中华人民共和国

Transcription

1 项目编号 : 豫财招标采购 招标人 : 河南省人口和计划生育药具管理站 招标代理机构 : 2017 年 11 月

2 目 录 目录...1 特别提示...5 第一章招标公告 招标条件 项目概况与招标范围 投标人资格要求... 7 第二章投标人须知...10 投标人须知前附表 总则 项目概况 资金来源和落实情况 招标范围 计划工期 质量要求 投标人资格要求 费用承担 保密 语言文字 计量单位 踏勘现场 投标预备会 偏离 的组成 的修改 投标文件 投标文件的组成 投标报价 投标有效期 投标保证金 资格审查资料 投标文件的编制 投标 纸质投标文件的密封和标记 投标文件的递交 投标文件的修改与撤回 开标 开标时间和地点 开标程序 评标委员会 评标原则 第 1 页

3 6.3 评标 合同授予 定标方式 中标候选人公示 中标通知 履约担保 签订合同 纪律和监督 对招标人的纪律要求 对投标人的纪律要求 对评标委员会成员的纪律要求 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求 投诉 需要补充的其他内容 第三章评标办法 ( 综合评分法 ) 评标办法前附表 评标方法 评审标准 初步评审标准 分值构成与评分标准 评标程序 初步评审 详细评审 投标文件的澄清和补正 评标结果 第四章合同条款 ( 参考文本 ) ( 以甲乙双方最终签订的合同为准 ) 第一部分合同协议书 一 工程概况 二 合同工期 三 质量标准 四 签约合同价与合同价格形式 五 项目经理 六 合同文件构成 七 承诺 第二部分通用合同条款 第三部分专用合同条款 一般约定 发包人 承包人 监理人 工程质量 第 2 页

4 6. 安全文明施工与环境保护 工期和进度 材料与设备 试验与检验 变更 价格调整 合同价格 计量与支付 验收和工程试车 竣工结算 缺陷责任期与保修 违约 不可抗力 保险 争议解决 第五章图纸...53 第六章工程量清单...55 ( 一 ) 本清单编制说明 第七章技术标准和要求 第八章投标文件格式 目录 一 投标函及投标函附录 ( 一 ) 投标函 ( 二 ) 投标函附录 二 法定代表人身份证明 三 授权委托书 四 投标保证金缴纳证明 ( 需附开户许可证 ) 五 财务状况报告 ( 经审计的完整的财务报告 ( 需注册会计师签字并盖章 ) 或其基本开户银行 ( 需附开户许可证 ) 出具的资信证明或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函 ); 具有依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料 六 参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有 政府采购法实施条例 第十九条规定的重大违法记录的书面声明 七 信用信息查询 ( 供应商于投标截止时间前三日内通过 信用中国 网站 ( 和中国政府采购 ( 查询信用记录, 并保存网站查询结果截图, 加盖投标单位公章后附于投标文件内 ) 八 自公告之日起检察机关出具的无行贿犯罪档案查询结果告知函 九 已标价工程量清单 十 施工组织设计 附表一 : 拟投入本项目的主要施工设备表 附表二 : 劳动力计划表 附表三 : 进度计划 附表四 : 施工总平面图 附表五 : 临时用地表 第 3 页

5 十一 项目管理机构 ( 一 ) 项目管理机构组成表 ( 二 ) 主要人员简历表 十二 资格审查资料 ( 一 ) 投标人基本情况表 ( 二 ) 近三年完成的类似项目情况表 ( 三 ) 正在实施的和新承接的项目情况表 ( 四 ) 中小企业声明函 ( 如有 ) ( 五 ) 其他资格审查资料 第 4 页

6 特别提示 1 投标人注册投标人首先通过 河南省公共资源交易中心 ( 网站进行注册, 然后按网站公共服务 ( 办事指南及下载专区 ) 公共资源项目 CA 办理流程准备齐注册资料, 最后到河南省公共资源交易中心受理大厅 ( 郑州市郑东新区正光街与东风东路廉政大厦 5 楼 )CA 窗口办理 CA 密钥, 完成注册 2 投标文件制作 2.1 投标人通过 河南省公共资源交易中心 ( 网站公共服务 ( 办事指南及下载专区 ): 下载 投标文件制作工具安装包压缩文件下载 等 2.2 投标人凭 CA 密钥登陆会员专区并按网上提示自行下载每个项目所含格式 (.hnzf) 的 2.3 投标人须在投标文件递交截止时间前制作并提交: (1) 加密的电子投标文件 (*.hntf 格式 ), 应在投标文件递交截止时间前通过 河南省公共资源交易中心 ( 电子交易平台内上传 ; (2) 现场递交纸质投标文件正本壹份 副本贰份 未加密电子投标文件及投标文件电子版 ( 内装正本的完整扫描件 PDF 格式和.doc 文件各一份, 供财政支付及签订合同使用 ), 应在投标截止时间前密封递交到规定地点 纸质投标文件按格式要求加盖公章 签字即可 2.4 加密的电子投标文件为 河南省公共资源交易中心 ( 网站提供的 投标文件制作工具 软件制作生成的加密版投标文件 2.5 投标人在制作电子投标文件时, 投标文件制作工具 左侧栏目 封面 开标一览表 制作完成后须加盖电子签章 ( 包括企业电子签章和个人电子签章 ); 左侧栏目 投标正文 中的内容 : 投标文件商务部分格式 投标文件技术部分格式按格式要求电子签章 ( 包括企业电子签章 个人电子签章 ), 并将所有扫描内容 ( 包括营业执照 资质证书 财务报告 纳税凭证等 ) 电子签章 ( 企业电子签章 ) 2.6 格式所要求包含的全部资料应全部制作在投标文件内, 严格 第 5 页

7 按照本项目所有格式如实填写 ( 不涉及的内容除外 ), 不应存在漏项或缺项, 否则将存在投标文件被拒绝的风险 开标一览表, 须严格按照格式编辑, 并作为电子开评标系统上传的依据 2.7 投标文件以外的任何资料采购人和招标代理机构将拒收 2.8 投标人编辑电子投标文件时, 根据要求用法人 CA 密钥和企业 CA 密钥进行签章制作 ; 最后一步生成电子投标文件 (*.hntf 格式和 *.nhntf 格式 ) 时, 只能用本单位的企业 CA 密钥 3 澄清与变更采购人 招标代理机构对已发出的进行的澄清 更正或更改, 澄清 更正或更改的内容将作为的组成部分 招标代理机构将通过网站 变更公告 和系统内部 答疑文件 告知投标人, 对于各项目中已经成功报名并下载的项目投标人, 系统将通过第三方短信群发方式提醒投标人进行查询 各投标人须重新下载最新的和答疑文件, 以此编制投标文件 投标人注册时所留手机联系方式要保持畅通, 因联系方式变更而未及时更新系统内联系方式的, 将会造成收不到短信 此短信仅系友情提示, 并不具有任何约束性和必要性, 招标代理机构不承担投标人未收到短信而引起的一切后果和法律责任 4 因河南省公共资源交易中心平台在开标前具有保密性, 投标人在投标文件递交截止时间前须自行查看项目进展 变更通知 澄清及回复, 因投标人未及时查看而造成的后果自负 第 6 页

8 第一章招标公告 1. 招标条件 本招标项目河南省人口和计划生育药具管理站药具仓库暖通工程已由河南 省财政厅政府采购处 以豫财招标采购 批准建设, 项目业主为河南 省人口和计划生育药具管理站, 建设资金来自财政资金 项目已具备招标条件, 现对该项目进行公开招标 2. 项目概况与招标范围 2.1 招标编号 : 豫财招标采购 建设地点 : 该工程位于河南省人口与计划生育管理站北区 ( 香山路 ) 2.3 招标范围 : 及工程量清单包含的所有内容 2.4 工程概况 : 本项目位于河南省人口与计划生育管理站北区 ( 香山路 ), 其中包括药具恒温工程院区管网工程 药具恒温工程一次支网工程 药具恒温工程热力站工程 药具恒温工程仓库楼室内采暖工程 2.5 本工程最高限价 : 元 2.6 标段 : 本项目不分标段 3. 投标人资格要求 3.1 投标人应具备独立法人资格, 具有建设行政主管部门颁发的建筑工程施工总承包贰级 ( 含贰级 ) 及以上资质或市政公用工程施工总承包叁级 ( 含叁级 ) 及以上资质, 有效的安全生产许可证, 并在人员 设备 资金等方面具有相应的施工能力 3.2 拟派驻本项目的负责人应具备建筑工程专业或市政工程专业贰级( 含贰级 ) 及以上注册建造师资格, 主管部门核发的安全生产考核合格证 (B 类 ), 且无在建工程常驻现场 不允许中途私自更换, 不得兼职 3.3 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 3.4 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 第 7 页

9 3.5 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录 3.6 参加政府采购活动前三年内, 在经营活动中没有重大违法记录 ( 政府采购法实施条例 第十九条规定的重大违法记录 ) 3.7 遵守国家法律 法规和河南省财政厅及招标代理机构有关招标的规定 3.8 根据 关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知 ( 财库 [2016]125 号 ) 的规定, 对列入失信被执行人 重大税收违法案件当事人名单 政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合 中华人民共和国政府采购法 第二十二条规定条件的供应商, 拒绝参与本项目政府采购活动 3.9 自公告之日起检察机关出具的无行贿犯罪档案查询结果告知函( 包括企业 法定代表人 项目经理 授权委托人 ) 3.10 法律 行政法规规定的其他条件 3.11 本项目执行小微企业扶持等政府采购政策 4 投标报名 4.1 投标人须注册成为河南省公共资源交易中心网站会员并取得 CA 密钥, 凭 CA 密钥登陆会员专区并按网上提示报名 下载及资料 ( 详见 公共服务 - 办事指南 ) 4.2 凡有意参加本项目的投标单位, 请于 2017 年 11 月 2 日 ~2017 年 11 月 8 日登录 河南省公共资源交易中心 ( 凭企业身份认证锁 (CA 密钥 ) 进行网上报名 4.3 CA 密钥在河南省公共资源交易中心受理大厅 ( 郑州市郑东新区正光北街与东风东路廉政大厦 5 楼 ) 办理 5 获取 5.1 投标人须注册成为河南省公共资源交易中心网站会员并取得 CA 密钥, 凭 CA 密钥登陆会员专区并按网上提示自行下载每个项目所含格式 (.hnzf) 的及资料, 每套售价 300 元, 售后不退 ( 详见 公共服务 - 办事指南 ) 5.2 下载时间为 2017 年 11 月 3 日 ~2017 年 11 月 9 日, 投标人未按规定在网上下载的, 其投标将被拒绝 5.3 获取后, 投标人请到河南省公共资源交易中心网站 公共服务 第 8 页

10 下载专区栏目下载最新版本的投标文件制作工具安装包, 并使用安装后的最新版本投标文件制作工具制作电子投标文件 6 投标文件的递交 6.1 投标人需要在投标截止时间前在河南省公共资源交易中心交易系统中上传加密电子投标文件, 同时递交未加密的电子投标文件及纸质投标文件 6.2 投标文件递交的截止时间:2017 年 11 月 24 日上午 10 时 30 分 加密电子投标文件须在投标截止时间前在河南省公共资源交易中心交易系统中加密上传 ; 未加密的电子投标文件及纸质投标文件须在投标截止时间前递交至规定地址 6.3 加密电子投标文件逾期上传或未加密电子投标文件和纸质投标文件逾期送达的或者未送达指定地点的, 将不予受理 6.4 未加密电子投标文件和纸质投标文件必须由投标人法定代表人或其经授权的委托代理人递交 否则招标人将拒收其投标文件 7 发布公告的媒介本次招标公告同时在 河南省政府采购网 河南省公共资源交易中心门户网 河南招标采购综合网 中国采购与招标网 上发布 8 联系方式招标人 : 河南省人口和计划生育药具管理站地址 : 郑州市金水区经五路 15 号附 3 号联系人 : 冯先生联系方式 : 招标代理机构 : 地址 : 郑州市西三环与北三环交叉口大学科技园 ( 东区 )18 号楼 D 座 11 层 联系人 : 孟女士 亓先生 联系方式 : 公司邮箱 :hnzbzb@163.com 第 9 页

11 第二章投标人须知 投标人须知前附表 条款 号 条款名称编列内容 招标人 : 河南省人口和计划生育药具管理站 招标人 地址 : 郑州市金水区经五路 15 号附 3 号 联系人 : 冯先生 联系方式 : 名称 : 招标代理机构 地址 : 郑州市西三环与北三环交叉口大学科技园 ( 东区 )18 号楼 D 座 11 层 联系人 : 孟女士 亓先生 电话 : 项目名称 河南省人口和计划生育药具管理站药具仓库暖通工程 建设地点 河南省人口与计划生育管理站北区 ( 香山路 ) 资金来源及比例 财政资金 100% 资金落实情况 已落实 招标范围 及工程量清单包含的所有内容 计划工期 30 日历天 质量要求 合格 1 投标人应具备独立法人资格, 具有建设行政主管部门颁发的建筑工程施 工总承包贰级 ( 含贰级 ) 及以上资质或者市政公用工程施工总承包叁级 ( 含 叁级 ) 及以上资质, 有效的安全生产许可证, 并在人员 设备 资金等方面 投标人资格 具有相应的施工能力 2 拟派驻本项目的负责人应具备建筑工程专业或市政工程专业贰级 ( 含贰 级 ) 及以上注册建造师资格, 主管部门核发的安全生产考核合格证 (B 类 ), 且无在建工程常驻现场 不允许中途私自更换, 不得兼职 3 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 第 10 页

