政府采购

Size: px

Start display at page:

Download "政府采购"

坍姓
7 years ago
Views:

1 金华市沙畈水库管理处建筑物构筑物修缮工程项目采购招标文件项目编号 :ZJJJ2016-JH044-ZFCG037 招标单位 : 金华市沙畈水库管理处代理单位 : 浙江建经投资咨询有限公司日期 :2016 年 8 月 8 日

2 目录第一章公开招标采购公告 2 第二章招标需求 4 第三章投标人须知 6 第四章开标和评标须知 11 第五章评标细则 13 第六章合同条款 15 第七章投标文件格式 19 第八章项目清单 31 温馨提示 : 请认真阅读此招标文件, 并按规定制作投标文件 1

3 第一章公开招标采购公告根据中华人民共和国政府采购法等有关规定, 经市级政府 ( 分散 ) 采购预算执行确认书 ( 金采确 [ ] 号 ) 批准, 受金华市沙畈水库管理处委托, 现就沙畈水库建筑物构筑物修缮工程项目进行公开招标采购, 欢迎符合资质条件的企业前来参加投标现将相关事项公告如下 : 一项目编号 :ZJJJ2016-JH044-ZFCG037 二采购组织类型 : 分散采购委托代理三采购方式 : 公开招标四采购内容及数量 : 序号采购内容技术参数及要求单位数量金额 ( 人民币 ) 1 沙畈水库建筑物构筑物修缮工程详见第二章招标需求项万元五合格投标人的资格要求申请人符合中华人民共和国政府采购法第二十二条规定的投标人资格条件 ; 投标人的特定条件 1 具有水利水电工程施工总承包叁级及以上资质的施工企业, 并在人员设备资金等方面具有相应的施工能力 ; 2 项目负责人为水利水电工程二级( 含 ) 以上资格的建造师且无因犯罪被判刑在刑期内 ( 包括行贿犯罪判刑 ); 3 本工程不接受联合体投标六招标文件的发售 : 1 发售时间:2016 年 8 月 8 日至 2016 年 8 月 16 日 ; 上午 :8:30-11:30 ; 下午 :14:00-17:00 ( 双休日及法定节假日除外 ) 2 发售地点: 金华市金磐开发区金都路 58 号二楼 3 售价: 招标文件 500 元 / 份, 售后不退招标文件发售截止时间后至 2016 年 8 月 28 日 15:00 时前允许潜在投标人前来认购招标文件, 但不得对采购文件提出质疑七购买招标文件时应提供以下资料 ( 复印件需加盖公章 ): 1 企业介绍信原件, 法定代表人授权委托书原件, 委托代理人身份证原件及复印件 ; 2 企业营业执照企业资质证书副本企业安全生产施工许可证原件及复印件; 3 项目负责人建造师注册证书原件及复印件 4 企业三类人员证书 : 企业法人企业经理企业安全生产副经理 ( 附任职文件 ) 技术负责人 A 类证书 ; 项目负责人 B 类证书 ; 安全生产专职管理人员 C 类证书 ; 八投标保证金 : 2

4 投标保证金人民币叁万贰仟元整投标人应于 2016 年 8 月 28 日前汇入浙江建经投资咨询有限公司金华分公司投标保证金以银行转账的形式截止时间前全额汇入指定帐户 ( 时间以银行对帐单为准 ), 投标保证金应由投标人开出基本帐户的银行转入帐号名称 : 浙江建经投资咨询有限公司金华分公司银行帐号 : 开户银行 : 浙江泰隆商业银行金华分行营业部九投标截止时间和地点 : 投标人应于 2016 年 8 月 29 日 13:30 时 ( 时间 ) 前将投标文件密封送交到金华市公共资源交易中心 ( 双龙南街 1698 号工商大楼 3 楼开标 3 室 ), 逾期送达作无效标处理十开标时间及地点 : 本次招标将于 2016 年 8 月 29 日 13:30 时在金华市公共资源交易中心 ( 双龙南街 1698 号工商大楼 3 楼开标 3 室 ) 开标, 投标人应当派代表出席开标会议十一业务咨询 : 采购单位联系人 : 王女士联系电话 : 浙江建经投资咨询有限公司金华分公司联系人 : 郑炬炬联系电话 : 传真 : 十二业务监管及投诉受理单位 : 金华市财政局政府采购监管处 ; 联系电话 :

5 第二章招标需求一项目名称 : 沙畈水库建筑物构筑物修缮工程项目二工期 : 2017 年 1 月底前完成三质量验收 : 不低于国家相关验收的合格标准四项目实施范围 : 沙畈水库管理处管理范围内五内容和要求 ( 一 ) 修缮内容 1 管理区至电站道路路面改造 :(1) 管理区至电站现状道路为砼路面, 长 550m, 宽 6m, 本次修缮只在该道路表面新建面层, 即在原路面表面铺设 7cm 厚沥青路面, 由 2.5cm 厚 AC-10 细粒式沥青面层及 4.5cm 厚 AC-16 中粒式沥青面层组成, 两侧布置 10*20cm 花岗岩路缘石及 20*4cm 花岗岩平石 (2) 对管理区道路所有雨水井进行改造, 采用砖砌 40*60cm 的雨水井, 砂浆抹面, 顶部设置 40*60cm 的铸铁球墨雨水鼻 (3) 拆除管理区内经过白沙溪及六苟溪道路三座桥梁的老旧栏杆后重新布设花岗岩栏杆, 在修缮中要考虑老旧栏杆的拆除及新建栏杆基础砼浇筑排水管及电缆管的埋设 (4) 管理区入口及电厂入口拆除原电动伸缩门, 改造更换新的不锈钢电动伸缩门 2 管理区南侧新建检修步道 : 新建检修步道, 起点于配电房处与白沙溪护岸相连, 向南绕过山体与通至坝脚的上坝道路连通, 总长 330m 新建检修步道沿山体山势布置, 路面要求不低于常水位, 道路宽 1.5m, 采用浆砌卵石路面, 底部设置不小于 10cm 的 C15 砼垫层局部山势较陡处布设栈道, 栈道采用现浇钢筋砼结构, 由 C25 砼梁板及柱组成检修步道外侧设置手工仿木栏杆, 由钢筋及水泥现场手工浇筑而成 3 管理区东侧白沙溪护岸改造 : 护岸总长 324m, 主要结合马道护面改造增设栏杆, 栏杆采用花岗岩柱, 栏杆柱之间采用铁链相连马道以上边坡整坡后种植马尼拉草皮, 底部铺设 20cm 厚种植土 ; 另外坡面考虑种植两排金丝垂柳, 排距 4m, 间距分别为 4m( 下排 ) 或 8m( 上排 ) 护岸与宿舍楼连接处增设 3m 宽花岗岩踏步, 花岗岩厚 15cm, 底部设 20cm 厚砂砾石垫层 4 绿化改造:(1) 对管理区入口左侧两区块荒地进行绿化改造, 铺设种植土及马尼拉草皮, 布设景观石, 种植雪松三棵桂花一颗及茶花一颗 (2) 对管理区东南角配电房外侧为荒地进行改造平整后, 在转角处布置 M7.5 浆砌砖墙花坛, 厚 12cm 或 24cm, 高 40cm, 表面 1cm 厚砂浆抹面, 花坛内种植红花继木瓜子黄杨等景观植物 ; 除此外, 其余地方采用马尼拉草皮护坡, 底部布置厚度不小于 20cm 的种植土 (3) 管理区至坝脚道路 ( 起始于坝脚桥 ) 两侧地面由于电缆管埋设施工, 地面裸露本次加固对裸露地表采用马尼拉草皮护坡, 底部布置厚度不小于 20cm 的种植土 ( 二 ) 工程管理要求 1 成交供应商在施工过程中, 要严格按设计图纸要求施工, 应重视质量通病的防治, 对质量通病必须根据技术规范要求制定预控措施要认真做好材料和成品保护, 以保证产品不受损坏和污染, 由成交供应商负责修复更换恢复原样或照价赔偿因失窃失火或其他非采购方原因 ( 除不可抗力外 ) 而造成的 4

