附件二：

Transcription

1 揭阳市中医院住院综合大楼建设项目 ( 三通一平工程 ) 招标编号 :JYZB 招标文件 招标人 : 揭阳市中医院 二〇一七年六月

2 1

3 目录 第一卷...4 第一章招标公告...5 第二章投标人须知 总则 项目概况 资金来源和落实情况 招标范围 计划工期和质量要求 投标人资格要求 费用承担 保密 语言文字 计量单位 踏勘现场 投标预备会 分包 偏离 招标文件 招标文件的组成 招标文件的澄清 招标文件的修改 投标文件 投标文件的组成 投标报价 投标有效期 投标保证金 资格审查资料 备选投标方案 投标文件的编制 投标 投标文件的密封和标记 投标文件的递交 投标文件的修改与撤回 开标 开标时间和地点

4 5.2 开标程序 评标 评标委员会 评标原则 评标 合同授予 定标方式 中标通知 履约担保 签订合同 重新招标和不再招标 重新招标 不再招标 纪律和监督 对招标人的纪律要求 对投标人的纪律要求 对评标委员会成员的纪律要求 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求 投诉 需要补充的其他内容...21 附表一 : 问题澄清通知...22 附表二 : 问题的澄清...23 附表三 : 确认通知...24 第三章评标办法 评标方法 评审标准 符合性评审标准 经济标评审标准 评标程序 符合性评审 经济标评审 投标文件的澄清和补正 评标结果 第四章合同条款及格式...29 第一部分协议书

5 第二部分通用条款...33 第三部分专用条款...33 第五章工程量清单 工程量清单说明 投标报价说明 工程量清单...55 第二卷 第六章图纸 ( 另册 )...57 第三卷 第七章技术标准和要求...59 第四卷 第八章投标文件格式...62 目录...64 一 投标函...65 二 法定代表人证明书...66 二 法人授权委托证明书...67 三 联合体协议书 ( 不适应 )...68 四 投标保证金...69 五 已标价工程量清单...70 六 项目管理机构...71 九 资格审查资料...74 十 其他资料...79 第五卷 附件工程量清单 ( 或招标控制价 )

6 第一卷 4

7 第一章 招标公告 5

8 揭阳市中医院住院综合大楼建设项目 ( 三通一平工程 ) 招标公告 1 招标条件 本项目揭阳市中医院住院综合大楼建设项目已由揭阳市发展和改革局以揭市发改社 [2015]865 号和揭市发改投标 [2015]18 号批准建设和核准招标, 招标人为揭阳市中医院, 建设资金来自上级补助及自筹 揭阳市中医院住院综合大楼建设项目 ( 三通一平工程 ) 已具备招标条件, 现对该项目的施工进行国内公开招标 2 项目概况与招标范围 2.1 项目概况 : 揭阳市中医院住院综合大楼建设项目 ( 三通一平工程 ) 建设内容包括中医院东侧施工临时道路 ( 长 220m, 宽 8m) 及拆迁工程 ( 含建筑物拆除 ) 等 本工程最高投标限价 : 元 施工工期为 45 日历天 2.2 招标范围 : 揭阳市中医院住院综合大楼建设项目 ( 三通一平工程 ) 施工, 具体内容详见招标人提供的施工图纸及有关资料说明 3 投标人资格要求 3.1 具有独立法人资格, 具备建筑工程施工总承包三级以上 ( 含三级 ) 资质, 并取得有效的安全生产许可证 3.2 拟派项目经理必须是投标单位人员, 须具有建筑工程专业二级以上 ( 含二级 ) 注册建造师, 省外注册须为一级注册建造师, 且不得担任其他在建工程的项目经理 ; 拟投入施工员 质检员 安全员 材料员和资料员需具备有效的岗位证书 年 6 月以来, 企业完成过类似拆迁工程施工业绩 ( 以施工合同日期为准 ) 3.4 单位负责人为同一人或者存在控股 管理关系的不同单位, 不得同时参加本工程投标 3.5 企业 法定代表人和拟任项目经理近三年 ( 招标公告发布之日前三年 ) 没有行贿犯罪档案记录 3.6 揭阳市以外施工企业须在报名前到揭阳市住房和城乡建设局办理诚信信息登记手续 3.7 本项目不接受联合体投标 4. 资格审查方法本项目采用资格后审 5 报名及招标文件获取的时间 地点及要求 5.1 凡有意参加投标者, 其法定代表人请于 2017 年 7 月 7 日至 7 月 14 日 ( 法定公休日 法定节假日除外 逢周五报名时间截止至下午 4:30), 每日上午 9:30 至 11:30, 下午 2:30 至 4:30( 北京时间, 下同 ) 到揭阳市公共资源交易中心报名并购买招标文件 5.2 报名时须提供如下资料 :(1) 企业法定代表人证明书原件及身份证 ;(2) 企业营业执照副本 企业资质证书副本 安全生产许可证副本 ;(3) 拟派项目经理建造师注册证 有效的安全生产考核 B 证 6

9 及其身份证 ;(4) 拟投入施工员 质检员 安全员 材料员和资料员岗位证书及其身份证 ;(5) 拟投入项目经理 施工员 质检员 安全员 材料员和资料员近 6 个月社保部门出具的社保证明材料 ;(6) 近三年 ( 年 ) 经会计事务所或审计机构审计的财务会计报告 ;(7) 施工业绩证明资料 ( 需提供施工合同等有效证明材料 );(8) 检察机关出具的企业 法定代表人和拟任项目经理近三年 ( 招标公告发布之日前三年 ) 行贿犯罪档案查询结果告知函 ;(9) 揭阳市以外施工企业诚信信息登记手续证明材料 [ 注 : 以上资料按顺序装订成册, 一式 3 份, 除要求提供原件外可提供复印件, 复印件应加盖公章, 原件备查 ; 本工程交易过程中产生的有关资料均以纸质材料 ( 线下 ) 为准 电子交易模式所产生的有关资料 ( 除网上递交投标保证金外 ) 只作为评标的辅助资料 投标人必须按要求采用建设工程项目交易原有模式与电子交易模式同步进行投标 ] 6 投标文件递交 6.1 投标文件递交的截止时间 ( 投标截止时间, 下同 ) 为 2017 年 8 月 3 日上午 9:30, 地点为揭阳市公共资源交易中心 6.2 逾期送达的或未送达指定地点的投标文件, 招标人不予受理 7 发布的媒介本次招标公告同时在广东省招标投标监管网 民营经济报 揭阳市公共资源交易中心网站发布 本公告的修改 补充, 在揭阳市公共资源交易中心网站发布 本公告在各媒体发布的文本如有不同之处, 以在揭阳市公共资源交易中心网站发布的文本为准 8 联系方式 招标人 : 揭阳市中医院 联系人 : 陈先生 招标代理机构 : 揭阳市建宇建设工程招标代理有限公司 联系人 : 陈先生 电话 : 电话 : 年 7 月 7 日 7

10 第二章 投标人须知 8

11 投标人须知 投标人须知前附表 条款 号 条款名称 编列内容 名 称 : 揭阳市中医院 招标人 地 址 : 揭阳市榕城区, 进贤门大道南侧, 同德路西侧 联系人 : 陈先生 电话 : 名 称 : 揭阳市建宇建设工程招标代理有限公司 招标代理机构 联系人 : 陈先生 电话 : 项目名称 揭阳市中医院住院综合大楼建设项目 ( 三通一平工程 ) 建设地点 中医院东侧 资金来源 上级补助及自筹 资金落实情况 已落实 招标范围 揭阳市中医院住院综合大楼建设项目 ( 三通一平工程 ) 施工, 具体内容详见招标人提供的图纸及有关资料说明 计划工期 计划工期 :45 日历天 质量要求 符合国家现行验收标准, 并经验收合格或合格以上 资质条件 : 须具备建筑工程施工总承包三级以上资质 ( 含 三级 ) 财务要求 : 年度不亏损 业绩要求 : 企业完成过施工类似拆迁业绩 ( 以施工合同 日期为准 ) 投标人资质条件 能力和信誉 信誉要求 : 近三年没有骗取中标或严重违约或重大工程 质量问题 项目经理 ( 建造师, 下同 ) 资格 : 建筑工程专业二级以上 ( 含二级 ) 注册建造师, 省外注册须为一级注册建造师, 具备有效的安全生产考核合格证书, 且不得担任其他在建工程的项目经理 9

12 1.4.2 是否接受联合体投标 不接受 接受, 应满足下列要求 : 不组织 踏勘现场 组织, 踏勘时间 : 踏勘集中地点 : 不召开 投标预备会 召开, 召开时间 : 召开地点 : 投标人提出问题的截止时间投标截止时间 10 天前 招标人书面澄清的时间投标截止时间 15 天前 1.11 分包 1.12 偏离 不允许 允许, 但须经发包人同意 不允许 允许 2.1 构成招标文件的其他材料招标人提供的施工图纸及工程量清单及有关说明 投标人要求澄清招标文件的截止时间投标截止时间 10 天前 投标文件递交时间 投标截止时间 2017 年 8 月 3 日 8 时 30 分至 9 时 30 分 2017 年 8 月 3 日 9 时 30 分 投标人确认收到招标文件澄清的时间 收到招标文件澄清的 24 小时内 投标人确认收到招标文件修改的时间 收到招标文件修改的 24 小时内 构成投标文件的其他材料 详见第八章第九项 本工程最高投标限价为 元 ( 其中安全文明施 最高投标限价 工费为 : 元, 暂估价 元, 建筑余泥无 害化处置费为 :18 元 / 吨 以上 3 项均为非竞争性费用, 投 标人不得改变其金额大小, 否则为无效标 ) 投标有效期 120 个日历天 ( 从投标截止之日算起 ) 投标保证金为人民币 2 万元, 需在 2017 年 7 月 31 日下午 投标保证金 5:00 前在电子交易 ( 建设工程 ) 系统中按系统提示选择 银行进行网上转账并打印网上转账成功的凭证或在投标 时提交足额的银行保函 10

