泗洪县房屋建筑与市政基础设施项目

Transcription

1

2 泗洪县房屋建筑与市政基础 设施项目 施工招标文件 项目名称 : 泗洪县重岗中学教学楼抗震加固等工程项目编号 : 招标人 : 泗洪县青阳镇人民政府 ( 盖单位公章 ) 招标代理 : 江苏益诚建设工程咨询有限公司 ( 盖单位公章 ) 2017 年 7 月 1

3 招标文件审查备案单 NO: 工程项目名称 泗洪县重岗中学教学楼抗震加固等工程 联系人谢慧联系电话 代理机构编制意见 招标代理机构 :( 公章 ) 项目组长 :( 签字 ) 年月日 联系人朱泽辉联系电话 招标人审定 意 见 招标人 :( 公章 ) 法人代表或委托代理人 :( 签字 ) 年月日 注 : 1 招标文件由招标人依法编制, 经招标投标监管部门审查备案后发布 招标人负责对招 标文件内容和约定条款进行解释, 并承担相关法律责任 2

4 目录 第一卷... 8 第一章投标人须知... 8 一 投标人须知前附表... 8 二 投标须知 总则 招标文件 投标文件 投标 开标 评标 定标 合同授予 重新招标和不再招标 纪律和监督 需要补充的其他内容 第二章评标办法 ( 合理价随机确定中标人法 ) 第三章合同条款及格式 第四章工程量清单 第二卷 第五章图纸 第三卷 第六章技术标准和要求 第四卷 第七章投标文件格式 目录 一 投标函及投标函附录 二 法定代表人身份证明 三 授权委托书 四 已标价的工程量清单 五 施工组织设计 六 项目经理部主要管理人员组成表 七 拟分包项目情况表 八 业绩与奖项证明材料 九 资格审查资料... 错误! 未定义书签 十 其他材料

5 泗洪县工程建设项目招标公告 ( 资格后审 ) 项目编号 : 泗洪县重岗中学教学楼抗震加固等工程已经批准建设, 建设资金来自于财政资金, 项目出资比例为 100%, 现已落实 项目已具备招标条件, 现对该项目的施工进行公开招标 一. 项目概况与招标范围 1.1 项目地点 : 泗洪县重岗中学 1.2 项目规模 : 重岗中学教学楼抗震加固等工程主要内容 : 教学楼加固工程, 沥青路面 停车场, 厕所, 电力管网, 生态园土方工程, 餐厅加固工程, 宿舍楼 配电房 供水房改造工程, 综合楼加固工程, 传达室, 广场铺装, 给排水工程 计划投资约 万元, 其中一标段 万元, 二标段 万元, 三标段 万元 1.3 工期要求 : 1 标段 : 60 日历天 ( 教学楼加固, 沥青路面, 电力管网要求 2017 年 8 月 20 日前完成 ) 2 标段 :60 日历天 ( 餐厅加固工程要求 2017 年 8 月 20 日前完成 ) 3 标段 :70 日历天 ( 综合楼加固工程, 广场铺装工程要求 2017 年 8 月 24 日前完成 ) 1.4 质量要求 : 合格 1.5 本次招标工程共分 3 个标段, 招标内容如下 : 一标段 : 教学楼加固工程, 沥青路面 停车场, 厕所, 电力管网, 生态园土方工程等 ; 二标段 : 餐厅加固工程, 宿舍楼 配电房 供水房改造工程等 ; 三标段 : 综合楼加固工程, 传达室, 广场铺装, 给排水工程等注 : 各投标人可就多个标段进行投标, 但每位投标人只能在一个标段上中标, 在上一个标段被推荐为第一中标候选人的, 不得参与下面标段的抽签 ( 开标顺序 :1 标段 3 标段 ) 二. 工程进度款的支付时间 方式工程竣工验收合格付至合同价款的 80%, 竣工验收合格后一年付至审定价款的 90%, 余款在审计结束后一年对应日内付清 三. 资格审查方法本工程招标采用资格后审, 合格制 四. 评标方法本工程采用评标方法 : 合理价随机确定中标人法 具体评标细则附后五. 申请人资格要求 5.1 申请人资质类别和等级 : 具备房屋建筑工程施工总承包二级及以上资质 (3 个标段要求一致 ); 4

6 5.2 拟选派项目负责人资质等级 : 具备房屋建筑工程二级及以上注册建造师执业资格且具备安全考核 B 类证书 (3 个标段要求一致 ); 5.3 业绩要求 : 投标人和项目负责人均承担过类似及以上抗震加固工程 ( 类似项目是指 2014 年 1 月 1 日以来单项工程建筑面积 1000 平方 ( 二标段可为 600 平方 ) 及以上的抗震加固工程 ), 时间以委托施工合同签订时间为准 5.4 其他条件 : 具有独立订立合同的能力 ; 未处于被责令停业 投标资格被取消或者财产被接管 冻结和破产状态的企业 ; 企业没有因骗取中标或严重违约或者违规用工 拖欠工人工资以及发生重大工程质量 安全生产事故等违法违规问题, 被有关部门暂停投标资格并在暂停期内的 ; 企业具备安全生产条件, 并取得安全生产许可证 ; 项目负责人必须满足下列条件之一 : a. 项目负责人是非变更后无在建工程的 b. 项目负责人是变更后无在建工程的, 并且原合同工期已满且变更备案之日已满 6 个月或者因非承包方原因致使工程项目停工超过 120 天, 且经建设单位同意并已经办理项目负责人变更手续的 c. 项目负责人有在建工程, 但该在建工程与本次招标的工程属于同一工程项目 同一项目批文 同一施工地点分段发包或分期施工的情况 投标人授权委托人和拟派项目负责人以及项目五大员必须为本单位人员, 且在投标时能够提供本单位为其缴纳的近半年内 ( 任意一个月 ) 社会养老保险凭证 无行贿受贿行为 : 法人代表和项目负责人等无行贿受贿认定依据, 江苏省企业登录 江苏省建设工程招标网 ( 网址为 : 点击进入曝光台, 惩戒种类选择行贿犯罪进行查询 其它地区实行网上查询的, 投标企业须提供真实有效的查询网址, 未实行网上查询的, 由投标企业在投标文件中进行书面承诺 投标后, 经查实潜在的投标人存在行贿受贿行为的, 将按不良行为处理 企业没有拖欠农民工工资行为 ( 经人社 住建等相关部门认定 ) 投标企业须提供经泗洪县信用办登记许可的第三方信用服务机构出具的综合性信用评估报告, 且评分不低于 65 分, 详见泗洪县公共资源交易网通知公告栏中 关于尽快办理企业 信用报告 的通知 ( 泗洪县信用办网址 : 5

7 cbd30130b6ebcc201504, 联系方式 : 联系人刘路, 联系电话 ), 如果是外地投标单位, 中标以后, 信用报告可以在中标公示期间提供 符合法律 法规规定的其他条件 本工程不接受联合体投标 六. 报名要求及招标文件 图纸等资料的获取和费用 6.1 本工程采用网上方式报名, (1) 网上报名 申请人于 2017 年 7 月 5 日 08 时 30 分至 2017 年 7 月 11 日 17 时 30 分登陆泗洪县公共资源交易网 ( 建设工程网上招标投标系统 进行网上报名, 并使用网上银行购买招标文件及招标资料, 每套售价 300 元 / 份 ( 含网上招投标平台使用和投标文件制作工具费用 ), 售后不退 ( 国泰新点软件公司客服电话 : ; 宿迁地区技术支持电话 : ; 值班 ( 非工作时间 ) 联系人刘亚庆 : ) (2) 投标申请人网上报名须具有宿迁市加密锁 ( 即电子招标投标 CA 证书和电子签章 ), 未办理的, 请查阅宿迁市公共资源交易网 ( 通知公告 栏目中 << 关于电子招标投标办理 CA 证书和电子签章的通知 >>, 咨询电话 : 购买招标文件后不投标的, 应当至少于开标前 3 天告知招标人 ( 招标代理 ), 未按规定告知或非不可抗力原因不参加投标的, 将被记不良行为一次并予以公示, 公告期间, 其他政府投资项目的招标人可以据此不接受其投标 七. 投标保证金投标保证金必须从投标人法人基本存款帐户缴纳, 现金及其它缴款方式一律无效 友情提醒 : 投标保证金实行网上缴退 缴纳帐号为系统随机生成, 请各投标人登录投标人业务管理系统, 点击 投标保证金缴纳 栏目中对应已报名的工程查询 ( 为确保投标保证金按时到账, 建议投标人提前办理, 推荐为第一中标候选人的, 投标保证金暂不退还, 待中标候选人公示结束无异议后转为履约保证金 ( 不足部分补齐 )) 投标保证金必须从投标人法人基本存款帐户缴纳, 现金及其它缴款方式一律无效 本工程应缴纳投标保证金 : 一标段 :7.7 万元人民币, 二标段 :3.8 万元人民币, 三标段 :9 万元人民币 ( 本工程不接受保函 ) 八. 注意事项 1 项目招标投标期间, 所有通知 答疑 澄清等文件将通过泗洪县公共资源交易网站 建设工程网上招标投标系统 发出, 投标人应经常登录系统接收 查看相关讯息 如遇问题, 应及时向泗洪县公共资源交易中心反映, 否则后果自负 建设项目交易科 : 6