6 损失均由成交供应商自负, 凡由此损及采购方利益时, 成交供应商应负责赔偿采购方的损失 2 施工期间须配备专用电管人员和专职安全员, 全面负责用电管理, 确保安全生产在施工过程中一切安全事故和其他责任事故, 由成交供应商承担全部经济和法律责任因失窃失火或其他非采购方原因而造成的损失均由成交供应商自负, 凡由此损及采购方利益时, 成交供应商应负责赔偿采购方的相应损失 3 水电接口, 由成交供应商自己寻找, 并做好接入口的安全防护措施, 接线费用由成交供应商自理, 施工及养护期间用水用电费用由成交供应商负责 4 工程所用材料进场前须先提供样品经采购方认可; 批量进场后采购方根据样品组织验收, 通过后方可使用 5 工程施工过程中, 每进入下道施工程序之前, 须经采购方验收, 通过后方可进入下道工序 6 成交供应商在工程竣工时必须做到工完场清料清障清, 如未在采购方指定时间内做到工完场清料清障清, 采购方有权在履约保证金中扣罚 5000 元整, 成交供应商须无条件接受 7 成交供应商应自费与施工进程同步形成积累整理及保管工程进度隐蔽工程试验报告障碍物拆除以及所有影响工程的记录 ( 包括资料设备的来源 ), 以备需要评定工程进度和工程质量时查阅六项目验收 1 工程必须符合招标文件要求并不低于国家有关标准; 施工及验收的要求和程序均按照国家区域行业颁发的现行标准规范程序和要求进行, 并以采购方验收合格为准, 成交供应商应按相应要求组织实施七付款方式中标价即为本项目的合同价格, 是支付工程款的依据 1. 付款方式 : 工程完工后支付合同总金额的 70%, 工程决算审价后, 总付款额为工程审定价款的 95%, 余款 5% 作为质保金, 待质保期满 ( 壹年 ) 后无息退回 ;2. 项目完成后, 经采购人验收合格后无息退回履约保证金 5

7 第三章投标人须知前附表项目内容 1 2 项目名称 : 沙畈水库建筑物构筑物修缮工程项目投标报价及费用 :1 以采购方提供的工程量清单自行报价, 报价取整 2 项目代理服务费按[1.0 (Zn/Z 总 )+(Z 总 -100) 0.7% (Zn/Z 总 )] 分标段向中标人收取 ( 注 :Zn 某标段中标价 ;Z 总所有标段中标总价, 当 Z 总 -100>0 时成立 ) 3 不论投标结果如何, 投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用 3 现场踏勘 : 本服务采购项目不组织现场踏勘, 由投标人自行踏勘 4 答疑与澄清 : 投标人如认为招标文件表述不清晰存在歧视性或者其它违法内容的, 应当于 2016 年 8 月 16 日 11:00 时前, 以书面形式要求招标采购单位和招标组织单位作出书面解释澄清 5 采购资金来源及预算 : 自筹资金万元 6 投标保证金 : 人民币叁万贰仟元整, 按招标采购公告第八条规定交纳 7 8 投标保证金退还 : 除招标文件规定不予退还保证金情形外, 在确定中标人后 5 个工作日内退还投标保证金履约保证金 : 按合同款的 5%, 以千为单位缴纳至招标人指定财务处, 合同履约结束, 经验收合格后 5 个工作日内退还 9 投标文件组成 : 技术商务标 : 正本 1 份, 副本 4 份 ; 价格标 : 正本 1 份, 副本 4 份投标文件截止时间 : 2016 年 8 月 29 日 13:30 时止投标文件递交地点 : 金华市公共资源交易中心开标室 ( 双龙南街 1698 号 3 楼开标 3 室 ) 开标时间 :2016 年 8 月 29 日 13:30 时开标地点 : 金华市公共资源交易中心开标室 ( 双龙南街 1698 号 3 楼开标 3 室 ) 12 评标办法 : 综合评标价法 13 中标结果公示 : 浙江政府采购网 ( 14 中标通知书 : 评标结束后公示 7 个工作日, 中标公告发布于上述媒体 ; 中标供应商在公示期满后 3 个工作日内到浙江建经投资咨询有限公司金华分公司领取中标通知书 15 签订合同 : 中标通知书发出后 30 天内 16 投标有效期 : 投标文件截止之日起 90 日历天 17 解释 : 本招标文件的解释权属于招标组织单位 6

