示范文本

Transcription

1 鲁南数据中心电信机房院落及配房 建设 监理项目 招标文件一标段 项目编号 : s 招标人 : 中国电信集团公司山东省枣庄市电信分公司 代理机构 : 山东省鲁成招标有限公司 日 期 : 二零一六年九月

2 目录 第一章招标公告 招标条件... 2 第二章投标人须知 总则 招标文件 投标文件 投标 开标 评标 合同授予 重新招标和不再招标 纪律和监督 需要补充的其他内容 第三章评标办法 评标方法 评审标准 评标程序 第四章合同条款 第一部分合同协议书 第二部分合同通用条款 第三部分合同专用条款 第四部分合同特殊条款 第五章技术规范和要求 第六章投标文件格式 第 1 页共 119 页

3 第一章 招标公告 鲁南数据中心电信机房院落及配房建设 监理项目招标公告 1. 招标条件 本招标项目鲁南数据中心电信机房院落及配房建设 监理项目已由中国电信集团公司山 东省电信分公司批准建设, 招标人中国电信集团公司山东省枣庄市电信分公司, 建设资金来 自自筹, 项目出资比例为 100% 项目已具备招标条件, 现对该项目的施工进行公开招标 2. 项目概况与招标范围 鲁南数据中心电信机房院落及配房建设 建立项目, 工程位于高新区, 建筑面积为 m2 招标范围 : 施工图纸范围内的土建工程 ( 详见工程量清单 ) 3. 投标人资格要求 3.1 本次招标要求投标人须具备投标人是合格的具有充分技术 资金 工程施工经验和售后服务实力的建筑施工单位, 投标单位须具有房屋建筑工程施工总承包二级及以上资质, 其中投标人拟派项目经理具备相应专业贰级及以上注册建造师执业资格, 具备有效的安全生产考核合格证书, 且未担任其他在施建设工程项目的项目经理 ; 3.2 本次招标不接受联合体投标 4. 投标报名 报名时须提供下列资料原件及加盖单位公章复印件一份,( 原件 复印件内容必须一致且在有效期内 ; 原件审验过后退还, 复印件留存 ): 法定代表人证明或法人授权委托书及本人身份证 营业执照 ( 副本 ) 组织机构代码证( 副本 ) 税务登记证( 副本 )[ 已 " 办理三证合一 " 的单位可提供加载统一社会代码的营业执照副本 ] 企业资质证书( 副本 ) 安全生产许可证 开户许可证 项目经理专业注册建造师证书, 具备有效的安全生产考核合格证书 (B 证 ); 第 2 页共 119 页

4 投标报名时的资格查验不代表资格审查的最终通过或合格, 投标人最终的资格确认以开 标评标时的资格后审结果为准 不能提供证明其符合法定报名条件的投标人, 招标代理人拒 绝接受其报名 5. 招标文件的获取 5.1 凡有意参加投标者, 请于 2016 年 9 月 10 日至 2016 年 9 月 14 日, 每日上午 9 时至 11:30 时, 下午 13 时至 16 时 ( 北京时间 ), 周一至周五在枣庄市新城民生路枣庄市政务服务中心三楼窗口受理区报名, 周六周天在枣庄市高新区安侨国际写字楼 B 座 3 楼 ; 报名前请电话咨询 5.2 招标文件每套售价 450 元 / 份, 售后不退 6. 投标文件的递交 6.1 投标文件递交的截止时间为 2016 年 10 月 11 日 9 时 30 分, 地点为 枣庄市新城区政务服务中心三楼第二开标室 6.2 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件, 招标人不予受理 7. 发布公告的媒介 本次招标公告同时在山东省建设工程招标投标管理信息网 枣庄市建设工程信息 枣庄 市公共资源交易网上发布 8. 联系方式 招标人 : 中国电信集团公司山东省枣庄市 招标代理机构 : 山东省鲁成招标有限公司 电信分公司 地址 : 枣庄市市中区谷山路 2 号地址 : 枣庄市高新区安侨国际写字楼 B 座 3 楼 邮编 : 邮编 : 联系人 : 项经理 联系人 : 赵先生 电话 : 电话 : 第 3 页共 119 页

5 传真 : 传真 : 电子邮件 : @189.cn 电子邮件 :lc @163.com 开户银行 : 开户银行 : 账号 : 账号 : 第 4 页共 119 页

6 第二章 投标人须知 一 投标人须知前附表 条款号条款名称编列内容名称 : 中国电信集团公司山东省枣庄市电信分公司地址 : 枣庄市市中区谷山路 2 号 招标人 联系人 : 项经理 电话 : 电子邮件 : @189.cn 名称 : 山东省鲁成招标有限公司地址 : 枣庄市高新区安侨国际写字楼 B 座 3 楼 招标代理机构 联系人 : 赵先生 电话 : 电子邮件 :lc @163.com 项目名称 鲁南数据中心电信机房院落及配房建设 监理项目 建设地点 位于高新区浦东路北侧, 复元一路西侧 资金来源 自筹 出资比例 项目出资比例为 100% 资金落实情况 资金已落实 招标范围 施工图纸范围内的土建工程 ( 详见工程量清单 ) 计划工期 : 90 日历天 计划工期 具体的开工日期, 以工程施工现场具备开工条件后, 发包人 和监理单位共同下达的开工令中日期为准 质量要求合格 第 5 页共 119 页

7 1.4.1 投标人资质条件 能力和 信誉 本次招标要求投标人须具备投标人是合格的具有充分技术 资金 工程施工经验和售后服务实力的建筑施工单位, 投标单位须具有房屋建筑工程施工总承包二级及以上资质, 其中投标人拟派项目经理具备相应专业贰级及以上注册建造师执业资格, 具备有效的安全生产考核合格证书, 且未担任其他在施建设工程项目的项目经理 是否接受联合体投标不接受 踏勘现场不组织 投标预备会不召开 投标人提出问题的截止时 间 投标人提出答疑的截止时间 :2016 年 9 月 20 日 16:00 前以书面或电子邮件 ( 公司名称加盖单位公 章 ) 的形式提交招标代理机构, 否则视为无效 招标人答疑回复时间 :2016 年 9 月 21 日 17: 00 前 投标人在收到该澄清文件后应 24 小时内, 以书面或 招标人书面澄清的时间 电子邮件的形式给予确认, 如无书面确认也视作认 可 ( 答疑回复作为投标文件组成的一部分, 否则 不利于中标 由此造成的损失投标人自行承担 ) 邮箱 :lc @163.com 1.11 分包不允许 1.12 偏离允许正偏离 投标人要求澄清招标文件 的截止时间 2016 年 9 月 20 日 17:00 前 投标截止时间 2016 年 10 月 11 日 9 时 30 分 投标人确认收到招标文件 澄清的时间 在收到相应澄清文件后 24 小时内 第 6 页共 119 页

8 投标人确认收到招标文件 在收到相应修改文件后 24 修改的时间 投标有效期 90 天 小时内 资格审查方式 资格后审 工程报价方式 采用清单报价的方式 投标保证金的金额 : 大写 : 贰万捌仟元整 ( 小写 : 元 ) 投标保证金必须从企业的法人基本存款帐户缴纳 收款人单位名称 : 枣庄市公共资源交易中心 开户行 : 工行山东枣庄分行 投标保证金 账号 : 通过代理公司从系统中获取 注 :1 投标保证金采用网银转账, 如果投标单位基本 是否允许递交备选投标方 案 账户未开通网银, 可以选择到开户银行前台进行缴纳 以个人 企业的办事处 分公司, 子公司名义或从他人账户 投标人企业的其他账户缴纳的投标保证金无效 2 开标前, 投标申请人如未按上述要求提交投标保证金, 将被视为放弃投标或无效标 不允许 商务标 ( 一正六副 ), 技术标 ( 无正副本, 七份 ), 唱 标单 ( 一式三份, 格式详见本附录 1-1), 投标人相关 投标文件份数及内容 信息公示表 ( 一式三份 ), 资格审查原件, 电子 U 盘一 份 ( 含商务标 技术标 唱标单 投标人相关信息公示 表,U 盘为 doc 格式 ) 商务标 ( 注明正副本 ) 技术标 唱标单 投标人相关 信息公示表 资格审查原件 U 盘分别密封, 在包装处 封套上写明 加贴封条, 并在封套的封口处加盖投标人单位公章和法 定代表人印鉴, 在外包装上注明 项目名称 项目标号 招标人名称 投标人名称 投标人地址 包装内容 并 注明 鲁南数据中心电信机房院落及配房建设 监理项 第 7 页共 119 页

9 目 在 2016 年 10 月 11 日上午 9:30 分不得开启 的 字样 递交投标文件地点 截止时间 :2016 年 10 月 11 日 9:30 时整 ( 北京时间 ) 递交地点 : 枣庄市政务服务中心三楼第二开标室 是否退还投标文件否 5.1 开标时间和地点 开标时间 :2016 年 10 月 11 日 9:30 时整 ( 北京时间 ) 开标地点 : 枣庄市政务服务中心三楼第二开标室 5.2 评标方式书面评标 7.1 是否授权评标委员会确定 中标人 否 推荐的中标候选人数 : 前三名 履约保证金的提交 中标人签订合同 5 日前提交工程造价的 10% 作为履约保 证金 履约保证金的返还 项目竣工验收合格后 5 个工作日内返还履约保证 金 评标办法合理低价法 词语定义 同类项目 ( 公共建筑 ) 中的公共建筑指 : 除了住宅小区以外的办公 建筑 ( 包括写字楼 政府部门办公室等 ), 商业建筑 ( 如商场 金 同类项目 ( 公共建筑 ) 融建筑等 ), 旅游建筑 ( 如旅馆饭店 娱乐场所等 ), 科教文卫建 筑 ( 包括文化 教育 科研 医疗 卫生 体育建筑等 ), 通信建 筑 ( 如邮电 通讯 广播用房 ) 以及交通运输类建筑 ( 如机场 车 站建筑 桥梁等 ) 第 8 页共 119 页

10 不良行为记录是指 : 即在从事该行业活动中, 违反国家和省有关法 不良行为记录 律 法规 规章 强制性标准条文 规范 规程及规范性文件等行 为 暗标 评审 采用, 投标人应严格按照第六章 投标 施工组织设计是否采用 暗标 评审方式 文件格式 中 施工组织设计 ( 技术暗 标 ) 编制及装订要求 编制和装订施工 组织设计 投标文件电子版 1 电子版 (U 盘内 ) 标书报价必须与书面标书报 价一致 是否要求投标人在递交投标文件 时, 同时递交投标文件电子版 2 电子版标书与书面标书内容必须一致, 否则因 此造成的后果由投标人自负 3 所有文件开标前同时提交 投标人代表出席开标会招标人邀请所有投标人的法定代表人或其委托代理人和拟派项目经理参加开标会 投标人的法定代表人或其委托代理人和拟派项目经理应当按时参加开标会, 并在招标人按开标程序进行点名时, 向招标人提交法定代表人身份证明文件或法定代表人授权委托书及拟派项目经理身份证明, 出示本人身份证, 以证明其出席, 否则, 其投标文件按废标处理 中标公示在中标通知书发出前, 招标人将中标候选人的情况在山东省建设工程招标投标管理信息网 枣庄市建设工程信息网 枣庄市公共资源交易网予以公示, 公示期不少于 3 个工作日 重新招标的其他情形除投标人须知正文第 8 条规定的情形外, 除非已经产生中标候选人, 在投标有效期内同意延长投标有效期的投标人少于三个的, 招标人应当依法重新招标 同义词语 第 9 页共 119 页

11 构成招标文件组成部分的 通用合同条款 专用合同条款 技术标准和要求 和 工程量清单 等章节中出现的措辞 发包人 和 承包人, 在招标投标阶段应 当分别按 招标人 和 投标人 进行理解 监督 本项目的招标投标活动及其相关当事人应当接受有管辖权的建设工程招标投标行政 监督部门依法实施的监督 解释权 构成本招标文件的各个组成文件应互为解释, 互为说明 ; 如有不明确或不一致, 构成合同文件组成内容的, 以合同文件约定内容为准, 且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释 ; 除招标文件中有特别规定外, 仅适用于招标投标阶段的规定, 按招标公告 投标人须知 评标办法 投标文件格式的先后顺序解释 ; 同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的, 以编排顺序在后者为准 ; 同一组成文件不同版本之间有不一致的, 以形成时间在后者为准 按本款前述规定仍不能形成结论的, 由招标人负责解释 开标时由工作人员会同监督部门及评委对投标单位其进行资格后审, 投标单位须携带原件 :(1) 营业执照 ( 副本 ) 资质证书( 副本 ) 安全生产许可证 开户许可证 税务登记证 ( 副本 ) 组织机构代码证( 副本 ) 投标项目经理建造师证 安全生产 资格审 查 B 证 有关部门出具的无拖欠农民工工资证明 项目经理必须携带有效身份证和注册 建造师证到达开标现场, 否则视为自动放弃投标资格 (2) 评标办法中所涉及到的 合同业绩 中标通知书 奖项等证件必须提供原件, 同时复印件必须附到商务标书中 投标单位资质查验时将项目经理注册建造师证扣留, 待评标结束后, 将未中标企业项 目经理证退还, 中标候选人的项目经理证将留存招标人 二 投标须知 1. 总则 1.1 项目概况 根据 中华人民共和国招标投标法 等有关法律 法规和规章的规定, 本招标 第 10 页共 119 页

12 项目己具备招标条件, 现对本工程施工进行招标 本招标项目招标人 : 见投标人须知前附表 本工程招标代理机构 : 见投标人须知前附表 本招标项目名称 : 见投标人须知前附表 本工程建设地点 : 见投标人须知前附表 1.2 资金来源和落实情况 本招标项目的资金来源 : 见投标人须知前附表 本招标项目的出资比例 : 见投标人须知前附表 本招标项目的资金落实情况 : 见投标人须知前附表 1.3 招标范围 计划工期和质量要求 本次招标范围 : 见投标人须知前附表 本工程的计划工期 : 见投标人须知前附表 本工程的质量要求 : 见投标人须知前附表 1.4 投标人资格要求 投标人应具备承担本工程施工的资质条件 能力和信誉 (l) 资质条件 : 见投标人须知前附表 ; (2) 财务要求 : 见投标人须知前附表 ; (3) 业绩要求 : 见投标人须知前附表 ; (4) 信誉要求 : 见投标人须知前附表 ; (5) 项目经理资格 : 见投标人须知前附表 ; (6) 其他要求 : 见投标人须知前附表 本项目不接受联合体投标 投标人不得存在下列情形之一 : (l) 为招标人不具有独立法人资格的附属机构 ( 单位 ); (2) 为本工程前期准备提供设计或咨询服务的, 但设计施工总承包的除外 ; 第 11 页共 119 页