8 ,( 国泰新点软件公司客服电话 : ; 宿迁地区技术支持电话 : ; 值班 ( 非工作时间 ) 联系人刘亚庆, 联系电话 : ) 2 除不可抗力外, 购买招标文件后不投标的, 应当至少于开标前 3 天告知招标人 ( 招标代理 ), 无正当理由或未按规定告知或非不可抗力原因不参加投标的, 将被记不良行为记录一次并予以公告, 公告期间, 其他政府投资项目的招标人可以据此不接受其投标 3 投标人串通投标 借用资质投标 弄虚作假投标的, 按照 中华人民共和国招标投标法 及 实施条例 规定, 处项目金额千分之五以上千分之十以下的罚款, 对单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员处单位罚款数额百分之五以上百分之十以下的罚款 ; 有违法所得的, 并处没收违法所得 ; 情节严重的, 取消其一年至三年内参加依法必须进行招标的项目的投标资格并予以公告 4 中标人在领取中标通知书同时必须缴纳履约保证金 九 招标人及招标代理机构地址 联系人及联系方式招标人 : 泗洪县青阳镇人民政府招标人地址 : 泗洪县青阳镇联系人 : 朱泽辉电话 : 招标代理机构 : 江苏益诚建设工程咨询有限公司地址 : 泗洪办事处 ( 泗洪县新行政区和谐路永昌财富广场 B 区五楼 5054 室 ) 联系人 : 谢慧 杨洋电话 : 邮箱 :sihongyc@163.com 7

9 第一卷 第一章投标人须知 一 投标人须知前附表 条款号条款名称编列内容 招标人 招标代理 机构 名称 : 泗洪县青阳镇人民政府地址 : 泗洪县青阳镇联系人 : 朱泽辉电话 : 名称 : 江苏益诚建设工程咨询有限公司地址 : 泗洪办事处 ( 新行政区和谐路永昌财富广场 B 区五楼 5054 室 ) 联系人 : 谢慧 杨洋电话 : 邮箱 :sihongyc@163.com 工程名称泗洪县重岗中学教学楼抗震加固等工程 工程规模 建设地点泗洪县重岗中学 资金来源财政资金 出资比例 100% 资金落实情况已落实 工程款 支付方式 招标范围 工期 质量标准合格 投标人资格 条件 重岗中学教学楼抗震加固等工程主要内容 : 教学楼加固工程, 沥青路面 停车场, 厕所, 电力管网, 生态园土方工程, 餐厅加固工程, 宿舍楼 配电房 供水房改造工程, 综合楼加固工程, 传达室, 广场铺装, 给排水工程 计划投资约 万元, 其中一标段 万元, 二标段 万元, 三标段 万元 工程竣工验收合格付至合同价款的 80%, 竣工验收合格后一年付至审定 价款的 90%, 余款在审计结束后一年对应日内付清 一标段 : 教学楼加固工程, 沥青路面 停车场, 厕所, 电力管网, 生态园土方工程等 ; 二标段 : 餐厅加固工程, 宿舍楼 配电房 供水房改造工程等 ; 三标段 : 综合楼加固工程, 传达室, 广场铺装, 给排水工程等 1 标段 :60 日历天 ( 教学楼加固, 沥青路面, 电力管网要求 2017 年 8 月 20 日前完成 ) 2 标段 :60 日历天 ( 餐厅加固工程要求 2017 年 8 月 20 日前完成 ) 3 标段 :70 日历天 ( 综合楼加固工程, 广场铺装工程要求 2017 年 8 月 24 日前完成 ) 1 申请人资质类别和等级 : 具备房屋建筑工程施工总承包二级及以上资 质 (3 个标段要求一致 ) 2 拟选派项目负责人资质等级 : 具备房屋建筑工程二级及以上注册建造 师执业资格且具备安全考核 B 类证书 (3 个标段要求一致 ) 3 业绩要求 : 投标人和项目负责人均承担过类似及以上抗震加固工程 8

10 1.4.2 是否接受联合体投标 1.5 费用承担 ( 类似项目是指 2014 年 1 月 1 日以来单项工程建筑面积 1000 平方 ( 二标段可为 600 平方 ) 及以上的抗震加固工程 ), 时间以委托施工合同签订时间为准 4 其他条件 : 4.1 具有独立订立合同的能力 ; 4.2 未处于被责令停业 投标资格被取消或者财产被接管 冻结和破产状态的企业 ; 4.3 企业没有因骗取中标或严重违约或者违规用工 拖欠工人工资以及发生重大工程质量 安全生产事故等违法违规问题, 被有关部门暂停投标资格并在暂停期内的 ; 4.4 企业具备安全生产条件, 并取得安全生产许可证 ; 4.5 项目负责人必须满足下列条件之一 : a. 项目负责人是非变更后无在建工程的 b. 项目负责人是变更后无在建工程的, 并且原合同工期已满且变更备案之日已满 6 个月或者因非承包方原因致使工程项目停工超过 120 天, 且经建设单位同意并已经办理项目负责人变更手续的 c. 项目负责人有在建工程, 但该在建工程与本次招标的工程属于同一工程项目 同一项目批文 同一施工地点分段发包或分期施工的情况 4.6 投标人授权委托人和拟派项目负责人以及项目五大员必须为本单位人员, 且在投标时能够提供本单位为其缴纳的近半年内 ( 任意一个月 ) 社会养老保险凭证 4.7 无行贿受贿行为 : 法人代表和项目负责人等无行贿受贿认定依据, 江苏省企业登录 江苏省建设工程招标网 ( 网址为 : com.cn/jszb/) 点击进入曝光台, 惩戒种类选择行贿犯罪进行查询 其它地区实行网上查询的, 投标企业须提供真实有效的查询网址, 未实行网上查询的, 由投标企业在投标文件中进行书面承诺 投标后, 经查实潜在的投标人存在行贿受贿行为的, 将按不良行为处理 4.8 企业没有拖欠农民工工资行为 ( 经人社 住建等相关部门认定 ) 4.9 投标企业须提供经泗洪县信用办登记许可的第三方信用服务机构出具的综合性信用评估报告, 且评分不低于 65 分, 详见泗洪县公共资源交易网通知公告栏中 关于尽快办理企业 信用报告 的通知 ( 泗洪县信用办联系方式 : 联系人刘路, 联系电话 ), 如果是外地投标单位, 中标以后, 信用报告可以在中标公示期间提供 4.10 符合法律 法规规定的其他条件 4.11 本工程不接受联合体投标 不接受 1 投标人准备和参加投标活动发生的费用自理 2 中标人在领取中标通知书后一周内按苏价服(2006)12 号文件规定的标准向泗洪县公共资源交易中心 ( 一类交易中心 ) 交纳综合服务费 账户名 : 泗洪县建设工程交易服务中心银行账号 : 开户行 : 建行泗州大街分理处 3 招标代理费用: 招标人约定由中标人承担招标代理费用, 代理费根据市场指导价的标准计取, 按照 公共资源交易代理机构服务费确认表 9

11 差额定率累进法计算 计算方法如下 :100 万元 *1.2%=1.2 万元, ( ) 万元 *0.8%=3.2 万元 4 履约担保: 中标人在领取中标通知书后一周内缴纳履约担保, 履约担保的形式为履约保证金, 基本账户汇款的履约保证金金额为中标价的 5% ( 如为保函形式, 履约保证金的金额为中标价的 10%) 账户名 : 泗洪县公共资源交易中心, 开户银行 : 江苏泗洪农村商业银行股份有限公司营业部, 账号 : 注 :1 以上投标人所需承担的综合服务费 招标代理费 控制价审核费用等请投标单位综合考虑在投标报价内, 不单独列项 2 中标人在领取中标通知书同时必须缴纳履约保证金 踏勘现场 自行组织 ( 可与招标人或招标代理联系 ) 特别提醒 : 请各投标人必须组织踏勘现场, 了解现场情况, 保证施工方案可行性, 所有工作已经包括在发包价中, 不再另行增加, 请投标人认真考察现场否则一切后果由承包人承担 投标预备会 不召开 投标人提出问题的截止时间 2017 年 7 月 11 日 17 时 30 分 招标人书面澄清的截止时间 2017 年 7 月 12 日 17 时 30 分 10

12 3.1 投标文件组成 3.2 发包价 投标报价 计价方法 不可竞争 费用 投标文件应包括但不限于下列内容 : 1 投标函及投标函附录 ; 2 法定代表人身份证明 ; 3 授权委托书 ; 4 已标价的工程量清单 ( 如有 ); 5 施工组织设计 ( 本项目不作要求, 但中标后需向业提供一份用于施 工管理的施工组织设计 ); 6 项目经理部主要管理人员表 ; 7 拟分包项目情况表 ; 8 业绩与奖项证明材料原件的扫描件, 包括中标通知书, 施工合同中 含工程名称 工程内容规模 合同价款 双方签章 项目负责人姓名的 页面部分, 竣工验收证明, 获奖证书或文件等 ( 如有 ); 9 投标人资格审查材料原件的扫描件 : (1) 营业执照 资质证书 安全生产许可证 项目负责人注册证书和 安全考核 B 类证书 ; (2) 授权委托人和拟派项目负责人以及拟派项目五大员企业在投标截 止日期前近六个月 ( 或其中任意一个月 ) 为其缴纳养老保险的凭证 ; (3) 经泗洪县信用办登记许可的第三方信用服务机构出具的综合性 信 用报告 中的信用评级 评分部分 ; (4) 无行贿受贿行为 : 法人代表和项目负责人等无行贿受贿认定依据, 江苏省企业登录 江苏省建设工程招标网 ( 网址 为 : 点击进入曝光台, 惩戒种类选择 行贿犯罪进行查询 其它地区实行网上查询的, 投标企业须提供真实有 效的查询网址, 未实行网上查询的, 由投标企业在投标文件中进行书面 承诺 投标后, 经查实潜在的投标人存在行贿受贿行为的, 将按不良行 为处理 10 其它材料 : (1) 商务条款及技术条款偏离表 (2) 用工承诺书 (3) 工程投标及施工管理承诺书 (4) 投标人信用承诺书 (5) 封面加盖投标人公章的招标控制价组成及招标发包价组成一标段 : 元二标段 : 元三标段 : 元 工程量清单计价 不可竞争费用包括安全文明施工费, 社会保险费, 住房公积金, 工程排 污费及税金, 具体费率详见工程量清单 投标有效期 60 日 ( 从投标截止之日算起 ) 3.4 投标保证金 1. 本工程应缴纳投标保证金 : 一标段 :7.7 万元人民币, 二标段 :3.8 万元人民币, 三标段 :9 万元人民币 ( 本工程不接受保函 ) 2. 缴纳账户 户名 : 泗洪县公共资源交易中心 ; 11

