第四部分 近年考试试卷及参考答案 年度全国监理工程师执业资格考试试卷 年建设工程监理基本理论与相关法规 一 单项选择题 共 题 每题 分 每题的备选项中 只有 个最符合题意 依据 建设工程监理范围和规模标准规定 下列工程项目必须实行监理的是 总投资额为 亿元的电视机厂改建项目 建筑面积 万平方米的住

Transcription

1 第四部分 近年考试试卷及参考答案

2 第四部分 近年考试试卷及参考答案 年度全国监理工程师执业资格考试试卷 年建设工程监理基本理论与相关法规 一 单项选择题 共 题 每题 分 每题的备选项中 只有 个最符合题意 依据 建设工程监理范围和规模标准规定 下列工程项目必须实行监理的是 总投资额为 亿元的电视机厂改建项目 建筑面积 万平方米的住宅建设项目 总投资额为 美元的联合国粮农组织的援助项目 总投资额为 万元的科技项目 工程监理企业应当拥有足够数量的 管理经验丰富和应变能力较强的监理工程师骨干队伍 这是建设工程监理 的表现 服务性 科学性 独立性 公正性 我国建设工程监理制中 吸收了 合同条件的有关内容 对工程监理企业和监理工程师提出了 的要求 维护施工单位利益 代表政府监理 独立 公正 承担法律责任 国务院建设主管部门以部长令形式发布的规范性文件属于 法律 行政法规 国家标准 部门规章 我国目前的建设程序与计划经济时期的建设程序相比 发生了一些关键性变化 下列不属于建设工程管理制度体系的是 项目决策咨询评估制度 工程招标投标制度 建设工程监理制度 项目法人责任制度 下列属于 道德准则的是 服务性 科学性 独立性 公正性 下列关于工程监理股份有限公司的表述中 正确的是 公司股东的数量没有限制 股东拥有的权益凭证是股权证书 公司管理实行两权分离 公司发起人不得认购公司的全部股份 按时计算法是工程监理费的计算方法之一 这种方法主要适用于 项目的监理业务 改建 扩建 临时性 短期

3 全国监理工程师执业资格考试辅导资料 上 中小型 住宅小区 目标控制有主动控制和被动控制之分 下列关于主动控制和被动控制的表述中 正确的是 仅仅采取主动控制是不现实的 被动控制比主动控制的效果好 主动控制是不经济的 以主动控制为主 被动控制为辅 下列关于目标和计划的表述中 正确的是 应当根据计划来制定目标 计划必须保证目标的实现 计划是对目标的进一步论证 目标是对计划的进一步论证 对建设工程三大目标的统一关系进行定量分析时 应注意的问题之一是 当前的投入是现实的 不很确定的 未来的收益是现实的 确定的 未来的收益是预期的 确定的 未来的收益是预期的 不很确定的 建设工程数据库中的数据是 静止的 孤立的 动态的 孤立的 动态的 有联系的 静止的 有联系的 为了将投资 进度 质量三大目标联系起来 且便于偏差原因分析 建设工程目标应当按 分解 时间 工种 工艺 工程部位 下列关于设计阶段特点的表述中 正确的是 设计劳动投入量越大 设计产品质量越好 设计阶段不是影响建设工程投资的关键阶段 设计劳动投入量与设计产品质量之间没有必然的联系 设计质量对建设工程总体质量影响不大 投保人购买商业保险后 往往疏于对损失的防范 这属于 道德风险因素 心理风险因素 道德风险事件 心理风险事件 风险识别的原则之一是 由粗及细 由细及粗 其中 由粗及细 的作用在于 得到工程初始风险清单 确定风险评价和风险对策决策的主要对象 严格界定风险内涵 寻找风险因素之间的相关性 下列风险识别的方法中 的作用在于建立最终风险清单 经验数据法 风险调查法 专家调查法 财务报表法 建设工程数据库对风险评价的作用是 只能反映各种风险综合作用的后果 不能反映各种风险各自作用的后果

4 第四部分 近年考试试卷及参考答案 只能反映各种风险各自作用的后果 不能反映各种风险综合作用的后果 既能反映各种风险综合作用的后果 也能反映各种风险各自作用的后果 既不能反映各种风险综合作用的后果 也不能反映各种风险各自作用的后果 建设工程风险评价的主要作用在于确定 风险损失值的大小 风险的相对严重性 风险发生的概率 风险的绝对严重性 下列内容中 质量风险和安全风险都可能造成的损失是 永久性缺陷对建设工程使用造成的损失 受伤人员的医疗和补偿费用 复位纠偏和加固补强的费用 第三者责任损失 有效的组织设计在提高组织活动效能方面起着重大的作用 下列关于组织构成因素的表述中 正确的是 组织的最高管理者到最基层的实际工作人员权责逐层递增 管理部门的划分要根据组织目标与工作内容确定 管理层次是指一名上级管理人员所直接管理的下级人数 管理跨度越大 领导者需要协调的工作量越小 管理难度越小 组织机构的目标必须通过组织机构活动来实现 项目监理机构应针对工程特点 工程条件和运行方式 运用 原理 采取相应的措施以实现监理目标 要素有用性 主观能动性 动态相关性 规律效应性 对建设单位而言 项目总承包模式的主要缺点是 质量控制难度大 组织协调工作量大 不利于缩短建设工期 不利于投资控制 建设工程监理工作由不同专业 不同层次的专家群体共同来完成 体现了监理工作的规范化 是进行监理工作的前提和实现监理目标的重要保证 目标控制的动态性 监理指令的及时性 职责分工的严密性 监理资料的完整性 建设工程监理目标是项目监理机构建立的前提 应根据 确定的监理目标建立项目监理机构 监理实施细则 监理大纲 委托监理合同 监理规划 项目监理机构的组织设计和建设工程监理实施均应遵循 的原则 但两者却有着不同的内涵 集权与分权统一 才职相称 分工与协作统一 权责一致 某工程项目监理机构具有统一指挥 职责分明 目标管理专业化的特点 则该项目监理机构的组织形式为 直线制 职能制

5 全国监理工程师执业资格考试辅导资料 上 直线职能制 矩阵制 下列关于监理大纲 监理规划 监理实施细则的表述中 错误的是 它们共同构成了建设工程监理工作文件 监理单位开展监理活动必须编制上述文件 监理规划依据监理大纲编制 监理实施细则经总监理工程师批准后实施 下列关于监理规划作用的表述中 错误的是 监理规划的基本作用是指导项目监理机构全面开展监理工作 监理规划是政府建设主管部门对监理单位在设立时审查的主要材料 监理规划是业主了解和确认监理单位履行合同的依据 监理规划是监理单位内部考核的依据和重要的存档资料 在监理工作中 监理工程师对质量控制的技术措施是 制定质量监督制度 落实技术控制责任制 加强质量检查监督 制定协调控制程序 下列关于工程咨询作用的表述中 错误的是 为客户提供信息和先进技术 担当工程纠纷的仲裁人 为决策者提供科学合理的建议 保证工程的顺利实施 国际上对咨询工程师知识结构的要求比我国对监理工程师要求的更宽 下列内容中 对我国监理工程师执业资格考试内容未作要求的是 企业管理知识 项目管理知识 行政管理知识 法律法规知识! 模式应用的局部效果可能较好 而总体效果可能不理想的是 的工程 设计变更可能性较大 时间因素最为重要 质量因素最为重要 因总的范围和规模不确定而无法准确定价 在 "# 模式条件下 工程质量管理的重点是 竣工检验 竣工后检验 施工期间检验 施工期间和竣工检验 #$%&'%$% 与建设项目管理的不同之处是 工作属性 工作内容 控制目标 控制原理 建设工程项目信息可按信息层次划分为管理型 业务性和 信息 内部型 定型 战略性 历史性 建设工程档案是指

6 在工程设计 施工等阶段形成的文件 第四部分 近年考试试卷及参考答案 工程竣工验收后 真实反映建设工程项目施工结果的图样 在工程立项 勘察 设计 招标等工程准备阶段形成的文件 工程建设活动中直接形成的具有归档保存价值的文字 图表 声象等各种形式的历史记录 建设工程文件归档整理规范 规定 建设单位应短期保存的监理文件是 月付款报审与支付 有关进度控制的监理通知 分包单位资质材料 工程开工 ( 复工审批表 项目监理机构的监理文件档案换发新版时 应由 负责将原版本收回作废 总监理工程师 信息管理部门 专业监理工程师 监理单位档案室 下列监理单位用表中 可由专业监理工程师签发的是 工程临时延期审批表 监理工作联系单 工程最终延期审批表 工程变更单 建设单位领取了施工许可证 但因故不能按期开工 应当向发证机关申请延期 延期 以两次为限 每次不超过 个月 以两次为限 每次不超过 个月 以一次为限 最长不超过 个月 以一次为限 最长不超过 个月 建筑法 规定 按照国务院有关规定批准开工报告的建筑工程 因故不能按期开工或者中止施工的 应当及时向批准机关报告情况 因故不能按期开工超过 个月的 应当重新办理开工报告的批准手续 建筑法 规定 建筑工程主体结构的施工 经总监理工程师批准 可以由总承包单位分包给具有相应资质的其他施工单位 经建设单位批准 可以由总承包单位分包给具有相应资质的其他施工单位 可以由总承包单位分包给具有相应资质的其他施工单位 必须由总承包单位自行完成 建设工程安全生产管理条例 规定 分包单位应当服从总承包单位的安全生产管理 分包单位不服从管理导致生产安全事故的 由总承包单位承担主要责任 由分包单位承担主要责任 由总承包单位和分包单位共同承担主要责任 由分包单位承担责任 总承包单位不承担责任 建设工程质量管理条例 规定 建设工程发包单位不得迫使承包方以 低于市场的价格竞标 不得任意压缩合理工期 低于成本的价格竞标 不得任意压缩合理工期 低于预算的价格竞标 不得降低工程质量

7 全国监理工程师执业资格考试辅导资料 上 低于标底的价格竞标 不得降低工程质量 建设工程质量管理条例 规定 建设工程质量保修书中应当明确建设工程的 等 保修义务 保修责任和免责条件 保修内容 保修期限和保修方法 保修责任 保修条件和保修标准 保修范围 保修期限和保修责任 建设工程监理规范 规定 分部工程的质量检验评定资料由 负责签认 总监理工程师 专业监理工程师 监理员 总监理工程师代表 建设工程监理规范 规定 监理规划应在签订委托监理合同及收到设计文件后开始编制 完成后必须经 审核批准 总监理工程师 总监理工程师授权的专业监理工程师 监理单位技术负责人 建设单位负责人 建设工程监理规范 规定 施工过程中 总监理工程师应定期主持召开工地例会 会议纪要应由 负责起草 并经与会各方代表会签 总监理工程师 项目监理机构 建设单位 施工单位 建设工程监理规范 规定 对隐蔽工程的隐蔽过程 下道工序施工完成后难以检查的重点部位 总监理工程师代表应安排监理员进行旁站 专业监理工程师应安排监理员进行旁站 总监理工程师应安排专业监理工程师进行巡视 总监理工程师代表应安排专业监理工程师进行巡视二 多项选择题 共 题 每题 分 每题的备选项中 有 个或 个以上符合题意 至少有 个错项 错选 本题不得分 少选 所选的每个选项得 分 建设工程监理的作用在于 有利于政府对工程建设参与各方的建设行为进行监督管理 可以对承包单位的建设行为进行监督管理 可以对建设单位的建设行为进行监督管理 尽可能避免发生承包单位的不当建设行为 " 尽可能避免发生建设单位的不当建设行为 下列内容中 属于建设程序中生产准备阶段的工作是 组建项目法人 组建管理机构 制定有关制度和规定 招聘并培训生产管理人员 组织设备 材料订货 " 进行工具 器具 备品 备件等的制造或订货 实行项目法人责任制的前提下 属于项目总经理职权的是 负责提出项目竣工验收申请报告 编制项目财务预算 决算

8 组织工程建设实施 " 拟订生产经营计划 第四部分 近年考试试卷及参考答案 审核初步设计和概算文件 下列内容中 监理工程师应严格遵守的职业道德包括 不同时在两个或两个以上监理单位注册和从事监理活动 坚持独立自主地开展工作 不出借 监理工程师执业资格证书 不泄露所监理工程各方认为需要保密的事项 " 通知建设单位在监理工作过程中可能发生的任何潜在的利益冲突 为了能够依据合同 公平合理地处理建设单位与施工单位之间的争议 工程监理单位必须 采用科学的方案 方法和手段 熟悉有关建设工程合同条款 " 提高综合分析判断问题的能力 坚持实事求是 提高专业技术能力 建设工程实施过程中投入的生产要素包括 工程设备 目标控制措施 " 信息 建设工程质量的系统控制应当考虑 实现建设工程的共性和个性质量目标 确保建设工程安全可靠 质量合格 确保实现建设工程预定的功能 设计图纸 施工方法 对影响建设工程质量目标的所有因素进行控制 " 避免不断提高质量目标的倾向 在建设工程施工招标阶段 监理单位目标控制的任务有 签订施工合同 对投标人进行资格预审 组织开标 评标工作 依据工程量清单确定综合单价 " 确定中标人 下列关于建设工程目标控制技术措施的表述中 正确的有 要能提出多个不同的技术方案 要对不同的技术方案进行技术经济分析 技术措施必须与经济措施结合使用才能取得好的效果 要避免仅从技术角度选定技术方案 " 对由于业主原因所导致的目标偏差 技术措施可能成为首选措施 在风险事件发生前 风险管理的目标包括 使实际损失最小 满足外部的附加义务 " 保证建设工程实施的正常进行 减少忧虑及相应的忧虑价值 承担社会责任 下列关于风险损失控制系统的表述中 正确的有 预防计划的主要作用是降低损失发生的概率

9 全国监理工程师执业资格考试辅导资料 上 风险分隔措施属于组织措施 风险分散措施属于管理措施 最大限度地减少资产和环境损害属于应急计划 " 技术措施必须付出费用和时间两方面的代价 工程保险合同的内容较为复杂 工程保险合同谈判常常耗费较多的时间和精力 尤以保险费的谈判为甚 这是因为保险费 没有统一固定的费率 与特定建设工程的类型有关 与建设地点的自然条件有关 与免赔额的数额成正相关 " 与免赔额的数额成负相关 组织构成一般是上小下大的形式 由 等因素组成 管理层次 管理制度 管理程序 管理部门 " 管理职能 对建设单位而言 平行承发包模式的主要缺点有 协调工作量大 投资控制难度大 不利于缩短工期 质量控制难度大 " 选择承包方范围小 建设工程监理实施的原则之一是严格监理 热情服务 这一原则的基本内涵有 严格按照国家政策 法规 规范和标准控制建设工程目标 对工程建设承包单位严格监理 热情服务 认真履行职责 不超越业主授予的权限 按委托监理合同的要求 多方位为业主提供服务 " 维护业主的正当权益 项目监理机构的工作效率在很大程度上取决于人际关系的协调 总监理工程师在进行项目监理机构内部人际关系的协调时 可从 等方面进行 部门职能划分 监理设备调配 工作职责委任 人员使用安排 " 信息沟通制度 项目监理机构的组织结构设计步骤有 确定监理工作内容 选择组织结构形式 确定管理层次和管理跨度 划分项目监理机构部门 " 制定岗位职责和考核标准 监理规划中的投资 进度 质量目标控制方法和措施应包括 等内容 风险分析 目标规划 动态比较 协调分析 " 工作流程 国际上 工程咨询公司为承包商的服务包括 为承包商提供合同咨询和索赔服务

