第二章 投标人须知

Transcription

1 郑州大学原镁冶炼与先进靶材料 实验室改造 招标文件 招标编号 : 豫财招标采购 招标人 : 郑州大学 招标代理 : 河南省机电设备招标股份有限公司 二 一七年十一月编制 0

2 目 录 第一章招标公告...3 第二章投标人须知...6 投标人须知前附表 总则 招标文件 投标文件 投标 开标 评标 合同授予 重新招标和不再招标 纪律和监督 需要补充的其他内容...22 第三章评标办法 ( 综合评估法 )...23 评标办法前附表 评标方法 评审标准 评标程序...28 第四章合同条款及格式...31 第一部分合同协议书...31 第二部分通用合同条款...34 第三部分专用合同条款...34 第五章工程量清单...46 第六章图纸...47 第七章 技术标准和要求... 错误! 未定义书签 第八章投标文件格式...55 封面格式 :...56 目录

3 一 投标函及投标函附录...58 ( 一 ) 投标函...58 ( 二 ) 投标函附录...59 二 法定代表人身份证明...60 三 授权委托书...61 四 投标保证金...62 五 已标价工程量清单...62 六 施工组织设计...63 七 项目管理机构...65 ( 一 ) 项目管理机构组成表...65 ( 二 ) 主要人员简历表...66 ( 三 ) 企业 项目经理业绩承诺书 ( 四 ) 项目经理无在建工程承诺书 八 资格审查资料...70 ( 一 ) 投标人基本情况表...70 ( 二 ) 近年财务状况表...71 ( 三 ) 企业类似项目情况表...71 ( 四 ) 项目经理类似项目情况表...72 ( 五 ) 近年发生的诉讼和仲裁情况 九 其他材料

4 第一章 招标公告 郑州大学原镁冶炼与先进靶材料实验室改造招标公告 河南省机电设备招标股份有限公司 ( 招标代理机构 ) 受郑州大学 ( 招标人 ) 委托, 就 郑州大学原镁冶炼与先进靶材料实验室改造 进行公开招标采购, 现欢迎符合相关条件的投标人参加投标 一 招标项目名称及编号 : 1.1 招标项目名称 : 郑州大学原镁冶炼与先进靶材料实验室改造 1.2 招标项目编号 : 豫财招标采购 二 招标项目简要说明 : 2.1 项目概况 : 郑州大学原镁冶炼与先进靶材料实验室位于郑州大学主校区创新大厦 C 座, 面积约 2000 平方米 2.2 招标范围 : 招标文件及工程量清单 施工图范围内的全部工作内容, 详见工程量清单及图纸 2.3 质量要求 : 合格 2.4 计划工期 : 合同签订后 50 日历天 2.5 招标预算价 :192 万元 三 投标人资格要求 : 3.1 投标人资质 : 独立法人资格, 具备建设行政主管部门颁发的建筑工程施工总承包贰级及以上资质和机电工程施工总承包贰级及以上资质, 且具备有效的安全生产许可证书 ; 3.2 项目经理资格 : 拟派项目经理须为本单位注册的建筑工程专业二级及以上建造师 ( 不含临时执业证书 ), 具备有效的安全生产考核合格证书, 且未担任其他在建工程项目的项目经理 ; 3.3 业绩要求 :2014 年 1 月 1 日 ( 以合同签订日期为准 ) 以来企业承担过类似工程业绩 ; 3.4 企业信誉 : 企业注册地区级或以上人民检察院出具的无行贿犯罪档案查询结果告知函 ( 以招标公告发布日期之后开具的为准 ), 内容涵盖企业 法定代表人 项目经理 委托代理人 ; 参加政府采购活动前三年内, 在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 3.5 财务要求 : 财务状况良好, 没有处于财产并接管 冻结 破产状态 ( 投标时提供近三年经审计的财务报告 ); 3.6 其他要求 : 符合 中华人民共和国政府采购法 第二十二条对供应商的资格要求, 提供企业近期缴纳税收和社会保障资金的入账票据凭证 ; 3

5 3.7 根据 关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知 ( 财 库 [2016]125 号 ) 的规定, 对列入失信被执行人 重大税收违法案件当事人名单 政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人, 拒绝参与本项目政府采购活动 ; 投标人应通过 信用中国 网站 ( 查询 失信被执行人 和 重大税收违法案件当事人名单 中国政府采购网 ( 查询 政府 采购严重违法失信行为记录名单 查询自身信用记录, 提供加盖单位公章的查询 网页截图 招标人或者招标代理机构有权对投标人信用记录进行复查 3.8 单位负责人为同一人或者存在控股 管理关系的不同单位, 不得参加同 一项目的投标 ; 3.9 本项目不接受联合体投标 四 投标报名 4.1 投标人须注册成为河南省公共资源交易中心网站会员并取得 CA 密钥, 于 2017 年 11 月 4 日至 2017 年 11 月 10 日在河南省公共资源交易中心网站交易 主体登录页面, 凭 CA 密钥登录会员系统, 并按提示报名 ( 详见 公共服务 - 办事指南 ) 4.2 CA 密钥在河南省公共资源交易中心受理大厅 ( 郑州市郑东新区正光街 与东风东路廉政大厦 5 楼, 联系电话 : , ) 办理 五 招标文件获取 5.1 投标人须注册成为河南省公共资源交易中心网站会员并取得 CA 密钥, 凭 CA 密钥登陆会员专区并按网上提示自行下载每个项目所含格式 (.hnzf) 的招标 文件及资料, 下载招标文件时需缴纳招标文件费 300 元 ( 网上缴费 ) 招标文件 以 河南省公共资源交易中心网 的电子招标文件为准, 招标人不再提供纸质招 标文件 5.2 招标文件下载时间为 2017 年 11 月 4 日至 2017 年 11 月 10 日, 投标人未 按规定在网上下载招标文件的, 其投标将被拒绝 请及时关注河南省公共资源交 易中心门户网和公司 CA 锁推送消息 5.3 获取招标文件后, 投标人请到河南省公共资源交易中心网站 公共服务 下载专区栏目下载最新版本的投标文件制作工具安装包, 并使用安装后的最新 版本投标文件制作工具制作电子投标文件 六 投标文件的递交 : 6.1 递交投标文件截止时间 ( 投标截止时间 ) 及开标时间 :2017 年 11 月 28 日 上午 9 时 ( 北京时间 ) 6.2 投标文件递交地址 ( 开标地点 ): 河南省公共资源交易中心第 9 开标室, 郑州市农业路 41 号 ( 农业路经一路口西南角 ) 投资大厦 A 座 6.3 加密电子投标文件逾期上传或纸质投标文件逾期送达的或者未送达指定 地点的投标文件, 招标人不予受理 七 发布公告的媒介 4

6 本次公告同时在 河南省政府采购网 河南省公共资源交易中心网站 上发布 八 本次招标联系事项 : 8.1 招标人 : 郑州大学地址 : 郑州市高新技术产业开发区科学大道 100 号联系人 : 李老师联系电话 : 招标代理 : 河南省机电设备招标股份有限公司地址 : 郑州市郑东新区商务外环路 23 号中科大厦 8 楼 809 室 ( 商务外环路与九如路交叉口东南 150 米 ) 联系人 : 李先生赵女士联系电话 : 电子邮箱 :a @126.com 郑州大学 河南省机电设备招标股份有限公司 二 一七年十一月三日 5

7 第二章投标人须知 投标人须知前附表 条款号条款名称编列内容 招标人 招标代理机构 名称 : 郑州大学联系人 : 李老师联系电话 : 地址 : 郑州市高新技术产业开发区科学大道 100 号名称 : 河南省机电设备招标股份有限公司开户行 : 建行郑州直属支行账号 : 地址 : 郑州市郑东新区商务外环路 23 号中原银行 8 楼 809 室 ( 商务外环路与九如路交叉口南 150 米 ) 联系人 : 李先生赵女士联系电话 : 电子邮件 :a @126.com 项目名称郑州大学原镁冶炼与先进靶材料实验室改造 施工地点 郑州市高新技术产业开发区科学大道 100 号郑州大学主校区创新 大厦 C 座 项目资金已落实 招标内容施工图范围内的全部工作内容, 详见工程量清单及图纸 计划工期 50 日历天 质量要求合格 (1) 投标人资质 : 独立法人资格, 具备建设行政主管部门 颁发的建筑工程施工总承包贰级及以上资质和机电工程施工总 投标人资质条件 能力和信誉 承包贰级及以上资质, 且具备有效的安全生产许可证书 ; (2) 项目经理资格 : 拟派项目经理须为本单位注册的建筑工程专业二级及以上建造师 ( 不含临时执业证书 ), 具备有效的安全生产考核合格证书, 且未担任其他在建工程项目的项目经 6

8 理 ; (3) 业绩要求 :2014 年 1 月 1 日 ( 以合同签订日期为准 ) 以来企业承担过类似工程业绩 ; (4) 企业信誉 : 企业注册地区级或以上人民检察院出具的无行贿犯罪档案查询结果告知函 ( 以招标公告发布日期之后开具的为准 ), 内容涵盖企业 法定代表人 项目经理 委托代理人 ; 参加政府采购活动前三年内, 在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 (5) 财务要求 : 财务状况良好, 没有处于财产并接管 冻结 破产状态 ( 投标时提供近三年经审计的财务报告 ); (6) 其他要求 : 符合 中华人民共和国政府采购法 第二十二条对供应商的资格要求, 提供企业近期缴纳税收和社会保障资金的入账票据凭证 (7) 根据 关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知 ( 财库 [2016]125 号 ) 的规定, 对列入失信被执行人 重大税收违法案件当事人名单 政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人, 拒绝参与本项目政府采购活动 ; 投标人应通过 信用中国 网站 ( 查询 失信被执行人 和 重大税收违法案件当事人名单 中国政府采购网 ( 查询 政府采购严重违法失信行为记录名单 查询自身信用记录, 提供加盖单位公章的查询网页截图 招标人或者招标代理机构有权对投标人信用记录进行复查 是否接受联合体投标不接受 不统一组织, 但投标人应充分踏勘现场, 并结合招标图纸, 对工 1.9 踏勘现场 程量清单进行复核, 如有漏项或疑问, 在答疑中提出, 否则视为 优惠 已标价的工程量清单包含完成招标文件和施工图范围内的 所有工程内容 1.10 投标预备会不召开 1.11 分包不允许违法分包 1.12 偏离不允许负偏离招标文件规定的实质性要求和条件 2.1 构成招标文件的其他材料 补充 答疑文件 ( 如有 ) 7

