射阳港经济开发区连云港西路绿化工程 招标文件 招 标 人 : ( 公章 ) 法定代表人 ( 或代理人 ) : ( 签章 ) 招标代理机构 : ( 公章 ) 法定代表人 ( 或代理人 ) : ( 签章 ) 年月日

Transcription

1 盐城市房屋建筑和市政工程 施工招标格式文件 V 版

2 射阳港经济开发区连云港西路绿化工程 招标文件 招 标 人 : ( 公章 ) 法定代表人 ( 或代理人 ) : ( 签章 ) 招标代理机构 : ( 公章 ) 法定代表人 ( 或代理人 ) : ( 签章 ) 年月日

3 第一章招标公告 详见江苏省建设工程招标网 盐城市招标投标会 员系统 1

4 投标人须知前附表 第二章投标人须知 条款号条款名称编列内容 招标人 : 射阳县沿海投资有限公司 招标人 地址 : 射阳港人民东路 2 号 联系人 : 陈立刚潘红 联系电话 : 招标代理机构 : 江苏大洲工程项目管理有限公司 招标代理机构 地址 : 射阳县金阳哈罗斯五楼 联系人 : 唐金荣 联系电话 : 项目名称 射阳港经济开发区连云港西路绿化工程 建设地点 金海大道以西, 辉山大道以东, 连云港路两侧 资金来源及比例 多渠道筹集 资金落实情况 已落实 招标范围和招标规模 绿化等 计划工期 计划工期 :60 日历日 计划开工日期 :2016 年 10 月 25 日 质量要求 质量标准 : 合格 1 资质条件:; (1) 具备建设行政主管部门核定的园林绿化工程专业承包三级及 以上资质等级 投标人资质条件 能力 和信誉 2 财务要求: 投标人应具有独立订立合同的能力, 未处于财产被接管 冻结和破产状态 3 业绩要求: 无 4 信誉要求: 投标人没有被国家 江苏省省级有关部门及盐城市级有关部门暂停招投标或市场准入资格且在公示处罚期内 投标人属于江苏省法院确定的失信被执行人的按 关于在工程建 2

5 设项目招标投标中对省法院确定的失信被执行人实施联动惩戒的通知 ( 苏建规字 号 ) 文件精神执行 5 项目负责人的资格要求: 拟定项目负责人具有绿化工程专业中级及以上职称或市政专业二级及以上建造师注册证书和项目负责人安全生产考核合格证 (B 类 ) 6 其他要求: (1) 项目负责人从本工程投标文件递交截止之日起必须满足下列条件之一 : 1. 项目负责人是非变更后无在建工程的 2. 项目负责人是变更后无在建工程的, 变更须经建设单位同意并按规定向行政主管部门办理相关手续的 3. 项目负责人有在建工程, 但该在建工程与本次招标的工程属于同一工程项目 同一项目批文 同一施工地点分段发包或分期施工的情况 项目负责人无在建工程指项目负责人不得同时在其他建设工程项目中担任项目负责人 不在本项目兼任本项目的其它岗位 在建工程指处于中标人公告到合同约定的工程全部完成且验收合格期间的工程 验收合格证明指由建设单位 ( 或监理单位 ) 组织工程建设各方验收合格, 并签署单位工程质量竣工验收记录或者分部工程质量验收记录等验收证明文件 (2) 投标申请人须保证项目负责人及代理人均为本单位的正式职工, 并确保从投标截止之日当月向前连续 3 个月均已在本单位缴纳养老保险 (3) 本工程项目部主要组成人员包括项目负责人 技术负责人 安全员等 5 人 投标时, 仅需提供项目经理相关资料, 其他现场人员在中标签订施工合同备案时按苏建建管 号文要求配备到位 是否接受联合体投标 不接受 踏勘现场 不组织 1.10 分包 不允许 1.11 偏离 (1) 投标报价不得高于招标文件规定的最高限价 (2) 投标报价不得低于企业成本 3

6 2.1 构成招标文件的资料 招标公告, 招标文件的文字部分 图纸 工程量清单, 修改答疑 澄清文件 ( 如果有 ) 投标人提出问题的截止时间投标人要求招标人澄清招标文件的截止时间 2016 年 09 月 28 日 17 时 00 分 详见投标须知 条 投标截止时间 2016 年 10 月 11 日 15 时 00 分 招标人书面澄清的时间 详见投标须知 条 2.3 招标控制价 1 投标最高限价: 万元 招标控制价公布时间 / 暂估价 详见招标文件清单 3.1 构成投标文件的资料 详见投标须知 3.1 条 3.2 投标报价的要求 详见投标须知 3.2 条 投标有效期 60 日 ( 不少于 45 日 ) 3.4 投标保证金详见投标须知 3.4 条 3.5 资格审查资料 详见投标须知 3.5 条 签字或盖章要求 投标文件加盖电子签章 递交投标文件的地点 : (1) 电子档上传网址 : (2) 除电子投标文件外投标时须提供的其它资料 ( 光盘 ): 递交投标文件地点 递交地点 : 射阳县招投标中心五楼开标大厅 ( 射阳经济开发区西区, 县行政服务中心五楼 ) (3 )CA 件锁 其它文件 若是法定代表人签署投标文件并参加开标应包括法定代表人申明 合法有效的法定代表人身份证明原件和法定代表人的有效身份证复印件 ; 若是委托代理人签署投标文件并参加开标应包括委托代理人的授权委托书原件和授权委托人的有效身份证复印件等 由投标委托代理人随身携带 是否退还投标文件否 除电子投标文件外投标 时须提供的其它资料 详见投标须知 条 4

7 开标时间 : 同投标截止时间 5.1 开标时间和地点 开标地点 : 射阳县招投标中心五楼开标大厅 ( 射阳经济开发 区西区, 县行政服务中心五楼 ) 5.2 开标程序详见投标须知 5.2 条 评标委员会构成 : 5 人 6.1 评标委员会的组建 其中招标人评委 : / 人, 专家 5 人 ; 评标专家确定方式 : 电脑随机抽取 本项目是否采用远程评标 : 否 7.1 是否授权评标委员会确 定中标人 否, 推荐的中标候选人数 : 1-3 名 7.2 中标候选人公示详见投标须知 7.2 条 7.4 履约担保详见投标须知 7.4 条 9 监督 本项目的招标投标活动及其相关当事人应当接受有管辖权的建设 工程招标投标行政监督部门依法实施的监督 9.5 投诉处理详见投标须知 9.5 条 10 需要补充的其他内容 10.1 是否允许递交备选投标 方案 不允许 10.2 电子招标投标是 10.3 施工组织设计是否要求 编制 否 10.4 资质投标文件 光盘封 套上应载明的信息 封袋的格式按 第八章投标文件格式 中的封袋格式执行 5

8 本工程要求投标人出席开标会的人员 : 1 法定代表人 ( 或其委托代理人 ) ; 项目负责人 投标人的法定代表人 ( 或其委托代理人 ) 和项目负责人应参加开标会, 并出示本人有效身份证, 以证明其出席, 否则, 其投标作无效标书处理 3 上述有关人员未按规定参加开标会或未按上述规定出示( 随身携带的 ) 有效身份证原件, 其投标为废标 解释权 : 构成本招标文件的各个组成文件应互为解释, 互为说明 ; 如有不明确或不一致, 构 成合同文件组成内容的, 以合同文件约定内容为准, 且以专用合同条款约定的合同文件优先 10.6 顺序解释 ; 除招标文件中有特别规定外, 仅适用于招标投标阶段的规定, 按招标公告 ( 投标邀请书 ) 投标人须知 评标办法 投标文件格式的先后顺序解释; 同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的, 以编排顺序在后者为准 ; 同一组成文件不同版本之间有不一致的, 以形成时间在后者为准 按本款前述规定仍不能形成结论的, 由招标人负责解释 本工程招标人是否接受投标人的企业法定代表人或企业负责人担任项目负责人 工程招标人是否接受企业退休人员担任 项目负责人 否 否 1 本招标文件时间均以中华人民共和国北京时间为准, 所涉及金额的币种均为人民币 2 凡参与本工程投标的投标人, 视同已踏勘过项目现场和研究了本招标文件的所有内容, 并无保留地接受招标文件的所有条款 ( 含招标答疑 补充通知及招标控制价等 ) 3 为防止因开标前集中上传投标文件造成的网络拥堵, 导致投标人无法在投标截止时间前成功上传投标文件, 建议投标人在开标前尽早把投标文件上传到盐城市招投标会员网上交易系统 4 请统一使用最新版本的投标文件编制工具制作投标文件, 相应软件请至盐城市公共资源 10.9 交易网下载中心下载盐城投标制作工具 ( 网址 : 投标文件编制工具软件中, 模块三 投标文件格式, 其中资审资料下方的一到七条根据招标文件要求填写 ; 各投标人在会员系统里面下载的 JSBF 格式的文件为招标控制价文件, 各位投标人可以在招投标文件浏览工具中查看, 不需要导入投标文件编制工具中 5 各投标单位投标时需提供电子投标文件 光盘 其他文件及 CA 锁 ( 具体要求详见本招标文件 4.2 条规定 ) 投标文件编制工具会生成三个格式文件(1JSTF 2Njstf 3stf7 格式 ), 其中 1 开标前上传至会员系统,2 3 刻录到光盘内做备份文件, 开标时连同 CA 锁 招标文件内规定的其他资料一并带至开标现场 6 本招标文件未尽事宜, 按国家和省法律法规 规章要求处理 6

9 7 本招标文件的解释权归招标人所有 7

10 1. 总则 1.1 项目概况 根据 中华人民共和国招标投标法 等有关法律 法规和规章的规定, 本招标项目已具备招标条件, 现对该项目进行招标 招标人 : 见投标人须知前附表 招标代理机构 : 见投标人须知前附表 招标项目名称 : 见投标人须知前附表 项目建设地点 : 见投标人须知前附表 1.2 项目的资金来源和落实情况 资金来源及比例 : 见投标人须知前附表 资金落实情况 : 见投标人须知前附表 1.3 招标范围 计划工期和质量标准 招标范围 : 见投标人须知前附表 计划工期 : 见投标人须知前附表 质量要求 : 见投标人须知前附表 1.4 投标人资格要求 投标人应具备承担本招标项目资质条件 能力和信誉 (1) 资质要求 : 见投标人须知前附表 ; (2) 业绩要求 : 见投标人须知前附表 ; (3) 信誉要求 : 见投标人须知前附表 ; (4) 项目负责人的资格要求 : 应当具备相应施工类执业资格, 具体要求见投标人须知前附表 ; (5) 其他要求 : 见投标人须知前附表 投标人须知前附表规定接受联合体投标的, 除应符合本章第 项和投标人须知前附表的要求外, 还应遵守以下规定 : (1) 联合体各方应按招标文件提出的对投标人资格等级要求签订联合体协议书, 明确联合体牵头人和各方权利义务 ; 8

11 (2) 由同一专业的投标单位组成的联合体, 按照资质等级较低的单位确定资质等级 ; (3) 联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在本招标项目中投标 投标人不得存在下列情形之一 : (1) 为招标人不具有独立法人资格的附属机构 ( 单位 ); (2) 为本标段前期准备提供设计或咨询服务的, 但设计施工总承包的除外 ; (3) 为本标段的监理人 ; (4) 为本标段的代建人 ; (5) 为本标段提供招标代理服务的 ; (6) 与本标段的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的 ; (7) 与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的 ; (8) 与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的 ; (9) 被责令停业的 ; (10) 被暂停或取消投标资格的 ; (11) 财产被接管或冻结的 ; (12) 在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的 1.5 费用承担 投标人准备和参加投标活动发生的费用自理 1.6 保密 参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密, 否则应承担 相应的法律责任 1.7 语言文字 招标投标文件使用的语言文字为中文 专用术语使用外文的, 应附有中文注释 1.8 计量单位 所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位 9