12 4 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 5 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录 6 参加政府采购活动前三年内, 在经营活动中没有重大违法记录 ( 政府采购法实施条例 第十九条规定的重大违法记录 ) 7 遵守国家法律 法规和河南省财政厅及招标代理机构有关招标的规定 8 根据 关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知 ( 财库 [2016]125 号 ) 的规定, 对列入失信被执行人 重大税收违法案件当事人名单 政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合 中华人民共和国政府采购法 第二十二条规定条件的供应商, 拒绝参与本项目政府采购活动 9 自公告之日起检察机关出具的无行贿犯罪档案查询结果告知函( 包括企业 法定代表人 项目经理 授权委托人 ) 10 法律 行政法规规定的其他条件 11 本项目执行小微企业扶持等政府采购政策 踏勘现场 不统一组织, 自行踏勘 1.10 投标预备会 不召开 1.11 偏离 不允许 投标截止时间 2017 年 11 月 24 日上午 10 时 30 分 本工程最高限价 元, 凡投标人的投标报价高于 最高限价 ( 不含等于 最 高限价 ) 的, 为非实质性响应的要求, 作无效标处理 投标有效期 60 日历天 ( 从投标截止之日算起 ) 1. 投标保证金数额 : 肆万元整 2. 投标保证金的形式及交付时间 : 采用银行转账形式从投标人基本账户提交 的投标保证金, 于投标截止时间前递交至指定账户 ( 投标人应注明 豫财 招标采购 投标保证金 ); 己转账单据复印件或网银转账截图及 投标保证金 单位基本户证明应加盖公章附于投标文件内 3. 投标保证金缴纳账户 单位名称 : 河南省公共资源交易中心开户行 : 中原银行郑州东风南路支行银行账号 : 近年财务状况的年份 年度 第 11 页

13 3.5.3 要求 近年完成的类似项目 的年份要求 年 投标文件份数纸质投标文件 : 正本壹份副本贰份 纸质文件装订胶装, 装订成册 投标人地址 : 纸质文件封套上应载 明的信息 投标文件递交 投标人名称 : ( 项目名称 ) 投标文件在年月日时分前不得开启 (1) 电子投标文件的递交 a 各投标人应在投标截止时间前上传加密的电子投标文件(*.hntf 格式或 *.nhntf 格式 ) 到会员系统的指定位置 上传时必须得到电脑 上传成功 的确认回复 请投标人在上传时认真检查上传投标文件是否完整 正确 b 投标人因交易中心投标系统问题无法上传电子投标文件时, 请在工作时间与河南省公共资源交易中心联系, 联系电话 : (2) 现场递交纸质投标文件正本壹份 副本贰份 未加密电子投标文件及投标文件电子版 ( 内装正本的完整扫描件 PDF 格式和.doc 文件各一份, 供财政支付及签订合同使用 ), 应在投标截止时间前密封递交到规定地点 注 : 1. 投标人在制作电子投标文件时, 投标文件制作工具 左侧栏目 封面 开标一览表 制作完成后须加盖电子签章 ( 包括企业电子签章和个人电子签章 ); 左侧栏目 投标正文 中的内容 : 投标文件商务部分格式 投标文件技术部分格式按格式要求电子签章 ( 包括企业电子签章 个人电子签章 ), 并将所有扫描内容 ( 包括营业执照 资质证书 财务报告 纳税凭证等 ) 电子签章 ( 企业电子签章 ) 2. 投标文件 ( 纸质版 ) 中需要盖电子签章的地方统一盖单位公章 递交投标文件地点河南省公共资源交易中心第 6 开标室 是否退还投标文件否 5.1 开标时间和地点 开标时间 : 同投标截止时间 开标地点 : 河南省公共资源交易中心第 6 开标室 第 12 页

14 6.1.1 评标委员会的组建 评标委员会构成 : 5 人, 其中招标人代表 1 人, 经济 技术评标专家 4 人, 评标专家确定方式 : 财政厅政采购处专家库中随机抽取 7.1 是否授权评标委员会 确定中标人 否, 推荐的中标候选人数 :3 名 7.2 中标候选人公示媒介 河南省政府采购网 河南省公共资源交易中心门户网 河南招标 采购综合网 中国采购与招标网 9 需要补充的其他内容 9.1 联合体投标本次项目不接受联合体投标 适用于本投标人须知的额外增加的变动 : 相关政 9.2 用材用料 府采购清单参考国家最新公布的政府采购清单 ( 依中国政府采购网为准 ) 中标服务费 : 参照国家计委计价格 号文件和国家发展改革委办公厅发改办价格 号文件规定标准向中标人收取, 按包采用差额定率累进法计算 9.3 中标服务费 中标金额 ( 万元 ) 费率 ( 国标 ) 100 以下 1% % % 计算 ( 以 500 万元为例 ): 100 1% +( ) 0.7% 计算方法 : 按包采用差额定率累进法 合同签订后付 30% 的预付款, 工程完工后付到 9.4 付款方式 80%, 并网验收后付到 97%, 两个采暖季后付清 3% 的质保金 发票在付 80% 的款时一次性开完 第 13 页

15 1. 总则 1.1 项目概况 根据 中华人民共和国招标投标法 等有关法律 法规和规章的规定, 本招标项目已具备招标条件, 现对本项目施工进行招标 本招标项目招标人 : 见投标人须知前附表 本招标项目招标代理机构 : 见投标人须知前附表 本招标项目名称 : 见投标人须知前附表 本招标项目建设地点 : 见投标人须知前附表 1.2 资金来源和落实情况 本招标项目的资金来源及出资比例 : 见投标人须知前附表 本招标项目的资金落实情况 : 见投标人须知前附表 1.3 招标范围 计划工期 质量要求 本次招标范围 : 见投标人须知前附表 本招标项目的计划工期 : 见投标人须知前附表 本招标项目的质量要求 : 见投标人须知前附表 1.4 投标人资格要求 投标人应具备承担本项目施工的资质条件 能力和信誉 (1) 资质条件 : 见投标人须知前附表 ; (2) 项目经理资格 : 见投标人须知前附表 ; (3) 财务要求 : 见投标人须知前附表 ; (4) 业绩要求 : 见投标人须知前附表 ; (5) 其他要求 : 见投标人须知前附表 投标人不得存在下列情形之一 : (1) 为招标人不具有独立法人资格的附属机构 ( 单位 ); 第 14 页

16 (2) 为本招标项目前期准备提供设计或咨询服务的 ; (3) 为本招标项目的监理人 ; (4) 为本招标项目的代建人 ; (5) 为本招标项目提供招标代理服务的 ; (6) 与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的 ; (7) 与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的 ; (8) 与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的 ; (9) 被责令停业的 ; (10) 被暂停或取消投标资格的 ; (11) 财产被接管或冻结的 ; (12) 在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的 单位负责人为同一人或者存在控股 管理关系的不同单位, 不得同时参加本招标项目投标 1.5 费用承担 投标人准备和参加投标活动发生的费用自理 1.6 保密 参与招标投标活动的各方应对和投标文件中的商业和技术等秘密保密, 违者应 对由此造成的后果承担法律责任 1.7 语言文字 招标投标文件使用的语言文字为中文 专用术语使用外文的, 应附有中文注释 1.8 计量单位 所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位 1.9 踏勘现场 投标人须知前附表规定组织踏勘现场的, 招标人按投标人须知前附表规定的时 第 15 页

17 间 地点组织投标人踏勘项目现场 投标人踏勘现场发生的费用自理 投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失 招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况, 供投标人在编制投标文件时参考, 招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责 1.10 投标预备会 详见投标人须知前附表 1.11 偏离 投标人须知前附表允许投标文件偏离某些要求的, 偏离应当符合规定 的偏离范围和幅度 的组成 本包括 : (1) 招标公告 ; (2) 投标人须知 ; (3) 评标办法 ; (4) 合同条款及格式 ; (5) 工程量清单 ; (7) 技术标准和要求 ; (8) 投标文件格式 ; (9) 投标人须知前附表规定的其他材料 根据本章第 1.10 款 第 2.2 款和第 2.3 款对所作的澄清 修改, 构成的组成部分 第 16 页

18 2.2 的修改 招标人可以书面形式修改, 并通知所有已购买的投标人 但如果修改的时间距投标截止时间不足 15 天, 并且修改内容影响投标文件编制的, 将相应延长投标截止时间 投标人收到修改内容后, 应在投标人须知前附表规定的时间内以书面形式通知招标人, 确定已收到该修改 3. 投标文件 3.1 投标文件的组成 投标文件应包括下列内容 : (1) 投标函及投标函附录 ; (2) 法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书 ; (3) 投标保证金 ; (4) 已标价工程量清单 ; (5) 施工组织设计 ; (6) 项目管理机构 ; (7) 资格审查资料 ; (8) 投标人须知前附表规定的其他材料 3.2 投标报价 投标人投标报价应包含工程所需所有费用 投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标报价总额, 应同时修改 已标价工程量清单 中的相应报价, 投标报价总额为各分项金额之和 此修改须符合本章第 4.3 款的有关要求 招标人设有最高投标限价的, 投标人的投标报价不得超过最高投标限价, 最高投标限价或其计算方法在投标人须知前附表中载明 第 17 页

19 3.3 投标有效期 除投标人须知前附表另有规定外, 投标有效期为 60 天 在投标有效期内, 投标人撤销或修改其投标文件的, 应承担和法律规定的责任 出现特殊情况需要延长投标有效期的, 招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期 投标人同意延长的, 应相应延长其投标保证金的有效期, 但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件 ; 投标人拒绝延长的, 其投标失效, 但投标人有权收回其投标保证金 3.4 投标保证金 投标人须知前附表规定递交投标保证金的, 投标人在递交投标文件的同时, 应按投标人须知前附表规定的金额 担保形式和第八章 投标文件格式 规定的或者事先经过招标人认可的投标保证金格式递交投标保证金, 并作为其投标文件的组成部分 投标人不按本章第 项要求提交投标保证金的, 评标委员会将否决其投标 招标人与中标人签订合同后 5 日内, 向未中标的投标人和中标人退还投标保证金及同期银行存款利息 有下列情形之一的, 投标保证金将不予退还 : (1) 投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件 ; (2) 中标人在收到中标通知书后, 无正当理由拒签合同协议书或未按规定提交履约担保 3.5 资格审查资料 投标人基本情况表 应附投标人营业执照及其年检合格的证明材料 资质证书副本 安全生产许可证 项目的负责人的建筑工程专业或市政工程专业注册建造师资格证及主管部门核发的安全生产考核合格证等材料的复印件 近年财务状况表 应附经会计师事务所出具的财务审计报告, 包括资产负债表 现金流量表 利润表和财务情况说明书等复印件, 具体年份要求见投标人须知前附表 近年完成的类似项目情况表 应附中标通知书和合同协议书 工程接收证书 ( 工程竣工验收证书 ) 复印件, 具体年份要求见投标人须知前附表 每张表格只填写一个项目, 并标明序号 第 18 页

20 3.5.4 正在施工和新承接的项目情况表 应附中标通知书和合同协议书复印件 每张 表格只填写一个项目, 并标明序号 3.6 投标文件的编制 投标文件应按第八章 投标文件格式 进行编写, 如有必要, 可以增加附页, 作为投标文件的组成部分 其中, 投标函附录在满足实质性要求的基础上, 可以提出比要求更有利于招标人的承诺 投标文件应当对有关工期 投标有效期 质量要求 技术标准和要求 招标范围等实质性内容作出响应 每套投标文件应清楚地标明 正本 或 副本 副本应与正本内容一致, 若副本与正本存在文字或表述的不符之处, 以正本为准 若因系统原因或不可抗力导致无法使用加密电子投标文件评标, 对各投标人纸质版投标文件进行评审 注 : 投标人在制作电子投标文件时, 投标文件制作工具 左侧栏目 封面 开标一览表 制作完成后须加盖电子签章 ( 包括企业电子签章和个人电子签章 ); 左侧栏目 投标正文 中的内容 : 投标文件商务部分格式 投标文件技术部分格式按格式要求电子签章 ( 包括企业电子签章 个人电子签章 ), 并将所有扫描内容 ( 包括营业执照 资质证书 财务报告 纳税凭证等 ) 电子签章 ( 企业电子签章 ) 投标文件正本一份, 副本份数见投标人须知前附表 正本和副本的封面上应清楚地标记 正本 或 副本 的字样 当副本和正本不一致时, 以正本为准 纸质文件装订要求见投标人须知前附表 4. 投标 4.1 纸质投标文件的密封和标记 投标文件应进行包装 加贴封条, 并在封套的封口处加盖投标人单位章 投标文件封套上应写明的内容见投标人须知前附表 未按本章第 项或第 项要求密封和加写标记的投标文件, 招标人应予拒收 第 19 页

21 4.2 投标文件的递交 电子投标文件的递交 : (1) 投标人应在投标截止时间前上传加密的电子投标文件 (*.hntf) 到会员系统的指定位置 上传时必须得到电脑 上传成功 的确认 请投标人在上传时认真检查上传投标文件是否完整 正确 (2) 投标人因交易中心投标系统问题无法上传电子投标文件时, 请在工作时间与河南省公共资源交易中心联系, 联系电话 : 递交投标文件地点见投标人须知前附表 是否退还投标文件见投标人须知前附表 4.3 投标文件的修改与撤回 在本章第 项规定的投标截止时间前, 投标人可以修改或撤回已递交的投标文件, 但应以书面形式通知招标人 投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照本章第 项的要求签字或盖章 招标人收到书面通知后, 向投标人出具签收凭证 修改的内容为投标文件的组成部分 修改的投标文件应按照本章第 3 条 第 4 条规定进行编制 密封 标记和递交, 并标明 修改 字样 5. 开标 5.1 开标时间和地点 招标人在本章投标人须知前附表第 项规定的投标截止时间 ( 开标时间 ) 和投标人 须知前附表规定的地点公开开标, 并邀请所有投标人的法定代表人或其委托代理人准时参 加 5.2 开标程序 代理机构将按规定的时间和地点组织公开招标 投标人授权代表应携带法人 授权书 身份证明 CA 密钥 电子投标文件及纸质版投标文件 ( 密封 ) 参加开标并签到 开标前, 代理机构将会同相关人员及投标人代表进行验标 ( 检查网上招标系统正常与 第 20 页

