顺德区建设工程施工招标文件范本

Transcription

1

2 目录 第一章招标公告... 3 第二章投标人须知... 8 第三章不予受理和否决性条款 第四章合同条款 第五章投标文件格式 第一部分资格审查申请文件 第二部分投标报价函 第六章招标控制价 顺府办发 号文

3 第一章招标公告 1. 招标条件本招标项目顺德高新区西部启动区龙海路 ( 容奇大道至马岗大道西延线段 ) 工程监理项目已由项目主管部门批准建设, 招标人为佛山市顺德高新技术产业开发区管理委员会, 建设资金来自自筹资金 项目已具备招标条件, 现对该项目进行公开招标 2. 项目概况与招标范围本招标项目估价为 :326.97( 万元 ), 工期 :2 年, 施工监理合同签订之日起至所有已委托单项工程资料备案及结算工作完成止 工程内容 : 顺德高新区西部启动区龙海路 ( 容奇大道至马岗大道西延线段 ) 工程为商务区外北延段道路, 起点顺接容奇大道 向北跨越一更涌, 终于马岗大道, 道路长度 m, 宽度 40m, 双向六车道, 按照一级公路兼城市主干路标准设计, 设计速度 60km/h 现状场地为农田 道路按公路标准建设, 本工程设计包含道路工程 桥涵工程 ( 全线设置桥梁 2 座 涵洞 2 处 ) 给排水工程 交通工程 照明工程及绿化工程等专业的内容, 本工程造价约 万元, 监理费约 万元 具体工作包括但不限于以下内容 : 顺德高新区西部启动区龙海路 ( 容奇大道至马岗大道西延线段 ) 工程的全过程监理服务 ( 包括施工前期准备阶段 施工阶段 保修阶段监理, 跟进工程资料备案及结算等工作 ) 及相关技术支持 3. 投标人资格要求 3.1 法人资格投标人应具有独立法人资格并依法取得营业执照, 营业执照处于有效期 3.2 资质要求 投标人必须具有承接本项目所需的交通运输主管部门核发的公路工程专业乙级或以上监理资质 本工程不接受联合体投标 3.3 投标人信誉要求如下 : 投标人应在广东省 2015 年度公路工程从业企业信用评价中, 信用等级未被评为 D 级的 ; 在 2015 年度佛山市公路工程施工及监理企业信用评价中, 信用等级未被评价为 D 级的或未被直接评定为 C 级的 注 :( 按照 关于印发佛山市交通运输局公路工程施工和监理企业及其关键从业人员信用管理办法的通知 ( 佛交 号 ) 第三十五条第 ( 二 ) 款第 2 点规定, 若投标人在广东省无综合评价结果, 且从未参加佛山市信用评价的, 按 B 级对待, 其他情况按佛交 号文执行 ) ( 投标单位须在 资格审查申请文件 中按 投标人信用等级填报表 填写信用等级 ) 下列人员需提供没有行贿犯罪行为证明材料 : (1) 投标人及其法定代表人 公司技术负责人近三年内没有因行贿犯罪而被人民法院判决 裁定生效的 3

4 行为 (2) 投标 ( 或资审 ) 文件中拟委任的总监理工程师近三年内没有因行贿犯罪而被判刑的行为 以上投标人 主要人员行贿犯罪行为的查询须提供投标人所在地检察机关查询行贿犯罪档案结果告 知函 ( 原件, 自出具之日起 2 个月内有效 ), 查询范围 : 投标人 法定代表人 企业技术负责人 本项 目拟派总监理工程师 ; 查询时间 : 近三年 ( 即 2013 年 10 月起至今 ) 对投标人伪造 涂改查询结果证 明材料的, 一经发现将向相关检察机关进行举报, 并按提供虚假材料而否决其投标, 按不良投标行为予以 公告 3.4 投标人已加入 佛山市公共资源交易一体化服务平台投标企业信息库 ( 由招标人在资格审查阶段 进行核查 ) 3.5 对投标人拟派项目负责人的要求 对拟派项目负责人 ( 即总监理工程师 ) 的资格要求 : 须具有交通运输主管部门核发的公路工程监理 工程师资格证书 拟派项目负责人其它要求 : 拟派总监理工程师没有在其它在监项目中担任总监理工程师 需提供近一年投标人为拟派项目负责人缴纳社保资金的有效的社保证明材料 有效的社保证明材料是指投标人工商登记所在地 ( 市 区或县 ) 社保管理部门出具的证明文件, 或 经投标人工商登记所在地 ( 市 区或县 ) 社保管理部门盖章确认的社保清单 ( 含社保管理部门终端 设备打印的社保证明文件 ) 近一年是指扣除发布招标公告当月往前顺推 12 个月, 即 2015 年 10 月至 2016 年 9 月 ( 投标人因 所在地区社保查询的不同规定, 如只能查询至查询日的上上月, 不能提供规定社保区间的社保证明 的, 投标人如提供了政府部门的社保管理相应文件, 其所提供的社保可以按当地的文件要求相应顺 推, 否则, 不予认可 ) 拟派项目负责人如有参与其他工程投标的情况, 必须在投标文件中说明 投标人应慎重考虑选派一 3.6 诚信要求 名项目负责人参加多个工程项目的投标竞争, 如投标项目负责人在两个及以上工程项目均中标的, 只能按照不同工程项目中标通知书发出的时间先后, 担任本企业最先中标项目的投标项目负责人 后确定该企业为中标人的工程项目的招标人将取消其中标资格 ( 即, 如果在本工程定标前, 投标人 拟派项目负责人已在其他项目中获得中标资格的, 本项目招标人将取消该投标人的中标资格 投标 人应在本项目定标前, 及时更新或申报拟派项目负责人的中标情况, 若不及时申报, 经查实将视为 不诚信投标 ) 投标人隐瞒中标项目获取中标的, 按弄虚作假骗取中标查处 详见本招标公告附件 资格审查申请文件 中的诚信投标承诺书 3.7 其他要求 4

5 3.7.1 与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人 其他组织或者个人, 不得参加投标 单位负责人为同一人或者存在控股 管理关系的不同单位, 不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标 单位负责人是指单位的法定代表人或者法律 行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人 国务院国有资产监督管理机构直接监管的中央企业均不属于本条规定的 单位, 其一级子公司可以在本工程中同时进行投标 ; 控股是指股份占股份有限公司股本总额的 50% 以上 ; 管理关系是指不具有出资持股关系的其它单位之间存在的管理与被管理的关系 除上述中央企业外, 同一母公司下属的全资子公司, 不得同时参加同一标段投标或者未划分标的同一招标项目投标 属同一母公司的不同单位参加了同一标段或同一项目投标的, 应在开标会议的确认入围中标人名单环节, 商议确定只保留其中一家继续参加投标 4. 资格审查办法和定标办法本项目执行顺府办发 号文 本项目采用现场同步资格告知性审查, 评定标办法采用信用优先随机定标法 现场告知性审查, 是指以投标人提交的资料为依据, 以诚实信用为原则, 招标人在现场仅对投标人提交的资料进行形式性审查, 并将相关信息予以公示接受社会监督 招标人现场登记审查投标人的资质 项目负责人及其相关证件 投标担保等, 根据投标人递交的资格审查资料, 通过 佛山市公共资源交易一体化服务平台投标企业信息库 进行核对 ( 社保证明 投标人及主要人员行贿犯罪行为的查询结果证明除外 ), 若投标人提供的资料与 佛山市公共资源交易一体化服务平台投标企业信息库 中的资料不相符, 招标人对该相关资料不予认定, 视为资格审查不通过 5. 招标文件的获取 5.1 招标人委托佛山市顺德区公共资源交易中心接受投标报名 本项目采用网上报名的方式接受报名 凡有意参加投标的投标人, 请在报名及发布招标文件时间内, 通过佛山市公共资源交易一体化服务平台 ( 网址 : 办结网上报名 具体操作方法请浏览 佛山市公共资源交易一体化服务平台 网站 工程交易 中办事指南栏目, 咨询电话 : 凡有意参加投标的投标人, 请在报名及发布招标文件时间内, 在佛山市公共资源交易一体化服务平台 查看公告附件资料 ( 在 报名的工程 栏目里 ) 自行下载招标文件 供下载的招标文件有 PDF 和 WORD 等版本时, 若有不一致, 以 PDF 版本招标文件为准 5.3 报名及发布招标文件时间 : 详见佛山市顺德区公共资源交易中心网招标公告或在佛山市公共资源交易一体化服务平台 日程安排查询 查看 5.4 招标文件经在顺德区公共资源交易中心网发布, 视为已发放给所有投标人, 各投标人应在报名及发布招标文件时间内完成网上报名和下载招标文件, 否则所造成的一切后果由投标人自负 5

6 6. 投标担保 6.1 投标担保 ( 投标保证金 ) 的金额 : 人民币 元 6.2 投标担保的形式 : 从投标人的基本账户通过银行汇款或转账的形式 7. 投标文件的递交 7.1 投标文件递交的截止时间 ( 以下简称 投标截止时间 ): 详见佛山市顺德区公共资源交易中心网招标公告或在佛山市公共资源交易一体化服务平台 日程安排查询 查看 7.2 地点 : 佛山市顺德区公共资源交易中心会议室, 地址 : 佛山市顺德区大良德民路区行政服务中心西座 1 楼 7.3 出席人员 : 投标截止时间前, 投标人的投标交易员必须到现场签到并进行身份验证 如果未能按上述要求进行身份验证的, 招标人不接受其投标 身份验证方式 : 指纹验证 ( 在佛山市公共资源交易中心取得交易员资格时采集的本人指纹 ) 投标交易员是指 : 在佛山市公共资源交易中心取得投标企业交易员资格, 并在佛山市投标企业信息数据库成功采集指纹的人员 8. 随机定标会议 8.1 随机定标会议时间 ( 签到截止时间 ): 详见佛山市顺德区公共资源交易中心网招标公告或在佛山市公共资源交易一体化服务平台 日程安排查询 查看 8.2 地点 : 佛山市顺德区公共资源交易中心会议室 会议时间如有变更的, 招标人将至少提前 2 个工作日在佛山市顺德区公共资源交易中心网的 网上答疑及通知 栏目内发布通知, 敬请投标单位自行查看并掌握相关安排 8.3 出席人员 : 投标人的企业法定代表人 ( 或其授权委托人 ) 必须在签到截止时间前, 到现场签到并进行身份验证 )( 若为授权委托人到场, 则须携带授权委托书原件 ) 身份验证方式 : 第二代居民身份证, 不接受临时身份证等其他证件进行身份验证 9. 发布公告的媒介本次招标公告同时在佛山市顺德区公共资源交易中心网 广东省招标投标监管网 顺德区公共资源交易中心交易大厅公告栏上发布 10. 其他 10.1 因本招标项目招标人没有潜在投标人的联系信息, 任何关于本次招标项目的修改通知 补充通知, 统一在顺德区公共资源交易中心网的 网上答疑及通知 栏目内发布, 敬请投标单位自行及时查看 10.2 招标人对投标人投标文件的审查以投标人在佛山市公共资源交易一体化服务平台投标企业信息数据库中正式入库的信息为审查依据 ( 社保证明 投标人及主要人员行贿犯罪行为的查询结果证明除外 ), 投标人未录入数据库的信息或已录入数据库但未经公示结束的信息均不予认可 投标人应及时维护 更新数 6

7 据库的信息, 确保其有效性 因投标人未及时维护 更新数据库信息造成的后果, 由投标人自负 10.3 本公告由招标人负责解释, 招标人保留变更 修改的权利 联系方式招标人 : 佛山市顺德高新技术产业开发区管理委员会联系人 : 胡先生电话 : 传真 :/ 地 址 : 顺德区杏坛镇齐龙路 9 路 邮编 : 招标代理 : 广东华禹工程咨询有限公司联系人 : 刘工 何工电话 : 传真 : 地址 : 顺德区大良南国东路宝翠花园 36 号铺邮编 : 招标监督部门 : 佛山市顺德区公共资源交易管理委员会办公室 电话 : 附件 : 招标文件 ( 含招标控制价 ) 2016 年 10 月 19 日 7