9 2.2.1 投标人要求澄清招标文件的截止时间 投标截止时间 17 日前 发邮件至 同时提供 word 版和加盖公章的 扫描件 ) 投标截止时间 2017 年 11 月 28 日 9 时 投标人确认收到招标文件澄清的时间 投标人确认收到招标文件修改的时间 构成投标文件 的其他材料 在收到相应澄清文件后 24 小时内 在收到相应修改文件后 24 小时内 招标文件中要求提交和投标人认为有利于其投标的其他资料 投标有效期 60 日历天 投标保证金形式 : 必须由投标人基本账户汇至河南省公共资源交易中心指定账户, 不得以现金和其他形式提交 ( 未从基本账户汇出或未按时到账者视为无效 ) 递交截止时间 : 投标截止时间 投标保证金的金额 :35000 元人民币 投标保证金 近年财务状况的年份要求 名称 : 河南省公共资源交易中心开户行 : 中原银行郑州东风南路支行 : 账号 : 备注 :1 转账时请备注项目名称 2 开标现场投标人须将标书费转账信息 投标保证金转账信息 开户信息资料的复印件提交至代理机构, 以备退还投标保证金时使用 3 年, 指 2014 年 2015 年 2016 年 企业业绩年份要求 3 年, 指 2014 年 1 月 1 日起至投标截止时间止 项目经理业绩的年份要求 诉讼及仲裁情况的 年份要求 是否允许递交备选投标方案 3 年, 指 2014 年 1 月 1 日起至投标截止时间止 3 年, 指 2014 年 1 月 1 日起至投标截止时间止 不允许 8

10 3.7.3 签字和 ( 或 ) 盖章要求 投标文件份数 装订要求 封套上写明 投标文件的递交 1 电子投标文件 (1) 所有要求投标人加盖公章的地方都应盖投标人单位的 CA 印章 (2) 所有要求法定代表人或其委托代理人签字的地方都应盖法定代表人或其委托代理人的 CA 印章或签字 (3) 工程量清单报价封面的签字 盖章须执行如下要求 : 采用电子版工程量清单报价的清单封面须加盖投标人公章 法定代表人或其授权人的印章或签字 注册在本单位的造价人员执业资格专用章及签字 如本单位无造价人员, 应委托具有相应造价资质的中介机构编制工程量清单报价并加盖其注册造价人员执业资格专用章和签字 中介机构资质章和公章 2 纸质投标文件纸质投标文件正本应采用电子投标文件的彩色影印件 ( 打印装订完成后加盖单位公章及法定代表人或其授权代理人签字 ), 副本可采用正本的复印件 1. 加密的电子投标文件壹份 (*.hntf 格式, 在会员系统指定位置 上传 ) 不加密的电子投标文件 U 盘壹份 (*.nhntf 格式 word 格式 ) 纸质投标文件正本壹份 副本肆份 2. 不加密的电子投标文件 U 盘要求内容完整并能正常读取数据 3. 纸质投标文件 不加密的电子投标文件与加密的电子投标文件 不一致的, 以加密的电子投标文件为准 按照投标人须知第 项规定的投标文件组成内容, 投标文件 应按以下要求装订 : 1 投标文件的正本和副本均应采用胶粘方式装订, 不得采用活 页夹等可随时拆换的方式装订 在书脊上注明 : 工程名称 标段和投标人名称, 若投标文件有分册装订的, 另行注明 第 册, 共册 2 投标文件应编制目录 招标人名称 : 郑州大学 投标文件 在 年月日时分 前不得开启 投标人名称 ( 加盖单位公章 ): 投标人地址 : (1) 电子投标文件的递交 a 各投标人应在投标截止时间前上传加密的电子投标文件 (*.hntf) 到会员系统的指定位置 上传时必须得到电脑 上传成功 的确认回复 请投标人在上传时认真检查上传投标文件是否完整 正确 ( 已标价工程量清单文件必须是 *.eyntbx 格式的文件, 建议使用新点造价软件制作, 否则可能会造成上传失败 ) b 投标人因交易中心投标系统问题无法上传电子投标文件时, 请在工作时间与河南省公共资源交易中心联系, 联系电话 : (2) 现场递交电子投标文件 U 盘壹份和纸质投标文件正本壹份 副本肆份, 应在投标截止时间前递交到规定地点 9

11 4.2.2 递交投标文件地点 河南省公共资源交易中心第 9 开标室 ( 经一路与农业路交叉口西 南角投资大厦 A 座 ) 是否退还投标文件否 5.1 开标时间和地点 5.2 开标程序 评标委员会的组建 开标时间 : 同投标截止时间 ( 电子投标文件必须凭制作投标文件所用的 CA 密匙在 20 分钟内完成解密, 可远程解密 ) 开标地点 : 河南省公共资源交易中心第 9 开标室 ( 郑州市经一路与农业路交叉口投资大厦 A 座 ) 本工程采用电子开标 若出现异常情况导致无法正常采用电子开标时, 在监督人员的监督下, 按以下顺序采用备用数据, 即 U 盘模式开标 : 招标人按 U 盘递交的先后顺序采用 U 盘模式开标 若故障解除后专家已完成评审, 发现投标人上传的电子投标文件与电子投标文件 U 盘不一致, 或没有交纳投标保证金或未上传电子投标文件, 则取消其中标候选人资格 评标委员会由 5 人组成 其中 : 招标代表 1 人 ; 经济 技术专家 4 人, 开标前, 从相关评标专家库中随机抽取 7.1 是否授权评标委员会确定中标人 否, 推荐的中标候选人数 : 3 名 履约担保 签订合同 履约担保的形式 : 履约保证金履约担保的金额 : 中标合同价的 5% 中标人须在接到中标通知书 30 日内 合同签订前 5 日内向招标人提交履约担保后方可签订合同, 否则视为放弃中标资格, 其投标保证金不予退还, 给招标人造成的损失超过保证金数额的, 还应当对超过部分予以赔偿, 且今后禁止参与郑州大学的项目投标 10. 需要补充的其他内容 10.1 招标控制价 10.2 工程款支付 10.3 招标代理服务费 192 万元人民币, 投标报价超过招标预算价 ( 招标控制价 ) 的, 按废标处理 工程竣工验收合格交付使用后, 支付合同价的 80%, 待学校审计部门审计完毕, 付至审定价款的 95%, 剩余 5% 质保金待缺陷责任期满后, 无质量问题一次性付清 本次招标项目的招标代理服务费由中标人承担, 费用包含在投标报价中 其收费标准参照国家计委关于印发 招标代理服务收费管理暂行办法 的通知 ( 计价格 [2002]1980 号 ) 国家发展和改革委员会办公厅关于招标代理服务费有关问题的通知 ( 发改办价格 [2003]857 号 ) 和 国家发展改革委关于降低部分建设项目收费标准规范行为等有关问题的通知 ( 发改价格 [2011]534 号 ) 的文件规定执行 中标人需在领取中标通知书时支付 10

12 1. 总则 1.1 项目概况 根据 中华人民共和国招标投标法 等有关法律 法规和规章的规定, 本招标项目已具备招标条件, 现对本项目工程施工进行公开招标 招标人 : 见投标人须知前附表 招标代理 : 见投标人须知前附表 项目名称 : 见投标人须知前附表 施工地点 : 见投标人须知前附表 1.2 项目资金 项目资金 : 见投标人须知前附表 1.3 招标范围 计划工期和质量要求 标段划分及招标范围 : 见投标人须知前附表 计划工期 : 见投标人须知前附表 质量要求 : 见投标人须知前附表 1.4 投标人资格要求 投标人应具备承担本项目施工的资质条件 能力和信誉 (1) 资质条件 : 见投标人须知前附表 ; (2) 项目经理资格 : 见投标人须知前附表 ; (3) 业绩要求 : 见投标人须知前附表 ; (4) 信誉要求 : 见投标人须知前附表 ; (5) 财务要求 : 见投标人须知前附表 ; (6) 其他要求 : 见投标人须知前附表 本项目不接受联合体投标 投标人不得存在下列情形之一 : (1) 为招标人不具有独立法人资格的附属机构 ( 单位 ); (2) 为本标段前期准备提供设计或咨询服务的, 但设计施工总承包的除外 ; (3) 为本标段的监理人 ; 11

13 (4) 为本标段的代建人 ; (5) 为本标段提供招标代理服务的 ; (6) 与本标段的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的 ; (7) 与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的 ; (8) 与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的 ; (9) 被责令停业的 ; (10) 被暂停或取消投标资格的 ; (11) 财产被接管或冻结的 ; (12) 在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的 1.5 费用承担投标人准备和参加投标活动发生的费用自理 1.6 保密参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密, 违者应对由此造成的后果承担法律责任 1.7 语言文字除专用术语外, 与招标投标有关的语言均使用中文 必要时专用术语应附有中文注释 1.8 计量单位所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位 1.9 踏勘现场本项目不统一组织投标人踏勘现场, 但投标人可以自行踏勘现场, 招标人踏勘现场发生的费用自理 投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失 1.10 投标预备会本项目不召开投标预备会 1.11 分包不允许分包 12

14 1.12 偏离不允许负偏离招标文件规定的实质性要求和条件 2. 招标文件 2.1 招标文件的组成本招标文件包括 : (1) 招标公告 ; (2) 投标人须知 ; (3) 评标办法 ; (4) 合同条款及格式 ; (5) 工程量清单 ; (6) 图纸 ; (7) 技术标准和要求 ; (8) 投标文件格式 ; (9) 投标人须知前附表规定的其他材料 根据本章第 1.10 款 第 2.2 款和第 2.3 款对招标文件所作的澄清 修改, 构成招标文件的组成部分 2.2 招标文件的澄清 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容 如发现缺页或附件不全, 应及时向招标人提出, 以便补齐 如有疑问, 应在投标人须知前附表规定的时间前进行提问, 要求招标人对招标文件予以澄清 招标文件的澄清将在投标人须知前附表规定的投标截止时间 15 天前发给所有购买招标文件的投标人, 但不指明澄清问题的来源 投标人在收到澄清后, 应在投标人须知前附表规定的时间内回复确认已收到该澄清 2.3 招标文件的修改 在投标截止时间 15 天前, 招标人可以修改招标文件 如有修改, 应发给所有购买招标文件的投标人 13