10 第四部分 近年考试试卷及参考答案 为大中型承包商提供技术咨询服务 作为承包商的设计分包商 承担详细设计 作为承包商的设计分包商 承担全部或绝大部分工程设计 " 与承包商联合承包工程 承担全部或绝大部分工程设计 下列关于代理型! 模式的表述中 正确的有 )!# 数额的谈判是! 合同谈判的焦点和难点! 单位对设计单位没有指令权 业主与少数施工单位和材料 设备供应单位签订合同! 单位是业主的咨询单位 " 代理型! 模式的管理效果没有非代理型! 模式的管理效果好 在 "# 模式中由业主代表管理工程实施的情况下 下列表述中正确的有 如果业主想更换业主代表时 只需提前 天通知承包商即可 业主代表管理工程较为宽松 不太具体和深入 业主代表要先审查承包商的结算报告 再签发支付证书 必要时业主代表可能对工程质量作竣工后检验 " 为避免发生争议 应在 "# 合同通用条件中规定调价公式 在工程施工中 施工单位需要使用 报验申请表 的情况有 工程材料 设备 构配件报验 隐蔽工程的检查和验收 单位工程质量验收 施工放样报验 " 工程竣工报验 参与工程建设各方共同使用的监理表格有 工程暂停令 工程变更单 工程款支付证书 监理工作联系单 " 监理工程师通知回复单 归档工程文件的组卷要求有 归档的工程文件一般应为原件 案卷不宜过厚 一般不超过 ** 案卷内不应有重复文件 既有文字材料又有图纸的案卷 文字材料排前 图纸排后 " 建设工程由多个单位工程组成时 工程文件按单位工程组卷 建筑法 规定 从事建筑活动的建筑施工企业 勘察单位 设计单位和工程监理单位应当具备的条件包括 有已经完成的建筑工程业绩 有符合国家规定的注册资本 有从事相关建筑活动所应有的技术装备 企业负责人或企业技术负责人应具有高级职称 " 有与从事建筑活动相适应的具有法定执业资格的专业技术人员 建设工程安全生产管理条例 规定 施工单位的安全责任包括 设置安全生产管理机构

11 全国监理工程师执业资格考试辅导资料 上 施工单位负责人对工程项目的安全施工负责 配备专职安全生产管理人员 施工单位项目负责人在施工前应向作业人员作出安全施工说明 " 及时 如实报告生产安全事故 建设工程质量管理条例 中 关于工程监理单位的质量责任和义务包括 工程监理单位应当依法取得相应等级的资质证书 并在其资质等级许可的范围内承担工程监理业务 禁止工程监理单位允许其他单位或者个人以本单位的各义承担工程监理业务 工程监理单位应当依照建设单位的要求和建设工程承包合同 代表建设单位对施工质量实施监理 未经监理工程师签字 建筑材料 建筑构配件和设备不得在工程上使用或者安装 " 未经总监理工程师签字 建设单位不拨付工程款 不进行竣工验收 建设工程监理规范 规定 监理员的职责包括 复核工程计量的有关数据并签署原始凭证 做好监理日记和有关的监理记录 验收分项工程 收集 汇总及整理监理资料 " 核查进场材料 设备 构配件的原始凭证 检测报告等质量证明文件 专业监理工程师对施工单位的试验室应考核的内容包括 试验室的资质等级及其试验范围 法定计量单位对试验设备出具的计量检定证明 试验室的组织机构 试验室的管理制度 " 试验人员的资格证书 建设工程监理规范 规定 工程项目的重点部位 关键工序应由 共同确认 建设单位 设计单位 项目监理机构 施工单位 " 施工分包单位

12 第四部分 近年考试试卷及参考答案 年建设工程合同管理考试试卷 一 单项选择题 共 题 每题 分 每题的备选项中 只有 个最符合题意 工程建设单位与某设计单位签订合同 购买该设计单位已完成设计的图纸 该合同法律关系的客体是 物 财 行为 智力成果 担保方式中的保证 实际运用过程中应理解为 债务人和债权人约定 债务人向债权人保证履行合同义务 债务人和债权人约定 当债务人不履行债务时 由保证人代为履行债务 保证人和债权人约定 当债务人不履行债务时 保证人按约定履行债务 保证人和债务人约定 当债务人不履行债务时 保证人按约定履行债务 依据 担保法 只能由合同当事人本人提供担保的担保方式是 保证 抵押 质押 定金 某建筑工程 业主投保了建筑工程一切险 工程竣工移交后 在合同约定保险期限内发生地震 造成部分建筑物损坏 业主向保险公司提出索赔 则应由 保险公司承担全部损失 保险公司承担除外责任以外的全部损失 业主自行承担全部损失 业主和保险公司协商分担损失 合同公证与鉴证的相同点是 目的 法律效力 原则 范围 性质 目的 目的 原则 内容 法律效力 目的 性质 依据 合同法 的规定 合同形式中不属于书面合同形式的是 传真 电子邮件 登记 信件 接受要约的承诺人要使发出的承诺不产生法律效力 则撤回承诺的通知应当在 到达要约人 要约到达受要约人之前 承诺通知到达要约人之前 承诺通知发出之前 承诺通知到达要约人之后 执行政府定价的合同 当事人一方逾期提取货物 遇到政府上调价格时 应当按 执行 原价格 新价格 市场价格 原价和新价的平均价格 经发包人同意后 承包人可以将部分工程的施工分包给分包人完成 该条款所

13 全国监理工程师执业资格考试辅导资料 上 依据的法律基础是 合同法 中有关 的规定 债权转让 债务承担 由第三人向债权人履行债务 债务人向第三人履行债务 合同生效后 当事人发现部分工程的费用负担约定不明确 首先应当 确定费用负担的责任 按交易习惯 依据合同的相关条款 签订补充协议 按履行义务一方承担的原则 某供货合同履行时发现部分货物的价款在合同内约定不明确 双方通过协商又未能达成一致 此时 该部分货物的价款应按 的市场价履行 订立合同时订立地 订立合同时履行地 履行合同时订立地 履行合同时履行地 施工合同示范文本中规定 如果发包人不按合同的约定支付工程进度款 承包人发出催付通知和停工通知后仍不能获得工程款 可在停工通知发出 天后停止施工 该条款依据的是 合同法 中关于 的规定 撤销权 不安抗辩权 后履行方抗辩权 同时履行抗辩权 合同解除后 合同中的 条款仍然有效 结算和清理 仲裁和诉讼 结算 清理 违约 结算 仲裁 违约 某勘察合同 委托方向勘察单位支付了合同约定的定金 合同履行过程中 委托方进行阶段支付时 每次按已完成工作量占总工作量比例相应的定金冲抵部分勘察费 每次按已完成工作价值占合同总价比例扣回定金 每次阶段支付时均不允许扣减定金 勘察单位完成合同总价 工作后的后续支付中分次平均扣回定金 依据 合同法 关于违约责任的规定 下列说法中不正确的是 约定违约金低于造成的损失时 应当相应增加违约金 约定违约金高于造成的损失时 应当相应减少违约金 处置违约行为后果时 违约金与定金不能同时使用 第三方违约行为造成对方的损失应由当事人赔偿 依据 合同法 下列有关承担违约责任的说法中 错误的是 赔偿损失是承担违约责任的主要形式 违约金和定金不能同时选用 违约金是承担违约责任的必备形式 违约金和赔偿损失不能同时使用 合同当事人之间出现合同纠纷 要求仲裁机构仲裁 仲裁机构受理仲裁的前提是当事人提交 合同公证书 仲裁协议书 履约保函 合同担保书

14 第四部分 近年考试试卷及参考答案 某建设项目的施工单项合同估算价为 万元人民币 在施工中需要采用专有技术 该施工项目 方式发包 应该采用公开招标 应该采用议标 应该采用邀请招标 可以采用直接委托 某项目的招标人具有编制招标文件和组织评标的能力 则招标人 可以采用直接委托方式发包 可以自行招标 无需备案 可以自行招标 但应当备案 必须委托中介机构代理招标 某建设项目发售招标文件时收取工本费 元 则在招投标结束后 招标文件及收费都不退回 不退回招标文件 收费退回 退回招标文件 收费不退回 招标文件及收费分别退回 某建设项目的投票人在现场考察后以书面形式提出质疑问题 招标人离开标时间还剩 天才作出了书面解答 鉴于解答时间短于 招标投标法 规定的时间 且书面解答与招标文件规定内容不一致 对该问题应以 招标文件为准 开标时间后延 书面解答为准 开标时间后延 招标文件为准 开标时间不变 书面解答为准 开标时间不变 某招标项目在中标通知书发出后 招标人提出降价要求 对该降阶要求 按照 招标投标法 的规定 中标人 招标人的要求 应当接受 应当拒绝 可以接受 可以拒绝 某建设项目采用评标价法评标 其中一位投标人的投标报价为 万元 工期提前获得评标优惠 万元 评标时未考虑其他因素 则评标价和合同价分别为 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 委托监理合同履行过程中 监理人可以按合同约定的程序单方解除合同的情形是 委托人增加监理工作内容较多 执行监理业务时间已到合同约定日期而工程施工还未结束 委托人订购的大型设备延误到货 工程停工超过半年 委托人不及时提供与监理业务有关的信息资料 某建设工程委托监理合同履行中 委托人提供了一辆汽车供监理人在施工现场使用 监理工作完成后 该汽车 不用归还委托人 归还委托人 并应支付折旧费 归还委托人即可 归还委托人 并应支付租赁费 建设工程委托监理合同的履行中 监理人因过失造成工程重大事故后 向委托人赔偿的原则是 按工程实际损失计算赔偿 扣除合同约定的全部监理酬金 赔偿不应超过除去税金的监理酬金总额 应当双倍返还定金 某工程施工需要中断主要公路交通 天 发包人通知该项目监理机构到交通管

15 全国监理工程师执业资格考试辅导资料 上 理部门办理相关的批准手续 按照监理合同示范文本的规定 监理单位完成的此项工作属于 的范围 正常监理工作 额外监理工作 变更监理工作 附加监理工作 某工程设计合同 双方约定设计费为 万元 定金为 万元 当设计人完成设计工作 时 发包人由于该工程停建要求解除合同 此时发包人应进一步支付设计人 万元 万元 万元 万元 按照建设工程设计合同示范文本规定 设计人按合同规定时限交付设计资料及文件后 如果在 年内项目未开始施工 则设计人 不再负责处理有关设计问题 仍应无偿负责处理有关设计问题 仍应负责处理有关设计问题 但可适当收取咨询服务费 仍应负责处理有关设计问题 但可不再负责设计变更 某施工合同履行过程中 因施工需要临时中断道路交通 发包人委托承包人办理申请批准手续 因工程所处路段交通流量大 全天中断交通的要求未获批准 承包人只能在夜间断续施工 则由此造成的承包人损失应由 发包人赔偿 延误的工期顺延 发包人赔偿 延误的工期不予顺延 自己承担 延误的工期顺延 自己承担 延误的工期不予顺延 按照施工合同示范文本的规定 工程师接到承包人提交的进度计划后 应在合同约定的时间内予以确认或提出修改意见 如果工程师没有在约定时间内予以确认或提出修改意见 则视为 工程师已经确认 承包人不再承担计划的缺陷责任 工程师已经确认 承包人仍应承担计划的缺陷责任 工程师未确认 承包人应修改进度计划 工程师未确认 承包人应等待工程师的进一步指示 某施工合同履行时 因施工现场尚不具备开工条件 已进场的承包人不能按约定日期开工 则发包人 应赔偿承包人的损失 相应顺延工期 应赔偿承包人的损失 但工期不予顺延 不赔偿承包人的损失 但相应顺延工期 不赔偿承包人的损失 工期不予顺延 某工程项目施工中 发包人供应的材料经过承包人检验通过后用于工程 后来发现部分工程存在缺陷 原因属于材料质量问题 该部分工程需拆除重建 则 承包人承担返工费用 工期不予顺延 承包人承担返工费用 工期给予顺延

16 发包人承担追加合同价款 工期不予顺延 发包人承担追加合同价款 工期给予顺延 第四部分 近年考试试卷及参考答案 施工合同履行中 某隐蔽工程经工程师检验后进行了隐蔽 之后工程师又要求对已隐蔽的工程重新进行检验 检验结果表明该隐蔽工程的施工质量合格 则 发包人承担全部费用 工期相应顺延 发包人承担全部费用 工期不予顺延 承包人承担全部费用 工期不予顺延 承包人承担全部费用 工期相应顺延 某施工合同约定由发包人负责采购的水泥 使用前进行约定的性能检验 应由 工程师负责检验 发包人承担检验费用 工程师负责检验 承包人承担检验费用 承包人负责检验 发包人承担检验费用 承包人负责检验 承包人承担检验费用 在施工中 承包人按照经过工程师批准的施工方案施工导致事故 所发生的费用应由 承担 发包人 工程师 承包人 发包人和承包人共同 某施工项目保修期内 发现存在涉及结构安全的质量问题 则修复方案应当由 提出 发包人 设计单位 承包人 监理单位 按照施工合同示范文本的规定 施工合同终止的条件是 工程验收通过 办理完移交工程手续 承包人送交了竣工验收报告 发包人支付了竣工结算款 依据施工合同示范文本的规定 由发包人采购材料交付承包人保管时 下列表述中正确的是 材料运抵施工现场后 工程师与发包人共同清点 到货材料的种类与合同约定不符 承包人应该代为调剂串换 供货商延误到货影响施工时 发包人应赔偿承包人的损失 到货材料数量多于合同的约定时 承包人应将多余部分运出工地 某施工合同约定设备由承包人负责采购 因设备制造原因试车达不到验收要求 则应由 承包人承担相关费用 工期不予顺延 承包人承担相关费用 工期相应顺延 设备制造商承担相应费用 工期不予顺延 设备制造商承担相应费用 工期相应顺延 在大型设备采购合同履行过程中 监理工程师 有权进入制造现场进行见证 签署检验报告后免除供货方的质量责任

17 全国监理工程师执业资格考试辅导资料 上 有权进入制造现场进行见证 签署检验报告后不能免除供货方的质量责任 无权进入制造现场进行见证 签署检验报告后不能免除供货方的质量责任 无权进入制造现场进行见证 签署检验报告后免除供货方的质量责任 设备性能验收阶段 出现 情况时 监理工程师不应签发设备初步验收证书 存在个别微小缺陷但不影响设备安全运行 供货方同意在限定时间内免费修理 第一次性能验收试验表明几项性能指标未达到保证值 但属于采购方的使用原因 第二次性能验收试验未达到保证值的几项缺陷 供货方采取相应措施后达到保证值 由于采购方生产运行的需要 在合同约定的期限内未能进行设备 生能验收试验 施工合同条件规定的保留金属于 合同价内的暂列金 业主应交付的预付款 承包商应交付的定金 承包商应得的工程款 依据 施工合同条件 工程师颁发的工程接收证书表明 工程照管责任移交 承包合同的全部义务已完成 缺陷通知期开始 可以办理竣工结算 施工合同条件中关于争端裁决委员会的规定 下列表述正确的是 争端裁决委员会由仲裁委员会指定 争端裁决委员会成员的报酬应由业主承担 争端裁决委员会的裁决是合同争议的最终解决方式 争端裁决委员会的裁决属于非强制性但具有法律效力的行为 依据 施工合同条件 有关指定分包商的特点表述正确的是 合同关系主体为业主和指定分包商 指定分包商工作内容为承包商必须完成范围外的特定部分 承包商对指定分包商违约的行为承担责任 由工程师负责协调管理 施工合同条件中的暂列金 是 的一项款额 不计入合同价格之内 用于不可预见项目使用 由工程师或承包商代表控制使用 专门用于承包商施工范围内工程使用 施工合同条件中 对有经验的承包商在 前不能合理预见到的风险 归业主承担 合同签字日 基准日 下达开工令 风险事件发生日 依据 施工合同条件规定 施工中遇到 情况 属于承包商应承担的风险 现场地质条件与文件资料说明不一致 不利于施工的外界非自然条件