8 一总则 ( 一 ) 适用范围 1 本招标文件仅适用于本次招标的沙畈水库建筑物构筑物修缮工程项目的招标投标评标定标验收合同履约付款等行为 ( 法律法规另有规定的, 从其规定 ) 2 定义 (1) 采购人系金华市沙畈水库管理处 (2) 招标方系指组织本次招标的浙江建经投资咨询有限公司 ; (3) 投标人系指向招标方提交投标文件的单位 (4) 招标文件系指代理单位根据招标人的要求所做出的书面要约 (5) 供应商系指接受本次招标的专业生产制造施工企业 (6) 投标文件系指投标人根据招标文件所作出的书面要约 (7) * 标记且加黑的文字系指必须满足不能负偏离或必须应答的条款 ( 二 ) 合格的投标人详见招标公告 ( 三 ) 投标费用不论投标过程中的作法和结果如何, 投标方应承担所有与投标有关的全部费用二招标文件细则 1 招标文件的组成 (1) 招标文件除本招标文件内容外, 招标方在招标期间发出的质疑回答补遗书和其他正式有效函件, 均构成招标文件的组成部分 (2) 投标方应认真对照阅读招标文件中所有的事项格式条款和技术规范等投标方没有按照招标文件要求提交全部资料, 或者投标方没有对招标文件在各方面都做出实质性响应是投标方的风险, 并可能导致其投标被拒绝 2 招标文件的解释本次招标不另外组织答疑会, 投标方在收到招标文件后, 若有问题需要澄清, 应于收到招标文件后以书面形式在 2016 年 8 月 16 日 11:00 时之前向招标方或采购人提出, 招标方与采购人商议后, 将给予书面答复, 并通知所有参加投标的单位 3 招标文件的修改 (1) 在投标截止时间前, 招标方有权修改招标文件招标方可主动地或在解答投标方提出的澄清问题时对招标文件进行修改 (2) 招标文件的修改将以书面形式通知所有购买招标文件的投标方, 并对其具有约束力投标方在收到上述通知后, 应立即向招标方回函确认 (3) 为使投标方准备投标时有充分时间对招标文件的修改部分进行研究, 招标方可在投标截止前通知投标方, 适当延长投标截止期 (4) 招标文件的澄清答疑修改补充文件是招标文件的组成部分, 投标方须按照招标文件的澄清答疑修改补充文件的要求参与投标, 投标方没有做出实质性响应是投标方的风险, 并可能导致其投标被拒绝三投标文件 1 投标文件的语言计量及货币 (1) 投标及投标方与采购有关的来往通知函件和文件均应使用中文编写 (2) 除在技术规格中另有规定外, 计量单位应使用公制单位 (3) 投标货币为人民币, 单位为元 7

9 2 对投标文件的要求 (1) 投标方应仔细阅读招标文件的所有内容, 按招标文件的要求提供投标文件, 并保证所提供的全部资料的真实性, 以使其投标对招标文件做出实质性响应, 否则, 其投标可能被拒绝 (2) 投标方必须充分应答应满足采购人的强制性的需求, 如 * 等, 否则将导致无效标 (3) 投标方须对所参投标的专利等知识产权负责, 因知识产权问题引起的纠纷由投标人自行承担, 采购方不承担因此产生的任何责任 3 投标文件的组成 (1) 投标文件由技术商务标和价格标组成技术商务标是对投标的规范的描述, 并包含资格资信和服务等内容 * (2) 递交的投标文件应分为技术商务标和价格标, 技术商务标为除价格标及价格组成外的所有内容, 且技术商务标和价格标分开密封技术商务标不得含价格报价, 否则作无效标处理 (3) 技术商务标的组成投标方资格资信合格性的有关证明及资料 : 投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件, 并作为其投标文件的一部分投标人提交的合格性的证明文件应使招标方满意, 投标人在投标时应是符合条件的投标人其具体内容为 : (1) 投标保证金收据 ;( 可单独提交 ); (2) 法定代表人授权委托书 ; (3) 投标人基本情况表 ( 附 : 企业营业执照企业资质证书副本组织机构代码证等 ;( 复印件加盖单位公章, 原件备查 ) (4) 资质证书副本 (5) 工程施工方案 (6) 工程服务方案 (7) 服务网点证明资料 (8) 项目负责人及工程技术管理人员的履历 (9) 苗木养护期承诺书 (10) 回访保修及其他承诺 (11) 业绩 ( 复印件加盖单位公章, 原件备查 ) (12) 投标人认为有必要提供的其他商务资料 (4) 价格标的组成 (1) 投标函 ; (2) 投标报价一览表 ; (3) 工程量清单报价表 * 注 : 法定代表人授权委托书投标声明书投标报价一览表必须由法定代表人签名并加盖单位公章 ; 其它文件资料均须加盖单位公章或骑缝章 ; 签章不齐的视同未提供在开标时提供经有关部门年检通过的企业法人营业执照 ( 报名时提供过的, 复印件加盖单位公章即可 ) 投标人法定代表人或其授权代表人身份证明原件, 以便工作人员验证 4 投标报价 : 本项目根据预算资金量万元及水库管理处具体项目内容进行实施, 鉴于本次招投标有项目无具体工程量, 因此, 本次修缮工程的招投标采用单价下浮率的投标方式, 即在施工过程 8

10 中根据定额进行组价, 组后价格扣除下浮金额做最终结算单价 (1 定额选用的优先顺序为 :1 水利造价依据 2 市政造价依据 3 建筑工程造价依据 2 组价材料价格按招投标当期金华市建设工程造价信息价加权平均, 信息价没有的按业主签证价计算 3 人工按招标当季金华建设工程造价信息人工参考价格 ) (1) 投标报价应以人民币为结算货币其应包括完成该项目劳务管理运输利润规费税金招标代理服务费政策性文件规定及合同包含的所有风险责任等一切费用投标报价应严格按照招标方要求报价投标报价为投标方所能承受的最低一次性报价投标方的投标报价 ( 下浮率 ) 为整个采购项目单项单价下浮率, 最终结算总额不得超过合同总价 (2) 投标方应在投标书和投标报价一览表上写明所需投标项目的单价下浮率如果大写和小写不一致的, 以大写为准 ; 总价与单价汇总不一致的, 以单价汇总计算结果为准 ; 单价小数点有明显错位的, 应以总价为准, 并修改单价 ; 对不同文字文体投标文件的解释发生异议的, 以中文文件为准 * (3) 采购项目只允许有一个报价, 有选择的报价将不予接受, 并作无效标处理 (4) 投标分项报价表填写时应详细注明该表列举的费用及分项清单 5 投标保证金履约( 质量 ) 保证金 (1) 投标保证金为投标文件的组成部分之一 ; (2) 投标方应在开标前, 把足额投标保证金交至浙江建经投资咨询有限公司 ; (3) 投标保证金的形式 : 应按招标采购公告第八条规定交纳 ; (4) 未按规定提交投标保证金的投标, 将被视为无效投标 ; (5) 若发现有意串标或提供虚假证明材料者, 将被视为无效投标, 并没收其投标保证金 ; (6) 未中标的投标方的保证金, 在确定中标人后 5 个工作日内退还 ; (7) 如果在规定的开标时间后, 投标方在投标有效期内撤回投标或放弃中标, 将没收其投标保证金 ; (8) 中标投标方的投标保证金, 在签定合同后 5 个工作日内退还 (9) 下列情况, 投标保证金将不予退还 : 1 投标人在投标有效期内撤回投标文件的 ; 2 未按规定提交履约保证金的 ; 3 投标人在投标过程中弄虚作假, 提供虚假材料 ; 4 中标人未按规定的时间地点与采购人签订合同的 ; 5 其他严重扰乱招投标程序的 ; (10) 未按规定交纳履约保证金, 将视为中标无效 6 投标有效期 (1) 投标文件从开标之日起, 投标有效期为 90 天 (2) 特殊情况下, 在原投标有效期截止之前, 采购人可要求投标方同意延长有效期, 这种要求与答复均应以书面形式提交在这种情况下, 本须知中有关投标保证金的退还和没收的规定将在延长了的有效期内继续有效投标方可拒绝这种要求, 其投标保证金将不被没收接受延长投标有效期的投标方将不会被要求和允许修正其投标, 而只会被要求相应地延长其投标保证金的有效期 7 投标文件格式和装订投标方应按招标文件中第八章提供的投标文件格式填写并装订四投标文件的递交 9