12 1.9 踏勘现场 投标人须知前附表规定组织踏勘现场的, 招标人按投标人须知前附表规定的时间 地点组织投标人踏勘项目现场 投标人踏勘现场发生的费用自理 除招标人的原因外, 投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失 招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况, 供投标人在编制投标文件时参考, 招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责 1.10 分包 工程的主体关键性工作应由中标人自行完成 投标人须知前附表规定应当由分包人实施的非主体 非关键性工作, 投标人应当按照规定填写拟分包计划表并提供相应资料 投标人拟在中标后将中标项目的部分非主体 非关键性工作进行分包的, 应符合投标人须知前附表规定的分包内容 分包金额和资质要求等限制性条件 1.11 偏离 投标人须知前附表允许投标文件偏离招标文件某些要求的, 偏离应当符合招标文件规定的 偏离范围和幅度 2. 招标文件 2.1 招标文件的组成 (1) 招标公告 ; (2) 投标人须知 ; (3) 评标办法 ; (4) 合同条款及格式 ; (5) 工程量清单 ; (6) 图纸 ; (7) 技术标准和要求 ; (8) 投标文件格式 ; (9) 投标人须知前附表规定的其他材料 10

13 根据本章第 2.2 款和第 2.3 款对招标文件所作的澄清 修改 ( 招标答疑 补遗文件 ) 公布招标控制价, 构成招标文件的组成部分 投标人在投标截止时间前, 应通过 盐城市招投标会员网上交易系统 随时查看有关该工程招标文件的澄清 招标文件的修改 ( 招标答疑 补遗文件 ) 招标控制价公示等内容 查询如有遗漏, 其风险应由投标人自行承担 投标人从 盐城市招投标会员网上交易系统 下载招标文件后, 应仔细阅读招标文件及附件的全部内容, 招标文件与附件具有同等效力 投标人同时应认真审阅招标文件中所有的事项 条款 格式和标准要求等, 如果投标人的投标文件没有按照招标文件要求提交全部资料或者投标文件没有对招标文件做出实质性响应, 其风险应由投标人自行承担, 并且根据有关条款规定, 其投标有可能被拒绝 2.2 招标文件的澄清 修改 投标人从 盐城市招投标会员网上交易系统 下载招标文件后, 应仔细阅读招标文件的全部内容 如有疑问, 应在规定时间内向招标人提出, 以便澄清 招标人不集中组织答疑, 实行网上提疑和答疑 投标人若对招标文件有疑问, 需要招标人予以澄清, 应登录 盐城市招投标会员网上交易系统 以不署名的形式提出 按投标人须知前附表规定时限前停止提疑 招标人可以对已发出的资格预审文件或者招标文件进行必要的澄清或者修改 澄清或者修改的内容可能影响资格预审申请文件或者投标文件编制的, 招标人应当在提交资格预审申请文件截止时间至少 3 日前, 或者投标截止时间至少 15 日前, 以书面形式通知所有获取资格预审文件或者招标文件的潜在投标人 ; 不足 3 日或者 15 日的, 招标人应当顺延提交资格预审申请文件或者投标文件的截止时间 招标文件发布后, 在投标人须知前附表规定的投标截止时间前任何时候, 需要变更招标文件内容的, 招标人可主动或在解答投标人提出的澄清答疑时对招标文件进行修改, 并同时报招标办备案 招标文件的修改以答疑形式在 盐城市招投标会员网上交易系统 发布, 招标文件的答疑作为招标文件的组成部分, 并具有约束力 招标文件的答疑在 盐城市招投标会员网上交易系统 公示后, 若投标人对招标文件的答疑有需要进一步澄清的, 应在前附表规定的截止时间前以不署名的形式在 盐城市招投标会员网上交易系统 提出 投标人应在截标时间前随时查看 盐城市招投标会员网上交易系统 中有关该工程招标文件的答疑内容 否则, 由此引起的投标损失自负 招标文件 招标文件的答疑内容均以网上发布的为准 11

14 2.2.8 为使投标人在编写投标文件时有充分时间对招标文件的答疑部分进行研究, 招标人可以酌情延长递交投标文件的截止日期, 具体时间将在招标文件的答疑中明确 当招标文件 招标文件的答疑内容相互矛盾时, 若无其他特别说明一般均以后发出的文件为准 2.3 招标控制价的公布 招标控制价为 万元 招标文件在 盐城市招投标会员网上交易系统 上发布 投标人应及时下载该文件, 由投标人未下载该文件造成的投标失败, 责任由投标人自行承担 本项目按照施工图纸 招标文件 ( 含工程量清单 ) 建设工程工程量清单计价规范 (GB ) 房屋建筑与装饰工程工程量计算规范 (GB ) 市政工程工程量计算规范 (GB ) 仿古建筑工程量计算规范 (GB ) ( 以下简称 工程量计算规范 ) 江苏省仿古建筑与园林工程计价表 (2007 版 ) ( 以下简称 计价表 ) 江苏省建设工程费用定额 (2014 年 ) 营改增后调整内容 ( 以下简称 费用定额 ) 2016 年第 8 期 盐城工程造价 相关计价文件的规定, 计算出分部分项工程费 措施项目费 其他项目费 规费 税金等确定工程预算价, 工程预算价即招标控制价 单位工程费用计费程序如下 : 1 分部分项工程量清单费用人工费 + 材料费 + 施工机具使用费 + 管理费 + 利润 ; 其中 : 人工费计价表人工消耗量 人工单价材料费计价表材料消耗量 除税材料单价施工机具使用费计价表机械消耗量 除税机械台班单价管理费按 费用定额 计取利润按 费用定额 计取 2 措施项目费用单价措施费 + 总价措施费单价措施费除税综合单价 清单工程量总价措施费 ( 分部分项工程费 + 单价措施项目费 - 除税工程设备费 ) 费率或以项计 3 其他项目费用详见工程量清单 4 规费( 分部分项工程费用 + 措施项目费用 + 其他项目费用 - 除税工程设备费 ) 费率其中 : 1) 工程排污费 ( 暂按 0.1% 计取, 工程竣工结算时按市环保部门实际收取的工程排污费发票或收费凭证按实调整 ) 2) 社会保险费 ( 执行 费用定额 规定的费率 ) 12

15 3) 住房公积金 ( 执行 费用定额 规定的费率 ) 5 税金( 分部分项工程量清单费用 + 措施项目费用 + 其他项目费用 + 规费 -( 除税甲供材料费 + 除税甲供设备费 )/1.01) 11% 6 工程造价分部分项工程量清单费用 + 措施项目费用 + 其他项目费用 + 规费 + 税金 -( 除税甲供材料费 + 除税甲供设备费 )/1.01 说明 : 一 分部分项工程费用部分 1 工程类别: 按 费用定额 中的 工程类别划分 执行 2 工程量按 建设工程工程量清单计价规范 工程量计算规范 费用定额 计价表 及施工图纸等计算 3 人工工资单价参照苏建函价[2016]117 号文件执行 4 材料单价执行 2016 年第 8 期 盐城工程造价 市场指导价或市场信息价和招标人提供的 材料暂估价格表 中的暂定价格, 无市场指导价或市场信息价和暂定价格的参照材料目前市场价格 5 机械单价中燃料费按 2016 年第 8 期 盐城工程造价 市场指导价或市场信息价 6 企业管理费按 费用定额 中的 工程费用取费标准及有关规定 中相应单位工程的标准计取 7 利润率: 按 费用定额 中的 工程费用取费标准及有关规定 计取 8 风险费率: 投标人按 ( 人工费 + 材料费 + 机械费 + 管理费 + 利润 - 工程设备费 ) 的适当比例和相关规定考虑 二 措施项目部分 : ( 一 ) 单价措施项目 :( 根据工程类别选择使用 ) 建筑与装饰工程 : 1 脚手架工程 : 按清单工程量 综合单价 2 混凝土模板及支架 ( 撑 ): 按清单工程量 综合单价 3 垂直运输 : 按清单工程量 综合单价 4 超高施工增加费 : 按清单工程量 综合单价 5 大型机械设备进出场及安拆 : 6 施工降 排水 : 按清单工程量 综合单价 7 其他 安装工程 市政工程 : 13

16 仿古建筑工程 : ( 二 ) 总价措施项目 一 ) 通用的总价措施项目费 : 1 安全文明施工措施费 : 该费用为不可竞争费, 在招标控制价编制和投标报价中应根据文件 规定足额计取 根据 费用定额 的规定, 本招标工程的现场安全文明施工措施费标准如下表 ( 表中项目名 称及省级标化增加费可选择使用 ): 序号 项目名称 计算基础 基本费率 (%) 省级标化增加费 (%) 1 连云港路西延绿化 分部分项工程费 + 单价措施项目费 - 除税工程设备费 1 2 夜间施工费: 按分部分项工程费 + 单价措施项目费 - 工程设备费 ( 土建工程费率为 ; 安装工程费率为 ; 市政工程费率为 ; 园林绿化工程费率为 ) 计算 3 二次搬运费: 执行 计价表 4 冬雨季施工增加费: 按分部分项工程费 + 单价措施费 - 工程设备费 ( 土建工程费率为 ; 装饰工程费率为 ; 安装工程费率为 ; 市政工程费率为 ; 园林绿化工程费率为 ) 计算 5 地上地下设施 建筑物的临时保护设施费: 执行 计价表 6 已完工程及设备保护费: 按分部分项工程费 + 单价措施项目费 - 工程设备费 ( 土建工程费率为 ; 安装工程费率为 ; 市政工程费率为 ; 园林绿化工程费率为 ) 计算 7 临时设施费: 按分部分项工程费 + 单价措施项目费 - 工程设备费 ( 土建工程费率为 ; 市政工程费率为 ; 安装工程费率为 %; 园林绿化工程费率为 0.55%) 计算 8 赶工措施费: 按分部分项工程费 + 单价措施项目费 - 工程设备费 ( 工程费率为 ) 计算 9 工程按质论价费: 按分部分项工程费 + 单价措施项目费 - 工程设备费 ( 工程费率为 ) 计算 10 特殊条件下施工增加费: 执行 计价表 二 ) 专业措施项目 1 建筑与装饰工程 (1) 非夜间施工照明 (2) 住宅工程分户验收 2 安装工程 (1) 非夜间施工照明 (2) 住宅工程分户验收 3 市政工程 14

17 4 仿古建筑及园林绿化工程 上述各项措施项目费用, 招标人在确定招标控制价时按计价文件的有关规定予以适当考虑或计取, 同时要求各投标人须根据本企业自身实力和工程的实际情况, 在投标报价的措施项目费中自行考虑上述所有列出及未列出但实施过程中有可能发生的各项措施项目费用 中标后所有措施项目费结算调整方法详见合同专用条款中的相关约定 三 其他项目费用 : 1 暂列金额 暂估价: 按招标人 其他项目清单与计价汇总表 执行 暂列金额是招标人在工程量清单中暂定并包括在合同价款中的一笔款项 用于施工合同签订时尚未确定或者不可预见的所需材料 工程设备 服务的采购, 施工中可能发生的工程变更 合同约定调整因素出现时的工程价款调整以及发生的索赔 现场签证确认等的费用 暂估价是招标人在工程量清单中提供的用于支付必然发生但暂时不能确定价格的材料的单价以及专业工程的金额 包括材料暂估价和专业工程暂估价 对招标文件工程量清单 其他项目清单与计价汇总表 中确定为 暂估价 的设备材料和专业工程, 招标人应根据江苏省人民政府文件 ( 苏政发 [2004]48 号 ) 要求, 施工单项合同估算价在 100 万元以上的专业工程或单项合同估算价在 50 万元以上的重要设备材料等货物的采购, 达此限额及以上的招标人应依法组织公开招标 单项合同估算价在上述限额标准以下的项目, 可以采用竞争性谈判 询价等方式发包 但是总投资额在 2000 万元人民币以上的项目, 则不受上述限额的限制, 招标人均必须依法招标 2 计日工: 由承发包双方在施工合同中约定, 招标时暂不考虑此项费用 计日工是在施工过程中, 完成招标人提出的施工图纸以外的零星项目或工作, 按合同中约定的综合单价计价 3 总承包服务费( 根据项目实际情况填写, 可选 ): 总承包服务费是总承包人为配合协调招标人进行的专业工程发包, 对招标人自行采购的材料 工程设备等进行保管以及施工现场管理 竣工资料汇总整理等服务所需的费用 4 其余详见 其他项目清单与计价汇总表 四 规费 : 1 工程排污费 : 按盐城市城乡建设局的盐市建字 (2009)128 号文 2 社会保险费和住房公积金 : 费用定额 中的标准执行 五 税金 : 指国家税法规定的应计入工程造价内的营业税 城市维护建设税及教育费附加 本工程税率为 11 % 15

