（招标文件）环岛中路绿化改造工程-监理招标.doc

Size: px

Start display at page:

Download "（招标文件）环岛中路绿化改造工程-监理招标.doc"

毖亵习
7 years ago
Views:

1 项目编号 :2014QNGK-KC04 珠海市高栏港经济区小额工程勘察招标文件项目名称 : 德国巴斯夫集团华南地区项目选址初勘项目地址 : 珠海市高栏港经济区招标人 ( 公章 ): 珠海高栏港经济区建设工程管理中心法定代表人或其委托代理人 ( 签名或签章 ): 联系人 : 陈工办公电话 : 招标代理机构 ( 公章 ): / 法定代表人或其委托代理人 ( 签名或签章 ): / 联系人 : / 办公电话 : / 编制日期 : 2014 年 5 月

2 前言本工程属于市政府第 72 号令限额以下项目根据珠海高栏港经济区招投标工作领导小组工作制度 ( 修订 ), 本项目在高栏港经济区采用公开招标方式确定承包人招标文件目录前言四附件一投标须知附件 1: 招标文件通用条款 ( 略 ) 投标须知 ( 一 ) 附件 2: 评标定标办法投标须知 ( 二 ) 附件 3: 投标文件密封封面 ( 式样 ) 投标须知 ( 三 ) 附件 4: 投标文件投标函件格式投标须知 ( 四 ) 附件 5: 投标承诺书二无效投标文件的认定附件 6: 建设工程勘察合同三投标函件目录附件 7: 招标议程安排表附件 8: 其它资料第 2 页共 19 页

3 一投标须知投标须知 ( 一 ) 1 建设工程项目名称德国巴斯夫集团华南地区项目选址初勘 2 项目资金来源情况政府 100 % 国有 % 集体 % 私营 % 外资自筹 3 项目资金到位情况全部资金到位大部资金到位勘察资金到位 4 工程概况德国巴斯夫集团华南地区项目选址工作已启动, 在高栏港经济区意向选址区域需我区提供地质资料, 以便基础造价评估项目用地约 42 万平方米, 初勘布孔 11 个, 预计每个孔深 60 米要求勘探孔钻入中风化岩层不得小于 2 米勘察单价按 200 元 / 延米计算, 下浮 20% 后, 勘察招标金额为 200*11*60*0.8= 元, 勘察费按实结算 5 项目招标部分内容勘察 6 设计工作各阶段工期要求 ( 应符合设计周期相关规定 ) 合同生效后个日历天提交中标修改方案方案审批后个日历天提交初步设计方案初步设计方案审批后个日历天提交报审施工图设计文件施工图设计文件审查后个日历天提交正式施工图设计文件其它说明: 勘察人接到勘察设计要求后 15 个日历天内完成 7 项目设计控制要求设计总估算 ( 含项目建设各项费用 ) 不应超过招标部分总投资额的 ± % 设计总面积 ( 含各项附属设施面积 ) 不应超过招标部分总建筑面积 ± % 其它说明 : 8 其它对勘察测量成果要求 1 提供详细地质勘察报告, 包括内容有 :1 自然地理地质条件与工程地质条件 ; 2 岩土物理力学统计指标 ;3 环境工程地质与工程地质条件评价 ;4 提出工程措施建议 ;5 相关图片与表格 ;6 确定岩土比例与数量 2 勘察测量过程中要接受委托人或监理工程师的全过程的监督管理, 各阶段工作要求及时报告征得委托人或监理工程师同意后方可实施 3 投标人在投标报价中自行考虑因现场勘察及多次进场引起的措施费及其他费用 4 提交成果文件要求 : 勘察人提交勘察成果资料 4 份地质勘察报告详勘 4 份 ; 电子资料一份 ( 光盘 ); 上述资料, 如甲方需要须不计费提供第 3 页共 19 页

4 投标须知 ( 二 ) 9 工程监理情况未确定监理单位已确定监理单位 10 取费标准及报价范围 1. 勘察工程量按时计算 (11 个钻孔, 预计单孔深度为 60 米 ) 2. 勘察服务合同费用按进 ( 尺 ) 深延米综合单价 200 元 / 进深延米包干 ; 考虑勘察费总价下浮 20% 本工程勘察收费计算: 按 11X60X200X0.8= 元计取 3. 本工程招标金额为元 4. 勘察测量费按实际完成工程量结算, 所完成的工程量必须及时通知项目主管现场签认 ; 5. 勘察收费以实际结算价为准, 若结算费用超过 25 万元, 则实际按 24.9 万元进行最终结算 ( 另有协议约定的除外 ) 11 工程勘察费支付方式提交勘察成果资料并经勘察验收后 30 天内, 委托人报区财金事务局审批同意后, 支付勘察成果费 100% 12 投标人资格要求具有工程勘察乙级或以上勘察资质企业 ; 拟派项目负责人具备岩土工程师资格 ; 专业类级或以上设计资质的设计单位 ; 投标人通过 ISO9001 质量体系认证 13 投标人投标保证保证方式 : 现金保证保证数额 : / 元现金支票银行汇票银行保函 14 投标人入围方式直接入围其它方式 : 第 4 页共 19 页