13 (3) 为本工程的监理人 ; (4) 为本工程的代建人 ; (5) 为本工程提供招标代理服务的 ; (6) 与本工程的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的 ; (7) 与本工程的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的 ; (8) 与本工程的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的 ; (9) 被责令停业的 ; (10) 被暂停或取消投标资格的 ; (11) 财产被接管或冻结的 ; (12) 在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的 1.5 费用承担 投标人准备和参加投标活动发生的费用自理 1.6 保密 参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密, 违者应 对由此造成的后果承担法律责任 1.7 语言文字 除专用术语外, 与招标投标有关的语言均使用中文 必要时专用术语应附有中文注释 1.8 计量单位 所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位 1.9 踏勘现场 本项目不组织踏勘现场, 由投标人自行踏勘 ; 投标人自行踏勘现场, 踏勘现场发生的费用自理 ; 第 12 页共 119 页

14 1.9.3 除招标人原因外, 投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失 ; 投标人应根据现场的实际情况和周边环境充分考虑施工现场对工程造价的影响, 招 标人不对投标人做出的判断和决策负责 1.10 投标预备会 本工程不召开招标预备会 1.11 分包 本工程不允许分包 1.12 偏离 投标人须知前附表允许投标文件偏离招标文件某些要求的, 偏离应当符合招标文件规定 的偏离范围和幅度 2. 招标文件 2.1 招标文件的组成 本招标文件包括 : (1) 招标公告 ; (2) 投标人须知 ; (3) 评标办法 ; (4) 合同条款及格式 ; (5) 图纸 ; (6) 技术标准和要求 ; (7) 投标文件格式 ; (8) 投标人须知前附表规定的其他材料 根据本章第 1.10 款 第 2.2 款和第 2.3 款对招标文件所作的澄清 修改, 构成招标文 第 13 页共 119 页

15 件的组成部分 2.2 招标文件的澄清 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容 如发现缺页或附件不全, 应及时向招标人提出, 以便补齐 如有疑问, 应在投标人须知前附表规定的时间前以书面形式 ( 包括信函 电报 传真等可以有形地表现所载内容的形式, 下同 ), 要求招标人对招标文件予以澄清 招标文件的澄清将在投标人须知前附表规定的投标截止时间 15 天前以书面形式发给所有购买招标文件的投标人, 但不指明澄清问题的来源 如果澄清发出的时间距投标截止时间不足 15 天, 相应延长投标截止时间 投标人在收到澄清后, 应在投标人须知前附表规定的时间内以书面形式通知招标人, 确认己收到该澄清 2.3 招标文件的修改 在投标截止时间 15 天前, 招标人可以书面形式修改招标文件, 并通知所有已购买招标文件的投标人 如果修改招标文件的时间距投标截止时间不足 15 天, 相应延长投标截止时间 投标人收到修改内容后, 应在投标人须知前附表规定的时间内以书面形式通知招标人, 确认己收到该修改 3. 投标文件 3.1 投标文件的组成 投标文件应包括下列内容 : 商务标部分 : (l) 投标函及投标函附录 ; (2) 唱标单 (3) 法定代表人身份证明 第 14 页共 119 页

16 (4) 法人授权委托书 ;; (5) 投标保证金 ; (6) 项目管理机构 ; (7) 资格审查资料 ; (8) 投标人须知前附表规定的其他材料 技术标部分 : (1) 总体概述 : 施工组织总体设想 方案针对性和施工段划分 ; (2) 施工现场平面布置和临时设施 临时道路布置 ; (3) 施工进度计划和各阶段进度的保证措施 ; (4) 各分部分项工程的施工方案和质量保证措施 ; (5) 安全文明施工和环境保护措施 ; (6) 项目管理班子的人员岗位职责 分工 ; (7) 劳动力 机械设备和材料投入计划 ; (8) 冬雨季施工 已有设施和管线的加固 保护等特殊情况下的施工措施 ; 技术暗标部分编制及装订要求技术标书为匿名标书 ( 暗标 ), 标书封面及内容中不得出现可识别投标人身份的任何字符和徽标 ( 包括文字 符号 图案 阴影 字体加粗 空格 空行 双线框 粗线框 标识 标志 人员姓名 企业名称 以往工程名称 投标人独有的企业标准名称或编号等 ) 技术标书需胶装, 封面格式详见后附格式 ( 详见招标文件最后一页 ), 封底及侧封为空白, 用 A3 标准白色复印纸胶装 ( 封面以前面为准, 剩多少放在后面 ) 技术标的所有正文应当按以下要求排版制作, 否则此标书技术标得分为零, 但不按无效投标处理 : 1 纸张 :A4 白色复印纸 (70g); 2 字体 : 宋体 ; 3 字号 : 统一采用四号字 ; 各章节标题左对齐 ; 行距 : 固定值 22 磅 ; 页边距 : 左 2.5 厘米, 其余均为 2 厘米 ; 4 黑色打印, 不允许使用彩色打印 ; 5 不允许出现目录 页眉 页脚 页码 ; 6 对于比较大的图表可使用白色 A3 复印纸, 但须将 A3 纸折叠成 A4 纸大小装订 ; 7 各章节之间不分页编排, 且不用加隔页纸 ; 第 15 页共 119 页

17 8 不得分册装订, 页数过多时, 应当本着突出重点的原则予以缩减 任何情况下, 技术暗标中不得出现任何涂改 行间插字或删除痕迹 ; 技术标的所有正文应当按以上要求排版制作, 否则此标书技术标得分为零, 但不按无效投标处理 3.2 投标报价 本次招标报价采用竞报项目总价 本次投标为固定综合单价投标, 投标报价为工程量清单内所有内容的价格体现, 除非合同另有规定, 投标有所报的单价 合价以及总价均应包括完成该项目技术的成本 管理费 施工设备 材料 安装 维护 劳务 开办费 施工技术及组织措施费 规费 机械进退场费 材料试验费 安全施工现场费 风险费 利润 税金 保险 招标代理服务费 政策性文件规定的费用及合同包含的所有风险 责任等所有费用, 投标人任何漏项 漏报 少报 错报所产生的后果, 招标人均不承担责任 但图纸范围内的工程必须无条件完成, 其发生费用均由中标报价方承担 本招标文件中有关工程描述不能成为今后中标单位在施工 安装过程中索赔的依据 设备 材料采购时, 承包人采购的材料, 应将设备材料的厂家 品牌 质量 价格等报发包人确认, 发包人确认后承包人方可组织采购, 未经发包人确认或者采购后经检测达不到标准的, 发包人有权要求退换, 所有费用由承包人承担 发包人保留将承包人投标时所报设备材料或将任何设备材料改为甲供的权利 到工地踏堪以充分理解工地位置 情况 道路 储存空间 装卸限制及任何其他足以影响承包价的情况, 任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不被批准 承包人必须对发包人支付的工程款做到专款专用 如有违反, 发包人将在工程款结算时扣留相应款项, 由此给发包人造成的损失, 全部由承包人承担 承包人应及时 总额的支付工人工资, 不得拖欠工人工资 如有违法, 发包人将在工程款结算时扣留相应款项, 由此给发包人造成的损失, 全部由承包人承担 技术规范要求的费用应包括在投标报价中 如材料试验费等应包含在投标报价中 人工费单价执行定额工日 :69 元 / 定额工日 所有报价应以人民币表示 工程付款方式 :1 该工程整体建设全部完成后, 付至经审核的已完成工程投资额的 50%;2 工程全部完成后, 经质检站等有关部门验收达到合格标准, 由中国电信集团公司山 第 16 页共 119 页

18 东省枣庄市电信分公司委托有关审计部门审核后, 付至审定工程款的 85%,;3 取得工程整体验收备案证明后付至 90%, 建委系统退还农民工工资保证金后付至 95%;4 留 5% 作为工程质量保修金, 保修期为 2 年, 保修期自验收合格之日起计算 保修期满, 经检查无质量问题后, 一次性付清尾款 3.3 投标有效期 在投标人须知前附表规定的投标有效期内, 投标人不得要求撤销或修改其投标文件 出现特殊情况需要延长投标有效期的, 招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期 投标人同意延长的, 应相应延长其投标保证金的有效期, 但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件 ; 投标人拒绝延长的, 其投标失效, 但投标人有权收回其投标保证金 3.4 投标保证金 投标人在递交投标文件的同时, 应按投标人须知前附表规定的金额 担保形式和第六章 投标文件格式 规定的投标保证金格式递交投标保证金, 并作为其投标文件的组成部分 投标人不按本章第 项要求提交投标保证金的, 其投标无效 招标人与中标人签订合同后 5 个工作日内, 向未中标的投标人和中标人 ( 合同备完案 ) 退还投标保证金 有下列情形之一的, 投标保证金将不予退还 : (1) 投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件 ; (2) 中标人在收到中标通知书后, 无正当理由拒签合同协议书或未按招标文件规定提交履约担保 3.5 资格审查资料 开标时资格原件检验 :(1) 营业执照 ( 副本 ) 资质证书 ( 副本 ) 安全生产许可证 开户许可证 税务登记证 ( 副本 ) 组织机构代码证 ( 副本 ) 投标项目经理注册建造师证 第 17 页共 119 页

19 安全生产 B 证 有关部门出具的无拖欠农民工工资证明 投标人的法定代表人或其委托代理人及项目经理必须携带有效身份证明 ( 法人证明或法人授权委托书 受托人身份证及项目经理身份证 ) 到达开标现场, 否则视为自动放弃投标资格 (2) 评标办法中所涉及到的合同业绩 中标通知书 奖项等证件必须提供原件, 同时复印件必须附到商务标书中 投标单位资质查验时将项目经理注册建造师证扣留, 待评标结束后, 将未中标企业项目经理证退还, 中标候选人的项目经理证将留存招标人 3.6 备选投标方案 本工程不允许投标人递交备选投标方案 3.7 投标文件的编制 投标文件应按第六章 投标文件格式 进行编写, 如有必要, 可以增加附页, 作为投标文件的组成部分 其中, 投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上, 可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺 投标文件应当对招标文件有关工期 投标有效期 质量要求 技术标准和要求 招标范围 支付工程款的条件等实质性内容作出响应 投标文件应用不褪色的材料书写或打印, 并由投标人的法定代表人或其委托代理人签字或盖单位章 委托代理人签字的, 投标文件应附法定代表人签署的授权委托书 投标文件应尽量避免涂改 行间插字或删除 如果出现上述情况, 改动之处应加盖单位章或由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字确认 签字或盖章的具体要求见投标人须知前附表 投标文件正本一份, 副本份数见投标人须知前附表 正本和副本的封面上应清楚地标记 正本 或 副本 的字样 当副本和正本不一致时, 以正本为准 投标文件 ( 商务标 ) 的正本与副本应一起装订成册, 并编制目录, 具体装订要求见投标人须知前附表规定 第 18 页共 119 页

20 4. 投标 4.1 投标文件的密封和标记 投标文件的正本 副本应在封皮上清楚地标记 正本 或 副本 字样, 正 副本包装在一起, 加贴封条, 并在封套的封口处加盖投标人单位章, 封套上应写明的其他内容见投标人须知前附表 未按本章第 项或第 项要求密封和加写标记的投标文件, 招标人不予受理 4.2 投标文件的递交 投标人应在本章第 项规定的投标截止时间前递交投标文件 ( 商务标, 技术标, 唱标单, 投标人相关信息公示表, 资格审查原件 U 盘等需要一起递交 ) 投标人递交投标文件的地点 : 见投标人须知前附表 除投标人须知前附表另有规定外, 投标人所递交的投标文件不予退还 招标人收到投标文件后, 向投标人出具签收凭证 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件, 招标人不予受理 4.3 投标文件的修改与撤回 在本章第 项规定的投标截止时间前, 投标人可以修改或撤回已递交的投标文件, 但应以书面形式通知招标人 投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照本章第 项的要求签字或盖章 招标人收到书面通知后, 向投标人出具签收凭证 修改的内容为投标文件的组成部分 修改的投标文件应按照本章第 3 条 第 4 条规定进行编制 密封 标记和递交, 并标明 修改 字样 5. 开标 5.1 开标时间和地点 招标人在本章第 项规定的投标截止时间 ( 开标时间 ) 和投标人须知前附表规定的 第 19 页共 119 页

21 地点公开开标, 并邀请所有投标人的法定代表人或其委托代理人和拟派项目经理准时参加 5.2 开标程序 开标有招标代理公司人员主持, 主持人按下列程序进行开标 : (l) 宣布开标纪律 ; (2) 公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称, 并点名确认投标人是否派人到场 ; (3) 宣布开标人 唱标人 记录人 监标人等有关人员姓名 ; (4) 按照投标人须知前附表规定检查投标文件的密封情况 ; (5) 按照投标人须知前附表的规定确定并宣布投标文件开标顺序 ; (6)K 值在开标现场由招标人推选的代表随机抽取确定 ; (7) 唱标 : 按照宣布的开标顺序当众开标, 公布投标人名称 投标报价 质量目标 项目经理名称及等级 工期及其他内容, 并记录在案 ; (8) 投标人代表 招标人代表 监标人 记录人等有关人员在开标记录上签字确认 ; (9) 开标结束 6. 评标 6.1 评标委员会 评标由招标人依法组建的评标委员会负责 评标委员会由山东省建设工程评标专家库随机抽取, 由有关技术 经济等方面的专家组成 评标委员会成员人数以及技术 经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表 评标委员会成员有下列情形之一的, 应当回避 : (1) 招标人或投标人的主要负责人的近亲属 ; (2) 项目主管部门或者行政监督部门的人员 ; (3) 与投标人有利害关系, 可能影响对投标公正评审的 ; (4) 曾因在招标 评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的 第 20 页共 119 页