15 2.3.2 投标人收到修改内容后, 应在投标人须知前附表规定的时间内回复确认已收到该修改 3. 投标文件 3.1 投标文件的组成 投标文件应包括下列内容 : (1) 投标函及投标函附录 ; (2) 法定代表人身份证明 (3) 附有法定代表人身份证明的授权委托书 ; (4) 投标保证金 ; (5) 已标价工程量清单 ; (6) 施工组织设计 ; (7) 项目管理机构 ; (8) 资格审查资料 ; (9) 投标人须知前附表规定的其他材料 3.2 投标报价 投标人应按第五章 工程量清单 的要求填写相应表格 投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标总报价, 应同时修改第五章 工程量清单 中的相应报价 此修改须符合本章第 4.3 款的有关要求 投标人应按第五章 工程量清单 的相关要求认真编制 投标人在投标报价时不得单方修改招标人提供的工程量清单, 填写的项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量必须与招标人提供的一致, 否则视为不响应招标文件实质性内容, 作废标处理 投标文件中所附的已标价工程量清单必须加盖造价工程师印章并签字确认 已标价工程量清单文件必须是 *.eyntbx 格式的文件, 建议使用新点造价软件制作, 否则可能会造成上传失败 3.3 投标有效期 在投标人须知前附表规定的投标有效期内, 投标人不得要求撤销或修改其投标文件 14

16 3.3.2 出现特殊情况需要延长投标有效期的, 招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期 投标人同意延长的, 应相应延长其投标保证金的有效期, 但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件 ; 投标人拒绝延长的, 其投标失效, 但投标人有权收回其投标保证金 3.4 投标保证金 投标人在递交投标文件的同时, 应按投标人须知前附表规定的金额 形式和时间递交投标保证金, 并作为其投标文件的组成部分 投标人不按本章第 项要求提交投标保证金的, 其投标文件作废标处理 招标人与中标人签订合同后 5 个工作日内, 向未中标的投标人和中标人退还投标保证金 有下列情形之一的, 投标保证金将不予退还 : (1) 投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件 ; (2) 中标人在收到中标通知书后, 无正当理由拒签合同协议书或未按招标文件规定提交履约担保 (3) 投标人在投标活动中弄虚作假 围标串标 挂靠借用资质等骗取中标并经招标投标监督机构调查核实的 3.5 资格审查资料 投标人基本情况表 应附投标人营业执照副本 资质证书副本和安全生产许可证等材料的复印件 近年财务状况表 应附经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表, 包括资产负债表 现金流量表 利润表和财务情况说明书的复印件, 具体年份要求见投标人须知前附表 企业近年完成的类似项目情况表 应附中标通知书 合同协议书 工程验收证明的复印件, 具体年份要求见投标人须知前附表 每张表格只填写一个项目, 并标明序号 项目经理近年完成的类似项目情况表 应附中标通知书 合同协议 15

17 书 工程验收证明复印件, 具体年份要求见投标人须知前附表 每张表格只填写一个项目, 并标明序号 近年发生的诉讼及仲裁情况 应说明相关情况, 并附法院或仲裁机构作出的判决 裁决等有关法律文书复印件, 具体年份要求见投标人须知前附表 3.6 备选投标方案投标人不得递交备选投标方案 3.7 投标文件的编制 投标文件应按第八章 投标文件格式 使用河南省公共资源交易系统投标文件制作专用工具软件编制 其中, 投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上, 可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺 投标文件应当对招标文件有关工期 投标有效期 质量要求 技术标准和要求 招标范围等实质性内容作出响应 电子投标文件 电子投标文件 U 盘 纸质投标文件应一致, 不一致时以电子投标文件为准 如电子投标文件出现问题, 以电子投标文件 U 盘为准 电子投标文件 电子投标文件 U 盘均出现问题, 以纸质投标文件为准 纸质投标文件正本一份, 副本份数见投标人须知前附表 正本和副本的封面上应清楚地标记 正本 或 副本 的字样 当副本和正本不一致时, 以正本为准 纸质投标文件的正本与副本应分别装订成册, 并编制目录, 具体装订要求见投标人须知前附表规定 4. 投标 4.1 投标文件的密封和标记 网上上传的电子投标文件应使用数字证书认证并加密 电子投标文件 U 盘不加密 电子投标文件 U 盘 纸质投标文件的正本与副本应分开包装, 加贴封条, 并在封套的封口处加盖投标人单位章 电子投标文件 U 盘 纸质投标文件的正本与副封套上应清楚地标记 16

18 电子投标文件 正本 副本 字样, 封套上应写明的其他内容见投标人须知前附表 4.2 投标文件的递交 投标人应在本章第 项规定的投标截止时间前递交投标文件 投标人递交投标文件的地点 : 见投标人须知前附表 除投标人须知前附表另有规定外, 投标人所递交的投标文件不予退还 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件, 招标人不予受理 4.3 投标文件的修改与撤回 在本章第 项规定的投标截止时间前, 投标人可以多次修改或撤回已递交的投标文件, 最终投标文件以投标截止时间前完成上传至河南省公共资源交易中心交易系统最后一份投标文件为准 修改的投标文件应按照本章第 3 条 第 4 条规定进行编制和递交 5. 开标 5.1 开标时间和地点 招标人在本章第 项规定的投标截止时间 ( 开标时间 ) 和投标人须知前附表规定的地点通过电子视频进行公开开标 投标人的法定代表人或其委托代理人必须携带制作投标文件所用 CA 密匙准时参加开标会 投标人须在投标人须知前附表规定的时间内完成解密 由于投标人的自身原因, 在规定时间内解密不成功的, 作为废标处理 5.2 开标程序 本工程采用电子开标 到投标截止时间止, 各投标人按电子投标文件递交的顺序对电子投标文件进行解密 解密完成后各投标人的电子投标文件的实质性内容将自动显示在网页中 投标人在投标截止时间前未上传电子投标文件的将视为放弃投标 主持人按下列程序进行开标 : (l) 宣布投标截止时间已到, 不再接收投标文件 ; (2) 进入开标倒计时时宣布开标人 监标人等有关人员姓名 ; (3) 宣布开标纪律 ; 17

19 (4) 电子投标文件解密 ; (5) 电子唱标 ; (6) 投标人代表 招标人代表 监标人等有关人员在开标记录上签字确认 ; (7) 开标结束 若系统出现异常情况导致无法正常采用电子开标时, 在监督人员的监督下采用 U 盘模式开标 若故障解除后专家已完成评审, 发现投标人上传的电子投标文件与电子投标文件 U 盘不一致, 或没有缴纳投标保证金或未上传电子投标文件, 则取消其中标候选人资格 主持人按下列程序进行开标 : (l) 宣布投标截止时间已到, 不再接收投标文件 ; (2) 进入开标倒计时时宣布开标人 监标人等有关人员姓名 ; (3) 宣布开标纪律 ; (4) 招标人按 U 盘递交的先后顺序采用 U 盘模式开标 ; (5) 电子唱标 ; (6) 投标人代表 招标人代表 监标人等有关人员在开标记录上签字确认 ; (7) 开标结束 5.3 开标时出现下列情况的, 招标人将拒绝其开标 (1) 经检查数字证书无效的投标文件 ; (2) 投标人未按投标人须知表 5.1 项规定的时间内解密投标文件的 ; (3) 投标人未按时参加开标会的 6. 评标 6.1 评标委员会 评标由招标人依法组建的评标委员会负责 评标委员会由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表, 以及有关技术 经济等方面的专家 5 人组成 其中 : 招标代表 1 人, 技术 经济专家 4 人 经济 技术专家从相关的专家库中随机抽取 评标委员会成员有下列情形之一的, 应当回避 : 18

20 (1) 招标人或投标人的主要负责人的近亲属 ; (2) 项目主管部门或者行政监督部门的人员 ; (3) 与投标人有经济利益关系, 可能影响对投标公正评审的 ; (4) 曾因在招标 评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的 6.2 评标原则评标活动遵循公平 公正 科学和择优的原则 6.3 评标本次评标采取资格后审的方式评标 评标委员会按照第三章 评标办法 规定的方法 评审因素 标准和程序对投标文件进行评审 第三章 评标办法 没有规定的方法 评审因素和标准, 不作为评标依据 7. 合同授予 7.1 定标方式除投标人须知前附表规定评标委员会直接确定中标人外, 招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人, 评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表 7.2 中标通知在本章第 3.3 款规定的投标有效期内, 招标人以书面形式向中标人发出中标通知书, 同时将中标结果通知未中标的投标人 7.3 履约担保 在签订合同前, 中标人应按投标人须知前附表规定的金额 担保形式向招标人提交履约担保 中标人不能按本章第 项要求提交履约担保的, 视为放弃中标, 其投标保证金不予退还, 给招标人造成的损失超过投标保证金数额的, 中标人还应当对超过部分予以赔偿 7.4 签订合同 招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起 30 天内, 根据招标文 19

21 件和中标人的投标文件订立书面合同 中标人无正当理由拒签合同的, 招标人取消其中标资格, 其投标保证金不予退还 ; 给招标人造成的损失超过投标保证金数额的, 中标人还应当对超过部分予以赔偿 发出中标通知书后, 招标人无正当理由拒签合同的, 招标人向中标人退还投标保证金 ; 给中标人造成损失的, 还应当赔偿损失 8. 重新招标和不再招标 8.1 重新招标有下列情形之一的, 招标人将重新招标 : (1) 投标截止时间止, 投标人少于 3 个的 ; (2) 经评标委员会评审后否决所有投标的 ; (3) 如第一中标候选人放弃中标, 招标人可按评委会推荐的顺序确定第二中标候选人为中标人 ( 依次类推 ), 也可重新招标 8.2 不再招标重新招标后投标人仍少于 3 个或者所有投标被否决的, 属于必须审批或核准的工程建设项目, 经原审批或核准部门批准后不再进行招标 9. 纪律和监督 9.1 对招标人的纪律要求招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料, 不得与投标人串通损害国家利益 社会公共利益或者他人合法权益 有下列情形之一的, 属于招标人与投标人串通投标 : ( 一 ) 招标人在开标前开启投标文件并将有关信息泄露给其他投标人 ; ( 二 ) 招标人直接或者间接向投标人泄露标底 评标委员会成员等信息 ; ( 三 ) 招标人明示或者暗示投标人压低或者抬高投标报价 ; ( 四 ) 招标人授意投标人撤换 修改投标文件 ; ( 五 ) 招标人明示或者暗示投标人为特定投标人中标提供方便 ; ( 六 ) 招标人与投标人为谋求特定投标人中标而采取的其他串通行为 9.2 对投标人的纪律要求 20