22 否 ), 确认无误后开标 开标时, 各投标人应在规定时间内对本单位的投标文件现场解密, 项目负责人在监督员监督下解密所有投标文件 如网上招标系统故障, 招标人将对所有投标人的纸质版投标文件进行开标 评标 因加密电子投标文件未能成功上传或误传而导致的解密失败, 投标将被拒绝 开标时, 代理机构将通过网上开标系统以投标人上传加密电子投标文件的顺序唱标, 唱标内容包括投标人名称 投标价格, 以及其它详细内容 6. 评标 6.1 评标委员会 评标由招标人依法组建的评标委员会负责 评标委员会由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表, 以及有关技术 经济等方面的专家组成 评标委员会成员人数以及技术 经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表 评标委员会成员有下列情形之一的, 应当回避 : (1) 投标人或投标人主要负责人的近亲属 ; (2) 项目主管部门或者行政监督部门的人员 ; (3) 与投标人有经济利益关系 ; (4) 曾因在招标 评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的 ; (5) 与投标人有其他利害关系 6.2 评标原则 评标活动遵循公平 公正 科学和择优的原则 6.3 评标 评标委员会按照第三章 评标办法 规定的方法 评审因素 标准和程序对投标文件进 行评审 第三章 评标办法 没有规定的方法 评审因素和标准, 不作为评标依据 第 21 页

23 7. 合同授予 7.1 定标方式 除投标人须知前附表规定评标委员会直接确定中标人外, 招标人依据评标委员会推荐的 中标候选人确定中标人, 评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表 7.2 中标候选人公示 招标人在投标人须知前附表规定的媒介公示中标候选人 7.3 中标通知 在本章第 3.3 款规定的投标有效期内, 招标人以书面形式向中标人发出中标通知书, 同 时将中标结果通知未中标的投标人 7.4 履约担保 在签订合同前, 中标人应按投标人须知前附表规定的担保形式和第四章 合同条款及格式 规定的或者事先经过招标人书面认可的履约担保格式向招标人提交履约担保 除投标人须知前附表另有规定外, 履约担保金额为中标合同金额的 5% 中标人不能按本章第 项要求提交履约担保的, 视为放弃中标, 其投标保证金不予退还, 给招标人造成的损失超过投标保证金数额的, 中标人还应当对超过部分予以赔偿 7.5 签订合同 招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起 30 天内, 根据和中标人的投标文件订立书面合同 中标人无正当理由拒签合同的, 招标人取消其中标资格, 其投标保证金不予退还 ; 给招标人造成的损失超过投标保证金数额的, 中标人还应当对超过部分予以赔偿 发出中标通知书后, 招标人无正当理由拒签合同的, 招标人向中标人退还投标保证金 ; 给中标人造成损失的, 还应当赔偿损失 第 22 页

24 8. 纪律和监督 8.1 对招标人的纪律要求 招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料, 不得与投标人串通损害国家利 益 社会公共利益或者他人合法权益 8.2 对投标人的纪律要求 投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标, 不得向招标人或者评标委员会成员行 贿谋取中标, 不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标 ; 投标人不得以任何方 式干扰 影响评标工作 8.3 对评标委员会成员的纪律要求 评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处, 不得向他人透漏对投标文件的评审和比较 中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况 在评标活动中, 评标委员会成员应当客观 公正地履行职责, 遵守职业道德, 不得擅离职守, 影响评标程序正常进行, 不得使用第三章 评标办法 没有规定的评审因素和标准进行评标 8.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求 与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处, 不得向他人透漏对投标 文件的评审和比较 中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况 在评标活动中, 与评 标活动有关的工作人员不得擅离职守, 影响评标程序正常进行 8.5 投诉 投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律 法规和规章规定的, 有权向有关 行政监督部门投诉 9. 需要补充的其他内容 需要补充的其他内容 : 见投标人须知前附表 第 23 页

25 第三章评标办法 ( 综合评分法 ) 评标办法前附表 条款号评审因素评审标准 ( 采用资格后审 ) 形式评审标准 投标人名称投标函签字盖章 与营业执照 资质证书 安全生产许可证一致有法定代表人或其委托代理人签字或加盖单位章 报价唯一 只能有一个有效报价 营业执照 具备有效的营业执照 安全生产许可证 具备有效的安全生产许可证 资格评审标准 资质等级项目经理资格 符合第二章 投标人须知 第 项规定符合第二章 投标人须知 第 项规定 财务要求 符合第二章 投标人须知 第 项规定 投标报价 符合第二章 投标人须知 第 项规定 响应性 投标内容 符合第二章 投标人须知 第 项规定 评审 标准 工期 工程质量 符合第二章 投标人须知 第 项规定 符合第二章 投标人须知 第 项规定 投标有效期 符合第二章 投标人须知 第 项规定 投标保证金 符合第二章 投标人须知 第 项规定 已标价工程量清单 符合第五章 工程量清单 要求 条款号条款内容编列内容 施工组织设计 : 21 分 分值构成 ( 总分 100 分 ) 项目管理机构 : 9 分投标报价 : 58 分其他评分因素 : 12 分 第 24 页

26 评标基准价计算方法 :( 扣除不可竞争费 : 包括安全文明施工费 规费 税金 ) 当有效投标人 五家时 : 评标基准价 = 各有效投标人的投标报价去掉一个 评标基准价计算方法 最高和一个最低报价后的算术平均值 *0.5+ 工程 投标报价的偏差率 计算公式 最高限价 *0.5 当有效投标总报价 < 五家时 : 评标基准价 = 各有效投标人的投标报价的算术平均值 *0.5+ 工程最高限价 *0.5 偏差率 =100% ( 投标人报价 评标基准价 )/ 评标基准价 条款号评分因素评分标准 完整性和编制水平 评标委员会将根据投标文件内容完整性和编制水 平在赋分范围内进行量化打分 (0-2 分 ) 施工方案与技术措施详细 合理 (3-4 分 ); 一般 (0-2 分 ) 质量管理体系与措施详细 合理 (2-3 分 ); 一般 (0-1 分 ) 安全管理体系与措施 评标委员会将根据投标文件差异在赋分范围内进 (1) 施工组织设计评分标准共 21 分 环境保护管理体系与措施工程进度计划与措施 行量化打分 (0-2 分 ) 评标委员会将根据投标文件差异在赋分范围内进行量化打分 (0-2 分 ) 评标委员会将根据投标文件差异在赋分范围内进行量化打分 (0-2 分 ) 资源配备计划 评标委员会将根据投标文件差异在赋分范围内进 行量化打分 (0-2 分 ) 施工进度表或施工网 评标委员会将根据投标文件差异在赋分范围内进 络图 行量化打分 (0-2 分 ) 施工总平面布置图 评标委员会将根据投标文件差异在赋分范围内进 行量化打分 (0-2 分 ) 第 25 页

27 2014 年 1 月 1 日以来本企业签订的 ( 以合同签订 时间为准 ) 类似工程项目业绩, 每份得 1 分, 最 高累计得 3 分 (2) 项目管理机构评分标准共 9 分 企业和项目经理业绩共 6 分 2014 年 1 月 1 日以来项目经理签订的 ( 以合同签订时间为准 ) 类似工程项目业绩, 每份得 1 分, 最高累计得 3 分 ( 项目业绩不重复计分, 合同原件 中标通知书原件 验收报告在开标现场查验, 复印件装订进标书 ) 企业具备信息化管理平台, 能够使工程管理者对 其它综合实力 现场实施监控和数据处理 0-2 分 共 3 分 在节能减排 绿色施工 工艺创新方面针对本工 程有具体措施或企业自有创新技术 0-1 分 第 26 页

28 投标报价与评标基准价相等得基本分 35 分 当投 标报价低于评标基准价时, 每低 1% 在基本分 35 分的基础上加 1 分, 最多加 5 分 ; 当投标报价低 于评标基准价 5% 以上 ( 不含 5%) 时, 每再低 1% 在满分 40 分的基础上扣 1 分, 扣完为止 ; 当投标 报价高于评标基准价时, 每高 1% 在基本分 35 分的 基础上扣 1 分, 扣完为止 当报价高于或低于评标基准值且不是百分整数 时, 加减分保留小数点后两位 (3) 投标报价 评分标准 共 58 分 报价得分计算 注 :1. 根据 政府采购促进中小企业发展暂行办法 ( 财库 号 ), 对小型和微型企业产品的价格给予 6% 扣除, 用扣除后的价格参与评审 2. 根据 财政部司法部关于政府采购支持监狱企 业发展有关问题的通知 ( ( 财库 号 ) ) 的规定, 监狱企业视同小型 微型企业 3. 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他 通过符合性审查投标人的报价, 有可能影响产品 质量或者不能诚信履约的, 应当要求其在评标现 场合理的时间内提供书面说明, 必要时提交相关 证明材料 ; 投标人不能证明其报价合理性的, 评 标委员会应当将其作为无效投标处理 第 27 页

29 基准价的确定 : 当有效投标总报价大于等于五家时, 各有效投标总报价中对应的措施项目费去掉一个最高和一个最低报价后的算术平均值作为措施项目的基准价 当有效投标总报价少于五家时 措施项目费计算 ( 不含五家 ), 则以所有有效投标总报价中的措 施费的算术平均值作为措施项目的基准报价 评审办法 : 措施费项目报价以基准价为准, 当投标人的措施费报价等于基准价得 5 分, 每高于基准价 1% 扣 0.5 分, 最多扣 5 分, 每低于基准价 1% 加 0.5 分, 最多加 3 分 分部分项工程项目综合单价随机选择 5 项清单项目 清单项目综合单价以各有效投标报价的 ( 当 分部分项工程项目综 合单价的评审 有效投标人 5 名及以上时, 去掉 1 个最高 1 个最 低值 ) 清单项目综合单价的算术平均值作为综合 单价基准值 在综合单价基准值 93% 103% 范围内 ( 不含 93% 和 103%) 每项得 1 分, 超出该范围的不得分, 满分共计 5 分 主要材料项目单价选择 5 项材料, 材料的单价以各有效投标报价 ( 当有效投标人 5 名及以上时, 主要材料单价的评审 去掉 1 个最高 1 个最低值 ) 材料单价的算术平均 值作为材料基准值 在材料基准值 93% 103% 范围 内 ( 不含 93% 和 103%) 每项得 1 分, 超出该范围 的不得分, 满分共计 5 分 提供信用评估报告, 投标企业信用评估等级为 A 级得 1 分,AA 级得 1.5 分,AAA 级及以上的得 (4) 其他因素 评分标准 共 12 分 信用评估报告 分, 其他的得 0 分 ( 信用评估报告, 应是在工商部门注册并在河南省信用建设促进会备案认可的信用评级机构出具的信用评估报告 外省供应商应提供经省级以上社会信用管理部门备案认可 的信用评级机构出具的信用评估报告, 同时出具 信用评级机构相应的资质材料 ) 第 28 页

30 质量工期承诺 承诺质量 工期达到要求并有具体措施 0-5 分 优惠承诺优惠服务条件的承诺 0-5 分 1. 评标方法 本次评标采用综合评估法 评标委员会对满足实质性要求的投标文件, 按照本章第 2.2 款规定的评分标准进行打分, 并按得分由高到低顺序推荐中标候选人, 或根据招标人授权直接确定中标人, 但投标报价低于其成本的除外 综合评分相等时, 以投标报价低的优先 ; 投标报价也相等的, 由招标人或其授权的评标委员会自行确定 2. 评审标准 2.1 初步评审标准 形式评审标准 : 见评标办法前附表 资格评审标准 : 见评标办法前附表 响应性评审标准 : 见评标办法前附表 2.2 分值构成与评分标准 分值构成 (1) 施工组织设计 : 见评标办法前附表 ; (2) 项目管理机构 : 见评标办法前附表 ; (3) 投标报价 : 见评标办法前附表 ; (4) 其他评分因素 : 见评标办法前附表 评标基准价计算评标基准价计算方法 : 见评标办法前附表 投标报价的偏差率计算投标报价的偏差率计算公式 : 见评标办法前附表 评分标准 第 29 页

