标文件 投标人递交投标文件的地点 : 见投标人须知前附表 除投标人须知前附表另有规定外, 投标人所递交的投标文件不予退还 招标人收到投标文件后, 向投标人出具签收凭证 4.3 投标文件的修改与撤回 在本章第 项规定的投标截止时间前, 投标人可以修改或撤回已递交的投标文件, 但应以书面形式通知招标人 投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照本章第 项的要求签字或盖章 招标人收到书面通知后, 向投标人出具签收凭证 修改的内容为投标文件的组成部分 修改的投标文件应按照本章第 3.7 款 第 4.1 款 第 4.2 款规定进行编制 密封 标记和递交, 并标明 修改 字样 第 45 页

47 4.3.4 投标人依法撤回投标文件的, 招标人自收到投标人书面撤回通知之日起 5 日内退还已收取的投标担保金及银行同期存款利息 ( 扣除银行手续费 ) 5. 开标 5.1 开标时间和地点 招标人在本章第 项规定的投标截止时间 ( 开标时间 ) 和投标人须知前附表规定的地点公开开标, 并邀请所有投标人授权代理人及其特定人员准时参加 投标人授权代理人以及投标人须知前附表规定必须参加会议的特定人员均应在开标前到场, 在招标人指定的登记册上签名报到, 并带齐个人身份证明书原件 法人授权委托书原件及个人身份证复印件和原件, 由投标人授权代理人在开标前的代表身份检查程序中进行当场提交与核验 ( 所有个人身份证原件于开标会现场查验后当场退还 ) 投标人授权代理人及投标人须知前附表规定必须参加会议的特定人员迟到或未到或不按要求出示其有效的身份证明文件的, 其投标将被拒绝 投标人参加开标会人员的身份证明文件要求见投标人须知前附表 5.2 开标程序 主持人按下列程序对投标文件进行开标 : (1) 投标人递交投标文件时一并提交投标保证金的银行转账或汇款凭证 (2) 投标人授权代理人 ( 含特定人员 ) 的身份检查由招标人代表实施并当众宣布检查结果 ; 投标文件密封情况检查由投标签到顺序排前的两名投标人授权代理人实施并当场宣布检查结果 不符合规定要求的, 其投标将被拒绝 (3) 开标顺序 : 1 收取投标人的资格审查资料文件 供资格审查资料的原件 经济标文件 投标文件电子版 2 简单介绍工程概况及开标会议流程 3 在投标担保金查询环节由招标代理公开佛山市公共资源交易一体化服务平台中的投标担保金相关信息, 宣读投标人投标担保金的到账情况 不符合规定要求的, 其投标将被拒绝, 退还投标文件 4 对投标人的资格审查文件 经济标投标文件 投标文件电子版的密封情况进行检查, 由递交投标文件前两名投标人授权代理人实施并当场宣布检查结果 不符合规定要求的, 其投标将被拒绝 5 对符合密封要求的投标资格审查资料文件 经济标文件 投标文件电子版进行拆封, 检查投标文件及资格审查文件的份数, 宣读投标报价, 然后根据招标文件 第 46 页

48 的评标办法进行随机摇珠抽取三个系数 由各投标单位及相关人员对唱标情况和摇取结果签字确认 6 评标委员会首先对投标人的资格审查文件进行审查, 资格审查不合格的投标人不能进入下阶段的评审, 投标文件不予退回 通过资格审查的投标人, 可进入下一个阶段的评审, 资格审查结束后退还所有投标人资格审查的原件 ; 评标委员会按照招标文件对通过资格审查的投标人的经济标投标文件进行形式评审和响应性评审, 不通过形式评审和响应性评审的投标文件, 作废标处理 7 评标委员会将通过初步形式评审和响应性评审的经济标投标文件进行详细评审 评标委员会并依据招标文件的评标办法计算定标标准值, 并推荐两名中标候选人 由评标委员会编写 签署评标报告 开标结束 评标委员会成员不得参加开标会议 5.3 开标异议 投标人对开标有异议的, 应当在开标现场提出, 招标人当场作出答复, 并制作记录 当开标过程发生争议无法确定投标文件的有效性时, 则提交评标委员会裁决 6. 评标 6.1 评标委员会 评标由招标人依法组建的评标委员会负责 评标委员会成员人数以及技术 经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表 评标委员会成员有下列情形之一的, 应当回避 : (1) 招标人或投标人的主要负责人的近亲属 ; (2) 项目主管部门或者行政监督部门的人员 ; (3) 与投标人有经济利益关系, 可能影响对投标公正评审的 ; (4) 曾因在招标 评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的 ; (5) 与投标人有其他利害关系 6.2 评标原则 评标活动遵循公平 公正 科学和择优的原则 第 47 页

