广西壮族自治区房屋建筑和市政工程

Transcription

1 招标文件 项目招标编号 : 招标人 : 百色市市政管理局 ( 盖单位公章 ) 招标代理机构 : 广西通达工程管理有限公司 ( 盖单位公章 ) 发布日期 : 2017 年 11 月 14 日

2 目 录 第一卷...6 第一章招标公告...6 第二章投标人须知...10 投标人须知前附表...10 投标人须知正文部分 总则 项目概况 资金来源和落实及增值税计税方法情况 招标范围 计划工期和质量要求 投标人资格要求 费用承担 保密 语言文字 计量单位 踏勘现场 投标预备会 分包 偏离 招标文件 招标文件的组成 招标文件的澄清 招标文件的修改 投标文件 投标文件的组成 投标报价 投标有效期 投标保证金 备选投标方案 投标文件的编制 投标 投标文件的密封和标记 投标文件的递交 投标文件的修改与撤回 开标 开标时间和地点 开标程序 不予开标 开标异议 评标 评标委员会 评标原则 评标方式 移交评标资料 评标资料封存和启封

3 6.6 中标候选人公示 履约能力审查 合同授予 定标方式 中标通知及中标公告 履约保证金 签订合同 重新招标和不再招标 重新招标 不再招标 纪律和监督 对招标人的纪律要求 对投标人的纪律要求 对评标委员会成员的纪律要求 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求 投诉 需要补充的其他内容 词语定义 招标控制价 技术标 暗标 评审方式 投标文件电子版 知识产权 重新招标的其他情形 同义词语 监督 解释权 招标人补充的其他内容 招标代理服务费...32 第三章评标办法 ( 综合评估法 ) 评标办法前附表...33 评标办法 ( 综合评估法 ) 正文部分 评标方法 评审标准 初步评审标准 详细评审标准 评标程序 初步评审 详细评审 投标文件的澄清和补正 评标结果...40 附件 A 评标详细程序...41 A0 总则 A1 基本程序 A2 评标准备 A3 初步评审 A4 详细评审 A5 推荐中标候选人或者直接确定中标人

4 A6 特殊情况的处置程序 A7 补充条款 附件 B 否决投标条件...46 B0 总则 B1 否决投标条件 第四章合同条款及格式...68 第一部分合同协议书...68 第二部分通用合同条款...71 第三部分专用合同条款 一般约定 词语定义 法律 标准和规范 合同文件的优先顺序 图纸和承包人文件 联络 交通运输 知识产权 工程量清单错误的修正 发包人 发包人代表 施工现场 施工条件和基础资料的提供 资金来源证明及支付担保 承包人 承包人的一般义务 项目经理 承包人人员 分包 工程照管与成品 半成品保护 履约保证金 监理人 监理人的一般规定 监理人员 商定或确定 工程质量 质量要求 安全文明施工与环境保护 安全文明施工 工期和进度 施工组织设计 施工进度计划 开工 测量放线 工期延误 异常恶劣的气候条件 提前竣工 材料与设备

5 8.2 承包人采购材料与工程设备 材料与工程设备的保管与使用 样品 施工设备和临时设施 试验与检验 试验设备与试验人员 现场工艺试验 检验费用 变更 变更的范围 变更程序 变更估价 承包人的合理化建议 暂估价 暂列金额 价格调整 市场价格波动引起的调整 合同价格 计量与支付 合同价格形式 预付款 计量 工程进度款支付 验收和工程试车 分部分项工程验收 竣工验收 工程试车 竣工退场 竣工结算 竣工付款申请 竣工结算审核 最终结清 缺陷责任期与保修 缺陷责任期 质量保证金 保修 违约 发包人违约 承包人违约 不可抗力 不可抗力的确认 因不可抗力解除合同 保险 工程保险 其他保险 通知义务 争议解决 争议评审 仲裁或诉讼 补充条款

6 第五章工程量清单 工程量清单编制说明 招标控制价编制说明 投标报价 ( 已标价工程量清单 ) 编制说明 第二卷 第六章图纸 第三卷 第七章技术标准和要求 第四卷 第八章投标文件格式 附件 : 网上诚信库页面截图图例 附表 1: 关于退还投标保证金的函 关于退还投标保证金的函 ( 格式 ) 附表 2: 履约保证金退付意见书

7 第一卷 第一章 招标公告 1. 招标条件本招标项目百色市城区市政公共厕所项目已由百发改投资 号文批准建设, 招标人为百色市市政管理局, 建设资金来自财政性资金 ( 百财预 号 ), 项目出资比例为 100% 项目已具备招标条件, 现对该项目的施工进行公开招标 2. 项目概况与招标范围项目招标编号 :; 建设地点 : 百色市境内建设规模 : 本项目分为三个标段, 具体划分如下 : 预算金额 标 段 序 号 公共厕所名称建设地点建设性质 工期 ( 天 ) 约为 :( 人 民币 : 万 元 ) 1 人民公园前门公共厕所百色市人民公园北侧改建 ( 翻修 ) 一 标 段 2 人民公园西门公共厕所 百色市人民公园西北侧 改建 ( 重建 ) 3 人民公园后门公共厕所 百色市人民公园西南侧 改建 ( 翻修 ) 4 江滨二路百林桥公厕 江滨二路右江华府观景台下 改建 ( 翻修 ) 5 江滨二路滨江国际公厕 江滨二路滨江国际观景台下 改建 ( 翻修 ) 江滨二路东合桥公共厕 所 江滨二路恒升水岸花园小区对面 绿地 改建 ( 重建 ) 2 城乡路公共厕所城乡路右江区农业局前绿地改建 ( 重建 ) 二 3 体育广场公共厕所百色市体育广场绿地改建 ( 重建 ) 标 段 4 那毕桥公共厕所 江滨一路那毕大桥引桥垃圾转运站旁 改建 ( 翻修 ) 那毕大道移动公厕那毕大道聚宝苑小区对面改建 ( 重建 ) 6 那毕交行公厕 半岛公园公厕 中 公厕附属公厕 山二路尾公厕 铜鼓广场公厕 高 速西绿地移动公厕 逻索路公厕等 改建 ( 重建 ) 6

8 6 座公厕 7 百通公厕百通车站旁改建 ( 翻修 ) 1 新兴路公共厕所新兴路与崇信巷口绿地改建 ( 重建 ) 2 蘑菇亭公共厕所中山一路蘑菇亭绿地改建 ( 重建 ) 三 3 七中路口公共厕所 城东路七中加油站旁 翻修 ( 已设计 ) 标 段 4 中山游园公共厕所百色市中山桥头绿地改建 ( 翻修 ) 5 翻修 ( 已设东坪路公共厕所东坪路冬泳园计 ) 城北一路环保公厕城北一路市供销大厦旁改建 ( 重建 ) 7 澄碧桥公厕城东路澄碧桥旁绿地改建 ( 翻修 ) 合同估算价 : 元 ; 招标范围 : 建筑 拆除 电气等 ( 具体内容以施工设计图纸及工程量清单为准 ); 3. 投标人资格要求 3.1 本次招标要求投标人须符合 广西壮族自治区建筑市场诚信卡管理暂行办法 ( 桂建管 号 ) 和 关于加强广西建筑业企业诚信信息库日常维护管理的通知 ( 桂建管 号 ) 的规定, 已办理诚信库入库手续并处于有效状态, 具备建筑工程施工总承包叁级及以上资质, 并在人员 设备 资金等方面具备相应的施工能力 其中, 投标人拟派项目经理须具备建筑工程专业贰级及以上注册建造师执业资格, 具备有效的广西建筑市场诚信卡和安全生产考核合格证书 (B 类 ) 本项目不接受有在建 已中标未开工或已列为其他项目中标候选人第一名的建造师作为项目经理 ( 符合 广西壮族自治区建筑市场诚信卡管理暂行办法 第十六条第一款除外 ) 3.2 业绩要求 : 无要求 3.3 本次招标不接受联合体投标 3.4 根据最高人民法院等 9 部门 关于在招标投标活动中对失信被执行人实施联合惩戒的通知 ( 法 号 ) 规定, 投标人不得为失信被执行人 ( 以评标阶段通过 信用中国 网站 ( 查询的结果为准 ) 3.5 投标人信息以广西建筑业企业诚信信息库为准 5 招标文件的发售: 本项目采用不记名方式购买招标文件, 潜在投标人不需投标报名 潜在投标人在百色市公 7

9 共资源交易中心网 ( 下载招标文件电子版, 招标文件下载时间为 :2017 年 11 月 15 日公告发布之时起至 2017 年 11 月 21 日 ( 逾期下载无效 ) 招标文件电子版每套售 价 250 元 ( 不再收取其他任何费用 ), 招标代理机构在投标人递交招标文件现场收取费用及开 具凭证 ( 请各投标人尽量合理安排时间, 招标代理机构工作人员以购买招标文件凭证接收招标 文件 ) 6. 投标保证金 投标保证金人民币为 : 贰万肆仟元整 ( )/ 标段 投标人应于投标截止时间前将投标保证金从投标人基本账户汇至以下账户 开户名称 : 百色市公共资源交易中心 开户银行 : 广西北部湾银行股份有限公司百色分行 银行账号 : 办理投标保证金手续时, 请务必在银行转账单或电汇单的用途栏或空白栏上注明投标项目 名称 ( 简称即可 ) 或项目编号 7. 投标文件的递交 7.1 投标文件递交的截止时间 ( 投标截止时间, 下同 ) 为 2017 年 12 月 07 日 10 时 30 分, 地点为百色市公共资源交易中心六楼开标厅 ( 百色市右江区西园路 2 号 ) 7.2 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件, 招标人不予受理 7.3 投标文件必须由企业法定代表人或其授权的专职投标员本人递交, 并持专职投标员本人 ( 如为法定代表人递交时可持本企业任一专职投标员的 广西建筑市场诚信卡 ) 拟投入的项 目经理和专职安全员的 广西建筑市场诚信卡 刷卡通过验证, 否则招标人不予受理 8. 评标方式 综合评估法 9. 预付款和进度款支付方式 预付款支付比例或金额 : 本项目合同价款的 10% 进度款支付方式 : 工程进度款按月支付, 发包人按监理工程师确认的当月实际完成的工程 量支付已完成合同内工程量价款的 80%, 如有增加工程量的经参建各方同意变更并办理签证手 续后按实际完成的合同外工程量价款 50% 支付 工程竣工验收合格后经百色市审计局审定工程 结算造价后工程款支付至结算总价的 95%, 剩余 5% 作为工程质量保修金 工程保修期满之日起 30 日内扣减应由承包人承担的保修金款项后返还承包人 ( 无息 ) 10. 发布公告的媒介 本次招标公告同时在中国政府采购网 ( 广西壮族自治区政府采购网 ( 百色市政府采购网 ( 百色市公共资源交易 8

10 中心网 ( 等网站上发布 11. 交易服务单位百色市公共资源交易管理 12. 监督部门及电话 百色市公共资源交易管理局法规科电话 : 百色市财政局政府采购监督管理科电话 : 联系方式招标人 : 百色市市政管理局 地 址 : 东合二路 邮编 : 联系人 : 陈昶宏电话 : 招标代理机构 : 广西通达工程管理有限公司地址 : 百色市右江区江滨二路恒升水岸花园 B 栋 109 号邮编 : 联系人 : 李丽微电话 : / 年 11 月 14 日 9

11 第二章 投标人须知 投标人须知前附表 条款号条款名称编列内容 招标人 : 百色市市政管理局 招标人 地 址 : 东合二路 联系人 : 陈昶宏 电话 : 招标代理机构 : 广西通达工程管理有限公司 地址 : 百色市右江区江滨二路恒升水岸花园 B 栋 招标代理机构 109 号 联系人 : 李丽微 电话 : / 项目名称及项目招标编号 项目名称 : 百色市城区市政公共厕所项目 项目编号 : 建设地点 百色市境内 资金来源 财政性资金 出资比例 100% 资金落实情况 已落实 一般计税法 简易计税法 备注 : 按照 关于全面推开营业税改征增值税 试点的通知 ( 财税 号 ) 规定, 营改 本工程增值税计税方法 增后, 建设工程计价分为一般计税方法和简易计 税方法 除清包工工程 甲供工程的建设工程可采用简易计税方法外, 其他一般纳税人提供建筑服务的建设工程, 采用一般计税方法 招标范围 建筑 拆除 电气等 ( 具体内容以施工设计图纸及工程量清单为准 ); 15 天 / 标段 要求工期 计划开工日期 :2017 年 12 月 15 日 计划竣工日期 :2017 年 12 月 30 日 除上述总工期外, 发包人还要求以下区段工期 : 10

12 条款号条款名称编列内容 / 有关工期的详细要求见第七章 技术标准和要求 质量要求符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 ; 资质条件 : 投标人须具有建筑工程施工总承包叁级及以上资质, 具备国内独立企业法人资格 ; 财务要求 : 近 3 年 ( 一般为近三年 ) 经审计的财务报表 ( 以广西建筑业企业诚信信息库为准 ) 备注 : 对于从取得营业执照时间起到投标截止时间为止不足要求年数的企业, 只需提交企业取得营业执照年份至所要求最近年份经审计的财务报表 业绩要求 : 无诚信要求 : 投标人不得为失信被执行人 ( 以评标阶段评标委员会通过 信用中国 网站 ( 查询的结果为准, 当评标场所缺乏查询条件时, 由招标人或招标代理机 投标人资质条件 能力 诚信要求 构进行查询并保证查询结果的真实性 ); 企业和 人员的广西建筑市场诚信卡未被锁定 项目经理资格 : 建筑工程专业贰级 ( 含以上级 ) 注册建造师执业资格, 具备有效的广西建筑市场诚信卡和安全生产考核合格证书 (B 类 ) 本项目不接受有在建 已中标未开工或已列为其他项目中标候选人第一名的建造师作为项目经理 ( 符合 广西壮族自治区建筑市场诚信卡管理暂行办法 第十六条第一款除外 ) 专职安全员要求 : 专职安全员须具备有效的广西建筑市场诚信卡和安全生产考核合格证书 (C 类 ), 人数符合住房和城乡建设部 建筑施工企业安全生产管理机构设置及专职安全生产管理人员配备办法 ( 建质 号 ) 的规定不少于 1 人 其他要求 : 11

13 条款号条款名称编列内容 是否接受联合体投标 不接受 接受组织, 投标人须了解招标人实际需求, 由拟投入本项目的项目经理持授权委托书及身份证原件对本项目进行现场勘察, 交通费自理, 并取得招标人 踏勘现场 开具的现场勘察证明, 勘察时间为 :2017 年 11 月 22 日 09 时 30 分, 联系人 : 陈昶宏, 电话 : , 逾期恕不接待 ; 开标前需出示现场勘察证明原件, 否则投标无效 1.10 投标预备会 不召开 不允许 1.11 分包 允许, 分包内容要求 : 分包金额要求 : 接受分包的第三人资质要求 : 1.12 偏离不允许 2.1.1(10) 构成招标文件的其他材料招标文件的澄清 修改 补充通知等内容 投标人要求澄清招标文件的截止时间投标截止时间招标文件澄清发布方式 投标截止时间前 10 日 投标人不在规定期限内提出, 招标人有权不予答复, 或答复后投标截止时间由招标人确定是否顺延 2017 年 12 月 07 日 10 时 30 分 在发布招标公告的网站发布 书面形式发给所有投标人 不需要确认 澄清文件在本章第 款规定的网站上发布之日起, 视为投标人已收到该澄清 投标人未及时关注招标人在网站上发布的澄清文 投标人确认收到澄清的方式 件造成的损失, 由投标人自行负责 需要确认 投标人在收到澄清文件后 24 小时内 以书面形式通知招标人, 确认已收到该澄清 书面形式确认可通过传真或者将扫描件发送到邮 箱, 传真号码 : , 12

14 条款号条款名称编列内容投标文件的组成部分 : 资格审查部分 商务标部分 技术标部分 企业信誉实力部分 ( 如有 ) 投标文件电子版 ( 如有 ) 组成资格审查部分 备注 : 以下复印件 诚信库页面打印文件均须加盖投标人单位公章 : (1) 法定代表人身份证明原件及身份证复印件 ( 法定代表人签署投标文件时提供 ) 或者投标文件签署授权委托书 ( 原件 ), 附 : 法定代表人身份证明及身份证 委托代理的专职投标员身份证及 广西建筑市场诚信卡 等材料的复印件 ( 委托代理人签署投标文件时提供 ); (2) 投标人基本情况表 ( 附已录入广西建筑业企业诚信信息库的有效的企业营业执照 企业资质证书副本和安全生产许可证副本等的诚信库页面打印文件 ); 构成投标文件的材料 (3) 投标保证金证明材料 ( 采用银行转账或电汇 方式的应附广西建筑业企业诚信信息库中打印的 基本账户开户许可证 ); (4) 建设工程项目管理承诺书 ; (5) 项目经理简历表 ;( 附已录入广西建筑业企业诚信信息库的项目经理注册建造师注册证书和安全生产考核合格证书 (B 类 ) 的诚信库页面打印文件 ); (6) 专职安全员简历表 ;( 附已录入广西建筑业企业诚信信息库中的专职安全员安全生产考核合格证书 (C 类 ) 的诚信库页面打印文件 ); (7) 已录入广西建筑业企业诚信信息库的专职投标员 项目经理 技术负责人和主要管理人员近 3 个月在现任职单位依法缴纳社会保险的证明材料及相关材料诚信库页面打印文件 ; (8) 资格审查需要的其他材料 : 项目管理机构配备情况表 拟投入施工机械设备情况表 企业近 13

15 条款号条款名称编列内容年已完成类似项目一览表 ( 如有 ) 企业近年信誉实力一览表 ( 如有 ) 企业近年财务状况表 ( 如有 ) 近年发生的诉讼和仲裁情况( 如有 ) 等 注 : 广西建筑业企业诚信信息库中打印材料应从招标文件开始发售之时起至投标截止时间内打印, 打印材料上应显示网上打印时间 网址和诚信库水印背景 未录入广西建筑业企业诚信信息库或未按要求提交相关证明材料的, 视为未提交该项材料 商务标部分 : (1) 投标函 ; (2) 投标函附录 ; (3) 投标报价表 ; (4) 已标价工程量清单和已标价工程量清单电子文件 ; 技术标部分 : (1) 施工组织设计 ; (2) 拟分包计划表 ; (3) 项目管理机构 企业信誉实力部分 ( 如有 ): 企业信誉实力一览表 投标文件电子版 ( 如有 ): 具体见 投标人须知前附表 10.3 投标文件电子版 3 年, 指 2013 年度 2014 年度和 2015 年度 近年财务状况的年份要求 ( 对于从取得营业执照时间起到投标截止时间为 止不足要求年数的企业, 只需提交企业取得营业 执照年份至所要求最近年份经审计的财务报表 ) 近年完成的类似项目的年份要求 近年发生的诉讼及仲裁情况的年份 要求 指 2014 年 1 月 1 日起至今 指 2014 年 1 月 1 日起至至今 14

16 条款号条款名称编列内容 投标有效期 45 天 60 天 90 天投标保证金的提交方式 : 可以银行保函 银行转账 电汇 工程担保 工程保证保险等方式提交 禁止采用现钞交纳方式 备注 : 严禁要求投标人只能以现金方式提交保证金的行为 投标保证金人民币为 : 贰万肆仟元整 ( ) / 标段 备注: 不得超过项目估算价的 2%, 且最多不得超过 80 万元 采用银行保函 工程担保或工程保证保险方式的, 必须为无条件保函, 保函有效期不得低于投标有效期 备注 : 在投标截止时间前于开标现场将开 投标保证金 具的无条件银行保函或工程担保或工程保证保险 原件递交给招标人, 复印件加盖投标人单位公章 装入投标文件中, 否则做否决投标处理 ; 采用 银行转账 电汇方式的, 必须从投标人的基本账 户转账或电汇到以下指定的投标保证金专用账户 备注 : 在投标截止时间前于开标现场查验投标 保证金提交收据 银行转账 ( 电汇 ) 底单原件, 复印件加盖投标人单位公章装入投标文件, 否 则做否决投标处理 开户名称 : 百色市公共资源交易中心 开户银行 : 广西北部湾银行股份有限公司百色分行 银行账号 : 是否允许递交备选投标方案 不允许 投标文件正本与副本均应由投标人在招标文件规 签字和 ( 或 ) 盖章要求 定的相关位置加盖投标人法人单位公章, 且经法 定代表人签字 ( 或盖章 ) 或其委托代理人本人签 投标文件副本份数伍份 字, 否则作否决投标处理 装订要求按照投标人须知第 项规定的投标文件组成内 15

17 条款号条款名称编列内容容, 投标文件应按以下要求装订 : 不分册装订 分册装订, 共分肆册, 分别为 : 投标文件中资格审查部分 商务标部分 技术标部分 企业信誉实力部分分册装订 投标文件每册装订应牢固 不易拆散和换页, 不得采用活页装订 投标人应将所有投标文件的资格审查部分 商务标部分 技术标部分 企业信誉实力部分 ( 如有 ) 投标文件电子版 ( 如有 ) 分别密封在 1 个密封袋内, 密封袋上清楚地标明 资格审查部分 或 商务标部分 或 技术标部分 或 企业信誉实力部分 ( 如有 ) 或投标文件电子版 ( 如有 ), 再将 资格 包装 密封 审查部分 或 商务标部分 或 技术标部分 或 企 业信誉实力部分 ( 如有 ) 或投标文件电子版 ( 如有 ) 投标文件密封袋密封在同 1 个外层投标文件密封袋中 ( 即采用双层包封法密封 ) 提交投标文件时应为 1 个密封袋 投标文件密封袋的封口处应加贴封条并加盖投标人法人单位公章以示密封 ( 暗标除外 ) 项目招标编号 : 招标人的地址 : 招标人名称 : 封套上写明 标段 ( 如有多个标段时 ): ( 项目名称 ) 投标文件 投标人地址 : 投标人名称 : 在年月日时分前不得开启 递交投标文件地点 百色市公共资源交易中心六楼开标厅 ( 百色市右 江区西园路 2 号 ) 是否退还投标文件否 5.1 开标时间和地点开标时间 : 同投标截止时间 16

18 条款号条款名称编列内容开标地点 : 百色市公共资源交易中心六楼 ( 百色市右江区西园路 2 号 ) 采用方式一 : 技术标明标开标程序 5.2 开标程序 开标顺序 : 随机 采用方式二 : 技术标暗标开标程序 开标顺序 : 随机 评标委员会构成 : 5 人, 其中招标人代表 1 人 要求详见本表后的备注, 专家 4 人 评标专家分工 : 不分技术 经济类 分技术 经济类 其中, 招标人代表参加技术类 1 人 经济类 0 人 ; 技术类专家 3 人 经济类专家 1 人 评标专家确定方式 : 随机抽取 备注 : 招标人派出评委参加评标的, 须符合以下条件之一 :(1) 必须是本单位具备工程或经济类中级及以上职称 同时具备与评标工程技术 评标委员会的组建 要求相当条件和能力水平的人员出任, 如职称证 上的工作单位与招标人名称不符的, 须附招标人为其缴纳的近 3 个月的社会保险证明原件或者工作编制证明文件复印件加盖单位公章 ;(2) 本单位无符合上述条件的人员时, 可以委托持 广西壮族自治区建设工程招标投标评标专家资格证书 的人员出任, 持证人员已退休的, 应附退休证明文件复印件加盖单位公章, 持证人员在职的, 应附现任职单位为其缴纳的近 3 个月的社会保险证明原件或者工作编制证明文件复印件加盖单位公章 6.3 评标方式 6.5 评标资料封存方式 经评审的合理低价法 综合评估法 在交易中心封存 当地招投标监督管理部门封存 6.5.1(3) 封存的其它材料 17

