中国人民武装警察部队河南省消防总队应急救援特勤支队南院供配电项目施工和监理 第 1 标段 ( 第二次 ) 招标人 : 中国人民武装警察部队河南省消防总队 招标代理机构 : 河南求实工程造价咨询有限公司 日 期 : 2018 年 3 月
目 录 第一章招标公告... 2 第二章投标人须知... 5 投标人须知前附表... 5 1. 总则... 10 2.... 12 3. 投标文件... 13 4. 投标... 14 5. 开标... 15 6. 评标... 16 7. 合同授予... 16 8. 重新招标和不再招标... 17 9. 纪律和监督... 17 10. 需要补充的其他内容... 18 第三章评标办法 ( 综合评分法 )...19 评标办法前附表... 19 1. 评标方法... 23 2. 评审标准... 23 3. 评标程序... 23 第四章合同条款及格式...25 第五章工程量清单... 48 第六章图纸... 49 第七章技术标准和要求...50 第八章投标文件格式... 51 河南求实工程造价咨询有限公司 1
第一章招标公告 中国人民武装警察部队河南省消防总队应急救援特勤支队南院供 配电项目施工和监理第 1 标段招标公告 ( 第二次 ) 1. 招标条件中国人民武装警察部队河南省消防总队应急救援特勤支队南院供配电项目施工和监理已由相关部门批准建设, 招标人为中国人民武装警察部队河南省消防总队, 建设资金为财政资金, 项目出资比例为 100%, 招标代理机构为河南求实工程造价咨询有限公司项目已具备招标条件, 现对中国人民武装警察部队河南省消防总队应急救援特勤支队南院供配电项目施工和监理第 1 标段进行第二次招标 2. 项目概况与招标范围 2.1 项目名称 : 中国人民武装警察部队河南省消防总队应急救援特勤支队南院供配电项目施工和监理 2.2 建设地点及规模 : 本项目建设地点为郑州市中牟县绿博园区规划锦荣路 银鱼路交叉口需高低压配电室一座, 建筑面积 117 平方米, 配电室内设 21 面进出线和计量柜, 采用双电源供电, 一路引自 110KV 九华变九华 8 板牡丹一街一配, 一路引自 07# 杆, 两台干式变压器 ( 一台 630KVA, 一台 800KVA), 高压电缆约 1100 米 2.3 招标范围和内容 : 工程量清单及施工图纸范围内的各项内容 2.4 采购预算 :387.719109 万元 2.5 质量要求 : 合格 2.6 工期 :45 日历天 2.7 标段划分 : 本项目共分为 2 个标段, 具体划分如下 : 第 1 标段 : 中国人民武装警察部队河南省消防总队应急救援特勤支队南院供配电工程施工 3. 投标人资格要求 3.1 投标人须为独立的法人资格, 具有有效的安全生产许可证, 在人员 设备 资金等方面具有相应的施工能力, 并具有下列任意一种资质均可 : 1 承装 ( 修 试 ) 电力设施许可证 ( 等级 : 承装肆级以上 ( 含肆级 ) 承修肆级以上( 含肆级 ) 承试肆级以上( 含肆级 )) 2 电力工程施工总承包叁级以上资质 ( 含叁级 ) 河南求实工程造价咨询有限公司 2
3.2 投标人拟派项目经理须具备机电工程专业贰级以上 ( 含贰级 ) 国家注册建造师执业资格, 具有有效的安全生产考核合格证 (B 类 ) 且未担任其他在建工程项目的项目经理拟派项目经理为投标单位的正式员工, 在投标人处缴纳社保且缴纳时间不少于一年 3.3 投标人提供 2015 年 1 月 1 日 ( 以合同签订时间为准 ) 以来的类似项目业绩 3.4 投标人须具有 2016 年度财务审计报告 ( 成立不足一年的单位从成立月份算起, 提供财务状况报告 ) 3.5 潜在投标人需提依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料 3.6 投标人须提供检察机关出具的有效期内 行贿犯罪档案查询结果告知函 ( 显示投标单位名称 法定代表人 拟派项目经理 ), 显示无行贿犯罪记录 3.7 投标人需在 信用中国 网站 (www.creditchina.gov.cn) 查询相关信息, 经查询有失信记录 重大税收违法案件当事人名单或被列入受惩黑名单的将被取消投标资格 3.8 本项目不接受联合体投标 4. 报名须知凡有意参加本项目的投标人, 请于 2018 年 3 月 22 日至 2018 年 3 月 28 日, 登录 河南省公共资源交易中心 (http://www.hnggzy.com), 凭企业身份认证锁 (CA 密钥 ) 进行网上报名注 :CA 密钥办理 : 投标人 ( 供应商 ) 应首先完成诚信库入库登记 ( 具体办理事宜请查询河南省公共资源交易中心网站 - 办事指南 - 河南省公共资源电子交易平台诚信库入库登记指南( 工程建设 政府采购 ); 诚信库入库登记通过后, 方可办理 CA 数字证书及电子签章 ( 具体办理事宜请查询河南省公共资源交易中心网站 - 办事指南 - 公共资源项目 CA 办理流程 ) 5. 发售信息 : 5.1 获取时间 : 请每天关注河南省公共资源交易中心网站和企业 CA 密钥推送消息, 未按照规定时间在网上下载的, 其投标将被拒绝, 投标人承担一切责任 5.2 获取方式 : 凭 CA 密钥登陆会员专区并按网上提示下载及资料 ( 详见 http://www.hnggzy.com 公共服务 - 办事指南 ) 5.3 费用 : 每套 500 元, 售后不退 5.4 获取后, 投标人请到河南省公共资源交易中心网站 公共服务 下载专区栏目下载最新版本的投标文件制作工具安装包和签章软件, 并使用安装后的最新版本投标文件制作工具制作电子投标文件 6. 投标文件接收信息 : 6.1 投标文件包括电子投标文件 纸质投标文件 投标文件电子版 河南求实工程造价咨询有限公司 3
6.2 投标文件递交的截止时间 : 见 6.3 加密电子投标文件须在投标文件的上传 / 递交截止时间前通过 河南省公共资源交易中心 (www.hnggzy.com) 电子交易平台上传完毕, 未加密的投标文件电子版及纸质投标文件须在投标文件的上传 / 递交截止时间前递交至开标地点 : 见 6.4 开标时, 投标人必须携带 CA 密钥对本单位的加密电子投标文件进行解密 6.5 逾期上传 / 送达的或者未上传 / 未送达指定地点的投标文件, 采购人不予受理 6.6 开标时间 : 同递交投标文件的时间 7. 发布公告的媒介本次招标公告同时在 中国政府采购网 中国采购与招标网 河南招标采购综合网 河南省政府采购网 河南省公共资源交易中心门户网 中国招标投标公共服务平台 上发布本次招标有关事宜, 请关注上述网站招标人及招标代理机构对任何转载信息及由此产生的后果均不承担任何责任 8. 联系方式招标人 : 中国人民武装警察部队河南省消防总队联系人 : 李先生联系电话 :0371-66615335 联系地址 : 郑州市福元路 158 号招标代理机构 : 河南求实工程造价咨询有限公司联系人 : 吴女士 朱先生联系电话 : 联系地址 : 郑州高新区科学大道 53 号中原广告产业园 2 号楼九层 907 室 ( 解放军信息工程大学南门对面 )邮政编码 :450000 公司网址 :http://hnqs.zzjs.com.cn 招标人 : 中国人民武装警察部队河南省消防总队 招标代理机构 : 河南求实工程造价咨询有限公司 2018 年 3 月 21 日 河南求实工程造价咨询有限公司 4
第二章投标人须知投标人须知前附表 本前附表为项目的招标说明, 如于须知不一致以前附表为准条款号条款名称编列内容 名 称 : 中国人民武装警察部队河南省消防总队 1.1.2 招标人 联系人 : 李先生 联系电话 :0371-66615335 联系地址 : 郑州市福元路 158 号 名 称 : 河南求实工程造价咨询有限公司 联系人 : 吴女士 朱先生 电话 : 1.1.3 招标代理机构 联系地址 : 郑州高新区科学大道 53 号中原广告产业园 2 号楼 九层 907 室 ( 解放军信息工程大学南门对面 ) 邮政编码 :450000 公司网址 :http://hnqs.zzjs.com.cn 1.1.4 项目名称 中国人民武装警察部队河南省消防总队应急救援特勤支队 南院供配电项目施工和监理 1.1.5 建设地点 郑州市中牟县绿博园区规划锦荣路 银鱼路交叉口 1.2.1 资金来源 财政资金 1.2.2 出资比例 100% 1.2.3 资金落实情况 已落实 招标范围 : 工程量清单及施工图纸范围内的各项内容 1.3.1 招标范围及标段划分 标段划分 : 本项目共分为 2 个标段, 具体划分如下 : 第 1 标段 : 中国人民武装警察部队河南省消防总队应急 救援特勤支队南院供配电工程施工 1.3.2 工期 45 日历天 1.3.3 质量要求 合格 1.3.4 质保期 2 年 1.4.1 投标人资质条件 信誉 能 1 资格条件: 河南求实工程造价咨询有限公司 5
力 投标人须为独立的法人资格, 具有有效的安全生产许可证, 在人员 设备 资金等方面具有相应的施工能力, 并具有下列任意一种资质均可 : 1 承装 ( 修 试 ) 电力设施许可证 ( 等级 : 承装肆级以上 ( 含肆级 ) 承修肆级以上 ( 含肆级 ) 承试肆级以上 ( 含肆级 )) 2 电力工程施工总承包叁级以上资质 ( 含叁级 ) 2 项目经理资格: 拟派项目经理须具备机电工程专业贰级以上 ( 含贰级 ) 国家注册建造师执业资格, 具有有效的安全生产考核合格证 (B 类 ) 且未担任其他在建工程项目的项目经理拟派项目经理为投标单位的正式员工, 在投标人处缴纳社保且缴纳时间不少于一年 3 业绩要求: 投标人提供 2015 年 1 月 1 日 ( 以合同签订时间为准 ) 以来的类似项目业绩 4 其他要求: (1) 投标人须具有 2016 年度财务审计报告 ( 成立不足一年的单位从成立月份算起, 提供财务状况报告 ) (2) 潜在投标人需提依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料 (3) 投标人须提供检察机关出具的有效期内 行贿犯罪档案查询结果告知函, 显示无行贿犯罪记录 ( 显示投标单位名称 法定代表人 拟派项目经理 ) (4) 投标人需在 信用中国 网站 (www.creditchina.gov.cn) 查询相关信息, 经查询有失信记录 重大税收违法案件当事人名单或被列入受惩黑名单的将被取消投标资格 1.4.2 是否接受联合体投标 不接受 1.9.1 踏勘现场 自行踏勘 河南求实工程造价咨询有限公司 6