18 3. 投标文件 3.1 投标文件的组成 一 资格审查资料 ( 也称为资信标 ) ( 一 ) 投标人基本情况表 ( 二 ) 近年完成的类似项目情况表 ( 三 ) 企业其他信誉情况表 ( 四 ) 主要项目管理人员简历表 ( 五 ) 招标文件要求的其他资料二 商务标 ( 一 ) 投标函 ( 二 ) 法定代表人身份证明 ( 三 ) 授权委托书 ( 四 ) 已标价工程量清单 ( 五 ) 项目管理机构 ( 六 ) 拟分包项目情况表 ( 七 ) 联合体协议书 ( 投标人须知前附表规定不接受联合体投标的, 或投标人没有组成联合体投标的, 投标文件中则不包括联合体协议书 ) ( 八 ) 其他材料三 技术标施工组织设计不需要编制 3.2 投标报价 投标人应按第五章 工程量清单 的要求填写价格清单 投标人应充分了解施工场地的位置 周边环境 道路 装卸 保管 安装限制以及影响投标报价的其他要素 投标人根据投标施工组织设计, 结合市场情况进行投标报价 投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标报价总额, 应同时修改投标文件 价格清单 中的相应报价, 投标报价总额为各分项金额之和 此修改须符合本章第 4.3 款的有关要求 3.2. 招标文件设定投标最高限价 ( 招标控制价 ), 高于最高限价的投标为废标 合同定价方式本工程采用单价合同 本工程实行 建设工程工程量清单计价规范 (GB ) 招标, 建设工程合同采用单价合同, 以体现风险共担的原则 由招标人提供工程量清单, 投标人以工程 16

19 量清单及图纸为基础填报相应的单价并计算合价 招标人要求投标人承担本招标文件合同专用条款中约定的风险内容及其范围 ( 幅度 ) 产生的风险费用, 在施工过程中, 当出现的风险内容及其范围 ( 幅度 ) 在合同约定的范围内, 工程价款不作调整 投标报价的计价方法本工程投标报价采用 工程量清单计价 法 ( 工程量计算规则依据 建设工程工程量清单计价规范 ) 投标人应根据招标人提供的工程量清单和施工图纸计算工程项目的综合单价和合价 工程量清单中每一个子目的单项均需计算并填写综合单价 合价 投标人对招标人提供的工程量清单如有异议 ( 包括对工程量清单中漏项的疑问 ), 应在收到招标文件后按投标须知中规定的疑问送达时间前通过 盐城市招投标会员网上交易系统 网上提出 各投标人不得对招标人答疑后的工程量清单的序号 项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程数量 暂列金额 暂估价等进行调整 对施工中发生的所有措施费及可预见费用由施工单位自行考虑, 计入总价 投标报价统一采用人民币作为计量单位, 并且精确到元 角 分 ( 精确到小数点后二位数 ) 3.3 投标有效期 除投标人须知前附表另有规定外, 投标有效期为 60 日 ( 不少于 45 日 ) 在投标有效期内, 投标人撤销或修改其投标文件的, 应承担招标文件和法律规定的责任 出现特殊情况需要延长投标有效期的, 招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期 投标人同意延长的, 应相应延长其投标保证金的有效期, 但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件 ; 投标人拒绝延长的, 其投标失效, 但投标人有权收回其投标保证金 3.4 投标保证金 投标人在递交投标文件的同时, 应按规定的金额 形式递交投标保证金, 并作为其投标文件的组成部分 联合体投标的, 其投标保证金由牵头人递交, 并应符合有关规定 投标保证金 (1) 投标保证金数额 :9.8 万元 (2) 投标保证金交纳时间 : 投标截止时间前 (3) 投标保证金交纳方式 : 从投标人基本账户汇入招标文件载明的 保证金专户 (4) 保证金 专户 : 开户行 : 中国工商银行股份有限公司射阳支行营业部 开户名 : 射阳县国库集中支付中心 账号 : (5) 联系电话 :

20 3.4.3 保证金的确认 1 射阳县招投标中心财务人员将于投标截止时间查验到账的保证金 2 招标人和代理机构凭射阳县招投标中心财务室出据的投标截止时间之前到账保证金证明作为投标人交纳保证金依据 3 采用其它形式 其它账号 其它方式或以其他非投标人形式交纳保证金, 其投标作废标处理 保证金退还 (1) 保证金退还时间 : 1 未中标人的投标保证金在定标后退至未中标人基本账户 2 中标人的投标保证金转至招标人指定账户作履约保证金的组成部分 (2) 有下列情形之一的, 投标保证金将不予退还 : 1 投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件的; 2 被确定为中标人后放弃中标, 拖延或拒领中标通知书, 或在收到中标通知书后, 无正当理由拒绝签订合同协议书或未按招标文件规定的提交履约担保 3 不按招标文件规定, 在中标后立即组织进场施工的 4 投标人 中标人在招投标期间被发现并被证实出借资质投标 串标围标 弄虚作假 恶意投诉, 将被取消投标资格或中标资格, 其行为将立即被上网公示, 已交纳的投标保证金被扣除, 报行政监管机构查处, 并追诉其给招标人造成的损失 履约保证金 (1) 履约保证金数额 : 中标价 5%( 含投标保证金 9.8 万元 ), 中标人的投标保证金扣除交纳招投标中心的综合服务费后剩余部分全部转为履约保证金 (2) 履约保证金交纳时间 : 中标公示结束后 10 日内 ( 签订施工合同之前 ) (3) 履约保证金交纳方式 : 从中标人基本账户汇入招标人指定账户 (4) 履约保证金的退还 : 竣工验收合格后退还 农民工工资保证金 (1) 中标人交纳的农民工工资保证金数额 : 中标价 1% (2) 中标人交纳的农民工工资保证金时间 方式 : 与履约保证金交纳时间 方式相同 (3) 中标人交纳的农民工工资保证金退还时间 方式 : 竣工验收合格后的第一个春节后退还 3.5 资格审查资料 投标人投标文件中提供的以下资格审查资料原件的彩色扫描件必须真实有效, 且须保证彩色 18

21 扫描件 : 与原件一致 ( 原件不得涂改, 如有涂改须加盖原签发单位公章 ) 完整 清晰可辨, 出现不符合上述任一情况的, 资格审查均不予通过 ( 一 ) 投标人有效的营业执照 ( 副本 ) ( 二 ) 投标人有效的施工资质证书 ( 副本 ) ( 三 ) 符合招标文件约定要求的项目负责人的项目经理证书 ( 四 ) 投标项目负责人有效的安全生产考核合格证 (B 类 ) ( 五 ) 授权委托代理人和项目经理与投标人签订的有效劳动合同及自投标截止之日近连续 3 个月 ( 上述人员个人 ) 在本单位缴纳社会保险记录 ( 以上人员参保证明需单独出具, 每人一份, 注明投标人为其缴费起止时间且加盖社保部门有效章印, 如提供的是养老保险手册, 手册中须附上述期限内的缴费清单, 若证明或缴费清单中没有注明投标人为其缴费起止时间, 或没有按照要求每人出具一份证明, 评标委员会可能会作出不利于投标人的评判 ) ( 六 ) 检察机关出具的 关于行贿犯罪档案查询结果告知函 ( 七 ) 招标文件要求的其它证明资料 ( 如业绩等 ) 注 :(1) 根据招标文件相关要求, 投标人提供的资料投标前必须上传到企业诚信库中, 并且到射阳县建设工程招投标管理所核验上传 ( 或到盐城市内各市 县负责该项核验工作的部门核验并上传 ) 如投标人未按照本文件相关规定上传判定为无效标各投标人对本企业提供的资料真实性负责, 必须及时更新企业诚信库中的资料并保证其真实有效 ; 如发现上述资格审查资料不实, 依据相关法律法规和规定以投标人弄虚作假骗取中标的行为予以相应处罚 3.6 投标文件的编制 投标人编制投标文件, 按 第八章投标文件格式 执行 编制 一 投标人资格审查资料 ( 资格后审 ) 文件时需要更新资料库 ( 步骤 :1 点击投标 文件格式模块 2 点击更新资料库 3 点击网上资格审查资料 4 勾选投标人基本信息明细 5 勾选项目负责人 6 勾选项目负责人基本信息明细 7 勾选招标文件要求的其他资料明细 ) 提醒 : 若投标人在投标文件制作过程中, 诚信库信息发生变更的, 须重新制作投标文件资格 审查资料, 保证勾选的用于制作投标文件的所有信息是诚信库中的最新的经射阳县建设工程 招投标管理所核验 ( 或盐城市内各市 县负责该项核验工作的部门核验 ) 确认的信息 投标文件应当对招标文件有关工期 投标有效期 质量要求 技术标准和要求 招标 范围等实质性内容作出响应 投标文件应在投标函 授权委托书 ( 如有 ) 等需要盖章的部分加盖数字证书中的电子 印章 定标后, 中标人应当在领取中标通知书前提供 4 份与电子投标文件一致的全套纸质 19

22 投标文件 含商务标 资信标 4. 投标 4.1 投标文件的加密和数字证书认证 投标文件应使用数字证书认证并加密 未按本章第 项要求加密和数字证书认证的投标文件, 招标人拒收 4.2 投标文件的递交 投标人应在招标文件规定的投标截止时间前完成投标文件的递交 电子档投标文件是指使用盐城市招投标会员网上交易系统在投标截止时间前完成上传的投标文件 ; 除上传的电子投标文件外, 投标时还须提供的其它资料是指投标人在投标截止时间前将投标文件备份 ( 光盘 ); 投标保证金 ; CA 锁由投标委托代理人随身携带 ; 投标人递交投标文件的地点 : 见投标人须知前附表 除招标文件另有规定外, 投标人所递交的投标文件不予退还 采用电子化招投标项目的, 招标人收到投标文件后, 向投标人出具电子接收凭证 本项目投标人在投标截止时间前将电子加密投标文件上传至会员系统 ; 将 光盘 投标文件, 递交至射阳县招投标中心五楼开标厅 ; 投标保证金按招标文件规定提交 ;CA 锁随身携带 ; 其它文件随身携带, 开标时出示 若投标人未能按招标文件规定上传电子投标文件, 其投标为无效投标, 其投标被退回 ; 未能递交光盘投标文件, 其投标为无效投标, 其投标被退回 ; 未能提交投标保证金, 其投标为无效投标 ; 未能随身携带并向开标工作人员出具 CA 锁, 其投标为无效投标, 其投标被退回 解释 : (1) 光盘 : 光盘可以是普通刻录光盘 ( 内容包括 :xxx.13jt 格式文件 ; 造价文件 ;*.stf7 格式文件 ; 未加密的投标文件 )( 须单独封装 ) (2) 投标人须保证光盘内容与上传的投标文件内容一致 (3) 其他文件 : 投标人成功上传电子投标文件后系统自动生成的电子接收凭证, 法定代表人申明原件 合法有效的法定代表人身份证明原件 委托代理人投标的还需提供授权委托书原件 ( 按 第八章投标文件格式 执行 ), 法人与委托代理人的身份证复印件 (4) 投标人本单位的 CA 锁 ( 注 : 该 CA 锁为生成该份投标文件的锁 ) (5) 光盘装入光盘封袋, 大小根据需要自行制作, 并在封袋上正确标明工程名称 投标人名 20

23 称 标段号 封袋必须密封并在封口处盖投标单位公章和法定代表人印章, 未加盖投标单位公章和法定代表人印章的不予以接收 其他文件及 CA 锁随身携带, 开标时使用 有下列情形之一的投标文件拒收并退回 : (1) 投标文件逾期送达的或者未送达指定地点的 (2) 投标文件未按招标文件规定要求封装或标志的 (3)CA 锁无法解密投标文件的 4.3 投标文件的修改与撤回 在投标人须知前附表规定的投标截止时间前, 投标人可以多次修改或撤回已递交的投标文件, 最终投标文件以投标截止时间前完成上传至盐城市招投标会员网上交易系统最后一份投标文件为准 修改的投标文件应按照本章第 3.6 条 第 4.2 条规定进行编制和递交 投标截止时间之后, 在投标有效期内, 投标人不得修改或撤回投标文件, 否则投标保证金将不予退还 5. 开标 5.1 开标时间和地点 招标人在投标人须知前附表规定的时间和地点公开开标, 前附表要求参加开标会的人员必须 准时参加 5.2 开标程序 招标人按下列程序进行开标 : (1) 宣布开标纪律 ; (2) 宣布招标人 招投标监管部门 招投标中心出席开标会的有关人员姓名 ; (3) 公布投标人数量并检查投标文件的密封情况 ; (4) 招标人随机抽评标办法中所述 K 值 ; (5) 逐一核验前附表要求参加开标会的投标人人员身份 其他文件封袋内资料是否齐全有效, 解密合格投标人的投标文件 ; (6) 招标人批量解密投标文件 ; (7) 当众唱标, 宣读投标人名称 标段名称 投标保证金的递交情况 投标报价 质量标准 21

