宿迁市标准施工招标文件通用分册

Size: px
Start display at page:

Download "宿迁市标准施工招标文件通用分册"

Transcription

1 宿豫区房屋建筑与市政基础设施项目 施工招标文件 项目名称 : 宿豫区地税局大楼 10KV 变配电工程 项目编号 :SYQ BD-001 招标人 : 宿迁市宿豫区地方税务局 招标代理机构 : 江苏天园项目管理集团有限公司 日期 :2016 年 11 月 07 日 1

2 目录 第一章投标人须知... 5 投标人须知前附表 总则 项目概况 资金来源和落实情况 招标范围 工期和质量要求 投标人资格要求 费用承担 保密 语言文字 计量单位 踏勘现场 投标预备会 招标文件 招标文件的组成 招标文件的澄清与修改 投标文件 投标文件的组成 投标报价 投标有效期 投标保证金 备选投标方案 投标文件的编制 投标 投标文件的加密 投标文件的提交 投标文件的修改与撤回 资格审查资料 ( 适用于资格预审 ) 资格审查资料 ( 适用于资格后审 ) 开标 开标时间和地点 开标程序 评标 评标委员会 投标文件的澄清 投标文件的审查 定标 投标人面谈 合同授予 中标通知 履约担保

3 9.3 签订合同 重新招标和不再招标 重新招标 不再招标 标后监管 中标结果进工地 强化现场管理 纪律和监督 对招标人的纪律要求 对投标人的纪律要求 对评标委员会成员的纪律要求 对监管人员的纪律要求 投诉与处理 需要补充的其他内容 第二章评标办法 合理低价法 ( 省四号文 ) 第三章合同条款及格式 宿豫区地税局大楼 10KV 变配电工程 施 工 合 同 中华人民共和国住房和城乡建设部 第一部分合同协议书 第二部分通用合同条款 第三部分专用合同条款 第四章技术标准和要求 一 本工程采用的技术规范 二 对材料的质量和试验要求 三 对施工工艺的特殊要求 第五章工程量清单 第六章施工图纸 第七章投标文件格式 投标文件封面 目录 一 投标函及投标函附录 ( 一 ) 投标函 ( 二 ) 投标函附录 二 法定代表人身份证明

4 三 授权委托书 四 授权委托人身份证 合同 社保 五 投标保证金 六 已标价的工程量清单 七 施工组织设计 附表一 : 拟投入本标段的主要施工设备表 附表二 : 拟配备本标段的试验和检测仪器设备表 附表三 : 劳动力计划表 附表四 : 计划开 竣工日期和施工进度网络图 附表五 : 施工总平面图 附表六 : 临时用地表 八 项目管理机构 ( 一 ) 项目管理机构组成表 九 拟分包项目情况表 十 资格审查资料 ( 一 ) 投标人基本情况表 ( 二 ) 拟投入项目负责人简历表 ( 三 ) 近年财务状况表 ( 四 ) 近年完成的类似项目情况表 ( 五 ) 正在施工的和新承接的项目情况表 ( 六 ) 近年发生的诉讼及仲裁情况 ( 七 ) 联合体协议书 ( 制成图片后上传 ) ( 八 ) 企业综合性信用评估报告 ( 九 ) 获奖信息 ( 十 ) 信用核准书 十一 履约保证金缴纳承诺函 十二 项目负责人无在建工程等承诺书 十三 其他材料 投标文件商务条款及技术条款偏离表 用工承诺书 投标所需其他材料

5 投标人须知前附表 第一章投标人须知 条款号 条 款 名 称 编 列 内 容 招标人 名称 : 宿迁市宿豫区地方税务局地址 : 宿豫区项王东路 11 号联系人 : 单主任电话 : 招标代理机构 名称 : 江苏天园项目管理集团有限公司地址 : 宿豫区金融财富广场 A 座 10 楼联系人 : 周雷电话 : 工程名称 宿豫区地税局大楼 10KV 变配电工程 建设地点 宿豫区地税局 资金来源 财政资金 出资比例 100% 资金落实情况 已落实 招标范围 本次招标工程共分一个标段, 标段划分及相应招标内容如下 : 10KV 变配电工程施工 工期 工期 :40 日历天, 计划开工时间 : 计划竣工时间 : 质量要求 质量标准 : 合格, 质量创建目标 : 投标人资质条件 能力 详见招标公告 ( 投标邀请书 ) 不接受 接受 应满足下列要求 : 是否接受联合体投标 1 提交联合体各成员单位共同签订的共同投标协议, 明确牵头人及其他成员单位各自的权利和义务以及应当承担的责任, 同时载明联合体各成员单位的具体工作分工 ; 2 联合体各成员单位应当具备与联合 体协议中约定的分工相适应的施工资 5

6 质和施工能力 ; 3 联合体各方签订共同投标协议后, 不得再以自己的名义单独或者以其他联合体成员的名义申请同一标段的资格预审 不组织 踏勘现场 组织踏勘时间 : 踏勘集中地点 : 不召开 1.10 投标预备会 召开召开时间 : 召开地点 : 投标人对招标文件提出异议的截止时间招标人书面澄清或修改的时间本标段最高投标限价 ( 招标控制价 ) 投标截止时间 10 天前 见投标人须知第 款要求 元 投标报价计价方法 工程量清单计价 投标人不得改变下列不可竞争费用 : 一 现场安全 文明施工措施费 : 1. 基本费率 : 按工程量清单给定费率 2. 省级标化增加费率 : 按工程量清单给定费率 不可竞争费用 二 规费 : 1. 社会保险费率 : 按工程量清单给定费率 2. 住房公积金 : 按工程量清单给定费率 ; 3. 工程排污费 :( 工程竣工结算时, 按环保部门实际收取排污费凭证按实结算 ); 三 税金 : 按工程量清单给定费率 % 投标有效期 60 日 ( 从投标截止之日算起 ) 投标保证金的形式 : 银行汇票 投标保证金必须从投标人法人基本存款账户转出 现金 及其它缴款方式一律无效 投标保证金 户名 : 宿迁市宿豫区公共资源交易中心 ; 开户行 : 中国工商银行宿迁宿豫支行 ; 帐号 : ; 或户名 : 宿迁市宿豫区公共资源交易中心 开户行 : 江苏银行宿迁宿豫支行 6

7 帐号 : 或户名 : 宿迁市宿豫区公共资源交易中心开户行 : 张家港农村商业银行宿豫支行帐号 : 投标保证金的金额 :1 万元 / 标段 3.5 是否允许提交备选投标方案 不允许 允许 投标文件份数 提交加密电子投标文件 1 份 中标单位在领取中标通知书之前, 应提供 5 份与网上投标文件一致的纸质打印投标文件 施工组织设计要求 1. 施工组织设计采用暗标形式 : 否 是须按投标人须知 条规定编制, 否则视为无效投标文件 2. 施工组织设计得分是否计入总分 : 合格性评审, 不计入总分 ; 评分评审, 计入总分 4.1 投标文件加密 见投标人须知 4.1 要求 投标文件提交截止时间 详见招标公告 ( 或投标邀请书 ) 电子投标文件的提交 见投标人须知 要求 企业近年财务状况 提供 2014 或 2015 年度经会计师事务所或审计机构审计的企业财务会计报表 开标时间和地点 详见招标公告 ( 或投标邀请书 ) 5.2 网上投标文件解密 解密人员 : 监管机构 招标人和投标人三方共同解密 7.4 定标顺序 各投标人可就上述标段中一个标段投标, 但每位投标人只能在一个标段上中标 如某投标人在多个标段上均排名第一时, 按如下规定定标 : 按标段顺序定标 优先中其投标报价较大的标段已按上述规定被推荐为第一中标候选人的, 参与其它标段评标但不参与推荐中标候选人的排序 8 投标人面谈 本工程不采用面谈方法, 采用面谈方法 : 标前面谈 标后面谈 时间 : 地点 : 9.2 履约担保 履约担保的形式 : 转账支票 ( 同城 ) 电汇( 异地 ) 网上银行支付 必须从投标人法人基本存款帐户缴纳 现金及其它缴款方式一律无效 履约担保的金额 : 中标价的 5% 7

8 评标方法 13 需要补充的其他内容 综合评估法 ( 省四号文 ) 综合评估法双信封 ( 省四号文 ) 经评审的最低投标价法 ( 省四号文 ) 合理低价法 ( 省四号文 ) 合理价随机确定中标人法 ( 省四号文 ) 综合评估法 ( 随机抽取评标基准价 ) 合理低价法 ( 随机抽取评标基准价 ) 经评审的最低投标价法 ( 含信用分 ) ( 具体评标办法及细则见第二章内容 ) 1 除招标文件已经给定的不可竞争费项目外, 措施项目清单与计价表 中的其他项目费率由投标单位自行考虑 如招标人发布的工程量清单表与此规定不符时, 按此规定执行 2 企业开户许可证 银行汇票及宿豫区信用报告备案材料原件必须扫描, 并以图片格式上传至投标文件组成 投标所需其他材料 中的 WORD 文档内, 未上传的投标文件将作废标处理 3 请各投标单位在开标现场提供一份企业综合性信用评估报告复印件给代理工作人员 ( 该项不作为现场审查和资格审查条件 ) 4 根据苏建建管 号文件要求, 本项目投标文件组成不再包含 项目管理机构组成表, 除项目负责人外, 在投标阶段不再对项目管理机构其他人员提出要求 5 招标文件的澄清及修改的时间调整为; (1) 投标人提出问题的时间 : 投标文件递交截止时间 3 日前 ; (2) 招标人澄清及修改的时间 : 投标文件递交截止时间 3 日前 6 本项目采用一般计税方法 1. 总则 1.1 项目概况 根据 中华人民共和国招标投标法 中华人民共和国招标投标法实施条例 等有关法律 法规和规章的规定, 本招标项目已具备招标条件, 现对本项目施工进行招标 本招标工程项目说明详见投标人须知前附表第 条 1.2 资金来源和落实情况 本招标项目资金来源和落实情况见投标人须知前附表第 条 8

9 1.3 招标范围 工期和质量要求 条 本招标项目工程招标范围 工期及质量要求见投标人须知前附表第 投标人资格要求 投标人应具备的资质条件 财务要求 业绩要求 信誉要求 项目负责人资格和授权委托代理人 项目负责人的劳动合同及社会养老保险证明及其他资格要求详见招标公告 投标人须知前附表 1 规定接受联合体投标的, 除应符合本章第 项和投标人须知前附表第 条的要求外, 还应遵守以下规定 : (1) 提交联合体各成员单位共同签订的共同投标协议, 明确牵头人及其他成员单位各自的权利和义务以及应当承担的责任, 同时载明联合体各成员单位的具体工作分工 ; (2) 联合体各成员单位应当具备与联合体协议中约定的分工相适应的施工资质和施工能力 ; (3) 联合体各方签订共同投标协议后, 不得再以自己的名义单独或者以其他联合体成员的名义申请同一标段的资格预审 投标人不得存在下列情形之一 : 为招标人不具有独立法人资格的附属机构 ( 单位 ); 为本项目前期提供设计或咨询服务的 ( 两阶段招标 设计施工总承包除外 ); 为本项目的监理人 ; 为本项目的代建人 ; 为本项目提供招标代理服务的 ; 与本项目的监理人或代建人或招标代理机构为同一法定代表人的 ; 与本项目的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的 ; 与本项目的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的 ; 在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的 ; 与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人 其他组织和个人 ; 单位负责人为同一人或者存在控股 管理关系的不同单位, 参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标 1.5 费用承担 投标人准备和参加投标活动发生的费用自理 中标单位还应按 宿政办发 [2012]123 号 文件规定的标准到宿豫区公共资源交易中心交纳招标投标综合服务费 1.6 保密 参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密, 违者应 对由此造成的后果承担法律责任 9

10 1.7 语言文字 除专用术语外, 与招标投标有关的语言均使用简体中文 必要时专用术语应附有简体中 文注释 1.8 计量单位 所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位 1.9 踏勘现场 投标人须知前附表规定组织踏勘现场的, 招标人按规定的时间 地点组织 除招标人的原因外, 投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失 招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况, 供投标人在编制投标文件时参考, 招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责 1.10 投标预备会 召开投标预备会的, 招标人按投标人须知前附表第 1.10 条规定的时间和地点召开投标预备会, 澄清投标人提出的问题 投标人应在投标人须知前附表第 1.10 条规定的时间前, 以书面形式将提出的问题送达招标人, 以便招标人在会议期间澄清 投标预备会后, 招标人在投标人须知前附表第 1.10 条规定的时间内, 将对投标人所提问题的澄清, 以书面方式通知所有购买招标文件的投标人 该澄清内容为招标文件的组成部分 2. 招标文件 2.1 招标文件的组成 招标文件的组成 : (1) 投标人须知前附表及投标人须知 (2) 评标办法 (3) 合同条款及格式 (4) 技术标准和要求 (5) 工程量清单 (6) 施工图纸 (7) 投标文件格式 本招标文件第四章 合同条款及格式 是招标文件的重要组成部分, 投标人必须仔细阅读并充分理解 投标人参与投标, 即视为完全响应本招标文件合同条款中约定的所有内容, 投标人一旦中标, 必须按照本招标文件合同条款已约定的内容和格式与招标人签订合同 10

11 2.1.3 对招标文件所作的澄清 修改 补充文件, 同为招标文件的组成部分, 其相互之 间发生矛盾时, 以最后发出的文件为准 2.2 招标文件的澄清与修改 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容 如发现缺页或附件不全, 应及时向招标人提出, 以便补齐 如有疑问, 应在投标人须知前附表规定的时间前以书面形式 ( 包括信函 电报 传真等可以有形地表现所载内容的形式, 下同 ), 要求招标人对招标文件予以澄清 招标人可以对已发出的资格预审文件或者招标文件进行必要的澄清或者修改 澄清或者修改的内容可能影响资格预审申请文件或者投标文件编制的, 招标人应当在提交资格预审申请文件截止时间至少 3 日前, 或者投标截止时间至少 15 日前, 通过网上招投标系统发送给所有招标文件收受人, 并同时在宿豫区公共资源交易网 ( 上公布, 不足 3 日或 15 日的, 招标人应当顺延提交资格预审申请文件或者投标文件的截止时间 投标人应及时登录网上招投标系统获取澄清答疑文件, 如因投标人原因未能及时下载澄清和修改, 由此造成的相关责任, 由投标人承担 3. 投标文件 3.1 投标文件的组成 除招标文件另有规定外, 投标文件指网上电子投标文件, 应包括但不限于下列内容 : 投标函及投标函附录 ; 法定代表人身份证明及附有法定代表人身份证明的授权委托书 ; 投标联合体的共同投标协议 ; 投标保证金 ; 已标价的工程量清单 ; 施工组织设计 ; 项目管理机构 ; 拟分包项目情况表 ; 投标人须知前附表规定的其他资料 投标须知前附表规定不接受联合体投标的, 投标文件可不包括本章第 目所指的投标联合体的共同投标协议 3.2 投标报价 投标人应按招标文件第八章投标文件格式中 已标价的工程量清单 的要求填写相应表格 投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标总报价, 应同时修改第八章投标文件格式中 已标价的工程量清单 的相应报价 此修改须符合本章第 4.3 款的有关要求 11

12 3.2.3 国有资金项目的施工 材料设备招标均应设定最高投标限价 ( 招标控制价 ) 最高投标限价或者其计算方法应当在招标文件中载明, 并符合现行 工程量清单计价规范 规定 详见投标人须知前附表 投标报价应包括招标文件所确定的招标范围内的全部内容, 包括工程量清单和相应的内容的价格体现, 以及为完成上述内容所必须的包装 运输 附属工程 临时工程 开办费 技术措施费 材料 劳务 机械设备 安装 维护 管理 利润 税金及政策性文件规定费用等所有费用 投标人应对施工现场进行详细的踏勘, 了解工程的具体位置, 工程施工的具体范围 拆除加固工作是否完成 施工车辆的行进路线 施工便道 运输 储存空间 装卸限制 垃圾清理外运及一切可能影响到正常施工的因素, 并将之考虑计入投标报价中 投标报价应根据招标文件中的工程量清单和有关要求 施工现场实际情况及拟定的施工组织设计, 自行了解市场价格或参考工程造价管理部门 ( 协会 ) 发布的人工 材料 机械市场指导价格, 并考虑风险因素, 进行自主报价, 但投标报价不得低于企业成本 投标报价方式 采用工程量清单计价, 固定单价报价方式 综合单价需调整时, 按合同约定执行 投标人根据招标人提供的图纸和工程量清单计算工程项目的单价 合价 每一个规定计量单位项目只允许有一个报价 任何有选择的报价将不予接受 投标人未填写的单价或合价的工程量清单项目, 招标人将不予支付, 并视为该项费用已包含在其它有价款的单价或合价内 投标报价的计价方法 : 采用工程量清单计价的方法 投标报价编制的参考依据 建设工程工程量清单计价规范 (GB ) 及其配套的计算规范 ; 版 江苏省建筑与装饰工程计价定额 ; 版 江苏省市政工程计价定额 ; 版 江苏省安装工程计价定额 等 ; 招标文件 招标答疑 工程量清单 施工图纸 设计 施工规范等 ; 年 江苏省建设工程费用定额 ; 招标文件的工程量清单中所列的 暂列金额, 由发包人根据实际情况掌握使用, 与对承包人合同工程款支付无关 其他相关文件规定 投标报价编制要求 工程投标报价以工程量清单计价方式进行报价 ; 报价以招标人提供的工程量清单为准, 根据市场行情自主报价 ; 不可竞争费详见投标人须知前附表 投标文件报价中的单价 合价均用人民币表示 工程量清单计价成果文件必须按照招标文件所提供的格式填写 12

13 3.3 投标有效期 在投标人须知前附表第 条规定的投标有效期内, 投标人不得要求撤销或修改其投标文件 出现特殊情况需要延长投标有效期的, 招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期 投标人同意延长的, 应相应延长其投标保证金的有效期, 但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件 ; 投标人拒绝延长的, 其投标失效, 但投标人有权收回其投标保证金 3.4 投标保证金 投标人在投标文件提交截止时间前, 应按投标人须知前附表第 条规定的金额 担保形式和第八章 投标文件格式 规定的投标保证金格式提交投标保证金, 并作为其投标文件的组成部分 联合体投标的, 其投标保证金由牵头人提交, 并应符合投标人须知前附表的规定 保证金由宿豫区公共资源交易中心代收 代管和代退 投标保证金必须从投标企业的法人基本存款账户缴纳, 联合体投标的由联合体牵头人从其法人基本存款账户缴纳 投标人应在投标截止时间前将本单位的基本账户 开户许可证 原件扫描件上传至企业诚信库, 并携带开户许可证原件或加盖单位公章及法定代表人印章的复印件到市公共资源交易大厅网员办理窗口进行审核备案 以未经审核备案的账户提交的投标保证金不予接受 投标人必须采用银行汇票方式将保证金从基本存款账户提交至保证金专用账户 ( 户名 : 宿迁市宿豫区公共资源交易中心, 开户行 : 中国工商银行宿迁宿豫支行, 账号 : 或户名 : 宿迁市宿豫区公共资源交易中心, 开户行 : 江苏银行宿迁宿豫支行, 账号 : , 户名 : 宿迁市宿豫区公共资源交易中心, 开户行 : 张家港农村商业银行宿豫支行, 账号 : ) 投标保证金仅以银行汇票形式现场提供 投标企业以个人 办事处 分公司 子公司名义或从他人账户及投标人企业的其他账户缴纳的投标保证金无效 中标人应及时到宿豫区公共资源交易中心缴纳相关费用, 以便中标通知书及时下达 有下列情形之一的, 投标保证金将不予退还 : 投标截止后投标人撤销投标文件的 ; 中标通知书发出后, 除不可抗力外, 中标人出现下列情形之一的 : 放弃中标的 ; 拒不按照招标文件的要求提交履约保证金的 ; 不与招标人签订合同的, 或者在签订合同时向招标人提出附加条件或者变更合同实质性内容要求的 招标文件规定的其它情形 13