19 条款号条款名称编列内容 中标候选人公示的媒介 7.1 是否授权评标委员会确定中标人 在招标公告发布的同一媒介上公示 在交易中心网站上公示 是 否, 推荐的中标候选人数 : 3 是 履约保证金的形式 : 交纳履约保证金 履约保证金的金额 : 中标价的 5%, 由中标人在领 取中标通知书前从基本帐户以转账或电汇方式交 到以下账户 履约保证金 户名 : 百色市公共资源交易管理局 账号 : 开户银行 : 中国农业银行百色市右江支行 备注 : 履约保证金转账单上应注明招标人名称及 10. 需要补充的其他内容 项目名称 10.1 词语定义 类似项目类似项目是指 : 建筑工程 不良行为记录是指 :2013 年 1 月 1 日至投标截 不良行为记录 止日, 国家住建部 广西住建厅 百色市住建 委等建筑行业主管部门发文通报的关于投标人 的不良记录 10.2 招标控制价 设招标控制价 : 有效报价范围 : 报价等于或低于本工程上限控制价不低于成本价为有本项目招标控制价为 : 一标段控制价为 : 人民币壹佰壹拾玖万贰仟陆 招标控制价 佰叁拾贰元玖角捌分 ( ), 二标 段控制价为 : 人民币壹佰贰拾柒万叁仟柒佰捌 拾捌元贰角捌分 ( ), 三标段控制价为 : 人民币壹佰壹拾肆万肆仟陆佰捌拾玖元贰角柒分 ( ) 有效报价, 高于本工程上限控制价的为无效报价, 作废标处理 10.3 技术标 暗标 评审方式 18

20 条款号条款名称编列内容 不采用 采用 投标人应严格按照第八章 投标文件格式 中 施工组织设计 ( 技术暗标 ) 编制及装订要求 编制和装订施工组织设计 技术标暗标编制及装订要求 : 技术标书封面必 施工组织设计是否采用 暗标 评审方 式 须使用统一规定的全套封面 ( 详见, 包括封面一张 封底一张 封面和封底塑料膜各一张 黑色夹条一副 ), 投标人除应在技术标封面折页处加盖法人单位公章和法定代表人签字 ( 或盖章 ) 以示密封外, 不得在技术标封面和封底上书写和打印任何文字和符号 封面处编号为评标委员会使用, 投标人不得在此处编号 10.4 投标文件电子版 投标人在递交投标文件时, 同时递交投 标文件电子版 投标文件电子版内容 : 不要求 投标文件电子版份数 : / 投标文件电子版形式 : / 投标文件电子版包封 密封 标识要求 :/ 10.5 知识产权构成本招标文件各个组成部分的文件, 未经招标人书面同意, 投标人不得擅自复印和用于非本招标项目所需的其他目的 招标人全部或者部分使用未中标人投标文件中的技术成果或技术方案时, 需征得其书面同意, 并不得擅自复印或提供给第三人 10.6 重新招标的其他情形除投标人须知正文第 8 条规定的情形外, 除非已经产生中标候选人, 在投标有效期内同意延长投标有效期的投标人少于三个的, 招标人在分析招标失败的原因并采取相应措施后, 应当依法重新招标 10.7 同义词语构成招标文件组成部分的 通用合同条款 专用合同条款 技术标准和要求 和 工程量清单 等章节中出现的措辞 发包人 和 承包人, 在招标投标阶段应当分别按 招标人 和 投标人 进行理解 10.8 监督 19

21 条款号条款名称编列内容本项目的招标投标活动及其相关当事人应当接受有管辖权的建设工程招标投标行政监督部门依法实施的监督, 如项目属于公共资源交易范围, 应同时接受本级公共资源交易监督机构的监管 10.9 解释权构成本招标文件的各个组成文件应互为解释, 互为说明 ; 如有不明确或不一致, 构成合同文件组成内容的, 以合同文件约定内容为准, 且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释 ; 除招标文件中有特别规定外, 仅适用于招标投标阶段的规定, 按招标补遗或澄清文件 招标公告 ( 投标邀请书 ) 投标人须知 评标办法 投标文件格式的先后顺序解释 ; 同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的, 以编排顺序在后者为准 ; 同一组成文件不同版本之间有不一致的, 以形成时间在后者为准 按本款前述规定仍不能形成结论的, 由招标人负责解释 招标人补充的其他内容 招标代理服务费的计算与收取 根据招标人与代理人签订的 建设工程招标代 理合同 约定的收费标准及方式计取 满足要求的合格投标人均可就上述标段进行投标, 但一个投标人只能中一个标段 评标 顺序从 1 标到 3 标, 中标顺序从 1 标到 3 标 20

22 投标人须知正文部分 1 总则 1.1 项目概况 根据 中华人民共和国招标投标法 等有关法律 法规和规章的规定, 本招标项目已具备招标条件, 现对本标段施工进行招标 本招标项目招标人 : 见 投标人须知前附表 本标段招标代理机构 : 见 投标人须知前附表 本招标项目名称及项目招标编号 : 见 投标人须知前附表 本标段建设地点 : 见 投标人须知前附表 1.2 资金来源和落实及增值税计税方法情况 本招标项目的资金来源 : 见 投标人须知前附表 本招标项目的出资比例 : 见 投标人须知前附表 本招标项目的资金落实情况 : 见 投标人须知前附表 本招标项目的增值税计税方法 : 见 投标人须知前附表 1.3 招标范围 计划工期和质量要求 本次招标范围 : 见 投标人须知前附表 本标段的要求工期 : 见 投标人须知前附表 本标段的质量要求 : 见 投标人须知前附表 1.4 投标人资格要求 投标人应具备承担本项目施工的资质条件 能力 诚信等要求 (1) 资质条件 : 见 投标人须知前附表 ; (2) 财务要求 : 见 投标人须知前附表 ; (3) 业绩要求 : 见 投标人须知前附表 ; (4) 诚信要求 : 见 投标人须知前附表 ; (5) 项目经理资格 : 见 投标人须知前附表 ; (6) 专职安全员要求 : 见 投标人须知前附表 ; (7) 其他要求 : 见 投标人须知前附表 投标人须知前附表 规定接受联合体投标的, 除应符合本章第 项和 投标人须知前附表 的要求外, 还应遵守以下规定 : (1) 联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书, 明确联合体牵头人和各方权利义务 ; (2) 由同一专业的单位组成的联合体, 按照资质等级较低的单位确定资质等级 ; (3) 联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在同一标段中投标 21

23 1.4.3 投标人不得存在下列情形之一 : (1) 与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人 其他组织 ;; (2) 为本标段前期准备提供设计或咨询服务的, 但设计施工总承包的除外 ; (3) 为本标段的监理人 ; (4) 为本标段的代建人 ; (5) 为本标段提供招标代理服务的 ; (6) 与本标段的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的 ; (7) 与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的 ; (8) 与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的 ; (9) 被责令停业整顿的 ; (10) 被暂停或取消投标资格的 ; (11) 财产被接管或冻结的 ; (12) 有骗取中标或严重违约或工程质量安全问题, 正处在停业整顿或暂停投标期间的 单位负责人为同一人或者存在控股 管理关系的不同单位, 不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标, 违反本规定的, 相关投标均无效 1.5 费用承担投标人准备和参加投标活动发生的费用自理 1.6 保密参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密, 违者应对由此造成的后果承担法律责任 1.7 语言文字除专用术语外, 与招标投标有关的语言均使用中文 必要时专用术语应附有中文注释 1.8 计量单位所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位 1.9 踏勘现场 投标人根据需要自行踏勘项目现场 投标人踏勘现场发生的费用自理 投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失 1.10 投标预备会不召开 1.11 分包投标人拟在中标后将中标项目的部分非主体 非关键性工作进行分包的, 应符合 投标人须知前附表 规定的分包内容 分包金额和接受分包的第三人资质要求等限制性条件 22

24 1.12 偏离不允许 2 招标文件 2.1 招标文件的组成 本招标文件包括 : (1) 招标公告 ; (2) 投标人须知 ; (3) 评标办法 ; (4) 合同条款及格式 ; (5) 工程量清单 ; (6) 招标控制价 ; (7) 图纸 ; (8) 技术标准和要求 ; (9) 投标文件格式 ; (10) 投标人须知前附表 规定的其他材料 根据本章第 2.2 款和第 2.3 款对招标文件所作的澄清 修改, 构成招标文件的组成部分 当招标文件及其澄清 修改或补充文件对于同一内容表述不一致时, 以最后发出的书面文件为准 2.2 招标文件的澄清 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容 如发现缺页或附件不全, 应及时向招标人提出, 以便补齐 如有疑问或异议, 应在 投标人须知前附表 规定的时间前书面要求 ( 包括信函 电报 传真等可以有形地表现所载内容的形式, 下同 ) 招标人对招标文件予以澄清 招标文件的澄清应在 投标人须知前附表 规定的投标截止时间 15 日前, 以 投标人须知前附表 规定的形式向所有购买招标文件的投标人发布, 但不指明澄清问题的来源 如果澄清发出的时间距投标截止时间不足 15 日可能影响投标文件编制的, 相应延长投标截止时间 投标人在收到澄清后, 应按 投标人须知前附表 规定的形式确认已收到该澄清 2.3 招标文件的修改 在投标截止时间 15 日前, 招标人可以书面形式修改招标文件, 并以 投标人须知前附表 规定的澄清文件发布的相同形式, 通知所有已购买招标文件的投标人 如果修改招标文件的时间距投标截止时间不足 15 日可能影响投标文件编制的, 相应延长投标截止时间 投标人在收到招标文件的修改后, 应按 投标人须知前附表 规定的澄清文件确认的相同形式, 确认已收到该修改 为使投标人在编制投标文件时有充分的时间对招标文件的修改 补充等内容进行研究 23

25 并做出响应, 招标人可酌情延长提交投标文件的截止时间, 具体时间在招标文件的修改 补充等通知中予以明确 招标文件的修改或补充报招投标监督管理部门备案后, 发送给所有获得招标文件的投标人 招标文件的修改内容作为招标文件的组成部分, 具有约束作用 3 投标文件 3.1 投标文件的组成 投标文件应包括下列内容 : (1) 资格审查部分 : 具体材料见 投标人须知前附表 ; (2) 商务标部分 : 具体材料见 投标人须知前附表 ; (3) 技术标部分 : 具体材料见 投标人须知前附表 ; (4) 企业信誉实力部分 ( 如有 ): 具体材料见 投标人须知前附表 ; (5) 投标文件电子版 ( 如有 ): 具体材料见 投标人须知前附表 招标文件 第八章投标文件格式 有规定格式要求的, 投标人应按规定的格式填写并按要求提交相关的证明材料 投标人须知前附表 规定不接受联合体投标的, 或投标人没有组成联合体的, 投标文件不包括本章第 3.1.1(1) 中所指的联合体协议书 近年财务状况 完成的类似项目 发生的诉讼及仲裁情况的年份要求 : 见 投标人须知前附表 3.2 投标报价 投标人应按第五章 工程量清单 的要求填写相应表格 本项目招标提供纸质和电子两种形式工程量清单, 投标人应使用符合该数据交换标准的计价软件导入电子工程量清单, 填写单价和计算总额价, 完成已标价工程量清单的编制 严禁投标人修改工程量清单的项目结构 标段名称 单项工程名称 单位工程名称 项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量 清单顺序和序号 投标人不得对招标工程量清单项目进行增减调整 投标人已标价工程量清单纸质投标文件应符合第八章 投标文件格式 的要求, 电子文件应提供计价软件本身复制出的工程计价文件和导出的文件后缀名为.gxtb 的评标交换文件两种格式文件, 并注明所使用的软件版本号 投标人提交的已标价工程量清单纸质文件应从已编制完成的电子文件中选择符合第八章 投标文件格式 格式要求的相应表格直接打印, 纸质文件应当与电子文件一致, 不得弄虚作假, 如出现纸质文件与电子文件不一致时, 无论在评标时或合同执行时, 招标人均有权以最不利于投标人 ( 或中标人和承包人 ) 的处理 投标人已标价工程量清单电子文件应单独拷入光盘中, 在光盘标签上标明工程名称 24

26 和投标人名称 投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标总报价, 应同时修改第八章 投标文件格式 中的相应报价 此修改须符合本章第 4.3 款的有关要求 3.3 投标有效期 在 投标人须知前附表 规定的投标有效期内, 投标人不得要求撤销或修改其投标文件 出现特殊情况需要延长投标有效期的, 招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期 投标人同意延长的, 应相应延长其投标保证金的有效期, 但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件 ; 投标人拒绝延长的, 其投标失效, 但投标人有权收回其投标保证金 3.4 投标保证金 投标人必须在投标截止时间前, 按 投标人须知前附表 规定的金额 方式和第八章 投标文件格式 规定的投标保证金格式提交投标保证金 提交投标保证金的证明文件作为其投标文件的组成部分 联合体投标的, 其投标保证金由牵头人递交, 并应符合 投标人须知前附表 的规定 投标人不按本章第 项要求提交投标保证金的, 其投标文件作否决投标处理 对未中标人交纳的投标保证金 ( 保函原件 ) 应当于中标通知书发出之日起 5 日内退回 ; 对中标人交纳的投标保证金 ( 保函原件 ) 应当于合同签订之日起 5 日内退回 有下列情形之一的, 投标保证金将不予退还 : (1) 投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件 ; (2) 中标人在收到中标通知书后, 无正当理由拒签合同协议书或未按招标文件规定提交履约保证金 3.5 备选投标方案除 投标人须知前附表 另有规定外, 投标人不得递交备选投标方案 允许投标人递交备选投标方案的, 只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑 评标委员会认为中标人的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的, 招标人可以接受该备选投标方案 3.6 投标文件的编制 投标文件应按第八章 投标文件格式 进行编写, 如有必要, 可以增加附页, 作为投标文件的组成部分 其中, 投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上, 可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺 投标文件应当对招标文件有关工期 投标有效期 质量要求 技术标准和要求 招标范围等实质性内容作出响应 投标文件应用不褪色的材料书写或打印, 并由投标人的法定代表人或其委托代理人在招标文件正本与副本规定的相关位置签字 ( 或盖章 ) 并加盖投标人法人单位公章 由委托代理人签字的, 投标文件应附法定代表人签署的授权委托书 投标文件应尽量避免涂改 行间插字 25

27 或删除 如果出现上述情况, 改动之处应加盖投标人单位章或由投标人的法定代表人或其委托代理人签字确认 签字或盖章的具体要求见 投标人须知前附表 投标文件正本一份, 副本份数见 投标人须知前附表 正本和副本的封面上应清楚地标记 正本 或 副本 的字样 当副本和正本不一致时, 以正本为准 投标文件应编制目录, 具体装订要求见 投标人须知前附表 规定 4 投标 4.1 投标文件的密封和标记 投标文件应按 投标人须知前附表 的要求进行包装, 加贴封条, 并在封套的封口处加盖投标人单位公章 投标文件封套上应写明的其他内容见 投标人须知前附表 4.2 投标文件的递交 投标人应在本章第 项规定的投标截止时间前递交投标文件 投标人递交投标文件的地点 : 见 投标人须知前附表 除 投标人须知前附表 另有规定外, 投标人所递交的投标文件不予退还 招标人收到投标文件后, 向投标人出具签收凭证 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件, 招标人不予受理 4.3 投标文件的修改与撤回 在本章第 款规定的投标截止时间前, 投标人可以修改或撤回已递交的投标文件, 但应以书面形式通知招标人 投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知, 应按照本章第 款的要求签字和盖章 招标人收到书面通知后, 向投标人出具签收凭证 修改的内容为投标文件的组成部分 修改的投标文件应按照本章第 3.6 款和第 4 款规定进行编制 密封 标记和递交, 并标明 修改 字样 5 开标 5.1 开标时间和地点招标人在本章第 款规定的投标截止时间 ( 开标时间 ) 和 投标人须知前附表 规定的地点公开开标, 并邀请所有投标人的法定代表人或其委托代理人准时参加 专职投标员在投标截止前向招标人提交法定代表人授权委托书原件, 出示本人有效的身份证原件 ; 投标保证金银行转账底单 踏勘现场的证明资料, 由检察院出具投标人及法定代表人和拟投入本工程的项目经理 专职安全员 专职投标员无行贿犯罪记录证明原件, 并同时持专职投标员 项目经理和专职安全员的 广西建筑市场诚信卡 刷卡签到 ( 如刷卡人员与检察院出具的无行贿犯罪记录证 26

28 明人员不一致, 按无效投标处理 ), 迟到则视为自动放弃投标 根据桂建管 号文, 拟投入该项目的项目经理 专职安全员刷卡如有在建项目的, 将视为无效投标 招标代理机构的招标代理员必须到场, 并向招标人出示本人身份证 招标代理员 广西建筑 市场诚信卡, 并刷卡核验 开标会由招标人或其委托的招标代理机构主持 5.2 开标程序 主持人按 投标人须知前附表 确定的以下程序进行开标 : (1) 宣布在提交投标文件截止时间前收到的投标文件数量 ; (2) 宣布开标纪律, 开标人 唱标人 记录人 监督人等有关人员名单 ; (3) 公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称, 点名确认投标人是否派人到场, 并核验投标人专职投标员和拟投入项目经理 专职安全员 广西建筑市场诚信卡 的有效性, 如 其中任何一人的诚信卡被锁定无效, 则退回其投标文件, 并制作记录 ; (4) 由招标人代表和监督人员检查投标人的资格证件 ( 包括法定代表人身份证明原件 ( 企 业法定代表人参加投标会时检查 ) 或委托代理投标相关证明 ( 附法定代表人身份证明的授权委 托书原件 受委托的专职投标员身份证原件, 委托代理人参加投标会时检查 ) 投标保证金提 交收据 ( 如有 ) 转账 ( 电汇 ) 底单原件 银行保函原件 工程担保原件或工程保证保险原件 ), 投标人代表检查投标文件的密封情况 ; (5) 按照 投标人须知前附表 的规定确定并宣布投标文件开标顺序 ; (6) 公布招标控制价及相关内容 ; (7) 公布投标人名称 标段名称 投标保证金的递交情况 投标报价 质量目标 工期及 其他内容, 并制作记录 ; 备查 ; (8) 投标人代表随机抽取 K 值 ( 如有 ); (9) 投标人代表 招标人代表 记录人以及有关监督人员在开标记录上签字确认, 并存档 (10) 开标结束 5.3 不予开标 符合下列情况之一的投标, 招标人拒绝受理或在开标时当场否决其投标, 不得进入评标 : (1) 投标文件逾期送达的或者未送达指定地点的 ; (2) 投标文件未按招标文件要求密封的 ; (3) 投标人法定代表人或其授权的专职投标员未按时出席开标会或 投标人须知前附表 第 款规定的其中任何一人的诚信卡被锁定无效的 5.4 开标异议 投标人对开标有异议的, 应当在开标现场提出, 招标人应当场作出答复, 并制作记录 27

29 6 评标 6.1 评标委员会 评标由招标人依法组建的评标委员会负责 评标委员会成员人数以及技术 经济等方面专家的确定方式见 投标人须知前附表 有下列情形之一的, 不得担任评标委员会成员 : ( 一 ) 投标人或者投标人主要负责人的近亲属 ; ( 二 ) 招标项目主管部门或者招标投标行政监督部门的工作人员 ; ( 三 ) 与投标人有经济利益关系, 可能影响对投标公正评审的人员 ; ( 四 ) 在招标投标活动中从事违法行为而受过行政处罚未满三年或者刑事处罚的人员 ; ( 五 ) 与投标人有其他利害关系的人 ; ( 六 ) 评标时期在 信用中国 网站 ( 中被列为失信被执行人的人员 6.2 评标原则评标活动遵循公平 公正 科学和择优的原则 6.3 评标方式评标委员会按照第三章 评标办法 规定的方法 评审因素 标准和程序对投标文件进行评审 第三章 评标办法 没有规定的方法 评审因素和标准, 不作为评标依据 具体评标方式见 投标人须知前附表 6.4 移交评标资料评标委员会完成评标后, 立即向招标人提交书面评标报告和中标候选人名单 ( 授权评标委员会确定中标人时为中标人名单 ), 并同时移交所有评标涉及资料 6.5 评标资料封存和启封 评标结束至中标通知书发放时, 招标人按 投标人须知前附表 规定的封存方式封存评标资料, 封存资料内容包括 : (1) 招标项目开评标资料原件 : 投标单位人员诚信卡核查情况记录表 开标记录表 评标报告及其附件 ( 含评标过程中形成的全部评标表格和清标表格 ) 投标人开标签到表 专家抽取申请表 专家抽取表 专家签到表 评标纪律 业主委托书 (2) 本项目所有投标人投标文件正本 (3) 投标人须知前附表 要求封存的其它材料 如在封存期间处理招标投标利害当事人提出异议或者投诉时需要启封评标资料的, 应按当地招投标监督管理部门规定的程序启封 评标资料封存和启封应符合当地招投标监督管理部门的规定 28

30 6.6 中标候选人公示 招标人自收到评标报告之日起 3 日内, 必须在 投标人须知前附表 规定的媒介上按照规定的格式公示中标候选人, 公示期不少于 3 个工作日 招标人逾期不发出中标候选人公示的, 由当地招投标监督管理部门责令招标人及时改正 投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的, 应当在中标候选人公示期间提出 招标人自收到异议之日起 3 日内作出答复 对招标人答复不满意或招标人拒不答复的, 投标人可按照本章第 9.5 条的规定程序向有关行政监督部门投诉 招标人对中标候选人有投诉的, 按照本章第 9.5 条的规定程序执行 6.7 履约能力审查在中标通知书发出前, 如果中标候选人的经营 财务状况发生较大变化, 可能造成不能履行合同 无法按照招标文件要求提交履约保证金等情形, 不符合中标条件的, 应在中标公示期及时书面告知招标人 如招标人认为中标候选人的经营 财务状况发生较大变化或者存在违法行为可能影响其履约能力的, 应当在中标通知书发出前由原评标委员会按照招标文件规定的标准和方法审查确认 7 合同授予 7.1 定标方式除 投标人须知前附表 规定评标委员会直接确定中标人外, 招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人, 评标委员会推荐中标候选人的人数见 投标人须知前附表 7.2 中标通知及中标公告公示期满无异议或者异议不成立的, 招标人应当在公示期结束后 5 日内, 按照招标文件规定的定标办法确定中标人, 向中标人发出中标通知书, 同时, 按规定的格式在交易中心网站发出中标公告, 将中标结果通知未中标的投标人 7.3 履约保证金 在签订合同前, 中标人应按 投标人须知前附表 规定的金额 担保形式和招标文件第四章 合同条款及格式 规定的履约担保格式向招标人提交履约保证金 联合体中标的, 其履约保证金由牵头人递交, 并应符合 投标人须知前附表 规定的金额 担保形式和招标文件第四章 合同条款及格式 规定的履约担保格式要求 中标人不能按本章第 项要求提交履约保证金的, 视为放弃中标, 招标人有权没收其投标保证金, 给招标人造成的损失超过投标保证金数额的, 中标人还应当对超过部分予以赔偿 7.4 签订合同 招标人和中标人应当在投标有效期内以及中标通知书发出之日起 30 天内, 根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同 中标人无正当理由拒签合同的, 招标人取消其中标资 29