49 6.3 评标评标委员会按照第三章 评标办法 规定的方法 评审因素 标准和程序对投标文件进行评审 第三章 评标办法 没有规定的方法 评审因素和标准, 不作为评标依据 7. 合同授予 7.1 中标候选人招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人, 评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表 7.2 中标候选人公示 招标人在投标人须知前附表规定的媒介公示中标候选人, 公示期为 3 个工作日 投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的, 应当在公示期间提出 7.3 定标 经公示无异议后, 招标人确定第一中标候选人为中标人 如第一中标候选人因自身原因放弃中标, 或被行政监督主管部门取消中标资格, 或因不可抗力等原因不能履行中标义务, 或在规定的期限内未能与招标人签订合同时, 招标人将宣布第一中标候选人中标无效, 并确定第二中标候选人为中标人, 依此类推 没有第二中标候选人或下一中标候选人的, 招标人将依法重新组织招标 中标人的投标报价为中标价 7.4 中标通知 中标人确定后, 招标人将在七日内向中标人发出中标通知书, 同时将中标结 果通知其他投标人 7.5 履约担保 在签订合同前, 中标人应按投标人须知前附表规定的金额 担保形式和招标文件第四章 合同条款及格式 规定的履约担保格式向招标人提交履约担保 联合体中标的, 其履约担保由牵头人递交, 并应符合投标人须知前附表规定的金额 担保形式和招标文件第四章 合同条款及格式 规定的履约担保格式要求 第 48 页

50 7.5.2 中标人不能按本章第 项要求提交履约担保的, 视为放弃中标, 其投标保证金不予退还, 给招标人造成的损失超过投标保证金数额的, 中标人还应当对超过部分予以赔偿 除政府投资的建设工程外, 招标人应同时向中标人提供同等数额的工程款支付担保 7.6 签订合同 招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起 30 天内, 根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同 中标人无正当理由拒签合同的, 招标人取消其中标资格, 其投标保证金不予退还 ; 给招标人造成的损失超过投标保证金数额的, 中标人还应当对超过部分予以赔偿 发出中标通知书后, 招标人无正当理由拒签合同的, 招标人向中标人退还投标保证金 ; 给中标人造成损失的, 还应当赔偿损失 在签订建设工程施工合同之前, 招标人可以根据招标文件及中标人的投标文件约谈项目管理机构主要人员 中标人应积极配合, 否则, 须自行承担由此造成的一切延误后果 中标人更换项目管理机构主要人员的, 应按相关规定经过批准, 且更换的人员不得低于原拟派人员的所有条件 签订建设工程施工合同时, 签约双方应出示法定代表人证明书或其代理人授权书 如果中标人未能按本须知的规定与招标人签订书面合同的, 招标人将宣布其中标无效, 其投标保证金不予退还 在此情况下, 招标人将合同授予下一个中标候选人 ; 没有下一中标候选人的, 招标人将依法重新组织招标 合同签订完成后且交易中心接到招标人书面通知后方可退回中标人的投标担保金 8. 重新招标和不再招标 8.1 重新招标有下列情形之一的, 招标人将重新招标 : (1) 投标截止时间止, 投标人少于 3 个的 ; (2) 通过资格审查的投标人少于 3 个的 ; (3) 经评标委员会评审通过初步评审的有效投标的投标人少于 3 个的 ; (4) 经评标委员会评审后否决所有投标的 8.2 不再招标 第 49 页