14 3.5 备选投标方案 除投标人须知前附表第 3.5 条款另有规定外, 投标人不得提交备选投标方案 允许投标人提交备选投标方案的, 只有符合招标文件的基本技术要求且评标价最低或综合评分最高而被推荐为中标候选人的投标人, 其所提交的备选投标方案方可予以考虑 评标委员会认为中标候选人的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的, 招标人可以接受该备选投标方案 3.6 投标文件的编制 投标文件应按第八章 投标文件格式 进行编写, 如有必要, 可以增加附页, 作为投标文件的组成部分 其中, 投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上, 可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺 投标文件应当对招标文件有关工期 投标有效期 质量要求 技术标准和要求 招标范围等实质性内容作出响应 按投标须知前附表中相关要求提供与网上投标文件一致的纸质打印投标文件 施工组织设计是否采用暗标形式 施工组织设计得分是否计入评标总分 施工组织设计篇幅的具体规定见投标人须知前附表规定 施工组织设计采用暗标形式的, 须按下列格式编制, 否则视为无效投标文件 : 施工组织设计正文用 A4 纸张 纸张方向为纵向, 所用文字采用 宋体 四号 常规 字 ( 黑色 ), 大 小标题所用文字采用 宋体 三号 加粗 字 ( 黑色 ), 图表中所用文字采用 宋体 常规 字 ( 黑色 ), 字号不限 需设置目录, 不得设置页码 页眉 页脚, 上边距 2.54cm, 下边距 2.54cm, 左边距 3.17cm, 右边距 3.17cm, 段落设置中 如果定义了文档网格, 则自动调整右缩进 不打勾, 如果定义了文档网格, 则对齐到网格 要打勾, 设置值 (A) 为空白, 一页最多不超过 22 行 施工组织设计内容 文字均不得出现彩色文字 标设图形 照片 ; 不得出现投标人名称 相关人员姓名等能体现有关投标人信息的提示性标记 文字 语句等 网上投标文件要求盖章的地方, 需加盖数字证书的电子印章 网上投标文件的制作软件由投标人从网上下载 电子投标文件编制格式应按 江苏省建设工程招投标数据交换标准 (V3.0) 规定执行 4. 投标 4.1 投标文件的加密 投标人应使用经网上招投标系统认可的电子商务认证授权机构 (CA 认证中心 ) 颁发的 数字证书对其网上投标文件认证并加密, 未按要求加密并认证的投标文件, 不予受理 14

15 4.2 投标文件的提交 投标人应在投标人须知前附表第 项规定的投标截止时间前提交投标文件 投标文件提交截止时间后, 投标人对投标报价或其他实质性内容修正的函件和增加的任何优惠条件, 一律拒绝接收 本章 条款规定的相关资料应在投标截止时间前提交 除投标人须知前附表另有规定外, 投标人所提交的投标文件不予退还 投标人应将电子投标文件上传至宿迁市网上招投标系统对应的本次开标标段中, 在投标截止时间前, 未及时上传的, 招标人不予受理 对在开标现场三次解密不成功的投标人, 招标人将视为其自动放弃投标 4.3 投标文件的修改与撤回 网上投标文件的修改和撤回 : 在投标人须知前附表第 项规定的投标截止时间前, 投标人可以撤回或重新提交投标文件 最终投标文件以投标截止时间前完成上传至网上招投标系统最后一份投标文件为准 4.4 资格审查资料 ( 适用于资格预审 ) 申请人在编制投标文件时, 应按新情况更新或补充其在申请资格预审时提供的资料, 以证实其各项资格条件仍能继续满足资格预审文件的要求, 具备承担本标段施工的资质条件 能力和信誉 4.4 资格审查资料 ( 适用于资格后审 ) 法定代表人授权委托书必须由法定代表人签署, 授权委托代理人应上传居民身份证 劳动合同及招标公告 ( 投标邀请书 ) 要求的养老保险等相关证明材料 投标人基本情况表 应附申请人营业执照副本及其年检合格的证明材料 资质证书副本和安全生产许可证等材料 拟投入本工程项目负责人简历表 项目负责人应附执业资格证 居民身份证 职称证 学历证 劳动合同及须知前附表要求的养老保险相关证明材料, 管理过的项目业绩须附合同协议书 近年财务状况表 应按年度要求附各年度经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表, 包括资产负债表 现金流量表 利润表和财务情况说明书 近年完成的类似项目情况表 应附中标通知书和合同协议书 工程接收证书 ( 工程竣工验收证明 ), 具体年份要求见申请人须知前附表 每张表格只填写一个项目, 并标明序号 正在施工和新承接的项目情况表 应附中标通知书和合同协议书 每张表格只填写一个项目, 并标明序号 近年发生的诉讼及仲裁情况 应按年度要求说明相关情况, 并附法院或仲裁机构作出的判决 裁决等有关法律文书 企业经宿迁市信用管理部门备案的第三方信用服务机构出具的综合性信用评估报 15

16 告 投标须知前附表规定接受联合体投标的, 上述 条之规定的表格和资料应包括联合体各方相关情况 上述 条款所需材料 ( 其中保险资料制成图片直接上传 ) 及业绩 奖项和 宿迁市建设市场信用核准书, 投标人应从宿迁市网员诚信库中选择相应扫描件 ( 本招标文件扫描件指对证书等原件通过扫描等方式进行数字化的可被网上招投标系统识别的数字文件, 下同 ) 编入投标文件 招标文件要求需从宿迁市网员诚信库中链接而未按要求链接的材料无效, 投标人应及时更新其企业信息库中的材料, 确保相关材料真实有效 5. 开标 5.1 开标时间和地点 招标人在投标人须知前附表第 条规定的投标截止时间 ( 开标时间 ) 和地点公开开标, 并邀请所有投标人准时参加 如需进行标前面谈的, 投标人法定代表人应在项目开标的同一时间参加由招标人或该项目招标代理机构组织的面谈活动 在投标截止时间前法定代表人或授权委托人应持以下原件参加开标会议 : 合法 有效的法定代表人法人资格证明及其居民身份证或其授权委托代理人的法人授权委托书和居民身份证, 未按要求出席开标会议的, 视为符合本招标文件无效标条款 条情形 开标现场解密的 CA 锁应为该投标文件制作 上传 加密的同一把 CA 锁 招标文件规定的评标方法设置投标项目负责人答辩内容的, 投标项目负责人应携带本人居民身份证原件参加开标会议和答辩, 未携带本人身份证的不允许答辩, 不推荐为中标候选人 开标会议上应当众公布拟派项目负责人名称 投标保证金递交情况 投标总价 质量目标 工期等 5.2 开标程序 主持人按下列程序进行开标, 开标按标段顺序进行 (1) 监督人身份确认 ; (2) 播放开标会议纪律 ; (3) 投标单位签到 ; (4) 核查各投标人开标现场应提交的资料, 并记录 ; (5) 监督人 招标人 投标人对电子投标文件三方解密 ; (6) 导入电子投标文件 ; (7) 唱标 ; (8) 开标会议结束 16

17 6. 评标 6.1 评标委员会 评标委员会由招标人根据法律 法规 规章的相关规定组建, 负责清标与评标活动 开标结束后, 开始评标, 评标采用保密方式进行 6.2 投标文件的澄清 投标文件中有含义不明确的内容 明显文字或者计算错误, 评标委员会认为需要投标人作出必要澄清 说明的, 应当书面通知该投标人 投标人的澄清 说明应当采用书面形式, 并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容 由于投标人法定代表人或其授权委托代理人自身原因造成的无法及时澄清评标委员会提出的问题, 其后果由投标人自负 对通过系统实施的投标文件的澄清 说明须盖电子印章 ; 投标文件中大写金额和小写金额不一致的, 以大写金额为准 ; 总价金额与单价金额不一致的, 以单价金额为准, 但单价金额小数点有明显错误的除外 ; 对不同文字文本投标文件的解释发生异议的, 以中文文本为准 投标文件的商务标中出现报价金额 工期质量要求有差别时, 均以 投标函 中的报价金额 工期 质量要求为准 评标委员会将按上述规定的原则, 要求投标人改正报价中的算术错误, 改正后的投标报价汇总表需经评标委员会和投标人共同确认, 并对投标人起约束作用, 如投标人不接受修改后的报价, 则其投标将被拒绝 6.3 投标文件的审查 在评标过程中, 评标委员会若发现投标人有以他人的名义投标 串通投标 弄虚作假 行贿等违法行为之一的, 评标委员会应当否决其投标 投标人资格条件不符合国家有关规定和招标文件要求的, 或者拒不按照要求对投标文件进行澄清 说明或者补正的, 评标委员会可以否决其投标 投标文件细微偏差是指投标文件在实质上响应招标文件要求, 但在个别地方存在漏项或者提供了不完整的技术信息和数据等情况, 并且补正这些遗漏或者不完整不会对其他投标人造成不公平的结果 细微偏差不影响投标文件的有效性 评标委员会应当书面要求存在细微偏差的投标人在评标结束前予以补正 投标文件有下列情况之一的, 属于重大偏差, 视为未能对招标文件作出实质性响应, 应当作为无效投标予以否决 : (1) 网上投标文件中的投标函未加盖投标人的电子印章及法定代表人电子签章的 ; 或者在投标截止时间前未提供合法 有效的法定代表人法人资格证明及其居民身份证或其授权委托代理人的法人授权委托书及其居民身份证的 ; (2) 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的 ; (3) 投标人名称或组织结构与资格预审时不一致的 ;; (4) 除在投标截止时间前经招标人书面同意外, 项目负责人与资格预审时不一致的 ( 适 17

18 用于资格预审 ); (5) 组成联合体投标未提供联合体各方共同投标协议的 ; (6) 在同一招标项目中, 联合体成员以自己名义单独投标或者参加其他联合体投标的 ; 联合体成员与资格预审确定的结果不一致的 ; (7) 投标报价低于成本或者高于招标文件设定的最高投标限价的 ; (8) 同一投标人提交两个及以上不同的投标文件或者投标报价, 但招标文件要求提交备选投标的除外 ; (9) 与招标文件规定的暂估价 暂列金额及甲供材料价格不一致的 ; (10) 与招标文件明确列出的不可竞争费用项目或费率或计算基础不一致的 ; (11) 与招标文件提供的工程量清单中的项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量不一致的 ; (12) 未按招标文件要求提供投标保证金的 ; (13) 投标文件载明的招标项目完成期限超过招标文件规定的期限的 ; (14) 明显不符合技术规范 技术标准的要求的 ; (15) 投标文件载明的货物包装方式 检验标准和方法等不符合招标文件的要求的 ; (16) 投标文件提出了不能满足招标文件要求或招标人不能接受的工程验收 计量 价款结算和支付办法的 ; (17) 未按招标文件要求提供电子投标文件, 或者投标文件未能解密且按照招标文件明确的投标文件解密失败的补救方案补救不成功的 ; (18) 不同投标人的投标文件以及投标文件制作过程出现了评标委员会认为不应当雷同的情况的 ; (19) 以他人的名义投标 串通投标 以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的 ; (20) 不符合招标文件有关暗标的要求 ; 凡被判定为无效标的, 由评标委员会要求投标人的法定代表人或法定代表人的授权委托代理人现场签字确认 ( 或在无效标书加盖电子印章确认 ), 投标人现场未能提出有效解释或质疑而又拒绝按要求确认无效标的, 则视同认可评标委员会的无效标决定 7. 定标 7.1 评标委员会按照第三章 评标办法 规定的方法 评审因素 标准和程序对投标文件进行评审 第三章 评标办法 没有规定的方法 评审因素和标准, 不作为评标依据 7.2 评标委员会根据规定否决不合格投标或者界定为无效标后, 若有效投标人不足三家且投标明显缺乏竞争的, 评标委员会可以否决全部投标 ; 若有效投标人不足三家, 且有效投标的技术方案合理可行, 同其它所有投标人的报价相比其报价比较低, 且在招标人的期望值范围内, 评标委员会应当根据评标办法的规定继续评标并从有效投标中推荐中标候选人 7.3 投标人应慎重考虑选派一名项目负责人同时参加多个工程项目投标, 如投标人所选派的项目负责人在多个工程项目中均被推荐为中标人, 应按不同工程项目中标通知书发出的 18

19 时间先后, 担任该投标人最先中标项目的项目负责人, 后确定该投标人为中标人的工程项目的招标人应取消其中标资格, 并可以没收其投标保证金 资格预审申请文件或投标文件如实说明的除外 7.4 定标顺序 : 各投标人可就多个标段中的两个或两个以上标段投标, 但每位投标人 ( 或项目负责人 ) 只能在 [ 一个或多个 ] 标段上中标 如某投标人在多个标段上均排名第一时, 按如下规定定标 : 按标段数字从小到大顺序定标 ; 优先中其投标报价较大的标段 已按上述规定被推荐为第一中标候选人的, 参与其它标段评标但不参与推荐中标候选人的排序 依此类推 具体定标顺序见投标人须知前附表 8. 投标人面谈 投标人面谈分为标前面谈和标后面谈 8.1 标前面谈, 投标人法定代表人或受法定代表人委托的企业分管负责人应在项目开标的同一时间参加由招标人或该项目招标代理机构组织的面谈活动 8.2 标前面谈应包括但不限于以下内容 : 投标人法定代表人或授法定代表人委托的企业分管负责人承诺拟选派的投标项目负责人无在建工程, 或者虽有在建工程, 但合同约定范围内的全部施工任务已临近竣工阶段, 并已经向原发包人提出竣工验收申请, 原发包人同意其参加其他工程项目的投标竞争 ; 投标人法定代表人或受法定代表人委托的企业分管负责人承诺本单位提交的资格预审文件 投标文件中的所有资料都是真实可信的, 没有弄虚作假的 否则, 列入招标投标市场 不良行为, 限制进入宿迁市招标投标市场 ; 投标人法定代表人或受法定代表人委托的企业分管负责人承诺不组织 不参与串标围标, 没有出借 ( 租 ) 资质等违法违规行为 ; 投标人法定代表人或受法定代表人委托的企业分管负责人承诺一旦中标, 中标项目负责人 技术负责人 施工员 安全员 质量员等常驻施工现场, 绝不违法分包 转包 ; 投标人法定代表人或受法定代表人委托的企业分管负责人承诺如果以后涉及对该投标项目的投诉举报, 由其本人在投诉举报书上签字 否则, 招标人或招标投标管理部门可以不予受理 ; 招标人认为必须要求投标人法定代表人或受法定代表人委托的企业分管负责人承诺的其他内容 8.3 投标人法定代表人或受法定代表人委托的企业分管负责人未按规定进行面谈的, 招标人可以拒绝其投标 8.4 标后面谈, 第一中标候选人法定代表人或法定代表人的企业分管负责人 拟选派项目负责人 技术负责人 施工员 安全员 质量员等在招标人发出中标通知书前, 参加由招 19

20 标人组织的面谈活动 8.5 标后面谈应在投标人须知前附表规定的时间 地点进行, 标后面谈应包括但不限于以下内容 : 招标人重点提醒中标人提高思想认识, 配齐配精人员力量 物资, 保质保量完工 ; 中标人法定代表人或法定代表人的企业分管负责人承诺拟选派项目负责人 技术负责人 施工员 安全员 质量员等常驻施工现场, 绝不违法分包 转包 ; 招标人 中标人就项目实施计划和工作安排交换意见 ; 招标人重申履约管理制度和规定 ; 招标人认为必要的其他面谈内容 8.6 第一中标候选人的相关人员未按规定参加面谈的, 招标人可以取消其中标资格 9. 合同授予 9.1 中标通知 在本须知第 3.3 款规定的投标有效期内, 招标人以书面形式向中标人发出中标通知书, 同时将中标结果通知未中标的投标人 第一中标候选人在中标结果公示结束前应按 宿政办发 [2012]123 号 文件规定的标准到宿豫区公共资源交易中心交纳招标投标综合服务费 9.2 履约担保 在签订合同前, 中标人应按投标人须知前附表规定的金额向宿豫区公共资源交易中心提交履约保证金, 联合体中标的, 其履约担保由牵头人提交, 并应符合投标人须知前附表规定的金额 政府投资项目履约保证金退付需提供以下材料 : 标后监管专用手册, 竣工验收报告 ( 或完工证明 ), 履约保证金退付申请单到宿豫区公共资源交易中心法规科 中标人不能按本须知第 项要求提交履约保证金的, 视为放弃中标, 其投标保证金不予退还, 给招标人造成的损失超过投标保证金数额的, 中标人还应当对超过部分予以赔偿 招标人或招标代理机构在办理中标通知书备案登记时, 应一并提交中标人已缴纳履约担保的有效凭证 中标人在规定的时间内按上述要求缴纳履约担保后, 领取中标通知书 中标人不按上述要求提交履约担保的, 根据 招标投标法实施条例 第五十五条 七十四条等规定, 招标人应依法确定排名第二的中标候选人为中标人, 或重新招标, 并予以公告 同时, 可以将原第一中标候选人列入失信企业名单, 其投标保证金将不予退还, 并可以处中标项目金额 10 以下的罚款 对于招标代理机构向未缴纳履约担保的中标人擅发中标通知书的, 以及没有取消未在规定时间内缴纳履约担保中标人的中标资格, 并重新公告中标人或重新招标的, 将按照 江苏省工程建设项目招标代理机构动态考评管理办法 处理 情节严重的, 限制其一定期限的从业资格 20

21 9.3 签订合同 招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起 30 天内, 根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同, 并经招标投标监管部门备案后生效 中标人无正当理由拒签合同的, 招标人取消其中标资格, 其投标保证金不予退还 ; 给招标人造成的损失超过投标保证金数额的, 中标人还应当对超过部分予以赔偿 发出中标通知书后, 招标人无正当理由拒签合同的, 招标人向中标人退还投标保证金 ; 给中标人造成损失的, 还应当赔偿损失 订立书面合同后 7 日内, 招标人必须将合同报宿豫区公共资源交易中心备案, 合同备案包括施工现场项目部人员名单和岗位 职责 居民身份证等信息 实行中标项目负责人押证制度 中标人在中标后及施工期间, 中标项目负责人的注册证书必须押存在招标投标管理部门, 待工程竣工验收后凭验收手续到宿豫区公共资源交易中心办理退证手续 ; 对于工程完工后因特殊情况不能及时组织竣工验收的项目, 也可凭招标人 监理单位共同出具的工程完工证明到宿豫区公共资源交易中心办理退证手续 中标人在中标后或施工期间不得随意变更中标项目负责人 如果出现特殊情况, 确需更换的, 应当经招标人同意, 并按江苏省建设厅苏建招 号文件规定提供必要的证明文件报招标投标行政监督部门备案 自备案之日起至原合同工期期满之日止, 原中标项目负责人不得作为项目负责人承接其他工程, 如备案之日至原合同工期期满之日不足六个月, 则限制其承接工程的期限为六个月 招标投标行政监督部门将在备案手续上注明限制承接工程的起止日期, 并在办理备案手续之日起的三个工作日内将项目负责人变更情况 限制承接的期限在宿迁市公共资源交易网上给予公布 项目负责人变更的, 需提供原中标通知书 施工合同并经招标投标管理部门备案, 该工程业绩属于变更后的项目负责人 10. 重新招标和不再招标 10.1 重新招标 有下列情形之一的, 招标人将重新招标 : 获取招标文件的潜在投标人少于 3 个或在投标截止时间届满时提交投标文件的投标人少于 3 个的 ; 所有投标均被作为无效标处理的 ; 经评审, 有效投标不足 3 个使得投标明显缺乏竞争, 评标委员会否决全部投标的 10.2 不再招标 依法必须进行施工招标的项目提交投标文件的投标人少于三个的, 招标人在分析招标失 败的原因并采取相应措施后, 应当依法重新招标 两次招标失败的, 由招标人提出申请, 经 招标投标管理部门审核, 并经监察机关备案后, 可采用竞争性谈判或直接发包方式确定承包 21

22 人 11. 标后监管 11.1 中标结果进工地 中标人应当按照投标承诺和备案合同派驻现场技术 经济管理人员, 并在施工现场显要位置予以公示, 接受社会监督 中标人未按规定公示中标结果的, 招标人委托宿豫区公共资源交易中心按施工合同约定的标准扣除履约保证金, 并记入履约考核档案 11.2 强化现场管理 国有投资或国有投资占主导地位的工程建设项目, 实行中标项目负责人以及现场主要技 术 经济管理人员在岗在位指纹考核制度, 具体由招标人组织实施, 行业主管部门负责督查 落实 12. 纪律和监督 12.1 对招标人的纪律要求 招标人不得泄露招标投标活动中应当保密的情况和资料, 不得与投标人串通损害国家利 益 社会公众利益或者他人合法权益 12.2 对投标人的纪律要求 投标人不得存在下列行为 : 投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标, 不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标, 不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标 ; 投标人不得以任何方式干扰 影响评标工作 除不可抗力外, 实行资格后审的潜在投标人获取招标文件后放弃投标的, 招标投标管理部门将在网上予以公告 3 个月, 并记入不良行为 公告期间, 其它政府投资项目的招标人可据此不接受其投标 经资格预审确定的潜在投标人不获取招标文件或者获取招标文件后放弃投标的, 除不可抗力情况外, 招标投标行政监督部门将在网上予以公告 3 个月 在公告期间, 其它政府投资项目的招标人可以据此不接受其投标 中标通知书发出后, 除不可抗力情况外, 中标人出现下列情形之一的, 除招标人有权取消其中标资格, 并没收其投标保证金外, 招标投标行政监督部门将记入不良行为记录, 在一年内其它政府投资项目的招标人可以据此不接受其投标 : (1) 放弃中标项目的 ; (2) 拒不按照招标文件的要求提交履约保证金的 ; (3) 不与招标人签订合同的, 或者在签订合同时向招标人提出附加条件或者更改合同 22