18 不利于施工的气候条件 其他承包商对施工的干扰 第四部分 近年考试试卷及参考答案 工程师在处理索赔时应注意自己的职责范围 工程师无权决定的情况是 当工程师与承包人就补偿达不成一致做出处理决定 认为必要时 要求承包人提供索赔证据的补充资料 批准承包人缩短合同工期 将批准的索赔额纳入月进度款中 二 多项选择题 共 题 每题 分 每题的备选项中 有 个或 个以上符合题意 至少有 个错项 错选 本题不得分 少选 所选的每个选项得 分 在代理关系中 委托代理关系终止的条件包括 被代理人的法人终止 被代理人取消委托 " 代理期限届满 履行合同的担保方式包括 投标保证 动产抵押 " 违约金 被代理人取得民事行为能力 代理事项完成 留置 定金 按照 建筑工程一切险 保险合同的规定 保险公司对被保险人的损失不承担赔偿责任的情况包括 领有公共运输执照施工车辆的损失 不可预料事件造成施工人员的人身伤亡 施工建筑物的损害 业主在工地的原有建筑物受到的损害 " 临时工程受到的损害 下列有关格式条款的表述中 错误的有 格式条款是经双方协商采用的标准合同条款 提供格式条款方设置排除对方主要权利的条款无效 当格式条款与非格式条款不一致时 应采用非格式条款 如果对争议条款有两种解释时 应做出有利于提供格式条款方的解释 " 如果对争议条款有两种解释时 应做出不利于提供格式条款方的解释 依据 合同法 规定 的合同属于无效合同 恶意串通损害第三人利益 以欺诈手段 使对方违背真实意思情况下订立 订立合同时显失公平 以合法形式掩盖非法目的 " 损害公共利益订立 下列情况中 的合同属于效力待定合同 无处分权人处分他人财产 因重大误解订立 以胁迫手段订立 限制民事行为能力人订立

19 全国监理工程师执业资格考试辅导资料 上 " 表见代理人订立 甲公司将与乙公司签订的合同中的义务转让给丙公司 依据 合同法 规定 下列关于转让的表述中正确的有 合同主体不变 仍为甲乙公司 转让必须征得乙公司同意 丙公司只能对甲公司行使抗辩权 甲公司对丙公司不履行合同的行为不承担责任 " 丙公司应承担与主债务有关的从债务 当债务人履行合同的行为可能对债权人造成损害时 债权人可以依法行使撤销权 债务人的这类行为包括 放弃对其他人的到期债权 无偿转让财产 怠于行使其到期债权 未按合同提供担保 " 未按约定投保工程险 某建设项目施工招标过程中 由于某种原因 在投标有效期内未能结束评标工作 招标人需延长投标有效期 则 投标人可以修改投标文件的实质内容 投标人不得修改投标文件的实质内容 招标人可以要求投标人延长投标保函期限 投标人可以拒绝招标人延长投标保函期限的要求 " 投标人可以接受招标人延长投标保函期限的要求 招标过程中 投标文件对招标文件的响应出现了偏差 标书中 等不影响继续评标 完工期限超过了招标文件规定的期限 个别项目提供了不完整的数据 单价与相应工程量乘积之和的金额大于总价金额 投标保函没有保证人的签字盖章 " 货物包装方式不满足招标文件的要求 在项目施工招标中 资格预审须知中的附加合格条件可以包括 同类工程施工经历 财务状况 企业信誉 项目经理资质要求 " 环境管理体系 在项目招标的中标通知书发出后 招标人和中标人应按照 订立书面合同 招标公告 招标文件 投标文件 评标价格 " 最后谈判达成的降价协议 下列情况中 属于额外监理工作的有 由于变更而需延长的监理工作 由于承包商延误竣工而延长的监理工作

20 第四部分 近年考试试卷及参考答案 业主因承包商严重违约解除合同后 监理人的善后工作 不可抗力影响消失后 恢复监理业务的工作 " 设计变更导致竣工时间延长而延长的监理工作 在建设工程委托监理合同的履行中 监理人执行监理业务时可以行使的权力包括 选定施工合同的承包人 批准施工合同承包人选定的分包人 确定工程规模 主持工程建设有关协作单位的组织协调 " 审核承包人的索赔 在建设工程设计合同的履行中 属于发包人责任的有 对勘察资料的正确性负责 提供设计人在现场的工作条件 设计成果完成后向设计审批部门办理报批手续 完成施工中出现的设计变更 " 负责设计人与承包人的工作协调 对于施工中发生的不可抗力 施工合同示范文本规定发包人应承担的损失包括 工程所需清理费 由承包人负责采购 运至施工场地用于施工材料的损失 工程本身的损害 工程损害导致第三方人员伤亡 " 承包人施工机械的停工损失 施工合同示范文本规定 因 等原因导致竣工时间延长 经工程师确认后可以顺延工期 不可抗力 承包商基础施工超挖 " 工程师延误提供所需指令 工程量增加 设计变更 施工合同示范文本规定 承包人的义务包括 承担白天施工噪音扰民的赔偿费用 开通施工场地与城乡公共道路的通道 因承包人原因导致的夜间施工噪音罚款 施工现场古树名木的保护工作 " 办理施工许可证 在项目施工中 若承包人提出的合理化建议涉及对设计图纸的变更 此变更 须经工程师同意 不须经工程师同意 发生的费用由发包人承担 发生的费用由承包人承担 " 发生的费用由双方约定承担

21 全国监理工程师执业资格考试辅导资料 上 下列有关确定变更价款的做法 正确的有 变更确定后承包人及时提出追加价款要求的报告 工程师在规定时间内对承包人的要求作出答复 确定的价款报送造价管理部门备案 工程师未在规定时间内作出答复 视为承包人的要求已批准 " 承包人未提出追加价款报告 工程师可单独决定补偿额 某项目施工过程中 由于空中飞行物坠落给施工造成了重大损害 应当由发包方承担 承包方人员伤亡损失 发包方人员伤亡损失 承包方施工设备损坏的损失 运至施工场地待安装工程设备的损害 " 工程修复费用 按照施工合同示范文本的规定 发包人收到竣工结算报告及结算资料后 天内仍不支付结算价款 则承包人有权 将工程直接收归己有 与发包人协议将该工程折价 自行将该工程卖给他人 申请人民法院将该工程依法拍卖 " 就该工程拍卖的价款优先受偿 材料采购合同履行中 双方发现对部分货物的交货地点约定不明确 则可 确定交货地点 由双方协商 由采购方自行 按交易习惯 由供货方自行 " 按供货方所在地 在材料采购合同履行中 现场交货数量验收的方法有 衡量法 物理实验法 理论换算法 查点法 " 抽检实验法 依据 施工合同条件规定 对承包商提出的索赔 同时给予工期和费用补偿的情况包括 不可预见的外界条件 流行传染病导致工程停工 延误移交施工现场 业主提前占用部分工程 " 不可抗力造成的损害 施工合同条件规定 工程师可以根据施工进展的实际情况 在认为必要时就 发布变更指令 改变合同中任何工作的数量 删减部分合同约定的工作内容交由其他承包商实施 改变工程任何部分标高 位置和尺寸 改变任何工作的质量 " 改变原定施工顺序和时间安排 施工合同条件规定 分包商应当执行的指令包括 发布的指令 业主 工程师

22 承包商代表 " 经承包商代表确认工程师 第四部分 近年考试试卷及参考答案 工程师代表 施工合同条件规定 业主应承担的风险包括 图纸和招标文件未说明的外界障碍物影响 业主提供的设计不当造成的损失 战争 有毒气体污染 " 气候条件影响 以下对索赔的表述中 正确的是 索赔要求的提出不需经对方同意 索赔依据应在合同中有明确根据 应在索赔事件发生后的 天内递交索赔报告 工程师的索赔处理决定超过权限时应报发包人批准 " 承包人必须执行工程师的索赔处理决定 工程师对承包人提出的索赔进行审查时 承包人可以提供的证据包括 施工现场记录 合同履行过程中往来信函 " 汇率变化表 各类财务凭证 招标文件

23 全国监理工程师执业资格考试辅导资料 上 年建设工程质量 投资 进度控制考试试卷 一 单项选择题 共 题 每题 分 每题的备选项中 只有 个最符合题意 工程建设的不同阶段对工程项目质量的形成起着不同的作用和影响 决定工程质量的关键阶段是 可行性研究阶段 决策阶段 设计阶段 保修阶段 在工程竣工验收时 施工单位的质量保修书中应明确规定保修期限 基础设施工程 房屋建筑工程的地基基础和主体结构工程的最低保修期限 在正常使用条件下为 终身保修 三十年 五十年 设计文件规定的年限 某建设工程在保修范围和保修期限内发生了质量问题 经查是由于不可抗力造成的 应由 承担维修的经济责任 建设单位 监理单位 施工单位 建设单位和施工单位共同 施工图设计文件的审核是根据国家法律 法规 技术标准与规范 对工程项目的结构安全和强制性标准 规范执行情况等进行的独立审查 审查工作由 进行 建设行政主管部门 监理单位 质量监督站 施工图审查机构 在设计阶段监理工程师应组织施工图纸的审核工作 审核内容不包括 图纸的规范性 要求的使用功能是否满足 技术参数是否先进合理 编制深度是否符合要求 在三阶段设计过程中 监理工程师对技术设计图纸的审核应侧重于 所采用的技术方案是否符合总体方案的要求 各专业设计是否符合预定的质量标准和要求 使用功能及质量要求是否得到满足 生产工艺的安排是否先进合理 为了确保勘察设计质量 监理工程师在对勘察设计质量进行控制时 首先应进行的工作是 对勘察设计文件的核查 对勘察设计过程的跟踪检查 对勘察设计单位资质的核查 对勘察设计方案的核查 施工质量控制的系统过程 按工程实体质量形成过程的时间阶段可划分为 控制 检验批 分项工程 分部工程 单位工程

24 投入物质资源 施工过程 完成工程产出品 施工准备 施工过程 竣工验收 第四部分 近年考试试卷及参考答案 现场施工准备 作业技术准备 作业技术活动 作业技术活动结果 施工承包单位中专业承包企业的资质分为 特 一 二 三级 一 二 三 四级 一 二 三级 一 二级 在现场施工准备的质量控制中 项目监理机构对工程施工测量放线的复核控制工作应由 负责 监理单位技术负责人 测量专业监理工程师 现场监理员 总监理工程师 某工程施工过程中因某种规格的钢筋临时缺货 施工单位提出采用替代规格钢筋的要求 专业监理工程师组织施工单位和设计单位现场代表研究协商后同意 各方签字并形成了纪要 该变更应经 批准后才能实施 建设单位现场代表 设计单位现场代表 总监理工程师 施工单位技术负责人 监理工程师进行隐蔽工程质量验收的前提是 并对施工单位的 报验申请表 及相关资料进行审查 施工单位已经自检 施工分包单位已经自检并合格 施工单位已经自检并合格 施工单位与施工分包单位已经共同检验 工程质量评估报告 是工程验收中的重要资料 应由 签署 总监理工程师和监理单位技术负责人 建设单位项目负责人和监理单位负责人 总监理工程师和质监站监督员 建设单位项目负责人和总监理工程师 在施工过程中 现场组装的大型临时设备在投入使用前应经过 批准 承包单位上级安全主管部门和专业监理工程师 当地安全部门鉴定和质量监督站 质量监督站认定和专业监理工程师 承包单位上级安全主管部门和当地安全部门 在设备制造过程中 监造人员定期 不定期到制造现场 检查了解设备制造过程的质量状况 发现问题及时处理 这种质量监控方式称为 驻厂监造 跟踪监控 设置质量控制点监控 巡回监控 设备检查验收前 设备安装单位要提交设备检查验收方案 经 审查同意后实施 监理工程师 设计单位 建设单位 供货单位

25 全国监理工程师执业资格考试辅导资料 上 监理工程师在设备试运行过程的质量控制主要是 审核安装单位的试运行方案 检查安装单位的试运行结果 核查安装单位的试运行条件 监督安装单位的试运行步骤和内容 施工质量验收中 检验批质量验收记录应由 填写验收结论并签字认可 施工单位专职质检员 施工单位项目经理 专业监理工程师 总监理工程师 分部工程观感质量的验收 由各方验收人员根据主观印象判断 按 给出综合质量评价 合格 基本合格 不合格 基本合格 合格 良好 优 良 中 差 好 一般 差 单位 子单位 工程质量控制资料核查记录中的结论 应由 共同签认 项目经理 质监站监督员 项目经理 总监理工程师 建设 设计 监理 施工单位 建设单位项目负责人 总监理工程师 单位 子单位 工程质量竣工验收时 各项验收记录中的验收结论应由 填写 监理单位 建设单位 施工单位 质量监督站 施工过程中的分部工程验收时 对于地基基础 主体结构分部工程 应由 组织验收 建设单位项目负责人 总监理工程师 建设单位项目负责人和总监理工程师共同 建设单位项目负责人和质监站负责人共同 当工程发生需要加固补强的质量问题时 监理单位应先签发 监理通知 工程暂停令 整改通知 工程变更单 工程质量问题出现后 为防止其进一步恶化而发生质量事故 一定要注意质量问题的 严重性 随机性 可变性 多发性 造成直接经济损失在 万元以上 不满 万元的工程质量事故属于 一般质量事故 严重质量事故 重大质量事故 特别重大事故 监理工程师对工程质量事故调查组提出的技术处理意见 可组织相关单位研究 责成相关单位完成 后 予以审核签认 技术论证方案 技术处理方案 事故调查报告 事故处理报告

26 第四部分 近年考试试卷及参考答案 某家庭装修时买了 块瓷砖 每 块一盒 现在要抽 块检查其质量 若随机按盒抽取全数检查 则属于 的方法 单纯随机抽样 机械随机抽样 分层抽样 整群抽样 工程质量事故发生后 总监理工程师首先应进行的工作是签发 工程暂停令 并要求施工单位采取 的措施 抓紧整改 早日复工 防止事故信息不正常披露 防止事故扩大并保护好现场 对事故责任人加强监督 计数标准型一次抽样方案为 其中 为送检批的大小 为抽检样本大小 为合格判定数 当从 中查出有 个不合格品时 若 应判该送检批合格 +, -, + 衡量一个企业质量管理体系有效性的总指标是 工程合格程度 工程返修程度 安全达标程度 顾客满意程度 根据 )(. / 族标准 组织对其有关职能部门和管理层次都分别规定质量目标 这些质量目标通常是依据组织的 制定的 产品标准 质量计划 质量方针 质量要求 产品的认证标志中 表示强制认证标志的是 方园标志 长城标志 #0 标志 标志 在建设投资中 属于动态投资部分 基本预备费 设备运杂费 初步设计阶段投资控制的目标是 施工图预算 设计总概算 建设期利息 铺底流动资金 修正总概算 投资估算 已知某工程的混凝土直接费为 元 (* 间接费率为 利润率为 税率为 以直接费为计算基础 则混凝土的全费用综合单价为 元 (* 某新建项目 建设期为 年 共向银行贷款 万元 其中 第 年 万元 第 年 万元 第 年 万元 年利率为 则该项目的建设期利息为 万元 进口设备银行财务费的计算公式为 银行财务费 - 1 人民币外汇牌价

27 全国监理工程师执业资格考试辅导资料 上 1 银行财务费率 离岸价 到岸价 离岸价, 国外运费 到岸价, 外贸手续费 某进口设备按人民币计算 离岸价 万元 到岸价 万元 银行财务费 万元 外贸手续费 万元 增值税 万元 进口设备检验鉴定费 万元 进口关税率 则该进口设备的抵岸价为 万元 根据 建设工程工程量清单计价规范 的规定 不包括在分部分项工 程量清单中 项目编码 项目名称 工程数量 综合单价 根据 建设工程工程量清单计价规范 的规定 综合单价中不包括 人工费 管理费 利润 税金 某拟建项目的生产能力比已建的同类项目的生产能力增加 倍 按生产能力指 数法计算 拟建项目的投资额将增加 倍 已知 - - 某企业向银行借款 甲银行年利率 每年计息一次 乙银行年利率 每季度计息一次 则 甲银行实际利率低于乙银行实际利率 甲银行实际利率高于乙银行实际利率 甲乙两银行实际利率相同 甲乙两银行的实际利率不可比 某建设项目的净现金流量如下表所示 则该项目的静态投资回收期为 年 年份 净现金流量 / 在项目财务评价中 当借款偿还期 时 即认为方案具有清偿能力 小于基准投资回收期 大于基准投资回收期 小于贷款机构要求期限 大于贷款机构要求期限 某建设项目前两年每年年末投资 万元 从第 年开始 每年年末等额回收 万元 项目计算期为 年 设基准收益率 为 则该项目的财务净现值 为 万元 在设计阶段 运用价值工程方法的目的是 提高功能 提高价值