13 3.5.2 近年财务状况的年份要求 年 近年完成的类似项目的年份要求 2014 年 6 月以来 近年发生的诉讼及仲裁情况的年份要 求 最近 3 年 3.6 是否允许递交备选投标方案 签字或盖章要求 不允许 允许在有要求签字或盖章的地方, 均应签字或盖章 ( 正本中为复印件的须加盖公章 ) 投标文件副本份数 4 份 ( 副本可为正本的复印件 ) 装订要求投标文件的正本与副本应分别装订成册, 并编制目录 招标人名称 : 揭阳市中医院 封套上写明 揭阳市中医院住院综合大楼建设项目 ( 三通一平工程 ) 投标文件 在 2017 年 8 月 3 日 9 时 30 分前不得开启 递交投标文件地点揭阳市公共资源交易中心 是否退还投标文件 5.1 开标时间和地点 5.2 开标程序 否 是, 退还安排 : 开标时间 : 同投标截止时间开标地点 : 同递交文件地址密封情况检查 : 符合招标文件的有关要求开标顺序 : 按递交投标文件的顺序 评标委员会构成 :5 人, 其中招标人代表 1 人, 专家 4 人 ; 评标委员会的组建 评标专家确定方式 : 从广东省综合评标专家库中随机抽 取 7.1 是否授权评标委员会确定中标人 履约担保 是 否, 推荐的中标候选人数 :3 人 人民币 10 万元, 在施工合同签订后 10 日内向找招标人提交履约保证金或银行保函 11

14 需要补充的其它说明 1. 本招标文件中所述的招标控制价即最高投标限价 2. 投标人应将投标文件的所有内容制作成电子版文件拷入 U 盘 ( 或光盘 ), 份数为 2 份, 同时注 10 明投标单位名称, 并密封在投标文件正本中与投标文件一起递交, 电子文件如与投标文件正本 不符时以投标文件正本为准 3. 递交投标文件时, 应同时独立递交法定代表人身份证明原件或附有法定代表人身份证明的授 权委托书原件, 若投标保证金以银行保函方式提交的, 需独立递交银行保函原件 12

15 1. 总则 1.1 项目概况 根据 中华人民共和国招标投标法 和 广东省实施 中华人民共和国招标投标法 办法 等有关法律 法规和规章的规定, 本招标项目已具备招标条件, 现对本标段施工进行招标 本招标项目招标人 : 见投标人须知前附表 本标段招标代理机构 : 见投标人须知前附表 本招标项目名称 : 见投标人须知前附表 本标段建设地点 : 见投标人须知前附表 1.2 资金来源和落实情况 本招标项目的资金来源 : 见投标人须知前附表 本招标项目的资金落实情况 : 见投标人须知前附表 1.3 招标范围 计划工期和质量要求 本次招标范围 : 见投标人须知前附表 计划工期 : 见投标人须知前附表 质量要求 : 见投标人须知前附表 1.4 投标人资格要求 投标人应具备承担本标段施工的资质条件 能力和信誉 (1) 资质条件 : 见投标人须知前附表 ; (2) 财务要求 : 见投标人须知前附表 ; (3) 业绩要求 : 见投标人须知前附表 ; (4) 信誉要求 : 见投标人须知前附表 ; (5) 项目经理资格 : 见投标人须知前附表 ; 投标人须知前附表规定接受联合体投标的, 除应符合本章第 项和投标人须知前附表的要求外, 还应遵守以下规定 : (1) 联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书, 明确联合体牵头人和各方权利义务 ; (2) 由同一专业的单位组成的联合体, 按照资质等级较低的单位确定资质等级 ; (3) 联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在同一标段中投标 投标人不得存在下列情形之一 : (1) 为招标人不具有独立法人资格的附属机构 ( 单位 ); (2) 为本标段前期准备提供设计或咨询服务的, 但设计施工总承包的除外 ; 13

16 (3) 为本标段的监理人 ; (4) 为本标段的代建人 ; (5) 为本标段提供招标代理服务的 ; (6) 与本标段的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的 ; (7) 与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的 ; (8) 与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的 ; (9) 被责令停业的 ; (10) 被暂停或取消投标资格的 ; (11) 财产被接管或冻结的 ; (12) 在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的 1.5 费用承担投标人准备和参加投标活动发生的费用自理 1.6 保密参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密, 违者应对由此造成的后果承担法律责任 1.7 语言文字除专用术语外, 与招标投标有关的语言均使用中文 必要时专用术语应附有中文注释 1.8 计量单位所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位 1.9 踏勘现场 投标人须知前附表规定组织踏勘现场的, 招标人按投标人须知前附表规定的时间 地点组织投标人踏勘项目现场 投标人踏勘现场发生的费用自理 除招标人的原因外, 投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失 招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况, 供投标人在编制投标文件时参考, 招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责 1.10 投标预备会 投标人须知前附表规定召开投标预备会的, 招标人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会, 澄清投标人提出的问题 投标人应在投标人须知前附表规定的时间前, 以书面形式将提出的问题送达招标人, 以便招 标人在会议期间澄清 14

17 投标预备会后, 招标人在投标人须知前附表规定的时间内, 将对投标人所提问题的澄清, 以书面方式通知所有购买招标文件的投标人 该澄清内容为招标文件的组成部分 1.11 分包投标人拟在中标后将中标项目的部分非主体 非关键性工作进行分包的, 应符合投标人须知前附表规定 1.12 偏离投标人须知前附表允许投标文件偏离招标文件某些要求的, 偏离应当符合招标文件规定的偏离范围和幅度 2. 招标文件 2.1 招标文件的组成本招标文件包括 : (1) 招标公告 ; (2) 投标人须知 ; (3) 评标办法 ; (4) 合同条款及格式 ; (5) 工程量清单 ; (6) 图纸 ; (7) 技术标准和要求 ; (8) 投标文件格式 ; (9) 投标人须知前附表规定的其他材料 根据本章第 1.10 款 第 2.2 款和第 2.3 款对招标文件所作的澄清 修改, 构成招标文件的组成部分 2.2 招标文件的澄清 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容 如发现缺页或附件不全, 应及时向招标人提出, 以便补齐 如有疑问, 应在投标人须知前附表规定的时间前以书面形式 ( 包括传真形式, 传真号码 , 下同 ), 要求招标人对招标文件予以澄清 招标文件的澄清将在投标人须知前附表规定的投标截止时间 15 天前以书面形式发给所有购买招标文件的投标人, 但不指明澄清问题的来源 如果澄清发出的时间距投标截止时间不足 15 天, 相应延长投标截止时间 投标人在收到澄清后, 应在投标人须知前附表规定的时间内以书面形式通知招标人, 确认已收到该澄清 15

18 2.3 招标文件的修改 在投标截止时间 15 天前, 招标人可以书面形式修改招标文件, 并通知所有已购买招标文件的投标人 如果修改招标文件的时间距投标截止时间不足 15 天, 相应延长投标截止时间 投标人收到修改内容后, 应在投标人须知前附表规定的时间内以书面形式通知招标人, 确认已收到该修改 3. 投标文件 3.1 投标文件的组成 投标文件应包括下列内容 : (1) 投标函 ; (2) 法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书 ; (3) 联合体协议书 ( 如有 ); (4) 投标保证金 ; (5) 已标价工程量清单 ; (6) 项目管理机构 ; (7) 拟分包项目情况表 ; (8) 资格审查资料 ; (9) 投标人须知前附表规定的其他材料 投标人须知前附表规定不接受联合体投标的, 或投标人没有组成联合体的, 投标文件不包括本章第 3.1.1(3) 目所指的联合体协议书 3.2 投标报价 投标人应按第五章 工程量清单 的要求填写 投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标总报价, 应同时修改第五章 工程量清单 中的相应报价 此修改须符合本章第 4.3 款的有关要求 3.3 投标有效期 在投标人须知前附表规定的投标有效期内, 投标人不得要求撤销或修改其投标文件 出现特殊情况需要延长投标有效期的, 招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期 投标人同意延长的, 应相应延长其投标保证金的有效期, 但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件 ; 投标人拒绝延长的, 其投标失效, 但投标人有权收回其投标保证金 3.4 投标保证金 投标人在递交投标文件的同时, 应按投标人须知前附表规定的金额 担保形式和第八章 投 16