31 格, 招标人有权没收其投标保证金 ; 给招标人造成的损失超过投标保证金数额的, 中标人还应当对超过部分予以赔偿 对依法必须招标项目的中标人, 由有关行政监督部门责令改正 国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招标的项目, 招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人 排名第一的中标候选人 ( 或者评标委员会依据招标人的授权直接确定的中标人 ) 放弃中标, 或因不可抗力提出不能履行合同, 或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形, 不符合中标条件的, 招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序 ( 或者评标结果排序 ) 依次确定其他中标候选人为中标人 依次确定的其他中标候选人与招标人预期差距较大, 或者对招标人明显不利的, 招标人可以重新招标 发出中标通知书后, 招标人无正当理由拒签合同的, 由有关行政监督部门给予警告, 责令改正 同时招标人向中标人退还投标保证金 ; 给中标人造成损失的, 还应当赔偿损失 8 重新招标和不再招标 8.1 重新招标有下列情形之一的, 招标人将重新招标 : (1) 投标截止时, 投标人少于 3 个的 ; (2) 经评标委员会评审, 所有投标被否决或者部分投标被否决后, 有效投标不足 3 个, 导致投标明显缺乏竞争的 ; (3) 其他有关法规和文件规定的应当重新招标的情形 8.2 不再招标重新招标后投标人仍少于 3 个或者所有投标被否决的, 属于必须审批或核准的工程建设项目, 经原审批或核准部门批准后可不再进行招标 9 纪律和监督 9.1 对招标人的纪律要求招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料, 不得与投标人串通损害国家利益 社会公共利益或者他人合法权益 有下列情形之一的, 属于招标人与投标人串通投标 : (1) 招标人在开标前开启投标文件并将有关信息泄露给其他投标人 ; (2) 招标人直接或者间接向投标人泄露标底 评标委员会成员等信息 ; (3) 招标人明示或者暗示投标人压低或者抬高投标报价 ; (4) 招标人授意投标人撤换 修改投标文件 ; (5) 招标人明示或者暗示投标人为特定投标人中标提供方便 ; (6) 招标人与投标人为谋求特定投标人中标而采取的其他串通行为 9.2 对投标人的纪律要求投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标, 不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标, 不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标 ; 投标人不得以任何方式干 30

32 扰 影响评标工作 有下列情形之一的, 属于投标人相互串通投标 : (1) 投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容 ; (2) 投标人之间约定中标人 ; (3) 投标人之间约定部分投标人放弃投标或者中标 ; (4) 属于同一集团 协会 商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标 ; (5) 投标人之间为谋取中标或者排斥特定投标人而采取的其他联合行动 ; (6) 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制 ; (7) 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜 ; (8) 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人 ; (9) 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异 ; (10) 不同投标人的投标文件相互混装 ; (11) 不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出 ; (12) 不同投标人购买招标文件 图纸等费用, 从同一单位或个人的账户转出 9.3 对评标委员会成员的纪律要求评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处, 不得向他人透漏对投标文件的评审和比较 中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况 在评标活动中, 评标委员会成员不得擅离职守, 影响评标程序正常进行, 不得使用第三章 评标办法 没有规定的评审因素和标准进行评标 9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处, 不得向他人透漏对投标文件的评审和比较 中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况 在评标活动中, 与评标活动有关的工作人员不得擅离职守, 影响评标程序正常进行 9.5 投诉投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律 法规和规章规定的, 可以在知道或者应当知道之日起十日内向当地招投标监督管理部门提出书面投诉 投诉事项应先提出异议而没有提出异议的, 不予受理 10 需要补充的其他内容 10.1 词语定义见 投标人须知前附表 10.2 招标控制价招标控制价设置要求见 投标人须知前附表 招标人或受其委托具有相应资质的中介机构, 按照国家和地区的相关规定及第五章的要求编制招标工程的招标控制价 ( 招标控制价不应上浮或下调 ) 原则上招标控制价应于投标截止时间 15 日前向所有投标人公布, 最迟应当在投标截止时间 31

33 7 日前公布, 并报送当地招投标监督管理部门备案 潜在投标人或者其他利害关系人对招标控制价有异议的, 应当在投标截止时间 5 日前提出 招标人应当自收到异议之日起 3 日内作出答复 招标人需重新公布招标控制价的, 其最终公布的时间到投标截止时间不足 7 天可能影响投标文件编制的, 应顺延提交投标文件的截止时间 10.3 技术标 暗标 评审方式见 投标人须知前附表 10.4 投标文件电子版投标文件电子版的具体内容要求见 投标人须知前附表 10.5 知识产权招标人对其知识产权的具体要求见 投标人须知前附表 10.6 重新招标的其他情形见 投标人须知前附表 10.7 同义词语见 投标人须知前附表 10.8 监督本项目招标的监督部门见 投标人须知前附表 10.9 解释权见 投标人须知前附表 招标人补充的其他内容见 投标人须知前附表 11. 招标代理服务费 11.1 根据招标人与代理人签订的 建设工程招标代理合同 约定的收费标准及方式计取 32

34 第三章评标办法 ( 综合评估法 ) 评标办法前附表 条款号评审因素评审标准 1. 投标人符合第二章 投标人须知 第 1.4 项规定的, 且按规定提交了第二章 投标人须知前附表 项资格审查部分内容的, 方可进行资格审查评分 2. 资格后审总分满分为 100 分, 总分 60 分及以上为合格, 按得分由高到低的顺序选择 7 家投标单位作为合格投标人进入本工程的详细评审 如前第 7 名有得分相同的, 则一并进入详细评审 ; 如参加投标的单位不足 7 名 ( 含 7 名 ), 则达到合格分数线的全部投标人进入详细评审 (1) 资质条件 : 建筑工程施工总承包贰级及以上的 得 12 分 ; 叁级得 10 分 ( 一 ) 企业情况 ( 满分 25 分 ) (2) 考核期内完成过类似项目每项得分 3 分 ( 类似项目均指房屋建筑工程, 金额大于或等于本次招标控制价的 ), 满分 9 分 (3) 企业质量及诉讼情况 :2013 年至今无安全 质 资格 量事故, 发生的诉讼和仲裁投标人无败诉的, 得 4 分 1. 企业完成的工程获得 广西壮族自治区主席质量 评审 有限数量 制 奖 中国建设工程鲁班奖 市政金杯示范工程奖 詹天佑土木工程大奖 的, 从获奖证书颁发之日起三 标 年内, 每个得 2 分, 最多得 6 分 准 2. 企业承建或完成的工程获得 国家优质工程金或 银杯奖 全国建筑工程装饰奖 国家 AAA 级安全文 ( 二 ) 企业诚信 ( 满分 15 分 ) 明标准化诚信工地 的, 从获奖证书颁发之日起三年内, 每个得 1 分, 最多得 4 分 3. 企业承建或完成的工程获得省级工程质量或安全 文明工地奖的, 从获奖证书颁发之日起二年内, 每 个得 1 分, 最多得 3 分 4. 企业承建或完成的工程获得设区城市级工程质量 或安全文明工地奖的, 从获奖证书颁发之日起一年 内, 每个得 0.5 分, 最多得 2 分 ( 三 ) 项目经理 ( 满分 15 分 ) (1) 项目经理资格 : 拟投入的项目经理具备建筑工程专业贰级注册建造师执业资格且具备有效的广西建筑市场诚信卡和安全生产考核合格证书 (B 类 ) 的 33

35 ( 四 ) 技术负责人 ( 满分 10 分 ) ( 五 ) 拟投入本工程管理人员情况 ( 满分 15 分 ) ( 六 ) 拟投入施工机械设备情况 ( 满分 10 分 ) ( 七 ) 企业财务状况 ( 满分 10 分 ) 得 10 分 ; 本项满分 10 分 (2) 项目经理职称 : 具备初级助理工程师职称的得 3 分, 工程师及以上职称的得 5 分 本项满分 5 分 (1) 技术负责人专业 : 与招标项目相关专业的得 5 分 ; (2) 技术负责人职称 : 拟投入的技术负责人具有中 级工程师职称的得 3 分, 具有高级技术职称的得 5 分 本项满分 10 分 备注 : 本项目投标人在组织施工时应分析该项目的 难点 重点, 投标人的人员配备应合理 充足 科 学 合理可行, 以保证施工质量效果 1 投入本工程的施工员 质检员或质量员 安全员 材料员配备齐全合理且全部持证上岗经年检合格 ( 附施工上岗证 ) 的得 10 分, 每缺 1 项岗位扣 2 分 ( 无证或无效证件的算缺员 ), 扣完为止 2 拟投入本工程施工的主要技术管理人员完全满足 情况 ( 优秀得 3.1~5 分, 良好得 2.1~3 分, 中等 得 1.1~2 分, 差得 0~1 分 ) 此项满分 5 分 优 : 拟投入本工程主要管理人员完全满足施工需要, 并有一定储备 良 : 拟投入本工程主要管理人员完全满足施工需要 中 : 拟投入本工程主要管理人员基本满足施工需要 差 : 拟投入本工程主要管理人员不能满足施工需要 优 6.1~10 分 : 拟投入的主要机具 设备配置合理 齐全, 劳动力及机具设备充分满足项目需求, 进场计划合理 良 3~6.1 分 : 拟投入的主要机具 设备配置基本齐全, 劳动力及机具设备基本满足项目需求, 进场计划能够基本满足施工需要 差 0~3.1 分 : 拟投入的主要机具 设备配置不全, 劳动力及机具设备无具体进场时间计划或计划不能满足项目施工需求 提供三个年度 ( 年 ) 经会计师事 务所审计的财务报表和审计报告的, 每年得 3 分 ; 2013 年 ~2015 年连续 3 年财务信誉良好, 有盈利得 1 分 ; 本项满分 10 分 ( 注 : 如上一年的财务报表 正在审计的, 需提供财务报表及上一年度财务报表 正在审计的证明 ) 34

36 投标人名称 与营业执照 资质证书 安全生产许可证一致 形式性评审标准 投标函签字盖章投标文件格式 法定代表人或其委托代理人签字或盖章及加盖投标 人单位公章 符合第八章 投标文件格式 的要求 联合体投标人 ( 如有 ) 提交联合体协议书, 并明确联合体牵头人 报价唯一 只能有一个有效报价 投标内容 符合第二章 投标人须知 第 项规定 工期 符合第二章 投标人须知 第 项规定 工程质量 符合第二章 投标人须知 第 项规定 投标有效期 符合第二章 投标人须知 第 项规定 响应性评审标准 权利义务技术标准和要求 投标函附录中的相关承诺符合或优于第四章 合同条 款及格式 的相关规定 符合第七章 技术标准和要求 规定 投标价格 低于 ( 含等于 ) 招标人公布的招标控制价或无本章附件 B 否决投标条件中规定情况的 分包计划 符合第二章 投标人须知 第 1.11 款规定 已标价工程量清单 符合第五章 工程量清单 的编制要求且无本章附件 B 否决投标条件中规定情况 2.2 详细评审 通过资格审查的合格投标人, 只有通过了形式性评审和响应性评审, 才能进入 详细评审程序 分值构成 分值构成 ( 总分 100 分 ) 合格标准 : 技术标评审部分 : 25 分 商务标评审部分 : 70 分 企业信誉实力分 : 5 分 (1) 技术标 评分标准 ( 满分 25 分 ) 技术标满分为 25 分时, 技术标得分达到或超过 15 分的, 技术标评审为合 格 ; 低于 15 分的技术标得分, 技术标评审不合格 技术标得分计算方法 : 技术标得分 = 以下各项分值得分总和 25% 项目 管理机构 (20 项目经理资格 (10 分 ) 1 拟投入的项目经理( 或注册建造师 ) 必须与资格审查合格通过的项目经理 ( 或注册建造师 ) 名称 专业 资格等级方面一致 35

37 分 ) 基本要求 : 人员齐备 专业配套应与资格审查提供 的人员配备相一致, 且具备相关岗位证书 ( 拟派驻 本项目的技术负责人应具有中级及以上职称证件, 其他主要人员 (10 分 ) 安全员 施工员 质检员 材料员应具有相应岗位 资格证书, 且拟投入的项目管理人员符合国家及广 西壮族自治区的规定 ) 评分内容 : 人员配备情况 人员经验情况 特殊项目其他专业技术人员设置要求等, 由招标人根据项目需求调整 施工组织设计 (80 分 ) 主要施工方法 (5 分 ) 拟投入的主要物资计划 (5 分 ) 拟投入的主要施工机械 设备计划 (10 分 ) 劳动力安排计划 (5 分 ) 确保工程质量的技术组织措施 (10 分 ) 确保安全生产的技术组织措施 (10 分 ) 各主要分部施工方法符合项目实际, 须有详尽的施工技术方案, 工艺先进 方法科学合理 可行, 能指导具体施工并确保安全 投入的施工材料有详细的组织计划且计划周密, 数量 选型配置 进场时间安排合理, 满足施工需要 投入的施工机械 设备 机具有详细的组织计划且计划周密, 设备数量 选型配置 进场时间安排合理, 满足施工需要 各主要施工工序应有详细周密的劳动力安排计划, 有各工种劳动力安排计划, 劳动力投入合理, 满足施工需要 应有专门的质量技术管理班子和制度, 且人员配备合理, 制度健全 主要工序应有质量技术保证措施和手段, 自控体系完整, 能有效保证技术质量, 达到承诺的质量标准 应有专门的安全管理人员和制度, 且人员配备合理, 制度健全, 各道工序安全技术措施针对性强, 符合实际且满足有关安全技术标准要求 现场防火 应急救援 社会治安安全措施得力 在施工工艺 施工方法 材料选用 劳动力安排 确保工期的技术技术等方面有保证工期的具体措施且措施得当 有组织措施 (10 分 ) 控制工期的施工进度计划 应有施工总进度表或施 36

38 工网络图, 各项计划图表编制完善, 安排科学合理, 符合本项目施工实际要求 针对本工程项目特点, 应有现场文明施工 环境保 确保文明施工的 技术组织措施 (10 分 ) 护措施, 且措施内容应达到 建筑施工安全生产检查标准 (JGJ ) 合格标准并符合 广西壮族自治区建筑工程文明施工导则 要求 各项措施周全 具体 有效 有具体实现现场文明施工目标的 承诺 工程施工的重点和难点及保证措施 (10 分 ) 施工总平面布置图 (5 分 ) 针对本工程的特点, 阐述本工程的重点和难点, 解决重点和难点问题的方法是否合理 应有施工总平面布置图, 安排科学合理, 符合本项目施工实际要求 (2) (3) 评标基准价计算商务标评分标准 ( 满分 70 分分 ) 企业信誉实力分评分标准 ( 满分 5 分 ) (1) 有效报价范围 : 为投标总价低于或等于招标控制价, 通过资格评审 形式性评审 响应性评审且技术标评审合格, 经评标委员会审定不存在严重不平衡 不合理 不低于其企业成本的投标人投标总价 (2) 将有效报价范围内的投标人, 按其投标报价由低到高的顺序依次排出名次 (3) 有效报价的投标人在 10 家以上的, 从最高的投标报价开始去掉 n 家投标报价和从最低的投标报价开始去掉 n 家或 n-1 家 ( 有效报价范围内投标人家数为奇数时取 n-1 家 ) 投标报价后 ( 当出现两个或两个以上相同投标报价时, 一并去掉 ), 取 10 家 ( 如不足 10 家, 按实际家数计取 ) 投标人投标报价进入评标基准价计算范围, 再取其中的有效报价的算术平均值作为评标基准价 ; 有效报价的投标人在 10 家 ( 含 10 家 ) 以下的, 将全部有效报价的算术平均值作为评标基准价 n=( 有效报价范围的投标人家数 -10)/2,n 为四舍五入取整数 (1) 以投标报价的评标基准价为满分, 采用内插法计算, 投标人报价每高于评标基准价 1% 的扣 1.5 分, 每低于评标基准价 1% 的扣 1 分, 计算出投标人的投标报价得分 (2) 有效报价投标人的商务标得分 = 该投标人的投标报价得分 本部分可由经济类专家评审或者技术类专家评审, 也可以在汇总评分前全体评委一起评审 同一工程项目同类型的奖项, 以最高奖项计分, 不重复计分 1. 企业完成的工程获得 广西壮族自治区主席质量奖 中国建设工程鲁班奖 市政金杯示范工程奖 詹天佑土木工程大奖 的, 从获奖证书颁发之日起三 37

39 年内, 每个得 2 分 2. 企业承建或完成的工程获得 国家优质工程金或银杯奖 全国建筑工程装饰奖 国家 AAA 级安全文明标准化诚信工地 的, 从获奖证书颁发之日起三年内, 每个得 1 分 3. 企业承建或完成的工程获得省级工程质量或安全文明工地奖的, 从获奖证书颁发之日起二年内, 每个得 0.5 分 4. 企业承建或完成的工程获得设区城市级工程质量或安全文明工地奖的, 从获奖证书颁发之日起一年内, 每个得 0.2 分 5. 企业主编或主持完成国家级建设工法 国家或行业标准的, 从获奖证书颁发或标准发布之日起三年内, 每项得 0.5 分 ; 参编或参与单位, 每项得 0.2 分 6. 企业主编或主持完成省级建设工法 省级标准的, 从获奖证书颁发或标准发布之日起二年内, 每项得 0.2 分 ; 参编或参与单位, 每项得 0.1 分 投标人汇总得分 投标人汇总得分 = 该投标人的技术标得分 + 商务标得分 + 企业信誉实力得分 3 评标程序详见本章附件 A: 评标详细程序 否决投标条件详见本章附件 B: 否决投标条件 评标办法 ( 综合评估法 ) 正文部分 1 评标方法本次评标采用综合评估法 评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件, 按照本章 评标办法前附表 第 款规定的评分标准进行打分, 并按综合得分由高到低顺序推荐中标候选人, 或根据招标人授权直接确定中标人, 但投标报价低于其成本的除外 综合评分相等时, 以投标报价低的优先 ; 投标价也相等时, 以企业信誉实力分高的优先 ; 企业信誉实力分也相等的, 以企业用于该项工程投标的资质高的优先 ; 企业用于该项工程投标的资质也相等的, 以技术标得分高的优先 ; 技术标得分也相等的, 由评标委员会采用记名投票方式确定 2 评审标准 2.1 初步评审标准 资格评审标准 : 见 评标办法前附表 所有在投标截止时间前提交投标文件的投标人均有资格参加资格评审 形式评审标准 : 见 评标办法前附表 响应性评审标准 : 见 评标办法前附表 2.2 详细评审标准 分值构成 : 见 评标办法前附表 38

40 2.2.2 评分标准 (1) 技术标评分标准 : 见 评标办法前附表 (2) 评标基准价计算方法 : 见 评标办法前附表 (3) 商务标评分标准 : 见 评标办法前附表 (4) 企业信誉实力分评分标准 : 见 评标办法前附表 所有奖项均以广西建筑业企业诚信信息库记录内容为准, 不录入诚信信息库的, 视为自动放弃加分 3 评标程序 3.1 初步评审 评标委员会依据本章第 2.1 款规定的标准对投标文件进行初步评审 有一项不符合评审标准的, 作否决投标处理 投标人有以下情形之一的, 其投标作否决投标处理 : (1) 第二章 投标人须知 第 项规定的任何一种情形的 : (2) 串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的 ; (3) 不按评标委员会要求澄清 说明或补正的 投标报价有算术错误的, 评标委员会按以下原则对投标报价进行修正, 修正的价格经投标人书面确认后具有约束力 投标人不接受修正价格的, 其投标作否决投标处理 (1) 投标文件中的大写金额与小写金额不一致的, 以大写金额为准 ; (2) 总价金额与依据单价计算出的结果不一致的, 以单价金额为准修正总价, 但单价金额小数点有明显错误的除外 3.2 详细评审 评标委员会按照本章 评标办法前附表 第 2.2 款规定的量化因素和分值进行打分, 并计算出综合评估得分 评分分值计算保留小数点后两位, 小数点后第三位 四舍五入 投标人综合得分 ( 满分 100 分 )= 商务标分 + 技术标分 + 企业信誉实力分 评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价, 或者在设有标底时明显低于标底, 使得其投标报价可能低于其个别成本的, 应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料 投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的, 由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标 3.3 投标文件的澄清和补正 在评标过程中, 评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交的投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明, 也可以要求投标人对细微偏差进行补正 澄清 说明和补正必须由评标委员会书面提出 投标人书面答复, 否则无效 评标委员会不接受投标人主动提出的澄清 说明或补正 39

41 3.3.2 澄清 说明和补正不得改变投标文件的实质性内容 ( 算术性错误修正的除外 ) 投标人的书面澄清 说明和补正属于投标文件的组成部分 评标委员会对投标人提交的澄清 说明或补正有疑问的, 可以要求投标人进一步澄清 说明或补正, 直至满足评标委员会的要求 对投标文件进行澄清 说明和补正时来往的书面材料传递, 必须在招投标监督管理部门的监督下, 由招标代理机构的专职代理员或者交易中心的工作人员进行 3.4 评标结果 除第二章 投标人须知前附表 授权直接确定中标人外, 评标委员会按照本章规定的顺序推荐中标候选人 评标委员会完成评标后, 由应当向招标人提交书面评标报告 评标委员会应将评标过程中使用的文件 表格以及其他材料即时归还招标人 招标人应当按照 投标人须知前附表 规定的封存方式封存评标资料 40

42 附件 A 评标详细程序 A0 总 则 本附件是本章 评标办法 的组成部分, 是对本章第 3 条所规定的评标程序的进一步细化, 评标委员会应当按照本附件所规定的详细程序开展并完成评标工作 A1 基本程序评标活动将按以下五个步骤进行 : (1) 评标准备 ; (2) 初步评审 ; (3) 详细评审 ; (4) 澄清 说明或补正 ; (5) 推荐中标候选人或者直接确定中标人及提交评标报告 A2 评标准备 A2.1 评标委员会成员签到评标委员会成员到达评标现场时应在签到表上签到以证明其出席 A2.2 评标委员会的组建和分工评标委员会应按照投标人须知前附表第 6.1 条的规定组建 首先以记名方式推选一名评标委员会主任 评标委员会主任负责评标活动的组织工作 当需要划分技术类 经济类评委时, 应按照规定组建为技术组评委和经济组评委 招标人代表参加评标委员会的, 应明确参加类别 在本附件的表述中, 当评委划分为技术类 经济类时, 除标明由技术类或经济类评委实施评审外, 其余由评标委员会全体委员进行 A2.3 熟悉文件资料 A2.3.1 评标委员会主任应组织评标委员会成员认真研究招标文件, 了解和熟悉招标目的 招标范围 主要合同条件 技术标准和要求 质量标准和工期要求, 掌握评标标准和方法, 熟悉本章及附件中包括的评标表格的使用 A2.3.2 招标人或招标代理机构应向评标委员会提供评标所需的信息和数据, 包括招标文件 未在开标会上当场拒绝的各投标文件 开标会记录 招标控制价 工程所在地工程造价管理部门颁布的工程造价信息 定额 ( 如作为计价依据时 ) 有关的法律 法规 规章 国家标准以及招标人或评标委员会认为必要的其他信息和数据 A3 初步评审 A3.1 资格评审评标委员会根据 评标办法前附表 中规定的评审因素和评审标准, 对投标人的投标文件进行 41