24 ( 目标 ) 工期 项目负责人及其他内容; (8) 出席开标会议的相关人员在开标记录上签字确认, 未签字的视为认同 ; (9) 开标结束 5.3 开标异议 投标人对开标有异议的, 应当在开标现场提出, 招标人当场作出答复, 并制作记录 6. 评标 6.1 评标委员会 评标由招标人依法组建的评标委员会负责 评标委员会由招标人以及有关技术 经济等方面的专家组成 评标委员会成员人数以及技术 经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表 评标委员会成员有下列情形之一的, 应当回避 : (1) 招标人或投标人主要负责人的近亲属 ; (2) 项目主管部门或者行政监督部门的人员 ; (3) 与投标人有经济利益关系或其他利害关系, 可能影响对投标公正评审的 ; (4) 曾因在招标 评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的 ; (5) 法律法规要求应当回避的其他人员 6.2 评标原则 评标活动遵循公平 公正 科学和择优的原则 6.3 评标 评标委员会按照第三章 评标办法 规定的方法 评审因素 标准和程序对投标文件进行评审 第三章 评标办法 没有规定的方法 评审因素和标准, 不作为评标依据 6.4 无效标条款 投标文件出现下列情况之一的, 将作为无效投标文件处理 : 22

25 1 投标文件中的投标函未加盖投标人的公章; 2 投标文件中的投标函未加盖企业法定代表人( 或企业法定代表人委托代理人 ) 印章 ( 或签字 ) 的 ; 3 如投标函加盖企业法定代表人委托代理人印章( 或签字 ) 的, 企业法定代表人委托代理人没有合法 有效的委托书 ( 原件 ) 的 ; 4 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的; 5 投标人名称或组织结构与资格预审时不一致的; 6 除在投标截止时间前经招标人书面同意外, 项目负责人与资格预审时不一致的 ; 7 组成联合体投标未提供联合体各方共同投标协议的; 8 在同一招标项目中, 联合体成员以自己名义单独投标或者参加其他联合体投标的 ; 9 联合体成员与资格预审确定的结果不一致的; 10 投标报价低于成本或者高于招标文件设定的招标控制价的; 11 同一投标人提交两个及以上不同的投标文件或者投标报价, 但招标文件要求提交备选投标的除外 ; 12 与招标文件规定的暂估价 暂列金额及甲供材料价格不一致的; 13 与招标文件明确列出的不可竞争费用项目或费率不一致的; 14 与招标文件提供的工程量清单中的项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量不一致的 ; 15 未按招标文件要求提供投标保证金的; 16 投标文件载明的招标项目完成期限超过招标文件规定的期限的; 17 明显不符合技术规范 技术标准的要求的; 18 投标文件载明的货物包装方式 检验标准和方法等不符合招标文件的要求的; 19 投标文件提出了不能满足招标文件要求或招标人不能接受的工程验收 计量 价款结算和支付办法的 ; 20 未按招标文件要求提供电子投标文件, 或者电子投标文件未能解密的, 因招投标系统故障因素导致所有投标电子投标文件均不能解密的除外 ; 若因盐城市招投标会员网上交易系统故障导致开 评标活动无法正常进行时, 须采用光盘继续进行应急开 评标活动, 投标人提交的光盘无法导入评标系统或导入后投标文件缺失的 ; 21 不同投标人的投标文件以及投标文件制作过程出现了评标委员会认为不应当雷同的情况的 ; 22 以他人的名义投标 串通投标 以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的; 23 不符合招标文件有关暗标的要求; 24 未按招标文件规定的格式填写, 内容不全或关键字迹模糊 无法辨认的 ; 25 开标到场项目负责人( 如招标文件有约定 ) 投标函中明确的投标项目负责人或投标文件 23

26 中提供的项目负责人证书不一致的 ; 26 按招标文件约定应参加开标会的人员, 未携带有效身份证件参加开标会议或未参加开标会议的 ; 27 未对招标文件中有关工期 投标有效期 质量要求 技术标准和要求 招标范围等实质性内容作出响应的 ; 28 不按评标委员会要求澄清 说明或补正的; 29 代理人及项目组成员自投标截至之日当月向前 12 个月内存在在 2 家及 2 家以上单位缴纳社会保险情形的 ; 30 投标人的电子投标文件制作机器码 MAC 地址 预算编制软件密码锁号系统无法识别的 凡本招标文件未明确标明无效标的, 评标委员会不得作为判定无效标的依据, 评标委员会也不得以不符合招标文件中规定的其他实质性要求作为判定无效标的依据 6.5 串通投标和弄虚作假行为认定 招标人或者其委托的招标代理机构在招标过程中有下列情形之一的, 属于与投标人串通投标 : ( 一 ) 招标人或者招标代理机构在开标前开启投标文件并将有关信息直接或者间接泄露给其他投标人 ; ( 二 ) 招标人或者招标代理机构直接或者间接向投标人泄露标底 评标委员会成员等信息 ; ( 三 ) 招标人或者招标代理机构明示或者暗示投标人压低或者抬高投标报价 ; ( 四 ) 招标人或者招标代理机构授意投标人撤换 修改投标文件 ; ( 五 ) 招标人或者招标代理机构明示或者暗示投标人为特定投标人中标提供方便 ; ( 六 ) 招标人或者招标代理机构与投标人为谋求特定投标人中标而采取的其他串通行为 : 1 直接或者间接向投标人泄露获取资格预审文件或者通过资格预审的投标申请人, 或者已经获取招标文件的潜在投标人的名称 数量的 ; 2 直接或者间接向投标利害关系人泄露资格审查或者评标情况的; 3 与投标人商定压低或者抬高标价, 中标后给予投标人或者招标人额外补偿的 ; 4 故意损毁 篡改特定投标文件内容, 或者在资格预审活动中损毁 篡改特定资格预审申请人提交的资格预审申请文件 ; 5 法律 法规 规章规定的其他行为 投标人在投标过程中有下列情形之一的, 属于投标人相互串通投标 : ( 一 ) 投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容 ; ( 二 ) 投标人之间约定中标人 ; ( 三 ) 投标人之间约定部分投标人放弃投标或者中标 ; 24

27 ( 四 ) 属于同一集团 协会 商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标 ; ( 五 ) 投标人之间为谋取中标或者排斥特定投标人而采取的其他联合行动 : 1 根据相互约定不按照资格预审文件要求提交资格申请文件的; 2 根据相互约定撤回投标的; 3 按照相互约定不实质性响应招标文件的; 4 按照相互约定制定投标方案的; 5 相互约定给予未中标的投标人费用补偿的 6 法律 法规 规章规定的其他行为 投标人在投标过程中有下列情形之一的, 视为投标人相互串通投标 : ( 一 ) 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制 : 1 不同投标人的电子投标文件出自同一台电脑; 2 不同投标人的投标文件的编制者为同一人; 3 不同投标人的投标文件由同一投标人的附属设备打印 复印的; 4 不同投标人的投标报价用同一个预算编制软件密码锁制作或者出自同一电子文档的; ( 二 ) 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜 ; ( 三 ) 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人或同一单位 ; ( 四 ) 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异 ; ( 五 ) 不同投标人的投标文件相互混装 ; ( 六 ) 不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出, 或者不同投标人的投标保证金虽然经由投标人自己的基本账户转出, 但所需资金均是来自同一单位或者个人的账户的 投标人有下列情形之一的, 属于投标人弄虚作假骗取中标的行为 : ( 一 ) 以他人名义投标的 具体情形包括 : 1 通过受让或者租借等方式从其他单位获取资格或者资质证书参加投标的; 2 由其他单位或者其他单位负责人在自己编制的投标文件上加盖印章或者签字的; 3 项目负责人或者主要技术人员不是本单位人员的; 4 投标保证金不是从投标人的账户缴纳的; 5 法律 法规 规章规定的以他人名义投标的其他行为 ( 二 ) 以其他方式弄虚作假的 具体情形包括 : 1 使用伪造 变造的许可证件; 2 提供虚假的财务状况或者业绩; 3 提供虚假的项目负责人或者主要技术人员简历 劳动关系证明; 4 提供虚假的信用状况; 5 投标文件中有与事实不符的承诺材料; 6 隐瞒招标文件要求提供的信息, 或者提供虚假 引人误解的其他信息 ; 25

28 7 法律 法规 规章规定的弄虚作假的其他行为 评标委员会在评标时, 发现有 6.5 条款行为的, 应当否决其投标, 并向有关行政监督部门报告 招标人和投标人存在串通投标行为的, 招标无效, 应当依法重新招标 ; 招标代理机构有串通投标行为的, 招标人应取消其对该项目的招标代理资格, 重新选择招标代理机构后重新招标 ; 投标人有串通投标行为或者弄虚作假行为的, 其投标无效, 已经中标的, 中标无效 ; 因投标人串标投标或者弄虚作假行为导致重新招标的, 在重新招标时不得再参加本项目投标 若投标人被评标委员会以上述 6.5 条款否决投标的, 自否决投标认定之日起至行政处罚意见作出之日止不得参与本项目投标 投标人同一天参加本市多个项目投标的, 只要在其他任一项目上被以 6.5 条款否决投标的, 本项目即取消其中标资格 投标人 3 年内 2 次以上串通投标将依据 中华人民共和国招标投标法实施条例 取消其 1 年至 2 年内参加依法必须进行招标的项目的投标资格 : 投标人自上述处罚执行期限届满之日起 3 年内又有串通投标行为的, 由工商行政管理机关吊销营业执照 7. 合同授予 7.1 定标方式 除投标人须知前附表约定评标委员会直接确定中标人外, 招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人, 评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表 国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招投标的项目, 招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人 排名第一的中标候选人放弃中标 因不可抗力不能履行合同 不按照招标文件要求提交履约保证金, 或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形, 不符合中标条件的, 招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人, 也可以重新招标 7.2 中标候选人公示 依法必须进行招标的项目, 招标人应当自收到评标报告之日起 3 日内公示中标候选人, 公示期不得少于 3 日 招标人将中标候选人的情况在本招标项目招标公告发布的同一媒介予以公示 7.3 中标通知 在本章第 3.3 款规定的投标有效期内, 招标人以书面形式向中标人发出中标通知书, 同时发 26

29 布中标人公告将中标结果通知未中标的投标人 中标通知书按本章附表格式填写 招标人无正当理由不发出中标通知书 不按照规定确定中标人 中标通知书发出后无正当理 由改变中标结果, 由有关行政监督部门予以处罚 ; 给他人造成损失的, 依法承担赔偿责任 7.4 履约担保 履约保证金 : 中标价 5%, 中标人的投标保证金转至招标人指定账户作履约保证金的组成部分, 履约保证金不足部分在中标公示结束后 10 个工作日内 ( 签订施工合同之前 ) 从中标人基本账户汇入招标人指定账户 开户行 : 江苏银行射阳支行 ; 帐户 : 射阳县沿海投资有限公司 ; 帐号 : 中标人不能按本项要求提交履约担保的, 视为放弃中标, 其投标保证金不予退还, 给招标人造成的损失超过投标保证金数额的, 中标人还应当对超过部分予以赔偿 履约保证金的扣除 (1) 承包人因工程质量达不到承诺标准或中间验收部位验收不合格或使用不合格材料 设备等原因被扣除全部或部份履约保证金 (2) 承包人因未能按合同工期竣工 或施工期间两次及以上达不到计划进度目标而被扣除部份或全部履约保证金 (3) 承包人因未能履行或全部履行合同规定的工作而被扣除部份或全部履约保证金 (4) 施工期间被发现并被证实转包挂靠施工, 将被清除出施工现场, 其行为将立即被上网公示, 已交纳的履约保证金被扣除, 报行政监管机构查处, 并追诉其给招标人造成的损失 履约保证金的退还 : 竣工验收合格后退还 中标人除按规定提供履约保证金外, 若中标价比有效投标报价平均值低 5% 以上, 则中标人还应当在合同签订之前按照中标价与有效投标报价平均值之差向招标人另行提供中标差额保证金 7.5 签订合同 招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起 30 日内, 根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同 中标人无正当理由拒签合同的, 在签订合同时向招标人提出附加条件或者更改合同实质性内容的, 招标人可取消其中标资格, 并不予退还其投标保证金 ; 给招标人造成的损失超过投标保证金数额的, 中标人应当对超过部分予以赔偿 发出中标通知书后, 招标人无正当理由拒签合同的 在订立合同时向中标人提出附加条件的, 并由有关行政监督部门予以处罚 ; 给他人造成损失的, 依法承担赔偿责任 招标人不按照招标文件和中标人的投标文件订立合同, 合同的主要条款与招标文件 中标人的投标文件的内容不一致, 或者招标人 中标人订立背离合同实质性内容的协议的, 一并由 有关行政监督部门予以处罚 27