22 投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标, 不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标, 不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标 ; 投标人不得以任何方式干扰 影响评标工作 有下列情形之一的, 属于投标人相互串通投标 : ( 一 ) 投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容 ; ( 二 ) 投标人之间约定中标人 ; ( 三 ) 投标人之间约定部分投标人放弃投标或者中标 ; ( 四 ) 属于同一集团 协会 商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标 ; ( 五 ) 投标人之间为谋取中标或者排斥特定投标人而采取的其他联合行动 有下列情形之一的, 视为投标人相互串通投标 : ( 一 ) 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制 ; ( 二 ) 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜 ; ( 三 ) 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人 ; ( 四 ) 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异 ; ( 五 ) 不同投标人的投标文件相互混装 ; ( 六 ) 不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出 有下列情形之一的, 属于以他人名义投标 : ( 一 ) 使用通过受让或者租借等方式获取的资格 资质证书投标的 有下列情形之一的, 属于以其他方式弄虚作假的行为 : ( 一 ) 使用伪造 变造的许可证件 ; ( 二 ) 提供虚假的财务状况或者业绩 ; ( 三 ) 提供虚假的项目负责人或者主要技术人员简历 劳动关系证明 ; ( 四 ) 提供虚假的信用状况 ; ( 五 ) 其他弄虚作假的行为 9.3 对评标委员会成员的纪律要求评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处, 不得向他人透漏对投标 21

23 文件的评审和比较 中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况 在评标活动中, 评标委员会成员不得擅离职守, 影响评标程序正常进行, 不得使用第三章 评标办法 没有规定的评审因素和标准进行评标 9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处, 不得向他人透漏对投标文件的评审和比较 中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况 在评标活动中, 与评标活动有关的工作人员不得擅离职守, 影响评标程序正常进行 9.5 投诉投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律 法规和规章规定的, 有权向有关行政监督部门投诉 10. 需要补充的其他内容需要补充的其他内容 : 见投标人须知前附表 22

24 第三章评标办法 ( 综合评估法 ) 评标办法前附表 条款号评审因素评审标准 投标人名称 与营业执照 资质证书 安全生产许可证一致 形式评审标准 投标函签字盖章投标文件格式 有法定代表人或其委托代理人签字或盖章 加盖单位电子签章符合第八章 投标文件格式 的要求 报价唯一 只能有一个有效报价 营业执照 具备有效的营业执照投标文件中附复印件加盖公章 符合第二章 投标人须知 第 1.4.1(1) 项规定, 即 : 独立法人资格, 具备建设行政主管部门颁发的建筑工程施工总 资质要求 承包贰级及以上资质和机电工程施工总承包贰级及以上资质, 且具备有效的安全生产许可证书 ; 投标文件中附资质证书 安全生产许可证复印件加盖公章 符合第二章 投标人须知 第 1.4.1(2) 项规定, 即 : 项目经理资格 拟派项目经理须为本单位注册的建筑工程专业二级及以上建造师 ( 不含临时执业证书 ), 具备有效的安全生产考核合 资格 格证书, 且未担任其他在建工程项目的项目经理 ; 评审 符合第二章 投标人须知 第 1.4.1(3) 项规定, 即 : 标准 业绩要求 年 1 月 1 日 ( 以合同签订日期为准 ) 以来企业承担过类似工程业绩 ; 符合第二章 投标人须知 第 1.4.1(4) 项规定, 即 : 企业注册地区级或以上人民检察院出具的无行贿犯罪档 企业信誉 案查询结果告知函 ( 以招标公告发布日期之后开具的为准 ), 内容涵盖企业 法定代表人 项目经理 委托代理人 ; 参加政 府采购活动前三年内, 在经营活动中没有重大违法记录的书面 声明 ; 符合第二章 投标人须知 第 1.4.1(5) 项规定, 即 : 财务要求 财务状况良好, 没有处于财产并接管 冻结 破产状态 ( 投 标时提供近三年经审计的财务报告 ); 23

25 符合第二章 投标人须知 第 1.4.1(6) 项规定, 即 : 其他要求 信用中国 查询 符合 中华人民共和国政府采购法 第二十二条对供应商的资格要求, 提供企业近期缴纳税收和社会保障资金的入账票据凭证 ; 符合第二章 投标人须知 第 1.4.1(7) 项规定, 即 : 根据 关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知 ( 财库 [2016]125 号 ) 的规定, 对列入失信被执行人 重大税收违法案件当事人名单 政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人, 拒绝参与本项目政府采购活动 ; 投标人应通过 信用中国 网站 ( 查询 失信被执行人 和 重大税收违法案件当事人名单 中国政府采购网 ( 查询 政府采购严重违法失信行为记录名单 查询自身信用记录, 提供加盖单位公章的查询网页截图 招标人或者招标代理机构有权对投标人信用记录进行复查 备注 :1 开 评标时, 请投标人提交上述第 1.4.1(2)~(6) 项规定的相关内容原件 2 上述规定提交原件的资料, 投标人必须在投标文件中附相应的复印件, 复印件和原件一致时有效 如果缺项或与原件不一致, 则该项不予认可 投标内容 符合第二章 投标人须知 第 项规定 工期符合第二章 投标人须知 第 项规定 工程质量 符合第二章 投标人须知 第 项规定 响应 性评审标准 投标有效期 投标保证金 符合第二章 投标人须知 第 项规定 符合第二章 投标人须知 第 项规定 投标价格 符合第二章 投标人须知 前附表第 10.1 款规定 已标价工程量清单 符合第五章 工程量清单 给出的项目编码 项目名称 项目特征 计量单位和工程量 实质性要求 符合招标文件中规定的其他实质性要求 24

26 条款号评审因素编列内容 分值构成 ( 总分 100 分 ) 施工组织设计 :27 分投标报价 :60 分其他评分因素 :13 分 评标基准价 计算方法 当有效投标人 五家时 : 评标基准价 = 各有效投标人的投标报价去掉一个最高和一个最低报价后的算术平均值 当有效投标总报价 < 五家时 : 评标基准价 = 各有效投标人的投标报价的算术平均值 评标报价的 偏差率计算公式 偏差率 =100% ( 投标人评标报价 - 评标基准价 )/ 评标基准价 1. 内容完整性和编制水平 1-2 分 2. 施工方案和技术措施 4-7 分 3. 质量管理体系与措施 2-3 分 (1) 施工组织设计 27 分 4. 安全管理体系与措施 1-2 分 5. 环境保护管理体系与措施 1-2 分 6. 工程进度计划与措施 1-2 分 7. 拟投入资源配备计划 1-2 分 8. 施工进度表或施工网络图 1-2 分 9. 施工总平面布置图 1-2 分 10. 在节能减排 绿色施工 工艺创新方面针对本工程有具体措施或企业自有创新技术 1-2 分 11. 企业具备信息化管理平台, 能够使工程管理者对现场实施监控和数据处理 0-1 分以上项目若有缺项的, 该项为 0 分 ; 不缺项的, 不低于最低分 25

27 投标报价与评标基准价相等得基本分 38 分 当投标报价低于评标基准价时, 每低 1% 在基本分 38 分的 投标报价 50 分 基础上加 2 分, 最多加 12 分 ; 当投标报价低于评标基准价 6% 以上 ( 不含 6%) 时, 每再低 1% 在满分 50 分的基础上扣 2 分, 扣完为止 ; (2) 投标报价 60 分 分部分项工程量清单项目综合单价 5 分主要材料单价 5 分 1. 企业业绩 0-4 分 当投标报价高于评标基准价时, 每高 1% 在基本分 38 分的基础上扣 2 分, 扣完为止 分部分项工程项目综合单价随机选择 5 项清单项目 清单项目综合单价以各有效投标报价的 ( 当有效投标人 5 名及以上时, 去掉 1 个最高 1 个最低值 ) 清单项目综合单价的算术平均值作为综合单价基准值 在综合单价基准值 93% 103% 范围内 ( 不含 93% 和 103%) 每项得 1 分, 满分共计 5 分 超出该范围的不得分 主要材料项目单价选择 5 项材料, 材料的单价以各有效投标报价 ( 当有效投标人 5 名及以上时, 去掉 1 个最高 1 个最低值 ) 材料单价的算术平均值作为材料基准值 在材料基准值 93% 103% 范围内 ( 不含 93% 和 103%) 每项得 1 分 超出该范围的不得分 2014 年 1 月 1 日 ( 以合同签订日期为准 ) 以来企业完成的业绩在满足资格审查的 基础上合同金额在 200 万元及以上的类似项目业绩, 每份得 1 分, 最高累计得 4 分 (3) 其他评分因素 13 分 2. 项目经理业绩 0-2 分 2014 年 1 月 1 日 ( 以合同签订日期为准 ) 以来项目经理承担过类似工程业绩 ( 合同金额在 200 万元及以上 ), 每份得 1 分, 最高累计得 2 分 ( 合同原件在开标现场查验, 复印件装订进标书, 复印件与原件一致时得分 ) 3. 承诺质量 工期达到招标文件要求并有具体措施 0-3 分 4. 优惠服务条件的承诺 0-4 分 1 质保期内的服务承诺 0-1 分 2 质保期外的服务承诺 0-1 分 3 优惠条件 0-2 分 ( 包含提供更优惠的质保期服务 质保期外延长质保年限等, 投标人可根据自身情况自行承诺, 由评委根据各投标人差异横向对比酌情评分 26