28 降低成本 第四部分 近年考试试卷及参考答案 提高设计方案施工的便利性 当初步设计达到一定深度 建筑结构比较明确时 宜采用 编制建筑工程概算 预算单价法 类似工程预算法 概算指标法 扩大单价法 根据设计要求 在施工过程中对某屋架结构进行破坏性试验 以提供和验证设计数据 则该项费用应在 中支出 合同 业主方的研究试验费 业主方管理费 施工方的检验试验费 勘察设计费 对于没有施工图 工程量不明 却急需开工的紧迫工程 发包方宜采用 纯单价 固定总价 估计工程量单价 可调总价 对于承包商来说 下列合同中风险最小的是 合同 可调总价 成本加奖罚 可调单价 成本加固定金额酬金 保养测量设备 维护工地清洁和整洁等项目适合采用 进行计量支付 凭据法 均摊法 估价法 分解计量法 根据 施工合同条件的约定 在施工过程中发生了一个有经验的承包商也无法预见的地质条件变化 导致工程延误和费用增加 则承包商可索赔 工期 成本和利润 成本 利润 不能索赔工期 工期 成本 不能索赔利润 工期 不能索赔成本和利润 根据 建设工程施工合同 示范文本 当合同中没有适用或类似于变更工程的价格时 变更价格由 确认后 作为结算的依据 承包人提出 经工程师 工程师提出 经发包人 承包人提出 经发包人 发包人提出 经工程师 某混凝土结构工程 工程量清单中估计工程量为 * 合同规定混凝土结构工程综合单价为 元 (* 实际工程量超过估计工程量 以上时 单价调整为 元 (* 工程结束时承包商实际完成混凝土结构工程量为 * 则该项工程结算款为 万元 某土方工程 月份计划工程量 万 * 计划单价 元 (* 实际完成工程量 万 * 实际单价 元 (* 月底该土方工程的进度偏差为 万元 / / / / 竣工决算是指建设工程从 到竣工所发生的所有实际支出 筹建 可行性研究

29 全国监理工程师执业资格考试辅导资料 上 初步设计 开工 在建设工程监理工作中 建立工程进度报告制度及进度信息沟通网络属于监理 工程师控制进度的 经济措施 合同措施 组织措施 技术措施 受业主委托实施设计阶段和施工阶段的监理时 为了确保进度控制目标的实 现 监理工程师不仅要审查设计单位和施工单位提交的进度计划 还要编制 施工总进度计划 监理进度计划 设计总进度计划 单位工程施工进度计划 在建设工程进度计划的表示方法中 与横道计划相比 网络计划的优点是能够 明确表达各项工作之间的逻辑关系 直观表达工程进度计划的计算工期 明确表达各项工作之间的搭接时间 直观表示各项工作的持续时间 建设工程组织流水施工时 用来表达流水施工在施工工艺方面进展状态的参数 之一是 流水段 流水强度 流水节拍 流水步距 建设工程组织流水施工时 相邻专业工作队之间的流水步距相等 且施工段之 间没有空闲时间的是 非节奏流水施工和加快的成倍节拍流水施工 一般的成倍节拍流水施工和非节奏流水施工 固定节拍流水施工和加快的成倍节拍流水施工 一般的成倍节拍流水施工和固定节拍流水施工 某分部工程有 个施工过程 各分为 个流水节拍相等的施工段 各施工过程 的流水节拍分别为 天 如果组织加快的成倍节拍流水施工 则专业工作队数和 流水施工工期分别为 个和 天 个和 天 个和 天 个和 天 某分部工程由 个施工过程组成 分为 个施工段组织流水施工 其流水节拍 天 见下表 则流水施工工期为 天 施工过程 施工段 某分部工程双代号网络图如下图所示 图中错误是

30 第四部分 近年考试试卷及参考答案 存在循环回路 节点编号有误 存在多个起点节点 存在多个终点节点 某工程双代号网络计划如下图所示 其关键线路有 条 在工程网络计划中 关键线路是指 的线路 双代号网络计划中由关键节点组成 单代号网络计划中由关键工作组成 单代号搭接网络计划中时距之和最大 双代号时标网络计划中无波形线 在双代号网络计划中 关键工作是指 的工作 最迟完成时间与最早完成时间相差最小 持续时间最长 两端节点均为关键节点 自由时差最小 某工程双代号时标网络计划如下图所示 其中工作 " 的总时差为 周

31 全国监理工程师执业资格考试辅导资料 上 在 题所示双代号时标网络计划中 如果 三项工作共用一台施工机械且必须顺序施工 则总工期 会延长 周 但施工机械在现场不会闲置 会延长 周 且施工机械会在现场闲置 周 不会延长 且施工机械在现场也不会闲置 不会延长 但施工机械会在现场闲置 周 当工程网络计划的工期优化过程中出现多条关键线路时 必须 将持续时间最长的关键工作压缩为非关键工作 压缩各条关键线路上直接费最小的工作的持续时间 压缩各条关键线路上持续时间最长的工作的持续时间 将各条关键线路的总持续时间压缩相同数值 工程网络计划的费用优化是指寻求 的过程 工程总成本最低时的工期安排 工程直接成本最低时的工期安排 工程间接成本最低时的工期安排 给定费用前提下的最短工期安排 在建设工程进度监测过程中 定期召开现场会议属于 的主要方式 实际进度与计划进度的对比分析 实际进度数据的加工处理 进度计划执行中的跟踪检查 实际进度数据的统计分析 采用非匀速进展横道图比较法比较工作实际进度与计划进度时 涂黑粗线的长度表示该工作的 计划完成任务量 实际完成任务量 实际进度偏差 实际投入的时间 在建设工程网络计划实施中 某项工作实际进度拖延的时间超过其总时差时 如果不改变工作之间的逻辑关系 则调整进度计划的方法是 减小关键线路上该工作后续工作的自由时差 缩短关键线路上该工作后续工作的持续时间 对网络计划进行 资源有限 工期最短 的优化 减小关键线路上该工作后续工作的总时差 监理单位受业主的委托进行建设工程设计监理时 应 确定设计委托方式及设计合同形式 编制指导性施工总进度计划并控制其实施 落实项目监理机构中专门负责设计进度控制的人员 建立健全设计技术经济定额及设计工作责任制 监理工程师编制的施工进度控制工作细则所包括的内容之一是 施工进度控制目标分解图 施工机械进场时间安排 施工准备工作时间安排 施工资源需求进度计划表

32 第四部分 近年考试试卷及参考答案 在建设工程施工阶段 承包单位需要将施工进度计划提交给监理工程师审查 其目的是为了 听取监理工程师的建设性意见 请求监理工程师优化施工进度计划 解除其对施工进度计划的责任和义务 表明其履行施工合同的能力 某分项工程实物工程量为 * 该分项工程人工产量定额为 * ( 工日 计划每天安排 班 每班 人完成该分项工程 则其持续时间为 天 当建设工程实际施工进度拖后而需要调整施工进度计划时 可采取的组织措施之一是 改进施工工艺和施工技术 改善外部协作配合条件 采用更先进的施工机械 增加劳动力和施工机械的数量 在建设工程施工阶段 为了减少或避免工程延期事件的发生 监理工程师应 提醒业主履行施工合同中的职责 及时提供施工场地及设计图纸 及时支付工程进度款 及时供应建筑材料及设备 二 多项选择题 共 题 每题 分 每题的备选项中 有 个或 个以上符合题意 至少有 个错项 错选 本题不得分 少选 所选的每个选项得 分 根据 建设工程质量管理条例 规定 建设单位在工程开工前应负责办理 施工图设计文件的报审 工程监理手续 " 质量监督手续 设计交底 )(. 族标准中对质量的定义是 度 其中满足要求应包括 的需要和期望 图纸中明确规定 质量管理方面 " 其他相关方利益 施工许可证 组织惯例 行业规则 一组固有特性满足要求的程 监理工程师对勘察设计单位的资质进行核查时 应重点核查其 营业执照的有效期 盈利状况 " 融资能力 近期承揽任务的情况 资质证书的类别 等级和适用范围 监理工程师对勘察成果的审核与评定是勘察阶段最重要的监理工作 勘察成果应 按规定的程序进行审批 经过专家评审后再提交给监理工程师审核 按质量管理有关程序进行检查和验收 满足技术标准和合同规定的要求 " 满足勘察任务书的要求 监理工程师在施工招投标阶段 对报名参与投标企业主要考核的内容包括

33 全国监理工程师执业资格考试辅导资料 上 查对企业资质证书 考核企业近期表现 检查质量管理机构及责任制的落实情况 考核近期承建工程的质量情况与管理水平 " 考核企业目前的融资能力 监理工程师对施工单位报送的施工组织设计文件 应重点审查 文件编制与审批程序的符合性 施工技术方案的针对性 施工技术措施的经济性 施工方法的可操作性 " 施工安全 环保 消防等是否符合规定 监理工程师在施工过程中要对施工环境进行控制 下列属于施工质量管理环境的有 质量管理体系是否处于良好状态 质量责任制是否落实 施工场地空间条件和通道是否符合要求 质量控制自检系统是否处于良好状态 " 现场质量检验制度是否完善 施工过程中 对材料构配件见证取样的要求包括 从事取样的人员必须是专职质检人员 送往试验室的样品要填 送验单 样品需加封后送往试验室 负责见证取样的监理工程师要在质量监督机构备案 " 见证取样的试验费用由承包单位支付 关于设备采购的质量控制 以下说法正确的有 成套设备及生产线设备采购 宜采用招标采购的方式 总包单位采购 采购方案由监理工程师编写报建设单位批准 市场采购设备 一般用于小型通用设备的采购 建设单位采购 监理工程师要协助编制设备采购方案 " 向厂家订购设备 质量控制工作的首要环节是选择一个合格的供货厂商 设备安装准备阶段 监理工程师质量控制的要点包括 审查设备安装施工组织设计 对安装的隐蔽工程进行检查验收 检查相关土建施工是否满足设备安装要求 检查安装采用的计量及检测手段 " 检查安装作业的劳动组织 在工程质量验收时 检验批的验收项目中 主控项目是指对 起决定性作用的检验项目 使用价值 工程安全 环境保护 公共利益 " 质量评价

34 第四部分 近年考试试卷及参考答案 施工质量验收层次的划分中 安装工程的检验批可按 来划分 设计系统 主要工种 楼层 安装工艺 " 组别 在工程质量事故处理的依据中 与特定工程项目密切相关的具有特定性质的依据包括 质量事故的实况资料 相关的建设法规 " 相关的技术规范 技术标准 与工程相关的各类合同文件 有关的设计文件和施工资料 工程质量会受到各种因素的影响 下列属于系统性因素的有 使用不同厂家生产的规格型号相同的材料 机械设备过度磨损 设计中的安全系数过小 施工虽然按规程进行 但规程已更改 " 施工方法不当 )(. / 族标准的质量管理体系是以过程为基础建立的 其质量管理的循环过程包括 管理职责 产品实现 " 安全管理 环境管理 资源管理 在处理工程质量事故过程中 项目监理机构应履行的工作职责是 签认质量事故处理报告 核签技术处理方案 " 组织对事故处理结果的检查验收和鉴定 组成事故调查组 开展对质量事故的调查 监督施工单位的事故处理施工 项目监理机构在施工阶段投资控制的主要任务包括 审查设计概预算 开展限额设计 " 审核工程结算 按 建筑安装工程费用项目组成 环境保护费 混凝土添加剂费用 " 脚手架摊销费 按 建筑安装工程费用项目组成 理费的有 危险作业意外伤害保险费 生产工人休假期间的工资 " 职工探亲路费 对工程项目造价目标进行风险分析 审查工程变更 建标 号 规定 措施费包括 文明施工费 安全施工费 按建设工程特点分类 可将定额分为 建标 号 规定 属于企业管 个月以上的病假人员工资 现场管理人员工资

35 全国监理工程师执业资格考试辅导资料 上 概算定额 安装工程定额 预算定额 建筑工程定额 " 企业定额 根据 建设工程工程量清单计价规范 的规定 工程量清单包括 施工机械使用费清单 零星工作价格清单 主要材料价格清单 措施项目清单 " 其他项目清单 建设项目财务评价中的盈利能力分析指标包括 财务内部收益率 利息备付率 投资回收期 借款偿还期 " 财务净现值 关于敏感性分析 下列说法正确的有 敏感度系数是指评价指标变化率与不确定因素变化率之比 敏感度系数越大 项目抗风险的能力越强 敏感度系数越大 项目抗风险的能力越弱 单因素敏感性分析图中 斜率越大的因素越敏感 " 敏感性分析仅适用于财务评价 用重点审查法审查施工图预算时 审查的重点有 工程量计算规则的正确性 工程量大的分项工程 单价高的分项工程 各项费用的计取基础 " 设计标准的合理性 根据建设部 建筑工程施工发包与承包计价管理办法 第 号部令 的规定 发包与承包价的计算方法有 工料单价法 综合单价法 预算单价法 概算单价法 " 实物单价法 根据 施工合同条件规定 导致工程延误和成本增加 允许承包商索赔利润的情况有 业主未能提供现场 法律 法规的变化 设计错误 难以预见的人为障碍 " 恶劣气候 施工阶段监理工程师投资控制的经济措施包括 落实投资控制人员的职能分工 进行工程计量 确定工程变更价款 审核竣工结算 " 编制资金使用计划 下列费用支出中 形成建设项目新增固定资产的有 建设期利息 土地使用权出让金 生产准备费 联合试运转费 " 样品样机购置费

36 第四部分 近年考试试卷及参考答案 监理单位受业主委托对建设工程设计和施工实施全过程监理时 监理工程师在设计准备阶段进度控制的任务包括 协助业主确定工期总目标 办理建筑材料及设备订货手续 " 编制施工图出图计划 办理工程立项审批或备案手续 调查和分析环境及施工现场条件 在建设单位的进度计划系统中 工程项目年度计划的编制依据有 工程项目建设总进度计划 批准的设计文件 " 施工图设计工作进度计划 建设工程平行施工的特点包括 施工现场的组织 管理比较复杂 能够充分地利用工作面进行施工 " 有利于提高劳动生产率和工程质量 综合进度控制计划 设计总进度计划 下列关于流水施工的表述中 正确的有 流水施工工期就是整个建设工程的总工期 划分施工段的目的就是为了组织流水施工 各专业工作队能够连续施工 流水步距的大小取决于流水节拍及流水施工的组织方式 专业工作队数不会少于参加流水的施工过程数 " 施工段的数目要满足合理组织流水施工的要求 在工程网络计划中 关键线路上 相邻两项工作之间的时间间隔全部为零 工作的持续时间总和即为计算工期 工作的总时差等于计划工期与计算工期之差 相邻两项工作之间的时距全部为零 " 节点的最早时间等于最迟时间 单位时间投入的资源量较为均衡 某工程双代号网络计划如下图所示 图中已标出每个节点的最早时间和最迟时间 该计划表明 工作 为关键工作 工作 的自由时差为 工作 的总时差为 工作 的自由时差为