30 8. 重新招标与不再招标 8.1 重新招标 有下列情形之一的, 招标人应当采取改进措施后重新招标 : (1) 获取资格预审文件或者招标文件的潜在投标人少于 3 个的 ; (2) 资格预审合格的申请人少于 3 个的 ; (3) 投标人少于 3 个的 8.2 不再招标 重新招标后, 仍存在 8.1 条情形的, 属于必须审批或核准的工程建设项目, 报经原审批部门审批 核准后可不再进行招标 9. 纪律和监督 9.1 对招标人的纪律要求 招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料, 不得与投标人串通损害国家利益 社会公共利益或者他人合法权益 9.2 对投标人的纪律要求 投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标, 不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标, 不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标 ; 投标人不得以任何方式干扰 影响评标工作 9.3 对评标委员会成员的纪律要求 评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处, 不得向他人透漏对投标文件的评审和比较 中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况 在评标活动中, 评标委员会成员应当客观 公正地履行职责, 遵守职业道德, 不得擅离职守, 影响评标程序正常进行, 不得使用第三章 评标办法 没有规定的评审因素和标准进行评标 9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求 与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处, 不得向他人透漏对投标文件 的评审和比较 中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况 在评标活动中, 与评标活动有 关的工作人员不得擅离职守, 影响评标程序正常进行 28

31 9.5 投诉 根据 工程建设项目招标投标活动投诉处理办法 ( 七部委令第 11 号 ) 规定 : 投标人或者其他利害关系人对 招标投标法实施条例 规定应先提出异议的事项进行投诉的, 应当附招标人的回复 已向有关行政监督部门投诉的, 应当一并说明 投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的, 应当在中标候选人公示期间向招标人提出 ; 投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律 法规和规章规定的, 有权向有关行政监督部门投诉 凡属于异议的事项, 招标人直接收到或行政监督部门转办, 都应当自收到异议之日起 3 日内作出书面答复, 作出答复前, 应当暂停招标投标活动 投标人或者其他利害关系人对招标人的答复仍有异议的, 可以向招投标监管机构投诉 10. 需要补充的其他内容 10.1 若招标人对材料有特殊要求的, 应当使用技术经济指标体现使用性能质量需求, 若必须使用品牌体现性能质量需求的, 则在列出品牌时, 不能只列某一厂家的产品品牌, 必须列出三家及三家以上符合要求的厂家品牌同档次产品供投标人选择 10.2 根据 盐城市人民政府关于印发盐城市发展预拌砂浆管理办法的通知 ( 盐政发 号 ) 文件精神, 盐城市区规划区范围内的房屋建筑及装饰装修工程 市政基础设施工 交通 水利等建设工程禁止在施工现场搅拌砂浆, 必须全部使用预拌砂浆 投标人应将使用预拌砂浆费用考虑进投标报价 本招标文件未尽事宜, 按国家和省法律法规 规章要求处理 29

32 第三章评标办法 一 评标办法 一 评标定标办法本项目评标采用经评审的最低投标价的评标办法 评标委员会对满足招标文件实质要求的投标文件, 按照经评审的投标报价由低到高的顺序推荐中标候选人, 但投标报价低于其成本或低于有效投标报价平均数 K 值 ( 当有效投标报价大于等于 7 家时, 去掉一个最高报价和一个最低报价后求其平均值 ) 的除外 经评审的投标价相等时, 由招标人或其授权的评标委员会确定其排序 二 评标标准和程序评标委员会对开标 清标 投标人资格条件 投标文件的符合性和响应性进行初步评审, 无废标情形的投标文件进入详细评审和综合计分 ( 一 ) 开 清标情况及资格评审 ( 资格后审 ) 评审因素 营业执照 资质等级 评审标准 具备有效的营业执照 符合第二章 投标人须知 第 项规定 类似项目业绩 / 信誉 符合第二章 投标人须知 第 项规定 符合第二章 投标人须知 第 项规定 项目负责人 符合第二章 投标人须知前附表 第 10.7 项规定 符合第二章 投标人须知前附表 第 10.8 项规定 项目部成员代理人其他要求联合体投标人 ( 如有 ) 符合第二章 投标人须知 第 项规定符合第二章 投标人须知 第 项规定符合第二章 投标人须知 第 项规定符合第二章 投标人须知 第 项规定 ( 二 ) 投标文件符合性评审标准 评审因素 评审标准 30

33 投标人名称投标文件的数字证书投标文件格式投标承诺函授权委托书报价唯一联合体投标人 ( 如有 ) 与营业执照 资质证书一致符合数字证书认证的要求符合第八章投标文件格式要求有法定代表人或其委托代理人签字 ( 或盖章 ) 并加盖投标单位公章有法定代表人签字 ( 或盖章 ) 并加盖投标单位公章只能有一个有效报价提交联合体协议书, 并明确联合体牵头人 ( 三 ) 投标文件响应性评审 评审因素投标内容工期工程质量投标有效期投标保证金已标价工程量清单技术标准和要求 评审标准符合第二章 投标人须知 第 项规定符合第二章 投标人须知 第 项规定符合第二章 投标人须知 第 项规定符合第二章 投标人须知 第 项规定符合第二章 投标人须知 第 项规定符合第五章 工程量清单 给出的子目编码 子目名称 子目特征 计量单位和工程量 符合第七章 技术标准和要求 规定 ( 四 ) 详细评审 条款号量化因素量化标准 2.1 详细评 审标准 投标报价招标控制价 ( 最高投标限价 ) 下限控制值 符合招标文件要求, 经评审不低于企业成本 万元投标人的投标报价不得低于通过初步评审报价平均数 K K 为开标现场随机确定的 三个数字中的一个数字 低于通过初步评审投标报价平均数 K 的投标报价不作为中标候选人 ( 当有效投标报价大于等于 31

34 7 家时, 去掉一个最高报价和一个最低报价后求 其平均值 ) 三 推荐中标候选人 3.1 评标委员会确定通过评审, 且不低于通过初步评审报价 ( 招标文件规定平均数计算办法求出的 ) 平均数 K 值的最低投标报价的投标人为第一中标候选人 ; 确定通过评审, 且不低于通过初步评审报价 ( 招标文件规定平均数计算办法求出的 ) 平均数 K 值的次低投标报价的投标人为第二中标候选人 ; 依次确定第三中标候选人 3.2 若出现投标报价相同时, 在开标现场随机确定其评标后的排序 32

35 二 通用评标规则 为进一步规范本次招标项目的评标 定标工作, 制定本规则 一 评标程序 : 资信标 商务标应分别按电子评标程序评审 二 计价文件评审规定 : 评标委员会认为投标人的投标报价有可能低于其个别成本时, 应当要求投标人以书面方式作出澄清, 并提供相关证明材料后再进行认定 三 争议处理 : 评标中发生重大情况或重大争议, 需要进一步调查了解 协调处理的, 现场监督人员报射阳县建设工程招标投标管理所同意后可暂时休会, 待有关问题得到澄清后再行复会 休会期间, 所有招投标资料一律封存射阳县招投标中心档案室, 所有与会人员一律不得泄露评标情况 四 违法违纪行为 : 在招投标过程中发生行贿受贿 扰乱招投标活动秩序及其他严重违法违纪行为的, 一律取消有关责任人参与招投标活动的资格 ; 已有评审结果的, 应宣布评审结果无效 33

36 第四章合同条款及格式 (GF ) 建设工程施工合同 ( 示范文本 ) 住房和城乡建设部国家工商行政管理总局 制定 34

37 说明 为了指导建设工程施工合同当事人的签约行为, 维护合同当事人的合法权益, 依据 中华人民共和国合同法 中华人民共和国建筑法 中华人民共和国招标投标法 以及相关法律法规, 住房城乡建设部 国家工商行政管理总局对 建设工程施工合同 ( 示范文本 ) (GF ) 进行了修订, 制定了 建设工程施工合同 ( 示范文本 ) (GF )( 以下简称 示范文本 ) 为了便于合同当事人使用 示范文本, 现就有关问题说明如下 : 一 示范文本 的组成 示范文本 由合同协议书 通用合同条款和专用合同条款三部分组成 ( 一 ) 合同协议书 示范文本 合同协议书共计 13 条, 主要包括 : 工程概况 合同工期 质量标准 签约合同价和合同价格形式 项目经理 合同文件构成 承诺以及合同生效条件等重要内容, 集中约定了合同当事人基本的合同权利义务 ( 二 ) 通用合同条款通用合同条款是合同当事人根据 中华人民共和国建筑法 中华人民共和国合同法 等法律法规的规定, 就工程建设的实施及相关事项, 对合同当事人的权利义务作出的原则性约定 通用合同条款共计 20 条, 具体条款分别为 : 一般约定 发包人 承包人 监理人 工程质量 安全文明施工与环境保护 工期和进度 材料与设备 试验与检验 变更 价格调整 合同价格 计量与支付 验收和工程试车 竣工结算 缺陷责任与保修 违约 不可抗力 保险 索赔和争议解决 前述条款安排既考虑了现行法律法规对工程建设的有关要求, 也考虑了建设工程施工管理的特殊需要 ( 三 ) 专用合同条款专用合同条款是对通用合同条款原则性约定的细化 完善 补充 修改或另行约定的条款 合同当事人可以根据不同建设工程的特点及具体情况, 通过双方的谈判 协商对相应的专用合同条款进行修改补充 在使用专用合同条款时, 应注意以下事项 : 1 专用合同条款的编号应与相应的通用合同条款的编号一致 ; 2 合同当事人可以通过对专用合同条款的修改, 满足具体建设工程的特殊要求, 避免直接修改通用合同条款 ; 3 在专用合同条款中有横道线的地方, 合同当事人可针对相应的通用合同条款进行细化 完善 补充 修改或另行约定 ; 如无细化 完善 补充 修改或另行约定, 则填写 无 或划 / 二 示范文本 的性质和适用范围 示范文本 为非强制性使用文本 示范文本 适用于房屋建筑工程 土木工程 线路管道和设备安装工程 装修工程等建设工程的施工承发包活动, 合同当事人可结合建设工程具体情况, 根据 示范文本 订立合同, 并按照法律法规规定和合同约定承担相应的法律责任及合同权利义务 35

38 第一部分合同协议书 发包人 ( 全称 ): 承包人 ( 全称 ): 根据 中华人民共和国合同法 中华人民共和国建筑法 及有关法律规定, 遵循平等 自 愿 公平和诚实信用的原则, 双方就 工程施工及有关事项协商一致, 共 同达成如下协议 : 一 工程概况 1. 工程名称 : 2. 工程地点 : 3. 工程立项批准文号 : 4. 资金来源 : 5. 工程内容 : 群体工程应附 承包人承揽工程项目一览表 ( 附件 1) 6. 工程承包范围 : 二 合同工期计划开工日期 : 年月日 计划竣工日期 : 年月日 工期总日历天数 : 天 工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算 的工期天数不一致的, 以工期总日历天数为准 三 质量标准 工程质量符合国家质量验收合格标准 四 签约合同价与合同价格形式 1. 签约合同价为 : 人民币 ( 大写 ) ( 元 ); 其中 : (1) 安全文明施工费 : 人民币 ( 大写 ) ( 元 ); (2) 材料和工程设备暂估价金额 : 人民币 ( 大写 ) ( 元 ); (3) 专业工程暂估价金额 : 36