28 投标人的最终得分 : 1 投标人最终得分等于所有评委打分的算术平均值得分 2 本办法计算结果按四舍五入保留两位小数 27

29 1. 评标方法本次评标采用综合评估法 评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件, 按照本章第 2.2 款规定的评分标准进行打分, 并按得分由高到低顺序推荐中标候选人, 但投标报价低于其成本的除外 综合评分相等时, 以投标报价低的优先 ; 如果投标报价也相等时, 由招标人自行确定 2. 评审标准 2.1 初步评审标准 形式评审标准 : 见评标办法前附表 资格评审标准 : 见评标办法前附表 响应性评审标准 : 见评标办法前附表 2.2 分值构成与评分标准 分值构成分值构成 : 见评标办法前附表 评标基准价计算评标基准价计算方法 : 见评标办法前附表 投标报价的偏差率计算投标报价的偏差率计算公式 : 见评标办法前附表 评分标准评分标准 : 见评标办法前附表 ; 3. 评标程序 3.1 初步评审 评标委员会可以要求投标人提交第二章 投标人须知 第 项至第 项规定的有关证明和证件的原件, 以便核验 评标委员会依据本章第 2.1 款规定的标准对投标文件进行初步评审 有一项不符合评审标准的, 作废标处理 投标人有以下情形之一的, 其投标作废标处理 : (1) 投标人投标报价高于招标人公布的招标控制价的 ; (2) 投标人以他人的名义投标 串通投标 以行贿手段谋取中标或以其他弄虚作假方式投标的 ; 28

30 (3) 不按评标委员会要求澄清 说明或补正的 ; (4) 没有按照招标文件要求提交投标保证金的 ; (5) 投标文件载明的招标项目完成期限超过招标文件规定的期限或没有期限的 ; (6) 明显不符合国家现行技术规范 技术标准要求的 ; (7) 投标文件载明的检验标准和方法等不符合招标文件要求的 ; (8) 投标文件附有招标人不能接受的条件的 ; (9) 施工图预算不实, 高估冒算者或严重漏项的 ; (10) 投标书未按招标文件规定的格式 内容和要求编制的 ; (11) 投标书字迹潦草 模糊 无法辩认的 ; (12) 不符合招标文件所规定的其他实质性要求的 投标报价有算术错误的, 评标委员会按以下原则对投标报价进行修正, 修正的价格经投标人书面确认后具有约束力 投标人不接受修正价格的, 其投标作废标处理 (1) 投标文件中的大写金额与小写金额不一致的, 以大写金额为准 ; (2) 总价金额与依据单价计算出的结果不一致的, 以单价金额为准修正总价, 但单价金额小数点有明显错误的除外 3.2 详细评审 评标委员会按本章第 2.2 款规定的量化因素和分值进行打分, 并计算出综合评估得分 评分分值计算保留小数点后两位, 小数点后第三位 四舍五入 评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价, 使得其投标报价可能低于其个别成本的, 应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料 投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的, 由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标, 其投标作废标处理 3.3 投标文件的澄清和补正 在评标过程中, 评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明, 或者对细微偏差进行补正 评标委员会不接受投标人主动提出的澄清 说明或补正 29

31 3.3.2 澄清 说明和补正不得改变投标文件的实质性内容 ( 算术性错误修正的除外 ) 投标人的书面澄清 说明和补正属于投标文件的组成部分 评标委员会对投标人提交的澄清 说明或补正有疑问的, 可以要求投标人进一步澄清 说明或补正, 直至满足评标委员会的要求 3.4 评标结果 除第二章 投标人须知 前附表授权直接确定中标人外, 评标委员会按照得分由高到低的顺序推荐中标候选人 评标委员会完成评标后, 应当向招标人提交书面评标报告 30

32 第四章 合同条款及格式 31

33 合同编号 : 政府采购施工合同书 (50 万元以上 ) 工程名称 : 工程地址 : 工程造价 : 发包方 : 承包方 : 年月日 32

34 郑州大学全媒体实验教学示范中心基础装修工程招标文件 第一部分合同协议书发包人 ( 全称 ): 郑州大学承包人 ( 全称 ): 根据 中华人民共和国合同法 中华人民共和国建筑法 及有关法律规定, 遵循平等 自愿 公平和诚实信用的原则, 双方就施工及有关事项协商一致, 共同达成如下协议 : 一 工程概况 1. 工程名称 : 2. 工程地点 : 3. 工程立项批准文号 : 4. 资金来源 : 5. 工程内容 : 6. 工程承包范围 : 二 合同工期 计划开工日期 : 年 月 日 计划竣工日期 : 年 月 日 工期总日历天数 : 天 工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一 致的, 以工期总日历天数为准 三 质量标准 工程质量符合合格标准 四 签约合同价与合同价格形式 1. 签约合同价为 : 人民币 ( 大写 ) ( 元 ); 其中 : (1) 安全文明施工费 : 人民币 ( 大写 ) ( 元 ); (2) 材料和工程设备暂估价金额 : 人民币 ( 大写 ) ( 元 ); (3) 专业工程暂估价金额 : 人民币 ( 大写 ) ( 元 ); (4) 暂列金额 : 人民币 ( 大写 ) ( 元 ) 2. 合同价格形式 : 固定总价合同 五 项目经理 承包人项目经理 : 31

35 六 合同文件构成 郑州大学原镁冶炼与先进靶材料实验室改造招标文件 本协议书与下列文件一起构成合同文件 : (1) 中标通知书 ( 如果有 ); (2) 投标函及其附录 ( 如果有 ); (3) 专用合同条款及其附件 ; (4) 通用合同条款 ; (5) 技术标准和要求 ; (6) 图纸 ; (7) 已标价工程量清单或预算书 ; (8) 其他合同文件 在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件的组成部分 上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改, 属于同一类内容的文件, 应以最新签署的为准 专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章 七 承诺 1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续 筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方 式支付合同价款 2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工, 确保工程质量和安全, 不进行转包 及违法分包, 并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任 3. 发包人和承包人通过招投标形式签订合同的, 双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合 同实质性内容相背离的协议 八 词语含义 本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同 九 签订时间 本合同于 年 月 日签订 十 签订地点 本合同在 签订 十一 补充协议 合同未尽事宜, 合同当事人另行签订补充协议, 补充协议是合同的组成部分 十二 合同生效 本合同自发包方和承包方的法定代表人或其委托代理人签字并盖单位公章后生效 十三 合同份数 本合同一式 份, 均具有同等法律效力, 发包人执 份, 承包人执 份, 报送招标代理 机构贰份 发包人 : ( 公章 ) 承包人 : ( 公章 ) 法定代表人或其委托代理人 :( 签字 ) 法定代表人或其委托代理人 :( 签字 ) 组织机构代码 : 组织机构代码 : 32

36 地 址 : 地 址 : 邮政编码 : 邮政编码 : 法定代表人 : 法定代表人 : 委托代理人 : 委托代理人 : 电 话 : 电 话 : 传 真 : 传 真 : 电子信箱 : 电子信箱 : 开户银行 : 开户银行 : 账 号 : 账 号 : 33

37 第二部分通用合同条款详见 建设工程施工合同 ( 示范文本 )(GF ) 通用合同条款 1. 一般约定 1.1 词语定义 合同 第三部分专用合同条款 其他合同文件包括 : 履行合同过程中双方确认的对合同有影响的会议纪要 签证 及设计变更等相关资料 合同当事人及其他相关方 监理人 : 名称 : ; 资质类别和等级 : ; 联系电话 : ; 设计人 : 名称 : ; 资质类别和等级 : ; 联系电话 : ; 1.3 法律 适用于合同的其他规范性文件 : ; 1.4 标准和规范 适用于工程的标准规范包括 : ; 发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求 : ; 1.5 合同文件的优先顺序 合同文件组成及优先顺序为 :(1) 合同协议书 ;(2) 中标通知书 ;(3) 投标函及其附录 ; (4) 专用合同条款及其附件 ;(5) 通用合同条款 ;(6) 技术标准和要求 ;(7) 图纸 ;(8) 已 标价工程量清单或预算书 ;(9) 其他合同文件 1.6 图纸和承包人文件 图纸的提供 发包人向承包人提供图纸的期限 : 开工前 ; 发包人向承包人提供图纸的数量 : 5 份 ; 发包人向承包人提供图纸的内容 : 全部施工图纸 承包人文件 承包人向发包人提供的文件, 包括 : 实施性施工组织设计及方案 ; 承包人提供的文件的期限为 : 开工前 ; 承包人提供的文件的数量为 : 3 份 ; 承包人提供的文件的形式为 : 书面文件 ; 现场图纸准备关于现场图纸准备的约定 : 承包人应在施工现场另外保存一套完整的图纸和承包人文件, 供 34

38 发包人 监理人及有关人员进行工程检查时使用 1.11 知识产权 关于发包人提供给承包人的图纸 发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以 及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属 : 属于发包人 人 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属 : 除署名权以外的著作权属于发包 承包人在施工过程中所采用的专利 专有技术 技术秘密的使用费的承担方式 : 按通 用条款执行 1.13 工程量清单错误的修正 出现工程量清单错误时, 是否调整合同价格 : 调整价格 允许调整合同价格的工程量偏差范围 : 如果有变更, 变更增减金额小于等于单项工程金额 5% 的甲乙双方不再计取 ; 变更金额大于 5%, 只调整超过 5% 的部分 2. 发包人 2.2 发包人代表 发包人代表 : 姓名 : ; 联系电话 : ; 发包人对发包人代表的授权范围如下 : ; 2.4 施工现场 施工条件和基础资料的提供 提供施工现场 关于发包人移交施工现场的期限要求 : 开工前 7 天 提供施工条件 关于发包人应负责提供施工所需要的条件, 包括 : 施工过程中协调工作, 监督工程质量和进度, 审定签发工程款权, 工程设计变更及现场签证审批权及与本工程建设相关的一切事宜, 但涉及工程最终结算及价款支付必须经发包人代表签字并加盖印章方为有效 3. 承包人 3.1 承包人的一般义务 : 按通用条款执行 承包人提交的竣工资料的内容 : 提供符合要求的竣工图及竣工资料 承包人需要提交的竣工资料套数 : 3 套 承包人提交的竣工资料的费用承担 : 承包人承担 承包人提交的竣工资料移交时间 : 本工程验收前 7 日内 承包人提交的竣工资料形式要求 : 书面及电子文档 承包人应履行的其他义务 : 3.2 项目经理 项目经理 : 姓名 : ; 身份证号 : ; 35