51 重新招标后投标人仍少于 3 个或者所有投标被否决的, 属于必须招标的工程建设 项目, 经批准后不再进行招标 9. 纪律和监督 9.1 对招标人的纪律要求招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料, 不得与投标人串通损害国家利益 社会公共利益或者他人合法权益 9.2 对投标人的纪律要求投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标, 不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标, 不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标 ; 投标人不得以任何方式干扰 影响评标工作 9.3 对评标委员会成员的纪律要求评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处, 不得向他人透漏对投标文件的评审和比较 中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况 在评标活动中, 评标委员会成员不得擅离职守, 影响评标程序正常进行, 不得使用第三章 评标办法 没有规定的评审因素和标准进行评标 9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处, 不得向他人透漏对投标文件的评审和比较 中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况 在评标活动中, 与评标活动有关的工作人员不得擅离职守, 影响评标程序正常进行 9.5 异议和投诉 投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律法规规定或不合理不公平的, 应当先向招标人提出异议 投标人和其他利害关系人对招标文件 ( 含招标公告 ) 的异议应当在在投标截止时间 10 日前提出 ; 对开标有异议的, 应当在开标现场提出 ; 对评标结果有异议的, 应当在中标候选人公示期间提出 对招标人答复不满意或招标人未在规定时间内做出答复的, 投标人或者其他利害关系人可以自知道或者应当知道之日起 10 日内向有关行政监督部门投诉 投诉应当有明确的请求和合法 必要的证明材料 第 50 页

52 9.5.3 招标人认为招标投标活动不符合法律 行政法规规定的, 也可以自知道或 者应当知道之日起 10 日内向有关行政监督部门投诉 但投诉只限于那些不能自 行处理, 必须通过行政救济途径才能解决的问题 10. 需要补充的其他内容 需要补充的其他内容 : 见投标人须知前附表 第 51 页

53 附表一 : 开标记录表 ( 工程名称 ) 开标情况登记表 工程编号 : 年 月 日 招标单位 工程名称 招标内容 检查投标文件单位名称 检查者签名 启标人唱标人监标人 投标单位名称投标报价 ( 元 ) 投标单位签名 确认 备注 开标情况记录 招标单位人员 签名 监督部门人员 签名 交易中心见证人 : 第 52 页

54 附表二 : 问题澄清通知 问题澄清通知 编号 : ( 投标人名称 ): ( 工程名称 ) 施工招标的评标委员会, 对你方的投标文件 进行了仔细的审查, 现需你方对下列问题以书面形式予以澄清 : 请将上述问题的澄清于年月日时前递交至 ( 详细地址 ) 或传真至 ( 传真号码 ) 采用传真方式的, 应在年 月日时前将原件递交至 ( 详细地址 ) 评标委员会负责人 : ( 签字 ) 年月日 第 53 页

55 附表三 : 问题的澄清 问题的澄清 编号 : ( 工程名称 ) 施工招标评标委员会 : 问题澄清通知 ( 编号 : ) 已收悉, 现澄清如下 : 投标人 : ( 盖单位章 ) 法定代表人或其委托代理人 : ( 签字 ) 年月日 第 54 页

56 附表四 : 中标结果通知书 中标结果通知书 ( 未中标人名称 ): 我方已接受 ( 中标人名称 ) 于 ( 投 标日期 ) 所递交的 ( 项目名称 ) 施工投标文件, 确定 ( 中 标人名称 ) 为中标人 感谢你单位对我们工作的大力支持! 招标人 : ( 盖单位章 ) 法定代表人 : ( 签字 ) 年月日 第 55 页

57 附表五 : 确认通知 确认通知 ( 招标人名称 ): 我方已接到你方 年 月 日发出的 ( 工程名称 ) 施 工招标关于 的通知, 我方已于 年 月 日收到 特此确认 投标人 : ( 盖单位章 ) 年月日 第 56 页