23 实质性内容要求的 12.3 对评标委员会成员的纪律要求 评标委员会成员不得存在应当回避而不回避的行为, 不得弄虚作假, 不得参与串通招投 标或者违反评标纪律 12.4 对监管人员的纪律要求 监管部门及人员应严格按照招标投标法律法规及有关规范性文件的规定, 认真履行建设 项目招标投标活动的监督管理职责 12.5 投诉与处理 投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律 法规和规章规定的, 有权向有关行政监督部门投诉 具体投诉办法按 中华人民共和国招标投标法实施条例 工程建设项目招标投标活动投诉处理办法 ( 七部委 11 号令 ) 及宿迁市公共资源交易管理办公室 宿迁市招标投标质疑投诉处理办法 ( 宿招管发 [2012]26 号 ) 的文件精神办理 投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的, 应当在中标候选人公示期间向招标人提出 招标人应当自收到异议之日起 3 日内作出答复 ; 作出答复前, 应当暂停招标投标活动 投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律 行政法规规定的, 可以自知道或者应当知道之日起 10 日内向有关行政监督部门投诉 投诉应当有明确的请求和必要的证明材料 对资格预审文件或招标文件和评标结果等事项投诉的, 应当先向招标人提出异议, 异议答复期间不计算在前款规定的期限内 对故意捏造事实 伪造证明材料及恶意缠诉等恶意投诉, 投诉处理部门应当驳回, 并予公示, 属于投标人的, 记录不良行为一次, 限制进入本市招标投标市场 6 个月至 18 个月 ; 情节严重的, 可以依法并处一万元以下罚款 ; 影响招标投标进程给招标人造成重大损失的, 三年内不得在本市范围内投标或参加其他形式的招标活动, 按照招标文件规定不予退还投标保证金, 并由招标人依照有关民事法律规定追究投诉人相关民事责任 恶意投诉的情形包括 :( 一 ) 未按规定向投诉处理部门投诉或向不同部门多方投诉的 ;( 二 ) 不符合投诉受理条件, 被告知后仍进行投诉的 ;( 三 ) 投诉处理部门受理投诉后, 投诉人仍就同一内容向其他部门进行投诉的 ;( 四 ) 捏造事实 伪造材料或提供虚假投诉材料的 ;( 五 ) 以非法手段取得证明材料进行投诉的 ;( 六 ) 在网络 报刊等媒体上进行失实宣传报道的 ;( 七 ) 投诉经查失实, 被告知后仍然恶意缠诉的 ;( 八 ) 一年内两次 ( 含两次 ) 以上失实投诉的 ;( 九 ) 拒不配合调查或者态度恶劣, 影响招标投标工作正常开展的 ;( 十 ) 其他方式进行恶意投诉的 投标人在招标文件规定的时间内未对招标文件条款内容提出质疑的, 招标人视为投标人已经详细查阅招标文件全部内容并全部理解且无异议, 开标后投标人不得就招标文件条款内容提出投诉 23

24 13. 需要补充的其他内容 需要补充的其他内容 : 见投标人须知前附表 24

25 第二章评标办法 合理低价法 ( 省四号文 ) 1. 评标方法 本次评标采用合理低价法, 仅以投标报价作为评审因素 评标委员会在有效投标中按照评标价偏离评标基准价由小至大的次序, 向招标人推荐 1 至 3 名中标候选人, 并标明排序 评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价, 使得其投标报价可能低于其成本的, 应当要求该投标人做出书面说明并提供相应证明材料 投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料, 由评标委员认定该投标人以低于成本报价竞标, 其投标作无效标处理 2. 评审标准 评标办法名称 : 合理低价法 ( 省四号文 ) 条款号 评审因素 最高分 最低分 评审标准 具有独立订立合同的能力 ; 具有独立法人资格, 且具有有效的营业执照 未处于被责令停 业 投标资格被取未处于被责令停业 投标资格被取消消或者财产被接或者财产被接管 冻结和破产状态管 冻结和破产状 态 ; 企业没有因骗取 中标或者严重违 资格评审标准 约以及发生重大企业没有因骗取中标或者严重违约工程质量 安全生以及发生重大工程质量 安全生产事产事故等违法违故等违法违规问题, 被有关部门暂停规问题, 被有关部 门暂停投标资格 并在暂停期内的 ; 申请人资质类别和等级 : 具备电力工 企业的资质类别 等级和项目负责人注册专业 资格等级符合国家有关规定 ; 程施工总承包三级及以上资质或输变电工程专业承包三级及以上资质 ; 拟选派项目负责人资质等级 : 具备小型项目管理师或二级及以上机电工程专业建造师注册资格和 B 类安全 员资格 ; 25

26 以联合体形式申请资格预审的, 联合体的资格 ( 资质 ) 条件必须符合要求, 并附有共同投标协议 ; 企业具备安全生产条件, 并取得安全生产许可证 ( 相关规定不作要求的除外 ); 项目负责人必须满足下列条件之一 : 授权委托代理人和项目负责人劳动合同及养老保险宿迁市建设市场信用核准书投标保证金投标报价工期质量标准宿豫区信用报告备案 本工程不接受联合体投标企业具备安全生产条件, 并取得有效的安全生产许可证 ; a. 项目负责人是非变更后无在建工程的 b. 项目负责人是变更后无在建工程的, 并且 : 原合同工期已满且变更备案之日已满 6 个月 ; 或者, 因非承包方原因致使工程项目停工超过 120 天, 且经建设单位同意并已经办理项目负责人变更手续的 c. 项目负责人有在建工程, 但该在建工程与本次招标的工程属于同一工程项目 同一项目批文 同一施工地点分段发包或分期施工的情况 投标人法人代表的授权委托代理人 项目负责人必须为本单位在册人员, 且在投标时须提供本单位与其签订的劳动合同及投标前 6 个月内本单位为其办理的任意一个月养老保险缴纳证明, 证明以投标人当地保险管理部门出具的证明原件为准 ; 企业具有有效的 宿迁市建设市场信用核准书 法人基本帐户缴纳的银行汇票原件报价唯一 40 日历天合格根据宿豫信用办发 号文第十条规定, 信用报告原件须经宿豫区信用办登记 备案后方可有效 友情提醒 :1) 信用报告办理时限为 5 个工作日, 有效期 1 年 2) 宿迁市信用办为第三方信用服务机构监督管理部门, 联系电话 : , 地址 : 太湖路 181 号, 人防大厦 103 室 ;3) 宿豫区信 26

27 经济标评审 企业近年财务状况 投标报价 综合性信用评估报告 用办备案联系电话 : , 地址 : 宿豫区政务服务大厅 22 号窗口 ( 京东商城对面 ) 提供 2014 年度或 2015 年度经会计师事务所或审计机构审计的企业财务会计报表 以有效投标文件的评标价算术平均值为 A( 若有效投标文件 7 家时, 去掉其中的一个最高价和一个最低价后取算术平均值为 A; 若有效投标文件 10 家时, 去掉其中的二个最高价和二个最低价后取算术平均值为 A) 评标基准价 =A K,K 值在开标前由投标人推选的代表随机抽取确定,K 值的取值范围为 95%-98% 评标价等于评标基准价的得 95 分 ; 投标报价与基准价相比的偏差率, 每高 1% 扣 0.5 分, 每低 1% 扣 0.3 分 评标委员会在推荐中标候选人时, 如因投标人的评标价 得分相同而影响排序, 原则上得分相同的应以评标价较低的优先, 评标价相同及其它情形应以抽签方式确定排序 企业信用得分 = 经宿迁市信用管理部门备案的第三方信用服务机构 出具的综合性信用评估报告中的得分 5/100 经备案的第三方信用服务机构请到信用宿迁网 宿迁市信用服务机构备案管理专栏 查询 ( 信用宿迁网址 27

28 28

29 第三章合同条款及格式 宿豫区地税局大楼 10KV 变配电工程 施 工 合 同 中华人民共和国住房和城乡建设部 国家工商行政管理局 29

30 建设工程施工合同 ( 示范文本 ) GF 第一部分合同协议书 发包人 ( 全称 ): 承包人 ( 全称 ): 根据 中华人民共和国合同法 中华人民共和国建筑法 及有关法律规定, 遵循平等 自愿 公平和诚实信用的原则, 双方就宿豫区地税局大楼 10KV 变配电工程及有关事项协商一致, 共同达成如下协议 : 一 工程概况 1. 工程名称 : 宿豫区地税局大楼 10KV 变配电工程 2. 工程地点 : 宿豫区地税局 3. 资金来源 : 区财政资金 4. 工程内容 : 包括施工图纸及工程量清单全部内容 二 合同工期工期 :40 日历天, 中标通知书发出后, 发包人于合同签订日发出开工令起即算实际工期 三 质量标准 工程质量符合 标准 四 签约合同价与合同价格形式 1. 签约合同价为 : 人民币 元 ( : 元 ) 2. 合同价格形式 : 采用固定合同单价形式 五 项目经理 承包人项目经理 : 姓 名 : ; 身份证号 : ; 建造师执业资格等级 : ; 建造师注册证书号 : ; 建造师执业印章号 : ; 30

31 安全生产考核合格证书号 : ; 联系电话 : ; 电子信箱 : ; 通信地址 : ; 六 合同文件构成本协议书与下列文件一起构成合同文件 : (1) 中标通知书 ; (2) 投标函及其附录 ; (3) 专用合同条款及其附件 ; (4) 通用合同条款 ; (5) 技术标准和要求 ; (6) 图纸 ; (7) 已标价工程量清单或预算书 ; (8) 其他合同文件 在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分 上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改, 属于同一类内容的文件, 应以最新签署的为准 专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章 七 承诺 1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续 筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款 2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工, 确保工程质量 安全和工期 不进行转包及违法分包, 并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任 3. 发包人和承包人通过招投标形式签订合同的, 双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议 八 词语含义本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同 九 签订时间本合同于 2016 年月日签订 十 签订地点 本合同在 签订 31

32 十一 补充协议 合同未尽事宜, 合同当事人另行签订补充协议, 补充协议是合同的组成部分 十二 合同生效 本合同自 签字后立即 生效 十三 合同份数 本合同一式 8 份, 均具有同等法律效力, 发包人执 4 份, 承包人执 4 份 发包人 : ( 公章 ) 承包人 : ( 公章 ) 法定代表人或其委托代理人 : 法定代表人或其委托代理人 : ( 签字 ) ( 签字 ) 组织机构代码 : 组织机构代码 : 地址 : 地址 : 邮政编码 : 邮政编码 : 法定代表人 : 法定代表人 : 委托代理人 : 委托代理人 : 电话 : 电话 : 传真 : 传真 : 电子信箱 : 电子信箱 : 开户银行 : 开户银行 : 账号 : 账号 : 32

33 第二部分通用合同条款 执行建设工程施工合同示范文本 (GF ) 通用合同条款 第三部分专用合同条款 1. 一般约定 1.1 词语定义 合同 其他合同文件包括 :(1) 中标通知书 ;(2) 投标书及其附件 ;(3) 标准 规范及有关技术文件 ;(4) 图纸 ;(5) 工程量清单 ;(6) 工程报价单或预算书 合同当事人及其他相关方 监理人 : 名称 : ; 资质类别和等级 : ; 联系电话 : ; 电子信箱 : ; 通信地址 : 1.3 法律适用于合同的其他规范性文件 : 本工程适用中华人民共和国现行的法律 行政法规 1.4 标准和规范 适用于工程的标准规范包括 : 建筑工程施工质量检查与验收手册 等现行的与本工程有关的国家标准 行业标准 规范及省 市有关规定 发包人提供标准 规范的时间 : 承包人自备国内现行适用的标准 规范 规程及配套图集 1.5 合同文件的优先顺序合同文件组成及优先顺序为 :(1) 本合同协议书及补充协议书 ;(2) 中标通知书 ;(3) 投标书及其附件 ;(4) 本合同专用条款 (5) 本合同通用条款 ;(6) 标准 规范及有关技术文件 ;(7) 图纸 ;(8) 工程量清单 ;(9) 工程报价单或预算书 1.6 图纸和承包人文件 图纸的提供 33

34 发包人向承包人提供图纸的期限 : 无 ; 发包人向承包人提供图纸的数量 : 无 ; 发包人向承包人提供图纸的内容 : 清单中所含内容 承包人文件 需要由承包人提供的文件, 包括 :1 文件提交计划 2 临时工程图纸和文件 3 施工总 进度计划 ( 应采用关键线路法编制网络图 ) 4 施工总布置图 5 主要施工方法和措施 6 开工报告等; 承包人提供的文件的期限为 : 开工前 ; 承包人提供的文件的数量为 : ; 承包人提供的文件的形式为 : ; 发包人审批承包人文件的期限 : 1.7 联络 发包人和承包人应当在 3 天内将与合同有关的通知 批准 证明 证书 指示 指令 要求 请求 同意 意见 确定和决定等书面函件送达对方当事人 发包人接收文件的地点 : ; 发包人指定的接收人为 : 承包人接收文件的地点 : ; 承包人指定的接收人为 : 1.10 交通运输 出入现场的权利 关于出入现场的权利的约定 : 无 超大件和超重件的运输 运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由承包人 承担 1.11 知识产权 关于发包人提供给承包人的图纸 发包人为实施工程自行编制或委托编制的技 术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属 : 发包人所有 关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求 : 无 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属 : 归发包人作有 承包人在施工过程中所采用的专利 专有技术 技术秘密的使用费的承担方式 : 自行承担 2. 发包人 34

35 2.2 发包人代表发包人代表 : 姓名 : ; 身份证号 : ; 职务 : ; 联系电话 : ; 电子信箱 : ; 通信地址 : 发包人对发包人代表的授权范围如下 : 施工组织设计和总进度计划的审批权 ; 工程变更的确认权 ; 签证权 ; 决定开工令 停工令 复工令权 ; 工程款的审查权和支付权 ; 特殊及重要施工工艺和材料发包及指定分包权 ; 建筑材料价格的确认权 ; 合同的解释 ; 等等 2.4 施工现场 施工条件和基础资料的提供 提供施工条件关于发包人应负责提供施工所需要的条件, 包括 : ⑴ 施工现场具备施工条件的要求及完成时间 : 提供施工所需的红线内场地, 并在计算工期前将施工现场各种障碍物清除 ; 其他料场 办公等用地由承包人自行解决 ⑵ 将所需的水 电接至施工现场的时间 地点和供应要求 : 承包人自行解决 ⑶ 施工场地与公共道路的通道开通时间和要求 : 无 ⑷ 工程地质和地下管网线资料的提供时间 : 无 ⑸ 由发包人办理的施工所需证件 批件的名称和完成时间 : 按规定应由发包人办理的相关施工手续, 承包人应及时提供相关手续 ⑹ 水准点与坐标控制点交验要求 : 开工前提供水准点与坐标控制点, 按施工图由发包人 承包人 监理现场书面交验, 交验后, 承包人应妥善保护场内水准点与控制点, 任意破坏或遗失应由承包人负责恢复和费用 ⑺ 图纸会审和设计交底时间 : 无 ⑻ 协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物 构筑物 ( 含文物保护建筑 ) 古树名木的保护工作 : 督促承包人做好保护工作, 所需费用由承包人负责 ⑼ 双方约定发包人应做的其他工作 : 承包人如有拖欠克扣工人劳动报酬行为的, 发包人有权采取下列任一或全部措施, 同时承包人应赔偿因此给发包人造成的损失 :1 从合同价款扣除, 直接支付给承包人在本项目上的雇员 ;2 解除本合同 (10) 发包人不预付安全文明施工费, 与进度款同期比例支付 3. 承包人 3.1 承包人的一般义务 9.1 承包人应按约定的时间和要求完成以下工作 : 35

36 ⑴ 需由设计资质等级和业务范围允许的承包人完成的设计文件提交时间 : 无 ⑵ 应提供计划 报表的名称及完成时间 : 合同签定前提供材料计划和总进度计划 ; 每周五 17 点前向发包人和监理方提供详细的书面施工进度计划 已完成工程量报表 ( 含工程变更及签证预算 ) 乙购材料清单 材料进场计划 劳动力及用款计划等资料, 及发包人要求提供的其他相关资料 ; ⑶ 承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求 : 昼夜照明和现场施工安全保卫工作均由承包人负责, 施工期间发生的安全等事故由承包人承担全部责任 ⑷ 向发包人提供的办公和生活房屋及设施的要求 : 无 ⑸ 需承包人办理的有关施工场地交通 环卫和施工噪音管理等手续 : 按有关规定办理上述手续, 费用由承包人负责 施工中建筑及生活垃圾需运出施工现场外时, 承包人需到城管部门办理相关手续并按城管部门指定地点放置, 费用由承包人负责 ( 包括因承包人责任所引起的处罚 ) ⑹ 已完成工程成品保护的特殊要求及费用承担 : 已竣工工程未交付发包人验收之前的成品保护由承包人负责, 费用由承包人承担 ; 承包人承诺在合同工期内如未完成工程验收的, 发包人又急于使用, 不视同竣工验收合格, 且发生损坏的修理费用由承包人承担 ⑺ 施工场地周围地下管线和邻近建筑物 构筑物 ( 含文物保护建筑 ) 古树名木的保护要求及费用承担 : 做好邻近建筑物的保护和观测工作, 因承包人的责任造成的财产和人身损失, 由承包人承担相关费用 ⑻ 施工现场清洁卫生的要求 : 施工场地清洁卫生要求应达到宿迁市安全文明工地的要求, 满足城管 卫生 防疫及环保部门的相关要求, 如果出现被相关主管部门通报批评的 被新闻媒体曝光的 被罚款的 在承包人足额交纳罚款后, 发包方同时给予追加违约金每次 5 万元 ⑼ 双方约定承包人应做的其他工作 :1 承包人应与所有施工人员签订劳动用工合同, 明确劳动报酬, 及时足额支付劳动报酬, 对发包人支付的工程款项, 应优先用于支付工人工资 ; 2 未经发包人书面确认的分包项目, 发包人可拒绝验收此项分包工程或将分包单位清除出场, 并有权单方面解除本合同 没收履约保证金, 由此造成的各种损失均由承包人承担 ;3 施工过程中应采用样板引路, 采取挂牌标识, 严格质量责任, 严密质量管理体系 ;4 自觉接受发包人及委托管理 监理的监督管理, 参加发包人 管理和监理组织的工程例会, 及时报告工程情况, 并接受整改要求 ;5 协调处理好各种公共关系, 承担因承包人责任引发的民事纠纷的损失和处理工作, 包括因承包人违反有关规定而导致政府相关部门的处罚 ;6 负责发包人提供材料的仓储保管工作 ;7 及时办理有关签证和确认手续 ;8 红线外至施工点所需临时道路等临时设施由承包人自行解决, 费用自理 (10) 承包人自行负责施工全过程中协调各方工作 业务关系 解决矛盾等, 发包人不承担相应的责任 36

37 (11) 承包人提交的竣工资料的内容 : 承包人在工程竣工验收合格一月内向发包人递交 竣工结算报告及完整的结算资料, 并提供审计局需要提供的其他资料, 同时必须提供工程量 计算的底稿 完整的变更签证等相关的结算资料 结算款以审计局审计为准 承包人需要提交的竣工资料套数 : 按宿政发 [2005]106 号 宿迁市政府公共工程审计监 督办法 文件规定执行 承包人提交的竣工资料的费用承担 : 自行承担 承包人提交的竣工资料移交时间 : 在工程竣工验收合格 28 天内 承包人提交的竣工资料形式要求 : 提供工程量计算的底稿 完整的变更签证等相关的结 算资料, 形式另行约定 除执行通用条款相关内容外, 承包人还应满足下列安全施工管理要求 : 1. 承担因承包人责任导致的安全事故所造成的一切经济损失和善后的处理工作, 负责 安全生产设施的搭设 防护及管理, 按规定配备和发放个人安全防护用品 ; 2. 开工前由施工单位做好整个施工过程的安全预案 安全技术措施和施工现场照明用 电方案 专项施工方案 3.2 项目经理 项目经理 : 姓 名 : ; 身份证号 : ; 建造师执业资格等级 : ; 建造师注册证书号 : ; 建造师执业印章号 : ; 安全生产考核合格证书号 : ; 联系电话 : ; 电子信箱 : ; 通信地址 : ; 承包人对项目经理的授权范围如下 : 关于项目经理每月在施工现场的时间要求 : 项目注册建造师必须保证全过程在工地 ( 特 殊情况下需离开时必须以书面形式事先征得发包人同意后方可离开 ), 否则发包人有权按承 包人的承诺追究责任 承包人擅自更换项目经理的违约责任 : 发包人有权解除合同, 承包人应按每人次 5 万元人民币支付违约金, 并追究由此给发包人造成的一切损失 3.3 承包人人员 37