37 全国监理工程师执业资格考试辅导资料 上 " 工作 的总时差为 工程网络计划的资源优化是指通过改变 使资源按照时间的分布符合优化目标 工作的持续时间 工作的开始时间 工作之间的逻辑关系 工作的完成时间 " 工作的资源强度 某工程单代号搭接网络计划如下图所示 节点中下方数字为该工作的持续时间 其中的关键工作有 工作 工作 工作 工作 " 工作 " 某工程项目的计划进度和截止到第 周末的实际进度如下图所示 双线条表示计划进度 粗实线表示实际进度 如果各项工作均为匀速进展 则截止到第 周末 工作 已完成 工作 的实际进度拖后 周 工作 的实际进度正常 工作 尚未开始 " 工作 " 的实际进度正常 某工程双代号时标网络计划执行到第 周末和第周末时 检查其实际进度如下图前锋线所示 检查结果表明

38 第四部分 近年考试试卷及参考答案 第 周末检查时 工作 " 拖后 周 但不影响工期 第 周末检查时 工作 拖后 周 将影响工期 周 第 周末检查时 工作 进度正常 不影响工期 第周末检查时 工作 拖后 周 但不影响工期 " 第周末检查时 工作 提前 周 不影响工期 在建设工程施工阶段 监理工程师对施工进度计划审核的内容包括 施工顺序的安排是否符合施工工艺的要求 业主负责提供的施工条件安排得是否合理 明确 是否有进度控制人员的职责分工 生产要素的供应计划是否能保证施工进度计划的实现 " 进度安排是否符合施工合同中开工 竣工日期的规定 为了控制物资供应进度 监理工程师协助业主进行物资供应决策的工作内容包括 根据设计图纸和进度计划确定物资供应要求 推荐物资供应单位并签署物资供应合同 组织编制物资供应招标文件 提出对物资供应单位的要求及其在财务方面应负的责任 " 提出物资供应分包方式及分包合同清单

39 全国监理工程师执业资格考试辅导资料 上 年建设工程合同管理试卷参考答案 一 单项选择题 二 多项选择题 "" " " " " " " " " " " " " " "

40 第四部分 近年考试试卷及参考答案 年建设工程质量 投资 进度控制试卷参考答案 一 单项选择题 二 多项选择题 """ " " " " " " " " " " " " " " " " "

41 全国监理工程师执业资格考试辅导资料 上 年建设工程监理基本理论与相关法规试卷参考答案 一 单项选择题 二 多项选择题 """" " " " " " " " " " " " " "

42 第四部分 近年考试试卷及参考答案 年建设工程监理案例分析考试试卷 一 某市政工程分为四个施工标段 某监理单位承担了该工程施工阶段的监理任务 一 二标段工程先行开工 项目监理机构组织形式如图 / 所示 图 一 二标段工程项目监理机构组织形式一 二标段工程开工半年后 三 四标段工程相继准备开工 为适应整个项目监理工作的需要 总监理工程师决定修改监理规划 调整项目监理机构组织形式 按四个标段分别设置监理组 增设投资控制部 进度控制部 质量控制部和合同管理部四个职能部门 以加强各职能部门的横向联系 使上下 左右集权与分权实行最优的结合 总监理工程师调整了项目监理机构组织形式后 安排总监理工程师代表按新的组织形式调配相应的监理人员 主持修改项目监理规划 审批项目监理实施细则 又安排质量控制部签发一标段工程的质量评估报告 并安排专人主持整理项目的监理文件档案资料 总监理工程师强调该工程监理文件档案资料十分重要 要求归档时应直接移交本监理单位和城建档案管理机构保存 问题 图 所示项目监理机构属何种组织形式 说明其主要优点 调整后的项目监理机构属何种组织形式 画出该组织结构示意图 并说明其主要缺点 指出总监理工程师调整项目监理机构组织形式后安排工作的不妥之处 写出正确做法 指出总监理工程师提出监理文件档案资料归档要求的不妥之处 写出监理文件档案资料归档程序 二 某工程 建设单位委托监理单位承担施工阶段的监理任务 总承包单位按照施工合同约定选择了设备安装分包单位 在合同履行过程中发生如下事件 事件 工程开工前 总承包单位在编制施工组织设计时认为修改部分施工图设计可以使施工更方便 质量和安全更易保证 遂向项目监理机构提出了设计变更的要求 事件 专业监理工程师检查主体结构施工时 发现总承包单位在未向项目监理机构报审危险性较大的预制构件起重吊装专项方案的情况下已自行施工 且现场没有管理

43 全国监理工程师执业资格考试辅导资料 上 人员 于是 总监理工程师下达了 监理工程师通知单 事件 专业监理工程师在现场巡视时 发现设备安装分包单位违章作业 有可能导致发生重大质量事故 总监理工程师口头要求总承包单位暂停分包单位施工 但总承包单位未予执行 总监理工程师随即向总承包单位下达了 工程暂停令 总承包单位在向设备安装分包单位转发 工程暂停令 前 发生了设备安装质量事故 问题 针对事件 中总承包单位提出的设计变更要求 写出项目监理机构的处理程序 根据 建设工程安全生产管理条例 规定 事件 中起重吊装专项方案需经哪些人签字后方可实施 指出事件 中总监理工程师的做法是否妥当 说明理由 事件 中总监理工程师是否可以口头要求暂停施工 为什么 就事件 中所发生的质量事故 指出建设单位 监理单位 总承包单位和设备安装分包单位各自应承担的责任 说明理由 三 某工程在实施过程中发生如下事件 事件 由于工程施工工期紧迫 建设单位在未领取施工许可证的情况下 要求项目监理机构签发施工单位报送的 工程开工报审表 事件 在未向项目监理机构报告的情况下 施工单位按照投标书中打桩工程及防水工程的分包计划 安排了打桩工程施工分包单位进场施工 项目监理机构对此做了相应处理后书面报告了建设单位 建设单位以打桩施工分包单位资质未经其认可就进场施工为由 不再允许施工单位将防水工程分包 事件 桩基工程施工中 在抽检材料试验未完成的情况下 施工单位已将该批材料用于工程 专业监理工程师发现后予以制止 其后完成的材料试验结果表明 该批材料不合格 经检验 使用该批材料的相应工程部位存在质量问题 需进行返修 事件 施工中 由建设单位负责采购的设备在没有通知施工单位共同清点的情况下就存放在施工现场 施工单位安装时发现该设备的部分部件损坏 对此 建设单位要求施工单位承担损坏赔偿责任 事件 上述设备安装完毕后进行的单机无负荷试车未通过验收 经检验认定是因为设备本身的质量问题造成的 问题 指出事件 和事件 中建设单位做法的不妥之处 说明理由 针对事件 项目监理机构应如何处理打桩工程施工分包单位进场存在的问题 对事件 中的质量问题 项目监理机构应如何处理 指出事件 中建设单位做法的不妥之处 说明理由 事件 中 单机无负荷试车由谁组织 其费用是否包含在合同价中 因试车验收未通过所增加的各项费用由谁承担 四 某工程 建设单位和施工单位按 建设工程施工合同 示范文本 签订了施工合同 在施工合同履行过程中发生如下事件 事件 工程开工前 总监理工程师主持召开了第一次工地会议 会上 总监理工程师宣布了建设单位对其的授权 并对召开工地例会提出了要求 会后 项目监理机构

44 第四部分 近年考试试卷及参考答案 起草了会议纪要 由总监理工程师签字后分发给有关单位 总监理工程师主持编制了监理规划 报送建设单位 事件 施工过程中 由于施工单位遗失工程某部位设计图纸 施工人员凭经验施工 现场监理员发现时 该部位的施工已经完毕 监理员报告了总监理工程师 总监理工程师到现场后 指令施工单位暂停施工 并报告建设单位 建设单位要求设计单位对该部位结构进行核算 经设计单位核算 该部位结构能够满足安全和使用功能的要求 设计单位电话告知建设单位 可以不作处理 事件 由于事件 的发生 项目监理机构认为施工单位未按图施工 该部位工程不予计量 施工单位认为停工造成了工期拖延 向项目监理机构提出了工程延期申请 事件 主体结构施工时 由于发生不可抗力事件 造成施工现场用于工程的材料损坏 导致经济损失和工期拖延 施工单位按程序提出了工期和费用索赔 事件 施工单位为了确保安装质量 在施工组织设计原定检测计划的基础上 又委托一家检测单位加强安装过程的检测 安装工程结束时 施工单位要求项目监理机构支付其增加的检测费用 但被总监理工程师拒绝 问题 指出事件 中的不妥之处 写出正确做法 指出事件 中的不妥之处 写出正确做法 该部位结构是否可以验收 为什么 事件 中项目监理机构对该部位工程不予计量是否正确 说明理由 项目监理机构是否应该批准工程延期申请 为什么 事件 中施工单位提出的工期和费用索赔是否成立 为什么 事件 中总监理工程师的做法是否正确 为什么 五 某建设单位和施工单位按照 建设工程施工合同 示范文本 签订了施工合同 合同中约定 建筑材料由建设单位提供 由于非施工单位原因造成的停工 机械补偿费为 元 ( 台班 人工补偿费为 元 ( 日工 总工期为 天 竣工时间提前奖励为 元 ( 天 误期损失赔偿费为 元 ( 天 经项目监理机构批准的施工进度计划如图 / 所示 单位 天 图 施工进度计划施工过程中发生如下事件 事件 工程进行中 建设单位要求施工单位对某一构件作破坏性试验 以验证设计参数的正确性 该试验需修建两间临时试验用房 施工单位提出建设单位应该支付该项试验费用和试验用房修建费用 建设单位认为 该试验费属建筑安装工程检验试验费 试验用房修建费属建筑安装工程措施费中的临时设施费 该两项费用已包含在施工合同价中

45 全国监理工程师执业资格考试辅导资料 上 事件 建设单位提供的建筑材料经施工单位清点入库后 在专业监理工程师的见证下进行了检验 检验结果合格 其后 施工单位提出 建设单位应支付建筑材料的保管费和检验费 由于建筑材料需要进行二次搬运 建设单位还应支付该批材料的二次搬运费 事件 由于建设单位要求对 工作的施工图纸进行修改 致使 工作停工 天 每停一天影响 工日 台班 由于机械租赁单位调度的原因 施工机械未能按时进场 使 工作的施工暂停 天 每停一天影响 工日 台班 由于建设单位负责供应的材料未能按计划到场 " 工作停工 天 每停一天影响 工日 台班 施工单位就上述三种情况按正常的程序向项目监理机构提出了延长工期和补偿停工损失的要求 事件 在工程竣工验收时 为了鉴定某个关键构件的质量 总监理工程师建议采用试验方法进行检验 施工单位要求建设单位承担该项试验的费用 该工程的实际工期为 天 问题 事件 中建设单位的说法是否正确 为什么 逐项回答事件 中施工单位的要求是否合理 说明理由 逐项说明事件 中项目监理机构是否应批准施工单位提出的索赔 说明理由并给出审批结果 写出计算过程 事件 中试验检验费用应由谁承担 分析施工单位应该获得工期提前奖励 还是应该支付误期损失赔偿费 金额是多少 六 某工程的施工合同工期为 周 项目监理机构批准的施工进度计划如图 / 所示 时间单位 周 各工作均按匀速施工 施工单位的报价单 部分 见表 / 图 施工进度计划 表 施工单位报价单 序号 工作名称 估算工程量 全费用综合单价 元 (* 合价 万元 * * 次 *

46 工程施工到第 周时进行进度检查 发生如下事件 第四部分 近年考试试卷及参考答案 事件 工作已经完成 但由于设计图纸局部修改 实际完成的工程量为 * 工作持续时间未变 事件 工作施工时 遇到异常恶劣的气候 造成施工单位的施工机械损坏和施工人员窝工 损失 万元 实际只完成估算工程量的 事件 工作为检验检测配合工作 只完成了估算工程量的 施工单位实际发生检验检测配合工作费用 元 事件 施工中发现地下文物 导致 工作尚未开始 造成施工单位自有设备闲置 个台班 台班单价为 元 ( 台班 折旧费为 元 ( 台班 施工单位进行文物现场保护的费用为 元 问题 根据第 周末的检查结果 在图 上绘制实际进度前锋线 逐项分析 三项工作的实际进度对工期的影响 并说明理由 若施工单位在第 周末就 出现的进度偏差提出工程延期的要求 项目监理机构应批准工程延期多长时间 为什么 施工单位是否可以就事件 提出费用索赔 为什么 可以获得的索赔费用为多少 事件 中 工作发生的费用如何结算 前 周施工单位可以得到的结算款为多少元

47 全国监理工程师执业资格考试辅导资料 上 年度全国监理工程师执业资格考试试卷 建设工程监理基本理论与相关法规 一 单项选择题 共 题 每题 分 每题的备选项中 只有 个最符合题意 下列关于建设工程监理工作与建设行政主管部门监督管理工作的表述中 正确的是 建设工程监理工作与建设行政主管部门的监督管理工作都不具有强制性 建设工程监理工作与建设行政主管部门的监督管理工作都具有委托性 建设工程监理工作具有强制性 建设行政主管部门的监督管理工作具有委托性 建设工程监理工作具有委托性 建设行政主管部门的监督管理工作具有强制性 协助建设单位在计划的目标内将建设工程建成投入使用是建设工程监理的 基本目的 基本内涵 主要方式 主要方法 监理单位发现施工现场存在严重安全隐患 应及时下达工程暂停令 并报告建设单位 施工单位拒不停工整改 监理单位应及时向工程所在地建设行政主管部门报告 以口头形式报告的 应当记入监理日记 以电话形式报告的 应当有通话记录 以电话形式报告的 应当有通话记录 并及时补充书面报告 以电话形式报告 有通话记录的 可不再书面报告 下列法律文件中 与建设工程监理有关的行政法规是 中华人民共和国建筑法 建设工程安全生产管理条例 注册监理工程师管理规定 建筑工程施工许可管理办法 项目法人通过招标确定监理单位 委托监理单位实施监理是实行 的基本保障 招标投标制 合同管理制 建设工程监理制 项目法人责任制 下列行为要求中 既属于监理工程师职业道德又属于监理工程师义务的是 不收受被监理单位的任何礼金 保证执业活动成果的质量 并承担相应责任 不泄露与监理工程有关的需要保密的事项 坚持独立自主地开展工作

48 第四部分 近年考试试卷及参考答案 根据诚信的经营准则 工程监理企业应当建立健全的信用管理制度之一是 制度 人力资源管理 企业风险管理 与委托方沟通管理 企业人员继续教育 国有工程监理企业改制为有限责任公司的基本步骤中 产权界定的前一项工作是 股权配置 认缴出资额 资产评估 提出改制申请 下列关于主动控制的表述中 正确的是 主动控制是在输出环节之前就要采取预防和纠偏措施来减少偏差发生的控制活动 主动控制是基于第一次循环之后所发现的偏差 在下一次循环开始之前主动采取预防和纠偏措施的控制活动 主动控制是在预先分析各种风险因素及其导致目标偏离的可能性和程度的基础上 采取有针对性的预防措施 从而减少甚至消除目标偏离的控制活动 主动控制可以使工程实施保持在计划状态 由于目标控制通常表现为一个有限的周期性循环过程 因此 目标控制是一种 动态控制 被动控制 主动控制 实时控制 在对投资 进度和质量三大目标之间统一关系进行定量分析时 要注意目标规划与计划相结合 其正确的做法是 通过计划对目标规划进一步论证完善 再通过计划实施来实现目标 先分层次进行目标规划 再制订计划来实现目标 先制订计划 再依据计划进行目标规划 先分析投资 进度和质量目标的对立关系 再进行目标规划 监理单位是从 的角度出发对工程进行质量控制 建设工程生产者 业主或建设工程需求者 社会公众 项目的贷款方 在建设工程实施阶段 对投资实行全过程控制的任务主要集中在 可行性研究阶段 设计阶段 招标阶段 设计阶段 招标阶段 施工阶段 可行性研究阶段 设计阶段 施工阶段 设计阶段 施工阶段 竣工验收阶段 下列目标控制措施中 属于合同措施的是 调整控制人员的分工 协助业主确定工程发包方式 要求施工单位增加施工机械 并给予合理的补偿 修改技术方案加快进度