39 人民币 ( 大写 ) ( 元 ); (4) 暂列金额 : 人民币 ( 大写 ) ( 元 ) 2. 合同价格形式 : 五 项目经理承包人项目经理 : 六 合同文件构成本协议书与下列文件一起构成合同文件 : (1) 中标通知书 ( 如果有 ) ; (2) 投标函及其附录 ( 如果有 ) ; (3) 专用合同条款及其附件 ; (4) 通用合同条款 ; (5) 技术标准和要求 ; (6) 图纸 ; (7) 已标价工程量清单或预算书 ; (8) 其他合同文件 在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分 上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改, 属于同一类内容的文件, 应以最新签署的为准 专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章 七 承诺 1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续 筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款 2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工, 确保工程质量和安全, 不进行转包及违法分包, 并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任 3. 发包人和承包人通过招投标形式签订合同的, 双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议 八 词语含义本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同 九 签订时间本合同于年月日签订 37

40 十 签订地点 本合同在 签订 十一 补充协议 合同未尽事宜, 合同当事人另行签订补充协议, 补充协议是合同的组成部分 十二 合同生效 本合同自 生效 十三 合同份数 本合同一式 份, 均具有同等法律效力, 发包人执 份, 承包人执 份 发包人 : ( 公章 ) 承包人 : ( 公章 ) 法定代表人或其委托代理人 : 法定代表人或其委托代理人 : ( 签字 ) ( 签字 ) 组织机构代码 组织机构代码 : 地址 : 地址 : 邮政编码 : 邮政编码 : 法定代表人 : 法定代表人 : 委托代理人 : 委托代理人 : 电话 : 电话 : 传真 : 传真 : 电子信箱 : 电子信箱 : 开户银行 : 开户银行 : 账号 : 账号 : 38

41 第二部分通用合同条款 同建设工程施工合同 ( 示范文本 )(GF ) 内的通用合同条款 39

42 第三部分专用合同条款 1. 一般约定 1.1 词语定义 合同 其他合同文件包括 : 招标文件 ; 中标通知书 ; 投标函及其附录 ; 技术标准和要求 ; 图纸 ; 已标价工程量清单和预算书 ; 经发包人书面确认的设计变更 会办纪要 工程签证等 ; 合同当事人及其他相关方 监理人 : 名称 : 资质类别和等级 : 联系电话 : 电子信箱 : 通信地址 : 设计人 : 名称 : 资质类别和等级 : 联系电话 : 电子信箱 : 通信地址 : 工程和设备 作为施工现场组成部分的其他场所包括 : / 永久占地包括 : / 临时占地包括 : / 法律适用于合同的其他规范性文件 : 国家及省 市 县有关法律 法规以及有关文件等 1.4 标准和规范 适用于工程的标准规范包括 : 国家标准 行业标准 工程所在地的地方标准以及相应的规范 规程等 发包人提供国外标准 规范的名称 : / 发包人提供国外标准 规范的份数 : / 40

43 发包人提供国外标准 规范的名称 : / 发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求 : / 1.5 合同文件的优先顺序合同文件组成及优先顺序为 :1 本合同协议书;2 中标通知书;3 招标文件;4 投标书及其附件 ; 5 本合同专用条款;6 本合同通用条款;7 现行标准 规范及其有关技术文件;8 工程量清单 ;9 图纸;10 工程报价单及预算书;11 经发包人书面确认的设计变更 会办纪要 工程签证等 1.6 图纸和承包人文件 图纸的提供发包人向承包人提供图纸的期限 : 签订合同后 30 日内 发包人向承包人提供图纸的数量 : 发包人向承包人提供叁套完整的施工图纸, 未经发包人同意不得复制 不得向承包人以外的人员泄露图纸的有关内容 发包人向承包人提供图纸的内容 : 工程承包范围内的施工图纸 承包人文件需要由承包人提供的文件, 包括 : 施工组织设计 施工进度计划等, 以及发包人 监理要求提供的其他资料 承包人提供的文件的期限为 : 承包人提供的文件的数量为 : 承包人提供的文件的形式为 : 根据发包人要求 书面及电子版 发包人审批承包人文件的期限 : 天 现场图纸准备关于现场图纸准备的约定 : 按通用条款规定 1.7 联络 发包人和承包人应当在天内将与合同有关的通知 批准 证明 证书 指示 指令 要求 请求 同意 意见 确定和决定等书面函件送达对方当事人 发包人接收文件的地点 : 施工现场 发包人指定的接收人为 : 承包人接收文件的地点 : 承包人指定的接收人为 : 监理人接收文件的地点 : 现场代表施工现场项目负责人施工现场 41

44 监理人指定的接收人为 : 总监理工程师 1.10 交通运输 出入现场的权利关于出入现场的权利的约定 : / 场内交通关于场外交通和场内交通的边界的约定 : 关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定 : 场内交通设施有关费用 ( 含建设费用 ) 由承包人负责, 其它事项按通用条款 承包人在施工过程中对场外道路及设施造成损坏的, 由承包人负责修复并承担费用 超大件和超重件的运输运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由承包人承担 1.11 知识产权 关于发包人提供给承包人的图纸 发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属 : 发包人关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求 : 未经发包人同意, 承包人不得自行复制或向第三方泄露 转借 转让 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属 : 发包人关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求 : 未经发包人同意, 承包人不得自行复制或向第三方泄露 转借 转让 承包人在施工过程中所采用的专利 专有技术 技术秘密的使用费的承担方式 : 承包人自行承担 1.13 工程量清单错误的修正 出现工程量清单错误时, 是否调整合同价格 :/ 允许调整合同价格的工程量偏差范围 : / 2. 发包人 2.2 发包人代表发包人代表 : 姓名 : 职务 : 联系电话 : 42

45 发包人对发包人代表的授权范围如下 : 代表发包人负责整体工程协调管理 全权处理工程日常事务, 初审所有签证及变更方案实施 2.4 施工现场 施工条件和基础资料的提供 提供施工现场 关于发包人移交施工现场的期限要求 : 合同签订后 10 日内 提供施工条件关于发包人应负责提供施工所需要的条件, 包括 : 场外交通条件 ; 办理应由发包人办理的有关施工批文 批件 施工用水 用电由承包人自行解决并承担费用 2.5 资金来源证明及支付担保发包人提供资金来源证明的期限要求 : / 发包人是否提供支付担保 : 否发包人提供支付担保的形式 : / 3. 承包人 3.1 承包人的一般义务 (5) 承包人提交的竣工资料的内容 : 按发包人要求提交全套施工资料 承包人需要提交的竣工资料套数 : 竣工资料和竣工图 4 套 套 承包人提交的竣工资料的费用承担 : 由承包人负责承包人提交的竣工资料移交时间 : 在工程竣工验收合格后 30 日内承包人提交的竣工资料形式要求 : 书面资料及电子档资料 (6) 承包人应履行的其他义务 : 由承包人负责施工现场的安全和质量等管理工作, 承包人责任范围内所发生的费用由承包人承担 3.2 项目负责人 项目经理 : 姓名 : 身份证号 : 建造师执业资格等级 : 建造师注册证书号 : 建造师执业印章号 : 安全生产考核合格证书号 : 联系电话 : 43

46 电子信箱 : 通信地址 : 承包人对项目经理的授权范围如下 : 履行项目经理应当履行的职责和权力 关于项目经理每月在施工现场的时间要求 : 每月不少于 25 天 ( 在吊装屋面或关键施工节点期间不得离开施工现场 ) 承包人未提交劳动合同, 以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任 : (1) 向发包人支付违约金 元 (2) 若经查并被证实为 挂证 人员将被清除出施工现场并报有关行政监管机构查处 上网公示 项目经理未经批准, 擅自离开施工现场的违约责任 : 项目经理出勤每月不得少于 25 天, 每少出勤一天向发包人支付违约金 2000 元 ( 由发包人考勤, 每月少于 25 天, 按实直接在工程款中扣除 ) 承包人擅自更换项目经理的违约责任 : 承包人未经发包人和监管机构审查同意更换项目经理, 每次向发包人支付违约金 元 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任 : 按合同价的 1% 进行处罚, 发包人并可视情节严重中止合同 3.3 承包人人员 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限 : 按承包人投标文件项目组成员组成, 若有调整, 须经发包人与监管机构审批同意 施工现场主要管理人员 : 技术负责人, 质检员, 施工员, 安全员 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任 : 按合同价的 1% 进行处罚, 发包人并可视情节严重中止合同 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求 : 每月离开施工现场累计在 5 天之内的须经监理人书面批准, 累计超过 5 天的须经发包人书面批准同意 承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任 : 除项目经理外的其它人员未经发包人和监管机构审查同意擅自更换, 每人每次向发包人支付违约金 5000 元 承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任 : 除项目经理外的其它人员, 每人每月出勤不得少于 25 天, 每人每月少出勤一天向发包人支付违约金 1000 元 ( 由发包人考勤, 每月少于 25 天, 按实直接在工程款中扣除 ) 注 : 工程项目部管理人员必须严格按招投标文件要求及时配备到位 所有人员有持证要求的 44

47 必须持证上岗, 在项目经理的统一领导下, 尽心尽职地做好本职工作 如不能胜任工作的, 发包人将有权建议更换, 直到更换至能胜任现场管理工作为止 3.5 分包 分包的一般约定禁止分包的工程包括 : / 主体结构 关键性工作的范围 : / 分包的确定允许分包的专业工程包括 : / 其他关于分包的约定 : / 分包合同价款关于分包合同价款支付的约定 : / 3.6 工程照管与成品 半成品保护承包人负责照管工程及工程相关的材料 工程设备的起始时间 : 从进场直至施工完成交付使用, 费用由承包人承担 3.7 履约担保承包人是否提供履约担保 : 是承包人提供履约担保的形式 金额及期限的 : 按招标文件约定 4. 监理人 监理人的一般规定关于监理人的监理内容 : 监理人受委托人的委托, 依照法律法规 工程建设标准 勘察设计文件及合同, 在施工阶段对建设工程质量 进度 造价进行控制, 对合同 信息进行管理, 对工程建设相关方的关系进行协调, 并履行建设工程安全生产管理法定职责的服务活动 关于监理人的监理权限 : 根据 建设工程监理合同 约定 关于监理人在施工现场的办公场所 生活场所的提供和费用承担的约定 : 由承包人提供, 相关费用包含在签约合同价中 4.2 监理人员总监理工程师 : 姓名 : 职务 : 监理工程师执业资格证书号 : 45

48 联系电话 : 电子信箱 : 通信地址 : 关于监理人的其他约定 : 4.4 商定或确定在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时, 发包人授权监理人对以下事项进行确定 : (1) (2) (3) 5. 工程质量 5.1 质量要求 特殊质量标准和要求 : 关于工程奖项的约定 : 5.3 隐蔽工程检查 承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定 : 按监理交底执行监理人不能按时进行检查时, 应提前 / 小时提交书面延期要求 关于延期最长不得超过 : / 小时 6. 安全文明施工与环境保护 安全文明施工 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定 : 承包人按建设行政主管部门 安监部门 行业管理有关规定, 安全措施得力有效, 确保施工人员安全 若发生不安全问题, 自行负责处理并承担一切责任 关于治安保卫的特别约定 : 按通用条款关于编制施工场地治安管理计划的约定 : 按通用条款 文明施工合同当事人对文明施工的要求 : 按建设行政主管部门 安监部门 行业管理 合同通用条款有关规定执行 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定 : 本工程安全文明施工费不单独支付, 包含在工程款中支付, 详见 约定 7. 工期和进度 46

49 7.1 施工组织设计 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容 : / 施工组织设计的提交和修改承包人提交详细施工组织设计的期限的约定 : / 发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限 : 7 天 7.2 施工进度计划 施工进度计划的修订 发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限 : 7 天 7.3 开工 开工准备关于承包人提交工程开工报审表的期限 : 计划开工日期前 7 天提交开工报审表或开工报告关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限 : 应明确开工前 3 日内, 配合承包人将施工所需的水 电接至施工场地 ; 开工前提供工程地质和地下管线资料 ; 办理的施工所需证件 批件 ; 交验水准点与坐标控制点交验 关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限 : 开工前必须向发包人和总包单位提供施工进度计划 材料清单 材料进场计划 劳动力计划 开工通知 因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起 天内发出开工通知的, 承包人有 权提出价格调整要求, 或者解除合同 7.4 测量放线 发包人通过监理人向承包人提供测量基准点 基准线和水准点及其书面资料的期限 : 开工前现场交验 7.5 工期延误 因发包人原因导致工期延误因发包人原因导致工期延误的其他情形 : / 因承包人原因导致工期延误因承包人原因造成工期延误, 逾期竣工违约金的计算方法为 : 开工时间以发包人和监理工程师批准的开工报告日期为准 如遇特殊情况推迟开工, 合同工期相应顺延 承包人应按照投标文件承诺的工期确保工程验收, 不得以任何借口停工怠工, 如因承包人原因延误工期的, 承包人应承担违约责任, 按每拖延一天向发包人支付合同价千分之二的违约金 47