38 3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限合同签订同时 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任 : 自愿承担每人每次 1 万元的违约金 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求 : 提前 12 小时向发包人提交 书面请假手续, 得到书面批准后方可离开 若擅自离开每人每次 2000 元 施工场所所有工 作人员必须戴安全帽, 特种作业人员必须持证上岗, 否则每发现一人次承包人支付违约金 200 元 承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任 : 投标文件中明确的项目注册建造 师及本工程项目管理机构的主要技术人员除出现江苏省建设厅苏建招 号文件中 所列情形之外不得变更 承包人在开工时或施工过程中擅自变更的, 发包人有权对承包人每 次处以 5 万元人民币的违约金, 直至解除合同, 并追究由此带来的发包人的一切损失 ; 如 有变更, 也必须执行江苏省建设厅苏建招 号文件中规定的变更程序 项目注册 建造师及本工程项目管理机构人员必须保证全过程在工地,( 特殊情况下需离开时必须事先 以书面形式征得发包人同意后方可离开 ) 否则发包人有权按承包方的承诺对承包方追究违 约责任 3.5 分包 分包的一般约定 非发包人同意, 承包人不得将本工程分包 承包人如有违反, 发包方有权要求承包方 退场, 一切损失均由承包方承担, 并向当地建设行政主管部门报告 ; 因承包人不具备施工 资质而必须分包的专业工程, 发包人有权指定分包单位, 承包人不得向发包人或分包人收取 总承包管理费 ; 3.6 工程照管与成品 半成品保护 承包人负责照管工程及工程相关的材料 工程设备的起始时间 : 合同有效期内 3.7 履约担保 承包人是否提供履约担保 : 是 承包人提供履约担保的形式 金额及期限的 : 形式同投标保证金, 签订合同前按中标价 的 5% 向发包人提供 发包人向承包人退付履约保证金的方式和时间 : 发包人在扣除违约金及其它按合同约定 应由承包人支付的各项费用后, 于工程竣工验收合格后无息退还 4. 监理人 4.1 监理人的一般规定 关于监理人的监理内容 : 见监理合同 38

39 关于监理人的监理权限 : 工程质量的监督权 ; 工程上使用的材料和施工质量方面配合发包人检验权 确认权 ; 工程施工进度 安全的检查 监督权 ; 工程款支付的审核权 ; 向承包人提出施工组织设计和技术方案的建议权 ; 工程建设有关协作单位组织协调的主持权 ; 撤换不合格的工程建设分包单位和注册建造师及有关人员的建议权 ; 分包单位资质及能力的审查权 ; 等等 4.2 监理人员总监理工程师 : 姓名 : ; 职务 : ; 监理工程师执业资格证书号 : ; 关于监理人的其他约定 : 4.4 商定或确定无发包人书面授权, 监理单位作出的关于工程量 工程价款 工期方面的任何证明 决定 签证等都无效 需取得发包人书面批准才能行使以下职权 : (1) 工程变更的确认权 ; (2) 签证权 ; (3) 发布开工令 停工令 复工令权 5. 工程质量 5.1 质量要求 特殊质量标准和要求 : 无 关于工程奖项的约定 : 无 5.3 隐蔽工程检查 承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定 : 当工程具备隐蔽条件或达到中间验收时, 承包人自检合格后, 在隐蔽和中间验收 48 小时前书面通知发包人代表和监理工程师以及设计方参加 通知应包含承包人自检记录 隐蔽和中间验收的内容 部位 时间和地点 承包人准备验收记录, 验收合格, 发包人代表及监理工程师以及设计方在验收记录上签字后, 方可进行隐蔽和继续施工 如果承包人不通知发包人代表和监理工程师参加验收而自行隐蔽, 发包人代表和监理工程师有权要求承包人进行剥离或开孔, 且不论最终验收结果如何, 发包人均不承担损失和顺延工期 验收不合格, 承包人在限定时间内重新检验, 承包人承担因此发生的全部费用, 工期不予顺延 承包人不服从质量管理的, 发包人有权清退其出场, 承包人并赔偿因此而造成的一切损失 39

40 监理人不能按时进行检查时, 应提前 24 小时提交书面延期要求 关于延期最长不得超过 : 48 小时 6. 安全文明施工与环境保护 6.1 安全文明施工除执行通用条款相关内容外, 承包人还应满足下列安全施工管理要求 : 1. 施工现场的安全管理 教育和安全事故责任由承包人负责, 负责安全生产设施的搭设 防护及管理, 按规定配备和发放个人安全防护用品 ; 2. 开工前由承包方做好整个施工过程的安全预案 安全技术措施和施工现场照明用电方案 专项施工方案 7. 工期和进度 7.1 施工组织设计 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容 : 见中标单位投标文件 施工组织设计的提交和修改承包人提交详细施工组织设计的期限的约定 : 施工组织设计和总进度计划应于合同签订前提交发包人及监理工程师审批, 总进度计划应满足招标文件和合同对工期的要求, 每周五 17 点前报下周进度计划 发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限 : 发包人代表和监理工程师应于收到承包人资料 3 天内予以确认, 逾期不批复, 可视为该施工组织设计 ( 施工方案 ) 和进度计划已获批准 承包人必须按照批准的进度计划组织施工, 接受发包人代表和监理工程师对进度的检查 监督, 当工程实际进展与进度计划不符时, 应及时调整, 调整后的进度计划及相应的措施报发包人代表和监理工程师批准后执行 承包人执行已审批的施工组织设计 ( 施工方案 ) 和进度计划时, 不免除其工期 质量的责任 ( 不可抗力事件除外 ) 7.2 施工进度计划 施工进度计划的修订发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限 :24 小时内 7.3 开工 开工准备关于承包人提交工程开工报审表的期限 :24 小时内 关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限 : 合同签订前 40

41 7.3.2 开工通知中标通知书发出后, 监理单位于合同签订日发出开工令起即算实际工期 7.4 测量放线 发包人通过监理人向承包人提供测量基准点 基准线和水准点及其书面资料的期限 : 另行约定 7.5 工期延误 因发包人原因导致工期延误 (7) 因发包人原因导致工期延误的其他情形 :1 由于发包人的责任而造成的停工, 工期顺延 ;2 不可抗力 因承包人原因导致工期延误合同工期按本合同相关条款约定的工期, 如工期延误, 应承担违约责任, 并向发包人支付违约金, 违约金支付办法按合同工期每延误一天支付 0.5 万元, 工期延误的赔偿限额为工程合同价款的 5%, 如因承包人的原因延误工期而导致发包人损失均由承包人承担, 并接受发包人给予的任何处理 当承包人施工进度或工程质量明显无法达到原定计划标准时, 发包人有权提出更换项目经理, 同时, 发包方有权安排相关施工队进场施工, 费用从工程款中扣除, 并处以 20 万元的违约金, 本合同其他违约责任照样执行 8. 材料与设备承包人采购材料设备的约定 : 双方约定承包人采购的材料设备必须符合有关规范 设计图纸规定的质量要求, 且需经发包人代表及监理工程师验收并现场取样送检合格后方可进场, 否则必须及时清退, 因检验不合格造成的损失由承包人负责 如果发现承包方在原材料采购上采用以次充好, 使用劣质产品 仿冒产品, 擅自降低材料的规格标准, 每次给予 10 万元的处罚 承包人采购的材料如需送检的, 必须经发包方 监理方 承包方三方共同见证下随机取样 封样, 并委托第三方检测机构进行检测, 检测费用由发包方代为先行支付, 而后从承包方工程款中扣除 9. 试验与检验 9.1 试验设备与试验人员 试验设备施工现场需要配置的试验场所 : 按规范 施工现场需要配备的试验设备 : 见试验设备表 施工现场需要具备的其他试验条件 : 无 41

42 9.4 现场工艺试验现场工艺试验的有关约定 : 另行约定 10. 变更 10.1 变更的范围 关于变更的范围的约定 : 工程变更须执行宿豫政发 号文件, 经过分级审批后方可进行 10.4 变更估价 变更估价原则关于变更估价的约定 : 经确认的工程变更, 其价款调整的办法 : 设计变更 发包人和监理方均认可的签证 招标图纸以外新增加的工程项目调整方法 :1 增加或减少工程量清单中已有的项目, 无论增减幅度多大, 均按投标时的单价进行增减 ;2 相近或相似的工程项目, 仅作主要材料变换的, 也仅对变更后业主方指定产品的招标价差部分进行调整后并入结算价 ( 含相关税费 );3 清单中无此项的增加项 :a 依据投标报价中相应的人工 材料 机械价格及费用计取标准计算组成新增项目的结算价 ;b 对于投标报价中相关价格 标准混乱或无法鉴别的, 则按编制工程预算 ( 招标控制价 ) 相同的标准计算新增项目的预算价, 以预算价下浮后确定新增项目的结算价, 下浮率 =(1- 中标价 / 招标控制价 ) 100% 10.7 暂估价暂估价材料和工程设备的明细详见招投标文件 不属于依法必须招标的暂估价项目 对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第 种方式确定 第 3 种方式 : 承包人直接实施的暂估价项目承包人直接实施的暂估价项目的约定 : 经发包人认定 10.8 暂列金额合同当事人关于暂列金额使用的约定 : 招标文件中约定项目的暂列金额和材料暂估价, 如系承包人施工和购买, 结算时按发包人核定 ( 经监理方 现场工程师签字确认 ) 的相应单价进行调整 11. 价格调整 11.1 市场价格波动引起的调整市场价格波动是否调整合同价格的约定 : 约定范围内的市场风险 因市场价格波动调整合同价格, 采用以下第 2 种方式对合同价格进行调整 : 第 2 种方式 : 采用造价信息进行价格调整 42

43 11.2 本合同价款及单价在本工程的承包范围及工期 质保期内将不随价格的变动而变 更, 其他材料 人工 机械价格也采用固定单价合同, 在约定施工期内一律不予调整 合同 签订后因任何原因导致工程开工日期延误的, 延误期在三个月以内发生的材料价格变动及其 他政策性风险, 结算时均不予以考虑 可 ) 工程发生增减时, 最终造价以实际发生的工程量为准 ( 必须经发包方和监理方签证认 12. 合同价格 计量与支付 12.1 合同价格形式 本合同价款采用固定单价合同, 最终以审计局审计为准方式确定 风险范围以外合同价格的调整方法 : 设计变更, 签证等详见本章第 10.4 条 12.4 工程进度款支付 付款周期 关于付款周期的约定 : 工程竣工且经验收合格后付工程合同价款的 60%, 竣工验收合格对应日满一年时且完成 结算审计付审计价款的 90%, 余款于工程竣工验收合格对应日满二年且无质量问题时一次性 付清 进度款审核和支付 (1) 监理人审查并报送发包人的期限 : 见监理合同 13. 验收和工程试车 13.1 分部分项工程验收 监理人不能按时进行验收时, 应提前 24 小时提交书面延期要求 关于延期最长不得超过 : 48 小时 13.2 竣工验收 提供竣工图的约定 : 无 竣工验收程序 : 执行通用条款 13.3 工程试车 试车程序 : 执行通用条款 13.6 竣工退场 竣工退场 承包人完成竣工退场的期限 : 执行通用条款 14. 竣工结算 43

44 14.1 竣工付款申请承包人提交竣工付款申请单的期限 : 承包人在工程竣工验收合格一月内向发包人递交竣工结算报告及完整的结算资料, 并提供审计局需要提供的其他资料, 同时必须提供工程量计算的底稿 完整的变更签证等相关的结算资料 结算款以审计局审计为准 竣工付款申请单应包括的内容 :(1) 工程合同价格 ;(2) 发包人已支付承包人的款项 ; (3) 应扣留的质量保证金 ;(4) 发包人应支付承包人的合同价款 14.2 竣工结算审核竣工结算以合同价加风险范围以外调整价格为准 风险范围以外价格调整详见本合同第 11 条 14.4 最终结清 最终结清申请单承包人提交最终结算申请单的期限 : 承包人应在缺陷责任期终止证书颁发后 7 天内, 按专用合同条款约定的份数向发包人提交最终结清申请单, 并提供相关证明材料 工程量的确认 : 承包人向工程师提交已完工程量报告的时间 : 每周将当周完成的工程量送发包人和监理, 其余按通用条款执行 最终结清证书和支付 (1) 发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限 : 发包人应在收到承包人提交的最终结清申请单后 14 天内完成审批并向承包人颁发最终结清证书 发包人逾期未完成审批, 又未提出修改意见的, 视为发包人同意承包人提交的最终结清申请单, 且自发包人收到承包人提交的最终结清申请单后 15 天起视为已颁发最终结清证书 15. 缺陷责任期与保修 15.2 缺陷责任期缺陷责任期的具体期限 : 见工程质量保修书 15.3 质量保证金关于是否扣留质量保证金的约定 : 扣留合同总价款的 5% 作为质量保证金 承包人提供质量保证金的方式质量保证金采用以下第 (2) 种方式 : (1) 质量保证金保函, 保证金额为 : ; (2) 5 % 的合同总价款 ; (3) 其他方式 : 15.4 保修 保修责任 44

45 工程保修期为 : 见工程质量保修书 修复通知承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间 : 48 小时 16. 违约 16.2 承包人违约承包人违约应承担的违约责任 : 合同工期按本合同相关条款约定的工期, 如工期延误, 应承担违约责任, 并向发包人支付违约金, 违约金支付办法按合同工期每延误一天支付 0.5 万元, 延误工期误额为合同价款的 5%, 如因承包人的原因延误工期而导致发包人损失均由承包人承担, 并接受发包人给予的任何处理 本合同通用条款第 15.1 条约定承包人违约应承担的违约责任 : 本工程应达到发包人要求的质量标准 承包人应按照现行的国家施工验收规范和资料评定标准施工 ; 施工过程中质量经验收不合格的无条件返工至合格, 并视其情节轻重除责令承包人返工达到约定标准外, 承包人每次支付 2 万元的违约金 ; 对违约处理不服, 不通过正常渠道解决的, 侮辱或者威胁发包方管理人的加倍支付违约金 ; 发生激烈冲突或构成发包方管理人员实质性伤害的处以上述标准三倍的违约金, 并追究相应的法律责任, 并承担因承包人违约造成发包人及第三方的损失 ( 包括发包人做出的收取的违约款项和暂停支付工程款等违约处理方式 ) 工程竣工验收不合格的, 承包人无条件返工至合格, 发包人将没收承包人 60% 履约保证金 ; 第二次工程竣工验收时工程质量仍达不到合格标准时, 发包人将没收全部履约保证金 终止施工合同, 不再支付剩余工程款, 承包人并应当另行承担因此给发包人造成的全部损失 双方约定的承包人其他违约责任 : 承包人原因造成质量达不到要求的, 每次承担违约金 2 万元 17. 不可抗力 17.1 不可抗力的确认除通用合同条款约定的不可抗力事件之外, 视为不可抗力的其他情形 : 按通用条款执行 17.4 因不可抗力解除合同合同解除后, 发包人应在商定或确定发包人应支付款项约定时间内完成款项的支付 18. 保险 18.1 工程保险关于工程保险的特别约定 : 承担合同履行期间所有按规定投保的内容 承包人必须按规定为职工办理意外伤害保险 18.3 其他保险 45

46 关于其他保险的约定 : 承包人是否应为其施工设备等办理财产保险 : 承担合同履行期间所有按规定投保的内 容 承包人必须按规定为职工办理意外伤害保险, 并为施工现场内自有人员生命财产和施工 机械设备办理保险, 并支付费用 18.7 通知义务 关于变更保险合同时的通知义务的约定 : 发包人变更除工伤保险之外的保险合同时, 应 事先征得承包人同意, 并通知监理人 ; 承包人变更除工伤保险之外的保险合同时, 应事先征 得发包人同意, 并通知监理人 保险事故发生时, 投保人应按照保险合同规定的条件和期限及时向保险人报告 发包人 和承包人应当在知道保险事故发生后及时通知对方 20. 争议解决 20.4 仲裁或诉讼 因合同及合同有关事项发生的争议, 按下列第 2 种方式解决 : (1) 向宿迁仲裁委员会申请仲裁 ; (2) 向工程所在地人民法院提起诉讼 21 补充条款 21.1 合同价款中包含的现场安全文明施工措施费的各项费用由招标人依据宿迁市建设 局宿建发 号 江苏省苏建价站 号 苏建招办 号文件中的相 关规定支付 21.2 承包人项目经理 质检员 技术员 安全员 施工员等工程管理人员, 应确保每 天在工地现场履行职责, 应当遵守发包人制定的规章制度, 并无条件接受发包单位的考勤 如离开工地需向发包人书面请假并报备案, 如未经批准缺岗的, 每人次处以 2000 元违约处 罚 21.3 承包人施工过程中如使用农民工的, 要保证不拖欠农民工工资, 有条件的要使用 银行卡支付农民工工资 如发包人收到对承包人拖欠农民工工资的举报, 发包人有权从工程 款中暂扣部分做为农民工工资保证金, 待弄清原因, 分清责任, 承包人支付完农民工工资后 返还 必要时发包人从工程款中直接支付拖欠的农民工工资 21.4 工程材料按批检测, 并经甲方代表和监理工程师验收合格后方可进场使用 ; 21.5 承包人正常填写施工日志, 每十天向发包方报验一次, 否则每次罚款 1000 元 ; 21.6 工程结算时承包人必须提供正式的宿豫区税务发票 ; 21.7 原材料 配合比 强度及厚度等检测费用由乙方负责 21.8 若需提前审计, 则相应产生的审计费用由施工单位支付给中介审计单位 46

47 21.9 发包人组织第三方检测机构对工程质量进行检测, 所产生的检测费用由施工单位 支付费检测机构 特别约定 : 本工程的最终结算价以审计局的审计报告为准, 合同价 暂估价 变更部分等 都必须报送审计局进行全面审计, 若承包人不配合审计, 发包人有权停止付款而不承担任何 责任 工程结算审计必须报送宿豫区审计局进行审计 : 工程结算审计单项工程核减额 率达 15% 以上的, 其审计费用由施工单位全部承担, 并从施工单位工程款中扣交 ; 单项工程 核减率达 10%-15% 的, 其审计费用由施工单位承担 80%, 建设单位承担 20%; 单项工程核减 率达 5%-10% 的, 其审计费用由施工单位承担 60%, 建设单位承担 40%; 单项工程工程核减率 5% 以下的, 其审计费用由建设单位承担 本合同约定的工期为不变工期, 无法定或书面约定的情况下不得改变 47

48 附件 : 工程质量保修书 发包人 ( 全称 ): 承包人 ( 全称 ): 发包人 承包人根据 中华人民共和国建筑法 建设工程质量管理条例 和 房屋建筑工程质量保修办法, 经协商一致, 对宿豫区地税局大楼 10KV 变配电工程签订工程质量保修书 一 工程质量保修范围和内容承包人在质量保修期内, 按照有关法律 法规 规章的管理规定和双方约定, 承担本工程质量保修责任 质量保修范围包括施工图范围内的所有工程, 以及双方约定的其他项目 具体保修的内容, 双方约定为 : 合同范围内的全部项目 二 质量保修期本工程的质量保修期为 2 _ 年 质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算 三 质量保修责任 1 属于保修范围和内容的项目, 承包人应在接到修理通知之日后 2 天内派人修理 承包人不在约定期限内派人修理, 发包人可委托其他人员修理, 保修费用从质量保修金内扣除 2 发生须紧急抢修事故的, 承包人接到事故通知后, 应立即到达事故现场抢修 3 在国家规定的工程合理使用期限内, 承包人确保地基基础工程和主体结构的质量 因承包人原因致使工程在合理使用期限内造成人身和财产损害的, 承包人应承担损害赔偿责任 4 质量保修完成后, 由发包人组织验收 四 质量保修费用 1 保修费用: 本工程约定的工程质量保修金为合同总价款的 5 % 2 保修费用由造成质量缺陷的责任方承担 五 其他双方约定的其他工程质量保修事项 : 无 本工程质量保修书, 由施工合同发包人 承包人双方在竣工验收前共同签署, 作为施工合同附件, 其有效期限至保修期满 发包人 ( 公章 ): 承包人 ( 公章 ): 法定代表人 ( 签字 ): 法定代表人 ( 签字 ): 年月日年月日 48

49 第四章技术标准和要求 一 本工程采用的技术规范 依据设计施工图纸和技术文件要求, 本工程项目的材料 设备 施工必须达到现行中华人民共和国及省 市 行业的一切法规 规范的要求 二 对材料的质量和试验要求 现行中华人民共和国及省 市 行业的一切法规 规范的要求 三 对施工工艺的特殊要求 由招标人根据招标项目具体特点和实际需要编制 49

50 第五章工程量清单 ( 投标工具中查看 ) 50

51 第六章施工图纸 ( 投标人业务系统中下载查看 ) 51

52 第七章投标文件格式 投标文件封面 ( 项目名称 ) 标段施工招标 投标文件 投标人 : ( 电子印章 ) 法定代表人 : ( 电子签章 ) 年月日 52

53 一 投标函及投标函附录二 法定代表人身份证明三 授权委托书四 授权委托人身份证 合同 社保五 投标保证金六 已标价工程量清单七 施工组织设计八 项目管理机构九 拟分包项目情况表十 资格审查资料十一 履约保证金缴纳承诺函十二 项目负责人无在建工程等承诺书十三 其他材料 目 录 53