58 第三章评标办法 ( 随机合理低价法 ) 评标办法前附表 条款号评审因素评审标准 形式评 审标准 资格评 审标准 响应性 评审 标准 详细评 审标准 投标人名称 投标文件签字盖章 投标文件装订要求 投标文件格式 报价唯一 营业执照 资质等级 安全生产许可证 诚信手册 进粤备案 项目负责人 专职安全员 信誉 投标范围 工期 工程质量 投标有效期 投标担保金 权利义务 已标价工程量清单 技术标准和要求 投标价格 报价平均值 与营业执照 资质证书 安全生产许可证 ( 如 有 ) 诚信手册 基本存款账户等证件的单位 名称一致 符合第二章 投标人须知 第 项的规定 符合第二章 投标人须知前附表 第 项 的规定 符合第八章 投标文件格式 的要求 只能有一个有效报价 具备有效的营业执照 符合本工程招标公告的要求 具备有效的安全生产许可证, 在开标当日均需 对投标单位进行原件核对 符合本工程招标公告的要求, 在开标当日均需 对投标单位进行原件核对 符合本工程招标公告的要求, 在开标当日均需 对投标单位进行原件核对 符合本工程招标公告的要求, 在开标当日均需 对投标单位进行原件核对 符合本工程招标公告的要求 符合第二章 投标人须知 第 项规定 符合第二章 投标人须知 第 项规定 符合第二章 投标人须知 第 项规定 符合第二章 投标人须知 第 项规定 符合第二章 投标人须知 第 项规定 符合第四章 合同条款及格式 规定 符合第五章 工程量清单 的各项规定 符合第七章 技术标准和要求 规定 符合第二章 投标人须知 第 3.2 项规定将所有通过初步评审的投标文件的有效投标报价分别去掉一个最高数和一个最低数后取算术平均值 如果有效投标报价数量少于 5 个, 则取全部投标报价的算术平均值 ( 计算值保 第 57 页

59 定标标准值的确定 中标候选人的确定 留两位有效小数, 第三位小数四舍五入到第二位小数 ) 下浮系数确定方式 : 下浮系数统一于开标后评标前于开标室采用摇珠方式确定 : 采用连续编号的 1 号珠 ~21 号珠分别代表 90%~100% 中以 0.5% 递增的 21 个系数 ( 编号代表值见附表 1), 由招标人代表分三次摇出 3 个下浮系数后取平均值 ( 每次摇出的号珠不再放入摇珠机 ), 再乘以报价平均值为定标标准值 ( 每个计算过程的计算值均保留两位有效小数, 第三位小数四舍五入到第二位小数, 例如 :0.00%) 注 : 报价平均值 定标标准值均不因招投标当事人质疑 投诉 复议及其它任何情形而改变 有效投标报价低于且最接近定标标准值的投标人为第一中标候选人 ; 有效投标报价低于且第二接近定标标准值的投标人为第二中标候选人 ; 以此类推, 排完负接近定标标准值的投标人再排等于定标标准值的投标人, 再排正接近定标标准值的投标人 若出现两个或两个以上的相同投标报价且同为中标候选人时, 采用随机抽取的办法确定中标候选人排序 随机抽取办法 : 在招标人 招标代理机构 交易中心及监督单位的共同监督下, 按报名登记顺序号 ( 以开标记录为准 ) 为投标人的对应号码球编号, 将投标报价相同的投标人的号码球放进摇珠机, 按率先抽中为先的原则, 由招标人随机抽取号码球对应的投标人进行中标候选人排序 附表 1: 编号 代表值 90% 90.5% 91% 91.5% 92% 92.5% 93% 编号 代表值 93.5% 94% 94.5% 95% 95.5% 96% 96.5% 编号 代表值 97% 97.5% 98% 98.5% 99% 99.5% 100% 第 58 页