22 6.2 评标原则 评标活动遵循公平 公正 科学和择优的原则 6.3 评标 评标委员会按照第三章 评标办法 规定的方法 评审因素 标准和程序对投标文件进行评审 第三章 评标办法 没有规定的方法 评审因素和标准, 不作为评标依据 在评标过程中, 评标委员会发现投标单位的投标报价明显高于或低于其他投标的, 应当要求该投标人做出说明, 其说明投标高或低的理由是否合理, 须经评标委员会 2/3 以上 ( 含 2/3) 的成员认定 ; 否则, 评标委员会有权据此对其做出无效投标的处理 7. 合同授予 7.1 定标方式 招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人, 评标委员会推荐中标候选人的人 数见投标人须知前附表 7.2 中标通知 评标结果经招标人确认后在山东省建设工程招标投标管理信息网 枣庄市建设工程信息网和枣庄市公共资源交易中心网上公示, 中标候选人公示期为 3 个工作日, 公示期内无异议继续公示中标人, 中标人公示 3 个工作日 公示期内无任何质疑 投诉, 招标人以书面形式向中标人发出中标通知书 不管投标人是否在山东省建设工程招标投标管理信息网 枣庄市建设工程信息网上看到评标结果公示, 招标人和招标代理机构都视为投标人已得知评比结果 中标人放弃中标 因不可抗力不能履行合同 不按照招标文件要求提交履约保函 或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形, 不符合中标条件的, 招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人, 也可以重新招标 第 21 页共 119 页

23 7.3 履约担保 在签订合同前, 中标人应按投标人须知前附表规定的金额 担保形式向招标人提交履约担保 中标人不能按本章第 项要求提交履约担保的, 视为放弃中标, 其投标保证金不予退还, 给招标人造成的损失超过投标保证金数额的, 中标人还应当对超过部分予以赔偿 7.4 签订合同 招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起 30 天内, 根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同并到项目归属地的招投标管理办公室合同备案, 否则保证金延迟退还 中标人无正当理由拒签合同的, 招标人取消其中标资格, 其投标保证金不予退还 ; 给招标人造成的损失超过投标保证金数额的, 中标人还应当对超过部分予以赔偿 发出中标通知书后, 招标人无正当理由拒签合同的, 招标人向中标人退还投标保证金 ; 给中标人造成损失的, 还应当赔偿损失 8. 重新招标和不再招标 8.1 重新招标 有下列情形之一的, 招标人将重新招标 : (1) 投标截止时间止, 投标人少于 3 个的 ; (2) 评标委员会评审后合格投标人少于 3 个的 8.2 二次招标和不再招标 重新招标后投标人仍少于 3 个或者所有投标被否决的, 属于必须审批或核准的工程建设 项目, 经原审批或核准部门批准后不再进行招标 第 22 页共 119 页

24 9. 纪律和监督 9.1 对招标人的纪律要求 招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料, 不得与投标人串通损害国家利益 社会公共利益或者他人合法权益, 禁止招标人与投标人串通投标 有下列情形之一的, 属于招标人与投标人串通投标 : (1) 招标人在开标前开启投标文件并将有关信息泄露给其他投标人 ; (2) 招标人直接或者间接向投标人泄露标底 评标委员会成员等信息 ; (3) 招标人明示或者暗示投标人压低或者抬高投标报价 ; (4) 招标人授意投标人撤换 修改投标文件 ; (5) 招标人明示或者暗示投标人为特定投标人中标提供方便 ; (6) 招标人与投标人为谋求特定投标人中标而采取的其他串通行为 9.2 对投标人的纪律要求 投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标, 不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标, 不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标 ; 投标人不得以任何方式干扰 影响评标工作 有下列情形之一的, 属于投标人相互串通投标 : (1) 投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容 ; (2) 投标人之间约定中标人 ; (3) 投标人之间约定部分投标人放弃投标或者中标 ; (4) 属于同一集团 协会 商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标 ; (5) 投标人之间为谋取中标或者排斥特定投标人而采取的其他联合行动 9.3 对评标委员会成员的纪律要求 评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处, 不得向他人透漏对投标文件的评审 和比较 中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况 在评标活动中, 评标委员会成员 不得擅离职守, 影响评标程序正常进行, 不得使用第三章 评标办法 没有规定的评审因素 第 23 页共 119 页

25 和标准进行评标 9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求 与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处, 不得向他人透漏对投标 文件的评审和比较 中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况 在评标活动中, 与评 标活动有关的工作人员不得擅离职守, 影响评标程序正常进行 9.5 投诉 投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律 法规和规章规定的, 有权向有关 行政监督部门投诉 10. 需要补充的其他内容 需要补充的其他内容 : 见投标人须知前附表 附表一 : 开标记录表 鲁南数据中心电信机房院落及配房建设 监理项目开标记录表 开标时间 : 2016 年月日 9 时 30 分 开标地点 : 枣庄市政务服务中心三楼第二开标室 ( 新城财政局北 50 米 ) ( 一 ) 唱标记录 序 号 投标人 投标保证金 ( 万元 ) 投标总价 质量 目标 工期 项目 经理 资质 等级 签名 第 24 页共 119 页

26 ( 二 ) 开标过程中的其他事项记录 招标人代表 : 记录人 : 监标人 : 年月日 附表二 : 问题澄清通知 问题澄清通知 编号 : ( 投标人名称 ): 鲁南数据中心电信机房院落及配房建设 监理项目招标的评标委员会, 对你方的投标文件进行了仔细的审查, 现需你方对本通知所附质疑问卷中的问题以书面形式予以澄清 说明或者补正 请将上述问题的澄清 说明或者补正于 2016 年月日 16 时前密封递交至 ( 详细地 址 ) 或发送邮件至 lc @163.com 采用传真方式的, 应在 2016 年月 日 17 时前 将原件递交至山东省鲁成招标有限公司 ( 枣庄市高新区安侨国际写字楼 B 座 3 楼 ) 附件 : 质疑问卷 第 25 页共 119 页

27 鲁南数据中心电信机房院落及配房建设 监理项目招标评标委员会 ( 经评标委员会授权的招标人代表签字或招标人加盖单位章 ) 2016 年月日 第 26 页共 119 页

28 附表三 : 问题的澄清 问题的澄清 说明或补正 编号 : 鲁南数据中心电信机房院落及配房建设 监理项目招标评标委员会 : 问题澄清通知 ( 编号 : ) 已收悉, 现澄清 说明或者补正如下 : 投标人 : ( 盖单位章 ) 法定代表人或其委托代理人 : ( 签字 ) 2016 年月日 第 27 页共 119 页

29 附表四 : 确认通知 确认通知 中国电信集团公司山东省枣庄市电信分公司 : 你方年月日发出的 ( 项目名称 ) 施工招标关于 的通知, 我方已于年月日收到 特此确认 投标人 : ( 盖单位章 ) 年月日 第 28 页共 119 页

30 第三章 评标办法 评标办法前附表 ( 合理低价法 ) 条款号评审因素评审标准 投标人名称 与营业执照 资质证书 安全生产许可证 开户许 可证 一致 形式评 投标函签字盖章 有法定代表人或其委托代理人签字或加盖单位章 审标准 投标文件格式 符合第六章 投标文件格式 的要求 报价唯一 只能有一个有效报价 营业执照 具备有效的营业执照 安全生产许可证 具备有效的安全生产许可证 资质等级 符合第二章 投标人须知 第 项规定 资格评 提供投标人财务状况证明, 包括最近 2 年经过有关 审标 准 财务状况 部门审定的财务报表 ( 主要是损益表和资产负债表 ) 企业荣誉 业绩 投标企业需提供近三年来获得省级及以上的 安全荣誉 及 质量荣誉 奖项 ( 每一项至少提供一个 ) 信誉 投标企业需同时具有质量管理体系 职业健康安全管理体系 环境管理体系认证 其他要求符合第二章 投标人须知 投标内容 符合第二章 投标人须知 第 项规定 工期 符合第二章 投标人须知 第 项规定 响应性评审标 工程质量投标有效期 符合第二章 投标人须知 第 项规定符合第二章 投标人须知 第 项规定 准 投标保证金 符合第二章 投标人须知 第 项规定 权利义务 投标函附录中的相关承诺符合或优于第四章 合同条款及格式 的相关规定 技术标准和要求 符合第五章 技术标准和要求 规定 第 29 页共 119 页

31 投标价格 工程总造价 条款号条款内容编列内容 条款号评分因素评分标准 (1) 技术标 详 细评审 (1) 总体概述 : 施工组织总体设想 方案针对性和施工段划分 ; (2) 施工现场平面布置和临时设施 临时道路布置 ; (3) 施工进度计划和各阶段进度的保证措施 ; (4) 各分部分项工程的施工方案和质量保证措施 ; (5) 安全文明施工和成品保护措施 ; (6) 项目管理班子的人员岗位职责 分工 ; (7) 劳动力 机械设备和材料投入计划 ; (8) 冬雨季施工 已有设施和管线的加固 保护等特殊情况下的施工措施 技术标详细评审采用合格制法进行符合性评审 评标委员会对技术标的各项 评审要点进行评审, 并采用 记名投票表决方式审定其技 术标能否满足工程施工需 要 合格票数不足 2/3 票的 技术标视为不能满足工程施 工需要, 其投标人不得推荐 为中标候选人 (2) (3) 资信标评审 投标报 价 评分标 准 以上技术标内容中缺少 1 项及以上评审要点的, 评标委员会可以视为其技术 标不能满足工程施工需要 评标委员会按下列内容对投标人资信标进行符合性评审 : 1. 否决投标人资格和资质 注册建造师资质 证书有效期等不符合相关要求的投标 ; 2. 否决授权书 投标保证金 投标函 投标承诺书等招标文件中规定的实质性不响应招标文件要求的投标 ; 3. 否决项目管理班子配备 工程施工业绩等资信方面不符合招标文件规定的基本要求的投标 具体包括 : 形式评审标准 资格评审标准 响应性评审标准 ( 见评标办法前附表 ) (1) 评标基准价的确定本工程采用加权平均法确定评标基准价, 具体计算方法如下 : 评标基准价的计算方法 : 评标基准价 C=A K A: 投标价算术平均值 当 n( 有效投标人个数, 以下相同 )<7 时,A= 所有投标价的算术平均值 ; 当 7 n<10 时,A= 所有投标报价中去掉 1 个最高价 1 个最低价后的算 术平均值 ; 当 n 10 时,A= 所有投标报价中去掉 2 个最高价 2 个最低价后的算术 平均值 K: 加权系数 ( 取值范围为 95%~98%, 在开标前由招标人推选的代表 随机抽取确定, 其取值应在招标文件中公布且不少于 5 个 ) ( 本工程招标控制价 : 人民币 142 万元 ) K 值在开标前由招标人推选的代表随机抽取确定 ( 注 :K 的取值为 95% 95.5% 96% 96.5% 97% 97.5% 98%) 第 30 页共 119 页

32 (2) 投标报价偏离值的确定 有效投标报价与评标基准价 C 的差值 ( 绝对值 ) 为投标报价偏离值 说明 :1 近三年是指 2013 年 1 月 1 日至开标时间, 荣誉以发证日期为准 2 证件在开标时必须出示原件证明或公证件, 年度日期以发证日期为准, 否则不予认可 3 投标人应将证件查验表( 相关业绩公示表 ) 打印三份, 并加盖公章及法人或授权代表签字, 不得手写, 没有表格 表格为手写及表格以外的内容不予认可 4 建造师须是建筑工程专业, 且不准有在建工程, 如不符合要求, 将被取消其资格, 视为无效投标 5 投标企业在投标过程中, 若发现隐瞒虚报 伪造相关资料或业绩及证件的情况, 投标资格将被取消 没收投标保证金并承担相应的法律责任 条款号 计算机辅助评标 废标条件 编列内容 详见本章附件 A: 计算机辅助评标方法 详见本章附件 B: 投标无效条件 第 31 页共 119 页

33 评标办法 ( 合理低价法 ) 评审细则 一 评标方法 本次评标采用合理低价法评标, 评标委员会应当通过初步评审 详细评审, 按照投标报价在合理范围内偏离评标基准价由小到大的次序向招标人推荐中标候选人 二. 评审内容及程序 ( 一 ) 技术标评审 1 初步评审评标委员会应当按照本办法和招标文件的规定, 对投标文件技术标进行初步评审 : (1) 否决技术标的工期目标 质量目标 质量保修期等实质性内容没有响应招标文件规定或要求的投标 ; (2) 否决技术标存在重大偏差或没有实质性响应招标文件的投标 ; (3) 审查招标文件中规定的其他实质性要求 2 详细评审技术标详细评审采用合格制法进行符合性评审 评标委员会对技术标的各项评审要点进行评审, 并采用记名投票表决方式审定其技术标能否满足工程施工需要 合格票数不足三分之二的技术标视为不能满足工程施工需要, 其投标人不得推荐为中标候选人 具体评审内容详见 附表 : 评审细则 中列出的技术标详细评审要点 ( 二 ) 资信标评审评标委员会按下列内容对投标人资信标进行符合性评审 : 1 否决投标人资格和资质 注册建造师资质等级 证书有效期等不符合相关要求的投标 ; 2 否决授权书 投标保证金 投标函 投标承诺书等招标文件中规定的实质性不响应招标文件要求的投标 ; 第 32 页共 119 页

34 3 否决项目管理班子配备 类似工程施工业绩等资信方面不符合招标文件规定的基本要求的投标 具体包括 : 形式评审标准 : 见评标办法前附表 资格评审标准 : 见评标办法前附表 响应性评审标准 : 见评标办法前附表 ( 三 ) 商务标评审 1 初步评审 (1) 否决投标报价格式或形式不符合招标文件规定或要求的投标 ; (2) 对商务标中投标报价进行核对 比较 筛选, 确认投标报价中是否存在算术性错误 错漏项 报价过高过低的项目 不平衡报价的内容, 向投标人提出书面澄清 说明或补正要求, 根据招标文件中对细微偏差进行补正的方法和标准对投标人所作的书面答复进行分析和确认 ; (3) 评标委员会认为投标人的投标报价经过澄清 说明或补正后可能低于其个别成本, 不能做出合理说明或者其说明不被评标委员会认可的, 评标委员会可以认定其低于成本, 并否决其投标 ; (4) 否决更改了清单报价中不得更改内容的投标文件 ; (5) 否决违反招标文件规定 没有实质性响应招标文件规定 ( 如投标报价超出招标控制价 未按规定计取规费等 ) 的投标 ; (6) 投标人采取不平衡报价, 且构成恶意竞争的, 评标委员会可作不利于投标人中标的评判 2 详细评审 (1) 评标基准价的确定采用加权平均法确定评标基准价, 具体详见评标细则 (2) 投标报价偏离值的确定有效投标报价与评标基准价 C 的差值 ( 绝对值 ) 为投标报价偏离值 ( 四 ) 推荐中标候选人 1 评标委员会按照投标人的投标报价偏离值由小到大依次推荐前 3 名作为中 第 33 页共 119 页