31 (1) 施工组织设计评分标准 : 见评标办法前附表 ; (2) 项目管理机构评分标准 : 见评标办法前附表 ; (3) 投标报价评分标准 : 见评标办法前附表 ; (4) 其他因素评分标准 : 见评标办法前附表 3. 评标程序 3.1 初步评审 投标人提交第二章 投标人须知 第 项至第 项规定的有关证明和证件, 以便评标委员会核验 评标委员会依据本章第 2.1 款规定的标准对投标文件进行初步评审 有一项不符合评审标准的, 评标委员会应当否决其投标 投标人有以下情形之一的, 评标委员会应当否决其投标 : (1) 第二章 投标人须知 第 项 第 项规定的任何一种情形的 ; (2) 串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的 ; (3) 不按评标委员会要求澄清 说明或补正的 投标报价有算术错误的, 评标委员会按以下原则对投标报价进行修正, 修正的价格经投标人书面确认后具有约束力 投标人不接受修正价格的, 评标委员会应当否决其投标 (1) 投标文件中的大写金额与小写金额不一致的, 以大写金额为准 ; (2) 总价金额与依据单价计算出的结果不一致的, 以单价金额为准修正总价, 但单价金额小数点有明显错误的除外 3.2 详细评审 按本章第 2.2 款规定的量化因素和分值进行打分, 并计算出综合评估得分 (1) 按本章第 2.2.4(1) 目规定的评审因素和分值对施工组织设计计算出得分 A; (2) 按本章第 2.2.4(2) 目规定的评审因素和分值对项目管理机构计算出得分 B; (3) 按本章第 2.2.4(3) 目规定的评审因素和分值对投标报价计算出得分 C; (4) 按本章第 2.2.4(4) 目规定的评审因素和分值对其他部分计算出得分 D 评分分值计算保留小数点后两位, 小数点后第三位 四舍五入 投标人得分 =A+B+C+D 评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价, 或者在设有标底时明显低于标 第 30 页

32 底, 使得其投标报价可能低于其个别成本的, 应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的 证明材料 投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的, 评标委员会应当认定该投标 人以低于成本报价竞标, 否决其投标 3.3 投标文件的澄清和补正 在评标过程中, 评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明, 或者对细微偏差进行补正 评标委员会不接受投标人主动提出的澄清 说明或补正 澄清 说明和补正不得改变投标文件的实质性内容 投标人的书面澄清 说明和补正属于投标文件的组成部分 评标委员会对投标人提交的澄清 说明或补正有疑问的, 可以要求投标人进一步澄清 说明或补正, 直至满足评标委员会的要求 3.4 评标结果 除第二章 投标人须知 前附表授权直接确定中标人外, 评标委员会按照得分由高到 低的顺序推荐中标候选人 评标委员会完成评标后, 应当向招标人提交书面评标报告 第 31 页

33 第四章合同条款 ( 参考文本 ) ( 以甲乙双方最终签订的合同为准 ) 第 32 页

34 合同编号 : 政府采购施工合同书 工程名称 : 工程地址 : 工程造价 : 发包方 : 承包方 : 年月日 第 33 页

35 第一部分合同协议书 发包人 ( 全称 ): 河南省人口和计划生育药具管理站 承包人 ( 全称 ): 根据 中华人民共和国合同法 中华人民共和国建筑法 及有关法律规定, 遵循平等 自愿 公平和诚实信用的原则, 双方就 施工及有关事项协商 一致, 共同达成如下协议 : 一 工程概况 1. 工程名称 : 2. 工程地点 : 3. 工程立项批准文号 : 4. 资金来源 : 5. 工程内容 : 6. 工程承包范围 : 二 合同工期 计划开工日期 : 年月日 计划竣工日期 : 年月日 工期总日历天数 : 天 工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致 的, 以工期总日历天数为准 三 质量标准 工程质量符合合格标准 四 签约合同价与合同价格形式 1. 签约合同价为 : 人民币 ( 大写 ) ( 元 ); 其中 : 第 34 页

36 (1) 安全文明施工费 : 人民币 ( 大写 ) ( 元 ); (2) 材料和工程设备暂估价金额 : 人民币 ( 大写 ) ( 元 ); (3) 专业工程暂估价金额 : 人民币 ( 大写 ) ( 元 ); (4) 暂列金额 : 人民币 ( 大写 ) ( 元 ) 2. 合同价格形式 : 固定总价合同 五 项目经理 承包人项目经理 : 六 合同文件构成 本协议书与下列文件一起构成合同文件 : (1) 中标通知书 ( 如果有 ); (2) 投标函及其附录 ( 如果有 ); (3) 专用合同条款及其附件 ; (4) 通用合同条款 ; (5) 技术标准和要求 ; (6) 图纸 ; (7) 已标价工程量清单或预算书 ; (8) 其他合同文件 在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件的组成部分 上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改, 属于同一类内容的文件, 应以最新签署的为准 专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章 七 承诺 1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续 筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款 2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工, 确保工程质量和安全, 不进行转包及违法分包, 并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任 3. 发包人和承包人通过招投标形式签订合同的, 双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同 第 35 页

37 实质性内容相背离的协议 八 词语含义 本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同 九 签订时间 本合同于 年 月 日签订 十 签订地点 本合同在 签订 十一 补充协议 合同未尽事宜, 合同当事人另行签订补充协议, 补充协议是合同的组成部分 十二 合同生效 本合同自发包方和承包方的法定代表人或其委托代理人签字并盖单位公章后生效 十三 合同份数 本合同一式 份, 均具有同等法律效力, 发包人执 份, 承包人执 份, 报送招标代理机 构贰份 发包人 : ( 公章 ) 承包人 : ( 公章 ) 法定代表人或其委托代理人 :( 签字 ) 法定代表人或其委托代理人 :( 签字 ) 组织机构代码 : 组织机构代码 : 地 址 : 地 址 : 邮政编码 : 邮政编码 : 法定代表人 : 法定代表人 : 委托代理人 : 委托代理人 : 电 话 : 电 话 : 传 真 : 传 真 : 电子信箱 : 电子信箱 : 开户银行 : 开户银行 : 账 号 : 账 号 : 第 36 页

38 第二部分通用合同条款 详见 建设工程施工合同 ( 示范文本 )(GF ) 通用合同条款 第 37 页

39 第三部分专用合同条款 1. 一般约定 1.1 词语定义 合同 其他合同文件包括 : 履行合同过程中双方确认的对合同有影响的会议纪要 签证 及设计变更等相关资料 合同当事人及其他相关方 监理人 : 名 称 : ; 资质类别和等级 : ; 联系电话 : ; 设计人 : 名 称 : ; 资质类别和等级 : ; 联系电话 : ; 1.3 法律 适用于合同的其他规范性文件 : ; 1.4 标准和规范 适用于工程的标准规范包括 : ; 发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求 : ; 1.5 合同文件的优先顺序 合同文件组成及优先顺序为 :(1) 合同协议书 ;(2) 中标通知书 ;(3) 投标函及其附录 ;(4) 专用合同条款及其附件 ;(5) 通用合同条款 ;(6) 技术标准和要求 ;(7) 图纸 ;(8) 已标价工程量清单或预算书 ;(9) 其他合同文件 1.6 图纸和承包人文件 图纸的提供发包人向承包人提供图纸的期限 : 开工前 ; 第 38 页

40 发包人向承包人提供图纸的数量 : 3 份 ; 发包人向承包人提供图纸的内容 : 全部施工图纸 承包人文件 承包人向发包人提供的文件, 包括 : 实施性施工组织设计及方案 ; 承包人提供的文件的期限为 : 开工前 ; 承包人提供的文件的数量为 : 3 份 ; 承包人提供的文件的形式为 : 书面文件 ; 现场图纸准备 关于现场图纸准备的约定 : 承包人应在施工现场另外保存一套完整的图纸和承包人文件, 供发 包人 监理人及有关人员进行工程检查时使用 1.11 知识产权 关于发包人提供给承包人的图纸 发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属 : 属于发包人 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属 : 除署名权以外的著作权属于发包人 承包人在施工过程中所采用的专利 专有技术 技术秘密的使用费的承担方式 : 按通用条款执行 1.13 工程量清单错误的修正 出现工程量清单错误时, 是否调整合同价格 : 调整价格 允许调整合同价格的工程量偏差范围 : 如果有变更, 变更增减金额小于等于单项工程金额 5% 的甲乙双方不再计取 ; 变更金额大于 5% 小于 15% 的单项工程, 承包人投标文件列明综合单价的, 按承包人单价计取, 没有列明单价的按 河南省建设工程工程量清单综合单价 (2008) 和施工期的 郑州市建设工程材料基准价格信息 核定价格 ; 变更金额大于等于单项工程金额 15% 的, 无论承包人投标文件内是否列明该单价, 甲乙双方都须重新核定该单项工程综合单价 2. 发包人 2.2 发包人代表 发包人代表 : 姓名 : ; 第 39 页

41 联系电话 : ; 发包人对发包人代表的授权范围如下 : ; 2.4 施工现场 施工条件和基础资料的提供 提供施工现场 关于发包人移交施工现场的期限要求 : 开工前 7 天 提供施工条件 关于发包人应负责提供施工所需要的条件, 包括 : 施工过程中协调工作, 监督工程质量和 进度, 审定签发工程款权, 工程设计变更及现场签证审批权及与本工程建设相关的一切事宜, 但涉 及工程最终结算及价款支付必须经发包人代表签字并加盖印章方为有效 3. 承包人 3.1 承包人的一般义务 : 按通用条款执行 承包人提交的竣工资料的内容 : 提供符合要求的竣工图及竣工资料 承包人需要提交的竣工资料套数 : 3 套 承包人提交的竣工资料的费用承担 : 承包人承担 承包人提交的竣工资料移交时间 : 本工程验收前 7 日内 承包人提交的竣工资料形式要求 : 书面及电子文档 承包人应履行的其他义务 : 3.2 项目经理 项目经理 : 姓 名 : ; 身份证号 : ; 建造师注册证书号 : ; 安全生产考核合格证书号 : ; 联系电话 : ; 承包人对项目经理的授权范围如下 : 全权处理本项目的一切事务 关于项目经理每月在施工现场的时间要求 : 开工之日起到竣工结束, 项目经理每周至少 5 日, 第 40 页

42 每天必须不少于 8 小时在现场组织施工 承包人未提交劳动合同, 以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任 : 责令限期提交劳动 合同并补缴社会保险 项目经理未经批准, 擅自离开施工现场的违约责任 : 发包人有权要求承包人承担 元 / 天的违 约金 承包人擅自更换项目经理的违约责任 : 承包人在投标书中承诺的项目经理必须到位, 无论任何原因, 不得擅自更换项目经理, 承包人提出更换时, 须经发包人和监理工程师书面同意, 且每更换一次需先提交 1 万元的违约金后予以更换 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任 : 在施工过程中未经发包人同意不得在其他项目工地兼职 更换 对不称职的施工管理人员, 发包人有权要求承包人更换, 承包人必须在 3 日内更换 承包人如未按时更换, 须向发包人交纳 1 万元 / 人 ( 天 ) 的惩罚性赔偿金 3.3 承包人人员 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限 : 开工前 2 天内 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任 : 发包人有权要求承包人承担 3000 元的违约金 并有权解除合同并责令承包人退场, 由此产生的一切损失及后果由承包人承担 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求 : 由总监理工程师批准, 发包人认可方可离开 承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任 : 发包人有权要求承包人承担 3000 元的违约金 并有权解除合同并责令承包人退场, 由此产生的一切损失及后果由承包人承担 承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任 : 承包人承担 1000 元的违约金 3.5 分包 分包的一般约定 禁止分包的工程包括 : 本工程不允许分包 3.6 工程照管与成品 半成品保护 承包人负责照管工程及工程相关的材料 工程设备的起始时间 : 按通用条款执行 4. 监理人 4.1 监理人的一般规定 关于监理人的监理内容 : 见监理合同 第 41 页

43 关于监理人的监理权限 : 见监理合同 关于监理人在施工现场的办公场所 生活场所的提供和费用承担的约定 : 由承包人承担 4.2 监理人员 总监理工程师 : 姓 名 : ; 职 务 : 总监理工程师 ; 监理工程师执业资格证书号 : ; 联系电话 : ; 关于监理人的其他约定 : / 5. 工程质量 5.1 质量要求 特殊质量标准和要求 : 合格, 因承包人原因所承包工程未能达到其所投报质量标准等级视为违约 : 并由承包人负责采取返工 返修或其他弥补措施, 由此引起的工期延误及费用由承包人承担, 如果经采取措施加以弥补后仍不能达到质量标准时, 承担修复所发生的全部费用 5.3 隐蔽工程检查 承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定 : 共同检查前 48 小时书面通知监理人 监理人不能按时进行检查时, 应提前 12 小时提交书面延期要求 关于延期最长不得超过 : 24 小时 未尽事宜按通用条款执行 6. 安全文明施工与环境保护 6.1 安全文明施工 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定 : 承包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定, 严格按现行安全标准组织施工, 并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查, 采取必要的安全防护措施, 消除事故隐患 其安全施工防护费用已经含在合同价款内 承包方在施工生产过程中违反有关安全操作规程 消防条例, 导致发生人员伤亡或火灾事故, 承包方应承担由此引发的一切损失和责任 关于治安保卫的特别约定 : 按通用条款执行 第 42 页

44 关于编制施工场地治安管理计划的约定 : 开工前提供 文明施工 合同当事人对文明施工的要求 : 按通用条款执行 7. 工期和进度 7.1 施工组织设计 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容 : 按通用条款执行 施工组织设计的提交和修改承包人提交详细施工组织设计的期限的约定 : 开工前 7 天 发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限 : 收到后 7 天内 7.2 施工进度计划 施工进度计划的修订 发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限 : 收到后 7 天内 7.3 开工 开工准备关于承包人提交工程开工报审表的期限 : 开工前 开工通知 因发包人原因未能在计划开工日期之日起 180 天内发出开工通知的, 承包人有权提出价格调整要 求, 或者解除合同 7.4 测量放线 发包人通过监理人向承包人提供测量基准点 基准线和水准点及其书面资料的期限 : 开 工前 7 天 7.5 工期延误 因承包人原因导致工期延误因承包人原因造成工期延误, 逾期竣工违约金的计算方法为 : 每拖延一天, 由承包人向发包人支付违约金 5000 元 / 天 7.7 异常恶劣的气候条件 发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件 : (1) 地震 暴风雪 ; 第 43 页