60 评标办法正文部分 1. 评标方法本次评标采用随机合理低价法 评标委员会对满足招标文件实质要求的投标文件, 根据本章规定确定并推荐中标候选人, 但投标报价低于其成本的除外 投标报价相等且同为中标候选人时, 招标人将采用随机抽取的办法确定中标候选人顺序 2. 评审标准 2.1 初步评审标准 形式评审标准 : 见评标办法前附表 资格评审标准 : 见评标办法前附表 响应性评审标准 : 见评标办法前附表 2.2 详细评审标准 详细评审标准 : 见评标办法前附表 3. 评标程序 3.1 基本程序评标活动将按以下五个步骤进行 : (1) 评标准备 ; (2) 初步评审 : (3) 详细评审 ; (4) 澄清 说明或补正 ; (5) 推荐中标候选人及提交评标报告 3.2 评标准备 评标委员会成员签到评标委员会成员到达评标现场时应在签到表上签到以证明其出席 评标委员会的分工 第 59 页

61 评标委员会首先推选一名评标委员会负责人 评标委员会负责人负责评标活动的组织领导工作 熟悉文件资料 评标委员会负责人应组织评标委员会成员认真研究招标文件, 了解和熟悉招标目的 招标范围 主要合同条件 技术标准和要求 质量标准和工期要求等, 掌握评标标准和方法 未在招标文件中规定的标准和方法不得作为评标的依据 招标人或招标代理机构应向评标委员会提供评标所需的信息和数据, 包括招标文件 未在开标会上当场拒绝的各投标文件 开标会记录 招标控制价 工程所在地工程造价管理部门颁布的工程造价信息 定额 ( 如作为计价依据时 ) 有关的政策文件 国家标准以评标委员会认为必要的其他信息和数据 但不得明示或者暗示其倾向或者排斥特定投标人 对投标文件进行基础性数据分析和整理工作 ( 清标 ) 在不改变投标人投标文件实质性内容的前提下, 评标委员会应当对投标文件进行基础性数据分析和整理 ( 本章中简称为 清标 ), 从而发现并提取其中可能存在的对招标范围理解的偏差 投标报价的算术性错误 错漏项 投标报价构成不合理 不平衡报价等存在明显异常的问题, 并就这些问题整理形成清标成果 评标委员会对清标成果审议后, 决定需要投标人进行书面澄清 说明或补正的问题, 形成质疑问卷, 向投标人发出问题澄清通知 ( 包括质疑问卷 ) 投标人接到评标委员会发出的问题澄清通知后, 应按评标委员会的要求提供书面澄清资料并按要求进行密封, 在规定的时间递交到指定地点 投标人递交的书面澄清资料由评标委员会开启 3.3 初步评审评标委员会依据本章第 2.1 款规定的标准对投标文件进行初步评审 有一项不符合评审标准的, 评标委员会应当否决其投标 形式评审评标委员会根据评标办法前附表中规定的评审因素和评审标准, 对投标人的投标文件进行形式评审 资格评审评标委员会根据评标办法前附表中的规定的评审因素和评审标准, 对投标人的投标文件进行资格评审 响应性评审 第 60 页

62 评标委员会根据评标办法前附表中规定的评审因素和评审标准, 对投标人的投标文件进行响应性评审 投标人投标价格不得超出 ( 不含等于 ) 按照第二章 投标人须知 前附表载明的招标控制价, 凡投标人的投标价格超出招标控制价的, 该投标人的投标文件不能通过响应性评审 判断否决投标判断否决投标的全部条件, 在本招标文件 投标文件否决性条款摘要 中集中列示 算术错误修正投标报价有算术错误的, 评标委员会按以下原则对投标报价进行修正, 修正的价格经投标人书面确认后具有约束力 投标人不接受修正价格的, 评标委员会应否决其投标 (1) 投标文件中的大写金额与小写金额不一致的, 以大写金额为准 ; (2) 总价金额与依据单价计算出的结果不一致的, 以单价金额为准修正总价, 但单价金额小数点有明显错误的除外 澄清 说明或补正在初步评审过程中, 评标委员会应当就投标文件中不明确的内容要求投标人进行澄清 说明或者补正 投标人应当根据问题澄清通知要求, 以书面形式予以澄清 说明或者补正 3.4 详细评审 只有通过了初步评审 被判定为合格的投标方可进入详细评审 评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价, 或者在设有标底时明显低于标底, 使得其投标报价可能低于其成本的, 应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料 投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的, 评标委员会应该认定该投标人以低于成本报价竞标, 否决其投标 投标文件的澄清 说明或补正 在详细评审过程中, 评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交的投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明, 或者对细微偏差进行补正 评标委员会不接受投标人主动提出的澄清 说明或补正 澄清 说明和补正不得改变投标文件的实质性内容 ( 算术性错误修正的除外 ) 投标人的书面澄清 说明和补正属于投标文件的组成部分 第 61 页