13 开户银行 : 江苏泗洪农村商业银行股份有限公司营业部 ; 一标段账号 : 二标段账号 : 三标段账号 : 友情提醒 : 投标保证金实行网上缴退 ( 为确保投标保证金按时到账, 建议投标人提前办理, 推荐为第一中标候选人的, 投标保证金暂不退还, 待中标候选人公示结束无异议后转为履约保证金 ( 不足部分补齐 )) 投标保证金必须从投标人法人基本存款帐户缴纳, 现金及其它缴款方式一律无效 3.5 备选投标方案 不允许 投标文件的编 制 投标备份文件递交投标文件截止时间 1. 投标文件为加密电子投标文件 ; 2. 中标人在领取 中标通知书 时需向招标人另行提供根据最终生成的加密电子投标文件打印的书面投标文件正本 1 份, 副本 3 份 1. 投标备份文件是指投标人用专用工具编制的 与上传的投标文件一致的不加密的电子投标文件 2. 投标备份文件应当制作一份存储于光盘或 U 盘等移动存储介质中 3. 投标备份文件应当密封, 封套上应清楚地标记 投标备份文件 字样, 封套的封面上标明 : 招标人名称 : 项目名称 : 投标文件在年月日时分前不得开启 在封套的封口处应加盖投标人单位公章和法定代表人 ( 或委托代理人 ) 签字或盖章 2017 年 7 月 13 日 9 时 00 分 递交投标文件地点开标时间和地点 1. 投标人将加密电子投标文件上传至泗洪县公共资源交易网 ( 建设工程网上招投标系统 ; 2. 投标备份文件应当在规定的投标截止时间前, 密封递交至泗洪县公共资源交易中心一楼第二开标厅, 由招标人 ( 招标代理机构 ) 签收 开标时间 : 同投标文件递交截止时间开标地点 : 泗洪县公共资源交易中心一楼第二开标厅 7.1 评标方法合理价随机确定中标人法 8.2 履约担保 履约担保的形式 : 履约保证金 ( 提交方式 :1 基本账户汇款 2 履约保函 ); 1 基本账户汇款的履约保证金金额: 中标价的 5 % 2 履约保函的履约保证金金额: 中标价的 10 % 注 :1 履约保函必须由投标项目所在地或投标企业注册地银行开具, 否则不予接受 2 履约保函的有效期至少应为项目合同期满 3 中标人在领取中标通知书同时必须缴纳履约保证金 12

14 11 补充的其它 内容 1 本工程采取网上开评标, 投标人参加开标时请一定携带本单位 CA 数字证书锁 ( 特别提醒 : 开标时携带的 CA 数字证书锁与上传投标文件的 CA 数字证书锁须保持一致 ) 否则后果自负 2 招标人发出的所有通知 答疑 澄清等文件均通过泗洪县公共资源交易网 建设工程网上招投标系统 通知所有购买招标文件的投标人, 并视为所有投标人已经收到, 投标人应注意登录查看, 否则, 造成对投标不利后果由投标人自负 3 除水泥砼采用商品砼外, 项目特征 建筑材料 施工方法及注意事项等详见施工图纸和工程量清单并应严格按照本工程 施工图设计 中的 设计说明 或 总说明 要求执行, 否则业主有权中止合同并索赔 ; 当施工图纸和工程量清单不一致时, 投标截止时间前应及时提出, 否则视为施工图纸内容包括在工程量清单中, 并以工程量清单为准, 一个有经验的承包人应充分考虑并承担该项风险, 为此而发生的一切费用已列入投标价中, 业主不另行支付 4 因工程图纸变动多次, 且招标时间非常紧迫, 所以本工程的工程量清单仅供参考, 工程量清单中没有列明的或者项目特征描述不全或描述有错误的, 以施工图及说明为准, 施工过程中严格按图施工, 由此产生一切后果有投标人承担 请投标人务必认真查看图纸及现场勘察 ; 5 投标人在投标报价时, 要考虑工程质量检测费用并将该项费用列入投标报价中, 但不单独计量 ; 6 拆除的混凝土未经业主同意不得外运, 否则从中标价中扣除相应费用 7 中标人中标后提供材料购置专用银行账号, 供甲方了解其账户余额, 以保证工程的材料供给能力 8 根据宿政办发[2014]229 号有关规定, 中标人在进场施工前, 应向劳动保障行政部门指定的银行专户预缴一定数额的工资支付担保资金或提交银行 担保公司出具的资金保函和担保书, 并承诺按照国家有关规定履行按时足额支付民工工资的保证 否则, 将按文件规定申请劳动保障行政部门进行处罚 二 投标须知 1. 总则 1.1 项目概况 根据 中华人民共和国招标投标法 等有关法律 法规和规章的规定, 本招标 项目已具备招标条件, 现对泗洪县重岗中学教学楼抗震加固等工程施工进行招标 本招标 工程项目说明详见投标人须知前附表 1.2 资金来源和落实情况 13

15 本招标项目资金来源和落实情况见投标人须知前附表 1.3 招标范围 工期和质量要求 本招标项目工程招标范围 工期及质量要求见投标人须知前附表 1.4 投标人资格要求 投标人应具备资质条件 财务要求 业绩要求 信誉要求 项目负责人资格和授 权委托代理人 项目负责人的劳动合同及社会养老保险证明及其他资格要求详见招标公告 投标人须知前附表规定接受联合体投标的, 除应符合本章第 项和投标人须 知前附表的要求外, 还应遵守以下规定 : 联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书, 明确联合体牵头人和 各方权利义务 ; 由同一专业的单位组成的联合体, 按照资质等级较低的单位确定资质等级 ; 联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在同一标段中投标 投标人不得存在下列情形之一 : (1) 为招标人的附属机构 ( 单位 ); (2) 为本标段前期准备提供设计或咨询服务的, 但设计施工总承包的除外 ; (3) 为本标段的监理人 代建人 项目管理人, 或者为本标段提供招标代理服务的 ; (4) 与本标段的监理人或代建人或项目管理人或招标代理机构同为一个法定代表人的 相互控股或参股的 相互任职或工作的 ; 的 (5) 与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人 其他组织或者个人 (6) 被责令停业的 ; (7) 被暂停或取消投标资格的 ; (8) 财产被接管或冻结的 ; (9) 在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的 1.5 费用承担 详见投标人须知前附表

16 1.6 保密 参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密, 违者应 对由此造成的后果承担法律责任 1.7 语言文字 除专用术语外, 与招标投标有关的语言均使用简体中文 必要时专用术语应附有简体 中文注释 1.8 计量单位 所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位 1.9 踏勘现场 投标人须知前附表规定组织踏勘现场的, 招标人按投标人须知前附表规定的时 间 地点组织投标人踏勘项目现场 投标人踏勘现场发生的费用自理 失 除招标人的原因外, 投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损 招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况, 供投标人在编制投 标文件时参考, 招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责 1.10 投标预备会 投标人须知前附表规定召开投标预备会的, 招标人按投标人须知前附表规定的 时间和地点召开投标预备会, 澄清投标人提出的问题 投标人应在投标人须知前附表规定的时间前, 以书面形式将提出的问题送达招 标人, 以便招标人在会议期间澄清 投标预备会后, 招标人在投标人须知前附表规定的时间内, 将对投标人所提问 题的澄清, 通知所有购买招标文件的投标人 该澄清内容为招标文件的组成部分 2. 招标文件 2.1 招标文件的组成 本招标文件包括 : 招标公告或投标邀请书 ; 15

17 2.1.2 投标人须知 ( 包括前附表 ); 评标 定标标准及方法说明 ; 合同条款及格式 ; 工程量清单 ; 图纸 ; 投标技术文件要求 ; 投标商务文件要求 投标文件格式 ; 投标人须知前附表规定的其他材料 根据本须知第 1.10 款 第 2.2 款和第 2.3 款对招标文件所作的澄清 修改, 均构成招 标文件的组成部分 2.2 招标文件的澄清 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容 如发现缺页或附件不全, 应及时向招标人提出, 以便补齐 如有疑问, 应在投标人须知前附表规定的时间前通过网上招标投标系统, 要求招标人对招标文件予以澄清, 如投标人认为工程量清单不准确或项目特征描述不详细, 请提出详细的子目名称和投标人认为的正确数量和项目特征描述, 如未提供详细的子目名称及其数量和项目特征描述, 招标人和招标代理机构将认为该清单子目和项目特征描述是正确的, 已反映了施工图纸的全部施工内容, 竣工结算时将不予调整 招标人对招标文件的主动澄清将在投标人须知前附表规定的投标文件递交截止 时间 1 天前通知所有投标人, 招标人就投标人对招标文件所提问题进行澄清答疑的, 在投 标截止日前 1 天通知所有招标文件收受人 2.3 招标文件的修改 在投标截止时间 1 天前, 招标人可以修改招标文件, 并通知所有已购买招标文 件的投标人 3. 投标文件 3.1 投标文件的组成 见投标人须知前附表