45 8. 材料与设备 8.4 材料与工程设备的保管与使用 发包人供应的材料设备的保管费用的承担 : 由承包人承担 8.6 样品 样品的报送与封存需要承包人报送样品的材料或工程设备, 样品的种类 名称 规格 数量要求 : 按管理部门及发包人要求确定 8.8 施工设备和临时设施 承包人提供的施工设备和临时设施 关于修建临时设施费用承担的约定 : 由承包人承担 9. 试验与检验 9.1 试验设备与试验人员 试验设备施工现场需要配置的试验场所 : 按相关规定执行 施工现场需要配备的试验设备 : 按相关规定执行 施工现场需要具备的其他试验条件 : 按相关规定执行 10. 变更 10.1 变更的范围 关于变更的范围的约定 : 增加或减少合同中任何工作, 或追加额外的工作 ; 改变合同中任何工作的质量标准或其他特性 ; 但变更追加总金额不得超过原合同采购金额的百分之十, 合计不得超过项目预算 超过原合同采购金额百分之十的, 应重新组织采购活动 10.4 变更估价 变更估价原则 关于变更估价的约定 : 规定范围内的施工内容, 承包人投标文件没有的, 视为漏项, 发包人不予追加 如果有变更, 变更增减金额小于等于单项工程金额 5% 的甲乙双方不再计取 ; 变更金额大于 5% 小于 15% 的单项工程, 承包人投标文件列明综合单价的, 按承包人单价计取, 没有列明单价的按 河南省建设工程工第 44 页

46 程量清单综合单价 (2008) 和施工期的 郑州市建设工程材料基准价格信息 核定价格; 变更金额大于等于单项工程金额 15% 的, 无论承包人投标文件内是否列明该单价, 甲乙双方都须重新核定该单项工程综合单价 10.7 暂估价 暂估价材料和工程设备的明细详见附件 : 暂估价一览表 暂估价项目由发包人和承包人以招标或询价方式共同确定暂估价供应商或分包人的, 承包人应按照施工进度计划, 在采购工作启动前 14 天通知发包人, 并提交暂估价采购方案和工作分工 确定暂估价中标成交人后, 由发包人 承包人与中标成交人共同签订暂估价合同 暂估价价差在项目决算时进行税前调整 ; 如果有分包施工项目时, 决算时应追加承包人暂估价项目 2% 的总承包管理费 暂列金额暂列金额应按照发包人的要求使用, 发包人的要求应通过监理人发出 11. 价格调整 11.1 市场价格波动引起的调整 市场价格波动是否调整合同价格的约定 : 不调整 12. 合同价格 计量与支付 12.1 合同价格形式 : 总价合同 12.3 计量 计量原则工程量计算规则 : 工程量计算规则执行国家标准 建设工程工程量清单计价规范 (GB ) 或其适用的修订版本 计量周期关于计量周期的约定 : 按形象进度计量 12.4 工程进度款支付 双方约定的工程款支付的方式 : 合同签订后付 30% 的预付款, 工程完工后付到 80%, 并网验收后付到 97%, 两个采暖季后付清 3% 的质保金 发票在付 80% 的款时一次性开完 支付条件 : 承包人向发包人提供支付申请书及相关资料, 经发包人确认后, 予以支付 第 45 页

47 承包人须提供完整合法的发票和有效的支付手续, 否则不予支付 双方约定所有工程款项支付均由发包人以银行转账方式划入承包人账户 工程款支付时应预留合同总价的 3% 作为质量保修金, 工程质保期满后, 再行支付给承包人 13. 验收和工程试车 13.1 分部分项工程验收 监理人不能按时进行验收时, 应提前 24 小时提交书面延期要求 关于延期最长不得超过 : 48 小时 13.2 竣工验收 政府采购合同金额 50 万元以上的项目, 由项目单位主管领导组织初验 大型 复杂或者技术性很强的政府采购项目, 应当首先邀请国家认可的质量检测机构验收合格 国家规定强制性检测的采购项目, 项目单位必须委托国家认可专业检测机构进行验收合格 初验合格后, 向国资处提供竣工验收资料 ( 初验合格报告 采购文件及附件 投标文件及附件 政府采购合同 竣工图纸 施工单位工程竣工报告 监理单位工程竣工质量评价报告 工程质量控制资料记录等 ), 由学校牵头, 验收工作组由财务 审计 监察 国资管理及有关专家参与, 成员不少于 5 人 验收合格后, 要按照本合同约定的支付方式, 向财政厅网上提交支付申请 验收报告等资料, 办理资金支付手续 14. 竣工结算 工程竣工验收后, 乙方提出工程竣工决算并将有关合格的竣工资料一式三份送交项目单位 项目 单位自接到上述资料后送审, 审计后按本合同付款办法支付 15. 缺陷责任期与保修 见工程质量保修书, 工程竣工结算时一次性扣留质量保证金, 质量保证金为工程款的 3%; 16. 违约 1. 承包方的责任 : 工程质量不符合合同规定, 负责无偿修理或返工 由于修理返工或承包方其他原因造成工程竣工交付时间延期, 工期 质量 安全保证金予以扣除 2. 发包方的责任 : 工程中途停建 缓建或由于设计变更错误造成的停工 180 天, 应采取措施弥补或减少损失, 同时, 第 46 页

48 赔偿承包方由此而造成的实际损失 17. 不可抗力 17.1 不可抗力的确认 除通用合同条款约定的不可抗力事件之外, 视为不可抗力的其他情形 : / 18. 保险 18.1 工程保险 关于工程保险的特别约定 : / 18.3 其他保险 关于其他保险的约定 : / 承包人是否应为其施工设备等办理财产保险 : 按通用条款执行 18.7 通知义务 关于变更保险合同时的通知义务的约定 : 按通用条款执行 20. 争议解决 因合同及合同有关事项发生的争议, 可向工程所在地仲裁委员会申请仲裁或向工程所在地 人民法院起诉 21. 补充条款 : 21.1 发包方负责提供水源电源接点, 施工用电 用水费用由承包方装表据实缴纳 21.2 承包人在投标文件中拟定的施工项目经理 主要技术人员 管理人员的有关证件, 进驻现场之日起应交发包人对照审验, 凡与不相符的人员, 一律不准进入施工现场参与施工工作, 由此造成的一切后果, 均由承包人负责 21.3 承包方对施工人员应加强管理, 严格遵守国家和学校的有关法律法规和制度, 施工期间发生任何事故及其费用均与发包人无关 21.4 施工垃圾应按指发包方指定地点堆放, 及时清理 工程竣工 3 天内, 承包人要全部清除运出施工现场的一切垃圾 废料 设备等, 保持场地整洁, 费用由承包人自理 21.5 部分设备和材料必须从热力公司购买 第 47 页

49 合同附件 :( 后附 ) 附件 1: 工程质量保修书 发包人 ( 全称 ): 承包人 ( 全称 ): 发包人和承包人根据 中华人民共和国建筑法 和 建设工程质量管理条例, 经协商一致就 ( 工程全称 ) 签订工程质量保修书 一 工程质量保修范围和内容 承包人在质量保修期内, 按照有关法律规定和合同约定, 承担工程质量保修责任 质量保修范围包括地基基础工程 主体结构工程, 屋面防水工程 有防水要求的卫生间 房间和 外墙面的防渗漏, 供热与供冷系统, 电气管线 给排水管道 设备安装和装修工程, 以及双方约定的 其他项目 具体保修的内容, 双方约定如下 : 二 质量保修期 根据 建设工程质量管理条例 及有关规定, 工程的质量保修期如下 : 1 地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限; 2 屋面防水工程 有防水要求的卫生间 房间和外墙面的防渗为 5 年 ; 3 装修工程为 2 年 ; 4 电气管线 给排水管道 设备安装工程为 2 年 ; 5 供热与供冷系统为 2 个采暖期 供冷期 ; 6 住宅小区内的给排水设施 道路等配套工程为 2 年 ; 7 其他项目保修期限约定如下: 质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算 三 缺陷责任期 本工程缺陷责任期为 个月, 缺陷责任期自工程实际竣工之日起计算 单位工程先于全部工程 进行验收, 单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算 四 质量保修责任 1 属于保修范围 内容的项目, 承包人应当在接到保修通知之日起天内派人保修 承包人不在约定期限内派人保修的, 发包人可以委托他人修理 2 发生紧急事故需抢修的, 承包人在接到事故通知后, 应当立即到达事故现场抢修 第 48 页

50 3 对于涉及结构安全的质量问题, 应当按照 建设工程质量管理条例 的规定, 立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告, 采取安全防范措施, 并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案, 承包人实施保修 4 质量保修完成后, 由发包人组织验收 五 保修费用保修费用由造成质量缺陷的责任方承担 六 双方约定的其他工程质量保修事项 : 接到发包人保修通知后, 承包人须在 120 分钟内赴至现场, 并在 24 小时内修复完毕 工程质量保修书由发包人 承包人在工程竣工验收前共同签署, 作为施工合同附件, 其有效期限至保修期满 甲方 ( 盖章 ): 法定代表人或代理人 : 单位地址 : 电话 : 开户银行 : 户名 : 帐号 : 签定日期 : 乙方 ( 盖章 ): 法定代表或代理人 : 单位地址 : 电话 : 开户银行 : 户名 : 帐号 : 签定日期 : 第 49 页

51 附件 2: 承包人承揽工程项目一览表 单位工程名称 建设规模 建筑面积 ( 平方米 ) 结构形式 层数生产能力设备安装内容 合同价格 ( 元 ) 开工日期 竣工日期 附件 3: 承包人用于本工程主要材料表 序号 材料名称规格型号数量品牌厂家产地备注 备注 :1 材料选用应为国产或合资中高档及以上 2 对照工程量清单详细填写材料规格 型号 厂家 品牌等 第 50 页

52 附件 4: 承包人主要施工管理人员表 名称姓名职务职称主要资历 经验及承担过的项目项目经理技术负责人造价管理质量管理材料管理安全管理其他人员 第 51 页

53 附件 5: 5-1: 材料 设备暂估价表 序号名称单位数量单价 ( 元 ) 合价 ( 元 ) 备注 备注 : 材料 设备暂估价投标时不能优惠, 计入税前报价 决算时按实际差价税前调整 5-2: 专业工程暂估价表 序号专业工程名称工程内容金额 备注 : 专业工程暂估价投标时不能优惠, 计入税前报价 决算时按实际差价税前调整, 增加 2% 总承包管理费 第 52 页

54 第五章 图纸 一 本项目图纸另附 ( 河南省公共资源交易中心网站下载 ): 二 图纸相关答疑 : 1 热力站房内专用金属桥架的规格不明, 请明确 ; 回复 : 金属桥架的规格采用 , 壁厚为 2.0mm 2 热力站房内自动控制柜 1 与自动控制柜是否为同一控制柜? 回复 : 换热机组内设置动力变频配电柜和数据远传控制柜 3 应急照明系统中配管采用什么敷设方式? 回复 : 采用管线槽明敷 4 热力站房层高不明, 请明确 ; 回复 : 层高 4.0 米 5 热力站房灭火器的规格 型号不明, 请明确 ; 回复 : 灭火器采用手提式磷酸铵盐类型, 规格型号为 MF/ABC3 6 热力站房主材表中电力电缆 ZR-YJY-1KV-3*35+2*16 位置不明, 请明确 ; 回复 : 主材表中电力电缆 ZR-YJY-1KV-3*35+2*16 型号实际为 ZR-YJY-1KV-5*16, 从小区内配电间到换热机组内的配电柜, 见应急照明平面图 7 室外管道的连接方式不明, 请明确 ; 回复 : 焊接 8 仓库采暖系统中 1 组暖气片上是否应为 1 个恒温控制阀,1 个截止阀? 回复 : 仓库采暖系统中 1 组散热器上设置 1 个自力式三通温控阀, 规格为 DN15, 个数为 96 个, 不在设置截止阀 9 仓库采暖系统中热力入口部分的超声波热计量表是否应为 DN80 的规格? 回复 : 设计为 DN65 10 热力站管道保护层外刷白色调和漆, 刷几道, 请明确 ; 回复 : 刷两道 11 管道过路面建设方确定采用顶管方式, 请提供详细图纸 ; 回复 : 由顶管施工方提供施工方案 12 仓库部分平面图中暖气片的片数跟系统图不符, 应以哪个为准? 回复 : 以平面图为准 13 仓库部分热力入口是否计入本次预算, 若计入, 请明确下图箭头所指图例的名称 规格 型号 ; 第 53 页

55 回复 : 法兰球阀, 型号为 Q41F-16C, 规格 DN80 14 仓库部分如下图所示, 箭头所指符号无图例, 请明确 ; 回复 : 箭头所示为热量表配套的温度传感器 15 仓库部分设计说明中指出所有明装费保温管道需刷油, 请问保温房间内的明装管道是否应刷油? 回复 : 应刷油 16 热力站房设备基础的高度及做法; 回复 : 基础高度见设备基础表, 高度为 400mm, 地面以上为 150mm 17 热力站房排水沟的做法不明, 请明确 ; 回复 : 做法参见设备基础及排水明沟详图中的明沟详图, 图中做法已明确 18 室外管道的挖深不明, 请明确 ; 回复 : 挖深是按照纵断面图上的覆土深度和横断面图上的沟槽尺寸计算的 沟槽深度为 1.71 米 19 管道过路面是采用顶管还是切除路面, 若采用顶管方式, 请明确顶管做法, 若切除路面, 请明确原路面做法及恢复后路面的做法 ; 回复 : 管道过路段是采用顶管还是切除路面施工方式, 需要建设单位咨询市政管理部门后确定, 最后以报批的方案为准 初步判断, 项目采用顶管施工的方式可能性大, 考虑到市政工程的复杂性和诸多的不确定性, 具体顶管做法建议由建设单位与市政施工单位商议确定, 并由市政施工单位出具施工方案 20 管道顶管是否应需要工作坑, 若需要, 请明确工作坑的规格 尺寸等信息 ; 回复 : 同第 8 条 第 54 页