63 评标委员会对投标人提交的澄清 说明或补正有疑问的, 可以要求投标 人进一步澄清 说明或补正, 直至满足评标委员会的要求 3.5 推荐中标候选人 评标委员会对满足招标文件实质要求的投标文件, 根据本章第 2.2 款的规定 确定并推荐中标候选人 3.6 编制及提交评标报告评标委员会在评审结束后向招标人提交评标报告 评标报告应当由全体评标委员会成员签字, 并于评标结束时抄送有关行政监督部门 评标报告应当包括以下内容 : (1) 基本情况和数据表 ; (2) 评标委员会成员名单 ; (3) 开标记录 ; (4) 符合要求的投标一览表 ; (5) 否决投标情况说明 ; (6) 评标标准 评标方法或者评标因素一览表 ; (7) 经评审的价格一览表 ( 包括评标委员会在评标过程中所形成的所有记载评标结果 结论的表格 说明 记录等文件 ): (8) 经评审的投标人排序 ; (9) 推荐的中标候选人名单与签订合同前要处理的事宜 ; (10) 澄清 说明或补正事项纪要 4. 特殊情况的处置程序 4.1 关于评标活动暂停 评标委员会应当执行连续评标的原则, 按评标办法中规定的程序 内容 方法 标准完成全部评标工作 只有发生不可抗力导致评标工作无法继续时, 评标活动方可暂停 发生评标暂停情况时, 评标委员会应当封存全部投标文件和评标记录, 待不可抗力的影响结束且具备继续评标的条件时, 由原评标委员会继续评标 4.2 关于评标中途更换评标委员会成员 第 62 页

64 4.2.1 除非发生下列情况之一, 评标委员会成员不得在评标中途更换 : (1) 因不可抗拒的客观原因, 不能到场或需在评标中途退出评标活动 (2) 根据法律法规规定, 某个或某几个评标委员会成员需要回避 退出评标的评标委员会成员, 其已完成的评标行为无效 由招标人根据本招标文件规定的评标委员会成员产生方式另行确定替代者进行评标 4.3 记名投票 在任何评标环节中, 需评标委员会就某项定性的评审结论做出表决的, 由评 标委员会全体成员按照少数服从多数的原则, 以记名投票方式表决 第 63 页