11 1 投标文件的签署和盖章 (1) 投标方应按本投标须知规定, 提交投标文件的正本和副本正本与副本如有不一致时, 以正本为准投标文件的正本必须用不退色的墨水书写或打印 ( 副本可以复印 ), 并由投标方法定代表人或其法定代表人授权代表签署 ; 若系授权代表签署, 应将法定代表人授权投标委托书装订在投标文件技术商务标书内投标方单位名称应为全称, 并加盖公章 (2) 投标文件的任何一页不得涂改行间插字或删除如有错漏必需修改, 修改处须由同一签署人签字并加盖公章由于字迹模糊或表达不清引起的后果由投标方负责 (3) 标书内每页均应加盖公章, 不得随意修改, 如需修改, 须在修改处加盖公章, 投标文件须装订成 A4 纸标书册 2 投标文件的密封和标记 (1) 投标标书封面左上角处应有正本或副本的清晰文字 (2) 所有投标文件均要求胶装成册, 包括技术商务标价格标 (3) 投标文件应按以下方法装袋密封标记 : 技术商务标包装袋内装技术商务标正本一份副本四份, 价格标包装袋内装价格标正本一份和副本四份 ; 包装封面上应标明项目采购编号招标项目名称 ( 标项 ) 技术商务标 ( 或价格标 ) 投标方名称等, 并注明于 2016 年 8 月 29 日 13:30 时不准启封的字样 ; 封口应加盖单位公章 3 递交投标文件的地点和截止( 开标 ) 时间 (1) 投标文件的递交地点 : 金华市公共资源交易中心 ( 双龙南街 1698 号 3 楼开标 3 室 ) 投标文件必须由法定代表人或授权代表递交 (2) 投标截止 ( 开标 ) 时间 :2016 年 8 月 29 日 13:30 时 ( 即开标时间 ), 招标方将拒绝在投标截止时间后递交的投标文件 (3) 投标截止前, 允许投标方更改或撤回投标文件, 但须有投标方法定代表人或其授权代表签署的书面申请投标截止后, 投标文件不得更改 * 五联合体投标本项目不接受联合体投标六转包与分包 1 本项目不允许转包 2 本项目不允许分包七特别说明 : * 1 投标人投标所使用的资格信誉荣誉业绩与企业认证必须为本法人所拥有投标人投标所使用的采购项目实施人员可以为其控股公司的工作人员 * 2 投标人在投标活动中提供任何虚假材料或从事其他违法活动的, 其投标无效, 并报监管部门查处 ; 成交后发现的, 中标人须依照中华人民共和国消费者权益保护法第 49 条之规定双倍赔偿采购人且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任 * 3 投标人应仔细阅读招标文件的所有内容, 按照招标文件的要求提交投标文件投标文件应对招标文件的要求作出实质性响应, 并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任八无效投标的具体情形 1 有以下情形之一将作无效标处理 (1) 应交未交投标保证金 ; 10

12 (2) 未按照招标文件中规定要求密封签署盖章 ; (3) 不具备招标文件中规定资格要求 ; (4) 不符合法律法规和招标文件中规定的其他实质性要求 11

13 第四章开标和评标须知一开标 1 招标方在招标文件规定的时间和地点公开开标, 投标方须由法定代表人或委托代理人参加 2 开标时, 招标方将查检投标文件密封情况, 先评技术商务标, 后评价格标二评标委员会 1 招标方将根据招标采购的特点组成评标委员会评标委员会对投标文件进行审查质疑评估和比较 2 询标期间, 投标方法定代表人或其授权委托人必须在场三对投标文件的审查和响应性的确定 1 开标后, 招标方将组织审查投标文件是否完整, 要求的保证金是否已提供, 文件是否恰当地签署若大写下浮率额与小写下浮率不一致, 以大写下浮率为准 ; 总下浮率与单价下浮率有不一致, 以单价下浮率计算结果为准 ; 若单价下浮率小数点有明显错位的, 应以总下浮率为准, 并修改单价下浮率若投标方拒绝接受上述修正, 其投标将被拒绝 2 对于投标文件中不构成实质性偏差的不正规不一致或不规则, 招标方可以接受, 但这种接受不能损害或影响任何投标人的相对排序 3 在详细评标之前, 根据本须知第 3.4 条的规定, 招标方要审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求实质上响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款条件和规格相符, 没有重大偏离的投标对关键条文的偏离保留或反对, 例如关于 * 条款及特别说明为强制性要求的偏离将被认为是实质上的偏离招标机构决定投标的响应性只根据投标文件的内容, 而不寻求外部的证据 4 实质上没有响应招标文件要求的投标将被拒绝投标人不得通过修改或撤消不符合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标如发现下列情况之一的, 其投标将被拒绝或无效 : 1 未按招标文件规定提供相关文件, 如资格证明身份证明等 ; 提供虚假资料的 ( 含中标后查实的 ); 超出经营范围投标的 2 投标文件不符合采购文件规定, 未按规定格式填写, 内容不全或关键字迹模糊无法辨认的涂改文件伪造或编造投标文件的 3 借用或冒用他人名义或证件投标的 4 投标人逾期送达投标文件逾期提供投标保证金或不提供投标保证金 5 投标文件未密封或密封不完整, 封条中未加盖单位公章或法定代表人 ( 或法定代表人授权的代理人 ) 签字或盖章的 6 投标的技术商务或价格与招标文件偏离的部分, 不能使采购人满意, 或实质上不响应采购文件的 7 技术商务标中体现或包含投标报价 8 投标中不同投标方的投标文件出现雷同或相似( 包括部分雷同或相似 ), 对所有雷同或相似投标人按废标处理, 采购方将保留进一步追究责任的权利 9 投标人递交二份内容不同的投标文件, 或在一份投标文件中对同一项目有二个或多个报价, 且未声明哪个有效的按照招标文件规定提交备选投标方案的除外 10 投标人名称或组织结构与资格审查时不一致, 投标人不以自己真正身份参加竞标, 以挂户或以他 12