49 全国监理工程师执业资格考试辅导资料 上 在施工阶段 业主改变项目使用功能而造成投资额增大的风险属于 纯风险 技术风险 自然风险 投机风险 下列风险识别方法中 有可能发现其他识别方法难以识别出的工程风险的方法是 流程图法 初始清单法 经验数据法 风险调查法 为了识别建设工程风险 在风险分解的循环过程中 一旦发现新的风险 就应当 建立建设工程风险清单 识别建设工程风险因素 风险事件及后果 直接将该风险补充到已建立的风险列表中 进行风险评价 承包商要求业主提供付款担保 属于承包商的 的风险对策 保险转移 非保险转移 损失控制 风险回避 损失控制计划系统中灾难计划的效果是 既不改变工程风险的发生概率 也不改变工程风险损失的严重性 降低工程风险的发生概率 但不降低工程风险损失的严重性 不降低工程风险的发生概率 但可降低工程风险损失的严重性 既降低工程风险的发生概率 亦可降低工程风险损失的严重性 采用工程保险转移工程风险的缺点之一是投保人可能产生心理麻痹而疏于损失控制 以致增加 潜在损失和隐蔽损失 隐蔽损失和实际损失 实际损失和未投保损失 未投保损失和潜在损失 监理单位在进行项目监理机构组织设计时 应根据工程的特点 监理工作的重要程度 总监理工程师的能力和各专业监理工程师的工作经验等 决定项目监理机构 采取集权形式还是分权形式 内部的协作关系 管理层次的数量 与外部环境的适应性 在项目监理机构中 当人数一定时 管理跨度与管理层次的关系表现为 恒定值 正相关 正比例 反比例 项目总承包模式具有的优点之一是 合同关系简单 合同管理难度小 合同价格低 有利于质量控制 与总分包模式相比 建设工程平行承发包模式的优点是 有利于质量控制 有利于投资控制

50 第四部分 近年考试试卷及参考答案 有利于缩短工期 有利于合同管理 签订监理合同后 监理单位实施建设工程监理的首要工作是 编制监理大纲 编制监理规划 编制监理实施细则 组建项目监理机构 某项目监理机构的组织结构如下图所示 这种组织结构形式的优点是 目标控制职能分工明确 权力集中 隶属关系明确 强化了各职能部门横向联系 可减轻总监理工程师负担 某监理单位承担了某项目土建工程的施工监理任务 已知该项目相关资料如下 表所示 内容 计划工期 合同价格 合计 土建工程 个月 万元 设备安装 个月 与土建工程搭接一个月 万元 万元 该监理单位配备监理人员时所依据的工程建设强度应为 万元 ( 月 建设工程监理组织协调方法中 最具有合同效力的是 访问协调法 书面协调法 情况介绍法 交谈协调法 监理大纲 监理规划和监理实施细则之间互相关联 下列表述中正确的是 监理大纲和监理规划都应依据签订的委托监理合同内容编写 监理单位开展监理工作均须编制监理大纲 监理规划和监理实施细则 监理规划和监理实施细则均须经监理单位技术负责人签认 建设工程监理工作文件包括监理大纲 监理规划和监理实施细则 下列监理工程师对质量控制的措施中 属于技术措施的是 落实质量控制责任 制定质量控制协调程序 严格质量控制工作流程 严格进行平行检验 按服务对象划分的三类项目管理 其共同点是 服务范围均较宽 服务阶段均为施工阶段 服务主体均为专业化项目管理公司

51 全国监理工程师执业资格考试辅导资料 上 服务对象均没有项目管理能力 下列关于 #$'$ 协议的表述中 正确的是 #$'$ 协议是法律意义上的合同 #$'$ 协议均由业主方负责起草 #$'$ 模式一经提出就要签订 #$'$ 协议 #$'$ 的参与者未必一次性全部到位 #$%&'%$% 与 #$'$ 模式的共同之处是 信息共享 不能独立存在 长期协议 协调机制 在风险型! 模式下! 合同价格为! 费, 与! 单位签订合同的各分包商 供应商合同价! 费, 所有施工单位合同价, 所有供应单位合同价! 费! 费,)!# 在 "# 模式下 如果业主想更换业主代表 需提前 天通知承包商 并征得承包商同意 天通知承包商 无须征得承包商同意 天通知承包商 并征得承包商同意 天通知承包商 无须征得承包商同意 实施工程建设全过程监理的项目 收集新技术 新设备 新材料和新工艺的信息 应侧重在 项目决策阶段和设计阶段 设计阶段和施工准备阶段 施工准备阶段和施工阶段 施工阶段和竣工验收阶段 对施工单位工程文件的形成 积累 立卷归档工作进行监督 检查是 的职责 建设单位和施工总承包单位 监理单位和施工总承包单位 建设单位和监理单位 地方城建档案管理部门 需要建设单位长期保存 监理单位短期保存的监理文件是 监理月报总结 不合格项目通知 月付款报审与支付 工程延期报告及审批 监理文件档案的更改应由原制定部门相应责任人执行 涉及审批程序的 由 审批 监理公司技术负责人 总监理工程师 原审批责任人 档案管理责任人 某工程案卷内建设工程档案的保管密级有秘密和机密 保管期限有长期和短期 则该工程档案的 密级为秘密 保管期限为长期 密级为机密 保管期限为长期 密级为秘密 保管期限为短期 密级为机密 保管期限为短期 因故中止施工的建筑工程恢复施工时 应当向发证机关报告 中止施工满 年

52 的工程恢复施工前 建设单位应当 重新申请领取施工许可证 报发证机关核验施工许可证 第四部分 近年考试试卷及参考答案 向发证机关申请延期施工许可证 重新办理开工报告的批准手续 建筑法 规定 从事建筑活动的专业技术人员 应当依法取得 的范围内从事建筑活动 相应的专业毕业证书 并在其专业领域涉及 相应的职称证书 并在其职称等级对应 相应的执业资格证书 并在执业资格证书许可 相应的继续教育证明 并在其接受继续教育 建筑法 规定 交付竣工验收的建筑工程 必须符合规定的建筑工程质量标准 有完整的 并具备国家规定的其他竣工条件 工程设计文件 施工文件和监理文件 工程建设文件 竣工图和竣工验收文件 监理文件和经签署的工程质量保证书 工程技术经济资料和经签署的工程保修书 建设工程质量管理条例 规定 在正常使用条件下 电气管线 给排水管道 设备安装和装修工程的最低保修期限为 年 建设工程质量管理条例 规定 监理工程师应当按照监理规范的要求 采取 等形式 对建设工程实施监理 旁站 巡视和平行检验 检查 验收和主动控制 检查 验收和工地会议 目标控制 合同管理和组织协调 对建设工程实施监理时 负责检查进场材料 设备 构配件的原始凭证和检测报告等质量证明文件的人员是 专业监理工程师 质量监理员 材料试验员 材料监理员 建设工程监理规范 规定 总监理工程师不得委托总监理工程师代表的工作是 审查分包单位的资质 审查和处理工程变更 主持整理工程项目的监理资料 审批项目监理实施细则 建设工程监理规范 规定 总监理工程师应由具有 年以上同类工程监理工作经验的人员承担 建设工程监理规范 规定 在施工过程中 工地例会的会议纪要由 负责起草 并经与会各方代表会签 建设单位 项目监理机构 施工单位 专业监理工程师

53 全国监理工程师执业资格考试辅导资料 上 对达到一定规模的危险性较大的分部分项工程 施工单位应编制专项施工方案 并附具安全验算结果 该方案经 后实施 专业监理工程师审核 总监理工程师签字 施工单位技术负责人 总监理工程师签字 建设单位 施工单位 监理单位签字 专家论证 施工单位技术负责人签字二 多项选择题 共 题 每题 分 每题的备选项中 有 个或 个以上符合题意 至少有 个错项 错选 本题不得分 少选 所选的每个选项得 分 实行建设监理制度对提高工程项目的经济效益发挥了重要作用 其主要表现有 有利于提高建设工程投资决策科学化水平 有利于规范工程建设参与各方的建设行为 避免了工程施工过程中的质量事故 在满足建设工程预定功能和质量标准的前提下 投资额最少 " 在满足建设工程预定功能和质量标准的前提下 全寿命费用最少 项目监理规划中应包括的安全监理内容有 安全监理的范围和内容 安全监理的工作程序 安全监理的制度措施 施工安全技术措施 " 安全监理人员配备计划和职责 企业投资建设列入 政府核准的投资项目目录 中的项目时 政府要核准的内容包括 合理开发利用资源 优化重大布局 项目建议书 设计概算 " 保障公共利益 监理工程师的执业特点主要表现在 执业范围广泛 执业道德崇高 执业内容复杂 执业技能全面 " 执业责任重大 监理有限责任公司的特征包括 股东的权益凭证要优先转让给公司原有股东 由 人以上 人以下的股东共同出资 通常公司管理者也是公司的所有者 可向社会公开募集股份 " 公司账目可以不公开 在设计信息反馈系统时 需要预先确定反馈信息的 以使控制人员获得所需要的信息 内容 来源 传递路径 真实性 " 数量

54 第四部分 近年考试试卷及参考答案 目标规划与目标控制之间表现出一种交替出现的 并在新的基础上不断前进的循环关系 它表明 目标规划是目标控制的基础 也是目标控制的目标 上一阶段目标规划的结果是下一阶段目标控制的目标 目标控制的效果在很大程度上取决于目标规划的质量 目标控制服从于目标规划 " 相邻阶段之间的目标规划没有关系 为了使建设工程数据库能够真正发挥作用 在确定建设工程数据库结构后 数据库管理的主要任务有 数据积累 数据调整 " 数据分析 数据修正 建立编码体系 下列关于建设工程投资目标系统控制的表述中 正确的有 在进行投资控制的同时要满足预定的进度 质量目标 严格按投资分解进行限额设计 当发现实际投资己超过计划投资时 不应简单删减工程内容 要实现投资目标规划与投资控制的统一 " 要以投资作为首要指标进行目标规划 监理工程师在设计阶段进行质量控制的工作有 协助业主编制设计任务书 进行技术经济分析 " 对设计文件进行验收 审查设计方案 审查工程概算 下列关于风险管理目标的表述中 正确的有 风险管理的目标与项目管理的目标是一致的 风险事件发生前与风险事件发生后的风险管理目标是一致的 风险管理是为目标控制服务的 风险管理服从于目标规划 " 风险对策是为风险管理目标服务的 建设工程的非技术风险中 属于经济风险的典型风险事件有 通货膨胀 工程所在国遭受经济制裁 " 发生合同纠纷 发生台风 资金不到位 下列风险对策中 属于非保险转移的有 业主与承包商签订固定总价合同 在外资项目上采用多种货币结算 设立风险专用基金 " 业主要求承包商提供履约保证 总承包商将专业工程内容分包 项目监理机构的组织设计应遵循 等基本原则 公正 独立 自主 稳定性与适应性统一 分工与协作统一 严格监理与热情服务

55 全国监理工程师执业资格考试辅导资料 上 " 总监理工程师负责制 下列关于委托建设工程监理的说法中 正确的有 项目总承包模式下 建设单位宜分阶段委托监理单位监理 设计或施工总分包模式下 建设单位应只委托一家监理单位监理 项目总承包管理模式下 建设单位应只委托一家监理单位监理 平行承发包模式下 建设单位应只委托一家监理单位监理 " 平行承发包模式下 建设单位可以委托一家或多家监理单位监理 监理单位在组建项目监理机构时 所选择的组织结构形式应有利于 确定监理目标 控制监理目标 工程合同管理 信息沟通 " 确定监理工作内容 配备项目监理机构人员数量时 主要考虑的影响因素有 等 工程复杂程度 监理人员专业结构 监理单位业务范围 工程建设强度 " 监理单位业务水平 总监理工程师应承担的职责有 等 审查承包单位的竣工申请 参与工程项目的竣工验收 主持分项工程验收及隐蔽工程验收 根据监理工作实际情况记录监理日记 " 主持整理工程项目的监理资料 下列关于建设工程监理规划编写要求的表述中 正确的有 监理工作的组织 控制 方法 措施等是必不可少的内容 由总监理工程师组织监理单位技术管理部门人员共同编制 要随建设工程的展开进行不断的补充 修改和完善 可按工程实施的各阶段来划分编写阶段 " 留有必要的时间 以便监理单位负责人进行审核签认 下列关于风险型! 模式的表述中 正确的有 )#! 低于合理值时! 单位承担的风险就增大 设计深度越深 就越能确定一个合理的 )!# 签订! 合同时 就合同价而言 主要是确定计价原则和方式! 单位与所有承包商 供应商签订分包合同 " 业主无权干涉! 单位签订分包合同 国际上的工程咨询公司也可以作为 来联合承包工程 总承包商与施工企业合作. 项目的发起人与其他公司合作 联合体中的一方 分包商承担设计工作 " 分包商承担施工管理工作 施工单位向项目监理机构申请 时 使用 报验申请表 工程材料和构配件报验 隐蔽工程的检查与验收

56 施工放样报验 " 工程竣工报验 第四部分 近年考试试卷及参考答案 分部 分项工程质量验收 根据 建设工程文件归档整理规范 建设工程归档文件应符合的质量要求和组卷要求有 归档的工程文件一般应为原件 工程文件应采用耐久性强的书写材料 所有竣工图均应加盖竣工验收图章 竣工图可按单位工程 专业等组卷 " 不同载体的文件一般应分别组卷 根据 建设工程文件归档整理规范 建设工程档案验收应符合的要求有 列入城建档案管理部门档案接收范围的工程 建设单位在组织工程竣工验收前 应提请城建档案管理部门对工程档案进行验收 国家 省市重点工程项目或一些特大型 大型工程项目的预验收和验收 必须有地方城建档案管理部门参加 对不符合技术要求的建设工程档案 一律直接退回编制单位进行改正 补齐 监理单位对编制报送工程档案进行业务指导 督促和检查 " 地方城建档案管理部门负责工程档案的最后验收 建筑法 规定 工程监理人员认为工程施工不符合 的 有权要求建筑施工企业改正 工程设计规范 施工技术标准 " 承包合同约定 工程设计要求 施工成本计划 建设工程质量管理条例 规定 必须实行监理的工程包括 国家重点建设工程 大中型公用事业工程 成片开发建设的住宅小区工程 利用外国政府或者国际组织贷款 援助资金的工程 " 总投资为 万元的通信建设工程 建设工程安全生产管理条例 规定 施工单位应当编制专项施工方案的分部分项工程有 基坑支护与降水工程 起重吊装工程 " 模板工程和脚手架工程 土方开挖工程 主体结构工程 专业监理工程师在监理工作中承担的职责有 审查分包单位资质 并提出审查意见 参与工程质量事故调查 审核工程计量的数据和原始凭证 分项工程及隐蔽工程验收

57 全国监理工程师执业资格考试辅导资料 上 " 参与工程项目的竣工预验收 建设工程监理规范 规定 监理规划编写的依据包括 建设工程项目审批文件 施工组织设计文件 建设工程设计合同 建设工程设计文件 " 监理大纲 工程开工前 总监理工程师应审查承包单位现场项目管理机构的 合同管理体系 质量管理体系 技术管理体系 组织管理体系 " 检查验收体系