65 (GF ) 第四章合同条款及格式 建设工程施工合同 住房和城乡建设部 国家工商行政管理总局 制定 第 64 页

66 第一部分合同协议书 发包人 ( 全称 ): 广东西南投资控股有限公司 承包人 ( 全称 ): 根据 中华人民共和国合同法 中华人民共和国建筑法 及有关法律规定, 遵循平等 自愿 公平和诚实信用的原则, 双方就三水北江文化活动中心工程 土建安装及园建绿化部分施工及有关事项协商一致, 共同达成如下协议 : 一 工程概况 1. 三水北江文化活动中心工程 土建安装及园建绿化部分 2. 工程地点 : 佛山市三水区西南街道建设一路 1 号地块 3. 工程立项批准文号 : 三发统资 号 4. 资金来源 : 自筹资金 5. 工程内容 : 图纸和工程量清单所包括的范围和内容 群体工程应附 承包人承揽工程项目一览表 ( 附件 1) 6. 工程承包范围 : 本项目三水北江文化活动中心工程 土建安装及园建绿化部分, 总建筑面积为 m2, 建筑高度 22.66m, 建筑层数 4 层, 单跨最大跨度 17.7 米 工程主要内容包括 :( 一 ) 土建工程 ( 二 ) 配电工程 ( 三 ) 消防工程 ( 四 ) 消防通风 空调安装工程 ( 五 ) 室内给排水工程 ( 六 ) 防雷工程 ( 七 ) 室外给排水工程 ( 八 ) 雨水回收与利用系统 ( 九 ) 首层广场园建工程 ( 十 ) 四层屋面园建工程 ( 十一 ) 绿化工程 ( 十二 ) 室外及天面安装工程等 具体内容详见设计图纸和预算审核报告工程量清单 二 合同工期计划开工日期 : 年月日 计划竣工日期 : 年月日 工期总日历天数 :360 天 工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的, 以工期总日历天数为准 三 质量标准工程质量执行国家 省或行业现行的工程建设质量验收标准及规范, 须达到合格验收质量等级标准 第 65 页

67 四 签约合同价与合同价格形式 1. 签约合同价为 : 人民币 ( 大写 ) ( 元 ); 其中 : (1) 安全文明施工费 : 人民币 ( 大写 ) 壹佰陆拾肆万柒仟陆佰叁拾伍元叁角伍分 ( 元 ); (2) 材料和工程设备暂估价金额 : 人民币 ( 大写 ) ( 元 ); (3) 专业工程暂估价金额 : 人民币 ( 大写 ) 壹佰陆拾贰万贰仟元整 ( 元 ); (4) 暂列金额 : 人民币 ( 大写 ) ( 元 ) 2. 合同价格形式 : 本工程以固定综合单价方式承包, 包工 包料 包工期 包质量安全与文明施工 包工程保险 包检测 包竣工验收 包风险因素等等 五 项目经理承包人项目经理 : 六 合同文件构成本协议书与下列文件一起构成合同文件 : (1) 中标通知书 ( 如果有 ); (2) 投标函及其附录 ( 如果有 ); (3) 专用合同条款及其附件 ; (4) 通用合同条款 ; (5) 技术标准和要求 ; (6) 图纸 ; (7) 已标价工程量清单或预算书 ; (8) 其他合同文件 在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分 上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改, 属于同一类内容的文件, 应以最新签署的为准 专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章 第 66 页

68 七 承诺 1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续 筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款 2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工, 确保工程质量和安全, 不进行转包及违法分包, 并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任 3. 发包人和承包人通过招投标形式签订合同的, 双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议 八 词语含义 本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同 九 签订时间 本合同于年月日签订 十 签订地点 本合同在 签订 十一 补充协议 合同未尽事宜, 合同当事人另行签订补充协议, 补充协议是合同的组成部分 十二 合同生效 本合同自 生效 十三 合同份数本合同一式玖份, 均具有同等法律效力, 发包人执肆份, 承包人执肆份 招标代理壹份 发包人 : ( 公章 ) 承包人 : ( 公章 ) 法定代表人或其委托代理人 : 法定代表人或其委托代理人 : ( 签字 ) ( 签字 ) 第 67 页

69 组织机构代码 : 组织机构代码 : 地 址 : 地 址 : 邮政编码 : 邮政编码 : 法定代表人 : 法定代表人 : 委托代理人 : 委托代理人 : 电 话 : 电 话 : 传 真 : 传 真 : 电子信箱 : 电子信箱 : 开户银行 : 开户银行 : 账 号 : 账 号 : 第 68 页

70 第二部分通用合同条款 通用合同条款直接引用 建设工程施工合同 ( 示范文本 )(GF ) 第二部分 通用合同条款 内容 该通用条款详见招标文件光盘附件, 此略 第 69 页