56 第六章工程量清单 ( 一 ) 本清单编制说明 一 编制依据 1 依据河南省 建设工程工程量清单计价规范 (GB ); 2 单位工程定额套用 河南省房屋建筑与装饰工程预算定额 (HA ) 河南省通用安装工程预算定额 (HA ) 河南省市政工程预算定额 等及省市有关计价文件及相应的计价办法 省市有关造价管理文件 二 工程量编制依据 1 依据华创建筑设计有限公司的施工图 图纸答疑 设计变更及其它相关资料编制 2 ( 包括工程量清单 ) 的澄清 补充和修改文件 ; 3 其他的相关资料 三 工程概况本工程为河南省人口和计划生育药具管理站北区 ( 香山路 ) 药具恒温工程, 项目位于香山路东, 开元路北 本工程包括仓库采暖系统 热力站房采暖系统 一次支网工程 二次支网工程 四 预算编制范围及特殊说明 : 1 1 2# 楼室内采暖系统不计入本次预算 ; 2 热力站房至 1 2# 的室外管网部分不计入本次预算 ; 3 热力站房的金属桥架图纸设计不明, 暂按 10m 计入本次预算 ; 4 热力站房的 ZR-YJV-5*16 图纸设计不明, 暂按 5m 计入本次预算 ; 5 顶管设计不明, 以专业工程暂估价 25 万元计入本本工程预算 ; 6 一次支网工程破除及恢复路面设计不明, 以专业工程暂估价 19 万元计入本工程预算 ; 7 二次支网工程破除及恢复路面设计不明, 以专业工程暂估价 13 万元计入本工程预算 ; 8 本项目其他费用以暂列金额 22 万计入本工程预算 ( 二 ) 工程量清单 ( 下一页 ) 第 55 页

57 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 工程名称 : 省人口与计划生育管理站北区 ( 香山 路 ) 药具恒温工程一次支网工程 第 1 页共 3 页 序号项目编码项目名称项目特征描述 计量 单位 工程量 综合单价 金额 ( 元 ) 合价 其中 暂估价 整个项目 1. 安装部位 : 室 外 2. 介质 : 采暖 3. 材质 : 无缝钢 管 4. 规格 :D159*6 5. 连接形式 : 焊 接 6. 保温材料及 厚度 :32.5mm 厚 直埋式预制保 温管 硬质聚氨酯泡沫 7. 压力试验及 m 410 冲洗设计要求 : 管道冲洗及压 力试验 8. 包含管道警 示 9. 其他 : 未尽事 宜参见施工图 说明 及相关规范图 集 连接方式 : 焊接 2. 型号规格 : 预制保温弯头钢管管件制作 D159*6 R=3D 安装 3. 其他 : 未尽事宜详见图纸设计及相关规范要求 个 8 第 56 页

58 连接方式 : 焊接 2. 型号规格 : 预制保温 174 度弯钢管管件制作 头 D159*6 R=3D 安装 3. 其他 : 未尽事宜详见图纸设计及相关规范要求 个 挖沟槽土方 回填方 1. 土壤类别 : 一 二类土 2. 挖土深度 :2m 以内 3. 其他 : 未尽事宜参见施工图说明 及相关规范图集 1. 密实度要求 : 夯填 2. 填方材料品种 : 原土回填 3. 填方来源 运距 : 满足设计要求 4. 其他 : 未尽事宜参见施工图说明 及相关规范图集本页小计 m m 注 : 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中 : 定额人工费 表 08 第 57 页

59 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 工程名称 : 省人口与计划生育管理站北区 ( 香山 路 ) 药具恒温工程一次支网工程 第 2 页共 3 页 金额 ( 元 ) 序号项目编码项目名称项目特征描述 计量 单位 工程量 综合单价 合价 其中 暂估价 回填方 套管 焊接法兰阀门 1. 管道基础 : 650mm 厚砂垫层 2. 其他 : 未尽事宜参见施工图说明 及相关规范图集 1. 名称 类型 : 柔性防水套管制作安装 2. 材质 : 钢管 3. 规格 : 介质管道公称直径 150mm 以内 4. 其他 : 未尽事宜参见施工图说明 及相关规范图集 1. 类型 : 球阀 2. 材质 : 铜 3. 型号 :Q361F-25C 4. 规格 压力等级 :DN 连接形式 : 焊接法兰连接 6. 含法兰片 7. 其他 : 未尽事宜参见施工图说明 及相关规范图集 m 个 4 个 2 第 58 页

60 焊接法兰阀门 1. 类型 : 泄水阀 2. 材质 : 铜 3. 型号 :Q61F-25C 4. 规格 压力等级 :DN50 5. 连接形式 : 焊接法兰连接 6. 含法兰片 7. 其他 : 未尽事宜参见施工图说明 及相关规范图集 个 2 本页小计 注 : 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中 : 定额人工费 表 08 第 59 页

61 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 工程名称 : 省人口与计划生育管理站北区 ( 香山路 ) 药 第 3 页共 3 具恒温工程一次支网工程 页 金额 ( 元 ) 序号项目编码项目名称项目特征描述 计量 单位 工程量 综合单价 合价 其中暂估价 检查井 余方弃置 1. 名称 : 混凝土井 2. 检查井规格 :2000*2000mm 3. 做法 : 参见图集 03R411-2 中 J-3 井, 包含模板 4. 其他 : 未尽事宜参见施工图说明 及相关规范图集 1. 土壤类别 : 一类土 二类土 2. 弃土运距 : 自行考虑 3. 其他 : 未尽事宜详见图纸设计及相关规范要求 座 1 m 采暖工程系统 调试 措施项目 1. 系统形式 : 采暖工程系统调试 2. 其他 : 未尽事宜参见施工图说明 图纸答疑 及相关规范图集 系统 1 本页小计 合 计 注 : 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中 : 定额人工费 表 08 第 60 页

62 总价措施项目清单与计价表 工程名称 : 省人口与计划生育管理站北区 ( 香山 路 ) 药具恒温工程一次支网工程 第 1 页共 1 页 序号项目编码项目名称 计算基础 费率调整费金额 ( 元 ) (%) 率 (%) 调整后 金额 ( 元 ) 备注 分部分项安 全文明施工 安全文明施工费 费 + 单价措 施安全文明 施工费 2 其他措施费 ( 费率类 ) 分部分项其 夜间施工增加费 他措施费 + 单价措施其 他措施费 分部分项其 二次搬运费 他措施费 + 单价措施其 他措施费 分部分项其 冬雨季施工增加费 他措施费 + 单价措施其 他措施费 3 其他 ( 费率类 ) 合 计 编制人 ( 造价人员 ): 复核人 ( 造价工程师 ): 注 :1. 计算基础 中安全文明施工费可为 定额基价 定额人工费 或 定额人工费 + 定额机械费, 其他项目可为 定额人工费 或 定额人工费 + 定额机械费 2. 按施工方案计算的措施费, 若无 计算基础 和 费率 的数值, 也可只填 金额 数值, 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法 表 -11 第 61 页

63 其他项目清单与计价汇总表 工程名称 : 省人口与计划生育管理站北区 ( 香山路 ) 药具恒温工 程一次支网工程 第 1 页共 1 页 序号 项目名称 金额 ( 元 ) 结算金额 ( 元 ) 备注 1 暂列金额 明细详见表 暂估价 材料 ( 工程设备 ) 暂估价 明细详见表 专业工程暂估价 明细详见表 计日工 明细详见表 总承包服务费 明细详见表 合计 注 : 材料 ( 工程设备 ) 暂估单价进入清单项目综合单价, 此处不汇总 表 12 第 62 页

64 暂列金额明细表 工程名称 : 省人口与计划生育管理站北区 ( 香山路 ) 药具恒温工程一次支网工程 序号项目名称计量单位 暂定金额 ( 元 ) 第 1 页共 1 页 备注 1 暂列金额 ( 含与市政管道碰头费 ) 合计 注 : 此表由招标人填写, 如不能详列, 也可只列暂定金额总额, 投标人应将上述暂列金额计入投标总价中 表 12 1 第 63 页

65 材料 ( 工程设备 ) 暂估单价及调整表 工程名称 : 省人口与计划生育管理站北区 ( 香山路 ) 药具恒 温工程一次支网工程 第 1 页共 1 页 序号 材料 ( 工程设备 ) 名称 规格 型号 计量 单位 数量暂估 ( 元 ) 确认 ( 元 ) 差额 ±( 元 ) 暂估确认单价合价单价合价单价合价 备注 合 计 注 : 此表由招标人填写 暂估单价, 并在备注栏说明暂估价的材料 工程设备拟用在那些清单项目上, 投标人应将 上述材料 工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中 表 12 2 第 64 页

66 专业工程暂估价及结算价表 工程名称 : 省人口与计划生育管理站北区 ( 香山路 ) 药具恒 温工程一次支网工程 第 1 页共 1 页 序号工程名称工程内容 暂估金额 ( 元 ) 结算金额 ( 元 ) 差额 ±( 元 ) 备注 1 顶管 管道沿路敷设破除及 恢复路面 合计 注 : 此表 暂估金额 由招标人填写, 投标人应将 暂估金额 计入投标总价中 结算时按合同约定结算金额填写 表 12 3 第 65 页

67 计日工表 工程名称 : 省人口与计划生育管理站北区 ( 香山路 ) 药具恒温工 程一次支网工程 编号项目名称单位暂定数量实际数量 综合单价 ( 元 ) 第 1 页共 1 页合价 ( 元 ) 暂定实际 一 人工 1 人工小计 二 材料 1 材料小计 三 施工机械 1 施工机械小计 四 企业管理费和利润 总 计 注 : 此表项目名称 暂定数量由招标人填写, 编制招标控制价时, 单价由招标人按有关计价规定确定 ; 投标时, 单价 由投标人自主报价, 按暂定数量计算合价计入投标总价中 结算时, 按发承包双方确认的实际数量计算合价 表 12 4 第 66 页

68 总承包服务费计价表 工程名称 : 省人口与计划生育管理站北区 ( 香山路 ) 药具恒温工程一次 支网工程 第 1 页共 1 页 序号项目名称项目价值 ( 元 ) 服务内容计算基础费率 (%) 金额 ( 元 ) 合计 注 : 此表项目名称 服务内容由招标人填写, 编制招标控制价时, 费率及金额由招标人按有关计价规定确定 ; 投标时, 费率及金额由投标人自主报价, 计入投标总价中 表 12 5 第 67 页

69 规费 税金项目计价表 工程名称 : 省人口与计划生育管理站北区 ( 香山路 ) 药具恒温工程一次支网工程 序号项目名称计算基础计算基数 计算费率 (%) 第 1 页共 1 页 金额 ( 元 ) 1 规费 1.1 定额规费 定额规费 + 工程排污费 + 其他分部分项规费 + 单价措施规费 1.2 工程排污费 1.3 其他 2 增值税不含税工程造价合计 合 计 编制人 ( 造价人员 ): 复核人 ( 造价工程师 ): 表 13 第 68 页

70 主要材料价格表 工程名称 : 省人口与计划生育管理站北区 ( 香山路 ) 药具恒温工程一次支网工程第 1 页共 1 页 序号材料编码材料名称 规格 型号 等特殊要求 单位数量单价合价 热轧厚钢板 δ10~20 kg 橡胶密封圈 DN150 个 硬聚氯乙烯焊条 φ4 m 砂子中砂 m 汽油 综合 kg 警示带 m 水 m 木模板方材 m 防水混凝土 C25 抗渗等级 P6 m QTCLF-1 其他材料费 元 预拌混凝土 C25 m 聚氨酯硬质泡沫预制 管 m 聚氨酯硬质泡沫预制 @2 D159*6 个 12 管件 无缝钢管 D219*6 m 高密度聚乙烯连接套 管 m 高密度聚乙烯连接套 @3 D159*6 管 m @3 球阀 DN150 个 铸铁井盖 井座 φ700 重型 套 收缩带 m @3 收缩带 D159*6 m 第 69 页

71 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 工程名称 : 省人口与计划生育管理站北区 ( 香山路 ) 药具恒温工程二次支网工程 第 1 页共 2 页 序号项目编码项目名称项目特征描述 计量 单位 工程量 综合单价 金额 ( 元 ) 合价 其中 暂估价 整个项目 直埋式预制保温管 挖沟槽土方 1. 安装部位 : 室外 2. 介质 : 采暖 3. 材质 : 无缝钢管 4. 规格 :D89* 连接形式 : 焊接 6. 保温材料及厚度 :32.5mm 厚硬质聚氨酯泡沫 7. 压力试验及冲洗设计要求 : 管道冲洗及压力试验 8. 其他 : 未尽事宜参见施工图说明 及相关规范图集 1. 土壤类别 : 一 二类土 2. 挖土深度 :2m 以内 3. 其他 : 未尽事宜参见施工图说明 及相关规范图集 m m 第 70 页

72 回填方 回填方 余方弃置 1. 密实度要求 : 夯填 2. 填方材料品种 : 原土回填 3. 填方来源 运距 : 满足设计要求 4. 其他 : 未尽事宜参见施工图说明 及相关规范图集 1. 管道基础 : 400mm 厚砂垫层 2. 其他 : 未尽事宜参见施工图说明 及相关规范图集 1. 土壤类别 : 一类土 二类土 2. 弃土运距 : 自行考虑 3. 其他 : 未尽事宜详见图纸设计及相关规范要求本页小计 m m m 注 : 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中 : 定额人工费 表 08 第 71 页