1.10.1 投标预备会 另行约定 1.10.2 投标人提出问题的截止时间 递交投标文件的截止之日 10 日前 1.10.3 招标人书面澄清的时间 递交投标文件的截止之日 15 日前 1.11 分包 不允许 1.12 偏离 不允许 2.1 构成的其他材料 图纸 工程量清单 的补充文件 ( 如有 ) 2.2.2 投标截止时间 2018 年 4 月 12 日 10 时 30 分 2.2.3 2.3.2 投标人确认收到澄清的时间投标人确认收到修改的时间 的补充文件发出之日 2 日内 的补充文件发出之日 2 日内 3.1.1 构成投标文件的其他材料 投标人认为需要提交的其他材料 3.3.1 投标有效期 60 日历天 ( 投标截止之日起 ) 投标保证金金额 : 人民币柒万元整 ( :70000.00 元 ) 交纳时间 :2018 年 4 月 10 日 17:00 前 ( 以到账时间为准 ) 单位名称 : 河南省公共资源交易中心 开户银行 : 中原银行郑州东风南路支行 银行账号 :410107010160003701016056 投标保证金的形式 ( 两种方式任选其一 ): 3.4.1 投标保证金 1 转账 ( 必须从基本账户以 以公对公 汇款, 不接受个 人汇款 ) 2 投标担保函 3 支票 汇票 本票或者金融机构 担保机构出具的保函等非现金形式备注 : 投标保证金应按编号提至河南省公共资源交易中心指定账户, 并注明投标项目, 此备注内容是为了查询方便, 不作为废标条件 3.5.1 近年财务状况的年份要求 2016 年度 3.5.2 近年完成的类似项目的年份 2015 年 1 月 1 日至今 河南求实工程造价咨询有限公司 7
要求 3.6 是否允许递交备选投标方案 不允许 3.7.3 签字或盖章要求 符合格式要求 肆份 ( 提示 : 投标文件份数要求 : 正本壹份 副本肆份, 3.7.4 投标文件副本份数 另附电子文档壹份, 若投标文件份数不满足要求, 按废标处理 ) 胶装装订成册 3.7.5 装订要求 书脊写明 : 项目名称 投标人名称 册数 ( 横向, 示例 : 如投标文件共有二册, 则分别标注 1/2 2/2) 可以缩写, 但意思需表达完整, 本条不作为废标条款 招标人名称 : 4.1.2 封套上写明 投标人名称 : ( 项目名称及标段 ) 投标文件 在年月日 时分前不得开启 4.2.2 递交投标文件地点 河南省公共资源交易中心第 2 开标室 ( 郑州市经一路与农业 路交叉口投资大厦 A 座 ) 4.2.3 是否退还投标文件否 5.1 开标时间和地点 开标时间 : 同投标截止时间 开标地点 : 同递交文件地点 (4) 密封情况检查 : 所有投标单位或招标投标监督人员检 5.2 开标程序 查投标文件的密封情况 (5) 开标顺序 : 递交投标文件签到时间的逆顺序 6.1.1 评标委员会的组建 评标委员会构成 : 评标委员会为五人 ( 或以上 ) 单数 评标专家确定方式 : 开标前依法组建 7.1 是否授权评标委员会确定中 标人 否, 推荐的中标候选人数 :3 人 7.3.1 履约担保 履约保证金的数额 : 合同金额的 10% 履约保证金的支付方式 : 保函 10 需要补充的其他内容 河南求实工程造价咨询有限公司 8
周边关系的协调及费用承担 : 中标单位应负责协施工现场周边关系, 若因周边关系未协 10.1 调导致无法按时完工, 或已完工部分被破坏等情况发生, 所造成的一切损失由中标单位 负责若在施工过程中, 与其他各分项的施工单位有交叉施工等情况出现的, 所产生的 相关费用由中标单位承担 10.2 10.3 参考计价格 (2002)1980 号文及国发改办价格 (2003)857 号规定, 本项目招标代理服务费 场地服务费由中标单位承担本项目招标控制价为 :387.719109 万元, 投标人的投标报价不得超过招标控制价, 超过招标控制价的投标文件按废标处理 10.4 本项目缺陷责任期为 2 年 10.5 本项目施工时所涉及的材料, 需经招标人认可 同意后方可进场施工 付款方式 : 合同签订前 15 日内乙方向甲方缴纳合同金额的 10%( 保函 ) 作为履约保证金, 10.6 工程完工后 10 日内无息返还工程完工支付到合同金额的 80%, 经审计并正式送电后支付 至审定金额的 95%, 质保期满后无质量问题付清余款, 质保期两年 10.7 施工单位负责协调当地供电部门并网供电, 因此产生的一切费用由施工单位承担发售信息 : 发售时间 :2018 年 3 月 22 日至 2018 年 3 月 28 日 10.8 获取方式 : 凭 CA 密钥登陆会员专区并按网上提示下载及资料 ( 详见 http://www.hnggzy.com 公共服务 - 办事指南 ) 售价 :500 元, 售后不退 河南求实工程造价咨询有限公司 9
1. 总则 1.1 项目概况 1.1.1 根据有关法律 法规和规章的规定, 本招标项目已具备招标条件, 现对本工程施工进行招标 1.1.2 本招标项目招标人 : 见投标人须知前附表 1.1.3 本标段招标代理机构 : 见投标人须知前附表 1.1.4 本招标项目名称 : 见投标人须知前附表 1.1.5 本标段建设地点 : 见投标人须知前附表 1.2 资金来源和落实情况 1.2.1 本招标项目的资金来源 : 见投标人须知前附表 1.2.2 本招标项目的出资比例 : 见投标人须知前附表 1.2.3 本招标项目的资金落实情况 : 见投标人须知前附表 1.3 招标范围 计划工期和质量要求 1.3.1 本次招标范围及标段划分 : 见投标人须知前附表 1.3.2 本标段的工期 : 见投标人须知前附表 1.3.3 本标段的质量要求 : 见投标人须知前附表 1.3.4 本项目的保修期 : 见投标人须知前附表 1.4 投标人资格要求 1.4.1 投标人应具备承担本标段施工的资质条件 信誉和能力 (1) 资质条件 : 见投标人须知前附表 (2) 项目经理资格 : 见投标人须知前附表 (3) 业绩要求 : 见投标人须知前附表 (4) 其他要求 : 见投标人须知前附表 1.4.2 投标人须知前附表规定接受联合体投标的, 除应符合本章第 1.4.1 项和投标人须知前附表的要求外, 还应遵守以下规定 : (1) 联合体各方应按提供的格式签订联合体协议书, 明确联合体牵头人和各方权利义务 (2) 由同一专业的单位组成的联合体, 按照资质等级较低的单位确定资质等级 (3) 联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在同一标段中投标 河南求实工程造价咨询有限公司 10
1.4.3 投标人不得存在下列情形之一 : (1) 为招标人不具有独立法人资格的附属机构 ( 单位 ) (2) 为本标段前期准备提供设计或咨询服务的, 但设计施工总承包的除外 (3) 为本标段的监理人 (4) 为本标段的代建人 (5) 为本标段提供招标代理服务的 (6) 与本标段的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的 (7) 与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的 (8) 与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的 1.5 费用承担投标人准备和参加投标活动发生的费用自理 1.6 保密参与招标投标活动的各方应对和投标文件中的商业和技术等秘密保密, 违者应对由此造成的后果承担法律责任 1.7 语言文字除专用术语外, 与招标投标有关的语言均使用中文必要时专用术语应附有中文注释 1.8 计量单位所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位 1.9 踏勘现场 1.9.1 投标人须知前附表规定组织踏勘现场的, 招标人按投标人须知前附表规定的时间 地点组织投标人踏勘项目现场 1.9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理 1.9.3 除招标人的原因外, 投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失 1.9.4 招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况, 供投标人在编制投标文件时参考, 招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责 1.10 投标预备会 1.10.1 投标人须知前附表规定召开投标预备会的, 招标人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会, 澄清投标人提出的问题 1.10.2 投标人应在投标人须知前附表规定的时间前, 以书面形式将提出的问题送达招标人, 以 河南求实工程造价咨询有限公司 11