50 因承包人原因造成工期延误, 逾期竣工违约金的上限 : / 7.6 不利物质条件不利物质条件的其他情形和有关约定 : 地质勘察报告未涉及的地下管道 岩石等障碍物等 异常恶劣的气候条件发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件 : 7.9 提前竣工的奖励 提前竣工的奖励 : / 8. 材料与设备招标人推荐品牌, 投标人自行报价的材料的采购约定应有明确 材料与工程设备的保管与使用 发包人供应的材料设备的保管费用的承担 : 发包人不供应任何材料 8.6 样品 样品的报送与封存需要承包人报送样品的材料或工程设备, 样品的种类 名称 规格 数量要求 : 承包人应根据发包人在工程实施过程中的具体要求提供发包人认为需要的材料样品, 样品经发包人认可封样后方可批量采购 不因发包人对样品的认可而排除承包人应承担的责任 8.8 施工设备和临时设施 承包人提供的施工设备和临时设施关于修建临时设施费用承担的约定 : 承包人 9. 试验与检验 试验设备与试验人员 试验设备施工现场需要配置的试验场所 : 按我县建筑行业管理部门要求 施工现场需要配备的试验设备 : 按我县建筑行业管理部门要求 施工现场需要具备的其他试验条件 : 按我县建筑行业管理部门要求 9.4 现场工艺试验现场工艺试验的有关约定 : 按我县建筑行业管理部门要求 10. 变更 变更的范围关于变更的范围的约定 : / 48

51 10.4 变更估价 变更估价原则关于变更估价的约定 : ( 一 ) 工程变更签证的资料要求 属于工程变更 ( 含设计变更和合同外增加工程等 ) 的签证工程, 必须同时提供程序完善的工程业务联系单 签证单 ( 有需要须附上竣工图及验收单 ), 如因承包人原因造成资料不全, 工程结算时不得事后补充资料, 则工程造价增加的视为承包人放弃此项权利, 工程造价减少的按实结算扣除 ( 二 ) 签证的时限要求 施工中发生的应由发包人承担责任的设计变更及其他变更, 承包人应在发生后 3 天内办理好签证手续报监理单位和发包人签证认可 ( 三 ) 由于承包人原因导致的工程变更, 承包人无权要求签证赔偿 ( 四 ) 签证单的格式和签证程序必须严格按照发包人规定执行, 否则, 视为无效签证单 无效签证单发包人不予承认, 责任由承包人自负 ( 五 ) 若发包人有明确的工作指令, 承包人不应以工程签证未办理完成为借口, 延误工作进展 关于变更估价的约定 : 承包人必须无条件服从发包人对工程的设计变更, 不得以因发包人设计变更减少了工程利润为由要挟发包人追加其它费用 设计变更按发包人书面签证确认为准 工程变更引起的工程价格的变更按照 规定执行 10.5 承包人的合理化建议监理人审查承包人合理化建议的期限 : 天 发包人审批承包人合理化建议的期限 : 天 承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为 : / 10.7 暂估价暂估价材料和工程设备的明细详见附件 11: 暂估价一览表 依法必须招标的暂估价项目 对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第 种方式确定 ( 由招 标人选用, 并明确暂估价材料 专业工程暂估价的结算方法 ) 不属于依法必须招标的暂估价项目 对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第 种方式确定 第 3 种方式 : 承包人直接实施的暂估价项目 承包人直接实施的暂估价项目的约定 : 49

52 10.8 暂列金额合同当事人关于暂列金额使用的约定 : 11. 价格调整 11.1 市场价格波动引起的调整市场价格波动是否调整合同价格的约定 : 不调整 因市场价格波动调整合同价格, 采用以下第 / 种方式 第 1 种方式 : 采用价格指数进行价格调整 关于各可调因子 定值和变值权重, 以及基本价格指数及其来源的约定 : / 第 2 种方式 : 采用造价信息进行价格调整 (2) 关于基准价格的约定 : / 专用合同条款 1 承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价低于基准价格的 : 专用合同条款合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过 / % 时, 或材料单价跌幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过 / % 时, 其超过部分据实调整 2 承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价高于基准价格的 : 专用合同条款合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过 / % 时, 材料单价涨幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过 / % 时, 其超过部分据实调整 3 承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价等于基准单价的 : 专用合同条款合同履行期间材料单价涨跌幅以基准单价为基础超过 ± / % 时, 其超过部分据实调整 第 3 种方式 : 其他价格调整方式 : / 12. 合同价格 计量与支付 12.1 合同价格形式 : 单价合同 ( 一 ) 综合单价包含的风险范围 : / ( 二 ) 风险费用的计算方法 : / ( 三 ) 风险范围以外合同价格的调整方法 : / 其他价格方式 : (1) 与招标文件确定的招标工程量清单 招标施工图纸 施工现场相比较, 因设计变更等增加的或减少的工程量按实计算 ;(2) 增加或减少的工程量的材料和设备价格按施工期间射阳市场的平均价, 射阳市场平均价由审计部门确定 ; 人工工资按规定标准 ; 其它费用按规定计算, 有区间的按中值记取 (3) 增加或减少的工程量按上述 (1)( 2) 条规定办法计价并在 50

53 其价格基础上剔除中标下浮率部分后结算 ( 中标价基础上增加或扣除 )(4) 中标下浮率 =( 工程最高限价 - 中标价 )/ 工程最高限价 100% 其他价格方式 : / 12.2 预付款 预付款的支付预付款支付比例或金额 : / 预付款支付期限 : / 预付款扣回的方式 : / 预付款担保承包人提交预付款担保的期限 :/ 预付款担保的形式为 :/ 12.3 计量 计量原则工程量计算规则 : 以相关的国家标准 行业标准为依据 计量周期关于计量周期的约定 : 按月计量 单价合同的计量关于单价合同计量的约定 : / 总价合同的计量关于总价合同计量的约定 : 按月计量 总价合同采用支付分解表计量支付的, 是否适用第 项 总价合同的计量 约定进行计量 : 按月计量 其他价格形式合同的计量其他价格形式的计量方式和程序 : / 12.4 工程进度款支付 付款周期关于付款周期的约定 : 4.1 工程竣工验收合格后, 付中标价的 40% 工程款 4.2 工程竣工验收合格, 并完成第一年缺陷责任期缺陷责任工作 绿化养护和死亡苗木补栽, 再付中标价的 30% 工程款 51

54 4.3 工程竣工验收合格, 并完成第二年缺陷责任期缺陷责任工作 绿化养护和死亡苗木补栽, 按审计结论结清剩余工程款 ( 扣留补栽部分苗木款, 待补植后满一年 ( 成活 ) 结清 ) 4.4 栽植树木两年养护期满, 成活率须达 100% 以上不支付利息 关于进度付款申请单编制的约定 : / 进度付款申请单的提交 (1) 单价合同进度付款申请单提交的约定 :/ (2) 总价合同进度付款申请单提交的约定 : / (3) 其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定 :/ 进度款审核和支付 (1) 监理人审查并报送发包人的期限 :/ 发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限 : / (2) 发包人支付进度款的期限 : / 发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式 :/ 支付分解表的编制 2 总价合同支付分解表的编制与审批: / 3 单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批: / 13. 验收和工程试车 13.1 分部分项工程验收 监理人不能按时进行验收时, 应提前 / 小时提交书面延期要求 关于延期最长不得超过 : / 小时 13.2 竣工验收 竣工验收程序 关于竣工验收程序的约定 : / 发包人不按照本项约定组织竣工验收 颁发工程接收证书的违约金的计算方法 : 移交 接收全部与部分工程 承包人向发包人移交工程的期限 : / 发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的, 违约金的计算方法为 : 承包人未按时移交工程的, 违约金的计算方法为 : 13.3 工程试车 52

55 试车程序 工程试车内容 : / (1) 单机无负荷试车费用由 / 承担 ; (2) 无负荷联动试车费用由 / 承担 投料试车关于投料试车相关事项的约定 : / 13.6 竣工退场 竣工退场承包人完成竣工退场的期限 : 14. 竣工结算 14.1 竣工付款申请 承包人提交竣工付款申请单的期限 : 按招标文件约定的工程款支付条款约定付款 竣工付款申请单应包括的内容 : 除通用条款约定外, 还包括施工图 竣工资料等原件, 要 求随竣工结算申请单一同提交发包人 14.2 竣工结算审核 发包人完成竣工付款的期限 : 按招标文件约定的工程款支付条款约定付款 发包人审批竣工付款申请单的期限 : 发包人完成竣工付款的期限 : 按付款约定 关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序 : / 以审计部门审计结果作为工程价款结算的依据 14.4 最终结清 最终结清申请单 承包人提交最终结清申请单的份数 : / 承包人提交最终结算申请单的期限 : / 最终结清证书和支付 (1) 发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限 : / (2) 发包人完成支付的期限 : / 15. 缺陷责任期与保修 缺陷责任期 缺陷责任期的具体期限 : 36 个月 53

56 15.3 质量保证金关于是否扣留质量保证金的约定 : 工程总价的 5%, 并在最后一次付款中扣留 质保期满退还应退还的部分 承包人提供质量保证金的方式质量保证金采用以下第 (2) 种方式 : (1) 质量保证金保函, 保证金额为 : (2) 5% 的工程款 ; (3) 其他方式 : 质量保证金的扣留质量保证金的扣留采取以下第 (3) 种方式 : (1) 在支付工程进度款时逐次扣留, 在此情形下, 质量保证金的计算基数不包括预付款的支付 扣回以及价格调整的金额 ; (2) 工程竣工结算时一次性扣留质量保证金 ; (3) 其他扣留方式 : 在最后一次付款中扣留 关于质量保证金的补充约定 : 在缺陷责任期内, 因承包人原因造成工程缺陷 损坏的, 承包人未能及时修复的, 发包人可直接委托第三方修复, 所需费用由承包人承担, 缺陷责任期满将剩余部分退还承包人 15.4 保修 保修责任工程保修期为 : 按国家相关规定 修复通知承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间 :: 7 天 ( 应作具体约定 :1 属于保修范围 内容的项目, 承包人应当在接到保修通知之日起 2 天内派人保修 承包人不在约定期限内派人保修的, 发包人可以委托他人修理 2 发生紧急抢修事故的, 承包人在接到事故通知后, 应当立即到达事故现场抢修 ; 承包人不按时派人保修的, 发包人可以委托他人修理, 所发生的费用由承包人承担 ) 16. 违约 16.1 发包人违约 发包人违约的情形发包人违约的其他情形 : / 54

57 发包人违约的责任发包人违约责任的承担方式和计算方法 : (1) 因发包人原因未能在计划开工日期前 7 天内下达开工通知的违约责任 : / (2) 因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任 : (3) 发包人违反第 10.1 款 变更的范围 第 (2) 项约定, 自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任 : (4) 发包人提供的材料 工程设备的规格 数量或质量不符合合同约定, 或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任 : (5) 因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任 : (6) 发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示, 导致承包人无法复工的违约责任 : (7) 其他 : 因发包人违约解除合同承包人按 项 发包人违约的情形 约定暂停施工满 / 天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的, 承包人有权解除合同 16.2 承包人违约 承包人违约的情形承包人违约的其他情形 : 承包人违约的责任承包人违约责任的承担方式和计算方法 : 因承包人违约解除合同在本合同履行过程中, 如承包人发生如下情形之一, 发包人将视承包人严重违约, 立即解除合同, 承包人承担违约责任并承担由此造成的一切损失, 承包人在现场的人员无条件退场, 承包人在现场的设备和材料无条件供发包人使用, 其设备租金和材料价值待仲裁机构裁定后, 如有剩余, 在仲裁生效后 7 天内支付 1 不同意本工程合同条件 ; 2 停工或拖延施工进度或影响施工质量 ; 3 无正当理由, 单方面要挟发包人提高合同价款 ; 4 无正当理由, 单方面要挟发包人给予某种补偿 发包人继续使用承包人在施工现场的材料 设备 临时工程 承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式 : 由双方商定 55