73 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 工程名称 : 省人口与计划生育管理站北区 ( 香山 路 ) 药具恒温工程二次支网工程 第 2 页共 2 页 金额 ( 元 ) 序号项目编码项目名称项目特征描述 计量 单位 工程量 综合单价 合价 其中 暂估价 采暖工程系统 调试 措施项目 1. 系统形式 : 采暖工程系统调试 2. 其他 : 未尽事宜参见施工图说明 图纸答疑 及相关规范图集 系统 1 本页小计 合 计 注 : 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中 : 定额人工费 表 08 第 72 页

74 总价措施项目清单与计价表 工程名称 : 省人口与计划生育管理站北区 ( 香山 路 ) 药具恒温工程二次支网工程 序号项目编码项目名称计算基础 费率调整费金额 ( 元 ) (%) 率 (%) 调整后金额 ( 元 ) 第 1 页共 1 页 备注 安全文明施工费其他措施费 ( 费率 2 类 ) 夜间施工增加费 二次搬运费 冬雨季施工增加费 分部分项安全文明施工费 + 单价措施安全文明施工费分部分项其他措施费 + 单价措施其他措施费分部分项其他措施费 + 单价措施其他措施费分部分项其他措施费 + 单价措施其他措施费 3 其他 ( 费率类 ) 合 计 编制人 ( 造价人员 ): 复核人 ( 造价工程师 ): 注 :1. 计算基础 中安全文明施工费可为 定额基价 定额人工费 或 定额人工费 + 定额机械费, 其他项目可为 定额人工费 或 定额人工费 + 定额机械费 2. 按施工方案计算的措施费, 若无 计算基础 和 费率 的数值, 也可只填 金额 数值, 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法 表 -11 第 73 页

75 其他项目清单与计价汇总表 工程名称 : 省人口与计划生育管理站北区 ( 香山路 ) 药具恒温工 程二次支网工程 第 1 页共 1 页 序号 项目名称 金额 ( 元 ) 结算金额 ( 元 ) 备注 1 暂列金额 明细详见表 暂估价 材料 ( 工程设备 ) 暂估价 明细详见表 专业工程暂估价 明细详见表 计日工 明细详见表 总承包服务费 明细详见表 合计 注 : 材料 ( 工程设备 ) 暂估单价进入清单项目综合单价, 此处不汇总 表 12 第 74 页

76 暂列金额明细表 工程名称 : 省人口与计划生育管理站北区 ( 香山路 ) 药具恒温工程二次支网工程 序号项目名称计量单位 1 暂定金额 ( 元 ) 第 1 页共 1 页 备注 合计 注 : 此表由招标人填写, 如不能详列, 也可只列暂定金额总额, 投标人应将上述暂列金额计入投标总价中 表 12 1 第 75 页

77 材料 ( 工程设备 ) 暂估单价及调整表 工程名称 : 省人口与计划生育管理站北区 ( 香山路 ) 药具恒 温工程二次支网工程 第 1 页共 1 页 序号 材料 ( 工程设备 ) 名称 规格 型号 计量 单位 数量暂估 ( 元 ) 确认 ( 元 ) 差额 ±( 元 ) 暂估确认单价合价单价合价单价合价 备注 合 计 注 : 此表由招标人填写 暂估单价, 并在备注栏说明暂估价的材料 工程设备拟用在那些清单项目上, 投标人应将 上述材料 工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中 表 12 2 第 76 页

78 专业工程暂估价及结算价表 工程名称 : 省人口与计划生育管理站北区 ( 香山路 ) 药具恒 温工程二次支网工程 第 1 页共 1 页 序号工程名称工程内容 暂估金额 ( 元 ) 结算金额 ( 元 ) 差额 ±( 元 ) 备注 1 管道沿路敷设破除及 恢复路面或植物移植 及恢复费用 合计 注 : 此表 暂估金额 由招标人填写, 投标人应将 暂估金额 计入投标总价中 结算时按合同约定结算金额填写 表 12 3 第 77 页

79 计日工表 工程名称 : 省人口与计划生育管理站北区 ( 香山路 ) 药具恒温工 程二次支网工程 编号项目名称单位暂定数量实际数量 综合单价 ( 元 ) 第 1 页共 1 页合价 ( 元 ) 暂定实际 一 人工 1 人工小计 二 材料 1 材料小计 三 施工机械 1 施工机械小计 四 企业管理费和利润 总 计 注 : 此表项目名称 暂定数量由招标人填写, 编制招标控制价时, 单价由招标人按有关计价规定确定 ; 投标时, 单价 由投标人自主报价, 按暂定数量计算合价计入投标总价中 结算时, 按发承包双方确认的实际数量计算合价 表 12 4 第 78 页

80 总承包服务费计价表 工程名称 : 省人口与计划生育管理站北区 ( 香山路 ) 药具恒温工程二 次支网工程 第 1 页共 1 页 序号项目名称项目价值 ( 元 ) 服务内容计算基础费率 (%) 金额 ( 元 ) 合计 注 : 此表项目名称 服务内容由招标人填写, 编制招标控制价时, 费率及金额由招标人按有关计价规定确定 ; 投标时, 费率及金额由投标人自主报价, 计入投标总价中 表 12 5 第 79 页

81 规费 税金项目计价表 工程名称 : 省人口与计划生育管理站北区 ( 香山路 ) 药具恒温工程二次支网工程 序号项目名称计算基础计算基数 计算费率 (%) 第 1 页共 1 页 金额 ( 元 ) 1 规费 1.1 定额规费 定额规费 + 工程排污费 + 其他分部分项规费 + 单价措施规费 1.2 工程排污费 1.3 其他 2 增值税不含税工程造价合计 合 计 编制人 ( 造价人员 ): 复核人 ( 造价工程师 ): 表 13 第 80 页

82 主要材料价格表 工程名称 : 省人口与计划生育管理站北区 ( 香山路 ) 药具恒温工程二次支网工程第 1 页共 1 页 序号材料编码材料名称 规格 型号 等特殊要求 单位数量单价合价 镀锌铁丝 φ4.0~2.8 kg 热轧厚钢板 δ8.0~15 kg 破布 kg 尼龙砂轮片 φ100 片 尼龙砂轮片 φ400 片 低碳钢焊条 J422 φ3.2 kg 砂子中砂 m 机油 kg 氧气 m 乙炔气 kg 焊接钢管 DN20 m 螺纹阀门 DN20 个 弹簧压力表 Y-1000~1.6MPa 块 电 kw h 水 m 柔性吊装带 kg QTCLF1 周转性材料费 ( 占人 工费 ) 元 QTCLF-1 其他材料费元 @1 预制直埋保温管 DN80 m 采暖室外预制直埋保 @1 DN80 个 温焊接管件 第 81 页

83 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 工程名称 : 省人口与计划生育管理站北区 ( 香山路 ) 药具恒温工程热力站工程 第 1 页共 10 页 序号项目编码项目名称项目特征描述 计量 单位 工程量 综合单价 金额 ( 元 ) 合价 其中 暂估价 采暖 本页小计 注 : 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中 : 定额人工费 表 08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 工程名称 : 省人口与计划生育管理站北区 ( 香山路 ) 药具恒温工程热力站工程 第 2 页共 10 页 金额 ( 元 ) 序号项目编码项目名称项目特征描述 计量 单位 工程量 综合单价 合价 其中 暂估价 第 82 页

84 换热器 1. 名称 : 集成化 换热机组 ( 软水 器及其相关设 备 ) 2. 包含 : 板式换 热器 规格型 号 : M65C-1.6/150; 循环水泵 2 台 流量 30t/h 扬 程 26m, 出口压 力 1.6MPa, 水 温 90 ; 补水 泵 2 台 流量 1.3t/h 扬程 40m,1.5KW; 水 箱 容积 1.0m ³, 带低位报警装置 ; 超声波热量表公称流量 9.2T/h, 电磁流量计公称流量 20T/; 涡轮流量计接口管径 DN40, 耐压 1.6MPa, 耐温 150 ;Y 型快排 套 1 过滤器 型号 : DN150 1 个 DN125 2 个 ; 压 力表 型号 : Y MPa 3 个 Y MPa12 个 ; 温度计 型号 : WSS WSS 各 2 个 ; 压差电调一体阀 DN100 1 个 ; 橡 胶软接头 4 个 DN125,4 个 DN40; 止回阀 2 第 83 页

85 个 DN125,2 个 DN40,1 个 DN25; 蝶阀 1 个 DN125; 球阀 2 个 DN32, 8 个 DN40,1 个 DN100,4 个 DN125,6 个 DN15,3 个 DN25; 除污器 1 个 DN40; 电磁阀 1 个 DN40,2 个 DN25; 电调阀 1 个 DN25; 减压阀 1 个 DN40 本页小计 注 : 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中 : 定额人工费 表 08 第 84 页

86 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 工程名称 : 省人口与计划生育管理站北区 ( 香山 路 ) 药具恒温工程热力站工程 第 3 页共 10 页 金额 ( 元 ) 序号项目编码项目名称项目特征描述 计量 单位 工程量 综合单价 合价 其中 暂估价, 浮球阀 1 个 DN40 3. 其他 : 未尽事 宜参见施工图 说明 图纸答 疑 及 相关规范图集 2 03B001 一次测设备 1. 名称 : 一次测设备 2. 包含 : 球阀 2 个 DN150,1 个 DN100,1 个 DN40; 压力表 Y MPa 3 个 ; 立式直通除污器 ZTLG-150 耐 套 1 压 1.6MPa 1 台 ; 温度计 WSS 个 ; 3. 其他 : 未尽事 宜参见施工图 说明 图纸答 疑 及 相关规范图集 第 85 页

87 3 03B002 二次测设备 1. 名称 : 二次测设备 2. 包含 : 球阀 2 个 DN150; 除污器排污球阀 1 个 DN65; 压力表 Y MPa 3 个 ; 立式直通除污器 ZTLG-150 耐压 1.6MPa 1 台 ; 温度计 WSS 个 ; 3. 其他 : 未尽事宜参见施工图说明 图纸答疑 及相关规范图集本页小计 套 1 注 : 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中 : 定额人工费 表 08 第 86 页

88 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 工程名称 : 省人口与计划生育管理站北区 ( 香山路 ) 药具恒温工程热力站工程 第 4 页共 10 页 金额 ( 元 ) 序号项目编码项目名称项目特征描述 计量 单位 工程量 综合单价 合价 其中 暂估价 4 03B003 软水器及其他设备 钢管 1. 名称 : 软水器及其他设备 2. 包含 : 软水器 CN3001 出力 1T/h 1 台, 带水箱液位控制, 球阀 4 个 DN40, 1 个 DN25; 止回 阀 1 个 DN40; 自来水表 DN401 个 ; 压力表 Y-100 套 MPa 1 个 ; 3. 其他 : 未尽事宜参见施工图说明 图纸答疑 及相关规范图集 1. 安装部位 : 室 内 2. 介质 : 冷热水 3. 规格 压力等 级 : 无缝钢管 DN 连接形式 : 焊 接 5. 压力试验及 m 89.3 吹 洗设计要 求 : 水压试验, 管道冲洗 6. 其他 : 未尽事 宜参见施工图 说明 图纸答 疑 及 第 87 页

89 相关规范图集 钢管 1. 安装部位 : 室内 2. 介质 : 冷热水 3. 规格 压力等级 : 无缝钢管 DN80 4. 连接形式 : 焊接 5. 压力试验及吹 洗设计要求 : 水压试验, 管道冲洗 6. 其他 : 未尽事宜参见施工图说明 图纸答疑 及相关规范图集本页小计 m 62.9 注 : 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中 : 定额人工费 表 08 第 88 页

90 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 工程名称 : 省人口与计划生育管理站北区 ( 香山路 ) 药具恒温工程热力站工程 第 5 页共 10 页 金额 ( 元 ) 序号项目编码项目名称项目特征描述 计量 单位 工程量 综合单价 合价 其中 暂估价 钢管 钢管 1. 安装部位 : 室内 2. 介质 : 冷热水 3. 规格 压力等级 : 无缝钢管 DN40 4. 连接形式 : 焊接 5. 压力试验及吹 洗设计要求 : 水压试验, 管道冲洗 6. 其他 : 未尽事宜参见施工图说明 图纸答疑 及相关规范图集 1. 安装部位 : 室内 2. 介质 : 冷热水 3. 规格 压力等级 : 无缝钢管 DN32 4. 连接形式 : 焊接 5. 压力试验及吹 洗设计要求 : 水压试验, 管道冲洗 6. 其他 : 未尽事宜参见施工图说明 图纸答疑 及相关规范图集 m 14.5 m 6.1 第 89 页

91 钢管 管道支架 1. 安装部位 : 室内 2. 介质 : 冷热水 3. 规格 压力等级 : 无缝钢管 DN25 4. 连接形式 : 焊接 5. 压力试验及吹 洗设计要求 : 水压试验, 管道冲洗 6. 其他 : 未尽事宜参见施工图说明 图纸答疑 及相关规范图集 1. 名称 : 管道支架制作与安装 2. 材质 : 型钢 3. 其他 : 未尽事宜参见施工图说明 图纸答疑 及相关规范图集本页小计 m 15.6 kg 注 : 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中 : 定额人工费 表 08 第 90 页