35 标候选人 2 如 2 个及以上投标人的投标报价偏离值相同时, 由招标人按照评定分离定标法确定排序 ( 五 ) 编制评标报告详细评审工作全部结束后, 并按照评审结果由高至低的次序对投标人进行排序 评标委员会根据招标文件的规定向招标人提交评标报告 评标报告应当由全体评标委员会成员签字, 并于评标结束时抄送有关行政监督部门 评标报告应当包括以下内容 : (1) 基本情况和数据表 ; (2) 评标委员会成员名单 ; (3) 开标记录 ; (4) 符合要求的投标一览表 ; (5) 无效标或否决投标情况说明 ; (6) 评标标准 评标方法或者评标因素一览表 ; (7) 经评审的价格一览表 ( 包括评标委员会在评标过程中所形成的所有记载评标结果 结论的表格 说明 记录等文件 ); (8) 经评审的投标人排序 ; (9) 推荐的中标候选人名单 ( 如果第二章 投标人须知 前附表授权评标委员会直接确定中标人, 则为 确定的中标人 ) 与签订合同前要处理的事宜 ; (10) 澄清 说明 补正事项纪要 三 特殊情况的处置程序 ( 一 ) 关于评标活动暂停 1 评标委员会应当执行连续评标的原则, 按评标办法中规定的程序 内容 方法 标准完成全部评标工作 只有发生不可抗力导致评标工作无法继续时, 评标活动方可暂停 2 发生评标暂停情况时, 评标委员会应当封存全部投标文件和评标记录, 待不可抗力的影响结束且具备继续评标的条件时, 由原评标委员会继续评标 ( 二 ) 关于评标中途更换评委 第 34 页共 119 页

36 1 除非发生下列情况之一, 评标委员会成员不得在评标中途更换 : (1) 因不可抗拒的客观原因, 不能到场或需在评标中途退出评标活动 (2) 根据法律法规规定, 某个或某几个评标委员会成员需要回避 2 退出评标的评标委员会成员, 其已完成的评标行为无效 由招标人根据本招标文件规定的评标委员会成员生产方式另行确定替代者进行评标 ( 三 ) 记名投票在任何评标环节中, 需评标委员会就某项定性的评审结论做出表决的, 由评标委员会全体成员按照少数服从多数的原则, 以记名投票方式表决 四 无效标及评标委员会否决投标条件本附件所集中列示的无效标及评标委员会否决投标条件, 是本章 评标办法 的组成部分, 是对第二章 投标人须知 和本章正文部分所规定的无效标及评标委员会否决投标条件的总结和补充, 如果出现相互矛盾的情况, 以第二章 投标人须知 和本章正文部分的规定为准 ( 一 ). 评标委员会否决投标条件 ( 不进入后续评审 不退还投标保证金 ) 投标人或其投标文件有下列情形之一的, 其投标由评标委员会作否决投标处理 : 1.1 投标中的行为被监督部门认定存在弄虚作假 围标 串标行为的 ; 1.2 进行虚假 恶意投诉, 阻碍工程招标投标活动的正常进行 ; 1.3 评标委员会认定投标人以低于成本报价竞标的 ; 1.4 投标人向招标人 代理机构 评委成员提供不正当利益 ; 1.5 投标人提供的有关资格 资质 业绩等证明材料为虚假材料 ; 1.6 公开报价后, 投标人撤回报价, 退出评审 ; 1.7 投标人不接受计算勘误后的修正价格 ; ( 二 ). 无效标条件 ( 无效标不进入后续评审 ) 2.1 未通过资格审查 ; 2.2 不按评标委员会要求澄清 说明或补正的 ; 2.3 投标文件盖章 签署 密封 装订不符合招标文件要求 ; 2.4 法定代表人或授权代理人 项目经理 ( 注册建造师 ) 未按时参加开标会的 ; 第 35 页共 119 页

37 2.5 投标报价超出招标控制价的 ; 2.6 未按招标文件要求缴纳投标保证金 ; 2.7 未在投标截止时间前递交投标文件 ; 2.8 投标文件中如不附资格审查资料复印件的 第 36 页共 119 页

38 附件 A: 计算机辅助评标方法 计算机辅助评标方法 第 37 页共 119 页

39 附件 B: 投标无效条件 投标无效条件 B0. 总则本附件所集中列示的投标无效条件, 是本章 评标办法 的组成部分, 是对第二章 投标人须知 和本章正文部分所规定的投标无效条件的总结和补充, 如果出现相互矛盾的情况, 以第二章 投标人须知 和本章正文部分的规定为准 B1. 投标无效条件投标人或其投标文件有下列情形之一的, 其投标作投标无效处理 : B1.1 不符合第二章 投标人须知 第 项规定的任何一种情形的 B1.2 有串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的 B1.3 不按评标委员会要求澄清 说明或补正的 B1.4 在形式评审 资格评审 响应性评审中, 评标委员会认定投标人的投标不符合评标办法前附表中规定的任何一项评审标准的 B1.5 投标文件的投标人资格不满足招标文件载明的投标资格条件的 ; 或投标人开标评标时不能够按照招标文件要求提供投标资格文件的 B1.6 投标报价文件 ( 投标函除外 ) 未经有资格的工程造价专业人员签字并加盖执业专用章的 ; B1.7 在施工组织设计和项目管理机构评审中, 评标委员会认定投标人的投标未能通过此项评审的 B1.8 评标委员会认定投标人以低于成本报价竞标的 B1.9 投标人未按第二章 投标人须知 第 10.6 款规定出席开标会的 B1.10 投标文件未按要求制作 签字或盖章的 ; B1.11 不响应或未完全响应招标文件实质性要求或附有采购人不能接受的条件的 ; B1.12 存在弄虚作假情况的 ; B1.13 存在有关法律 法规 规章规定的其它无效投标情况的 B1.14 投标文件未按招标文件要求制作 装订 密封和标记的 ; B1.15 投标文件的关键内容字迹模糊 无法辨认的 ; B1.16 投标文件的投标人资格不满足招标文件载明的投标资格条件的 ; 或投标人开标评标时不能够按照招标文件要求提供投标资格文件的 B1.17 不响应或未完全响应招标文件实质性要求或附有采购人不能接受的条件的 ; 38

40 第四章 合同条款 第一部分合同协议书 发包人 ( 全称 ): 中国电信集团公司山东省枣庄市电信分公司 承包人 ( 全称 ): 根据 中华人民共和国合同法 中华人民共和国建筑法 及有关法律规定, 遵循平等 自愿 公平和诚实信用的原则, 双方就鲁南数据中心电信机房院落及配房建设 监理项目工程施工及有关事项协商一致, 共同达成如下协议 : 一 工程概况 1. 工程名称 : 鲁南数据中心电信机房院落及配房建设 监理项目 2. 工程地点 : 位于高新区浦东路北侧, 复元一路西侧 3. 工程立项批准文号 : 4. 资金来源 : 自筹 5. 工程内容 : 鲁南数据中心电信机房院落及配房建设 监理项目图纸范围内的全部土建工程 ( 以工程量清单为准 ) 6. 工程承包范围 : 施工图纸范围内的全部土建工程 ( 以工程量清单为准 )( 含整体竣工验收及质量保修期内相关维保工程 ) 二 合同工期计划开工日期 : 具体的开工日期, 以工程施工现场具备开工条件后, 发包人和监理单位共同下达的开工令中日期为准 如发包人和监理单位认为具备开工条件, 但承包人不呈报开工报告, 在发包人和监理单位书面通知其呈报后的三天内, 承包人仍不报送开工报告的, 发包人和监理单位有权直接下达开工令, 且以该开工令作为计算工期的开始之日 计划竣工日期 : 年月日 工期总日历天数 :90 天日历日 工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的, 以工期总日历天数为准 三 质量标准工程质量符合合格标准 39

41 四 签约合同价与合同价格形式 2. 合同价格形式 : 固定综合单价 五 项目经理承包人项目经理 : 六 合同文件构成本协议书与下列文件一起构成合同文件 : (1) 中标通知书 ; (2) 投标函及其附录 ; (3) 专用合同条款及其附件 ; (4) 通用合同条款 ; (5) 技术标准和要求 ; (6) 图纸 ; (7) 已标价工程量清单或预算书 ; (8) 招标文件 ; (9) 其他合同文件 在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件及以上合同文件为本合同的组成部分, 与本合同有同等法律效力 上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改, 属于同一类内容的文件, 应以最新签署的为准 专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章 七 承诺 1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续 筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款 2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工, 确保工程质量和安全, 不进行转包及违法分包, 并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任 3. 发包人和承包人通过招投标形式签订合同的, 双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议 八 词语含义本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同 九 签订时间本合同于年月日签订 40

42 十 签订地点 本合同在 签订 十一 补充协议 合同未尽事宜, 合同当事人另行签订补充协议, 补充协议是合同的组成部分 十二 合同生效 本合同自 双方共同签字 盖章后即 生效 十三 合同份数 本合同一式拾叁份, 均具有同等法律效力, 发包人执拾份, 承包人执叁份 发包人 : ( 公章 ) 承包人 : ( 公章 ) 法定代表人或其委托代理人 : 法定代表人或其委托代理人 : ( 签字 ) ( 签字 ) 组织机构代码 : 组织机构代码 : 地址 : 地址 : 邮政编码 : 邮政编码 : 法定代表人 : 法定代表人 : 委托代理人 : 委托代理人 : 电话 : 电话 : 传真 : 传真 : 电子信箱 : 电子信箱 : 开户银行 : 开户银行 : 账号 : 账号 : 41

43 第二部分合同通用条款 本合同的通用条款, 严格执行 建设工程施工合同 ( 示范文本 ) (GF ) 第 二部分通用合同条款 42

44 第三部分合同专用条款 专用合同条款 1. 一般约定 1.1 词语定义 合同 果有 ) 专用合同条款及其附件 通用合同条款 技术标准和要 合同当事人及其他相关方 监理人 : 名 ; 资质类别和等级 : ; 联系电话 : 电子信箱 : 通信地址 : 设计人 : 名 ; ; ; ; 工程和设备 作为施工现场组成部分的其他场所包括 : 永久占地包括 : 临时占地包括 : 1.3 法律 适用于合同的其他规范性文件 : 中华人民共和国建筑法 中华人民共和国合同 法 建筑工程质量管理条例 及国家和地区现行的法律 法规等文件 1.4 标准和规范 适用于工程的标准规范包括 : 建设工程施工质量验收统一标准, 建筑工程管理 43

45 条例, 清单消耗量定额 招投标管理条例, 工程量清单计价规范 等 发包人提供国外标准 规范的名称 : / ; 发包人提供国外标准 规范的份数 : / ; 发包人提供国外标准 规范的名称 : / 发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求 : 1.5 合同文件的优先顺序合同文件组成及优先顺序为 : GF 图纸和承包人文件 图纸的提供 发包人向承包人提供图纸的期限 : ; 3 ; 发包人向承包人提供图纸的内容 : 承包人文件 施工组织设计 进度及采购计划 ; 承包人提供的文件的期限为 : ; 2 套 ; 发包人审批承包人文件的期限 : 现场图纸准备 关于现场图纸准备的约定 : 1.7 联络 发包人和承包人应当在 天内将与合同有关的通知 批准 证明 证书 指示 指令 要求 请求 同意 意见 确定和决定等书面函件送达对方当事人 发包人接收文件的地点 : ; 发包人指定的接收人为 : 承包人接收文件的地点 : ; 承包人指定的接收人为 : 监理人接收文件的地点 : ; 监理人指定的接收人为 : 1.10 交通运输 出入现场的权利 44

46 场内交通关于场外交通和场内交通的边界的约定 : 执行 GF 关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定 : 超大件和超重件的运输运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由承包人承担 1.11 知识产权 关于发包人提供给承包人的图纸 发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属 : 关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求 : 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属 : 关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求 : 承包人在施工过程中所采用的专利 专有技术 技术秘密的使用费的承担方式 : 1.13 工程量清单错误的修正出现工程量清单错误时, 是否调整合同价格 : 是 1 以此次中标的综合单价作为结算的依据 2 本工程的竣工结算 : 竣工结算 = 本工程的结算综合单价 该项实际完成工程量 + 设计变更引起的新增项综合单价 新增项实际完成工程量 + 签证 ;[ 实际完成的工程量 ( 包括新增项综合单价的工程量 ) 以中标人计量 监理工程师核准 审计审核 招标人认可的工程量为准 ] 3 实际施工中若遇以下情况之一的, 需监理工程师同中标人重新调整协商综合单价 3.1 标人中标后, 如工程发生变更, 变更的项目与投标工程量清单相同的子项按投标报价中的综合单价执行, 若变更项目在原清单综合单价中未列出, 则按中标人投标书中已有综合单价相应或类似的项目套用, 无类似项目则由审计工程师 业主代表及中标人共同裁定综合单价 4 投标人中标后, 如施工图纸发生变更, 变更的项目与投标工程量清单相同的子项按投标报价中的综合单价执行, 若图纸变更项目在原清单综合单价中未列出, 则执行上款 的规定 5 如单价与合价计算不正确的按低价执行 如数字表示的金额和文字表示的金额不一致时, 按低价为准 6 关于工程量的审计, 由于招标方提出工程变更而造成的工程量变化, 工程审计时按实结算 对投标人计算错误致使报价书中的工程量偏小的, 结算时不予增补, 工程量偏大的, 按照实际完 45