14 人名义参与竞标的投标人不具备独立法人资格或不具有独立承担民事责任能力的投标人参加政府采购活动前三年内在经济活动中有重大违法记录的 11 未实质性响应招标文件要求或者投标文件有招标方不能接受的附加条件的 12 投标人的报价超过限价的和其它不符合政府采购法或省市有关政府采购法律法规要求的四投标文件的澄清在评标期间, 招标机构可要求投标人对其投标文件进行澄清, 但不得寻求提供或允许对投标价格等实质性内容做任何更改有关澄清的要求和答复均应以书面形式提交五对投标文件的评估和比较 1 由评标委员会对各投标书的全部内容进行审阅, 并确定各投标文件是否合格有效凡是对招标文件的实质性要约内容不作响应的投标, 将被视为不合格的投标, 而不予接受经过审标, 对其投标书中须要进行澄清的问题, 将由评标委员会向投标人进行询标, 投标人应接受询标澄清 ; 其记录须经投标人授权代表审阅签字, 并应视作投标书的补充, 对投标人具有约束力评标过程中如发现有异常情况, 由评委集体讨论决定 2 在审标询标及调查考核的基础上, 评标委员会按照平等客观公正的原则, 先评技术商务标 ( 含资信与服务 ), 并选定入围供应商, 再评价格标, 审查价格标及其组价是否合理, 最后按技术商务标价格标情况, 对招标项目做出评标结论, 按本项目评标办法细则确定为中标供应商 ( 评标细则见后) 六保密 6.1 在开标投标期间, 投标人不得向评标委员会成员询问评标情况, 不得进行旨在影响评标结果的活动 6.2 为保证定标的公正性, 在评标过程中, 评标成员不得与投标人私人交换意见在招标工作结束后, 凡与评标情况有接触的任何人不得也不应将评标情况扩散出评标成员之外 6.3 评标委员会不向落标方解释未中标原因, 不退还投标文件七定标 7.1 评标结束后, 由采购人确认评标结果并报金华市政府采购监督管理办公室备案, 结果在指定媒体上公示 7 个工作日无异议后, 中标供应商应在 3 个工作日内到浙江建经投资咨询有限公司金华分公司领取中标通知书如有投标人对评标结果提出质疑的, 采购人可在质疑处理完毕后确定中标人 7.2 中标通知书将作为签订合同的重要依据八签订合同 8.1 中标方按中标通知书指定的时间地点与采购人签订合同同时, 采购代理机构对合同内容进行审查, 如发现与采购结果和投标承诺内容不一致的, 应予以纠正 8.2 招标文件中标方的投标文件及澄清文件等, 均为签订政府采购合同的依据 8.3 中标人拖延拒签合同的, 将被扣罚投标保证金并取消中标资格 13

15 第五章评标细则根据中华人民共和国政府采购法及金华市的有关规定, 更好地做到公开公平公正, 结合本次招标的特点, 特制定本评标定标办法一评标组织评标委员会由采购人代表和评审专家 5 人 ( 含 ) 以上单数组成二评 ( 定 ) 标方法开标后, 采用综合评分法, 评标委员会首先对投标书的完整性符合性响应性等进行审查凡不符合有关规定或不响应招标文件要求的投标文件将不进入评标范围评标专家组以开标审标询标情况为基本依据, 对有效的投标文件及其投标人按评标内容进行分析评议, 确定合格供应商, 根据财政部文件财库 [2007]2 号文件规定, 本次招标采购技术商务分为 70 分, 价格分为 30 分先评技术商务标得分 ( 含资信与服务 ), 后再开价格标, 取合格供应商中投标价格最终最低的投标报价为评标基准价, 对合格的供应商进行商务分计算, 以二项总分最高为中标方 ( 总得分相同的, 按投标报价由低到高顺序排列 ; 技术商务分与投标报价都相同的, 抽签决定中标单位 ) 中标供应商因不可抗力或者自身原因不能履行政府采购合同的, 采购人可以与排位在中标供应商之后第一位的中标候选供应商签订政府采购合同, 以此类推或重新招标三技术商务标评定 ( 满分为 70 分 ) (1) 技术商务分设置为 70 分, 分值分配见以下表格评标委员会根据表格, 对该标项各投标单位的技术商务标进行书面审核和评论后, 由各成员独立酌情给分, 打分时保留小数 1 位, 每人一份评分表, 并签名在统计得分时, 如果发现某一单项评分超过评分细则规定的分值范围, 则该张评分表无效投标人技术商务标 ( 含资信业绩和售后服务 ) 最终得分为评标成员的有效评分的算术平均值计算时保留小数 2 位 (2) 评分细则 : 指标项评分标准备注工期工期承诺必须满足招标文件要求, 否则作废标处理质量企业的基本情况 (0-8 分 ) 工程施工方案 (0-20 分 ) 服务网点 (0-2 分 ) 质量承诺必须满足招标文件要求, 否则作废标处理 1 具有水利水电工程施工总承包贰级的得 1 分, 水利水电工程施工总承包壹级得 2 分, 水利水电工程施工总承包特级企业得 3 分 2 具有水利工程维修养护资格的得 2 分 ( 需提供原件备查 ) 1 法人代表 ( 委托代理人 ) 企业技术负责人项目负责人均到达开标现场的得 3 分, 其中有一个不到就不得分对工程技术方案质量保证措施进度计划及保证措施确保安全生产文明施工环境保护的技术组织措施等是否合理可行好的分, 较好的分, 一般的 5-11 分投标人注册地在金华市本级的得 2 分, 在金华市区内设分公司或办事处的得 1 分 ( 提供证明材料 ) 苗木养护期限承诺承诺壹年得 2 分 ; 在此基础上每增加 6 个月的加 1 分, 最多加 2 分 ; 14