18 3.2 投标报价 投标人应执行本招标文件的招标控制价和招标发包价 ( 招标控制价和招标发包价附后 ) 招标人依据设计图纸 现行工程量清单计价规范 计价表 材料市场信息价及施工组织设计要点等编制工程预算价, 在工程预算价基础上下浮 17% / 标段后作为本工程发包价 发包价是招标文件所确定的招标范围内的全部内容, 包括工程量清单和相应的内容的价格体现, 以及为完成上述内容所必须的包装 运输 附属工程 临时工程 开办费 技术措施费 材料 劳务 机械设备 安装 维护 管理 利润 税金 综合服务费 代理费及政策性文件规定费用和招标文件要求投标人承担费用等所有费用 招标人设定发包价 投标人对招标人公布的发包价有异议时, 可向招标代理机构或招标投标管理部门进行反映 投标单位应对施工现场进行详细的踏勘, 了解工程的具体位置, 工程施工的具体范围 拆除加固工作是否完成 施工车辆的行进路线 施工便道 运输 储存空间 装卸限制 垃圾清理外运及一切可能影响到正常施工的因素, 并将之考虑计入发包价中 对施工现场进行详细的踏勘后, 投标人认为发包价过低以至于低于企业成本的, 可放弃本次投标 ; 未对施工现场进行详细踏勘的, 后果自负 投标报价方式 采用工程量清单计价, 固定综合单价报价方式 综合单价需调整时, 按合同约定执行 本工程采用下浮后的发包价工程量清单, 即按招标人提供的发包价工程量清单盖章确认 工程量清单中规定了材料 设备的技术要求的, 投标单位必须予以满足 若发现投标单位所报材料 设备技术参数与工程量清单中不符的, 将被视为不能实质性响应招标文件 工程发包价编制的参考依据 执行 2013 版计价规范和计算规范 江苏省建设工程费用定额 (2014 版 ) 江苏省建筑与装饰工程计价定额 (2014 版 ) 江苏省安装工程计价定额 (2014 版 ) 江苏省市政工程计价定额 (2014 版 ) 建筑工程建筑面积计算规范 (GB/T ) 17

19 与 2013 版计价规范和计算规范同时配套执行 ; 招标文件的工程量清单中所列的 暂列金额, 由业主根据实际情况掌握使用, 与对承包人合同工程款支付无关 ; 3.3 投标有效期 件 在投标人须知前附表规定的投标有效期内, 投标人不得要求撤销或修改其投标文 出现特殊情况需要延长投标有效期的, 招标人将通知所有投标人延长投标有效 期 投标人同意延长的, 应相应延长其投标保证金的有效期, 但不得要求或被允许修改或撤 销其投标文件 ; 投标人拒绝延长的, 其投标失效, 但投标人有权收回其投标保证金 3.4 投标保证金 投标人应当按规定缴纳投标保证金, 保证金由泗洪县公共资源交易中心代收 代 管和代退 投标保证金必须从投标企业的法人基本存款账户缴纳, 联合体投标的由联合体牵 头人从其法人基本存款账户缴纳 投标单位必须从基本存款账户提交至保证金专用账户 ( 见前附表 3.4 款 ) 投标人在投标文件递交截至时间前缴纳投标保证金并确保到账, 开标后, 由泗洪县公共资源交易中心打印到账记录 未在投标文件递交截至时间前到账的, 按无效标处理 ( 为确保投标保证金按时到账, 建议投标人提前办理 ) 投标企业以个人 办事处 分公司 子公司名义或从他人账户及投标人企业的其 他账户缴纳的投标保证金无效 投标保证金按以下方式退还 : 集中退付, 未进入中标候选人的投标保证金在评标结束后退至原汇款基本账户, 未中标的候选人投标保证金在中标人确定后 2 日内退至原汇款基本账户 推荐为第一中标候选人的, 投标保证金暂不退还, 待中标候选人公示结束无异议后转为履约保证金 ( 不足部分补齐 ) 有下列情形之一的, 投标保证金将不予退还 : 投标有效期内, 投标人撤回投标文件 ; 招标人 ( 或招标代理机构 ) 发出中标通知书后 7 日内, 中标人无正当理由不缴 纳招标文件规定的费用并领取中标通知书的 ; 中标通知书发出后, 除不可抗力外, 中标人出现下列情形之一的 : 18

20 放弃中标的 ; 拒不按照招标文件的要求提交履约保证金的 ; 不与招标人签订合同的, 或者在签订合同时向招标人提出附加条件或者变更 合同实质性内容要求的 ; 招标文件规定的其它情形 3.5 备选投标方案 除投标人须知前附表另有规定外, 投标人不得递交备选投标方案 允许投标人递交备选 投标方案的, 只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑 评标委员会认为中标人的备 选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的, 招标人可以接受该备选投标方案 3.6 投标文件的编制 投标文件应按第七章 投标文件格式 进行编写, 如有必要, 可以增加附页, 作 为投标文件的组成部分 其中, 投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上, 可以提出 比招标文件要求更有利于招标人的承诺 投标文件应当对招标文件有关工期 投标有效期 质量要求 技术标准和要求 招标范围等实质性内容作出响应 技术标采用 / 形式 ( 本项目不作要求, 但中标后需向业提供一份用于施工管理 的施工组织设计 ) 投标文件为加密电子投标文件 加密电子投标文件的制作工具软件从泗洪县公共资源交易中心网站下载, 要求盖 章的地方, 需加盖投标人数字证书的电子印章 ; 要求法人代表签字的地方, 需有其电子签名 投标备份文件 投标备份文件是指投标人用专用工具编制的 与上传的投标文件一致的不加密 的电子投标文件 投标备份文件应当制作一份存储于光盘等移动存储介质中 投标备份文件应当密封, 封套上应清楚地标记 投标备份文件 字样, 封套上 应写明的其他内容见投标人须知前附表 在封套的封口处应加盖投标人单位公章和法定代表 人 ( 或委托代理人 ) 签字或盖章 19

21 4. 投标 4.1 投标文件的递交 投标人应在投标人须知前附表第 4.1 项规定的投标截止时间前将加密电子投标文件上传至 泗洪县建设工程招投标系统, 投标备份文件应当在规定的投标截止时间前, 密封递交至泗洪县公共资源交易中心, 由招标人 ( 招标代理机构 ) 签收 投标文件递交截止时间后, 投标人对投标报价或其他实质性内容修正的函件和增加的任何优惠条件, 一律拒绝接收 4.2 投标文件的修改与撤回 在本须知第 4.1 项规定的时间前, 投标人可以修改或撤回已递交的投标文件, 5. 开标 5.1 开标时间和地点 招标人在投标人须知前附表第 项规定的开标时间和地点公开开标, 并邀请 所有投标人准时参加 投标人的法定代表人 ( 或其委托代理人 ) 项目负责人必须按时到达开标会议现场, 未到达开标现场的, 其投标文件作为无效投标文件处理 未能提供法定代表人资格证明及其居民身份证或其授权委托代理人的法人授权委托书及其居民身份证 项目负责人资格证及其居民身份证的, 视为未到场 投标人在开标会议现场应提交法定代表人资格证明 ( 或法人授权委托书 ) 法定代表人身份证 ( 或委托代理人身份证 ) 项目负责人资格证及其居民身份证原件, 以供招标人在开标现场对投标人的法定代表人或委托代理人 项目负责人是否到场进行审核, 审核不通过的其投标文件作为无效投标文件处理 5.2 开标程序 主持人按下列程序进行开标 宣布开标纪律 ; 公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称 ; 审查并宣布投标人法人代表或授权委托人到场情况 ; 按照投标人须知前附表的规定确定并宣布所有投标文件的开标顺序 ; 按照宣布的开标顺序当众开标, 公布投标人及拟派项目负责人名称 投标报价 质量目标 工期目标等相关内容, 并记录在案 20

22 设有招标控制价的, 公布招标控制价 ; 由招标人组织投标人随机抽取确定评标基准价的权重系数 ( 可选 ); 投标人代表 招标人代表等有关人员在开标记录上签字确认 ; 开标结束 特殊情况处理 因 网上开评标系统 故障, 开标活动无法正常进行时, 招标人将使用 投标备份文件 继续进行开标活动 网上招标投标系统 故障是指非投标人原因造成所有投标人电子投标文件均无法解密的情形 部分投标文件无法解密的, 不适用该条款 单个投标人应在不超过 10 分钟的时间内使用密钥 (CA 锁 ) 解密投标文件, 否则招标人将拒绝其投标 投标人对开标有异议的, 应当在开标现场提出, 招标人当场予以答复 6. 评标 6.1 评标委员会 动 评标委员会由招标人根据法律 法规 规章的相关规定组建, 负责清标与评标活 开标结束后, 开始评标, 评标采用保密方式进行 6.2 投标文件的澄清 在评标过程中, 评标委员会认为需要, 可要求投标单位对投标文件中的有关问题 进行澄清或提供补充说明及有关资料, 投标单位应做出书面答复 书面答复中不得变更投标 文件中载明的有关投标报价 投标工期 质量等级承诺等实质性内容 ; 书面答复须经投标单位法定代表人或其授权委托代理人的签字, 经签字的书面答 复将视为投标文件的组成部分 投标文件大写金额和小写金额不一致的, 以大写金额为准 ; 总价金额与单价金额 不一致的, 以单价金额为准, 但单价金额小数点有明显错误的除外 ; 投标文件的商务标出现 报价金额 工期 质量等级有差别时, 均以 投标函 中的报价金额 工期 质量等级为准 6.3 投标文件的审查 在评标过程中, 评标委员会若发现投标人以他人的名义投标 串通投标 以行贿 手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的, 评标委员会否决其投标 21