8 第二章投标人须知 鉴于工程编号为 / 的顺德高新区西部启动区龙海路 ( 容奇大道至马岗大道西延线段 ) 工程监理 项目拟采用信用优先随机定标法的方式定标, 现将有关事项通知如下 : 一 工程概况 1. 工程概况及招标范围 : 见招标公告 2. 质量要求 : 符合国家 省 市及顺德区相关法律法规规定的要求 3. 承包方式 : 按照招标文件及合同条款要求完成工程监理服务 二 投标报价方式本工程投标报价采用下浮系数的方式填报, 由投标单位根据企业自身实力在招标控制价的基础上以总价下浮的方式在投标报价函中填写 其中 : 1. 下浮系数 =( 企业投标报价 / 招标控制价 ) 100% 2. 本工程招标控制价为 ( 大写 ) 人民币叁佰贰拾陆万玖仟柒佰陆拾元整 ( 小写 : 元 ), 详见顺德区公共资源交易中心 ( 以下简称 区交易中心 ) 网站该工程招标公告附件 3. 本工程的最高投标限价下浮系数为 : 80%, 投标单位的投标下浮系数必须小于或等于本工程的最高投标限价下浮系数, 否则为无效标 投标单位应自行权衡投标风险, 决策是否参加投标 不接受投标单位对于招标控制价 最高投标限价下浮系数的异议 三 投标担保和履约担保 : 本项目投标担保金额为 : 元 1. 投标担保形式及要求 : (1) 投标人须从本单位的基本账户通过银行汇款或转账, 将投标担保金按规定金额一次性转入或汇入到指定银行账户, 否则不予受理或取消投标资格 指定银行账户在本项目的 网上投标报名回执 提供, 该账号是银行系统为本项目不同投标人随机生成的唯一子账号, 仅限本项目该网上报名投标人缴纳投标担保金使用 请投标人务必按本项目为您单位提供的指定银行账户缴纳投标担保金, 否则不予受理或取消投标资格 如出现投标人从本单位基本账户把保证金汇入其他投标人专属子账号的情形, 相关投标人将被视为相互串通投标处理 (2) 投标担保金的到账要求 : 投标担保金须在投标文件递交截止时间的前 1 天 ( 日历天,) 已到达指定账户 ( 以银行到账时间为准, 包括递交截止时间前 1 天的当天 ), 否则不予受理或取消投标资格 ; 8

9 (3) 投标人应在汇款或转账凭证上注明本次招标的项目名称 ( 可简称 ); 2. 投标担保的有效期 : 投标担保金在投标文件有效期内保持有效 3. 投标担保的退还 (1) 未中标投标人的投标担保退还 招标人在随机定标后, 通知交易中心办理退还, 交易中心在五个工作日内退还未中标投标人的投标担保金及银行同期存款利息 ( 扣除银行手续费 ); (2) 中标人的投标担保退还 中标人在收到中标通知后三十天内与招标人签订施工合同, 并把合同副本送交区公共资源交易管理委员会办公室备案 ( 合同备案受理地址 : 佛山市顺德区大良德民路区行政服务中心西座 1 楼 3 号窗口, 咨询电话 : ), 凭合同备案回执到区公共资源交易中心办理退还, 交易中心受理后, 在五个工作日内退还中标人的投标担保金及银行同期存款利息 ( 扣除银行手续费 ) ( 投标担保退还受理地址 : 佛山市顺德区大良德民路区行政服务中心西座 1 楼交易中心窗口 ( 交易大厅内 ), 咨询电话 : ) 4. 有下列情形之一的, 投标担保可不予退还 : (1) 投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件 ; (2) 中标人在收到中标通知书后, 无正当理由拒签合同协议书或未按招标文件规定提交履约担保的 ; (3) 投标人违反诚信投标承诺任何情形的 对不诚信行为投标企业不予退还投标担保的处理原则见第十四点 2 款 5. 履约担保的金额 : 监理中标价的 10%; (1) 履约担保的形式 : 中标人以银行转账的形式将履约担保一次性汇入指定的发包人银行账户 (2) 履约担保的提交时间 : 中标人在收到中标通知书之日起 10 天内, 应向委托人提交履约担保 中标人不能按要求提交履约担保的, 视为放弃中标, 其投标保证金不予退还, 给招标人造成的损失超过投标保证金数额的, 中标人还应当对超过部分予以赔偿 (3) 履约担保退还时间的约定 : 在工程经验收合格后, 监理人在合同期内无其它违约的情况 14 天内, 一次性无息退回 履约期间发生违约事件, 委托人直接从履约担保金中扣除相应金额, 不够扣则从应付监理费中扣除, 若还不足以支付违约金额的, 委托人有权直接向合同签定地所在人民法院提出诉讼 四 本工程的投标有效期为 90 日历天 ( 从投标截止之日算起 ) 五 招标文件的答疑 澄清及修改 1. 招标人不集中组织投标现场踏勘, 投标人需要了解现场情况的, 可自行进行现场踏勘 2. 招标人不组织答疑会, 投标人若对招标文件有疑问, 应在招标文件获取截止时间后 1 天内, 在区交易中心网站 网上答疑和通知 栏目上提出澄清要求, 但澄清要求不得有任何可识别投标人单位及人员的标识 3. 招标文件的修改 澄清 ( 答疑 ) 文件将于投标截止时间前 2 天, 在区交易中心网 网上答疑和通知 9

10 栏目上发布, 该文件作为招标文件的组成部分, 具有约束作用 投标人应随时留意区交易中心网与本招标工程有关的所有信息 当同一内容表述出现不一致时, 以最后发布的内容为准 六 投标文件的编制 密封 标记和递交 1. 投标文件编制 (1) 投标文件应按第五章 投标文件格式 统一采用 A4 纸进行编写, 如有必要, 可以增加附页, 作为投标文件的组成部分 (2) 签字盖章要求 : 1 资格审查申请文件 : 封面 投标申请人基本情况表 投标人信用等级填报表 应加盖单位公章 ; 诚信投标承诺书 应由法定代表人签字 ( 或盖章 ) 并加盖单位章 ; 法定代表人身份证明 应加盖单位公章 ; 授权委托书 应由法定代表人及委托代理人签字 ( 或盖章 ) 并加盖单位章 ( 若委托代理人签字的, 需提交 ) 2 投标报价函 应由法定代表人或其委托代理人签字( 或盖章 ) 并加盖单位公章 2. 投标文件的份数 密封及标记 (1) 资格审查申请文件 一式一份, 装订成册, 无须密封 (2) 投标报价函 一式四份, 其中正本一份 副本三份, 并分别标注 ( 当正副本不一致时, 以正本为准 ) 正副本一并包装, 封口加盖投标人公章, 封套上应写明 : 投标人及项目名称 3. 投标文件的递交 (1) 投标人应在规定的投标截止时间前递交投标文件, 递交时间和地点详见第七款 (2) 投标文件提交清单 : 1 资格审查申请文件 ; 2 投标报价函 4. 投标文件的修改与撤回 (1) 投标截止时间前, 投标人可以修改或撤回已递交的投标文件, 但应以书面形式通知招标人 (2) 投标文件应尽量避免涂改 行间插字或删除 如果出现上述情况, 改动之处应加盖单位章或由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字确认 (3) 修改的内容为投标文件的组成部分 修改的投标文件应按照本条规定进行编制 密封 标记和递交, 并标明 修改 字样 七 招投标时间及地点 10

11 1. 时间安排 (1) 投标截止时间 : 详见佛山市顺德区公共资源交易中心网招标公告或在佛山市公共资源交易一体化服务平台 日程安排查询 查看 随后进行资格审查 (2) 开标时间 : 资格审查后开标 (3) 随机定标会议时间 ( 签到截止时间 ): 详见佛山市顺德区公共资源交易中心网招标公告或在佛山市公共资源交易一体化服务平台 日程安排查询 查看 以上时间若有变更, 招标人将提前 2 个工作日在区交易中心网站予以公告, 投标人应自行查看并按时参加相关会议, 未按时按要求参加会议的, 招标人视投标人放弃投标 2. 地点 : 佛山市顺德区公共资源交易中心会议室, 地址 : 佛山市顺德区大良德民路行政服务中心西座 1 楼 八 收开标会议程序收开标由招标人组织, 并按以下程序进行 : 1. 投标交易员签到及身份验证 投标交易员是指在佛山市公共资源交易中心取得投标企业交易员资格, 并在佛山市投标企业信息数据库成功采集指纹的人员 投标交易员采用指纹身份验证方式验证身份 2. 接收投标文件 3. 同步资格审查 现场对投标人资格进行审查, 公布投标人投标报价等相关信息 资格审查采取现场告知性审查登记方式进行, 即以投标人提交的资料为依据, 以诚实信用为原则, 由招标人现场登记并公布投标人企业资质 项目负责人等情况, 接受社会的广泛监督 招标人现场登记审查投标人的资质 项目负责人 投标担保等, 根据投标人递交的资格审查资料, 通过 佛山市公共资源交易一体化服务平台投标企业信息库 进行核对 ( 社保证明除外 ), 若投标人提供的资料与 佛山市公共资源交易一体化服务平台投标企业信息库 中的资料不相符, 招标人对该相关资料不予认定, 视为资格审查不通过 不通过资格审查的投标人不得参与本项目后续的开标程序 经招标人查实, 投标人在填报详细信用等级 ( 或企业动态信用得分 综合诚信排名 ) 中, 存在填报错误或者漏填的, 招标人可以作出资格审查不予通过或取消投标资格处理 4. 开标 公布资格审查情况 投标担保情况 投标报价 信用等级 ( 或企业动态信用得分 综合诚信排名 ) 等相关信息 5. 确认开标结果 投标人对开标结果有异议的, 应当现场提出, 否则, 视为确认开标结果 在收开标会议过程中, 投标人出现本招标文件 第三章不予受理和否决性条款 的 1-7 项情形之一 的, 将不予受理或投标文件被否决 11

12 九 收开标结果公示开标结束后, 由招标人将开标结果相关信息, 在区交易中心网站公示 3 个工作日 十 异议和投诉 1. 公示期间, 对公示信息有异议的, 异议人或投诉人应在公示期间内按有关法律法规向招标人或资管办提交书面意见 否则, 异议或投诉不予受理 2. 收到符合受理条件的异议或投诉, 招标人应暂停招投标程序 3. 入围投标人经查实不具备投标资格条件的, 该企业纳入不诚信投标企业名单, 不得参与本项目后续的随机定标程序 十一 投诉情况公示及申辨 1. 收开标结果公示结束后, 招标人将收到的异议或投诉情况在区交易中心网站予以公示 认为投诉不属实的, 被投诉单位应在 2 个工作日内向招标人或区资管办提出书面申辨 2. 入围投标人经查实不具备投标资格条件的, 该企业将纳入不诚信投标企业名单, 不得参与后续该工程的随机定标程序 十二 随机定标会议程序公示及投诉处理结束后, 招标人在区交易中心随机选取中标人 随机定标会议由招标人组织, 按以下程序实施 : 1. 投标人法定代表人或其授权委托人签到及身份验证 入围有效投标人的企业法定代表人 ( 或其授权委托人 ) 必须在签到截止时间前, 到现场签到并进行身份验证 ( 若为授权委托人到场, 则须携带授权委托书原件 ) 身份验证方式是第二代身份证, 不接受临时身份证等其他证件进行身份验证 2. 确定投标人编号 投标人编号按投标人的签到顺序确定, 招标人在选取中标候选人前现场予以公布, 并由投标人法定代表人或其授权委托人确认 若法定代表人不能签字确认的, 则应由其法定代表人授权的委托代理人携带委托书及本人第二代居民身份证, 经身份验证后签字确认 不确认的, 视为默认其编号 在确认编号的同时, 投标人应同时对拟派项目负责人参与其他项目的投标及中标情况进行更新确认 此前有获得中标资格的, 应主动退出定标会议 若不及时更新确认, 经查实有上述情况的, 将视为不诚信投标, 纳入不诚信投标企业名单 3. 随机选取中标候选人前, 由区交易中心工作人员会同投标人检查选取设备, 投标人放弃检查的视为默认设备的完好性 检查完毕后, 由区交易中心工作人员和投标人或投标人现场推选的代表签名确认 4. 随机选取中标候选人 现场随机选取 7 家中标候选人 12