47 成的工程量结算 7 承包人应积极配合监理工程师与发包人的隐蔽工程验收和资料整理 2. 发包人 2.2 发包人代表 发包人代表 : 姓 名 : ; 身份证号 : ; 职 务 : ; 联系电话 : ; 电子信箱 : ; 通信地址 : 发包人对发包人代表的授权范围如下 : 2.4 施工现场 施工条件和基础资料的提供 提供施工现场关于发包人移交施工现场的期限要求 : 提供施工条件 关于发包人应负责提供施工所需要的条件, 包括 : 开工前提供通水 通电的条件 2.5 资金来源证明及支付担保发包人提供资金来源证明的期限要求 : / 发包人是否提供支付担保 : / 发包人提供支付担保的形式 : / 3. 承包人 3.1 承包人的一般义务 (5) 承包人提交的竣工资料的内容 : 按质监 档案管理等要求提供竣工图 完整的技术资 料等 承包人需要提交的竣工资料套数 : 满足验收需要 承包人提交的竣工资料的费用承担 : 承包人承担 承包人提交的竣工资料移交时间 : 竣工验收前 15 天 承包人提交的竣工资料形式要求 : 纸质及电子版 (6) 承包人应履行的其他义务 : 执行 GF 建设工程施工合同通用条款 46

48 3.2 项目经理 项目经理 : 姓 名 : 身份证号 : ; 建造师执业资格等级 : ; 建造师注册证书号 : ; 建造师执业印章号 : ; 安全生产考核合格证书号 : ; 联系电话 : ; 电子信箱 : ; 通信地址 : ; 承包人对项目经理的授权范围如下 : 关于项目经理每月在施工现场的时间要求 : 一月不少于 25 天 承包人未提交劳动合同, 以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任 : 按合同额的 3 项目经理未经批准, 擅自离开施工现场的违约责任 : 一次 承包人擅自更换项目经理的违约责任 : 按合同额的 3 罚款 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任 : 按合同额的 3 罚款 3.3 承包人人员 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限 : 开工前一天 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任 : 按合同额的 3 罚款 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求 : 向监理工程师书面请假 承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任 : 按合同额的 3 罚款 承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任 : 按合同额的 3 罚款 3.5 分包 分包的一般约定 禁止分包的工程包括 : 禁止分包 主体结构 关键性工作的范围 : 分包的确定允许分包的专业工程包括 : / 其他关于分包的约定 : / 47

49 3.5.4 分包合同价款 关于分包合同价款支付的约定 : 3.6 工程照管与成品 半成品保护 承包人负责照管工程及工程相关的材料 工程设备的起始时间 : 施工期间 3.7 履约担保 承包人是否提供履约担保 : 是 承包人提供履约担保的形式 金额及期限的 : 开工前三日 4. 监理人 4.1 监理人的一般规定关于监理人的监理内容 : 关于监理人的监理权限 : 关于监理人在施工现场的办公场所 生活场所的提供和费用承担的约定 : 自行承担 4.2 监理人员 总监理工程师 : 姓 名 : 职 ; 监理工程师执业资格证书号 : ; 联系电话 : ; 电子信箱 : ; 通信地址 : ; 关于监理人的其他约定 : 4.4 商定或确定 在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时, 发包人授权监理人对以下事项进行确定 : (1) ; (2) 5. 工程质量 5.1 质量要求 特殊质量标准和要求 : 执行国家规范 关于工程奖项的约定 : 若该工程最终被有关部门评定为优良工程, 甲方不承担工程质量优 良奖 5.3 隐蔽工程检查 48

50 5.3.2 承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定 : 24 小时 监理人不能按时进行检查时, 应提前 24 小时提交书面延期要求 关于延期最长不得超过 : 24 小时 6. 安全文明施工与环境保护 6.1 安全文明施工 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定 : 不低于政府部门强制性标准和要求, 杜绝伤亡事故, 安全率 100%, 否则, 后果由承包人负责, 与发包人无关 关于治安保卫的特别约定 : 承包人安排, 费用承包人自行处理 关于编制施工场地治安管理计划的约定 : 同施工组织设计一同提交 文明施工合同当事人对文明施工的要求 : 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定 : 开工后一周内支付 50%, 主体完工支付完毕 7. 工期和进度 7.1 施工组织设计 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容 : 施工组织设计的提交和修改承包人提交详细施工组织设计的期限的约定 : 发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限 : 7.2 施工进度计划 施工进度计划的修订发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限 : 7.3 开工 开工准备关于承包人提交工程开工报审表的期限 : 开工前三天 关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限 : 水 电 道路, 开工前三天具备施工挑拣 关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限 : 开工通知 因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起 天内发出开工通知的, 承包人有 权提出价格调整要求, 或者解除合同 7.4 测量放线 49

51 7.4.1 发包人通过监理人向承包人提供测量基准点 基准线和水准点及其书面资料的期限 : 开工前三天 7.5 工期延误 因发包人原因导致工期延误 (7) 因发包人原因导致工期延误的其他情形 : 因承包人原因导致工期延误因承包人原因造成工期延误, 逾期竣工违约金的计算方法为 : 本项目工期执行合同约定的有效工期, 除不可抗力的约定外, 乙方不得以任何理由停止或拖延工期, 否则每延误一天向甲方支付 2000 元 / 天违约金 因承包人原因造成工期延误, 逾期竣工违约金的上限 : 按合同额的 3 罚款 7.6 不利物质条件不利物质条件的其他情形和有关约定 : 7.7 异常恶劣的气候条件发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件 : (1) ; (2) 7.9 提前竣工的奖励 提前竣工的奖励 : 乙方如果提前完工, 甲方不承担乙方赶工期奖 8. 材料与设备 8.4 材料与工程设备的保管与使用 发包人供应的材料设备的保管费用的承担 : 承包人 8.6 样品 样品的报送与封存需要承包人报送样品的材料或工程设备, 样品的种类 名称 规格 数量要求 : 执行通用条款, 具体种类包括但不限于各类暂估价表列明的种类, 其他种类按政府部门 发包人 监理人要求办理 8.8 施工设备和临时设施 承包人提供的施工设备和临时设施关于修建临时设施费用承担的约定 : 承包人承担 9. 试验与检验 9.1 试验设备与试验人员 50

52 9.1.2 试验设备施工现场需要配置的试验场所 : 施工现场需要配备的试验设备 : 施工现场需要具备的其他试验条件 : 9.4 现场工艺试验现场工艺试验的有关约定 : 10. 变更 10.1 变更的范围关于变更的范围的约定 : 施工中工程图纸变更 会审项目, 地基超深处理等内容由甲方 监理 施工方共同签证, 与投标相近的项目执行投标综合单价, 即使超过招标工程量 10% 时也不调整综合单价 ; 无相近的项目时可另行测定综合单价 材料价格上下浮动超过招标文件暂定价 5% 时由甲方 监理 施工方共同签证按实际发生进行调整 10.4 变更估价 变更估价原则 ; 执行招标文件规定 10.5 承包人的合理化建议监理人审查承包人合理化建议的期限 : 发包人审批承包人合理化建议的期限 : 承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为 : / 10.7 暂估价暂估价材料和工程设备的明细详见附件 : 各类 暂估价表 依法必须招标的暂估价项目对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第 / 种方式确定 不属于依法必须招标的暂估价项目对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第 1 种方式确定 第 3 种方式 : 承包人直接实施的暂估价项目承包人直接实施的暂估价项目的约定 : 暂估价的材料设备除发包人供应外, 其余由四方 ( 发包人 咨询公司 监理公司 承包人 ) 共同定价 ( 考虑承包人的合理利润及采购保管费 ), 承包人采购 ; 暂估价的专业工程由四方 ( 发包人 咨询公司 监理公司 承包人 ) 共同定价 ( 考虑承包人的合理利润 ), 承包人施工 51

53 10.8 暂列金额合同当事人关于暂列金额使用的约定 : 11. 价格调整 11.1 市场价格波动引起的调整市场价格波动是否调整合同价格的约定 : 不予调整 因市场价格波动调整合同价格, 采用以下第 / 种方式对合同价格进行调整 : 第 1 种方式 : 采用价格指数进行价格调整 关于各可调因子 定值和变值权重, 以及基本价格指数及其来源的约定 :/; 第 2 种方式 : 采用造价信息进行价格调整 (2) 关于基准价格的约定 :/ 专用合同条款 1 承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价低于基准价格的 : 专用合同条款合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过 5% 时, 或材料单价跌幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过 5% 时, 其超过部分据实调整 2 承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价高于基准价格的 : 专用合同条款合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过 5% 时, 材料单价涨幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过 5% 时, 其超过部分据实调整 3 承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价等于基准单价的 : 专用合同条款合同履行期间材料单价涨跌幅以基准单价为基础超过 ±5 % 时, 其超过部分据实调整 第 3 种方式 : 其他价格调整方式 :/ 12. 合同价格 计量与支付 12.1 合同价格形式 1 单价合同 综合单价包含的风险范围 : 含在招投标文件已标价工程量清单内或预算书 内 风险费用的计算方法 : 风险范围以外合同价格的调整方法 : 执行 GF 建设工程施工合同通用条款 2 总价合同 总价包含的风险范围 : 风险费用的计算方法 : 风险范围以外合同价格的调整方法 : 52

54 其他价格方式 : 12.2 预付款 预付款的支付预付款支付比例或金额 : 无 预付款支付期限 : 预付款扣回的方式 : 预付款担保承包人提交预付款担保的期限 : 预付款担保的形式为 : 12.3 计量 计量原则 工程量计算规则 : 按国家或行业规定 计量周期 关于计量周期的约定 : 单价合同的计量 关于单价合同计量的约定 : 总价合同的计量 关于总价合同计量的约定 : 总价合同采用支付分解表计量支付的, 是否适用第 项 总价合同的计量 约 定进行计量 : 其他价格形式合同的计量 其他价格形式的计量方式和程序 : 12.4 工程进度款支付 付款周期 关于付款周期的约定 :1 该工程整体建设全部完成后, 付至经审核的已完成工程投资额的 50%; 2 工程全部完成后, 经质检站等有关部门验收达到合格标准, 由中国电信集团公司山东省枣庄 市电信分公司委托有关审计部门审核后, 付至审定工程款的 85%,;3 取得工程整体验收备案证 明后付至 90%, 建委系统退还农民工工资保证金后付至 95%;4 留 5% 作为工程质量保修金, 保修 期为 2 年, 保修期自验收合格之日起计算 保修期满, 经检查无质量问题后, 一次性付清尾款 进度付款申请单的编制 53

55 关于进度付款申请单编制的约定 : 进度付款申请单的提交 (1) 单价合同进度付款申请单提交的约定 : (2) 总价合同进度付款申请单提交的约定 : (3) 其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定 : 进度款审核和支付 (1) 监理人审查并报送发包人的期限 : 发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限 : (2) 发包人支付进度款的期限 : 发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式 : / 支付分解表的编制 2 总价合同支付分解表的编制与审批: 3 单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批: 13. 验收和工程试车 13.1 分部分项工程验收 监理人不能按时进行验收时, 应提前 小时提交书面延期要求 关于延期最长不得超过 : 小时 13.2 竣工验收 竣工验收程序关于竣工验收程序的约定 : 执行政府部门规定, 参照 GF 建设工程施工合同通用款 发包人不按照本项约定组织竣工验收 颁发工程接收证书的违约金的计算方法 : 移交 接收全部与部分工程承包人向发包人移交工程的期限 : 发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的, 违约金的计算方法为 : 承包人未按时移交工程的, 违约金的计算方法为 : 13.3 工程试车 试车程序工程试车内容 : (1) 单机无负荷试车费用由承担 ; 54

56 (2) 无负荷联动试车费用由 承担 投料试车 关于投料试车相关事项的约定 : 13.6 竣工退场 竣工退场 承包人完成竣工退场的期限 : 竣工后三日内 14. 竣工结算 14.1 竣工付款申请 承包人提交竣工付款申请单的期限 : 竣工验收合格且结算资料经省行委派机构审计定案后 28 日内 竣工付款申请单应包括的内容 : 执行 GF 建设工程施工合同通用条款 14.2 竣工结算审核 发包人审批竣工付款申请单的期限 : 执行 GF 建设工程施工合同通用条款 发包人完成竣工付款的期限 : 按发包方财务制度规定, 参照 GF 建设工程施工合 同通用条款 关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序 : 执行 GF 建设工程施工合同通用 条款 14.4 最终结清 最终结清申请单 承包人提交最终结清申请单的份数 : 执行 GF 建设工程施工合同通用条款 承包人提交最终结算申请单的期限 : 执行 GF 建设工程施工合同通用条款 最终结清证书和支付 发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限 : 同上 (2) 发包人完成支付的期限 : 按发包方财务制度规定, 参照 GF 建设工程施工 合同通用条款 15. 缺陷责任期与保修 15.2 缺陷责任期缺陷责任期的具体期限 : 两年 15.3 质量保证金 关于是否扣留质量保证金的约定 : 结算价的 5% 作为作为质量保证金, 各项质保期满后 1 个 月内分项付清 55

57 承包人提供质量保证金的方式质量保证金采用以下第 2 种方式 : (1) 质量保证金保函, 保证金额为 : ; (2) 5 % 的工程款 ; (3) 其他方式 : 质量保证金的扣留质量保证金的扣留采取以下第 2 种方式 : (1) 在支付工程进度款时逐次扣留, 在此情形下, 质量保证金的计算基数不包括预付款的支付 扣回以及价格调整的金额 ; (2) 工程竣工结算时一次性扣留质量保证金 ; (3) 其他扣留方式 : 关于质量保证金的补充约定 : 15.4 保修 保修责任工程保修期为 : 执行 GF 建设工程施工合同通用条款 修复通知承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间 : 24 小时 16. 违约 16.1 发包人违约 发包人违约的情形发包人违约的其他情形 : 发包人违约的责任发包人违约责任的承担方式和计算方法 : (1) 因发包人原因未能在计划开工日期前 7 天内下达开工通知的违约责任 : (2) 因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任 : (3) 发包人违反第 10.1 款 变更的范围 第 (2) 项约定, 自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任 : (4) 发包人提供的材料 工程设备的规格 数量或质量不符合合同约定, 或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任 : (5) 因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任 : 56