16 (0-4 分 ) 增加不足 6 个月的不加分 ( 以各投标单位的承诺书为准 ) 项目负责人及工程技术管理人员 (0-10 分 ) 1. 项目负责人一级的加 5 分 ; 2. 工程技术管理人员中有高级职称的工程师加 5 分, 中级职称的工程师加 2 分投标人对本工程回访和保修的承诺和措施 (0-3 分 ) 回访保修及其他承诺 (0-14 分 ) 对本项目的投标承诺 (0-3 分 ) 项目负责人无在建承诺 (0-2 分 ) 在壹年保修期的基础上每增加 1 年加 2 分, 最多加 6 分业绩 (0-10 分 ) 标书质量 (0-2 分 ) 2013 年 1 月 1 日至今, 具有同类项目施工和水利服务业绩的每个加 2 分, 最多加 10 分 ( 合同原件带上备查 ) 投标文件编制完整格式规范装订整齐符合招标文件要求的, 得 2 分, 投标文件存在其他错漏的, 每项 ( 次 ) 扣 0.5 分投标文件有关内容前后矛盾与招标文件要求不一致等, 评标委员会允许且需要通过询标等程序进行澄清的, 该项不得分其余由评委自行判定, 酌情打分合计 (70 分 ) 四价格分 ( 满分为 30 分 ) 价格标的开启 : 技术商务入围投标人确定后, 将开启合格投标人的价格标, 公开宣读并由投标人确认对没有合格的投标人价格标将不予开启价格分采用低价优先法计算, 即满足招标文件要求且投标价格最终最低的投标报价为评标基准价, 其价格分为满分 3 投标人的价格分按照下列公式计算: 投标报价得分 =( 评标基准价 / 投标报价 ) 30% 100 五总分计算方法 ( 满分为 100 分 ) 计算公式 : 投标人的最终得分 = 技术商务得分 + 价格得分 ( 所有分值四舍五入, 保留到小数点后 2 位 ) 15

17 第六章合同条款 ( 样本 ) 第一节通用合同条款通用合同条款使用浙江省水利水电工程施工招标文件示范文本 (2014) 中的通用条款第二节专用合同条款前言 1 一般约定 1.1 词语定义合同当事人和人员发包人 : 承包人 : ( 签约后填入 ) 分包人 : ( 签约后填入 ) 监理人 : ( 签约后填入 ) 日期缺陷责任期 ( 工程质量保修期 ): 水利工程为 1 年, 绿化为 1 年 1.4 合同文件的优先顺序除合同另有规定外, 解释合同文件的优先顺序如下 : (1) 协议书 ( 包括补充协议书 ); (2) 中标通知书 ; (3) 投标函 ; (4) 招投标澄清问题澄清问题的复函补充通知等相关资料 ; (5) 专用合同条款 ; (6) 通用合同条款 ; (7) 技术标准和要求 ; (8) 图纸 ; (9) 已标价的工程量清单 (10) 经双方确认进入合同的其他文件 1.7 联络来往函件均应按技术标准和要求 ( 合同技术条款 ) 约定的期限送达发包人 2 发包人义务 2.3 提供施工场地删去本款全文, 并代之以 : 发包人负责办理工地范围内的征地和移民, 向承包人提供施工用地, 提供的用地范围和期限在签订合同时确定 16

18 2.8 其它义务 (1) 施工用电由承包人自行解决 (2) 施工和生活用水由承包人自行解决, 并向有关单位 ( 或部门 ) 交纳费用 3 监理人 3.1 监理人的职责和权力监理人须根据发包人事先批准的权力范围行使权力, 但监理人在行使下列权力前, 必须得到发包人的批准 (1) 按第 4.3 条规定, 批准工程分包 ; (2) 按第 11.3 条规定, 确定延长完工期限 ; (3) 按第 15.6 条规定, 当变更引起的合同价格增减 4 承包人 4.1 承包人一般义务其它义务 (1) / 4.3 分包允许承包人分包的工程项目工作内容与分包金额为 : (1) 工程项目 : / (2) 工作内容 : / (3) 分包金额 : / 分包人项目管理机构的设立 : / 4.5 承包人项目负责人补充以下条款 : 承包人派驻的项目负责人 ( 姓名 ): 承包人的项目负责人每月驻工地的天数不得少于 22 天若项目负责人每月驻工地时间少于 22 天, 少一天扣 500 元承包人的项目负责人若因特殊原因确需变更的, 须得到发包人的同意本条款的项目负责人指中标通知书中载明的项目负责人上述违约金在当月工程进度款中直接扣除, 在工地工作天数按监理人实际考勤记录为准 4.6 承包人人员的管理补充以下条款 : 承包人的技术负责人每月驻工地的天数不得少于 22 天若技术负责人每月驻工地时间少于 22 天, 少一天扣 500 元承包人的技术负责人若因特殊原因确需变更的, 须得到发包人的同意承包人的质量员施工员及安全员每月驻工地的天数不少于 22 天, 质量员施工员及安全员每人每 17

19 少一天罚款 300 元上述违约金在当月工程进度款中直接扣除, 在工地工作天数按监理人实际考勤记录或行政主管部门检查为准 4.11 不利物质条件不利物质条件的范围 : 施工中遇到文物或古迹 5 材料和工程设备 5.2 发包人提供的材料和工程设备删去本款全文, 并代之以 : 发包人无材料和工程设备提供, 所有材料和工程设备均由承包人自行采购 6 施工设备和临时设施 6.2 发包人提供的施工设备和临时设施删去本款全文, 并代之以 : 发包人无施工设备或临时设施提供 7 交通运输 7.1 道路通行权和场外设施道路通行权和场外设施的约定 : 无 8 测量放线 8.1 施工控制网施工控制网的约定 : 发包人应在开工日期前 7 天内, 发包人通过监理人向承包人提供测量基准点布置图基准线和水准点及其书面资料承包人在接到测量基准点布置图后 14 天内完成施工控制网布设, 并将施工控制网资料报送监理人审批 9 施工安全治安保卫和环境保护 9.1 发包人的施工安全责任发包人提供 / 资料, 其余资料由承包人负责收集 9.2 承包人的施工安全责任下列工程应编制专项施工方案 :, 其中 / 应组织专家论证和审查 9.7 文明工地本合同文明工地的约定 : 施工中不得向渠道排放不达标的施工废水或生活污水 18

20 11 开工和竣工 ( 完工 ) 11.5 承包人的工期延误 (1) 逾期完工违约金表逾期完工违约金表序号项目及其说明要求完工日期逾期完工违约金 ( 元 / 天 ) 1 全部工程 2017 年 1 月底前完成 500 (2) 全部逾期完工违约金的总限额为不超过签约合同价的 2% 11.6 工期提前总工期提前不奖 12 暂停施工 12.1 承包人暂停施工的责任 (5) 承包人承担暂停施工责任的其他情形 : / 12.2 发包人暂停施工的责任 / 13 工程质量 13.1 工程质量要求 13.7 质量评定重要隐蔽单元工程和关键部位单元工程质量评定的约定 : 合格工程合格标准为 : 达到工程验收规程规定的合格标准 ; 优良标准为 /; 达到优良的奖金为 / 13.8 质量事故处理工程竣工验收时, 承包人向竣工验收委员会汇报并提交历次质量缺陷的备案资料 14 验收和检验 14.1 材料工程设备和工程的试验和检验 15 变更 , 承包人负责 / 本工程实行见证取样的试块试件及有关材料 : 沥青路面检测 15.1 变更的范围和内容 (6) 增加和减少合同中关键项目的工程量超过其工程总量的 / %, 关键项目 : /, 单价调整方 19