54 一 投标函及投标函附录 ( 一 ) 投标函 ( 招标人名称 ): 1. 我方已仔细研究了 ( 项目名称 ) 标段施工招标文件的全部内容, 愿 意以人民币 ( 大写 ) 元 ( ) 的投标总报价, 工期 日历天, 按合同约定实施和完成承包工程, 修补工程中的任何缺陷, 工程质量达到 2. 我方承诺在投标有效期内不修改 撤销投标文件 3. 随同本投标函提交投标保证金一份, 金额为人民币 ( 大写 ) 元 ( ) 4. 如我方中标 : (1) 我方承诺在收到中标通知书后, 在中标通知书规定的期限内与你方签订合同 (2) 随同本投标函提交的投标函附录属于合同文件的组成部分 (3) 我方承诺按照招标文件规定向你方提交履约担保 (4) 我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程 5. 我方在此声明, 所提交的投标文件及有关资料内容完整 真实和准确, 且不存在第 二章 投标人须知 第 项规定的任何一种情形 6. 不论何种原因, 电子招标系统无法接收或解密我方的电子投标文件, 责任由我方承 担 7. ( 其他补充说明 ) 投标人 : ( 电子印章 ) 法定代表人 : ( 电子签章 ) 地址 : 网址 : 电话 : 传真 : 邮政编码 : 年月日 54

55 ( 二 ) 投标函附录 序号 条款名称 合同条款号 约定内容 备注 1 项目负责人 姓名 : 2 履约保证金 中标价的 % 3 施工准备时间 签订施工合同后 天 4 误期违约金额 元人民币 / 天 5 误期赔偿费限额 合同价款 % 6 施工总工期 日历天 7 质量标准 8 工程质量违约金最高限额 9 预付款金额 10 保修期 依据保修书约定的期限 11 投标有效期 55

56 二 法定代表人身份证明 投标人名称 : 单位性质 : 地址 : 成立时间 : 年 月 日 经营期限 : 姓名 : 性别 : 年龄 : 职务 : 系 ( 投标人名称 ) 的法定代表人 特此证明 投标人 : ( 电子印章 ) 年月日 56

57 三 授权委托书 本人 ( 姓名 ) 系 ( 投标人名称 ) 的法定代表人, 现委托 ( 姓名 ) 为我方代理人 代理人根据授权, 以我方名义签署 澄清 说明 补正 提交 撤回 修改 ( 项目名称 ) 标段施工投标文件 签订合同和处理有关事宜, 其法律后果由我方承担 委托期限 : 代理人无转委托权 投标人 : ( 电子印章 ) 法定代表人 : ( 电子签章 ) 身份证号码 : 委托代理人 : 身份证号码 : 年 月 日 57

58 四 授权委托人身份证 合同 社保 上传授权委托人身份证 合同 社保的扫描件 58

59 五 投标保证金 ( 招标人 ): 我单位已经按照招标文件的要求提交了项目的投标保证金元 ( 小写 : ) 根据招标文件的规定, 我单位严格按照程序履行投标保证金退付手续 我单位法人开户行和基本账户如下 : 开户行 : 基本账户 : 投标人 : ( 电子印章 ) 法定代表人 : ( 电子签章 ) 年月日 59

60 六 已标价的工程量清单 一 投标报价的编制应符合下列规定 : 1 使用表格 : 投标报价使用的表格须符合 GB 规定要求, 包括 : 封 3 扉 3 表 01 表 02 表 03 表 04 表 08 表 09 表 11 表 12( 含表 12 1~ 表 12 5) 表 13 表 16 表 20 表 21 或表 22 2 封面应按规定的内容填写 签字 盖章 3 总说明应按下列内容填写 : 1) 工程概况 : 建设规模 工程特征 计划工期 合同工期 实际工期 施工现场及变化情况 施工组织设计的特点 自然地理条件 环境保护要求等 2) 编制依据等 二 投标人应按照招标文件的要求, 附综合单价分析表 60

61 工程 投标总价 投标人 : ( 单位盖章 ) 年月日 封 3 61

62 投标总价 ( 本页制成电子图片上传 ) 招标人 : 工程名称 : 投标总价 ( 小写 ): ( 大写 ): 投标人 : ( 单位盖章 ) 法定代表人 或其授权人 : ( 签字或盖章 ) 编制人 : ( 造价人员签字盖专用章 ) 时间 : 年月日 扉 3 62

63 七 施工组织设计 1. 投标人编制施工组织设计的要求 : 编制时应采用文字并结合图表形式说明施工方法 ; 拟投入本标段的主要施工设备情况 拟配备本标段的试验和检测仪器设备情况 劳动力计划等 ; 结合工程特点提出切实可行的工程质量 安全生产 文明施工 工程进度 技术组织措施, 同时应对关键工序 复杂环节重点提出相应技术措施, 如冬雨季施工技术 减少噪音 降低环境污染 地下管线及其他地上地下设施的保护加固措施等 2. 施工组织设计除采用文字表述外可附下列图表, 图表及格式要求附后 附表一拟投入本标段的主要施工设备表附表二拟配备本标段的试验和检测仪器设备表附表三劳动力计划表附表四计划开 竣工日期和施工进度网络图附表五施工总平面图附表六临时用地表 3. 施工组织设计是否采用暗标形式 施工组织设计得分是否计入评标总分 施工组织设计篇幅的具体规定见投标人须知前附表 63

64 附表一 : 拟投入本标段的主要施工设备表 序号 设备名称 型号 规格 数量 国别 产地 制造 年份 额定功率 (KW) 生产 能力 用于施工 部位 备注 附表二 : 拟配备本标段的试验和检测仪器设备表 序号 仪器设备名 称 型号 规格 数量 国别 产地 制造 年份 已使用 台时数 用途 备注 附表三 : 劳动力计划表 单位 : 人 工种 按工程施工阶段投入劳动力情况 64

65 附表四 : 计划开 竣工日期和施工进度网络图 1. 投标人应提交施工进度网络图或施工进度表, 说明按招标文件要求的计划工期进行 施工的各个关键日期 2. 施工进度表可采用网络图 ( 或横道图 ) 表示 附表五 : 施工总平面图 投标人应提交一份施工总平面图, 绘出现场临时设施布置图表并附文字说明, 说明临时 设施 加工车间 现场办公 设备及仓储 供电 供水 卫生 生活 道路 消防等设施的 情况和布置 附表六 : 临时用地表 用途面积 ( 平方米 ) 位置需用时间 65

66 八 项目管理机构 ( 一 ) 项目管理机构组成表 职务姓名职称 执业或职业资格证明 证书资格及等级 证号 身份证号 养老 保险 备注 链接证件 电子文件 链接证件 电子文件 链接证件 电子文件 注 : 项目管理机构组成人员应至少包括 : 项目技术负责人 施工员 安全员 质量员, 且必 须从诚信库中选择链接身份证 执业或职业证书 养老保险扫描件 66

67 九 拟分包项目情况表 分包人名称 地址 法定代表人 电话 营业执照号码 资质等级 拟分包的工程项目主要内容预计造价 ( 万元 ) 已经做过的类似工程 67

68 十 资格审查资料 ( 一 ) 投标人基本情况表 投标人名称 注册地址 邮政编码 联系方式 联系人 电话 传真网址 组织结构 法定代表人姓名技术职称电话 技术负责人姓名技术职称电话 成立时间员工总人数 : 企业资质等级 项目负责人 营业执照号 高级职称人员 注册资金 其中 中级职称人员 开户银行 初级职称人员 账号技工 经营范围 备注 营业执照 安全生产许可证 资质证书等投标人应附电子文件, 相关要求见申请人资格要求 68

69 ( 二 ) 拟投入项目负责人简历表 姓名年龄学历 职称职务拟在本合同任职 毕业学校年毕业于学校专业 主要工作经历 时间参加过的类似项目担任职务发包人及联系电话 应附项目负责人资格证 身份证 职称证 学历证 养老保险 管理过的项目业绩等电子文 件 ( 三 ) 近年财务状况表 附年度经注册会计师审计后的企业财务报表 ( 需链接电子图片 ) 69

70 ( 四 ) 近年完成的类似项目情况表 项目名称 项目所在地 发包人名称 发包人地址 发包人电话 合同价格 开工日期 竣工日期 承担的工作 工程质量 项目负责人 技术负责人 总监理工程师及电话 项目描述 备注 针对评标办法里的评分项目填写, 应附中标通知书 合同协议书 竣工验收证明等材料 的电子文件 70

71 ( 五 ) 正在施工的和新承接的项目情况表 项目名称 ( 附 : 中标通知书 合同协议书 ) 项目所在地 发包人名称 发包人地址 发包人电话 签约合同价 开工日期 计划竣工日期 承担的工作 工程质量 项目负责人 技术负责人 总监理工程师及电话 项目描述 71

72 备注 ( 六 ) 近年发生的诉讼及仲裁情况 近年发生的诉讼和仲裁应在此处说明相关情况, 并附法院或仲裁机构作出的判决 裁 决等有关法律文书电子文件, 如没有直接填写 无 ( 七 ) 联合体协议书 ( 制成图片后上传 ) ( 所有成员单位名称 ) 自愿组成 ( 联合体名称 ) 联合体, 共同参加 ( 项目名称 ) 施工招标资格后审和投标 现就联合体投标事宜订立如下协议 1 ( 某成员单位名称 ) 为 ( 联合体名称 ) 牵头人 2 联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本标段施工招标项目资格审查资料 投标文件编制和合同谈判活动, 代表联合体提交和接收相关的资料 信息及指示, 处理与之有关的一切事务, 并负责合同实施阶段的主办 组织和协调工作 3 联合体将严格按照招标文件的各项要求, 提交资格审查资料和投标文件, 履行合同, 并对外承担连带责任 4 联合体成员单位内部的职责分工如下: 5 本协议书自签署之日起生效, 合同履行完毕后自动失效 6 本协议书一式份, 联合体成员和招标人各执一份 注 : 本协议书由委托代理人签字的, 应附法定代表人签字的授权委托书 牵头人名称 : ( 盖单位公章 ) 法定代表人或其授权委托人 : ( 签字 ) 成员一名称 : ( 盖单位公章 ) 法定代表人或其授权委托人 : ( 签字 ) 成员二名称 : ( 盖单位公章 ) 法定代表人或其授权委托人 : ( 签字 ).. 年 月 日 72

73 ( 八 ) 企业综合性信用评估报告 将企业经宿迁市信用管理部门备案的第三方信用服务机构出具的综合性信用评估报告原件 制成图片后上传 ( 九 ) 获奖信息 证书名称 查看 点击查看 ( 十 ) 信用核准书 证书编号 查看 点击查看 73

74 十一 履约保证金缴纳承诺函 ( 招标人名称 ) 我方已仔细研究了 ( 项目名称 ) 招标文件全部内容, 并自愿接受招 标文件中关于履约保证金缴纳的相关要求 如我方中标, 承诺如下 : 1 在中标公告发布之日起 5 个工作日内, 按中标价 % 比例缴纳履约保证金 履约保证金超过 100 万元人民币的,100 万元以上部分可采取银行保函形式 2 我方若不能按上述要求缴纳履约保证金, 我们理解并接受招标人及招投标监管部门依据 招标投标法实施条例 第七十四条 苏建招 号文件第十九条等相关规定, 作出的关于投标保证金不予退还 记入不良行为记录 给予中标金额 10 以下罚款 取消中标资格等处理 处罚, 且不提出任何异议 投标人 ( 电子签章 ): 法定代表人 ( 电子签章 ): 日期 : 74

75 十二 项目负责人无在建工程等承诺书 ( 招标人名称 ): 我方已仔细研读了 ( 项目名称 ) 招标文件全部内容 经认 真严格审查, 我方拟派本项目负责人 ( 姓名 ), ( 身份证号 ), 自本项目投标文件递交截止时间起, 已无在建工程, 且符合下列规定 条件中第 条规定 ( 如符合第 2 条或第 3 条规定的, 另在投标文件中提供相关证明资 料 ): 1. 项目负责人是非变更后无在建工程的 2. 项目负责人是变更后无在建工程的, 并且 : 原合同工期已满且变更备案之日已满 6 个月 ; 或者, 因非承包方原因致使工程项目停工超过 120 天, 且经建设单位同意并已经办理项目负责人变更手续的 3. 项目负责人有在建工程, 但该在建工程与本次招标的工程属于同一工程项目 同一项目批文 同一施工地点分段发包或分期施工的情况 我方承诺对投标文件中拟派本项目负责人无在建工程及其证明材料真实有效性负责, 否则, 即视为我方弄虚作假投标, 我方理解并自愿接受招投标监管等部门依据相关规定, 作出的不退还我方投标保证金 列入不良行为限制参与招标投标活动 按照弄虚作假骗取中标情节严重的行为进行处罚等处理 我方同时承诺所派项目负责人及项目管理机构人员的社保证明材料是真实有效的, 且同期未在两个及以上城市缴纳 否则, 视同我单位不响应招标文件要求作无效标处理, 并自愿接受列入不良行为 限制参与招标投标活动等相关处理 投标人 ( 电子签章 ) 法定代表人 ( 电子签章 ) 日期 : 75

76 十三 其他材料 目录 1 商务条款及技术条款偏离表 2 用工承诺书 3 投标所需其他材料 76

77 1 投标文件商务条款及技术条款偏离表 ( 投标文件与招标文件的偏离 ) 建设单位 : 招标项目 : 招标文件条目序号招标文件的条款投标文件的条款说明号 此表可按格式自行扩展 投标人承诺 : 除上表中的偏离外, 完全响应招标文件的其他条款 投标人 : ( 电子印章 ) 法定代表人 : ( 电子签章 ) 日期 : 年月日 77

78 2 用工承诺书 项目用工承诺, 我公司杜绝使用包工头, 现承诺如下 : 1 保证本项目施工期间与劳动者签订合法用工合同, 不使用包工头带工作业, 在进行劳务作业分包时保证使用有资质的劳务作业 ; 2 保证本项目农民工工资标准不低于宿迁市最低工资标准, 保证不克扣和拖欠工资, 工资支付最长周期小于 30 天 ; 3 保证在本项目现场的显著位置设立民工权益告知牌, 告知民工权益 ; 4 保证不违反劳动保障法律 法规的一切规定 特此承诺 投标人 : ( 电子印章 ) 法定代表人 : ( 电子签章 ) 联系电话 : 日期 : 年月日 78

79 3 投标所需其他材料 请在此文档中增加投标所需其他相关内容, 如没有请将此空文档上传 79

评委签名 : 评委 1 评委 2 评委 3 评委 4 评委 5 第 1 轮形式评审汇总表 单位名称 评委 1 评委 2 评委 3 评委 4 评委 5 汇总 1 娄底市水利水电工程建设有限 通过 通过 通过 通过 通过 通过 责任公司 2 河南盛世永昌建设工程有限公 通过 通过 通过 通过 通过 通过 司 3 通过 通过 通过 通过 通过 通过 4 通过 通过 通过 通过 通过 通过 5 通过 通过

More information

?丽)由广东省城市?划

?丽)由广东省城市?划 珠江三角洲的 建筑市场大有作为 陈广言教授 WTO CEPA 10 20 700 300 100 IT 100 2003 4989.9 26 1500 15 13 7821.5 28.7 3940 94 5 10 103419 128.8 69.3 29783 29737 99.84 99.6 95 4 18506 12102 65 203 183 361 361 79 149 133 90 20

More information

资信标定性表 投标人名称 : 深圳市国建工程造价咨询有限公司 序号项目子项与标准 要求 : 取得质量管理体系认证证书不要求 : 未取得质量管理体系认证证书注 : 需提供质量管理体系认证证书原件扫描件 要求 : 具有 1 项以上 ( 含 1 项 ) 业绩 不要求 : 不具有以上业绩 要求 :2013

资信标定性表 投标人名称 : 深圳市国建工程造价咨询有限公司 序号项目子项与标准 要求 : 取得质量管理体系认证证书不要求 : 未取得质量管理体系认证证书注 : 需提供质量管理体系认证证书原件扫描件 要求 : 具有 1 项以上 ( 含 1 项 ) 业绩 不要求 : 不具有以上业绩 要求 :2013 资信标定性表 投标人名称 : 深圳市建锋工程造价咨询有限公司 序号项目子项与标准 要求 : 取得质量管理体系认证证书不要求 : 未取得质量管理体系认证证书注 : 需提供质量管理体系认证证书原件扫描件 要求 : 具有 1 项以上 ( 含 1 项 ) 业绩 不要求 : 不具有以上业绩 要求 :2013 年 1 月 1 日至今, 投标人获得过国家级或省级或市级奖励或投标人在政府单位履约评价为优秀的 ; 不要求

More information

<4D F736F F D20D6D0B9FABDF0C8DAC6DABBF5BDBBD2D7CBF9D6B8B6A8B4E6B9DCD2F8D0D0B9DCC0EDB0ECB7A8>

<4D F736F F D20D6D0B9FABDF0C8DAC6DABBF5BDBBD2D7CBF9D6B8B6A8B4E6B9DCD2F8D0D0B9DCC0EDB0ECB7A8> 2013 8 14 2015 4 3 10015000 10003 600 3 ; 3 5 ; 3 ; ; ; ; ; 3 1 5 7*24 3 3 5 1 ; 1 3 1 10 3 2015 4 3 1 期货保证金存管业务资格申请表 申请人全称注册地址注册资本邮政编码法定代表人姓名企业法人营业执照号码金融业务许可证号码存管业务负责部门联系电话传真电话姓名 存管银行业务负责人 部门及职务 联系方式

More information

二 交证明及相关证明材料等 施工管理重点和难点分析 ( 质量 安全 进度控制 ) 施工总体部署 施工总平面布置图 ( 应包括主要机械设备 堆场 加工场 临时道路 临时供水供电 临时排水排污设施等的布局, 主要施工阶段总平面图齐全合理 ) 及相关说明施工进度网络图或带关键线路的

二 交证明及相关证明材料等 施工管理重点和难点分析 ( 质量 安全 进度控制 ) 施工总体部署 施工总平面布置图 ( 应包括主要机械设备 堆场 加工场 临时道路 临时供水供电 临时排水排污设施等的布局, 主要施工阶段总平面图齐全合理 ) 及相关说明施工进度网络图或带关键线路的 招标工程名称 : 臣田研发大楼 ( 桩基础工程 ) 投标人 : 韶关市地质工程公司 技术标定性评审表 序号评审项目评审子项及评审意见 评委名称 : 翟波 一 1.1 1.2 1.3 项目经理 ( 建造师 ) 职称 专业 工作经历和年龄要求 : 建筑专业一级建造师 高级工程师职称 五年以上同类施工经验, 提交近一年在本单位社保缴交证明及相关证明材料等 项目技术负责人职称 专业 工作经历和年龄要求 :

More information

浙建许撤决字 2018 第 154 号 姚海波 : 经调查核实, 你在建造师执业资格注册 ( 二级建造师初始注册 ) 事项办件中提交了虚假的申报材料, 存在以欺骗手段取得许可的行为 我厅于 2018 年 8 月 27 日向你发出 撤销行政许可告知书, 并已送达给你 你在规定的期限内未向我厅提出书面陈

浙建许撤决字 2018 第 154 号 姚海波 : 经调查核实, 你在建造师执业资格注册 ( 二级建造师初始注册 ) 事项办件中提交了虚假的申报材料, 存在以欺骗手段取得许可的行为 我厅于 2018 年 8 月 27 日向你发出 撤销行政许可告知书, 并已送达给你 你在规定的期限内未向我厅提出书面陈 浙建许撤决字 2018 第 61 号 袁茂倩 : 经调查核实, 你在建造师执业资格注册 ( 二级建造师初始注册 ) 事项办件中提交了虚假的申报材料, 存在以欺骗手段取得许可的行为 我厅于 2018 年 8 月 27 日向你发出 撤销行政许可告知书, 并已送达给你 你在规定的期限内未向我厅提出书面陈述 申辩 ( 或陈述 申辩未被采纳 ) 根据 中华人民共和国行政许可法 第六十九条 第七十九条之规定,

More information

目录 第一章申请人须知...6 申请人须知前附表 总则 项目概况 资金来源和落实情况 招标范围 计划工期和质量要求 申请人资格要求 语言文字

目录 第一章申请人须知...6 申请人须知前附表 总则 项目概况 资金来源和落实情况 招标范围 计划工期和质量要求 申请人资格要求 语言文字 淮安经济技术开发区园区综合开发项目一标段 : 空港产业园安置小区 ( 三期 ) 工程施工招标 资格预审文件 项目名称 : 淮安经济技术开发区园区综合开发 淮安经济技术开发区园区综合开发项目 招 标人 : 淮安空港新区实业有限公司 招标代理公司 : 江苏省设备成套有限公司 1 目录 第一章申请人须知...6 申请人须知前附表.............6 1. 总则...7 1.1 项目概况..............7

More information

(项目吊称) 标段施工招标

(项目吊称)      标段施工招标 泰州市施工资格预审文件示范文本 ( 电子化 2016.08 版 ) 泰州国际财富中心续建项目消防工程 ( 项目名称 ) 施工招标 资格预审文件 招标人 : 泰州市港城建设投资发展有限公司 ( 盖单位章 ) 招标代理机构 : 建业恒安工程管理股份有限公司 ( 盖单位章 ) 2016 年 11 月 23 日 1 目录 第一章资格预审公告... 2 第二章申请人须知... 3 申请人须知前附表... 3

More information

中华人民共和国

中华人民共和国 项目编号 : HNCX-2018-014 招标单位 : 商丘市梁园区双八镇卫生院 代理机构 : 河南诚信工程管理有限公司 日 期 : 二 一八年二月 目 录 第一章招标公告...3 第二章投标人须知...3 1. 总则...10 1.1 项目概况... 10 1.2 资金来源和落实情况... 10 1.3 招标范围 计划工期和质量要求... 10 1.4 投标人资格要求... 11 1.5 费用承担...