13 本项目属于服务类项目交通行业项目 中标候选人的选取按照 佛山市顺德区人民政府办公室关于印发顺德区工程建设项目信用优先随机定标办法的通知 ( 顺府办发 号 ) 执行 5. 计算中标价 按中标候选人投标报价去掉一个最高和一个最低后算术平均计算得出 (4 家或以下的全部参与平均 ) 中标价 ( 中标价保留小数点后 2 位, 小数点后第 3 位四舍五入 ) 6. 确认中标人选取资格 投标报价超过中标价的候选人可在定标前放弃选取资格 ; 投标报价低于或等于中标价的候选人放弃选取资格的, 将被视为不诚信投标, 纳入不诚信投标企业名单 出现放弃选取资格的, 招标人应在有效签到的其余入围有效投标人中, 不分企业信用等级 ( 或企业动态信用得分 综合诚信排名 ) 补充选取足够数量的中标候选人并确定选取资格, 但中标价不再重新计算 7. 选取中标人 ( 定标 ) 在确定选取资格的中标候选人中, 随机确定 1 名中标人 十三 中标公告确定中标人后, 招标人在向中标人发出中标通知书之前, 中标人须向顺德区公共资源交易中心缴纳中标交易服务费 否则, 招标人有权取消原中标决定 中标结果将在顺德区公共资源交易中心网站予以公告, 招标人同步向中标人发出中标通知书 十四 其他说明 1. 中标人放弃中标资格的, 该企业被视为不诚信投标, 纳入不诚信投标企业名单 2. 对存在不诚信行为投标企业的处理原则 : 在资格审查阶段或在开标结果公示前, 主动承认存在不诚信行为且放弃投标资格的, 可退还投标保证金 ; 在招标投标过程中被查实存在不诚信行为的, 不予退还投标保证金 上述存在不诚信行为的投标企业将被纳入不诚信投标企业名单, 顺德区依法必须招标的项目自有关处理意见发出之日起两年内不接受其投标资格申请 3. 招标失败的情形 : (1) 提交投标文件的投标人不足 3 家 (2) 通过资格审查或参与定标会议的有效投标人不足 3 家 (3) 中标候选人全部放弃候选资格的 (4) 中标人放弃中标的 招标失败后, 招标人依本办法重新组织招标, 招标人不负担因招标失败给投标人造成的损失 4. 用于随机选取的设备由区交易中心提供并保障运作正常 在随机选取过程中, 由于停电或设备出现故障等原因导致无法完成随机选取工作时, 已选取确定的投 13

14 标人有效 同时, 由区交易中心做好现场情况记录, 并由招标人代表 监督人员和区交易中心工作人员签字确认 在恢复供电或更换设备后继续进行选取工作 5 工程结算说明: (1) 结算方式 : 具体结算方式详见合同专用条款的约定 6. 中标人领取中标通知书后, 应在 (30) 天内与招标人签订合同, 报区资管办备案, 中标人须按照合同约定履行义务, 完成中标工程, 不得将中标工程转让 ( 转包 ) 或违法分包给他人 14

15 第三章不予接收和否决性条款 投标人出现下列情形之一的, 将不予受理或投标文件被否决, 被否决的投标人不得参加 本次随机定标 : 序 号 不予接收或被否决条款 要求或说明 应与正文仔细对应 1 投标文件在投标截止时间以后逾期送达或者未送达指定地点 2 举行收开标会议时, 投标人的投标交易员未按要求到场签到或 未能按要求提供身份证明文件 见第一章招标公告和第二 章投标人须知相关要求 资格审查申请文件内容修改的, 或资格审查申请文件未按要求签字或盖章投标人资格条件不符合要求 ( 若规定属同一母公司的不同单位不能参加了同一标段或同一项目投标的, 在确认入围中标人名单后仍有超过一家相关单位继续参加投标的, 属同一母公司的全部相关单位均视为不符合要求 ) 未能核验投标人已办结 工程保证金托管 手续或保证金不是从投标人的基本存款账户转入指定账户或保证金不符合要求 见第一章招标公告 第二章第六条和第五章投标文件格式见第一章招标公告见第二章第三条 6 投标下浮系数大于本工程的最高投标限价下浮系数见第二章第二条 (1) 投标报价函未按要求密封 标记和装订 ; 7 8 (2) 投标报价函份数不足 ; (3) 投标报价函格式 内容不符的 ; (4) 投标报价函未按要求签字或盖章的 举行随机定标会议时, 投标人法定代表人或其授权委托人未按要求到场签到或未能按要求提供身份证明文件 见第二章第六条和第五章投标文件格式见第一章招标公告和第二章投标人须知相关要求 15

16 第四章合同条款 16

17 佛山市顺德区建设工程委托监理合同 项目名称 : 顺德高新区西部启动区龙海路 ( 容奇大道至马岗大道西延线段 ) 工程监理项目建设地点 : 顺德高新区委托人 : 佛山市顺德高新技术产业开发区管理委员会监理人 : 合同编号 : 日期 : 17

18 第一部分建设工程委托监理合同委托人佛山市顺德高新技术产业开发区管理委员会与监理人 协商一致, 签订本合同 经双方 一 委托人委托监理人监理的工程 ( 以下简称 本工程 ) 概况如下 工程名称 : 顺德高新区西部启动区龙海路 ( 容奇大道至马岗大道西延线段 ) 工程监理项目工程地点 : 顺德高新区工程规模 : 顺德高新区西部启动区龙海路 ( 容奇大道至马岗大道西延线段 ) 工程为商务区外北延段道路, 起点顺接容奇大道 向北跨越一更涌, 终于马岗大道, 道路长度 m, 宽度 40m, 双向六车道, 按照一级公路兼城市主干路标准设计, 设计速度 60km/h 现状场地为农田 道路按公路标准建设, 本工程设计包含道路工程 桥涵工程 ( 全线设置桥梁 2 座 涵洞 2 处 ) 给排水工程 交通工程 照明工程及绿化工程等专业的内容, 本工程造价约 万元 监理范围 : 具体工作包括但不限于以下内容 : 顺德高新区西部启动区龙海路 ( 容奇大道至马岗大道西延线段 ) 工程的全过程监理服务 ( 包括施工前期准备阶段 施工阶段 保修阶段监理, 跟进工程资料备案及结算等工作 ) 及相关技术支持 二 本合同中的有关词语含义与本合同第二部分 标准条件 中赋予它们的定义相同 三 合同价款 ( 暂定合同价 ): 金额人民币 ( 大写 ): ( 小写 ): 元 中标下浮系数 : % 1 工程结算说明: 本项目的暂定建安费作为收费基价, 建安费暂定为 : 162,000, 元 最终收费基价为相关部门审核的施工工程结算价 2 结算方式: 结算价 = 相关部门审核的施工工程结算价 中标监理服务费费率 中标监理服务费费率 = 中标价 收费基价 ( 本项目暂定建安费 162,000, 元 ) 100%; 保留至小数点后两位, 第三位四舍五入 3 投标人一旦中标, 则视为已充分考虑本项目在实施期间的一切可能产生的费用 ( 包括但不限于监理人派驻现场所有人员的人工费 设备费 住宿费 水电费 交通费 通讯费以及其他各种因素的直接费 间接费 利润 税金 保险等一切因监理本工程产生的应预见和不可预见的全部费用及监理人企业利润 ) 在合同执行过程中, 中标人已充分考虑各种影响因素 ( 包括因招标人或施工方原因对工程进度需要暂停和 18

19 额外工作 附加工作及工期拖延等 ) 结算时, 招标人将不对上述各种因素向中标人作出任何补偿或另外结算支付 ; 任何因忽视 误解 遗漏等情况而导致的工期延长索赔或其他索赔申请将不被批准 四 下列文件均为本合同的组成部分 : ⑴ 本合同, 以及在实施过程中双方共同签署的补充与修正文件 ; ⑵ 本合同专用条款 ; ⑶ 本合同通用条款 ; ⑷ 中标通知书 ; ⑸ 监理投标文件 ; ⑹ 招标文件 五 监理人向委托人承诺, 按照本合同的规定, 承担本合同专用条件中议定范围内的监理业务 六 委托人向监理人承诺按照本合同注明的期限 方式 币种 向监理人支付报酬 本合同自年月日开始实施, 至年月日完成 本合同壹式八份, 具有同等法律效力, 甲方执四份, 乙方执四份 委托人 : ( 签章 ) 监理人 : ( 签章 ) 法定代表人 : ( 签章 ) 法定代表人 : ( 签章 ) 住所 : 住所 : 开户银行 : 开户银行 : 帐号 : 帐号 : 邮编 : 邮编 : 电话 : 电话 : 本合同签订于 年 月 日 见证单位 : ( 签章 ) 代表人 : ( 签章 ) 或委托代理人 : 19

20 第二部分标准条件 人 词语定义 适用范围和法规第一条下列名词和用语, 除上下文另有规定外, 有如下含义 : ⑴ 工程 是指经委托人委托实施监理的工程 ⑵ 委托人 是指承担直接投资责任和委托监理业务的一方, 以及其合法继承 ⑶ 监理人 是指承担监理业务和监理责任的一方, 以及其合法继承人 ⑷ 监理机构 是指监理人派驻本工程现场实施监理业务的组织 ⑸ 总监理工程师 是指经委托人同意, 监理人派到监理机构全面履行本合同 的全权负责人 人 ⑹ 承包人 是指除监理人以外, 委托人就工程建设有关事宜签订合同的当事 ⑺ 工程监理的正常工作 是指双方在专用条件中约定, 委托人委托的监理工 作范围和内容 ⑻ 工程监理的附加工作 是指 : 1 委托人委托监理范围以外, 通过双方书面 协议另外增加的工作内容 ;2 由于委托人或承包人原因, 使监理工作受到阻碍或延误, 因增加工作量或持续时间而增加的工作 ⑼ 工程监理的额外工作 是指正常工作和附加工作以外或非监理人自已的原 因而暂停或终止监理业务, 其善后工作及恢复监理业务的工作 ⑽ 日 是指任何一天零时至第二天零时的时间段 ⑾ 月 是根据公历从一个月份中任何一天开始到下一个月相应日期的前一天 的时间段 第二条 建设工程委托监理合同适用的法律是指国家的法律 行政法规, 以及 专用条件中议定的部门规章或工程所在地的地方法规 规章 第三条 本合同文件使用汉语语言文字的书写 解释和说明 如专用条件约定 使用两种以上 ( 含两种 ) 语言文字时, 汉语应为解释和说明本合同的标准语言文字 监理人的义务第四条监理人按合同约定派出监理工作需要的监理机构及监理人员, 向委托人报送委派的总监理工程师及其监理机构主要成员名单 监理规划, 完成监理合同专用条件中约定的监理工程范围内的监理业务, 监理义务包括施工过程中质量和安全的控制 监理人在履行合同义务期间, 应按合同约定定期向委托人报告监理工作 工程建设过程中, 监理人在工程质量控制和安全控制方面履行的义务包括以下内容 : ( 一 ) 准备阶段 ( 1) 组织施工图纸会审 ; ( 2) 审查承包单位开工报告 施工组织设计 施工技术方案 施工进度计划 施工质量保证体系 施工安全保证体系 ; ( 3) 审查总承包 专业分包单位资质证书和安全生产许可证 ; ( 4) 审查承包单位施工管理人员架构设置情况 ; ( 二 ) 施工阶段 ( 5) 核查进场材料 设备 构配件的质量证明文件及其质量情况 ; 必要时对进场材料 设备 构配件进行平行检验, 包括对商品混凝土的交货检验 钢筋等原材料 20

21 合格检测报告进行报审签认 ; ( 6) 参与工程质量的核验, 其中包括钢筋 模板和混凝土工程的验收 ; 对阶段性资料的核查 ; ( 7) 对土方回填 基础后浇带 卷材防水层细部构造处理 梁柱节点钢筋隐蔽过程 混凝土浇筑 预应力张拉 基础钢结构安装及主体各种型式的结构安装等关键部位 关键工序旁站监理, 全过程现场跟班监督 ; ( 8) 对需要进行功能试验的项目, 督促承包单位及时试验, 对重要项目现场监督检查, 审查试验报告单 ; ( 9) 参加各阶段安全评价工作 ; ( 10) 督促承包单位对违规施工和存在安全施工隐患的工程进行整改, 施工单位拒不整改或者不停止施工的工程应及时报告建设单位和质监机构 ; ( 11) 主持或参与工程质量安全事故的调查, 督促责任单位落实处理措施 ; ( 12) 审查和处理工程变更 ; ( 三 ) 验收阶段 ( 13) 对竣工资料及专业工程的质量进行全面检查, 督促承包单位整改, 并提交质量评估报告 ; ( 14) 协助建设单位成立工程竣工验收小组, 制定验收方案, 组织工程竣工验收 第五条监理人在履行本合同的义务期间, 应认真 勤奋地工作, 为委托人提供与其水平相适应的咨询意见, 公正维护各方面的合法权益 第六条监理人使用委托人提供的设施和物品属于委托人的财产 在监理工作完成或中止时, 应将其设施和剩余的物品, 按合同约定的时间和方式移交给委托人 第七条在合同期内或合同终止后, 未征得有关方同意, 不得泄露与本工程 本合同业务有关的保密资料 委托人的义务第八条委托人在监理人开展监理业务时应向监理人支付预付款 第九条委托人应当负责工程建设的所有外部关系的协调, 为监理工作提供外部条件 根据需要, 如将部分或全部协调工作委托监理人承担, 则应在专用条件中明确委托的工作和相应的报酬 第十条委托人应当在双方约定的时间内免费向监理人提供与工程有关的为监理工作所需要的工程资料 第十一条委托人应当在专用条款约定的时间内就监理人书面提交并要求作出决定的一切事宜作出书面决定 第十二条委托人应当授权一名熟悉工程情况 能在规定时间内作出决定的常驻代表 ( 在专用条款中约定 ), 负责与监理人联系 更换常驻代表, 要提前通知监理人 第十三条委托人应当将授予监理人的监理权利, 以及监理人主要成员的职能分工 监理权限及时书面通知已选定的承包合同的承包人, 并在与第三人签订的合同中予以明确 第十四条委托人应在不影响监理人开展监理工作的时间内提供如下资料 : ( 1) 与本工程合作的原材料 构配件 设备等生产厂家名录 ( 2) 提供与本工程有关的协作单位 配合单位的名录 21