39 建造师注册证书号 : ; 安全生产考核合格证书号 : ; 联系电话 : ; 承包人对项目经理的授权范围如下 : 全权处理本项目的一切事务 关于项目经理每月在施工现场的时间要求 : 开工之日起到竣工结束, 项目经理每周至少 5 日, 每天必须不少于 8 小时在现场组织施工 承包人未提交劳动合同, 以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任 : 责令限期提交劳 动合同并补缴社会保险 项目经理未经批准, 擅自离开施工现场的违约责任 : 发包人有权要求承包人承担 元 / 天的 违约金 承包人擅自更换项目经理的违约责任 : 承包人在投标书中承诺的项目经理必须到位, 无 论任何原因, 不得擅自更换项目经理, 承包人提出更换时, 须经发包人和监理工程师书面同意, 且 每更换一次需先提交 1 万元的违约金后予以更换 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任 : 在施工过程中未经发包人同意不得在 其他项目工地兼职 更换 对不称职的施工管理人员, 发包人有权要求承包人更换, 承包人必须在 3 日内更换 承包人如未按时更换, 须向发包人交纳 1 万元 / 人 ( 天 ) 的惩罚性赔偿金 3.3 承包人人员 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限 : 开工前 2 天内 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任 : 发包人有权要求承包人承 担 3000 元的违约金 并有权解除合同并责令承包人退场, 由此产生的一切损失及后果由承包人承 担 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求 : 由总监理工程师批准, 发包人认 可方可离开 承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任 : 发包人有权要求承包人承担 3000 元的违 约金 并有权解除合同并责令承包人退场, 由此产生的一切损失及后果由承包人承担 承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任 : 承包人承担 1000 元的违约金 3.5 分包 分包的一般约定 禁止分包的工程包括 : 本工程不允许分包 3.6 工程照管与成品 半成品保护 承包人负责照管工程及工程相关的材料 工程设备的起始时间 : 按通用条款执行 3.7 履约担保 乙方向甲方以现金或转帐的方式提供合同总额 5% 的履约保证金 履约担保金在签订合同前交学 校财务处, 工程验收合格, 正式交付使用后予以退还 4. 监理人 4.1 监理人的一般规定 关于监理人的监理内容 : 见监理合同 关于监理人的监理权限 : 见监理合同 36

40 关于监理人在施工现场的办公场所 生活场所的提供和费用承担的约定 : 由承包人承担 4.2 监理人员 总监理工程师 : 姓名 : ; 职务 : 总监理工程师 ; 监理工程师执业资格证书号 : ; 联系电话 : ; 关于监理人的其他约定 : / 5. 工程质量 5.1 质量要求 特殊质量标准和要求 : 合格, 因承包人原因所承包工程未能达到其所投报质量标准等 级视为违约 : 扣罚质量履约保证金的 50%; 并由承包人负责采取返工 返修或其他弥补措施, 由此 引起的工期延误及费用由承包人承担, 如果经采取措施加以弥补后仍不能达到质量标准时, 扣罚全 部质量履约保证金, 并承担修复所发生的全部费用 人 5.3 隐蔽工程检查 承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定 : 共同检查前 48 小时书面通知监理 监理人不能按时进行检查时, 应提前 关于延期最长不得超过 : 24 小时 未尽事宜按通用条款执行 6. 安全文明施工与环境保护 6.1 安全文明施工 12 小时提交书面延期要求 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定 : 承包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定, 严格按现行安全标准组织施工, 并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查, 采取必要的安全防护措施, 消除事故隐患 其安全施工防护费用已经含在合同价款内 承包方在施工生产过程中违反有关安全操作规程 消防条例, 导致发生人员伤亡或火灾事故, 承包方应承担由此引发的一切损失和责任 关于治安保卫的特别约定 : 按通用条款执行 关于编制施工场地治安管理计划的约定 : 开工前提供 文明施工 合同当事人对文明施工的要求 : 按通用条款执行 7. 工期和进度 7.1 施工组织设计 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容 : 按通用条款执行 施工组织设计的提交和修改 承包人提交详细施工组织设计的期限的约定 : 开工前 7 天 发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限 : 收到后 7 天内 7.2 施工进度计划 37

41 7.2.2 施工进度计划的修订发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限 : 内 7.3 开工 收到后 7 天 开工准备关于承包人提交工程开工报审表的期限 : 开工前 开工通知 因发包人原因未能在计划开工日期之日起 180 天内发出开工通知的, 承包人有权提出价格调整 要求, 或者解除合同 7.4 测量放线 发包人通过监理人向承包人提供测量基准点 基准线和水准点及其书面资料的期限 : 开工前 7 天 7.5 工期延误 因承包人原因导致工期延误 因承包人原因造成工期延误, 逾期竣工违约金的计算方法为 : 每拖延一天, 由承包人向发包人 支付违约金 5000 元 / 天 7.7 异常恶劣的气候条件 发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件 : (1) 地震 暴风雪 ; 8. 材料与设备 8.4 材料与工程设备的保管与使用 发包人供应的材料设备的保管费用的承担 : 由承包人承担 8.6 样品 样品的报送与封存 需要承包人报送样品的材料或工程设备, 样品的种类 名称 规格 数量要求 : 按管理部门及 发包人要求确定 8.8 施工设备和临时设施 承包人提供的施工设备和临时设施 关于修建临时设施费用承担的约定 : 由承包人承担 9. 试验与检验 9.1 试验设备与试验人员 试验设备施工现场需要配置的试验场所 : 按相关规定执行 施工现场需要配备的试验设备 : 按相关规定执行 施工现场需要具备的其他试验条件 : 按相关规定执行 10. 变更 10.1 变更的范围关于变更的范围的约定 : 增加或减少合同中任何工作, 或追加额外的工作 ; 改变合同中任何工 38

42 作的质量标准或其他特性 ; 但变更追加总金额不得超过原合同采购金额的百分之十, 合计不得超过项目预算 超过原合同采购金额百分之十的, 应重新组织采购活动 10.4 变更估价 变更估价原则关于变更估价的约定 : 招标文件规定范围内的施工内容, 承包人投标文件没有的, 视为漏项, 发包人不予追加 如果有变更, 变更增减金额小于等于单项工程金额 5% 的甲乙双方不再计取 ; 变更金额大于 5% 小于 15% 的单项工程, 承包人投标文件列明综合单价的, 按承包人单价计取, 没有列明单价的按 河南省建设工程工程量清单综合单价 (2008) 和施工期的 郑州市建设工程材料基准价格信息 核定价格; 变更金额大于等于单项工程金额 15% 的, 无论承包人投标文件内是否列明该单价, 甲乙双方都须重新核定该单项工程综合单价 10.7 暂估价暂估价材料和工程设备的明细详见附件 : 暂估价一览表 暂估价项目由发包人和承包人以招标或询价方式共同确定暂估价供应商或分包人的, 承包人应按照施工进度计划, 在采购工作启动前 14 天通知发包人, 并提交暂估价采购方案和工作分工 确定暂估价中标成交人后, 由发包人 承包人与中标成交人共同签订暂估价合同 暂估价价差在项目决算时进行税前调整 ; 如果有分包施工项目时, 决算时应追加承包人暂估价项目 2% 的总承包管理费 暂列金额暂列金额应按照发包人的要求使用, 发包人的要求应通过监理人发出 11. 价格调整 11.1 市场价格波动引起的调整 市场价格波动是否调整合同价格的约定 : 不调整 12. 合同价格 计量与支付 12.1 合同价格形式 : 总价合同 12.3 计量 计量原则工程量计算规则 : 工程量计算规则执行国家标准 建设工程工程量清单计价规范 (GB ) 或其适用的修订版本 计量周期关于计量周期的约定 : 按形象进度计量 12.4 工程进度款支付 双方约定的工程款支付的方式 : (1) 工程竣工验收合格交付使用后, 支付合同价的 80%, 待学校审计部门审计完毕, 付至审定价款的 95%; 合同总额超过 500 万元的, 在完成合同工程量 50% 时, 可根据实际进度支付完成额 60% 的进度款 ( 凭监理方 发包方证明文件执行 ) 39

43 (2) 剩余 5% 质保金待缺陷责任期满后, 无质量问题一次性付清 支付条件 : 承包人向发包人提供支付申请书及相关资料, 经发包人确认后, 予以支付 承包人须提供完整合法的发票和有效的支付手续, 否则不予支付 双方约定所有工程款项支付均由发包人以银行转账方式划入承包人账户 工程款支付时应预留合同总价的 5% 作为质量保修金, 工程质保期满后, 再行支付给承包人 13. 验收和工程试车 13.1 分部分项工程验收 监理人不能按时进行验收时, 应提前 24 小时提交书面延期要求 关于延期最长不得超过 : 48 小时 13.2 竣工验收政府采购合同金额 50 万元以上的项目, 由项目单位主管领导组织初验 大型 复杂或者技术性很强的政府采购项目, 应当首先邀请国家认可的质量检测机构验收合格 国家规定强制性检测的采购项目, 项目单位必须委托国家认可专业检测机构进行验收合格 初验合格后, 向国资处提供竣工验收资料 ( 初验合格报告 采购文件及附件 投标文件及附件 政府采购合同 竣工图纸 施工单位工程竣工报告 监理单位工程竣工质量评价报告 工程质量控制资料记录等 ), 由学校牵头, 验收工作组由财务 审计 监察 国资管理及有关专家参与, 成员不少于 5 人 验收合格后, 要按照本合同约定的支付方式, 向财政厅网上提交支付申请 验收报告等资料, 办理资金支付手续 14. 竣工结算 工程竣工验收后, 乙方提出工程竣工决算并将有关合格的竣工资料一式三份送交项目单位 项目单位自接到上述资料后送审, 审计后按本合同付款办法支付 15. 缺陷责任期与保修 见工程质量保修书, 工程竣工结算时一次性扣留质量保证金, 质量保证金为工程款的 5%; 16. 违约 1. 承包方的责任 : 工程质量不符合合同规定, 负责无偿修理或返工 由于修理返工或承包方其他原因造成工程竣工交付时间延期, 工期 质量 安全保证金予以扣除 2. 发包方的责任 : 工程中途停建 缓建或由于设计变更错误造成的停工 180 天, 应采取措施弥补或减少损失, 同时, 赔偿承包方由此而造成的实际损失 17. 不可抗力 17.1 不可抗力的确认除通用合同条款约定的不可抗力事件之外, 视为不可抗力的其他情形 : / 40