More information

工程造价计算程序表 ( 计价 ) 序号费用项目计算方法 一 分部分项工程费 [ 分部分项工程量 综合单价 ( 不含进 项税 )] 1. 人工费 2. 机械费 ( 不含进项税 ) 二措施项目费 ( 一 )+( 二 ) ( 一 ) 施工技术措施费 [ 施工技术措施项目 综合单价 ( 不含 进项税 )]

工程造价计算程序表 ( 计价 ) 序号费用项目计算方法 一 分部分项工程费 [ 分部分项工程量 综合单价 ( 不含进 项税 )] 1. 人工费 2. 机械费 ( 不含进项税 ) 二措施项目费 ( 一 )+( 二 ) ( 一 ) 施工技术措施费 [ 施工技术措施项目 综合单价 ( 不含 进项税 )] 附件 : 一 2005 安徽省建设工程清单计价费用 工程造价计算程序表 ( 工程量清单计价 ) 序号费用项目计算方法 一 分部分项工程量清单项目费 [ 分部分项工程量 综合单价 ( 不含进 项税 )] 1. 人工费 2. 机械费 ( 不含进项税 ) 二措施项目清单费 ( 一 )+( 二 ) ( 一 ) 施工技术措施项目清单费 [ 施工技术措施项目清单 综合单价 ( 不含进项税 )] 3. 人工费 4.

More information

附件一:

附件一: 江苏省建设工程 施工资格预审文件 ( 网络交易版 ) 1 钟吾公园北侧地块开发 ( 项目名称 ) 新沂市钟吾公园北侧地块 ( 设计 采购施工 EPC 总承包 ) 项目工程标段 3203811611250101-BD-001 施工招 标 资格预审文件 招标人 : 新沂市城市投资发展有限公司 ( 盖电子印章 ) 日期 :2016 年 12 月 08 日 2 3 目录 第一章申请人须知... 5 第二章资格预审办法

More information

条款 号 条款名称析 ( 必须选择其中的一种方式 ) 编列内容 报价合理性分析, 扣分项, 具体按本章第 2 条 商务标基准分 :80.00 分 ( 70 分 ) 在开标时, 招标人或其委托的招标代理机构从下列方法中随机抽取确定一种方法作为投标报价的评审标准 : 方法一 : 以有效投标文件的评标价算

条款 号 条款名称析 ( 必须选择其中的一种方式 ) 编列内容 报价合理性分析, 扣分项, 具体按本章第 2 条 商务标基准分 :80.00 分 ( 70 分 ) 在开标时, 招标人或其委托的招标代理机构从下列方法中随机抽取确定一种方法作为投标报价的评审标准 : 方法一 : 以有效投标文件的评标价算 标段名称 : 房建工程二标段 ( 标段编号 :WXHS201401006-W04) 甲方签章代理签章 第二章评标办法 评标办法前附表 条款 号 条款名称 编列内容 1 评标办法 1.3 综合评估法 采用综合评估法 : 一 综合标 :5.00 分 1. 项目管理机构要求 3.00 分 ( 3 分 ) 2. 项目经理答辩要求 2.00 分 ( 2 分 ) 二 技术标 :15.00 分, 采用暗标形式 1.

More information

万州区牌楼小区4号危房复建工程 招标补遗通知

万州区牌楼小区4号危房复建工程 招标补遗通知 各潜在投标人 : 万州区长岭新城区安康路下段工程施工招标补遗通知 ( 三 ) 1 现对 2018 年 4 月 11 日发布的招标补遗通知 ( 一 ) 有关内容作出以下修改 : (1) 3.2 投标报价 修改为 : 3.2 投标报价 (2) 5. 招标人在工程量清单中所列出的价格 ( 包括暂列金额 暂估价 安全文明施工费 进项税等 ), 投标人不得修改 否则, 将被认定为废标 6. 本工程招标将设置最高限价,

More information

附件1

附件1 实际控制关系账户申报表 (K-1 表 ) 大连商品交易所 第一部分 : 申报人信息 * 姓名 * 个人客户 * 身份证号码 * 联系电话 * 组织机构代码 * 联系电话 单位客户 客户类型 主营业务 A. 生产企业 B. 加工企业 C. 贸易公司 D. 投资公司 E. 其他 ( 请详细说明 ) 第二部分 : 实际控制关系账户信息 1 是否实际控制其他主体 ( 个人客户或单位客户 ) 的期货交易? 如果是,

More information

附件一:

附件一: 江苏省建设工程 施工资格预审文件 ( 网络交易版 ) 1 邳州市珠江西路改建工程 ( 项目名称 ) 邳州市珠江西路改建工程标段 E3203010319000465001001 施工招标 资格预审文件 招标人 : 邳州市恒润城市投资有限公司 ( 盖电子印章 ) 日期 :2017 年 05 月 18 日 2 3 目录 第一章申请人须知... 5 第二章资格预审办法 ( 合格制 )... 11 第三章资格预审申请文件格式...

More information

工程合同管理 一 民事法律关系概述 1-1 主体 拥有权利承担义务的当事人 法律关系三要素 客体 当事人权利义务所指的对象 内容 具体的权利和义务的内容 图 1-1 法律关系的构成要素

工程合同管理 一 民事法律关系概述 1-1 主体 拥有权利承担义务的当事人 法律关系三要素 客体 当事人权利义务所指的对象 内容 具体的权利和义务的内容 图 1-1 法律关系的构成要素 学习目标 1. 2. 3. 4. 5. 导言 第一节民事法律关系 工程合同管理 一 民事法律关系概述 1-1 主体 拥有权利承担义务的当事人 法律关系三要素 客体 当事人权利义务所指的对象 内容 具体的权利和义务的内容 图 1-1 法律关系的构成要素 1. 2. 2 3. 1 2 3 4 3 工程合同管理 1-1 A. B. C. D. C C C A B D 二 民事法律行为的构成要件 1. 1-1

More information

贵州省夹岩水利枢纽及黔西北供水工程双山新区移民集中点路灯等照明设施项目 工程 年月日 封 1 贵州省建设工程造价计价软件测评合格编号 :GZA RJ01-01

贵州省夹岩水利枢纽及黔西北供水工程双山新区移民集中点路灯等照明设施项目 工程 年月日 封 1 贵州省建设工程造价计价软件测评合格编号 :GZA RJ01-01 贵州省夹岩水利枢纽及黔西北供水工程双山新区移民集中点路灯等照明设施项目 工程 招标工程量清单 招标人 : ( 单位盖章 ) 造价咨询人 : ( 单位盖章 ) 封 1 贵州省建设工程造价计价软件测评合格编号 :GZA1-31-2016-RJ01-01 贵州省夹岩水利枢纽及黔西北供水工程双山新区移民集中点路灯等照明设施项目 工程 年月日 封 1 贵州省建设工程造价计价软件测评合格编号 :GZA1-31-2016-RJ01-01

More information

附件一:

附件一: 江苏省建设工程 施工资格预审文件 ( 网络交易版 ) 1 铜山区圭山山体公园项目 ( 项目名称 ) 铜山区圭山山体公园项目标段 E3203010319000703001001 施工招标 资格预审文件 招标人 : 徐州市铜山区住房和城乡建设局 ( 盖电子印章 ) 日期 :2017 年 06 月 15 日 2 3 目录 第一章申请人须知... 5 第二章资格预审办法 ( 合格制 )... 11 第三章资格预审申请文件格式...

More information

附件二:

附件二: 施工招标文件 ( 适用于资格预审网上招标项目 ) 工程名称 : 商业用房 招 标人 : 常熟市辛庄镇洞港泾村村民委员会 招标代理机构 : 江苏金港建设项目投资咨询有限公司 ( 盖单位章 ) 日 期 : 2016 年 11 月 25 日 目录 第一章投标人须知第二章合同条款第三章工程量清单第四章图纸第五章技术标准和要求第六章投标文件格式第七章附件第八章合理定价文件详见附件 ( 电子档 EXCEl 表格

More information

江南新区滨江大道市政配套设施工程项目评标报告 一 工程概况与招标范围 1 项目批复及资金来源江南新区滨江大道市政配套设施工程已由佛山市三水区发展规划和统计局以三发规西 [2017]11 号批准建设, 招标人为佛山市三水西南百达通投资控股有限公司, 项目业主单位为 : 佛山市三水江南新区开发有限公司,

江南新区滨江大道市政配套设施工程项目评标报告 一 工程概况与招标范围 1 项目批复及资金来源江南新区滨江大道市政配套设施工程已由佛山市三水区发展规划和统计局以三发规西 [2017]11 号批准建设, 招标人为佛山市三水西南百达通投资控股有限公司, 项目业主单位为 : 佛山市三水江南新区开发有限公司, 江南新区滨江大道市政配套设施工程项目评标报告 一 工程概况与招标范围 1 项目批复及资金来源江南新区滨江大道市政配套设施工程已由佛山市三水区发展规划和统计局以三发规西 [2017]11 号批准建设, 招标人为佛山市三水西南百达通投资控股有限公司, 项目业主单位为 : 佛山市三水江南新区开发有限公司, 建设资金来自财政资金 项目已具备招标条件, 现对该项目的江南新区滨江大道市政配套设施工程施工进行公开招标

More information

深圳(潮州)产业转移工业园径南分园给水工程

深圳(潮州)产业转移工业园径南分园给水工程 生活垃圾填埋场二期工程勘察 招标文件 招标工程编号 :S3212810351000602002001 招标人 : 兴化市环境卫生管理处 招标代理机构 : 江苏华诚项目管理有限公司 二 O 一八年一月 目录 第 1 章招标概况... 4 1 工程招标概况... 4 第 2 章投标人须知... 6 1. 总则... 8 2. 招标文件... 9 3. 投标文件... 8 6. 评标... 13 7. 合同授予...

More information

郑州高新区2013年第三期道路及排水工程

郑州高新区2013年第三期道路及排水工程 河南警察学院围墙改造项目 招标文件 招标编号 : 豫财招标采购 -2017-1620 招标人 : 河南警察学院 招标代理机构 : 河南省亿达工程管理咨询有限公司 日 期 : 二〇一七年八月 目录 第一章招标公告... 3 第二章投标须知... 6 一 投标人须知前附表... 6 1. 总则... 10 1.1 项目概况... 10 1.2 资金来源和落实情况... 10 1.3 招标范围 计划工期和质量要求...

More information

附件一:

附件一: 江苏省建设工程 施工资格预审文件 ( 网络交易版 ) 1 蓝城 - 蘭园 (2004-12 号地块开发项目 )( 项目名称 ) 蓝城蘭园 ( 铜山 2004-12 地块开发项目 ) 项目监理标段 E3203010319001497002001 施工 招标 资格预审文件 招标人 : 徐州国盛阳光资产管理有限公司 ( 盖电子印章 ) 日期 :2018 年 04 月 09 日 2 3 目录 第一章申请人须知...

More information

中华人民共和国

中华人民共和国 新安县千唐志斋博物馆景区绿化及外围 环境提升工程 ( 道路 ) 招标文件 政府采购编号 : 洛新政集采 2017-10-264 项目编号 : 洛新交易 2017 282 号 招标人 : 新安县千唐志斋博物馆 招标代理 : 河南招标采购服务有限公司 二零一七年十月 目 录 目 录... Ⅰ 第一章招标公告... 2 第二章投标人须知... 2 第三章评标办法... 23 第四章合同条款及格式... 28

More information

附件一:

附件一: 江苏省建设工程 施工资格预审文件 ( 网络交易版 ) 1 徐州高新区电子产业园建设项目 ( 项目名称 ) 徐州高新区电子产业园 建设项目监理标段 E3203010319001156002001 施工招标 资格预审文件 ( 盖电子印章 ) 招标人 : 徐州高新技术产业开发区国有资产经营有限公司 日期 :2018 年 08 月 13 日 2 3 目录 第一章申请人须知... 5 第二章资格预审办法 (

More information

附件一:

附件一: 江苏省建设工程 施工资格预审文件 ( 网络交易版 ) 1 原铜山陶瓷厂职工宿舍危房改造项目 ( 项目名称 ) 原铜山陶瓷厂职工 宿舍危房改造项目一期监理标段 E3203010319000357002001 施工招标 资格预审文件 电子印章 ) 招标人 : 徐州市铜山区破产企业职工危房改造办公室 ( 盖 日期 :2017 年 05 月 15 日 2 3 目录 第一章申请人须知... 5 第二章资格预审办法

More information

泗洪县房屋建筑与市政基础设施项目

泗洪县房屋建筑与市政基础设施项目 泗洪县房屋建筑与市政基础设施项目 施工招标文件 项目名称 : 泗洪县东方花园北区公共设施改造提升工程 项目编号 : 3213241703290102 招标人 : 泗洪县城市建设投资经营有限责任公司 ( 盖单位公章 ) 招标代理机构 : 江苏中瑞建设项目管理有限公司 ( 盖单位公章 ) 2017 年 3 月 1 招标文件备案单 项目编号 :3213241703290102 工程项目名称 泗洪县东方花园北区公共设施改造提升工程

More information

中华人民共和国

中华人民共和国 程 招标编号 ZC-G-20160630-040 招 标 单 位: 方城县教育体育局 招标代理机构 日 期 二〇一六年六月 本文件只提供阅读查看如需投标请登录业务系统报名并下载 目 录 第一章 招标公告... 4 第二章 投标人须知... 7 投标人须知前附表... 7 1. 总则... 10 1.1 项目概况... 10 1.2 资金来源和落实情况... 10 1.3 招标范围 计划工期和质量要求...

More information

第28号令

第28号令 承装 ( 修 试 ) 电力设施许可证申请条件 第一章承装类承装 ( 修 试 ) 电力设施许可证申请条件第一条承装类承装 ( 修 试 ) 电力设施许可证等级分为一级 二级 三级 四级和五级 第二条取得一级承装类承装 ( 修 试 ) 电力设施许可证的, 可以从事所有电压等级电力设施的安装活动 申请人应当具备下列条件 : ( 二 ) 注册资本 净资产 6000 万元以上 ; ( 三 ) 最近 3 年内承担过下列第

More information

河南省人口和计划生育科学技术研究院附属医院手术室 产 房及供应室装修 净化系统安装工程 招标文件 招标编号 : 豫财招标采购 招标人 : 河南省人口和计划生育科学技术研究院 代理机构 : 汇龙工程咨询有限公司 2017 年 11 月

河南省人口和计划生育科学技术研究院附属医院手术室 产 房及供应室装修 净化系统安装工程 招标文件 招标编号 : 豫财招标采购 招标人 : 河南省人口和计划生育科学技术研究院 代理机构 : 汇龙工程咨询有限公司 2017 年 11 月 河南省人口和计划生育科学技术研究院附属医院手术室 产 房及供应室装修 净化系统安装工程 招标文件 招标编号 : 豫财招标采购 -2017-1723 招标人 : 河南省人口和计划生育科学技术研究院 代理机构 : 汇龙工程咨询有限公司 2017 年 11 月 目录 第一章招标公告...2 第二章投标人须知...5 投标人须知前附表...5 1. 总则...10 2. 招标文件...12 3. 投标文件...13

More information

2.4 限售期: 乙方所认购的甲方股份自甲方本次非公开发行结束之日起 60 个月内不得转让 限售期满后, 将按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行 二 股份认购协议 5.2 款第 (5) 项 (5) 本协议项下乙方获得的甲方股份自甲方本次非公开发行结束之日起 36 个月内不得转让 现修改为 (5

2.4 限售期: 乙方所认购的甲方股份自甲方本次非公开发行结束之日起 60 个月内不得转让 限售期满后, 将按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行 二 股份认购协议 5.2 款第 (5) 项 (5) 本协议项下乙方获得的甲方股份自甲方本次非公开发行结束之日起 36 个月内不得转让 现修改为 (5 山东东方海洋科技股份有限公司与山东东方海洋集 团有限公司之附条件生效的股份认购协议 补充协议书 ( 一 ) 本协议于二〇一五年九月十六日由以下双方签署 : 甲方 : 山东东方海洋科技股份有限公司 住所 : 山东省烟台市莱山区澳柯玛大街 18 号 法定代表人 : 车轼 乙方 : 山东东方海洋集团有限公司 住所 : 山东省烟台市莱山区泉韵南路 2 号 法定代表人 : 车轼 鉴于 : 甲乙双方已于 2015

More information

附件一:

附件一: 江苏省建设工程 施工资格预审文件 ( 网络交易版 ) 1 国家安科园 2016-18 号地块 2016-19 号地块及配套基础设施 (EPC) 建设项目 ( 项目名称 ) 国家安科园 2016-18 号地块 2016-19 号地块及配套基础设施建设项目工程监理标段 E3203010319001357002001 施工招标 资格预审文件 电子印章 ) 招标人 : 徐州高新区安全科技产业投资发展有限公司

More information

中华人民共和国

中华人民共和国 同庆路 ZB6 交叉口路面改造工程 项目编号 :XH2016-198 招标人 : 广东江门新会经济开发区管理委员会 ( 盖章 ) 招标代理机构 : 鹤山市伟信工程造价咨询有限公司 ( 盖章 ) 2016 年 8 月 目 录 第一章招标公告...2 第二章投标人须知...5 第三章评标办法...19 第四章合同条款...23 第五章工程量清单...26 第六章图纸...28 第七章技术标准和要求...29

More information

南通市工程建设项目监理招标公告

南通市工程建设项目监理招标公告 南通大众燃气有限公司城南新村 城南绿苑 段家坝小园小区 燃气改造道路修复工程招标公告 ( 资格后审 ) 一 南通大众燃气有限公司的城南新村 城南绿苑 段家坝小园小区工程已经由南通大众燃气有限公司批准建设, 工程所需资金来源自筹, 现已落实 现对本项目的城南新村 城南绿苑 段家坝小园小区燃气改造道路修复工程施工进行公开招标, 择优选定承包人 二 上海申邑工程咨询有限公司受招标人委托具体负责本工程的招标事宜

More information

附件一:

附件一: 江苏省建设工程 施工资格预审文件 ( 网络交易版 ) 1 新沂市四季花城安置房三期项目 ( 项目名称 ) 新沂市四季花城安置房 三期项目监理标段 E3203010319001242002001 施工招标 资格预审文件 章 ) 招标人 : 新沂城北新区城市建设发展有限公司 ( 盖电子印 日期 :2018 年 04 月 10 日 2 3 目录 第一章申请人须知... 5 第二章资格预审办法 ( 合格制

More information

宿迁市建设工程

宿迁市建设工程 崇信县黄花乡高年村旧村改造工程 竞争性谈判文件 采购人 : 崇信县黄花乡人民政府 ( 公章 ) 招标代理机构 : 平凉兴源建设工程招标有限公司 ( 公章 ) 2016 年 10 月 - 1 - 目录第一章投标人须知...- 4 - 一 投标人须知前附表... - 6 - 二 投标须知...- 9-1. 总则...- 9-2. 招标文件...- 10-3. 投标文件...- 11-4. 投标...-

More information

泗洪县房屋建筑与市政基础设施项目

泗洪县房屋建筑与市政基础设施项目 泗洪县房屋建筑与市政基础设施项目 施工招标文件 项目名称 : 泗洪县武术学校 2# 教学楼工程项目编号 : 3213241505040101 招标人 : 泗洪县武术学校招标代理机构 : 江苏中瑞建设项目管理有限公司 2017 年 6 月 招标文件备案单 项目编号 : 3213241505040101 工程项目名称 泗洪县武术学校 2# 教学楼工程 联系人张楠悦联系电话 0527-89899668

More information

泗洪县房屋建筑与市政基础设施项目

泗洪县房屋建筑与市政基础设施项目 泗洪县房屋建筑与市政基础设施项目 施工招标文件 项目名称 : 泗洪县前线军粮供应站柳山站点维修改造工程项目编号 : 3213241701170101 招标人 : 泗洪县前线军粮供应站 ( 盖单位公章 ) 招标代理机构 : 江苏大洲工程项目管理有限公司 ( 盖单位公章 ) 二 O 一七年一月 目录 泗洪县工程建设项目招标公告 ( 资格后审 )... 5 第一卷... 5 第一章投标人须知...8

More information

模块4 建筑给排水工程计量与计价

模块4  建筑给排水工程计量与计价 模块 3 安装工程费用构成 及预算编制方法 3.1 安装工程的费用构成 3.2 安装工程造价的计算程序 3.3 安装工程预算编制方法 3.1 安装工程的费用构成 1. 按构成要素划分的费用构成 (1) 人工费 1 计时工资或计件工资 2 奖金 3 津贴补贴 4 加班加点工资 5 特殊情况下支付的工资 人工费 = ( 工日消耗量 日工资单价 ) 3.1 安装工程的费用构成 (2) 材料费 1 材料原价

More information

第一部分 合同协议书 发包人 ( 全称 ): 无锡市政设施管理处 承包人 ( 全称 ): 无锡市市政设施建设工程有限公司 根据 中华人民共和国合同法 中华人民共和国建筑法 及有关法律规定, 遵循平等 自 愿 公平和诚实信用的原则, 双方就 2016 年人大建议 政协提案声屏障项目施工及有关事项协 商