58 (6) 发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示, 导致承包人无法复工的违约责任 : (7) 其他 : 因发包人违约解除合同 承包人按 项 发包人违约的情形 约定暂停施工满 天后发包人仍不纠正其违约 行为并致使合同目的不能实现的, 承包人有权解除合同 16.2 承包人违约 承包人违约的情形承包人违约的其他情形 : / 承包人违约的责任承包人违约责任的承担方式和计算方法 : 1 由于承包人自身原因工期每拖延一天, 承包人应赔偿发包人损失, 损失赔偿额为应付结算价款的万分之三, 在结算时一并计算 ; 承包人延误合同规定的工期日达三十天 ( 含三十天 ) 以上的, 发包人有权解除本合同且承包人应赔偿发包人的全部损失 2 因承包人原因工程质量达不到约定的质量标准, 承包人承担的违约责任按下列第 (1) 条执行 (1) 本工程约定为合格工程 如达不到质量标准, 承包方除赔偿全部损失外, 应无条件返工达到质量要求, 并处不超过工程总造价的 5% 的罚款 承包方应无条件返工达到质量要求, 否则发包方有权拒付工程款 双方约定的承包人其他违约责任 : 1 项目经理及技术负责人必须与投标文件一致, 未经发包人事先同意, 承包人不得擅自更换其项目负责人 技术负责人 承包人未经发包人许可更换项目经理或技术负责人, 处承包人 10 万元 ~50 万元 / 人. 次的违约金 ; 经发包人许可承包人更换项目经理或技术负责人, 处承包人 10 万元 / 人. 次的违约金 如果发包人认为承包人派遣的执行本项目的有关人员不称职, 将有权要求承包人更换, 承包人对于发包人的此类要求应予以满足 ( 后附承诺书 ) 2 在施工期间及工程移交前, 承包人的项目经理 技术负责人应保证到位率, 不低于 22 天 / 月, 每天不低于 8 个小时, 并按发包人或者监理人确定的时间和要求参加相关会议, 到位履行相关职责 否则, 每发生一次不到位 迟到或者未履行职责, 承包人向发包人支付 2000 元 / 人. 次的违约金 3 如果发生安全生产事故( 包括但不限于火灾 坍塌 机械事故等 ), 承包人除依据现行 57

59 法律法规的规定承担相应的法律责任外, 并按照现行法律法规规定的行政罚款标准的最高额度, 向发包人另行支付违约金 如承包人未受到行政处罚, 除赔偿损失外, 承包人还须向发包人支付 5 万元的违约金 4 非依本合同约定, 承包人不得擅自解除合同, 如果承包人擅自解除合同, 应向发包人支付合同价款的 10% 作为违约金 5 承包人施工所使用的材料 设备与发包人封存的样品不一致或不符合本合同的要求, 则承包人应无条件予以更换, 同时, 每发生一次承包人应向发包人支付合同价款 5% 的违约金 若承包人重新使用的材料 设备仍与本合同的要求及封存的样品不一致, 发包人有权解除合同 6 承包人拖欠民工工资的, 发包人有权从未支付给承包人的工程款中直接向民工支付工资, 支付额度如承包人不予确认, 以发包人确认的额度支付, 承包人不得提出异议 发生拖欠民工工资情形, 按拖欠数额的 20% 向发包人支付违约金 7 承包人拖欠农民工工资将视为违约行为, 发包人可以直接扣除履约保证金或启动履约保函支付工资 8 承包人未按发包人或者监理人要求的时间 参会人员参加相关会议, 每迟到一次, 向发包人支付 200 元的违约金, 每发生一次要求参加的参会人员未到会或者以他人替代, 向发包人支付 500 元的违约金 但经发包人同意的除外 一方违约后, 另一方要求违约方继续履行合同时, 违约方承担上述违约责任后仍应继续履行合同 因承包人违约解除合同关于承包人违约解除合同的特别约定 : 发包人继续使用承包人在施工现场的材料 设备 临时工程 承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式 : / 17. 不可抗力 17.1 不可抗力的确认除通用合同条款约定的不可抗力事件之外, 视为不可抗力的其他情形 : 执行通用条款 17.4 因不可抗力解除合同 合同解除后, 发包人应在商定或确定发包人应支付款项后 天内完成款项的支付 18. 保险 18.1 工程保险关于工程保险的特别约定 : 承包人为现场人员办理保险, 费用自行承担 58

60 18.3 其他保险关于其他保险的约定 : 执行 GF 建设工程施工合同通用条款 承包人是否应为其施工设备等办理财产保险 : 是 18.7 通知义务关于变更保险合同时的通知义务的约定 : 执行 GF 建设工程施工合同通用条款 20. 争议解决 20.3 争议评审合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定 : 争议评审小组的确定争议评审小组成员的确定 : 选定争议评审员的期限 : 争议评审小组成员的报酬承担方式 : 其他事项的约定 : 争议评审小组的决定合同当事人关于本项的约定 : 20.4 仲裁或诉讼因合同及合同有关事项发生的争议, 按下列第 2 种方式解决 : (1) 向枣庄市仲裁委员会申请仲裁 ; (2) 向枣庄市中级人民法院起诉 21 补充条款 1 承包人应在总包单位统一管理下组织施工 总包单位与分包单位施工中发生矛盾时, 由监理 发包人仲裁解决, 双方必须服从 2 工程结算由发包人委托中介审计单位审计, 属承包人支付部分由承包人承担 3 工程竣工 10 天内承包人按发包人要求拆除全部临时设施清理现场至原貌, 满足发包人环境要求, 如不拆除, 视同遗弃, 可随意处置, 拆除及垃圾清运费由承包人负责 ( 发包人另有安排时双方议定 ) 4 承包人严格遵守国家及地方有关法律 法规 规章; 同时必须编制安全施工组织设计 安全实施计划, 建立健全安全规章制度 ; 现场必须由持证专职安全员牵头成立 3-5 人安全小组, 严格遵守 执行安全操作技术规程 方案 制度, 建立专门的安全施工日记, 实施周安全检查活动, 并根据现场的安全状况及时参加由发包人 监理单位等相关部门主持的安全例会或专题会, 并对会议精神认真贯彻执行 59

61 5 承包人应该负责发包人指定区域的卫生管理及所用路面的清理, 保持路面清洁 畅通且湿润无扬尘, 并对工程现场进行及时的清扫, 以保证发包人及有关单位的视察 检查, 保证各检查项道路畅通 现场文明整洁 否则发包人对承包人进行 500 元 / 次的罚款 6 本合同履行过程中, 除不可抗力和发包人要求外, 承包人不得随意停工或消极怠工, 否则, 停工或消极怠工累计达到 10 日的, 即视为擅自终止本合同 7 施工及生活用水用电由承包人自行接表, 按表计量, 费用由承包人负责 水电费按市场价执行 8 如发生下述情况之一, 发包人可单方面解除合同, 承包人应配合作好善后工作, 并赔偿相应损失 ; (1) 承包人的施工与管理人员不服从管理 严重违反法律 法规及合同有关条款的 ; (2) 承包人严重违反其承诺的 ; 发包人有权调换承包人有关人员或终止同承包人的施工合同, 承包人必须无条件接受 同时, 承包人有正确理由, 可依照有效证据向有关部门申诉 承包人拒不调换者, 视为承包人自动终止合同 发包人并有权要求承包人配合处理好善后事宜 ; 9 本工程施工过程中, 承包人与发包人共同签署的补充协议 会议纪要等有关文件为该合同的组成部分 10 本工程的承包人配属队伍要求为承包人的直属队伍, 必须提供原始合同复印件及其直属队伍的基本情况 承包人在投标文件中拟定的项目经理 主要管理人员 配属队伍及机械设备, 不经发包人同意不得更换或减少 11 投标文件承诺的项目班子必须确保常驻施工现场, 有事应向总监理工程师请假, 每次不超过 2 天, 每月不超过一周 由监理考勤, 不得无故缺勤 否则, 每缺勤 1 天, 罚款 500 元 12 在工程建设过程中发生一切安全及质量责任事故均由承包人承担, 并支付所发生的一切费用 13 承包人违约给发包人造成实际损失, 按损失大小在履约保证金中扣除, 不足部分从工程款中扣除 14 发包人供应的主要材料, 承包人根据工程进度需要, 按名称 规格 型号 数量 价格提前 20 天提出具体 准确的材料设备用量计划 本补充条款与本施工合同前述条款相抵触时, 以本补充条款为准 60

62 第四部分 合同特殊条款 合同特殊条款 是 合同通用条款 及合同专用条款的补充和修改, 两者如有抵触, 以 合同特殊条款 为准 附件 2: 承包人用于本工程施工的机械设备表附件 3: 承包人主要施工管理人员表附件 4: 工程项目建设廉政承诺书附件 5: 其他 ( 若有 ) 61

63 附件 1: 工程质量保修书 发包人 ( 全称 ): 中国电信集团公司山东省枣庄市电信分公司 承包人 ( 全称 ): 发包人和承包人根据 中华人民共和国建筑法 和 建设工程质量管理条例, 经协商一致就鲁南数据中心电信机房院落及配房建设 监理项目签订工程质量保修书 一 工程质量保修范围和内容承包人在质量保修期内, 按照有关法律规定和合同约定, 承担工程质量保修责任 具体保修的内容, 双方约定如下 : 承包人施工的所有工程 二 质量保修期根据承包人投标文件承诺, 本工程的质量保修期为 : 质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算 三 缺陷责任期工程缺陷责任期为以承包人承诺的工程保修期时间为准个月, 缺陷责任期自工程竣工验收合格之日起计算 单位工程先于全部工程进行验收, 单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算 缺陷责任期终止后, 发包人应退还剩余的质量保证金 四 质量保修责任 1. 属于保修范围 内容的项目, 承包人应当在接到保修通知后 12 小时内派人保修 承包人不在约定期限内派人保修的, 发包人可以委托他人修理, 费用在质量保证金中双倍扣除, 如质量保证金不足以支付的, 发包人有权向承包人追偿 2. 发生紧急事故需抢修的, 承包人在接到事故通知后 2 小时内到达事故现场抢修, 如承包人不能在约定期限内到达事故现场抢修的, 发包人可以委托他人抢修, 费用在质量保证金中双倍扣除, 并每出现一次上述现象扣除质量保证金总额的 10 %, 如质量保证金不足以支付的, 发包人有权向承包人追偿 3. 在使用过程中出现涉及安全隐患问题的, 应当按照国家 省市的相关规定, 立即向当地行政主管部门和有关部门报告, 采取安全防范措施, 并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案, 承包人实施保修 如因发包人自身使用不当等原因造成上述问题的, 相关费用全部由发包人承担 ; 因承包人原因造成上述问题的, 相关费用全部由承包人承担, 并一次 62

64 性扣除专用合同条款 条约定的质量保证金数额, 如质量保证金不足以支付的, 发包人有权向承包人追偿 4. 质量保修期不因本项 条所述问题缩短或提前结束, 即使发生上述问题, 剩余质量保修期内双方仍按合同规定义务执行 5. 质量保修期满后, 由发包人组织验收, 验收通过后 30 日内发包人退还剩余质量保证金 ( 不计利息 ) 五 双方约定的其他工程质量保修事项 : 免费为发包人培训维保 使用人员 ( 至少两名 ) 工程质量保修书由发包人 承包人在合同签订时共同签署, 作为施工合同附件, 其有效期限 至保修期满 发包人 ( 公章 ): 承包人 ( 公章 ): 地址 : 地址 : 法定代表人 ( 签字 ): 法定代表人 ( 签字 ): 委托代理人 ( 签字 ): 委托代理人 ( 签字 ): 电话 : 电话 : 传真 : 传真 : 开户银行 : 开户银行 : 账号 : 账号 : 邮政编码 : 邮政编码 : 63

65 附件 2: 承包人用于本工程施工的机械设备表 序号机械或设备名称规格型号数量产地制造年份 额定功率 (kw) 生产能力 备注

66 附件 3: 承包人主要施工管理人员表名称姓名职务职称主要资历 经验及承担过的项目项目经理项目副经理技术负责人合同商务管理施工管理施工管理质检管理质检管理计划管理计划管理安全管理安全管理材料管理 ( 其他 ) 65

67 附件 4: 工程项目建设廉政承诺书 甲方 : 中国电信集团公司山东省枣庄市电信分公司 乙方 : 为加强工程建设中的廉政建设和确保工程建设的顺利进行, 规范工程建设项目各项管理, 预防各种谋取不正当利益的违法违纪行为的发生, 维护国家 集体和个人的合法权益, 根据国家有关工程建设的法律法规和医院的相关规定, 特订立本廉政建设承诺书 第一条 : 甲乙双方的责任 ( 一 ) 应严格遵守国家关于市场准入 项目招标投标 工程建设 施工安装和市场活动等有关法律 法规 相关政策以及廉政建设的各项规定 ( 二 ) 严格执行建设工程项目承发包合同文件, 自觉按合同办事 ( 三 ) 业务活动必须坚持公开 公平 公正 诚信 透明的原则 ( 除法律法规另有规定者外 ), 不得为获取不正当的利益, 损害国家 集体和对方利益, 不得违反工程建设管理 施工安装的规章制度 发现对方在业务活动中有违规 违纪 违法行为的, 应及时提醒对方, 情节严重的, 应向其上级主管部门或纪检监察 司法等有关机关举报 第二条 : 甲方的责任甲方的领导和从事该建设工程项目的工作人员, 在工程建设的事前 事中 事后应遵守以下规定 : ( 一 ) 不准向乙方索要或接受回扣 礼金 有价证券 物品和好处费 感谢费等 ( 二 ) 不准在乙方报销任何应由甲方或个人支付的费用 ( 三 ) 不准要求 暗示和接受乙方为个人装修住房 婚丧嫁娶 配偶子女的工作安排以及出国 ( 境 ) 旅游等提供方便 ( 四 ) 不准参加有可能影响公正执行公务的乙方宴请和健身 娱乐等活动 ( 五 ) 不准向乙方介绍或为配偶 子女 亲属参与同甲方项目工程施工合同有关的设备 材料 工程分包 劳务等经济活动 不得以任何理由向乙方推荐和要求乙方购买项目工程施工合同规定以外的材料 设备等 第三条 : 乙方的责任应与甲方保持正常的业务交往, 按照有关法律法规和程序开展业务工作, 严格执行工程建设的有关方针 政策, 尤其是有关建筑施工安装的强制性标准和规范, 并遵守以下规定 : ( 一 ) 不准以任何理由向甲方 相关单位及其工作人员赠送礼金 有价证券 物品和回扣 好处费 感谢费等 ( 二 ) 不准以任何理由为甲方和相关单位报销应由对方或个人支付的费用 ( 三 ) 不准接受或暗示为甲方 相关单位或个人装修住房 婚丧嫁娶 配偶子女的工作安排以及出国 ( 境 ) 旅游等提供方便 66