便招标人在会议期间澄清 1.10.3 投标预备会后, 招标人在投标人须知前附表规定的时间内, 将对投标人所提问题的澄清, 以书面方式通知所有购买的投标人该澄清内容为的组成部分 1.11 分包投标人拟在中标后将中标项目的部分非主体 非关键性工作进行分包的, 应符合投标人须知前附表规定的分包内容 分包金额和接受分包的第三人资质要求等限制性条件 1.12 偏离投标人须知前附表允许投标文件偏离某些要求的, 偏离应当符合规定的偏离范围和幅度 2. 2.1 的组成本包括 : (1) 招标公告 (2) 投标人须知 (3) 评标办法 (4) 合同条款及格式 (5) 工程量清单 (6) 图纸 (7) 技术标准和要求 (8) 投标文件格式 (9) 投标人须知前附表规定的其他材料根据本章第 1.10 款 第 2.2 款和第 2.3 款对所作的澄清 修改, 构成的组成部分 2.2 的澄清 2.2.1 投标人应仔细阅读和检查的全部内容如发现缺页或附件不全, 应及时向招标人提出, 以便补齐如有疑问, 应在投标人须知前附表规定的时间前以书面形式 ( 包括信函 电报 传真等可以有形地表现所载内容的形式, 下同 ), 要求招标人对予以澄清 2.2.2 的澄清将在投标人须知前附表规定的投标截止时间 15 天前以书面形式发给所有购买的投标人, 但不指明澄清问题的来源如果澄清发出的时间距投标截止时间不足 15 河南求实工程造价咨询有限公司 12
天, 相应延长投标截止时间 2.2.3 投标人在收到澄清后, 应在投标人须知前附表规定的时间内以书面形式通知招标人, 确认已收到该澄清 2.3 的修改 2.3.1 在投标截止时间 15 天前, 招标人可以书面形式修改, 并通知所有已购买的投标人如果修改的时间距投标截止时间不足 15 天, 相应延长投标截止时间 2.3.2 投标人收到修改内容后, 应在投标人须知前附表规定的时间内以书面形式通知招标人, 确认已收到该修改 3. 投标文件 3.1 投标文件的组成 3.1.1 投标文件应包括下列内容 : 详见第八章 投标文件格式 3.2 投标报价 3.2.1 投标人应按第五章 工程量清单 的要求填写相应表格 3.2.2 投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标总报价, 应同时修改第五章 工程量清单 中的相应报价此修改须符合本章第 4.3 款的有关要求 3.3 投标有效期 3.3.1 在投标人须知前附表规定的投标有效期内, 投标人不得要求撤销或修改其投标文件 3.3.2 出现特殊情况需要延长投标有效期的, 招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期投标人同意延长的, 应相应延长其投标保证金的有效期, 但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件 ; 投标人拒绝延长的, 其投标失效, 但投标人有权收回其投标保证金 3.4 投标保证金 3.4.1 投标人在递交投标文件的同时, 应按投标人须知前附表规定的金额 担保形式和第八章 投标文件格式 规定的投标保证金格式递交投标保证金, 并作为其投标文件的组成部分联合体投标的, 其投标保证金由牵头人递交, 并应符合投标人须知前附表的规定 3.4.2 投标人不按本章第 3.4.1 项要求提交投标保证金的, 其投标文件作废标处理 3.4.3 在中标通知书发出后 5 个工作日内退还未中标投标人的投标保证金, 招标人与中标人在施工合同签订后 5 个工作日内退还中标投标人的投标保证金 3.4.4 有下列情形之一的, 投标保证金将不予退还 : (1) 投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件 河南求实工程造价咨询有限公司 13
(2) 中标人在收到中标通知书后, 无正当理由拒签合同协议书或未按规定提交履约担保 3.5 资格审查资料具体要求详见投标人须知前附表 3.6 备选投标方案除投标人须知前附表另有规定外, 投标人不得递交备选投标方案允许投标人递交备选投标方案的, 只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑评标委员会认为中标人的备选投标方案优于其按照要求编制的投标方案的, 招标人可以接受该备选投标方案 3.7 投标文件的编制 3.7.1 投标文件应按第八章 投标文件格式 进行编写, 如有必要, 可以增加附页, 作为投标文件的组成部分其中, 投标函附录在满足实质性要求的基础上, 可以提出比要求更有利于招标人的承诺 3.7.2 投标文件应当对有关工期 投标有效期 质量要求 技术标准和要求 招标范围等实质性内容作出响应 3.7.3 投标文件应用不褪色的材料书写或打印, 投标文件应尽量避免涂改 行间插字或删除如果出现上述情况, 改动之处应加盖单位章或由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字确认签字或盖章的具体要求见投标人须知前附表 3.7.4 投标文件正本壹份, 副本份数见投标人须知前附表正本和副本的封面上应清楚地标记 正本 或 副本 的字样当副本和正本不一致时, 以正本为准 3.7.5 投标文件的正本与副本应分别装订成册, 并编制目录, 具体装订要求见投标人须知前附表规定 4. 投标 4.1 投标文件的密封和标记 4.1.1 投标文件的正本与副本 电子文档应密封包装, 加贴封条, 并在封套的封口处加盖投标人单位章 4.1.2 投标文件的封套上应清楚地标记 正本 或 副本 或 电子文档 字样, 封套上应写明的其他内容见投标人须知前附表 4.1.3 未按本章第 4.1.1 项或第 4.1.2 项要求密封和加写标记的投标文件, 招标人不予受理 河南求实工程造价咨询有限公司 14
4.2 投标文件的递交 4.2.1 投标人应在本章第 2.2.2 项规定的投标截止时间前递交投标文件 4.2.2 投标人递交投标文件的地点 : 见投标人须知前附表 4.2.3 除投标人须知前附表另有规定外, 投标人所递交的投标文件不予退还 4.2.4 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件, 招标人不予受理 4.3 投标文件的修改与撤回 4.3.1 在本章第 2.2.2 项规定的投标截止时间前, 投标人可以修改或撤回已递交的投标文件, 但应以书面形式通知招标人 4.3.2 投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照本章第 3.7.3 项的要求签字或盖章招标人收到书面通知后, 向投标人出具签收凭证 4.3.3 修改的内容为投标文件的组成部分修改的投标文件应按照本章第 3 条 第 4 条规定进行编制 密封 标记和递交, 并标明 修改 字样 5. 开标 5.1 开标时间和地点招标人在本章第 2.2.2 项规定的投标截止时间 ( 开标时间 ) 和投标人须知前附表规定的地点公开开标, 并邀请所有投标人的法定代表人或其委托代理人准时参加 5.2 开标程序主持人按下列程序进行开标 : (1) 宣布开标纪律 (2) 公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称, 并点名确认投标人是否派人到场 (3) 宣布开标人 唱标人 记录人 监标人等有关人员姓名 (4) 按照投标人须知前附表规定检查投标文件的密封情况 (5) 按照投标人须知前附表的规定确定并宣布投标文件开标顺序 (6) 设有标底的, 公布标底 (7) 按照宣布的开标顺序当众开标, 公布投标人名称 标段名称 投标保证金的递交情况 投标报价 质量目标 工期及其他内容, 并记录在案 (8) 开标结束 河南求实工程造价咨询有限公司 15
6. 评标 6.1 评标委员会 6.1.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责评标委员会成员人数以及技术 经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表 6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的, 应当回避 : (1) 招标人或投标人的主要负责人的近亲属 (2) 项目主管部门或者行政监督部门的人员 (3) 与投标人有经济利益关系, 可能影响对投标公正评审的 (4) 曾因在招标 评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的 6.2 评标原则评标活动遵循公平 公正 科学和择优的原则 6.3 评标评标委员会按照第三章 评标办法 规定的方法 评审因素 标准和程序对投标文件进行评审第三章 评标办法 没有规定的方法 评审因素和标准, 不作为评标依据 7. 合同授予 7.1 定标方式除投标人须知前附表规定评标委员会直接确定中标人外, 招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人, 评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表 7.2 中标通知在本章第 3.3 款规定的投标有效期内, 招标人以书面形式向中标人发出中标通知书, 同时将中标结果通知未中标的投标人 7.3 履约担保 7.3.1 在签订合同前, 中标人应按投标人须知前附表规定的金额 担保形式和第四章 合同条款及格式 规定的履约担保格式向招标人提交履约担保联合体中标的, 其履约担保由牵头人递交, 并应符合投标人须知前附表规定的金额 担保形式和第四章 合同条款及格式 规定的履约担保格式要求 7.3.2 中标人不能按本章第 7.3.1 项要求提交履约担保的, 视为放弃中标, 其投标保证金不予退还, 给招标人造成的损失超过投标保证金数额的, 中标人还应当对超过部分予以赔偿 河南求实工程造价咨询有限公司 16