19 标文件格式 规定的投标保证金格式递交投标保证金, 并作为其投标文件的组成部分 联合体投标的, 其投标保证金由牵头人递交, 并应符合投标人须知前附表的规定 投标人不按本章第 项要求提交投标保证金的, 其投标文件作废标处理 招标人与中标人签订合同后 5 个工作日内, 向未中标的投标人和中标人退还投标保证金 有下列情形之一的, 投标保证金将不予退还 : (1) 投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件 ; (2) 中标人在收到中标通知书后, 无正当理由拒签合同协议书或未按招标文件规定提交履约担保 3.5 资格审查资料 投标人基本情况表 应附投标人营业执照副本 资质证书副本和安全生产许可证等材料的复印件 近年财务状况表 应附经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表, 包括资产负债表 现金流量表 利润表和财务情况说明书的复印件, 具体年份要求见投标人须知前附表 近年完成的类似项目情况表 应附施工合同, 具体年份要求见投标人须知前附表 每张表格只填写一个项目, 并标明序号 正在施工和新承接的项目情况表 应附中标通知书和合同协议书复印件 每张表格只填写一个项目, 并标明序号 近年发生的诉讼及仲裁情况 应说明相关情况, 并附法院或仲裁机构作出的判决 裁决等有关法律文书复印件, 具体年份要求见投标人须知前附表 投标人须知前附表规定接受联合体投标的, 本章第 项至第 项规定的表格和资料应包括联合体各方相关情况 3.6 备选投标方案除投标人须知前附表另有规定外, 投标人不得递交备选投标方案 3.7 投标文件的编制 投标文件应按第八章 投标文件格式 进行编写, 如有必要, 可以增加附页, 作为投标文件的组成部分 投标文件应当对招标文件有关工期 投标有效期 质量要求 技术标准和要求 招标范围等实质性内容作出响应 投标文件应用不褪色的材料书写或打印, 并由投标人的法定代表人签字或盖单位章 投标文件应尽量避免涂改 行间插字或删除 如果出现上述情况, 改动之处应加盖单位章或由投标人的法定代表人签字确认 签字或盖章的具体要求见投标人须知前附表 投标文件正本一份, 副本份数见投标人须知前附表 正本和副本的封面上应清楚地标记 正 17

20 本 或 副本 的字样 当副本和正本不一致时, 以正本为准 具体装订要求见投标人须知前附表规定 4. 投标 4.1 投标文件的密封和标记 投标文件的正本与副本应分开包装, 加贴封条, 并在封套的封口处加盖投标人单位章 投标文件的封套上应清楚地标记 正本 或 副本 字样, 封套上应写明的其他内容见投标人须知前附表 未按本章第 项或第 项要求密封和加写标记的投标文件, 招标人不予受理 4.2 投标文件的递交 投标人应在本章第 项规定的投标截止时间前递交投标文件 投标人递交投标文件的地点 : 见投标人须知前附表 除投标人须知前附表另有规定外, 投标人所递交的投标文件不予退还 招标人收到投标文件后, 向投标人出具签收凭证 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件, 招标人不予受理 4.3 投标文件的修改与撤回 在本章第 项规定的投标截止时间前, 投标人可以修改或撤回已递交的投标文件, 但应以书面形式通知招标人 投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照本章第 项的要求签字或盖章 招标人收到书面通知后, 向投标人出具签收凭证 修改的内容为投标文件的组成部分 修改的投标文件应按照本章第 3 条 第 4 条规定进行编制 密封 标记和递交, 并标明 修改 字样 5. 开标 5.1 开标时间和地点招标人在本章第 项规定的投标截止时间 ( 开标时间 ) 和投标人须知前附表规定的地点公开开标, 并邀请所有投标人的法定代表人或其委托代理人准时参加 5.2 开标程序主持人按下列程序进行开标 : (1) 宣布开标纪律 ; (2) 公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称, 并点名确认投标人是否派人到场 ; 18

21 (3) 宣布开标人 唱标人 记录人 监标人等有关人员姓名 ; (4) 按照投标人须知前附表规定检查各投标文件的密封情况 ; (5) 按照投标人须知前附表的规定确定并宣布各投标文件开标顺序 ; (6) 设有标底的, 公布标底 ; (7) 按照宣布的开标顺序当众开标, 公布投标人名称 标段名称 投标保证金的递交情况 投标报价 质量目标 工期及其他内容, 并记录在案 ; (8) 投标人代表 招标人代表 监标人 记录人等有关人员在开标记录上签字确认 ; (9) 开标结束 6. 评标 6.1 评标委员会 评标由招标人依法组建的评标委员会负责 评标委员会成员人数的确定方式见投标人须知前附表 评标委员会成员有下列情形之一的, 应当回避 : (1) 招标人或投标人的主要负责人的近亲属 ; (2) 项目主管部门或者行政监督部门的人员 ; (3) 与投标人有经济利益关系, 可能影响对投标公正评审的 ; (4) 曾因在招标 评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的 6.2 评标原则评标活动遵循公平 公正 科学和择优的原则 6.3 评标评标委员会按照第三章 评标办法 规定的方法 评审因素 标准和程序对本项目的投标文件进行评审 第三章 评标办法 没有规定的方法 评审因素和标准, 不作为评标依据 7. 合同授予 7.1 定标方式除投标人须知前附表规定评标委员会直接确定中标人外, 招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人, 评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表 7.2 中标通知在本章第 3.3 款规定的投标有效期内, 招标人以书面形式向中标人发出中标通知书, 同时将中标结果通知未中标的投标人 7.3 履约担保 19

22 7.3.1 在签订合同后 5 天内, 中标人应按投标人须知前附表规定的金额 担保形式向招标人提交履约担保 中标人不能按本章第 项要求提交履约担保的, 视为放弃中标, 其投标保证金不予退还, 给招标人造成的损失超过投标保证金数额的, 中标人还应当对超过部分予以赔偿 履约担保的返还方式 ( 不计利息 ): 详见合同 履约担保的有效期, 是从提供履约担保之日起至合同工程竣工验收合格之日止 7.4 签订合同 招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起 30 天内, 根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同 中标人无正当理由拒签合同的, 招标人取消其中标资格, 其投标保证金不予退还 ; 给招标人造成的损失超过投标保证金数额的, 中标人还应当对超过部分予以赔偿 发出中标通知书后, 招标人无正当理由拒签合同的, 招标人向中标人退还投标保证金 ; 给中标人造成损失的, 还应当赔偿损失 8. 重新招标和不再招标 8.1 重新招标有下列情形之一的, 招标人将重新招标 : (1) 投标截止时间止, 投标人少于 3 个的 ; (2) 经评标委员会评审后否决所有投标的 8.2 不再招标连续二次招标后投标人仍少于 3 个或者所有投标被否决的, 属于必须审批或核准的工程建设项目, 经原审批或核准部门批准后调整招标方式 9. 纪律和监督 9.1 对招标人的纪律要求招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料, 不得与投标人串通损害国家利益 社会公共利益或者他人合法权益 9.2 对投标人的纪律要求投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标, 不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标, 不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标 ; 投标人不得以任何方式干扰 影响评标工作 9.3 对评标委员会成员的纪律要求评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处, 不得向他人透漏对投标文件的评审和比较 中 20

23 标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况 在评标活动中, 评标委员会成员不得擅离职守, 影响评标程序正常进行, 不得使用第三章 评标办法 没有规定的评审因素和标准进行评标 9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处, 不得向他人透漏对投标文件的评审和比较 中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况 在评标活动中, 与评标活动有关的工作人员不得擅离职守, 影响评标程序正常进行 9.5 投诉投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律 法规和规章规定的, 有权向有关行政监督部门投诉 10. 需要补充的其他内容 需要补充的其他内容 : 见投标人须知前附表 21

24 附表一 : 问题澄清通知 问题澄清通知 编号 : ( 投标人名称 ): ( 项目名称 ) 标段施工招标的评标委员会, 对你方的投标文件进行了 仔细的审查, 现需你方对下列问题以书面形式予以澄清 : 请将上述问题的澄清于年月日时前递交至 ( 详细地址 ) 或传真至 ( 传真号码 ) 采用传真方式的, 应在年月日时前将原件递交至 ( 详细 地址 ) 评标工作组负责人 : ( 签字 ) 年月日 22

25 附表二 : 问题的澄清 问题的澄清 说明或补正 编号 : ( 项目名称 ) 标段施工招标评标委员会 : 问题澄清通知 ( 编号 : ) 已收悉, 现澄清如下 : 投标人 : ( 盖单位章 ) 法定代表人或其委托代理人 : ( 签字 ) 年月日 23

26 附表三 : 确认通知 确认通知 ( 招标人名称 ): 我方已接到你方年月日发出的 ( 项目名称 ) 施工招标关于的通 知, 我方已于年月日收到 特此确认 投标人 : ( 盖单位章 ) 年月日 24

27 第三章 评标办法 25

28 第三章评标办法 ( 平均值法 ) 评标办法前附表 条款号评审因素评审标准 投标人名称 与营业执照 资质证书 安全生产许可证一致 形式评审标准 投标函签字盖章投标文件格式联合体投标人 ( 如有 ) 有法定代表人或其委托代理人签字或加盖单位章符合第八章 投标文件格式 的要求提交联合体协议书, 并明确联合体牵头人 报价唯一 只能有一个有效报价 营业执照 具备有效的营业执照 安全生产许可证 具备有效的安全生产许可证 资质等级 符合第二章 投标人须知 第 项规定 资格评 财务状况 符合第二章 投标人须知 第 项规定 审标准 类似项目业绩 符合第二章 投标人须知 第 项规定 信誉要求 符合第二章 投标人须知 第 项规定 项目经理 符合第二章 投标人须知 第 项规定 联合体投标人 ( 如有 ) 符合第二章 投标人须知 第 项规定 投标内容 符合第二章 投标人须知 第 项规定 计划工期 符合第二章 投标人须知 第 项规定 响应性 工程质量 符合第二章 投标人须知 第 项规定 评审 投标有效期 符合第二章 投标人须知 第 项规定 标准 投标保证金 符合第二章 投标人须知 第 项规定 已标价工程量清单 符合第五章 工程量清单 给出的范围及数量 2.2 经济标评审标准符合本章第 3.2 项规定 26