23 6.3.2 在评标过程中, 评标委员会若发现投标人在报价明显低于其他投标报价或者在设有标底时明显低于标底, 使得其投标报价可能低于其个别成本的, 将要求该投标人作出书面说明并提供相关证明材料 投标人不能合理说明或者不能提供相关证明材料的, 由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标, 评标委员会否决其投标 投标人资格条件不符合国家有关规定和招标文件要求的, 或者拒不按照要求对投 标文件进行澄清 说明或者补正的, 评标委员会否决其投标 投标文件细微偏差是指投标文件在实质上响应招标文件要求, 但在个别地方存在漏项或者提供了不完整的技术信息和数据等情况, 并且补正这些遗漏或者不完整不会对其他投标人造成不公平的结果 细微偏差不影响投标文件的有效性 评标委员会应当书面要求存在细微偏差的投标人在评标结束前予以补正 凡投标文件有下列情况之一的, 属于重大偏差, 视为未能对招标文件作出实质性 响应, 应当作为无效投标予以否决 : 1 投标文件中的投标函未加盖投标人的公章 ; 2 投标文件中的投标函未加盖企业法定代表人 ( 或企业法定代表人委托代理人 ) 印章 ( 或签字 ) 的 ; 3 如投标函加盖企业法定代表人委托代理人印章 ( 或签字 ) 的, 企业法定代表人委托 代理人没有合法 有效的委托书 ( 原件 ) 的 ; 4 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的 ; 5 投标人名称或组织结构与资格预审时不一致的 ; 6 除在投标截止时间前经招标人书面同意外, 项目负责人与资格预审时不一致的 ; 7 组成联合体投标未提供联合体各方共同投标协议的 ; 8 在同一招标项目中, 联合体成员以自己名义单独投标或者参加其他联合体投标的 ; 9 联合体成员与资格预审确定的结果不一致的 ; 10 投标报价低于成本或者高于招标文件设定的最高投标限价 ( 招标控制价 ) 的 ; 11 同一投标人提交两个及以上不同的投标文件或者投标报价, 但招标文件要求提交备 选投标的除外 ; 12 与招标文件规定的暂估价 暂列金额及甲供材料价格不一致的 ; 13 与招标文件明确列出的不可竞争费用项目或费率或计算基础不一致的 ; 14 与招标文件提供的工程量清单中的项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工 22

24 程量不一致的 ; 15 未按招标文件要求提供投标保证金的 ; 16 投标文件载明的招标项目完成期限超过招标文件规定的期限的 ; 17 明显不符合技术规范 技术标准的要求的 ; 18 投标文件载明的货物包装方式 检验标准和方法等不符合招标文件的要求的 ; 19 投标文件提出了不能满足招标文件要求或招标人不能接受的工程验收 计量 价款 结算和支付办法的 ; 20 未按招标文件要求提供电子投标文件, 或者投标文件未能解密且按照招标文件明确 的投标文件解密失败的补救方案补救不成功的 ; 21 不同投标人的投标文件以及投标文件制作过程出现了评标委员会认为不应当雷同的 情况的 ; 的 ; 22 以他人的名义投标 串通投标 以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标 23 不符合招标文件有关暗标的要求 6.4 项目负责人答辩 ( 本项目不作要求 ) 招标文件规定的评标方法设置投标项目负责人答辩内容的, 投标项目负责人应携 带本人居民身份证原件参加答辩 项目负责人不参加答辩的或在答辩中存在作弊 抄袭等行 为的, 不得推荐为中标候选人 7. 定标 7.1 评标委员会按照第二章 评标办法 规定的方法 评审因素 标准和程序对投标文 件进行评审 第二章 评标办法 没有规定的方法 评审因素和标准, 不作为评标依据 7.2 评标委员会根据规定否决不合格投标或者界定为废标后, 若有效投标人不足三家且投标明显缺乏竞争的, 评标委员会可以否决全部投标 ; 若有效投标人不足三家, 同其它所有投标人的报价相比其报价比较低, 且在招标人的期望值范围内, 评标委员会应当根据评标办法的规定继续评标并从有效投标中推荐中标候选人 7.3 投标人应慎重考虑选派一名项目负责人同时参加多个工程项目投标, 如投标人所选派的项目负责人在多个工程项目中均被推荐为中标人, 应按不同工程项目中标通知书发出的时间先后, 担任该投标人最先中标项目的项目负责人, 后确定该投标人为中标人的工程项目的招标人应取消其中标资格, 并可以没收其投标保证金 资格预审申请文件或投标文件如实说明的除外 23

25 8. 合同授予 8.1 中标通知 评标委员会推荐中标候选人后, 招标人对中标候选人基本情况及投标业绩是否真实 投标项目负责人是否有在建工程 是否隐瞒企业或投标项目负责人不良行为记录等情况进行调查核实, 投标人应当予以配合, 发现投标人有上述不当行为的或投标人不配合调查的, 招标人将取消其中标资格, 并投标保证金不予退还 在本须知第 3.3 款规定的投标有效期内, 招标人以书面形式向中标人发出中标通 知书, 同时将中标结果通知未中标的投标人 在中标候选人公示结束后无异议的, 招标人 ( 或招标代理机构 ) 发放中标通知书, 中标人应于领取中标通知书后 7 日内交纳招标投标综合服务费 控制价审核费 支付招标代理服务费 ( 招标代理合同约定由招标人支付的除外 ), 中标人无正当理由不予履行的, 视为放弃中标资格 8.2 履约担保 履约保证金由泗洪县公共资源交易中心代收 代管 代退 在签订合同前, 中标人应按投标人须知前附表规定的金额向泗洪县公共资源交易中心提交履约担保, 履约担保金以从投标人基本存款帐户划入形式提交至泗洪县公共资源交易中心, 账户同前附表 1.5 项 中标单位在工程竣工验收后, 将 履约保证金退付申请单 和竣工验收报告同时提交到泗洪县公共资源交易中心, 经审核合格后办理履约保证金退付手续 对于工程完工后因特殊情况不能及时组织竣工验收的项目, 也可凭招标人 监理单位共同出具的工程完工证明到泗洪县公共资源交易中心办理退付手续 联合体中标的, 其履约担保由牵头人递交, 并应符合投标人须知前附表规定的金额 担保形式和招标文件第四章 合同条款及格式 规定的履约担保格式要求 中标人不能按本章第 项要求提交履约担保的, 视为放弃中标, 其投标保证 金不予退还, 给招标人造成的损失超过投标保证金数额的, 中标人还应当对超过部分予以赔 偿 8.3 签订合同 招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起 15 天内, 根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同, 并经招标投标监管部门备案后生效 中标人无正当理由拒签合同的, 招标人取消其中标资格, 其投标保证金不予退还 ; 给招标人造成的损失超过投标保证金数额的, 中标人还应当对超过部分予以赔偿 发出中标通知书后, 招标人无正当理由拒签合同的, 招标人向中标人退还投标保 证金 ; 给中标人造成损失的, 还应当赔偿损失 订立书面合同后 7 日内, 招标人必须将合同报县公共资源交易中心备案 24

26 8.3.4 中标人在中标后或施工期间不得随意变更中标项目负责人 如果出现特殊情况确需更换的, 应当符合 省住房城乡建设厅关于印发江苏省建设工程施工项目经理部和项目监理机构主要管理人员配备办法的通知 ( 苏建建管 号 ) 的相关规定, 并按要求办理批准备案手续 9. 重新招标和不再招标 9.1 重新招标 有下列情形之一的, 招标人将重新招标 : 在投标截止时间届满时提交投标文件的投标人少于 3 个的 ; 所有投标均被作为废标处理的 ; 经评审, 有效投标不足三个使得投标明显缺乏竞争, 评标委员会否决全部投标的 9.2 不再招标 两次招标失败的, 由招标人提出申请, 经招标投标管理部门审核, 可采用竞争性谈判或 直接发包方式确定承包人 10. 纪律和监督 10.1 对投标人的纪律要求 投标人不得存在下列行为 : 投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标, 不得向招标人或者评标委 员会成员行贿谋取中标, 不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标 ; 投标人不 得以任何方式干扰 影响评标工作 除不可抗力外, 实行资格后审的潜在投标人获取招标文件后放弃投标的, 应当至少于开标前 3 天告知招标人 ( 招标代理 ), 无正当理由 未按规定告知或非不可抗力原因不参加投标的, 招标投标管理部门将记入不良行为, 并予以公告 3 个月 公告期间, 其它政府投资项目的招标人可据此不接受其投标 10.2 投诉 投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律 法规和规章规定的, 按 照 宿迁市招标投标质疑投诉处理办法 ( 二 Ο 一二年四月六日发布 ) 的规定进行投诉, 投 诉必须实名且具备书面材料 对故意捏造事实 伪造材料或者以非法手段取得证明材料等方式进行恶意投诉 25

27 的, 投诉处理部门应当予以驳回, 并予以警示, 属于投标人的, 记录不良行为一次, 限制进 入本市招标投标市场 6 个月至 18 个月 ; 情节严重的, 可以依法并处一万元以下罚款 ; 投诉 人拒绝缴纳的, 从其投标保证金中扣除, 并将罚款事由告知投诉人 恶意投诉的情形包括 : ( 一 ) 未按规定向投诉处理部门投诉或向不同部门多方投诉的 ; ( 二 ) 不符合投诉受理条件, 被告知后仍进行投诉的 ; ( 三 ) 投诉处理部门受理投诉后, 投诉人仍就同一内容向其他部门进行投诉的 ; ( 四 ) 捏造事实 伪造材料或提供虚假投诉材料的 ; ( 五 ) 以非法手段取得证明材料进行投诉的 ; ( 六 ) 在网络 报刊等媒体上进行失实宣传报道的 ; ( 七 ) 投诉经查失实, 被告知后仍然恶意缠诉的 ; ( 八 ) 一年内两次 ( 含两次 ) 以上失实投诉的 ; ( 九 ) 拒不配合调查或者态度恶劣, 影响招标投标工作正常开展的 ; ( 十 ) 其他方式进行恶意投诉的 因虚假恶意投诉影响招标投标进程给招标人造成重大损失的, 限制进入本市招标投标市 场二至三年, 并由招标人依照有关民事法律规定追究投诉人相关民事责任 投标人在招标文件规定的时间内未对招标文件条款内容提出质疑的, 招标人视 为投标人已经详细查阅招标文件全部内容并全部理解且无异议, 开标后投标人不得就招标文 件条款内容提出投诉 质疑 投诉受理机构 : 泗洪县青阳镇人民政府 ; 联系方式 : 需要补充的其他内容 26