7.4 签订合同 7.4.1 招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起 30 天内, 根据和中标人的投标文件订立书面合同中标人无正当理由拒签合同的, 招标人取消其中标资格, 其投标保证金不予退还 ; 给招标人造成的损失超过投标保证金数额的, 中标人还应当对超过部分予以赔偿 7.4.2 发出中标通知书后, 招标人无正当理由拒签合同的, 招标人向中标人退还投标保证金 ; 给中标人造成损失的, 还应当赔偿损失 8. 重新招标和不再招标 8.1 重新招标有下列情形之一的, 招标人将重新招标 : (1) 投标截止时间止, 投标人少于 3 个的 (2) 经评标委员会评审后否决所有投标的 8.2 不再招标重新招标后投标人仍少于 3 个或者所有投标被否决的, 属于必须审批或核准的工程建设项目, 经原审批或核准部门批准后不再进行招标 9. 纪律和监督 9.1 对招标人的纪律要求招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料, 不得与投标人串通损害国家利益 社会公共利益或者他人合法权益 9.2 对投标人的纪律要求投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标, 不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标, 不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标 ; 投标人不得以任何方式干扰 影响评标工作 9.3 对评标委员会成员的纪律要求评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处, 不得向他人透漏对投标文件的评审和比较 中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况在评标活动中, 评标委员会成员不得擅离职守, 影响评标程序正常进行, 不得使用第三章 评标办法 没有规定的评审因素和标准进行评标 9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处, 不得向他人透漏对投标文件的 河南求实工程造价咨询有限公司 17
评审和比较 中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况在评标活动中, 与评标活动有关的工作人员不得擅离职守, 影响评标程序正常进行 9.5 投诉投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律 法规和规章规定的, 有权向有关行政监督部门投诉 10. 需要补充的其他内容需要补充的其他内容 : 见投标人须知前附表本由招标人或代理机构 ( 河南求实工程造价咨询有限公司 ) 负责解释 河南求实工程造价咨询有限公司 18
第三章评标办法 ( 综合评分法 ) 评标办法前附表 条款号评审因素评审标准 形 投标人名称 与营业执照 资质证书 安全生产许可证一致 式 投标函签字盖章 符合第八章 投标文件格式 的要求 2.1.1 评审 投标文件格式 符合第八章 投标文件格式 的要求 标 报价唯一 只能有一个有效报价, 且未超过招标控制价 准 其他要求 投标文件份数等满足要求 资 营业执照 具备有效的营业执照 格 安全生产许可证 具有有效的安全生产许可证 2.1.2 评审 资格条件项目经理资格 符合第二章 投标人须知 第 1.4.1 项规定符合第二章 投标人须知 第 1.4.1 项规定 标 业绩要求 符合第二章 投标人须知 第 1.4.1 项规定 准 其他要求 符合第二章 投标人须知 第 1.4.1 项规定 投标内容 符合第二章 投标人须知 第 1.3.1 项规定 响 工期 符合第二章 投标人须知 第 1.3.2 项规定 应 工程质量 符合第二章 投标人须知 第 1.3.3 项规定 性 质保期 符合第二章 投标人须知 第 1.3.4 项规定 2.1.3 评 投标有效期 符合第二章 投标人须知 第 3.3.1 项规定 审 投标保证金 符合第二章 投标人须知 第 3.4.1 项规定 标 权利义务 符合第四章 合同条款及格式 规定 准 技术标准和要求 符合第七章 技术标准和要求 规定 已标价工程量清单 符合第五章 工程量清单 要求 条款号条款内容编列内容 2.2.1 分值组成 ( 总分 100 分 ) 技术标 : 30 分 商务标 : 45 分 综合标 : 25 分 河南求实工程造价咨询有限公司 19
本工程采用招标控制价, 投标人的投标报价超过招标控制价的, 予以废标处理投标人的投标总报价在招标控制价的 94%( 含 )-100%( 含 ) 的为有效投标报价, 参与计算评标基准价 ; 投标总报价低于招 2.2.2 评标基准价计算方法 标控制价 94% 的, 则不参与计算评标基准价, 但仍可参与下一 阶段评标 2.2.3 投标报价的偏差率计 算公式 评标基准价 = 各有效投标总报价的算术平均值 50%+ 招标控制价 50% 如果所有投标总报价均低于招标控制价的 94%, 则评标基准价 = 招标控制价 94% 偏差率 =100% ( 投标总报价 - 评标基准价 )/ 评标基准价 内容完整性和编制水平 2-3 分 1. 各档次的标准设定如下 : 施工方案与技术措施 2-3 分 优 : 内容详实, 方案科学 合理 安全, 考虑周全, 措施到位, 针对 质量管理体系与措施 2-3 分 性强, 完全能够满足招标工程的需 要 技 安全管理体系与措施 2-3 分 良 : 内容完整, 方案基本科学 合 2.2.4 (1) 术标评分标 环境保护管理体系与措施工程进度计划与措施拟投入资源配备计划 2-3 分 2-3 分 1-2 分 理 安全, 基本考虑周全, 措施基本到位, 针对性较强, 可以满足招标工程的需要, 但有个别细节需要进一步完善或提高一般 : 内容基本完整, 方案在科学 准 施工进度表或施工网络图 1-2 分 合理 安全性方面一般, 基本考虑不周, 措施不够到位, 针对性不强, 施工总平面布置图 1-2 分 虽然能够基本满足招标工程的需 在节能减排 绿色施工 工艺创新 要, 但有很多方面需要进一步完善 方面针对本工程有具体措施或企业 2-3 分 甚至重新考虑 自有创新技术 2 各分项内容如缺项, 相应项目得 河南求实工程造价咨询有限公司 20
新工艺 新技术 新设备 新材料 分为 0 的采用程度, 其在确保质量 降低 成本 缩短工期 减轻劳动强度 2-3 分 提高工效等方面的作用 报价基准分为 30 分, 投标总报价与评标基准价相比, 每高 1% 在 1. 投标报价 35 分 30 分的基础上扣 1 分, 扣完为止 ; 每低 1%, 在 30 分的基础上的 加 1 分, 最多加 5 分 ; 低 5%( 不含 5%) 后, 每再低 1%, 在满分 (35 分 ) 的基础上扣 1 分, 扣完为止 (1) 评审原则 : 分部分项工程量清单项目的评审以保证工程所必 须的实体消耗和保证工程质量为目标, 以报价的合理性为评分依 据 (2) 基准价的确定 : 各有效投标报价中同一分项清单项目综合单 价去掉一个最高和一个最低报价后的算术平均值作为该分项基准 2.2.4 (2) 商务标评分标准 2. 分部分项工程量清单项目综合单价 5 分 价当有效投标报价少于五家时 ( 含五家 ), 则以所有有效报价的算术平均值作为该分项基准价 (3) 评审方法 : 分部分项工程量清单项目综合单价由评委根据每一分项清单费用占全部清单项目的比重, 以及容易发生变更 工程索赔等因素, 选定 5 项清单项目, 评标委员会对指定的每一分项工程量清单项目综合单价作合理性 ( 在基准价 +5%~-10% 范围内即判定合理 ) 判断合理的项目每项得分为 1 分, 不合理的不得分累计后得出评分值 当不少于三分之二的评委判断某一分项工程量清单项目综合 单价为不合理时, 该分项工程量清单项目综合单价的不合理性方 可成立 (1) 评审原则 : 以选定材料单价的合理性和材料来源作为评分 依据 (2) 基准价的确定 : 以各有效投标报价中同一材料单价去掉一 3. 主要材料单价 5 分 个最高和一个最低报价后的算术平均值作为该项基准价当有效投标报价少于五家时 ( 含五家 ), 则以所有有效报价的算术平均值作为该项基准价 河南求实工程造价咨询有限公司 21
(3) 评审方法 : 必须评审的主要材料的确定由评委根据该工程中每种材料的价值所占比重选定 5 项材料评标委员会参考该种材料基准价, 对所选定 5 项材料报价做合理性 ( 在基准价 +5%~- 10% 范围内即判定合理 ) 判断合理的项目每项得分为 1 分, 不合理的不得分累计后得出评分值 企业 2015 年 1 月 1 日以来具有类似施工业绩的且合同额不少于 300 企业业绩 9 分 万元的, 每有 1 项得 3 分, 本项最多得 9 分, 没有的不得分 ( 评标时 综 以合同原件为准, 投标文件需附复印件 ) 合 人员齐备 专业 2.2.4 (3) 标评分 配套 具有相关岗位证书 ( 施工员 安全员 材 人员配备合理, 专业齐全并具有岗位证书的得 6 分每少一人扣 1.5 分, 扣完为止 ( 评标时以原件为准, 投标文件需附复印件 ) 标 料员 质检员 ) 准 6 分 服务承诺 5 分 投标人投标文件中的优惠条款及承诺具体打分, 主要包括工期 资金 人员安排的具体措施及保证连续施工的措施 0-5 分 合理化建议 5 分 投标人结合项目情况提出的切实可行的建议及实施方案 0-5 分 投标人综合得分 = 技术标得分 + 商务标得分 + 综合标得分 投标人的最终得分 : 在评标委员会完成对技术标 商务标和综合标的汇总后取算术平均值, 作为该投 标人的最终得分 河南求实工程造价咨询有限公司 22