29 1. 评标方法 本次评标采用平均值法 评标委员会首先对满足招标文件实质要求的本项目的投标文件, 根据本章评标办法推荐中标候选人 2. 评审标准 2.1 符合性评审标准 形式评审标准 : 见评标办法前附表 资格评审标准 : 见评标办法前附表 响应性评审标准 : 见评标办法前附表 2.2 经济标评审标准详细评审标准 : 见评标办法前附表 3. 评标程序 3.1 符合性评审 评标委员会可以要求投标人提交第二章 投标人须知 第 项至第 项规定的有关证明和证件的原件, 以便核验 评标委员会依据本章第 2.1 款规定的标准对投标文件进行初步评审 有一项不符合评审标准的, 作废标处理 投标人有以下情形之一的, 其投标作废标处理 : (1) 第二章 投标人须知 第 项规定的任何一种情形的 ; (2) 串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的 ; (3) 不按评标委员会要求澄清 说明或补正的 投标报价有算术错误的, 评标委员会按以下原则对投标报价进行修正, 修正的价格经投标人书面确认后具有约束力 投标人不接受修正价格的, 其投标作废标处理 (1) 投标文件中的大写金额与小写金额不一致的, 以大写金额为准 ; (2) 总价金额与依据单价计算出的结果不一致的, 以单价金额为准修正总价, 但单价金额小数点有明显错误的除外 3.2 经济标评审 本工程采用平均值法进行评标 业主报价 : 本项目最高投标限价为 210 万元 ( 以 A 表示 ), 其中安全文明施工费为 元 27

30 3.2.3 有效报价 : 投标人的报价金额在最高投标限价 A 以下 ( 包含 A) 为有效报价 本工程投标报价超过 A 的均为无效标 安全文明施工费为非竞争性费用, 投标人不得改变其金额大小, 否则为无效标 所有无效标都作废标处理 对通过本章第 2.1 项评审标准的投标人的有效投标价 ( 在评标时, 以 万元 为单位, 小数点后精确到三位, 第四位四舍五进 ), 若有效投标人 5 家, 则去掉一个最高价和一个最低价 ( 如有效投标人少于 5 家, 则不用去掉 ) 后, 取算术平均值, 将此平均值以符号 B 表示 ( 以 万元 为单位, 小数点后精确到二位, 第三位四舍五进 ) 以各投标人的有效投标价与 B 进行比较, 按其差值的绝对值从小到大进行排名 若各投标人的有效投标价与 B 之差值的绝对值小的排名在前 ; 若各投标人的有效投标价与 B 之差值的绝对值相同时, 则投标报价低的投标单位排名在前 ; 若出现两个或两个以上的投标报价相同时, 由摇珠机随机摇取确定投标人的排名 3.3 投标文件的澄清和补正 在评标过程中, 评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交的投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明, 或者对细微偏差进行补正 评标委员会不接受投标人主动提出的澄清 说明或补正 澄清 说明和补正不得改变投标文件的实质性内容 ( 算术性错误修正的除外 ) 投标人的书面澄清 说明和补正属于投标文件的组成部分 评标委员会对投标人提交的澄清 说明或补正有疑问的, 可以要求投标人进一步澄清 说明或补正, 直至满足评标委员会的要求 3.4 评标结果 评标委员会按照本章评标办法规定推荐中标候选人 评标委员会完成评标后, 应当向招标人提交书面评标报告 28

31 第四章 合同条款及格式 29

32 工程编号 : 合同编号 : 广东省建设工程 标准施工合同 (2009 年版 ) 工程名称 : 揭阳市中医院住院综合大楼建设项目 ( 三通一平工程 ) 工程地点 : 揭阳市中医院东侧 发包人 : 揭阳市中医院 承包人 : 广东省建设厅制 30

33 第一部分 协议书 发包人 :( 全称 ) 揭阳市中医院承包人 :( 全称 ) 依照 中华人民共和国合同法 中华人民共和国建筑法 及其他有关法律法规, 遵循平等 自愿 公平和诚实信用的原则, 合同双方当事人就合同工程施工有关事项达成一致意见, 订立本协议书 一 工程概况工程名称 : 揭阳市中医院住院综合大楼建设项目 ( 三通一平工程 ) 工程地点 : 中医院东侧 工程内容 : 揭阳市中医院住院综合大楼建设项目 ( 三通一平工程 ) 施工 工程规模 : 中医院东侧施工临时道路 ( 长 22m, 宽 8m) 及拆迁工程 ( 含建筑物拆除 ) 等 结构形式 : 详见施工图纸工程立项 规划批准文件号 : 揭市发改社 [2015]865 号 揭市发改投标 [2015]18 号 资金来源 : 上级补助及自筹 二 工程承包范围承包范围 : 揭阳市中医院住院综合大楼建设项目 ( 三通一平工程 ) 施工图纸内全部工作内容 三 合同工期工程合同工期总日历天数 : 天 拟从年月日开始施工, 至年月日竣工完成 四 质量标准工程质量标准 : 五 合同价款合同总价 ( 大写 ): ; ( 小写 ): 项目单价 : 详见承包人的投标报价书 ( 招标工程 ); 详见经确认的工程量清单报价单或施工图预算书 ( 非招标工程 ) 六 组成合同的文件组成合同的文件及其优先解释顺序和本合同第二部分 通用条款 第 2.2 款赋予的规定一致 七 词语含义 31

34 本协议书中有关词语含义与本合同第二部分 通用条款 第 1 条赋予它们的定义相同 八 承包人承诺承包人向发包人承诺已阅读 理解并接受本合同所有条款, 按照本合同约定实施 完成并保修合同工程, 履行本合同所约定的全部义务 九 发包人承诺发包人向承包人承诺已阅读 理解并接受本合同所有条款, 按照本合同约定的时限和方法支付工程款及其他应当支付的款项, 履行本合同所约定的全部义务 十 合同生效订立合同时间 : 年月日订立合同地点 : 合同双方当事人约定本合同自双方签字 盖章后生效 发包人 :( 公章 ) 承包人 :( 公章 ) 地址 : 地址 : 法定代表人 : 法定代表人 : 委托代理人 : 委托代理人 : 电话 : 电话 : 传真 : 传真 : 开户银行 : 开户银行 : 帐号 : 帐号 : 邮政编码 : 邮政编码 : 电子邮箱 : 电子邮箱 : 32

35 第二部分 通用条款 按广东省建设工程标准施工合同 2009 年版的通用条款执行 第三部分 专用条款 1. 定义 1.53 所采用的书面形式包括 : 文书 ; 信件 ; 电报 ; 传真 ; 电子邮件 ; 其他 ;/ 以上书面文件须经加盖公章或经授权印章后有效 2. 合同文件及解释 2.2(10) 组成合同的其他文件 : 本工程的招标文件等 4. 语言及适用的法律 标准与规范 4.3 约定适用的标准 规范的名称 : 按国家 省 市行业现行的标准 规范 5. 施工设计图纸 5.1 施工设计图纸由发包人提供 (1) 施工设计图纸提供的时间 : 开工前 10 天 (2) 施工设计图纸提供的数量 :5 份 6. 通讯联络 6.2 各方通讯地址 收件人及其他送达方式 (1) 各方通讯地址和收件人 : 发包人通讯地址 : 收件人 : 邮政编码 : 33

36 承包人通讯地址 : 收件人 : 邮政编码 : 监理单位通讯地址 : 收件人 : 邮政编码 : 工程造价咨询人通讯地址 : 收件人 : 邮政编码 : 13. 交通运输 13.1 道路通行权和场外设施的约定 : 由发包人负责办理并承担相关费用, 承包人协助 13.2 场外施工道路的约定 : 费用由发包人负责 13.4 超大件和超重件运输的约定 : 由承包方自行解决 14. 专项批准事件的签认 14.2 (1) 专项批准事件的监理工程师 具体人选 : 印章样式 : 签字样式 : 授权范围 : 工程监理 (2) 专项批准事件的造价工程师 具体人选 : 印章样式 : 签字样式 : 授权范围 : 工程造价 (3) 专项批准事件的建造师的 : 具体人选 : 印章样式 : 签字样式 : 授权范围 : 工程建设 19. 发包人 19.2 发包人完成下列工作的约定 (1) 办理土地征用 拆迁 平整工作场地等工作, 使施工场地具备施工条件的时间 : 开工前 7 天 (2) 完成施工所需水 电 通讯线路接驳的时间及地点 : 开工前 7 天 (3) 开工施工现场与城乡公共道路间的通道的约定 : 由发包人负责 (4) 提供有关资料的时间 : 开工前 7 天 (5) 办理有关所需证件的约定 : 开工前 7 天 (6) 现场交验的时间 : 开工前 7 天 (7) 提供施工设计图纸 设计文件的时间 : 开工前 7 天 34

37 (8) 组织图纸会审和设计交底的约定 : 开工前 7 天 (9) 协调处理施工场地周围地形关系问题和做好邻近建筑物 构筑物 ( 包括文物保护建筑 ) 古树名木等的保护工作的约定: 按照国家 省及市有关规定 (10) 接受已完工程支付工程相关价款的约定 : 按本合同有关条款 19.3 提供施工场地的时间 : 开工前 7 天 19.4 支付期及支付方式的约定 (1) 工程价款支付期限 按合同通用条款规定期限支付 按 81 条款 (2) 工程价款支付方式 按协议书所注明的银行账号转账 支票支付 其他方式 : 20. 承包人 20.2 承包人完成下列工作的约定 (5) 向发包人提供施工现场办公和生活的房屋设施的时间和要求 : 双方约定承包人应做的其他工作 : 承包人不符合文明施工要求和规定的, 在发包人发出通知 7 日后, 不采取整改的, 发包人有权委托有资质的施工队伍进行整改, 发包人支出费用由承包人支付 ; 全力配合发包人办理本工程的质监 安监 施工许可证 验收备案等各项手续 ; 负责清运干净施工现场遗留的施工余泥及生活垃圾 ; 合理安排 积极配合做好工艺安装 预留 预埋等工作 承包人需提前 14 天通知发包人设备进场并配合设备安装单位的施工 22. 发包人代表 22.1 发包人代表及其权力的限制 (1) 发包人任命 ( ) 为发包人代表 其联络通讯地址如下 : 通讯地址 : 邮政编码 : 联系电话 : 传真号码 : (2) 发包人对发包人代表权利做如下限制 : 35