44 18. 保险 18.1 工程保险关于工程保险的特别约定 : / 18.3 其他保险关于其他保险的约定 : / 承包人是否应为其施工设备等办理财产保险 : 按通用条款执行 18.7 通知义务 关于变更保险合同时的通知义务的约定 : 按通用条款执行 20. 争议解决 因合同及合同有关事项发生的争议, 可向工程所在地仲裁委员会申请仲裁或向工程所在地人民法院起诉 21. 补充条款 : 21.1 发包方负责提供水源电源接点, 施工用电 用水费用由承包方装表据实缴纳 21.2 承包人在投标文件中拟定的施工项目经理 主要技术人员 管理人员的有关证件, 进驻现场之日起应交发包人对照审验, 凡与招标文件不相符的人员, 一律不准进入施工现场参与施工工作, 由此造成的一切后果, 均由承包人负责 21.3 承包方对施工人员应加强管理, 严格遵守国家和学校的有关法律法规和制度, 施工期间发生任何事故及其费用均与发包人无关 21.4 施工垃圾应按指发包方指定地点堆放, 及时清理 工程竣工 3 天内, 承包人要全部清除运出施工现场的一切垃圾 废料 设备等, 保持场地整洁, 费用由承包人自理 21.5 其它 合同附件 :( 后附 ) 41

45 附件 1: 工程质量保修书 发包人 ( 全称 ): 承包人 ( 全称 ): 发包人和承包人根据 中华人民共和国建筑法 和 建设工程质量管理条例, 经协商一致就 ( 工程全称 ) 签订工程质量保修书 一 工程质量保修范围和内容承包人在质量保修期内, 按照有关法律规定和合同约定, 承担工程质量保修责任 质量保修范围包括地基基础工程 主体结构工程, 屋面防水工程 有防水要求的卫生间 房间和外墙面的防渗漏, 供热与供冷系统, 电气管线 给排水管道 设备安装和装修工程, 以及双方约定的其他项目 具体保修的内容, 双方约定如下 : 二 质量保修期根据 建设工程质量管理条例 及有关规定, 工程的质量保修期如下 : 1 地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限; 2 屋面防水工程 有防水要求的卫生间 房间和外墙面的防渗为 5 年 ; 3 装修工程为 2 年 ; 4 电气管线 给排水管道 设备安装工程为 2 年 ; 5 供热与供冷系统为 2 个采暖期 供冷期 ; 6 住宅小区内的给排水设施 道路等配套工程为 2 年 ; 7 其他项目保修期限约定如下: 质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算 三 缺陷责任期本工程缺陷责任期为 24 个月, 缺陷责任期自工程实际竣工之日起计算 单位工程先于全部工程进行验收, 单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算 四 质量保修责任 1 属于保修范围 内容的项目, 承包人应当在接到保修通知之日起 24 小时内派人保修 承包人不在约定期限内派人保修的, 发包人可以委托他人修理 2 发生紧急事故需抢修的, 承包人在接到事故通知后, 应当立即到达事故现场抢修 3 对于涉及结构安全的质量问题, 应当按照 建设工程质量管理条例 的规定, 立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告, 采取安全防范措施, 并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案, 承包人实施保修 4 质量保修完成后, 由发包人组织验收 五 保修费用保修费用由造成质量缺陷的责任方承担 42

46 六 双方约定的其他工程质量保修事项 : 接到发包人保修通知后, 承包人须在 120 分钟内赴至现场, 并在 24 小时内修复完毕 工程质量保修书由发包人 承包人在工程竣工验收前共同签署, 作为施工合同附件, 其有效期限至保修期满 甲方 ( 盖章 ): 法定代表人或代理人 : 单位地址 : 电话 : 开户银行 : 户名 : 帐号 : 签定日期 : 乙方 ( 盖章 ): 法定代表或代理人 : 单位地址 : 电话 : 开户银行 : 户名 : 帐号 : 签定日期 : 附件 2: 承包人承揽工程项目一览表 单位工程名称 建设规模 建筑面积 ( 平方米 ) 结构形式 层数生产能力设备安装内容 合同价格 ( 元 ) 开工日期 竣工日期 43

47 附件 3: 序号 承包人用于本工程主要材料表 材料名称规格型号数量品牌厂家产地备注 备注 :1 材料选用应为国产或合资中高档及以上 2 对照工程量清单详细填写材料规格 型号 厂家 品牌等 附件 4: 承包人主要施工管理人员表 名称姓名职务职称主要资历 经验及承担过的项目项目经理技术负责人造价管理质量管理材料管理安全管理其他人员 44

48 附件 5: 5-1: 材料 设备暂估价表 序号名称单位数量单价 ( 元 ) 合价 ( 元 ) 备注 备注 : 材料 设备暂估价投标时不能优惠, 计入税前报价 决算时按实际 差价税前调整 5-2: 专业工程暂估价表 序号专业工程名称工程内容金额 备注 : 专业工程暂估价投标时不能优惠, 计入税前报价 决算时按实际差 价税前调整, 增加 2% 总承包管理费 45

49 第五章 工程量清单 ( 另附 ) 46

50 第六章 图纸 47

51 48

52 49

53 50

54 51

55 第七章 技术标准和要求 原镁冶炼与先进靶材料临时实验室改造 项目具体技术要求 一 土建部分 1. 室内地面标高高于室外地面 30cm, 混凝土厚度为 20cm; 混凝土标号 C25; 地面采用环氧树脂地坪漆, 并在室外做配电室 (1.5*2m) 地面可以满足最大重量 10 吨设备的安装 2. 轻钢独立基础依据轻钢设计施工 ; 三年内不能有地基下沉 开裂 3. 锻锤 中频炉 电解炉 渗碳炉,( 锻锤 4 米深 *1.4*1.8 米钢筋混凝土基础四周为 10cm 厚减震沟 2.15 米深 *5.2*3.5 米 1.5 米深 *2*2 米 直径 1.8 米圆形 *1.2 米深 ) 地坑具体要求按照实验室需要, 防止出现下垂 裂缝现象, 四周采用防护措施 ( 详见图纸与说明 ) 4. 循环水池 :3m( 长 )*2*2m, 混凝土浇筑, 做防水处理后衬 PP 板, 铺防护盖, 防护盖板上建冷却塔 ( 供地暖空调系统 ) 5. 上 下水管与循环水管铺设, 两侧各留 5 个地漏 ; 中频炉专用冷却水管路与冷却水池连接通道约 10m, 废水沉降池 ( 地下 2*2*3) 两个, 与两侧下水管路连接 洗手盆 5 个, 拖布池三个 ; 沉降池的废水排放与两侧的下水道连接 6. 暖气与水冷空调系统, 冬天供热与现有实验室暖气管道连接, 夏天冷风与冷却塔连接用水冷吹风, 满足实验室需求 二 电气部分 1. 实验室配电布局, 安全系数设定为 50% 2. 实验室供电系统需求 :32 台设备的配电改造, 设备功率合计为 1200KW, 包括主配电柜 分配电柜, 并设备连接 大功率设备有 5 台, 功率分别为 :360KW 200KW 150KW 120KW 100KW 3. 制氢间所用开关 灯具需防爆,7 个办公室的配电功率各为 5KW, 学生自习室为 52

56 15KW, 每个房间需要排气扇, 线路 开关 插座预埋在隔墙板内 4. 电缆 电线质量与地线设计符合国标 所有电器开关部件采用国内一线品牌 5. 所有线路均采用 2mm 厚桥架铺设, 设计全套电路系统图纸 三 轻钢房间部分 1. 项目面积 20*28=560m 2 ; 一层檐口标高为 3.5 米, 并在标高 3.5 米处预留二层结构连接点 ( 预计未来改造为二层 ); 房顶 ( 楼层板 ) 承重设计 360m 2 承重 100kg/m 2, 200m 2 承重为 200kg/m 2 地基基础依据本项要求设计施工 2. 主体结构采用国内一线品牌 Q345 材质, 外抛丸除锈 防锈漆和白漆各两道 ; 原有太阳能板立柱继续使用 3. 外墙采用 100mm( 双面 0.6mm) 内墙 50mm( 双面 0.5) 岩棉复合板 ; 所有材料采用国内一线品牌或国际品牌 4. 外墙窗 1.5*1.5m 共 19 个,2.3m*1.5m*4 个, 断桥铝中空双层加胶玻璃 ; 内墙断桥铝单层窗 1.5*2m 共 1 个,1.15*1.5m 共 1 个,1.5m*1.2m*11 个,2.3m*1.5m*1 个 采用国内一线品牌 5. 大套门 2.5m*2.7m 共计 2 个, 办公室门 0.9m*2m 共计 9 个, 套门 2m*2.5m 共计 7 个, 门板与墙板相同的材料, 门边框采用 2mm 加厚铝合金 ; 实验室主门宽 1.6m* 高 2.4m 防盗门一套 ( 指纹电子锁 ) 6. 制氢间屋面三角形采用 100mm 厚岩棉复合板 ( 双面 0.6mm), 所有材料采用国内一线品牌 ; 做法采用斜坡屋顶, 檐口标高为 3.5m, 顶高标高为 4.2m, 屋面设 4 套直径 500 不锈钢防爆风机 7. 外墙设钢结构雨棚 :1.2m*4m*1 个 1.2m*3.5m*1 个 1.2m*2.0m*1 个 1.2m*2.5m*1 个 8. 2 吨行车一台,1 吨行车 1 个 9. 与现有超净间连接建 5.2*3.4 房间 ; 并与现有送排风系统连接 四 设备冷却水 纯水与安防部分 53

57 1. 纯水部分 : 1.1. 纯水管路须采用符合国家标准的化工级管材管件 ; 1.2. 保证 0.1μS.CM 以下高纯水通过后,48 小时浸泡无盐泄漏污染 ; 1.3. 管路耐压不得低于 1.0MPa; 1.4. 所有管件, 阀门不得使用金属, 须使用耐腐蚀的材质, 如陶瓷等 ; 1.5. 甲方会根据现场实际情况调整最终用水点的位置, 乙方须提供跟踪服务 ; 1.6. 纯水管路验收标准, 以最终通水后甲方对管路终端出水的测试结果为准 2. 冷却循环水部分 : 2.1. 符合国家标准的耐腐蚀逆流再生式冷却塔, 须有防尘设计以及冬季排空装置 ; 2.2. 耐温超过 75 的耐高温循环泵, 须保证在管路压力达到 0.3Mpa 以上时达到额定 的流量 ; 2.3. 所有管路耐压能力达到 1.0Mpa 以上, 耐腐蚀 ; 2.4. 管路埋设部分须有承压设计, 回填路面可以承受 5 吨以上压力 ; 2.5. 循环水泵须匹配对应的限流装置, 并保证能与已有的备用电源配合使用 ; 2.6. 电路预埋须有抗压及防腐设计 ; 2.7. 在拆除原有外墙立面管路时, 须进行墙面修补防水作业 ; 2.8. 所有拆移作业须修复至原先状态, 不能破坏原有功能区的使用 ; 2.9. 所有电气部分须符合国家标准 3. 气体报警器部分 : 3.1. 信号线须使用原厂商要求的或厂商提供的线材 ; 3.2. 安装完毕以后提供原厂或等同水平的探头校验服务 ; 3.3. 气体报警器安装位置须符合甲方的要求 ; 3.4. 在甲方要求基础上, 乙方可提供优化建议 ; 以上实验室施工前, 各项材料进场均由施工单位制作样板 小样, 经设计单位 甲 方确认进行封样, 同意后方可进行施工 54