1. 评标方法 本次评标采用综合评分法评标委员会对满足实质性要求的投标文件, 按照本章第 2.2 款规定的评分标准进行打分, 并按得分由高到低顺序推荐中标候选人, 或根据招标人授权直接确定中标人, 但投标报价低于其成本的除外综合评分相等时, 以投标报价低的优先 ; 投标报价也相等的, 由招标人自行确定 2. 评审标准 2.1 初步评审标准初步评审标准 : 见评标办法前附表 2.2 详细评审标准详细评审标准 : 见评标办法前附表 3. 评标程序 3.1 初步评审 3.1.1 评标委员会依据本章第 2.1 款规定的标准对投标文件进行初步评审有一项不符合评审标准的, 作废标处理 3.1.2 投标人有以下情形之一的, 其投标作废标处理 : (1) 第二章 投标人须知 第 1.4.3 项规定的任何一种情形的 (2) 串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的 (3) 不按评标委员会要求澄清 说明或补正的 (4) 投标总价超过招标控制价的 3.1.3 投标报价有算术错误的, 评标委员会按以下原则对投标报价进行修正, 修正的价格经投标人书面确认后具有约束力投标人不接受修正价格的, 其投标作废标处理 (1) 投标文件中的大写金额与小写金额不一致的, 以大写金额为准 (2) 总价金额与依据单价计算出的结果不一致的, 以单价金额为准修正总价, 但单价金额小数点有明显错误的除外 3.2 详细评审 3.2.1 评标委员会按本章第 2.2 款规定的量化因素和分值进行打分, 并计算出综合评估得分 3.2.2 评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价, 或者在设有标底时明 河南求实工程造价咨询有限公司 23
显低于标底, 使得其投标报价可能低于其成本的, 应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的, 由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标, 其投标作废标处理 3.3 投标文件的澄清和补正 3.3.1 在评标过程中, 评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交的投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明, 或者对细微偏差进行补正评标委员会不接受投标人主动提出的澄清 说明或补正 3.3.2 澄清 说明和补正不得改变投标文件的实质性内容 ( 算术性错误修正的除外 )投标人的书面澄清 说明和补正属于投标文件的组成部分 3.3.3 评标委员会对投标人提交的澄清 说明或补正有疑问的, 可以要求投标人进一步澄清 说明或补正, 直至满足评标委员会的要求 3.4 评标结果 3.4.1 除第二章 投标人须知 前附表授权直接确定中标人外, 评标委员会按照得分由高到低的顺序推荐中标候选人 3.4.2 评标委员会完成评标后, 应当向招标人提交书面评标报告 河南求实工程造价咨询有限公司 24
第四章合同条款及格式 ( 以下格式仅供参考 ) 参见 建设工程施工合同 ( 示范文本 ) (GF-2013-0201) (GF 2013 0201) 建设工程施工合同 住房和城乡建设部制定 国家工商行政管理总局 河南求实工程造价咨询有限公司 25
第一部分合同协议书 发包人 ( 全称 ): 承包人 ( 全称 ): 根据 中华人民共和国合同法 中华人民共和国建筑法 及有关法律规定, 遵 循平等 自愿 公平和诚实信用的原则, 双方就 工程施 工及有关事项协商一致, 共同达成如下协议 : 一 工程概况 1. 工程名称 : 2. 工程地点 : 3. 工程立项批准文号 : 4. 资金来源 : 5. 工程内容 : 群体工程应附 承包人承揽工程项目一览表 ( 附件 1) 6. 工程承包范围 : 二 合同工期计划开工日期 : 年 月 日 计划竣工日期 : 年 月 日 工期总日历天数 : 天工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算 的工期天数不一致的, 以工期总日历天数为准 三 质量标准 工程质量符合 标准 四 签约合同价与合同价格形式 1. 签约合同价为 : 人民币 ( 大写 ) ( 元 ); 其中 : (1) 安全文明施工费 : 河南求实工程造价咨询有限公司 26
人民币 ( 大写 ) ( 元 ); (2) 材料和工程设备暂估价金额 : 人民币 ( 大写 ) ( 元 ); (3) 专业工程暂估价金额 : 人民币 ( 大写 ) ( 元 ); (4) 暂列金额 : 人民币 ( 大写 ) ( 元 ) 2. 合同价格形式 : 五 项目经理承包人项目经理 : 六 合同文件构成本协议书与下列文件一起构成合同文件 : (1) 中标通知书 ( 如果有 ); (2) 投标函及其附录 ( 如果有 ); (3) 专用合同条款及其附件 ; (4) 通用合同条款 ; (5) 技术标准和要求 ; (6) 图纸 ; (7) 已标价工程量清单或预算书 ; (8) 其他合同文件在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改, 属于同一类内容的文件, 应以最新签署的为准专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章七 承诺 1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续 筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款 2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工, 确保工程质量和安全, 河南求实工程造价咨询有限公司 27
不进行转包及违法分包, 并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任 3. 发包人和承包人通过招投标形式签订合同的, 双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议八 词语含义本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同九 签订时间本合同于年月日签订十 签订地点 本合同在 签订 十一 补充协议 合同未尽事宜, 合同当事人另行签订补充协议, 补充协议是合同的组成部分 十二 合同生效 本合同自 生效 十三 合同份数 本合同一式份, 均具有同等法律效力, 发包人执份, 承包人执份 发包人 : ( 公章 ) 承包人 : ( 公章 ) 法定代表人或其委托代理人 : 法定代表人或其委托代理人 : ( 签字 ) ( 签字 ) 组织机构代码 : 组织机构代码 : 地 址 : 地 址 : 邮政编码 : 邮政编码 : 法定代表人 : 法定代表人 : 委托代理人 : 委托代理人 : 电 话 : 电 话 : 河南求实工程造价咨询有限公司 28
传 真 : 传 真 : 电子信箱 : 电子信箱 : 开户银行 : 开户银行 : 账 号 : 账 号 : 第二部分通用合同条款 ( 略 ) 第三部分专用合同条款 1. 一般约定 1.1 词语定义 1.1.1 合同 1.1.1.10 其他合同文件包括 : 1.1.2 合同当事人及其他相关方 1.1.2.4 监理人 : 名 称 : ; 资质类别和等级 : ; 联系电话 : ; 电子信箱 : ; 通信地址 : 1.1.2.5 设计人 : 名 称 : ; 资质类别和等级 : ; 联系电话 : ; 电子信箱 : ; 通信地址 : 1.1.3 工程和设备 1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括 : 河南求实工程造价咨询有限公司 29
1.1.3.9 永久占地包括 : 1.1.3.10 临时占地包括 : 1.3 法律适用于合同的其他规范性文件 : 1.4 标准和规范 1.4.1 适用于工程的标准规范包括 : 1.4.2 发包人提供国外标准 规范的名称 : ; 发包人提供国外标准 规范的份数 : ; 发包人提供国外标准 规范的名称 : 1.4.3 发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求 : 1.5 合同文件的优先顺序合同文件组成及优先顺序为 : 1.6 图纸和承包人文件 1.6.1 图纸的提供发包人向承包人提供图纸的期限 : ; 发包人向承包人提供图纸的数量 : ; 发包人向承包人提供图纸的内容 : 1.6.4 承包人文件需要由承包人提供的文件, 包括 : ; 承包人提供的文件的期限为 : ; 承包人提供的文件的数量为 : ; 承包人提供的文件的形式为 : ; 发包人审批承包人文件的期限 : 1.6.5 现场图纸准备 河南求实工程造价咨询有限公司 30
关于现场图纸准备的约定 : 1.7 联络 1.7.1 发包人和承包人应当在天内将与合同有关的通知 批准 证明 证书 指示 指令 要求 请求 同意 意见 确定和决定等书面函件送达对方当事人 1.7.2 发包人接收文件的地点 : ; 发包人指定的接收人为 : 承包人接收文件的地点 : ; 承包人指定的接收人为 : 监理人接收文件的地点 : ; 监理人指定的接收人为 : 1.10 交通运输 1.10.1 出入现场的权利关于出入现场的权利的约定 : 1.10.3 场内交通关于场外交通和场内交通的边界的约定 : 关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定 : 1.10.4 超大件和超重件的运输运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由承担 1.11 知识产权 1.11.1 关于发包人提供给承包人的图纸 发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属 : 关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求 : 1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属 : 关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求 : 1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利 专有技术 技术秘密的使用费的承担 河南求实工程造价咨询有限公司 31