28 第二章评标办法 ( 合理价随机确定中标人法 ) 合理价随机确定中标人法 1 评标办法本次评标采用合理价随机确定中标人法, 投标文件应对招标文件提出的所有实质性要求和条件做出实质性响应, 评标委员会根据中签顺序推荐 1-3 名中标候选人 2 评审标准 2.1 初步评审标准评标委员会审查每一个投标文件, 根据初步评审标准对投标文件进行初步评审, 对照第 6.3 条款, 有一项不符合评审标准的, 评标委员会否决其投标 形式评审标准 : 评审因素评审标准投标人名称与营业执照 资质证书 安全生产许可证一致投标函签字盖章有法定代表人或其委托代理人签字并加盖单位章投标文件格式符合第七章 投标文件格式 的要求联合体投标人不接受联合体投标报价唯一只能有一个有效报价 资格评审标准 : 评审因素评审标准营业执照具备有效的营业执照安全生产许可证具备有效的安全生产许可证具备房屋建筑工程施工总承包二级及以上资质 (3 个标段要求资质等级一致 ) 具备房屋建筑工程二级及以上注册建造师执业资格且具备安全项目负责人资格考核 B 类证书 (3 个标段要求一致 ) 授权委托人 项目负责人社会在投标时能够提供本单位近半年内 ( 任意一个月 ) 为其缴纳社养老保险证明会养老保险凭证项目五大员必须够提本单位近半年内 ( 任意一个月 ) 为其缴纳项目组成员养老保险社会养老保险凭证江苏省网曝光台公布的投标单位和个人行贿犯罪记录作为招标投标认定依据 其它地区实行网上查询的, 按当地查询结果格无行贿行为式打印, 未实行网上查询的, 由企业所在地检察机关出具无行贿犯罪记录证明投标人和项目负责人均承担过类似及以上抗震加固工程 ( 类似业绩项目是指 2014 年 1 月 1 日以来单项工程建筑面积 1000 平方 ( 二 27

29 企业 信用报告 其他要求 响应性评审 : 评审因素投标范围投标报价工期工程质量投标有效期投标保证金权利义务电子文件技术标准和要求 2.2 详细评审办法 标段可为 600 平方 ) 及以上的抗震加固工程 ), 时间以委托施工合同签订时间为准 经泗洪县信用办登记许可的第三方信用服务机构出具的综合性 信用评估报告, 如果是外地投标单位, 中标以后, 信用报告可以在中标公示期间提供 符合第一章投标人须知规定评审标准符合第一章 投标人须知前附表 第 项规定等同于发包价符合第一章 投标人须知前附表 第 项规定符合第一章 投标人须知前附表 第 项规定符合第一章 投标人须知前附表 第 项规定符合第一章投标人须知 3.4 条规定符合第三章建设工程施工合同规定符合 规定符合第六章 技术标准和要求 规定 招标人按招标文件规定的开标时间, 在公共资源交易中心举行开标会 招标人依法组建评标委员会评标 评标委员会按照招标文件的规定对投标文件进行评审, 只有符合招标文件规定的资格条件, 并且完全响应招标文件规定的所有商务条款的投标文件方可进入公开随机抽取中标人程序的投标人名单 名单确定后, 招标人应当邀请所有投标人复会, 并当场公布评审结果 按递交投标文件的顺序, 由进入公开随机抽取中标人程序的投标人的法定代表人或其授权代表公开随机抽取代表该投标人的号码, 招标人当场公布每个号码所对应的投标人 招标人公开随机抽取其中 1-3 个号码, 第一个号码对应的投标人为第一中标候选人, 第二个号码对应的投标人为第二中标候选人, 第三个号码对应的投标人为第三中标候选人 评标委员会完成评标报告 招标人将投标人资格审查 承诺文件审查和中签结果等信息在网上予以公示 特殊情形 : 当投标人过多时 ( 投标人 20 家 ), 为提高招投标效率, 可先不进行资格审查和投标文件审查, 先行由递交文件投标人的法定代表人或其授权代表公开随机抽取代表该投标人的号码, 招标人公开随机抽取其中 10 个号码 ( 不排序 ), 然后评标委员会对 10 个号码对应的投标人进行资格审查和投标文件审查, 招标人再从资格审查和投标文件审查合格的投标人对应的号码中公开随机抽取其中 1-3 个号码, 招标人公开随机抽取其中 1-3 个号码, 第一个号码对应的投标人为第一中标候选人, 第二个号码对应的投标人为第二中标候选人, 第三个号码对应的投标人为第三中标候选人 28

30 第三章合同条款及格式 推荐使用住房城乡建设部 国家工商行政管理总局制定的 建设 工程施工合同 ( 示范文本 ) (GF ), 以下仅列出部分主 要条款 : 一 注册建造师投标文件中明确的项目注册建造师及本工程项目管理机构的主要技术人员除出现江苏省建设厅苏建招 号文件中所列情形之外不得变更 承包人在开工时或施工过程中擅自变更的, 发包人有权对承包人处以 5 万元人民币的违约金, 直至解除合同, 并追究由此带来的发包人的一切损失 ; 如有变更, 也必须执行江苏省建设厅苏建招 号文件中规定的变更程序 项目注册建造师及本工程项目管理机构人员必须保证每周在工地工作时间不低于 5 个工作日 ( 特殊情况下需离开时必须事先征得甲方同意后方可离开 ) 否则发包人有权按承包方的承诺对承包方进行处罚 项目负责人变更应实行备案手续, 自备案之日起至原合同期满止, 原中标项目负责人不得作为项目负责人承接其他工程, 如备案之日至原合同工期期满之日不足六个月, 则限制其承接工程的期限为六个月 二 安全施工施工现场的安全管理 教育和安全事故责任由承包人承担 三 合同价款与支付 ( 一 ) 合同价款及调整 1 本合同价款采用 (1) 方式确定 ⑴ 采用固定价格合同, 合同价款中包括的风险范围 : 施工期间的政策性调整及风险风险费用的计算方法 : 已包含在合同价内, 不予调整风险范围以外合同价款调整方法 : 调整范围 :1 设计变更 发包方和监理方均认可的签证 招标图纸以外新增加的工程项目 发包人所提供的工程量清单中的重大偏差或漏项, 具体调整办法执行本合同专项条款第八条 工程变更 相关条款 ;2 主要建筑材料价格变动调整办法参照江苏省建设厅苏建价 号文件规定, 具体为 :a 主要建筑材料是指材料费占单位工程费 5% 以上的各类材料 ;b 材料费占单位工程费 5% 以上 10% 以下的各类材料, 当施工期间主要建筑材料价格上涨或下降幅度在 10% 以内的, 其价差由承包人承担或受益, 超过 10% 的部分由发包人承担或受益 ; 材料费占单位工程费 10% 以上的各类材料, 当施工期间建筑材料价格上涨或下降幅度在 5% 以内的, 其价差由承包人承担或受益, 超过 5% 的部分由发包人承担或受益 ; c 主要建筑材料差价的取定以工程所在地造价管理部门发布的材料指导价格为基准 ( 缺指导价的材料以双方确认的市场信息价为准 ), 差价为施工期同类材料加权平均指导价格与合同工程基准期 ( 招标工程为递交投标文件截止日期前 28 天 ) 当月的材料指导价格的差额 ; 施工期材料加权平均指导价 =Σ( 每月实际使用量 当月材料指导价 )/ 同类材料总用量 ;d 如因发包人原因造成工期延误的, 延误期间发生的材料价格上涨差额由发包人承担, 反之由承包人承担 ⑵ 可调价格合同, 合同价款调整方法 : / ⑶ 采用风险加酬金合同, 有关成本和酬金的约定 : / 29

31 2 双方约定合同价款的其他调整因素: A 由发包人签发的设计变更 现场签证 图纸会审纪要和会议纪要中有关牵涉到工程造价变化的部分, 均按工程变更考虑, 统一执行专用条款 ( 八 ) 中有关工程变更价款调整的计算方法 该部分引起的工程造价的变化, 应由承包单位在收到有关书面确认单的 28 天内提交费用调整计算书, 由发包人派出的工程师在接到承包单位提交的费用调整计算书后 28 天内完成审核 ; B 招标图纸以外发包人委托承包人施工的其它工程内容按新增加的工程项目计; C 工程量清单 工程量清单编制说明 会议纪要及约定的材料暂估价项目; D 符合上述要求的调整因素结算时应执行招投标期间确定的综合单价; 变更 签证引起新增工程量清单项目, 其相应综合单价按建设部 建设工程工程量清单计价规范 (GB ) 2013 版 江苏省建设工程工程量清单计价项目指引 2014 版 江苏省市政工程计价表 2014 版 江苏省建设工程费用定额 及各级建设行政主管部门发布的有关文件及政策性规定计算, 以有资质的造价咨询单位审核为准 具体结算办法执行本合同专项条款第八条 工程变更 相关条款 ( 二 ) 工程预付款发包人向承包人预付工程款的时间和金额或占合同价款的比例 : 无扣回工程款的时间 比例 : 无 ( 三 ) 工程款 ( 进度款 ) 的支付双方约定的工程款 ( 进度款 ) 支付的方式和时间 : 工程竣工验收合格付至合同价款的 80%, 竣工验收合格后一年付至审定价款的 90%, 余款在审计结束后一年对应日内付清 四 材料设备供应 1 发包人供应材料设备 ( 甲方如有供应时 ) 发包人供应的材料设备与一览表不符时, 双方约定发包人承担责任如下 : ⑴ 料设备单价与一览表不符 : 按实际供应的材料单价为准 ⑵ 料设备的品种 规格 型号 质量等级与一览表不符 : 承包人应提供准确规格和数量, 如因承包人提供的时间 规格和数量不准而带来的损失由承包人负责 ; 承包人按时提供数量 规格后, 因发包人临时变更或改变设计而带来的损失由发包人负责 ⑶ 包人可代为调剂串换的材料 : 非经发包人同意, 承包人不得擅自调剂串换 ⑷ 货地点与一览表不符 : 由发包方负责 ⑸ 应数量与一览表不符 : 由发包方负责 ⑹ 到货时间与一览表不符 : 协商处理 2 发包人供应材料设备的结算方法: 3 承包人招标材料设备承包人招标材料设备的约定 : 双方约定承包人采购的材料设备必须符合有关规范 设计图纸规定的质量要求, 且需经甲方和监理工程师验收合格后方可进场 五 工程变更工程变更包括经发包人所授权的有关人员和总监理工程师签字认可的设计变更 现场签证 图纸会审和会议纪要 ; 工程变更工程师均应及时签收确定, 未经确认的视为无效 经确认的工程变更, 其价款调整的办法 : 设计变更 发包方和监理方均认可的签证 招标图纸以外新增加的工程项目调整方法 :1 增加或减少工程量清单中已有的项目, 无论增减幅度多大, 均按投标时的单价进行增减 ;2 相近或相似的工程项目, 仅作主要材料变换的, 也仅对变更后业主方指定产品的招标价差部分进行调整后并入结算价 ( 含相关税费 );3 清单中无此项的增加项 :a 依据投标报价中相应的人工 材料 机械价格及费用计取标准计算组成新增项目的结算价 ;b 对于投标报价中相关价格 标准混乱或无法鉴别的, 则按编制工 30