22 第十五条委托人不向监理人提供办公用房 监理人员工地住房及合同专用条件约定的设施, 由监理 人自行考虑 第十六条 根据情况需要, 如果双方约定, 由委托人免费向监理人提供其他人 员, 应在监理合同专用条件中予以明确 监理人权利第十七条监理人在委托人委托的工程范围内, 享有以下权利 : ( 1) 选择工程总承包人的建议权 ( 2) 选择工程分包人的认可权 ( 3) 对工程建设有关事项包括工程规模 设计标准 规划设计 生产工艺设计和使用功能要求, 向委托人的建议权 ( 4) 对工程设计中的技术问题, 按照安全和优化的原则, 向设计人提出建议 ; 如果拟提出的建议可能会提高工程造价, 或延长工期, 应当事先征得委托人的同意 当发现工程设计不符合国家颁布的建设工程质量标准或设计合同约定的质量标准时, 监理人应当书面报告委托人并要求设计人更正 ( 5) 审批工程施工组织设计和技术方案, 按照保质量 保工期和降低成本的原则, 向承包人提出建议, 并向委托人提出书面报告 ( 6) 主持工程建设有关协作单位组织协调, 重要协调事项应当事先向委托人报告 ; ( 7) 征得委托人同意, 监理人有权发布开工令, 停工令, 复工令, 但应当事先向委托人报告 如在紧急情况下未能事先报告时, 则应在 24 小时内向委托人作出书面报告 ( 8) 工程上使用的材料和施工质量的检验权 对于不符合设计要求和合同约定及国家质量标准的材料, 构配件, 设备, 有权通知承包人停止使用 ; 对于不符合规范和质量标准的工序, 分部, 分项工程和不安全施工作业, 有权通知承包人停工整改 返工 承包人得到监理机构复工令后才能复工 ( 9) 工程施工进度的检查 监督权, 以及工程实际竣工日期提前或超过工程施工合同规定的竣工期限的签认权 ( 10) 在工程施工合同约定的工程价格范围内, 工程款支付的审核和签认权, 以及工程结算的复核确认权与否决权 未经总监理工程师签字确认, 委托人不支付工程款 第十八条监理人在委托人授权下, 可对任何承包人合同规定的义务提出变更 如果由此严重影响了工程费用或质量, 或进度, 则这种变更须经委托人事先批准 在紧急情况下未能事先报委托人批准时, 监理人所做的变更也应尽快通知委托人 在监理过程中如发现工程承包人员工作不力, 监理机构可要求承包人调换有关人员 第十九条在委托的工程范围内, 委托人或承包人对对方的任何意见和要求 ( 包括索赔要求 ), 均必须首先向监理机构提出, 由监理机构研究处置意见, 再同双方协商确定, 当委托人和承包人发生争议时, 监理机构应根据自己的职能, 以独立的身份判断, 公正地进行调解 当双方争议由政府建设行政主管部门调解或仲裁机关仲裁时, 应当提供作证的事实材料 委托人权利 第二十条委托人有选定工程总承包人 以及与其订立合同的权利 22

23 第二十一条委托人有对工程规模 设计标准 规划设计 生产工艺设计和设计使用功能要求的认定权, 以及对工程设计变更的审批权 第二十二条监理人调换总监理工程师须事先经委托人同意 ; 第二十三条委托人有权要求监理人提交监理工作月报及监理业务范围内的专项报告 第二十四条当委托人发现监理人员不按监理合同履行监理职责, 或与承包人串通给委托人或工程造成损失的, 委托人有权要求监理人更换监理人员, 直到终止合同并要求监理人承担相应的赔偿责任或连带赔偿责任 监理人责任第二十五条监理人的责任期即委托监理合同有效期 在监理过程中, 如果因工程建设进度的推迟或延误而超过书面约定的日期, 双方应进一步约定相应延长的合同期 第二十六条监理人在责任期内, 应当履行约定的义务 如果因监理人过失而造成了委托人的经济损失, 应当向委托人赔偿 累计赔偿总额 ( 除本合同第二十四条规定以外 ) 不应超过监理报酬总额 ( 除去税金 ) 第二十七条监理人对承包人违反合同规定的质量要求和完工 ( 交图 交货 ) 时限, 不承担责任 因不可抗力导致监理合同不能全部或部分履行, 监理人不承担责任 但对违反第五条规定引起的与之有关的事宜, 向委托人承担赔偿责任 第二十八条监理人向委托人提出赔偿要求不能成立时, 监理人应当补偿由于该索赔所导致委托人的各种费用支出 委托人责任第二十九条委托人应当履行监理合同约定的义务, 如有违反则应当承担违约责任, 赔偿给监理人造成的经济损失 监理人处理委托业务时, 因非监理人原因的事由受到损失的, 可以向委托人要求补偿损失 第三十条委托人如果向监理人提出的赔偿要求不能成立, 则应当补偿由该索赔所引起的监理人的各种费用支出 合同生效 变更与终止第三十一条由于委托人或承包人的原因使监理工作受到阻碍或延误, 以致发生了附加工作或延长了持续时间, 则监理人应当将此情况与可能产生的影响及时通知委托人 完成监理业务的时间相应延长, 并得到附加工作的报酬 第三十二条在委托监理合同签订后, 实际情况发生变化, 使得监理人不能全部或部分执行监理业务时, 监理人应当立即通知委托人 该监理业务的完成时间应予延长 当恢复执行监理业务时, 应当增加不超过 42 日的时间用于恢复执行监理业务 并按双方约定的数量支付监理报酬 第三十三条监理人向委托人办理完竣工验收或工程移交手续, 承包人和委托人已签订工程保修责任书, 监理人收到监理报酬尾款, 本合同即终止 保修期间的责任, 双方在专用条款中约定 第三十四条当事人一方要求变更或解除合同时, 应当在 42 日前通知对方, 因解除合同使一方遭受损失的, 除依法可以免除责任外, 应由责任方负责赔偿 变更或解除合同的通知或协议必须采取书面形式, 协议未达成之前, 原合同仍然有效 第三十五条监理人在应当获得监理报酬之日起 30 日内仍未收到支付单据, 而 23

24 委托人又未对监理人提出任何书面解释时, 或根据第三十一条及第三十二条已暂停执行监理业务时限超过六个月的, 监理人可向委托人发出终止合同的通知, 发出通知后 14 日内仍未得到委托人答复, 可进一步发出终止合同的通知, 如果第二份通知发出后 42 日内仍未得到委托人答复, 可终止合同或自行暂停或继续暂停执行全部或部分监理业务 委托人承担违约责任 第三十六条监理人由于非自己的原因而暂停或终止执行监理业务, 其善后工作以及恢复执行监理业务的工作, 应当视为额外工作, 有权得到额外的报酬 第三十七条当委托人认为监理人无正当理由而又未履行监理义务时, 可向监理人发出指明其未履行义务的通知 若委托人发出通知后 21 日内没有收到答复, 可在第一个通知发出后 35 日内发出终止委托监理合同的通知, 合同即行终止 监理人承担违约责任 第三十八条合同协议的终止并不影响各方应有的权利和应当承担的责任 监理报酬第三十九条正常的监理工作 附加工作和额外工作的报酬, 按照监理合同专用条件中约定的方法计算, 并按约定的时间和数额支付 第四十条如果委托人在规定的支付期限内未支付监理报酬, 自规定之日起, 还应向监理人支付滞纳金 滞纳金从规定支付期限最后一日起计算 第四十一条支付监理报酬所采用的货币币种, 汇率由合同专用条件约定 第四十二条如果委托人对监理人提交的支付通知中报酬或部分报酬项目提出异议, 应当在收到支付通知书 24 小时内向监理人发出表示异议的通知, 但委托人不得拖延其他无异议报酬项目的支付 其它第四十三条委托的建设工程监理所必要的监理人员出外考察 材料 设备复试, 其费用支出经委托人同意的, 在预算范围内向委托人实报实销 第四十四条在监理业务范围内, 如需聘用专家咨询或协助, 由监理人聘用的, 其费用由监理人承担 ; 由委托人聘用的, 其费用由委托人承担 第四十五条监理人在监理工作过程中提出的合理化建议, 使委托人得到了经济效益, 委托人应按专用条件中的约定给予经济奖励 第四十六条监理人驻地监理机构及职员不得接受监理工程项目施工承包人的任何报酬或者经济利益 监理人不得参与可能与合同规定的与委托人的利益相冲突的任何活动 第四十七条监理人在监理过程中, 不得泄露委托人申明的秘密, 监理人亦不得泄露设计人 承包人等提供并申明的秘密 第四十八条监理人对于由其编制的所有文件拥有版权, 委托人仅有权为本工程使用或复制此类文件 争议的解决第四十九条因违反或终止合同而引起的对对方损失和损害的赔偿, 双方应当协商解决, 如未能达成一致, 可提交主管部门协调, 如仍未能达成一致时, 根据双方约定提交仲裁机关仲裁, 或向人民法院起诉 24

25 第三部分专用条件 词语定义 适用范围和法规 第二部分标准条件 第一条补充 : ⑿ 发包人 在本合同中, 同 委托人 ⒀ 监理合同 是指第一部分 建设工程委托监理合同 第二部分 标准条件 第三部分 专用条件 工程建设技术规范及图纸 投标文件 中标通知书 双方签认的补充或修正文件以及双方签认的其它文件或附件 第二条本合同适用的法律及监理依据 : ⑴ 国家和地方现行的有关工程建设及建设监理的法律 法规 规范性文件 技术规范及标准 规定 ; ⑵ 政府批准的建设计划 规划要点 设计要点及有关工程建设报批文件 ; ⑶ 监理合同及委托人认可的其它监理工作文件 ; ⑷ 正式的设计文件 图纸及说明 ; ⑸ 依法成立的与本工程有关的合同或协议 监理人的义务 第四条监理范围和监理工作内容 : 包含施工准备阶段 施工阶段及保修阶段的监理 并跟进资料备案及工程结算工作 工程建设过程中, 监理人在工程造价方面履行的义务包括 : (1) 施工准备阶段 (1) 自身准备工作 1) 确定机构人员后熟悉合同文件的目标 专用条件及其他要求 ; 2) 监理机构内部进行图纸会审, 了解图纸的有效性 逻辑性 完整性 深度性 ; 找出技术难点 关键节点以及图纸中的差错, 摘录需要澄清的问题并书面整理内部图纸会审纪要 25

26 3) 熟悉工程量清单, 与施工单位商定工程验收的单位分部 分项以及检验批划分 ; 4) 确定对新技术 新材料 新工艺的检查与验收标准并告知施工单位 ; 5) 了解施工单位对突发事件的处理措施 ; 6) 了解业主 质监站 安监站 公司等对工程监理的要求 ; 7) 摘录 汇编适用于本项目的各种规范以及强制性条文 ; 8) 根据 GB50319 以及地方法律法规要求确定合理的项目监理组织结构 划分机构人员职责, 并获得监理单位批准 ; 9) 申请防护用品 办公用品 上墙资料 监理用表等 ; 10) 整理确定监理用表 ; 11) 总监主持, 编制监理规划草稿, 完善后定稿公司审批 合同期内指导监理工作 针对项目特点制定巡视 见证 旁站 检查 检 12) 参加或组织设计交底 图纸会审 ( 可以委托监理组织 ), 当需要监理机构组织时, 需要做好相应准备 : 应清楚材料 工艺 安全 环保的要测 验收的管理程序 方法和措施等 ; 13) 实时编制相关细则, 包括安全生产细则等 ; (2) 监理工作 : 1) 掌握设计意图和标准 项目难点 重点的要求 ; 2) 审批施工组织设计 专项方案 : 包括程序性审批 符合性审批 针对性审批 可行性审批等, 通过审批了解施工单位在施工过程中投入人 材 物的情况 ; 3) 对关键工序 重大危险源 安全技术措施 临时用电以及各类预案的审批 ; 4) 检查保证体系落实情况, 包括检查项目经理 技术负责人 安全主管等资格及质量安全 环保人员 特殊工种等的资质是否满足本工程要求 5) 审批工程划分并报建设单位, 要便于日常验收, 便于安排日常工作计划 6) 核算工程量清单, 核算工程预算与设计方面的偏差 ; 7) 协助建设单位向施工单位交付测量基准点, 复核施工放线成果 ( 满足项目空间位置符合设计图纸 ) 并签认 8) 审查分包资质 : 包括分包的营业执照 资质证书 业绩 分包内容与范围 专业管理人员资格证 特殊工种上岗证等 ; 9) 审查开工申请, 检查自身准备工作, 检查环境准备情况包括 : 施工许可证 拆迁满足施工进度要求 ( 周围环境无障碍 ) 质 ( 安 ) 监站交底与否 设计交底与图纸会审工作完成 施工组织设计已批准 施工单位管理人员已到位 主要材料已落实 进场道路 ( 水 电 通讯 ) 等已满足开工要求 预 付款到位 安全措施费以及拨付 ; 26