21 式 : / 本款增加 : 由于承包人的原因, 引起上述 (2)~(4) 项的改变按 15.5 款处理, 且不构成变更 15.4 变更的估价原则 15.5 承包人的合理化建议承包人实现合理化建议的奖励金额为 : / 15.8 暂估价 (1) 发包人和承包人组织招标的暂估价项目 : / ; 发包人组织招标的暂估价项目 : / (2) 发包人和承包人以招标方式选择暂估价项目供应商或分包人时, 双方的权利义务系 : / 16 价格调整 16.1 物价波动引起的价格调整删除本款全文, 并代之以 : 工程建设中所需的材料, 均按当前的市场价考虑风险系数进入单价, 在合同执行期间内不作调整 17 计量与支付 17.2 预付款删除本款全文, 并代之以 : 本合同工程预付款不予支付 17.3 工程进度付款中标价即为本项目的合同价格, 是支付工程款的依据 1. 付款方式 : 工程完工后支付合同总金额的 70%, 工程决算审价后, 总付款额为工程审定价款的 95%, 余款 5% 作为质保金, 待质保期满 ( 壹年 ) 后无息退回 ;2. 项目完成后, 经采购人验收合格后无息退回履约保证金 17.4 质量保证金质量保证金已包含在前款的工程进度付款中的扣留款项中 17.5 竣工 ( 完工 ) 结算竣工 ( 完工 ) 付款申请单 (1) 承包人应提交完工付款申请单一式 4 份本款增加 : 20

22 17.6 最终结清最终结清申请单 (1) 承包人应提交最终结清申请单一式 4 份 17.7 竣工财务决算承包人应为竣工财务决算编制提供的资料 : 财务决算所需的一切资料 18 竣工验收 ( 验收 ) 本工程验收工作遵照浙江省相关规定执行 19 缺陷责任与保修责任 19.1 缺陷责任期 ( 工程质量保修期 ) 的起算时间本工程缺陷责任期 ( 工程质量保修期 ) 计算如下 : 自工程移交证书中写明的完工之日起计算, 工程保修期为 1 年 20 保险 20.1 工程保险建筑工程一切险投保人 : 由承包人以发包人和承包人的名义投保 ; 投保内容 : 用于本合同工程的人员材料和施工设备等 ; 保险金额保险费率和保险期限 : 报价时自行考虑 20.4 第三者责任险第三者责任险按规定由承包人自行缴纳其它保险需要投保的其它内容 : / ; 保险金额保险费率和保险期限 : / 20.6 对各项保险的一般要求保险凭证承包人提交保险凭证的期限 : 保险手续办理完毕后 7 天内提交保险金不足的补偿承包人负责补偿的范围与金额 : 保险金不足的补偿均由承包人负责发包人负责补偿的范围与金额 : 由于本工程一切保险均由承包人负责投保, 其费用均列入报价, 故发包人不承担保险金不足的补偿 21

23 24 争议的解决 24.1 争议的解决方式合同当事人友好协商解决不成不愿提请争议评审或不接受争议评审组意见的, 约定的合同争议解决方式 : 提交仲裁或提起诉讼, 提交仲裁或提起诉讼机构为本工程所在地仲裁委员会或人民法院通用合同条款补充 : 25 合同类型 1 本合同采用单价下浮率承包的方式, 在合同执行期间单项单价下浮率不作调整 2 工程量 : 工程竣工结算时, 根据竣工图签证单及设计变更联系单等竣工资料, 按照水利工程工程量清单计价规范 (GB ) 浙江省水利工程工程量清单计价办法 ( 浙水建号 ) 按实结算如有新增项目按照 2010 版水利定额 3 综合单价组价依据 3.1 单价的确定按以下原则组价按现行的浙江省水利工程造价计价依据 (2010)( 浙水建号 ); 浙江省水利水电建筑工程预算定额 2010 版 ; 浙江省水利水电安装工程预算定额 2010 版 ; 浙江省水利水电工程施工机械台班费用定额 2010 版取费口径 : 水利水电工程三类, 利润 5%, 措施费 5.25%, 间接费 ( 土石方工程为 11%, 砼工程为 10%, 钢筋工程为 7%), 税金 3.28%, 安全施工费 1%, 保险费 0.45% 主要材料价格按金华建设工程造价信息 (2016 年第 4 期 ) 人工价格按浙江省水利厅浙江省发改委浙江省财政厅关于调整浙江省水利建设工程人工预算单价的通知 ( 浙水建号 ) 69.6 元 / 工日 ( 包括机上人工 ), 超过人工预算元 / 工日限价部分采用人工补差形式, 以独立费形式计列 3.2 其他 (1) 措施项目均实行一次性包干 (2) 在施工过程和工程结算期间, 如遇国家及地方政策性调整, 本工程概不考虑 (3) 属承包方为方便施工而更改施工方案或施工方法所增加的费用, 一律不做调整 7 根据以上规则计算出的总造价为最终结算价 26 履约保证金履约保证金 : 中标人收到中标通知书后, 应在签订合同前, 由中标人公司基本银行帐户汇到发包人指定的银行, 金额为中标合同价的 5%, 其中工程质量保证金占 50% 工期保证金占 20% 安全文明施工保证金占 10% 项目管理班子到位率保证金占 20% 履约保证金在工程验收合格后的 7 天内退还给承包人 22

24 第七章投标文件格式价格标 : 1: 投标函 2: 开标一览表 3: 工程量清单报价表技术商务标 : 1: 投标保证金收据 ;( 可单独提交 ); 2: 法定代表人授权委托书 ; 3: 投标人基本情况表 ( 附 : 企业营业执照企业资质证书副本组织机构代码证等 ;( 复印件加盖单位公章, 原件备查 ) 4: 资质证书副本 5: 工程施工方案 6: 水程服务方案 7: 服务网点证明资料 8: 项目负责人及工程技术管理人员的履历 9: 苗木养护期承诺书 10: 回访保修及其他承诺 11: 业绩 ( 复印件加盖单位公章, 原件备查 ) 12: 投标人认为有必要提供的其他商务资料除特别说明外, 全套投标文件的书面部分均使用 A4 规格纸张无线胶装方式装订, 不得采用活页夹等可随时拆换的方式装订 23