71 第三部分专用合同条款 1. 一般约定 1.1 词语定义 合同 其他合同文件包括 : 招标文件及招标答疑纪要 投标文件 施工图纸 协议书 中标通知书 合同专用条款 合同通用条款 本项目工程量清单 工程相关约定的其他文件 合同当事人及其他相关方 监理人 : 名称 : ; 资质类别和等级 : ; 联系电话 : ; 电子信箱 : ; 通信地址 : 设计人 : 名称 : ; 资质类别和等级 : ; 联系电话 : ; 电子信箱 : ; 通信地址 : 工程和设备 作为施工现场组成部分的其他场所包括 : 符合通用条款规定的发包人提供的施工场地 永久占地包括 : 依据设计图纸确定 临时占地包括 : 双方在合同履行过程中确定 1.3 法律适用于合同的其他规范性文件 : 按通用条款执行 1.4 标准和规范 适用于工程的标准规范包括 : 按通用条款执行 发包人提供国外标准 规范的名称 : 无 ; 发包人提供国外标准 规范的份数 : 无 ; 发包人提供国外标准 规范的名称 : 无 发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求 : 无 1.5 合同文件的优先顺序 第 70 页

72 合同文件组成及优先顺序为 : 合同协议书 中标通知书 投标函及其附录 专用合同条款及其附件 通用合同条款 技术标准和要求 图纸 已标价工程量清单或预算书 其他合同文件 上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改, 属于同一类内容的文件, 应以最新签署的为准 在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分 1.6 图纸和承包人文件 图纸的提供发包人向承包人提供图纸的期限 : 签订合同后 3 天内 ; 发包人向承包人提供图纸的数量 : 伍份 ; 发包人向承包人提供图纸的内容 : 施工图纸 承包人文件需要由承包人提供的文件, 包括 : 双方另行确定 ; 承包人提供的文件的期限为 : 双方另行确定 ; 承包人提供的文件的数量为 : 双方另行确定 ; 承包人提供的文件的形式为 : 双方另行确定 ; 发包人审批承包人文件的期限 : 双方另行确定 现场图纸准备关于现场图纸准备的约定 : 双方另行确定 1.7 联络 发包人和承包人应当在合同签订后 7 个日历天内将与合同有关的通知 批准 证明 证书 指示 指令 要求 请求 同意 意见 确定和决定等书面函件送达对方当事人 发包人接收文件的地点 : ; 发包人指定的接收人为 : 承包人接收文件的地点 : ; 承包人指定的接收人为 : 监理人接收文件的地点 : ; 监理人指定的接收人为 : 因承包人自己提供并确认的上述接收文件送达地址不准确或地址变更未及时书面告知发包人, 使相关合同文件未能送达或及时送达的, 由承包人承担由此造成的一切损失 1.10 交通运输 出入现场的权利关于出入现场的权利的约定 : 按通用条款执行 第 71 页

73 场内交通关于场外交通和场内交通的边界的约定 : 本项目施工红线范围为界 关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定 : 双方另行确定 超大件和超重件的运输运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由承包人承担 1.11 知识产权 关于发包人提供给承包人的图纸 发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属 : 按通用条款执行 关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求 : 按通用条款执行 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属 : 按通用条款执行 关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求 : 按通用条款执行 承包人在施工过程中所采用的专利 专有技术 技术秘密的使用费的承担方式 : 已包含在签约合同价中, 由承包人承担 1.13 工程量清单错误的修正出现工程量清单错误时, 是否调整合同价格 : 可调整合同价格 允许调整合同价格的工程量偏差范围 : 超出 ±10% 2. 发包人 2.2 发包人代表发包人代表 : 姓名 : ; 身份证号 : ; 职务 : ; 联系电话 : ; 电子信箱 : ; 通信地址 : ; 发包人对发包人代表的授权范围如下 : 督促指导监理工程师行使职权, 协调施工现场各方面的关系, 协调工程质量, 进度和安全文明施工中存在的问题, 解决有关设计和技术签证, 办理 签认现场经济技术签证, 审核工程进度报表等 2.4 施工现场 施工条件和基础资料的提供 提供施工现场 第 72 页