27 10) 项目开工前, 参加或组织第一次工地会议, 会议内容满足规范要求, 同时告知施工单位对项目质 量 安全的检查要求 明确旁站工序部位 需要施工单位同步提供的资料等交底 (2) 施工阶段 : 1) 严格签证管理, 按有关规定载明签证原因 签证部位 设计变更图纸 工程量计算式等内容, 并拍照留存, 将相片电子版 纸质版报告委托人 2) 如实核准施工单位实际施工进度, 按约定的合同条款签付工程款 (3) 竣工结算阶段 : 严格审核竣工图纸, 保证修改变更部位应标注在竣工图上, 并与签证资料相对应, 保证竣工图纸的真实性和完整性, 并由总监 监理员签名确认, 加盖总监执业证件章以及监理人单位公章 参与竣工结算资料会审, 保证竣工资料清单真实性和完整性, 防止缺失或者重复 第二部分标准条件 第五条后补充 : 同时, 监理人应履行如下一般义务 : (1) 监理人应根据工程进度 难易程度 合同工期 现场条件等因素, 建立现场管理及监理机构 ( 设置总监理办公室及其他必要的办公场所 ), 配备相应的人员和设备 监理人应合理调配监理人员的人数及进出场时间, 以便很好地满足各阶段施工监理的需要 (2) 对于有关本项目的工期 质量 投资 合约和安全等重大问题, 监理人必须及时以书面方式向委托人请示 ( 若委托人另有授权除外 ), 经委托人同意后方可予以决策或决定 监理人提交的书面请示报告中应根据请示内容的轻重缓急而及时请求委托人给予答复 (3) 监理人应严格遵守委托人的资金管理规定, 委托人向监理人支付的施工监理服务费用为本工程的专用款, 在服务期内不得挪为它用 (4) 监理人承诺的人员 ( 或中标后提交委托人审核的拟派驻人员 ) 必须按委托人要求到位, 不得在进场时或中途自行更换, 否则视为投标人违约 ; 但委托人要求更换的监理人员除外 在工程实施过程中, 委托人根据工程需要认为有必要增派监理人员时, 监理人应按要求增派 (5) 根据工程实际情况必要时监理人应负责监理的各种抽检及平行检验, 以满足监理工作的需要 满足抽检 平行检验所需费用已包含在监理人的报价中 同时投标人应充分考虑遵循质量监督机构的相关管理规定所需的一切费用, 其费用含于施工监理费用中, 委托人不单独支付 27

28 (6) 委托人根据项目实际管理需要, 将本项目部分管理工作授权监理人进行管理时, 监理人应无条件予以执行 ; 同时委托人根据项目实际管理需要, 对施工监理的单位的授权进行调整时, 监理人应予以配合执行 (7) 委托人对监理人的各项工作享有检查 监督的权力, 对监理人发出的指令可随时予以纠正, 监理人应无条件接受 (8) 监理人应根据其职责范围, 在委托人和承包人之间独立公正地行使施工监理合同文件赋予的权力 根据授权, 监理人可对相应的工程和合同事宜进行变更, 但未经委托人的书面批准, 监理人无权变更施工合同文件中规定的工程标准或解除承包人的任何责任与义务 (9) 监理人应按国家相关法律法规及地方相关规定对本项目的工程安全 质量 造价 进度 合同 环保等方面进行监理, 其中对环保监理应包含但不限于列要求 : 1 监理人应按国家 地方的有关规定, 对工程施工所带来的生态环境 水土流失 景观影响及环境污染及施工后期的场地恢复等问题进行有效监控和管理 2 环境监理的依据 : 国家和地方有关的环境保护法律 法规和文件, 环境影响报告书或项目的环境行动计划, 技术规范, 设计文件, 工程和环境质量标准等 3 环境监理的内容 : 工程环境监理主要包括环保达标监理和环保工程监理 环保达标监理是使主体工程的施工符合环境保护的要求, 如噪声 废气 污水等排放应达到有关的标准等 环保工程监理包括生态环境保护, 水土保持, 水源保护区等地的保护, 包括污水处理设施 声屏障 边坡防护 排水工程 绿化等在内的环保设施建设的监理 4 监理工程师应审查施工组织设计是否按设计文件和环境影响评价报告的有关要求制定了施工环境保护措施, 审查合格后方可同意工程开工 5 监理工程师在巡视 旁站中, 应随时检查施工单位制定的环境保护措施的落实情况, 检查的主要内容有 : 是否落实了施工环境保护责任人 ; 是否对施工人员进行了环保教育 ; 施工场地的布设是否符合相关环保要求 ; 职业危害的防护措施是否健全 ; 施工现场 ( 含拌和站 预制场等 ) 和料场等是否洒水防尘 ; 是否按有关要求采取降噪措施 ; 材料堆场设置环境的合理性及采取措施减少运输漏洒情况 ; 施工废水 渣土 生活污水 垃圾的处置是否合理 ; 是否按照批准在拟定的取弃土场取弃土, 取土结束后是否采取了有效的 28

29 排水防护和植被恢复措施等 6 如发现施工过程中存在着违反有关环保规定 未按合同要求落实环保措施的情况, 监理工程师应书面指令施工单位整改 ; 情况严重的应签发 工程暂停令 要求施工单位暂时停工, 并及时报告建设单位 7 监理人应单独完成工程环境监理情况的总结报告, 作为环保单项验收的资料之一 (10) 缺陷责任期阶段监理的主要工作包括 : 督促承包人回访 ; 参与鉴定质量责任 ; 督促工程保修直至达到规定的质量标准 (11) 监理人应在施工监理服务期内, 自费办理派驻到项目所在地人员人身和自备财产的有关保险, 保险时间应满足施工监理合同规定的服务时间, 并随服务时间的延长而顺延 出险后监理人应自行向保险公司办理索赔 如果监理人不办理上述保险, 则应对有关风险及后果自负其责 将 第二部分标准条件 第六条修改为 : 第六条委托人不提供设施和物品与监理人, 监理人应根据完成工程监理实际需要自行配备各种设施和物品 委托人的义务 第九条外部条件包括 : 无 第十条委托人应提供的工程资料及提供时间 : ⑴ 监理业务范围内有关分部 分项工程的设计图纸 资料和说明 ⑵ 工程地质资料和地下管网线路资料 ⑶ 水准点和座标控制点 ⑷ 其它与开展工程施工监理工作有关资料 提供时间 : 签订合同后 14 天内 第十一条委托人应在 14 天内对监理人书面提交要求作出决定的事宜作出书面答复 第十二条委托人的常驻代表将在签订合同协议书后, 委托人以书面形式通知监理人 将 第二部分标准条件 第十五条 第十六条原内容删除, 并修改为如下 : 29

30 第十五条委托人将不提供任何办公用房 办公设施给监理人, 监理人应自行解决开展监理工作所需的所有办公 通讯 交通设施 实验试验 生活设施, 所需费用均包含在其投标报价内, 委托人不另行支付, 监理人应予以充分考虑 第十六条委托人将不提供任何工作人员给监理人, 监理人应派驻足够的监理工作人员开展监理工作, 所需的费用均包含在监理人的报价内, 监理人应予以充分考虑 监理人权利 在 第二部分标准条件 第十七条后补充如下 : 上述标准条件未提及的监理人的其他权利及责任, 按该工程施工合同相关条款执行 第二部分标准条件 第二十四条细化 : 第二十四条当委托人发现监理人员不按监理合同履行监理职责, 或与承包人串通给委托人或工程造成损失的, 委托人有权要求监理人更换监理人员, 直到终止合同并要求监理人承担相应的赔偿责任或连带赔偿责任 同时委托人将其违约情况上报给相关主管部门进行处罚 监理人责任 第二十六条监理人在责任期内如果失职, 同意按以下办法承担责任, 赔偿损失 : 监理人负有连带责任的赔偿情况, 包括但不限于 : 未能按职责履行第四条规定的监理工作 ; 未能按实进行现场签证 所审定的竣工图与竣工工程不符或工程量出现重大偏差的 ; 因监理人原因造成项目经济损失的 ; 监理人所审定的现场签证与实际状况不符的 ; 赔偿金 : 直接经济损失 10%[ 直接经济损失以有关部门审核结果为准, 累计赔偿额不超过监理报酬总数 ( 扣税 )] 30

31 监理报酬 第三十九条委托人同意按以下的计算方法 支付时间与金额, 支付监理人的报酬 : (1) 本工程监理费为人民币 ( 大写 ): ( 小写 ): 元 工程监理费不受市场上劳动力 政策性调整而改变, 其包括承担全部工程的实施 完成及其缺陷修复等监理合同责任的总花费和监理人因监理本合同工程需缴纳的一切税费, 并包括为工程顺利进行按照国家现行有关建设工程规范 规程和技术标准要求必须配套完成的工作内容所需的费用 (2) 支付方式 ( 工程监理服务费预付款 进度款的计算基数为工程的施工合同价 ) 1 本项目不设预付款 ; 2 每月根据实际完成工程进度, 委托人向监理人按实际完成的监理服务费支付 80% 的进度款 ; 3 工程结算通过顺德区相关职能部门评审后支付至结算价的 95%, 余款待保修期结束后支付 另外, 从合同总价中扣取 3% 作为考核奖金, 具体考核办法按项目公司制定的办法执行 监理费的支付应该经委托人及项目公司签字确认后才予以支付 (4) 费用调整事项 1 在履行施工监理合同期间, 委托人对因物价变动或其它因素而导致的监理人员的人月单价及其它总额费用的变化不予调整 2 本合同履行期间, 监理人累计向委托人支付赔偿损失的总金额, 应在合同价款中扣除相关金额的费用 若上述费用调整事项发生时, 相关费用的变更将反应到本合同的结算施工监理服务费内 第四十一条双方同意用人民币支付报酬 第四十二条删除原条款内容, 并修改为如下内容 : 如果委托人对监理人提交的支付通知中报酬或部分报酬项目提出异议, 应当在收到支付通知书 2 个工作日内向监理人发出表示异议的通知, 但委托人不得拖延其他无异议报酬项目的支付 第四十五条奖励办法 : 从合同总价中扣取 3% 作为考核奖金, 具体考核办法按项目公司制定的办法执行 31

32 第四十九条本合同在履行过程中发生争议时, 当事人双方应及时协商解决 协商不成时, 双方同意由佛山仲裁委员会仲裁 ( 当事人双方不在本合同中约定仲裁机构, 事后又未达成书面仲裁协议的, 可向人民法院起诉 ) 附加协议条款 : 补充相应条款如下第五十条在监理期间, 监理人需积极主动配合有关审计部门完成本项目的审计工作 第五十一条根据本项目的实际需要, 除现场派驻本工程的项目总监理工程师外, 中标人还需现场派驻本项目其他主要监理人员, 具体人员要求如下 : 岗位类别 最低人数要求 交通行业服务类 6 岗位类别 最低限度的资历要求 总监理工程师 1 人, 总监代表 1 人, 专业监理工程师 1 人, 安全监理员 1 人, 造价工程师 1 人, 现场监理工程师 1 人 具有相应的执业资格证 中级或以上职称 备注 :a 拟派本项目的监理工程师必须在佛山市公共资源交易一体化服务平台投标企业信息库系统登记备案的人员中选取且须为中标人的在职员工, 且在合同签订之时按要求向招标人提供相关证件和提供本单位近壹年内缴纳社保资金的有效社保证明, 并作为合同组成的一部分 ; 当合同生效后, 所列人员为合同实施期间人员到位核实的依据之一, 如未经得招标人同意擅自离开施工现场的, 主要监理人员每月在场时间不少于 22 天, 招标人将按合同相关条款更换不称职人员并承担相关违约责任 ; 本项目主要监理人员的配置安排如下 : 人员姓名身份证号资格证书号 总监理工程师 总监代表 专业监理工程师 安全监理员 造价工程师 现场监理工程师 32