25 投标函致 : : 浙江建经投资咨询有限公司 : ( 投标人全称 ) 授权 ( 全名职务 ) 为全权代表参加贵方组织的 ( 招标项目名称采购编号 ) 招标的有关活动为此提交下述文件 1 技术投标书, 正本一份, 副本份 ; 2 商务投标书, 正本一份, 副本份 ; 3 资信证明原件份, 具体为 : 4 其他: 5 以 ( 提供形式 ) 提供的投标保证金, 金额为元据此函, 签字代表宣布同意如下 : 1) 我方愿意在招标人建筑物构筑物修缮工程项目单项单价按定额组价的基础上再让利 ( 下浮 ) % 即总价人民币 ( 大写 ) 元 ( 元 ) 的投标总报价, 工期按合同约定实施和完成承包的工程, 修补工程中的任何缺陷, 工程质量达到, 项目负责人 2) 投标方已详细审查全部招标文件, 我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利 3) 投标方将按招标文件规定履行合同责任和义务 4) 其投标自开标之日起有效期 90_ 天 5) 如果在规定的开标时间后, 投标方在投标有效期内撤回投标, 其投标保证金将被贵方没收 6) 投标方同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料, 理解贵方不一定要接受最低价的投标或收到的任何投标 7) 与本投标有关的一切正式往来通讯请寄 : 地址 : 邮编 : 电话 : 传真 : 投标方名称 : ( 公章 ) 投标方法定代表人姓名职务 : 投标日期 : 年月日全权代表签字 : 24

26 开标一览表项目名称 : 招标编号 : 序号项目名称数量单位下浮率 % 投标报价 1 沙畈水库建筑物构筑物修缮工程 1 项合计 ( 大写 ): 投标人 ( 公章 ): 法定代表人或授权代理人 ( 签字 ) 日期 : 年月日 1 投标报价为投标方所能承受的最低报价, 以人民币为结算币种, 包括人工服务运输培训以及辅料费招标代理费技术支持和税费等完成本项目的一切费用 2 此表在不改变表式的情况下, 可自行制作 25

27 法定代表人授权委托书本授权委托书声明, 我 ( 姓名 ) 系 ( 投标人名称 ) 的法定代表人, 现授权委托 ( 单位名称 ) 的 ( 姓名 ) 为我单位代理人, 以本单位的名义参加 ( 采购人名称 ) 的项目的谈判活动授权代理人在技术商务及合同条款谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务, 我均予以承认授权代理人无转委托权, 特此委托授权代理人 : ( 签字 ) 身份证号码 : 职务 : 投标人 : ( 盖章 ) 法定代表人 : ( 签字或盖章 ) 授权代理人身份证复印件粘贴处 26

28 投标人基本情况表投标人全称注册资本金成立日期通讯地址邮政编码资质等级编号颁发机构营业范围法定代表人企业性质技术负责人固定资产净值联系人企业网址电话 / 传真各类人员本单位外聘现有员工情况 ( 人 ) 其中员工总数教授级高工高级工程师工程师助工及以下其他人员持有执业资格人员总数注 : 附 : 企业营业执照企业资质证书副本组织机构代码证等 ( 复印件加盖单位公章, 原件备查 ) 27

29 序号项目名称和地点近三年投标人类似工程业绩工作项目内容投入人数起迄时间服务费用 ( 万元 ) 注 : 附政府采购备案的合同或建设行政主管部门备案的中标通知书及合同, 原件备查 28

30 项目负责人简历表姓名性别年龄专业职称毕业院校学历从事项目经理年限到位率承诺简历投标人 ( 盖单位公章 ): 法定代表人或委托代理人 ( 签字或盖章 ): 年月日 29

31 主要施工管理人员表姓名性别年龄职务职称本岗工龄岗位证书号码备注投标人 ( 盖单位公章 ): 法定代表人或委托代理人 ( 签字或盖章 ): 年月日 30

32 拟投入本项目的设备汇总表序号设备名称规格型号数量产地用途功能简述投标人 ( 盖单位公章 ): 法定代表人或委托代理人 ( 签字或盖章 ): 年月日 31

33 投标承诺书 ( 格式 ) : 浙江建经投资咨询有限公司 : 针对本招标项目, 我公司郑重承诺 : 本单位自愿参加政府采购的投标 1 本公司所投标项填列的技术参数配置服务数量等相关内容都是真实准确的 2 本公司保证在本次招标项目中所提供的资料全部真实和合法 3 本公司保证绝不采取不正当手段诋毁排挤其他投标人 4 本公司保证绝不向招标人采购单位有关工作人员提供不正当利益, 以影响采购结果的公正性 5 同意此次采购文件中的各项内容 6 同意提供按照贵方可能要求的与投标有关的一切数据或资料等 7 本单位如中标, 保证按照投标文件的承诺与贵方签订合同, 保证履行合同条款如有违反以上承诺, 本公司愿意接受招标人对投标文件作无效的处理, 并承担相关的一切责任及后果投标人名称 ( 盖章 ): 法定代表人或授权委托人 ( 签字或盖章 ): 年月日 32

34 服务质量保证承诺书根据贵方为年月日 ( 招标内容 ) 招标项目的投标邀请, 我方对该项目做出如下服务质量承诺 : 1 管理人员配置 : 2 工作人员配置 : 3 所需的设备工具配备 : 4 服务质量 : 5 保修期 : 6 其它 : 投标人名称 ( 盖章 ): 法定代表人或授权委托人 ( 签字或盖章 ): 年月日 33

35 投标文件的密封所有投标文件的外包装封面格式 ( 不可缺 ): 技术商务文件 ( 或价格文件 ) 项目名称 : 项目编号 : 投标人名称 ( 公章 ): 投标人地址 : 在年月日时分之前不得启封年月日所有投标文件的封面格式 : 正本 / 或副本技术商务文件 ( 或价格文件 ) 项目名称 : 项目编号 : 投标人名称 ( 公章 ): 投标人地址 : 年月日 34

?丽）由广东省城市?划

?丽）由广东省城市?划珠江三角洲的建筑市场大有作为陈广言教授 WTO CEPA 10 20 700 300 100 IT 100 2003 4989.9 26 1500 15 13 7821.5 28.7 3940 94 5 10 103419 128.8 69.3 29783 29737 99.84 99.6 95 4 18506 12102 65 203 183 361 361 79 149 133 90 20