43 资格评审 A3.2 形式评审评标委员会根据 评标办法前附表 中规定的评审因素和评审标准, 对投标人的投标文件进行形式评审 A3.3 响应性评审 A3.3.1 评标委员会根据 评标办法前附表 中规定的评审因素和评审标准, 对投标人的投标文件进行响应性评审 A3.3.2 投标人投标总价不得超出 ( 不含等于 ) 招标人公布的招标控制价, 凡投标人的投标总价超出招标控制价的, 该投标人的投标文件不能通过响应性评审 A3.4 判断投标是否为否决投标 A3.4.1 判断投标人的投标是否为否决投标的全部条件 ( 包括本章第 项中规定的条件 ), 在本章附件 B 中集中列示 A3.4.2 本章附件 B 集中列示的否决投标条件不应与第二章 投标人须知 和本章正文部分包括的否决投标条件抵触, 如果出现相互矛盾的情况, 以第二章 投标人须知 和本章正文部分的规定为准 A3.4.3 评标委员会在评标过程中, 依据本章附件 B 中规定的否决投标条件判断投标人的投标是否为否决投标 A3.5 澄清 说明或补正在初步评审过程中, 评标委员会应当就投标文件中不明确的内容要求投标人进行澄清 说明或者补正 投标人应当根据问题澄清通知要求, 以书面形式予以澄清 说明或者补正 澄清 说明或补正根据本章第 3.3 款的规定进行 A4 详细评审只有通过了初步评审 被判定为合格的投标方可进入详细评审 A4.1 对投标文件进行基础性数据分析和整理工作 ( 清标 ) 备注: 根据项目情况进行设置 A4.2 算术错误修正评标委员会经济组评委依据本章中规定的相关原则对投标报价中存在的算术错误进行修正, 并根据算术错误修正结果计算评标基准价 A4.3 详细评审的程序 A4.3.1 评标委员会按照本章第 3.2 款中规定的程序进行详细评审 : (1) 技术标评审和评分 ; (2) 商务标评审和评分 ; (3) 企业信誉实力评审和评分 ; 42

44 (4) 汇总评分结果 A4.4 技术标评审和评分按照 评标办法前附表 中规定的分值设定 各项评分因素 评分标准, 由评标委员会的技术组评委进行评审和评分 A4.5 商务标评审和评分 A4.5.1 评标委员会的经济组评委按照 评标办法前附表 中规定的方法计算 评标基准价 A4.5.2 评标委员会的经济组评委按照 评标办法前附表 中规定的方法, 计算各个已通过了初步评审和技术标评审的商务标得分 A4.6 企业信誉实力评审和评分评标委员会根据 评标办法前附表 中规定的分值设定 各项评分因素和相应的评分标准进行评审和评分 A4.7 判断投标报价是否低于成本由评标委员会的经济组评委认定投标人是否以低于成本竞标 A4.8 澄清 说明或补正在评审过程中, 评标委员会应当就投标文件中不明确的内容要求投标人进行澄清 说明或者补正 投标人对此以书面形式予以澄清 说明或者补正 澄清 说明或补正根据本章第 3.3 款的规定执行 A4.9 汇总评分结果详细评审工作全部结束后, 汇总评标委员会各成员的详细评审评分结果, 并按照详细评审最终得分由高至低的次序对投标人进行排序 A5 推荐中标候选人或者直接确定中标人 A5.1 推荐中标候选人 A5.1.1 除第二章 投标人须知 前附表第 7.1 款授权直接确定中标人外, 评标委员会在推荐中标候选人时, 应遵照以下原则 : (1) 评标委员会按照最终得分由高至低的次序排列, 并根据第二章 投标人须知 前附表第 7.1 款规定及本章的规定推荐中标候选人 (2) 如果评标委员会根据本章的规定作否决投标处理后, 有效投标不足三个, 且少于第二章 投标人须知 前附表第 7.1 款规定的中标候选人数量的, 如经评标委员会评定仍具备竞争性的, 可以将所有有效投标按最终得分由高至低的次序作为中标候选人向招标人推荐 如果因评标委员会否决投标后有效投标不足三个且评标委员会评定投标明显缺乏竞争的, 评标委员会可以否决所有投标 A5.1.2 投标截止时间前递交投标文件的投标人数量少于三个或者所有投标被否决的, 招标人应当依法重新招标 43

45 A5.2 直接确定中标人第二章 投标人须知 前附表授权评标委员会直接确定中标人的, 评标委员会按照最终得分由高至低的次序排列, 按照本章的规定直接确定中标人 A5.3 编制评标报告评标委员会向招标人提交评标报告 评标报告应当由全体评标委员会成员签字, 并于评标结束时抄送有关行政监督部门 评标报告应当包括但不限于以下内容 : (1) 基本情况和数据表 ; (2) 评标委员会成员名单 ; (3) 开标记录 ; (4) 符合要求的投标一览表 ; (5) 否决投标情况说明 ; (6) 评标标准 评标方法或者评标因素一览表 ; (7) 经评审的价格一览表 ( 包括评标委员会在评标过程中所形成的所有记载评标结果 结论的表格 说明 记录等文件 ); (8) 经评审的投标人排序 ; (9) 推荐的中标候选人名单 ( 如果第二章 投标人须知 前附表授权评标委员会直接确定中标人, 则为 确定的中标人 ) 与签订合同前要处理的事宜 ; (10) 澄清 说明 补正事项纪要 A6 特殊情况的处置程序 A6.1 暗标评审的评审程序规定 ( 适用于对施工组织设计进行暗标评审的 ) A6.2 关于评标活动暂停 A6.2.1 评标委员会应当执行连续评标的原则, 按评标办法中规定的程序 内容 方法 标准完成全部评标工作 只有发生不可抗力导致评标工作无法继续时, 评标活动方可暂停 A6.2.2 发生评标暂停情况时, 评标委员会应当封存全部投标文件和评标记录, 待不可抗力的影响结束且具备继续评标的条件时, 由原评标委员会继续评标 A6.3 关于评标中途更换评委 A6.3.1 除非发生下列情况之一, 评标委员会成员不得在评标中途更换 : (1) 因不可抗拒的客观原因, 不能到场或需在评标中途退出评标活动 (2) 根据法律法规规定, 某个或某几个评标委员会成员需要回避 A6.3.2 退出评标的评标委员会成员, 其已完成的评标行为无效 由招标人根据本招标文件规定的评标委员会成员生产方式另行确定替代者进行评标 A6.4 记名投票需评标委员会就某项定性的评审结论做出表决的, 由评标委员会全体成员按照少数服从多 44

46 数的原则, 以记名投票方式表决 A7 补充条款 45

47 附件 B 否决投标条件 B0 总 则 本附件所集中列示的否决投标条件, 是本章 评标办法 的组成部分, 是对第二章 投标人须知 和本章正文部分所规定的否决投标条件的总结和补充, 如果出现相互矛盾的情况, 以第二章 投标人须知 和本章正文部分的规定为准 B1 否决投标条件投标人或其投标文件有下列情形之一的, 其投标作否决投标处理 : B1.1 有第二章 投标人须知 第 项规定的任何一种情形的 ; B1.2 有串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的 ; B1.3 不按评标委员会要求澄清 说明或补正的 ; B1.4 在资格评审 形式评审 响应性评审中, 评标委员会认定投标人的投标文件不符合 评标办法前附表 中规定的任何一项评审标准的 备注 : 如资格审查采用有限数量制时, 资格审查的评审内容按打分制给予对应分值, 无相关证明材料的给予 0 分, 但不做否决投标处理 本条款应有此备注 ; B1.5 在技术标评审中, 评标委员会认定投标人的投标未能通过此项评审的 ; B1.6 不按第二章投标须知前附表第 条内容提供资料的 ; B1.7 由委托代理人签字或盖章, 但未随投标文件一起提交有效的 授权委托书 原件的 ; B1.8 投标文件的关键内容字迹模糊 辨认不清的 ; B1.9 投标人不接受评标委员会按第三章 评标办法 第 条的原则对投标报价进行修正的 ; B1.10 投标人不具备独立法人资格或作为独立法人资格但就本工程提交一个以上的投标文件的 ; B1.11 投标人没有提供建设工程项目管理承诺书的 ; B1.12 投标人采用总价优惠或以总价百分比优惠的方式进行投标报价的 ; B1.13 安全文明施工费和规费 增值税不按我区费用定额及造价管理相关文件规定报价的 ; B1.14 投标人已标价工程量清单的项目编码 计量单位 工程量任何一处与招标工程量清单不一致的 ; B1.15 投标人已标价工程量清单的项目名称或项目特征与招标工程量清单不一致, 评标委员会要求澄清 说明或补正, 但投标人拒绝澄清 说明或补正的 ; B1.16 投标函中的总报价与已标价的工程量清单汇总表不一致的 ; B1.17 设有暂估价 暂列金额的, 投标时未按招标人工程量清单给出的暂估价总价 暂列金额总价计入投标总报价中的 ; 46

48 B1.18 投标文件实质上没有响应招标文件的要求的 ; B1.19 法规规定的其他否决投标条款 备注 : 1 如果工程所在地招投标监督管理部门要求评标委员会对判定为否决投标的投标文件说明否决投标情况的, 应增加 否决投标情况说明表 格式, 否决投标情况说明应当对照招标文件规定的否决投标条件以及投标文件存在的具体问题, 并在中标候选人公示时予以公开 2 招标人可根据招标项目实际情况对上述否决投标情况进行调整, 但不应与第二章 投标人须知 和本章正文部分包括的否决投标条件抵触, 如果出现相互矛盾的情况, 以第二章 投标人须知 和本章正文部分的规定为准 47

49 附表 A-1: 投标单位和人员诚信卡核查情况记录表投标单位和人员诚信卡核查情况记录表 序号 项目名称 : 项目招标编号 : 开标时间 : 年月日 招标人 : 招标代理机构 : 招标代理员诚信卡卡号 : 投标单位 姓名 专职投标员项目经理专职安全员 卡号 诚信卡是否有效 ( 处于启用状态方为有效 ) 姓名 卡号 存在在建工程及不良行为情况 诚信卡是否有效 ( 处于启用状态方为有效 ) 姓名 卡号 诚信卡是否有效 ( 处于启用状态方为有效 ) 核查结论 法定代表人或专职投标员签字 ( 必须为专职投标员卡持卡本人 ) 刷卡项目经理和专职安全员与投标文件中拟投入者是否一致 ( 本列由评委填写 ) 招标人授权代表 ( 签字 ): 记录人 ( 签字 ): 监督人员 ( 签字 ): 评委签字 ( 仅负责核查投标文件中拟投入的项目经理或专职安全员与本记录表中的项目经理或专职安全员是否一致 ): 注 : 开标前刷卡验证时, 如投标单位的专职投标员 项目经理和专职安全员中有一人的 广西建筑市场诚信卡 未处于有效状态, 则为刷卡未通过验证 ; 评标时, 如评委发现投标单位投标文件中拟投入的项目经理或专职安全员与所刷诚信卡的项目经理或专职安全员不相符时, 应视作该投标单位的 广 西建筑市场诚信卡 刷卡未通过验证 48

50 附表 A-2: 开标记录表 开标记录表 目名称 : 项目招标编号 : 开标时间 : 年月日 招标人 : 招标代理机构 : 序号 投标单位 是否按时递交投标文件 投标文件密封性 资格证件是否有效 投标文件是否有效 提交的投标保证金 ( 万元 ) 投标总报价 ( 元 ) 自报工期 ( 日历天 ) 自报质量等级...( 根据投标报价表内容增减 ) 备注 投标人法定代表人或专职投标员签字确认 招标人授权代表 ( 签字 ): 记录人 ( 签字 ): 监督人员 ( 签字 ): 49

51 附表 A-2-1: 开标会异常记录表 ( 如有 ) 工程名称 : ( 项目名称 ) 项目招标编号 : 开标时间 : 年 月 日 建设单位 : 招标代理机构 : 开标会异常记录表 ( 如有 ) 开标会异常情况记录 : 投标人 **** 质疑 ************* 开标现场质疑人 : *** 公司授权代表签字 : 日期 招标人代表 : ( 情况属实...) ( 招标人简单答复 :...) 等签字 : 日期 : 招标代理机构项目负责人 : ( 情况属实...) ( 招标代理机构简单答复 :...) 等签字 : 日期 : 开标现场其余投标人授权代表签字 : 50

52 附表 A-3: 评标委员会签到表 评标委员会签到表 项目名称及项目招标编号 : 评标时间 : 年月日 序号姓名职称工作单位专家证号码联系电话签到时间

53 附表 A-4: 资格审查评审记录表 资格审查评审记录表 ( 合格制 ) 项目名称及项目招标编号 : 评标时间 : 年 月 日 序号 评审因素 投标人名称及评审意见 1 投标文件签署 2 营业执照 3 安全生产许可证 4 资质等级 5 财务状况 6 类似项目业绩 ( 如有 ) 7 诚信 8 项目经理 9 专职安全员 10 联合体投标人 ( 如有 ) 11 投标保证金 12 其他要求 13 是否通过评审 备注: 根据评分办法的资格审查标准调整本表 评标委员会全体成员签名 : 日期 : 年月日 52

54 资格审查评审记录表 ( 有限数量制 ) 项目名称及项目招标编号 : 评标时间 : 年月日 序号评审因素投标人名称及评审意见 ( 一 ) 企业基本情况 ( 满分分 ) ( 二 ) 企业诚信情况 ( 满分分 ) ( 三 ) 项目经理情况 ( 满分分 ) ( 四 ) 技术负责人情况 ( 满分分 ) ( 五 ) 拟投入本工程管理人员情况 ( 满分分 ) ( 六 ) 拟投入施工机械设备情况 ( 满分分 ) ( 七 ) 企业财务状况 ( 满分分 ) 8 备注 : 根据评分办法的资格审查标准调整本表 评标委员会全体成员签名 : 日期 : 年月日 53

55 附表 A-5: 形式评审记录表 形式评审记录表 项目名称及项目招标编号 : 评标时间 : 年 月 日 序号 评审因素 投标人名称及评审意见 1 投标人名称 2 投标函签字盖章 3 投标文件格式 4 联合体投标人 ( 如有 ) 5 报价唯一 6 是否通过评审 备注: 本表可根据评分办法的需要进行调整 评标委员会全体成员签名 : 日期 : 年月日 54

56 附表 A-6: 响应性评审记录表 响应性评审记录表 项目名称及项目招标编号 : 评标时间 : 年月日 序号 评审因素 投标人名称及评审意见 1 投标内容 2 工期 3 工程质量 4 投标有效期 5 权利义务 6 技术标准和要求 7 投标价格 8 分包计划 ( 如有 ) 9 已标价工程量清单 10 是否通过评审 备注: 本表可根据评分办法需要分为商务标响应性评审记录表和技术标响应性评审记录表 评标委员会全体成员签名 : 日期 : 年月日 55

57 附表 A-7: 技术标评分记录表 ( 一 ) 技术标评分记录表 项目名称及项目招标编号 : 评标时间 : 年月日 序号 评审因素 投标人名称及评审意见 1 项目管理机构 ( 满分 20) (1) 项目经理任职资格 业绩 工作经历等 (2) 其他主要人员 (1) 主要施工方法 2 施工组织设计 ( 满分 80) (2) 拟投入的主要物资计划 (3) 拟投入的主要施工机械 设备计划 (4) 劳动力安排计划 (5) 确保工程质量的技术组织措施 (6) 确保安全生产的技术组织措施 56

58 (7) 确保工期的技术组织措施 (8) 确保文明施工的技术组织措施 (9) 工程施工的重点和难点及保证措施 (10) 施工总平面布置图 (11) 其他... 得分合计 技术标得分 ( 满分 ) 技术标是否合格 备注 : 本表可根据评分办法的需要进行调整 评标委员会技术组评委签名 : 日期 : 年月日 57

59 ( 二 ) 技术标评分汇总明细表 项目名称及项目招标编号 : 评标时间 : 年月日 评委序号和姓名 投标人名称 ( 或代码 ) 及其得分 1: 2: 3: 4: 5: 6: 7: 各评委评分合计 各评委评分平均值 投标人技术标平均得分 评标委员会全体成员签名 : 日期 : 年月日 58

60 附表 A-8: 商务标评分记录表 商务标评分记录表 项目名称及项目招标编号 : 评标时间 : 年月日 项目 投标人名称 投标报价 投标报价是否有效 已标价工程量清单评审是否合格 1 投标报价得分 ( 满分 ) 2 不合理报价偏差扣分( 如有 )( 满分 ) 或者 2 清单项目得分( 如有 )( 满分 ) 3 商务标得分 (1+2 或者 1-2) 招标控制价 ( 如有 ) 评标基准价 : 投标报价得分 : 以评标基准价为最高分 60(42) 分或 70(49) 分, 采用内插法计算, 投标人投标报价每高于评标基准价 1% 的扣 1.5 分, 每低于评标基 准价 1% 的扣 1 分 商务标得分 = 投标报价得分 - 不合理报价偏差扣分 ( 如有 ) 或者商务标得分 = 投标报价得分 + 清单项目得分 ( 如有 ) 备注 : 本表可根据评分办法的需要进行调整 投标报价单位 : 人民币元 评标委员会经济组评委签名 : 日期 : 年月日 59

61 附表 A-9: 企业信誉实力评分记录表 企业信誉实力评分记录表 项目名称及项目招标编号 : ( 项目名称 ) 评标时间 : 年月日 序号评分项目标准分 投标人名称 ( 或代码 ) 1 广西壮族自治区主席质量奖 2 中国建设工程鲁班奖 3 市政金杯示范工程奖 4 詹天佑土木工程大奖 5 国家优质工程奖 6 全国建筑工程装饰奖 7 国家 AAA 级安全文明标准化工地 8 省级工程质量奖 9 省级安全文明工地奖 10 省级建筑装饰工程优质奖 11 设区城市级工程质量奖 60

62 12 设区城市级安全文明工地奖 13 企业主编完成国家或行业标准 14 企业主持完成国家级建设工法 15 企业参与编写完成国家或行业标准 16 企业参与完成国家级建设工法 17 企业主编完成省级标准 18 企业主持完成省级建设工法 19 企业参与编写完成省级标准 20 企业参与完成省级建设工法 企业信誉实力评分得分合计 ( 满分 ) 评标委员会全体成员签名 : 日期 : 年月日 61

63 附表 A-10: 评标结果汇总表 评标结果汇总表 项目名称及项目招标编号 : ( 项目名称 ) 评标时间 : 年月日 序号 投标人名称 投标报价 资格审查是否合格 初步评审 形式评审是否合格 响应性评审是否合格 技术标平均得分 商务标得分 详细评审 企业信誉实力得分 排序 ( 由低至高 ) 备注 第一名 : 最终推荐的中标候选人及其排序 第二名 : 第三名 : 备注 : 本表可根据第二章投标人须知确定的中标候选人推荐数量等实际情况进行调整 评标委员会全体成员签名 : 日期 : 年月日 62

64 附表 A-11: 评标结果汇总明细表 评标结果汇总明细表 工程名称及项目招标编号 : ( 项目名称 ) 评标时间 : 年月日 评委序号和姓名 投标人名称 ( 或代码 ) 及其得分 1: 2: 3: 4: 5: 6: 7: 各评委评分合计 各评委评分平均值 投标人最终排名次序 评标委员会全体成员签名 : 日期 : 年月日 63

65 附表 A-12: 中标候选人公示 项目名称 中标候选人公示 项目招标编号 招标人建设单位招标类别 委托招标 自行招标 招标方式 公开招标 邀请招标 招标代理机构 结构类型及规模 ( 应注明最大单跨 建筑高度 建筑面积等技术指标 ) 开标时间 开标地点 公示开始时间 年 月 日 公示截止时间 年 月 日 预中标人 单位名称 投标报价 第一中标 工期 质量等级 候选人 项目经理 ( 注册编号 : ; 诚信卡号 : ) 中标候 选人情 况 第二中标 候选人 专职安全员 ( 诚信卡号 : ) 全部拟投入专职安全员 投标所用企业业绩 单位名称 投标报价 工期 质量等级 项目经理 ( 注册编号 : ; 诚信卡号 : ) 专职安全员 ( 诚信卡号 : ) 全部拟投入专职安全员 投标所用企业业绩 单位名称 投标报价 第三中标 工期 质量等级 候选人 项目经理 ( 注册编号 : ; 诚信卡号 : ) 专职安全员 ( 诚信卡号 : ) 全部拟投入专职安全员 投标所用企业业绩 被否决投标的投标人 名称 否决原因及依据 64

66 其他公示内容 ( 如有 ) 公示媒介若投标人或其他利害关系人对项目评标结果有异议的, 应当在中标候选人公示期向招标人提出, 招标人应当自收到异议之日起 3 日内作出答复 ; 若招标人拒不答复或 质疑和投诉 投诉受理部门 认为招标人答复内容不符合法律 法规和规章规定或认为权益受到侵害的, 请在自知道或应当知道之日起 10 日内向投诉受理部门提交书面投诉书, 逾期不予受理 若招标人对项目评标结果有异议的, 可在公示开始日起 10 日内直接向投诉受理部门提交书面投诉书 投诉受理电话 一式 5 份 其中 : 建设单位 2 份 招标代理单位 1 份 招投标监督管理部门 1 份 交易中心 1 份 65

67 附表 A-13: 中标通知书中标通知书项目招标编号 : 中标通知书编号 ( 如有 ): 建设单位 代建单位 ( 如有 ) 中标单位 设计单位 招标代理机构 项目名称 工程地址 中标范围 结构类型 ( 应注明最大单跨 建筑高度 ) 工程规模 承包方式 承包类型 项目经理注册专业及等级注册编号 技术负责人及证 中标 主要 条件 书编号 中标价 专职安全员及 安全生产考核 合格证书编号 ( 全部 ) 工期主要材料水泥 质量 其中 : 安全文明施工措施费 : ( 盖单位公章 ) 规费中按规定向建安劳保费管理机构缴纳的建安劳保费 : 代建单位 ( 如有 ): 建设单位 : ( 盖单位公章 ) 钢 筋 商品砼 招标代理机构 : ( 盖单位公章 ) 法定代表人 : ( 签字或盖章 ) 法定代表人 : ( 签字或盖章 ) 法定代表人 : ( 签字或盖章 ) 年月日 年月日 年月日 备注 中标人在收到中标通知书发出后, 须在日内向招标人足额提交履约保证金, 否则招标人可以取消其中标资格 招标人和中标人应当在投标有效期内以及中标通知书发出之日起 30 天内, 根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同 一式 10 份 其中 : 建设单位 6 份 ( 用于办理工程质量监督 安全监督 施工许可证以及存档等有关手续 ) 中标单位 1 份 招标代理机构 1 份 招投标监督管理部门 1 份 交易中心 1 份 66