5 投标须知 ( 三 ) 15 投标文件组成法定代表人身份证明书 ( 原件 ) 法定代表人授权委托书 ( 原件 ) 被授权代表身份证明 ( 复印件加盖公章, 原件现场查验 ) 投标人营业执照副本复印件 ( 复印件加盖公章 ) 投标人资质等级证书副本( 复印件加盖公章 ) 投标人项目负责人资格证书( 复印件加盖公章 ) 投标承诺书联合体投标共同投标协议书 16 投标文件密封要求投标函件 : 正本一份, 副本 0 份, 密封在一个封袋其它说明 : 17 开标评标议程按招标议程安排表执行其它说明 : 18 投标有效期投标文件提交截止时间后 : 30 天 45 天 90 天内有效 60 天 19 招标文件费用招标文件每套收费 0 元,( 每套一般元, 最多不超过 500 元 ) 招标代理费 : 第 5 页共 19 页

6 投标须知 ( 四 ) 20 开标机构组成开标机构由 4 名成员组成其中招标人委派 1 名其中区招投标管理办公室委派 2 名区建设局等监督部门委派 1 名 21 评标定标办法最低价评标法: 有效投标报价最低的投标人为中标人次低价评标法: 有效投标报价次低的投标人为中标人合理低价评标法: 有效投标报价最接近且低于所有有效报价平均值的投标人为中标人摇珠定标法, 摇珠大号者中标若两个及以上投标人报价与中标价相同时, 摇号大的在先 22 评标方式以文字投标文件评标为主以电子文本投标文件评标为主 23 相应合同条款合同签署后, 中标人无特殊情况未经招标人同意不得变更主要勘测人员承担因限额设计需要增加的设计修改工作, 不另计费用向施工现场派出代表, 随时解决有关勘察方面的问题, 不另计费用服务跟踪到位必须对工程施工全过程提供必要的勘察服务参与施工过程的图纸交底图纸会审施工例会等工作不另计费用承担永久性展示模型的制作, 底边尺寸为 : 米米, 不另计费用本项目实行勘察设计监理, 中标人应接受监理管理模式, 勘察工程数量必须经监理单位及发包人现场签证方能生效若因非中标人原因终止勘察任务, 则按实际完成工作量结算其他说明: 中标人在勘察过程中如遇特殊地质条件应及时告知招标人及相关设计单位, 勘察工作结束后, 招标人将组织设计监理等相关单位对其外业成果进行验收, 勘察成果必须达到国家规定的相应深度并满足设计单位的设计需求 24 招标人明确的其它事项本招标文件后附合同合同作为招标文件的附件一同发出, 如在招标答疑阶段投标人无提出书面意见, 则视同接受合同条款中标后, 不得对合同条款进行修改第 6 页共 19 页

7 二无效投标文件的认定 1 开启标书前, 经评标机构确认存在下列情况之一的投标人将被取消投标资格并退回投标文件 : 1.1 投标人法定代表人 ( 法定代表人委托代理人 ) 未按时参加开标会议 ( 已明确不需要参加的除外 ); 1.2 投标文件未能于投标截止之前递交至指定地点及指定接收人 ; 1.3 投标人未按招标文件要求提交投标保证 ; 1.4 投标文件未按照招标文件规定进行密封 ; 1.5 法律法规规定的其他情形 ; 2 开启标书后, 经评标机构或招标人委托的工作人员确认有下列情况之一的为无效投标文件 : 2.1 投标文件未加盖投标人公章, 未经法定代表人或其投标委托人签署的, 但规定为暗标的标书例外 2.2 投标文件明显不符合招标文件规定的报价工期质量标准技术规格技术标准或其它实质性要求 ; 2.3 投标文件未按照招标文件规定的格式编制, 重要内容不全或关键字迹无法辨认 ; 2.4 不同投标人的投标文件内容数据大量雷同, 有明显串通投标行为 ; 2.5 投标文件存在招标人不能接受或虚假的文件 ; 2.6 投标人拒绝对细微偏差作出补正 ; 2.7 投标文件中的其它重大偏差 ; 2.8 法律法规规定的其他情形 ; 3 招标人 ( 招标代理机构 ) 或评标委员会必须严格按照以上标准认定无效投标文件, 不得使用除此之外的标准作为认定无效投标文件的依据 4 经确认的无效投标文件, 招标人将予以拒绝, 并且不允许投标人通过修正或撤消其不符合要求的差异, 使之成为具有符合性的投标文件第 7 页共 19 页