方式 : 1.13 工程量清单错误的修正 出现工程量清单错误时, 是否调整合同价格 : 允许调整合同价格的工程量偏差范围 : 2. 发包人 2.2 发包人代表 发包人代表 : 姓 名 : ; 身份证号 : ; 职 务 : ; 联系电话 : ; 电子信箱 : ; 通信地址 : 发包人对发包人代表的授权范围如下 : 2.4 施工现场 施工条件和基础资料的提供 2.4.1 提供施工现场 关于发包人移交施工现场的期限要求 : 2.4.2 提供施工条件 关于发包人应负责提供施工所需要的条件, 包括 : 2.5 资金来源证明及支付担保 发包人提供资金来源证明的期限要求 : 发包人是否提供支付担保 : 发包人提供支付担保的形式 : 3. 承包人 3.1 承包人的一般义务 (5) 承包人提交的竣工资料的内容 : 承包人需要提交的竣工资料套数 : 河南求实工程造价咨询有限公司 32
承包人提交的竣工资料的费用承担 : 承包人提交的竣工资料移交时间 : 承包人提交的竣工资料形式要求 : (6) 承包人应履行的其他义务 : 3.2 项目经理 3.2.1 项目经理 : 姓 名 : ; 身份证号 : ; 建造师执业资格等级 : ; 建造师注册证书号 : ; 建造师执业印章号 : ; 安全生产考核合格证书号 : ; 联系电话 : ; 电子信箱 : ; 通信地址 : ; 承包人对项目经理的授权范围如下 : 关于项目经理每月在施工现场的时间要求 : 承包人未提交劳动合同, 以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责 任 : 项目经理未经批准, 擅自离开施工现场的违约责任 : 3.2.3 承包人擅自更换项目经理的违约责任 : 3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责 任 : 3.3 承包人人员 3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期 限 : 3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责 任 : 3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求 : 河南求实工程造价咨询有限公司 33
3.3.5 承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任 : 承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任 : 3.5 分包 3.5.1 分包的一般约定禁止分包的工程包括 : 主体结构 关键性工作的范围 : 3.5.2 分包的确定允许分包的专业工程包括 : 其他关于分包的约定 : 3.5.4 分包合同价款关于分包合同价款支付的约定 : 3.6 工程照管与成品 半成品保护承包人负责照管工程及工程相关的材料 工程设备的起始时间 : 3.7 履约担保承包人是否提供履约担保 : 承包人提供履约担保的形式 金额及期限的 : 4. 监理人 4.1 监理人的一般规定关于监理人的监理内容 : 关于监理人的监理权限 : 关于监理人在施工现场的办公场所 生活场所的提供和费用承担的约定 : 4.2 监理人员总监理工程师 : 河南求实工程造价咨询有限公司 34
姓 名 : ; 职 务 : ; 监理工程师执业资格证书号 : ; 联系电话 : ; 电子信箱 : ; 通信地址 : ; 关于监理人的其他约定 : 4.4 商定或确定 在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时, 发包人授权监理人对以下事项进 行确定 : (1) ; (2) ; (3) 5. 工程质量 5.1 质量要求 5.1.1 特殊质量标准和要求 : 关于工程奖项的约定 : 5.3 隐蔽工程检查 5.3.2 承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定 : 监理人不能按时进行检查时, 应提前 小时提交书面延期要求 关于延期最长不得超过 : 小时 6. 安全文明施工与环境保护 6.1 安全文明施工 6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定 : 河南求实工程造价咨询有限公司 35
6.1.4 关于治安保卫的特别约定 : 关于编制施工场地治安管理计划的约定 : 6.1.5 文明施工 合同当事人对文明施工的要求 : 6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定 : 7. 工期和进度 7.1 施工组织设计 7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容 : 7.1.2 施工组织设计的提交和修改 承包人提交详细施工组织设计的期限的约定 : 发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限 : 7.2 施工进度计划 7.2.2 施工进度计划的修订发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限 : 7.3 开工 7.3.1 开工准备关于承包人提交工程开工报审表的期限 : 关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限 : 关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限 : 河南求实工程造价咨询有限公司 36
7.3.2 开工通知因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起天内发出开工通知的, 承包人有权提出价格调整要求, 或者解除合同 7.4 测量放线 7.4.1 发包人通过监理人向承包人提供测量基准点 基准线和水准点及其书面资料的期限 : 7.5 工期延误 7.5.1 因发包人原因导致工期延误 (7) 因发包人原因导致工期延误的其他情形 : 7.5.2 因承包人原因导致工期延误因承包人原因造成工期延误, 逾期竣工违约金的计算方法为 : 因承包人原因造成工期延误, 逾期竣工违约金的上限 : 7.6 不利物质条件不利物质条件的其他情形和有关约定 : 7.7 异常恶劣的气候条件发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件 : (1) ; (2) ; (3) 7.9 提前竣工的奖励 7.9.2 提前竣工的奖励 : 8. 材料与设备 8.4 材料与工程设备的保管与使用 8.4.1 发包人供应的材料设备的保管费用的承担 : 河南求实工程造价咨询有限公司 37
8.6 样品 8.6.1 样品的报送与封存需要承包人报送样品的材料或工程设备, 样品的种类 名称 规格 数量要求 : 8.8 施工设备和临时设施 8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施关于修建临时设施费用承担的约定 : 9. 试验与检验 9.1 试验设备与试验人员 9.1.2 试验设备施工现场需要配置的试验场所 : 施工现场需要配备的试验设备 : 施工现场需要具备的其他试验条件 : 9.4 现场工艺试验现场工艺试验的有关约定 : 10. 变更 10.1 变更的范围关于变更的范围的约定 : 10.4 变更估价 10.4.1 变更估价原则 河南求实工程造价咨询有限公司 38
关于变更估价的约定 : 10.5 承包人的合理化建议监理人审查承包人合理化建议的期限 : 发包人审批承包人合理化建议的期限 : 承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为 : 10.7 暂估价暂估价材料和工程设备的明细详见附件 11: 暂估价一览表 10.7.1 依法必须招标的暂估价项目 对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第 种方式确定 10.7.2 不属于依法必须招标的暂估价项目 对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第 种方式确定 第 3 种方式 : 承包人直接实施的暂估价项目 承包人直接实施的暂估价项目的约定 : 10.8 暂列金额 合同当事人关于暂列金额使用的约定 : 11. 价格调整 11.1 市场价格波动引起的调整市场价格波动是否调整合同价格的约定 : 因市场价格波动调整合同价格, 采用以下第种方式对合同价格进行调整 : 第 1 种方式 : 采用价格指数进行价格调整关于各可调因子 定值和变值权重, 以及基本价格指数及其来源的约定 : ; 第 2 种方式 : 采用造价信息进行价格调整 河南求实工程造价咨询有限公司 39