38 23. 监理工程师 23.1 负责合同工程的监理单位及任命的监理工程师 (1) 监理单位 : 法定代表人 : (2) 任命 ( ) 为监理工程师 其联络通讯地址如下 : 通讯地址 : 邮政编码 : 联系电话 : 传真号码 : 23.3 (11) 发包人对监理工程师权利做如下限制 : 无 24. 造价工程师 24.1 负责合同工程的造价咨询单位及任命的造价工程师 (1) 造价咨询单位 : (2) 任命 ( ) 为造价工程师 其联络通讯地址如下 : 通讯地址 : 邮政编码 : 联系电话 : 传真号码 : 24.3 (4) 需要发包人批准的其他事项 : 无 25. 承包人代表 25.1 承包人任命 ( ) 为承包人代表 其联络通讯地址如下 : 通讯地址 : 邮政编码 : 联系电话 : 传真号码 : 26. 指定分包人 26.1 依法指定的分包人及其有关规定 : (1) 实施 完成任何永久工程的分包人 : (2) 提供本合同工程材料和工程设备 服务的分包人 : 28. 工程担保 28.1 承包人提供履约担保的约定 (1) 履约担保的金额 :( 大写 ) ( 小写 元 ) (2) 提供履约担保的时间 : 36

39 签订本合同时 其他时间 : 在签订合同后 10 天内 (3) 履约担保的形式 : 银行保函或从承包人的账户汇入发包人指定账户 ( 并注明 履约担保 ) 28.2 履约担保退还时间的约定 : 在工程竣工验收合格之日起 30 日内 31. 不可抗力 31.1 (4) 不可抗力的其他形式 : 无 32. 保险 32.1 发包人委托承包人办理保险事项有 : 合同通用条款第 32.1 款的第 (1) 项 ; 合同通用条款第 32.1 款的第 (2) 项 ; 合同通用条款第 32.1 款的第 (3) 项 ; 合同通用条款第 32.1 款的第 (4) 项 32.8 内容和责任等事项的约定 : 承包人协助办理, 费用由发包人支付 33. 进度计划和报告 33.3 承包人编制施工进度报告和修订进度计划的时间要求 : 按通用条款 34. 开工 34.2 监理工程师在本合同签订后的 ( ) 内签发开工令 按合同通用条款规定的 42 天 其他时间 : 35. 暂停施工和复工 35.4 发包人 承包人原因和不可抗力因素造成暂停施工的其他情形 : 无 36. 工期及工期延误 36.1 合同工程的工期约定为 ( ) 天 (1) ( 工程名称 ) 单位 ( 位 ) 工程的工期约定为 天 (2) ( 工程名称 ) 单位 ( 位 ) 工程的工期约定为 天 38. 竣工日期 38.1 计划竣工日期 年 月 日 37

40 42. 质量标准 42.1 工程质量目标 : 合格 45. 安全文明施工 45.1 安全文明施工的要求 : 按现行安全文明施工的相关规定执行 46. 测量放线 46.1 施工控制网资料提交的时间 : 开工前 7 天 46.2 测量放线误差的约定 : 按现行规范 标准 48. 发包人供应材料和工程设备 48.1 发包人是否供应材料设备 发包人不供应材料和工程设备, 本条不适用 发包人供应材料和工程设备的, 约定 发包人供应材料设备已览表, 作为本合同的附件 48.8 发包人供应材料和工程设备的合同工程结算方式 : 49. 承包人采购材料和工程设备 49.1 承包人采购的材料和工程设备 : 49.2 承包人供货与清点要求 : 49.8 发包人指定的生产厂家或供应商 : 50. 材料和工程设备的检验试验 50.2 材料和工程设备的检验试验时间和地点 : 按通用条款 51. 施工设备和临时设施 51.2 发包人提供的施工设备和临时设施 : 53. 隐蔽工程和中间验收 53.1 中间验收部位有 : 按现行有关验收规范 55. 工程试车 55.1 是否需要试车 不需要试车的, 本条不适用 需要试车的, 试车的内容和要求 : 58. 竣工验收 38

41 按现行验收规范进行验收 59. 缺陷责任与质量保修 59.6 缺陷责任期的约定 : 工程竣工验收合格之日起满一年 63. 暂列金额 63.1 合同工程的暂列金额为 / 元 65. 暂估价 本工程的暂估价金额为 元 66. 提前竣工奖与误期赔偿费 66.1 提前竣工奖的约定 : 没约定提前竣工奖的, 本款不适用 约定提前竣工奖的, 每日历天应奖额度为 / 元, 提前竣工奖的最高限额为合同价款的 5%, 即 / 元 66.2 误期赔偿费的约定 : 没约定误期赔偿费的, 本款不适用 约定误期赔偿费的, 每日历天应赔付额度为 2000 元, 误期赔偿费的最高限额为合同价款的 5%, 即 元 67. 工程优质费 67.1 优质优价奖的约定 : 没约定优质优价奖的, 本款不适用 ; 约定优质优价奖的等级 : 67.2 优质优价奖的集体与支付 : 国家级质量奖, 合同价款的 3%, 即 元 ; 省级质量奖, 合同价款的 2%, 即 元 ; 市级质量奖, 合同价款的 1%, 即 元 68. 合同价款的约定与调整 68.2 合同价款的调整因素包括 : 工程量的偏差 ; 工程变更 ; 物价及后继法律法规的变化 ; 39

42 费用索赔事件或发包人负责的其他情况 ; 工程造价管理机构发布的造价调整 ; 其他调整因素 : 按实际发生的 72. 工程变更事件 按合同通用条款的规定调整 按以下方法调整 : 按实 73. 工程量的偏差事件 73.2 工程量的偏差, 导致分部分项工程费结算价调整的方法 : 按合同通用条款的规定调整 按以下方法调整 : 按实 73.3 工程量的偏差, 导致措施项目费调整的方法 : 按合同通用条款的规定调整 按以下方法调整 : 按实 75. 现场签证事件 75.3 现场签证报告确认约定的时间 : 按通用条款 76. 物价涨落事件 76.3 调整承包人采购材料设备的材料设备 施工机械费的方法 当钢筋 水泥 中砂 碎石 商品砼涨落超过 5% 时, 则涨落超过 5% 部分的价格给予调整, 按价 格调差法计算, 调整依据为本工程施工期间当地造价部门公布的信息价的平均值 合同价款不因物价涨落而调整的, 不款不适用 78. 支付事项 78.2 延迟支付的利息计算 按照中国人民银行公布的同期同类贷款利率计算 其他为 79. 预付款 79.1 预付款的约定 没约定预付款的, 本款不适用 约定预付款的, 预付款的金额为合同总价的 /% 40

43 79.2 预付款支付申请的约定 :/ 79.4 预付款抵扣方式 预付款在前 / 次应付工程款中平均扣回, 扣完为止 其他方式 : / 80. 安全文明施工费 80.1 安全文明施工费的内容和范围 (1) 安全文明施工费的内容和范围 按合同通用条款的规定, 以现行广东省统一工程计价依据规定为准 合同双方其他要求 : (2) 安全文明施工费的总金额 元 80.2 安全文明施工费预付金额 支付办法和抵扣方式 按合同通用条款的规定 其他 : 81. 进度款 81.1 支付期 以月为单位 以季度为单位 以形象进度为准, 具体为 : (1) 工程按形象进度支付工程款 (2) 工程竣工验收合格后 14 个工作日内支付至合同价的 80% (3) 工程竣工验收合格后, 工程结算经财政局审核定案后 14 个工作日内, 发包人向承包人支付至工程结算造价的 95%, 余 5% 作为质量保证金 本期间支付或扣留 ( 扣回 ) 的其他款项 : 81.2 期中付款的最低限额为元 82. 竣工结算和结算款 82.1 结算的程序和时限 : 按合同通用条款的规定办理 结算办法 程序和时限为 : 41