33 违约 第五十二条委托人的违约 (1) 如果委托人拖延支付施工监理服务费用, 并已超过合同约定期限后 28 日, 或根据本合同条款规定, 暂停施工监理服务已超过 6 个月, 监理人可书面要求委托人予以解释 若委托人在 28 日内未能根据本施工监理合同给予合理的答复, 监理人可在进一步发出书面通知 14 日后, 单方面中止本施工监理合同或自行暂停全部或部分施工监理服务 因此而增加的施工监理服务工作量应作为监理人附加的服务 施工监理合同中止后, 委托人应按监理人已完成的工作量及时支付施工监理服务费用, 并返还全部或剩余部分的履约保证担保金 第五十三条监理人的违约如发生下列任一行为, 将视为监理人违约 : (1) 监理人违反施工监理合同的规定, 将施工监理服务的任何部分予以分包 (2) 合同执行期间, 监理人员的数量不满足合同要求 ( 与监理规划不符 ) 或专业配置不满足合同要求 ( 与监理规划不符 ), 监理人在接到委托人的通知后未按规定增派或雇用监理人员 (3) 监理人员严重失职造成重大工程事故或向承包人索贿或谋取私利, 在工作期间徇私舞弊, 给委托人造成损失 (4) 合同执行期间, 由于监理工程师未能在合理的时间内, 发出进一步工作需要的图纸或指示, 造成承包人进度延误或中断施工, 致使委托人增加费用支出或工期延误 ; 或由于监理的原因造成监理工程师对承包人所下达的指令不能按期落实, 导致进度缓慢, 工期延误, 工程质量低劣 (5) 建设项目监理实行总监理工程师负责制 总监理工程师行使合同赋予工程监理企业的权限, 总监理工程师应主持施工图纸会检, 定期主持工地例会, 不定期巡视检查工地, 主持单位工程监理预验收, 总监理工程师每月在项目工程现场时间不得少于 22 天, 否则, 每少一天, 按 5000 元从履约担保金中扣除相应金额作为违约金 总监理工程师若不能主持工地例会或参加委托人组织的重要会议, 应委托现场专业监理工程师或其他负责人参加, 且须提前 1 天告之委托人, 并获书面批准, 否则每次按 元从履约保证金中扣除相应金额作为违约金 施工期间, 其它专业监理工程师在每月内每人累计 5 日以上不在现场的, 33

34 超出部分按每人每天 2000 元的标准从履约担保金中扣除相应金额作为违约金, 同时委托人有权要求监理人撤换该监理人员, 履约担保金不够扣的从施工监理服务费中扣除相应金额作为违约金 (6) 监理人拟派的总监理工程师在委托人同意的前提下允许更换委托人同意的人员 ; 对未经委托人同意擅自更换总监理工程师, 视为监理人违约, 委托人有权终止合同, 并有权酌情没收其全额或部分履约担保金且按 10% 合同价格从施工监理服务费中扣除相应金额作为违约金 ; 监理人若需更换现场专业监理工程师 ( 或监理员 ) 则应以书面方式告之委托人, 并备案, 新派人员未到岗前, 原监理工程师 ( 或监理员 ) 不得撤离, 为保证工作队伍稳定更换人次累计不得超过全部监理工程师人数的 30%, 若监理人未告之委托人就更换现场监理人员, 则按每换一人罚款 2000 元, 履约担保金不够扣的从施工监理服务费中扣除相应金额作为违约金 (7) 上级主管部门和质量监督部门进行工地质量大检查, 或委托人进行不定期抽查,1 对通过了监理人验收合格的分部分项工程, 发现存在不符合设计图纸或施工规范要求的明显质量问题 ( 整改成本超过 3 万元或整改期限超过 3 天的, 视为明显质量问题 ), 每次按 5000 元的标准从履约担保金中扣除相应金额作为违约金 2 对发生不按程序施工的情况 ( 即分部分项工程未经监理人验收便被覆盖隐蔽或直接进入下一工序施工 ), 或工地现场存在安全隐患的情况, 或施工单位已进场的原材料不符合图纸及施工规范要求的情况, 监理人未在 24 小时内向发包人汇报并向施工单位要求整改的, 每次按 2000 元的标准从履约担保金中扣除相应金额作为违约金 ( 注 : 原材料不符合图纸及施工规范要求, 对于凭常识及专业知识即可判断的, 监理人应在 24 小时内向发包人汇报并向施工单位要求整改 ; 对于需要送实验室检验才能下结论的, 监理人应在检验报告出来后 24 小时内向发包人汇报并向施工单位要求整改 ) 3 施工过程中出现质量问题, 虽监理人已向发包人汇报并向施工单位要求整改, 但施工单位未在规定时限内按要求整改或整改不彻底, 而监理人未能进一步向发包人汇报, 每次按 2000 元的标准从履约担保金中扣除相应金额作为违约金 ; 4 施工过程中出现质量安全事故, 属于监理人负主要责任的 ( 根据监理人有无及时向发包人汇报并采取措施的情况认定 ), 没收全额履约担保金, 且每次按 元以上的标准从施工监理服务费中扣除相应金额作为违约金 ; 委托人有权解除施工监理合同, 并保留委托人追究有关法律责任的权力 34

35 (8) 监理工程师对主要工程或工程主要部位施工期间未进行旁站或跟班检查, 监理人在接到承包人要求检查的通知后 12 小时内未到场且过后又没有进行复检 ; 或实施旁站监理, 但监控不到位而造成质量问题 (9) 对工程的抽检 平行检验或见证取样检验不符合相关规定的, 并且不按委托人的指令予以纠正 (10) 因监理工程师工作失误, 发布错误指令造成工程返工或数量增加而引起工程费用增加 如发生上述除 (5) (6) (7) 项之外的任一情况, 委托人可视监理人违约的严重程度采取下列措施之一 :(1) 委托人可按 1 至 10% 合同价格的标准从履约担保金中扣除相应金额作为违约金 即使交纳了违约金, 监理人仍应按施工监理合同规定继续履行本工程施工及缺陷修复过程中的施工监理服务 ; (2) 委托人在向监理人发出书面通知的 14 天之后可以单方面中止本施工监理合同, 并视情况没收监理人的全部或部分履约担保金 第五十四条本项目总不可抗力是指在合同执行地点发生的合同任何一方不能预见 不可避免 无法控制或不能克服的客观情况, 包括地震 ( 里氏六级及以上 ) 台风( 十二级及以上 ) 水灾( 二十年或以上一遇的 ) 等自然灾害, 战争 动乱 暴乱 流行性瘟疫等一切非人力可预测或者控制的事件 第五十五条履约担保 (1) 监理人在收到中标通知书之日起 10 天内, 应向委托人提交履约担保 履约保证采用银行转帐的形式提交, 汇入到以下指定的招标人银行帐户 : 开户银行 : 顺德农商银行总行 户 名 : 佛山市顺德高新技术产业开发区管理委员会 帐号 : 履约担保金额 : 中标价的 10% 在工程经验收合格后, 监理人在合同期内无其它违约的情况 14 天内, 一次性无息退回 履约期间发生违约事件, 委托人直接从履约担保金中扣除相应金额, 不够扣则从应付监理费中扣除, 若还不足以支付违约金额的, 委托人有权直接向合同签定地所在人民法院提出诉讼 (2) 监理人不能按要求提交履约担保的, 视为放弃中标, 其投标保证金不予退还, 给招标人造成的损失超过投标保证金数额的, 中标人还应当对超过部分予以赔偿 35

36 合同附件 1 总监理工程师简历表 姓名性别年龄 学历及专业 现任职务及 拟任职务 技术职称 监理培训证号 监理工程师 证书号 主要业绩经历 36

37 监理工程师简历表 姓名性别年龄 学历及专业 现任职务及 拟任职务 技术职称 监理培训证号 监理工程师 证书号 主要业绩经历 37

38 合同附件 2 廉政合同 发包人 : 佛山市顺德高新技术产业开发区管理委员会承包人 : 根据国家 省工程建设和廉政建设的有关规定, 为做好合同工程的廉政建设, 保证工程质量与施工安全, 提高建设资金的有效使用和投资效益, 发包人承包人就加强合同工程的廉政建设, 订立本合同 1 双方权利和义务 1.1 严格遵守国家有关法律法规的规定 1.2 严格执行一切合同文件, 自觉按合同办事 1.3 双方的业务活动坚持公平 公开 公正和诚信的原则 ( 法律认定的商业秘密和合同文件另有规定除外 ), 不得损害国家和集体利益, 不得违反工程建设管理规章制度 1.4 建立健全廉政制度, 开展廉政教育, 设立廉政告示牌, 公布举报电话, 监督并认真查处违法违纪行为 1.5 发现对方在业务活动中有违反廉政建设规定的行为, 应及时给予提醒和纠正 1.6 发现对方严重违反合同的行为, 有向其上级部门举报 建议给予处理并要求告知处理结果的权利 没有上级部门的, 可按施工合同通用条款第 70 条规定处理 2 发包人义务 2.1 发包人及其工作人员不得索要或接受承包人的礼金 有价证券和贵重物品, 不得在承包人报销任何应由发包人或工作人员个人支付的费用等 2.2 发包人及其工作人员不得参加承包人安排的宴请 ( 工作餐除外 ) 和娱乐活动 ; 不得接受承包人提供的通讯工具 交通工具和高档办公用品等 2.3 发包人及其工作人员不得要求或者接受承包人为其住房装修 婚丧嫁娶活动 配偶子女的工作安排以及出国出境 旅游等提供方便等 2.4 发包人及其工作人员及其配偶 子女不得从事与发包人有关的工程材料设备供应 工程分包 劳务等经济活动 2.5 发包人及其工作人员不得以任何理由向承包人推荐分包单位或推销材料, 不得要求承包人购买合同约定外的材料和设备 2.6 发包人及其工作人员要秉公办事, 不准营私舞弊, 不准利用职权从事各种个人有偿中介活动和安排个人施工队伍 3 承包人义务 3.1 承包人不得以任何理由向发包人及其工作人员行贿或馈赠礼金 有价证券 贵重礼品 3.2 承包人不得以任何名义为发包人及其工作人员报销应由发包人或工作人员个人支付的任何费用 3.3 承包人不得以任何理由安排发包人及其工作人员参加宴请 ( 工作餐除外 ) 及娱乐活动 38

39 3.4 承包人不得为发包人和个人购置或提供通讯工具 交通工具和高档办公用品等 4 违约责任 4.1 发包人及其工作人员违反本合同第 1 条和第 2 条规定, 应依据有关规定给予廉政建设规定的处分 ; 涉嫌犯罪的, 移交司法机关追究刑事责任 ; 给承包人造成经济损失的, 应予赔偿 4.2 承包人及其工作人员违反本合同第 1 条和第 3 条规定, 应依据有关规定给予廉政建设规定的处分 ; 给发包人造成经济损失的, 应予赔偿 ; 情节严重的, 给予承包人一至三年内不得进入工程建设市场的处罚 5 双方约定本合同由双方或其上级部门负责监督执行, 并由双方或其上级部门相互约请对本合同执行情况进行检查 6 合同生效本合同的有效期, 自双方签署之日起至该工程资料备案及结算工作完成止 7 合同法律效力本合同作为顺德高新区西部启动区龙海路 ( 容奇大道至马岗大道西延线段 ) 工程监理项目合同的附件, 与监理合同具有同等的法律效力, 经双方签署后生效 发包人 ( 公章 ): 承包人 ( 公章 ): 法定代表人 ( 签字 ): 法定代表人 ( 签字 ): 或委托代理人 : 或委托代理人 : 签订日期 : 39

40 合同附件 3 合同附件中交城市投资 ( 广东顺德 ) 有限公司城市综合开发投资项目监理管理办法 ( 试行 ) 第一章总则第一条为了加强中交城市投资 ( 广东顺德 ) 有限公司项目的工程监理工作, 特制定本管理制度, 以下简称 本制度 本制度作为建设单位对监理单位按监理合同进行管理之外的补充, 本制度的条文如有与工程项目监理合同约定有冲突时以监理合同约定为准 第二条监理是现场质量 进度控制和施工单位间协调的主要责任单位, 并协助工程管理部进行成本控制, 所以对监理单位监理行为的监控必须得到有力控制 第三条控制依据 : 监理合同 经审定的 监理规划 监理细则 及 建设工程监理规范 (GB ) 等有关法规和监理条例 第二章部门职责及分工 第四条项目公司规划建设部是顺德高新区西部启动区一期城市综合开发项目所有工程的监理监督管理部门, 对监理的管理工作进行监管 考核 评分 奖罚 第三章监理资格审查第五条对监理工程师的资格审查 : 规划建设部应对监理单位派出的监理工程师进行资格审查, 核对监理人员数量 资格证书是否与监理合同的规定相一致 是否具备资格 工作人员数量是否足够等 在核对无误后, 再将监理工程师的姓名 性别 专业 技术职称 资格证书名称 证书号码等登记在 监理工作人员登记表上 第四章现场监理的管理第六条规划建设部应加强对监理现场工作的管理 第七条督促监理单位向承包商移交施工场地, 发布 监理配合要求, 向承建商明确现场管理规定和程序 第八条参加由监理单位组织的施工组织设计评审, 由监理监督承包商根据审核意见完善 施工组织设计 ; 参加由监理单位组织的施工图纸会审, 配合设计部催促设计院完善设计图纸, 解决设计问题 第九条查验监理单位对建设工程使用的材料是否进行见证送检, 监督监理单位对现场实体质量的检查 旁站监理执行情况, 监理对有关质量问题的跟踪解决措施 第五章监理的文件管理监督 第十条 监理月报 : 规划建设部应要求监理单位每月上报 监理月报, 并对其中所反映的质量 进度 40