68 ( 四 ) 不准以任何理由为甲方 相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请 健身 娱乐等活动 ( 五 ) 自觉接受甲方纪检监察部门对建设工程项目承包合同规定的工程进度和预支工程款施行监督 ( 六 ) 不准乙方把自己范围内的物质采购 经济矛盾推给甲方 服从甲方的管理, 遵守甲方关于工程建设有关方面的制度和规定 第四条 : 责任追究 ( 一 ) 甲方工作人员有违反本承诺书第一 二条责任行为的, 按照管理权限, 依据有关法律法规 廉洁自律规定和医院纪检监察工作制度予以追究责任 ; 给乙方单位造成经济损失的, 应予以赔偿 ( 二 ) 乙方工作人员有违反本承诺书第一 三条责任行为的, 按照管理权限上报乙方主管部门和上级纪检监察机关 ; 涉嫌犯罪的, 移交司法机关追究刑事责任 ; 给甲方单位造成经济损失的, 应予以赔偿 第五条 : 本承诺书作为工程施工合同的附件, 与工程施工合同具有同等法律效力, 经双方签署后立即生效 第六条 : 本承诺书的有效期为双方签署之日起至该工程项目竣工验收合格结完工程款为止 甲方 ( 公章 ): 乙方 ( 公章 ): 法定代表人 ( 签字 ): 法定代表人 ( 签字 ): 委托代理人 ( 签字 ): 委托代理人 ( 签字 ): 地址 : 地址 : 电话 : 电话 : 邮政编码 : 邮政编码 : 67

69 第五章 技术规范和要求 ( 详见图纸, 图纸另附 ) 清单编制总说明 一工程概况 1 工程概况 : 鲁南数据中心电信机房院落及配套建设工程座落于枣庄市高新技术产业开发区 浦东路北, 复元一路西 本期工程范围包括 : 泵房 油机房 泵房安装 厂区道路硬化 ( 共两条, 其一为院落南侧 长约 86M 宽约 8M, 其二为院落东侧南段长约 54M 宽约 20M 北段长约 59M 宽约 6M) 2 工程招标范围 : 详见本工程招标文件要求及设计施工图纸 3 编制依据 : 本工程依据 建设工程工程量清单计价规范 GB 年 山东省 建设工程工程量清单计价规则 相关文件 ; 并参照 2006 年 山东省建筑 安装 装饰工程消耗量定额及其补充定额 及设计图纸及 4 价目表 : 山东省 16 年土建装饰安装营改增 计税模式 : 增值税 ( 一般计税方法 ) 二报价人须知 : 1 工程量清单及其计价格式中所有要求签字 盖章的地方, 必须由规定的单位和人员签字 盖章 2 工程量清单及其计价格式中的任何内容不得随意删除或涂改 3 工程量清单计价格式中列明的所有需要填表的单价和合同, 投标人均应填报, 未填报的单 价和合价, 视为此项费用已包含在工程量清单的其他单价和合价中 4 各分部分项综合单价不仅要包括 建设工程工程量清单计价规范 GB 中所含括 的相应的所有清单工程内容, 而且还应考虑本清单项目名称中所描述的增加内容 图纸设计技术 要求及其他规范规程所要求的全部工作内容 5 暂列金额, 应按发包方提供数据填报不能改动 6 每个清单报价均应提供详细的综合单价组成表及综合单价分析表, 应明确列出材料消耗量 7 金额 ( 价格 ) 均应以人民币表示 8 本清单如招标文件及设计图纸内容存有冲突, 须按招标文件或发包方答疑处理 9 其余事项均按照招标文件执行 工程量清单 ( 另附 ) 材料要求 : 68

70 钢筋 : 济钢 莱钢商砼 : 中联 中兴 汉鼎泵 : 熊猫 凯旋 南方以上材料品牌仅供参考, 要求所报品牌等于或优于上述品牌 适用的国家 行业以及地方规范 标准和规程 类别标准 规范 规程名称编号 国家 建设工程基础管理规范 GB/T 国家 建筑工程施工质量验收统一标准 GB 国家 建筑地基基础工程施工质量验收规范 GB 国家 砌体工程施工质量验收规范 GB 国家 混凝土结构工程施工质量验收规范 GB 国家 屋面工程质量验收规范 GB 国家 地下防水工程质量验收规范 GB 国家 建筑地面工程施工质量验收规范 GB 国家 建筑装饰装修工程质量验收规范 GB 国家 建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范 GB 国家 通风与空调工程施工质量验收规范 GB 国家 建筑电气工程施工质量验收规范 GB 国家 民用建筑工程室内环境污染控制规范 GB 国家 住宅装饰装修工程施工规范 GB 国家 地下工程防水技术规范 GB 国家 建设工程文件归档整理规范 GB/T 国家 工程测量规范 GB 行业 建筑变形测量规程 JGJ/T8-97 行业 钢筋焊接及验收规范 JGJ18-96 行业 钢筋机械连接通用技术规程 JGJ 行业 建筑工程冬期施工规程 JGJ/T 国家 钢筋焊接接头试验方法标准 JGJ/T 国家 结构构造标准图 03G101 国家 给水排水管道工程施工及验收规范 GB 国家 建筑机械使用安全技术规程 JGJ33-86 国家 起重机械安全规程 ` GB

71 第六章 投标文件格式 70

72 商务标封皮格式 : ( 正本或副本 ) ( 项目名称 ) 投标文件 招标人 : 投标人 : ( 盖单位章 ) 法定代表人或其委托代理人 : ( 签字或盖章 ) 法人联系方式 : 年月日 71

73 目 录 一 投标函及投标函附录 唱标单二 法定代表人身份证明三 授权委托书四 投标保证金五 施工组织设计六 项目管理机构七 拟分包项目情况表八 资格审查资料九 其他材料 72

74 一 投标函及投标函附录 ( 一 ) 投标函 致 : ( 招标人名称 ) 在考察现场并充分研究 ( 项目名称 )( 以 下简称 本工程 ) 施工招标文件的全部内容后, 我方兹以 : 工程总造价的投标价格和按合同约定有权得到的其它金额, 并严格按照合同约定, 施工 竣工和交付本工程并维修其中的任何缺陷 如果我方中标, 我方保证在年月日或按照合同约定的开工日期开始本工程的施工, 天 ( 日历日 ) 内竣工, 并确保工程质量达到标准 我方同意本投标函在招标文件规定的提交投标文件截止时间后, 在招标文件规定的投标有效期期满前对我方具有约束力, 且随时准备接受你方发出的中标通知书 随本投标函道交的投标函附录是本投标函的组成部分, 对我方构成约束力 随同本投标函递交投标保证金一份, 金额为人民币 ( 大写 ): 元 ( : 元 ) 在签署协议书之前, 你方的中标通知书连同本投标函, 包括投标函附录, 对双方具有约束力 投标人 :( 盖公章 ) 电话 : 法定代表人 :( 签字并盖章 ) 传真 : 受托人 :( 签字并盖章 ) 邮编 : 注册地址 : 日期 : 73

75 ( 二 ) 投标函附录 工程名称 : ( 项目名称 ) 序号 条款内容 合同条款号 1 项目经理 姓名 : 2 工期 缺陷责任期 约定内容 历天 日 备注 4 承包人履约担保金额 分包 逾期竣工违约金 逾期竣工违约金最高限额 质量标准 价格调整的差额计算 预付款额度 见分包项目情况表元 / 天 见价格指数权重表 11 预付款保函金额 质量保证金扣留百分比 质量保证金额度 备注 : 投标人在响应招标文件中规定的实质性要求和条件的基础上, 可做出其他有利于招标人的承诺 此类承诺可在本表中予以补充填写 投标人 ( 盖章 ): 法人代表或委托代理人 ( 签字或盖章 ): 日期 : 年月日 74

76 ( 三 ) 唱标单 工程 唱标单 投标人名称 投标总报价 ( 人民币 ) 小写 : 大写 : 企业资质等级 承诺工程质量 承诺工期天 ( 日历日 ) 项目经理姓名 : 资质 : 招标文件响应程度 投标人 :( 盖公章 ) 法定代表人或受托人 :( 签字并盖章 ) 法人联系方式日期 : 年月日注 : 该表除应装订于投标文件外, 还应另外一式 3 份, 单独密封, 以便唱标, 否则视为无效投标 75

77 二 法定代表人身份证明 投标人 : 单位性质 : 地 址 : 成立时间 : 年 月 日 经营期限 : 姓 名 : 性 别 : 年 龄 : 职 务 : 系 ( 投标人名称 ) 的法定代 表人 特此证明 投标人 : ( 盖单位章 ) 年月日 76

78 三 授权委托书 本人 ( 姓名 ) 系 ( 投标人名称 ) 的法定代表人, 现委托 ( 姓名 ) 为我方代理人 代理人根据授权, 以我方名义签署 澄清 说明 补正 递 交 撤回 修改 ( 项目名称 ) 施工投标文件 签订合同和处理有关事 宜, 其法律后果由我方承担 委托期限 : 代理人无转委托权 附 : 法定代表人身份证明 投标人 : ( 盖单位章 ) 法定代表人 : ( 签字 ) 身份证号码 : 委托代理人 : ( 签字 ) 身份证号码 : 年月日 77

79 四 投标保证金 保证金回执单复印件黏贴处 加盖公章 法定代表人或其委托代理人 : ( 签字 ) 地址 : 邮政编码 : 电话 : 传真 : 年月日 78

80 五 施工组织设计 1. 投标人应根据招标文件和对现场的勘察情况, 采用文字并结合图表形式, 参考以下要点编制本工程的施工组织设计 : (1) 总体概述 : 施工组织总体设想 方案针对性和施工段划分 ; (2) 施工现场平面布置和临时设施 临时道路布置 ; (3) 施工进度计划和各阶段进度的保证措施 ; (4) 各分部分项工程的施工方案和质量保证措施 ; (5) 安全文明施工和环境保护措施 ; (6) 项目管理班子的人员岗位职责 分工 ; (7) 劳动力 机械设备和材料投入计划 ; (8) 冬雨季施工 已有设施和管线的加固 保护等特殊情况下的施工措施 ; 附表一拟投入本工程的主要施工设备表附表二拟配备本工程的试验和检测仪器设备表附表三劳动力计划表附表四计划开 竣工日期和施工进度网络图附表五施工总平面图附表六临时用地表附表七施工组织设计 ( 技术暗标部分 ) 编制及装订要求 79

81 附表一 : 拟投入本工程的主要施工设备表 序号 设备名称 型号规格 数量 国别产地 制造年份 额定功率 (KW) 生产能力 用于施工部位 备注 80

82 附表二 : 拟配备本工程的试验和检测仪器设备表 序号 仪器设备名称 型号规格 数量 国别产地 制造年份 已使用台时数 用途 备注 81

83 附表三 : 劳动力计划表 单位 : 人 工种 按工程施工阶段投入劳动力情况 82

84 附表四 : 计划开 竣工日期和施工进度网络图 1. 投标人应递交施工进度网络图或施工进度表, 说明按招标文件要求的计划工 期进行施工的各个关键日期 2. 施工进度表可采用网络图和 ( 或 ) 横道图表示 83

85 附表五 : 施工总平面图 投标人应递交一份施工总平面图, 绘出现场临时设施布置图表并附文字说明, 说 明临时设施 加工车间 现场办公 设备及仓储 供电 供水 卫生 生活 道路 消防等设施的情况和布置 84

86 附表六 : 临时用地表 用途面积 ( 平方米 ) 位置需用时间 85

87 附表七 : 施工组织设计编制及装订要求 1. 投标人应根据招标文件和对现场的勘察情况, 采用文字并结合图表形式, 参考以下要点编制本工程的施工组织设计 : (1) 总体概述 : 施工组织总体设想 方案针对性和施工段划分 ; (2) 施工现场平面布置和临时设施 临时道路布置 ; (3) 施工进度计划和各阶段进度的保证措施 ; (4) 各分部分项工程的施工方案和质量保证措施 ; (5) 安全文明施工和环境保护措施 ; (6) 项目管理班子的人员岗位职责 分工 ; (7) 劳动力 机械设备和材料投入计划 ; (8) 冬雨季施工 已有设施和管线的加固 保护等特殊情况下的施工措施 ; 2. 技术暗标部分编制及装订要求技术标书为匿名标书 ( 暗标 ), 标书封面及内容中不得出现可识别投标人身份的任何字符和徽标 ( 包括文字 符号 图案 阴影 字体加粗 空格 空行 双线框 粗线框 标识 标志 人员姓名 企业名称 以往工程名称 投标人独有的企业标准名称或编号等 ) 技术标书需胶装, 封面格式详见后附格式 ( 详见招标文件最后一页 ), 封底及侧封为空白, 用 A3 标准白色复印纸胶装 ( 封面以前面为准, 剩多少放在后面 ) 技术标的所有正文应当按以下要求排版制作, 否则此标书技术标得分为零, 但不按无效投标处理 : 1 纸张 :A4 白色复印纸 (70g); 2 字体 : 宋体 ; 3 字号 : 统一采用四号字 ; 各章节标题左对齐 ; 行距 : 固定值 22 磅 ; 页边距 : 左 2.5 厘米, 其余均为 2 厘米 ; 4 黑色打印, 不允许使用彩色打印 ; 5 不允许出现目录 页眉 页脚 页码 ; 6 对于比较大的图表可使用白色 A3 复印纸, 但须将 A3 纸折叠成 A4 纸大小装订 ; 7 各章节之间不分页编排, 且不用加隔页纸 ;; 8 不得分册装订, 页数过多时, 应当本着突出重点的原则予以缩减 任何情况下, 技术暗标中不得出现任何涂改 行间插字或删除痕迹 ; 技术标的所有正文应当按以上要求排版制作, 否则此标书技术标得分为零, 但不按无效投标处理 86