44 本工程工程量按实, 采用中标的综合单价法计算, 但是如果承包人投标价中分部分项清单项目填报的综合单价与发包人招标控制价相应清单项目的综合单价偏差超过一定幅度时, 发 承包双方当事人应按照下列方法调整工程价款 : 当 P0>P1 (1+5%) 时, 该类项目的综合单价按照 P1 (1+5%) 调整 式中 :P0 承包人在分部分项工程量清单中填报的综合单价 ;P1 发包人招标控制价中相应清单项目的综合单价 另外, 工程变更及暂估价的计算方式为 : (1) 对于工程量清单项目中已有的项目, 按有效的中标综合单价计算 ; (2) 对于工程量清单没有的项目和安装工程, 参照建设工程工程量清单计价规范 (GB ) 广东省住房和城乡建设厅关于营业税改增值税后调整广东省建设工程计价依据的通知 ( 粤建市函 [2016]1113 号 ) 2010 年广东省建设工程计价通则及其相应综合定额和广东省 关于揭阳市区建设工程余泥渣土运输与排放计价办法的通知 及揭阳市建设主管部门发布的政策性文件, 材料价格按施工期同期揭阳市住房和城乡建设局公布的揭阳市区主要建设工程材料综合价的算术平均价格计算 ( 揭阳市住房和城乡建设局没有公布的材料价, 由承包人与发包人根据市场询价协商确定, 最终以财政局审定为准 ), 计算出该项目的综合单价 [( 中标价 - 安全文明施工费 - 暂估价 )/( 最高投标限价 - 安全文明施工费 - 暂估价 ) 100%], 作为结算综合单价 在工程竣工验收合格后 28 天内, 承包人应向发包人和监理工程师递交工程竣工验收报告及竣工结算文件一式四份, 并附上完整的结算资料 ; 发包人和监理工程师在 28 天内对承包人递交的资料进行审核认可, 并报送财政部门审查 84. 质量保证金 84.2 质量保证金的金额及扣留 (1) 质量保证金的金额 按通用条款规定为合同价款的 3%, 即 / 元 约定为 : 按结算造价的 5% (2) 质量保证金的扣留 按照通用条款的规定, 按每支付期应支付给承包人的进度款和结算款的 3% 扣留 约定为 : 按结算造价的 5%, 一次性扣留 84.3 质量保证金的返还时间 : 发包人在工程竣工验收合格之日起满 1 年后 15 天内, 将剩余保证金 ( 不 计息 ) 返还承包人 85. 最终清算付款 42

45 85.1 最终结算申请报告提交份数及提交期限 : 按有关规定或约定 86. 合同争议 86.4 争议调解或认定机构 按合同通用条款的规定 不按合同通用条款的规定, 合同双方认可为 : 86.6 双方同意选择下列一种方式解决争议 : 向 ( 仲裁机构 ) 申请仲裁 向工程所在地有管辖权的人民法院提起诉讼 91. 保密要求 91.1 提供保密信息的期限 : 年 月 日 94. 合同份数 94.1 提供合同文本 按合同通用条款的规定, 由发包人提供 不按合同通用条款的规定, 提供方式为 : 94.2 合同副本的份数 10 份, 其中发包人 6 份, 承包人 2 份, 其他部门 2 份 43

46 附件一 工程质量保修书 发包人 :( 全称 ) 承包人 :( 全称 ) 为保证 ( 工程名称 ) 在合理使用期限内正常使用, 合同双方当事人根据 中华人民共和国建筑法 建设工程质量管理条例 和 房屋建筑工程质量保修办法 等规定, 经协商一致, 订立本质量保修书 1. 质量保修范围质量保修范围包括地基基础工程 主体结构工程 屋面防水工工程 有防水要求的卫生间 房间 外墙面的防渗漏工程 电气管线工程 给排水管道工程 设备安装工程 供热 供冷系统工程 装饰装修工程以及双方约定其他项目 2. 质量保修期 2.1 质量保修期从合同工程实际竣工之日算起 单项竣工验收的工程, 按单项工程分别计算质量保修期 2.2 合同工程质量保修期, 合同双方当事人约定如下 : 1. 地基基础工程 主体结构工程为设计文件规定的合理使用年限 ; 2. 屋面防水工程 由防水要求的卫生间 房建和外墙面的防渗漏工程为 5 年 ; 3. 电气管线工程 给排水管道工程 设备安装工程为 2 年 ; 4. 供热 供冷系统工程为 2 个采暖期 供冷期 ; 5. 装饰装修工程为 2 年 ; 6. 室外的上下水和小区道路等市政公用工程, 为 1 年 ; 7. 其他项目 : 绿化工程为 6 个月 3. 质量保修责任 3.1 属于保修范围的项目, 承包人应在接到发包人通知后的 7 天内派人保修 承包人未能在规定时间内派人保修的, 发包人可自行或委托第三方保修 3.2 发生紧急抢修事故的, 承包人在接到通知后, 应立即到达事故现场抢修 44

47 3.3 在国家规定的合理使用期限内, 承包人应确保地基基础工程和主体结构的质量和安全 凡出现质量问题, 应立即报告当地建设行政主管部门, 经设计人提出保修方案后, 承包人应立即实施保修 3.4 质量保修完成后, 由发包人组织验收 4. 质量保修费用质量保修等费用, 由责任方承担 5. 质量保证金质量保证金的约定 支付和使用与本合同第二部分 通用条款 和第三部分 专用条款 第 84 款赋予的规定一致 6. 其他 6.1 合同双方当事人约定的其他质量保修事项 : 6.2 本质量保修书, 由合同双方当事人在承包人向发包人提交竣工验收申请报告时签署, 作为本合同的附件 6.3 本质量保修书, 自双方当事人签署之日起生效, 至质量保修期满后失效 发包人 :( 公章 ) 承包人 :( 公章 ) 法定代表人 :( 签字 ) 法定代表人 :( 签字 ) 联系电话 : 联系电话 : 年月日年月日 45

48 附件 2 安全生产合同 为在揭阳市中医院住院综合大楼建设项目 ( 三通一平工程 ) 的实施过程中创造安全 高效的施工环境, 切实搞好本项目的安全管理工作, 发包人与承包人 ( 全称 ) 特此签订安全生产合同 : 一 发包人职责 1. 严格遵守国家有关安全的法律法规, 认真执行工程承包合同中的有关安全要求 2. 按照 安全第一 预防为主 和坚持 管生产必须管安全 的原则进行安全生产管理, 做到生产与安全同时计划 布置 检查 总结和评比 3. 重要的安全设施必须坚持与主体工程 三同时 的原则, 即 : 同时设计 审批 同时施工, 同时验收, 投入使用 4. 定期召开安全生产调度会, 及时传达中央及地方有关安全生产的精神 5. 组织对承包人施工现场安全生产检查, 监督承包人及时处理发现的各种安全隐患 二 承包人职责 1. 严格遵守国家有关安全生产的法律法规等有关安全生产的规定, 认真执行工程承包合同中的有关安全要求 2. 坚持 安全第一 预防为主 和 管生产必须管安全 的原则, 加强安全生产宣传教育, 增强全员安全生产意识, 建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度, 配备专职及兼职安全检查人员, 有组织有领导地开展安全生产活动 各级领导 工程技术人员 生产管理人员和具体操作人员, 必须熟悉和遵守本条款的各项规定, 做到生产与安全生产工作同时计划 布置 检查 总结和评比 3. 建立健全安全生产责任制 从派往项目实施的项目经理到生产工人 ( 包括临时雇请的民工 ) 的安全生产管理系统必须做到纵向到底, 一环不漏 ; 各职能部门 人员的安全生产责任制做到横向到边, 人人有责 项目经理是安全生产的第一责任人 现场设置的安全机构, 应按施工人员的 1%~3% 配备安全员, 专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生 安全机构人员, 有权按照有关规定发布指令, 并采取保护性措施防止事故发生 4. 承包人在任何时候都应采取各种合理的预防措施, 防止其员工发生任何违法 违禁 暴力或妨碍治安的行为 5. 承包人必须具有劳动安全管理部门办法的安全生产证书, 参加施工的人员, 必须接受安全技术教育, 熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程, 定期安全技术考核, 合格者方准上岗操作 对于从事 46

49 电气 起重 建筑登高架设作业 焊接等特殊工种的人员, 经过专业培训, 获得 安全操作合格证 后, 方准持证上岗 施工现场如出现特种作业无证操作现场时, 项目经理必须承担管理职责 6. 对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外, 还应配备有足够的消防设施, 所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法 ; 承包人不得将任何种类的爆炸物给予 易货或以其他方式转让给任何其他人, 或允许 容忍上述同样行为 7. 操作人员上岗, 必须按规定穿戴防护用品 施工负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况, 不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗 8. 所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查, 并有安全员的签字记录, 保证其经常处于完好状态 ; 不合格的机具 设备和劳动保护用品严禁使用 9. 施工中采用新技术 新工艺 新设备 新材料时, 必须制定相应的安全技术措施, 施工现场必须具有相关的安全标志牌 10. 承包人必须按照本工程项目特点, 组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案 ; 如果发生安全事故, 应按照 国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定 以及其他有关规定, 及时上报有关部门, 并坚持 三不放过 的原则, 严肃处理相关责任人 三 违约责任如因发包人或承包人违约造成安全事故, 将依法追究责任 由双方法定代表人或其授权的代理人签署与加盖公章后生效, 全部工程竣工验收后失效 发包人 : ( 单位全称 ) ( 盖章 ) 承包人 :( 单位全称 ) ( 盖章 ) 法定代表人 或 法定代表人 或 其授权的代理人 : ( 职务 ) 其授权的代理人 : ( 职务 ) ( 姓名 ) ( 姓名 ) ( 签字 ) ( 签字 ) 地址 : 地址 : 电话 : 电话 : 日期 : 日期 : 47