68 附表 A-14: 中标公告 项目名称 中标公告 项目招标编号代建单位 ( 如有 ) 建设单位招标类别 委托招标 自行招标 招标方式 公开招标 邀请招标 招标代理机构中标范围 开标时间 开标地点 中标人中标价工期质量等级项目经理 注册编号 : ; 诚信卡号 : 公告媒介公告日期 ( 即中标通知书签发日期 ) 备注 : 招标人应在当地交易中心网站上发布中标公告 67

69 第四章 合同条款及格式 第一部分合同协议书 发包人 ( 全称 ): 承包人 ( 全称 ): 根据 中华人民共和国合同法 中华人民共和国建筑法 及有关法律规定, 遵循平等 自愿 公平和诚实信用的原则, 双方就 工程施工及有关事项协商一致, 共同 达成如下协议 : 一 工程概况 1. 工程名称 : 2. 工程地点 : 3. 工程立项批准文号 : 4. 资金来源 : 5. 工程内容 : 群体工程应附 承包人承揽工程项目一览表 ( 附件 1) 6. 工程承包范围 : 二 合同工期 计划开工日期 : 年月日 ( 具体以发包人书面通知为准 ) 计划竣工日期 : 年月日 工期总日历天数 : 天 工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期 天数不一致的, 以工期总日历天数为准 三 质量标准 工程质量符合 标准 四 签约合同价与合同价格形式 1. 签约合同价为 : 人民币 ( 大写 ) ( 元 ); 其中 : (1) 安全文明施工费 : 人民币 ( 大写 ) ( 元 ); (2) 建安劳保费 : 人民币 ( 大写 ) ( 元 ); (3) 材料和工程设备暂估价金额 : 人民币 ( 大写 ) ( 元 ); 68

70 (4) 专业工程暂估价金额 : 人民币 ( 大写 ) ( 元 ); (5) 暂列金额 : 人民币 ( 大写 ) ( 元 ) (6) 增值税额 : 人民币 ( 大写 ) ( 元 ) 增值税率 : 2. 合同价格形式 : 五 项目经理承包人项目经理 : 六 合同文件构成 本协议书与下列文件一起构成合同文件 : (1) 中标通知书 ( 如有 ); (2) 投标函及其附录 ( 如有 ); (3) 专用合同条款及其附件 ; (4) 通用合同条款 ; (5) 技术标准和要求 ; (6) 已标价工程量清单或预算书 ; (7) 图纸 ; (8) 其他合同文件 在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分 上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改, 属于同一类内容 的文件, 应以最新签署的为准 专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章 七 承诺 1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续 筹集工程建设资金并按照合同约定的期限 和方式支付合同价款 2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工, 确保工程质量和安全, 不进行 转包及违法分包, 并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任 3. 发包人和承包人通过招投标形式签订合同的, 双方理解并承诺不再就同一工程另行签订 与合同实质性内容相背离的协议 八 词语含义 本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同 九 签订时间 本合同于 年 月 日签订 69

71 十 签订地点 本合同在 签订 十一 补充协议 合同未尽事宜, 合同当事人另行签订补充协议, 补充协议是合同的组成部分 十二 合同生效 本合同自 生效 十三 合同份数 本合同一式份, 均具有同等法律效力, 发包人执份, 承包人执份 发包人 : ( 公章 ) 承包人 : ( 公章 ) 法定代表人或其委托代理人 : 法定代表人或其委托代理人 : ( 签字 ) ( 签字 ) 社会信用代码社会信用代码 : 地址 : 地址 : 邮政编码 : 邮政编码 : 法定代表人 : 法定代表人 : 委托代理人 : 委托代理人 : 电话 : 电话 : 传真 : 传真 : 电子信箱 : 电子信箱 : 开户银行 : 开户银行 : 账号 : 账号 : 70

72 第二部分通用合同条款 采用 建设工程施工合同 ( 示范文本 ) (GF ) 第三部分专用合同条款 1. 一般约定 1.1 词语定义 合同 其他合同文件包括 : 合同当事人及其他相关方 监理人 : 名 称 : ; 资质类别和等级 : ; 联系电话 : ; 电子信箱 : ; 通信地址 : 设计人 : 名 称 : ; 资质类别和等级 : ; 联系电话 : ; 电子信箱 : ; 通信地址 : 工程和设备 作为施工现场组成部分的其他场所包括 : 永久占地包括 : 临时占地包括 : 1.3 法律 适用于合同的其他规范性文件国家现行法律和行政法规以及自治区有关法规和规章 1.4 标准和规范 适用于工程的标准规范包括 : 施工设计图纸中要求的标准规定及现行的国家标准 施 工验收规范 评验标准等 71

73 1.4.2 发包人提供国外标准 规范的名称 : ; 发包人提供国外标准 规范的份数 : ; 发包人提供国外标准 规范的名称 : 发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求 : 1.5 合同文件的优先顺序合同文件组成及优先顺序为 : (1) 合同协议书 ; (2) 中标通知书 ( 如果有 ); (3) 投标函及其附录 ( 如果有 ); (4) 专用合同条款及其附件 ; (5) 通用合同条款 ; (6) 技术标准和要求 ; (7) 已标价工程量清单或预算书 ; (8) 图纸 ; (9) 其他合同文件 (10) 建设工程工程量清单计价规范 (GB ) 及其广西实施细则及 关于建筑业实施营业税改征增值税后广西壮族自治区建设工程计价依据调整的通知 ( 桂建标 号 ) 建设工程工程量清单计算规范(GB5854~ ) 及其广西实施细则( 修订本 ) 说明 :(6) (7) (8) (9) 填空内容分别限于技术标准和要求 图纸 已标价工程量清单或预算书 其他合同文件四者之一, 其优先顺序可根据采取的不同合同方式由双方约定 1.6 图纸和承包人文件 图纸的提供发包人向承包人提供图纸的期限 : 合同生效后 7 个工作日内 ; 发包人向承包人提供图纸的数量 :2 套 ; 发包人向承包人提供图纸的内容 : 合同范围内的全套施工设计图 承包人文件 需要由承包人提供的文件, 包括 : 施工组织设计 投资计划 月进度计量资料 工程竣 工结算资料 竣工图等文件 ; 承包人提供的文件的期限为 : 施工组织设计和投资计划应在开工前 7 天提交 ; 月进度计 量资料为每月 25 日前 ; 工程竣工结算资料的提交应在项目竣工验收通过后 3 个月内 ; 承包人提供的文件的数量为 : 施工组织设计 投资计划 月进度计量资料为一式四份 ; 工 72

74 程竣工结算资料为一式六份 ; 承包人提供的文件的形式为 : 书面 ; 发包人审批承包人文件的期限 : 月进度计量资料为监理人提出意见并报送发包人后 5 个工 作日内, 工程结算资料为收到监理人已核对无误并报送发包人后 30 个工作日内将材料报送审计 部门 现场图纸准备 关于现场图纸准备的约定 : 承包人必须保证施工现场至少有一套以上施工设计图 1.7 联络 发包人和承包人应当在 3 天内将与合同有关的通知 批准 证明 证书 指示 指 令 要求 请求 同意 意见 确定和决定等书面函件送达对方当事人 发包人接收文件的地点 : ; 发包人指定的接收人为 : 承包人接收文件的地点 : ; 承包人指定的接收人为 : 监理人接收文件的地点 : ; 监理人指定的接收人为 : 1.10 交通运输 出入现场的权利 关于出入现场的权利的约定 : 非现场施工及管理人员 参与项目建设和管理的相关人员 材料设备供应商等人员不可进入现场 场内交通 关于场外交通和场内交通的边界的约定 : 以施工红线及施工围挡为界 关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定 : 按发包人 向承包人进行的施工现场交底 超大件和超重件的运输 运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由承包人承担 1.11 知识产权 关于发包人提供给承包人的图纸 发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规 范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属 : 发包人 关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求 : 未经发包人书面同意, 承包人不得复制 使用上述文件用于与合同无关的其他事项或将之提供给任何第三方 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属 : 发包人 关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求 : 承包人可因实施工程的运行 调试 维 修 改造等目的而复制 使用此类文件, 但不能用于与合同无关的其他事项 未经发包人书面 73

75 同意, 承包人不得为了合同以外的目的而复制 使用上述文件或将之提供给任何第三方 承包人在施工过程中所采用的专利 专有技术 技术秘密的使用费的承担方式 : 由承包人承担 1.13 工程量清单错误的修正 出现工程量清单工程量偏差时, 是否调整合同价格 : 允许调整合同价格的工程量偏差范围及其调整办法 : 2. 发包人 2.2 发包人代表 发包人代表 : 姓 名 : ; 身份证号 : ; 职 务 : ; 联系电话 : ; 电子信箱 : ; 通信地址 : 发包人对发包人代表的授权范围如下 : 2.4 施工现场 施工条件和基础资料的提供 提供施工现场 关于发包人移交施工现场的期限要求 : 提供施工条件 关于发包人应负责提供施工所需要的条件, 包括 : 2.5 资金来源证明及支付担保 发包人提供资金来源证明的期限要求 : 发包人是否提供支付担保 : 发包人提供支付担保的形式 : 发包人提供的支付担保格式见合同附件 2 3. 承包人 3.1 承包人的一般义务 (9) 承包人提交的竣工资料的内容 : 按相关文件要求 承包人需要提交的竣工资料套数 :6 套 承包人提交的竣工资料的费用承担 : 承包人承担 承包人提交的竣工资料移交时间 : 竣工验收合格后三个月内 74

76 承包人提交的竣工资料形式要求 : 书面 (10) 承包人应履行的其他义务 : 双方另行约定 3.2 项目经理 项目经理 : 姓 名 : ; 身份证号 : ; 建造师执业资格等级 : ; 建造师注册证书号 : ; 建造师执业印章号 : ; 安全生产考核合格证书号 : ; 广西建筑市场诚信卡卡号 : ; 联系电话 : ; 电子信箱 : ; 通信地址 : ; 承包人对项目经理的授权范围如下 : 全权负责本项目的施工管理等与项目相关工作 关于项目经理每月在施工现场的时间要求 : 项目经理每月在岗带班时间不得少于当月施工时间的 80% 承包人未提交劳动合同, 以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任 : 由承包人负责, 并承担由此产生的一切费用 项目经理未经批准, 擅自离开施工现场的违约责任 : 项目经理每月在岗带班时间不得少于当月施工时间的 80% 未经发包人同意或正当理由, 项目经理每月在岗带班时间少于当月施工时间 80% 的, 少在岗带班一天, 发包人有权处违约金 1000 元 / 日 ( 人民币 ) 承包人擅自更换项目经理的违约责任 : 承包人项目经理必须与承包人投标时所承诺的 人员一致, 并在 ( 开工日期 ) 前到任 在监理人向承包人颁发 ( 竣工证明材料名称 ) 前, 项 目经理不得同时兼任其他任何项目的项目经理 ( 符合桂建管 号和桂建管 号文除外 ) 未经发包人书面同意, 承包人擅自更换项目经理的视为违约, 违约金处 3 万元 / 人 次 ( 人民币 ) 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任 : 因承包人项目经理不称职, 发包人要求调换而未及时调换的, 视为承包人违约, 必须向发包人交纳处罚金 3 万元 / 人 次 ( 人民币 ) 3.3 承包人人员 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告 ( 格式见合同附件 3) 的期限 : 开工前 7 日内 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任 : 因承包人主要施工管理人员不称职, 发包人要求调换而无正当理由拒绝撤换或未及时调换的, 视为承包人违约, 必须向 75

77 发包人交纳处罚金, 处罚标准 : 技术负责人 3 万元 / 人 次 ( 人民币 ); 专业工程师 1 万元 / 人 次 ( 人民币 ) 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求 : / 承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任 : 项目技术负责人 专职安全员及其承诺的其它在场管理人员未经发包人书面同意不准擅自更换, 擅自更换项目技术负责人处 1 万元 / 人 次 ( 人民币 ) 违约金 ; 擅自更换专职安全员处 5000 元 / 人 次 ( 人民币 ) 违约金 ; 擅自更换其它在场管理人员处 2000 元 / 人 次 ( 人民币 ) 违约金 承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任 : 未经发包人同意, 项目技术负责人擅自离岗的, 视为承包人违约, 发包人有权处违约金 1 万元 / 人 次 ( 人民币 ); 未经发包人同意, 专职安全员擅自离岗的, 视为承包人违约, 发包人有权处违约金 5000 元 / 人 次 ( 人民币 ); 其它在场管理人员擅自离岗的, 视为承包人违约, 发包人有权处违约金 2000 元 / 人 次 ( 人民币 ) 3.5 分包 分包的一般约定禁止分包的工程包括 : 整个项目 主体结构 关键性工作的范围 : 分包的确定允许分包的专业工程包括 : 其他关于分包的约定 : (1) 除前款约定的分包内容外, 经过发包人和监理人同意, 承包人可以将其他非主体 非关键性工作分包给第三人, 但分包人应当经过发包人和监理人审批 发包人和监理人有权拒绝承包人的分包请求和承包人选择的分包人 本项目分包人主要施工管理人员名单详见合同附件 4 (2) 在相关分包合同签订并报送有关建设行政主管部门备案后 7 天内, 承包人应当将一份副本提交给监理人, 承包人应保障分包工作不得再次分包 (3) 未经承包人和监理人审批同意的分包工程和分包人, 承包人有权拒绝验收分包工程和支付相应款项, 由此引起的发包人费用增加和 ( 或 ) 延误的工期由发包人承担 (4) 承包人有以下情况之一者, 发包人有权解除合同, 并视情况扣除其履约保证金 : 1 个人承包工程, 包括本人单位及外单位人员承包, 发包人不承认其个人拥有任何资质等级及营业许可资格 没收全部履约保证金 2 几个人联合承包工程, 就地组织暗分包队伍, 不具备完成本工程的技术 机械能力, 被发包人判定为没有能力履行的承包人 没收全部履约保证金 3 就地转包全部的工程, 以谋取高额转让费 管理费的承包人 没收全部履约保证金 4 承包人有部分分包现象 ( 其中包括冒充承包人下属单位的挂勾单位, 凭口头协议参与施 76

78 工的分包人及其他暗分包个体户 ), 一经发现核实, 发包人将采取驱逐该暗分包人措施 没收全部履约保证金 分包合同价款关于分包合同价款支付的约定 : 分包工程价款由承包人与分包人 ( 包括专业分包人 ) 结算 发包人未经承包人同意不得以任何形式向分包人 ( 包括专业分包人 ) 支付相关分包合同项下的任何工程款项 因发包人未经承包人同意直接向分包人 ( 包括专业分包人 ) 支付相关分包合同项下的任何工程款项而影响承包人工作的, 所造成的承包人费用增加和 ( 或 ) 延误的工期由发包人承担 3.6 工程照管与成品 半成品保护承包人负责照管工程及工程相关的材料 工程设备的起始时间 : 3.7 履约保证金承包人提供履约担保的形式 金额及期限的 : 承包人在收到中标通知书后, 须在 10 日内向发包人提交合同价款扣除建安劳保费 发包人材料设备价款 暂估专业工程 暂列金额后的 5% 的履约担保 ( 格式见合同附件 5) 履约担保的有效期应当自本合同生效之日起至发包人签认并 由监理人向承包人出具 ( 竣工证明材料名称 ) 之日止 如果承包人无法获得一份不带 具体截止日期的担保, 履约担保中应当有 变更工程竣工日期的, 保证期间按照变更后的竣工日期做相应调整 或类似约定的条款 工程竣工验收合格并对验收发现的问题完成整改后的 7 个日历天内, 发包人支付履约保证金的 50%; 承包人向发包人完成 ( 施工 ) 竣工资料移交手续后, 可向发包人申请退还剩余履约保证金, 发包人应在收到申请之日起 28 个日历天内扣减承包人赔偿金和其他应从承包人扣回的款项后, 将履约保证金的余额退还给承包人 承包人在中标后 7 个工作日内, 按 ( 各市住房城乡建设行政主管部门规定 ) 规定将农民 工工资保障金存入帐户 工程竣工验收结算经审定后, 按照规定程序, 将农民工工资保障金没有使用或剩余的金额退还给承包人 4. 监理人 4.1 监理人的一般规定关于监理人的监理内容 : 关于监理人的监理权限 : 关于监理人在施工现场的办公场所 生活场所的提供和费用承担的约定 : 4.2 监理人员总监理工程师 : 姓名 : ; 77

79 职 务 : ; 监理工程师执业资格证书号 : ; 广西建筑市场诚信卡卡号 : ; 联系电话 : ; 电子信箱 : ; 通信地址 : ; 关于监理人的其他约定 : 4.4 商定或确定 在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时, 发包人授权监理人对以下事项进行确定 : (1) ; (2) ; (3) 5. 工程质量 5.1 质量要求 特殊质量标准和要求 : 要求符合国家现行有关工程施工质量验收规范合格标准 关于工程奖项的约定 : 另行约定 5.3 隐蔽工程检查 承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定 : 工程隐蔽或中间验收前 12 小时以 书面形式通知发包人和监理工程师验收的内容 时间 地点, 承包人准备验收记录单 ( 最好是 印制的表格 ) 由双方签证 验收合格, 承包人可进行隐蔽和继续施工 ; 验收不合格, 双方商订 时限内修改后按上述循序重新验收 监理人不能按时进行检查时, 应提前 12 小时提交书面延期要求 关于延期最长不得超过 : 24 小时 6. 安全文明施工与环境保护 6.1 安全文明施工 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定 : 要求达到 建筑施工安全检查标准 (JGJ ) 的标准和符合 广西壮族自治区建筑工程安全防护 文明施工措施费及使用管理细则 ( 桂建质安 号文 ) 关于安全文明施工奖项的约定 : 关于治安保卫的特别约定 : 承包人应承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任, 承包人应采取一切合理的预防措施, 防止人员伤亡 财产损失事故, 费用由承包人承担 承包人生活设施及施工场应自费配备消防设备, 防止火灾发生 关于编制施工场地治安管理计划的约定 : 78

80 6.1.5 文明施工合同当事人对文明施工的要求 : 符合文明施工管理的要求 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定 : (1) 本合同价款已包含安全文明施工费施工期间由承包人自行承担, 待工程竣工结算后进行回购 (2) 使用要求 : 专款专用 具体按 广西壮族自治区建设工程安全文明施工费使用管理细则 ( 桂建质 号 ) 和百色市相关规定执行 (3) 支付约定 : 双方协议 6.3 环境保护因施工需要, 经发包人批准, 由承包人办理有关施工场地交通 环卫和施工噪音管理等手续, 费用由承包人负责 经过城市道路的施工车辆, 必须按交警 城管 运输等部门相关规定执行 由于施工车辆造成的道路 环境等污染, 其责任和费用均由承包人承担 7. 工期和进度 7.1 施工组织设计 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容 : 按相关文件要求 施工组织设计的提交和修改承包人提交详细施工组织设计的期限的约定 : 自合同签订后 14 日内, 但最迟不得晚于第 项 开工通知 载明的开工日期前 7 天 发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限 : 自监理人收到施工组织设计后 7 天内确认或提出修改意见 7.2 施工进度计划 施工进度计划的修订发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限 : 收到后 7 天内 7.3 开工 开工准备关于承包人提交工程开工报审表的期限 : 按批准的施工组织设计中的约定 关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限 : 正式开工前 3 天 关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限 : 正式开工前 3 天 开工通知因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起 7 天内发出开工通知的, 承包人有权提出价格调整要求, 或者解除合同 79

81 7.4 测量放线 发包人通过监理人向承包人提供测量基准点 基准线和水准点及其书面资料的期限 : 承包人进场后 7 天内 7.5 工期延误 因发包人原因导致工期延误 (7) 因发包人原因导致工期延误的其他情形 : 1 重大图纸变更影响关健线路工序施工 ; 2 施工期间如因停电 停水连续 8 小时以上或一周内间歇性停水 停电累计 8 小时 ( 含 8 小时 ) 影响正常施工的 3 政府指令性停工 4 在施工过程中遇到地下障碍物 溶洞 岩石 文物或 地下管线的 5 因发包人未能及时确认变更价格或甲供材料提供延误的 6 非承包人的责任造 成的工期延误其他情形 因承包人原因导致工期延误 双方约定经监理工程师确认, 工期相应顺延的情况 : 因承包人原因造成工期延误, 逾期竣工违约金的计算方法为 : 非上述原因, 承包人不能按 合同约定的时间竣工, 承包人应承担违约责任 应向发包人支付误期赔偿费 ( 赔偿费按逾期竣 工的单栋工程罚款, 每延误一天, 按该栋工程结算造价扣除建安劳保费 发包人材料设备价款 暂估专业工程 暂列金额后的万分之四处罚, 罚款直接从结算款中扣除 ), 误期时间从规定竣 工日期起直到相应工程竣工验收各方签章日期之间的天数 ( 扣除发包人批准顺延的工期 ) 发 包人可从应向承包人支付的任何金额中扣除此项赔款费或其他方式收回此款, 此赔偿款的支付 并不能解除承包人应完成工程的责任或合同规定的其他责任 因承包人原因造成工期延误, 逾期竣工违约金的上限 : 逾期竣工的单位工程结算造价扣除 建安劳保费 发包人材料设备价款 暂估专业工程 暂列金额后的 10 % 7.6 不利物质条件 不利物质条件的其他情形和有关约定 : 无 7.7 异常恶劣的气候条件 发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件 : (1)50 年一遇以上的洪水 ; (2) 连续 3 天 ( 含 ) 以上的暴雨 ; (3 连续 3 天 ( 含 )38 及以上的高温天气 7.9 提前竣工 提前竣工 ( 赶工 ) 增加费的计算方法 : 另行约定 8. 材料与设备 8.2 承包人采购材料与工程设备 除已标价工程量清单 发包人提供主要材料和工程设备一览表 ( 表 -21) 中明确的材料 80