58 第四部分 近年考试试卷及参考答案 年建设工程合同管理考试试卷 一 单项选择题 共 题 每题 分 每题的备选项中 只有 个最符合题意 某施工企业在异地设有分公司 分公司受其委托与材料供应商订立了采购合同 材料交货后货款未支付 供应商应以 为被告人向人民法院起诉 要求支付材料款 监理单位 分公司 建设单位 施工企业 按照 合同法 的规定 属于委托合同 某地铁公司与设计院订立的建设工程勘察合同 某政府机关与建筑工程公司订立的建设工程施工合同 某房地产开发公司与工程咨询公司订立的监理合同 某宾馆与电器公司订立的客房维修空调合同 法人成立进行注册登记时 应当以 为住所 主要办事机构所在地 主要经营场所所在地 主要合同履行地 董事长的户口所在地 在建设工程施工合同法律关系中 法律关系的客体是 建筑物 施工工程技术 施工工程款 工程施工行为 按照 担保法 的规定 下列财产中可以作为抵押物的是 抵押人依法有权处分的国有土地使用权 抵押人使用的宅基地 抵押人拥有的股票 学校设施 甲乙双方签订的施工合同 经过了公证机关的公证 当双方发生合同纠纷 人民法院审理该合同纠纷时 应认定经过公证的合同 在任何情况下都可以直接作为认定事实的证据 直接具有强制执行的效力 一定是不可撤销的合同 若有相反证据足以推翻时 不能作为认定事实的依据 某工程发包人与承包人达成口头协议但未签订书面施工合同 承包人就开始实际施工 工程竣工后 由于发包人拖欠工程款而发生纠纷 人民法院应认定该合同 不成立 成立 无效 可撤销 合同法 规定 要约生效条件为

59 全国监理工程师执业资格考试辅导资料 上 要约人向受要约人发出要约 要约人与受要约人共同在要约文件上签字 受要约人作出有效承诺 要约以任何形式到达受要约人 合同法 规定 缔约过失责任属于 责任 违约 侵权 先合同义务 无过错 甲公司经过资产重组分立为乙 丙两家公司 乙公司与丙公司协商后将某合同的履行归于乙公司 对此 以下说法正确的是 乙 丙公司之间的协议有效 无需通知合同对方当事人 乙 丙公司之间的协议有效 只需通知合同对方当事人即可 乙 丙公司之间的协议经甲公司同意后通知合同对方当事人即可 乙 丙公司之间的归属协议 若合同对方当事人不同意 则丙公司对该合同承担连带责任 合同生效后 当事人发现合同价款约定不明确 又未能达成补充协议 也不能按照合同有关条款或交易习惯确定 则该合同价款应按 的市场价格履行 订立合同时订立地 订立合同时履行地 履行合同时订立地 履行合同时履行地 某设备制造订购合同 约定订购方先支付合同总价 作为预付款 订购方在支付预付款前获得确切证据证明制造方经营状况恶化 订购方未按时支付预付款 这是订购方行使的 同时履行抗辩权 后履行抗辩权 不安抗辩权 合同中止履行的权利 某建设单位与设备供应公司签订购买 台空调的设备采购合同 合同约定 设备公司向建设单位供货 台空调 其余 台交付承建其工程的施工单位 这种情况属于 合同法 规定的合同履行中的 债权转让 合同变更 债务转移 合同转让 设计招标确定中标人后 发包人与中标人在工程设计合同土签字 盖章时 表明 要约生效 承诺生效 合同成立 合同生效 建设工程合同纠纷由 的仲裁委员会仲裁 工程所在地 仲裁申请人所在地 纠纷发生地 双方协商选定 某建筑材料采购合同 既约定了违约金 又约定了定金 当一方违约时 守约方 必须适用违约金条款 必须适用定金条款 可以选择适用违约金或定金条款 两者都不能适用 因约定无效

60 第四部分 近年考试试卷及参考答案 某涉及国家安全的投资项目 施工单项合同估算价为 万元人民币 该项目 必须公开招标 必须邀请招标 可直接委托发包 必须聘请招标代理机构委托发包 投标人现场考察后 以书面形式提出质疑 招标人给予了书面解答 当解答与招标文件的规定不一致时 投标人应要求招标人继续解释 以书面解答为准 以招标文件为准 由人民法院判定 投标文件对招标文件的响应出现偏差 可以要求投标人在评标结束前予以澄清或补正的情况是 投标文件没有加盖公章 投标文件中的大写金额与小写金额不一致 投标担保金额多于招标文件的规定 投标文件的关键内容字迹模糊 无法辨认 某招标项目开标时 发现投标人未按要求提供合格的投标保函 投标人随即要求撤回投标文件 此时应 按无效投标处理 要求投标人补交投标保函 进入评标程序后淘汰 要求投标人赔偿损失 设计招标中 下列因素不属于评标评审比较要素的是 投标单位的企业规模大小 投标方案的投入 产出比高低 完成初步设计时间的早晚 投标单位的质量管理体系是否科学 在项目招标中 中标通知书发出后 中标人拒绝与招标人订立书面合同时 中标人不承担合同责任 招标人应退还其投标保证金 招标人可没收其投标保证金 如果招标人的损失小于保证金 则小于部分应退还中标人 招标人可没收其投标保证金 如果招标人的损失大于保证金 则可继续向中标人追索差额 在项目招标的评标结束后 中标人的投标保证金应当在 退还 发出中标通知书后 完成评标后 提交履约担保后 合同履行完毕后 必须招标的某施工项目 采用评标价法评标 中标候选人中排序靠前的二位投标人甲乙的情况如下 甲报价 万元 评标价 万元 乙报价 万元 评标价 万元 此时 中标人为甲 合同价为 万元 中标人为甲 合同价为 万元 中标人为乙 合同价为 万元 中标人为乙 合同价为 万元 建设工程委托监理合同 示范文本 规定的合同有效期指 监理合同注明的开始至完成的时间

61 全国监理工程师执业资格考试辅导资料 上 监理合同约定的监理工作的日历天数 监理人完成了包括附加和额外工作在内的全部监理义务的期间 监理人自开始监理工作至保修期届满的时间 建设工程委托监理合同 示范文本 规定 实施监理工作过程中的额外工作是指 承包人的原因施工不能按期竣工 监理人延长监理工作时间 委托人原因导致施工合同终止 致使监理业务终止后的善后服务 委托人要求增加监理工作范围 而增加的监理工作量 承包人的原因 使监理工作受阻 导致增加的监理工作量 某工程项目 建设单位未按合同约定的时间支付监理酬金 监理单位在应当获得监理酬金之日起 日内未收到支付单据 且建设单位又未提出任何书面解释 监理单位按合同规定保护自己合法权益可以采取的措施是 发出终止合同的通知 通知送达建设单位后 合同即行终止 发出终止合同的通知 通知发出后 日内仍未获得支付酬金 合同即行终止 发生终止合同的通知 通知发出后 日内未得到答复 可进一步发出终止合同的通知 第二份通知到达建设单位后 合同即行终止 发出终止合同的通知 通知发出后 日内未得到答复 可进一步发出通知 第二份通知发出后 日内仍未得到答复 合同即行终止 建设工程委托监理合同 示范文本 规定 监理人承担违约责任的原则是 补偿性原则 惩罚性原则 无过错原则 有限责任和过错责任原则 设计合同履行过程中 属于设计人责任的是 组织对设计文件的审查 鉴定和验收 办理设计文件的报批手续 选定设计文件依据的设计规范 为现场的设计人提供必要的工作条件 设计合同的发包人 根据工程实际情况需要修改设计文件时 应按照法定程序进行变更 即 发包人报原审批机关批准 选择设计单位设计 由原设计合同承包人完成设计修改 发包人经审批机关批准后 自行修改 发包人报原审批机关批准 由原设计单位修改后 报有关部门审批 某建设单位委托设计院承担办公楼设计任务 设计院在完成设计任务 时 由于某种原因 办公楼项目停建 建设单位向设计院发出终止合同的通知 依据设计合同示范文本的规定 承担解除合同后果责任的方式应为 设计院没收建设单位支付的定金 设计院没收建设单位支付的定金 建设单位再支付合同设计费的 建设单位支付合同设计费的

62 设计院没收定金 建设单位再支付合同设计费的 第四部分 近年考试试卷及参考答案 某项目施工需要办理爆破作业的批准手续 但没有及时获得批准 给承发包双方都造成一定损失 则 承包人的损失都由发包人承担 发包人的损失都由承包人承担 双方的损失各自承担 双方的损失都由审批部门承担 某工程项目的承包人具有设计资质 承包人将完成的设计文件按规定的审查程序获得批准后提交监理工程师审核 经监理工程师签认后承包人按图纸施工 施工中发现由于设计计算错误 已经施工的部分工程需要拆除 设计文件必须修改 则该事件的损失应由 审查单位与监理单位共同承担 承包人与审查单位连带承担 承包人全部承担 承包人承担设计损失 发包人承担施工损失 某工程 设计图纸由发包人提供 承包人要求增加施工合同专用条款约定份数以外的图纸 则 由发包人复制 复制费用发包人承担 由发包人复制 复制费用承包人承担 由承包人复制 复制费用承包人承担 由承包人复制 复制费用发包人承担 某施工项目由于拆迁工作延误不能按约定日期开工 监理工程师以书面形式通知承包人推迟开工时间 则发包人 无须赔偿承包人损失 工期也不顺延 无须赔偿承包人损失 工期应予顺延 应当赔偿承包人损失 工期应予顺延 应当赔偿承包人损失 工期不予顺延 某施工合同约定钢材由发包人供应 但钢材到货时发包人与监理工程师都没有通知承包人验收 供应商就将钢材卸货于施工现场 在使用前发现钢材数量出现较大短缺 这一钢材损失应由 承担 承包人 监理单位 钢材供应商 发包人 某施工合同约定 建筑材料由发包人供应 材料使用前需要进行检验时 检验由 发包人负责 并承担检验费用 发包人负责 检验费用由承包人承担 承包人负责 并承担检验费用 承包人负责 检验费用由发包人承担 在一个施工现场有甲 乙两个独立承包人同时施工 由于施工出现交叉干扰

63 全国监理工程师执业资格考试辅导资料 上 致使甲 乙分别受到一定损失 总监理工程师向甲发出了暂停施工指令 则 甲 乙都应向发包人索赔 甲 乙分别承担对方的损失 甲 乙分别承担各自的损失 甲的损失由发包人承担 乙的损失自行承担 某施工合同约定承包工程应于 月 日竣工 月中旬发现 因承包人的施工管理不严格 导致实际进度滞后于计划进度 承包人按工程师要求修改了进度计划 竣工日期推迟到 月 日 该进度计划得到工程饰的确认 则 如果通过赶工在 月 日竣工 可获提前竣工奖励 如果通过赶工在 月 日竣工 不能获提前竣工奖励 如果在 月 日竣工 既不获得奖励 也不承担拖期赔偿责任 如果在 月 日竣工 不需承担拖期赔偿责任 某施工项目在有放射性污染的环境中施工 则 防护措施由发包人完成 费用也由发包人承担 防护措施由发包人完成 费用由承包人承担 防护措施由承包人完成 费用也由承包人承担 防护措施由承包人完成 费用由发包人承担 施工合同履行中 发包人拖欠工程结算款 在收到竣工结算报告及结算资料 天内仍不支付 则承包人 无权对该工程主张任何权利 无权申请人民法院拍卖该工程 但可主张该工程所有权 可以申请人民法院拍卖该工程 承包人优先受偿 可以留置该工程 某工程项目保修期内发现存在质量缺陷 监理单位出具了鉴定结论 发包人认为承包人不具有维修能力 直接联系维修公司进行了维修 则维修费用应由 承担 发包人 监理单位 承包人 维修公司 某一材料采购合同 双方约定违约金为 万元 合同履行过程中因供货方的原因导致不能交货 施工承包人为了避免停工待料 只能以高出原采购合同价 万元的价格采购同样的材料 则供货方应赔偿给施工承包人 万元 万元 万元 万元 某施工合同采用 施工合同条件 专用条件中约定完成工程的时间为 天 缺陷通知期为 天 施工过程中 经工程师批准顺延工期 天 则判定承包人提前或延误竣工的时间应为 天 天 天 天 依据 施工合同条件 当工程师发现承包商使用的施工设备不能保证

64 工程质量时 要求承包商更换 则 增加的费用和工期延误责任都由发包人承担 第四部分 近年考试试卷及参考答案 增加的费用由发包人承担 工期延误责任由承包人承担 增加的费用由承包人承担 工期延误责任由发包人承担 增加的费用和工期延误责任都由承包人承担 依据 施工合同条件 如果全部工程只颁发一个接收证书和一个履约证书 则保留金 在颁发接收证书时全部返还 在颁发履约证书时全部返还 在颁发接收证书和履约证书时各返还一半 不再返还 某工程使用 施工合同条件 订立合同 约定竣工日为 月 日 业主在 月 日提前占用工程 工程师于 月 日颁发了接收证书 承包商于 月 日完成了竣工检验 则该工程的竣工日为 月 日 月 日 月 日 月 日 工程施工索赔分类中 将承包商的索赔划分为工程延误索赔 工程变更索赔 合同被迫终止索赔 工程加速索赔 意外风险和不可预见因素索赔等 是依据 进行分类 索赔的合同依据 索赔事件的性质 索赔的目的 索赔的起因 某工程项目施工中现场出现了图纸中未标明的地下障碍物 需要作清除处理 按照合同条款的约定 承包人应在索赔事件发生后 天内向工程师递交 索赔报告 索赔依据和资料 索赔意向通知 工期和费用索赔的具体要求 下列有关工程师对索赔作出决定的说法中 正确的是 在授权范围内 工程师与承包人就费用补偿额达不成一致时 有权单方面作出决定 工程师在授权范围内所作出的索赔处理决定 对发包人具有强制性的约束力 工程师的索赔处理决定对承包人是最终的决定 工程师的索赔处理决定不需通知发包人 二 多项选择题 共 题 每题 分 每题的备选项中 有 个或 个以上符合题意 至少有 个错项 错选 本题不得分 少选 所选的每个选项得 分 下列行为中属于委托代理的法律行为有 施工企业任命项目经理作为施工项目的负责人 监理单位指派总监理工程师作为项目监理机构的负责人 施工企业的法定代表人作为工程项目投标的负责人 建设单位授权招标代理单位负责工程项目招标事宜 " 总监理工程师分配专业监理工程师负责本专业范围内的监理工作

65 全国监理工程师执业资格考试辅导资料 上 在工程项目建设过程中 可采用的担保方式有 投标人提供投标保函 中标人提供担保公司出具的履约保证书 发包人提供银行出具的工程款支付担保函 发包人提供的在建工程留置权担保 " 承包人提交的预付款保函 建设工程一切险的被保险人可以包括 业主 总承包商 分包商 业主聘用的监理工程师 " 设备供应商 根据 合同法 规定 要约撤回和要约撤销的主要区别有 要约所处法律效力状态不同 撤回和撤销的目的不同 撤回和撤销的通知到达受要约人的时间要求不同 受要约人对要约知晓的情况不同 " 对要约人的约束条件不同 合同法 规定的合同有效条件包括 合同当事人具有民事权利能力和民事行为能力 当事人意思表示真实 合同当事人签字或盖章 合同应当采用书面形式 " 不违反法律或社会公共利益 甲 乙公司签订合同 甲公司将合同中的部分义务转让丙公司完成 依照 合同法 规定 其法律关系特点为 甲 乙公司作为合同主体不变 甲公司可要求丙公司履行转让部分的义务 丙公司可以对乙公司行使抗辩权 丙公司不履行义务 应对乙公司承担违约责任 " 乙公司不能强迫丙公司履行义务 合同法 中 有关承担违约责任的规定 采用的原则包括 补偿性原则 严格责任原则 惩罚性原则 有限责任原则 " 连带责任原则 某工程项目施工中发包人和承包人发生合同纠纷 当事人申请仲裁解决纠纷的前提条件是 施工合同中当事人选择了仲裁方式和仲裁机构 通过有关调解仍未解决合同纠纷 施工合同当事人在纠纷发生后达成仲裁协议 和解无效