58 第八章 投标文件格式 55

59 封面格式 : ( 正本 / 副本 ) 郑州大学原镁冶炼与先进靶材料实验室改造 投标文件 投标人 : ( 盖单位公章 ) 法定代表人或其委托代理人 : ( 签字 ) 年月日 56

60 目 录 一 投标函及投标函附录二 法定代表人身份证明三 授权委托书四 投标保证金五 已标价工程量清单六 施工组织设计七 项目管理机构八 资格审查资料九 其他材料 57

61 一 投标函及投标函附录 ( 一 ) 投标函 致 : ( 招标人名称 ) 在考察现场并充分研究 ( 项目名称 )( 以下简称 本工程 ) 施工招标文件的全部内容后, 我方兹以 :( 大写 ): ( 小写 ): 的投标总报价和按合同约定有权得到的其它金额, 并严格按照合同约定, 施工 竣工和交付本工程并维修其中的任何缺陷 1 如果我方中标, 我方保证按照合同约定的开工日期开始本工程的施工, 在 ( 日 历天 ) 内竣工, 并确保工程质量达到 标准 我方同意本投标函在招标文件规定的 提交投标文件截止时间后, 在招标文件规定的投标有效期期满前对我方具有约束力, 且随时准备接受你方发出的中标通知书 2 随本投标函递交的投标函附录是本投标函的组成部分, 对我方构成约束力 3 随同本投标函递交投标保证金一份, 金额为人民币 ( 大写 ): 元 ( : 元 ) 4 在签署协议书之前, 你方的中标通知书连同本投标函, 包括投标函附录, 对双方具有约束力 5 我方在此声明, 所递交的投标文件及有关资料内容完整 真实和准确, 且不存在第二章投标人须知第 款规定的任何一种情形 6 我方郑重承诺, 接受招标文件约定的所有条款和要求, 并严格遵守据此签订施工合同, 否则可视为我方违约 投标人 ( 盖章 ): 法定代表人或委托代理人 ( 签字 ): 日期 : 年月日 58

62 ( 二 ) 投标函附录 序号条款内容约定内容备注 1 工程名称郑州大学原镁冶炼与先进靶材料实验室改造 2 投标人 3 投标内容 4 投标总报价 人民币 ( 大写 ) ( 小写 ) : 元 ; 6 工期日历天 6 质量标准 7 项目经理姓名 : 注册证号 : 8 工程款支付方式 9 投标有效期日历天 10 承诺 ( 可另附页 ) 投标人 ( 盖章 ): 法人代表或其委托代理人 ( 签字 ): 日期 : 年月日 59

63 二 法定代表人身份证明 投标人 : 单位性质 : 地 址 : 成立时间 : 年 月 日 经营期限 : 姓 名 : 性 别 : 年 龄 : 职 务 : 系 ( 投标人名称 ) 的法定代表人 特此证明 附 : 法定代表人的有效身份证件复印件 投标人 : ( 盖单位公章 ) 年月日 60

64 三 授权委托书 本人 ( 姓名 ) 系 ( 投标人名称 ) 的法定代表人, 现委托 ( 姓 名 ) 为我方代理人 代理人根据授权, 以我方名义签署 澄清 说明 补正 递交 撤 回 修改 ( 项目名称 ) 投标文件 签订合同和处理有关事宜, 其法律后 果由我方承担 委托期限 : ( 至少至投标有效期后 ) 代理人无转委托权 附 : 代理人的有效身份证件复印件 投标人 : ( 盖单位公章 ) 法定代表人 : ( 签字 ) 身份证号码 : 委托代理人 : ( 签字 ) 身份证号码 : 年月日 61

65 四 投标保证金 附电汇或转账凭证, 以及投标人基本账户开户许可证 五 已标价工程量清单 62

66 六 施工组织设计 1. 投标人应根据谈判文件和对现场的勘察情况, 采用文字并结合图表形式, 参考以下要点编制本工程的施工组织设计 : (1) 施工方案及技术措施 ; (2) 质量管理体系与措施 ; (3) 安全管理体系与措施 ; (4) 环境保护管理体系与措施 ; (5) 工程进度计划与措施 ; (6) 文明施工管理体系与措施 ; (7) 资源配备计划 ; (8) 招标文件规定的其他内容 2. 施工组织设计除采用文字表述外可附下列图表, 图表及格式要求附后 附表一 附表二 附表三 拟投入本工程的主要施工设备表 劳动力计划表 计划开 竣工日期和施工进度网络图 63

67 附表一 : 拟投入本工程的主要施工设备表 序号 设备名称 型号规格 数 量 国别产地 制造年份 额定功率 (KW) 生产能力 用于施工部位 备注 附表二 : 劳动力计划表 单位 : 人 工种 按工程施工阶段投入劳动力情况 附表三 : 计划开 竣工日期和施工进度网络图 1. 投标人应递交施工进度网络图或施工进度表, 说明按谈判文件要求的计划工期进行施工的各 个关键日期 2. 施工进度表可采用网络图和 ( 或 ) 横道图表示 64

68 ( 一 ) 项目管理机构组成表 七 项目管理机构 职务姓名职称 证书名称 执业或职业资格证明 级别证号专业 养老保险 备注 65

69 ( 二 ) 主要人员简历表 附 1: 项目经理简历表 项目经理应附建造师注册证书 安全生产考核合格证书 身份证 职称证 学历证 养老保险复印件及未担任其他在施建设工程项目项目经理的承诺书, 管理过的项目业绩 须附合同协议书或竣工验收备案登记表复印件 类似项目限于以项目经理身份参与的项 目 姓名年龄学历 职称职务拟在本工程任职项目经理 注册建造师执业资格等级级建造师专业 安全生产考核合格证书 毕业学校 年毕业于学校专业 主要工作经历 时间参加过的类似项目名称工程概况说明发包人及联系电话 66

70 附 2: 主要项目管理人员简历表主要项目管理人员指项目副经理 ( 如有 ) 技术负责人 施工员 质检员 安全员 造价员 材料员等岗位人员 应附注册资格证书 身份证 职称证 学历证 养老保险复印件 岗位名称 姓 年 名 龄 照 片 性别毕业学校 学历和专业 拥有的执业资格 毕业时间 专业职称 执业资格证书编号 工作年限 主要工作业绩及 担任的主要工作 67

71 ( 三 ) 企业 项目经理业绩承诺书 企业 项目经理业绩承诺书 致 : ( 招标人 ) 我单位郑重承诺如下 : 要求 一 我单位在本次投标文件中所提供的企业 项目经理业绩真实有效, 符合招标人 二 若招标人通过可能进行的实地或其他方式的考察发现所提供的企业 项目经理业绩存在虚假内容, 招标人有权取消我单位中标资格 拒签或提前中止合同, 并向有关建设主管部门上报作进一步处罚, 同时我单位自愿接受招标人要求赔偿的相应损失并承担由此带来的一切法律责任 投标人 : ( 盖单位章 ) 法定代表人或其委托代理人 : ( 签字 ) 年月日 68

72 ( 四 ) 项目经理无在建工程承诺书 项目经理无在建工程承诺书 致 : ( 招标人 ) 我方在此声明, 我方拟派往 ( 项目名称 ) ( 以下简称 本工程 ) 的项目经理 ( 项目经理姓名 ) 现阶段没有在任何其他在施建设工程项目中任职 我方保证上述信息的真实和准确, 若招标人通过可能进行的实地或其他方式的考察发现存在虚假内容, 招标人有权取消我单位中标资格 拒签或提前中止合同, 并向有关建设主管部门上报作进一步处罚, 同时我单位自愿接受招标人要求赔偿的相应损失并承担由此带来的一切法律责任 特此承诺 投标人 : ( 盖单位章 ) 法定代表人或其委托代理人 : ( 签字 ) 年月日 69

73 八 资格审查资料 ( 一 ) 投标人基本情况表 投标人名称 注册地址 联系方式 邮政编码 联系人电话 传真网址 组织结构法定代表人 姓名 技术职称 电话 技术负责人 姓名 技术职称 电话 成立时间 员工总人数 : 企业资质等级 营业执照号 注册资金 开户银行 其中 项目经理高级职称人员中级职称人员初级职称人员 账号技工 经营范围 备注 备注 : 本表后应附企业法人营业执照 企业资质证书副本 安全生产许可证等材料的复 印件 70

74 ( 二 ) 近年财务状况表 ( 附复印件, 具体年份要求见第二章 投标人须知 的规定 ) ( 三 ) 企业类似项目情况表项目名称项目所在地发包人名称发包人地址发包人联系人及电话合同价格开工日期竣工日期承担的工作工程质量项目经理技术负责人总监理工程师及电话 项目描述 备注 备注 : 本表后附类似项目业绩合同协议书复印件, 具体年份要求见投标人须知前附表 每张表格只填写一个项目, 并标明序号 71

75 ( 四 ) 项目经理类似项目情况表项目名称项目所在地发包人名称发包人地址发包人电话签约合同价开工日期计划竣工日期承担的工作工程质量项目经理技术负责人总监理工程师及电话 项目描述 备注 备注 : 本表后附类似项目业绩合同协议书 项目经理证明复印件, 具体年份要求见投标 人须知前附表 每张表格只填写一个项目, 并标明序号 72

76 ( 五 ) 近年发生的诉讼和仲裁情况 说明 : 近年发生的诉讼和仲裁情况仅限于投标人败诉的, 且与履行施工承包合同有关的 案件, 不包括调解结案以及未裁决的仲裁或未终审判决的诉讼 73

77 九 其他材料 招标文件要求的或者投标人认为需要提供的其他材料 74