82 工程设备外, 由承包人负责材料和工程设备的采购 运输和保管 承包人提供主要材料和工程设备一览表 ( 表 -22) 见已标价工程量清单 对发包人在招标时有 参照或相当于 ** 品牌 级别 约定的材料或设备, 承包人采购时必须按类似于或优于所约定品牌 等级进行采购, 施工期间该部分材料或设备如未超过招标约定的风险幅度的, 结算时按投标单价支付, 不得调整 8.4 材料与工程设备的保管与使用 发包人供应的材料设备的保管费用的承担 : 发包人不供应材料设备 8.6 样品 样品的报送与封存需要承包人报送样品的材料或工程设备, 样品的种类 名称 规格 数量要求 : 主要材料涉及品种 款式 颜色等方面内容的, 承包人应提交准备合格的材料样品送发包人选定 8.8 施工设备和临时设施 承包人提供的施工设备和临时设施除专用合同条款另有约定的其他独立承包人和监理人指示的他人提供条件外, 承包人运入施工场地的所有施工设备以及在施工场地建设的临时设施仅限于用于合同工程 承包人用于本工程的主要机械设备清单见合同附件 6 关于修建临时设施费用承担的约定 : 1 承包人的临时用地 ( 含项目部驻地等 ) 租用费 ( 含拆迁补偿 ) 临时用地的环保 恢复 临时用地的青苗补偿及地面附着物拆除等费用均由承包人负责, 以上费用在投标报价中综合考虑 2 承包人负责合同实施期间其合同段内临时交通道路 ( 含场内外连接公共交通道路 ) 和交通设施的修建 维修 养护和交通管理工作, 并承担一切费用 3 承包人修建的临时道路和交通设施, 应免费提供给发包人 监理工程师和其他合同段的承包人使用, 如共同使用的路基损坏严重, 发包人或监理工程师将负责通知有关承包人共同出资修复, 若使用频率相差悬殊, 则按比例分摊 发包人提供的施工设备和临时设施发包人提供的施工设备和临时设施 : 发包人提供的施工设备和临时设施的运行 维护 拆除 清运费用的承担人 : 9. 试验与检验 9.1 试验设备与试验人员 试验设备施工现场需要配置的试验场所 : 工地试验室 施工现场需要配备的试验设备 : 按项目检验需要 81

83 施工现场需要具备的其他试验条件 : 现场试验检测设备配备 9.4 现场工艺试验现场工艺试验的有关约定 : 9.5 检验费用根据 建设工程质量检测管理办法 ( 建设部令第 141 号 ) 以及 广西壮族自治区建设工程质量检测管理规定 ( 桂建管 号 ) 规定, 工程质量检测业务由发包人委托有相应资质的检测机构检测 费用由发包人直接支付给检测机构, 不计入合同价款内 检验试验配合费按费用定额规定计取, 计入本合同价款内 10. 变更 10.1 变更的范围关于变更的范围的约定 : 10.3 变更程序 国有投资项目 : ⑴ 设计变更和工程签证, 按各市政府或相关部门的规定办理 属不可抗力 ( 自然灾害 突发事件等 ) 造成变更的, 按特事特办原则予以办理 ⑵ 建设单位在实施项目过程中, 若发生单价变动, 由建设单位 监理单位 施工单位及其他相关单位共同商定并签字确认 ⑶ 当合同规定的合同价款调整情况发生后, 承包人未在规定时间内通知发包人, 或者未在规定时间内提出调整报告, 发包人可以根据有关资料, 决定是否调整和调整的金额, 并书面通知承包人 非国有投资项目 : 10.4 变更估价 变更估价原则关于变更估价的约定 : 工程变更合同价款按下列方法进行 :(1) 合同中已有相同清单项目的, 按合同该清单项目价格进行计算 ;(2) 合同中只有类似清单项目的, 参照该类似清单项目价格进行计算 ;(3) 合同中没有适用或类似清单项目的价格计算方法 : 有定额的套定额, 并 ( 乘以下浮系数 5%, 不乘下浮系数 ) 计算, 其中材料价格按施工期间的 市建设工程造价 信息 相应价格信息进行计算 ; 百色市市建设工程造价信息 没有相应价格信息的按市场价计算 ; 无定额可套的, 根据市场价格协商确定综合价格 ; 对于国有资产投资的项目, 新增项目的单价必须经县签证领导小组及评审中心审定 工程变更导致实际完成的变更工程量与已标价清单或预算书中列明的该项目工程量有偏差时, 其综合单价的确定按专用条款 1.13 工程量清单错误的修正 执行 82

84 10.5 承包人的合理化建议 监理人审查承包人合理化建议的期限 : 按通用合同条款 发包人审批承包人合理化建议的期限 : 按通用合同条款 承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为 : 10.7 暂估价暂估价材料和工程设备的明细详见已标价工程量清单 材料 ( 工程设备 ) 暂估价格及调整表 ( 表 12-2) 和 专业工程暂估价表 ( 表 12-3) 依法必须招标的暂估价项目 对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第 种方式确定 不属于依法必须招标的暂估价项目 对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第 种方式确定 第 3 种方式 : 承包人直接实施的暂估价项目承包人直接实施的暂估价项目的约定 : 按实结算 10.8 暂列金额合同当事人关于暂列金额使用的约定 : 本项目不计暂列金额 11. 价格调整 11.1 市场价格波动引起的调整市场价格波动是否调整合同价格的约定 : 因市场价格波动调整合同价格, 采用以下第 3 种方式对合同价格进行调整 : 第 1 种方式 : 采用价格指数进行价格调整 关于各可调因子 定值和变值权重, 以及基本价格指数及其来源的约定 : ; 第 2 种方式 : 采用造价信息进行价格调整 (1) 允许调整的主要材料和设备 基期价格 风险系数 投标报价 : 详见 承包人提供主要材料和设备一览表 (2) 主要材料和设备确认价 : 按施工期间 百色市建设工程造价信息 加权平均计算, 信息价没有的按通用条款规定确定 (3) 价差计算方法 : 1 承包人提供主要材料和设备一览表 中载明的材料投标报价低于基准价格的: 合同履行期间材料和设备单价涨幅以基准价格为基础超过约定的风险范围时, 或材料和设备单价跌幅以投标报价为基础超过约定的风险范围时, 其超过部分据实调整 2 承包人在 承包人提供主要材料和设备一览表 中载明的材料和设备投标报价高于基准 83

85 价格的 : 专用合同条款合同履行期间材料和设备单价跌幅以基准价格为基础超过约定的风险范围时, 材料和设备单价涨幅以投标报价为基础超过约定的风险范围时, 其超过部分据实调整 3 承包人在 承包人提供主要材料和设备一览表 中载明的材料和设备单价等于基准单价的 : 合同履行期间材料和设备单价涨跌幅以基准单价为基础超过约定的风险范围时, 其超过部分据实调整 第 3 种方式 : ⑴ 施工合同起始三个月内, 如材料价格发生变动均不得调整, 风险均由承包人承担, 发包人不承担风险 三个月后若工程主材 ( 仅限钢筋 水泥 商品砼 砌块 砂石 ) 采购价格偏离预算价即 百色建设工程造价信息 2016 第 4 期百色市信息价 ±8% 以上的 ( 含 ±8%), 上述工程材料按施工期间的相应的 百色建设工程造价信息 上的单价进行材料价格调整, 在 ±8% 以内 ( 含 ±8%) 的按原投标价结算工程 ;±8% 以内的风险由承包商承担, 超出 ±8% 以外的风险由发包人承担 可按照以下方式对材料单价进行调整 : 材料单价在施工同期涨幅超过 8% 时, 其涨幅 8% 之内的造价调增由承包人负担,8% 之外的造价调增由业主方负担, 调整公式 : 材料调整价款 = 材料用量 ( 施工同期材料价 - 材料基准价 1.08), 调价部分仅计差额及相应的税金 ⑵ 除项目变更 政策性调整及以下条款所涉及的内容除外, 材料价格变动均不得调整 风险范围以外合同价款调整方法 : 1 由于设计变更引起工程项目 工程数量出现变化的, 变更部分工程量价款按如下方式确定 : A. 原中标工程量清单中有相同细目的按承包人投标时的中标综合单价进行结算 B. 如无相同细目, 但中标工程量清单中有类似细目的参考类似细目中标单价结算 C. 无类似细目的新增项目有定额的套定额计算后乘以中标下浮系数进行结算 ( 中标下浮系数 = 中标价 / 招标控制价 ), 其中材料价格按原承包人中标价执行, 没有的按施工时段建设工程造价管理部门发布的 百色建设工程造价信息 百色市信息价并结合市场询价 ( 含材料费计取, 杂运费 采购与保管费 ) 计取, 无信息价的, 由发包人 承包人 监理单位三方根据市场价格协商确定后, 报相关部门审定 D. 新增项目无定额可套的, 由发包人 承包人 监理单位三方根据市场价格协商确定后, 报相关部门审定 2 由于本工程招标工程量清单采用初步设计文本进行编制, 若在工程实施过程中, 因施工图纸与初步设计文本差异而产生工程量清单缺项 漏项部分的价款结算参照第 1 条款执行 3 由于国家或自治区有关政策性调整有关费用标准的, 按相关文件规定执行 12. 合同价格 计量与支付 12.1 合同价格形式 本工程采用 合同价格形式 (1) 单价合同 单价合同采用综合单价方式确定, 工程量按实际结算 84

86 综合单价包含的风险范围 : 除工程变更 项目特征不符 政策性调整 承包人提供主要材料和设备一览表 约定的材料 设备价格变动风险以外因素 风险范围以外合同价格的调整方法 : 1 工程变更 : 按 变更估价原则的约定调整 2 政策性调整 : 按自治区建设行政主管部门颁布的文件执行 3 材料价格风险 : 按 11.1 的约定调整 4 其它 : (2) 总价合同 总价包含的风险范围 : 风险范围以外合同价格的调整方法 : (3) 其他价格方式 : 12.2 预付款 预付款的支付 预付款支付比例或金额 : 无预付款 ( 合同价款扣除建安劳保费 发包人材料设备价款 暂估专业工程 暂列金额后的 10-30%) 预付款支付期限 : 预付款扣回的方式 : 预付款担保承包人提交预付款担保的期限 : 预付款担保的形式为 : 预付款担保格式见合同附件 计量 计量原则工程量计算规则 : 工程的计量均以 建设工程工程量清单计价规范 (GB ) 和及其广西壮族自治区实施细则 建设工程工程量清单计算规范 (GB50854~ ) 及其广西实施细则 本工程补充项目清单为准 计量周期关于计量周期的约定 : 每月 25 日前 单价合同的计量关于单价合同计量的约定 : (1) 工程量清单所列的工程量, 不能作为承包人按合同履行其责任依据, 实际施工中发生的工程量增加或减少并不影响承包人履行合同的责任, 工程结算以完成的实际工程量为准 (2) 除另有规定外, 工程师应按照合同通过计量来核实确定已完成的工程量和价款, 承包人应得到该价款扣除保留金后的金额 当工程师要对已完工的工程量进行计量时, 应适时地通知 85

87 承包人参加 总价合同的计量关于总价合同计量的约定 : 除工程变更外, 原图纸范围内的工程量不得按实计量 进度款按支付分解表支付, 按通用条款第 项 总价合同的计量 约定进行计量, 但合同价款按照支付分解表进行支付 其他价格形式合同的计量其他价格形式的计量方式和程序 : 12.4 工程进度款支付 付款周期关于付款周期的约定 : 工程进度款按月支付, 发包人按监理工程师确认的当月实际完成的工程量支付已完成合同内工程量价款的 80%, 如有增加工程量的经参建各方同意变更并办理签证手续后按实际完成的合同外工程量价款 50% 支付 工程竣工验收合格后经百色市审计局审定工程结算造价后工程款支付至结算总价的 95%, 剩余 5% 作为工程质量保修金 工程保修期满之日起 30 日内扣减应由承包人承担的保修金款项后返还承包人 ( 无息 ) 进度付款申请单的编制关于进度付款申请单编制的约定 : 进度付款申请单的提交 (1) 单价合同进度付款申请单提交的约定 : (2) 总价合同进度付款申请单提交的约定 : (3) 其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定 : 进度款审核和支付 (1) 监理人审查并报送发包人的期限 : 发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限 : (2) 发包人支付进度款的期限 : 发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式 : 进度款支付方式 : 银行转账 支付分解表的编制 2. 总价合同支付分解表的编制与审批 : 3. 单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批 : 总价项目不采用支付分解表的方式计算, 而按 建设工程工程量清单计价规范 (GB ) 广西壮族自治区实施细则 的规定执行 86

88 13. 验收和工程试车 13.1 分部分项工程验收 监理人不能按时进行验收时, 应提前 24 小时提交书面延期要求 关于延期最长不得超过 : 48 小时 13.2 竣工验收 竣工验收条件 (3) 承包人负责整理和提交的竣工验收资料应当符合工程所在地建设行政主管部门和 ( 或 ) 城市建设档案管理机构有关施工资料的要求, 具体内容包括 : 竣工验收资料的份数 : 承包人提供竣工图的约定 : 竣工验收正式通过后 5 天 ( 工程造价在 500 万元以下含 500 万 元 ) 10 天 ( 工程造价在 500 万元至 1000 万元之间含 1000 万元 ) 15 天 ( 工程造价在 1000 万元以上 ), 提供竣工图的数量分别为 2 套 4 套 6 套 竣工验收程序 关于竣工验收程序的约定 : 发包人不按照本项约定组织竣工验收 颁发工程接收证书的违约金的计算方法 : 移交 接收全部与部分工程 承包人向发包人移交工程的期限 : 在接到工程接收证书后 7 天内完成工程的移交 发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的, 违约金的计算方法为 : 发包人无正当理由 不接收工程的, 发包人自应当接收工程之日起, 承担工程照管 成品保护 保管等与工程有关 的各项费用 ; 并自应当接收工程之日起, 每逾期一天, 以签约合同价为基数, 按照中国人民银 行发布的同期同类贷款基准利率支付违约金, 上限不超过相关法律规定 承包人未按时移交工程的, 违约金的计算方法为 : 承包人无正当理由不移交工程的, 承 包人应承担工程照管 成品保护 保管等与工程有关的各项费用 ; 并自应当接收工程之日起, 每逾期一天, 以签约合同价为基数, 按照中国人民银行发布的同期同类贷款基准利率支付违约金, 上限不超过相关法律规定 13.3 工程试车 试车程序工程试车内容 : (1) 单机无负荷试车费用由承担 ; (2) 无负荷联动试车费用由承担 投料试车关于投料试车相关事项的约定 : 87

89 13.6 竣工退场 竣工退场承包人完成竣工退场的期限 : 14. 竣工结算 14.1 竣工付款申请承包人提交竣工付款申请单的期限 : 竣工验收合格后 3 个月内, 并提交完整的结算资料 竣工付款申请单应包括的内容 :1) 竣工结算合同价款 ;(2) 发包人已支付承包人的款项 ; (3) 应扣留的质量保证金 ;(4) 发包人应支付承包人的合同价款 14.2 竣工结算审核发包人审批竣工付款申请单的期限 : 工程竣工结算报告金额 发包人审查时间 万元以下从接到竣工结算报告和完整的竣工结算资料之日起 20 天 万元 万元从接到竣工结算报告和完整的竣工结算资料之日起 30 天 万元 万元从接到竣工结算报告和完整的竣工结算资料之日起 45 天 万元以上从接到竣工结算报告和完整的竣工结算资料之日起 60 天 因承包人提供的结算资料不完整而需要补充或承包人不按时对账耽误时间时, 审查时间应 相应顺延 结算审核约定 : 非国有投资项目 :1 工程竣工验收报告经发包人认可后 天内, 承包人向发包人递交竣 工验收合格资料及完整的结算资料和报告, 双方按照协议书约定的合同价款及专用条款约定的 合同价调整内容, 进行工程竣工结算 2 发包人收到承包人递交的竣工结算报告及结算资料之 日起 天内进行审核, 给予确认或者提出初审意见 发包人逾期不予审定结算的视为发包人已 同意上述竣工结算报告及结算资料, 并以此作为最终结算的依据 发包人初审竣工结算完毕之 日起 天内, 按审定后的结算价款, 通知经办银行向承包人支付工程竣工结算价款 承包人应 根据发包人的需要随时将竣工工程交付发包人 国有投资项目 :( 双方结合各地政府或有关部门出台的管理规定进行约定 ) 发包人完成竣工付款的期限 : 关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序 : 14.4 最终结清 最终结清申请单 承包人提交最终结清申请单的份数 : 4 份 承包人提交最终结算申请单的期限 : 缺陷责任期终止证书颁发后 7 天内 最终结清证书和支付 88

90 (1) 发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限 : 发包人应在百色市审计局出具了结算审计报且收到承包人提交的最终结算申请清单后 14 天内完成审批并向承包人颁发最终结清证书 (2) 发包人完成支付的期限 : 项目自竣工验收合格并移交发包人之日起一年内 15. 缺陷责任期与保修 15.2 缺陷责任期 缺陷责任期的具体期限 : 自竣工验收合格之日起 12 个月 15.3 质量保证金 关于是否扣留质量保证金的约定 : 承包人提供质量保证金的方式 质量保证金采用以下第 2 种方式 : (1) 质量保证金保函, 保证金额为 : ; (2) 发包人按工程价款结算总额的 5 %(3%-5%) 预留工程质量保修金, 待缺陷责任期 满后返还 ; (3) 其他方式 : 质量保证金的扣留质量保证金的扣留采取以下第 2 种方式 : (1) 在支付工程进度款时逐次扣留, 在此情形下, 质量保证金的计算基数不包括预付款的 支付 扣回以及价格调整的金额 ; (2) 工程竣工结算时一次性扣留质量保证金 ; (3) 其他扣留方式 : 关于质量保证金的补充约定 : 15.4 保修 保修责任 工程保修期为 : 工程保修书具体内容见合同附件 修复通知 承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间 : 7 天内 16. 违约 16.1 发包人违约 发包人违约的情形 发包人违约的其他情形 : 发包人违约的责任 89

91 发包人违约责任的承担方式和计算方法 : (1) 因发包人原因未能在计划开工日期前 7 天内下达开工通知的违约责任 : 顺延工期 (2) 因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任 : 每逾期一天须向承包人支付应付合同价的万分之四的违约金 (3) 发包人违反第 10.1 款 变更的范围 第 (2) 项约定, 自行实施被取消的工作或转由 他人实施的违约责任 : 赔偿承包人因此造成的损失 (4) 发包人提供的材料 工程设备的规格 数量或质量不符合合同约定, 或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任 : (5) 因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任 : (6) 发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示, 导致承包人无法复工的违约责任 : (7) 其他 : 因发包人违约解除合同 承包人按 项 发包人违约的情形 约定暂停施工满 天后发包人仍不纠正其违约行 为并致使合同目的不能实现的, 承包人有权解除合同 16.2 承包人违约 承包人违约的情形承包人违约的其他情形 : 承包人违约的责任承包人违约责任的承担方式和计算方法 : (1) 承包人未按本合同通用条款第 (2) (3) 条内容完成的, 承包人无条件返工处理, 修复至工程质量要求并承担相关费用, 并在发包人规定的时间内完成返工, 否则发包人有权扣罚该分项工程 10% 的工程款作为处罚 (2) 承包人有本合同通用条款第 (6) 条情形的, 或经监理人检验认为修复质量不合格而承包人拒绝再进行修补的, 发包人将扣除承包人全部质量保修金 (3) 承包人有本专用合同条款 条违约责任的, 发包人有权扣除承包人的违约金 违约金金额均在承包人的履约保证金及计量支付款内扣除 监理人预先下发含有罚款意向的指令, 如承包人不及时采取措施纠正, 则在指令下达后十五天下发罚款通知书 ( 不再陈述罚款理由 ) 承包人履约保证金被罚款后由发包人从最后一次计量支付时扣除相应金额补足履约保证金 承包人在合同期内, 完成合同规定的全部工程, 且质量合格, 在本工程施工竣工验收后十五天内可申请返还全部或部分罚款, 返还金额由监理人审核, 发包人批准 罚款金额返还时不包括银行利息 因承包人违约解除合同关于承包人违约解除合同的特别约定 : 承包人有违反以下情况之一的, 发包人有权解除合 90

92 同, 并没收其全部履约保证金 (1) 承包人无正当理由不按开工通知的要求及时进场组织施工和不按签订协议书时商定的进度计划有效地开展施工准备, 造成工期延误的 ; (2) 承包人违反本合同通用条款第 3.5 条规定私自将合同或合同的任何部分或任何权利转让给其他人, 或私自将工程或工程的一部分分包出去的 ; (3) 未经监理人批准, 承包人私自将已按投标文件承诺进入工地的工程设备 施工设备 临时工程或材料撤离工地的 ; (4) 由于承包人原因拒绝按合同进度计划及时完成合同规定的工程, 而又未采取有效措施赶上进度, 造成工期严重延误的 ; (5) 承包人否认合同有效或拒绝履行合同规定的承包人义务, 或由于法律 财务等原因导致承包人无法继续履行或实质上已停止履行合同的义务的 ; (6) 合同签订之日起十五日内, 承包人无法按合同规定及投标文件的承诺进场经监理工程师认可的全部人员和机械的 发包人继续使用承包人在施工现场的材料 设备 临时工程 承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式 : 17. 不可抗力 17.1 不可抗力的确认除通用合同条款约定的不可抗力事件之外, 视为不可抗力的其他情形 : 17.4 因不可抗力解除合同 合同解除后, 发包人应在商定或确定发包人应支付款项后 天内完成款项的支付 18. 保险 18.1 工程保险关于工程保险的特别约定 : 18.3 其他保险关于其他保险的约定 : 承包人是否应为其施工设备等办理财产保险 : 18.7 通知义务关于变更保险合同时的通知义务的约定 : 20. 争议解决 20.3 争议评审合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定 : 争议评审小组的确定 91

93 争议评审小组成员的确定 : 选定争议评审员的期限 : 争议评审小组成员的报酬承担方式 : 其他事项的约定 : 争议评审小组的决定 合同当事人关于本项的约定 : 20.4 仲裁或诉讼 因合同及合同有关事项发生的争议, 按下列第 种方式解决 : (1) 提请 仲裁委员会按照该会仲裁规则进行仲裁, 仲裁裁决是终局的, 对合同双方 均有约束力 (2) 向 人民法院起诉 21. 补充条款 21.1 凡进入本工程工作的妇女应持有计生证 否则不准安排工作, 禁止使用童工 92

94 附件 附件 1: 承包人承揽工程项目一览表附件 2: 支付担保格式附件 3: 承包人主要施工管理人员表附件 4: 分包人主要施工管理人员表附件 5: 履约担保格式附件 6: 承包人用于本工程施工的机械设备表附件 7: 预付款担保格式附件 8: 工程质量保修书 93

95 附件 1: 承包人承揽工程项目一览表 94

96 单位工程 名称 建设规模 建筑面积 ( 平方米 ) 结构形式层数生产能力设备安装内容 合同价格 ( 元 ) 开工 日期 竣工 日期 95

97 附件 2: 支付担保 ( 承包人 ): 鉴于你方作为承包人已经与 ( 发包人名称 )( 以下称 发包人 ) 于年月日签订了 ( 工程名称 ) 建设工程施工合同 ( 以下称 主合同 ), 应发包人的申请, 我方愿就发包人履行主合同约定的工程款支付义务以保证的方式向你方提供如下担保 : 一 保证的范围及保证金额 1. 我方的保证范围是主合同约定的工程款 2. 本保函所称主合同约定的工程款是指主合同约定的除工程质量保证金以外的合同价款 3. 我方保证的金额是主合同约定的工程款的 %, 数额最高不超过人民币元 ( 大写 : ) 二 保证的方式及保证期间 1. 我方保证的方式为 : 连带责任保证 2. 我方保证的期间为 : 自本合同生效之日起至主合同约定的工程款支付完毕之日后日内 3. 你方与发包人协议变更工程款支付日期的, 经我方书面同意后, 保证期间按照变更后的支付日期做相应调整 三 承担保证责任的形式我方承担保证责任的形式是代为支付 发包人未按主合同约定向你方支付工程款的, 由我方在保证金额内代为支付 四 代偿的安排 1. 你方要求我方承担保证责任的, 应向我方发出书面索赔通知及发包人未支付主合同约定工程款的证明材料 索赔通知应写明要求索赔的金额, 支付款项应到达的账号 2. 在出现你方与发包人因工程质量发生争议, 发包人拒绝向你方支付工程款的情形时, 你方要求我方履行保证责任代为支付的, 需提供符合相应条件要求的工程质量检测机构出具的质量说明材料 3. 我方收到你方的书面索赔通知及相应的证明材料后 7 天内无条件支付 五 保证责任的解除 1. 在本保函承诺的保证期间内, 你方未书面向我方主张保证责任的, 自保证期间届满次日起, 我方保证责任解除 96