50 附件 3 工程建设项目廉政合同 工程项目名称 : 揭阳市中医院住院综合大楼建设项目 ( 三通一平工程 ) 工程项目地址 : 中医院东侧 建设单位 ( 甲方 ): 揭阳市中医院施工单位 ( 乙方 ): 为加强工程建设中的廉政建设, 规范工程建设项目承发包双方的各项活动, 防止发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为, 保护国家 集体和当事人的合法权益, 根据国家有关工程建设的法律法规和廉政建设责任制规定, 特订立廉政合同 第一条 甲乙双方的责任 ( 一 ) 应严格遵守国家关于市场准入 项目招标投标 工程建设 施工安装和市场活动等有关法律 法规, 相关政策, 以及廉政建设的各项规定 ( 二 ) 严格执行建设工程项目承发包合同文件, 自觉按合同办事 ( 三 ) 业务活动必须坚持公开 公平 公正 诚信 透明的原则 ( 除法律法规另有规定者外 ), 不得为获取不正当的利益, 损害国家 集体和对方利益, 不得违反工程建设管理 施工安装的规章制度 ( 四 ) 发现对方在业务活动中有违规 违纪 违法行为的, 应及时提醒对方, 情节严重的, 应向其上级主管部门或纪检监察 司法等有关机关举报 第二条 甲方的责任 甲方的领导和从事该建设工程项目的工作人员, 在工程建设的事前 事中 事后应遵守以下规定 : ( 一 ) 不准向乙方和相关单位索要或接受回扣 礼金 有价证券 贵重物品和好处费 感谢费等 ( 二 ) 不准在乙方和相关单位报销任何应由甲方或个人支付的费用 ( 三 ) 不准要求 暗示或接受乙方和相关单位为个人装修住房 婚丧嫁娶 配偶子女的工作安排以及出国 ( 境 ) 旅游等提供方便 ( 四 ) 不准参加有可能影响公正执行公务的乙方和相关单位的宴请和健身 娱乐等活动 ( 五 ) 不准向乙方介绍或为配偶 子女 亲属参与同甲方项目工程施工合同有关的设备 材料 工程分包 劳务等经济活动 不得以任何理由向乙方和相关单位推荐分包单位和要求乙方购买项目工程施工合同规定以外的材料 设备等 第三条 乙方的责任 应与甲方保持正常的业务交往, 按照有关法律法规和程序开展业务工作, 严格执行工程建设的有关 48

51 方针 政策, 尤其是有关建筑施工安装的强制性标准和规范, 并遵守以下规定 : ( 一 ) 不准以任何理由向甲方及其工作人员索要 接受或赠送礼金 有价证券 贵重物品和回扣 好处费 感谢费等 ( 二 ) 不准以任何理由为甲方和相关单位报销应由对方或个人支付的费用 ( 三 ) 不准接受或暗示为甲方 相关单位或个人装修住房 婚丧嫁娶 配偶子女的工作安排以及出国 ( 境 ) 旅游等提供方便 ( 四 ) 不准以任何理由为甲方 相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请 健身 娱乐等活动 第四条 违约责任 ( 一 ) 甲方工作人员有违反本合同第一 二条责任行为的, 按照管理权限, 依据有关法律法规和规定给予党纪 政纪处分或组织处理 ; 涉嫌犯罪的, 移交司法机关追究刑事责任 ( 二 ) 乙方工作人员有违反本合同第一 三条责任行为的, 按照管理权限, 依据有关法律法规和规定给予党纪 政纪处分或组织处理 ; 涉嫌犯罪的, 移交司法机关追究刑事责任 第五条 本合同作为工程施工合同的附件, 与工程施工合同具有同等法律效力 经双方签署后立即 生效 第六条 本合同的有效期为双方签署之日起至该工程项目竣工验收合格时止 甲方单位 :( 盖章 ) 乙方单位 :( 盖章 ) 法定代表人 : 法定代表人 : 地址 : 地址 : 电话 : 电话 : 日期 : 年 月 日 日期 : 年 月 日 49

52 附件 4 预付款银行保函 ( 或按银行格式 ) 致 : 揭阳市中医院 ( 发包人全称 ) 鉴于 ( 承包人全称 )( 下称 承包人 ) 与 ( 发包人全称 )( 下称 发包人 ) 签订 ( 工程名称 ) 施工合同 ( 编号, 年 月 签署 ), 并保证承包人有权获得按合同约定为保证工程按时开工的由发包人支付的开工预付款 ; 发包人 在合同中要求承包人应通过经认可的银行提交合同制定的与开工预付款等额的担保金额等事实, 我行愿 意为承包人出具保函, 以担保金额人民币 ( 大写 )( 元 ) 向发包 人提供不可撤销的担保 如果承包人在履行合同过程中发生违约或违背合同约定时, 我行保证在担保金额额度内偿还或偿清 发包人因该项违约或违背所造成的经济损失, 并在接到发包人要求的第 天内予以支付, 发包人应提供 承包人有上述违约或违背合同事实的证据或相关的证明材料 在向我行提出要求前, 我行将不坚持要求发包人首先向承包人提出上述款项的索赔 我行承诺 : 不论是否经我行知晓或同意, 我行的义务和责任不应发包人与承包人对合同条款所作的任何修改或补充而解除 本保函在与开工预付款等额的担保金额支付完毕, 或发包人抵扣完开工预付款后第 14 天起失效 法定代表人或其授权的代理人 :( 签字签章 ) 担保银行盖章 : 地址 : 日期 : 年月日 50

53 附件 5 履约担保 ( 或按银行格式 ) ( 发包人名称 ): 鉴于 ( 发包人名称, 以下简称 发包人 ) 接受 ( 承包人名称 )( 以下称 承包人 ) 于年月日递交的 ( 项目名称 ) 施工的投标文件 我方愿意无条件地 不可撤销地就承包人履行与你方订立的合同, 向你方提供担保 1. 担保金额人民币 ( 大写 ) ( 元 ) 2. 担保有效期自发包人与承包人签订的合同生效之日起至发包人签发合同工程完工证书之日止 3. 在本担保有效期内, 因承包人违反合同约定的义务给你方造成经济损失时, 我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后, 在 7 天内无条件予以支付 4. 发包人和承包人按 通用合同条款 第 15 条变更合同时, 我方承担本担保规定的义务不变 担保人 : ( 盖单位章 ) 法定代表人或其委托代理人 : ( 签字 ) 地址 : 邮政编码 : 电话 : 传真 : 年月日 注 : 委托代理人应附授权委托书 51

54 附件 6 建设工程农民工工资支付保证书 致 : 鉴于 ( 以下简称 承包人 ) 拟与 ( 以下简称 发包 人 ) 签订 的施工承包合同, 为规范本项目农民工工资的支付行为, 预防和解 决施工承包人拖欠或克扣农民工工资问题, 切实保障农民工的合法利益, 维护社会稳定, 根据 中华人民共和国劳动合同法 建筑法 国务院关于解决农民工问题的若干意见 工资支付暂行规定 和 广东省建设领域工人工资支付分账管理暂行办法 等有关法律 法规, 结合本项目建设管理的具体情况, 承包人在此承诺 : 一 承诺严格按照国家法规和相关规定与农民工或与具备用工主体资格的组织签订劳动合同, 按照当地劳动保障部门要求及时进行用工备案 严格根据劳动合同约定的农民工工资标准等内容, 按照依法签订的劳动合同约定的日期按月支付工资, 且不低于当地最低工资标准 若因违反上述法律 法规及相关管理办法而引发的民工工资纠纷等, 承包人承担所有的民事及刑事法律责任 二 决不违反有关规定, 将工程转包 分包给不具备用工主体资格的组织或个人, 并独自承担因违反上述规定而引发的民工工资纠纷等所有民事及刑事的法律连带责任 三 承诺开展劳动法 建筑法等普法学习教育活动, 建立健全承包人农民工用工制度, 制定农民工劳动保护措施, 实施劳动工资支付监控机制, 建立劳动用工的举报投诉制度, 设立专门的举报投诉电话, 受理相关单位和个人的举报及投诉, 监督并认真查处合同范围内的侵害农民工按劳取酬合法权益的行为 四 承诺在工地现场宣传栏中公布发包人关于农民工工资管理的有关法律法规 制度, 公开发包人的投诉电话 五 承诺在本项目工程开工前承包人制定内部工资支付办法, 并抄报监理 发包人, 同时告知全体农民工 内部工资支付办法包括以下内容 : 支付项目 支付标准 支付方式 支付周期和日期 加班工资计算基数 特殊情况下的工资支付以及其他工资支付等 支付程序也将明文规定, 且严格按章办事 工资支付管理接受监理 发包人及上级主管单位的监督和检查 六 承诺指定专人负责对农民工工资进行发放, 实行专户管理, 以银行转账方式按月直接支付工资 ( 原则上是当月支付, 最多不超过拖欠两个月 ) 七 在合同工程范围内, 一旦承包人发现任何下属单位 分包单位 施工班组等在劳动用工与工资结算支付活动中存在有违反法律法规规定的行为, 承包人将以最快的速度 采取最得力的措施就地予以 52

55 纠正, 同时将有关问题抄报监理人及发包人, 在监理人 发包人或劳动监察部门有要求或规定时, 将处 理结果上报备案 八 承诺在收到中标通知书后且合同签署前, 按规定向发包人缴纳工资保障金, 金额为人民币, 按 照本项目人工费总额的 10%, 用于支付拖欠的农民工工资, 如工资保障金不足, 发包人有权利在应支 付给承包人的工程款或是履约保证金中划扣支付 该保障金余额发包人将于本项目施工完毕, 并交工验收合格后退还 九 承诺建立农民工工资支付台帐, 如实记录支付时间 支付对象 支付数额等工资支付情况, 并于每月申请支付计量款时将上期工资表及工资支付台帐上报监理和发包人 若承包人拖欠民工工资两个月以上且一直未得到解决的, 发包人有权利不给予承包人当月计量的工程款, 直至拖欠的民工工资得到支付, 或者发包人有权利直接从承包人按规定缴纳的工资保障金或应支付给承包人的工程款或是履约保证金中直接扣除相应费用后向民工进行支付, 承包人均无异议 十 在合同工程实施过程中如有发生 (1) 不按规定签订劳动合同或签订劳动合同不规范情况 ; 或 (2) 拖欠农民工工资 侵害农民工合法权益 农民工劳动安全保护欠缺的情况 ; 或 (3) 因欠薪导致的闹事 打斗 死伤 上访事件, 承包人愿接受监理人和 / 或发包人按合同或下发的管理办法规定的处罚 如果发生上述情况是因为我方违法分包 转包或出让资质 挂靠投标造成的, 承包人对发包人或发包人的上级主管部门 政府机构提出的取消中标资格 终止合同 通报批评等处罚表示理解并无条件接受 十一 本保证书作为本项目施工承包合同的有效组成部分, 纳入合同一并签署, 在承包人法定代表人或委托代理人签署并加盖公章后生效, 并保证在施工承包合同有效期内一直保持有效 承包人 ( 盖章 ): 法定代表人或其委托代理人 : ( 签字 ) 年月日 53