66 " 人民法院没有管辖权 第四部分 近年考试试卷及参考答案 招标投标监督部门在对邀请招标的招标文件内容进行核查时 应予纠正的不合理要求包括 要求施工企业必须具备一定的资质等级 要求专业工程的施工企业必须具备该专业的资质等级 要求投标人必须拥有进口的施工机具 要求投标人必须使用指定的钢铁企业生产的钢材 " 要求专业工程的施工企业必须是本系统的 某工程项目的招标人按招标文件的规定组织投标人进行现场考察 但有些投标人未参加该现场考察 则 参加现场考察投标人的费用自行承担 参加现场考察投标人的费用由招标人承担 未参加现场考察的投标人不能免除不了解现场的合同责任 参加现场考察的投标人不能免除不了解现场的合同责任 " 未参加现场考察的投标人将被取消投标资格 某招标项目的评标委员会初定成员由 人组成 其中 人为招标人代表 人为招标人以外的专家 按招标法规的要求 评标委员会成员的修改方式可为 只减少 名招标人代表 减少 名招标人代表 同时增加 名招标人以外的专家 招标人代表不变 增加 名招标人以外的专家 招标人代表不变 增加 名招标人以外的专家 " 招标人代表不变 增加 名招标人以外的专家 在监理招标中 体现监理单位能力的评标内容包括 投标人资质 总监理工程师业绩 " 监理费报价 监理大纲 监理单位业绩 建设工程委托监理合同 示范文本 规定 监理人的主要义务包括 依法履行监理职责 公正维护委托人及有关方面的合法权益 推荐选择工程的施工单位 选派合格的监理人员及总监理工程师 不得泄露与工程有关的保密资料 " 代表委托人与承包人解决合同争议 监理人依据 建设工程委托监理合同 示范文本 规定 在施工监理过程中可以行使的权力包括 发布改变承包人施工作业时间和顺序的指令 对工程的质量 工期 费用实施监督控制 审查批准工程设计的变更 在委托监理的范围内有权批准承包人提出的分包要求 " 批准承包人的索赔要求

67 全国监理工程师执业资格考试辅导资料 上 在建设工程委托监理合同履行中 下列关于违约责任的说法中正确的有 委托人违约应承担违约责任 监理人因过失承担的赔偿额按实际损失计算 监理人因过失承担的赔偿额以扣除税金的监理酬金为限 监理人对责任期以外发生的任何事情引起的损失不负责任 " 监理人对第三方违反合同规定的质量要求不承担责任 建设工程设计合同示范文本中 发包人委托的设计任务可以包括 项目建议书 初步设计 技术设计 产品设计 " 施工图设计 按照 建设工程施工合同 通用条款的规定 对发包人和承包人有约束力的合同文件包括 招标公告 招标文件 投标书 工程量清单 " 中标通知书 按照 建设工程施工合同 通用条款的规定 属于发包人应完成的工作有 办理土地征用 向工程师提供工程进度计划 提供保证施工安全需要的围栏设施 协调处理施工现场周围地下管线的保护工作 " 提供施工现场的地下管线资料 某施工项目双方约定 月 日开工 当年 月 日竣工 开工前承包人以书面形式向工程师提出延期开工的理由和要求 未获批准 但承包人仍延至 月 日开工 则 承包人应通过赶工在 月 日竣工 赶工费用自行承担 承包人应通过赶工在 月 日竣工 赶工费用由发包人承担 承包人应通过赶工在 月 日竣工 可获提前竣工奖励 如果工程在 月 日竣工 承包人不承担拖期违约责任 " 如果工程在 月 日竣工 承包人承担拖期违约责任 在某项目施工中 工程师进行工程质量检查试验结果表明质量合格 但检查影响了正常施工 则 影响正常施工的费用由承包人承担 影响正常施工的费用由发包人承担 工期给予顺延 工期不予顺延 " 检查费用发包人承担 按照 建设工程施工合同 通用条款的规定 下列在合同履行过程中发生的款

68 项 属于 费用 的包括 设计变更给承包人增加的款额 工程师批准承包商索赔的款项 承包人聘请专家解决施工中技术问题的顾问费 承包商对不合格工程拆除后重新施工发生的经济支出 " 承包商收取的分包管理费 第四部分 近年考试试卷及参考答案 按照 建设工程施工合同 通用条款的规定 因不可抗力事件导致的损失应由发包人承担的包括 工程本身的损害 由发包人采购 已运至施工现场待安装设备的损害 由承包人采购 已运至施工现场待安装设备的损害 承包方人员伤亡 " 承包人停工损失 在施工合同履行中 由于承包人的原因造成工程竣工结算价款不能及时支付 则 发包人无权要求交付工程 发包人有权要求交付工程 发包人未要求交付工程的 承包人仍应承担工程照管责任 发包人未要求交付工程的 承包人不再承担工程照管责任 " 承包人可以留置该工程 在材料采购合同的交货检验中 属于物理试验方法的有 手触 查点法 " 金相试验 拉伸试验 压缩试验 依据 施工合同条件 规定 承包商最终结算的合同价款可能与中标函中注明的业主接受的合同款额不一致 原因可能是 等 工程量清单中的工程量不准确 承包商的报价漏项 合同内列有调价条款 " 发生承包商应承担质量责任的扣款 采用不可调价合同 在 施工合同条件 中 指定分包商与一般分包商的差异体现在 是否申承包商选定 是否可能由业主直接付款 是否与承包商订立合同 承包商是否收取管理费 " 是否属于合同约定应由承包商必须完成范围之内的工作 在 施工合同条件 中 业主应承担的风险包括 业主提供的设计不当造成的损失 承包商提供的设计不当造成的损失 不属于承包商原因造成的放射性污染 属于承包商原因造成的放射性污染 " 政策法规的变化对工程成本的影响

69 全国监理工程师执业资格考试辅导资料 上 工程师对分包合同的管理包括 检查确认分包工程质量 对分包商索赔的批准 对分包商发布变更指令 对分包商资质进行审查 " 计量 确认分包商完成的工程量 依据 施工合同条件 的规定 属于超越工程师职权的行为有 指示承包人提前竣工 指示承包人缩短合同工期 指示承包人删减合同约定的某些工作内容 确定有缺陷工程折价接收应扣减的款额 " 承包人提出索赔后 检查承包人施工现场同期记录 工程师处理索赔时 应给予承包商利润补偿的情况包括 业主延误移交施工现场 不可抗力造成的损失 业主提前占用部分工程对承包商后续施工干扰的损失 施工中遇到图纸未标明需保护的地下文物导致施工成本增加的补偿 " 施工中遇到异常恶劣气候条件的影响

70 第四部分 近年考试试卷及参考答案 年建设工程质量 投资 进度控制考试试卷 一 单项选择题 共 题 每题 分 每题的备选项中 只有 个最符合题意 工程建设活动中 形成工程实体质量的决定性环节是 阶段 工程设计 工程施工 工程决策 工程竣工验收 工程项目在竣工验收时无法进行工程内在质量的检验 这说明工程质量具有 特点 隐蔽性 波动性 影响多样性 影响复杂性 工程质量控制应该是积极主动地对影响质量的各种因素加以控制 也就是在工程质量控制中应坚持 的原则 以预防为主 以人为核心 质量第一 质量标准 施工图审查机构对建设项目施工图进行审查后 应将技术性审查报告提交给 建设单位 监理单位 建设行政主管部门 工程质量监督机构 工程设计质量是工程质量的关键环节之一 设计质量首先应满足 业主所需的功能和使用价值 工程质量监督机构的要求 承包单位施工组织的要求 监理单位监理规划的要求 在实施勘察工作之前 监理工程师应审核勘察单位编制的 勘察规划 勘察方案 勘察管理文件 勘察工作责任制 监理单位对施工图纸的审核主要由 负责组织 项目技术负责人 监理单位技术负责人 总监理工程师 专业监理工程师 图纸会审的内容一般不包括 设计地震烈度是否符合当地要求 防火 消防是否满足要求 建筑材料来源有无保证 图纸是否符合监理规划所提要求 凡由承包单位负责采购的原材料 半成品和构配件 在采购订货前应向 申报 建设单位现场代表 项目技术负责人 监理工程师 项目经理 为了确保工程质量 施工单位必须建立完善的自检体系 自检体系中可不包括

71 全国监理工程师执业资格考试辅导资料 上 自检 抽检 交接检 专检 施工过程中见证取样的试验室应是 施工单位的试验室 建设单位指定的试验室 监理单位指定的试验室 与承包单位没有隶属关系的第三方试验室 总监理工程师在施工过程中必须下达停工令的情况为 未经技术资质审查的施工人员进行现场施工 采用未经审查认可的代用材料 施工中出现质量缺陷的异常情况 承包单位未经许可擅自施工 施工承包单位的资质等级中 油漆 架线等作业劳务分包企业的资质 分为一 二级 分为一 二级和临时级 分为一 二 三级 不分级 监理工程师对施工单位现场计量操作质量控制的主要内容是 对施工过程中使用的计量仪器检测设备的质量控制 对从事计量作业人员技术水平资格的审核 检查作业者的操作方法是否得当 检查现场检测的原始记录是否可靠 工程项目竣工验收时 需提出 工程质量评估报告 该报告应由 提出 建设单位 施工单位 质量监督站 项目监理机构 施工过程中 监理工程师对施工现场监督检查的方式不包括 旁站 专检 平行检验 巡视 为确保设备质量 需做好设备检查验收的质量控制 对于重要的关键性大型设备 应由鉴定小组进行检验 鉴定小组的组织者为 监理单位 建设单位 安装单位 供货厂商 设备安装检验合格后 经确认满足设备试运行条件 设备安装单位可进行设备试运行 试运行应由 批准 专业监理工程师 安装单位项目负责人 设备供应商 总监理工程师 在制定检验批的抽样方案时 应考虑合理分配生产方风险和使用方风险 对于主控项目两类风险的合理控制范围是

72 第四部分 近年考试试卷及参考答案 隐蔽工程验收时 质量验收记录中的验收结论应由 签字 施工单位质检员 专业监理工程师 施工单位技术负责人 质量监督站监督员 施工过程中 检验批的验收应由 组织 项目技术负责人 项目经理 建设单位现场代表 专业监理工工程师 工程竣工验收过程中 参加验收各方对工程质量验收意见不一致时 应 由建设单位最终裁定 由建设单位 监理单位协调处理 请当地建设行政主管部门或工程质量监督机构协调处理 由建设单位 工程质量监督机构协调处理 严重影响使用功能或工程结构安全 存在重大质量隐患的工程质量事故属于 一般质量事故 重大质量事故 严重质量事故 特别重大质量事故 施工过程中 若出现需返工弥补的工程质量问题 监理工程师应及时 签发监理通知 通知建设单位 签发工程暂停令 报告政府主管部门 工程质量事故应按有关程序和规定处理 严重质量事故的归口管理部门是 工程质量监督机构 省级建设行政主管部门 国家建设行政主管部门 市 县级建设行政主管部门 为了确保工程质量事故的处理效果 凡涉及结构承载力等使用安全和其他重要性能的处理结果 通常还需要 请专家论证 做必要的试验和鉴定工作 进行定期观测 请工程质量监督机构认可 在常用的工程质量控制的统计方法中 可以用来系统整理分析某个质量问题及其产生原因之间关系的方法是 相关图法 排列图法 树枝图法 直方图法 在下列事件中 可引起质量波动的偶然性原因是 设计计算允许误差 施工方法不当 材料规格品种使用错误 机械设备出现故障 施工过程中 使用控制图分析生产过程是否处于受控状态时 常采用 的方法收集数据 单纯随机抽样 多次抽样 等距抽样 整群抽样 表述质量管理体系并规定质量管理体系术语的质量管理体系标准是

73 全国监理工程师执业资格考试辅导资料 上 )(. / )(. / )(. / 2 建立质量管理体系首先要明确企业的质量方针 质量方针是组织的最高管理者正式发布的该组织总的 质量要求 质量水平 质量宗旨和方向 质量策划 持续改进 是质量管理体系八项质量管理原则之一 其作用是为了提高质量管理体系的 有效性和效率 科学性 管理水平 创造价值能力 生产性建设工程总投资包括 两部分 建设投资和流动资金 建设投资和铺底流动资金 静态投资和动态投资 固定资产投资和无形资产投资 世界银行和国际咨询工程师联合会对项目的总建设成本做了统一规定 内容包括项目直接建设成本 间接建设成本及 未明确项目的准备金和建设成本上升费用 基本预备费和涨价预备费 应急费和建设成本上升费用 未明确项目的准备金和不可预见准备金 国产非标准设备原价的确定可采用 等方法 成本计算估价法和系列设备插入估价法 成本计算估价法和概算指标法 分部组合估价法和百分比法 概算指标法和定额估价法 城市维护建设税的计税基础是 直接费 间接费 所得税 营业税 某当年完工的工程项目 建筑安装工程费 万元 设备工器具购置费 万元 工程建设其它费 万元 涨价预备费率为 建设期贷款利息 万元 铺底流动资金 万元 则该项目的建设投资为 万元 某施工企业为了提高混凝土强度并加快模板的周转速度 在混凝土中加入了经试验后满足上述要求的一种外加剂 该外加剂的费用属于 措施费 材料费 检验试验费 研究试验费 建设工程定额反映了 水平 企业管理 消耗量的价值 社会平均消耗 社会平均先进消耗

74 计价 第四部分 近年考试试卷及参考答案 由业主提供的材料数量及相应的价格 应填入 中 分部分项工程量清单 其他项目清单 措施项目清单 零量工作项目表 在计算措施项目综合单价时 对于夜间施工费 二次搬运费等 一般按 分包法 概算法 实物量法 参数法 建设工程工程量清单计价规范 中采用的综合单价为 全费用综合单价 工料综合单价 不完全费用综合单价 实物量综合单价 建设工程工程量清单计价规范 附录表中的 项目名称 是指 的项目名称 分项工程 单项工程 分部工程 单位工程 可行性研究工作小组成立以后 正式开展市场调查之前要进行的工作是 签订委托协议 制订工作计划 方案编制与优化 项目评价 某企业从银行贷款 万元 期限一年 年利率 按月计息 到期一次性偿还的本息总额为 万元 用于项目财务生存能力分析的指标是 项目投资财务净现值 项目偿债备付率 投资各方财务内部收益率 项目净现金流量 某项目前五年累计财务净现值为 万元 第 年年末净现金流量分别为 万元 若基准收益率为 则该项目 年内累计财务净现值为 万元 初步设计阶段限额设计控制工作的重点是 初步设计方案的比较选择 设计概算的编制 设计进度的控制 设计费用的支付 某产品各功能的功能系数和成本系数如表所示 应列为价值工程优先改进对象的是 功能 功能 功能系数 成本系数

75 全国监理工程师执业资格考试辅导资料 上 施工图预算审查方法中 审查质量高 效果好但工作量大的是 标准预算审查法 重点审查法 逐项审查法 对比审查法 估算工程量单价合同结算工程价款的主要依据是投标单价和 工程量清单中提供的工程量 承包人投标书中填报的工程量 按合同及设计文件要求实际完成的工程量 工程标底计算所依据的工程量 从支付工程款的时间顺序出发 投标人对土方分项工程和电气设备安装分项工程采用不平衡报价时 应遵循的原则是 土方分项工程单价适当提高 电气安装分项工程单价适当降低 土方分项工程单价适当降低 电气安装分项工程单价适当提高 两者单价均适当提高 两者单价均适当降低 在不影响施工总工期的前提下 有利于业主降低资金成本的工作安排方式是 所有工作均按最早开始时间安排 所有工作均按最迟开始时间安排 早期工作按最早时间安排 后期工作按最迟时间安排 早期工作按最迟时间安排 后期工作按最早时间安排 根据 建设工程施工合同 示范文本 规定 当发生工程变更 原合同中又没有适用和类似于变更工程的价格时 变更工程的价格应 由承包人和工程师共同提出 经业主批准后执行 由专业监理工程师提出 经业主确认后执行 由业主提山 经承包商同意后执行 由承包入提出 经工程师确认后执行 某合同价为 万元的分项工程采用调值公式法进行动态结算 可调值部分占合同总价的 可调值部分由 三项成本要素构成 分别占可调值部分的 基准日期价格指数均为 结算依据的价格指数分别为 则结算的价款为 万元 新增固定资产价值的计算是以 为对象的 分项工程 分部工程 单位工程 单项工程 监理单位接受建设单位委托对工程项目实施全过程监理时 需要在设计准备阶段