98 2. 发包人按主合同约定履行了工程款的全部支付义务的, 自本保函承诺的保证期间届满次日起, 我方保证责任解除 3. 我方按照本保函向你方履行保证责任所支付金额达到本保函保证金额时, 自我方向你方支付 ( 支付款项从我方账户划出 ) 之日起, 保证责任即解除 4. 按照法律法规的规定或出现应解除我方保证责任的其他情形的, 我方在本保函项下的保证责任亦解除 5. 我方解除保证责任后, 你方应自我方保证责任解除之日起个工作日内, 将本保函原件返还我方 六 免责条款 1. 因你方违约致使发包人不能履行义务的, 我方不承担保证责任 2. 依照法律法规的规定或你方与发包人的另行约定, 免除发包人部分或全部义务的, 我方亦免除其相应的保证责任 3. 你方与发包人协议变更主合同的, 如加重发包人责任致使我方保证责任加重的, 需征得我方书面同意, 否则我方不再承担因此而加重部分的保证责任, 但主合同第 10 条 变更 约定的变更不受本款限制 4. 因不可抗力造成发包人不能履行义务的, 我方不承担保证责任 七 争议解决 因本保函或本保函相关事项发生的纠纷, 可由双方协商解决, 协商不成的, 按下列第 种 方式解决 : (1) 向仲裁委员会申请仲裁 ; (2) 向人民法院起诉 八 保函的生效本保函自我方法定代表人 ( 或其授权代理人 ) 签字并加盖公章之日起生效 担保人 : ( 盖章 ) 法定代表人或委托代理人 : ( 签字 ) 地址 : 邮政编码 : 传真 : 年月日 97

99 附件 3: 承包人主要施工管理人员表 名称姓名职务职称计划进场时间 项目主管 一 总部人员 其他人员 项目经理项目副经理技术负责人造价管理 二 现场人员 质量管理 材料管理 计划管理 安全管理 其他人员 98

100 附件 4: 分包人主要施工管理人员表 名称姓名职务职称主要资历 经验及承担过的项目 项目主管 一 总部人员 其他人员 项目经理项目副经理技术负责人造价管理质量管理材料管理计划管理安全管理 二 现场人员 其他人员 99

101 附件 5: 履约担保 ( 发包人名称 ): 鉴于 ( 发包人名称, 以下简称 发包人 ) 已 于年月日发放中标通知书, 明确 ( 承包人名 称 )( 以下称 承包人 ) 为 ( 工程名称 ) 的中标人 我方愿意无 条件地 不可撤销地就承包人履行与你方就该工程签订的合同, 向你方提供连带责任担保 1. 担保金额人民币 ( 大写 ) 元 ( ) 2. 担保有效期自你方与承包人签订的合同生效之日起至你方签发或应签发工程接收证书之日止 3. 在本担保有效期内, 因承包人违反合同约定的义务给你方造成经济损失时, 我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后, 在 7 天内无条件支付 4. 你方和承包人按合同约定变更合同时, 我方承担本担保规定的义务不变 5. 因本保函发生的纠纷, 可由双方协商解决, 协商不成的, 任何一方均可提请仲裁委员会仲裁 6. 本保函自我方法定代表人 ( 或其授权代理人 ) 签字并加盖公章之日起生效 担保人 : ( 盖单位章 ) 法定代表人或其委托代理人 : ( 签字 ) 地址 : 邮政编码 : 电话 : 传真 : 年月日 100

102 附件 6: 承包人用于本工程施工的机械设备表 序号 机械或设 备名称 规格 型号 数量 产地 制造 年份 额定功率 (kw) 生产 能力 备注 101

103 附件 7: 预付款担保 ( 发包人名称 ): 根据 ( 承包人名称 )( 以下称 承包人 ) 与 ( 发包人名称 )( 以下简称 发包人 ) 于年月日签订的 ( 工程名称 ) 建设工程施工合同, 承包人按约定的金额向你方提交一份预付款担保, 即有权得到你方支付相等金额的预付款 我方愿意就你方提供给承包人的预付款为承包人提供连带责任担保 1. 担保金额人民币 ( 大写 ) 元 ( ) 2. 担保有效期自预付款支付给承包人起生效, 至你方签发的进度款支付证书说明已完全扣清止 3. 在本保函有效期内, 因承包人违反合同约定的义务而要求收回预付款时, 我方在收到你方的书面通知后, 在 7 天内无条件支付 但本保函的担保金额, 在任何时候不应超过预付款金额减去你方按合同约定在向承包人签发的进度款支付证书中扣除的金额 4. 你方和承包人按合同约定变更合同时, 我方承担本保函规定的义务不变 5. 因本保函发生的纠纷, 可由双方协商解决, 协商不成的, 任何一方均可提请仲裁委员会仲裁 6. 本保函自我方法定代表人 ( 或其授权代理人 ) 签字并加盖公章之日起生效 担保人 : ( 盖单位章 ) 法定代表人或其委托代理人 : ( 签字 ) 地址 : 邮政编码 : 电话 : 传真 : 年月日 102

104 附件 8: 工程质量保修书 ( 房屋建筑工程 ) 发包人 ( 全称 ): 承包人 ( 全称 ): 发包人和承包人根据 中华人民共和国建筑法 和 建设工程质量管理条例, 经协商一 致就 ( 工程全称 ) 签订工程质量保修书 一 工程质量保修范围和内容承包人在质量保修期内, 按照有关法律规定和合同约定, 承担工程质量保修责任 质量保修范围包括地基基础工程 主体结构工程, 屋面防水工程 有防水要求的卫生间 房间和外墙面的防渗漏, 供热与供冷系统, 电气管线 给排水管道 设备安装和装修工程, 以及双方约定的其他项目 具体保修的内容, 双方约定如下 : 二 质量保修期 根据 建设工程质量管理条例 及有关规定, 工程的质量保修期如下 : 1. 地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限 ; 2. 屋面防水工程 有防水要求的卫生间 房间和外墙面的防渗为 5 年 ; 3. 装修工程为 2 年 ; 4. 电气管线 给排水管道 设备安装工程为 2 年 ; 5. 供热与供冷系统为 个采暖期 供冷期 ; 6. 住宅小区内的给排水设施 道路等配套工程为 2 年 ; 7. 其他项目保修期限约定如下 : 质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算 三 缺陷责任期 工程缺陷责任期为 24 个月 ( 最长不超过 24 个月 ), 缺陷责任期自工程竣工验收合格之 日起计算 单位工程先于全部工程进行验收, 单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算 缺陷责任期终止后, 发包人应退还剩余的质量保证金 四 质量保修责任 103

105 1. 属于保修范围 内容的项目, 承包人应当在接到保修通知之日起天内派人保修 承包人不在约定期限内派人保修的, 发包人可以委托他人修理, 修理费用从质量保修金内扣除 2. 发生紧急事故需抢修的, 承包人在接到事故通知后, 应当立即到达事故现场抢修 3. 对于涉及结构安全的质量问题, 应当按照 建设工程质量管理条例 的规定, 立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告, 采取安全防范措施, 并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案, 承包人实施保修 4. 质量保修完成后, 由发包人组织验收 五 保修费用保修费用由造成质量缺陷的责任方承担 六 双方约定的其他工程质量保修事项 : 工程质量保修书由发包人 承包人在工程竣工验收前共同签署, 作为施工合同附件, 其有 效期限至保修期满 发包人 ( 公章 ): 承包人 ( 公章 ): 地 址 : 地 址 : 法定代表人 ( 签字 ): 法定代表人 ( 签字 ): 委托代理人 ( 签字 ): 委托代理人 ( 签字 ): 电 话 : 电 话 : 传 真 : 传 真 : 开户银行 : 开户银行 : 账 号 : 账 号 : 邮政编码 : 邮政编码 : 104

106 第五章工程量清单 1 工程量清单编制说明 1.1 本工程量清单依据 建设工程工程量清单计价规范 (GB ) 广西实施细则 ( 以下简称 计价规范 ) 各专业 工程量清单计算规范(GB50854~ ) 及广西实施细则修订本 )( 以下简称 计算规范 ) 关于建筑业实施营业税改征增值税后广西壮族自治区建设工程计价依据调整的通知 ( 桂建标 号 ) 招标文件 施工图等编制 计算规范中没有的清单项目, 应在本章第 1.4 款约定 1.2 工程量清单应与投标须知 合同协议条款 合同的通用条款 合同专用条款 技术规范及图纸等文件一起结合使用 1.3 工程量清单是招标文件的组成部分, 是工程量清单计价的基础, 作为编制招标控制价 投标报价 计算或调整工程量 索赔等的依据之一 1.4 补充清单项目的特征 计量单位 工程量计算规则及工作内容说明如下 : 1.5 承包人提供的主要材料和设备一览表 ( 表 -22, 表格编号为计价规范相应表格编号, 下同 ) 作为项目实施过程中材料和设备价格风险调整依据 1.6 本工程暂列金额约按合同造价 % 计算, 共元, 作为合同签订时尚未确定或者不可预见但施工中可能发生的费用 1.7 本工程发包人提供的材料和设备详见 发包人提供的主要材料和工程设备一览表 ( 表 -21) 1.8 本工程部分材料和设备在招标时作为暂估价计列, 结算按实调整, 具体内容详见 材料 ( 工程设备 ) 暂估单价及调整表 ( 表 12-2) 1.9 招标时暂估专业工程的价款属于暂估价, 结算按实调整, 具体内容详见 专业工程暂估价及结算价表 ( 表 12-3) 1.10 本工程量清单编码处标注 * 号的清单项目作为主要清单项目, 需要投标人提供 主要清单项目工料机分析表 ( 表 -10) 1.11 其它需要说明的问题 : 1.12 工程量清单另册发放 一般计税法建设工程的工程量清单表格按 关于建筑业实施营业税改征增值税后广西壮族自治区建设工程计价依据调整的通知 ( 桂建标 号 ) 附件 增值税一般计税方法工程计价表 要求提供 ; 简易计税法建设工程按照 计价规范 要求的表格提供, 但规费和税费要按照 关于建筑业实施营业税改征增值税后广西壮族自治区建设 105

107 工程计价依据调整的通知 ( 桂建标 号 ) 要求调整, 具体包括 : 1.1 招标工程量清单 ( 封 -1) 1.2 招标工程量清单 ( 扉 -1) 1.3 总说明 ( 表 -01) 1.4 建设项目投标报价汇总表 ( 表 -02) 1.5 单项工程投标报价汇总表 ( 表 -03) 1.6 单位工程投标报价汇总表 ( 表 -04) 1.7 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 ( 表 -08) 1.8 总价措施项目清单与计价表 ( 表 -11) 1.9 其他项目清单与计价汇总表 ( 表 -12) 1.10 暂列金额明细表 ( 表 12-1) 1.11 材料 ( 工程设备 ) 暂估单价及调整表 ( 表 12-2) 1.12 专业工程暂估价表 ( 表 12-3) 1.13 计日工表 ( 表 12-4) 1.14 总承包服务费计价表 ( 表 12-5) 1.15 税前项目清单与计价表 ( 表 -14) 1.16 规费 增值税计价表 ( 表 -15) 1.17 发包人提供主要材料和工程设备一览表 ( 表 -21) 1.18 承包人提供主要材料和工程设备一览表 ( 适用于造价信息差额调整法 )( 表 -22) 1.19 承包人提供主要材料和工程设备一览表 ( 适用于价格指数差额调整法 )( 表 -23) 注 : 以下表格视工程实际需要选用, 如该工程不发生如下表格相关项目和费用, 所编制招标工程量清单则不需列入相应表格 : 1 建设项目投标报价汇总表 ( 表 -02) 2 暂列金额明细表 ( 表 12-1) 3 材料 ( 工程设备 ) 暂估单价及调整表 ( 表 12-2) 4 专业工程暂估价表 ( 表 12-3) 5 计日工表 ( 表 12-4) 6 总承包服务费计价表 ( 表 12-5) 7 税前项目清单与计价表 ( 表 -14) 2 招标控制价编制说明 2.1 招标控制价编制依据 : (1) 计价规范 及 计算规范 关于建筑业实施营业税改征增值税后广西壮族自治区建设工程计价依据调整的通知 ( 桂建标 号 ); 106

108 (2) 自治区住房城乡建设行政主管部门颁发的计价定额及有关规定 : (3) 建设工程设计文件及相关资料 : (4) 本工程招标文件及工程量清单 ; (5) 与建设项目相关的标准 规范 技术资料 ; (6) 施工现场情况 工程特点及常规施工方案 ; (7) 材料价格信息 : 材料价格主要按照百色市建设工程造价管理机构发布的工程造价信息年第期, 不足部分参考市场定价 2.2 分部分项及单价措施项目综合单价应包括招标文件中招标人要求投标人所承担的风险内容及其范围 ( 幅度 ) 产生的风险费用 2.3 总价措施项目应根据拟定的招标文件和常规施工方案按 计价规范 和 计算规范 规定编制 2.4 其他项目费应按下列规定报价 : (1) 暂列金额应按招标工程量清单中列出的金额填写 ; (2) 材料 工程设备暂估价应按招标工程量清单中列出的单价计入综合单价 ; (3) 专业工程暂估价应按招标工程量清单中列出的金额填写 ; (4) 计日工应按招标工程量清单中列出的项目和数量, 根据工程特点和有关计价依据确定的综合单价计算 ; (5) 总承包服务费应根据招标工程量清单列出的内容和要求, 按自治区住房城乡建设行政主管部门颁发的计价定额及有关规定计算 2.5 规费和增值税应按规定确定, 作为不可竞争费用 2.6 其它需要说明的问题 : 3 投标报价 ( 已标价工程量清单 ) 编制说明 3.1 投标人应依据招标文件 招标工程量清单以及 计价规范 计算规范 自主报价, 自主报价不得违反计价规范强制性条文规定 投标人不得采用总价让利或以百分比让利等形式进行报价, 任何优惠 ( 或降价 让利 ) 均应反映在相应清单项目的综合单价中 同时, 不得出现任意一项单价重大让利, 不得以自有机械闲置 自有材料等不计成本为由低于工程成本报价 3.2 投标人应按招标工程量清单填报价格 项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量必须与招标工程量清单一致, 投标人不得对招标工程量清单项目进行增减调整 3.3 综合单价中应包含招标文件中划分的应由投标人承担的风险范围及其费用 3.4 分部分项工程项目和单价措施项目, 应根据招标文件和招标工程量清单项目中的特征描述确定综合单价计算 如出现招标工程量清单特征描述与设计图纸不符时, 投标人应以招标工 107

109 程量清单的项目特征描述为准, 确定投标报价的综合单价 3.5 总价措施项目的金额应根据招标文件及投标时拟定的施工组织设计或施工方案, 按计价规范的规定自主确定 但安全文明施工费按按国家 省级或行业建设主管部门的有关规定执行, 作为不竞争费用单列 3.6 其他项目费应按下列规定报价 : (1) 暂列金额应按招标工程量清单中列出的金额填写 ; (2) 材料 工程设备暂估价应按招标工程量清单中列出的单价计入综合单价 ; (3) 专业工程暂估价应按招标工程量清单中列出的金额填写 ; (4) 计日工应按招标工程量清单中列出的项目和估算数量, 自主确定综合单价并计算计日工总额 ; 计日工单价均不含规费和税金 ; (5) 总承包服务费应根据招标工程量清单中列出的内容和供应材料 设备情况, 按照招标人提出的协调 配合与服务要求和施工现场管理需要自主确定 3.7 规费和增值税应按规定确定, 作为不可竞争费用 3.8 招标工程量清单与计价表中列明的所有需要填写的单价和合价的项目, 投标人均应填写且只允许有一个报价 未填写单价和合价的项目, 视为此项费用已包含在已标价工程量清单中其他项目的单价和合价之中 竣工结算时, 此项目不得重新组价予以调整 3.9 投标总价应当与分部分项工程费 措施项目费 其他项目费和规费 增值税的合计金额一致 3.10 因分部分项工程量清单漏项 设计变更 相关签证引起工程项目 工程量任何变化的, 变更合同价款按专用合同条款中变更估价原则处理 3.11 投标人应按 承包人提供的主要材料和设备一览表 的内容填报, 不得擅自调整材料和设备名称型号规格 单位 风险系数 基准单价 3.12 投标报价表格按本工程工程量清单表格要求填写, 并应按招标文件的要求, 附上 工程量清单综合单价分析表 ( 表 -09) 和 主要清单项目工料机分析表 ( 表 -10) 未尽事宜详见本工程招标工程量清单 招标控制价编制说明以及现行 计价规范 等有关规定执行 108

110 第二卷 第六章图 纸 ( 另册发放 ) 109

111 第三卷 第七章技术标准和要求 本节由招标人根据国家行业和地方现行标准 规范和规程等, 以及项目具体情况摘录 110

112 第四卷 第八章投标文件格式 111

113 ( 项目名称 ) 施工招标 投标文件 项目招标编号 : ( 正本 / 副本 ) 投标内容 : 资格审查部分 投标人 : ( 盖单位章 ) 法定代表人或其委托代理人 : ( 签字或盖章 ) 年月日 112

114 目 录 ( 应附有页码 ) 1 法定代表人身份证明原件及身份证复印件( 法定代表人签署投标文件时提供 ) 或者投标文件签署授权委托书 ( 原件 ), 附 : 法定代表人身份证明及身份证 委托代理的专职投标员身份证及 广西建筑市场诚信卡 等材料的复印件 ( 委托代理人签署投标文件时提供 ); 2 投标人基本情况表, 附 : 已录入广西建筑业企业诚信信息库的有效的企业营业执照 企业资质证书副本和安全生产许可证副本等的诚信库页面打印文件 ; 3 银行保函或工程担保或工程保证保险复印件( 原件核查 )( 采用保函方式提交投标保证金时提供 ) 或投标保证金收据 ( 如有 ) 的复印件 ( 原件核查 ) 银行转帐( 或电汇 ) 底单复印件 ( 原件核查 ) 已录入广西建筑业企业诚信信息库中的基本账户开户许可证的诚信库页面打印文件 ( 采用银行转账或电汇方式提交投标保证金时提供 ); 4 建设工程项目管理承诺书; 5 已录入广西建筑业企业诚信信息库的项目经理注册建造师执业资格证书和安全生产考核合格证书 (B 类 ) 的复印件及诚信库页面打印文件 ; 6 已录入广西建筑业企业诚信信息库的专职安全员安全生产考核合格证书(C 类 ) 的诚信库页面打印文件 ; 7 专职投标员 项目经理 技术负责人和主要管理人员近 3 个月在现任职单位依法缴纳社会保险的凭证原件及相关材料的诚信库页面打印文件 ; 8 资格审查需要的其他材料: 项目管理机构配备情况表 拟投入施工机械设备情况表 企业近年已完成类似项目一览表 ( 如有 ) 企业信誉实力一览表( 如有 ) 企业近年财务状况表 近年发生的诉讼和仲裁情况 ( 如有 ) 等 备注: 本页应对应投标须知前附表的 项的内容进行调整 诚信库页面打印文件指 : 自招标文件开始发售时间起至投标截止时间内, 投标人使用 诚信库扫描件工具 从广西建筑业企业诚信信息库内打印的相关扫描件 以上复印件 诚信库页面打印文件均须加盖投标人单位公章 113

115 1 投标文件签署授权委托书 本授权委托书声明 : 我 ( 姓名 ) 系 ( 投标人名称 ) 的法定 代表人, 现授权委托 ( 单位名称 ) 的 ( 姓名 ) 为我公司签 署 ( 项目名称及项目招标编号 ) 的投标文件的法定代表人授权委托代理人, 我 承认代理人全权代表我所签署的本工程的投标文件的内容 代理人无转委托权, 特此委托 代理人 : 性别 : 年龄 : 身份证号码 : 职务 : 专职投标员诚信卡卡号 : 投标人 : ( 盖单位章 ) 法定代表人 : ( 签字或盖章 ) 授权委托日期 : 年 月 日 备注 : 附法定代表人身份证明及其身份证 专职投标员身份证及其 广西建筑市场诚信卡 等材料的复印件 以上复印件均须加盖投标人单位公章 114

116 法定代表人身份证明 投标人 : 单位性质 : 地 址 : 成立时间 : 年 月 日 经营期限 : 姓 名 : 性 别 : 年 龄 : 职 务 : 系 ( 投标人名称 ) 的法定代表人 特此证明 投标人 : ( 盖单位章 ) 年月日 115

117 2 投标人基本情况表 ( 包含联合体各方 ) 投标人名称 注册地址 联系方式 邮政编码 联系人电话 传真网址 统一社会信用代码 法定代表人姓名技术职称电话 技术负责人姓名技术职称电话 成立时间员工总人数 : 资质等级 安全生产许可证号 注册资金 其中 项目经理 高级职称人员 中级职称人员 开户银行 初级职称人员 账号技工 经营范围 备注 备注 : 附已录入广西建筑业企业诚信信息库的有效的企业营业执照副本 企业资质证书副本 和安全生产许可证副本等的诚信库页面打印文件 以上诚信库页面打印文件均须加盖投标人单 位公章 116

118 3 联合体协议书 ( 联合体投标人适用 ) 牵头人名称 : 法定代表人 : 法定住所 : 成员二名称 : 法定代表人 : 法定住所 : 鉴于上述各成员单位经过友好协商, 自愿组成 ( 联合体名称 ) 联合体, 共同参加 ( 招标人名称 )( 以下简称招标人 ) ( 项目名称 )( 以下简称本工程 ) 的施工投标并争取赢得本工程施工承包合同 ( 以下简称合同 ) 现就联合体投标事宜订立如下协议: 1. ( 某成员单位名称 ) 为 ( 联合体名称 ) 牵头人 2. 在本工程投标阶段, 联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本工程投标文件编制活动, 代表联合体提交和接收相关的资料 信息及指示, 并处理与投标和中标有关的一切事务 ; 联合体中标后, 联合体牵头人负责合同订立和合同实施阶段的主办 组织和协调工作 3. 联合体将严格按照招标文件的各项要求, 递交投标文件, 履行投标义务和中标后的合同, 共同承担合同规定的一切义务和责任, 联合体各成员单位按照内部职责的部分, 承担各自所负的责任和风险, 并向招标人承担连带责任 4. 联合体各成员单位内部的职责分工如下 : 按照本条上述分工, 联合体成员单位各自所承担的合同工作量比例如下 : 5. 投标工作和联合体在中标后工程实施过程中的有关费用按各自承担的工作量分摊 6. 联合体中标后, 本联合体协议是合同的附件, 对联合体各成员单位有合同约束力 7. 本协议书自签署之日起生效, 联合体未中标或者中标时合同履行完毕后自动失效 8. 本协议书一式份, 联合体成员和招标人各执一份 牵头人名称 : ( 盖单位章 ) 法定代表人或其委托代理人 : ( 签字 ) 成员二名称 : ( 盖单位章 ) 法定代表人或其委托代理人 : ( 签字 ) 年 月 日 117