8 三投标函件目录 1 法人代表身份证明原件( 采用工商行政管理部门印制的标准格式 ) 2 法人代表授权文件原件( 采用工商行政管理部门印制的标准格式 ) 3 被授权代表身份证明( 复印件加盖公章, 现场查验原件 ) 4 投标人营业执照副本( 复印件加盖公章 ) 5 投标人工程勘察资质等级证书副本( 复印件加盖公章 ) 6 投标人项目负责人资格证书( 复印件加盖公章 ) 7 投标承诺书第 8 页共 19 页

9 四附件附件 1 招标文件通用条款 ( 略 )( 详见珠海市建设工程信息网 ) 附件 2 评标定标办法附件 3 投标文件密封封面 ( 式样 ) 附件 4 投标文件投标函件格式附件 5 投标承诺书附件 6 建设工程勘察合同附件 7 招标议程安排表附件 8 其它资料附件 2: 评标定标办法 --- 摇珠定标法开标过程按以下程序进行 ; 1 投标人资格进行符合性检查; 2 开启投标文件并进行符合性检查 ; 3 确定有效投标人; 4 对有效投标人进行摇珠, 摇珠号大者为中标人第 9 页共 19 页

10 附件 3: 投标文件 ( 函件 ) 密封封面正 ( 副 ) 本投标项目名称 : 投标人全称 ( 法人章 ): 法定代表人或其委托代理人签字 ( 或盖章 ): 投标人地址 : 邮编 : 投标联系人 : 电话 : 文件开封时 : 年月日时分前不得开封说明 1. 投标文件密封封面必须用永久性笔迹详细填写或打印 ; 2. 本封面复印或打印有效 ; 3. 涂去不需要的正或副字样 ; 4. 投标文件密封各封口处须加盖投标人法人章附件 4: 第 10 页共 19 页

11 附件 4: 建设工程勘察投标文件 ( 投标函件 )( 封面 ) 项目名称 : 项目地址 : 投标人 ( 法人章 ): 法定代表人或其委托代理人 ( 签字或盖章 ): 联系人 : 电话 : 手机 : 第 11 页共 19 页

12 附件 5: 投标承诺书致珠海高栏港经济区建设工程管理中心 : 本投标人已详细阅读了德国巴斯夫集团华南地区项目选址初勘招标文件, 自愿参加上述项目投标, 现就有关事项向招标人郑重承诺如下 : 1 遵守中华人民共和国广东省珠海市有关招标投标的法律法规规定, 自觉维护建筑市场秩序若有违反, 同意被废除投标资格并接受处罚 2 服从招标工作议程安排, 遵守招标有关会议现场纪律若有违反, 同意被废除投标资格并接受处罚 3 接受招标文件全部内容, 若有违反, 同意被废除投标资格并接受处罚 4 保证投标文件内容无任何虚假未侵犯他人知识产权若评标过程中查出有虚假, 同意作无效投标文件处理并被没收投标保证, 若中标之后查出有虚假, 同意废除中标资格并被没收投标保证, 承担因侵犯他人知识产权而由此引起的全部法律责任和经济责任 5 保证按照招标文件及中标通知书规定商签工程勘测合同并提交履约保证如有违反, 同意接受招标人违约处罚并被没收投标保证 6 保证按照工程勘测合同约定完成工程勘测合同范围内的全部内容如有违反, 同意接受招标人对本投标人违诺处罚 7 保证中标之后不转包不挂靠, 若分包将征得招标人同意并遵守相关法律法规的规定 8 保证中标之后按投标文件承诺在施工各个阶段向招标项目派驻技术人员协助建设单位工作, 如有违反, 同意接受违约处罚 9 保证中标之后密切配合建设单位及监理单位开展工作, 服从建设单位驻现场代表及现场监理人员的监督管理 10 保证按招标文件及工程勘测合同约定原则处理因招标人原因增加或调整的工作量及其它事宜第 12 页共 19 页投标人 ( 法人公章 ): 法定代表人签字 ( 或盖章 ) 年月日