56 第五章 工程量清单 54

57 1. 工程量清单说明 1.1 本工程量清单是根据招标文件中包括的 有合同约束力的图纸以及有关工程量清单的国家标准 行业标准 合同条款中约定的工程量计算规则编制 约定计量规则中没有的子目, 其工程量按照有合同约束力的图纸所标示尺寸的理论净量计算 计量采用中华人民共和国法定计量单位 1.2 本工程量清单应与招标文件中的投标人须知 通用合同条款 专用合同条款 技术标准和要求及图纸等一起阅读和理解 1.3 本工程量清单仅是投标报价的共同基础, 实际工程计量和工程价款的支付应遵循合同条款的约定和第六章 技术标准和要求 的有关规定 2. 投标报价说明 2.1 工程量清单中的每一子目须填入单价或价格, 且只允许有一个报价 2.2 工程量清单中标价的单价或金额, 应包括所需人工费 施工机械使用费 材料费 其他 ( 运杂费 质检费 安装费 缺陷修复费 保险费, 以及合同明示或暗示的风险 责任和义务等 ), 以及管理费 利润等 2.3 工程量清单中投标人没有填入单价或价格的子目, 其费用视为已分摊在工程量清单中其他相关子目的单价或价格之中 3. 工程量清单 招标人提供的工程量清单详见本招标文件第五卷 55

58 第二卷 56

59 第六章图纸 ( 另册 ) 57

60 第三卷 58

61 第七章技术标准和要求 59

62 技术标准和要求 一 现场施工条件现场施工条件由投标单位自行调查 二 施工规范要求 ( 一 ) 中标单位必须按照建筑工程管理和有关技术规范标准精心组织 精心施工, 确保工程质量 安全 文明施工达到规定标准 ( 二 ) 现场人员应严格按标书要求到位, 持证上岗 ( 三 ) 工程标准 规范 技术要求及施工的机具 设备 材料按现行的同等规范标准执行 ( 国家标准与部颁各专业标准有冲突时, 以国家标准及新标准为准 ) ( 四 ) 严格按设计图纸施工, 没有经过设计单位及建设单位同意和书面通知, 不得改动设计和代用非指定材料 ( 五 ) 由中标人自行采购的材料, 必须满足设计施工质量要求, 并按规定经检测部门检验合格后方能使用 ( 六 ) 所有材料设备必须有出厂合格证 检验报告 质量保证书等有关出厂文件及检测报告 ( 七 ) 中标人必须设立完善的质量安全保证体系, 并接受有关部门 招标人的监督检查 60

63 第四卷 61

64 第八章投标文件格式 62

65 揭阳市中医院住院综合大楼建设项目 ( 三通一平工程 ) 施工 招标 投标文件 投标人 : ( 盖单位章 ) 法定代表人 : ( 签字 ) 年月日 63

66 目 录 一 投标函 ; 二 法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书 ; 三 联合体协议书 ( 如有 ); 四 投标保证金 ; 五 已标价工程量清单 ; 六 项目管理机构 ; 七 拟分包项目情况表 ; 八 资格审查资料 ; 九 其他资料 64

67 一 投标函 ( 招标人名称 ): 1. 我方已仔细研究了 ( 项目名称 ) 招标文件的全部内容, 愿意以人民 币 ( 大写 ) ( 元, 其中安全文明施工费为元 ) 的投标总报价, 工期日 历天, 按合同约定实施和完成承包工程, 修补工程中的任何缺陷, 工程质量达到, 投标有 效期 日历天 2. 我方承诺在投标有效期内不修改 撤销投标文件 3. 随同本投标函提交投标保证金一份, 金额为人民币 ( 大写 ) ( 元 ) 4. 如我方中标 : (1) 我方承诺在收到中标通知书后, 在规定的期限内与你方签订合同 并承诺在收到中标通知书后 7 天内缴纳项目招标代理费 (2) 随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分 (3) 我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约担保 (4) 我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程 (5) 我方承诺工程结算全额提供建筑业专用增值税发票 5. 我方在此声明, 所递交的投标文件及有关资料内容完整 真实和准确 6. ( 其他补充说明 ) 投标人 : ( 盖单位章 ) 法定代表人 : ( 签字 ) 地址 : 网址 : 电话 : 传真 : 邮政编码 : 年 月 日 65

68 二 法定代表人证明书 投标人名称 : 单位性质 : 地址 : 成立时间 : 年 月 日 经营期限 : 姓名 : 性别 : 年龄 : 职务 : 系 ( 投标人名称 ) 的法定代表人 特此证明 附 : 法定代表人身份证 投标人 : ( 盖单位章 ) 年月日 注 : 也可采用工商局印制统一格式 66

69 二 法人授权委托证明书 本人 ( 姓名 ) 系 ( 投标人名称 ) 的法定代表人, 现委托 ( 姓名 ) 为我方 代理人 代理人根据授权, 以我方名义澄清 说明 补正 递交 撤回 修改 ( 项目名称 ) 投 标文件 签订合同和处理有关事宜, 其法律后果由我方承担 委托期限 : 代理人无转委托权 附 : 法定代表人身份证明 投标人 : ( 盖单位章 ) 法定代表人 : ( 签字 ) 身份证号码 : 委托代理人 : ( 签字 ) 身份证号码 : 年 月 日 注 : 也可采用工商局印制统一格式 67

70 三 联合体协议书 ( 不适应 ) 68

71 四 投标保证金 采用转账形式递交投标保证金的, 须附上银行电汇 ( 转账 ) 凭证复印件 投标人基本存款账户开户证 明复印件 若采用银行保函递交投标保证金的, 须提供银行保函复印件 69

72 五 已标价工程量清单 70

73 六 项目管理机构 ( 一 ) 项目管理机构组成表 职务姓名职称 执业或职业资格证明 证书名称级别证号专业养老保险 备注 71

74 ( 二 ) 主要人员简历表 主要人员简历表 中的项目经理应附项目经理证 身份证 安全生产考核合格证 社保证明复印件, 管理过的项目业绩须附合同协议书复印件 ; 技术负责人应附身份证 职称证 社保证明复印件, 管理过的项目业绩须附证明其所任技术职务的企业文件或用户证明 ; 其他主要人员应附职称证 ( 执业证或上岗证书 ) 社保证明复印件 姓名年龄学历 职称职务拟在本合同任职 主要工作经历 时间参加过的类似项目担任职务发包人及联系电话 72

75 七 拟分包项目情况表 ( 如有 ) 分包人名称 法定代表人 营业执照号码 地址 电话 资质等级 拟分包的工程项目主要内容预计造价 ( 万元 ) 已经做过的类似工程 分包值合计 ( 万元 ) 73

76 八 资格审查资料 ( 一 ) 投标人基本情况表 投标人名称 注册地址 邮政编码 联系方式 联系人 电话 传真网址 组织结构 法定代表人姓名技术职称电话 技术负责人姓名技术职称电话 成立时间员工总人数 : 企业资质等级 项目经理 营业执照号 高级职称人员 注册资金 其中 中级职称人员 开户银行 初级职称人员 账号技工 经营范围 备注 74

77 ( 二 ) 近年财务状况表 近 3 年 ( 年 ) 经会计事务所或审计机构审计的财务会计报告 75

78 ( 三 ) 近年完成的类似项目情况表 项目名称 项目所在地 发包人名称 发包人地址 发包人电话 合同价格 开工日期 竣工日期 承担的工作 工程质量 项目经理 技术负责人 总监理工程师及电话 项目描述 备注 注 : 应附中标通知书 施工合同及竣工验收证明等有效证明材料, 如果业绩证明材料还不足以反映出全 部业绩指标的内容, 还应附上由发包人出具的相关补充证明材料 76

79 ( 四 ) 正在施工的和新承接的项目情况表 ( 如有 ) 项目名称 项目所在地 发包人名称 发包人地址 发包人电话 签约合同价 开工日期 计划竣工日期 承担的工作 工程质量 项目经理 技术负责人 总监理工程师及电话 项目描述 备注 77

80 ( 五 ) 近年发生的诉讼及仲裁情况 ( 如有 ) 78

81 九 其他资料 如 : 评审得分所需的证明材料 拟派项目经理未担任其他在建工程的项目经理声明书原件 企业近 三年内没有骗取中标或严重违约或重大工程质量事故声明书原件 外来企业在揭阳市住房和城乡建设局 办理诚信信息登记手续证明复印件 检察机关出具的企业 法定代表人和拟任项目经理近三年 ( 招标公 告发布之日前三年 ) 行贿犯罪档案查询结果告知函复印件 ( 原件备查 ) 等投标人认为应该提供的其他资 料 79

82 第五卷 80

83 附件工程量清单 ( 或招标控制价 ) 投标人在编制标价工程量清单时, 工程量应与招标控制价给出的工程量相同 81