119 备注 : 本协议书由委托代理人签字的, 应附法定代表人签字的授权委托书 118

120 4 银行保函或工程保证担保函或工程保险保函复印件 ( 原件核查 ) ( 采用银行保函或工程担保或工程保证保险方式提交投标保证金时提供 ) 或投标保证金收据 ( 如有 ) 的复印件 ( 原件核查 ) 银行转帐( 或电汇 ) 底单复印件 ( 原件核查 ) 已录入广西建筑业企业诚信信息库中的基本账户开户许可证的诚信库页面打印文件 ( 采用银行转账或电汇方式提交投标保证金时提供 ) 备注 : 投标保证金收据 ( 如有 ) 银行转帐 ( 或电汇 ) 的底单 银行保函或工程担保或 工程保证保险原件在开标时需带原件核验, 以上复印件 诚信库页面打印文件均须加盖投标人 单位公章 119

121 5 建设工程项目管理承诺书 致 ( 招标人名称 ): 作为参与 ( 工程名称 ) 项目的投标方, 根据国家 自治区相关 文件规定, 我方在此向招标人承诺 : 1 一旦中标, 我方保证按照政府相关部门的规定, 在发出中标通知书之日起 7 个工作日内足额将农民工工资保障金转入农民工工资保障金专用账户 一旦我方所承包的该项目中出现拖欠农民工工资情况, 由劳动保障 住房城乡建设行政主管部门按照 关于进一步完善建筑行业农民工工资保证金制度的通知 ( 桂劳社发 号 ) 从我方农民工工资保障金中先予划支 2 一旦中标, 我方保证在施工过程中, 严格执行 广西壮族自治区建设工程安全文明施工费使用管理细则 ( 桂建质 号 ) 的有关规定, 确保建设工程各项安全防护 文明施工措施落实到位 如我方在该项目的承包中出现未按桂建质 号文附件一规定执行的情形, 我方愿意按照相关规定接受建设单位及有关主管部门的处罚 3 一旦中标, 我方保证在施工过程中, 严格执行散装水泥和预拌混凝土管理的有关规定, 确保建设工程按规定使用散装水泥和预拌混凝土 如我方在该项目的承包中出现未按规定执行的情形, 我方愿意按照相关规定接受建设单位及有关主管部门的处罚 4 一旦中标, 我方保证在施工过程中, 严格执行 关于禁止使用不符合规范要求的竹脚手架的通知 ( 桂建管字 号 ) 的有关规定, 不使用竹脚手架 如我方在该项目的承包中出现未按规定执行的情形, 我方愿意按照相关规定接受建设单位及有关主管部门的处罚 投标人 : ( 盖单位章 ) 法定代表人或授权代理人 : ( 签字或盖章 ) 日期 : 年月日 120

122 广西壮族自治区建筑工程安全文明施工措施项目清单内容 ( 桂建质 号文附件一 ) 广西壮族自治区建设工程安全文明施工措施项目清单内容 类别项目名称主要内容和要求 文明施工与环境保护 临时设施 安全警示标志牌 现场围挡 七牌二图 企业标志 场容场貌 材料堆放 现场防火 垃圾清运 宣传栏 环保及不扰民措施 施工现场临时用电 现场办公生活设施 配电线路 配电箱开关箱 接地装置 在易发伤亡事故 ( 或危险 ) 处设置明显的 符合国家标准要求的安全警示标志牌 1. 现场采用封闭围挡, 高度不小于 1.8m 2. 围挡材料可用彩色 定型钢板, 砌块等墙体 在进门处悬挂工程概况 现场出入制度 管理人员名单及监督电话 安全生产规定 文明施工 消防保卫 节能公示等七牌以及施工现场总平面图 工程效果图 现场出入的大门应设有本企业标志或企业标识 1. 道路畅通 2. 排水设施齐全畅通 3. 工地地面硬化处理 ( 办公区 生活区 现场道路 材料堆放 混凝土搅拌 砂浆搅拌 钢筋加工等场地和外脚手架基础等 ) 1. 材料 构件 料具等堆放时, 应有名称 品种 规格等标牌 2. 水泥和其它易飞扬细颗粒建筑材料应封闭存放或采取覆盖等措施 3. 易燃 易爆和有毒有害物品分类存放 消防器材配置合理, 符合消防要求 1. 施工现场应设置密闭式垃圾站, 施工垃圾 生活垃圾应分类存放 2. 施工垃圾必须采用相应容器或管道运输 宣传栏 安全宣传标语等, 洗车 ( 防止污染市区道路 ) 粉尘 噪声控制和排污 ( 污水 废气 ) 措施等 1. 施工现场办公 生活区与作业区分开设置, 保持安全距离 2. 工地办公室 现场宿舍 食堂 厕所 饮水 沐浴 休息场所等符合卫生 消防安全要求 1. 按照 TN-S 系统要求配备五芯电缆 四芯电缆和三芯电缆 2. 按要求架设临时用电线路的电杆 横担 瓷夹 瓷瓶等, 或电缆埋地的地沟 3. 对靠近施工现场的外电线路, 设置木质 塑料等绝缘体的防护设施 1. 按三级配电要求, 配备总配电箱 分配电箱 开关箱三类 ( 铁质 ) 标准电箱, 开关箱应符合 一机 一箱 一闸 一漏, 三类电箱中的各类电器应是合格品 2. 按两级保护的要求, 选取符合容量要求和质量合格的总配电箱和开关箱中的漏电保护器 3. 对大型 落地式分配电箱 开关箱设置防护棚和通透式围挡 施工现场应设置不少于三处的重复接地装置 121

123 现场变配电装置 总配电房建筑材料必须达到消防防火要求, 室内做硬地坪 电缆沟 类别项目名称主要内容和要求 安全施工 其它 高处作业防护 机械设备防护 楼层 屋面 阳台等临边 通道口 预留洞口 电梯井口 楼梯边 垂直方向交叉作业 高处作业 基坑 物料平台 安全防护用品 设两道防护栏杆和 18cm 高的踢脚板, 用密目式安全立网全封闭 设防护棚, 防护棚应为不小于 5cm 厚的木板或两道相距 50cm 的竹笆 两侧应沿栏杆架用密目式安全网封闭 用硬质材料全封闭, 短边超过 1.5m 长的洞口, 除封闭外四周还应设有防护栏杆 设置定型化 工具化的防护门, 在电梯井内每隔 2 层 ( 不大于 10m) 设置一道水平防护 设 1.2m 高的定型化 工具化的防护栏,18cm 高的踢脚板 设置防护隔离棚或其它设施 有悬挂安全带的悬索或其它设施, 有操作平台, 有上下的梯子或其它形式的通道 设 1.2m 高标准化的防护栏, 用密目式安全立网封闭, 悬挂标识 安全帽 安全带 特种作业人员 ( 电工 焊工 架子工等 ) 防护服装 用品等 中小型机械设防护棚 ( 同通道口防护并有防雨措施 ) 垂直运输设备 专家论证审查 1. 垂直运输设备检测 检验 日常维护 保养等 2. 物料提升机 施工电梯等物料平台搭设 外侧用密目式安全立网全封闭, 有安全通道 安全防护门 防护棚等 超过一定规模的危险性较大分部分项工程专家论证审查 应急救援预案 救援器材准备及演练等 非正常情况施工 其它特殊情况下的防护费用, 如 : 城市主干道 人流密集 河边等处施工及文物 古建筑 古树保护等 注 : 本表所列建设工程安全文明施工费, 是依据现行法律法规及标准 规范确定的 如法 律法规和标准 规范修订, 本表所列项目应按照修订后的法律法规和标准规范进行调整 122

124 6 已录入广西建筑业企业诚信信息库的项目经理注册建造师执业资格证书和安全生产考核合格证书 (B 类 ) 的诚信库页面打印文件 ; 备注 : 以上诚信库页面打印文件均须加盖投标人单位公章 7 已录入广西建筑业企业诚信信息库的专职安全员安全生产考核合格证书 (C 类 ) 的诚信库页面打印文件 ; 备注 : 以上诚信库页面打印文件均须加盖投标人单位公章 8 专职投标员 项目经理 技术负责人和主要管理人员近 3 个月在现任职单位依法缴纳社会保险的凭证原件及相关材料的诚信库页面打印文件 ; 备注 : 以上原件 诚信库页面打印文件均须加盖投标人单位公章 9 资格审查需要的其他材料: 项目管理机构配备情况表 拟投入施工机械设备情况表 企业近年已完成类似项目一览表 ( 如有 ) 企业信誉实力一览表 ( 如有 ) 企业近年财务状况表 近年发生的诉讼和仲裁情况 ( 如有 ) 等 123

125 附表 : (1) 项目管理机构配备情况表 岗位姓名职称 ( 招标工程项目名称 ) 工程 执业或职业资格证明 证书名称级别证号专业项目数 承担完工工程情况 主要项目名称 一旦我单位中标, 将实行项目经理负责制, 我方保证并配备上述项目管理机构 上述填报内容真实, 若 不真实, 愿按有关规定接受处理 项目管理班子机构设置 职责分工等情况另附资料说明 相关证明材 料未通过广西建筑业企业诚信信息库审核的, 在评审时不予承认 备注 : 附以上各岗位人员资格证件的诚信库页面打印文件, 以及投标人认为需要的其他证明材 料复印件 以上复印件 诚信库打印页面均须加盖投标人单位公章 124

126 (2) 拟投入施工机械设备情况表 ( 格式自拟 ) 125

127 (3) 近年已完成类似工程一览表 序号 发包人名称 工程名称及建设地点 结构类型 建设规模 合同金额 ( 万元 ) 竣工达到质量标准 开竣工日期 备注 : 1 附以上类似工程的中标通知书 ( 如有 ) 工程合同协议书 工程竣工验收证明材料的诚信库打印页面, 以及投标人认为需要增加的其他证明材料复印件, 以上复印件 诚信库打印页面均须加盖投标人单位公章 2 需录入广西建筑业企业诚信信息库的相关证明材料未通过审核的, 在评审时不予承认 126

128 (4) 近年企业信誉实力一览表 序号 项目类别 备注 : 1 项目类别由招标人自行确定, 但应与 评标办法前附表 第 条一致 2 考核期为 : 年月日至年月日 3 所有奖项 证书均以广西建筑企业诚信信息库为准, 附已录入广西建筑业企业诚信信息 库的相关奖项 证书的诚信库打印页面, 以及投标人认为需要增加的其他证明材料复印件, 以 上复印件 诚信库打印页面均须加盖投标人单位公章 4 需录入广西建筑业企业诚信信息库的相关证明材料未通过审核的, 在评审时不予承认 127

129 (5) 近年财务状况表 备注 : 附已录入广西建筑业企业诚信信息库的 经会计师事务所或审计机构审计的财务会计 报表复印件, 包括资产负债表 现金流量表 利润表, 以及上述材料的诚信库页面 投标人认 为需要增加的其他证明材料复印件, 以上复印件 诚信库打印页面均须加盖投标人单位公章 128

130 (6) 近年发生的诉讼和仲裁情况 诉讼情况 序号判决或裁定时间诉讼相对人诉讼原因证明材料 仲裁情况 序号裁决时间仲裁相对人仲裁原因证明材料 备注 : 近年发生的诉讼和仲裁情况仅限于投标人败诉的, 且与履行施工承包合同有关的案件, 不包括调解结案以及未裁决的仲裁或未终审判决的诉讼 附裁决书 裁定书 仲裁裁决书及有 关文件的复印件并加盖投标人单位公章 129

131 ( 项目名称 ) 施工招标 投标文件 项目招标编号 : ( 正本 / 副本 ) 投标内容 : 商务标部分 投标人 : ( 盖单位章 ) 法定代表人或其委托代理人 : ( 签字或盖章 ) 年月日 130

132 一 投标函及投标函附录 ( 一 ) 投标函 1 根据你方项目招标编号为 ( 项目招标编号 ) 的 ( 工程项目名称 ) 工程招标文件, 遵照 中华人民共和国招标投标法 等有关规定, 经踏勘项目现场和研究上述招标文件的投标须知 合同条款 图纸 工程建设标准和工程量清单及其他有关文件后, 我方愿以人民币 ( 大写 ) 元 (RMB 元 ) 的投标报价并按上述图纸 合同条款 工程建设标准和工程量清单 ( 如有时 ) 的条件要求承包上述工程的施工 竣工, 并承担任何质量缺陷保修责任 我 方保证工程质量达到 等级 2 我方已详细审核全部招标文件, 包括修改文件 ( 如有时 ) 及有关附件 3 我方承认投标函附录是我方投标函的组成部分 4 一旦我方中标, 我方保证按合同书中规定的工期日历天内完成并移交全部工程 5 如果我方中标, 我方将按照文件规定提交履约保证金作为履约担保 6 我方同意所提交的投标文件在招标文件的 投标人须知 中第 条规定的投标有效期内有效, 在此期间内如果中标, 我方将受此约束 7 除非另外达成协议并生效, 你方的中标通知书和本投标文件将成为约束双方的合同文件的组成部分 8 我方将与本投标函一起, 提交无条件保函 ( 保证额度元 ) 或人民币元作为投标保证金 投标人 : ( 盖单位章 ) 单位地址 : 法定代表人或其委托代理人 ( 同时是专职投标员 ): ( 签字或盖章 ) 邮政编码 : 电话 : 传真 : 开户银行名称 : 开户银行账号 : 开户银行地址 : 开户银行电话 : 日期 : 年 月 日 131

133 ( 二 ) 投标函附录 项目名称 : 项目招标编号 : 序号条款内容合同条款号约定内容备注 1 项目经理专用条款姓名 : 2 投标有效期日历天 3 工期专用条款日历天 4 缺陷责任期专用条款 5 发包人支付担保专用条款 6 承包人履约担保金额 专用条款 7 分包专用条款见分包项目情况表 8 逾期竣工违约金专用条款合同价款 %/ 天 9 逾期竣工违约金最高限额 专用条款合同价款 % 10 质量标准专用条款 11 预付款额度专用条款 12 预付款保函金额专用条款 13 质量保证金额度专用条款结算价的 % 备注 : 投标人在响应招标文件中规定的实质性要求和条件的基础上, 可做出其他有利于招标人 的承诺 此类承诺可在本表中予以补充填写 投标人 ( 盖单位章 ): 法人代表或委托代理人 ( 签字或盖章 ): 日期 : 年月日 132

134 二 投标报价表 工程规模 : 币种 : 人民币 投标报价万元备注 其中 主要材料 安全文明施工费 规费中按规定向建安劳保费管理机构缴纳的建安劳保费 发包人提供材料 ( 如有 ) 承包人提供材料 ( 设备 ) 暂估价 ( 如有 ) 暂估专业工程 ( 如有 ) 暂列金额 ( 如有 ) 钢筋 水泥 ( 不含商品混凝土用量 ) 万元万元万元万元万元万元吨吨 商品混凝土 m 3 备注 : 投标报价规费中含按规定向建安劳保费管理机构缴纳的建安劳保费 ( 依据为桂政发 号 桂建计 号 ), 现行收取标准依据桂建计字 号有关规定执 行, 即按建筑安装工程造价的 2% 收取 投标人 ( 盖单位章 ): 法定代表人或其委托代理人 ( 签字或盖章 ): 日期 : 年月日 133

135 三 已标价工程量清单 1. 已标价工程量清单应按第五章 工程量清单 中的相关表格及投标报价说明填写 构成合同文件的已标价工程量清单包括第五章 工程量清单 有关工程量清单 投标报价以及其他说明的内容 2. 一般计税法建设工程已标价工程量清单表格按 关于建筑业实施营业税改征增值税后广西壮族自治区建设工程计价依据调整的通知 ( 桂建标 号 ) 附件 增值税一般计税方法工程计价表 要求提供, 简易计税法表格按 < 建设工程工程量清单计价规范 > (GB ) 广西壮族自治区实施细则 要求的表格提供, 但规费和税费按照 关于建筑业实施营业税改征增值税后广西壮族自治区建设工程计价依据调整的通知 ( 桂建标 号 ) 调整, 具体内容包括 : 1.1 投标总价 ( 封 -3) 1.2 投标总价 ( 扉 -3) 1.3 总说明 ( 表 -01) 1.4 建设项目投标报价汇总表 ( 表 -02) 1.5 单项工程投标报价汇总表 ( 表 -03) 1.6 单位工程投标报价汇总表 ( 表 -04) 1.7 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 ( 表 -08) 1.8 工程量清单综合单价分析表 ( 表 -09) 1.9 主要清单项目工料机分析表 ( 表 -10) 备注: 可按要求有选择的提供 1.10 总价措施项目清单与计价表 ( 表 -11) 1.11 其他项目清单与计价汇总表 ( 表 -12) 1.12 暂列金额明细表 ( 表 12-1) 1.13 材料 ( 工程设备 ) 暂估单价及调整表 ( 表 12-2) 1.14 专业工程暂估价表 ( 表 12-3) 1.15 计日工表 ( 表 12-4) 1.16 总承包服务费计价表 ( 表 12-5) 1.17 税前项目清单与计价表 ( 表 -14) 1.18 规费 增值税计价表 ( 表 -15) 1.19 发包人提供主要材料和工程设备一览表 ( 表 -21) 1.20 承包人提供主要材料和工程设备一览表 ( 适用于造价信息差额调整法 )( 表 -22) 1.21 承包人提供主要材料和工程设备一览表 ( 适用于价格指数差额调整法 )( 表 -23) 备注 : 134

136 (1)1.8 工程量清单综合单价分析表和 1.9 主要清单项目工料机分析表仅要求在商务标正本附上, 副本可不附该部分内容 (2) 已标价工程量清单表格要严格按照招标工程量清单给出的表格要求和内容填报 以下表格视工程实际需要选用, 如该工程不发生如下表格相关项目和费用, 招标工程量清单不应列入该部分表格, 已标价工程量清单亦不包括这部分表格 1 建设项目投标报价汇总表 ( 表 -02) 2 暂列金额明细表 ( 表 12-1) 3 材料 ( 工程设备 ) 暂估单位及调整表 ( 表 12-2) 4 专业工程暂估价表 ( 表 12-3) 5 计日工表 ( 表 12-4) 6 总承包服务费计价表 ( 表 12-5) 7 税前项目清单与计价表 ( 表 -14) 135

137 ( 项目名称 ) 施工招标 投标文件 项目招标编号 : ( 正本 / 副本 ) 投标内容 : 技术标部分 投标人 : ( 盖单位章 ) 法定代表人或其委托代理人 : ( 签字或盖章 ) 年月日 136

138 目 录 1 施工组织设计 2 拟分包计划表 137

139 一 施工组织设计 1 投标人编制施工组织设计的要求: 编制时应采用文字并结合图表形式说明施工方法 ; 拟投入本工程的主要施工设备情况 拟配备本工程的试验和检测仪器设备情况 劳动力计划等 ; 结合工程特点提出切实可行的工程质量 安全生产 文明施工 工程进度 技术组织措施, 同时应对关键工序 复杂环节重点提出相应技术措施, 如冬雨季施工技术 减少噪音 降低环境污染 地下管线及其他地上地下设施的保护加固措施等 2. 施工组织设计除采用文字表述外可附下列图表, 图表及格式要求附后 附表一附表二附表三附表四附表五附表六 拟投入本工程的主要施工设备表拟配备本工程的试验和检测仪器设备表劳动力计划表计划开 竣工日期和施工进度网络图施工总平面图临时用地表 附表一 : 拟投入本工程的主要施工设备表 序号 设备名称 型号规格 数量 国别产地 制造年份 额定功率 (KW) 生产能力 用于施工部位 备注 附表二 : 拟配备本工程的试验和检测仪器设备表仪器设备型号国别序号数量制造年份名称规格产地 已使用台时数 用途 备注 138

140 附表三 : 劳动力计划表 工种 按工程施工阶段投入劳动力情况 单位 : 人 附表四 : 计划开 竣工日期和施工进度计划 ( 网络图或横道图 ) 1. 投标人应提交施工进度计划, 说明按招标文件要求的工期进行施工的各个关键日期 中标的投标人还应按合同条件有关条款的要求提交详细的施工进度计划 2. 施工进度计划可采用网络图 ( 或横道图 ) 表示, 说明计划开工日期和各分项工程各阶段的完工日期和分包合同签订的日期 3. 施工进度计划应与施工组织设计相适应 附表五 : 施工总平面图投标人应递交一份施工总平面图, 绘出现场临时设施布置图表并附文字说明, 说明临时设施 加工车间 现场办公 设备及仓储 供电 供水 卫生 生活 道路 消防等设施的情况和布置 附表六 : 临时用地表 用途面积 ( 平方米 ) 位置需用时间 139

141 二 拟分包计划表 序号 拟分包项目名称 范围及理由 拟选分包人拟选分包人名称注册地点企业资质有关业绩 备注 备注 : 本表所列分包仅限于承包人自行施工范围内的非主体 非关键工程 日期 : 年月日 140

142 ( 项目名称 ) 施工招标 投标文件 项目招标编号 : ( 正本 / 副本 ) 投标内容 : 企业信誉实力部分 投标人 : ( 盖单位章 ) 法定代表人或其委托代理人 : ( 签字或盖章 ) 年月日 141

143 企业信誉实力一览表 序号 项目类别 企业近三年内承建或完成的工程获得的广西壮族自治区主席质量奖 中国建设工程鲁班奖 市政金杯示范工程奖 詹天佑土木工程大奖 企业近三年内承建或完成的工程获得的国家优质工程奖 全国建筑工程装饰奖 国家 AAA 级安全文明标准化工地奖 企业近二年内承建或完成的工程获得省级工程质量或安全文明工地奖 省级建筑装饰工程优质奖 4 企业近一年承建或完成的工程获得设区城市优质工程或安全文明工地奖项 5 企业近三年内主编或主持完成国家级建设工法 国家或行业标准 6 企业近三年内参编或参与完成国家级建设工法 国家或行业标准 7 企业近二年内主编或主持完成省级建设工法 标准的 8 企业近二年内参编或参与完成省级建设工法 标准的 备注 :1 附以上相关奖状 证书等有效证明材料的诚信库页面打印文件, 以及投标人认 为需要增加的其他证明材料复印件, 以上复印件 诚信库打印页面均须加盖投标人单位公章 2 相关证明材料未通过广西建筑业企业诚信信息库审核的, 在评审时不予承认 142

144 附件 : 网上诚信库页面截图图例 143