32 程预算 ( 招标控制价 ) 相同的标准计算新增项目的预算价, 以预算价下浮后确定新增项目的结算价, 下浮率 (1- 中标价 / 招标控制价 ) 100% 六 临时设施及要求临时道路的便道和便桥 ( 涵 ) 修建 养护与拆除以及供水与排污设施费用由承包人自行解决, 且在投标报价中予以考虑, 其费用包含在各施工项目中, 不单独计量支付 ( 招标人工程量清单中单列此项除外 ) 若利用现有临时便道和便桥 ( 涵 ) 保证通行, 承包人应加强维修, 确保在施工期间内车辆畅通无阻 工程完工后应按业主要求拆除现有临时便道和便桥 ( 涵 ), 费用由承包人自行解决, 且在投标报价 ( 或发包价 ) 中予以考虑, 其费用包含在各施工项目中, 不单独计量支付 为便于施工车辆畅通行驶, 确保工程质量和进度, 承包人必须根据招标人 施工图设计要求和为满足工程需要, 在本项目永久性征地范围以外修筑新的施工便道 便桥或利用能满足工程建设需要的地方道路 在施工期间加强养护和维修, 保持路况良好, 行车安全, 确保晴天无扬尘 雨住即可通车, 不影响正常施工 各投标人应根据施工组织计划确定本工程施工所必需的临时用地数量, 并承担相应费用, 且在投标报价中予以考虑, 其费用包含在各施工项目中, 不单独计量支付 设施 预制场地等所需一切费用由承包人自己承担 临时用地在租用期满时, 承包人应自费清理并恢复至可耕种状态 临时供电设施以及电信设施的提供 维修与拆除由承包人自行解决, 且在投标报价 ( 或发包价 ) 中予以考虑, 其费用包含在各施工项目中, 不单独计量支付 承包人应仔细研究本合同段的施工方案和技术要求, 了解施工地点的水文 地质 气象情况, 制定周密的安全 质量保证 信息管理措施及施工计划 ( 包括人员 设备 材料 后勤保障及紧急处理措施等 ), 并报监理人批准后严格执行, 以保证本合同工程的顺利施工 为执行本款要求而发生的费用均应认为已含入承包人的报价之中, 发包人将不另行支付 凡因承包人采取措施不力而造成本合同工程的一切损失 工期拖延及施工费用的增加等均由承包人自行负责 承包人应按照图纸 招标文件和技术规范的要求, 编制施工组织设计, 明确确保工程质量的施工技术方案和施工工艺要求, 特别是关键工程 重点部位 关键工序的施工技术方案和施工工艺 考虑到江苏省或本地工程建设的实际情况, 发包人可能提出一些高于招标文件要求的技术指标, 承包人必须按新的技术指标执行 在工程质量要求未发生改变的情况下, 即使发包人或监理人对施工工艺指标提出了特别要求, 承包人也不得就此要求发包人给予额外费用补贴, 由此发生的一切费用视为已计入工程量清单各细目所报单价或总额价中 承包人应履行的其他义务 : 承包人除按合同规定承担本工程实施 完成及修正缺陷外, 还应配合经业主接受的其它承包人的施工, 妥善处理好与其它工程承包人的关系, 对施工有交叉 衔接的路基 路面基层 面层 交通及管道 涵洞 桥梁 防护工程等施工项目, 承包人应按业主要求做好交验 配合等工作, 若出现矛盾或纠纷, 承包人应无条件服从业主或总监理工程师的安排和协调, 并承担由此而引起的临时停工等风险, 承包人也不得就此要求业主给予额外费用补贴, 由此发生的一切费用视为已计入投标报价中, 由承包人自行承担 31

33 承包人为实施合同工程需要的施工用水 用电等, 由承包人自行负责解决, 并执行有关部门的用水 用电等管理, 为此而发生的一切费用应列入投标报价中, 业主不另行支付 结合工程所在地的实际情况, 一个有经验的承包人应考虑到施工过程中会发生的由于施工及各种原因造成的地方矛盾和阻工问题, 承包人自行负责解决, 并支付所发生的一切费用 业主协助做好协调工作 业主的协调不免除承包人自行解决矛盾的任何责任 施工中发生的挖树根 临时排水 小型构造拆除等, 一个有经验的承包人应充分予以考虑, 并分摊到投标报价中, 业主不另行支付 七 违约 索赔和争议 ( 一 ) 违约 1 本合同中关于发包人违约的具体责任如下: 本合同通用条款第 24 条 第 26.4 款 第 33.3 款约定发包人违约应承担的违约责任 : 双方约定的发包人其他违约责任 : 2 本合同中关于承包人违约的具体责任如下: 本合同通用条款第 14.2 条约定承包人违约应承担的违约责任 : 合同工期按本合同相关条款约定的工期, 如工期延误, 应承担违约责任, 并向甲方支付赔偿费, 赔偿费支付办法按合同工期延误一天赔偿 2000 元, 此赔偿费的支付不能解除乙方应完成工程的责任和合同规定的其他责任, 工期延误的赔偿限额为工程合同价款的 10% 本合同通用条款第 15.1 条约定承包人违约应承担的违约责任 : 本工程应达到发包人要求的质量标准, 承包人应按照现行的国家施工验收规范和资料评定标准施工 若因承包人原因, 工程竣工验收达不到合格标准, 除必须由承包人在合理期限内自行整改至合格外, 另处以经审定价的 2% 的质量违约金, 且发包人保留对导致工程竣工验收不合格的部分在保修期内产生的损害进一步索赔的权利 因承包人自身原因, 达不到合格标准, 承包人必须进行整改, 其整改所需时间计算在合同总工期内 因此造成的工期延误按前述有关条款进行处罚 双方约定的承包人其他违约责任 : 八 其他关于工程分包 : 本工程发包人同意承包人分包的工程 : 非发包人同意, 承包人不得将本工程分包, 承包人如有违反, 发包方有权要求承包方退场, 一切损失均由承包方承担, 并向建设行政主管部门报告 ; 承包人因工程需要而自行引进的专业工程分包人, 须符合 中华人民共和国建筑法 第二十九条中对于分包资质的要求, 且在分包前须征得发包人的认可 对于这部分分包人的工程质量 工程进度和安全责任, 承包人必须负全责 分包施工单位为 : 第四章招标控制价和招标发包价 另附 32

34 第二卷 第五章图纸 图纸另附 第三卷 第六章 技术标准和要求 一 本工程采用的技术规范 依据设计施工图纸和技术文件要求, 本工程项目的材料 设备 施工必须达到现行中华 人民共和国及省 市 行业的一切法规 规范的要求 二 对材料的质量和试验要求 现行中华人民共和国及省 市 行业的一切法规 规范的要求 三 对施工工艺的特殊要求 ( 如有 ) 具体在正式合同本中约定 33

35 第四卷 第七章 投标文件格式 ( 项目名称 ) ( 标段号 ) 标段施工招标 投标文件 投标人 : ( 盖单位公章 ) 法定代表人或其委托代理人 : ( 签字 ) 年月日 34

36 目 录 一 投标函及投标函附录 二 法定代表人身份证明 三 授权委托书 四 施工组织设计 ( 若有 ) 五 项目管理机构 六 拟分包项目情况表 七 资格审查资料 八 其他材料 35

37 一 投标函及投标函附录 ( 一 ) 投标函 ( 招标人名称 ) : 1. 我方已仔细研究了 ( 项目名称 ) 施工招标文件的全部内容, 愿意以发包价的 投标总报价, 工期 日历天, 按合同约定实施和完成承包工程, 修补工程中的任 何缺陷, 工程质量达到 2. 我方承诺在投标有效期内不修改 撤销投标文件 3. 随同本投标函提交投标保证金一份, 金额为人民币 ( 大写 ) 元 ( ) 4. 如我方中标 : (1) 我方承诺在收到中标通知书后, 在中标通知书规定的期限内与你方签订合同 (2) 随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分 (3) 我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约担保 (4) 我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程 5. 我方在此声明, 所递交的投标文件及有关资料内容完整 真实和准确, 且不存在第二章 投标人须知 第 项规定的任何一种情形 6. 其他补充说明 投标人 : ( 公章 ) 法定代表人或其委托代理人 : ( 签字 ) 地址 : 电话 : 传真 : 邮政编码 : 年月日 36

38 ( 二 ) 投标函附录 序号条款名称约定内容备注 1 项目负责人姓名 : 2 履约保证金 中标价的 5%( 汇款 ) 或者中标 价的 10%( 保函 ) 3 施工准备时间签订施工合同后 3 天 4 误期违约金额 2000 元人民币 / 天 5 误期赔偿费限额合同价款 10% 1 标段 : 60 日历天 1 标段 : 教学楼加固, 沥青路面, 电力管网要求 2017 年 8 月 20 日前完成 施工总工期 质量标准 工程质量违约金最高限额 2 标段 :60 日历天 3 标段 :70 日历天合格按实际损失额全额赔偿 2 标段 : 餐厅加固工程要求 2017 年 8 月 20 日前完成 3 标段 : 综合楼加固工程, 广场铺装工程要求 2017 年 8 月 24 日前完成 预付款金额 无 保修期 依据保修书约定的期限 37