58 17. 不可抗力 17.1 不可抗力的确认除通用合同条款约定的不可抗力事件之外, 视为不可抗力的其他情形 : / 17.4 因不可抗力解除合同合同解除后, 发包人应在商定或确定发包人应支付款项后 28 天内完成款项的支付 18. 保险 18.1 工程保险关于工程保险的特别约定 : / 18.3 其他保险关于其他保险的约定 : / 承包人是否应为其施工设备等办理财产保险 : 是 18.7 通知义务关于变更保险合同时的通知义务的约定 : 按通用条款 20. 争议解决 20.3 争议评审合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定 : / 3.1 争议评审小组的确定争议评审小组成员的确定 : / 选定争议评审员的期限 : / 争议评审小组成员的报酬承担方式 : / 其他事项的约定 : / 争议评审小组的决定合同当事人关于本项的约定 : / 仲裁或诉讼因合同及合同有关事项发生的争议, 按下列第 (2) 种方式 ( 由招标人选用 ) 解决 : (1) 向 / 仲裁委员会申请仲裁 ; (2) 向射阳县人民法院起诉 附件协议书附件 : 附件 1: 承包人承揽工程项目一览表专用合同条款附件 : 附件 2: 发包人供应材料设备一览表附件 3: 工程质量保修书附件 4: 主要建设工程文件目录附件 5: 承包人用于本工程施工的机械设备表附件 6: 承包人主要施工管理人员表附件 7 暂估价一览表 56

59 附件 1: 承包人承揽工程项目一览表 单位工程名称 建设规模 建筑面积 ( 平方米 ) 结构形式层数生产能力设备安装内容 合同价格 ( 元 ) 开工 日期 竣工 日期 57

60 附件 2: 发包人供应材料设备一览表 序号 材料 设备品种 规格型号单位数量单价 ( 元 ) 质量 等级 供应 时间 送达地点 备注 58

61 附件 3: 工程质量保修书 发包人 ( 全称 ): 承包人 ( 全称 ): 发包人和承包人根据 中华人民共和国建筑法 和 建设工程质量管理条例, 经协商一致就 ( 工程全称 ) 签订工程质量保修书 一 工程质量保修范围和内容承包人在质量保修期内, 按照有关法律 法规 规章的管理规定和双方约定, 承担本工程质量保修责任 质量保修范围包括绿化种植及养护工程, 以及双方约定的其他项目 具体有关保修事项, 双方约定如下 : (1) 按照设计文件规定的合理使用年限, 本工程绿化种植工程的保修期限为 年 _ (2) 根据 建设工程质量管理条例 的规定, 本工程自办理竣工验收手续后, 在约定的保修范围和 规定的保修期限内发生质量缺陷的, 应由施工单位履行保修义务, 并对造成的损失承担赔偿责任 ; (3) 本保修书所称的质量缺陷是指工程不符合国家或行业现行的有关强制性标准 施工验收规范 设计文件及合同中对工程质量的要求 ; (4) 本工程的保修期, 自竣工验收通过之日计算 ; (5) 其他项目的保修期限由建设单位和施工单位约定; (6) 本工程在保修期限内出现质量缺陷, 建设单位或管理单位应 二 向施工单位发出保修通知 施工单位接到保修通知后, 应当到现场核查情况, 并在规定期限内派人保 修的, 发包人可以委托他人修理 ; 三 下列情况不属于本工程规定的保修范围: 1 因使用不当或者第三方造成的质量缺陷; 2 不可抗力造成的质量缺陷 四双方约定的其他工程质量保修事项 : 本工程质量保修书, 由施工合同发包人 承包人双方在竣 工验收前共同签署, 作为施工合同附件 ; 其有效期限至保修期满 发包人 ( 公章 ): 承包人 ( 公章 ): 地址 : 法定代表人 ( 签字 ): 委托代理人 ( 签字 ): 电话 : 地址 : 法定代表人 ( 签字 ): 委托代理人 ( 签字 ): 电话 : 59

62 传真 : 开户银行 : 账号 : 邮政编码 : 传真 : 开户银行 : 账号 : 邮政编码 : 60

63 附件 4: 主要建设工程文件目录 文件名称套数费用 ( 元 ) 质量移交时间责任人 61

64 附件 5: 承包人用于本工程施工的机械设备表 序号 机械或设备 规格型 数量产地制造年 额定功率 (kw) 生产能 备注 名称 号 份 力 62

65 附件 6: 承包人主要施工管理人员表 名称姓名职务职称主要资历 经验及承担过的项目 一 总部人员 项目主管 其他人员 二 现场人员项目经理项目副经理技术负责人造价管理质量管理材料管理计划管理安全管理 其他人员 63

66 附件 7: 7-1: 材料暂估价表 序号名称单位数量单价 ( 元 ) 合价 ( 元 ) 备注 64

67 7-2: 工程设备暂估价表 序号名称单位数量单价 ( 元 ) 合价 ( 元 ) 备注 65

68 7-3: 专业工程暂估价表 序号名称单位数量单价 ( 元 ) 合价 ( 元 ) 备注 66

69 第五章工程量清单 工程量清单与计价表 ( 示范格式 ) 按招标工程量清单格式 67

70 第六章图纸 68

71 第七章技术标准和要求 本工程采用的技术标准和要求执行国家现行施工及验收规范 69

72 第八章投标文件格式 标段施工招标 投标文件 投标人 : ( 盖单位章 ) 法定代表人或其委托代理人 : ( 签字 ) 年月日 70

73 目录 一 资格审查资料 ( 一 ) 投标人基本情况表 ( 二 ) 近年完成的类似项目情况表 ( 三 ) 企业其他信誉情况表 ( 四 ) 项目经理简历表 ( 五 ) 招标公告要求的其他资料二 商务标 ( 一 ) 投标函 ( 二 ) 法定代表人身份证明 ( 三 ) 授权委托书 ( 四 ) 已标价工程量清单 ( 五 ) 项目经理简历表 ( 六 ) 其他材料三 法定代表人申明四 光盘 其他文件及 CA 锁封袋格式 71

74 附表格式 一 投标人资格审查资料 ( 资格后审 ) 工程名称 : 投标标段 : 投标申请人 : ( 公章 ) 日期 : 72

75 ( 一 ) 投标人基本情况表 投标人名称 注册地址 邮政编码 联系方式 联系人 传真 电话 网址 组织结构 法定代表人姓名技术职称电话 技术负责人姓名技术职称电话 成立时间员工总人数 : 企业资质等级 项目经理 营业执照号 高级职称人员 注册资金 其中 中级职称人员 开户银行 初级职称人员 账号 技工 经营范围 备注 73

76 序号 材料名称 材料编号 查看资料

77 ( 二 ) 近年完成的类似项目情况表 项目名称 项目所在地 发包人名称 发包人地址 发包人联系人及电话 合同价格 开工日期 竣工日期 承担的工作 工程质量 项目经理 技术负责人 总监理工程师及电话 项目描述 工程获奖情况 ( 请注明 证书编号 ) 备注 75

78 ( 三 ) 企业其他信誉情况表 具体要求详见本招标文件 76

79 ( 四 ) 项目经理简历表 姓名 年龄 学历 职称 职务 拟在本工程任职 项目经理 注册建造师执业资格等级 级 建造师专业 安全生产考核合格证书 毕业学校 年毕业于学校专业 主要工作经历 时间参加过的类似项目名称工程概况说明发包人及联系电话 是否有在建工程情况 : 77

80 附 2: 项目经理类似工程和获奖工程情况简表 合同号 工程名称 工程地址 建设单位名称 建设单位地址 ( 请详细说明发包人联系电话及联系人 ): 与投标申请人所申请的合同相类似的工程性质和特点 ( 请详细说明所承担的合同工程内容, 如规模 长度 跨度 层数 结构 特殊施工工艺等等 ) 合同总价 工程规模 合同授予时间 质量情况 开竣工日期工程获奖情况 ( 请注明证书编号 ) 备注 78

81 二 商务标 ( 一 ) 投标函 致 : ( 招标人名称 ) 在考察现场并充分研究 ( 项目名称 ) 标 段 ( 以下简称 本工程 ) 施工招标文件的全部内容后, 我方兹以 : 人民币 ( 大写 ): 元 RMB : 元 的投标价格和按合同约定有权得到的其它金额, 并严格按照合同约定, 施工 竣工和交付本 工程并维修其中的任何缺陷 如果我方中标, 我方保证按照合同约定的开工日期开始本工程的施工, 并保证在天 ( 日历日 ) 内竣工 我方确保工程质量达到合格标准 我方同意本投标函在招标文件规定的提交投标文件截止时间后, 在招标文件规定的投标有效期期满前对我方具有约束力, 且随时准备接受你方发出的中标通知书 我单位拟派项目负责人 ( 注册建造师 ): ( 姓名 ), 资质等级 : 级, 证号 项目负责人 ( 注册建造师 ) 主要业绩及信誉状况 我方保证我公司具有独立订立合同的能力, 未处于财产被接管 冻结和破产状态 我方保证项目部主要组成人员及代理人均为本单位的正式职工, 并确保从投标截止之日 当月向前连续 6 个月均已在本单位缴纳养老保险 如违反上述承诺, 可视为我方存在弄虚作 假行为, 我方自愿放弃中标资格, 并接受你方及行业主管部门的相关处罚 我方保证在本次投标中无串通投标 弄虚作假等违法行为, 若因串通投标 弄虚作假等 违法行为被行政监督部门行政处罚的, 投标保证金归招标人所有 在签署协议书之前, 你方的中标通知书连同本投标函, 对双方具有约束力 投标人 ( 盖章 ): 法人代表或委托代理人 ( 签字或盖章 ): 日期 : 年月日 79

82 ( 二 ) 法定代表人身份证明 法定代表人身份证明 投标人 : 单位性质 : 地址 : 成立时间 : 年月日 经营期限 : 姓名 : 性别 : 年龄 : 职务 : 系 ( 投标人名称 ) 的法定代表人 特此证明 投标人 : ( 盖单位章 ) 年月日 80

83 ( 三 ) 授权委托书 授权委托书 本人 ( 姓名 ) 系 ( 投标人名称 ) 的 法定代表人, 现委托 ( 姓名 ) 为我方代理人 代理人根据授权, 以我方名义 签署 澄清 说明 补正 递交 撤回 修改 ( 项目名称 ) 标 段施工投标文件 签订合同和处理有关事宜, 其法律后果由我方承担 委托期限 : 代理人无转委托权 附 : 法定代表人身份证明 投标人 : ( 盖单位章 ) 法定代表人 : ( 签字 ) 年月日 81

84 ( 四 ) 已标价工程量清单 说明 : 已标价工程量清单按第五章 工程量清单 中的相关清单表格式填写 构成合同 文件的已标价工程量清单包括第五章 工程量清单 有关工程量清单 投标报价以及其他说 明的内容 82

85 ( 五 ) 项目经理简历表 姓名 年龄 学历 职称 职务 拟在本工程任职 项目经理 注册建造师执业资格等级 级 建造师专业 安全生产考核合格证书 毕业学校 年毕业于学校专业 主要工作经历 时间参加过的类似项目名称工程概况说明发包人及联系电话 83

86 ( 六 ) 其他材料 84

87 三 法定代表人申明 本人 ( 法定代表人 ), 身份证号码 : 郑重声明 : 本企业此次投标文件及附件材料的全部数据 内容均是真实的, 同样我在此所做的声明也是真实有效的 我知道虚假的声明与资料是严重的违法行为, 此次投标文件提供的资料如有虚假, 本企业愿接受建设行政主管部门及其他有关部门依法给予的处罚 公章 : 企业法定代表人签名 : 年 月日 85

88 五 投标文件封袋格式 工程 施工投标文件 ( 光盘 ) 投标人 : ( 单位盖章 ) 法定代表人 : ( 签字或盖章 ) ( 或委托代理人 ) 日期 : 年月日 86

89 工程 施工投标文件 ( 其他文件及 CA 锁 ) 投标人 : ( 单位盖章 ) 法定代表人 : ( 签字或盖章 ) ( 或委托代理人 ) 日期 : 年月日 87