第一部分 合同协议书 发包人 ( 全称 ): 无锡市政设施管理处 承包人 ( 全称 ): 无锡市市政设施建设工程有限公司 根据 中华人民共和国合同法 中华人民共和国建筑法 及有关法律规定, 遵循平等 自 愿 公平和诚实信用的原则, 双方就 2016 年人大建议 政协提案声屏障项目施工及有关事项协 商 建设工程施工合同 ( 示范文本 ) 住房和城乡建设部 国家工商行政管理总局 制定 第一部分 合同协议书 发包人 ( 全称 ): 无锡市政设施管理处 承包人 ( 全称 ): 无锡市市政设施建设工程有限公司 根据 中华人民共和国合同法 中华人民共和国建筑法 及有关法律规定, 遵循平等 自 愿 公平和诚实信用的原则, 双方就 2016 年人大建议 政协提案声屏障项目施工及有关事项协 商一致, 共同达成如下协议

More information

合同文件格式 目 录 一 合同协议书二 通用条款三 专用条款四 房屋建筑工程质量保修书五 安全生产合同 2

合同文件格式 目 录 一 合同协议书二 通用条款三 专用条款四 房屋建筑工程质量保修书五 安全生产合同 2 济南市市中区政府采购合同 项目名称 : 济南市市中区机关事务管理局济南大厦北门厅 餐厅环境营造工程合同编号 : SZCSFBS-2017-004 资金来源 : 财政资金计划编号 :S20172319 甲 乙 方 : 济南市市中区机关事务管理局 方 : 济南英雄山建筑安装工程有限公司 代理机构 : 山东房博士建设项目管理有限公司 日 期 : 二 一七年九月三十日 1 合同文件格式 目 录 一 合同协议书二

More information

一、

一、 2018 年度海陵工业园区市政基础设施小型维修工程 招标文件 招标人 : 泰州市鑫鸿文化产业发展有限公司 招标代理 : 泰州市中诚工程咨询有限公司 2017.11 1 / 17 一 投标须知 ( 一 ) 工程概况 1 招标单位: 泰州市鑫鸿文化产业发展有限公司 2 招标代理机构: 泰州市中诚工程咨询有限公司 3 招标方式: 公开招标 资格后审 4 工程名称: 2018 年度海陵工业园区市政基础设施小型维修工程

More information

附件一:

附件一: 江苏省建设工程 施工资格预审文件 ( 网络交易版 ) 1 新沂市棚户区改造苏营花苑安置房建设工程 ( 项目名称 ) 新沂市棚户 区改造苏营花苑安置房建设 (EPC) 工程标段 E3203010319002234001001 施工招标 资格预审文件 招标人 : 新沂市城投置业有限公司 ( 盖电子印章 ) 日期 :2018 年 11 月 21 日 2 3 目录 第一章申请人须知... 5 第二章资格预审办法

More information

本文件只提供阅读查看, 如需投标请登录业务系统报名并下载招标文件 方城县泰安路西延工程 招标文件 项目编号 :JZ-G 招 标人 : 方城县住房和城乡建设局 招标代理机构 : 正信伟业招标集团有限公司 二零一八年十二月

本文件只提供阅读查看, 如需投标请登录业务系统报名并下载招标文件 方城县泰安路西延工程 招标文件 项目编号 :JZ-G 招 标人 : 方城县住房和城乡建设局 招标代理机构 : 正信伟业招标集团有限公司 二零一八年十二月 本文件只提供阅读查看, 如需投标请登录业务系统报名并下载招标文件 方城县泰安路西延工程 招标文件 项目编号 :JZ-G-20181210-060 招 标人 : 方城县住房和城乡建设局 招标代理机构 : 正信伟业招标集团有限公司 二零一八年十二月 目 录 第一章招标公告... 2 第二章投标人须知... 6 第三章评标办法 ( 综合评估法 )... 27 第四章合同条款及格式... 34 第五章工程量清单...

More information

目 录 第一章招标公告... 4 第二章投标人须知... 8 投标人须知前附表 总则 项目概况 资金来源和落实情况 招标范围 计划工期和质量要求 投标人资格要求 费用承担

目 录 第一章招标公告... 4 第二章投标人须知... 8 投标人须知前附表 总则 项目概况 资金来源和落实情况 招标范围 计划工期和质量要求 投标人资格要求 费用承担 方城县弘裕产业发展投融资有限公司 方城县弘裕 9# 10# 12# 标准化厂房 建设项目 施工招标文件 招标编号 :JZ-G-20180108-006 标段 : 第 1-2 标段 招 标单位 : 方城县弘裕产业发展投融资有限公司 招标代理机构 : 北京江河润泽工程管理咨询有限公司 日 期 : 二〇一八年一月 目 录 第一章招标公告... 4 第二章投标人须知... 8 投标人须知前附表... 8 1.

More information

附件一:

附件一: 江苏省建设工程 施工资格预审文件 ( 网络交易版 ) 1 徐州高新区电子产业园建设项目 ( 项目名称 ) 徐州高新区电子产业园 建设项目标段 E3203010319001156001001 施工招标 资格预审文件 ( 盖电子印章 ) 招标人 : 徐州高新技术产业开发区国有资产经营有限公司 日期 :2018 年 05 月 07 日 2 3 目录 第一章申请人须知... 5 第二章资格预审办法 ( 合格制

More information

第一卷 巩义市大峪沟镇人民政府 河南龙华工程咨询有限公司 2

第一卷 巩义市大峪沟镇人民政府 河南龙华工程咨询有限公司 2 目 录 第一卷... 2 第二章招标公告...3 第三章投标人须知...5 1 总则... 11 2 招标文件...13 3 投标文件...14 4 投标...17 5 开标...17 6 评标...18 7 合同授予...19 8 重新招标和不再招标...19 9 纪律和监督...20 10 需要补充的其他内容...20 第三章评标办法...27 1 评标方法...29 2 评审标准...29 3

More information

附件二

附件二 方城县龙泉路西延 ( 长江路 - 南坪段 ) 工程建设项目 施工标招标文件 项目编号 :JZ-G-20180713-033 招标单位 : 方城县住房和城乡建设局 代理单位 : 时 间 : 二〇一八年〇七月 目 录 第一章招标公告... 1 第二章投标人须知... 6 投标人须知前附表... 6 1. 总则... 12 2. 招标文件... 13 3. 投标文件... 14 4. 投标... 17 5.

More information

目录 第一章招标公告 第二章投标人须知 第三章评标办法及标准 第四章合同条款及格式 第五章工程量清单 第六章图纸 第七章技术标准和要求 第八章投标文件格式

目录 第一章招标公告 第二章投标人须知 第三章评标办法及标准 第四章合同条款及格式 第五章工程量清单 第六章图纸 第七章技术标准和要求 第八章投标文件格式 方城县杨集乡大朱庄村美丽乡村建设试点项目 二次招标文件 ( 第二标段 ) 招标人 : 方城县杨集乡人民政府 招标代理机构 : 河南省光大建设管理有限公司 二零一六年九月 目录 第一章招标公告...- 2 - 第二章投标人须知... - 7 - 第三章评标办法及标准... - 22 - 第四章合同条款及格式... - 27 - 第五章工程量清单... - 28 - 第六章图纸...- 29 - 第七章技术标准和要求...

More information

南阳市卧龙服装城年生产加工男女服装650万件生产线建设工程一标段

南阳市卧龙服装城年生产加工男女服装650万件生产线建设工程一标段 方城县风华路中段建设工程项目 施工招标文件 ( 五标段 ) 招标编号 : JZ-G-20160324-030 招标人 : 代理机构 : 方城县住房和城乡建设局 日期 : 二零一六年五月 目录 第一章招标公告...1 第二章投标须知...7 第三章评标办法 ( 综合评估法 )... 24 第四章合同条款及格式...30 第五章工程量清单...36 第六章图纸... 37 第七章技术规范及要求...38

More information

附件一:

附件一: 江苏省建设工程 施工资格预审文件 ( 网络交易版 ) 1 庞庄沉陷区治理及生态修复工程项目 ( 项目名称 )BD-006 徐州市泉山区庞庄采煤沉陷区治理及生态修复工程 张小楼采煤沉陷区治理项目一期 ( 经二路一期市政工程 振河路市政工程 腾达路市政工程 ) 工程总承包 (EPC) 项目标段 3203111611010201-BD-006 施工招标 资格预审文件 印章 ) 招标人 : 徐州泉山经济开发区投资发展有限公司

More information

常州市建设工程示范

常州市建设工程示范 常州招投标代理中心 招标文件 ( 适用于资格后审招标项目 ) 工程名称 : 常州工程职业技术学院开物楼 B 座 1 层汽车实训中心改造工程标段编号 : ZG2017069 工程地点 : 常州工程职业技术学院招标人 : 常州工程职业技术学院招标代理机构 : 常州招投标代理中心发放时间 :2017 年 8 月 10 日 1 目录第一章招标公告... 5 详见本项目招标公告... 5 第二章投标人须知...

More information

中华人民共和国

中华人民共和国 河南省交通职业技术学院风雨篮球场项目 招标编号 : 豫财招标采购 -2018-1086 招标人 : 河南交通职业技术学院 代理机构 : 河南省政通招标有限公司 日 期 : 二零一八年十二月 目录 第一章招标公告.... 1 第二章投标人须知... 4 投 标 人 须 知 前 附 表.............................. 4 1. 总 则..........................................

More information

泗洪县房屋建筑与市政基础设施项目

泗洪县房屋建筑与市政基础设施项目 江苏省洪泽湖农场集团有限公司 10KV 配电工程 施工招标文件 项目名称 : 江苏省洪泽湖农场集团有限公司 10KV 配电工程项目编号 :SHX20161185701 招标人 : 江苏省洪泽湖农场集团有限公司 ( 盖单位公章 ) 招标代理机构 : 江苏信德工程管理咨询有限公司 ( 盖单位公章 ) 编制人 : ( 签字 ) 2016 年 11 月 28 日 1 目 录 附 : 招标公告第一卷...7

More information

报建编号 : 标段号 : {FT000001} {FT000002} {FT000003} 项目监理招标 投标文件 投标人 : 法定代表人或其委托代理人 : {FT } { FT } {FT010005}

报建编号 : 标段号 : {FT000001} {FT000002} {FT000003} 项目监理招标 投标文件 投标人 : 法定代表人或其委托代理人 : {FT } { FT } {FT010005} 上海市建设工程 监理电子投标应用文本 (F- VER1.3-2018) 编制单位 : 上海市建设工程交易服务中心上海市建筑建材业市场管理总站编制日期 : 二 一八年三月 报建编号 : 标段号 : {FT000001} {FT000002} {FT000003} 项目监理招标 投标文件 投标人 : 法定代表人或其委托代理人 : {FT03001403} { FT03001405} {FT010005}

More information

计完成后, 由招标人另行招标确定 ; 但中标人需承担前述专业工程的总承包管理责任 ), 直至竣工验收合格及整体移交 工程保修期内的缺陷修复和保修工作 一 报价范围本项目设计建安工程费投资估算限额内的全部设计 含工艺 房屋建筑工程 ( 包括本工程的建筑 结构 建筑装饰装修 给排水 采暖空调 电气 消防

计完成后, 由招标人另行招标确定 ; 但中标人需承担前述专业工程的总承包管理责任 ), 直至竣工验收合格及整体移交 工程保修期内的缺陷修复和保修工作 一 报价范围本项目设计建安工程费投资估算限额内的全部设计 含工艺 房屋建筑工程 ( 包括本工程的建筑 结构 建筑装饰装修 给排水 采暖空调 电气 消防 川东钻探渝北生产与技术研发基地设计施工总承包项目 补遗文件 01 号 致 : 各潜在投标人经招标人研究决定, 现对 川东钻探渝北生产与技术研发基地设计施工总承包项目 作出以下补遗通知 : 一 对项目招标范围作出修改 1. 招标公告内容第 2.4 条, 原文为 : 招标范围 : 包括本项目的全部设计 ( 含工艺 土建及配套工程 专业工程等本项目红线范围内的所有设计内容, 详见本招标文件 ) 施工总承包

More information

目 录 第一章招标公告... 3 第二章投标人须知... 4 第三章评标办法 ( 合理低价法 ) 第四章合同条款及格式 第五章工程量清单 第六章图纸 第七章技术规范 第八章投标文件格式... 37

目 录 第一章招标公告... 3 第二章投标人须知... 4 第三章评标办法 ( 合理低价法 ) 第四章合同条款及格式 第五章工程量清单 第六章图纸 第七章技术规范 第八章投标文件格式... 37 靖江市建设工程施工 招标文件 项目名称 : 怀德学院二期工程 标段名称 : 怀德学院二期室外工程 招标人 ( 盖章 ): 靖江新港城投资建设有限公司 招标代理机构 ( 盖章 ): 江苏智汇锡建工程项目管理有限公司 日 期 :2016 年 11 月 30 日 目 录 第一章招标公告... 3 第二章投标人须知... 4 第三章评标办法 ( 合理低价法 )... 23 第四章合同条款及格式... 28

More information

临时设施费 建筑工程机械土石方工程装饰装修工程安装工程 一二三四一二三四一二三四 计费基础注 (1) 注 (2) 注 (2) 临时设施费费率 规费 建筑工程机械土石方工程 一 二 三 四 计费基础 注 (1) 工程排污费 0.25 社会保障 ( 险 ) 费率 12.

临时设施费 建筑工程机械土石方工程装饰装修工程安装工程 一二三四一二三四一二三四 计费基础注 (1) 注 (2) 注 (2) 临时设施费费率 规费 建筑工程机械土石方工程 一 二 三 四 计费基础 注 (1) 工程排污费 0.25 社会保障 ( 险 ) 费率 12. 附件 1 建筑业营改增建设工程费用调整表一 建筑安装工程 1. 安全文明施工费 建筑工程机械土石方工程装饰装修工程一二三四一二三四计费基础注 (1) 注 (2) ( 一 ) 安全文明 施工费 4.74 5.72 6.77 7.28 4.96 5.94 6.95 7.46 1. 环境保护费 2. 安全施工费 2.61 3.59 4.64 5.15 2.61 3.59 4.60 5.11 3. 文明施工费

More information

宿迁市标准施工招标文件通用分册

宿迁市标准施工招标文件通用分册 宿迁市房屋建筑与市政基础设施项目 施工招标文件 项目名 称 : 项目编 宿迁东关口历史文化公园 ( 水关公园 ) 雨水箱 涵 管道及调蓄池工程 3213021604280102-BD-003 号 : 招标人 : 宿迁市园林绿化管理局 招标代理机构 : 江苏天园项目管理集团有限公司 日期 : 2016 年 11 月 25 日 目 录 第一章招标公告 / 投标邀请书... 5 宿迁东关口历史文化公园 (

More information

江苏省建设工程 施工资格预审文件 ( 网络交易版 ) 1

江苏省建设工程 施工资格预审文件 ( 网络交易版 ) 1 江苏省建设工程 施工资格预审文件 ( 网络交易版 ) 1 新沂市中医医院迁建新院项目装修工程 ( 项目名称 ) 新沂市中医医院 迁建新院项目装修工程标段 3203812013121901-SG006 施工招标 资格预审文件 招标人 : 新沂市中医医院 ( 盖电子印章 ) 日 期 :2016 年 12 月 02 日 2 3 目录 目录...4 第一章申请人须知...5 第二章资格预审办法 ( 合格制

More information

目 录 第一章招标公告... 4 第二章投标人须知... 7 投标人须知前附表 总则 项目概况 资金来源和落实情况 招标范围 计划工期和质量要求 投标人资格要求 费用承担

目 录 第一章招标公告... 4 第二章投标人须知... 7 投标人须知前附表 总则 项目概况 资金来源和落实情况 招标范围 计划工期和质量要求 投标人资格要求 费用承担 本文件只提供阅读查看 如需投标请登录业务系统报名并下载招标文件 方城县弘裕 龙汇盛福安置房建设项目 消防工程 招标文件 招标编号 :JZ-G-20180824-035 招标单位 : 方城县弘裕产业发展投融资有限公司 招标代理机构 : 河南首招建设管理有限公司 日 期 : 二〇一八年八月 目 录 第一章招标公告... 4 第二章投标人须知... 7 投标人须知前附表... 7 1. 总则... 10

More information

南阳市卧龙服装城年生产加工男女服装650万件生产线建设工程一标段

南阳市卧龙服装城年生产加工男女服装650万件生产线建设工程一标段 方城县释之办马桥坑改造工程项目 施工招标文件 招标编号 : JZ-G-20171012-050 招标人 : 代理机构 : 方城县释之街道办事处 日期 : 二零一七年十月 目录 第一章招标公告...1 第二章投标须知...6 第三章评标办法 ( 综合评估法 )...22 第四章合同条款及格式...28 第五章工程量清单...34 第六章图纸...35 第七章技术规范及要求...36 第八章投标文件格式...38

More information

说 明

说   明 新十圩港国考断面周边地块复垦工程 施工招标文件 招标人 ( 盖章 ): 江苏江阴 - 靖江工业园区办事处 招标代理机构 ( 盖章 ): 江苏智汇锡建工程项目管理有限公司 2019 年 3 月 11 日 目 录 第一章招标公告...1 第二章投标人须知...2 投标人须知前附表...2 第三章评标办法...18 评标办法前附表...18 第四章合同条款及格式...21 第一节通用合同条款...21 第二节专用合同条款...22

More information

第二章 投标人须知

第二章 投标人须知 兴化市房屋建筑和市政工程标准施工电子化招标文件 ( 合理低价法 综合评估法 ) (2016 年 10 版 ) 使用说明 一 兴化市房屋建筑和市政工程标准施工招标文件 ( 以下简称标准文本 ) 是以国家住房和城 乡建设部 房屋建筑和市政工程标准施工招标文件 和九部委 标准施工招标文件 ( 第 56 号令 ) 为依据进行调整和补充, 供招标人 招标代理机构 投标人在招投标活动中使用 二 标准文本 为市内房屋建筑和市政基础设施以及与其相适应的招标项目的统一文本

More information

招标文件2007版

招标文件2007版 项目编号 :SDTG-ZB-B2016043 招标人 : 德州市天衢投资建设有限公司 招标代理机构 : 山东天罡建设项目管理有限公司 日 期 : 二〇一六年五月 目 录 第一章 招标公告...1 第二章 投标人须知... 3 第三章 评标办法...17 第四章 合同条款及格式...31 第五章 工程量清单... 32 第六章 图纸...32 第七章 技术标准和要求...33 第八章 投标文件格式...

More information

口口口口口口口口工程口口标段施工招标

口口口口口口口口工程口口标段施工招标 方城县券桥乡第一初级中学等 6 所 学校建设项目 招标文件 招标编号 :JZ-G-20161223-097 招标人 : 方城县券桥乡人民政府 招标代理机构 : 华春建设工程项目管理有限责任公司 日 期 : 二〇一六年十二月 目 录 第一卷... 3 第二章投标人须知... 10 投标人须知前附表... 10 1. 总则... 14 2. 招标文件... 15 3. 投标文件... 15 5. 开标...

More information

附件一:

附件一: 江苏省建设工程 施工资格预审文件 ( 网络交易版 ) 1 徐州高新区生物医药产业园一期工程建设项目 ( 项目名称 ) 徐州高新 区生物医药产业园一期工程建设项目标段 E3203010319002250001001 施工招标 资格预审文件 ( 盖电子印章 ) 招标人 : 徐州高新技术产业开发区国有资产经营有限公司 日期 :2018 年 11 月 29 日 2 3 目录 第一章申请人须知... 5 第二章资格预审办法

More information

施工招标文件

施工招标文件 河南应用技术职业学院西校区校园消防改造项目 招标文件 招标编号 : 豫财招标采购 -2017-1375 招标人 : 河南应用技术职业学院 招标代理 : 德汇工程管理 ( 北京 ) 有限公司二 一七年八月 目录 第一章招标公告... 4 第二章投标人须知... 4 投标人须知前附表... 6 1. 总则... 9 1.1 项目概况... 9 1.2 资金来源和落实情况... 9 1.3 招标范围 工期要求和质量要求...