41 安全文明等情况形成反馈意见, 填写 监理月报审核意见表 ; 对于其中存在的问题以及规划建设部平时巡视所发现的问题, 应要求监理敦促施工单位予以整改, 并将整改结果再上报规划建设部核实 第十一条监理例会或其它专题会议 : 规划建设部应督促监理单位每周召开监理例会对各施工单位工序 质量 进度进行监控和协调 必要时, 规划建设部根据施工现场情况, 也可以组织监理单位和施工单位召开质量专题会议或其他专题会议 各会议应注意做好相应的记录并予以保存, 所有的会议纪要必须经本部门审核通过, 监督监理和施工单位落实纪要内容 第十二条工程管理部要监督监理的其他质量记录和质量文件管理, 督促监理单位, 对不合格工程质量, 发不合格报告和整改通知等质量文件, 并监督监理在施工单位整改后的验证与文件的封闭 第十三条按照国家有关基本建设程序的法律法规规定, 应由规划建设部参加签署各种中间隐蔽验收 各种质量保证表格等, 规划建设部有责任在签署之前予以核查 第六章对监理的协调管理第十四条监理与承包商的关系协调 : 在施工单位刚进场时, 规划建设部应首先与之取得联系, 并将其介绍给监理单位 由监理单位向其发放有关配合监理管理的配合要求, 在施工过程之中, 当承包商与监理单位发生由其自身不能解决的矛盾时, 规划建设部有责任及时发现并给予妥善解决 第十五条承包商之间的协调 : 各承包商之间的相互进度配合 成品与半成品的相互保护等易发生矛盾的地方, 原则上由监理单位负责解决 但当矛盾较大时, 规划建设部也有责任根据监理单位的要求从中给予协调解决 规划建设部可以通过召开协调会等方式来协调各承包商之间 承包商与监理之间以及规划建设部与监理之间的关系 具体可参照工程例会指引的相关规定来执行 对于每次协调的结果, 应形成例会纪要并发给各相关单位 另外, 规划建设部也可以通过书面文件的形式来协调上述单位之间的关系 第七章签证和验收管理第十六条监督监理对施工单位报审的进度款 签证 变更等的审核工作 第十七条参加由监理单位组织的分部分项工程验收及工程初验 工程初验后督促监理单位提交监理档案资料, 由监理检查施工单位的竣工资料, 协助整个竣工资料验收工作 第十八条监督监理单位在项目试车验收阶段配合工程管理部进行试车验收, 在保修阶段留置足够的人员, 配合规划建设部 ( 业主或物业公司 ) 及施工单位进行维修并对存在问题进行汇总和提交报告 第八章对监理的月度考核第十九条依据 监理单位月度考核和评分细则表 每月对监理方进行考核 规划建设部参加由质检 安全部门 ( 含市 区和企业 ) 组织的定期 不定期的质安大检查, 并督促承包方 监理方及时整改 第二十条 200 万元以上的投资项目, 对单项目实行月度考核, 考核采用百分制, 每月考核一次, 项目结束后取累计平均分 41

42 第二十一条每月由规划建设部组织相关部门人员对监理工作进行考核, 月度考核结果 3 日内通知监理方, 监理方若有异议, 可以提出申诉, 由规划建设部组织有关人员进行复议 复议结果为最终定论, 任何人不得改变 第二十二条考核结果根据监理合同的约定, 与监理费用实行经济挂钩 第九章附则 第二十二条本制度由中交城市投资 ( 广东顺德 ) 有限公司规划建设部解释 第二十三条本制度自颁发之日起实行 42

43 附件 : 监理单位月度考核和评分细则表 项目名称 : 监理公司 : 评价项目 子项内容及要求 标准分 实得分 小 计 施工现场建立了项目监理机构, 监理人员数量应能满足现 场阶段性管理和业主的要求 人员配备缺一人, 扣 0.5 分 4 组织机构 项目总监或代表必须具备相应的资格证书, 总监到位良好 每一项扣 0.2 分, 并责成更换具备资质人员 监理人员资历 ( 上岗证和资质证书等 ) 符合监理合同 监 理规划的要求 监理人员资质不具备, 每一项目职位扣 0.2 分, 并责成更换具备资质人员 专业人员配套齐全, 组成合理, 不兼管其它项目 差者每 一项扣 0.2 分 设置专职安全监理工程师岗位, 持证上岗 缺一人 / 项, 扣 0.5 分 1 监理组织 20% 办公设施及制度 办公场所和办公用品符合合同和现场的要求 差者每一项 扣 0.3 分 上墙资料齐全 ( 质量方针和目标 组织架构和岗位职 责 总进度计划 总平面布置 晴雨表 紧急事件处理流 程 形象进度图 ( 表 )) 项目监理部有项目监理机构人 员的分工和组织机构图, 岗位职责上墙 差者每一项扣 0.2 分 有明确的书面制度如监理制度 会议制度 报表制度 台 账等, 并组织人员学习, 并及时填写或更新 差者每一项 扣 0.2 分 熟知 常见建材取样送检规定 有 主要材料管理办法, 并及时交底 差者每一项扣 0.2 分 符合项目阶段要求的仪器 ( 如电脑 数码相机 交通工具等 ) 和检测工具, 有及时校准的证明 ( 根据合同规定 ) 差者每一项扣 0.2 分 健全考勤制度, 上班时间准时, 无迟到早退现象 差者每一次 / 项扣 0.2 分 公司每月不少各 1 次对项目的安全 质量检查, 有检查记录, 提出改进意见, 是否落实到位 差者每一项扣 0.2 分

44 资料管理 14% 现场有经审核批准后的监理规划 监理实施细则, 有质量通病防治措施以及交底到每个监理人员的书面记录 缺 1 项扣 0.5 分 文件处理及时, 符合业主 监理要求细则 相关规定 差者每一次扣 0.2 分 现场有总监审核 甲方批准后的监理实施细则, 并交底到相关人员 差者每一项扣 0.2 分 建立总包 分包合同台帐, 并能及时更新 差者每一项扣 0.2 分 施工图 设计变更清单, 变更要标注于图纸上 ( 或索引 ) 差者每一项扣 0.2 分 现场配置现行的土建 水电安装规范标准, 监理法规清单, 并及时完成更新 差者每一项扣 0.2 分 监理大事记 监理日记 旁站记录和监理人员工作记录 差者每一项扣 0.2 分 按时完成工程监理周 半月报 月报, 应包括质量 进度 安全文明 成本 合同 信息管理方面的内容, 存在问题的解决办法 差者每一项扣 0.2 分 资料分类归档管理, 方便查阅, 重要资料有专门保存办法 差者每一项扣 0.2 分 文件 图纸发放目录齐全, 有签收记录 差者每一项扣 0.2 分 0.5 所有资料及时 完整 真实 分类有序 差者每一项扣 0.2 分 1 建筑材料合格证 质保证书和复试报告及时齐全 差者每一项扣 0.2 分 设计变更恰商记录认真审阅, 并签注适当意见和建议 差者每一 项扣 0.2 分 审核分包单位资格报审表的记录及时齐全 经检查发现缺审一 次, 扣 0.5 分 技术管理 18% 业主要求的各种汇总 报告提交及时 差者每一项扣 0.2 分 2 熟悉本项目的图纸等设计文件, 及合同要求, 能发现问题, 做到 2 事前控制 差者每一项扣 0.2 分 检查总包管理架构 职责是否符合招标文件 合同和项目管理要 1 求 差者每一项扣 0.2 分 特殊工种资格审查及时 电工 焊工 架子工 ( 高空作业 ) 注册安全员 卷扬机 塔吊 人货两用电梯等上岗证 差者每一项 1 扣 0.2 分 检查记录 : 垂直运输机械 外脚手架安全验收合格, 启用证书 2 差者每一项扣 0.2 分 对总包 分包的专项方案 施工安全措施 安全专项方案及时审 2 核或组织论证 差者每项目扣 0.5 分 44

45 检查记录和证明 : 主要仪器设备计量鉴定证 差者每一项扣 0.2 分 对承包单位报送的测量放线控制成果检查复核, 并查验测量人员 的岗位证书及测量设备效验等证书 出现明显差错 ( 报送成果与 实际误差大 ), 每发现一次扣 0.4 分 给甲方提出成本控制 进度控制并保证质量和安全的合理化建议, 并得到采纳 ( 按条计算 ) 每一条给 0.2 分, 最多 1 分 现场管理 28% 设计图纸文件会审及时形成书面记录, 组织各种技术交底会议并 形成纪要 ; 及时审查承包单位现场项目管理机构的质量管理体 系 技术管理体系和质量保证体系, 以能保证工程项目施工质量 时予以确认 差者每一项扣 0.2 分 施工组织设计 方案审核或组织会审, 及时形成相关记录并将意见落实 差者每一项扣 0.2 分 每天及时现场巡视, 发现问题 分析问题和解决问题 没有进行 巡视检查, 发现一次扣 0.5 分 ; 在监理工程师对施工过程进行巡 视和检查后, 如工程管理部或质检部门在抽查巡视中发现问题而 监理未提出, 则每个问题扣 0.5 分 每周按时组织召开工地例会, 及时发放工地例会纪要 差者每一 项扣 0.2 分 按规定需旁站监理的进行旁站, 如勘察旁站 测量旁站和第三方 监测旁站等, 有旁站监理记录 没有进行旁站, 每检查发现一次, 扣 0.5 分 要求承包单位报送重要部位关键工序的施工工艺和确保工程质 量的措施并签认, 重要部位如 : 厨卫 屋面蓄水试验记录, 外墙 门窗淋水试验记录, 雨天室内渗漏检查记录 检查发现缺漏一次 扣 0.5 分 隐蔽工程 检验批 分项 分部验收资料齐全 及时 连续 完 善要求 签字符合 对未经监理人员验收或验收不合格的工序, 监理人员应拒绝签认并要求承包单位严禁进行下一道工序的施 工 对未认真执行此条的, 每检查发现一次, 扣 0.5 分 混凝土浇灌令 大跨度结构或其它重要部位的拆模审批齐全 1.5 所监理的项目进度控制效果, 计划管理到位, 有进度调整的针对性措施和建议 向业主提醒 当实际进度滞后于计划进度时, 专业监理工程师应书面通知承包单位采取纠偏措施并监督实施 每缺一项扣 0.5 分 所监理的项目实体质量控制效果, 过程控制的手段和方法是否可行, 深度是否足够 对施工过程中出现的质量缺陷专业监理工程师应及时下达监理工程师通知要求承包单位整改并检查整改结果 差者每一项扣 0.2 分 明确规定重要工序, 落实 100% 检查, 并按实填实 工序交接表

46 造价管理 10% 职业道德 5% 现场质量通病控制情况 ( 主要包括门窗工程 防渗漏情况 水电 1.5 工程 ) 差者每一项扣 0.2 分 主要材料 构配件 设备进场验收, 包括外观检查和资料检查, 有签字认可的意见并建立台账 落实见证取样核认工程材料, 杜 1.5 绝不合格材料使用 发现错漏一次扣 0.5 分 现场变更 签证审核, 深度符合要求, 无重大失误, 意见明确 ; 1.5 工程计量及时准确, 公平合理 差者每一项扣 0.2 分 月进度审核的准确性及进度款审核的及时性和公平合理, 台账真 1.5 实 清晰 差者每一项扣 0.2 分 监理工作联系单及监理工程师通知单和安全整改通知单 停工令发放记录, 跟踪落实及整改回复情况 未能及时制止违章施工, 1.5 经发现一次扣 0.2 分, 造成事故, 扣 1 分 及时组织监理周例会, 对项目管理中的质量 进度 安全文明等 1.5 问题提出解决方案, 并跟踪落实, 每周监理内部协调会情况 每月不少于 2 次定期组织安全文明施工检查, 完善成品保护, 及时督促问题整改, 形成书面记录, 日常安全巡视记录 差者每一 1 项扣 0.2 分 无工作失职和失误造成工程质量或进度 安全 造价影响较大 ; 1.5 没有被行业主管部门处罚等 否则, 每次扣 0.5 分 及时完成填报工程量清单和工程款支付申请表和工程款支付证 2 书 每有拖延一天, 扣 0.1 分 未经监理人员质量验收合格的工程量或不符合施工合同规定的工程量应拒绝计量和支付该部分的工程款 未认真执行此项, 每 2 次扣 0.5 分 对存在的工程质量缺陷检查和记录, 进行原因进行调查分析并确 定责任归属 专业监理工程师应及时收集整理有关的施工和监理 2 资料为处理费用索赔提供证据 未认真执行此项, 每次扣 0.5 分 总监理工程师应从造价项目的功能要求质量和工期等方面审查工程变更的方案, 并在工程变更实施前与工程管理部承包单位协 2 商工程变更的价款 未认真执行此项, 每次扣 0.5 分 项目监理机构应按施工合同约定的工程量计算规则和支付条款进行工程量计量和工程款支付签证 未认真执行此项, 每次扣 分 专业监理工程师应及时建立月完成工程量和工作量统计表, 对实际完成量与计划完成量进行比较分析, 制定调整措施并应在监理 1 月报中向工程管理部报告 未认真执行此项, 每次扣 0.5 分 实事求是 秉公办事 不徇私情 科学公正地维护项目各方的合 2 法利益 差者每一项扣 0.5 分 有无擅自推荐施工队伍和建筑材料供应商 违者每一次扣 分 擅离职守, 上班时间脱岗 违者每一次扣 0.2 分 1