(2) 关于基准价格的约定 : 专用合同条款 1 承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价低于基准 价格的 : 专用合同条款合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过 % 时, 或材 料单价跌幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过 % 时, 其超过部 分据实调整 2 承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价高于基准价格的 : 专用合 同条款合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过 % 时, 材料单价涨幅以已标 价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过 % 时, 其超过部分据实调整 3 承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价等于基准单价的 : 专用 合同条款合同履行期间材料单价涨跌幅以基准单价为基础超过 ± % 时, 其超过部分据 实调整 第 3 种方式 : 其他价格调整方式 : 12. 合同价格 计量与支付 12.1 合同价格形式 1 单价合同综合单价包含的风险范围 : 风险费用的计算方法 : 风险范围以外合同价格的调整方法 : 2 总价合同 总价包含的风险范围 : 风险费用的计算方法 : 风险范围以外合同价格的调整方法 : 3 其他价格方式 : 河南求实工程造价咨询有限公司 40
12.2 预付款 12.2.1 预付款的支付预付款支付比例或金额 : 预付款支付期限 : 预付款扣回的方式 : 12.2.2 预付款担保承包人提交预付款担保的期限 : 预付款担保的形式为 : 12.3 计量 12.3.1 计量原则工程量计算规则 : 12.3.2 计量周期关于计量周期的约定 : 12.3.3 单价合同的计量关于单价合同计量的约定 : 12.3.4 总价合同的计量关于总价合同计量的约定 : 12.3.5 总价合同采用支付分解表计量支付的, 是否适用第 12.3.4 项 总价合同的计量 约定进行计量 : 12.3.6 其他价格形式合同的计量其他价格形式的计量方式和程序 : 12.4 工程进度款支付 12.4.1 付款周期关于付款周期的约定 : 付款方式 : 合同签订前 15 日内乙方向甲方缴纳合同金额的 10%( 保函 ) 作为履约保证金, 工程完工后 10 日内无息返还工程完工支付到合同金额的 80%, 经审计并正式送电后支付至审定金额的 95%, 质保期满后无质量问题付清余款, 河南求实工程造价咨询有限公司 41
质保期两年 12.4.2 进度付款申请单的编制 关于进度付款申请单编制的约定 : 12.4.3 进度付款申请单的提交 (1) 单价合同进度付款申请单提交的约定 : (2) 总价合同进度付款申请单提交的约定 : (3) 其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定 : 12.4.4 进度款审核和支付 (1) 监理人审查并报送发包人的期限 : 发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限 : (2) 发包人支付进度款的期限 : 发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式 : 12.4.6 支付分解表的编制 2 总价合同支付分解表的编制与审批: 3 单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批: 13. 验收和工程试车 13.1 分部分项工程验收 13.1.2 监理人不能按时进行验收时, 应提前小时提交书面延期要求 关于延期最长不得超过 : 小时 13.2 竣工验收 13.2.2 竣工验收程序 关于竣工验收程序的约定 : 河南求实工程造价咨询有限公司 42
发包人不按照本项约定组织竣工验收 颁发工程接收证书的违约金的计算方法 : 13.2.5 移交 接收全部与部分工程承包人向发包人移交工程的期限 : 发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的, 违约金的计算方法为 : 承包人未按时移交工程的, 违约金的计算方法为 : 13.3 工程试车 13.3.1 试车程序工程试车内容 : (1) 单机无负荷试车费用由承担 ; (2) 无负荷联动试车费用由承担 13.3.3 投料试车关于投料试车相关事项的约定 : 13.6 竣工退场 13.6.1 竣工退场承包人完成竣工退场的期限 : 14. 竣工结算 14.1 竣工付款申请承包人提交竣工付款申请单的期限 : 竣工付款申请单应包括的内容 : 14.2 竣工结算审核发包人审批竣工付款申请单的期限 : 河南求实工程造价咨询有限公司 43
发包人完成竣工付款的期限 : 关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序 : 14.4 最终结清 14.4.1 最终结清申请单承包人提交最终结清申请单的份数 : 承包人提交最终结算申请单的期限 : 14.4.2 最终结清证书和支付 (1) 发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限 : (2) 发包人完成支付的期限 : 15. 缺陷责任期与保修 15.2 缺陷责任期缺陷责任期的具体期限 : 15.3 质量保证金关于是否扣留质量保证金的约定 : 15.3.1 承包人提供质量保证金的方式质量保证金采用以下第种方式 : (1) 质量保证金保函, 保证金额为 : ; (2) % 的工程款 ; (3) 其他方式 : 15.3.2 质量保证金的扣留质量保证金的扣留采取以下第种方式 : (1) 在支付工程进度款时逐次扣留, 在此情形下, 质量保证金的计算基数不包括预付款的支付 扣回以及价格调整的金额 ; (2) 工程竣工结算时一次性扣留质量保证金 ; (3) 其他扣留方式 : 关于质量保证金的补充约定 : 河南求实工程造价咨询有限公司 44
15.4 保修 15.4.1 保修责任 工程保修期为 : 15.4.3 修复通知 承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间 : 16. 违约 16.1 发包人违约 16.1.1 发包人违约的情形发包人违约的其他情形 : 16.1.2 发包人违约的责任发包人违约责任的承担方式和计算方法 : (1) 因发包人原因未能在计划开工日期前 7 天内下达开工通知的违约责任 : (2) 因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任 : (3) 发包人违反第 10.1 款 变更的范围 第 (2) 项约定, 自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任 : (4) 发包人提供的材料 工程设备的规格 数量或质量不符合合同约定, 或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任 : (5) 因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任 : (6) 发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示, 导致承包人无法复工的违约责任 : 河南求实工程造价咨询有限公司 45
(7) 其他 : 16.1.3 因发包人违约解除合同 承包人按 16.1.1 项 发包人违约的情形 约定暂停施工满 天后发包人仍不纠正 其违约行为并致使合同目的不能实现的, 承包人有权解除合同 16.2 承包人违约 16.2.1 承包人违约的情形承包人违约的其他情形 : 16.2.2 承包人违约的责任承包人违约责任的承担方式和计算方法 : 16.2.3 因承包人违约解除合同关于承包人违约解除合同的特别约定 : 发包人继续使用承包人在施工现场的材料 设备 临时工程 承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式 : 17. 不可抗力 17.1 不可抗力的确认除通用合同条款约定的不可抗力事件之外, 视为不可抗力的其他情形 : 17.4 因不可抗力解除合同 合同解除后, 发包人应在商定或确定发包人应支付款项后 天内完成款项的支 付 18. 保险 18.1 工程保险关于工程保险的特别约定 : 河南求实工程造价咨询有限公司 46
18.3 其他保险关于其他保险的约定 : 承包人是否应为其施工设备等办理财产保险 : 18.7 通知义务关于变更保险合同时的通知义务的约定 : 20. 争议解决 20.3 争议评审合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定 : 20.3.1 争议评审小组的确定争议评审小组成员的确定 : 选定争议评审员的期限 : 争议评审小组成员的报酬承担方式 : 其他事项的约定 : 20.3.2 争议评审小组的决定合同当事人关于本项的约定 : 20.4 仲裁或诉讼因合同及合同有关事项发生的争议, 按下列第种方式解决 : (1) 向仲裁委员会申请仲裁 ; (2) 向人民法院起诉 河南求实工程造价咨询有限公司 47