More information

尉氏县2014年第一批补充耕地储备项目四标段

尉氏县2014年第一批补充耕地储备项目四标段 项目编号 : 尉财采 2016(026) 号 施工标段 招标人 : 尉氏县大营镇人民政府 招标代理机构 : 日期 : 二零一六年六月 目录 第一章招标公告... 3 第二章投标人须知... 3 1. 总则... 11 1.1 项目概况... 11 1.2 资金来源和落实情况... 11 1.3 招标范围 工期和质量要求... 11 1.4 投标人资格要求... 11 1.5 费用承担... 12 1.6

More information

射阳港经济开发区连云港西路绿化工程 招标文件 招 标 人 : ( 公章 ) 法定代表人 ( 或代理人 ) : ( 签章 ) 招标代理机构 : ( 公章 ) 法定代表人 ( 或代理人 ) : ( 签章 ) 年月日

射阳港经济开发区连云港西路绿化工程 招标文件 招 标 人 : ( 公章 ) 法定代表人 ( 或代理人 ) : ( 签章 ) 招标代理机构 : ( 公章 ) 法定代表人 ( 或代理人 ) : ( 签章 ) 年月日 盐城市房屋建筑和市政工程 施工招标格式文件 V20160224 版 射阳港经济开发区连云港西路绿化工程 招标文件 招 标 人 : ( 公章 ) 法定代表人 ( 或代理人 ) : ( 签章 ) 招标代理机构 : ( 公章 ) 法定代表人 ( 或代理人 ) : ( 签章 ) 年月日 第一章招标公告 详见江苏省建设工程招标网 www.jszb.com.cn 盐城市招标投标会 员系统 http://221.231.4.242:81/yanchenghuiyuan/login.aspx

More information

中华人民共和国

中华人民共和国 本文件只提供阅读查看 如需投标请登录业务系统报名并下载招标文件 方城县社会福利中心附属配套采购项目 招标文件 招标编号 :ZC-G-20150713-044 招标人 : 方城县民政局 招标代理机构 : 河南省天隆工程管理咨询有限公司 日 期 : 二零一五年七月 目 录 第一章招标公告... 4 第二章投标人须知... 7 投标人须知前附表... 7 1. 总则... 11 1.1 项目概况... 11

More information

泗洪县房屋建筑与市政基础设施项目

泗洪县房屋建筑与市政基础设施项目 泗洪县房屋建筑与市政基础设施项目 施工招标文件 项目编号 : 3213241701100101 项目名称 : 香格里拉小区监控改造工程 招标人 : 宿迁市天翔物业管理有限公司 ( 盖单位公章 ) 招标代理机构 : 江苏四维工程咨询管理有限公司 ( 盖单位公章 ) 编制人 : 曹可 2016 年 12 月 目录 第一卷... 7 第一章投标人须知... 7 一 投标人须知前附表... 7 二 投标须知...

More information

投标人须知前附表 第二章投标人须知 条款号条款名称编列内容 名称 : 射阳建设投资有限公司 招标人 地址 : 射阳县城人民西路 66 号 联系人 : 陈果 电话 : 名称 : 射阳县建设工程招标代理有限公司 招标代理机构 地址 : 射阳县城人民西路

投标人须知前附表 第二章投标人须知 条款号条款名称编列内容 名称 : 射阳建设投资有限公司 招标人 地址 : 射阳县城人民西路 66 号 联系人 : 陈果 电话 : 名称 : 射阳县建设工程招标代理有限公司 招标代理机构 地址 : 射阳县城人民西路 第一章招标公告 详见江苏省建设工程招标网 www.jszb.com.cn 盐城市招标投标会 员系统 http://221.231.4.242:81/yanchenghuiyuan/login.aspx 1 投标人须知前附表 第二章投标人须知 条款号条款名称编列内容 名称 : 射阳建设投资有限公司 1.1.2 招标人 地址 : 射阳县城人民西路 66 号 联系人 : 陈果 电话 :0515-82340122

More information

泗洪县房屋建筑与市政基础设施项目

泗洪县房屋建筑与市政基础设施项目 泗洪县房屋建筑与市政基础设施项目 施工招标文件 项目名称 : 泗洪县杉鑫小区幼儿园绿化及附属工程项目编号 :3213241705150104 招标人 : 泗洪县洪桥学校 ( 盖单位公章 ) 招标代理机构 : 江苏立信建设工程造价咨询有限公司 ( 盖单位公章 ) 2017 年 5 月 1 招标文件备案单 项目编号 :3213241705150104 工程项目名称 泗洪县杉鑫小区幼儿园绿化及附属工程 联系人江昱龙联系电话

More information

目 录 第一卷... 3 第二章投标人须知... 8 投标人须知前附表 总则 招标文件 投标文件 投标 开标 评标 合同授予 重新招标和不再招标

目 录 第一卷... 3 第二章投标人须知... 8 投标人须知前附表 总则 招标文件 投标文件 投标 开标 评标 合同授予 重新招标和不再招标 方城县鸭河口灌区供水有限责任公司 业务用房建设项目 招标文件 招标编号 :JZ-G-20160111-004 招标人 : 方城县鸭河口灌区供水有限责任公司 招标代理机构 : 华春建设工程项目管理有限责任公司 日 期 : 二〇一六年一月 目 录 第一卷... 3 第二章投标人须知... 8 投标人须知前附表... 8 1. 总则... 14 2. 招标文件... 16 3. 投标文件... 16 4.

More information

泗洪县房屋建筑与市政基础设施项目

泗洪县房屋建筑与市政基础设施项目 1 2 泗洪县房屋建筑与市政基础设施项目 施工招标文件 项目名称 : 泗洪县曹庙乡盛圩小学教学楼工程项目编号 : 3213241706220101 招标人 : 泗洪县曹庙乡人民政府 ( 盖单位公章 ) 招标代理机构 : 江苏大洲工程项目管理有限公司 ( 盖单位公章 ) 二 O 一七年六月 3 目录 泗洪县工程建设项目招标公告 ( 资格后审 )... 5 第一卷... 8 第一章投标人须知... 8

More information

泗洪县房屋建筑与市政基础设施项目

泗洪县房屋建筑与市政基础设施项目 泗洪县房屋建筑与市政基础设施项目 施工招标文件 项目名称 : 泗洪县开发大道 ( 双沟路 - 金沙江路 ) 绿化改造工程 项目编号 : SHX201702882 招标人 : 泗洪县住房和城乡建设局 招标代理机构 : 江苏中瑞建设项目管理有限公司 2017 年 2 月 招标文件备案单 项目编号 :SHX201702882 工程项目名称 泗洪县开发大道 ( 双沟路 - 金沙江路 ) 绿化改造工程 联系人张楠悦联系电话

More information

中华人民共和国

中华人民共和国 方城县博望镇六所小学教学楼等建设项目 招标编号 :JZ-G-20161017-065 招 标单位 : 方城县教育体育局 招标代理机构 : 北京江河润泽工程管理咨询有限公司 日 期 : 二〇一六年十月 本文件只提供阅读查看, 如需投标请登录业务系统报名并下载方城县博望镇六所小学教学楼等建设项目 目 录 第一章招标公告... 4 第二章投标人须知... 7 投标人须知前附表... 7 1. 总则...

More information

目 录 第一章招标公告 3 第二章投标须知 8 第三章评标办法 ( 综合评估法 ) 22 第四章合同条款及格式 28 第五章工程量清单 33 第六章图纸 34 第七章技术规范和要求 35 第八章投标文件格式 37 2

目 录 第一章招标公告 3 第二章投标须知 8 第三章评标办法 ( 综合评估法 ) 22 第四章合同条款及格式 28 第五章工程量清单 33 第六章图纸 34 第七章技术规范和要求 35 第八章投标文件格式 37 2 方城县 S103 线七峰大道以东段 雨水管道工程 招标文件 项目名称 : 方城县 S103 线七峰大道以东段雨水管道工 程 招 标人 : 方城县住房和城乡建设局 代理机构 : 河南省伟信招标管理咨询有限公司 日 期 : 二零一七年十二月 1 目 录 第一章招标公告 3 第二章投标须知 8 第三章评标办法 ( 综合评估法 ) 22 第四章合同条款及格式 28 第五章工程量清单 33 第六章图纸 34

More information

第二章 投标人须知

第二章 投标人须知 兴化市房屋建筑和市政工程标准施工电子化招标文件 ( 合理低价法 综合评估法 ) (2015 年 09 版 ) 使用说明 一 兴化市房屋建筑和市政工程标准施工招标文件 ( 以下简称标准文本 ) 是以国家住房和城 乡建设部 房屋建筑和市政工程标准施工招标文件 和九部委 标准施工招标文件 ( 第 56 号令 ) 为依据进行调整和补充, 供招标人 招标代理机构 投标人在招投标活动中使用 二 标准文本 为市内房屋建筑和市政基础设施以及与其相适应的招标项目的统一文本

More information

untitled

untitled 1 2012 2 2013 3 2013 6 6001000 5020 6000000 6000000 10000000 10000000 620000 500000 120000 1 2012 3 2012 4 1 2 2012 5 2012 6 1 2 3 10 2012 7 2012 8 3 20 250000 250000 100000 5 20000 20000 4 2012 9 2012

More information

施工招标文件

施工招标文件 河南应用技术职业学院西校区学生餐厅改造项目 招标文件 招标编号 : 豫财招标采购 -2017-1372 招标人 : 河南应用技术职业学院 招标代理 : 德汇工程管理 ( 北京 ) 有限公司 二 一七年八月 目录 第一章招标公告... 4 第二章投标人须知... 4 投标人须知前附表... 7 1. 总则... 10 1.1 项目概况... 10 1.2 资金来源和落实情况... 10 1.3 招标范围

More information

2

2 1 2 泗洪县房屋建筑与市政基础设施项目 施工招标文件 项目名称 : 江苏省五里江农场 2017 年农村公路提档升级工程项目编号 : 3213241706060201 招标人 : 江苏省五里江农场 ( 盖单位公章 ) 招标代理机构 : 江苏大洲工程项目管理有限公司 ( 盖单位公章 ) 二 O 一七年六月 3 目录 泗洪县工程建设项目招标公告 ( 资格后审 )... 5 第一卷... 8 第一章投标人须知...

More information

封面

封面 施工招标 招标文件 标段编号 : 招标人 : ( 盖章 ) 招标代理人 : ( 盖章 ) 日期 : 目 录 第一章招标公告 ( 未进行资格预审 )... 1 第一章资格预审合格通知书 ( 已进行资格预审 )...1 第一章投标邀请书 ( 适用于邀请招标 )... 1 第二章投标人须知...2 第三章评标办法...20 第四章合同主要条款及格式...25 第五章工程量清单...39 第六章图纸...46

More information

泗洪县房屋建筑与市政基础设施项目

泗洪县房屋建筑与市政基础设施项目 龙集镇稻虾特色产业园服务中心项目 招标文件 项目名称 : 龙集镇稻虾特色产业园服务中心项目 项目编号 : 3213241703170101-BD-002 招标人 : 泗洪县龙集镇人民政府 ( 盖单位公章 ) 招标代理机构 : 江苏志远工程管理有限公司 ( 盖单位公章 ) 编制人 : 谢志强 2017 年 4 月 1 2 目 录 附 : 招标公告第一卷...8 第一章投标人须知...8 一 投标人须知前附表

More information

第二章 投标人须知

第二章 投标人须知 兴化市房屋建筑和市政工程标准施工电子化招标文件 ( 合理低价法 综合评估法 ) (2015 年 09 版 ) 使用说明 一 兴化市房屋建筑和市政工程标准施工招标文件 ( 以下简称标准文本 ) 是以国家住房和城 乡建设部 房屋建筑和市政工程标准施工招标文件 和九部委 标准施工招标文件 ( 第 56 号令 ) 为依据进行调整和补充, 供招标人 招标代理机构 投标人在招投标活动中使用 二 标准文本 为市内房屋建筑和市政基础设施以及与其相适应的招标项目的统一文本

More information

第二章 投标人须知

第二章 投标人须知 兴化市房屋建筑和市政工程 标准施工电子化招标文件 ( 合理低价法 综合评估法 ) (2016 年 10 版 ) 使用说明 一 兴化市房屋建筑和市政工程标准施工招标文件 ( 以下简称标准文本 ) 是以国家住房和城乡建设部 房屋建筑和市政工程标准施工招标文件 和九部委 标准施工招标文件 ( 第 56 号令 ) 为依据进行调整和补充, 供招标人 招标代理机构 投标人在招投标活动中使用 二 标准文本 为市内房屋建筑和市政基础设施以及与其相适应的招标项目的统一文本

More information

说明 一 编制依据和参考 泰州市房屋建筑和市政工程施工招标文件范本 ( 以下简称 施工招标文件范本 ), 是以国家住房和城乡建设部 房屋建筑和市政工程标准施工招标文件 和九部委 标准施工招标文件 ( 第 56 号令 ) 为依据进行调整和补充, 供招标人 招标代理机构 投标人在招投标活动中使用 二 适

说明 一 编制依据和参考 泰州市房屋建筑和市政工程施工招标文件范本 ( 以下简称 施工招标文件范本 ), 是以国家住房和城乡建设部 房屋建筑和市政工程标准施工招标文件 和九部委 标准施工招标文件 ( 第 56 号令 ) 为依据进行调整和补充, 供招标人 招标代理机构 投标人在招投标活动中使用 二 适 泰州市房屋建筑和市政工程施工招标文件范本 (2017 年 4 月电子版 ) 高港城区雨污水管网完善工程 ( 项目名称 ) 解放路雨污水管道改造工程标段招标 招标文件 招标人 :( 盖单位章 ) 泰州市港城建设投资发展有限公司招标代理机构 :( 盖单位章 ) 江苏润泰工程项目管理咨询有限公司日期 :2018 年 1 月 14 日 说明 一 编制依据和参考 泰州市房屋建筑和市政工程施工招标文件范本 (

More information

泗洪县房屋建筑与市政基础设施项目

泗洪县房屋建筑与市政基础设施项目 泗洪县房屋建筑与市政基础设施项目 施工招标文件 项目名称 : 武岗村土地股份合作社粮食种植基地建设工程 ( 冷库项目 ) 项目编号 :3213241705179901-BD-001 招标人 : 泗洪县曹庙乡人民政府招标代理机构 : 江苏建协工程咨询有限公司 ( 盖单位公章 ) 2017 年 5 月 招标文件备案单 项目编号 :3213241705179901-BD-001 工程项目名称武岗村土地股份合作社粮食种植基地建设工程

More information

中华人民共和国

中华人民共和国 方城县龙城路西延工程项目 招标编号 : JZ-G-20160304-022 招标单位 : 方城县住房和城乡建设局 代理公司 : 河南永安工程管理有限公司 日 期 : 二〇一六年三月 - 1 - 目 录 目录... - 2 - 第一章招标公告... - 5 - 方城县龙城路西延工程项目招标公告... - 5 - 第二章投标人须知... - 8 - 投标人须知前附表... - 9-1. 总则...- 13-1.1

More information

第二章 投标人须知

第二章 投标人须知 兴化市房屋建筑和市政工程标准施工电子化招标文件 ( 合理低价法 综合评估法 ) (2016 年 10 版 ) 使用说明 一 兴化市房屋建筑和市政工程标准施工招标文件 ( 以下简称标准文本 ) 是以国家住房和城 乡建设部 房屋建筑和市政工程标准施工招标文件 和九部委 标准施工招标文件 ( 第 56 号令 ) 为依据进行调整和补充, 供招标人 招标代理机构 投标人在招投标活动中使用 二 标准文本 为市内房屋建筑和市政基础设施以及与其相适应的招标项目的统一文本

More information

泗洪县房屋建筑与市政基础设施项目

泗洪县房屋建筑与市政基础设施项目 泗洪县房屋建筑与市政基础设施项目 施工招标文件 项目名称 : 江苏省洪泽湖农场集团有限公司公租房改造工程二标段 项目编号 : 3213241608180101-BD-002 招标人 : 江苏省洪泽湖农场集团有限公司 ( 盖单位公章 招标代理机构 : 江苏信德工程管理咨询有限公司 ( 盖单位公章 ) 编制人 : ( 签字 ) 2016 年 8 月 23 日 1 目 录 附 : 招标公告第一卷...7

More information

第二章 投标人须知

第二章 投标人须知 兴化市房屋建筑和市政工程标准施工电子化招标文件 ( 合理低价法 综合评估法 ) (2016 年 10 版 ) 使用说明 一 兴化市房屋建筑和市政工程标准施工招标文件 ( 以下简称标准文本 ) 是以国家住房和城 乡建设部 房屋建筑和市政工程标准施工招标文件 和九部委 标准施工招标文件 ( 第 56 号令 ) 为依据进行调整和补充, 供招标人 招标代理机构 投标人在招投标活动中使用 二 标准文本 为市内房屋建筑和市政基础设施以及与其相适应的招标项目的统一文本

More information

目录 第一章第二章第三章第四章第五章第六章 招标公告 3 投标人须知 5 评标办法 24 合同 31 技术标准和要求 32 投标文件格式

目录 第一章第二章第三章第四章第五章第六章 招标公告 3 投标人须知 5 评标办法 24 合同 31 技术标准和要求 32 投标文件格式 -1- 目录 第一章第二章第三章第四章第五章第六章 招标公告 3 投标人须知 5 评标办法 24 合同 31 技术标准和要求 32 投标文件格式 33-2 - 彭阳县一中体育看台建设项目工程施工招标公告 1 招标条件 本招标项目彭阳县一中体育看台建设项目工程已由彭阳县发展和改革局以彭发改发 2015 26 号文件批准建设 项目主业为彭阳县教育体育局 建设资金来源为国家 自治区 县财政补助资金和自筹

More information

住房和城乡建设部关于印发《房屋建筑和市政工程标准施工招标资格预审文件》和《房屋建筑和市政工程标准施工招标文件》的通知

住房和城乡建设部关于印发《房屋建筑和市政工程标准施工招标资格预审文件》和《房屋建筑和市政工程标准施工招标文件》的通知 方城县机电信息中等职业学校校园基础设施配套工程项目 招标文件 招标人 : 方城县机电信息中等职业学校 招标代理 : 日 期 : 二零一七年八月 第 1 页 目录 第一章招标公告... 4 第二章投标人须知... 9 1 总则... 13 2 招标文件... 15 3 投标文件... 15 4 投标... 18 5 开标... 19 6 评标... 21 7 合同授予... 22 8 重新招标和不再招标...

More information

条款号 评审因素及评审标准 第二个信封 ( 报价文件 ) 评审标准 : (1) 投标文件按照招标文件规定的格式 内容填写, 字迹等清晰可辨, 内容齐全完整 : a. 投标函按照招标文件规定填报了项目名称 标段号 补遗书编号 ( 如有 ) 投标价 ( 包括大写金额和小写金额 ); b. 已标价工程量清

条款号 评审因素及评审标准 第二个信封 ( 报价文件 ) 评审标准 : (1) 投标文件按照招标文件规定的格式 内容填写, 字迹等清晰可辨, 内容齐全完整 : a. 投标函按照招标文件规定填报了项目名称 标段号 补遗书编号 ( 如有 ) 投标价 ( 包括大写金额和小写金额 ); b. 已标价工程量清 第三章评标办法 ( 经评审的最低投标价法 ) 条款号 1 评标办法 2.1.1 形式评审与响应性 2.1.3 评审标准 评标办法前附表 评审因素及评审标准经评审的投标价相等时, 评标委员会依次按照以下优先顺序推荐中标候选人或确定中标人或推荐进入排名 : (1) 投标报价低的优先 ( 第二信封开启后适用 ); (2) 被招标项目所在省级交通运输主管部门评为较高信用等级的投标人优先 ; (3) 注册资本金高的优先

More information

钟楼区新闸街道大江村地块(新闸花苑)安置小区二期工程

钟楼区新闸街道大江村地块(新闸花苑)安置小区二期工程 常州市建设工程招标公告 一 招标条件 常州市中医医院新建急诊病房综合楼项目已由常州市发展和改革委员会以批文名为 : 市发展改革委关于常州市中医医院新建急诊病房综合楼工程初步设计的批复 批文号 : 常发改 行服 [2018]103 号批准建设, 招标人为常州市中医医院 ( 发包人 ); 江苏武进建工集团有限 公司 ( 承包人 ), 建设资金来源 : 自筹, 项目出资比例为国有资金 :100.00 %

More information

扬子石油化工有限公司 年度小型工程项目 施工监理框架招标公告 1. 招标条件扬子石油化工有限公司 年度小型工程项目施工监理框架招标方案已由中国石油化工股份有限公司批准, 招标人为中国石化扬子石油化工有限公司, 招标代理机构为中国石化集团招标有限公司 建设资金来

扬子石油化工有限公司 年度小型工程项目 施工监理框架招标公告 1. 招标条件扬子石油化工有限公司 年度小型工程项目施工监理框架招标方案已由中国石油化工股份有限公司批准, 招标人为中国石化扬子石油化工有限公司, 招标代理机构为中国石化集团招标有限公司 建设资金来 扬子石油化工有限公司 2018-2020 年度小型工程项目 施工监理框架招标公告 1. 招标条件扬子石油化工有限公司 2018-2020 年度小型工程项目施工监理框架招标方案已由中国石油化工股份有限公司批准, 招标人为中国石化扬子石油化工有限公司, 招标代理机构为中国石化集团招标有限公司 建设资金来自企业自筹, 出资比例为 100% 扬子石油化工有限公司 2018-2020 年度小型工程项目施工监理框架已具备招标条件,

More information

附件二:

附件二: 中国人民武装警察部队河南省消防总队应急救援特勤支队南院供配电项目施工和监理 第 1 标段 ( 第二次 ) 招标人 : 中国人民武装警察部队河南省消防总队 招标代理机构 : 河南求实工程造价咨询有限公司 日 期 : 2018 年 3 月 目 录 第一章招标公告... 2 第二章投标人须知... 5 投标人须知前附表... 5 1. 总则... 10 2.... 12 3. 投标文件... 13 4.

More information