13 附件 6: 合同编号 : 号高栏港合技字 2014 第号建设工程勘察合同工程名称 : 工程地点 : 德国巴斯夫集团华南地区项目选址初勘珠海市高栏港经济区合同编号 : 高栏港合技字 2014 第号勘察证书等级 : 发包人 : 珠海高栏港经济区政府投资建设工程管理中心勘察人 : 签订日期 : 年月日中华人民共和国建设部国家工商行政管理局监制第 13 页共 19 页

14 发包人 : 珠海高栏港经济区政府投资建设工程管理中心承包人 : 发包人委托承包人承担 : 德国巴斯夫集团华南地区项目选址初勘任务根据中华人民共和国合同法及国家有关法规规定, 结合本工程的具体情况, 为明确责任, 协作配合, 确保工程勘察质量, 经发包人承包人协商一致, 签订本合同, 共同遵守第一条 : 工程概况 1.1 工程名称 : 德国巴斯夫集团华南地区项目选址初勘 1.2 工程建设地点 : 珠海市高栏港经济区 1.3 工程规模特征 : 德国巴斯夫集团华南地区项目选址工作已启动, 在高栏港经济区意向选址区域需我区提供地质资料, 以便基础造价评估项目用地约 42 万平方米, 初勘布孔 11 个, 预计每个孔深 60 米要求勘探孔钻入中风化岩层不得小于 2 米勘察工程量按实计算, 勘察费按实结算 1.4 工程勘察任务委托文号日期 : 1.5 工程勘察任务 ( 内容 ) 与技术要求 : 初勘布孔 11 个, 预计每个孔深 60 米要求勘探孔钻入中风化岩层不得小于 2 米, 勘察工程量按实计算 1.6 承包方式 : 勘察工程量按实计算, 勘察费按实结算 1.7 预计勘察工作量 : 初勘布孔 11 个, 预计每个孔深 60 米要求勘探孔钻入中风化岩层不得小于 2 米第 14 页共 19 页

15 第二条 : 发包人应及时向承包人提供下列文件资料, 并对其准确性可靠性负责 2.1 提供工程勘察任务委托书技术要求等相关工程资料 2.2 提供勘察工作范围已有的技术资料 2.3 发包人未提供的资料, 由承包人收集, 费用由承包人自行承担第三条 : 承包人向发包人提交勘察成果资料并对其质量负责承包人负责向发包人提交勘察成果资料四份 ( 电子版一份 ) 第四条 : 开工及提交勘察成果资料的时间和收费标准及付费方式 4.1 开工及提交勘察成果资料的时间本工程的勘察工作须于工程勘察任务书发出之日起 15 天内提交勘察成果资料, 由于发包人或承包人的原因未能按期开工或提交成果资料时, 按本合同第六条规定办理勘察工作有效期限以发包人下达的开工通知书或合同规定的时间为准, 如遇特殊情况 ( 设计变更工作量变化不可抗力影响以及非承包人原因造成的停窝工等 ) 时, 工期顺延 4.2 收费标准及付费方式本工程勘测费按元 ( 大写 : 拾万伍仟陆佰元, 为暂定价勘察收费以实际结算价为准, 若结算费用超过 25 万元, 则实际按 24.9 万元进行最终结算 ( 另有协议约定的除外 ) 乙方提交勘察成果资料并经勘察验收后 30 天内, 委托人报区财金事务局审批同意后, 一次性支付勘察成果费 100%; 第五条 : 发包人承包人责任第 15 页共 19 页

16 5.1 发包人责任发包人委托任务时, 以书面形式向承包人明确勘察任务及技术要求在勘察工作范围内, 没有资料图纸的地区 ( 段 ), 由承包人收集相关资料, 费用由承包人自行承担勘察测量过程中的任何变更, 经办理正式变更手续后, 发包人应按实际发生的工作量支付勘察费由于发包人原因造成承包人停窝工, 经发包人确认后支付相应的停窝工费, 及顺延工期本合同有关条款规定和补充协议中发包人应负的其它责任 5.2 承包人责任承包人应按国家技术规范标准规程和发包人的任务委托书及技术要求进行工程勘察, 按本合同规定的时间提交质量合格的勘察成果资料, 并对其负责由于承包人提供的勘察测量成果资料质量不合格, 承包人应负责无偿给予补充完善使其达到质量合格 ; 若承包人无力补充完善, 需另委托其他单位时, 承包人应承担全部勘察费用 ; 或因勘察质量造成重大经济损失或工程事故时, 承包人应负法律责任和免收直接受损失部分的勘察费或勘察费, 并赔偿相应的经济损失在工程勘察前, 提出勘察纲要或勘察组织设计勘察过程中, 根据工程的岩土工程条件 ( 或工作现场地形地貌地质和水文地质条件 ) 及技术规范要求, 向发包人提出增减工作量或修第 16 页共 19 页