92 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 工程名称 : 省人口与计划生育管理站北区 ( 香山路 ) 药具恒温工程热力站工程 第 6 页共 10 页 金额 ( 元 ) 序号项目编码项目名称项目特征描述 计量 单位 工程量 综合单价 合价 其中 暂估价 1. 除锈级别 : 除 轻锈 2. 油漆品种 : 支 架刷防锈漆, 刷 金属结构刷油 面漆两道 3. 其他 : 未尽事 kg 宜参见施工图 说明 图纸答 疑 及 相关规范图集 1. 绝热材料品 种 : 自熄性聚氨 酯泡沫塑料 2. 绝热厚 度 :30mm 3. 管道外径 :φ 管道绝热 100 以下 4. 保护层 : 镀锌 m 薄钢板 0.3mm 5. 其他 : 未尽事 宜参见施工图 说明 图纸答 疑 及 相关规范图集 1. 绝热材料品 种 : 自熄性聚氨 酯泡沫塑料 2. 绝热厚 度 :40mm 管道绝热 3. 管道外径 :φ m 以下 4. 软木品种 : 镀 锌薄钢板 0.4mm 5. 其他 : 未尽事 第 91 页

93 宜参见施工图说明 图纸答疑 及相关规范图集 管道刷油 管道刷油 1. 除锈级别 : 除轻锈 2. 涂刷遍数 漆膜厚度 : 两道防锈漆 3. 其他 : 未尽事宜参见施工图说明 图纸答疑 及相关规范图集 1. 油漆品种 : 刷白色调和漆 2. 涂刷遍数 漆膜厚度 : 刷两道 3. 其他 : 未尽事宜参见施工图说明 图纸答疑 及相关规范图集本页小计 m m 注 : 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中 : 定额人工费 表 08 第 92 页

94 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 工程名称 : 省人口与计划生育管理站北区 ( 香山路 ) 药具恒温工程热力站工程 第 7 页共 10 页 金额 ( 元 ) 序号项目编码项目名称项目特征描述 计量 单位 工程量 综合单价 合价 其中 暂估价 套管 套管 1. 名称 类型 : 钢套管制作安装 2. 材质 : 钢 3. 规格 : 介质管道公称直径 80mm 以内 4. 填料材质 : 阻燃密实材料和防火材料封堵 5. 包含打洞及封堵 6. 其他 : 未尽事宜参见施工图说明 图纸答疑 及相关规范图集 1. 名称 类型 : 钢套管制作安装 2. 材质 : 钢 3. 规格 : 介质管道公称直径 125mm 以内 4. 填料材质 : 阻燃密实材料和防火材料封堵 5. 包含打洞及封堵 6. 其他 : 未尽事宜参见施工图说明 图纸答疑 及相关规范图集 个 2 个 2 第 93 页

95 套管 挖沟槽土方 1. 名称 类型 : 钢套管制作安装 2. 材质 : 钢 3. 规格 : 介质管道公称直径 150mm 以内 4. 填料材质 : 阻燃密实材料和防火材料封堵 5. 包含打洞及封堵 6. 其他 : 未尽事宜参见施工图说明 图纸答疑 及相关规范图集 1. 土壤类别 : 一 二类土 2. 挖土深度 :2m 以内 3. 其他 : 未尽事宜参见施工图说明 及相关规范图集本页小计 个 2 m 注 : 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中 : 定额人工费 表 08 第 94 页

96 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 工程名称 : 省人口与计划生育管理站北区 ( 香山路 ) 药具恒温工程热力站工程 第 8 页共 10 页 金额 ( 元 ) 序号项目编码项目名称项目特征描述 计量 单位 工程量 综合单价 合价 其中 暂估价 排水沟 截水 沟 设备基础 1. 名称 : 排水沟 2. 做法 : 素土夯实, 120mm 厚 C15 混凝土, 素水泥浆一道 ( 内掺建筑胶 ),20 厚 1:2.5 水泥砂浆抹面, 改铸铁箅子 3. 其他 : 未尽事宜参见施工图说明 图纸答疑 及相关规范图集 m 名称 : 设备基础 2. 尺 寸 :3800*3300*400mm 3. 混凝土强度等 级 :C15 素砼 4. 含模板安装拆除 5. 其他 : 未尽事宜参见施工图说明 图纸答疑 及相关规范图集 m 设备基础 1. 名称 : 设备基础 2. 尺寸 :1158*812*300mm 3. 混凝土强度等级 :C15 素砼 4. 含模板安装拆除 5. 其他 : 未尽事宜参见施工图说明 图纸答疑 及相关规范图集 m 第 95 页

97 采暖工程系统调试分部小计电气 1. 系统形式 : 采暖工程系统调试 2. 其他 : 未尽事宜参系统 1 见施工图说明 图纸答疑 及相关规范图集本页小计 注 : 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中 : 定额人工费 表 08 第 96 页

98 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 工程名称 : 省人口与计划生育管理站北区 ( 香山路 ) 药具恒温工程热力站工程 第 9 页共 10 页 金额 ( 元 ) 序号项目编码项目名称项目特征描述 计量 单位 工程量 综合单价 合价 其中 暂估价 配管 配线 1. 名称 : 配管 2. 材质 :PR 3. 规格 :φ16 4. 配置形式 : 明配 5. 其他 : 未尽事宜参见施工图说明 图纸答疑 及相关规范图集 1. 名称 : 配线 2. 配线形式 : 管内敷设 3. 规格 :BV-2.5mm2 4. 其他 : 未尽事宜参见施工图说明 图纸答疑 及相关规范图集 m m 名称 : 应急灯 2. 型号 :2*9W 90min 3. 安装高 高度标志 ( 障 碍 ) 灯 度 :1.8m~2m 4. 其他 : 未尽事 套 6 宜参见施工图 说明 图纸答 疑 及 相关规范图集 第 97 页

99 灭火器 1. 名称 : 干粉灭火器 2. 规格 型号 : 手提式磷酸铵盐灭火器, MF/ABC3 3. 其他 : 未尽事宜参见施工图说明 图纸答疑 及相关规范图集 具 2 1. 名称 : 动力变 频配电柜 低压开关柜 ( 屏 ) 2. 其他 : 未尽事宜参见施工图说明 图纸答 台 1 疑 及 相关规范图集 1. 名称 : 数据远 传控制柜 低压开关柜 ( 屏 ) 2. 其他 : 未尽事宜参见施工图说明 图纸答 台 1 疑 及 相关规范图集 本页小计 注 : 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中 : 定额人工费 表 08 第 98 页

100 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 工程名称 : 省人口与计划生育管理站北区 ( 香山路 ) 药具恒温工程热力站工程 第 10 页共 10 页 金额 ( 元 ) 序号项目编码项目名称项目特征描述 计量 单位 工程量 综合单价 合价 其中 暂估价 电力电缆 桥架 1. 名称 : 电缆 2. 规格 :ZR-YJV-5*16 3. 电压等级 (kv):1kv 4. 其他 : 未尽事宜参见施工图说明 图纸答疑 及相关规范图集 1. 名称 : 金属桥架 2. 规格 :200* 其他 : 未尽事宜参见施工图说明 图纸答疑 及相关规范图集 m 5 m 送配电装置系统分部小计措施项目 1. 系统形式 : 送配电装置系统 2. 其他 : 未尽事宜参见施工图说系统 1 明 图纸答疑 及相关规范图集 脚手架搭拆项 1 本页小计 合 计 注 : 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中 : 定额人工费 表 08 第 99 页

101 总价措施项目清单与计价表 工程名称 : 省人口与计划生育管理站北区 ( 香山路 ) 药具恒温工程热力站工程 第 1 页共 1 页 序号项目编码项目名称计算基础 费率调整费金额 ( 元 ) (%) 率 (%) 调整后金额 ( 元 ) 备注 安全文明施工费 分部分项安全文明施工费 + 单价措施安全文明施工 费 2 其他措施费 ( 费率 类 ) 夜间施工增加费 二次搬运费 冬雨季施工增加费 分部分项其他措施费 + 单价措施其他措施费分部分项其他措施费 + 单价措施其他措施费分部分项其他措施费 + 单价措施其他措施费 3 其他 ( 费率类 ) 合 计 编制人 ( 造价人员 ): 复核人 ( 造价工程师 ): 注 :1. 计算基础 中安全文明施工费可为 定额基价 定额人工费 或 定额人工费 + 定额机械费, 其他项目可为 定额人工费 或 定额人工费 + 定额机械费 2. 按施工方案计算的措施费, 若无 计算基础 和 费率 的数值, 也可只填 金额 数值, 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法 表 -11 第 100 页

102 其他项目清单与计价汇总表 工程名称 : 省人口与计划生育管理站北区 ( 香山路 ) 药具恒温工 程热力站工程 第 1 页共 1 页 序号 项目名称 金额 ( 元 ) 结算金额 ( 元 ) 备注 1 暂列金额 明细详见表 暂估价 2.1 材料 ( 工程设备 ) 暂估价 明细详见表 专业工程暂估价 明细详见表 计日工 明细详见表 总承包服务费 明细详见表 合计 注 : 材料 ( 工程设备 ) 暂估单价进入清单项目综合单价, 此处不汇总 表 12 第 101 页

103 暂列金额明细表 工程名称 : 省人口与计划生育管理站北区 ( 香山路 ) 药具恒温工程热力站工程 序号项目名称计量单位 1 暂定金额 ( 元 ) 第 1 页共 1 页 备注 合计 注 : 此表由招标人填写, 如不能详列, 也可只列暂定金额总额, 投标人应将上述暂列金额计入投标总价中 表 12 1 第 102 页

104 材料 ( 工程设备 ) 暂估单价及调整表 工程名称 : 省人口与计划生育管理站北区 ( 香山路 ) 药具恒 温工程热力站工程 第 1 页共 1 页 序号 材料 ( 工程设备 ) 名称 规格 型 号 计量 单位 数量暂估 ( 元 ) 确认 ( 元 ) 差额 ±( 元 ) 暂估确认单价合价单价合价单价合价 备注 1 集成化换热机组台 立式直通除污器 ZTLG-150 耐压 1.6MPa 软水器及其他设备出力 1T/h 1 台, 带水箱液位控制 个 台 合计 注 : 此表由招标人填写 暂估单价, 并在备注栏说明暂估价的材料 工程设备拟用在那些清单项目上, 投标人应将上述材料 工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中 表 12 2 第 103 页

105 专业工程暂估价及结算价表 工程名称 : 省人口与计划生育管理站北区 ( 香山路 ) 药具 恒温工程热力站工程 第 1 页共 1 页 序号工程名称工程内容 暂估金 额 ( 元 ) 结算金额 ( 元 ) 差额 ±( 元 ) 备注 合计 0.00 注 : 此表 暂估金额 由招标人填写, 投标人应将 暂估金额 计入投标总价中 结算时按合同约定结算金额填写 表 12 3 第 104 页

106 计日工表 工程名称 : 省人口与计划生育管理站北区 ( 香 山路 ) 药具恒温工程热力站工程 编号项目名称单位暂定数量实际数量 综合单价 ( 元 ) 第 1 页共 1 页合价 ( 元 ) 暂定实际 一 人工 1 人工小计 二 材料 1 材料小计 三 施工机械 1 施工机械小计 四 企业管理费和利润 总 计 注 : 此表项目名称 暂定数量由招标人填写, 编制招标控制价时, 单价由招标人按有关计价规定确定 ; 投标时, 单价 由投标人自主报价, 按暂定数量计算合价计入投标总价中 结算时, 按发承包双方确认的实际数量计算合价 表 12 4 第 105 页

107 总承包服务费计价表 工程名称 : 省人口与计划生育管理站北区 ( 香山路 ) 药具恒温工程热力站工程第 1 页共 1 页序号项目名称项目价值 ( 元 ) 服务内容计算基础费率 (%) 金额 ( 元 ) 合计 注 : 此表项目名称 服务内容由招标人填写, 编制招标控制价时, 费率及金额由招标人按有关计价规定确定 ; 投标时, 费率及金额由投标人自主报价, 计入投标总价中 表 12 5 第 106 页

108 规费 税金项目计价表 工程名称 : 省人口与计划生育管理站北区 ( 香 山路 ) 药具恒温工程热力站工程 序号项目名称计算基础计算基数 计算费率 (%) 第 1 页共 1 页 金额 ( 元 ) 1 规费 1.1 定额规费 定额规费 + 工程排污费 + 其他分部分项规费 + 单价措施规费 1.2 工程排污费 1.3 其他 2 增值税不含税工程造价合计 合 计 编制人 ( 造价人员 ): 复核人 ( 造价工程师 ): 表 13 第 107 页

109 主要材料价格表 工程名称 : 省人口与计划生育管理站北区 ( 香山路 ) 药具恒温工程热力站工程第 1 页共 1 页 序号材料编码材料名称 规格 型号 等特殊要求 单位数量单价合价 @1 钢板综合 kg QTCLF1 周转性材料费 ( 占人 工费 ) 元 预拌混凝土 C15 m 预拌混凝土 C20 m 组合聚醚 kg 异氰酸酯 kg @1 镀锌薄钢板 δ3 kg @1 无缝钢管 DN150 m @2 无缝钢管 DN80 m 采暖室内无缝钢管 @1 焊接管件 采暖室内无缝钢管 @2 焊接管件 DN150 个 DN80 个 @6 球阀 DN100 个 @8 球阀 DN150 个 @1 止回阀 DN40 个 @4 球阀 DN40 个 @2 立式直通除污器 ZTLG-150 耐压 1.6MPa 个 补充主材 001@1 补充主材 001@2 动力变频配电柜台 1 数据远传控制柜台 1 19 补充主材 004@1 软水器及其他设备 出力 1T/h 1 台, 带水箱液位控制 台 1 20 补充主材 010@2 集成化换热机组台 1 第 108 页