第五章工程量清单 1. 工程量清单说明 1.1 本工程量清单是根据中包括的 有合同约束力的图纸以及有关工程量清单的国家标准 行业标准 合同条款中约定的工程量计算规则编制约定计量规则中没有的子目, 其工程量按照有合同约束力的图纸所标示尺寸的理论净量计算计量采用中华人民共和国法定计量单位 1.2 本工程量清单应与中的投标人须知 通用合同条款 专用合同条款 技术标准和要求及图纸等一起阅读和理解 1.3 本工程量清单仅是投标报价的共同基础, 实际工程计量和工程价款的支付应遵循合同条款的约定和第七章 技术标准和要求 的有关规定 1.4 补充子目工程量计算规则及子目工作内容说明 : 2. 投标报价说明 2.1 工程量清单中的每一子目须填入单价或价格, 且只允许有一个报价 2.2 工程量清单中标价的单价或金额, 应包括所需人工费 施工机械使用费 材料费 其他 ( 运杂费 质检费 安装费 缺陷修复费 保险费, 以及合同明示或暗示的风险 责任和义务等 ), 以及管理费 利润等 2.3 工程量清单中投标人没有填入单价或价格的子目, 其费用视为已分摊在工程量清单中其他相关子目的单价或价格之中 2.4 暂列金额的数量及拟用子目的说明 : 2.5 暂估价的数量及拟用子目的说明 : 2.6 计价以工程量清单及招标控制价编制说明为准 3. 其他说明 4. 工程量清单 ( 另附 ) 河南求实工程造价咨询有限公司 48
第六章图纸 另附 河南求实工程造价咨询有限公司 49
第七章技术标准和要求 据设计文件的要求, 本招标工程项目的材料 设备 施工须达到现行中华人民共和国以及省 自治区 直辖市或行业的工程建设标准 规范的要求注 : 技术规范要求提出的是最低限度的技术要求, 本技术要求所使用的标准如与投标人所执行的标准水平不一致时, 按较高标准执行未尽事宜应按照施工图设计和现行国家相关的技术规范执行图纸如果另有标准和技术要求的, 按较高标准执行 河南求实工程造价咨询有限公司 50
第八章投标文件格式 ( 项目名称及标段 ) 招标 投标文件 投标人 : ( 盖单位章 ) 法定代表人或其委托代理人 : ( 签字或盖章 ) 年 月 日 河南求实工程造价咨询有限公司 51
目 录 一 投标函及投标函附录二 法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书 ; 三 投标保证金四 已标价工程量清单五 施工组织设计六 项目管理机构七 资格审查资料八 反商业贿赂承诺书九 其他材料 河南求实工程造价咨询有限公司 52
一 投标函及投标函附录 ( 一 ) 投标函 致 :( 招标人名称 ) 1 我方已仔细研究了项目的全部内容, 愿按照中规定的条款和要求, 完成本项目投标总报价为 ( 大写 ) ( 元 ), 工期为合同生效后日历天, 质量, 项目负责人 2 我方承诺在投标有效期内不修改 撤销投标文件 3 投标保证金已按规定提交, 金额为人民币 ( 大写 )( 元 ) 4 如我方中标: (1) 我方承诺在收到中标通知书后, 在中标通知书规定的期限内与你方签订合同 (2) 随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分 (3) 我方承诺按照规定向你方递交履约担保 (4) 我方承诺在合同约定的期限内完成本项目 5 我方在此声明, 所递交的投标文件及有关资料内容完整 真实和准确 6 ( 其他补充说明 ) 投标人 ( 盖电子签章 ): 法定代表人或委托代理人 ( 签字或盖章 ): 日期 : 河南求实工程造价咨询有限公司 53
( 二 ) 投标函附录 工程名称 投标范围 投报标段 投标人 项目经理级别资质证号 投标范围 投标总报价 ( 万元 ) 安全文明施工措施费 ( 万元 ) 其中 规费 ( 万元 ) 税金 ( 万元 ) 质量要求 工期 质保期 投标有效期 60 日历天 备注 : 需要说明的问题 投标人 : ( 盖单位章 ) 法定代表人或其委托代理人 : ( 签字或盖章 ) 年月日 河南求实工程造价咨询有限公司 54
二 法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书 ( 一 ) 法定代表人身份证明 ( 以下格式为参考格式 ) 投标人名称 : 单位性质 : 地址 : 成立时间 : 年 月 日 经营期限 : 姓名 : 性别 : 年龄 : 职务 : 系 ( 投标人名称 ) 的法定代表人 特此证明 附 : 法人身份证 投标人 : ( 盖单位章 ) 年月日 河南求实工程造价咨询有限公司 55
( 二 ) 授权委托书 ( 以下格式为参考格式 ) 本人 ( 姓名 ) 系 ( 投标人名称 ) 的法定代表人, 现委托 ( 姓名 ) 为我方 代理人代理人根据授权, 以我方名义签署 澄清 说明 补正 递交 撤回 修改 ( 项目 名称 ) 施工投标文件 签订合同和处理有关事宜, 其法律后果由我方承担 委托期限 : 代理人无转委托权 附 : 代理人身份证 投标人 : ( 盖单位章 ) 法定代表人 : ( 签字或盖章 ) 身份证号码 : 委托代理人 : ( 签字或盖章 ) 身份证号码 : 年 月 日 河南求实工程造价咨询有限公司 56
三 投标保证金 ( 有效的银行进账回单复印件和投标单位基本账户的开户证明复印件或符合要求的其它 证明材料 ) 四 已标价工程量清单 河南求实工程造价咨询有限公司 57
五 施工组织设计 1. 投标人编制施工组织设计的要求 : 编制时应采用文字并结合图表形式说明施工方法 ; 拟投入本项目的主要施工设备情况 拟配备本项目的试验和检测仪器设备情况 劳动力计划等 ; 结合工程特点提出切实可行的工程质量 安全生产 文明施工 工程进度 技术组织措施, 同时应对关键工序 复杂环节重点提出相应技术措施, 如冬雨季施工技术 减少噪音 降低环境污染 地下管线及其他地上地下设施的保护加固措施等 2. 施工组织设计除采用文字表述外可附下列图表, 图表及格式要求附后附表一拟投入本项目的主要施工设备表附表二拟配备本项目的试验和检测仪器设备表附表三劳动力计划表附表四计划开 竣工日期和施工进度网络图附表五施工总平面图附表六临时用地表 河南求实工程造价咨询有限公司 58
附表一 : 拟投入本项目的主要施工设备表 ( 以下格式仅供参考 ) 序号 设备名称 型号 规格 数量 国别 产地 制造 年份 额定功率 (KW) 生产 能力 用于施 工部位 备注 河南求实工程造价咨询有限公司 59
附表二 : 拟配备本项目的试验和检测仪器设备表 ( 以下格式仅供参考 ) 序号 仪器设备 名称 型号 规格 数量 国别 产地 制造 年份 已使用台 时数 用途 备注 河南求实工程造价咨询有限公司 60
附表三 : 劳动力计划表 ( 以下格式仅供参考 ) 单位 : 人 工种 按工程施工阶段投入劳动力情况 河南求实工程造价咨询有限公司 61
附表四 : 计划开 竣工日期和施工进度网络图 ( 以下格式仅供参考 ) 1. 投标人应递交施工进度网络图或施工进度表, 说明按要求的计划工期进行施工的 各个关键日期 2. 施工进度表可采用网络图 ( 或横道图 ) 表示 河南求实工程造价咨询有限公司 62
附表五 : 施工总平面图 ( 以下格式仅供参考 ) 投标人应递交一份施工总平面图, 绘出现场临时设施布置图表并附文字说明, 说明临时设施 加工车间 现场办公 设备及仓储 供电 供水 卫生 生活 道路 消防等设施的情况和布置 河南求实工程造价咨询有限公司 63
附表六 : 临时用地表 ( 以下格式仅供参考 ) 用途面积 ( 平方米 ) 位置需用时间 河南求实工程造价咨询有限公司 64
六 项目管理机构 ( 一 ) 项目管理机构组成表 ( 以下格式仅供参考 ) 职务姓名职称 执业或职业资格证明 证书名称级别证号专业养老保险 备注 河南求实工程造价咨询有限公司 65
主要人员简历表 ( 以下格式仅供参考 ) 姓名年龄学历 职称职务拟在本合同任职 毕业学校年毕业于学校专业 主要工作经历 时间参加过的类似项目担任职务发包人及联系电话 河南求实工程造价咨询有限公司 66
七 资格审查资料 ( 一 ) 投标人基本情况表 ( 以下格式仅供参考 ) 投标人名称 注册地址 联系方式 邮政编码联系人电话传真网址 组织结构法定代表人 姓名 技术职称 电话 技术负责人 姓名 技术职称 电话 成立时间 员工总人数 : 企业资质等级营业执照号注册资金开户银行账号 其中 项目经理高级职称人员中级职称人员初级职称人员技工 经营范围 备注 河南求实工程造价咨询有限公司 67
( 二 ) 近年财务状况表 ( 三 ) 有效期内的 行贿犯罪档案查询结果告知函 ( 投标文件正本中 附原件, 副本中附复印件 ) 河南求实工程造价咨询有限公司 68
( 四 ) 近年完成的类似项目情况表 ( 以下格式仅供参考 ) 项目名称 项目所在地 发包人名称 发包人地址 发包人电话 合同价格 开工日期 竣工日期 承担的工作 工程质量 项目经理 技术负责人 总监理工程师及电话 项目描述 备注 河南求实工程造价咨询有限公司 69
( 五 ) 正在施工的和新承接的项目情况表 ( 以下格式仅供参考 ) 项目名称 项目所在地 发包人名称 发包人地址 发包人电话 签约合同价 开工日期 计划竣工日期 承担的工作 工程质量 项目经理 技术负责人 总监理工程师及电话 项目描述 备注 河南求实工程造价咨询有限公司 70
八 反商业贿赂承诺书 我公司承诺 : 在招标活动中, 我公司保证做到 : 一 公平竞争参见本次招标活动二 杜绝任何形式的商业贿赂行为不向国家工作人员 政府采购代理机构工作人员 评审专家及亲属提供礼品礼金 有价证券 购物券 回扣 佣金 咨询费 劳务费 资助费 宣传费 宴请 ; 不为其报销各种消费凭证, 不支付其旅游 娱乐等费用三 若出现上述行为, 我公司及参与投标的工作人员愿意接受按照国家法律法规等有关规定给予的处罚 投标单位 :( 盖章 ) 法定代表人 :( 签字或盖章 ) 法人授权代表 :( 签字或盖章 ) 年月日 河南求实工程造价咨询有限公司 71
九 其他材料 包含但不限以下资料 : 1 服务承诺及合理化建议 2 投标人认为须附的其他材料 ( 若有 ) 河南求实工程造价咨询有限公司 72