17 改勘察工作的意见, 并办理正式变更手续在现场工作的承包人的人员, 应遵守发包人的安全保卫及其它有关的规章制度, 承担其有关资料保密义务本合同有关条款规定和补充协议中承包人应负的其它责任第六条 : 违约责任 6.1 由于承包人原因造成勘察测量成果资料质量不合格, 不能满足技术要求时, 其返工勘察所产生的一切费用由承包人承担 6.2 合同履行期间, 由于工程停建而终止合同或发包人要求解除合同时, 已进行勘察工作的, 按核定的实际工程量向承包人支付勘察费 6.3 由于承包人原因未按合同规定时间 ( 日期 ) 提交勘察成果资料, 每超过一日, 应减收勘察费百分之一第七条 : 本合同未尽事宜, 经发包人与承包人协商一致, 签订补充协议, 补充协议与本合同具有同等效力第八条 : 其它约定事项 :8.1 合同签署后, 中标人无特殊情况未经招标人同意不得变更主要勘测人员 ; 8.2 向施工现场派出代表, 随时解决有关勘察方面的问题, 不另计费用服务跟踪到位必须对工程施工全过程提供必要的勘察服务 ;8.3 本项目实行勘察设计监理, 中标人应接受监理管理模式, 勘察工程数量必须经监理单位及发包人现场签证方能生效 ; 8.4 中标人在勘察过程中如遇特殊地质条件应及时告知招标人及相关设计单位, 勘察工作结束后, 招标人将组织设计监理等相关单位对其外业成果进行验收, 勘察成果必须达到国家规定的相应深度并满足设计单位的设计需求第 17 页共 19 页

18 第九条 : 本合同发生争议, 发包人承包人应及时协商解决, 也可由当地建设行政主管部门调解, 协商或调解不成时, 发包人承包人同意由珠海仲裁委员会仲裁发包人承包人未在本合同中约定仲裁机构, 事后又未达成书面仲裁协议的, 可向人民法院起诉第十条 : 本合同自发包人承包人签字盖章后生效 ; 发包人承包人认为必要时, 到项目所在地工商行政管理部门申请鉴证发包人承包人履行完合同规定的义务后, 本合同终止本合同一式陆份, 发包人肆份, 承包人叁份发包人名称 :( 盖章 ) 承包人名称 :( 盖章 ) 法人代表 :( 签字 ) 法人代表 :( 签字 ) 委托人 :( 签字 ) 委托人 :( 签字 ) 住所 : 住所 : 邮政编码 : 邮政编码 : 电话 : 电话 : 传真 : 传真 : 单位 : 单位 : 开户银行 : 开户银行 : 银行帐号 : 银行帐号 : 第 18 页共 19 页

19 附件 7: 招标议程安排表招标编号 : 2014QNGK-KC04 项目名称 : 德国巴斯夫集团华南地区项目选址初勘序号工作议程时间安排会议地点备注 1 发出招标文件和招标公告时间勘察现场答疑时间招标文件随招标公告网上发布 4 开标会签到时间 :00 10:30 高栏港经济区口岸大厦三楼 315 会议室 5 投标文件送达截止时间 :30 高栏港经济区口岸大厦三楼 315 会议室 6 开标会 :30 高栏港经济区口岸大厦三楼 315 会议室备注 1 招标单位在发出招标文件的同时, 本表随同发出, 如本表与招标文件时间安排有矛盾, 应以本表为准 ; 2 如投标单位对本议程有异议, 须在招标单位发出招标文件一天内提出书面意见报招标单位招标单位 : 珠海高栏港经济区建设工程管理中心第 19 页共 19 页

（招标文件）环岛中路绿化改造工程-监理招标.doc

（招标文件）环岛中路绿化改造工程-监理招标.doc 项目编号 : 2014QNGK-SJ04 珠海市高栏港经济区小额工程设计招标文件项目名称 : 高栏港经济区职业技能实训基地工程设计招标项目地址 : 高栏港经济区招标人 ( 公章 ): 珠海高栏港经济区政府投资建设工程管理中心法定代表人或其委托代理人 ( 签字或盖章 ): 联系人 : 陈工办公电话 :0756-7718565 招标代理机构 ( 公章 ):/ 法定代表人或其委托代理人 ( 签字或盖章