88 六 项目管理机构 ( 一 ) 项目管理机构组成表 职务姓名职称 证书名称 执业或职业资格证明 级别证号专业养老保险 备注 87

89 ( 二 ) 主要人员简历表 附 1: 项目经理简历表 项目经理应附建造师执业资格证书 注册证书 安全生产考核合格证书 身份证 职称证 学历证 养老保险复印件及未担任其他在施建设工程项目项目经理的承诺书, 管理过的项目 业绩须附合同协议书和竣工验收备案登记表复印件 类似项目限于以项目经理身份参与的项 目 姓名 年龄 学历 职称 职务 拟在本工程任职 项目经理 注册建造师执业资格等级 级 建造师专业 安全生产考核合格证书 毕业学校 年毕业于 学校 专业 主要工作经历 时间 参加过的类似项目名称 工程概况说明 发包人及联系电话 88

90 附 2: 主要项目管理人员简历表主要项目管理人员指项目副经理 技术负责人 合同商务负责人 专职安全生产管理人员等岗位人员 应附注册资格证书 身份证 职称证 学历证 养老保险复印件, 专职安全生产管理人员应附安全生产考核合格证书, 主要业绩须附合同协议书 岗位名称姓名年龄性别毕业学校 学历和专业 拥有的执业资格 执业资格证书编号 毕业时间 专业职称 工作年限 主要工作业绩及担任的主要工作 89

91 附 3: 承诺书 承诺书 ( 招标人名称 ): 我方在此声明, 我方拟派往 ( 项目名称 )( 以下简称 本工程 ) 的项目经理 ( 项目经理姓名 ) 现阶段没有担任任何在施建设工程项目的项目经理 我方保证上述信息的真实和准确, 并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切法律后果并同意没收投标保证金 特此承诺 投标人 : ( 盖单位章 ) 法定代表人或其委托代理人 : ( 签字 ) 年月日 90

92 七 拟分包计划表 序号 拟分包项目名称 范围及理由 拟选分包人名称 拟选分包人 注册地点 企业资质 有关业绩 备注 备注 : 本表所列分包仅限于承包人自行施工范围内的非主体 非关键工程 日期 : 年月日 91

93 八 资格审查资料 ( 一 ) 投标人基本情况表 投标人名称 注册地址 联系方式 组织结构 联系人传真 邮政编码 电话 网址 法定代表人姓名技术职称电话 技术负责人姓名技术职称电话 成立时间员工总人数 : 企业资质等级 营业执照号 注册资金 开户银行 账号 其中 项目经理高级职称人员中级职称人员初级职称人员技工 经营范围 备注 备注 : 本表后应附企业法人营业执照及其年检合格的证明材料 企业资质证书副本 安全生产许可证 开户许可证等材料的复印件 92

94 ( 二 ) 近年财务状况表 (2) 财务状况 一 基本资料 资产总额 负债总额 万元 万元 固定资产流动资产长期负债流动负债 最高年施工能力 M2 二 近两年经审计的财务报表 ( 附财务报表 ) 投标人名称 ( 盖章 ): 法定代表人或委托代理人 :( 签字或盖章 ) 日期 : 年月日 93

95 ( 三 ) 近年完成的类似项目情况表 项目名称 项目所在地 发包人名称 发包人地址 发包人联系人及电话 合同价格 开工日期 竣工日期 承担的工作 工程质量 项目经理 技术负责人 总监理工程师及电话 项目描述 备注 备注 :1 类似项目指前附表词语解释的工程 2 本表后附中标通知书和 ( 或 ) 合同协议书 工程接收证书 ( 工程竣工验收证书 ) 的复印件, 具体年份要求见投标人须知前附表 每张表格只填写一个项目, 并标明序号 94

96 ( 四 ) 正在施工的和新承接的项目情况表项目名称项目所在地发包人名称发包人地址发包人电话签约合同价开工日期计划竣工日期承担的工作工程质量项目经理技术负责人总监理工程师及电话 项目描述 备注 备注 : 本表后附中标通知书和合同协议书复印件 每张表格只填写一个项目, 并标明 序号 95

97 ( 五 ) 近年发生的诉讼和仲裁情况 说明 : 近年发生的诉讼和仲裁情况仅限于投标人败诉的, 且与履行施工承包合同有关 的案件, 不包括调解结案以及未裁决的仲裁或未终审判决的诉讼 96

98 ( 六 ) 企业其他信誉情况表 ( 年份要求同诉讼及仲裁情况年份要求 ) 1 近年企业不良行为记录情况 2 在施工程以及近年已竣工工程合同履行情况 3 其他 备注 :1 企业不良行为记录情况主要是近年投标人在工程建设过程中因违反有关工程建设的法律 法规 规章或强制性标准和执业行为规范, 经县级以上建设行政主管部门或其委托的执法监督机构查实和行政处罚, 形成的不良行为记录 应当结合第二章 投标人须知 前附表第 项定义的范围填写 2 合同履行情况主要是投标人近年所承接工程和已竣工工程是否按合同约定的工期 质量 安全等履行合同义务, 对未竣工工程合同履行情况还应重点说明非不可抗力解除合同 ( 如果有 ) 的原因等具体情况, 等等 97

99 ( 七 ) 主要项目管理人员简历表 说明 : 主要人员简历表 同本章附件七之 ( 二 ) 未进行资格预审但本章 项目管 理机构 已有本表内容的, 无需重复提交 98

100 九 投标报价书 6.1 投标总价表 ( 格式 ) 投标总价 招标人 : 工程名称 : 投标总价 ( 小写 ) : ( 大写 ) : 投标人 : ( 单位盖章 ) 法定代表人 或其授权人 : ( 签字或盖章 ) 编制人 : ( 造价人员签字盖专用章 ) 编制时间 : 年月日 99

101 6.2 总说明 总说明 工程名称 : 第页共页 100

102 6.3 工程项目投标报价汇总表 工程项目投标报价汇总表 工程名称 : 第页共页 序号单项工程名称金额 ( 元 ) 暂估价 ( 元 ) 其中 安全文明施工费 ( 元 ) 规费 ( 元 ) 合计 101

103 6.4 单项工程投标报价汇总表 单项工程投标报价汇总表 工程名称 : 第页共页 序号单位工程名称金额 ( 元 ) 暂估价 ( 元 ) 其中 安全文明施工费 ( 元 ) 规费 ( 元 ) 合计 102

104 6.5 单位工程投标报价汇总表 单位工程投标报价汇总表 工程名称 : 第页共页 序号汇总内容金额 ( 元 ) 其中 : 暂估价 ( 元 ) 1 分部分 ; 项工程 措施项目 2.1 其中 : 安全文明施工费 3 其他项目 3.1 暂列金额 ( 不包括计日工 ) 3.2 专业工程暂估价 3.3 计日工 3.4 总承包服务费 4 规费 5 税金 报标报价合计 =

105 6.6 分部分项工程量清单与计价表 分部分项工程量清单与计价表 工程名称 : 第页共页 序号子目编码子目名称子目特征描述计量单位工程量 综合 单价 金额 ( 元 ) 其中 : 暂合价估价 本页小计 合计 注 : 根据 建筑安装工程费用组成 ( 建标 [2003]206 号 ) 的规定, 为计取规费等的使用, 可在表 中增设其中 : 直接费 人工费 或 人工费 + 机械费 104

106 6.7 工程量清单综合单价分析表 工程量清单综合单价分析表 工程名称 : 第页共页 子目编码子目名称计量单位 清单综合单价组成明细 单价 合价 定额 编号 定额 名称 定额 单位 数量 人 工 费 材料费 机械费 管理 费和 利润 人工 费 材 料 费 机械费 管理 费和 利润 人工单价 元 / 工日 小计 未计价材料和工程设备费 清单子目综合单价 主要材料和工程设备名称 规格 型号 单 位 数量 单价 合 计 暂估单 价 ( 元 ) 暂估单 价 ( 元 ) 材料费明细 其他材料费 材料费小计 注 : 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价定额, 可不填定额项目 编号等 105

107 6.8 措施项目清单与计价表 ( 一 ) 措施项目清单与计价表 ( 一 ) 工程名称 : 第页共页 序号子目名称计算基础费率 (%) 金额 ( 元 ) 1 安全文明施工费 2 夜间施工费 3 二次搬运费 4 冬雨季施工 5 大型机械设备进出场及安拆 费 6 施工排水 降水 7 地上 地下设施 建筑物的临 时保护设施 8 已完工程及设备保护 9 各专业工程的措施项目 10 合计 注 :1. 本表适用于以 项 计价的措施项目 ; 2. 根据建设部 财政部发布的 建筑安装工程费用组成 ( 建标 [2003]206 号 ) 的规定, 计 算基础 可为 直接费 人工费 或 人工费 + 机械费 106

108 6.9 措施项目清单与计价表 ( 二 ) 措施项目清单与计价表 ( 二 ) 工程名称 : 第页共页 序号子目编码子目名称子目特征描述计量单位工程量 综合单价 金额 ( 元 ) 合价 本页小计 合计 注 : 本表适用于以综合单价形式计价的措施项目 107

109 6.10 其他项目清单与计价汇总表 其他项目清单与计价汇总表 工程名称 : 第页共页 序号子目名称计算基础金额 ( 元 ) 备注 1 暂列金额 ( 不包括计日工 ) 项 明细详见 表 暂估价 2.1 材料和工程设备暂估价 明细详见 表 专业工程暂估价 明细详见 表 计日工 明细详见 表 总承包服务费 明细详见 表 合计 注 : 材料和工程设备暂估单价进入清单子目综合单价, 此处不汇总 108

110 暂列金额明细表 暂列金额明细表 工程名称 : 序号子目名称计量单位 第页共页 暂列金额 ( 元 ) 备注 合计 注 : 此表由招标人填写, 不包括计日工 暂列金额项目部分如不能详列明细, 也可只列暂列金额 项目总金额, 投标人应将上述暂列金额计入投标总价中 109

111 材料和工程设备暂估单价表 材料和工程设备暂估单价表 工程名称 : 第页共页 序号材料和工程设备名称 规格 型号计量单位暂估单价 ( 元 ) 备注 注 : 1 此表由招标人填写, 并在备注栏说明暂估价的材料和工程设备拟用在哪些清单子目中, 投标人应将上述材料 工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中 ; 达到规定的规模标准的重要设备 材料以外的其他材料 设备约定采用招标方式采购的, 应当同时注明 ; 2 投标人应注意, 这些材料和工程设备暂估单价中不包括投标人的企业管理费和利润, 组成相应清单子目综合单价时, 应避免重复计取 ; 3 材料 工程设备包括原材料 燃料 构配件以及按规定应计入建筑安装工程造价的设备 110

112 专业工程暂估价表 专业工程暂估价表 工程名称 : 第页共页 序号工程名称工程内容金额 ( 元 ) 备注 合计 注 :1. 此表由招标人填写, 投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中 2. 备注栏中应当对未达到招标规模标准的是否采用分包做出说明, 采用分包方式的应 当由发包人和承包人依法招标方式选择分包人 111

113 计日工表 计日工表 工程名称 : 第页共页 编号 子目名称 单位 暂定数量 综合单价 合价 一 劳务 ( 人工 ) 人工小计 二 材料 材料小计 上述材料表中未列出的材料设备, 投标人计取的包括企业管理费 利润 ( 不 包括规费和税金 ) 在内的固定百分比 : % 三 施工机械 施工机械小计 总计 注 :1. 此表暂定项目 数量由招标人填写, 编制招标控制价时, 单价由招标人按有关计价规定确定 : 2. 投标时, 子目和数量按招标人提供数据计算, 单价由投标人自主报价, 计入投标总价中 3. 此表总计的计日工金额应当作为暂列金额的一部分, 计入表 中 112

114 总承包服务费计价表 总承包服务费计价表 工程名称 : 第页共页 序号 工程名称 项目价值 ( 元 ) 服务内容费率 (%) 金额 ( 元 ) 1 发包人发包专业工程 2 发包人供应材料和工程设 备 合计 113

115 6.11 规费 税金项目清单与计价表 规费 税金项目清单与计价表 工程名称 : 第页共页 序号项目名称计算基础费率 (%) 金额 ( 元 ) 1 规费 1.1 工程排污费 1.2 社会保障费 (1) 养老保险费 (2) 失业保险费 (3) 医疗保险费 1.3 住房公积金 1.4 危险作业意外伤害保 险 1.5 工程定额测定费 2 税金 分部分项工程费 + 措 施项目费 + 其他项目 费 + 规费 注 : 规费根据建设部 财政部发布的 建筑安装工程费用组成 ( 建标 [2003]206 号 ) 的规定, 计 算基础 可为 直接费 人工费 或 人工费 + 机械费 114

116 6.12 措施项目清单组价分析表 措施项目报价组成分析表 工程名称 : 子目编码措施项目名称拟采取主要方案或投入资源描述实际成本详细计算表 报价构成分析 实际成本管理费利润 报价金额 115

117 鲁南数据中心电信机房院落及配房 建设 监理项目 技术标书 116

118 十 开标现场审查资料说明 1 开标现场审查表需要按下页的投标企业基本证件查验表的内容, 涉及到的各类有效资备好表中相对应的原件或公证件 下表可扩展, 作为证件 合同等相关原件查验的索引, 此表以外内容不予以查验 2 未提供以下表格的 提供以下表格未加盖投标人公章的 提供表格不填写内容的或填写内容与表格要求不符的均做无效投标处理 3 本表授权代表一旦签字, 视为对查验结果的认可 4 以下表格一式两份单独携带现场交给评委审验, 不要封在商务标书内 117

119 投标人相关信息公示表 投标企业证件 投标项目经理 工程名称 投标人名称 营业执照注册号 投标企业资质证书编号 安全生产许可证号 姓名 注册证书编号 企业法定代表人 资质等级 安全生产考核 B 证 企业业绩或荣誉 项目经理业绩或荣誉 备注 : 1 本表由投标人填写并随投标文件一起密封递交, 招标人将在开标时, 现场张贴公示 2 表中所登记的信息作为本次招标评审依据, 未经公示的信息将评标委员会将不予以评审 ; 表中信息应当与投标文件中提供的信息保持一致, 不一致的, 评标委员会将有权作为重大偏差予以否决 3 本表可按同样格式扩展 若投标人无相关资料, 应在相应栏内填 无 投标人 : ( 填写全称并加盖公章 ) 法定代表人 ( 或授权委托人 ): ( 签字或盖章 ) 日期 : 年月日 118