39 二 法定代表人身份证明 法定代表人身份证明 投标人名称 : 单位性质 : 地址 : 成立时间 : 年月日 经营期限 : 姓名 : 性别 : 年龄 : 职务 : 身份证号码 : 系 ( 投标人名称 ) 的法定代表人 特此证明 投标人 : ( 盖单位公章 ) 年月日 38

40 三 授权委托书 授权委托书 本人 ( 姓名 ) 系 ( 投标人名称 ) 的法定代表人, 现委托 ( 姓名 ) 为我方代理人 代理人根据授权, 以我方名义签署 澄清 说明 补正 递交 撤回 修改 ( 项目名称 ) ( 标段号 ) 标段施工投标文件 签订合同和处理有关事宜, 其法律后果由我方承担 委托期限 : 天 代理人无转委托权 附 : 法定代表人 委托代理人居民身份证复印件 投标人 : ( 盖单位公章 ) 法定代表人 : ( 签字 ) 身份证号码 : 委托代理人 : ( 签字 ) 身份证号码 : 年月日 39

41 四 施工组织设计 1. 投标人编制施工组织设计的要求 : 编制时应采用文字并结合图表形式说明施工方法 ; 拟投入本标段的主要施工设备情况 拟配备本标段的试验和检测仪器设备情况 劳动力计划等 ; 结合工程特点提出切实可行的工程质量 安全生产 文明施工 工程进度 技术组织措施, 同时应对关键工序 复杂环节重点提出相应技术措施, 如冬雨季施工技术 减少噪音 降低环境污染 地下管线及其他地上地下设施的保护加固措施等 投标文件中的技术标内容必须以招标文件评标办法中施工组织设计评审因素的内容作为目录编制, 并按要求制作 提供电子文本 2. 施工组织设计除采用文字表述外可附下列图表, 图表及格式要求附后 附表一 拟投入本标段的主要施工设备表 附表二 拟配备本标段的试验和检测仪器设备表 附表三 劳动力计划表 附表四 计划开 竣工日期和施工进度网络图 附表五 施工总平面图 附表六 临时用地表 附表一 : 拟投入本标段的主要施工设备表 序号 设备名称 型号 规格 数量 国别 产地 制造 年份 额定功 率 (KW) 生产 能力 用于施工 部位 备注 附表二 : 拟配备本标段的试验和检测仪器设备表 序号 仪器设备名 称 型号 数量 国别制造已使用 用途 备注 40

42 规格产地年份台时数 附表三 : 劳动力计划表 单位 : 人 工种 按工程施工阶段投入劳动力情况 附表四 : 计划开 竣工日期和施工进度网络图 1. 投标人应递交施工进度网络图或施工进度表, 说明按招标文件要求的计划工期进行施工 的各个关键日期 2. 施工进度表可采用网络图 ( 或横道图 ) 表示 附表五 : 施工总平面图 投标人应递交一份施工总平面图, 绘出现场临时设施布置图表并附文字说明, 说明临时 设施 加工车间 现场办公 设备及仓储 供电 供水 卫生 生活 道路 消防等设施的 情况和布置 附表六 : 临时用地表 41

43 用途面积 ( 平方米 ) 位置需用时间 五 项目经理部主要管理人员组成表 项目管理机构主要管理人员组成表 职务 姓名 执业资格 注册证书编号 有无在建工程 项目负责人技术负责人施工员质量员安全员 六 拟分包项目情况表 拟分包项目情况表 分包人名称 地址 法定代表人 电话 营业执照号码 资质等级 拟分包的工程项目主要内容预计造价 ( 万元 ) 已经做过的类似工程 42

44 七 资格审查资料 资格审查材料原件的扫描件 : (1) 营业执照 资质证书 项目负责人注册建造师证书及安全考核合格 B 类证书 ; (2) 授权委托人和拟派项目负责人企业为其缴纳的近半年内 ( 任意一个月 ) 的社会养老保险凭证 ; (3) 经泗洪县信用办登记许可的第三方信用服务机构出具的综合性 信用报告, 且 信用报告 分值不低于 65 分 ; (4) 无行贿受贿行为 : 法人代表和项目负责人等无行贿受贿认定依据, 江苏省企业登录 江苏省建设工程招标网 ( 网址为 : 点击进入曝光台, 惩戒种类选择行贿犯罪进行查询 其它地区实行网上查询的, 投标企业须提供真实有效的查询网址, 未实行网上查询的, 由投标企业在投标文件中进行书面承诺 投标后, 经查实潜在的投标人存在行贿受贿行为的, 将按不良行为处理 十 其他材料 1 商务条款及技术条款偏离表 2 投标人信用承诺书 3 工程投标及施工管理承诺书 4 投标人信用承诺书 5 封面加盖投标人公章的招标控制价组成及招标发包价组成 43

45 1 投标文件商务条款及技术条款偏离表 ( 投标文件与招标文件的偏离 ) 建设单位 : 招标项目 : 招标文件条目序号招标文件的条款投标文件的条款说明号 此表可按格式自行扩展 投标人承诺 : 除上表中的偏离外, 完全响应招标文件的其他条款 投标人 : 法定代表人 : 日期 : 年月日 年月日 44

46 2 用工承诺书 项目用工承诺, 我公司杜绝使用包工头, 现承诺如下 : 1 保证本项目施工期间与劳动者签订合法用工合同, 不使用包工头带工作业, 在进行劳务作业分包时保证使用有资质的劳务作业 ; 2 保证本项目农民工工资标准不低于宿迁市最低工资标准, 保证不克扣和拖欠工资, 工资支付最长周期小于 30 天 ; 3 保证在本项目现场的显著位置设立民工权益告知牌, 告知民工权益 ; 4 保证不违反劳动保障法律 法规的一切规定 特此承诺 投标人 : 法定代表人 : 联系电话 : 日期 : 年月日 45

47 3 工程投标及施工管理承诺书 致 : ( 招标人名称 ) 如我单位被推荐中标, 我单位郑重承诺 : 1 我方承诺, 我方投标项负责人及本工程项目管理机构人员均为本单位在职职工, 我单位投标文件中明确的项目负责人及本工程项目管理机构人员除出现江苏省建设厅苏建招 号文件中所列情形之外在工程开工时或施工过程中不予变更 如我单位在工程开工时或施工过程中擅自变更的, 你单位有权对我方处以每人次 5 万元人民币的罚款, 直至解除合同, 并有权另行追究我方因此导致你方的一切损失 ; 如有变更, 也必须执行江苏省建设厅苏建招 号文件中规定的变更程序 2 我方保证本工程的项目负责人及本工程项目管理机构人员全部在工地上班, 每周在工地工作时间不低于 5 个工作日, 每天在工地工作时间不低于 8 个小时, 特殊情况下需离开时需事先征得你方同意 并遵守你方考勤 考核制度, 凡你方考勤 考核点名时不在岗的 ( 含会议前的考核点名 ), 每人每次罚款 200 元 ; 擅自离岗超过 2 小时的, 每人每次罚款 500 元 ; 擅自离岗超过 4 小时的, 每人每次罚款 1000 元 ; 你方并有权采取终止合同 没收履约保证金 停止支付工程款等处罚措施 3 我方承诺, 本项目投标为本公司行为, 一旦在本工程上中标, 我方保证施工主体为本公司, 保证不违法转包工程, 保证不允许其他人挂靠我单位资质承包本工程, 否则你方有权采取取消我方中标资格 没收投标保证金或终止合同 没收履约保证金 停止支付工程款等处罚措施 4 我方承诺, 在本工程施工过程中不设项目副经理, 由中标项目负责人一人全权负责工程的施工管理, 有关工程施工过程中一切问题的提出 解释 签字等均由项目负责人本人承办, 否则视同我单位违约, 你方有权采取终止合同 没收履约保证金 停止支付工程款等处罚措施 5 我方承诺积极参与你方组织的各种劳动竞赛活动, 并遵从你方制定的各项奖罚措施 制度 特此承诺 投标人 : 法定代表人 : 联系电话 : 日期 : 年月日 46

48 4 投标人信用承诺书 ( 招标人名称 ): 本单位自愿参加贵单位的 ( 工程名称 ) 工程投标, 现承诺如下 : 一 参加本工程投标的项目负责人项目负责人是非变更后无在建工程, 或是变更后无在建工程, 并且 : 原合同工期已满且变更备案之日已满 6 个月 ; 或者, 因非承包方原因致使工程项目停工超过 120 天, 且经建设单位同意并已经办理项目负责人变更手续 二 本单位递交的资格审查材料 业绩 奖项及投标文件中其它所有资料都是真实的, 没有弄虚作假行为 ; 三 本单位在此次投标中, 没有组织 参与围标 串标活动, 没有出借资质等违法违规行为 ; 四 如果中标, 将按照招标文件要求及时缴纳履约保证金并与招标人订立合同, 不订立背离合同实质性内容的 阴阳合同 ; 五 如果中标, 绝不转包和违法分包工程 六 如果中标, 投标文件中列明的项目经理部主要管理人员确保常驻施工现场, 负责施工组织和管理工作, 并接受公共资源交易主管部门的考勤管理 ; 七 在本工程合同履行过程中不行贿 ; 八 本单位或本单位利害关系人如有涉及本工程招标投标方面的质疑 投诉举报, 将按照相关文件规定, 在质疑 投诉书上签字并盖单位公章, 规范投诉, 不委托 授意他人进行投诉 质疑 ; 九 主动接受 积极配合建设单位 公共资源交易监管部门及有关行政主管部门的监督检查 如若违反上述承诺, 自愿接受招标人和公共资源交易监管部门给予的 不予退还投标保证金 ( 诚信保证金 ) 扣除履约保证金 记不良行为记录 ( 或黑名单 ) 等有关处罚 法定代表人 : ( 签字 ) 投标人 : ( 盖单位公章 ) 年月日 5 封面加盖投标人公章的招标控制价组成及招标发包价组成 47