47 第五章投标文件格式 47

48 第一部分资格审查申请文件 48

49 顺德高新区西部启动区龙海路 ( 容奇大道至马岗大道西延线段 ) 工程监理项目 资格审查申请文件 投标申请人 ( 公章 ): 编制日期 : 49

50 目 录 一 诚信投标承诺书二 投标人所在地人民检察院出具的近三年关于投标人 企业法定代表人 企业技术负责人和总监理工程师的行贿犯罪档案查询结果告知函原件 三 投标申请人基本情况表四 企业信用等级填报表及相关文件五 附件 : 有关证件及资料复印件 1. 企业证明资料 : 营业执照 资质证书 法定代表人身份证明 ( 原件 ) 法定代表人身份证 ( 复印件 ) 授权委托书( 原件, 如为委托人签名时需提交 ) 授权委托人身份证 ( 复印件, 如为委托人签名时需提交 ); 2. 拟派总监理工程师证明资料 : 身份证 资格证 ( 注册建造师执业资格证书 ) 社保证明 ( 原件 ); 3. 其他 ( 如有 ) 五 其他说明 1. 以上附件要求提交的资料, 除注明提交原件外, 其余可提交复印件, 提交复印件的, 复印件应加盖投标人公章 2. 招标人有权要求投标单位就以上述资料提供相应原件, 以备核查 投标单位应予以积极配合, 否则, 招标人有权拒绝其投标 50

51 一 诚信投标承诺书 致 : ( 招标人 ) 本人以法定代表人的身份代表本单位郑重承诺 : 一 本单位将遵循公开 公正和诚实信用的原则参加本项目的投标, 自愿按招标文件要求交纳投标担保金 ( 含信誉保证金 ) 二 本单位所提供的一切材料都是真实 有效 合法的, 没有伪 ( 变 ) 造或虚假成份 三 本单位近三年 ( 自招标公告发布之日上溯 ) 没有下列情形之一 : 1. 被责令停业 ; 2. 财产被接管或冻结, 破产状态 ; 3. 处于被取消或暂停投标资格的处罚期内, 或被纳入不诚信投标企业名单 ; 4. 投标人相互串通投标或者与招标人串通投标 ; 5. 以行贿谋取中标, 或以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标 ; 6. 投标人捏造事实 伪造证明材料投诉 ; 7. 投标人无故放弃中标的 ; 8. 发生较大以上质量安全事故, 或一年内发生两起一般安全生产事故 ; 9. 超越本单位资质等级许可的业务范围承揽工程, 或违法转包 分包工程, 或允许其他单位或个人以本单位名义承揽工程 ( 违规转让 建筑企业资质证书 ); 10. 由于本企业原因, 拖欠分包单位工程款或材料供应单位材料款, 引发集体上访或聚众闹事 ; 拖欠和克扣劳务人员工资, 发生拖欠农民工工资, 引发农民工集体上访或聚众闹事 ; 11. 办理各项业务如资质申报 诚信手册 申领 人员信息备案等手续时 ( 或已办结取得审批通过的 ), 经核查发现存在欺骗行为 ( 如伪造证明材料 捏造或瞒报事实 或存在其他弄虚作假方式等 ); 12. 被建设行政主管部门取消或收回 佛山市建筑行业诚信手册 的其他行为 四 保证参加投标的项目负责人没有在其他在建工程中担任项目负责人 ( 但水利工程项目和电力工程项目除外 ), 如相关网站载明该项目负责人有在建工程信息, 在资格审查资料中须提交建设单位出具的建造师变更手续或工程竣工验收报告 ( 公路工程交工验收报告 ) 否则在资格审查时发现或中标后有投诉被查实, 视为故意隐瞒事实 弄虚作假 以上内容本人已仔细阅读, 本单位如违反上述承诺内容, 愿意承担以下后果 : 1. 取消本单位在本项目中的投标资格或中标资格 ; 2. 不予退还本单位在本项目中的投标担保 ; 3. 同意将本单位纳入不诚信投标企业名单 投标单位 ( 公章 ): 法定代表人 ( 签字或盖章 ): 年月日 51

52 二 投标人所在地人民检察院出具的近三年关于投标人 企业法定代表人 企业技术负责人和总监理工程师的行贿犯罪档案查询结果告知函原件 注 :1 投标人因所在地区相关规定不能提供上述行贿犯罪档案查询结果告知函原件( 如只能提供电子版彩色打印页 ), 则投标人须同时提供当地相关主管部门颁发的相应文件以证明不能提供原件 否则, 不予认可 2 查询时间: 近三年 ( 即 2013 年 10 月起至今 ) 52

53 三 投标申请人基本情况表 工程名称 : 投标申请人 资质类别及等级 资质证号 安全生产许可证编号 安全生产许可证有效期限 法定代表人 身份证号 技术负责人 身份证号 联系人 联系电话 拟委派项目负责人 ( 内请打 ) 项目负责人姓名 资格证号 近一年在本企业购买的社保证明 符合 ; 不符合 身份证号码 安全生产考核合格证 (B 类, 如有 ) ---- 是否同时参与其他项 目投标 否 是, 具体项目情况如下 : ( 应填写参与工程名称 地区以及开标和评标时间 ) 本单位承诺 : 以上填报的信息真实 有效 合法 投标单位 :( 公章 ) 年月日 说明 :1. 投标申请人填写的内容必须真实 完整 2. 资格审查采用现场同步告知性审查 3. 拟委派项目负责人资格证, 属注册类的, 填写注册证号 ; 不属注册类别的, 为相关资格证号 53

54 四 企业信用等级填报表及网页打印页 投标人信用等级填报表 ( 格式 ) ( 招标人 ): 我公司根据本工程招标文件及 顺德区工程建设项目信用优先随机定标办法 ( 顺府 办发 号 ), 确定的信用等级为 : : 详细信用等级填报如下 : 序号行业信用评价平台信用等级 1 广东省交通运输厅交通行业 2 佛山市佛山市交通运输局 ( 注 : 以上填报的信息均为投标截止时间前两天 ( 如投标截止日期为 7 月 7 日, 则前两天为 7 月 5 日 ) 的, 当日 0:00-24:00 的信息均视为有效 ) 注 :( 按照 关于印发佛山市交通运输局公路工程施工和监理企业及其关键从业人员信用管理办法的通知 ( 佛交 号 ) 第三十五条第 ( 二 ) 款第 2 点规定, 若投标人在广东省无综合评价结果, 且从未参加佛山市信用评价的, 按 B 级对待, 其他情况按佛交 号文执行 ) 我公司确定的信用等级, 仅代表我公司对于相关文件的理解, 如出现确定错误, 愿意接受招标人在开标时的纠正 我公司已如实填报详细信用等级, 若经招标人查实, 存在填报错误或者漏填的, 自愿接受招标人作出的资格审查不予通过或取消投标资格处理 本表后附企业信用等级网页打印资料 投标人 : ( 盖章 ) 日期 : 企业信用等级是指 : 交通行业项目中 信用等级 是指投标截止时间前两天, 广东省交通运输厅 ( 网址 : 和佛山市交通运输局 ( 网址 : 最新公布的, 招标项目相应专业的信用等级结果 54

55 五 附件 : 1. 企业证明资料 注 : 由投标人自行扩展页面依次提供以下资料 : 营业执照复印件 资质证书复印件 安全生产许可证复印件 法定代表人身份证明 ( 原件 ) 法定代表人身份证( 复印件 ) 授权委托书( 原件, 如为委托人签名时需提交 ) 授权委托人身份证( 复印件, 如为委托人签名时需提交 ) 55

56 法定代表人身份证明 ( 格式 ) 投标人名称 : 单位性质 : 地址 : 成立时间 : 年月日 经营期限 : 姓名 : 性别 : 年龄 : 职务 : 系 ( 投标人名称 ) 的法定代表人 特此证明 投标人 : ( 盖单位章 ) 年月日 56

57 授权委托书 ( 格式 ) 本人 ( 姓名 ) 系 ( 投标人名称 ) 的法定代表人, 现委 托 ( 姓名 ) 为我方代理人 代理人根据授权, 以我方名义签署 澄清 说明 补正 递交 撤回 修改 ( 项目名称 ) 施工投标文件 签订合同 和处理有关事宜, 其法律后果由我方承担 委托期限 : 代理人无转委托权 投标人 : ( 盖单位章 ) 法定代表人 : ( 签字或盖章 ) 身份证号码 : 委托代理人 : ( 签字或盖章 ) 身份证号码 : 年月 日 57

58 2. 拟派项目负责人证明资料 注 : 由投标人自行扩展页面依次提供以下资料 : 身份证复印件 资格证复印件 ( 交 通运输主管部门核发的公路工程监理工程师资格证书 ) 社保证明 ( 原件 ) 58

59 社保证明 ( 仅供参考格式 ) 兹证明 ( 姓名 )( 身份证号码 ), 自 年 月 日至今, 已由 ( 单位名 称 ) 按我市 ( 县 区 ) 有关规定为其缴纳社保 特此证明 企业注册所在地 ( 县级以上 ) 社保部门 ( 盖章 ) 年月日 注 : 1. 上述社保证明格式仅供投标人参考 投标人也可按照投标人工商登记所在地 ( 市 区或县 ) 社保管理部门出具的社保证明格式提交, 或提交经投标人工商登记所在地 ( 市 区或县 ) 社保管理部门盖章确认的社保清单 ( 含社保管理部门终端设备打印的社保证明文件 ) 59

60 3. 其他 ( 如有 ) 60

61 第二部分投标报价函 61

62 正本或副本 投标报价函 ( 招标人名称 ): 1. 我方已仔细研究了 ( 项目名称 ) 招标文件的全部内容, 针对本项目, 我方的投标下浮系数为 %( 下浮系数 =( 企业投标报价 / 招标控制价 ) 100%, 保留小数点后两位 ), 我方保证按招标文件及合同规定的工期内完成并移交本工程, 质量达到招标文件及合同质量标准的要求 2. 我方承诺在投标有效期内不修改 撤销投标文件 3. 我方承诺在收到中标通知书后, 按招标文件的要求与你方签订合同, 并按照招标文件规定向你方递交履约担保 ( 如有时 ) 4. 我方在此声明, 本单位所提供的一切材料都是真实 有效 合法的, 没有伪 ( 变 ) 造或虚假成份, 同时做出以下承诺 : (1) 当我方的投标下浮系数大于中标下浮系数时, 如我方未现场书面声明放弃中标候选人资格, 视为我方接受随机定标会议时按招标文件约定计算的中标下浮系数, 接受该中标下浮系数计算得出的中标价为施工合同价 (2) 当我方的投标下浮系数低于或等于中标价下浮系数时, 接受该中标下浮系数计算得出的中标价为施工合同价 如我方现场书面声明放弃中标候选人资格, 视为我方不诚信投标, 自愿接受相关规定的处罚 5. 我方保证对在工程实施过程中发生的设计变更和根据需要增加的工程项目, 严格按照双方合同的有关规定计量和计价, 并保证接受贵方要求完成变更或增加的所有工程内容 6. 如获中标, 我方将按规定向区公共资源交易中心交纳交易服务费 ( 中标价的 0.9 ) 7. ( 其他补充说明 ) 投标人 : ( 盖单位公章 ) 法定代表人或其委托代理人 : ( 签字或盖章 ) 电话及传真 : 邮政编码 : 年月日 62

63 第六章招标控制价 另附, 详见招标公告附件 63

64 64

65 65

66 66

67 67

68 68

69 69

70 70

71 71

72 72

73 73

74 74

75 75

76 76

77 77

78 78

79 79